Common use of Kary umowne i odstąpienie od umowy Clause in Contracts

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. WYKONAWCA jest zobowiązany wykonać czynności będące przedmiotem umowy z należytą starannością, a także chronić interesy ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie powierzonych Wykonawcy czynności. 2. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do naliczania WYKONAWCY kar umownych: a) za opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z § 2 ust. 1 umowy, b) za opóźnienie w wykonywaniu obowiązków gwarancyjnych, określonych w § 5 ust. 2 Umowy w wysokości 0,5% wartości brutto danego urządzenia, za każdy dzień opóźnienia, za każde naruszenie, c) za nieobecność przedstawiciela Wykonawcy podczas w dniu realizacji dostawy zamówienia podstawowego, w wysokości 3 000,00 zł zgodnie z § 2ust. 5 umowy. 3. W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w ciągu 14 dni od terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. WYKONAWCA w tym przypadku zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy. 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie złożone w terminie 7 dni kalendarzowych od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 5. WYKONAWCA jest uprawniony do naliczania ZAMAWIAJĄCEMU kary umownej za odstąpienie od Umowy z winy ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości 20% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 Umowy, z wyłączeniem przypadku o którym mowa w art. 145 ustawy Pzp. 6. ZAMAWIAJĄCY może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kary umownej z przysługującej ceny.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. WYKONAWCA jest zobowiązany wykonać czynności będące przedmiotem umowy z należytą starannością, a także chronić interesy ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie powierzonych Wykonawcy czynności. 2. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do naliczania WYKONAWCY kar umownych: a) za Za opóźnienie w realizacji zrealizowaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% ceny brutto określonej w umowy zgodnie § 3 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł każdy dzień opóźnienia. 2. Za nieterminowe przystąpienie do naprawy lub za nieterminowe wykonanie naprawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu terminu wskazanego w realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z § 2 §4 ust. 1 7 pkt. 3), 3.1) i 4) umowy, b) za opóźnienie w wykonywaniu obowiązków gwarancyjnych, określonych w § 5 ust. 2 Umowy w wysokości 0,5% wartości brutto danego urządzenia, za każdy dzień opóźnienia, za każde naruszenie, c) za nieobecność przedstawiciela Wykonawcy podczas w dniu realizacji dostawy zamówienia podstawowego, w wysokości 3 000,00 zł zgodnie z § 2ust. 5 umowy. 3. W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy Z wyłączeniem okoliczności określonych w ciągu 14 dni art. 145 ustawy Pzp, za odstąpienie od terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowyniniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. WYKONAWCA w tym przypadku strona po której leżą przyczyny tego odstąpienia zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% ceny umownej brutto określonej w § 3 2 ust. 1 2 umowy. 4. W przypadku niedostarczenia przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od upływu terminu ustalonego w umowie, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. Wykonawca w tym przypadku zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 5. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującej mu ceny. 7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie przez którąkolwiek ze stron powinno zostać złożone na piśmie w terminie 7 dni kalendarzowych od daty powzięcia przez Zamawiającego drugą stronę wiadomości o wystąpieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 5. WYKONAWCA jest uprawniony do naliczania ZAMAWIAJĄCEMU kary umownej za determinującej odstąpienie od Umowy umowy, tj. x.xx. w przypadku, gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej umowy lub nie będzie wykonywał umowy z winy ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości 20% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 Umowy, z wyłączeniem przypadku o którym mowa w art. 145 ustawy Pzpnależytą starannością i rzetelnością. 6. ZAMAWIAJĄCY może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kary umownej z przysługującej ceny.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. WYKONAWCA jest zobowiązany wykonać czynności będące przedmiotem umowy z należytą starannością, a także chronić interesy ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie powierzonych Wykonawcy czynności. 2. