Common use of Odbiory Clause in Contracts

Odbiory. 1. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i zgłoszeniu zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 2. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu lub zanikające, na żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własny. 3. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub na podstawie odrębnego protokółu odbioru technicznego robót. 4. Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowy. 5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 dołączyć: 1) wypełniony dziennik budowy, 2) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta – jeżeli takie wystąpiły, 3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy 4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań, sprawdzeń, 5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, nie dopełnienie obowiązków określonych w punktach od 1 do 5 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego. 6. Rozpoczęcie końcowego odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do ich odbioru. zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy. 7. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej. 8. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne. 9. Z czynności odbioru końcowego zamawiający sporządza protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. 10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: −jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części umowy, na co wykonawca wyraża zgodę, −jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy, b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może: −odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub −dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcy. 11. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele zamawiającego i przedstawiciele wykonawcy. 12. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Należność ta może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Odbiory. 1. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom Do obowiązków wykonawcy będzie przygotowywanie przedmiotu zamówienia do odbiorów w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do ich odbioru wpisem terminach wyznaczonych w dzienniku budowy i zgłoszeniu zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiegoharmonogramie rzeczowo finansowym. 2. Jeżeli Rozróżnia się następujące odbiory: a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu – polegać będą na ocenie ilości i jakości wykonanych elementów robót, których efekt ulega zakryciu podczas kolejnych faz technologicznych (▇.▇▇. roboty ziemne i fundamentowe, zbrojenie konstrukcji żelbetowych, wykonywanie hydroizolacji). Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Jest dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Do odbioru ilości i jakości robót zanikających i ulegających zakryciu wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego komplet niezbędnych dokumentów (z wynikami badań laboratoryjnych i wynikami pomiarów terenowych, jeżeli będzie taka konieczność, certyfikatów (np. ściany wspinaczkowej), atestów itp.), b) odbiory części – polegać będą na ocenie ilości i jakości wykonanych elementów robót danej części inwestycji ujętej w harmonogramie rzeczowo finansowym. Na podstawie zweryfikowanych obmiarów odebranych części wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie (wynagrodzenie kosztorysowe). Wskazane jest, aby wartości części nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego lub różniły miedzy sobą o więcej niż 10%, ponadto wykonawca musi uwzględnić w harmonogramie rzeczowo finansowym wypłatę nie mniej niż 10% wynagrodzenia po uprawomocnieniu się pozytywnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie realizowanego obiektu. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza kierownik budowy wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym bezpośrednim powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu lub zanikające, na żądanie zamawiającego lub zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie po zgłoszeniu wpisem do Dziennika ▇▇▇▇▇▇ i powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego, chyba, że zamawiający lub inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany uznają, że część nie jest odkryć roboty gotowa do odbioru (np. są błędy w kosztorysie powykonawczym). Dopuszcza się pokrywanie odbioru części z odbiorami, o których mowa w lit. a, wówczas do takich odbiorów stosuje się zapisy z lit. a) i b) – pierwszeństwo mają zapisy z lit. b). c) odbiór końcowy – dzielić się będzie na: − odbiór końcowy dokumentacji – polegać będzie na przekazaniu przez wykonawcę i ocenie (ocenie kompletności i ocenie jakościowo- merytorycznej) wymaganej dokumentacji powykonawczej (zwłaszcza dziennik budowy, dokumentacja geodezyjna powykonawcza, dokumenty z przeprowadzonych badań, karty gwarancyjne, certyfikaty, instrukcje obsługi, DTRy itp. – zamawiający załącza przykładowy zestaw dokumentów), − odbiór końcowy robót – polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych elementów robót (w tym również wymaganych usług i dostaw), − odbiory końcowy instytucji – wszystkie wymagane prawem odbiory dokonywane przez organy administracji (np. Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Urząd Dozoru Technicznego itp.) oraz inne instytucje. Odbiór końcowy dokumentacji musi nastąpić przed odbiorem końcowym robót. Odbiór końcowy robót musi nastąpić przed odbiorem końcowym instytucji. Odbiór końcowy robót będzie komisyjnym przekazaniem zamawiającemu zakończonego obiektu budowlanego z zastrzeżeniem lub wykonać otwory niezbędne bez. Gotowość zamawianej inwestycji do zbadania robótodbioru końcowego zgłasza wykonawca (kierownik budowy) wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym bezpośrednim powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór końcowy należy rozpocząć niezwłocznie, a następnie przywrócić roboty nie później niż w ciągu: - 21 dni w przypadku odbioru końcowego dokumentacji, - 21 dni w przypadku odbioru końcowego robót od daty zgłoszenia wpisem do stanu poprzedniego, Dziennika Budowy oraz powiadomienia inspektora NI i zamawiającego. Aby odbiór końcowy robót nastąpił inspektor nadzoru inwestorskiego musi potwierdzić gotowość do odbioru stosownym wpisem do Dziennika Budowy. d) odbiór na koszt własnykoniec okresu rękojmi – dokonuje się nie później niż 1 miesiąc przed zakończeniem okresu rękojmi – 3 lata. Termin zostanie ustalony wspólnie (decydujące zdanie ma zamawiający) najpóźniej 10 dni przed końcowym odbiorem dokumentów i może ulec zamianie za zgodą stron. Brak przedstawicieli wykonawcy w tym przeglądzie nie zwalnia wykonawcy z obowiązku wykonania postanowień komisji odbiorczej. Polegać on będzie zwłaszcza na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub zaistniałych w okresie rękojmi. Odbiór na koniec okresu rękojmi jest dokonywany poprzez ocenę wizualną obiektu na podstawie protokołu odbioru. Odbiór ten zwalnia kwotę zabezpieczenia rękojmi wykonawcy. 3. Odbiór Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub dokonywane będę na podstawie odrębnego protokółu odbioru technicznego robótbieżąco, w miarę potrzeb. 4. Po zakończeniu wszystkich Gotowość do odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do zanikających i ulegających zakryciu lub odbioru części lub odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowybędzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy, potwierdzona pisemnym wnioskiem o dokonanie stosownego odbioru złożonym w siedzibie zamawiającego oraz przesłanym inspektorowi nadzoru inwestorskiego (w sposób wskazany przez inspektora nadzoru inwestorskiego). 5. Odbiorów, o których mowa w lit. a, b, d oraz odbiór końcowy robót (lit. c tir. pierwszy) dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. w trakcie tych odbiorów uczestniczyć będą przedstawiciele zamawiającego, wykonawcy (zwłaszcza kierownik budowy i kierownicy robót odbieranej branży) oraz autor dokumentacji projektowej, którzy mogą wnosić uwagi do protokołów odbioru, a do których wykonawca musi się zastosować, w przypadku ich zasadności. 6. Odbiór końcowy dokumentacji dokonuje komisja składająca się z inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli zamawiającego, przedstawicieli wykonawcy (zwłaszcza kierownik budowy) i autora dokumentacji projektowej (w sytuacji braku porozumienia decydujące zdanie ma zamawiający). 7. Odbiorów końcowych instytucji będą dokonywać przedstawiciele tych instytucji, a uczestniczyć w tych odbiorach będzie inspektor nadzoru inwestorskiego, przedstawiciele zamawiającego, autor dokumentacji projektowej oraz przedstawiciele wykonawcy (zwłaszcza kierownik budowy). Wykonawca jest zobowiązany odpowiada za wszystkie odbiory instytucji – dokona ich w imieniu zamawiającego (inwestora). 8. Z każdego odbioru będzie sporządzany protokół. Podpisanie protokołu odbioru nie pozbawia zamawiającego prawa do zawiadomieniaroszczeń w stosunku do wykonawcy związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia niezgodnie z umową; 9. Za dzień zgłoszenia gotowej części lub całości przedmiotu zamówienia do odbioru zamawiający uzna datę wpływu wniosku, o którym mowa w ust. 4 dołączyćdo siedziby zamawiającego; 10. Wykonawca złoży wniosek, o którym mowa w ust. 4 do zamawiającego: 1) wypełniony dziennik budowy,nie później niż na 3 dni robocze przed terminem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu; 2) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta – jeżeli takie wystąpiły,nie później niż 7 dni przed upływem terminu zakończenia realizacji części przedmiotu zamówienia; 3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy 4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań, sprawdzeń, 5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, nie dopełnienie obowiązków określonych w punktach od 1 do 5 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego. 6. Rozpoczęcie końcowego odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi w terminie 7 później niż 21 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do ich odbioru. zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy. 7. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi w trakcie przed upływem terminu zakończenia realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej. 8. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne. 9. Z czynności odbioru końcowego zamawiający sporządza protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. 10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: −jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części umowy, na co wykonawca wyraża zgodę, −jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy, b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może: −odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub −dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcyzamówienia. 11. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele zamawiającego i przedstawiciele wykonawcytoku czynności odbiorowych, że przedmiot zamówienia (lub jego część), objęty odbiorem, nie został ukończony zgodnie z wymaganym opisem, zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania czynności odbiorowych. 12. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Należność ta może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Odbiory. 1. Roboty zanikające Zamawiający będzie dokonywał przy udziale Wykonawcy: 1) odbiorów robót zanikających i ulegające ulegających zakryciu podlegają odrębnym odbiorom w terminie 2 do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przedstawicielowi Zamawiającego w formie elektronicznej gotowości odbioru robót, 2) odbiorów częściowych wykonanych robót budowlanych, na podstawie protokołu, w terminie do 7 dni od daty złożenia przez wykonawcę Wykonawcę w Kancelarii Zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru. Do protokołu odbioru częściowego należy załączyć odpowiednie dokumenty, o których mowa przy odbiorze końcowym robót - pkt 3. 3) odbioru końcowego robót, na podstawie protokołu, w terminie do 7 dni od daty złożenia przez Wykonawcę w Kancelarii Zamawiającego pisemnego powiadomienia o zrealizowaniu wszystkich robót i osiągnięciu gotowości do ich odbioru. Do protokołu odbioru końcowego robót należy załączyć: a) kosztorys zamienny za faktycznie wykonane roboty budowlane - podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Kierownika budowy, b) odpowiednio protokół częściowego lub końcowego odbioru wykonanych robót budowlanych, c) dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, d) oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji na okres zgodny z ofertą, e) wypełniony dziennik budowy z wpisem o zakończeniu robót budowalnych dokonanym przez Kierownika budowy. W przypadku wykonywania instalacji elektrycznej, odbiór tych robót w dzienniku Dzienniku budowy poza Kierownikiem budowy potwierdza podpisem uprawniony inżynier branży elektrycznej, f) odpowiednie, niżej wyszczególnione dokumenty: – rysunki, szkice, schematy (jeśli były wymagane), podpisane przez inżyniera branżowego, uprawnionego do wykonywania projektów, – protokół z badania szczelności instalacji gazowej (w tym kuchenka gazowa – także w przypadku podłączenia do butli), podpisany przez osobę uprawnioną dopuszczający urządzenie do używania, – protokół z badania instalacji elektrycznej (za art. 62 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane ▇.▇▇. badanie w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów), podpisany przez osobę uprawnioną dopuszczający urządzenie do używania, – protokół szczelności instalacji c.o. i cwu, podpisany przez osobę uprawnioną dopuszczający urządzenie do używania, Uwaga: Narzędzia używane do dokonywania pomiarów (próby szczelności instalacji, pomiary parametrów instalacji elektrycznej itp.) muszą posiadać świadectwa potwierdzające ich sprawność techniczną, które Wykonawca dołączy do wykonanych pomiarów (PN-E 04700:1998). Rozumieć przez to należy, że urządzenia do pomiaru parametrów muszą posiadać w chwili dokonywania pomiarów świadectwo strojenia lub wzorcowania (kalibracji), wykonane w certyfikowanej jednostce w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy licząc wstecz od daty dokonania nimi pomiarów. Osoba wykonująca pomiary urządzeniem posiadającym tylko świadectwo wzorcowania (kalibracji), na własną odpowiedzialność podejmuje decyzje czy przed rozpoczęciem pomiarów podda urządzenie strojeniu czy też uzna tą czynność za zbędną i nierodzącą ryzyka wygenerowania przez urządzenie pomiarowe wyników mogących powodować zagrożenie zdrowia lub życia osób korzystających z instalacji podlegających badaniu. W takim przypadku osoba wykonująca pomiary składa oświadczanie na piśmie o treści jak powyżej. Do ww. protokołów dołączone będą kserokopie aktualnych uprawnień kwalifikacyjnych osób wykonujących i dozorujących pomiary i roboty instalacyjne lub podłączających urządzenia dla których wymagane są szczególne uprawnienia (SEP lub innej jednostki kwalifikacyjnej), – deklaracje właściwości użytkowych, Krajowe lub Europejskie Oceny Techniczne, lub inne dokumenty dopuszczenia do obrotu dla użytych wyrobów budowlanych a także wszystkie inne dodatkowe atesty i certyfikaty wymagane niniejszą specyfikacją techniczną, – etykiety ze znakiem CE lub B zdjęte z użytych wyrobów budowalnych lub ich opakowań pozwalające zestawić dokumenty dopuszczenia do obrotu z konkretnie zastosowanym wyrobem lub serią z której pochodzi zastosowany wyrób, – dla każdego wyrobu budowalnego lub materiału mającego kontakt z woda należy przedstawić atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, – atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny dla zastosowanych powłok malarskich i lakierniczych, – instrukcję montażu użytej stolarki budowlanej zalecanej przez jej producenta – obligatoryjne w przypadku drzwi o klasie odporności na włamanie lub klasie odporności ogniowej, – certyfikat akredytowanego laboratorium potwierdzającego specjalne parametry drzwi jak klasa odporności ogniowej lub odporności na włamanie, – dokumenty zainstalowanego wyposażenia – instrukcje obsługi, podpisane przez sprzedawcę gwarancje lub kopie faktury potwierdzające zakup urządzenia, – oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót, wykonaniu ich zgodnie ze sztuką budowlaną, oraz uporządkowaniu terenu budowy i zgłoszeniu zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiegodokonaniu ewentualnych napraw uszkodzeń dokonanych przez Wykonawcę, – dokument potwierdzający, że materiał porozbiórkowy został przekazany firmie utylizacyjnej; Wykonawca przekazuje Zamawiającemu także kserokopię faktury ze skupu złomu, której wartość zostanie odjęta od wynagrodzenia Zamawiającego wskazanego w § 15 ust. 1, jeśli kwota wskazana na fakturze przekroczy 50% wartości wywozu materiałów porozbiórkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 4) odbioru ostatecznego przed upływem okresu rękojmi na podstawie protokołu i kosztorysu zamiennego. 2. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego Nieprzekazanie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - 3 upoważnia przedstawiciela Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru, odpowiednio, końcowego lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu lub zanikające, na żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne częściowego robót. Przekazane dokumenty Przedstawiciel Zamawiającego weryfikuje w terminie do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własny7 dni. 3. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub ostateczny jest dokonywany przed upływem terminu rękojmi i polega na podstawie odrębnego protokółu odbioru technicznego robótsprawdzeniu wad powstałych w okresie obowiązywania rękojmi. 4. Po zakończeniu wszystkich W przypadku, gdy w toku odbiorów o których mowa w ust. 1, zostaną stwierdzone wady, które nie spowodują ponadnormatywnego zużywania się pozostałych elementów robót budowlanych objętych przedmiotem umowybudowalnych i nie wpływają w sposób znaczący na późniejszy standard użytkowania - Zamawiający ma prawo: 1) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości lub użyteczności przedmiotu umowy – dokonując oceny wpływu stwierdzonych wad na pozostałe roboty budowlane i na funkcjonalność użytkową a także oszacowania wartości o jaką zostanie zmniejszone wynagrodzenie Wykonawcy tytułem stwierdzonych wad. Oceny i oszacowania w tym zakresie dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. Przy dokonywaniu powyższego oszacowania punktem odniesienia dla przedstawiciela Zamawiającego będzie kosztorys ofertowy. Koszt potrącenia z jednej pozycji kosztorysu nie może być mniejszy niż 25% wartości brutto tej pozycji lub 1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 15. ust. 1, dokonaniu wpisu przy czym z dwóch wymienionych należy przyjmować wartość większą, lub 2) zażądać wykonania przedmiotu umowy względnie jego części ponownie w dzienniku budowy przez kierownika budowysposób niewadliwy na koszt Wykonawcy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowyzachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody wynikłe z opóźnienia. 5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomieniaW przypadku stwierdzenia w trakcie dokonywania odbiorów, o którym mowa w ust. 4 dołączyć: 1) wypełniony dziennik budowy, 1 pkt. 2) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi 3, niewykonania, częściowego niewykonania lub wadliwego wykonania robót budowlanych będących przedmiotem umowy – zgłoszenie przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta – jeżeli takie wystąpiły, 3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy 4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań, sprawdzeń, 5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, nie dopełnienie obowiązków określonych w punktach od 1 do 5 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o Przedstawiciela Wykonawcy gotowości do odbioru końcowegorobót budowalnych uznaje się za niebyłe, co skutkuje naliczaniem kar umownych za opóźnienie odpowiednio do zapisów § 19. 6. Rozpoczęcie końcowego odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do ich odbioru. zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy. 7. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej. 8. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne. 9. Z czynności odbioru końcowego zamawiający sporządza protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. 10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: −jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części umowy, na co wykonawca wyraża zgodę, −jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy, b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może: −odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub −dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcy. 11. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele zamawiającego i przedstawiciele wykonawcy. 12. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Należność ta może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Odbiory. 1. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i zgłoszeniu zamawiającemu Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 1) odbiór robót zanikających lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego.ulegających zakryciu; 2) odbiór techniczny (branżowy); 3) odbiór końcowy; 4) odbiór gwarancyjny; 5) odbiór pogwarancyjny; 2. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy z uwzględnieniem następujących postanowień: 1) W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje ulegających zakryciu: a) podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego – właściwego dla danej branży, b) do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu lub zanikające, na żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca jest zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własny.przedłożyć pomiary geodezyjne każdorazowo dla zakończonego etapu robót zanikających (przed ich zakryciem), 3. Odbiór c) w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem robót zanikających, Zamawiający przystąpi do dziennika budowy ich odbioru w ciągu 1 dnia roboczego od dnia zgłoszenia ich wykonania, d) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub na podstawie odrębnego protokółu ulegającej zakryciu, 2) W odniesieniu do odbioru technicznego: a) odbioru technicznego robót. 4. Po (branżowego) dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowydanej branży, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót oraz po dokonaniu wpisu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w dzienniku związku z zakończeniem wykonywania robót budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiającego lub osobę przez ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego; b) odbiór techniczny (branżowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wykonania całości robót budowlanych danej branży po przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru; c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru technicznego (branżowego), jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prób. d) odbiór techniczny nie jest odbiorem częściowym ani odbiorem końcowym i nie stanowi podstawy do wystawienia faktury. 3) W odniesieniu do odbioru końcowego: a) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót budowlanych, potwierdzonych przez kierownika budowyZamawiającego lub osobę przez Zamawiającego wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego; b) przystąpienie do odbioru końcowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o następuje w terminie 21 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego całości robót budowlanych objętych przedmiotem zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i po przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego; c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego Przedmiotu umowy., jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prób; 5. d) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu komplet dokumentacji powykonawczej wraz ze wszelkimi decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbędnymi dokumentami, w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą sporządzony na dzień zakończenia robót budowlanych, w terminie do zawiadomienia14 dni od daty zakończenia robót budowlanych. Zamawiający dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentów w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie później niż do dnia dokonania odbioru końcowego; e) w przypadku gdy dokumentacja wymieniona pod lit. d) powyżej zostanie przekazana Zamawiającemu po upływie terminu określonego pod lit. e), termin do dokonania odbioru końcowego nie może upłynąć przed upływem 14 – dniowego terminu przysługującego Zamawiającemu na sprawdzenie dokumentacji, o której mowa pod lit d). W przypadku gdyby termin do dokonania odbioru końcowego upływał przed terminem o którym mowa w ust. 4 dołączyć:zadaniu pierwszym – termin do dokonania odbioru końcowego ulega odpowiedniemu przedłużeniu; 1f) wypełniony dziennik budowy, 2) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w przypadku stwierdzenia, w trakcie budowyodbioru końcowego, potwierdzonymi przez kierownika budowywad Przedmiotu umowy, inspektora nadzoru i projektanta – jeżeli takie wystąpiły, 3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego, a Strony ustalą termin ich usunięcia z uwzględnieniem czasu niezbędnego na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy 4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia wykonanie prac z przeprowadzonych przez wykonawcę badań, sprawdzeń, 5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, nie dopełnienie obowiązków określonych w punktach od 1 do 5 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o gotowości tym związanych. Ponowne przystąpienie do odbioru końcowego. 6. Rozpoczęcie końcowego odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przez Zamawiającego, nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do ich odbioru. zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy. 7. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej. 8. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne. 9. Z czynności odbioru końcowego zamawiający sporządza protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. 10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: −jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części umowy, na co wykonawca wyraża zgodę, −jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy, b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może: −odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub −dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcy. 11. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomieniaponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Wyznaczenie terminu usunięcia wad nie oznacza przedłużenia terminu zakończenia robót przez Wykonawcę; g) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu, w trakcie odbioru końcowego, protokołów odbiorów końcowych, podpisanych pomiędzy Wykonawcą a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W czynnościach przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do jakości wykonywanych robót Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad; h) w celu dokonania odbioru będą brali udział przedstawiciele zamawiającego końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i przedstawiciele wykonawcy. 12. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek organów, protokoły odbiorów technicznych i koszt wykonawcyodbiorów częściowych, na co wykonawca wyraża zgodę. Należność ta może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego wykonawcyświadectwa kontroli jakości, na co wykonawca wyraża zgodę.certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą o której mowa pod lit

