Common use of Schadeloosstelling Clause in Contracts

Schadeloosstelling. a. Naast eventuele andere vrijwaringsverplichtingen van Koper in deze Overeenkomst, zal Xxxxx Xxxxxxxxx en de directeuren, werknemers en onderaannemers van haar gelieerde entiteiten verdedigen tegen, schadeloosstellen voor en vrijwaren van beschuldigingen, claims, schade, schikkingen, boetes en straffen en kosten, waaronder adviseurs en advocatenhonoraria (gezamenlijk "Claims") die voortvloeien uit beschuldigingen van (i) niet-nakoming door Xxxxx van zijn verplichtingen krachtens deze Overeenkomst, (ii) schade als gevolg van de aanwezigheid van schimmel of Gevaarlijke stoffen op een locatie waar Xxxxxxxxx of haar Leveranciers Producten leveren (ongeacht of Koper Honeywell vooraf op de hoogte heeft gesteld van het bestaan en ongeacht wanneer de Gevaarlijke stof wordt ontdekt of zich voordoet), en (iii) nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Koper resulterend in persoonlijk letsel, overlijden, verlies of schade aan eigendommen als gevolg van deze Overeenkomst (inclusief met betrekking tot de respectieve werknemers, vertegenwoordigers en agenten van Honeywell of haar Leveranciers). b. Naast eventuele andere vrijwaringsverplichtingen van Honeywell in deze Overeenkomst, zal Xxxxxxxxx Xxxxx en Eindgebruiker en hun respectieve directeuren, werknemers en onderaannemers verdedigen tegen, schadeloosstellen voor en vrijwaren van claims van derden voor (i) nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Honeywell resulterend in persoonlijk letsel, overlijden, verlies of schade aan eigendommen voortvloeiend uit deze Overeenkomst (inclusief met betrekking tot de respectieve werknemers, vertegenwoordigers en agenten van Xxxxx of een Eindgebruiker). c. In verband met de vrijwaringsverplichtingen in deze Sectie komen de Partijen de volgende "Vrijwaringsprocedures" overeen: (i) de schadevergoeder heeft het recht om de verdediging te voeren en de schadevergoedingsgerechtigde(n) moet(en) onmiddellijk kennis geven van elke Claim; (ii) elke schadevergoedingsgerechtigde zal redelijkerwijs meewerken aan de verdediging van de claim, inclusief het onmiddellijk verstrekken van alle relevante informatie die in zijn bezit, bewaring of beheer is; (iii) elke gevrijwaarde mag deelnemen aan de verdediging, maar dit zal op eigen kosten zijn; en (iv) de vrijwaringgever mag geen schikking treffen, verplichtingen aangaan of concessies doen zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betreffende gevrijwaarde(n), welke goedkeuring niet op onredelijke wijze mag worden onthouden, geconditioneerd of vertraagd.

Schadeloosstelling. a. Naast eventuele andere vrijwaringsverplichtingen van 11.1 De verkoper zal de Koper in deze Overeenkomst, zal Xxxxx Xxxxxxxxx en de directeuren, werknemers en onderaannemers van haar gelieerde entiteiten verdedigen tegen, volledig schadeloosstellen voor en vrijwaren van beschuldigingen, claimsalle verlies, schade, schikkingenletsel, boetes kosten en straffen onkosten (met inbegrip van juridische en kostenandere beroepskosten en onkosten) gemaakt, waaronder adviseurs en advocatenhonoraria (gezamenlijk "Claims") opgelopen of betaald door de Koper als gevolg van, of in verband met: 11.1.1 gebrekkig vakmanschap, kwaliteit of materialen; 11.1.2 enige handeling of nalatigheid van de Verkoper, zijn werknemers, gemachtigde agenten of onderaannemers bij het vervaardigen, leveren, opleveren of verwijderen van de Goederen of Diensten; 11.1.3 enige inbreuk of vermeende inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten of de rechten van een derde partij die voortvloeien uit beschuldigingen de levering van de Goederen of Diensten of het gebruik van de Goederen of Diensten door de Koper in het kader van de normale bedrijfsvoering; 11.1.4 enige vordering ingediend tegen de Koper met betrekking tot enige aansprakelijkheid, verlies, schade, letsel, kosten of onkosten gedragen door de werknemers of agenten van de Koper of door een klant van de Koper of een derde partij voor zover dergelijke aansprakelijkheid, verlies, schade, letsel, kosten of onkosten werden veroorzaakt door, of voortvloeien uit, de Goederen of Diensten en voor zover die vordering niet het gevolg is van nalatigheid van de Koper, zijn werknemers of agenten; 11.1.5 enige inbreuk door de Verkoper of zijn eigen leveranciers, werknemers, agenten of onderaannemers op de intellectuele- eigendomsrechten of de vertrouwelijkheid van de Koper. 