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do naliczania WYKONAWCY kar umownychWykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy licząc od następnego dnia po upływie terminu realizacji przedmiotu Umowy dostawy, określonego w wysokości 0,5% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z § 2 ust. 1 umowyniniejszej Umowy - w wysokości 100 zł ( dla cz.II ) i 50 zł ( dla cz.I, III - VI) za każdy dzień opóźnienia, b) za opóźnienie w wykonywaniu obowiązków gwarancyjnychzobowiązań Wykonawcy, określonych w § 5 ust. 2,3 oraz 4 Umowy oraz w pkt 2 Umowy Warunków Gwarancji stanowiących załącznik do umowy, w wysokości 0,5% wartości brutto danego urządzenia100 zł ( dla cz.II) i 50 zł ( dla cz.I i III-VI), za każdy dzień opóźnienia. 2. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 145 ustawy Pzp, za każde naruszenie, c) za nieobecność przedstawiciela Wykonawcy podczas w dniu realizacji dostawy zamówienia podstawowegoodstąpienie od niniejszej Umowy przez jedną ze Stron, w wysokości 3 000,00 zł zgodnie z § 2ust. 5 umowy. 3. W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w ciągu 14 dni od terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowystrona, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. WYKONAWCA w tym przypadku po której leżą przyczyny odstąpienia, zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU drugiej Stronie karę umowną w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy. 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie złożone w terminie 7 dni kalendarzowych od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 5. WYKONAWCA jest uprawniony do naliczania ZAMAWIAJĄCEMU kary umownej za odstąpienie od Umowy z winy ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości 2010 % ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 Umowy, z wyłączeniem przypadku o którym mowa w art. 145 ustawy Pzp. 63. ZAMAWIAJĄCY może dochodzić Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającegoprzenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, jak również, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych powstanie z innego tytułu, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnegookreślonych w Kodeksie cywilnym. 74. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kary umownej potrącenie kar umownych z przysługującej mu ceny. 5. Dochodzenie kar umownych za opóźnienie nie wyklucza dochodzenia kar umownych za odstąpienie od Umowy.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. WYKONAWCA jest zobowiązany wykonać czynności będące przedmiotem umowy z należytą starannością, a także chronić interesy ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie powierzonych Wykonawcy czynności. 2. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do naliczania WYKONAWCY kar umownych: a) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy licząc od następnego dnia po upływie terminu realizacji przedmiotu Umowy dostawy, określonego w wysokości 0,5% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z § 2 ust. 1 umowya) niniejszej umowy- w wysokości 400 zł. za każdy dzień opóźnienia, b) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy, w ramach opcji, licząc od następnego dnia po upływie terminu realizacji dostawy, określonego w § 2 ust. 1 b) niniejszej umowy- w c) za opóźnienia w wykonywaniu obowiązków gwarancyjnychzobowiązań Wykonawcy, określonych w § 5 ust. 2 2, Umowy i warunków gwarancji sprzętu- w wysokości 0,5% wartości brutto danego urządzenia100 zł., za każdy dzień opóźnienia, za każde naruszenie, c) za nieobecność przedstawiciela Wykonawcy podczas w dniu realizacji dostawy zamówienia podstawowego, w wysokości 3 000,00 zł zgodnie z § 2ust. 5 umowy. 3. W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w ciągu 14 dni od terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. WYKONAWCA w tym przypadku zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy. 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie złożone w terminie 7 dni kalendarzowych od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 5. WYKONAWCA jest uprawniony do naliczania ZAMAWIAJĄCEMU kary umownej za odstąpienie od Umowy z winy ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości 20% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 Umowy, z wyłączeniem przypadku o którym mowa w art. 145 ustawy Pzp. 6. ZAMAWIAJĄCY może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 75. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kary umownej z przysługującej ceny. 6. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty noty obciążeniowej.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. WYKONAWCA jest zobowiązany wykonać czynności będące przedmiotem umowy z należytą starannościąW przypadku opóźnienia terminów, a także chronić interesy ZAMAWIAJĄCEGO o których mowa w zakresie powierzonych Wykonawcy czynności§ 2 pkt 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % miesięcznej transzy określonej w § 6 pkt 3 za każdą godzinę opóźnienia. 2. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do naliczania WYKONAWCY kar umownych: a) za W przypadku, gdy łączne opóźnienie czasu reakcji lub łączne opóźnienie czasu naprawy, o których mowa w realizacji przedmiotu Umowy § 2 pkt 4, w okresie obowiązywania umowy przekroczy 50 godzin, Zamawiający może odstąpić od umowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,510 % ceny brutto (z podatkiem VAT), określonej w § 3 ust. 6 pkt 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, zgodnie niezależnie od kary umownej z § 2 ust. 1 umowy, b) za opóźnienie w wykonywaniu obowiązków gwarancyjnych, określonych w § 5 ust. 2 Umowy w wysokości 0,5% wartości brutto danego urządzenia, za każdy dzień tytułu opóźnienia, za każde naruszenie, c) za nieobecność przedstawiciela Wykonawcy podczas o której mowa w dniu realizacji dostawy zamówienia podstawowego, w wysokości 3 000,00 zł zgodnie z § 2ustpkt. 5 umowy1. 3. W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w ciągu 14 dni Niezależnie od terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowykar przysługujących stronom, ZAMAWIAJĄCY każda ze stron może odstąpić od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. WYKONAWCA w tym przypadku zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 umowydochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie złożone w terminie 7 dni kalendarzowych od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienieZamawiający potrąci kary umowne z należnej Wykonawcy zapłaty (faktury) bez konieczności uzyskania zgody Wykonawcy. 5. WYKONAWCA jest uprawniony do naliczania ZAMAWIAJĄCEMU kary umownej za odstąpienie W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie było można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy ZAMAWIAJĄCEGO umowy w wysokości 20% ceny brutto określonej w § 3 ustterminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 1 UmowyW przypadku, z wyłączeniem przypadku o którym mowa w art. 145 ustawy Pzppowyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 6. ZAMAWIAJĄCY Każda ze Stron umowy może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnegoodstąpić od umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. 7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kary umownej z przysługującej ceny.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. WYKONAWCA jest W razie zwłoki w wykonaniu umowy Wykonawca będzie zobowiązany wykonać czynności będące przedmiotem umowy z należytą starannością, a także chronić interesy ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie powierzonych Wykonawcy czynności. 2. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do naliczania WYKONAWCY kar umownych: a) za opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy zapłacenia kary umownej w wysokości 0,50,2% ceny brutto określonej całkowitej kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z § 2 6 ust. 1 umowy, b) , za opóźnienie każdy dzień zwłoki. Zwłoka będzie liczona w wykonywaniu obowiązków gwarancyjnychstosunku do terminu, określonych o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy 1 niniejszej umowy. Jeżeli zwłoka w realizacji umowy przekroczy 20 (słownie: dwadzieścia) dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego, a Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 0,510% wartości brutto danego urządzenia(słownie: dziesięć procent) całkowitej kwoty wynagrodzenia, za każdy dzień opóźnienia, za każde naruszenie, c) za nieobecność przedstawiciela Wykonawcy podczas w dniu realizacji dostawy zamówienia podstawowego, w wysokości 3 000,00 zł zgodnie z § 2ust. 5 umowy. 3. W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w ciągu 14 dni od terminu ustalonego o której mowa w § 2 6 ust. 1 umowy. W tym przypadku, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. WYKONAWCA Xxxxxxxxxxx zachowuje również uprawnienia określone w tym przypadku zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy. 41. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującemu mu wynagrodzenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie złożone należy złożyć drugiej stronie w terminie 7 20 dni kalendarzowych od daty dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości informacji o wystąpieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie. Odstąpienie staje się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie. 5. WYKONAWCA jest uprawniony do naliczania ZAMAWIAJĄCEMU kary umownej za odstąpienie od Umowy z winy ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości 20% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 Umowy, z wyłączeniem przypadku o którym mowa w art. 145 ustawy Pzp. 6. ZAMAWIAJĄCY może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kary umownej z przysługującej ceny.