Odbiory. 1. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu, dokonywane będą przez inspektorów nadzoru inwestorskiego w terminie 2 nie dłuższym niż 4 dni roboczych od daty zgłoszenia po ich zgłoszeniu do odbioru przez wykonawcę gotowości kierownika budowy wpisem do ich odbioru wpisem dziennika budowy. Przy odbiorze robót zanikających, wymagających pomiarów geodezyjnych, wykonawca zapewni udział służb geodezyjnych. Po zakończeniu całości robót objętych umową i jej załącznikami oraz uzyskaniu pozytywnych wyników wymaganych prób Wykonawca (kierownik budowy) dokona wpisu w dzienniku budowy i zgłoszeniu zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 2. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu lub zanikające, na żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania o zakończeniu robót, a następnie przywrócić roboty gotowości do stanu poprzedniego, na koszt własny. 3odbioru i jednocześnie zawiadomi o tym Zamawiającego. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim Inspektor Nadzoru działający z ramienia Zamawiającego wpisem do dziennika budowy lub potwierdzi gotowość do odbioru. Wykonawca złoży Zamawiającemu operat powykonawczy, który zawierać będzie wszystkie dokumenty pozwalające na podstawie odrębnego protokółu odbioru technicznego robót. 4ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności, który musi zawierać: dziennik budowy, dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami podpisaną przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru, protokoły wymaganych prób i sprawdzeń, protokoły odbiorów częściowych – jeśli dotyczy. Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez oświadczenie kierownika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i pozwoleniem na budowę, a przy zmianach potwierdzenie, że zmiany zostały zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru, rozliczenie rzeczowe wykonanych robót w postaci zestawienia długości oraz inspektora nadzoru inwestorskiego ilości charakterystycznych elementów przedmiotu umowy, kosztorys powykonawczy (oraz kosztorys różnicowy - na wniosek Zamawiającego), paszporty zamontowanych urządzeń i karty gwarancyjne, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zarejestrowaną przez właściwy PODGiK, pisemne oświadczenia właścicieli działek prywatnych o gotowości do odbioru końcowego uporządkowaniu terenu po zakończeniu robót budowlanych objętych przedmiotem umowy. 5budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 dołączyć: 1Po złożeniu przez Wykonawcę (kierownika budowy) wypełniony dziennik budowy, 2) dokumentację powykonawczą operatu powykonawczego Zamawiający wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi Inspektorem Nadzoru w trakcie budowyciągu 7 dni dokona weryfikacji złożonych dokumentów. Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru że otrzymany operat powykonawczy jest złożony zgodnie z wymaganiami umowy i projektanta – jeżeli takie wystąpiły, 3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy 4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań, sprawdzeń, 5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, nie dopełnienie obowiązków określonych w punktach od 1 do 5 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego. 6. Rozpoczęcie końcowego odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi przepisami Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia powoła Komisję Odbiorową zawiadamiając o osiągnięciu gotowości do ich odbiorutym pisemnie Wykonawcę. zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział Zamawiający przy udziale Nadzoru Inwestorskiego rozpocznie czynności odbiorowe w szczególności przedstawiciele zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy dniu wyznaczonym na odbiór i przedstawiciele wykonawcy. 7. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi zakończy najpóźniej w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej. 8. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne. 9. Z czynności odbioru końcowego zamawiający sporządza protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. 10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: −jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części umowy, na co wykonawca wyraża zgodę, −jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy, b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może: −odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub −dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcy. 11. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie 3 ciągu 20 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomieniadnia ich rozpoczęcia. W czynnościach przypadku stwierdzenia przez Komisję Odbiorową, że przedmiot odbioru nie jest należycie przygotowany, a występujące uchybienia nie będą brali udział przedstawiciele zamawiającego możliwe do usunięcia w ciągu 20 dni roboczych, Zamawiający przerwie czynności odbioru, a Wykonawca pokryje w całości ewentualne wynikające z tego tytułu straty finansowe ponoszone przez Zamawiającego. W przypadku dokonywania odbiorów częściowych/końcowych prac Wykonawca zobowiązany jest przekazać Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego dokumenty potwierdzające zakres i przedstawiciele wykonawcyilość faktycznie wykonanych robót. Inspektor Nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartości wykonanych robót, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy. Inspektor Nadzoru inwestorskiego weryfikuje, a następnie akceptuje rozliczenie częściowe/końcowe potwierdzające należną Wykonawcy kwotę wynagrodzenia, co uprawnia Wykonawcę do złożenia faktury częściowej/końcowej. 12. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Należność ta może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Odbiory. 1Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór końcowy - po bezusterkowym zrealizowaniu całości przedmiotu Umowy, odbiór gwarancyjny - w trakcie obowiązywania gwarancji i rękojmi odbiór ostateczny - po wygaśnięciu obowiązywania gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu Umowy. Roboty zanikające Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegające ulegających zakryciu podlegają odrębnym odbiorom w terminie 2 wpisem do dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do ich odbioru i potwierdza odbiór robót protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy. Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w dzienniku budowy i zgłoszeniu zamawiającemu lub terminie określonym w pkt 3). W przypadku niezgłoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 2. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające ulegających zakryciu lub zanikającedokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, na żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego wykonawca jest zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własnystan poprzedni. 3. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub na podstawie odrębnego protokółu odbioru technicznego robót. 4. Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowy. 5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 dołączyć: 1) wypełniony dziennik budowy, 2) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta – jeżeli takie wystąpiły, 3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy 4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań, sprawdzeń, 5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, nie dopełnienie obowiązków określonych w punktach od 1 do 5 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego. 6. Rozpoczęcie końcowego odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do ich odbioru. zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy. 7. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej. 8. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne. 9. Z czynności odbioru końcowego zamawiający sporządza protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. 10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: −jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części umowy, na co wykonawca wyraża zgodę, −jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy, b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może: −odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub −dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcy. 11. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele zamawiającego i przedstawiciele wykonawcy. 12. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Należność ta może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Odbiory. 1. Roboty zanikające Odbiór końcowy polega na ocenie ilości i ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i zgłoszeniu zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiegojakości wykonanych robót. 2. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu lub zanikające, Wykonawca zgłosi na żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własny. 3. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub na podstawie odrębnego protokółu odbioru technicznego robót. 4. Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowy. 5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 dołączyć: 1) wypełniony dziennik budowy, 2) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta – jeżeli takie wystąpiły, 3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy 4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań, sprawdzeń, 5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, nie dopełnienie obowiązków określonych w punktach od 1 do 5 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o gotowości piśmie gotowość do odbioru końcowego. 63. Rozpoczęcie końcowego odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy zadania w terminie ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia go przez zamawiającego pisemnego powiadomienia Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do ich odbioru. zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy. 7. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej. 8. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne. 94. Z czynności odbioru końcowego zamawiający sporządza strony spiszą protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane podczas odbioru, a w trakcie odbioruszczególności dotyczące stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w Przedmiocie umowy, a także terminy wyznaczone na ich usunięcie. 105. Jeżeli W przypadku gdy podczas odbioru końcowego ujawnią się wady bądź usterki w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnieniaprzedmiocie umowy, Zamawiający może: a) jeżeli wady nie nadają się odmówić odbioru przedmiotu umowy wyznaczając odpowiedni termin do usunięcia to: −jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniemwad, zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części umowy, na co wykonawca wyraża zgodę, −jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy,albo b) odebrać przedmiot umowy wyznaczając termin na usunięcie wad, zachowując uprawnienie do naliczania kar umownych albo c) odstąpić od umowy, w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu, jeżeli wady nadają okażą się do usunięcia to zamawiający może: −odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód istotne i nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub −dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcy.dadzą się usunąć 116. Wykonawca jest zobowiązany na dzień zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych odbioru przedkłada kompletną dokumentację powykonawczą sporządzoną w trakcie odbioruformie papierowej w dwóch egzemplarzach, zawierającej co najmniej następujące informacje i dokumenty: a) nazwa sieci Publiczny internet dla każdego b) nazwa domeny c) listę zainstalowanych punktów dostępowych w ramach każdej sieci, przy czym dla każdego z punktów należy przekazać następujące informacje: - rodzaj miejsca (np. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi park, szkoła), - nazwę miejsca (np. korytarz), - geolokalizacja punktu dostępu (współrzędne WGS 84), - rodzaj urządzeń (wewnętrzne / zewnętrzne) - marka urządzenia, - model urządzenia, - numer seryjny urządzenia, - adres MAC urządzenia, - adres MAC dla częstotliwości 2,4 GHz, - adres MAC dla częstotliwości 5 GHz, d) dane dostępowe umożliwiające korzystanie z systemu zarządzania siecią, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele zamawiającego szczególności hasła dostępowe do zainstalowanych urządzeń; e) inne dokumenty w tym: - protokoły badań i przedstawiciele wykonawcysprawdzeń, -atesty i certyfikaty, deklaracje zgodności wystawiane przez producenta wraz z adnotacją Wykonawcy, że dany materiał został użyty podczas tej inwestycji, - karty gwarancyjne, - instrukcje obsługi w języku polskim. 12. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Należność ta może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Odbiory. 1Strony ustalają następujące odbiory robót: odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – dokumentowany w dzienniku budowy odbiory częściowe elementów robót, odbiór końcowy robót budowlanych, potwierdzenie zaawansowania wykonanych robót na potrzeby wystawienia faktury przejściowej (częściowego rozliczenia robót) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokumentowany w dzienniku budowy - polega na stwierdzeniu zgodności z projektem robót które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Roboty zanikające Wykonawca zobowiązany jest do informowania Inspektora Nadzoru branżowego o gotowości do odbioru robót zanikających i ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom ulegających zakryciu. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 7 (siedmiu) dni roboczych od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i zgłoszeniu zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 2zgłoszenia. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu lub zanikająceWykonawca, na żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest Inspektora Nadzoru, ma obowiązek odkryć roboty lub wykonać otwory elementy niezbędne do zbadania robót. W toku realizacji robót Wykonawca będzie przedstawiał do akceptacji Inspektorowi Nadzoru protokoły zaawansowania finansowego robót, a następnie przywrócić roboty stanowiące dokumenty rozliczeniowe inwestycji. Protokoły zaawansowania robót stanowią podstawę do stanu poprzedniego, na koszt własny. 3wystawienia faktur przejściowych i nie stanowią odbioru robót lecz stwierdzenie zaawansowania ich wykonania. Odbiór częściowy robót ulegających zakryciu jest dokonywany w celu prowadzenia częściowego przejęcia i rozliczenia za wykonany etap/ lub zanikających następuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub na podstawie odrębnego protokółu odbioru technicznego robót. 4i część robót wykonywany jedynie w przypadku konieczności przejęcia części robót przez Zamawiającego przed wykonaniem całości zakresu umowy. Po zakończeniu wszystkich wykonania części - etapu robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części - etapu robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, poprzez wystosowanie odpowiedniej korespondencji do Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. O dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości odbioru częściowego Zamawiający może sam zdecydować bez zgłoszenia Wykonawcy robót. W celu dokonania odbioru częściowego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć taki sam komplet dokumentów jak do odbioru końcowego lecz dotyczący jedynie odbieranego etapu – części robót. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru, wykazu robót budowlanych objętych przedmiotem umowy. 5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomieniawykonanych częściowo, oraz załączonych dokumentów odbiorowych, o którym których mowa w ust. 4 dołączyć: 1) wypełniony dziennik budowy, 2) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi 5 niniejszego paragrafu, w trakcie budowy, potwierdzonymi terminie 5 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta – jeżeli takie wystąpiły, 3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy 4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań, sprawdzeń, 5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, nie dopełnienie obowiązków określonych w punktach od 1 do 5 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o Wykonawcę gotowości do odbioru. Zamawiający ma prawo odmówić wykonania odbioru końcowego. 6częściowego jeżeli w jego ocenie, lub ocenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego etap – część wykonanych robót nie jest możliwy do przejęcia. Rozpoczęcie końcowego odbioru Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy. 7. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej. 8. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne. 9. Z czynności celu dokonania odbioru końcowego zamawiający sporządza Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, między innymi: Dziennik budowy, Oświadczenia kierowników, Zmiany wniesione przez projektanta w tym odstępstwa nieistotne, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, dokumentację dotycząca wbudowanych materiałów (w tym wnioski materiałowe zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dokumentacje dotyczące zastosowanych wyrobów jednostkowych i inne tym podobne), dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy, wyniki: pomiarów badań, prób i sprawdzeń, w tym protokoły odbiorów technicznych, dokumentacja geodezyjna powykonawcza, protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane kominiarski, protokoły z prób. Wyżej wymienione dokumenty w trakcie odbioru. 10zakresie robót objętych decyzją o pozwoleniu na budowę Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inspektorowi ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Inwestorskiemu już na etapie przygotowywania wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora Nadzoru i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. Odbiór końcowy będzie połączony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiającemu , zgodnie z zapisami protokołu odbioru końcowego O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot Umowy. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia robót do odbioru pisemną korespondencją Wykonawcy. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nie nadają się z powodu ich niezakończenia, lub/i z powodu wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, lub/i do usunięcia to: −jeżeli umożliwiają one użytkowanie Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po upływie wyznaczonego terminu powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru Wad przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniemUmowy, zamawiający może odebrać przedmiot Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części umowykońcowego, na co wykonawca wyraża zgodęZamawiający, −jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniempo uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt wykonawcy, b) jeżeli wady nadają i ryzyko Wykonawcy. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są raz na 12 miesięcy. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia to zamawiający może: −odmówić odbioru stwierdzonych Wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do czasu zlecenia usunięcia wad; Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przegląd gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w przypadku odmowy odbiorutym Inspektora Nadzoru, zamawiający określa i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. Przegląd gwarancyjny potwierdzany będzie stosownym Protokołem. Jeżeli podczas przeglądu gwarancyjnego na końcu okresu gwarancji okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady, o których mowa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub −dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcy. 11ust. 18, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa przegląd, zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji). Zamawiający wyznacza termin ponownego przeglądu gwarancyjnego, do pisemnego zawiadomienia zamawiającego upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady. Po zakończeniu Robót przewidzianych Umową, a przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do sprawdzenia operat kolaudacyjny obejmujący zbiór wszystkich dokumentów budowy, stanowiący podstawę odbioru i oceny zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektowo-kosztorysową, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki przeprowadzonych badań, prób, pomiarów, zestawienie rodzaju i ilości wykonanych Robót i zastosowanych materiałów i urządzeń oraz rozliczenie wynagrodzeń za ich wykonanie. Operat kolaudacyjny winien zostać sporządzony dla Zamawiającego w języku polskim w 2 egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej (skan) na nośniku elektronicznym USB – „pendrive”. Operat kolaudacyjny powinien składać się z trzech części poprzedzonych stroną tytułową i zestawieniem załączonych dokumentów odbiorowych, spiętych, ponumerowanych narastająco i umieszczonych w teczce lub w segregatorze: Strona tytułowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji zadania, Część I: oświadczenia Kierownika budowy/robót (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane), rysunki ze zmianami zakwalifikowanymi jako odstępstwa nieistotne, dokumentacja geodezyjna powykonawcza, dziennik budowy a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu, dokumenty – protokoły dotyczące przeprowadzonych prób, pomiarów, w tym UDT, dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów, urządzeń, wyrobów (informacje, DTR) z podziałem na branże robót, Część II: sprawozdanie techniczne – opis techniczny wykonanych robót wraz z podaniem podstawowych parametrów technicznych, instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem, Zaświadczenie o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele zamawiającego i przedstawiciele wykonawcy.utylizacji odpadów powstałych na budowie, Protokoły odbiorów częściowych, 12. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania Część III: karta rękojmi za wady na rachunek i koszt wykonawcywykonany przedmiot umowy, na co wykonawca wyraża zgodę. Należność ta może zostać potrącona wystawiona zgodnie z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.warunkami rękojmi za wady,

Odbiory. 1. Roboty zanikające Zamawiający będzie dokonywał przy udziale Wykonawcy: 1) odbiorów robót zanikających i ulegające ulegających zakryciu podlegają odrębnym odbiorom w terminie 2 do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przedstawicielowi Zamawiającego w formie elektronicznej gotowości odbioru robót, 2) odbiorów częściowych wykonanych robót budowlanych, na podstawie protokołu, w terminie do 7 dni od daty złożenia przez wykonawcę Wykonawcę w Kancelarii Zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru. Do protokołu odbioru częściowego należy załączyć odpowiednie dokumenty, o których mowa przy odbiorze końcowym robót - pkt 3. 3) odbioru końcowego robót, na podstawie protokołu, w terminie do 7 dni od daty złożenia przez Wykonawcę w Kancelarii Zamawiającego pisemnego powiadomienia o zrealizowaniu wszystkich robót i osiągnięciu gotowości do ich odbioru. Do protokołu odbioru końcowego robót należy załączyć: a) kosztorys zamienny za faktycznie wykonane roboty budowlane - podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Kierownika budowy, b) protokół częściowego/końcowego odbioru wykonanych robót budowlanych, c) dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, d) oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji na okres zgodny z ofertą, e) dziennik budowy z wpisem o zakończeniu robót budowalnych dokonanym przez Kierownika budowy. W przypadku wykonywania instalacji elektrycznej, odbiór tych robót w dzienniku Dzienniku budowy poza Kierownikiem budowy potwierdza podpisem uprawniony inżynier branży elektrycznej, f) niżej wyszczególnione dokumenty: − rysunki, szkice, schematy (jeśli były wymagane), podpisane przez inżyniera branżowego, uprawnionego do wykonywania projektów, − protokoły z badania szczelności instalacji gazowej i elektrycznej (skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacji elektrycznej z zabezpieczeniami nadprądowymi i zabezpieczonych wyłącznikami ochronnymi różnicowoprądowymi, rezystancji uziomów i izolacji instalacji eklektycznej). Narzędzia używane do dokonywania pomiarów (próby szczelności instalacji, pomiary parametrów instalacji elektrycznej itp.) muszą posiadać świadectwa potwierdzające ich sprawność techniczną, które Wykonawca dołączy do wykonanych pomiarów (PN-E 04700:1998). Rozumieć przez to należy, że urządzenia do pomiaru parametrów instalacji elektrycznej i gazowej muszą posiadać w chwili dokonywania pomiarów świadectwo strojenia lub wzorcowania (kalibracji), wykonane w certyfikowanej jednostce w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy licząc wstecz od daty dokonania nimi pomiarów. Osoba wykonująca pomiary urządzeniem posiadającym tylko świadectwo wzorcowania (kalibracji), na własną odpowiedzialność podejmuje decyzje czy przed rozpoczęciem pomiarów podda urządzenie strojeniu czy też uzna tą czynność za zbędną i nieradzącą ryzyka wygenerowania przez urządzenie pomiarowe wyników mogących powodować zagrożenie zdrowia lub życia osób korzystających z instalacji podlegających badaniu. W takim przypadku osoba wykonująca pomiary składa oświadczanie na piśmie o treści jak powyżej. Do protokołów dołączone będą kserokopie aktualnych uprawnień SEP osób dokonujących i dozorujących wykonywanie pomiarów, oraz aktualne świadectwo strojenia lub wzorcowania (kalibracji) urządzenia którym dokonywane były pomiary. − protokół szczelności instalacji c.o., cwu, − protokół szczelności z podłączenia kuchenki gazowej do instalacji gazowej lub butli, podpisany przez osobę uprawnioną dopuszczający urządzenie do używania, − deklaracje właściwości użytkowych, Krajowe lub Europejskie Oceny Techniczne, lub inne dokumenty dopuszczenia do obrotu dla użytych wyrobów budowlanych a także wszystkie inne dodatkowe atesty i certyfikaty wymagane niniejszą specyfikacją techniczną, − etykiety ze znakiem CE lub B zdjęte z użytych wyrobów budowalnych lub ich opakowań pozwalające zestawić dokumenty dopuszczenia do obrotu z konkretnie zastosowanym wyrobem lub serią z której pochodzi zastosowany wyrób, − dla każdego wyrobu budowalnego lub materiału mającego kontakt z woda należy przedstawić atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. − instrukcję montażu użytej stolarki budowlanej zalecanej przez jej producenta – obligatoryjne w przypadku drzwi o klasie odporności na włamanie lub ppoż., − certyfikat akredytowanego laboratorium potwierdzającego specjalne parametry drzwi jak klasa odporności ogniowej lub odporności na włamanie, − dokumenty zainstalowanego wyposażenia – instrukcje obsługi, podpisane przez sprzedawcę gwarancje lub kopie faktury potwierdzające zakup urządzenia, − oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót, wykonaniu ich zgodnie ze sztuką budowlaną, oraz uporządkowaniu terenu budowy i zgłoszeniu zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiegodokonaniu ewentualnych napraw uszkodzeń dokonanych przez Wykonawcę, − dokument potwierdzający, że materiał porozbiórkowy został przekazany firmie utylizacyjnej. 4) odbioru ostatecznego przed upływem okresu rękojmi na podstawie protokołu. 2. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu lub zanikająceNieprzekazanie dokumentów, na żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne o których mowa w ust. 1 pkt 2 - 3 upoważnia przedstawiciela Zamawiającego do zbadania odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego robót, a następnie przywrócić roboty . Przekazane dokumenty Przedstawiciel Zamawiającego weryfikuje w terminie do stanu poprzedniego, na koszt własny7 dni. 3. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub ostateczny jest dokonywany przed upływem terminu rękojmi i polega na podstawie odrębnego protokółu odbioru technicznego robótsprawdzeniu usunięcia wad powstałych i ujawnionych w tym okresie. 4. Po zakończeniu wszystkich W przypadku, gdy w toku odbiorów o których mowa w ust. 1, zostaną stwierdzone wady, które nie spowodują ponadnormatywnego zużywania się pozostałych elementów robót budowlanych objętych przedmiotem umowybudowalnych i nie wpływają w sposób znaczący na późniejszy standard użytkowania - Zamawiający ma prawo: 1) tytułem jakości wykonanych robót obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości lub użyteczności przedmiotu umowy – oceny wpływu stwierdzonych wad na pozostałe roboty budowlane i na funkcjonalność użytkową a także oszacowania wartości o jaką zostanie zmniejszone wynagrodzenie Wykonawcy tytułem stwierdzonych wad dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. Przy dokonywaniu powyższego oszacowania punktem odniesienia dla przedstawiciela Zamawiającego będzie kosztorys ofertowy, dokonaniu wpisu przy czym koszt potrącenia z jednej pozycji kosztorysu nie może być mniejszy niż 20% wartości brutto tej pozycji i nie większy niż 1% wynagrodzenia brutto wskazanego w dzienniku budowy przez kierownika budowy§ 15. ust. 1, 2) zażądać wykonania przedmiotu umowy względnie jego części po raz drugi na koszt Wykonawcy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowyzachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody wynikłe z opóźnienia. 5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomieniaW przypadku stwierdzenia w dniu odbioru, o którym mowa w ust. 4 dołączyć: 1) wypełniony dziennik budowy, 2) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi niewykonania lub wadliwego wykonania robót budowlanych będących przedmiotem umowy lub ich części – zgłoszenie przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta – jeżeli takie wystąpiły, 3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy 4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań, sprawdzeń, 5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, nie dopełnienie obowiązków określonych w punktach od 1 do 5 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o Przedstawiciela Wykonawcy gotowości do odbioru końcowegorobót budowalnych uznaje się za niebyłe, co skutkuje naliczaniem kar umownych za opóźnienie odpowiednio z zapisami § 20. 6. Rozpoczęcie końcowego odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do ich odbioru. zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy. 7. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej. 8. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne. 9. Z czynności odbioru końcowego zamawiający sporządza protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. 10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: −jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części umowy, na co wykonawca wyraża zgodę, −jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy, b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może: −odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub −dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcy. 11. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele zamawiającego i przedstawiciele wykonawcy. 12. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Należność ta może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Odbiory. 1Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu będzie odbywał się wg następujących zasad: Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i zgłoszeniu zamawiającemu lub Wykonawca ma obowiązek umożliwić inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 2. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub inspektora nadzoru inwestorskiego która ulega zakryciu; Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i zakryje roboty ulegające zakryciu lub zanikające, na żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własny. 3. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub na podstawie odrębnego protokółu odbioru technicznego robót. 4. Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego oraz i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości inspektora nadzoru inwestorskiego; inspektor nadzoru inwestorskiego o gotowości do dokonuje odbioru końcowego zgłoszonych przez Wykonawcę robót budowlanych objętych przedmiotem umowy. 5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 dołączyć: 1) wypełniony dziennik budowy, 2) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru zanikających i projektanta – jeżeli takie wystąpiły, 3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy 4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań, sprawdzeń, 5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowyulegających zakryciu niezwłocznie, nie dopełnienie obowiązków określonych w punktach od 1 do 5 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego. 6. Rozpoczęcie końcowego odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do ich odbioru. zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy. 7. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej. 8. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne. 9. Z czynności odbioru końcowego zamawiający sporządza protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. 10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: −jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części umowy, na co wykonawca wyraża zgodę, −jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy, b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może: −odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub −dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcy. 11. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomieniazgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy; jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w pkt 3; w przypadku niezgłoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. W czynnościach Czynności te nie uzasadniają zastosowania postanowienia § 16 ust. 2. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty. Odbywa się wg następujących zasad: Wykonawca zgłasza ilości robót, dla których uzyskał odbiór inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzony wpisem do dziennika budowy oraz przestawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe (wykaz robót wykonanych częściowo); odbiór częściowy następuje w drodze protokołu odbioru będą brali udział przedstawiciele zamawiającego częściowego (tzw. protokołu zaawansowania dostaw/robót) w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru; wartość robót objętych odbiorem częściowym zostanie oszacowana na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i przedstawiciele wykonawcyakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót wykonanych częściowo (wg ZPRS). Wykaz robót, jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie oceny ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót. zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego (lub wyznaczoną każdorazowo przez Zamawiającego osobę) protokół odbioru częściowego stanowi podstawę do wystawienia faktury częściowej. 12. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Należność ta może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Odbiory. 