11.2 Onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel van de Koper, indien Goederen of Diensten niet conform het Contract worden geleverd of niet in overeenstemming zijn met de Bestelling of de Specificatie, heeft de Koper het recht zich naar eigen goeddunken te beroepen op een of meer van de volgende rechtsmiddelen, ongeacht of een deel van de Goederen of Diensten werd aanvaard of dat de Koper enige factuur heeft betaald die betrekking heeft op dergelijke Goederen of Diensten:- 11.2.1 weigering van dergelijke Goederen of Diensten (igeheel of gedeeltelijk) niet-nakoming met terugzending ervan aan de Verkoper voor rekening en risico van de Verkoper, gevolgd door Xxxxx de onmiddellijke en volledige terugbetaling door de Verkoper voor de aldus teruggezonden Goederen of Diensten; 11.2.2 naar keuze van de Koper de Verkoper de mogelijkheid bieden om, voor rekening van de Verkoper, gebreken in de Goederen of de Diensten te verhelpen of vervangende Goederen of Diensten te leveren en alle andere noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren die nodig zijn verplichtingen krachtens deze Overeenkomst, (ii) om aan de bepalingen van het Contract te voldoen; 11.2.3 het verrichten voor rekening van de Verkoper van werkzaamheden die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de Goederen in overeenstemming zijn met de Bestelling of de Specificatie; 11.2.4 het vorderen van een vergoeding van de schade opgelopen als gevolg van de aanwezigheid van schimmel of Gevaarlijke stoffen op een locatie waar Xxxxxxxxx of haar Leveranciers Producten leveren (ongeacht of Koper Honeywell vooraf op de hoogte heeft gesteld schending van het bestaan en ongeacht wanneer Contract door de Gevaarlijke stof wordt ontdekt Xxxxxxxx; en 11.2.5 het verkrijgen van alternatieve Goederen of zich voordoet), en (iii) nalatigheid of opzettelijk wangedrag Diensten van Koper resulterend in persoonlijk letsel, overlijden, verlies of schade aan eigendommen als gevolg derden op kosten van deze Overeenkomst (inclusief met betrekking tot de respectieve werknemers, vertegenwoordigers en agenten van Honeywell of haar Leveranciers)Koper. b. Naast eventuele andere vrijwaringsverplichtingen van Honeywell in deze Overeenkomst, 11.3 De Koper zal Xxxxxxxxx Xxxxx en Eindgebruiker en hun respectieve directeuren, werknemers en onderaannemers verdedigen tegen, de Verkoper schadeloosstellen voor en vrijwaren van claims van derden voor (i) persoonlijk letsel of overlijden in de mate dat dergelijk persoonlijk letsel of overlijden wordt veroorzaakt door de nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Honeywell resulterend in persoonlijk letsel, overlijden, verlies of schade aan eigendommen voortvloeiend uit deze Overeenkomst (inclusief met betrekking tot de respectieve werknemers, vertegenwoordigers en agenten van Xxxxx of een Eindgebruiker). c. In verband met de vrijwaringsverplichtingen in deze Sectie komen de Partijen de volgende "Vrijwaringsprocedures" overeen: (i) de schadevergoeder heeft het recht om de verdediging te voeren en de schadevergoedingsgerechtigde(n) moet(en) onmiddellijk kennis geven van elke Claim; (ii) elke schadevergoedingsgerechtigde zal redelijkerwijs meewerken aan de verdediging van de claimKoper en diens medewerkers of agenten voor wier nalatigheid de Koper wettelijk aansprakelijk is. Behoudens hetgeen hierin wordt vermeld, inclusief het onmiddellijk verstrekken van alle relevante informatie die is de Koper in zijn bezitgeen geval aansprakelijk voor enige andere schade of verlies, bewaring direct, indirect of beheer is; (iii) elke gevrijwaarde mag deelnemen aan de verdediging, maar dit zal op eigen kosten zijn; en (iv) de vrijwaringgever mag geen schikking treffen, verplichtingen aangaan of concessies doen zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betreffende gevrijwaarde(n), welke goedkeuring niet op onredelijke wijze mag worden onthouden, geconditioneerd of vertraagdgevolgschade.