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. WYKONAWCA jest zobowiązany wykonać czynności będące przedmiotem umowy z należytą starannościąZamawiający zastrzega sobie prawo, a także chronić interesy ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie powierzonych Wykonawcy czynności. 2. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony obok prawa dochodzenia odszkodowania na prawach ogólnych, do naliczania WYKONAWCY kar umownychstosowania następujących kar: a1) karę za opóźnienie w niedotrzymanie terminów i harmonogramów realizacji przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% ceny brutto określonej zamówienia, o których mowa w § 3 ust. 1 umowy 2-5 – ………… zł za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z § 2 ust. 1 umowy, b) za opóźnienie w wykonywaniu obowiązków gwarancyjnych, określonych w § 5 ust. 2 Umowy w wysokości 0,5% wartości brutto danego urządzeniazwłoki, za każdy dzień opóźnienia, stwierdzony przypadek; 2) karę za każde naruszenie,odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – 10 000 zł; c3) karę za nieobecność przedstawiciela zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi – 2. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy podczas z następujących przyczyn: 1) realizowanie zamówienia w dniu sposób nie gwarantujący należytego wywiązywania się z umowy (w szczególności - wykonywanie zamówienia w sposób rażąco wadliwy lub z opóźnieniem powyżej 30 dni); 2) wszczęcie w stosunku do Wykonawcypostępowań egzekucyjnych i komorniczych o ile mogą spowodować po stronie Wykonawcy brak możliwości należytej realizacji dostawy zamówienia podstawowego, w wysokości 3 000,00 zł zgodnie z § 2ust. 5 umowyzamówienia. 3. W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w ciągu 14 dni od terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. WYKONAWCA w tym przypadku zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy. 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie złożone w terminie 7 dni kalendarzowych od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 5. WYKONAWCA jest uprawniony Wykonawcama prawo do naliczania ZAMAWIAJĄCEMU zastosowania kary umownej za odstąpienie od Umowy umowy z winy ZAMAWIAJĄCEGO przyczyn zależnych od Zamawiającego- w wysokości 20% ceny brutto określonej 10 000 zł. 4. Jeżeli zostaną wymierzone kary umowne, o których mowa w § 3 ust. 1 Umowy1, z wyłączeniem przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o którym mowa w art. 145 ustawy Pzpwartość kar. 6. ZAMAWIAJĄCY może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kary umownej z przysługującej ceny.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. W przypadku opóźnienia w dostawie WYKONAWCA jest zobowiązany wykonać czynności będące przedmiotem umowy z należytą starannością, a także chronić interesy ZAMAWIAJĄCEGO zapłaci karę umowną w zakresie powierzonych Wykonawcy czynnościwysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia. 2. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony Za nieterminowe przystąpienie do naliczania WYKONAWCY kar umownych: naprawy lub za nieterminowe wykonanie naprawy WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości: - 100 zł za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu terminu wskazanego w §4 ust. 2 pkt. a) lub w §4 ust. 2 pkt. b) umowy, za opóźnienie każde naruszenie. 3. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w realizacji przedmiotu Umowy art. 145 ustawy Pzp, za odstąpienie od niniejszej umowy przez jedną ze stron, strona po której leżą przyczyny tego odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 0,510% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z § 2 ust. 1 umowy, b) za opóźnienie w wykonywaniu obowiązków gwarancyjnych, określonych w § 5 ust. 2 Umowy w wysokości 0,5% wartości brutto danego urządzenia, za każdy dzień opóźnienia, za każde naruszenie, c) za nieobecność przedstawiciela Wykonawcy podczas w dniu realizacji dostawy zamówienia podstawowego, w wysokości 3 000,00 zł zgodnie z § 2ust. 5 umowy. 34. W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w ciągu terminie 14 dni od upływu terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowyumowie, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. WYKONAWCA w tym przypadku zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną umowną, o której mowa w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy3 niniejszego paragrafu. 45. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody jak również, gdy szkoda powstanie z innego tytułu na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującej mu ceny. 7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie przez którąkolwiek ze stron powinno zostać złożone na piśmie w terminie 7 dni kalendarzowych od daty powzięcia przez Zamawiającego drugą stronę wiadomości o wystąpieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 5. WYKONAWCA jest uprawniony do naliczania ZAMAWIAJĄCEMU kary umownej za determinującej odstąpienie od Umowy umowy, tj. x.xx. w przypadku, gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej umowy lub nie będzie wykonywał umowy z winy ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości 20% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 Umowy, z wyłączeniem przypadku o którym mowa w art. 145 ustawy Pzpnależytą starannością i rzetelnością. 6. ZAMAWIAJĄCY może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kary umownej z przysługującej ceny.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. WYKONAWCA jest zobowiązany wykonać czynności będące przedmiotem umowy z należytą starannością, a także chronić interesy ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie powierzonych Wykonawcy czynności. 2. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do naliczania WYKONAWCY kar umownychWykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a1) za opóźnienie w realizacji zrealizowaniu dostawy przedmiotu Umowy umowy, w wysokości 0,5% ceny brutto określonej brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w opóźnienia, począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z § 2 ust. 1 umowy, b) za opóźnienie w wykonywaniu obowiązków gwarancyjnych, określonych w § 5 ust. 2 Umowy w wysokości 0,5% wartości brutto danego urządzenia, za każdy dzień opóźnienia, za każde naruszenie, c) za nieobecność przedstawiciela Wykonawcy podczas w dniu realizacji dostawy zamówienia podstawowego, w wysokości 3 000,00 zł zgodnie z § 2ust. 5 umowy. 3. W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w ciągu 14 dni od terminu ustalonego umowy określonego w § 2 ustust.1 niniejszej umowy do dnia realizacji włącznie. 1 umowyW razie opóźnienia w zrealizowaniu przedmiotu umowy z powodu pandemii wirusa SARS- CoV-2 kary umowne nie będą naliczone. Wykonawca obowiązany będzie uprawdopodobnić tę okoliczność. 2) za dostarczenie przedmiotu umowy do miejsca innego niż określone w § 2 ust.2 niniejszej umowy- w wysokości 50 zł. 2. Za oodstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. WYKONAWCA w tym przypadku Strona po której leżą przyczyny odstąpienia zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU drugiej Stronie karę umowną w wysokości 105% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp. 3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane działaniem siły wyższej. 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie złożone w terminie 7 dni kalendarzowych od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienieW przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego z zastrzeżeniem art. 145 ust.1 ustawy Pzp. 5. WYKONAWCA jest uprawniony do naliczania ZAMAWIAJĄCEMU kary umownej za odstąpienie Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od Umowy z winy ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości 20% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 Umowy, z wyłączeniem przypadku o którym mowa w art. 145 ustawy Pzpdaty wystawienia noty obciążeniowej. 6. ZAMAWIAJĄCY może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie potrącenie naliczonej kary umownej bez uprzedniego powiadomienia z przysługującej mu ceny.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. WYKONAWCA jest zobowiązany wykonać czynności będące przedmiotem umowy z należytą starannością, a także chronić interesy ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie powierzonych Wykonawcy czynności. 2. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do naliczania WYKONAWCY kar umownychWykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a1) za opóźnienie w realizacji realizowaniu przedmiotu Umowy umowy w wysokości 0,5% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy 10 zł za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z § 2 ust. 1 3 umowy,; b2) za opóźnienie w wykonywaniu obowiązków gwarancyjnych, określonych w § 5 ust. 2 Umowy uzupełnieniu lub poprawieniu zakwestionowanej dokumentacji projektowej w wysokości 0,5% wartości brutto danego urządzenia, 10 zł za każdy dzień opóźnienia, za każde naruszenie, c) za nieobecność przedstawiciela Wykonawcy podczas w dniu realizacji dostawy zamówienia podstawowego, w wysokości 3 000,00 zł opóźnienia zgodnie z § 2ust4 ust. 5 7 umowy. 3. W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy ) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w ciągu 14 dni od terminu ustalonego wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu1. 2. WYKONAWCA w tym przypadku Zamawiający zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego − z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ust.1 ustawy Pzp − w wysokości 10% ceny wynagrodzenia brutto określonej określonego w § 3 2 ust. 1 umowy1. 