Common use of Kary umowne i odstąpienie od umowy Clause in Contracts

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną : 1 W przypadku zmiany adresu „Odbiorcy/płatnika” Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę w terminie 2 dni roboczych od daty zaistniałej zmiany. 1.1 w wysokości 30 % kwoty, określonej w § 4 ust. 1 umowy w przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy; 1.2 w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy za naruszenie postanowień umownych (w tym określonych w § 1 ust. 5.1 i 5.2, ust. 7, § 2 ust. 2 i 7, § 4 ust. 6, § 7 ust. 3 i 4). 2. Zamawiający może, w przypadkach określonych w ust. 1, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość kar umownych nie jest wystarczająca dla pokrycia szkody. 3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 4. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o tych okolicznościach. 5. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne w terminie 14 dni od powzięcia informacji o takim zdarzeniu.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. W razie zwłoki w terminie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,2% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w §6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki. Zwłoka będzie liczona w stosunku do terminu, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną : 1 W przypadku zmiany adresu „Odbiorcy/płatnika” Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę w terminie 2 dni roboczych od daty zaistniałej zmiany. 1.1 w wysokości 30 % kwoty, określonej w § 4 ust. 1 umowy w przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy; 1.2 kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia określonego brutto, o którym mowa w § 4 §6 ust. 1 umowy za naruszenie postanowień umownych (w tym określonych w § 1 ust. 5.1 i 5.2, ust. 7, § 2 ust. 2 i 7, § 4 ust. 6, § 7 ust. 3 i 4). 2. Zamawiający możeumowy, w przypadkach określonych w ust. 1przypadku odstąpienia od umowy na skutek okoliczności, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość kar umownych nie jest wystarczająca dla pokrycia szkodyza które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie kar umownych Zamawiający może potrącić kary umowne z należnego mu przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. 4. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o tych okolicznościachna zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne. 5. Maksymalna wysokość kar umownych, jakie może naliczyć Zamawiający może odstąpić wynosi 25% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust. 1 umowy. 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowyumowy należy złożyć drugiej stronie, jeżeli wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 14 dni od dnia spełnienia się przesłanki do odstąpienia lub powzięcia informacji wiadomości o takim zdarzeniutakiej okoliczności. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie. Odstąpienie staje się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną : 1 W przypadku zmiany adresu „Odbiorcy/płatnika” Zamawiający poinformuje o tym nie przystąpienia przez Wykonawcę w terminie 2 dni roboczych od daty zaistniałej zmiany. 1.1 w wysokości 30 % kwotydo wykonania umowy lub nienależytego wykonywania umowy, określonej w § 4 ust. 1 umowy w przypadku rozwiązania/Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy; 1.2 w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy za naruszenie postanowień umownych (w tym określonych w § 1 ust. 5.1 i 5.2ze skutkiem natychmiastowym, ust. 7, § 2 ust. 2 i 7, § 4 ust. 6, § 7 ust. 3 i 4). 2. Zamawiający może, w przypadkach określonych w ust. 1, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość kar umownych nie jest wystarczająca dla pokrycia szkody. 3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 4. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o tych okolicznościachzdarzeniu, będącym podstawą odstąpienia. 52. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu następujących kar umownych: 1) w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy; 2) za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy (w tym również dostarczeniu przedmiotu umowy niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia) - 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od terminu określonego w § 2 ust. 14 umowy, a jeżeli opóźnienie przekroczy 14 dni – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy kolejny dzień opóźnienia; 3. W przypadku, gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy wyniesie co najmniej 30 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2. pkt. 1). 4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 5. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną w terminie 14 dni od powzięcia informacji dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 6. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych, jak też kar umownych. 7. Łączna wysokość kar umownych, o takim zdarzeniuktórych mowa w ust. 2 powyżej, nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną : 1 W przypadku zmiany adresu „Odbiorcy/płatnika” Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę umowną: 1) za opóźnienie w terminie zrealizowaniu przedmiotu umowy zgodnie z § 2 dni roboczych od daty zaistniałej zmiany. 1.1 w wysokości 30 % kwoty, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy z winy Wykonawcywysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia; 1.2 2) za dostarczenie przedmiotu umowy do miejsca innego niż określone w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy za naruszenie postanowień umownych (w tym określonych w § 1 ust. 5.1 i 5.2, ust. 7, § 2 ust. 2 i 7, § niniejszej umowy – w wysokości 200 zł; 3) za opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań określonych w §4 ust. 65,6 oraz 7 niniejszej umowy oraz pkt.2 Warunków Gwarancji dla WILIŚ PG stanowiących załącznik do niniejszej umowy w wysokości 50 zł, § 7 ust. 3 i 4)za każdy dzień opóźnienia. 2. Zamawiający możeZ wyłączeniem przypadku, o którym mowa w przypadkach określonych art. 145 ustawy Pzp, za odstąpienie od niniejszej Umowy przez jedną ze Stron, strona po której leżą przyczyny odstąpienia, zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 10 % ceny brutto określonej w § 3 ust. 1, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość kar umownych nie jest wystarczająca dla pokrycia szkody1 niniejszej umowy. 3. Wykonawca oświadczaZamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, że wyraża zgodę jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, jak również, gdy szkoda powstanie z innego tytułu, na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzeniazasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 4. W przypadku zaistnienia okoliczności powodującychWykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych dotyczących zamówienia podstawowego z przysługującej mu ceny, że wykonanie umowy nie leży określonej w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o tych okolicznościach§ 3 ust. 1. 5. Zamawiający może odstąpić Dochodzenie kar umownych za opóźnienie nie wyklucza dochodzenia kar umownych za odstąpienie od umowy, jeżeli wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne w terminie 14 dni od powzięcia informacji o takim zdarzeniu.