Schadeloosstelling. a. Naast eventuele andere vrijwaringsverplichtingen van Koper in deze Overeenkomst, zal Xxxxx Xxxxxxxxx De Leverancier vrijwaart en vergoedt de directeuren, werknemers en onderaannemers van haar gelieerde entiteiten verdedigen tegen, schadeloosstellen Klant voor en vrijwaren van beschuldigingen, claimstegen alle verliezen, schade, schikkingenkosten, onkosten, boetes en straffen andere verplichtingen die opgelopen werden door, opgelegd worden aan de Klant of waarvoor betaling door de Klant is overeengekomen bij wijze van schikking of compromis, als gevolg van of in verband met enige vordering of actie van derden of toezichthoudende autoriteiten wegens inbreuk op rechten inzake Persoonsgegevens in de zin van de GDPR en kosten, waaronder adviseurs de uitvoeringswetgeving hiervan en/of wegens inbreuk op hun Intellectuele Eigendomsrechten en advocatenhonoraria (gezamenlijk "Claims") andere gelijksoortige rechten die voortvloeien uit beschuldigingen de verstrekking, het bezit en het gebruik van de Diensten en/of Producten. In geval van een dergelijke vordering door een derde of toezichthoudende autoriteit, verbindt de Klant zich ertoe: a) om de Leverancier hiervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte te stellen; en b) om geen aansprakelijkheid te aanvaarden of akkoord te gaan met een schikking, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier, die niet zonder grond mag worden geweigerd of vertraagd. De Leverancier moet op schriftelijk verzoek van de Klant en zonder kosten voor de Klant, de afhandeling van de vordering van derden op zich nemen, met inbegrip van, zonder beperking: (i) niet-nakoming door Xxxxx van zijn verplichtingen krachtens deze Overeenkomsthet recht om een procedure of actie te voeren, (ii) schade als gevolg het recht om over de afwikkeling van de aanwezigheid vordering te onderhandelen zolang geen enkele schikking strekt tot erkenning van schimmel schuld of Gevaarlijke stoffen op een locatie waar Xxxxxxxxx of haar Leveranciers Producten leveren (ongeacht of Koper Honeywell vooraf op aansprakelijkheid namens de hoogte heeft gesteld van het bestaan en ongeacht wanneer de Gevaarlijke stof wordt ontdekt of zich voordoet)Klant, en (iii) nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Koper resulterend het recht om alle besprekingen en inspanningen tot geschillenbeslechting in persoonlijk letsel, overlijden, verlies of schade aan eigendommen als gevolg van deze Overeenkomst (inclusief met betrekking tot de respectieve werknemers, vertegenwoordigers en agenten van Honeywell of haar Leveranciers). b. Naast eventuele andere vrijwaringsverplichtingen van Honeywell in deze Overeenkomst, zal Xxxxxxxxx Xxxxx en Eindgebruiker en hun respectieve directeuren, werknemers en onderaannemers verdedigen tegen, schadeloosstellen voor en vrijwaren van claims van derden voor (i) nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Honeywell resulterend in persoonlijk letsel, overlijden, verlies of schade aan eigendommen voortvloeiend uit deze Overeenkomst (inclusief met betrekking tot de respectieve werknemers, vertegenwoordigers en agenten van Xxxxx of een Eindgebruiker). c. In verband met de vrijwaringsverplichtingen in deze Sectie vordering te voeren, met dien verstande dat de Leverancier steeds moet overleggen en tot een overeenkomst moet komen met de Partijen Klant over de volgende "Vrijwaringsprocedures" overeen: (i) de schadevergoeder heeft het recht om de verdediging te voeren nemen stappen, en de schadevergoedingsgerechtigde(n) moet(en) onmiddellijk kennis geven Klant moet laten tussenkomen in de behandeling van elke Claim; (ii) elke schadevergoedingsgerechtigde zal redelijkerwijs meewerken het geschil. In geen geval mag de Leverancier enige actie ondernemen die afbreuk kan doen aan de verdediging reputatie van de claimKlant of anderszins de belangen van de Klant in het gedrang kan brengen of schaden. Indien een dergelijke aanspraak van derden wordt gemaakt of naar het oordeel van de Klant waarschijnlijk tegen de Klant zal worden