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie złożone w terminie 7 dni kalendarzowych od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 5. WYKONAWCA jest uprawniony do naliczania ZAMAWIAJĄCEMU kary umownej za odstąpienie od Umowy z winy ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości 20% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 Umowy, z wyłączeniem przypadku o którym mowa w art. 145 ustawy Pzp. 6. ZAMAWIAJĄCY może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 73. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar z przysługującego mu wynagrodzenia. 4. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, dopuszczalne jest dochodzenie odszkodowania przenoszącego karę umowną na zasadach Kodeksu Cywilnego. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku rażących naruszeń postanowień umowy, w szczególności jeżeli Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z opóźnieniem większym niż 14 dni roboczych i będzie uprawniony do naliczenia kary umownej zgodnie z przysługującej cenyust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu. Wyjątek stanowią udokumentowane sytuacje losowe, których strony nie mogły przewidzieć.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. WYKONAWCA jest zobowiązany wykonać czynności będące przedmiotem W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonania umowy z należytą starannościąlub nienależytego wykonania umowy, a także chronić interesy ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w zakresie powierzonych Wykonawcy czynnościterminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o zdarzeniu będącym podstawą odstąpienia. 2. ZAMAWIAJĄCY Wykonawca zobowiązany jest uprawniony do naliczania WYKONAWCY zapłacenia kar umownych: a) za opóźnienie umownych z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy wykonaniu każdorazowego zamówienia w wysokości 0,50,5 % ceny brutto określonej wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy 3 za każdy dzień opóźnienia w realizacji dostawie zamówienia. Taka sama kara będzie obowiązywała w przypadku nie dostarczenia w terminie przedmiotu umowy, zgodnie z § 2 ust. 1 umowy, b) za opóźnienie w wykonywaniu obowiązków gwarancyjnych, określonych w § 5 ust. 2 Umowy w wysokości 0,5% wartości brutto danego urządzenia, za każdy dzień opóźnienia, za każde naruszenie, c) za nieobecność przedstawiciela Wykonawcy podczas w dniu realizacji dostawy zamówienia podstawowego, w wysokości 3 000,00 zł zgodnie z § 2ust. 5 umowyumowy wolnego od wad. 3. W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną w ciągu terminie 14 dni od terminu ustalonego w § 2 ustdnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 1 umowyW przypadku uchybienia przez Wykonawcę temu terminowi Zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. WYKONAWCA w tym przypadku zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 umowyna co Wykonawca wyraża zgodę. 4. Oświadczenie o odstąpieniu W razie zwłoki w dostarczeniu zamówionej przez Zamawiającego części przedmiotu umowy powyżej 5 dni Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zostanie złożone w terminie 7 30 dni kalendarzowych od daty dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości informacji o wystąpieniu okoliczności uzasadniającej odstąpieniezdarzeniu będącym podstawą odstąpienia. 5. WYKONAWCA jest uprawniony do naliczania ZAMAWIAJĄCEMU Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania i kary umownej za odstąpienie od Umowy z winy ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości 20% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 Umowy, z wyłączeniem przypadku o którym mowa w art. 145 ustawy Pzpumownej. 6. ZAMAWIAJĄCY może Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającegouzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnegoumownych. 7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kary umownej z przysługującej ceny.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. WYKONAWCA jest zobowiązany wykonać czynności będące przedmiotem umowy z należytą starannościąW razie niewykonania dostawy w terminie, a także chronić interesy ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie powierzonych Wykonawcy czynności. 2. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do naliczania WYKONAWCY kar umownych: a) za opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% ceny brutto określonej określonym w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia 2 lub niewykonania naprawy w realizacji przedmiotu umowyterminie, zgodnie z § 2 ust. 1 umowy, b) za opóźnienie w wykonywaniu obowiązków gwarancyjnych, określonych określonym w § 5 ust. 2 Umowy 11, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,51% wartości wynagrodzenia brutto danego urządzeniaUmowy, określonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2. W razie opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu Umowy przekraczającego 5 dni roboczych ponad termin określony w § 2, za każde naruszenie, c) za nieobecność przedstawiciela Wykonawcy podczas Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w dniu realizacji dostawy zamówienia podstawowegoterminie 7 dni od zaistnienia podstawy odstąpienia, oraz do naliczania kary umownej, o której mowa w wysokości 3 000,00 zł zgodnie z § 2ustust. 5 umowy3. 3. W przypadku niewykonania przedmiotu Za nie wykonanie Umowy w ciągu 14 dni od terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowyprzez Wykonawcę na skutek okoliczności, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. WYKONAWCA w tym przypadku za które on odpowiada, Wykonawca zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1010 % ceny wynagrodzenia brutto określonej Umowy, określonego w § 3 4 ust. 1 umowy1. 4. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienie powstałe z winy Zamawiającego lub powstałe w wyniku działania siły wyższej. 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie powinno być złożone drugiej Stronie na piśmie pod rygorem nieważności. 6. Kary umowne będą płatne na podstawie noty księgowej w terminie 7 14 dni kalendarzowych od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienieotrzymania noty księgowej, z zastrzeżeniem ust. 7. 57. WYKONAWCA jest uprawniony do naliczania ZAMAWIAJĄCEMU Zamawiający może potrącić naliczone kary umownej za odstąpienie od Umowy umowne z winy ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości 20% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 Umowy, z wyłączeniem przypadku o którym mowa w art. 145 ustawy Pzpwynagrodzenia Wykonawcy. 68. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający może dochodzić zażądać odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnegookreślonych w Kodeksie cywilnym. 7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kary umownej z przysługującej ceny.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. WYKONAWCA jest zobowiązany wykonać czynności będące przedmiotem umowy z należytą starannością, a także chronić interesy ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie powierzonych Wykonawcy czynności. 2. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do naliczania WYKONAWCY kar umownychWykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy licząc od następnego dnia po upływie terminu realizacji przedmiotu Umowy dostawy, określonego w wysokości 0,5% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z § 2 ust. 1 umowyniniejszej Umowy - w wysokości 100 zł ( dla cz. I, III,V,VIII, IX) i 50 zł ( dla cz. II, IV,VI,VII) za każdy dzień opóźnienia, b) za opóźnienie w wykonywaniu obowiązków gwarancyjnychzobowiązań Wykonawcy, określonych w § 5 ust. 2,3 oraz 4 Umowy oraz w pkt 2 Umowy Warunków Gwarancji stanowiących załącznik do umowy, w wysokości 0,5% wartości brutto danego urządzenia100 zł ( dla cz. I, III,V,VII, IX) i 50 zł ( dla cz. II, IV,VI,VII), za każdy dzień opóźnienia. 2. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 145 ustawy Pzp, za każde naruszenie, c) za nieobecność przedstawiciela Wykonawcy podczas w dniu realizacji dostawy zamówienia podstawowegoodstąpienie od niniejszej Umowy przez jedną ze Stron, w wysokości 3 000,00 zł zgodnie z § 2ust. 5 umowy. 3. W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w ciągu 14 dni od terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowystrona, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. WYKONAWCA w tym przypadku po której leżą przyczyny odstąpienia, zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU drugiej Stronie karę umowną w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy. 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie złożone w terminie 7 dni kalendarzowych od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 5. WYKONAWCA jest uprawniony do naliczania ZAMAWIAJĄCEMU kary umownej za odstąpienie od Umowy z winy ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości 2010 % ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 Umowy, z wyłączeniem przypadku o którym mowa w art. 145 ustawy Pzp. 63. ZAMAWIAJĄCY może dochodzić Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającegoprzenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, jak również, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych powstanie z innego tytułu, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnegookreślonych w Kodeksie cywilnym. 74. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kary umownej potrącenie kar umownych z przysługującej mu ceny. 5. Dochodzenie kar umownych za opóźnienie nie wyklucza dochodzenia kar umownych za odstąpienie od Umowy.