1. Roboty zanikające Zamawiający będzie dokonywał przy udziale Wykonawcy: 1) odbiorów robót zanikających i ulegające ulegających zakryciu podlegają odrębnym odbiorom w terminie 2 do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przedstawicielowi Zamawiającego w formie elektronicznej gotowości odbioru robót, 2) odbiorów częściowych wykonanych robót budowlanych, na podstawie protokołu, w terminie do 7 dni od daty złożenia przez wykonawcę Wykonawcę w Kancelarii Zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru. Do protokołu odbioru częściowego należy załączyć odpowiednie dokumenty, o których mowa przy odbiorze końcowym robót - pkt 3. 3) odbioru końcowego robót, na podstawie protokołu, w terminie do 7 dni od daty złożenia przez Wykonawcę w Kancelarii Zamawiającego pisemnego powiadomienia o zrealizowaniu wszystkich robót i osiągnięciu gotowości do ich odbioru. Do protokołu odbioru końcowego robót należy załączyć: a) kosztorys zamienny za faktycznie wykonane roboty budowlane - podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Kierownika budowy, b) odpowiednio protokół częściowego lub końcowego odbioru wykonanych robót budowlanych, c) dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, d) oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji na okres zgodny z ofertą, e) wypełniony dziennik budowy z wpisem o zakończeniu robót budowalnych dokonanym przez Kierownika budowy. W przypadku wykonywania instalacji elektrycznej, odbiór tych robót w dzienniku Dzienniku budowy poza Kierownikiem budowy potwierdza podpisem uprawniony inżynier branży elektrycznej, f) odpowiednie, niżej wyszczególnione dokumenty: − rysunki, szkice, schematy (jeśli były wymagane), podpisane przez inżyniera branżowego, uprawnionego do wykonywania projektów, − protokół z badania szczelności instalacji gazowej (w tym kuchenka gazowa – także w przypadku podłączenia do butli), podpisany przez osobę uprawnioną dopuszczający urządzenie do używania, − protokół z badania instalacji elektrycznej (za art. 62 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane ▇.▇▇. badanie w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów), podpisany przez osobę uprawnioną dopuszczający urządzenie do używania, − protokół szczelności instalacji c.o. i cwu, podpisany przez osobę uprawnioną dopuszczający urządzenie do używania, Uwaga: Narzędzia używane do dokonywania pomiarów (próby szczelności instalacji, pomiary parametrów instalacji elektrycznej itp.) muszą posiadać świadectwa potwierdzające ich sprawność techniczną, które Wykonawca dołączy do wykonanych pomiarów (PN-E 04700:1998). Rozumieć przez to należy, że urządzenia do pomiaru parametrów muszą posiadać w chwili dokonywania pomiarów świadectwo strojenia lub wzorcowania (kalibracji), wykonane w certyfikowanej jednostce w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy licząc wstecz od daty dokonania nimi pomiarów. Osoba wykonująca pomiary urządzeniem posiadającym tylko świadectwo wzorcowania (kalibracji), na własną odpowiedzialność podejmuje decyzje czy przed rozpoczęciem pomiarów podda urządzenie strojeniu czy też uzna tą czynność za zbędną i nierodzącą ryzyka wygenerowania przez urządzenie pomiarowe wyników mogących powodować zagrożenie zdrowia lub życia osób korzystających z instalacji podlegających badaniu. W takim przypadku osoba wykonująca pomiary składa oświadczanie na piśmie o treści jak powyżej. Do ww. protokołów dołączone będą kserokopie aktualnych uprawnień kwalifikacyjnych osób wykonujących i dozorujących pomiary i roboty instalacyjne lub podłączających urządzenia dla których wymagane są szczególne uprawnienia (SEP lub innej jednostki kwalifikacyjnej), − deklaracje właściwości użytkowych, Krajowe lub Europejskie Oceny Techniczne, lub inne dokumenty dopuszczenia do obrotu dla użytych wyrobów budowlanych a także wszystkie inne dodatkowe atesty i certyfikaty wymagane niniejszą specyfikacją techniczną, − etykiety ze znakiem CE lub B zdjęte z użytych wyrobów budowalnych lub ich opakowań pozwalające zestawić dokumenty dopuszczenia do obrotu z konkretnie zastosowanym wyrobem lub serią z której pochodzi zastosowany wyrób, − dla każdego wyrobu budowalnego lub materiału mającego kontakt z woda należy przedstawić atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, − atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny dla zastosowanych powłok malarskich i lakierniczych, − instrukcję montażu użytej stolarki budowlanej zalecanej przez jej producenta – obligatoryjne w przypadku drzwi o klasie odporności na włamanie lub klasie odporności ogniowej, − certyfikat akredytowanego laboratorium potwierdzającego specjalne parametry drzwi jak klasa odporności ogniowej lub odporności na włamanie, − dokumenty zainstalowanego wyposażenia – instrukcje obsługi, podpisane przez sprzedawcę gwarancje lub kopie faktury potwierdzające zakup urządzenia, − oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót, wykonaniu ich zgodnie ze sztuką budowlaną, oraz uporządkowaniu terenu budowy i zgłoszeniu zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiegodokonaniu ewentualnych napraw uszkodzeń dokonanych przez Wykonawcę, − dokument potwierdzający, że materiał porozbiórkowy został przekazany firmie utylizacyjnej; Wykonawca przekazuje Zamawiającemu także kserokopię faktury ze skupu złomu, której wartość zostanie odjęta od wynagrodzenia Zamawiającego wskazanego w § 15 ust. 1, jeśli kwota wskazana na fakturze przekroczy 50% wartości wywozu materiałów porozbiórkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 4) odbioru ostatecznego przed upływem okresu rękojmi na podstawie protokołu i kosztorysu zamiennego. 2. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego Nieprzekazanie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - 3 upoważnia przedstawiciela Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru, odpowiednio, końcowego lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu lub zanikające, na żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne częściowego robót. Przekazane dokumenty Przedstawiciel Zamawiającego weryfikuje w terminie do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własny7 dni. 3. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub ostateczny jest dokonywany przed upływem terminu rękojmi i polega na podstawie odrębnego protokółu odbioru technicznego robótsprawdzeniu wad powstałych w okresie obowiązywania rękojmi. 4. Po zakończeniu wszystkich W przypadku, gdy w toku odbiorów o których mowa w ust. 1, zostaną stwierdzone wady, które nie spowodują ponadnormatywnego zużywania się pozostałych elementów robót budowlanych objętych przedmiotem umowybudowalnych i nie wpływają w sposób znaczący na późniejszy standard użytkowania - Zamawiający ma prawo: 1) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości lub użyteczności przedmiotu umowy – dokonując oceny wpływu stwierdzonych wad na pozostałe roboty budowlane i na funkcjonalność użytkową a także oszacowania wartości o jaką zostanie zmniejszone wynagrodzenie Wykonawcy tytułem stwierdzonych wad. Oceny i oszacowania w tym zakresie dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. Przy dokonywaniu powyższego oszacowania punktem odniesienia dla przedstawiciela Zamawiającego będzie kosztorys ofertowy. Koszt potrącenia z jednej pozycji kosztorysu nie może być mniejszy niż 25% wartości brutto tej pozycji lub 1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 15. ust. 1, dokonaniu wpisu przy czym z dwóch wymienionych należy przyjmować wartość większą, lub 2) zażądać wykonania przedmiotu umowy względnie jego części ponownie w dzienniku budowy przez kierownika budowysposób niewadliwy na koszt Wykonawcy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowyzachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody wynikłe z opóźnienia. 5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomieniaW przypadku stwierdzenia w trakcie dokonywania odbiorów, o którym mowa w ust. 4 dołączyć: 1) wypełniony dziennik budowy, 1 pkt. 2) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi 3, niewykonania, częściowego niewykonania lub wadliwego wykonania robót budowlanych będących przedmiotem umowy – zgłoszenie przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta – jeżeli takie wystąpiły, 3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy 4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań, sprawdzeń, 5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, nie dopełnienie obowiązków określonych w punktach od 1 do 5 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o Przedstawiciela Wykonawcy gotowości do odbioru końcowegorobót budowalnych uznaje się za niebyłe, co skutkuje naliczaniem kar umownych za opóźnienie odpowiednio do zapisów § 20. 6. Rozpoczęcie końcowego odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do ich odbioru. zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy. 7. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej. 8. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne. 9. Z czynności odbioru końcowego zamawiający sporządza protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. 10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: −jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części umowy, na co wykonawca wyraża zgodę, −jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy, b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może: −odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub −dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcy. 11. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele zamawiającego i przedstawiciele wykonawcy. 12. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Należność ta może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Odbiory. 1. Roboty zanikające Zamawiający będzie dokonywał przy udziale Wykonawcy: 1) odbiorów robót zanikających i ulegające ulegających zakryciu podlegają odrębnym odbiorom w terminie 2 do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przedstawicielowi Zamawiającego w formie elektronicznej gotowości odbioru robót, 2) odbioru końcowego robót, na podstawie protokołu, w terminie do 7 dni od daty złożenia przez wykonawcę Wykonawcę w Kancelarii Zamawiającego pisemnego powiadomienia o zrealizowaniu wszystkich robót i osiągnięciu gotowości do ich odbioru. Do protokołu odbioru końcowego robót należy załączyć: a) kosztorys zamienny za faktycznie wykonane roboty budowlane - podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Kierownika budowy, b) odpowiednio protokół częściowego lub końcowego odbioru wykonanych robót budowlanych,, c) oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji na okres zgodny z ofertą, d) wypełniony dziennik budowy z wpisem o zakończeniu robót budowalnych dokonanym przez Kierownika budowy. W przypadku wykonywania instalacji elektrycznej, odbiór tych robót w dzienniku Dzienniku budowy poza Kierownikiem budowy potwierdza podpisem uprawniony inżynier branży elektrycznej, e) odpowiednie, niżej wyszczególnione dokumenty: − rysunki, szkice, schematy (jeśli były wymagane), podpisane przez inżyniera branżowego, uprawnionego do wykonywania projektów, − deklaracje właściwości użytkowych, Krajowe lub Europejskie Oceny Techniczne, lub inne dokumenty dopuszczenia do obrotu dla użytych wyrobów budowlanych a także wszystkie inne dodatkowe atesty i certyfikaty wymagane niniejszą specyfikacją techniczną, − etykiety ze znakiem CE lub B zdjęte z użytych wyrobów budowalnych lub ich opakowań pozwalające zestawić dokumenty dopuszczenia do obrotu z konkretnie zastosowanym wyrobem lub serią z której pochodzi zastosowany wyrób, − atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny dla zastosowanych powłok malarskich i lakierniczych, − instrukcję montażu użytej wiaty śmietnikowej zalecanej przez jej producenta, − dokumenty zainstalowanego wyposażenia – instrukcje obsługi, podpisane przez sprzedawcę gwarancje lub kopie faktury potwierdzające zakup urządzenia, − oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót, wykonaniu ich zgodnie ze sztuką budowlaną, oraz uporządkowaniu terenu budowy i zgłoszeniu zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiegodokonaniu ewentualnych napraw uszkodzeń dokonanych przez Wykonawcę, − dokument potwierdzający, że materiał porozbiórkowy został przekazany firmie utylizacyjnej; Wykonawca przekazuje Zamawiającemu także kserokopię faktury ze skupu złomu, której wartość zostanie odjęta od wynagrodzenia Zamawiającego wskazanego w § 13 ust. 1. 3) odbioru ostatecznego przed upływem okresu rękojmi na podstawie protokołu i kosztorysu zamiennego. 2. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego Nieprzekazanie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - 3 upoważnia przedstawiciela Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru, odpowiednio, końcowego lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu lub zanikające, na żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne częściowego robót. Przekazane dokumenty Przedstawiciel Zamawiającego weryfikuje w terminie do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własny7 dni. 3. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub ostateczny jest dokonywany przed upływem terminu rękojmi i polega na podstawie odrębnego protokółu odbioru technicznego robótsprawdzeniu wad powstałych w okresie obowiązywania rękojmi. 4. Po zakończeniu wszystkich W przypadku, gdy w toku odbiorów o których mowa w ust. 1, zostaną stwierdzone wady, które nie spowodują ponadnormatywnego zużywania się pozostałych elementów robót budowlanych objętych przedmiotem umowybudowalnych i nie wpływają w sposób znaczący na późniejszy standard użytkowania - Zamawiający ma prawo: 1) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości lub użyteczności przedmiotu umowy – dokonując oceny wpływu stwierdzonych wad na pozostałe roboty budowlane i na funkcjonalność użytkową a także oszacowania wartości o jaką zostanie zmniejszone wynagrodzenie Wykonawcy tytułem stwierdzonych wad. Oceny i oszacowania w tym zakresie dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. Przy dokonywaniu powyższego oszacowania punktem odniesienia dla przedstawiciela Zamawiającego będzie kosztorys ofertowy. Koszt potrącenia z jednej pozycji kosztorysu nie może być mniejszy niż 25% wartości brutto tej pozycji lub 1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 13. ust. 1, dokonaniu wpisu przy czym z dwóch wymienionych należy przyjmować wartość większą, lub 2) zażądać wykonania przedmiotu umowy względnie jego części ponownie w dzienniku budowy przez kierownika budowysposób niewadliwy na koszt Wykonawcy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowyzachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody wynikłe z opóźnienia. 5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomieniaW przypadku stwierdzenia w trakcie dokonywania odbiorów, o którym mowa w ust. 4 dołączyć: 1) wypełniony dziennik budowy, 1 pkt. 2) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi 3, niewykonania, częściowego niewykonania lub wadliwego wykonania robót budowlanych będących przedmiotem umowy – zgłoszenie przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta – jeżeli takie wystąpiły, 3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy 4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań, sprawdzeń, 5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, nie dopełnienie obowiązków określonych w punktach od 1 do 5 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o Przedstawiciela Wykonawcy gotowości do odbioru końcowegorobót budowalnych uznaje się za niebyłe, co skutkuje naliczaniem kar umownych za opóźnienie odpowiednio do zapisów § 17. 6. Rozpoczęcie końcowego odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do ich odbioru. zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy. 7. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej. 8. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne. 9. Z czynności odbioru końcowego zamawiający sporządza protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. 10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: −jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części umowy, na co wykonawca wyraża zgodę, −jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy, b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może: −odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub −dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcy. 11. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele zamawiającego i przedstawiciele wykonawcy. 12. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Należność ta może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Odbiory. 1. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu, dokonywane będą przez inspektorów nadzoru inwestorskiego w terminie 2 nie dłuższym niż 4 dni roboczych od daty zgłoszenia po ich zgłoszeniu do odbioru przez wykonawcę gotowości kierownika budowy wpisem do ich odbioru wpisem dziennika budowy. Przy odbiorze robót zanikających, wymagających pomiarów geodezyjnych, wykonawca zapewni udział służb geodezyjnych. Po zakończeniu całości robót objętych umową i jej załącznikami oraz uzyskaniu pozytywnych wyników wymaganych prób Wykonawca (kierownik budowy) dokona wpisu w dzienniku budowy i zgłoszeniu zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 2. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu lub zanikające, na żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania o zakończeniu robót, a następnie przywrócić roboty gotowości do stanu poprzedniego, na koszt własny. 3odbioru i jednocześnie zawiadomi o tym Zamawiającego. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim Inspektor Nadzoru działający z ramienia Zamawiającego wpisem do dziennika budowy lub potwierdzi gotowość do odbioru. Wykonawca złoży Zamawiającemu operat powykonawczy, który zawierać będzie wszystkie dokumenty pozwalające na podstawie odrębnego protokółu odbioru technicznego robót. 4ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności, który musi zawierać: dziennik budowy, dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami podpisaną przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru, protokoły wymaganych prób i sprawdzeń, protokoły odbiorów częściowych – jeśli dotyczy. Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez oświadczenie kierownika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i pozwoleniem na budowę, a przy zmianach potwierdzenie, że zmiany zostały zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru, rozliczenie rzeczowe wykonanych robót w postaci zestawienia długości oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych ilości charakterystycznych elementów przedmiotu umowy, kosztorys powykonawczy (oraz kosztorys różnicowy - na wniosek Zamawiającego), paszporty zamontowanych urządzeń i karty gwarancyjne, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zarejestrowaną przez właściwy PODGiK, wykaz wbudowanych urządzeń (z uwzględnieniem dat przeglądów serwisowych dla urządzeń objętych przedmiotem umowy. 5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 dołączyć: 1obowiązkiem serwisowania) wypełniony dziennik Po złożeniu przez Wykonawcę (kierownika budowy, 2) dokumentację powykonawczą operatu powykonawczego Zamawiający wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi Inspektorem Nadzoru w trakcie budowyciągu 7 dni dokona weryfikacji złożonych dokumentów. Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru że otrzymany operat powykonawczy jest złożony zgodnie z wymaganiami umowy i projektanta – jeżeli takie wystąpiły, 3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy 4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań, sprawdzeń, 5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, nie dopełnienie obowiązków określonych w punktach od 1 do 5 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego. 6. Rozpoczęcie końcowego odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi przepisami Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia powoła Komisję Odbiorową zawiadamiając o osiągnięciu gotowości do ich odbiorutym pisemnie Wykonawcę. zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział Zamawiający przy udziale Nadzoru Inwestorskiego rozpocznie czynności odbiorowe w szczególności przedstawiciele zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy dniu wyznaczonym na odbiór i przedstawiciele wykonawcy. 7. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi zakończy najpóźniej w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej. 8. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne. 9. Z czynności odbioru końcowego zamawiający sporządza protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. 10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: −jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części umowy, na co wykonawca wyraża zgodę, −jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy, b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może: −odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub −dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcy. 11. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie 3 ciągu 20 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomieniadnia ich rozpoczęcia. W czynnościach przypadku stwierdzenia przez Komisję Odbiorową, że przedmiot odbioru nie jest należycie przygotowany, a występujące uchybienia nie będą brali udział przedstawiciele zamawiającego możliwe do usunięcia w ciągu 20 dni roboczych, Zamawiający przerwie czynności odbioru, a Wykonawca pokryje w całości ewentualne wynikające z tego tytułu straty finansowe ponoszone przez Zamawiającego. W przypadku dokonywania odbiorów częściowych/końcowych prac Wykonawca zobowiązany jest przekazać Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego dokumenty potwierdzające zakres i przedstawiciele wykonawcyilość faktycznie wykonanych robót. Inspektor Nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartości wykonanych robót, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy. Inspektor Nadzoru inwestorskiego weryfikuje, a następnie akceptuje rozliczenie częściowe/końcowe potwierdzające należną Wykonawcy kwotę wynagrodzenia, co uprawnia Wykonawcę do złożenia faktury częściowej/końcowej. 12. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Należność ta może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Odbiory. 1. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i zgłoszeniu zamawiającemu Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 1) odbiór robót zanikających lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego.ulegających zakryciu; 2) odbiór techniczny (branżowy); 3) odbiór końcowy; 4) odbiór gwarancyjny; 5) odbiór pogwarancyjny; 2. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy z uwzględnieniem następujących postanowień: 1) W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje ulegających zakryciu: a) podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego – właściwego dla danej branży, b) do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu lub zanikające, na żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca jest zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własny.przedłożyć pomiary geodezyjne każdorazowo dla zakończonego etapu robót zanikających (przed ich zakryciem), 3. Odbiór c) w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem robót zanikających, Zamawiający przystąpi do dziennika budowy ich odbioru w ciągu 1 dnia roboczego od dnia zgłoszenia ich wykonania, d) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub na podstawie odrębnego protokółu ulegającej zakryciu, 2) W odniesieniu do odbioru technicznego: a) odbioru technicznego robót. 4. Po (branżowego) dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowydanej branży, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót oraz po dokonaniu wpisu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w dzienniku związku z zakończeniem wykonywania robót budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiającego lub osobę przez ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego; b) odbiór techniczny (branżowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wykonania całości robót budowlanych danej branży po przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru; c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru technicznego (branżowego), jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prób. d) odbiór techniczny nie jest odbiorem częściowym ani odbiorem końcowym i nie stanowi podstawy do wystawienia faktury. 3) W odniesieniu do odbioru końcowego: a) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót budowlanych, potwierdzonych przez kierownika budowyZamawiającego lub osobę przez Zamawiającego wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego; b) przystąpienie do odbioru końcowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o następuje w terminie 21 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego całości robót budowlanych objętych przedmiotem zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i po przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego; c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego Przedmiotu umowy., jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prób; 5. d) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu komplet dokumentacji powykonawczej wraz ze wszelkimi decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbędnymi dokumentami, w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą sporządzony na dzień zakończenia robót budowlanych, w terminie do zawiadomienia14 dni od daty zakończenia robót budowlanych. Zamawiający dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentów w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie później niż do dnia dokonania odbioru końcowego; e) w przypadku gdy dokumentacja wymieniona pod lit. d) powyżej zostanie przekazana Zamawiającemu po upływie terminu określonego pod lit. e), termin do dokonania odbioru końcowego nie może upłynąć przed upływem 14 – dniowego terminu przysługującego Zamawiającemu na sprawdzenie dokumentacji, o której mowa pod lit d). W przypadku gdyby termin do dokonania odbioru końcowego upływał przed terminem o którym mowa w ust. 4 dołączyć:zadaniu pierwszym – termin do dokonania odbioru końcowego ulega odpowiedniemu przedłużeniu; 1f) wypełniony dziennik budowy, 2) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w przypadku stwierdzenia, w trakcie budowyodbioru końcowego, potwierdzonymi przez kierownika budowywad Przedmiotu umowy, inspektora nadzoru i projektanta – jeżeli takie wystąpiły, 3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego, a Strony ustalą termin ich usunięcia z uwzględnieniem czasu niezbędnego na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy 4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia wykonanie prac z przeprowadzonych przez wykonawcę badań, sprawdzeń, 5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, nie dopełnienie obowiązków określonych w punktach od 1 do 5 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o gotowości tym związanych. Ponowne przystąpienie do odbioru końcowego. 6. Rozpoczęcie końcowego odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przez Zamawiającego, nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do ich odbioru. zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy. 7. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej. 8. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne. 9. Z czynności odbioru końcowego zamawiający sporządza protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. 10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: −jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części umowy, na co wykonawca wyraża zgodę, −jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy, b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może: −odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub −dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcy. 11. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomieniaponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Wyznaczenie terminu usunięcia wad nie oznacza przedłużenia terminu zakończenia robót przez Wykonawcę; g) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu, w trakcie odbioru końcowego, protokołów odbiorów końcowych, podpisanych pomiędzy Wykonawcą a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W czynnościach przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do jakości wykonywanych robót Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad; h) w celu dokonania odbioru będą brali udział przedstawiciele zamawiającego końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i przedstawiciele wykonawcyorganów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą o której mowa pod lit e) powyżej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy; i) Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru końcowego robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji całego Przedmiotu umowy. 124) W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych: a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości; b) odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym w trakcie przeglądu po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji; c) oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa w powyżej pod lit. a) i lit. Nie usunięcie b) powyżej, odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane będą również po dokonaniu corocznych przeglądów gwarancyjnych. Przeglądy gwarancyjne Przedmiotu umowy będą przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego co roku w dniu każdej kolejnej rocznicy odbioru końcowego, do czasu upływu terminu gwarancji lub rękojmi (w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi później), przy czym ostatni przegląd gwarancyjny przeprowadza się nie później niż 2 miesiące przed upływem terminów gwarancji i rękojmi; d) nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego lub przeglądu gwarancyjnego, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół z przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia wad ujawnionych w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie trakcie przeglądu, zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszej umowy. Przeglądy gwarancyjne dotyczą oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakości wykonanych robót w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji i oceny robót wykonanych w związku z usunięciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przeglądu. Z przeglądu gwarancyjnego strony spisują protokół stwierdzający wady albo ich wykonania na rachunek brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie mają postanowienia § 10 niniejszej Umowy, 5) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego: a) odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i koszt wykonawcygwarancji i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji. W przypadku nie usunięcia wad stwierdzonych w trakcie przeglądów gwarancyjnych lub zgłoszonych w okresie rękojmi i gwarancji, na co wykonawca wyraża zgodęzakończenie czynności odbioru pogwarancyjnego następuje po usunięciu wszystkich wad zgłoszonych lub stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi; b) odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. Należność ta może zostać potrącona Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodęwszystkich zobowiązań wynikających z Umowy dotyczących usuwania wad.