gemaakt, inclusief het onmiddellijk verstrekken dient de Leverancier in overleg met de Klant en onverminderd de overige rechten en rechtsmiddelen van alle relevante informatie die in zijn bezitde Klant uit hoofde van de Overeenkomst, bewaring of beheer is; (iii) elke gevrijwaarde mag deelnemen aan de verdediging, maar dit zal op eigen kosten zijnen voor eigen rekening het nodige te doen om de situatie onmiddellijk te verhelpen. Hij moet meer bepaald, onder waarborg van hetzelfde prestatieniveau, a) namens de Klant het uitdrukkelijke recht verkrijgen om de Diensten en/of Producten te blijven gebruiken; en (ivof b) de vrijwaringgever mag Diensten en/of Producten zodanig aan te passen dat zij geen schikking treffen, verplichtingen aangaan inbreuk meer vormen op rechten van derden zonder wezenlijk afbreuk te doen aan hun algemene functionaliteit of concessies doen zonder prestaties; of de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betreffende gevrijwaarde(n), welke goedkeuring niet op onredelijke wijze mag worden onthouden, geconditioneerd betwiste Diensten en/of vertraagdProducten vervangen door Diensten en/of Producten met materieel gelijkwaardige prestaties en functionaliteit die geen inbreuk vormen. De Leverancier verzekert zijn aansprakelijkheid in dit verband.

Schadeloosstelling. a. Naast eventuele andere vrijwaringsverplichtingen van Koper Opdrachtgever in deze de Overeenkomst, zal Xxxxx Xxxxxxxxx Opdrachtgever Honeywell en de directeuren, werknemers en onderaannemers van haar gelieerde entiteiten verdedigen tegen, schadeloosstellen voor en vrijwaren van beschuldigingen, claims, schade, schikkingen, boetes en straffen en kosten, waaronder adviseurs en advocatenhonoraria (gezamenlijk "Claims") die voortvloeien uit beschuldigingen van (i) niet-nakoming door Xxxxx Opdrachtgever van zijn verplichtingen krachtens deze de Overeenkomst, (ii) schade als gevolg van de aanwezigheid van schimmel of Gevaarlijke stoffen op een locatie waar Xxxxxxxxx Honeywell of haar Leveranciers Producten leveren (ongeacht of Koper Opdrachtgever Honeywell vooraf op de hoogte heeft gesteld van het bestaan en ongeacht wanneer de Gevaarlijke stof wordt ontdekt of zich voordoet), en (iii) nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Koper Opdrachtgever resulterend in persoonlijk letsel, overlijden, verlies of schade aan eigendommen als gevolg van deze de Overeenkomst (inclusief met betrekking tot de respectieve werknemers, vertegenwoordigers en agenten van Honeywell of haar Leveranciers). b. Naast eventuele andere vrijwaringsverplichtingen van Honeywell in deze de Overeenkomst, zal Xxxxxxxxx Xxxxx Honeywell Opdrachtgever en een Eindgebruiker en hun respectieve directeuren, werknemers en onderaannemers verdedigen tegen, schadeloosstellen voor en vrijwaren van claims van derden voor (i) nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Honeywell resulterend in persoonlijk letsel, overlijden, verlies of schade aan eigendommen voortvloeiend uit deze de Overeenkomst (inclusief met betrekking tot de respectieve werknemers, vertegenwoordigers en agenten van Xxxxx Opdrachtgever of een Eindgebruiker). c. In verband met de vrijwaringsverplichtingen in deze Sectie bepaling komen de Partijen de volgende "Vrijwaringsprocedures" overeen: (i) de schadevergoeder schadeloossteller heeft het recht om de verdediging te voeren en de schadevergoedingsgerechtigde(nschadeloosgestelde(n) moet(en) onmiddellijk kennis geven van elke Claim; (ii) elke schadevergoedingsgerechtigde schadeloosgestelde zal redelijkerwijs meewerken aan de verdediging van de claim, inclusief het onmiddellijk verstrekken van alle relevante informatie die in zijn bezit, bewaring of beheer is; (iii) elke gevrijwaarde mag deelnemen aan de verdediging, maar dit zal op eigen kosten zijn; en (iv) de vrijwaringgever mag geen schikking treffen, verplichtingen aangaan of concessies doen zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betreffende gevrijwaarde(n), welke goedkeuring niet op onredelijke wijze mag worden onthouden, geconditioneerd of vertraagd.