Appears in 1 contract

Samples: Specification of Essential Terms of Order

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną : 1 W przypadku zmiany adresu „Odbiorcy/płatnika” Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę w terminie 2 dni roboczych od daty zaistniałej zmiany.umowną: 1.1 1.1. w wysokości 30 30% kwoty, określonej w § 4 §3 ust. 1 umowy w przypadku rozwiązania/rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę albo przez Zamawiającego z winy przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 1.2 1.2. w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 §3 ust. 1 umowy za naruszenie każdy przypadek nienależytego wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu umowy, w tym za każdy przypadek naruszenia postanowień umownych (w tym określonych w § 1 ust. 5.1 i 5.2, ust. 74, § 2 ust. 2 i 6, 7, 8 i 9, § 4 6 ust. 6, § 7 ust. 3 1 i 4)2. 2. Zamawiający może, w przypadkach określonych w ust. 11.1 i 1.2, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość kar umownych nie jest wystarczająca dla pokrycia szkody. 3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 4. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o tych okolicznościach. 5. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne w terminie 14 dni od powzięcia informacji o takim zdarzeniu.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. W razie zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa § 2 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną : 1 W przypadku zmiany adresu „Odbiorcy/płatnika” Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę w terminie 2 dni roboczych od daty zaistniałej zmiany. 1.1 będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 30 0,2% kwotycałkowitej kwoty wynagrodzenia, określonej o której mowa w § 4 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa § 5 ust. 2 niniejszej umowy. Jeżeli zwłoka w realizacji przedmiotu umowy w przypadku rozwiązania/odstąpienia przekroczy 30 (słownie: trzydzieści) dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy; 1.2 zawartej umowy, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego, a Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia określonego (słownie: dziesięć procent) całkowitej kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 4 6 ust. 1 umowy za naruszenie postanowień umownych (w tym określonych w § 1 ust. 5.1 i 5.2, ust. 7, § 2 ust. 2 i 7, § 4 ust. 6, § 7 ust. 3 i 4). 2umowy. Zamawiający może, w przypadkach określonych w ust. 1, może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość kar umownych nie jest wystarczająca dla pokrycia szkody. 3przewyższającego kary umowne. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie potrącenie kar umownych z należnego przysługującemu mu wynagrodzenia. 4. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o tych okolicznościachokoliczności uzasadniającej odstąpienie, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie. Odstąpienie staje się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie. 5. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne w terminie 14 dni od powzięcia informacji o takim zdarzeniu.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Wykonawca WYKONAWCA zapłaci Zamawiającemu karę umowną : 1 W przypadku zmiany adresu „Odbiorcy/płatnika” Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne: a) za opóźnienie w terminie 2 dni roboczych od daty zaistniałej zmiany. 1.1 realizacji przedmiotu Umowy w wysokości 30 2% kwoty, ceny brutto określonej w § 4 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia liczonego od terminu określonego w przypadku rozwiązania/odstąpienia § 3 ust. 1, b) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy; 1.2 przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY w wysokości 10% wynagrodzenia określonego ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy za naruszenie postanowień umownych (w tym określonych w § 1 ust. 5.1 i 5.2, ust. 7, § 2 ust. 2 i 71 niniejszej umowy c) za opóźnienie w usunięciu wad lub uzupełnienia braków, o których mowa w § 4 3 ust. 6, § 7 8 umowy w wysokości 5 % ceny brutto określonej w §2 ust. 3 i 4)1 niniejszej umowy. d) za opóźnienia w realizacji obowiązków gwarancyjnych stanowiących załącznik do niniejszej umowy, o których mowa w umowie licencyjnej w wysokości 2% ceny brutto określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia. 2. Zamawiający może, W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w przypadkach określonych ciągu 14 dni roboczych od terminu ustalonego w § 3 ust. 11 niniejszej umowy, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość kar umownych nie jest wystarczająca dla pokrycia szkodyZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. WYKONAWCA w tym przypadku zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 3. Wykonawca oświadczaKażda ze stron niniejszej Umowy może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, że wyraża zgodę na potrącanie jeżeli szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych z należnego mu wynagrodzeniana zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 4. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o tych okolicznościachWykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującej mu ceny. 5. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne w terminie 14 dni od powzięcia informacji o takim zdarzeniu.

