Common use of Aansprakelijkheid van de begunstigde Clause in Contracts

Aansprakelijkheid van de begunstigde. Behalve in geval van overmacht moet de begunstigde alle schade vergoeden die de FOD Economie lijdt als gevolg van de niet-conforme uitvoering van het project of als gevolg van de niet-naleving door de begunstigde van de verplichtingen in het kader van deze overeenkomst. Alvorens de geleden schade terug te vorderen, eist de FOD Economie van de begunstigde de vergoeding van deze schade door deze formeel een debetnota te doen toekomen. In deze nota worden het bedrag van de geëiste schadevergoeding, de redenen, de voorwaarden en de door de begunstigde na te leven betalingsdatum vermeld. Het bedrag van de in de debetnota vermelde schadevergoeding wordt vermeerderd met de vertragingsrente tegen het wettelijke tarief vanaf de dag die volgt op de in deze nota vermelde betalingsdatum tot de datum waarop de FOD Economie de volledige betaling ontvangt. Gedeeltelijke betalingen worden eerst gecrediteerd tegen onkosten, lasten en vertragingsrente en dan in mindering gebracht op de hoofdsom. De aanmaningskosten en de bankkosten die uit de terugvorderingsprocedure voortvloeien, komen voor rekening van de begunstigde. Indien de geëiste schadevergoeding op de in de debetnota vermelde datum niet is betaald, doet de FOD Economie de begunstigde, desgevallend via de consortiumleider, een formele kennisgeving toekomen waarin: de redenen van de geëiste schadevergoeding toegelicht worden; het voornemen meegedeeld wordt om de geëiste schadevergoeding langs juridische weg terug te vorderen en om andere uit te betalen bedragen in te houden; en een verzoek geformuleerd wordt om binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst van de kennisgeving opmerkingen kenbaar te maken. Indien geen opmerkingen worden ingediend of de FOD Economie besluit om, ondanks de ontvangen opmerkingen, de betaling van de geëiste schadevergoeding te vorderen, stelt de FOD Economie de begunstigde formeel in kennis van de bevestiging van de terugvordering van de geleden schade, van het bedrag van de geëiste schadevergoeding en van het feit dat overgegaan wordt tot de terugvordering langs juridische weg.

Aansprakelijkheid van de begunstigde. Behalve in geval van overmacht moet de begunstigde alle schade vergoeden die de FOD Economie lijdt Economielijdt als gevolg van de niet-niet conforme uitvoering van het project of als gevolg vergoeden. De begunstigden is verantwoordelijk voor de betaling van de niet-naleving schade die wordt teruggevorderd door de FOD Economie. Het bedrag dat de FOD Economie van een begunstigde van mag terugvorderen, stemt met de verplichtingen in het kader van door deze overeenkomstbegunstigde veroorzaakte schade overeen. Alvorens de geleden schade terug te vorderen, eist doet de FOD Economie deze begunstigde een formele kennisgeving toekomen waarin ze hem in kennis stelt van haar voornemen schade terug te vorderen, het verschuldigde bedrag en de redenen ervan, en hem verzoekt binnen een termijn van 30 dagen zijn opmerkingen kenbaar te maken. Indien geen opmerkingen worden ingediend of de FOD Economie besluit schade terug te vorderen ondanks de ontvangen opmerkingen, bevestigt ze formeel de terugvordering en doet ze de begunstigde de vergoeding van deze schade door deze formeel een debetnota toekomen die het terug te doen toekomen. In deze nota worden het bedrag van de geëiste schadevergoeding, de redenenvorderen bedrag, de voorwaarden en de door de begunstigde na te leven betalingsdatum vermeldvermeldt. Het Indien het bedrag van op de in de debetnota vermelde schadevergoeding datum niet is betaald, zal de FOD Economie het bedrag terugvorderen door juridische maatregelen te nemen. Indien het bedrag op de in de debetnota vermelde datum niet is betaald, wordt het terug te vorderen bedrag (zie boven) vermeerderd met de vertragingsrente tegen het wettelijke tarief vanaf de dag die volgt op de in deze nota de debetnota vermelde betalingsdatum tot en met de datum dag waarop de FOD Economie de het volledige betaling bedrag ontvangt. Gedeeltelijke betalingen worden eerst gecrediteerd tegen onkosten, lasten en vertragingsrente en dan in mindering gebracht op de hoofdsom. De aanmaningskosten en de bankkosten die uit de terugvorderingsprocedure voortvloeien, komen voor rekening van de begunstigde. Indien de geëiste schadevergoeding op de in de debetnota vermelde datum niet is betaald, doet de FOD Economie de begunstigde, desgevallend via de consortiumleider, een formele kennisgeving toekomen waarin: de redenen van de geëiste schadevergoeding toegelicht worden; het voornemen meegedeeld wordt om de geëiste schadevergoeding langs juridische weg terug te vorderen en om andere uit te betalen bedragen in te houden; en een verzoek geformuleerd wordt om binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst van de kennisgeving opmerkingen kenbaar te maken. Indien geen opmerkingen worden ingediend of de FOD Economie besluit om, ondanks de ontvangen opmerkingen, de betaling van de geëiste schadevergoeding te vorderen, stelt de FOD Economie de begunstigde formeel in kennis van de bevestiging van de terugvordering van de geleden schade, van het bedrag van de geëiste schadevergoeding en van het feit dat overgegaan wordt tot de terugvordering langs juridische weg.