Odbiory. 1. Roboty zanikające Przedmiot Umowy podlegać będzie następującym Odbiorom: 1) odbiór robót zanikających i ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia ulegających zakryciu, 2) odbiór częściowy (odcinka robót, rodzaju robót lub urządzeń), 3) odbiory końcowe Przedmiotu Umowy, 4) odbiór pogwarancyjny, 5) odbiór przez wykonawcę gotowości do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i zgłoszeniu zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego.organy uprawnione, 2. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego Stroną pokrywającą koszty i zakryje roboty ulegające zakryciu lub zanikająceodpowiedzialną za organizację odbiorów jest Wykonawca. Nie dotyczy to kosztów osobowych związanych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, na żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robótchyba, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własnyże odbiór odbywa się powtórnie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. Odbiór Po zakończeniu poszczególnych etapów robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem zgodnych z Harmonogramem rzeczowo- finansowo-terminowym robót budowlanych, i potwierdzeniu gotowości do dziennika budowy lub na podstawie odrębnego protokółu odbioru technicznego odbiorów częściowych przez Kierownika robót, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. 4. Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowy. 5. Wykonawca jest zobowiązany do Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 dołączyć3 Wykonawca załączy następujące dokumenty: 1) wypełniony dziennik budowyprotokoły odbiorów technicznych, 2) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru protokoły badań i projektanta – jeżeli takie wystąpiłysprawdzeń, 3) instrukcje obsługi rozliczenie częściowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń wartości brutto ogółem oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy 4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań, sprawdzeńnetto /bez podatku VAT/, 5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu . Zamawiający obowiązany jest przystąpić do należytego stanu i porządku terenu budowy, nie dopełnienie obowiązków określonych odbioru w punktach terminie do 7 dni od 1 do 5 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowegow formie pisemnej. Datę i godzinę odbioru wyznacza Zamawiający powiadamiając Wykonawcę w formie telefonicznej. 6. Rozpoczęcie końcowego W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w tym: 1) Kierownik robót, 2) Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego, 3) Przedstawiciele służb technicznych Zamawiającego, 7. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy. 8. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi zanikających lub ulegających zakryciu, Zamawiający może nakazać Wykonawcy − na jego koszt i ryzyko − odkrycie lub też inne adekwatne czynności celem dokonania odbioru we wskazanych częściach robót, które nie zostały odebrane. 9. Odbiór gwarancyjny ma na celu zgłoszenie przez Zamawiającego wszelkich ujawnionych wad lub usterek. 10. Odbiór pogwarancyjny ma na celu potwierdzenie wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków z tytułu udzielonej Gwarancji jakości oraz rękojmi za wady. 11. Odbioru częściowego dokonuje się po wykonaniu etapów prac określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowo-terminowym robót budowlanych. Odbiór ten potwierdzony winien być protokołem odbioru częściowego zawierającym elementy, o których mowa w ust. 13 poniżej. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru częściowego w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania dnia zgłoszenia przez zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu Wykonawcę gotowości do odbioru. 12. W wypadku stwierdzenia, że przedmiot odbioru częściowego nie został wykonany w sposób należyty, w protokole należy również wskazać wady przedmiotu odbioru oraz termin ich usunięcia. W wypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, etap realizacji uważa się za niewykonany. Protokół, w którym stwierdzono negatywny wynik odbioru częściowego nie może stanowić podstawy do wystawienia faktury. 13. Z czynności odbioru każdorazowo sporządzony jest protokół odbioru zgodny z Załącznikiem nr 7 do Umowy, w którym należy wskazać w szczególności: 1) datę dokonania czynności odbioru. zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu , 2) przedmiot odbioru, 3) wynik odbioru, 4) podpisy obydwu stron (Zamawiającego i Wykonawcy). W czynnościach odbioru będą brali biorą udział w szczególności upoważnieni przedstawiciele zamawiającegoobu Stron, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcyktórzy podpisują protokół. 714. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowyOdbiór końcowy dokonuje się po zakończeniu wszystkich robót składających się na Przedmiot Umowy. Odbiór, po stwierdzeniu jego zgodności podczas którego nie zgłoszono zastrzeżeń do częściowego lub końcowego wykonania Przedmiotu Umowy, a który odbył się z projektem budowlanymudziałem dwóch Stron, specyfikacją techniczną wykonania potwierdzany jest sporządzanym przez Wykonawcę i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej. 8. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne. 9. Z czynności odbioru końcowego zamawiający sporządza protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie podpisywanym przez ▇▇▇▇▇▇ protokołem odbioru. 1015. Jeżeli w toku czynności odbioru Odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady wady, to zamawiającemu Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może wyznaczyć termin ich usunięcia i odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych, 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: −jeżeli umożliwiają : a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie użytkowania przedmiotu umowy odbioru zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający Zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części umowy, na co wykonawca wyraża zgodę, −jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcyobniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający odmawia odbioru i może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania Przedmiotu Umowy w sposób właściwy. Zamawiający może również powierzyć na koszt Wykonawcy wykonanie prac innemu przez siebie wybranemu podmiotowi. 16. Jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może: −odmówić odbioru i nie uniemożliwiają bezpiecznego użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może przejąć Przedmiot Umowy do eksploatacji pomimo występowania wad i wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na ich usuniecie. Jeżeli w zakreślonym terminie Wykonawca nie usunie wad wówczas Zamawiającemu przysługuje uprawnienie określone w ust. 18. Do czasu usunięcia wad Zamawiający może zatrzymać odpowiednią część wynagrodzenia Wykonawcy, jako dodatkowe zabezpieczenie uprawnienia, o którym mowa w ust. 18. 17. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Jeżeli koszt usunięcia wad byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych w następstwie ich usunięcia, poczytuje się, że wady nie nadają się do usunięcia. W takim przypadku stosuje się zapis zawarty w ust. 15 pkt 2 lit. a, o ile stwierdzone wady nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu Umowy. 18. Zamawiającemu przysługuje prawo usunięcia w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wad nieusuniętych przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 16. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez Zamawiającego kosztów wraz z odsetkami ustawowymi za każdy dzień, liczonych od dnia poniesienia tych kosztów przez Zamawiającego. Takie usunięcie wad; , w tym także powierzenie tych czynności podmiotom trzecim nie wyklucza w żaden sposób wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji. 19. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 20. Jeżeli ▇▇▇▇▇ przewiduje odbiory częściowe, podpisanie protokołu odbioru częściowego nie pozbawia Zamawiającego możliwości zgłaszania zastrzeżeń do Przedmiotu Umowy w trakcie odbioru końcowego. 21. W przypadku stwierdzenia, że prace nie zostały wykonane w sposób należyty, zgodny z Umową, posiadają usterki, wady, braki, zamiast protokołu odbioru strony podpisują protokół odbioru warunkowego, w którym zostaną wskazane wady przedmiotu odbioru oraz terminy ich usunięcia. Protokół taki nie stanowi podstawy do wystawienia faktury. Po usunięciu wad, usterek i braków wskazanych w protokole odbioru warunkowego, Strony sporządzają protokół odbioru prac lub, w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub −dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcykońcowego - protokół odbioru końcowego. 1122. Przed odbiorem końcowym Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i doprowadzić go do stanu z chwili przejęcia terenu budowy, z uwzględnieniem zmian w terenie, dokonanych w celu wykonania Przedmiotu Umowy. 23. Wykonawca na własny koszt wykona badania niezbędne dla uzyskania świadectw dopuszczeniowych dla użytkowania urządzeń objętych Przedmiotem Umowy. 24. Wykonawca zobowiązany jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych przeprowadzenia czynności geodezyjnych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót toku budowy i po usunięciu wad nastąpi zakończeniu budowy jak również opracowania dokumentacji powykonawczej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele zamawiającego i przedstawiciele wykonawcyobowiązywania Umowy. 12. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Należność ta może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Odbiory. 1. Roboty zanikające Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Koordynatorowi SOP sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru oraz inwentaryzacji robót zanikających i ulegające ulegających zakryciu podlegają odrębnym odbiorom wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora SOP. 3. Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Koordynator SOP dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do ich odbioru i potwierdza odbiór robót wpisem w dzienniku budowy i zgłoszeniu zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiegodo Dziennika budowy. 24. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego lub inspektora Inspektor nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające lub Koordynator SOP uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w ust.3. 5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub zanikającedokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, na żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca jest zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić roboty stan poprzedni. Inspektor nadzoru inwestorskiego oceni czy wykonanie otworów jest wystarczające do stanu poprzedniego, na koszt własnyodbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 36. Odbiór częściowy robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty. Odbiory częściowe będą wykonywane w odniesieniu do dziennika budowy lub na podstawie odrębnego protokółu odbioru technicznego robót.następujących prac: 41) po ukończeniu prac określonych – w § 21 ust. 3 lit a; 2) po ukończeniu prac określonych – w § 21 ust. 3 lit b. 7. Po zakończeniu wszystkich wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego powiadamia o gotowości do odbioru końcowego Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Koordynatora SOP. 8. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót budowlanych objętych przedmiotem wykonanych częściowo, w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 9. Wykaz robót, o którym mowa w ust.8, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót. 10. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady i usterki stwierdzone podczas odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru częściowego robót w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, od dnia zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego. Nie dotrzymanie terminu będzie skutkować karą umowną opisaną w § 27 niniejszej umowy. 511. Odbiór końcowy całości robót jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. 12. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego całości robót Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca umożliw przed obiorem końcowym dokonanie sprawdzenia łączności z wykorzystaniem wieży. 13. W celu dokonania Odbioru końcowego całości robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą z naniesionymi wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy. W celu dokonania Odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu również dokumenty gwarancyjne, o których mowa w § 22 ust. 1. 14. Odbiór końcowy całości robót jest zobowiązany przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora/ów nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do zawiadomieniawspółpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 15. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców lub dalszych podwykonawców, przy udziale których wykonał inwestycję. 16. Przystąpienie do Odbioru końcowego całości robót następuje w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy. 17. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego całości robót zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, z powodu nie przekazania Zamawiającemu dokumentacji , o której mowa ust. 13 niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy całości robót, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego całości robót. 18. Termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, o którym mowa w ust. 4 dołączyć:17 nie może być dłuższy niż 10 dni kalendarzowych. 1) wypełniony dziennik budowy,19. Komisja sporządza Protokół odbioru końcowego całości robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego całości robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 2) dokumentację powykonawczą 20. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu niniejszej umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób ich usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego całości robót, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 21. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego całości robót uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołu odbioru końcowego, bez zastrzeżeń, całości robót. 22. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są na 10-14 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji. 23. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w trakcie budowy, potwierdzonymi określonym przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta – jeżeli takie wystąpiły, 3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy 4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań, sprawdzeń, 5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, nie dopełnienie obowiązków określonych w punktach od 1 do 5 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowegoZamawiającego terminie. 624. Rozpoczęcie końcowego odbioru Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 25. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w terminie ich obowiązywania lub dodatkowym, określonym przez Zamawiającego, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po upływie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości dnia zawiadomienia Wykonawcy, jest uprawniony do ich odbioru. zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy. 7. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej. 8. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne. 9. Z czynności odbioru końcowego zamawiający sporządza protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. 10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nie nadają się do zlecenia usunięcia to: −jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części umowy, na co wykonawca wyraża zgodę, −jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wad podmiotowi trzeciemu na koszt wykonawcy, b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może: −odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub −dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcyryzyko Wykonawcy. 11. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele zamawiającego i przedstawiciele wykonawcy. 12. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Należność ta może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Odbiory. 1. Roboty zanikające W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dokonywane będą odbiory robót zanikających i ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i zgłoszeniu zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiegoulegających zakryciu, odbiory techniczne, próby, odbiór końcowy. 2. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu lub zanikające, na żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty zawiadomić Nadzór pisemnie z 3-dniowym wyprzedzeniem - wpisem do Dziennika budowy o wykonaniu robót zanikających lub wykonać otwory niezbędne ulegających zakryciu, pod rygorem powstania po stronie Zamawiającego uprawnienia do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, ich odkrycia na koszt własnyWykonawcy oraz odmowy dokonania zapłaty za przedmiotowe elementy robót. 3. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić Nadzorowi roboty do dziennika budowy lub na podstawie odrębnego protokółu prób i odbiorów technicznych do dokonania odbioru technicznego robóti ponieść wszelkie koszty z tym związane. 4. Po Dokonanie odbioru technicznego nie stanowi potwierdzenia należytego i bezusterkowego wykonania elementów Robót nim objętych. Odbiór techniczny służy jedynie potwierdzeniu stopnia zaawansowania Robót dla celów rozliczeń przejściowych. 5. Dokonanie odbioru technicznego nie pozbawia Zamawiającego prawa zgłoszenia wad i usterek w Robotach objętych tym odbiorem w toku odbioru końcowego. 6. Odbiór końcowy robót stanowiących Przedmiot zamówienia zostanie dokonany po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, dokonaniu wpisu Przedmiotem zamówienia i przebiegać będzie w dzienniku budowy przez kierownika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego oraz inspektora następujący sposób: 1) Wykonawca powiadomi w formie pisemnej Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowy. 5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa oraz dokona stosownego wpisu w ust. 4 dołączyć: 1) wypełniony dziennik Dzienniku budowy przez Kierownika budowy,; 2) dokumentację powykonawczą do pisemnego powiadomienia o gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wymagane dokumenty odbiorowe (dwa komplety we wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym/Inspektorem nadzoru układzie dostosowanym do wymogów Zamawiającego w wersji papierowej + w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM – 1 płyta wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi opisem i spisem zawartości w trakcie budowyukładzie odpowiadającym wersji papierowej – opisy w formacie MS Word, potwierdzonymi przez kierownika budowytabele i zestawienia MS ▇▇▇▇▇, inspektora nadzoru i projektanta – jeżeli takie wystąpiły, 3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych rysunki JPEG, DWG lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy 4) wymagane dokumentyPDF), protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań, sprawdzeń, 5) w skład których wchodzić będą: − oświadczenie kierownika Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z pozwoleniem dokumentacją projektową, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem robót, projektem budowlanym, oraz obowiązującymi przepisami, − oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, nie dopełnienie obowiązków określonych − Dziennik Budowy (oryginał); − protokoły badań i sprawdzeń, pomiary i ekspertyzy, − protokoły z odbiorów technicznych i odbiorów robót ulegających zakryciu, − inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wraz z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w punktach dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe; − projekt powykonawczy (na kopiach rysunków z projektu budowlanego) uwzględniający dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzór inwestorski oraz Nadzór Autorski, wraz ze szczegółowym zestawieniem tych zmian, a w razie potrzeby także uzupełniający opis; − zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone przez Inspektora nadzoru, − Dziennik budowy, 3) Dokumenty odbiorowe, wymagane od 1 Wykonawcy na dzień zgłoszenia gotowości do 5 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o odbioru, w których Zamawiający/Inspektor nadzoru stwierdzi błędy lub niedokładności, muszą zostać w nieprzekraczalnym terminie 10 dni kalendarzowych poprawione i ponownie dostarczone do Nadzoru. Przekroczenie tego terminu uznane będzie za niespełnienie warunków umowy w zakresie terminu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.i stanowić będzie podstawę do zastosowania postanowień umownych w zakresie kar za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy; 4) ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ gotowości do odbioru przez Inspektora nadzoru nastąpi po stwierdzeniu kompletności i poprawności sporządzonych przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych; 5) Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 5 dni, licząc od daty potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru zawiadamiając o tym Wykonawcę; 6. Rozpoczęcie końcowego odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do ich odbioru. zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. ) W czynnościach odbioru będą brali robót udział w szczególności przedstawiciele zamawiającegobiorą podwykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Podwykonawców, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy.przy pomocy których wykonał zamówienie będące przedmiotem odbioru, o wyznaczonym terminie odbioru; 7. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej. 8. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne. 9. ) Z czynności odbioru końcowego zamawiający sporządza będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie toku odbioru, jak również terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie ujawnionych wad. 10. Jeżeli 8) Zamawiającemu z tytułu stwierdzonych w toku czynności trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu końcowego wad i usterek przysługują następujące uprawnienia: a1) Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy, wyznaczając termin usunięcia wad i usterek, 2) Zamawiający może dokonać warunkowego odbioru przedmiotu umowy, wyznaczając termin usunięcia wad i usterek, 3) jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia to: −jeżeli umożliwiają one użytkowanie usunięcia, ale nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający Zamawiający może odebrać przedmiot odbioru obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy, 4) jeżeli wady i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części umowy, na co wykonawca wyraża zgodę, −jeżeli usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zamówienia zgodnie z przeznaczeniemprzeznaczeniem lub stanowią zagrożenie użytkowania, zamawiający Zamawiający może odstąpić wezwać Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad i usterek i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. W ciągu 30 dni po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odstąpić w zakresie wadliwie zrealizowanej części umowy po raz drugi albo powierzyć usunięcie wad i usterek osobie trzeciej na koszt wykonawcy, b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może: −odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub −dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcyryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia Sądu. 11. 9) W okresie rękojmi i udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad udziału w przeprowadzanych przeglądach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu tych przeglądów wad nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele zamawiającego i przedstawiciele wykonawcyusterek. 12. Nie usunięcie 10) Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu rękojmi i udzielonej gwarancji jest protokół z ostatniego przeglądu w okresie rękojmi i gwarancji, który przeprowadzony będzie przez Zamawiającego najpóźniej na 30 dni kalendarzowych przed upływem okresu rękojmi i gwarancji, stwierdzający brak wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Należność ta może zostać potrącona usterek lub protokół z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodęusunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu.

Odbiory. 1. Roboty zanikające Odbiór częściowy lub końcowy przedmiotu Umowy będzie dokonany komisyjnie z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom Wykonawcy w terminie 2 ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i zgłoszeniu zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 2. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu lub zanikające, na żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własny. 3. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub na podstawie odrębnego protokółu odbioru technicznego robót. 4. Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, dokonaniu dokonania wpisu w dzienniku budowy Dzienniku ▇▇▇▇▇ przez kierownika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawcę zgłoszenia o gotowości do odbioru częściowego lub końcowego. Warunkiem sporządzenia częściowego lub końcowego protokołu odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy. 5będzie dostarczenie przez Wykonawcę zestawienia materiałów odpadowych. Zestawienie odpadów powinno składać się z dwóch części: część pierwsza – materiały przewidziane do wtórnego zagospodarowania np. złom stalowy, część druga – materiały odpadowe wymagające składowania bądź utylizacji. Wykonawca jest zobowiązany dostarczy Zamawiającemu do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 dołączyć: 1) wypełniony dziennik budowy, 2) odbioru końcowego następujące dokumenty: Protokół dostawy urządzeń dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta – jeżeli takie wystąpiły, 3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy 4) wymagane dokumentypowykonawczą, protokoły odbiorów inspektorskich, protokół odbioru pomontażowy i zaświadczenia protokół z przeprowadzonych przez wykonawcę badańuruchomienia urządzeń, sprawdzeń, 5DTR, instrukcje obsługi, atesty i świadectwa odbioru, protokoły z badań wyrobu i typu, certyfikaty i aprobaty techniczne na urządzenia, użyte (zastosowane) materiały, zatwierdzenia typu aparatury, deklaracje zgodności, oświadczenie kierownika budowy Wykonawcy o kompletności dokumentacji z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć, oświadczenie Kierownika ▇▇▇▇▇ o zgodności wykonania obiektu zadania z pozwoleniem projektem technicznym i obowiązującymi w tym zakresie Polskimi Normami, wykaz ilościowo-jakościowy materiałów odpadowych z podziałem na budowę lub zgłoszeniem robótodpady do wtórnego zagospodarowania i odpady wymagające utylizacji, projektem budowlanymwykaz dostaw materiałów i urządzeń zabudowanych na obiekcie, obowiązującymi przepisamioryginał Dziennika ▇▇▇▇▇, o doprowadzeniu do należytego stanu protokoły z pomiarów i porządku terenu budowybadań pomontażowych wykonanych instalacji, nie dopełnienie obowiązków określonych w punktach od 1 do 5 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego. 6. Rozpoczęcie końcowego odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do ich odbioru. zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioruprotokół z uruchomienia i 72 godzinnego ruchu próbnego. W czynnościach przypadku nieodebrania prac z winy Wykonawcy kosztami każdego kolejnego odbioru będą brali udział obciążony będzie Wykonawca w szczególności przedstawiciele zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcywysokości 250,00 zł za każdy odbiór. 7. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej. 8. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne. 9. Z czynności odbioru końcowego zamawiający sporządza protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. 10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: −jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części umowy, na co wykonawca wyraża zgodę, −jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy, b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może: −odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub −dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcy. 11. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele zamawiającego i przedstawiciele wykonawcy. 12. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Należność ta może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Odbiory. 1. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez inspektora nadzoru na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy, w terminie 2 do 3 dni od daty zgłoszenia. 2. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia i potwierdzenia przez wykonawcę gotowości do ich odbioru wpisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy i zgłoszeniu zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 2gotowości do odbioru wykonanych robót. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu lub zanikające, na żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własnyZ czynności odbiorowych spisany zostanie protokół odbioru końcowego. 3. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub na podstawie odrębnego protokółu Ewentualne usterki stwierdzone w protokole odbioru technicznego robótkońcowego Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 4. Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, dokonaniu wpisu O fakcie usunięcia ewentualnych usterek stwierdzonych w dzienniku budowy przez kierownika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do protokole odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowyWykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego, który w terminie do 7 dni zwoła komisję w celu protokolarnego stwierdzenia usunięcia usterek. 5. Wykonawca zobowiązany jest zobowiązany na swój koszt, bez dodatkowego wezwania w terminie do zawiadomienia7 dni od protokolarnego odbioru końcowego robót dostarczyć Zamawiającemu wszelkie wymagane prawem dokumenty, w tym: a) dziennik budowy, b) oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami – 1 egz., c) oświadczenie potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane – 1 egz., d) protokół z wykonania inwentaryzacji istniejących punktów osnowy poziomej i wysokościowej przed i po zrealizowaniu robót budowlanych – 1 egz. o którym mowa w ust. 4 dołączyć: 1) wypełniony dziennik budowy§ 4, 2) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta – jeżeli takie wystąpiły, 3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy 4e) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badańprób i sprawdzeń wg branż instrukcje użytkowania, sprawdzeńkarty gwarancyjne użytych w budowie materiałów i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami w 2 egz., 5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, nie dopełnienie obowiązków określonych w punktach od 1 do 5 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego. 6. Rozpoczęcie końcowego odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi W przypadku nie przekazania żądanych przez Zamawiającego dokumentów w terminie 7 dni roboczych powyższym terminie, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność, aż do chwili ich przekazania, niezależnie od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości przysługującego mu prawa do ich odbioru. zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcyroszczenia odszkodowawczego na ogólnych zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego. 7. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowyPo zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy w terminie nie późniejszym, po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i niż termin odbioru końcowego robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej. 8. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjnePo podpisaniu końcowego protokołu odbioru robót, ewentualne roszczenia Wykonawcy nie będą uwzględniane. 9. Z czynności odbioru końcowego zamawiający sporządza protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. 10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: −jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części umowy, na co wykonawca wyraża zgodę, −jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy, b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może: −odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub −dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcy. 11. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele zamawiającego i przedstawiciele wykonawcy. 12. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Należność ta może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Odbiory. 1. Roboty zanikające W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dokonywane będą odbiory robót zanikających i ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i zgłoszeniu zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiegoulegających zakryciu, odbiory techniczne, próby, odbiór końcowy. 2. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu lub zanikające, na żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty zawiadomić Nadzór pisemnie z 3-dniowym wyprzedzeniem - wpisem do Dziennika budowy o wykonaniu robót zanikających lub wykonać otwory niezbędne ulegających zakryciu, pod rygorem powstania po stronie Zamawiającego uprawnienia do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, ich odkrycia na koszt własnyWykonawcy oraz odmowy dokonania zapłaty za przedmiotowe elementy robót. 3. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić Nadzorowi roboty do dziennika budowy lub na podstawie odrębnego protokółu prób i odbiorów technicznych do dokonania odbioru technicznego robóti ponieść wszelkie koszty z tym związane. 4. Po Dokonanie odbioru technicznego nie stanowi potwierdzenia należytego i bezusterkowego wykonania elementów Robót nim objętych. Odbiór techniczny służy jedynie potwierdzeniu stopnia zaawansowania Robót dla celów rozliczeń przejściowych. 5. Dokonanie odbioru technicznego nie pozbawia Zamawiającego prawa zgłoszenia wad i usterek w Robotach objętych tym odbiorem w toku odbioru końcowego. 6. Odbiór końcowy robót stanowiących Przedmiot zamówienia zostanie dokonany po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, dokonaniu wpisu Przedmiotem zamówienia i przebiegać będzie w dzienniku budowy przez kierownika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego oraz inspektora następujący sposób: 1) Wykonawca powiadomi w formie pisemnej Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowy. 5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa oraz dokona stosownego wpisu w ust. 4 dołączyć: 1) wypełniony dziennik Dzienniku budowy przez Kierownika budowy,; 2) dokumentację powykonawczą do pisemnego powiadomienia o gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wymagane dokumenty odbiorowe (trzy komplety we wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym/Inspektorem nadzoru układzie dostosowanym do wymogów Zamawiającego w wersji papierowej + w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM – 1 płyta wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi opisem i spisem zawartości w trakcie budowyukładzie odpowiadającym wersji papierowej – opisy w formacie MS Word, potwierdzonymi przez kierownika budowytabele i zestawienia MS ▇▇▇▇▇, inspektora nadzoru i projektanta – jeżeli takie wystąpiły, 3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych rysunki JPEG, DWG lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy 4) wymagane dokumentyPDF), protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań, sprawdzeń, 5) w skład których wchodzić będą: − oświadczenie kierownika Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z pozwoleniem dokumentacją projektową, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem robót, projektem budowlanym, oraz obowiązującymi przepisami, − oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy wraz z oświadczeniami właścicieli działek przyległych do terenu budowy, nie dopełnienie obowiązków określonych − oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, − Dziennik Budowy (oryginał); − protokoły badań i sprawdzeń, pomiary i ekspertyzy, − protokoły z odbiorów technicznych i odbiorów robót ulegających zakryciu, − inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wraz z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w punktach dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe; − projekt powykonawczy (na kopiach rysunków z projektu budowlanego) uwzględniający dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzór inwestorski oraz Nadzór Autorski, wraz ze szczegółowym zestawieniem tych zmian, a w razie potrzeby także uzupełniający opis; − zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone przez Inspektora nadzoru, − Dziennik budowy, − Atest czystości dna i sondaż dna, − Atest szczelności ścianki szczelnej. 3) Dokumenty odbiorowe, wymagane od 1 Wykonawcy na dzień zgłoszenia gotowości do 5 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o odbioru, w których Zamawiający/Inspektor nadzoru stwierdzi błędy lub niedokładności, muszą zostać w nieprzekraczalnym terminie 10 dni kalendarzowych poprawione i ponownie dostarczone do Nadzoru. Przekroczenie tego terminu uznane będzie za niespełnienie warunków umowy w zakresie terminu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.i stanowić będzie podstawę do zastosowania postanowień umownych w zakresie kar za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy; 4) ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ gotowości do odbioru przez Inspektora nadzoru nastąpi po stwierdzeniu kompletności i poprawności sporządzonych przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych; 5) Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 5 dni, licząc od daty potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru zawiadamiając o tym Wykonawcę; 6. Rozpoczęcie końcowego odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do ich odbioru. zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. ) W czynnościach odbioru będą brali robót udział w szczególności przedstawiciele zamawiającegobiorą podwykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Podwykonawców, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy.przy pomocy których wykonał zamówienie będące przedmiotem odbioru, o wyznaczonym terminie odbioru; 7. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej. 8. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne. 9. ) Z czynności odbioru końcowego zamawiający sporządza będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie toku odbioru, jak również terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie ujawnionych wad. 10. Jeżeli 8) Zamawiającemu z tytułu stwierdzonych w toku czynności trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu końcowego wad i usterek przysługują następujące uprawnienia: a1) Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy, wyznaczając termin usunięcia wad i usterek, 2) Zamawiający może dokonać warunkowego odbioru przedmiotu umowy, wyznaczając termin usunięcia wad i usterek, 3) jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia to: −jeżeli umożliwiają one użytkowanie usunięcia, ale nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający Zamawiający może odebrać przedmiot odbioru obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy, 4) jeżeli wady i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części umowy, na co wykonawca wyraża zgodę, −jeżeli usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zamówienia zgodnie z przeznaczeniemprzeznaczeniem lub stanowią zagrożenie użytkowania, zamawiający Zamawiający może odstąpić wezwać Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad i usterek i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. W ciągu 30 dni po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odstąpić w zakresie wadliwie zrealizowanej części umowy po raz drugi albo powierzyć usunięcie wad i usterek osobie trzeciej na koszt wykonawcy, b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może: −odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub −dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcyryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia Sądu. 11. 9) W okresie rękojmi i udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad udziału w przeprowadzanych przeglądach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu tych przeglądów wad nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele zamawiającego i przedstawiciele wykonawcyusterek. 12. Nie usunięcie 10) Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu rękojmi i udzielonej gwarancji jest protokół z ostatniego przeglądu w okresie rękojmi i gwarancji, który przeprowadzony będzie przez Zamawiającego najpóźniej na 30 dni kalendarzowych przed upływem okresu rękojmi i gwarancji, stwierdzający brak wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Należność ta może zostać potrącona usterek lub protokół z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodęusunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu.