Appears in 1 contract

Samples: Public Procurement Agreement

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną : 1 W przypadku zmiany adresu „Odbiorcy/płatnika” Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę WYKONAWCA jest zobowiązany wykonać czynności będące przedmiotem umowy z należytą starannością, a także chronić interesy ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 2 dni roboczych od daty zaistniałej zmianyzakresie powierzonych Wykonawcy czynności. 1.1 2. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do naliczania WYKONAWCY kar umownych: a) za opóźnienie w wysokości 30 % kwotydostawie przedmiotu umowy licząc od następnego dnia po upływie terminu realizacji dostawy, określonej określonego w § 4 2 ust. 1 umowy a) niniejszej umowy- w wysokości 400 zł. za każdy dzień opóźnienia, b) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy, w ramach opcji, licząc od następnego dnia po upływie terminu realizacji dostawy, określonego w § 2 ust. 1 b) niniejszej umowy- w c) za opóźnienia w wykonywaniu zobowiązań Wykonawcy, określonych w § 5 ust. 2, Umowy i warunków gwarancji sprzętu- w wysokości 100 zł, za każdy dzień opóźnienia, 3. W przypadku rozwiązania/odstąpienia niewykonania przedmiotu Umowy w ciągu 14 dni od umowy z winy Wykonawcy; 1.2 terminu ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. WYKONAWCA w tym przypadku zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego ceny brutto określonej w § 4 3 ust. 1 umowy za naruszenie postanowień umownych (w tym określonych w § 1 ust. 5.1 i 5.2, ust. 7, § 2 ust. 2 i 7, § 4 ust. 6, § 7 ust. 3 i 4)umowy. 24. Zamawiający może, w przypadkach określonych w ust. 1, ZAMAWIAJĄCY może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnychuzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych nie jest wystarczająca dla pokrycia szkodyna zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 35. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie kar umownych kary umownej z należnego mu wynagrodzeniaprzysługującej ceny. 46. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o tych okolicznościach. 5. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od powzięcia informacji o takim zdarzeniudaty noty obciążeniowej.