Schadeloosstelling. a. Naast eventuele andere vrijwaringsverplichtingen van Koper De Klant stemt ermee in deze Overeenkomstom Xxxx (en alle moeder-, zal Xxxxx Xxxxxxxxx en de dochter-, verbonden ondernemingen of corporaties), hun bestuursleden, directeuren, werknemers medewerkers, functionarissen en onderaannemers verzekeraars schadeloos te stellen en vrij te waren van haar gelieerde entiteiten verdedigen tegen, schadeloosstellen voor elke en vrijwaren van beschuldigingenalle verantwoordelijkheid, claims, schaderechtszaken, schikkingenmaatregelen, gerechtelijke stappen, verliezen, eisen, kosten, uitgaven (inclusief en niet beperkt tot, belangen, boetes en straffen redelijke juridische honoraria van een advocaat) en kosten, waaronder adviseurs en advocatenhonoraria uitspraken (gezamenlijk "Claims"‘Maatregelen’) die voortvloeien uit beschuldigingen uit, een gevolg zijn van of anderzijds gerelateerd zijn aan lichamelijk letsel, materiële schade, of elke andere vorm van schade of letsel geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door (i) niet-nakoming nalatigheid, opzettelijke fout of wanpraktijken van de Klant of een zorgverlener gerelateerd of verbonden met de Klant, inclusief, maar niet beperkt tot, het nalaten door Xxxxx van zijn de Klant of een dergelijke zorgverlener om de hieronder vermelde verplichtingen krachtens deze Overeenkomst, na te komen; of (ii) schade als gevolg maatregelen door de Klant of elke zorgverlener gerelateerd of verbonden met de Klant die in strijd zijn met de wet of regels (‘Klantgerelateerde gebeurtenis die leidt tot schadeloosstelling’). In geval van een Klantgerelateerde gebeurtenis die leidt tot schadeloosstelling: (A) brengt de aanwezigheid van schimmel of Gevaarlijke stoffen op een locatie waar Xxxxxxxxx of haar Leveranciers Producten leveren (ongeacht of Koper Honeywell vooraf Klant Cook schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van het bestaan genoemde Klantgerelateerde gebeurtenis die leidt tot schadeloosstelling en ongeacht wanneer stuurt de Gevaarlijke stof wordt ontdekt of zich voordoet)Klant Cook onmiddellijk alle documenten toe na ontvangst van de kennisgeving van een dergelijke Klantgerelateerde gebeurtenis die leidt tot schadeloosstelling; (B) laat de Klant toe dat Xxxx naar eigen keuze advies mag inwinnen; (C) laat de Klant Cook de exclusieve controle behouden over een dergelijke Maatregel, en (iii) nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Koper resulterend geeft Cook de volledige en complete zeggenschap in persoonlijk letselde besluitvorming aangaande zaken gerelateerd aan de Maatregel, overlijden, verlies of schade aan eigendommen als gevolg van deze Overeenkomst (inclusief met betrekking maar niet beperkt tot de respectieve werknemers, vertegenwoordigers en agenten van Honeywell of haar Leveranciers). b. Naast eventuele andere vrijwaringsverplichtingen van Honeywell in deze Overeenkomst, zal Xxxxxxxxx Xxxxx en Eindgebruiker en hun respectieve directeuren, werknemers en onderaannemers verdedigen tegen, schadeloosstellen voor en vrijwaren van claims van derden voor (i) nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Honeywell resulterend in persoonlijk letsel, overlijden, verlies of schade aan eigendommen voortvloeiend uit deze Overeenkomst (inclusief met betrekking tot de respectieve werknemers, vertegenwoordigers en agenten van Xxxxx of een Eindgebruiker). c. In verband met de vrijwaringsverplichtingen in deze Sectie komen de Partijen de volgende "Vrijwaringsprocedures" overeen: (i) de schadevergoeder heeft het recht om een schikking te treffen, te bepalen om wel of geen gerechtelijke stappen te ondernemen, en om te bepalen over een eventueel hoger beroep na afloop van een rechtszaak; (D) werkt de verdediging te voeren en de schadevergoedingsgerechtigde(n) moet(en) onmiddellijk kennis geven van elke Claim; (ii) elke schadevergoedingsgerechtigde zal redelijkerwijs meewerken aan Klant volledig samen met