Odbiory. 1Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robot: Odbiór końcowy, Odbiór po okresie gwarancji i rękojmi. Roboty zanikające Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru dokumentacji i ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w terminie 2 dni roboczych od daty siedzibie Zamawiającego lub drogą mailową na adres ....................... oraz telefonicznie na numer ……………, podając numer Umowy oraz planowaną datę przystąpienia do odbioru. Za odbiór końcowy Zamawiający rozumie wykonanie wszelkich robót budowlanych i instalacyjnych wraz z potwierdzeniem odbioru nadzoru autorskiego Projektanta. Podstawą zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i zgłoszeniu zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 2. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu lub zanikające, na żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własny. 3. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub na podstawie odrębnego protokółu odbioru technicznego robót. 4. Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika Budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty, potwierdzone protokołem przekazania dokumentów zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do umowy. 5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia: dokumentację powykonawczą, o którym mowa opisaną i skompletowaną w ust. 4 dołączyć: 1) wypełniony dziennik budowy, 2) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi dwóch egzemplarzach, w trakcie budowywersji papierowej, potwierdzonymi przez kierownika budowyWymagane dokumenty, inspektora nadzoru i projektanta – jeżeli takie wystąpiły, 3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty karty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy 4) wymagane dokumentyurządzeń, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badańzaświadczenia, sprawdzeń, 5) oświadczenie kierownika Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, projektem budowlanym, obowiązującymi budowlanym oraz przepisami, oświadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, nie dopełnienie obowiązków określonych a także - w punktach razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, dokumenty (atesty i certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy). Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 3 dni kalendarzowych od 1 do 5 skutkuje bezskutecznością daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 6. Rozpoczęcie końcowego Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi końcowego, w terminie 7 3 dni roboczych kalendarzowych od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do ich odbioru. zamawiający wyznaczy termin dnia rozpoczęcia procesu tego odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy. 7. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej. 8. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne. 9. Z czynności odbioru końcowego zamawiający sporządza protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. 10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu wad lub usterek Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) : jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: −jeżeli umożliwiają jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części umowy, na co wykonawca wyraża zgodę, −jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy odbioru po raz drugi drugi. Zamawiający wyznaczy ostateczny odbiór po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady w terminie do 30 dni kalendarzowych przed końcem tego okresu. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze po okresie gwarancji i rękojmi za wady, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt wykonawcy, b) jeżeli wady nadają się Wykonawcy. Z wszystkich czynności odbiorowych Wykonawca przy współudziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego, zobowiązany jest do usunięcia to zamawiający może: −odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub −dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcysporządzenia odpowiedniego protokołu z przeprowadzonych czynności. 11. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele zamawiającego i przedstawiciele wykonawcy. 12. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Należność ta może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Odbiory. 1. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom Odbiory robót częściowych, zanikających (jeżeli dotyczy) dokonywane będą przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy, w terminie 2 do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. 2. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia i potwierdzenia przez wykonawcę gotowości do ich odbioru wpisem inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy i zgłoszeniu zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 2gotowości do odbioru wykonanych robót. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu lub zanikające, na żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własnyZ czynności odbiorowych spisany zostanie protokół odbioru końcowego. 3. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem Ewentualne usterki stwierdzone w protokole odbioru końcowego Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i powiadomi pisemnie Zamawiającego o tym fakcie. Zamawiający w terminie do dziennika budowy lub na podstawie odrębnego protokółu odbioru technicznego robót7 dni roboczych od otrzymania pisemnego powiadomienia zwoła komisję w celu protokolarnego stwierdzenia usunięcia usterek. 4. Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowyWykonawca zobowiązany jest na swój koszt, dokonaniu wpisu bez dodatkowego wezwania w dzienniku budowy przez kierownika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości terminie do 7 dni roboczych od protokolarnego odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowy. 5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomieniadostarczyć Zamawiającemu wszelkie wymagane prawem dokumenty, o którym mowa w ust. 4 dołączyćtym: 1a) wypełniony dziennik budowy, 2b) dokumentację powykonawczą wraz w przypadku zmian o których mowa w art.57 ust 2 ustawy prawo budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi rysunkami zamiennymi, opisaną i skompletowaną. Rysunki zamienne należy wykonać na kopii rysunków wchodzących w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta – jeżeli takie wystąpiłyskład dokumentacji projektowej - 2 egz., 3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy 4c) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badańprób i sprawdzeń, sprawdzeńkarty gwarancyjne użytych w budowie materiałów i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami – 2 egz., 5d) oświadczenie kierownika Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania obiektu robót z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, projektem budowlanymdokumentacją projektową, obowiązującymi przepisamiprzepisami i normami, e) oświadczenie potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, 28 f) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z potwierdzeniem przyjęcia do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – 2 egz., g) protokół z wykonania inwentaryzacji istniejących punktów osnowy poziomej i wysokościowej przed i po zrealizowaniu robót budowlanych – 1 egz. o doprowadzeniu którym mowa w § 4 ust. 20, h) dokumentację fotograficzną z przebiegu budowy w formie elektronicznej – 1 egz. 5. W przypadku nie przekazania żądanych przez Zamawiającego dokumentów w powyższym terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc do należytego stanu i porządku terenu budowydnia ich przekazania włącznie, nie dopełnienie obowiązków określonych w punktach niezależnie od 1 przysługującego mu prawa do 5 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowegoroszczenia odszkodowawczego na ogólnych zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego. 6. Rozpoczęcie Po podpisaniu końcowego odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do ich odbioru. zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy. 7. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i protokołu odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanejewentualne roszczenia Wykonawcy nie będą uwzględniane. 8. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne. 9. Z czynności odbioru końcowego zamawiający sporządza protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. 10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: −jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części umowy, na co wykonawca wyraża zgodę, −jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy, b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może: −odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub −dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcy. 11. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele zamawiającego i przedstawiciele wykonawcy. 12. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Należność ta może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Odbiory. 1. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości Wykonawca nie jest uprawniony do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i zgłoszeniu zamawiającemu zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub inspektorowi nadzoru inwestorskiegoKoordynatorowi SOP sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 2. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego lub inspektora Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru oraz inwentaryzacji robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora SOP. 3. Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Koordynator SOP dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i zakryje roboty ulegające ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni ustawowo określonych jako robocze od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót wpisem do Dziennika budowy. 4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Koordynator SOP uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w ust. 3. 5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub zanikającedokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, na żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca jest zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić roboty stan poprzedni. Inspektor nadzoru inwestorskiego oceni czy wykonanie otworów jest wystarczające do stanu poprzedniego, na koszt własnyodbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 36. Odbiór Odbiory częściowe robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem będą dokonywane w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty. Odbiory takie dokonywane będą po zakończeniu następujących części robót: 1) w ramach Etapu I: a) po wykonaniu prac części 1 Etapu I – określonych w § 2 ust. 8 pkt 1 lit a, b) po wykonaniu prac części 2 Etapu I – określonych w § 2 ust. 8 pkt 1 lit b, c) po wykonaniu prac części 3 Etapu I – określonych w § 2 ust. 8 pkt 1 lit c, 2) w ramach Etapu II (w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia do dziennika budowy lub na podstawie odrębnego protokółu odbioru technicznego robót.wykonania prawa opcji zgodnie z § 2 ust. 8-11) : 4a) po wykonaniu prac części 1 Etapu I – określonych w § 2 ust. 8 pkt 2 lit a, b) po wykonaniu prac części 2 Etapu I – określonych w § 2 ust. 8 pkt 2 lit b. 7. Po zakończeniu wszystkich wykonania części robót, o których mowa w ust. 6. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego powiadamia o gotowości do odbioru końcowego Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Koordynatora SOP. 8. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót budowlanych objętych przedmiotem wykonanych częściowo, w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 9. Wykaz robót, o którym mowa w ust.8, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót. 10. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady i usterki stwierdzone podczas odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru częściowego robót w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, od dnia zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego. Nie dotrzymanie terminu będzie skutkować karą umowną opisaną w § 27 niniejszej umowy. 511. Odbiór końcowy całości robót jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych składających się na przedmiot zamówienia na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w terminie określonym w § 2 ust. 11, odbiór końcowy następuje, z zastrzeżeniem innych postanowień umowy, po zakończeniu robót budowlanych składających się na Etap I. 12. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego całości robót Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 13. W celu dokonania Odbioru końcowego całości robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą z naniesionymi wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy. 14. Odbiór końcowy całości robót jest zobowiązany przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektorów nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do zawiadomieniawspółpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. Do odbioru końcowego stosuje się postanowienie § 22 ust. 2. 15. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców lub dalszych podwykonawców, przy udziale których wykonał ,,remont”. 16. Przystąpienie do Odbioru końcowego całości robót następuje w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy. 17. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego całości robót zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, z powodu nie przekazania Zamawiającemu dokumentacji , o której mowa ust. 13 niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy całości robót, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego całości robót. 18. Termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, o którym mowa w ust. 4 dołączyć: 1) wypełniony dziennik budowy, 2) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta – jeżeli takie wystąpiły, 3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy 4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań, sprawdzeń, 5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 17 nie dopełnienie obowiązków określonych w punktach od 1 do 5 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowegomoże być dłuższy niż 10 dni kalendarzowych. 6. Rozpoczęcie końcowego odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do ich odbioru. zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru19. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy. 7. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego przypadku braku zastrzeżeń Wykonawcy co do zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej. 8. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne. 9. Z czynności odbioru końcowego zamawiający sporządza protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. 10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: −jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniemumową oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, zamawiający może odebrać przedmiot Komisja sporządza Protokół odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części końcowego całości robót. 20. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu niniejszej umowy, na co wykonawca wyraża zgodęStrony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób ich usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego całości robót, −jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniemZamawiający, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt wykonawcy,i ryzyko Wykonawcy. b) jeżeli wady nadają 21. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego całości robót uznaje się dzień podpisania bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołu odbioru końcowego całości robót. 22. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są na 10-14 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji. 23. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia to zamawiający może: −odmówić odbioru stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 24. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 25. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w terminie ich obowiązywania lub dodatkowym, określonym przez Zamawiającego, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po upływie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy, jest uprawniony do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin zlecenia usunięcia wad lub −dokonać odbioru podmiotowi trzeciemu na koszt i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcyryzyko Wykonawcy. 11. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele zamawiającego i przedstawiciele wykonawcy. 12. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Należność ta może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Odbiory. 1Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty zanikające Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegające ulegających zakryciu podlegają odrębnym odbiorom w terminie 2 wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do ich odbioru i potwierdza odbiór robót wpisem w dzienniku budowy i zgłoszeniu zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 2do Dziennika budowy. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego lub inspektora Inspektor nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające może uznać odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub zanikającedokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, na żądanie zamawiającego lub inspektora Inspektora nadzoru inwestorskiego inwestorskiego, Wykonawca jest zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własny. 3stan poprzedni. Odbiór częściowy robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub na podstawie odrębnego protokółu odbioru technicznego jest dokonywany w celu prowadzenia częściowego rozliczenia za wykonane roboty i obejmuje zakończone etapy robót. 4, zgodnie z harmonogramem, w oparciu o zapisy umowy dotyczące płatności wynagrodzenia. Po zakończeniu wszystkich wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, dokonaniu wpisu w dzienniku poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy przez kierownika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego lub powiadamiając o gotowości do odbioru końcowego Inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót budowlanych objętych przedmiotem umowy. 5wykonanych częściowo, w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru zgodnie z ust. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia7. Wykaz robót, o którym mowa w ust. 4 dołączyć: 1) wypełniony dziennik budowy, 2) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy8, potwierdzonymi jest akceptowany i korygowany przez kierownika budowyInspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót budowlanych składających się na przedmiot Umowy, inspektora na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i projektanta – jeżeli takie wystąpiły, 3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy 4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań, sprawdzeń, 5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, nie dopełnienie obowiązków określonych w punktach od 1 do 5 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego. 6. Rozpoczęcie końcowego odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioruPrzed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy. 7. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej. 8. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne. 9. Z czynności celu dokonania odbioru końcowego zamawiający sporządza protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w trakcie odbioru. 10szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. Strony mogą uzgodnić dokonanie odbioru w dniu ustalonym na kontrolę organu nadzoru, PSP i WSSE. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy oraz po pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust.13 zd. 3. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie nadają usunie Wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zasady potrąceń kar umownych stosuje się analogicznie do wykonania zastępczego. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są raz w roku, przy czym w ostatnim roku: na 30 dni roboczych przed upływem okresu rękojmi i, na 30 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji jakości. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia to: −jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie stwierdzonych Wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z przeznaczeniemusunięciem Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części umowyuwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, na co wykonawca wyraża zgodęZamawiający, −jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniempo uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt wykonawcy, b) jeżeli wady nadają i ryzyko Wykonawcy. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane wraz z przeglądami - dwukrotnie: w okresie gwarancji jakości i w okresie rękojmi, w ciągu 30 dni roboczych przed upływem odpowiednio: okresu gwarancji jakości lub okresu rękojmi, w celu oceny robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, sporządzanym po usunięciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje się do po upływie okresu gwarancji jakości. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia to zamawiający może: −odmówić wszystkich Wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. Z Odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu gwarancji Protokół odbioru do czasu usunięcia wad; ostatecznego. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady, o których mowa w przypadku odmowy odbioruust. 27, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub −dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcy. 11. co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji. Zamawiający wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioruupływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. Protokół odbioru gwarancyjnego może być sporządzony wraz z protokołem przeglądu gwarancyjnego i protokołem odbioru ostatecznego - jednym dokumentem, według uznania Zamawiającego W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele zamawiającego i przedstawiciele wykonawcyprotokole można wydzielić osobne rozdziały do poszczególnych czynności. 12. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Należność ta może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Odbiory. 1. Roboty zanikające i ulegające Odbioru robót budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu podlegają odrębnym odbiorom w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i zgłoszeniu zamawiającemu lub inspektorowi dokonuje upoważniony inspektor nadzoru inwestorskiego.– potwierdzenie tej czynności następuje poprzez dokonanie stosownego wpisu 2. Jeżeli wykonawca Strony dopuszczają odbiory częściowe elementów robót budowlanych, stanowiących odrębną całość. Wykonawca każdorazowo zgłasza dokonując wpisu do dziennika budowy, a Zamawiający w razie braku zastrzeżeń dokonuje odbioru niezwłocznie (jednak nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego lub później niż w terminie nie przekraczającym 5 dni), tak aby nie powodować przerw w wykonywaniu robót – również dokonując wpisania do dziennika budowy ustaleń, przez upoważnionego inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu lub zanikające, na żądanie zamawiającego lub inspektora inwestorskiego. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest odkryć roboty niezbędne dokumenty, a w szczególności: 1) świadectwa jakości, 2) certyfikaty, 3) karty techniczne, 4) świadectwa wykonanych prób lub wykonać otwory niezbędne do zbadania badań, 5) atesty dotyczące odbierania elementu robót, 6) karty przekazania odpadu, 7) oświadczenie o niekorzystaniu przy realizacji robót budowlanych z podwykonawców lub oświadczenie podwykonawców (dalszych podwykonawców), że ich roszczenia finansowe z tytułu wykonania robót w danej części zadania zostały zaspokojone. W oświadczeniu podwykonawca (dalszy podwykonawca) wskazuje oznaczenie umowy a także faktury lub rachunku oraz wskazuje precyzyjnie zakres wykonanych robót, a następnie przywrócić usług lub dostaw. Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę „Wykazu robót wykonanych częściowo” potwierdzonego przez upoważnionego inspektora nadzoru. Wykaz ten powinien być sporządzony na podstawie stopnia zaawansowania robót określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Odbiór częściowy (robót częściowo wykonanych) służy jedynie dla umożliwienia Zamawiającemu dokonywania zapłaty na rzecz Wykonawcy za częściowo wykonane roboty do stanu poprzedniego, na koszt własnyw okresach miesięcznych. 3. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających końcowy następuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub na podstawie odrębnego protokółu odbioru technicznego robót. 4. Po po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem składających się na Przedmiot umowy, dokonaniu wpisu na podstawie złożonego Zamawiającemu pisemnego wniosku Wykonawcy o dokonanie odbioru końcowego, do którego załączone będą w dzienniku budowy przez kierownika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowy. 5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 dołączyćoryginałach: 1) wypełniony dziennik budowy, 2) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta – jeżeli takie wystąpiły, 3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy 4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań, sprawdzeń, 5a) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu robót z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, niniejszą umową oraz o doprowadzeniu terenu budowy do należytego stanu i porządku terenu porządku, a także sąsiednich ulic (w przypadku korzystania z nich), sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, b) oświadczenie kierownika budowy, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, c) oświadczenie kierownika budowy, że do wykonania Przedmiotu umowy zastosowano wyłącznie materiały budowlane spełniające wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa, w tym art. 10 ustawy Prawo budowlane. Do wniosku o dokonanie odbioru końcowego Wykonawca załącza ponadto: − dziennik budowy wraz z dokumentami, które w trakcie budowy zostały do niego włączone integralnie, − oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenu, − protokoły badań i sprawdzeń, − kompletną dokumentację powykonawczą zgodnie z ust. 6 poniżej wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne elementów związanych z zagospodarowaniem terenu – potwierdzoną przez projektanta i inspektora nadzoru oraz instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń w języku polskim oraz wskazane w ust. 6 poniżej mapy, − oświadczenie podwykonawców (dalszych podwykonawców) na zawarcie umowy z którymi Zamawiający wyraził zgodę w trybie art. 647 (1) KC, że ich roszczenia finansowe za wykonane roboty zostały zaspokojone, − dokument gwarancyjny odpowiadający co najmniej wymaganiom zawartym w niniejszej umowie, − listę wszystkich podwykonawców przy udziale których wykonywał Przedmiot umowy, − projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wraz z naniesionymi przez kierownika budowy i potwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru zmianami dokonanymi w toku budowy, − operat kolaudacyjny – wyniki prób i sprawdzeń, świadectwa jakości, certyfikaty, atesty, − potwierdzenie złożenia w Zasobach Geodezyjnych dokumentów umożliwiających sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, a po jej sporządzeniu również geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Data przyjęcia przez ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ bez uwag wniosku Wykonawcy zawierającego zgłoszenie do odbioru końcowego wykonania robót budowlanych objętych Przedmiotem umowy, jest potwierdzeniem terminu zakończenia wykonywania Przedmiotu umowy w tym zakresie, o ile roboty zostaną odebrane przez Zamawiającego. Potwierdzenie złożenia wniosku nie dopełnienie obowiązków określonych jest równoznaczne z przyjęciem wniosku bez uwag. 4. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w punktach terminie do 7 dni licząc od 1 daty przyjęcia przez Zamawiającego bez uwag wniosku Wykonawcy, zawierającego zgłoszenie do 5 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego wykonania robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić najpóźniej 21 dnia licząc od dnia rozpoczęcia. W czynnościach odbioru końcowego uczestniczą kierownik budowy, przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego. 5. Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru końcowego. 6. Rozpoczęcie końcowego odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi Strony ustalają, że Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do ich odbioru3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym, powykonawczą mapę zasadniczą w 5 egz. zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioruoraz w 2 egz. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy mapę ewidencji gruntów i przedstawiciele wykonawcybudynków z naniesionym przebiegiem inwestycji,. 7. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej. 8. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne. 9. Z czynności odbioru końcowego zamawiający sporządza protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. 10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone końcowego zostanie stwierdzone, że Przedmiot umowy pomimo zgłoszenia robót budowlanych do odbioru końcowego przez Wykonawcę i przyjęcia zgłoszenia przez Zamawiającego, nie jest gotowy do odbioru w szczególności z powodu niewykonania wszystkich robót budowlanych, wadliwego wykonania robót budowlanych, w tym wykonania ich niezgodnie z dokumentacją projektową lub w razie istnienia braków w dokumentacji - a wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady lub braki będą na tyle istotne, że obiekt nie nadają będzie nadawał się do użytkowania, to Zamawiający odmówi przeprowadzenia procedury odbioru z winy Wykonawcy, co zostanie stwierdzone w protokole, który może zawierać również inne ustalenia spowodowane powyższą sytuacją. 8. Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale użytkownika i Wykonawcy. Ustalenia z przeprowadzenia czynności odbioru ostatecznego zapisuje się w formie protokołu ostatecznego odbioru usunięcia to: −jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy wszystkich wad i braków ujawnionych w okresie gwarancji jakości i w okresie rękojmi za wady Przedmiotu umowy. Pozytywne ustalenia zawarte w tym protokole w zakresie usunięcia wszystkich wad i braków ujawnionych w okresie gwarancji jakości i w okresie rękojmi Przedmiotu umowy, powodują że Wykonawca zostaje zwolniony z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad i braków. 9. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót budowlanych niezgodnie z umową lub ujawnienia powstałych wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca. 10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający powyższym ustępem Zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części umowy, na co wykonawca wyraża zgodę, −jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt wykonawcy, bi ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) jeżeli wady nadają się do usunięcia i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy, który wyraża na to zamawiający może: −odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub −dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcyzgodę. 11. Wykonawca Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbiorudokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele zamawiającego i przedstawiciele wykonawcyJeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 12. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Należność ta może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Odbiory. 1. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez wykonawcę Wykonawcę gotowości do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i zgłoszeniu zamawiającemu Zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 2. Jeżeli wykonawca Wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu lub zanikające, na żądanie zamawiającego Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własny. 3. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub na podstawie odrębnego protokółu odbioru technicznego robót. 4. Odbiór częściowy wykonanych robót budowlanych nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do ich odbioru Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 5. Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy, wykonawca Wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowy. 56. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 5 dołączyć: 1) wypełniony dziennik budowy, 2) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta – jeżeli takie wystąpiły, 3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy 4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań, sprawdzeń, 5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, nie Nie dopełnienie obowiązków określonych w punktach od 1 do 5 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego. 67. Rozpoczęcie końcowego odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego Zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do ich odbioru. zamawiający Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele zamawiającegoZamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcyWykonawcy. 78. Odbiorem końcowym wykonawca Wykonawca przekaże zamawiającemu Zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej. 89. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu Zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne. 910. Z czynności odbioru częściowego i odbioru końcowego zamawiający Zamawiający sporządza protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbiorutoku poszczególnych odbiorów. 1011. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: −jeżeli jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający Zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części umowy, na co wykonawca Wykonawca wyraża zgodę, −jeżeli jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcyWykonawcy, b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający Zamawiający może: −odmówić odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający Zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub −dokonać ▇▇▇▇▇▇▇ odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcyWykonawcy. 1112. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego Zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele zamawiającego Zamawiającego i przedstawiciele wykonawcyWykonawcy. 1213. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcyWykonawcy, na co wykonawca Wykonawca wyraża zgodę. Należność ta może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego wykonawcyWykonawcy, na co wykonawca Wykonawca wyraża zgodę.

Odbiory. 1. Roboty zanikające Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 1) odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie części robót, 2) odbiory robót zanikających i ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom ulegających zakryciu, 3) odbiór końcowy. 2. Odbiory częściowe: a) odbiory częściowe robót budowlanych polegają na ocenie ilości i jakości wykonanych elementów robót, budowlanych i ustaleniu wynagrodzenia należytego Wykonawcy za ich wykonanie, w danym okresie rozliczeniowym, b) Zamawiający na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego w terminie 2 do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia, przystąpi do odbioru tych robót, c) Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru częściowego jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu kosztorys powykonawczy wykonanych elementów robót budowlanych, sporządzony zgodnie harmonogramem rzeczowo – finansowym, o którym mowa w § 2 umowy, sprawdzony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, d) z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół odbioru częściowego, 3. W przypadku robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu kierownik budowy powiadamia o terminie ich odbioru wykonania inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor dokona sprawdzenia w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia przez Wykonawcę. Wykonanie tych robót stwierdza się wpisem w dzienniku budowy i zgłoszeniu zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 2dziennik budowy. Jeżeli wykonawca Wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego lub poinformuje o tych faktach, jest zobowiązany na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu lub zanikające, na żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własny. 3. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub na podstawie odrębnego protokółu odbioru technicznego robót. 4. Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowykońcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. 5. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiającego. 6. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 dołączyćprzekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: 1) wypełniony dziennik budowy, 2) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi powykonawczą, opisaną i skompletowaną w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta – jeżeli takie wystąpiłyjednym egzemplarzu, 3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy 4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, z rozruchu, a także instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 4) instrukcje obsługi urządzeń, DTR (dokumentacji techniczno rozruchowej), gwarancji na urządzenia i sprzęt, warunki konserwacji, 5) oświadczenie kierownika Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania obiektu robót z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, projektem budowlanymdokumentacją projektową, obowiązującymi przepisamiprzepisami i normami, 6) dokumenty potwierdzające, o doprowadzeniu do należytego stanu że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i porządku terenu ostemplowane przez Kierownika budowy, nie dopełnienie obowiązków określonych w punktach od 1 do 5 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego). 67) certyfikaty, atesty, aprobaty. 8) Dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie tj. Rozpoczęcie protokoły odbioru przyłączy, protokoły badań i sprawdzeń wewnętrznych instalacji, badanie bakteriologiczne wody, rysunki z naniesionymi zmianami nieistotnymi itp. 7. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do ich odbioru. zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy. 7. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanejkońcowego. 8. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjneZamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 9. Z czynności Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę faktycznego wykonania robót -wpis w dzienniku budowy, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego zamawiający sporządza protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbiorukońcowego. 10. Jeżeli W przypadku stwierdzenia w toku czynności trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: −jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniemwad lub usterek, zamawiający Zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części umowy, na co wykonawca wyraża zgodę, −jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy, b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może: −odmówić odmówić odbioru do czasu ich usunięcia wad; a Wykonawca usunie je na własny koszt w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub −dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcyterminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 11. Wykonawca W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest zobowiązany upoważniony do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele zamawiającego i przedstawiciele wykonawcyich usunięcia na koszt Wykonawcy. 12. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Należność ta może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Odbiory. 1. Roboty zanikające Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 1) odbiór końcowy robót – na podstawie protokołu odbioru końcowego; 2) odbiory robót zanikających i ulegające ulegających zakryciu podlegają odrębnym odbiorom w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do ich odbioru wpisem – na podstawie wpisów dokonywanych w dzienniku budowy i zgłoszeniu zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiegobudowy. 2. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu lub zanikające, na żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne Wykonawca zgłosi pisemnie gotowość do zbadania odbioru końcowego robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własny. 3. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub na podstawie odrębnego protokółu odbioru technicznego robót. 4. Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowy. 5. Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia, o którym mowa w ustpkt 2. 4. 4 dołączyćPozytywny odbiór zostanie potwierdzony protokołem odbioru częściowego i końcowego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 5. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór jeżeli wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości, roboty zostały wykonane z użyciem materiałów, które nie uzyskały atestu lub świadectwa potwierdzającego ich dopuszczenie do stosowania, wykonawca nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił wymaganej dokumentacji powykonawczej: 1a) wypełniony dziennik budowy, 2) dokumentację powykonawczą wraz dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowytoku wykonywania robót; b) atesty i świadectwa potwierdzające dopuszczenie do stosowania użytych przy realizacji zamówienia materiałów budowlanych, potwierdzonymi przez elementów wykończenia stałego wyposażenia i technologii; c) oświadczenie kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta – jeżeli takie wystąpiły, 3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy 4) wymagane dokumentyzgodnie z prawem budowlanym, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań, sprawdzeń, 5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu projektu z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o budowlanym i doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, nie dopełnienie obowiązków określonych w punktach od 1 ; d) oświadczenie projektanta o wystąpieniu zmian nieistotnych do 5 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowegoprojektu; e) dziennik budowy; f) protokoły utylizacji wszelkich odpadów. 6. Rozpoczęcie końcowego odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania Strony postanawiają, że termin usunięcia przez zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do ich odbioru. zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele zamawiającegowykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze wynosić będzie 14 dni, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy. 7. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi chyba że w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanejodbioru strony postanowią inaczej. 8. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne. 9. Z czynności odbioru końcowego zamawiający sporządza protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. 10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: −jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części umowy, na co wykonawca wyraża zgodę, −jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy, b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może: −odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub −dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcy. 11. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele zamawiającego i przedstawiciele wykonawcy. 12. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Należność ta może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Odbiory. 1. Roboty zanikające Strony postanawiają, że będą następujące rodzaje odbiorów przedmiotu umowy: 1) odbiory robót zanikających i ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i zgłoszeniu zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiegoulegających zakryciu; 2) odbiór końcowy; 3) odbiór ostateczny pogwarancyjny. 2. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty Roboty ulegające zakryciu lub roboty zanikające, na żądanie zamawiającego : Roboty ulegające zakryciu lub roboty zanikające odbierane będą w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru z tym, że: 1) z czynności odbiorów sporządzone będą protokoły, które stanowić będą wpisy do dziennika budowy; 2) Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu, 3) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika robót i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego, 4) inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy, 5) jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie niż 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru, 6) w przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własny.stan poprzedni, 7) Zamawiający może uczestniczyć w odbiorze robót zanikających; 3. Odbiór robót ulegających zakryciu końcowy dokonany będzie przez komisję powołaną przez Zamawiającego z tym, że: 1) Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego, pismem złożonym w siedzibie Zamawiającego lub zanikających następuje odpowiednim wysłanym przesyłką poleconą na adres Zamawiającego; czynności odbioru końcowego przeprowadzone zostaną przez Zamawiającego po zgłoszeniu i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy lub wykonania zadania w części i gotowości do odbioru wykonanych robót; 2) Zamawiający wyznaczy termin, powoła komisję odbiorową i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym w formie pisemnej Wykonawcę; 3) Wykonawca w dniu odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: deklaracje zgodności, świadectwa jakości, atesty wbudowanych materiałów, wyniki pomiarów kontrolnych; 4) Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane jak i terminy wyznaczone na podstawie odrębnego protokółu odbioru technicznego robótusunięcie wad w toku odbioru, podpisany przez Inspektora Nadzoru i strony umowy. 