Aansprakelijkheid van de begunstigde. Behalve in geval van overmacht moet de begunstigde alle schade vergoeden die de FOD Economie lijdt als gevolg van de niet-niet conforme uitvoering van het project of als gevolg vergoeden. De begunstigde is verantwoordelijk voor de betaling van de niet-naleving schade die wordt teruggevorderd door de FOD Economie. Het bedrag dat de FOD Economie van een begunstigde van mag terugvorderen, stemt met de verplichtingen in het kader van door deze overeenkomstbegunstigde veroorzaakte schade overeen. Alvorens de geleden schade terug te vorderen, eist doet de FOD Economie deze begunstigde een formele kennisgeving toekomen waarin ze hem in kennis stelt van haar voornemen schade terug te vorderen, het verschuldigde bedrag en de redenen ervan, en hem verzoekt binnen een termijn van 30 dagen zijn opmerkingen kenbaar te maken. Indien geen opmerkingen worden ingediend of de FOD Economie besluit schade terug te vorderen ondanks de ontvangen opmerkingen, bevestigt ze formeel de terugvordering en doet ze de begunstigde de vergoeding van deze schade door deze formeel een debetnota toekomen die het terug te doen toekomen. In deze nota worden het bedrag van de geëiste schadevergoeding, de redenenvorderen bedrag, de voorwaarden en de door de begunstigde na te leven betalingsdatum vermeldvermeldt. Het Indien het bedrag van op de in de debetnota vermelde schadevergoeding datum niet is betaald, zal de FOD Economie het bedrag terugvorderen door juridische maatregelen te nemen. Indien het bedrag op de in de debetnota vermelde datum niet is betaald, wordt het terug te vorderen bedrag (zie boven) vermeerderd met de vertragingsrente tegen het wettelijke tarief vanaf de dag die volgt op de in deze nota de debetnota vermelde betalingsdatum tot en met de datum dag waarop de FOD Economie de het volledige betaling bedrag ontvangt. Gedeeltelijke betalingen worden eerst gecrediteerd tegen onkosten, lasten en vertragingsrente en dan in mindering gebracht op de hoofdsom. De aanmaningskosten en de bankkosten die uit de terugvorderingsprocedure voortvloeien, komen voor rekening van de begunstigde. Indien de geëiste schadevergoeding op de in de debetnota vermelde datum niet is betaald, doet de FOD Economie de begunstigde, desgevallend via de consortiumleider, een formele kennisgeving toekomen waarin: de redenen van de geëiste schadevergoeding toegelicht worden; het voornemen meegedeeld wordt om de geëiste schadevergoeding langs juridische weg terug te vorderen en om andere uit te betalen bedragen in te houden; en een verzoek geformuleerd wordt om binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst van de kennisgeving opmerkingen kenbaar te maken. Indien geen opmerkingen worden ingediend of de FOD Economie besluit om, ondanks de ontvangen opmerkingen, de betaling van de geëiste schadevergoeding te vorderen, stelt de FOD Economie de begunstigde formeel in kennis van de bevestiging van de terugvordering van de geleden schade, van het bedrag van de geëiste schadevergoeding en van het feit dat overgegaan wordt tot de terugvordering langs juridische weg.