Xxxx bij de verdediging van de claimeen dergelijke Maatregel, inclusief zonder beperking het onmiddellijk verstrekken bijwonen en geven van alle relevante informatie die in zijn bezitverklaringen, bewaring of beheer is; (iii) elke gevrijwaarde mag deelnemen aan één en alle rechtszaken, hoorzittingen of vergelijkbare gerechtelijke stappen, en anderzijds de benodigde tijd en aandacht te besteden aan een dergelijke verdediging, maar dit zal op eigen zonder dat er kosten zijnof uitgaven bij Cook in rekening worden gebracht. De Klant treft geen tegemoetkoming of schikking voor een Claim zonder eerst schriftelijke instemming van Xxxx te ontvangen; en (ivE) de vrijwaringgever mag geen schikking treffenKlant zal, verplichtingen aangaan bij het ontvangen van facturen, Xxxx onmiddellijk vergoeden of concessies doen zonder betalen voor de voorafgaande schriftelijke goedkeuring redelijke juridische honoraria van de betreffende gevrijwaarde(n)advocaat van Xxxx. Daarnaast zal de Klant, welke goedkeuring niet op onredelijke wijze mag worden onthoudenbij kennisgeving van Xxxx, geconditioneerd direct alle bedragen betalen waartoe Xxxx juridisch verplicht is om ze te betalen volgens een uitspraak, schikking of vertraagdanderzijds, die veroorzaakt zijn door een Klantgerelateerde gebeurtenis die leidt tot schadeloosstelling.

Schadeloosstelling. a. Naast eventuele andere vrijwaringsverplichtingen van 9.1. De Verkoper zal de Koper in deze Overeenkomst, zal Xxxxx Xxxxxxxxx en de directeuren, werknemers zijn dochterondernemingen schadeloosstellen en onderaannemers van haar gelieerde entiteiten verdedigen tegen, schadeloosstellen voor en volledig vrijwaren van beschuldigingen, tegen alle claims, schadeverplichtingen, schikkingensancties, boetes en straffen en boetes, kosten, waaronder adviseurs onkosten, verlies en advocatenhonoraria (gezamenlijk "Claims") schade die voortvloeien uit beschuldigingen van de Koper en/of zijn dochterondernemingen kunnen leiden, hoe dan ook ontstaan (i) niet-nakoming door Xxxxx uit de schending van de Verkoper van zijn verplichtingen krachtens onder deze Overeenkomst, order; (ii) uit de nalatigheid of opzettelijke fouten van de Verkoper, zijn agenten, cessionarissen, werknemers, vertegenwoordigers of onderaannemers; (iii) uit productaansprakelijkheidsclaims die op enig moment ontstaan in verband met de Goederen en niettegenstaande enige tijdsbeperkingen voorzien door toepasselijke wetgeving; (iv) als gevolg van enige rechtsvervolging, claim of eis onder milieu-, gezondheids-, veiligheids-, arbeids- of andere wetten, regels, voorschriften of vereisten in verband met de productie, de distributie, het transport, de export/import, de opslag, het gebruik of het verwijderen van Goederen of grondstoffen door de Verkoper; of (v) met betrekking tot enige inbreuk op letteroctrooien, geregistreerd ontwerp, ontwerprecht, handelsmerk, copyright of ander intellectueel eigendomsrecht dat ontstaat uit de verkoop of het gebruik van de geleverde Goederen of uit de Services onder dit Contract, met dien verstande dat de Verkoper niet verplicht zal zijn om de Koper schadeloos te stellen voor zover een dergelijke inbreuk wordt veroorzaakt door een specifiek ontwerp voorzien door de Koper. Bovendien doet de Verkoper expliciet en specifiek afstand van alle immuniteit die kan worden geboden aan de Verkoper onder de compensatiewetgeving voor werknemers van enige jurisdictie. 