4. Po Odbiór końcowy przedmiotu umowy: 1) Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu wszystkich przez Wykonawcę całości prac składających się na przedmiot zamówienia, na podstawie oświadczenia kierownika budowy wpisanego do budowy robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy i potwierdzenia tego faktu przez kierownika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia przedmiotu umowy i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. 2) Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 3) W celu dokonania odbioru końcowego ze zgłoszeniem gotowości Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych, świadectwa kontroli jakości, i inne dokumenty wymagane art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca przedkłada protokół geodezyjny, a następnie geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 4) Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 5) O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale, których wykonał przedmiot umowy. 5. Wykonawca jest zobowiązany 6) Przystąpienie do zawiadomieniaodbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót i przyjęcia przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej. 7) Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady, o którym mowa w ust. 4 dołączyćto Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 1a) wypełniony dziennik budowyjeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznacza termin na ich usunięcie, 2b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, obniża wynagrodzenie za prace wykonane wadliwie z uwzględnieniem charakteru tych wad. c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o istnieniu w/w wad. 8) Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego. 9) Komisja powołana przez Zamawiającego w składzie: Wykonawca i Zamawiający, kierownik robót, inspektor nadzoru, przedstawiciele inwestora, projektant w razie potrzeby niezależni specjaliści sporządza protokół odbioru końcowego przedmiotu. Podpisany protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 10) W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 11) Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 12) Spisanie protokołu odbioru końcowego będzie postawą do wystawienia faktury końcowej. 13) Od dnia odbioru końcowego rozpoczyna się okres gwarancji i rękojmi. 14) Przed odbiorem robót Wykonawca zobowiązany jest przekazać osobie dokonującej odbioru za pokwitowaniem segregator (format A4) obejmujący komplet informacji dotyczących robót, w szczególności: a) dokumentację powykonawczą wraz – egzemplarz w wersji papierowej; b) certyfikaty, dokumentacja zgodnie z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowyart. 10 ustawy Prawo budowlane, potwierdzonymi przez kierownika budowyaprobaty techniczne, inspektora nadzoru i projektanta – jeżeli takie wystąpiły,atesty na materiały; 3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy 4c) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę Wykonawcę sprawdzeń i badań, sprawdzeń,; 5d) oświadczenie kierownika budowy robót o zgodności wykonania obiektu robót z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robótprzepisami i obowiązującymi normami; e) protokół geodezyjny potwierdzający zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia; f) oświadczenie o złożeniu dokumentacji powykonawczej geodezyjnej w wydziale geodezji – PODGIK w Ciechanowie. 15) Podczas odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 2 egzemplarzach. 5. Odbiór ostateczny pogwarancyjny: 1) Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości, projektem budowlanymw celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy; 2) Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego; 3) ▇▇▇▇▇▇ podczas odbioru ostatecznego okaże się, obowiązującymi przepisamiże nie zostały usunięte wszystkie wady, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowyktórych mowa w pkt 1), nie dopełnienie obowiązków określonych w punktach od 1 do 5 co skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego. 6. Rozpoczęcie końcowego odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do ich odbioru. zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele zamawiającegoniemożliwością użytkowania obiektu, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy. 7. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu którego dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej. 8. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne. 9. Z czynności odbioru końcowego zamawiający sporządza protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. 10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nie nadają się Zamawiający przerywa odbiór ostateczny zaś okres gwarancji ulega przedłużeniu do usunięcia to: −jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części umowy, na co wykonawca wyraża zgodę, −jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy, b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może: −odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin dnia usunięcia wad lub −dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcyprzez Wykonawcę. 11. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele zamawiającego i przedstawiciele wykonawcy. 12. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Należność ta może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Odbiory. 1. Roboty zanikające W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dokonywane będą odbiory robót zanikających i ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i zgłoszeniu zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiegoulegających zakryciu, odbiory techniczne, próby, odbiór końcowy. 2. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu lub zanikające, na żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty zawiadomić Nadzór pisemnie z 3-dniowym wyprzedzeniem - wpisem do Dziennika budowy o wykonaniu robót zanikających lub wykonać otwory niezbędne ulegających zakryciu, pod rygorem powstania po stronie Zamawiającego uprawnienia do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, ich odkrycia na koszt własnyWykonawcy oraz odmowy dokonania zapłaty za przedmiotowe elementy robót. 3. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić Nadzorowi roboty do dziennika budowy lub na podstawie odrębnego protokółu prób i odbiorów technicznych do dokonania odbioru technicznego robóti ponieść wszelkie koszty z tym związane. 4. Po Dokonanie odbioru technicznego nie stanowi potwierdzenia należytego i bezusterkowego wykonania elementów Robót nim objętych. Odbiór techniczny służy jedynie potwierdzeniu stopnia zaawansowania Robót dla celów rozliczeń przejściowych. 5. Dokonanie odbioru technicznego nie pozbawia Zamawiającego prawa zgłoszenia wad i usterek w Robotach objętych tym odbiorem w toku odbioru końcowego. 6. Odbiór końcowy robót stanowiących Przedmiot zamówienia zostanie dokonany po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, dokonaniu wpisu Przedmiotem zamówienia i przebiegać będzie w dzienniku budowy przez kierownika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego oraz inspektora następujący sposób: 1) Wykonawca powiadomi w formie pisemnej Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowy. 5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa oraz dokona stosownego wpisu w ust. 4 dołączyć: 1) wypełniony dziennik Dzienniku budowy przez Kierownika budowy,; 2) dokumentację powykonawczą do pisemnego powiadomienia o gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wymagane dokumenty odbiorowe (trzy komplety we wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym/Inspektorem nadzoru układzie dostosowanym do wymogów Zamawiającego w wersji papierowej + w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM – 1 płyta wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi opisem i spisem zawartości w trakcie budowyukładzie odpowiadającym wersji papierowej – opisy w formacie MS Word, potwierdzonymi przez kierownika budowytabele i zestawienia MS ▇▇▇▇▇, inspektora nadzoru i projektanta – jeżeli takie wystąpiły, 3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych rysunki JPEG, DWG lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy 4) wymagane dokumentyPDF, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badańdxf), sprawdzeń, 5) w skład których wchodzić będą: − oświadczenie kierownika Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z pozwoleniem dokumentacją projektową, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem robót, projektem budowlanym, oraz obowiązującymi przepisami, − oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, nie dopełnienie obowiązków określonych − Dziennik Budowy (oryginał); − protokoły badań i sprawdzeń, pomiary i ekspertyzy, − protokoły z odbiorów technicznych i odbiorów robót ulegających zakryciu, − inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wraz z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w punktach dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe; − projekt powykonawczy (na kopiach rysunków z projektu budowlanego) uwzględniający dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzór inwestorski oraz Nadzór Autorski, wraz ze szczegółowym zestawieniem tych zmian, a w razie potrzeby także uzupełniający opis; − zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone przez Inspektora nadzoru, − Dziennik budowy, 3) Dokumenty odbiorowe, wymagane od 1 Wykonawcy na dzień zgłoszenia gotowości do 5 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o odbioru, w których Zamawiający/Inspektor nadzoru stwierdzi błędy lub niedokładności, muszą zostać w nieprzekraczalnym terminie 10 dni kalendarzowych poprawione i ponownie dostarczone do Nadzoru. Przekroczenie tego terminu uznane będzie za niespełnienie warunków umowy w zakresie terminu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.i stanowić będzie podstawę do zastosowania postanowień umownych w zakresie kar za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy; 4) ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ gotowości do odbioru przez Inspektora nadzoru nastąpi po stwierdzeniu kompletności i poprawności sporządzonych przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych; 5) Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 5 dni, licząc od daty potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru zawiadamiając o tym Wykonawcę; 6. Rozpoczęcie końcowego odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do ich odbioru. zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. ) W czynnościach odbioru będą brali robót udział w szczególności przedstawiciele zamawiającegobiorą podwykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Podwykonawców, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy.przy pomocy których wykonał zamówienie będące przedmiotem odbioru, o wyznaczonym terminie odbioru; 7. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej. 8. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne. 9. ) Z czynności odbioru końcowego zamawiający sporządza będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie toku odbioru, jak również terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie ujawnionych wad. 10. Jeżeli 8) Zamawiającemu z tytułu stwierdzonych w toku czynności trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu końcowego wad i usterek przysługują następujące uprawnienia: a) Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy, wyznaczając termin usunięcia wad i usterek, b) Zamawiający może dokonać warunkowego odbioru przedmiotu umowy, wyznaczając termin usunięcia wad i usterek, c) jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia to: −jeżeli umożliwiają one użytkowanie usunięcia, ale nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający Zamawiający może odebrać przedmiot odbioru obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy, d) jeżeli wady i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części umowy, na co wykonawca wyraża zgodę, −jeżeli usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zamówienia zgodnie z przeznaczeniemprzeznaczeniem lub stanowią zagrożenie użytkowania, zamawiający Zamawiający może odstąpić wezwać Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad i usterek i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. W ciągu 30 dni po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odstąpić w zakresie wadliwie zrealizowanej części umowy po raz drugi albo powierzyć usunięcie wad i usterek osobie trzeciej na koszt wykonawcy, b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może: −odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub −dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcyryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia Sądu. 11. 9) W okresie rękojmi i udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad udziału w przeprowadzanych przeglądach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu tych przeglądów wad nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele zamawiającego i przedstawiciele wykonawcyusterek. 12. Nie usunięcie 10) Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu rękojmi i udzielonej gwarancji jest protokół z ostatniego przeglądu w okresie rękojmi i gwarancji, który przeprowadzony będzie przez Zamawiającego najpóźniej na 30 dni kalendarzowych przed upływem okresu rękojmi i gwarancji, stwierdzający brak wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Należność ta może zostać potrącona usterek lub protokół z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodęusunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu.

Odbiory. 1. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i zgłoszeniu zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 2. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu lub zanikające, na żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własny. 3. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub na podstawie odrębnego protokółu odbioru technicznego robót. 4. Odbiór częściowy wykonanych robót budowlanych nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do ich odbioru zamawiającemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 5. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 dołączyć wszelkie dokumenty potrzebne do uzyskania przez zamawiającego pozwolenia na użytkowanie instalacji gazowej kotłowni i kuchni w szczególności: 1) wypełniony dziennik budowy, 2) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta – jeżeli takie wystąpiły, 3) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 4) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy 5) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań, sprawdzeń. Nie dopełnienie obowiązków określonych w punktach od 1 do 5 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o gotowości do odbioru częściowego. 6. Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowy. 57. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 6 dołączyć: 1) wypełniony dziennik budowy, 2) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta – jeżeli takie wystąpiły, 3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy 4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań, sprawdzeń, 5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, nie Nie dopełnienie obowiązków określonych w punktach od 1 do 5 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego. 68. Rozpoczęcie końcowego odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do ich odbioru. zamawiający Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy. 79. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej. 810. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne. 911. Z czynności odbioru częściowego i odbioru końcowego zamawiający sporządza protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbiorutoku poszczególnych odbiorów. 1012. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a1) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: −jeżeli : a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części umowy, na co wykonawca wyraża zgodę, −jeżeli , b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy, b2) jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może: −odmówić : a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub −dokonać lub b) dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcy. 1113. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele zamawiającego i przedstawiciele wykonawcy. 1214. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Należność ta może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Odbiory. 1. Roboty zanikające Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegające ulegających zakryciu podlegają odrębnym odbiorom w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości wpisem do ich odbioru wpisem w dzienniku Dziennika budowy i zgłoszeniu zamawiającemu lub inspektorowi jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego. 23. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy. 4. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego lub inspektora Inspektor nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w pkt. 3 powyżej. 5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub zanikającedokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, na żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca jest zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własnystan poprzedni. 36. Odbiór częściowy robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub na podstawie odrębnego protokółu odbioru technicznego robótjest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty. 47. Po zakończeniu wszystkich wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego powiadamia o gotowości do odbioru końcowego Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe: obmiar robót, kosztorys powykonawczy oraz protokół zaawansowania robót budowlanych objętych przedmiotem umowybudowlanych. 58. Wykonawca jest zobowiązany Dokonanie Odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, protokołu zaawansowania robot (wykazu robót), w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do zawiadomieniaodbioru. 9. Wykaz robót, o którym mowa w ustpkt. 4 dołączyć:8 powyżej, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót. 1) wypełniony dziennik budowy,10. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. 2) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta – jeżeli takie wystąpiły, 3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy 4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań, sprawdzeń, 5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z pozwoleniem na budowę lub 11. Przed zgłoszeniem robót, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, nie dopełnienie obowiązków określonych w punktach od 1 do 5 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowegokońcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 612. Rozpoczęcie W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru: Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne, dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy oraz inwentaryzację powykonawczą geodezyjną. W przypadku ustalenia wynagrodzenia na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych kosztorysu, do faktury należy załączyć kosztorys wykonawczy rozliczanych robót (odebranych etapów). 13. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 14. O terminie odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot Umowy. 15. Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości dnia zgłoszenia robót do ich odbioru. zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcywpisem do Dziennika budowy. 7. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej. 8. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne. 9. Z czynności odbioru końcowego zamawiający sporządza protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. 1016. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie nadają się są gotowe do usunięcia to: −jeżeli umożliwiają one użytkowanie odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie Umowy, lub z przeznaczeniempowodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, zamawiający Zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części umowytermin do wykonania robót, na co wykonawca wyraża zgodę, −jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy, b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może: −odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub −dokonać przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego. 17. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i wyznaczyć termin sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad zatrzymując odpowiednią podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 19. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy protokołu odbioru końcowego robót. 20. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są na 14 dni roboczych przed upływem okresu rękojmi i na 14 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji jakości. 21. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do kosztów usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 22. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcypodmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 1123. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakości i w okresie rękojmi, w ciągu 14 dni roboczych przed upływem odpowiednio: okresu gwarancji jakości w celu oceny robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi. 24. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 25. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu gwarancji jakości. 26. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. 27. Z Odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu gwarancji Protokół odbioru ostatecznego. 28. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, o których mowa w pkt. 26 powyżej, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji. Zamawiający wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele zamawiającego i przedstawiciele wykonawcyupływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 12. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Należność ta może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Odbiory. 1. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom Odbiory robót częściowych, zanikających (jeżeli dotyczy) dokonywane będą przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy, w terminie 2 do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. 2. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia i potwierdzenia przez wykonawcę gotowości do ich odbioru wpisem inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy i zgłoszeniu zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 2. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu lub zanikające, na żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne gotowości do zbadania odbioru wykonanych robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własny.. Z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół odbioru końcowego. 3. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem Ewentualne usterki stwierdzone w protokole odbioru końcowego Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i powiadomi pisemnie Zamawiającego o tym fakcie. Zamawiający w terminie do dziennika budowy lub na podstawie odrębnego protokółu odbioru technicznego robót7 dni roboczych od otrzymania pisemnego powiadomienia zwoła komisję w celu protokolarnego stwierdzenia usunięcia usterek. 4. Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowyWykonawca zobowiązany jest na swój koszt, dokonaniu wpisu bez dodatkowego wezwania w dzienniku budowy przez kierownika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości terminie do 5 dni roboczych od protokolarnego odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowy. 5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomieniadostarczyć Zamawiającemu wszelkie wymagane prawem dokumenty, o którym mowa w ust. 4 dołączyćtym: 1a) wypełniony dziennik budowy, 2b) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi rysunkami zamiennymi opisaną i skompletowaną w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta – jeżeli takie wystąpiły2 egz. Rysunki zamienne należy wykonać na kopii rysunków wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy 4c) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badańprób i sprawdzeń, sprawdzeńkarty gwarancyjne użytych w budowie materiałów i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami - 2 egz., d) oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami – 2 egz., e) oświadczenie potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane – 2 egz., f) świadectwo charakterystyki energetycznej budynku – 2 egz., g) dokumentację fotograficzną z przebiegu budowy w formie elektronicznej – 2 egz, 5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu . W przypadku nie przekazania żądanych przez Zamawiającego dokumentów w powyższym terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 5.000,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc do dnia ich przekazania włącznie, niezależnie od przysługującego mu prawa do roszczenia odszkodowawczego na ogólnych zasadach wynikających z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, nie dopełnienie obowiązków określonych w punktach od 1 do 5 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowegoKodeksu cywilnego. 6. Rozpoczęcie końcowego odbioru Po zakończeniu robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi Wykonawca uporządkuje teren budowy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do ich odbioru. zamawiający wyznaczy nie późniejszym, niż termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcykońcowego robót. 7. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i Po podpisaniu końcowego protokołu odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanejewentualne roszczenia Wykonawcy nie będą uwzględniane. 8. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne. 9. Z czynności odbioru końcowego zamawiający sporządza protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. 10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: −jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części umowy, na co wykonawca wyraża zgodę, −jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy, b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może: −odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub −dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcy. 11. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele zamawiającego i przedstawiciele wykonawcy. 12. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Należność ta może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Odbiory. 1. Roboty zanikające Zamawiający będzie dokonywał przy udziale Wykonawcy: 1) odbiorów robót zanikających i ulegające ulegających zakryciu podlegają odrębnym odbiorom w terminie 2 do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przedstawicielowi Zamawiającego w formie elektronicznej gotowości odbioru robót, 2) odbiorów częściowych wykonanych robót budowlanych, na podstawie protokołu, w terminie do 7 dni od daty złożenia przez wykonawcę Wykonawcę w Kancelarii Zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru. Do protokołu odbioru częściowego należy załączyć odpowiednie dokumenty, o których mowa przy odbiorze końcowym robót - pkt 3. 3) odbioru końcowego robót, na podstawie protokołu, w terminie do 7 dni od daty złożenia przez Wykonawcę w Kancelarii Zamawiającego pisemnego powiadomienia o zrealizowaniu wszystkich robót i osiągnięciu gotowości do ich odbioru. Do protokołu odbioru końcowego robót należy załączyć: a) kosztorys zamienny za faktycznie wykonane roboty budowlane - podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Kierownika budowy, b) odpowiednio protokół częściowego lub końcowego odbioru wykonanych robót budowlanych, c) dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, d) oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji na okres zgodny z ofertą, e) wypełniony dziennik budowy z wpisem o zakończeniu robót budowlanych dokonanym przez Kierownika budowy. W przypadku wykonywania instalacji elektrycznej, odbiór tych robót w dzienniku Dzienniku budowy poza Kierownikiem budowy potwierdza podpisem uprawniony inżynier branży elektrycznej, f) odpowiednie, niżej wyszczególnione dokumenty: − rysunki, szkice, schematy (jeśli były wymagane), podpisane przez inżyniera branżowego, uprawnionego do wykonywania projektów, − deklaracje właściwości użytkowych, Krajowe lub Europejskie Oceny Techniczne, lub inne dokumenty dopuszczenia do obrotu dla użytych wyrobów budowlanych a także wszystkie inne dodatkowe atesty i certyfikaty wymagane niniejszą specyfikacją techniczną, − atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny dla zastosowanych powłok malarskich i lakierniczych, − dokumenty zainstalowanego wyposażenia – instrukcje obsługi, podpisane przez sprzedawcę gwarancje lub kopie faktury potwierdzające zakup urządzenia, − oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót, wykonaniu ich zgodnie ze sztuką budowlaną, oraz uporządkowaniu terenu budowy i zgłoszeniu zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiegodokonaniu ewentualnych napraw uszkodzeń dokonanych przez Wykonawcę, 4) odbioru ostatecznego przed upływem okresu rękojmi na podstawie protokołu i kosztorysu zamiennego. 2. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego Nieprzekazanie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - 3 upoważnia przedstawiciela Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru, odpowiednio, końcowego lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu lub zanikające, na żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne częściowego robót. Przekazane dokumenty Przedstawiciel Zamawiającego weryfikuje w terminie do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własny7 dni. 3. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub ostateczny jest dokonywany przed upływem terminu rękojmi i polega na podstawie odrębnego protokółu odbioru technicznego robótsprawdzeniu wad powstałych w okresie obowiązywania rękojmi. 4. Po zakończeniu wszystkich W przypadku, gdy w toku odbiorów o których mowa w ust. 1, zostaną stwierdzone wady, które nie spowodują ponadnormatywnego zużywania się pozostałych elementów robót budowlanych objętych przedmiotem umowyi nie wpływają w sposób znaczący na późniejszy standard użytkowania - Zamawiający ma prawo: 1) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości lub użyteczności przedmiotu Umowy – dokonując oceny wpływu stwierdzonych wad na pozostałe roboty budowlane i na funkcjonalność użytkową a także oszacowania wartości o jaką zostanie zmniejszone wynagrodzenie Wykonawcy tytułem stwierdzonych wad. Oceny i oszacowania w tym zakresie dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. Przy dokonywaniu powyższego oszacowania punktem odniesienia dla przedstawiciela Zamawiającego będzie kosztorys ofertowy. Koszt potrącenia z jednej pozycji kosztorysu nie może być mniejszy niż 25% wartości brutto tej pozycji lub 1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 10. ust. 1, dokonaniu wpisu przy czym z dwóch wymienionych należy przyjmować wartość większą, lub 2) zażądać wykonania przedmiotu Umowy względnie jego części ponownie w dzienniku budowy przez kierownika budowysposób niewadliwy na koszt Wykonawcy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowyzachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody wynikłe z opóźnienia. 5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomieniaW przypadku stwierdzenia w trakcie dokonywania odbiorów, o którym mowa w ust. 4 dołączyć: 1) wypełniony dziennik budowy, 1 pkt. 2) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi 3, niewykonania, częściowego niewykonania lub wadliwego wykonania robót budowlanych będących przedmiotem Umowy – zgłoszenie przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta – jeżeli takie wystąpiły, 3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy 4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań, sprawdzeń, 5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, nie dopełnienie obowiązków określonych w punktach od 1 do 5 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o Przedstawiciela Wykonawcy gotowości do odbioru końcowegorobót budowalnych uznaje się za niebyłe, co skutkuje naliczaniem kar umownych za opóźnienie odpowiednio do zapisów § 16. 6. Rozpoczęcie końcowego odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do ich odbioru. zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy. 7. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej. 8. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne. 9. Z czynności odbioru końcowego zamawiający sporządza protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. 10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: −jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części umowy, na co wykonawca wyraża zgodę, −jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy, b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może: −odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub −dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcy. 11. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele zamawiającego i przedstawiciele wykonawcy. 12. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Należność ta może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Odbiory. 1. Roboty zanikające Odbiory robót częściowych i ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego z udziałem inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy, w terminie 2 do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. Z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół odbioru częściowego. 2. Komisyjny odbiór końcowy robót dla każdego etapu zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia i potwierdzenia przez wykonawcę gotowości do ich odbioru wpisem inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy i zgłoszeniu zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 2gotowości do odbioru wykonanych robót. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu lub zanikające, na żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własnyZ czynności odbiorowych spisany zostanie protokół odbioru końcowego dla każdego etapu. 3. Odbiór Za dzień odbioru końcowego przedmiotu umowy uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub na podstawie odrębnego protokółu odbioru technicznego robótdla III etapu przez Zamawiającego. 4. Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, dokonaniu wpisu Ewentualne usterki stwierdzone w dzienniku budowy przez kierownika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do protokole odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowydla każdego etapu Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i powiadomi pisemnie Zamawiającego o tym fakcie. 5. Zamawiający, w terminie do 3 dni zwoła komisję w celu protokolarnego stwierdzenia usunięcia usterek. 6. Wykonawca zobowiązany jest zobowiązany na swój koszt, bez dodatkowego wezwania w terminie do zawiadomienia7 dni od zakończenia robót III etapu, o którym mowa dostarczyć Zamawiającemu wszelkie wymagane prawem dokumenty dotyczące wszystkich etapów, w ust. 4 dołączyć: 1) wypełniony tym: • dziennik budowy, 2, • oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, • dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi rysunkami zamiennymi opisaną i skompletowaną, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z potwierdzeniem przyjęcia do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta – jeżeli takie wystąpiły, 3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy 4) dwóch egzemplarzach • wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badańprób i sprawdzeń wg branż, sprawdzeńzestawienia wbudowanych urządzeń, instrukcje użytkowania, karty gwarancyjne. • oświadczenie potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, 5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, nie dopełnienie obowiązków określonych w punktach od 1 do 5 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego. 6. Rozpoczęcie końcowego odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do ich odbioru. zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy. 7. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowyW przypadku nie przekazania żądanych przez Zamawiającego dokumentów w powyższym terminie, po stwierdzeniu jego zgodności Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność faktury końcowej aż do chwili ich przekazania, niezależnie od przysługującego mu prawa do roszczenia odszkodowawczego na ogólnych zasadach wynikających z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanejKodeksu cywilnego. 8. Wykonawca przy odbiorze końcowym Po podpisaniu końcowego protokołu odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjnedla każdego etapu, ewentualne roszczenia Wykonawcy nie będą uwzględniane. 9. Z czynności odbioru końcowego zamawiający sporządza protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. 10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: −jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części umowy, na co wykonawca wyraża zgodę, −jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy, b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może: −odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub −dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcy. 11. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele zamawiającego i przedstawiciele wykonawcy. 12. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Należność ta może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Odbiory. 1. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom Do obowiązków wykonawcy będzie należało przygotowywanie przedmiotu zamówienia do odbiorów w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i zgłoszeniu zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiegoterminach wyznaczonych we wstępnym harmonogramie rzeczowo finansowym. 2. Jeżeli Rozróżnia się następujące odbiory: 1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu – polegać będą na ocenie ilości i jakości wykonanych elementów robót, których efekt ulega zakryciu podczas kolejnych faz technologicznych. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Jest dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Do odbioru ilości i jakości robót zanikających i ulegających zakryciu wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego lub inspektora przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego komplet niezbędnych dokumentów (z wynikami badań laboratoryjnych i wynikami pomiarów terenowych, jeżeli będzie taka konieczność, certyfikatów, atestów itp.) – wszystkie roboty ulegające zakryciu muszą być odpowiednio wcześnie zgłoszone inspektorowi nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu zamawiającemu; 2) odbiór końcowy – dzielić się będzie na: a) odbiór końcowy dokumentacji – polegać będzie na przekazaniu przez wykonawcę i ocenie (ocenie kompletności i ocenie jakościowo- merytorycznej) wymaganej dokumentacji powykonawczej (zwłaszcza dziennik budowy, dokumentacja geodezyjna powykonawcza, dokumenty z przeprowadzonych badań, karty gwarancyjne, certyfikaty, instrukcje obsługi (w języku polskim), DTRy itp., b) odbiór końcowy robót – polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych elementów robót (w tym również wymaganych usług i dostaw), c) odbiory końcowy instytucji – wszystkie wymagane prawem odbiory dokonywane przez organy administracji (np. Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Urząd Dozoru Technicznego itp.) oraz inne instytucje. Wykonawca musi uzyskać w imieniu zamawiającego pozwolenie na użytkowanie. d) odbiór na koniec okresu rękojmi – dokonuje się nie później niż 1 miesiąc przed zakończeniem okresu rękojmi. Termin zostanie ustalony wspólnie (decydujące zdanie ma zamawiający) najpóźniej 10 dni przed końcowym odbiorem dokumentów i może ulec zamianie za zgodą stron. Brak przedstawicieli wykonawcy w tym przeglądzie nie zwalnia wykonawcy z obowiązku wykonania postanowień komisji odbiorczej. Polegać on będzie zwłaszcza na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub zanikające, zaistniałych w okresie rękojmi. Odbiór na żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany koniec okresu rękojmi jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, dokonywany poprzez ocenę wizualną obiektu na koszt własnypodstawie protokołu odbioru. Odbiór ten zwalnia kwotę zabezpieczenia rękojmi wykonawcy. 3. Odbiór końcowy robót ulegających zakryciu będzie komisyjnym przekazaniem zamawiającemu zakończonego obiektu budowlanego z zastrzeżeniem lub zanikających następuje odpowiednim bez. Gotowość zamawianej inwestycji do odbioru końcowego zgłasza wykonawca (kierownik budowy) wpisem do dziennika budowy lub na podstawie odrębnego protokółu Dziennika Budowy z jednoczesnym bezpośrednim powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór końcowy należy rozpocząć niezwłocznie, od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy oraz powiadomienia inspektora i zamawiającego. Aby odbiór końcowy robót nastąpił inspektor nadzoru inwestorskiego musi potwierdzić gotowość do odbioru technicznego robótstosownym wpisem do Dziennika Budowy. 4. Po zakończeniu wszystkich Odbiory robót budowlanych objętych przedmiotem umowyzanikających i ulegających zakryciu dokonywane będę na bieżąco, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowymiarę potrzeb. 5. Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu lub odbioru etapu lub odbioru końcowego robót będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy, potwierdzona pisemnym wnioskiem o dokonanie stosownego odbioru złożonym w siedzibie zamawiającego oraz przesłanym inspektorowi nadzoru inwestorskiego (w sposób wskazany przez inspektora nadzoru inwestorskiego). 6. Odbiorów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz odbiór końcowy robót (ust. 2 pkt 2 lit. b) dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. W trakcie tych odbiorów uczestniczyć będą przedstawiciele zamawiającego, wykonawcy (zwłaszcza kierownik budowy i kierownicy robót odbieranej branży), autor dokumentacji projektowej (główny projektant) oraz autor PFU, którzy mogą wnosić uwagi do protokołów odbioru, a do których wykonawca musi się zastosować, w przypadku ich zasadności. 7. Odbioru końcowego dokumentacji dokonuje komisja składająca się z inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli zamawiającego, przedstawicieli wykonawcy (zwłaszcza kierownik budowy) i autora dokumentacji projektowej (główny projektant) – w sytuacji braku porozumienia decydujące zdanie ma zamawiający). 8. Odbiorów końcowych instytucji będą dokonywać przedstawiciele tych instytucji, a uczestniczyć w tych odbiorach będzie inspektor nadzoru inwestorskiego, przedstawiciele zamawiającego, autor dokumentacji projektowej oraz przedstawiciele wykonawcy (zwłaszcza kierownik budowy). Wykonawca jest zobowiązany odpowiada za wszystkie odbiory instytucji – dokona ich w imieniu zamawiającego (inwestora). 9. Z każdego odbioru będzie sporządzany protokół. Podpisanie protokołu odbioru nie pozbawia zamawiającego prawa do zawiadomieniaroszczeń w stosunku do wykonawcy związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia niezgodnie z umową. 10. Za dzień zgłoszenia gotowego etapu lub całości przedmiotu zamówienia do odbioru zamawiający uzna datę wpływu wniosku, o którym mowa w ust. 4 dołączyć5 do siedziby zamawiającego; 11. Wykonawca złoży wniosek, o którym mowa w ust. 5 do zamawiającego w terminie umożliwiającym przygotowanie się do odbioru: 1) wypełniony dziennik budowy,nie później niż na 3 dni robocze przed terminem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu; 2) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta – jeżeli takie wystąpiły,nie później niż 7 dni przed upływem terminu zakończenia realizacji etapu przedmiotu zamówienia; 3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy 4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań, sprawdzeń, 5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, nie dopełnienie obowiązków określonych w punktach od 1 do 5 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego. 6. Rozpoczęcie końcowego odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi w terminie 7 później niż 21 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do ich odbioru. zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy. 7. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi w trakcie przed upływem terminu zakończenia realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej. 8. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne. 9. Z czynności odbioru końcowego zamawiający sporządza protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. 10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: −jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części umowy, na co wykonawca wyraża zgodę, −jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy, b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może: −odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub −dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcy. 11. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele zamawiającego i przedstawiciele wykonawcyzamówienia. 12. Nie usunięcie wad W przypadku stwierdzenia w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcytoku czynności odbiorowych, na co wykonawca wyraża zgodę. Należność ta może zostać potrącona że przedmiot zamówienia (lub jego etap), objęty odbiorem, nie został ukończony zgodnie z wynagrodzenia należnego wykonawcywymaganym opisem, na co wykonawca wyraża zgodęzamawiający zastrzega sobie prawo przerwania czynności odbiorowych.