Appears in 1 contract

Samples: Specification of Essential Terms of Order

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Strony postanawiają, iż kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 1) Wykonawca zapłaci zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną : 1 W przypadku zmiany adresu „Odbiorcy/płatnika” Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę kary umowne: a) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w terminie 2 dni roboczych od daty zaistniałej zmiany. 1.1 szczególności w związku z nienależytym, wykonaniem zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w wysokości 30 10% kwotywynagrodzenia brutto, określonej określonego w § 4 ust. 1 umowy, b) z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy; 1.2 w wysokości 100,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy za naruszenie postanowień umownych (w tym określonych każdy dzień opóźnienia licząc od terminu wskazanego w § 1 3 ust. 5.1 1 umowy. c) z tytułu opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi i 5.2gwarancji lub wymiany samochodu na nowy wolny od wad, ust. 7w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, § 2 ust. 2 i 7, określonego w § 4 ust. 6, § 7 ust. 3 i 4)1 umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 2. Zamawiający może, Łączna wysokość kar umownych wskazanych w przypadkach określonych ust. 1 pkt. 1) nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość kar umownych nie jest wystarczająca dla pokrycia szkodyprzysługującego za realizacje niniejszej umowy. 3. Wykonawca oświadczaW razie opóźnienia w dostawie samochodu przez Wykonawcę powyżej 3 dni, że wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 4. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o tych okolicznościachzdarzeniu będącym podstawą odstąpienia. 4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 5. Zamawiający może odstąpić Odstąpienie od umowy, jeżeli wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych jak też kar umownych. 6. Zapłata należności tytułem kar umownych następować będzie na podstawie noty obciążeniowej w terminie 14 7 dni licząc od dnia jej doręczenia. 7. W razie rażącego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o takim zdarzeniuzdarzeniu będącym podstawą odstąpienia. 8. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Strony postanawiają, iż kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 1) Wykonawca zapłaci zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną : 1 W przypadku zmiany adresu „Odbiorcy/płatnika” Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę kary umowne: a) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w terminie 2 dni roboczych od daty zaistniałej zmiany. 1.1 szczególności w związku z nienależytym wykonywaniem zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w wysokości 30 10% kwotywynagrodzenia brutto, określonej określonego w § 4 ust. 1 umowy, b) z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy; 1.2 w wysokości 100,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy za naruszenie postanowień umownych (w tym określonych każdy dzień opóźnienia licząc od terminu wskazanego w § 1 ust. 5.1 3 ust.1 umowy, c) z tytułu opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi i 5.2gwarancji lub wymiany samochodu na nowy wolny od wad, ust. 7w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, § 2 ust. 2 i 7, określonego w § 4 ust. 6, § 7 ust. 3 i 4)1 umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 2. Zamawiający może, Łączna wysokość kar umownych wskazanych w przypadkach określonych ust. 1 pkt 1) nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość kar umownych nie jest wystarczająca dla pokrycia szkodyprzysługującego za realizację niniejszej umowy. 3. Wykonawca oświadczaW razie opóźnienia w dostawie samochodu przez Wykonawcę powyżej 3 dni, że wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 4. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o tych okolicznościachzdarzeniu będącym podstawą odstąpienia. 54. Zamawiający może odstąpić od umowyStrony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne w terminie 14 dni od powzięcia informacji o takim zdarzeniuprzenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa Kupna – Sprzedaży

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną : 1 W przypadku zmiany adresu „Odbiorcy/płatnika” Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę razie zwłoki w terminie 2 dni roboczych od daty zaistniałej zmiany. 1.1 realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 30 0,2% kwotykwoty łącznego wynagrodzenia brutto, określonej o której mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki. Zwłoka będzie liczona w stosunku do terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy w przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy;umowy. 1.2 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia określonego brutto, o którym mowa w § 4 6 ust. 1 umowy za naruszenie postanowień umownych (w tym określonych w § 1 ust. 5.1 i 5.2, ust. 7, § 2 ust. 2 i 7, § 4 ust. 6, § 7 ust. 3 i 4). 2. Zamawiający możeumowy, w przypadkach określonych w ust. 1przypadku odstąpienia od umowy na skutek okoliczności, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość kar umownych nie jest wystarczająca dla pokrycia szkodyza które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie kar umownych Zamawiający może potrącić kary umowne z należnego mu przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. 4. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o tych okolicznościachna zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne. 5. Maksymalna wysokość kar umownych, jakie może naliczyć Zamawiający może odstąpić wynosi 25% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowyumowy należy złożyć drugiej stronie, jeżeli wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 14 dni od dnia spełnienia się przesłanki do odstąpienia lub powzięcia informacji wiadomości o takim zdarzeniutakiej okoliczności. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie. Odstąpienie staje się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie.

Appears in 1 contract

Samples: Umowa