9.2. Onverminderd enige andere rechtsmiddelen beschikbaar voor de Koper onder dit Contract, zal de Verkoper zich verplichten, indien de Verkoper de Goederen en/of Services niet levert op de datum(s) gespecificeerd in de bestelling (of enige uitbreiding daarop die is toegestaan in overeenstemming met het Contract), om vaste schadevergoeding te betalen tegen een tarief van 0,1% van de totale orderprijs per dag vertraging. De Verkoper bevestigt en gaat akkoord dat de vaste schadevergoeding een werkelijke voorafgaande schatting vertegenwoordigt van schadevergoeding voor vertraging en niet wordt gezien als een sanctie. De Koper zal niet worden vereist om schade voor vertraging te bewijzen als voorwaarde voor het uitoefenen van zijn rechten onder deze clausule 9.2. Niettegenstaande iets in het tegendeel, heeft de Koper recht om bij de Verkoper schadevergoeding te claimen voor de omvang van de werkelijk opgelopen schade door de Koper als gevolg van de aanwezigheid vertraagde, ongeschikte of gebrek aan uitvoering door de Verkoper van schimmel of Gevaarlijke stoffen op een locatie waar Xxxxxxxxx of haar Leveranciers Producten leveren (ongeacht of Koper Honeywell vooraf op de hoogte heeft gesteld van het bestaan en ongeacht wanneer de Gevaarlijke stof wordt ontdekt of zich voordoet)zijn contractuele verplichtingen, en (iii) nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Koper resulterend in persoonlijk letsel, overlijden, verlies of schade aan eigendommen als gevolg van deze Overeenkomst (inclusief met betrekking tot de respectieve werknemers, vertegenwoordigers en agenten van Honeywell of haar Leveranciers). b. Naast eventuele andere vrijwaringsverplichtingen van Honeywell in deze Overeenkomst, zal Xxxxxxxxx Xxxxx en Eindgebruiker en hun respectieve directeuren, werknemers en onderaannemers verdedigen tegen, schadeloosstellen voor en vrijwaren van claims van derden voor (i) nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Honeywell resulterend in persoonlijk letsel, overlijden, verlies of schade aan eigendommen voortvloeiend uit deze Overeenkomst (inclusief met betrekking tot de respectieve werknemers, vertegenwoordigers en agenten van Xxxxx of een Eindgebruiker). c. In verband overeenstemming met de vrijwaringsverplichtingen in deze Sectie komen de Partijen de volgende "Vrijwaringsprocedures" overeen: (i) de schadevergoeder heeft het recht om de verdediging te voeren en de schadevergoedingsgerechtigde(n) moet(en) onmiddellijk kennis geven bepalingen van elke Claim; (ii) elke schadevergoedingsgerechtigde zal redelijkerwijs meewerken aan de verdediging van de claim, inclusief het onmiddellijk verstrekken van alle relevante informatie die in zijn bezit, bewaring of beheer is; (iii) elke gevrijwaarde mag deelnemen aan de verdediging, maar dit zal op eigen kosten zijn; en (iv) de vrijwaringgever mag geen schikking treffen, verplichtingen aangaan of concessies doen zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betreffende gevrijwaarde(n), welke goedkeuring niet op onredelijke wijze mag worden onthouden, geconditioneerd of vertraagdClausule 9.1.

Schadeloosstelling. a. Naast eventuele andere vrijwaringsverplichtingen van Koper 12.1 De in deze Overeenkomstdit Artikel 12 gebruikte term “Claim” verwijst naar claims, zal Xxxxx Xxxxxxxxx en de directeureneisen, werknemers en onderaannemers van haar gelieerde entiteiten verdedigen tegen, schadeloosstellen voor en vrijwaren van beschuldigingen, claimsverliezen, schade, schikkingenaansprakelijkheden, boetes kosten of onkosten (inclusief professionele honoraria en straffen kosten die worden opgelopen) waartegen en kostenwaarvoor de ene partij (de “Vrijwarende partij”) de andere partij (de “Schadeloos Gestelde Partij”) mogelijk dient te verdedigen, waaronder adviseurs vrijwaren en advocatenhonoraria (gezamenlijk "Claims") schadeloos te stellen. 12.2 De Leverancier dient de Koper te verdedigen en vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor alle Claims die ontstaan in verband met of die voortvloeien uit beschuldigingen van ui t (i) niet-nakoming door Xxxxx handelingen of verzuim van zijn verplichtingen krachtens deze Overeenkomst, de Leverancier (inclusief diens Onderaannemers) in verband met werkzaamheden onder de Orderdocumenten; of (ii) schade als gevolg schending van de aanwezigheid een Intellectueel Eigendomsrecht en andere rechten van schimmel of Gevaarlijke stoffen op een locatie waar Xxxxxxxxx of haar Leveranciers Producten leveren (ongeacht of Koper Honeywell vooraf op de hoogte heeft gesteld van het bestaan en ongeacht wanneer de Gevaarlijke stof wordt ontdekt of zich voordoet), en (iii) nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Koper resulterend in persoonlijk letsel, overlijden, verlies of schade aan eigendommen als gevolg van deze Overeenkomst (inclusief met betrekking tot de respectieve werknemers, vertegenwoordigers en agenten van Honeywell of haar Leveranciers)Derde Partij. b. Naast eventuele andere vrijwaringsverplichtingen van Honeywell 12.3 de Koper dient de Leverancier te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor alle Claims die ontstaan in deze Overeenkomst, zal Xxxxxxxxx Xxxxx en Eindgebruiker en hun respectieve directeuren, werknemers en onderaannemers verdedigen tegen, schadeloosstellen voor en vrijwaren van claims van derden voor (i) nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Honeywell resulterend in persoonlijk letsel, overlijden, verlies of schade aan eigendommen voortvloeiend uit deze Overeenkomst (inclusief met betrekking tot de respectieve werknemers, vertegenwoordigers en agenten van Xxxxx of een Eindgebruiker). c. In verband met de vrijwaringsverplichtingen in deze Sectie komen de Partijen de volgende "Vrijwaringsprocedures" overeenof die voortvloeien uit: (i) het geautoriseerde gebruik door de schadevergoeder heeft Leverancier van de producten of diensten van de Koper in verband met het recht om de verdediging te voeren en de schadevergoedingsgerechtigde(n) moet(en) onmiddellijk kennis geven van elke ClaimWerk; (ii) elke schadevergoedingsgerechtigde zal redelijkerwijs meewerken het geautoriseerde gebruik door de Leverancier van informatie of materialen die de Koper aan de verdediging van de claim, inclusief het onmiddellijk verstrekken van alle relevante informatie die in zijn bezit, bewaring Leverancier heeft verstrekt; of beheer is; (iii) elke gevrijwaarde mag deelnemen schending van de Intellectuele Eigendomsrechten en andere rechten van een Derde Partij voortvloeiend uit het feit dat de Leverancier zich heeft gehouden aan de schriftelijke instructies van de Koper. 12.4 Elk der partijen dient de andere partij te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor alle Claims die ontstaan in ver band met of die voortvloeien uit nalatigheid of opzettelijke handelingen of verzuimen door de Vrijwarende partij die leiden tot persoonlijk letsel (inclusief de dood) of schade aan materiële eigendommen. 12.5 De Schadeloos Gestelde Partij dient de Vrijwarende partij direct schriftelijk in kennis te stellen van de Claim en dient, voor zover dit bij de van toepassing zijnde wetten is toegestaan, toe te laten dat de Vrijwarende partij de verdediging, maar dit zal schikking of vereffening van Claims overziet. De Schadeloos Gestelde Partij kan op eigen kosten zijnjuridisch advies inwinnen om met eventuele Claims te helpen. De Schadeloos Gestelde Partij is niet gerechtigd om Claims namens de Vrijwarende partij te schikken. 12.6 Als een Derde Partij de Koper verbiedt of verhindert om Werk te gebruiken, dan dient de Leverancier in aanvulling op zijn verplichtingen krachtens Artikel 12.2 tevens zijn best te doen om (i) de benodigde vergunningen te verkrijgen, zodat de Koper het Werk kan blijven gebruiken; (ii) het Werk zodanig te vervangen of aan te passen, dat de Koper het Werk kan blijven gebruiken; of indien (i) en (ivii) commercieel gezien niet redelijk haalbaar zijn, dan (iii) dient de vrijwaringgever mag geen schikking treffen, verplichtingen aangaan Leverancier de Koper onmiddellijk het bedrag terug te betalen dat de Koper heeft betaald voor het Werk dat een Derde Partij de Koper verbiedt of concessies doen zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring verhindert te gebruiken. 12.7 Niets in dit Artikel vormt een beperking op andere verhaalsmogelijkheden van de betreffende gevrijwaarde(n), welke goedkeuring niet op onredelijke wijze mag worden onthouden, geconditioneerd of vertraagdpartijen.