Odbiory. 1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu - roboty zanikające lub zakrywane muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez Kierownika budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru; 2) odbiór końcowy - po bezusterkowym zrealizowaniu całości przedmiotu Umowy, 3) odbiór gwarancyjny - w trakcie obowiązywania gwarancji i rękojmi 4) odbiór ostateczny - po wygaśnięciu obowiązywania gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu Umowy 2. Roboty zanikające Odbiór końcowy: 1) Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez wykonawcę całości robót budowlanych składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom potwierdzenia tego faktu przez Kierownika Obwodu Drogowego, po zgłoszeniu przez wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. Kierownik Obwodu Drogowego potwierdzenia wykonanie całości robót budowlanych w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do ich odbioru wpisem dnia dokonania w/w wpisu w dzienniku budowy i zgłoszeniu zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiegobudowy. 2. Jeżeli ) Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio zamawiającego lub wpisem do dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 3) W celu dokonania odbioru końcowego wykonawca przedstawia zamawiającemu komplet dokumentów pozwa- lających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik budowy, za- świadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świa- dectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy. 4) Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli zamawiającego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu upoważnionych przedstawicieli wykonawcy. w uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub zanikające, na żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własnyspecjalistów branżowych. 3. Odbiór 5) O terminie odbioru wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale których wyko- nał przedmiot umowy. 6) Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim do odbioru wpisem do dziennika budowy lub na podstawie odrębnego protokółu odbioru technicznego robótbudowy. 47) Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do podpisany protokół odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowyjest podsta- wą do dokonania końcowych rozliczeń stron. 5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 dołączyć: 1) wypełniony dziennik budowy, 2) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta – 8) jeżeli takie wystąpiły, 3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy 4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań, sprawdzeń, 5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, nie dopełnienie obowiązków określonych w punktach od 1 do 5 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego. 6. Rozpoczęcie końcowego odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do ich odbioru. zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy. 7. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej. 8. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne. 9. Z czynności odbioru końcowego zamawiający sporządza protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. 10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnieniaupraw- nienia: a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: −jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniemusunięcia, zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części umowy, na co wykonawca wyraża zgodę, −jeżeli jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy,przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni; b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni; c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: −odmówić - obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, - odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli wady uniemoż- liwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem 9) Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy protokołu odbioru końcowego robót. 3. Przeglądy gwarancyjne: 1) Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli zamawiają- cego i wykonawcy. Nieobecność prawidłowo powiadomionego nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z we- zwaniem do czasu usunięcia wad; stwierdzonych wad gwarancyjnych w przypadku odmowy odbioruokreślonym przez zamawiającego terminie. 2) Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 3) Jeżeli wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w określonym przez zamawiającego terminie, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wa- dy, zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad lub −dokonać odbioru pod- miotowi trzeciemu na koszt i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia ryzyko wykonawcy. 114) Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli zamawiające- go, w tym Kierownika Obwodu Drogowego, i upoważnionych przedstawicieli wykonawcy, w tym kierownika budowy. 5) Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Wykonawca Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu gwarancji jakości. 4. Odbiór ostateczny: 1) Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez wykonawcę wszystkich obowiąz- ków wynikających z umowy. 2) Z odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji protokół odbioru ostatecz- nego. 3) Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, o których mowa w pkt 1), co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, zamawiający przerywa odbiór ostateczny zaś wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji). Zamawiający wyznacza termin odbioru ostatecznego, do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele zamawiającego i przedstawiciele wykonawcyupływu którego wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 12. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Należność ta może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Odbiory. 1. Roboty zanikające Zamawiający będzie dokonywał przy udziale Wykonawcy: 1) odbiorów robót zanikających i ulegające ulegających zakryciu podlegają odrębnym odbiorom w terminie 2 do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przedstawicielowi Zamawiającego w formie elektronicznej gotowości odbioru robót, 2) odbiorów częściowych wykonanych robót budowlanych, na podstawie protokołu, w terminie do 7 dni od daty złożenia przez wykonawcę Wykonawcę w Kancelarii Zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru. Do protokołu odbioru częściowego należy załączyć odpowiednie dokumenty, o których mowa przy odbiorze końcowym robót - pkt 3. 3) odbioru końcowego robót, na podstawie protokołu, w terminie do 7 dni od daty złożenia przez Wykonawcę w Kancelarii Zamawiającego pisemnego powiadomienia o zrealizowaniu wszystkich robót i osiągnięciu gotowości do ich odbioru. Do protokołu odbioru końcowego robót należy załączyć: a) kosztorys zamienny za faktycznie wykonane roboty budowlane - podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Kierownika budowy, b) odpowiednio protokół częściowego lub końcowego odbioru wykonanych robót budowlanych, c) dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, d) oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji na okres zgodny z ofertą, e) wypełniony dziennik budowy z wpisem o zakończeniu robót budowalnych dokonanym przez Kierownika budowy. W przypadku wykonywania instalacji elektrycznej, odbiór tych robót w dzienniku Dzienniku budowy poza Kierownikiem budowy potwierdza podpisem uprawniony inżynier branży elektrycznej, f) odpowiednie, niżej wyszczególnione dokumenty: − rysunki, szkice, schematy (jeśli były wymagane), podpisane przez inżyniera branżowego, uprawnionego do wykonywania projektów, − protokół z badania szczelności instalacji gazowej (w tym kuchenka gazowa – także w przypadku podłączenia do butli), podpisany przez osobę uprawnioną dopuszczający urządzenie do używania, − protokół z badania instalacji elektrycznej (za art. 62 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane ▇.▇▇. badanie w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów), podpisany przez osobę uprawnioną dopuszczający urządzenie do używania, − protokół szczelności instalacji c.o. i cwu, podpisany przez osobę uprawnioną dopuszczający urządzenie do używania, Uwaga: Narzędzia używane do dokonywania pomiarów (próby szczelności instalacji, pomiary parametrów instalacji elektrycznej itp.) muszą posiadać świadectwa potwierdzające ich sprawność techniczną, które Wykonawca dołączy do wykonanych pomiarów (PN-E 04700:1998). Rozumieć przez to należy, że urządzenia do pomiaru parametrów muszą posiadać w chwili dokonywania pomiarów świadectwo strojenia lub wzorcowania (kalibracji), wykonane w certyfikowanej jednostce w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy licząc wstecz od daty dokonania nimi pomiarów. Osoba wykonująca pomiary urządzeniem posiadającym tylko świadectwo wzorcowania (kalibracji), na własną odpowiedzialność podejmuje decyzje czy przed rozpoczęciem pomiarów podda urządzenie strojeniu czy też uzna tą czynność za zbędną i nierodzącą ryzyka wygenerowania przez urządzenie pomiarowe wyników mogących powodować zagrożenie zdrowia lub życia osób korzystających z instalacji podlegających badaniu. W takim przypadku osoba wykonująca pomiary składa oświadczanie na piśmie o treści jak powyżej. Do ww. protokołów dołączone będą kserokopie aktualnych uprawnień kwalifikacyjnych osób wykonujących i dozorujących pomiary i roboty instalacyjne lub podłączających urządzenia dla których wymagane są szczególne uprawnienia (SEP lub innej jednostki kwalifikacyjnej), − deklaracje właściwości użytkowych, Krajowe lub Europejskie Oceny Techniczne, lub inne dokumenty dopuszczenia do obrotu dla użytych wyrobów budowlanych a także wszystkie inne dodatkowe atesty i certyfikaty wymagane niniejszą specyfikacją techniczną, − etykiety ze znakiem CE lub B zdjęte z użytych wyrobów budowalnych lub ich opakowań pozwalające zestawić dokumenty dopuszczenia do obrotu z konkretnie zastosowanym wyrobem lub serią z której pochodzi zastosowany wyrób, − dla każdego wyrobu budowalnego lub materiału mającego kontakt z woda należy przedstawić atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, − atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny dla zastosowanych powłok malarskich i lakierniczych, − instrukcję montażu użytej stolarki budowlanej zalecanej przez jej producenta – obligatoryjne w przypadku drzwi o klasie odporności na włamanie lub klasie odporności ogniowej, − certyfikat akredytowanego laboratorium potwierdzającego specjalne parametry drzwi jak klasa odporności ogniowej lub odporności na włamanie, − dokumenty zainstalowanego wyposażenia – instrukcje obsługi, podpisane przez sprzedawcę gwarancje lub kopie faktury potwierdzające zakup urządzenia, − oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót, wykonaniu ich zgodnie ze sztuką budowlaną, oraz uporządkowaniu terenu budowy i zgłoszeniu zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiegodokonaniu ewentualnych napraw uszkodzeń dokonanych przez Wykonawcę, − dokument potwierdzający, że materiał porozbiórkowy został przekazany firmie utylizacyjnej; Wykonawca przekazuje Zamawiającemu także kserokopię faktury ze skupu złomu, której wartość zostanie odjęta od wynagrodzenia Zamawiającego wskazanego w § 15 ust. 1, jeśli kwota wskazana na fakturze przekroczy 50% wartości wywozu materiałów porozbiórkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 4) odbioru ostatecznego przed upływem okresu rękojmi na podstawie protokołu i kosztorysu zamiennego. 2. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego Nieprzekazanie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - 3 upoważnia przedstawiciela Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru, odpowiednio, końcowego lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu lub zanikające, na żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne częściowego robót. Przekazane dokumenty Przedstawiciel Zamawiającego weryfikuje w terminie do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własny7 dni. 3. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub ostateczny jest dokonywany przed upływem terminu rękojmi i polega na podstawie odrębnego protokółu odbioru technicznego robótsprawdzeniu wad powstałych w okresie obowiązywania rękojmi. 4. Po zakończeniu wszystkich W przypadku, gdy w toku odbiorów o których mowa w ust. 1, zostaną stwierdzone wady, które nie spowodują ponadnormatywnego zużywania się pozostałych elementów robót budowlanych objętych przedmiotem umowybudowalnych i nie wpływają w sposób znaczący na późniejszy standard użytkowania - Zamawiający ma prawo: 1) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości lub użyteczności przedmiotu umowy – dokonując oceny wpływu stwierdzonych wad na pozostałe roboty budowlane i na funkcjonalność użytkową a także oszacowania wartości o jaką zostanie zmniejszone wynagrodzenie Wykonawcy tytułem stwierdzonych wad. Oceny i oszacowania w tym zakresie dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. Przy dokonywaniu powyższego oszacowania punktem odniesienia dla przedstawiciela Zamawiającego będzie kosztorys ofertowy. Koszt potrącenia z jednej pozycji kosztorysu nie może być mniejszy niż 25% wartości brutto tej pozycji lub 1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 15. ust. 1, dokonaniu wpisu przy czym z dwóch wymienionych należy przyjmować wartość większą, lub 2) zażądać wykonania przedmiotu umowy względnie jego części ponownie w dzienniku budowy przez kierownika budowysposób niewadliwy na koszt Wykonawcy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowyzachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody wynikłe z opóźnienia. 5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomieniaW przypadku stwierdzenia w trakcie dokonywania odbiorów, o którym mowa w ust. 4 dołączyć: 1) wypełniony dziennik budowy, 1 pkt. 2) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi 3, niewykonania, częściowego niewykonania lub wadliwego wykonania robót budowlanych będących przedmiotem umowy – zgłoszenie przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta – jeżeli takie wystąpiły, 3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy 4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań, sprawdzeń, 5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, nie dopełnienie obowiązków określonych w punktach od 1 do 5 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o Przedstawiciela Wykonawcy gotowości do odbioru końcowegorobót budowalnych uznaje się za niebyłe, co skutkuje naliczaniem kar umownych za opóźnienie odpowiednio do zapisów § 19. 6. Rozpoczęcie końcowego odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do ich odbioru. zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy. 7. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej. 8. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne. 9. Z czynności odbioru końcowego zamawiający sporządza protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. 10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: −jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części umowy, na co wykonawca wyraża zgodę, −jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy, b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może: −odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub −dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcy. 11. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele zamawiającego i przedstawiciele wykonawcy. 12. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Należność ta może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Odbiory. 1. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości Wykonawca nie jest uprawniony do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i zgłoszeniu zamawiającemu zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego lub inspektorowi koordynatora SOP. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiegoinwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 2. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego lub inspektora Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru oraz inwentaryzacji robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora SOP. 3. Inspektor nadzoru inwestorskiego lub koordynator SOP dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i zakryje roboty ulegające ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni ustawowo określonych jako robocze od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót wpisem do Dziennika budowy. 4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego lub koordynator SOP uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w ust.3. 5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub zanikającedokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, na żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca jest zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić roboty stan poprzedni. Inspektor nadzoru inwestorskiego oceni czy wykonanie otworów jest wystarczające do stanu poprzedniego, na koszt własnyodbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 36. Odbiór częściowy robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub na podstawie odrębnego protokółu odbioru technicznego robótjest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty. 47. Po zakończeniu wszystkich wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego powiadamia o gotowości do odbioru końcowego Inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora SOP. 8. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót budowlanych objętych przedmiotem wykonanych częściowo, w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 9. Wykaz robót, o którym mowa w ust.8, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót. 10. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady i usterki stwierdzone podczas odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru częściowego robót w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, od dnia zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego. Nie dotrzymanie terminu będzie skutkować karą umowną opisaną w § 26 niniejszej umowy. 511. Odbiór końcowy całości robót jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych składających się na ,,remont”, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. 12. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego całości robót Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 13. W celu dokonania Odbioru końcowego całości robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, wyniki pomiarów sieci telekomunikacyjnej zgodnymi z dokumentacją projektową dla instalacji niskoprądowych, certyfikaty (w tym certyfikat gwarancyjny producenta wszystkich elementów okablowania udzielony bezpośrednio użytkownikowi końcowemu i stanowiący 25-letnie zobowiązanie gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania parametrów wydajnościowych, jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych wszystkich elementów oddzielnie i całego systemu okablowania strukturalnego), certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą z naniesionymi wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy. 14. Odbiór końcowy całości robót jest zobowiązany przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektorów nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do zawiadomieniawspółpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 15. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców lub dalszych podwykonawców, przy udziale których wykonał ,,remont”. 16. Przystąpienie do Odbioru końcowego całości robót następuje w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy. 17. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego całości robót zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, z powodu nie przekazania Zamawiającemu dokumentacji , o której mowa w § 5 ust. 4 niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy całości robót, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego całości robót. 18. Termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, o którym mowa w ust. 4 dołączyć:17 nie może być dłuższy niż 10 dni kalendarzowych. 1) wypełniony dziennik budowy,19. Komisja sporządza Protokół odbioru końcowego całości robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego całości robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 2) dokumentację powykonawczą 20. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu niniejszej umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób ich usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego całości robót, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 21. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego całości robót uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołu odbioru końcowego całości robót. 22. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są na 10-14 dni roboczych przed upływem okresu rękojmi. 23. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w trakcie budowy, potwierdzonymi określonym przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta – jeżeli takie wystąpiły, 3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy 4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań, sprawdzeń, 5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, nie dopełnienie obowiązków określonych w punktach od 1 do 5 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowegoZamawiającego terminie. 624. Rozpoczęcie końcowego odbioru Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 25. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w terminie ich obowiązywania lub dodatkowym, określonym przez Zamawiającego, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po upływie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości zawiadomienia Wykonawcy, jest uprawniony do ich odbioru. zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy. 7. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej. 8. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne. 9. Z czynności odbioru końcowego zamawiający sporządza protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. 10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nie nadają się do zlecenia usunięcia to: −jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części umowy, na co wykonawca wyraża zgodę, −jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wad podmiotowi trzeciemu na koszt wykonawcy, b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może: −odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub −dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcyryzyko Wykonawcy. 11. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele zamawiającego i przedstawiciele wykonawcy. 12. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Należność ta może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Odbiory. 1. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu, dokonywane będą przez inspektorów nadzoru inwestorskiego w terminie 2 nie dłuższym niż 4 dni roboczych od daty zgłoszenia po ich zgłoszeniu do odbioru przez wykonawcę gotowości kierownika budowy wpisem do ich odbioru wpisem dziennika budowy. Przy odbiorze robót zanikających, wymagających pomiarów geodezyjnych, wykonawca zapewni udział służb geodezyjnych. Po zakończeniu całości robót objętych umową i jej załącznikami oraz uzyskaniu pozytywnych wyników wymaganych prób Wykonawca (kierownik budowy) dokona wpisu w dzienniku budowy i zgłoszeniu zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 2. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu lub zanikające, na żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania o zakończeniu robót, a następnie przywrócić roboty gotowości do stanu poprzedniego, na koszt własny. 3odbioru i jednocześnie zawiadomi o tym Zamawiającego. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim Inspektor Nadzoru działający z ramienia Zamawiającego wpisem do dziennika budowy lub potwierdzi gotowość do odbioru. Wykonawca złoży Zamawiającemu operat powykonawczy, który zawierać będzie wszystkie dokumenty pozwalające na podstawie odrębnego protokółu odbioru technicznego robót. 4ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności, który musi zawierać: dziennik budowy, dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami podpisaną przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru, rysunki oraz opis zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowalnego – w przypadku wystąpienia – 2 egz. Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowyprotokoły wymaganych prób i sprawdzeń, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez protokoły odbiorów częściowych – jeśli dotyczy. sprawozdanie z zagęszczenia gruntu przed odtworzeniem nawierzchni drogowych – ilość odwiertów ustalona z Inspektorem Nadzoru oświadczenie kierownika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i pozwoleniem na budowę, a przy zmianach potwierdzenie, że zmiany zostały zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru, rozliczenie rzeczowe wykonanych robót w postaci zestawienia długości oraz inspektora nadzoru inwestorskiego ilości charakterystycznych elementów przedmiotu umowy, zestawienie wykonanych przyłączy kanalizacyjnych z uwzględnieniem adresu nieruchomości przyłączanej kosztorys powykonawczy (oraz kosztorys różnicowy - na wniosek Zamawiającego), paszporty zamontowanych urządzeń i karty gwarancyjne, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zarejestrowaną przez właściwy PODGiK, szkice tyczenia geodezyjnego informacja o gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowy. 5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 dołączyć: 1zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki sporządzona przez geodetę obsługującego inwestycję Po złożeniu przez Wykonawcę (kierownika budowy) wypełniony dziennik budowy, 2) dokumentację powykonawczą operatu powykonawczego Zamawiający wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi Inspektorem Nadzoru w trakcie budowyciągu 7 dni dokona weryfikacji złożonych dokumentów. Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru że otrzymany operat powykonawczy jest złożony zgodnie z wymaganiami umowy i projektanta – jeżeli takie wystąpiły, 3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy 4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań, sprawdzeń, 5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, nie dopełnienie obowiązków określonych w punktach od 1 do 5 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego. 6. Rozpoczęcie końcowego odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi przepisami Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia powoła Komisję Odbiorową zawiadamiając o osiągnięciu gotowości do ich odbiorutym pisemnie Wykonawcę. zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział Zamawiający przy udziale Nadzoru Inwestorskiego rozpocznie czynności odbiorowe w szczególności przedstawiciele zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy dniu wyznaczonym na odbiór i przedstawiciele wykonawcy. 7. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi zakończy najpóźniej w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej. 8. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne. 9. Z czynności odbioru końcowego zamawiający sporządza protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. 10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: −jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części umowy, na co wykonawca wyraża zgodę, −jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy, b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może: −odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub −dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcy. 11. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie 3 ciągu 20 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomieniadnia ich rozpoczęcia. W czynnościach przypadku stwierdzenia przez Komisję Odbiorową, że przedmiot odbioru nie jest należycie przygotowany, a występujące uchybienia nie będą brali udział przedstawiciele zamawiającego możliwe do usunięcia w ciągu 20 dni roboczych, Zamawiający przerwie czynności odbioru, a Wykonawca pokryje w całości ewentualne wynikające z tego tytułu straty finansowe ponoszone przez Zamawiającego. W przypadku dokonywania odbiorów częściowych/końcowych prac Wykonawca zobowiązany jest przekazać Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego dokumenty potwierdzające zakres i przedstawiciele wykonawcyilość faktycznie wykonanych robót. Inspektor Nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartości wykonanych robót, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy. Inspektor Nadzoru inwestorskiego weryfikuje, a następnie akceptuje rozliczenie częściowe/końcowe potwierdzające należną Wykonawcy kwotę wynagrodzenia, co uprawnia Wykonawcę do złożenia faktury częściowej/końcowej. 12. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Należność ta może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Odbiory. 1. Roboty zanikające Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: a) odbiory robót zanikających i ulegające ulegających zakryciu podlegają odrębnym odbiorom w terminie 2 dni roboczych od daty dokonywane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, b) odbiór końcowy robót oraz odbiór dokonywany przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 2. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy. 3. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, uznaje się datę zgłoszenia gotowości odbioru robót budowlanych potwierdzoną na piśmie przez wykonawcę gotowości do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i zgłoszeniu zamawiającemu lub inspektorowi Inspektora nadzoru inwestorskiego. 2. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu lub zanikające, na żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własny. 3. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub na podstawie odrębnego protokółu odbioru technicznego robót. 4. Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy Podstawą zgłoszenia przez kierownika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem umowypotwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 dołączyćprzekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: 1a) inwentaryzację powykonawczą (dopuszcza się złożenie wersji roboczej inwentaryzacji lub oświadczenia geodety potwierdzającego fakt złożenia inwentaryzacji w POGiK), b) wypełniony dziennik budowy, 2c) dokumentację powykonawczą wraz protokoły z naniesionymi zmianami dokonanymi przeprowadzonych prób i badań, d) dokumenty (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z ustawą Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy), e) dokumenty gwarancyjne, atesty, certyfikaty zgodności z normami na użyte materiały, f) inne dokumenty zgromadzone w trakcie budowywykonywania przedmiotu zamówienia, potwierdzonymi a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania. 6. W przypadku nie dostarczenia wszystkich dokumentów przez kierownika budowyWykonawcę, inspektora nadzoru powiadomienie o zakończeniu robót będzie uznane za bezskuteczne do momentu uzupełnienia ostatniego z wymaganych dokumentów. Czas na wyznaczenie przez Zamawiającego odbioru końcowego, będzie liczony od momentu uzupełnienia ostatniego z wymaganych dokumentów. 7. Zamawiający wyznaczy i projektanta – jeżeli takie wystąpiły, 3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy 4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań, sprawdzeń, 5) oświadczenie kierownika budowy rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o zgodności wykonania obiektu z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, nie dopełnienie obowiązków określonych w punktach od 1 do 5 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 68. Rozpoczęcie końcowego Odbiór końcowy jest przeprowadzany przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy. Z odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do ich Strony sporządzą protokół odbioru. zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy. 7. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej. 8. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne. 9. Z czynności Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego zamawiający sporządza protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. 10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: −jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniemkońcowego, zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części umowy, na co wykonawca wyraża zgodę, −jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy, b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może: −odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub −dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcy. 11. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie 3 14 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele zamawiającego i przedstawiciele wykonawcydnia rozpoczęcia tego odbioru. 12. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Należność ta może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Odbiory. 1. Roboty zanikające Zamawiający będzie dokonywał przy udziale Wykonawcy: 1) odbiorów robót zanikających i ulegające ulegających zakryciu podlegają odrębnym odbiorom w terminie 2 do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przedstawicielowi Zamawiającego w formie elektronicznej gotowości odbioru robót, 2) odbiorów częściowych wykonanych robót budowlanych, na podstawie protokołu, w terminie do 7 dni od daty złożenia przez wykonawcę Wykonawcę w Kancelarii Zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru. Do protokołu odbioru częściowego należy załączyć odpowiednie dokumenty, o których mowa przy odbiorze końcowym robót - pkt 3. 3) odbioru końcowego robót, na podstawie protokołu, w terminie do 7 dni od daty złożenia przez Wykonawcę w Kancelarii Zamawiającego pisemnego powiadomienia o zrealizowaniu wszystkich robót i osiągnięciu gotowości do ich odbioru. Do protokołu odbioru końcowego robót należy załączyć: a) kosztorys zamienny za faktycznie wykonane roboty budowlane - podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Kierownika budowy, b) odpowiednio protokół częściowego lub końcowego odbioru wykonanych robót budowlanych, c) dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, d) oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji na okres zgodny z ofertą, e) wypełniony dziennik budowy z wpisem o zakończeniu robót budowlanych dokonanym przez Kierownika budowy. W przypadku wykonywania instalacji elektrycznej, odbiór tych robót w dzienniku Dzienniku budowy poza Kierownikiem budowy potwierdza podpisem uprawniony inżynier branży elektrycznej, f) odpowiednie, niżej wyszczególnione dokumenty: − rysunki, szkice, schematy (jeśli były wymagane), podpisane przez inżyniera branżowego, uprawnionego do wykonywania projektów, − deklaracje właściwości użytkowych, Krajowe lub Europejskie Oceny Techniczne, lub inne dokumenty dopuszczenia do obrotu dla użytych wyrobów budowlanych a także wszystkie inne dodatkowe atesty i certyfikaty wymagane niniejszą specyfikacją techniczną, − atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny dla zastosowanych powłok malarskich i lakierniczych, − dokumenty zainstalowanego wyposażenia – instrukcje obsługi, podpisane przez sprzedawcę gwarancje lub kopie faktury potwierdzające zakup urządzenia, − oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót, wykonaniu ich zgodnie ze sztuką budowlaną, oraz uporządkowaniu terenu budowy i zgłoszeniu zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiegodokonaniu ewentualnych napraw uszkodzeń dokonanych przez Wykonawcę, 4) odbioru ostatecznego przed upływem okresu rękojmi na podstawie protokołu i kosztorysu zamiennego. 2. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego Nieprzekazanie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - 3 upoważnia przedstawiciela Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru, odpowiednio, końcowego lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu lub zanikające, na żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne częściowego robót. Przekazane dokumenty Przedstawiciel Zamawiającego weryfikuje w terminie do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własny7 dni. 3. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub ostateczny jest dokonywany przed upływem terminu rękojmi i polega na podstawie odrębnego protokółu odbioru technicznego robótsprawdzeniu wad powstałych w okresie obowiązywania rękojmi. 4. Po zakończeniu wszystkich W przypadku, gdy w toku odbiorów o których mowa w ust. 1, zostaną stwierdzone wady, które nie spowodują ponadnormatywnego zużywania się pozostałych elementów robót budowlanych objętych przedmiotem umowyi nie wpływają w sposób znaczący na późniejszy standard użytkowania - Zamawiający ma prawo: 1) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości lub użyteczności przedmiotu umowy – dokonując oceny wpływu stwierdzonych wad na pozostałe roboty budowlane i na funkcjonalność użytkową a także oszacowania wartości o jaką zostanie zmniejszone wynagrodzenie Wykonawcy tytułem stwierdzonych wad. Oceny i oszacowania w tym zakresie dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. Przy dokonywaniu powyższego oszacowania punktem odniesienia dla przedstawiciela Zamawiającego będzie kosztorys ofertowy. Koszt potrącenia z jednej pozycji kosztorysu nie może być mniejszy niż 25% wartości brutto tej pozycji lub 1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 10. ust. 1, dokonaniu wpisu przy czym z dwóch wymienionych należy przyjmować wartość większą, lub 2) zażądać wykonania przedmiotu umowy względnie jego części ponownie w dzienniku budowy przez kierownika budowysposób niewadliwy na koszt Wykonawcy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowyzachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody wynikłe z opóźnienia. 5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomieniaW przypadku stwierdzenia w trakcie dokonywania odbiorów, o którym mowa w ust. 4 dołączyć: 1) wypełniony dziennik budowy, 1 pkt. 2) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi 3, niewykonania, częściowego niewykonania lub wadliwego wykonania robót budowlanych będących przedmiotem umowy – zgłoszenie przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta – jeżeli takie wystąpiły, 3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy 4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań, sprawdzeń, 5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, nie dopełnienie obowiązków określonych w punktach od 1 do 5 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o Przedstawiciela Wykonawcy gotowości do odbioru końcowegorobót budowalnych uznaje się za niebyłe, co skutkuje naliczaniem kar umownych za opóźnienie odpowiednio do zapisów § 16. 6. Rozpoczęcie końcowego odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do ich odbioru. zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy. 7. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej. 8. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne. 9. Z czynności odbioru końcowego zamawiający sporządza protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. 10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: −jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części umowy, na co wykonawca wyraża zgodę, −jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy, b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może: −odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub −dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcy. 11. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele zamawiającego i przedstawiciele wykonawcy. 12. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Należność ta może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Odbiory. 1. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i zgłoszeniu zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 2. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu lub zanikające, na żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własny. 3. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub na podstawie odrębnego protokółu odbioru technicznego robót. 4. Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowy. 5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 dołączyć1 Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 1) wypełniony dziennik budowyrobót zanikających lub ulegających zakryciu, polegające na ocenie ilości i jakości Robót, których ocena nie byłaby możliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umo- wy, 2) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi częściowe - polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót ustalo- nych w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub dla których został przewidziany odrębny termin zakończenia i projektanta – jeżeli takie wystąpiłyodbioru, 3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń końcowy robót (przedmiotu Umowy) - polegający na ocenie całości wykonanych Robót oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczycałkowicie wykonanego przedmiotu Umowy, a także ustaleniu końcowe- go wynagrodzenia za jego wykonanie, 4) wymagane dokumentyprzed zakończeniem okresu rękojmi za wady. 2 Wykonawca przeprowadza próby, protokoły sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed od- biorem przewidzianym w przepisach lub w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiającego i zaświadczenia Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika bu- ▇▇▇▇, nie później niż na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prób, rozruchów. 3 Odbiór końcowy będzie połączony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiającemu i/lub Użytkownikowi, zgodnie z zapisami Protokołu odbioru końcowego robót (przedmiotu Umowy). 4 Po zakończeniu Robót przewidzianych Umową, a przed rozpoczęciem odbioru końcowe- go robót (przedmiotu Umowy), Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia operat kolaudacyjny obejmujący zbiór wszystkich dokumen- tów budowy, stanowiący podstawę odbioru i oceny zgodności wykonanych robót z do- kumentacją projektowo-kosztorysową, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki przeprowadzonych przez wykonawcę badań, sprawdzeń, 5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robótprób, projektem budowlanympomiarów, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu zestawienie rodzaju i porządku terenu budowy, nie dopełnienie obowiązków określonych w punktach od 1 do 5 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego. 6. Rozpoczęcie końcowego odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do ich odbioru. zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy ilości wykonanych Robót i przedstawiciele wykonawcy. 7. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania zastosowanych materiałów i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej. 8. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjnerozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie. 9. Z czynności odbioru końcowego zamawiający sporządza protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. 10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: −jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części umowy, na co wykonawca wyraża zgodę, −jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy, b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może: −odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub −dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcy. 11. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele zamawiającego i przedstawiciele wykonawcy. 12. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Należność ta może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Odbiory. 1. Roboty zanikające Zamawiający będzie dokonywał przy udziale Wykonawcy: 1) odbiorów robót zanikających i ulegające ulegających zakryciu podlegają odrębnym odbiorom w terminie 2 do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przedstawicielowi Zamawiającego w formie elektronicznej gotowości odbioru robót, 2) odbiorów częściowych wykonanych robót budowlanych, na podstawie protokołu, w terminie do 7 dni od daty złożenia przez wykonawcę Wykonawcę w Kancelarii Zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru. Do protokołu odbioru częściowego należy załączyć odpowiednie dokumenty, o których mowa przy odbiorze końcowym robót - pkt 3. 3) odbioru końcowego robót, na podstawie protokołu, w terminie do 7 dni od daty złożenia przez Wykonawcę w Kancelarii Zamawiającego pisemnego powiadomienia o zrealizowaniu wszystkich robót i osiągnięciu gotowości do ich odbioru. Do protokołu odbioru końcowego robót należy załączyć: a) kosztorys zamienny za faktycznie wykonane roboty budowlane - podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Kierownika budowy, b) protokół częściowego/końcowego odbioru wykonanych robót budowlanych, c) dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, d) oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji na okres zgodny z ofertą, e) dziennik budowy z wpisem o zakończeniu robót budowalnych dokonanym przez Kierownika budowy. W przypadku wykonywania instalacji elektrycznej, odbiór tych robót w dzienniku Dzienniku budowy poza Kierownikiem budowy potwierdza podpisem uprawniony inżynier branży elektrycznej, f) niżej wyszczególnione dokumenty: − rysunki, szkice, schematy (jeśli były wymagane), podpisane przez inżyniera branżowego, uprawnionego do wykonywania projektów, − protokoły z badania szczelności instalacji gazowej i elektrycznej (skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacji elektrycznej z zabezpieczeniami nadprądowymi i zabezpieczonych wyłącznikami ochronnymi różnicowoprądowymi, rezystancji uziomów i izolacji instalacji eklektycznej). Narzędzia używane do dokonywania pomiarów (próby szczelności instalacji, pomiary parametrów instalacji elektrycznej itp.) muszą posiadać świadectwa potwierdzające ich sprawność techniczną, które Wykonawca dołączy do wykonanych pomiarów (PN-E 04700:1998). Rozumieć przez to należy, że urządzenia do pomiaru parametrów instalacji elektrycznej i gazowej muszą posiadać w chwili dokonywania pomiarów świadectwo strojenia lub wzorcowania (kalibracji), wykonane w certyfikowanej jednostce w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy licząc wstecz od daty dokonania nimi pomiarów. Osoba wykonująca pomiary urządzeniem posiadającym tylko świadectwo wzorcowania (kalibracji), na własną odpowiedzialność podejmuje decyzje czy przed rozpoczęciem pomiarów podda urządzenie strojeniu czy też uzna tą czynność za zbędną i nieradzącą ryzyka wygenerowania przez urządzenie pomiarowe wyników mogących powodować zagrożenie zdrowia lub życia osób korzystających z instalacji podlegających badaniu. W takim przypadku osoba wykonująca pomiary składa oświadczanie na piśmie o treści jak powyżej. Do protokołów dołączone będą kserokopie aktualnych uprawnień SEP osób dokonujących i dozorujących wykonywanie pomiarów, oraz aktualne świadectwo strojenia lub wzorcowania (kalibracji) urządzenia którym dokonywane były pomiary. − protokół szczelności instalacji c.o., cwu, − protokół szczelności z podłączenia kuchenki gazowej do instalacji gazowej lub butli, podpisany przez osobę uprawnioną dopuszczający urządzenie do używania, − deklaracje właściwości użytkowych, Krajowe lub Europejskie Oceny Techniczne, lub inne dokumenty dopuszczenia do obrotu dla użytych wyrobów budowlanych a także wszystkie inne dodatkowe atesty i certyfikaty wymagane niniejszą specyfikacją techniczną, − etykiety ze znakiem CE lub B zdjęte z użytych wyrobów budowalnych lub ich opakowań pozwalające zestawić dokumenty dopuszczenia do obrotu z konkretnie zastosowanym wyrobem lub serią z której pochodzi zastosowany wyrób, − dla każdego wyrobu budowalnego lub materiału mającego kontakt z woda należy przedstawić atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. − instrukcję montażu użytej stolarki budowlanej zalecanej przez jej producenta – obligatoryjne w przypadku drzwi o klasie odporności na włamanie lub ppoż., − certyfikat akredytowanego laboratorium potwierdzającego specjalne parametry drzwi jak klasa odporności ogniowej lub odporności na włamanie, − dokumenty zainstalowanego wyposażenia – instrukcje obsługi, podpisane przez sprzedawcę gwarancje lub kopie faktury potwierdzające zakup urządzenia, − oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót, wykonaniu ich zgodnie ze sztuką budowlaną, oraz uporządkowaniu terenu budowy i zgłoszeniu zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiegodokonaniu ewentualnych napraw uszkodzeń dokonanych przez Wykonawcę, − dokument potwierdzający, że materiał porozbiórkowy został przekazany firmie utylizacyjnej. 4) odbioru ostatecznego przed upływem okresu rękojmi na podstawie protokołu. 2. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu lub zanikająceNieprzekazanie dokumentów, na żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne o których mowa w ust. 1 pkt 2 - 3 upoważnia przedstawiciela Zamawiającego do zbadania odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego robót, a następnie przywrócić roboty . Przekazane dokumenty Przedstawiciel Zamawiającego weryfikuje w terminie do stanu poprzedniego, na koszt własny7 dni. 3. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub ostateczny jest dokonywany przed upływem terminu rękojmi i polega na podstawie odrębnego protokółu odbioru technicznego robótsprawdzeniu usunięcia wad powstałych i ujawnionych w tym okresie. 4. Po zakończeniu wszystkich W przypadku, gdy w toku odbiorów o których mowa w ust. 1, zostaną stwierdzone wady, które nie spowodują ponadnormatywnego zużywania się pozostałych elementów robót budowlanych objętych przedmiotem umowybudowalnych i nie wpływają w sposób znaczący na późniejszy standard użytkowania - Zamawiający ma prawo: 1) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości lub użyteczności przedmiotu umowy – oceny wpływu stwierdzonych wad na pozostałe roboty budowlane i na funkcjonalność użytkową a także oszacowania wartości o jaką zostanie zmniejszone wynagrodzenie Wykonawcy tytułem stwierdzonych wad dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. Przy dokonywaniu powyższego oszacowania punktem odniesienia dla przedstawiciela Zamawiającego może być kosztorys ofertowy, dokonaniu wpisu przy czym koszt potrącenia z jednej pozycji kosztorysu nie może być mniejszy niż 20% wartości brutto tej pozycji i nie większy niż 5% wynagrodzenia wskazanego w dzienniku budowy przez kierownika budowy§ 15. ust. 1 brutto, 2) zażądać wykonania przedmiotu umowy względnie jego części po raz drugi na koszt Wykonawcy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowyzachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody wynikłe z opóźnienia. 5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomieniaW przypadku stwierdzenia w dniu odbioru, o którym mowa w ust. 4 dołączyć: 1) wypełniony dziennik budowy, 2) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi niewykonania lub wadliwego wykonania robót budowlanych będących przedmiotem umowy lub ich części – zgłoszenie przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta – jeżeli takie wystąpiły, 3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy 4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań, sprawdzeń, 5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, nie dopełnienie obowiązków określonych w punktach od 1 do 5 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o Przedstawiciela Wykonawcy gotowości do odbioru końcowegorobót budowalnych uznaje się za niebyłe, co skutkuje naliczaniem kar umownych za opóźnienie odpowiednio z zapisami § 20. 6. Rozpoczęcie końcowego odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do ich odbioru. zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy. 7. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej. 8. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne. 9. Z czynności odbioru końcowego zamawiający sporządza protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. 10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: −jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części umowy, na co wykonawca wyraża zgodę, −jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy, b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może: −odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub −dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcy. 11. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele zamawiającego i przedstawiciele wykonawcy. 12. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Należność ta może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Odbiory. 1. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości Wykonawca nie jest uprawniony do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i zgłoszeniu zamawiającemu zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub inspektorowi nadzoru inwestorskiegoKoordynatorowi SOP sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 2. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego lub inspektora Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru oraz inwentaryzacji robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora SOP. 3. Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Koordynator SOP dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i zakryje roboty ulegające ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni ustawowo określonych jako robocze od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót wpisem do Dziennika budowy. 4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Koordynator SOP uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w ust.3. 5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub zanikającedokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, na żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca jest zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić roboty stan poprzedni. Inspektor nadzoru inwestorskiego oceni czy wykonanie otworów jest wystarczające do stanu poprzedniego, na koszt własnyodbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 36. Odbiór częściowy robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub na podstawie odrębnego protokółu odbioru technicznego robótjest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty. 47. Po zakończeniu wszystkich wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego powiadamia o gotowości do odbioru końcowego Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Koordynatora SOP. 8. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót budowlanych objętych przedmiotem wykonanych częściowo, w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 9. Wykaz robót, o którym mowa w ust.8, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót. 10. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady i usterki stwierdzone podczas odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru częściowego robót w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, od dnia zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego. Nie dotrzymanie terminu będzie skutkować karą umowną opisaną w § 27 niniejszej umowy. 511. Odbiór końcowy całości robót jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych składających się na inwestycję na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. 12. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego całości robót Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 13. W celu dokonania Odbioru końcowego całości robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą z naniesionymi wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy. 14. Odbiór końcowy całości robót jest zobowiązany przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektorów nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do zawiadomieniawspółpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 15. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców lub dalszych podwykonawców, przy udziale których wykonał inwestycję. 16. Przystąpienie do Odbioru końcowego całości robót następuje w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy. 17. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego całości robót zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, z powodu nie przekazania Zamawiającemu dokumentacji , o której mowa ust. 12 niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy całości robót, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego całości robót. 18. Termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, o którym mowa w ust. 4 dołączyć:17 nie może być dłuższy niż 10 dni kalendarzowych. 1) wypełniony dziennik budowy,19. Komisja sporządza Protokół odbioru końcowego całości robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego całości robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 2) dokumentację powykonawczą 20. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu niniejszej umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób ich usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego całości robót, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 21. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego całości robót uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołu odbioru końcowego całości robót. 22. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są na 10-14 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji. 23. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w trakcie budowy, potwierdzonymi określonym przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta – jeżeli takie wystąpiły, 3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy 4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań, sprawdzeń, 5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, nie dopełnienie obowiązków określonych w punktach od 1 do 5 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowegoZamawiającego terminie. 624. Rozpoczęcie końcowego odbioru Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 25. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w terminie ich obowiązywania lub dodatkowym, określonym przez Zamawiającego, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po upływie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości dnia zawiadomienia Wykonawcy, jest uprawniony do ich odbioru. zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy. 7. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej. 8. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne. 9. Z czynności odbioru końcowego zamawiający sporządza protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. 10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nie nadają się do zlecenia usunięcia to: −jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części umowy, na co wykonawca wyraża zgodę, −jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wad podmiotowi trzeciemu na koszt wykonawcy, b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może: −odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub −dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcyryzyko Wykonawcy. 11. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele zamawiającego i przedstawiciele wykonawcy. 12. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Należność ta może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Odbiory. 1. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości Wykonawca nie jest uprawniony do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i zgłoszeniu zamawiającemu zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego lub inspektorowi koordynatora SOP. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiegoinwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 2. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego lub inspektora Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru oraz inwentaryzacji robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora SOP. 3. Inspektor nadzoru inwestorskiego lub koordynator SOP dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i zakryje roboty ulegające ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni ustawowo określonych jako robocze od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót wpisem do Dziennika budowy. 4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego lub koordynator SOP uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w ust.3. 5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub zanikającedokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, na żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca jest zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić roboty stan poprzedni. Inspektor nadzoru inwestorskiego oceni czy wykonanie otworów jest wystarczające do stanu poprzedniego, na koszt własnyodbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 36. Odbiór częściowy robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub na podstawie odrębnego protokółu odbioru technicznego robótjest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty. 47. Po zakończeniu wszystkich wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego powiadamia o gotowości do odbioru końcowego Inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora SOP. 8. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót budowlanych objętych przedmiotem wykonanych częściowo, w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 9. Wykaz robót, o którym mowa w ust.8, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót. 10. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady i usterki stwierdzone podczas odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru częściowego robót w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, od dnia zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego. Nie dotrzymanie terminu będzie skutkować karą umowną opisaną w § 26 niniejszej umowy. 511. Odbiór końcowy całości robót jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych składających się na ,,przebudowę”, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. 12. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego całości robót Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 13. W celu dokonania Odbioru końcowego całości robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, wyniki pomiarów sieci telekomunikacyjnej zgodnymi z dokumentacją projektową dla instalacji niskoprądowych, certyfikaty (w tym certyfikat gwarancyjny producenta wszystkich elementów okablowania udzielony bezpośrednio użytkownikowi końcowemu i stanowiący 25-letnie zobowiązanie gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania parametrów wydajnościowych, jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych wszystkich elementów oddzielnie i całego systemu okablowania strukturalnego), certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą z naniesionymi wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy. 14. Odbiór końcowy całości robót jest zobowiązany przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektorów nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do zawiadomieniawspółpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 15. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców lub dalszych podwykonawców, przy udziale których wykonał ,,przebudowę”. 16. Przystąpienie do Odbioru końcowego całości robót następuje w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy. 17. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego całości robót zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, z powodu nie przekazania Zamawiającemu dokumentacji , o której mowa w § 5 ust. 4 niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy całości robót, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego całości robót. 18. Termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, o którym mowa w ust. 4 dołączyć:17 nie może być dłuższy niż 10 dni kalendarzowych. 1) wypełniony dziennik budowy,19. Komisja sporządza Protokół odbioru końcowego całości robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego całości robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 2) dokumentację powykonawczą 20. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu niniejszej umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób ich usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego całości robót, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 21. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego całości robót uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołu odbioru końcowego całości robót. 22. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są na 10-14 dni roboczych przed upływem okresu rękojmi. 23. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w trakcie budowy, potwierdzonymi określonym przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta – jeżeli takie wystąpiły, 3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy 4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań, sprawdzeń, 5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, nie dopełnienie obowiązków określonych w punktach od 1 do 5 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowegoZamawiającego terminie. 624. Rozpoczęcie końcowego odbioru Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 25. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w terminie ich obowiązywania lub dodatkowym, określonym przez Zamawiającego, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po upływie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości zawiadomienia Wykonawcy, jest uprawniony do ich odbioru. zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy. 7. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej. 8. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne. 9. Z czynności odbioru końcowego zamawiający sporządza protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. 10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nie nadają się do zlecenia usunięcia to: −jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części umowy, na co wykonawca wyraża zgodę, −jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wad podmiotowi trzeciemu na koszt wykonawcy, b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może: −odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub −dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcyryzyko Wykonawcy. 11. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele zamawiającego i przedstawiciele wykonawcy. 12. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Należność ta może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Odbiory. 1. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości Wykonawca nie jest uprawniony do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i zgłoszeniu zamawiającemu zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub inspektorowi nadzoru inwestorskiegoKoordynatorowi SOP sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 2. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego lub inspektora Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru oraz inwentaryzacji robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora SOP. 3. Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Koordynator SOP dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i zakryje roboty ulegające ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni ustawowo określonych jako robocze od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót wpisem do Dziennika budowy. 4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Koordynator SOP uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w ust. 3. 5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub zanikającedokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, na żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca jest zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić roboty stan poprzedni. Inspektor nadzoru inwestorskiego oceni czy wykonanie otworów jest wystarczające do stanu poprzedniego, na koszt własnyodbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 36. Odbiór Odbiory częściowe robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem będą dokonywane w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty. Odbiory takie dokonywane będą po zakończeniu następujących części robót: 1) w ramach Etapu I: a) po wykonaniu prac części 1 Etapu I – określonych w § 2 ust. 8 pkt 1 lit a, b) po wykonaniu prac części 2 Etapu I – określonych w § 2 ust. 8 pkt 1 lit b, c) po wykonaniu prac części 3 Etapu I – określonych w § 2 ust. 8 pkt 1 lit c, 2) w ramach Etapu II (w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia do dziennika budowy lub na podstawie odrębnego protokółu odbioru technicznego robót.wykonania prawa opcji zgodnie z § 2 ust. 8-11) : 4a) po wykonaniu prac części 1 Etapu II – określonych w § 2 ust. 8 pkt 2 lit a, b) po wykonaniu prac części 2 Etapu II – określonych w § 2 ust. 8 pkt 2 lit b. 7. Po zakończeniu wszystkich wykonania części robót, o których mowa w ust. 6. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego powiadamia o gotowości do odbioru końcowego Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Koordynatora SOP. 8. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót budowlanych objętych przedmiotem wykonanych częściowo, w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 9. Wykaz robót, o którym mowa w ust.8, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót. 10. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady i usterki stwierdzone podczas odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru częściowego robót w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, od dnia zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego. Nie dotrzymanie terminu będzie skutkować karą umowną opisaną w § 27 niniejszej umowy. 511. Odbiór końcowy całości robót jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych składających się na przedmiot zamówienia na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w terminie określonym w § 2 ust. 11, odbiór końcowy następuje, z zastrzeżeniem innych postanowień umowy, po zakończeniu robót budowlanych składających się na Etap I. 12. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego całości robót Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 13. W celu dokonania Odbioru końcowego całości robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą z naniesionymi wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy. 14. Odbiór końcowy całości robót jest zobowiązany przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektorów nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do zawiadomieniawspółpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. Do odbioru końcowego stosuje się postanowienie § 22 ust. 2. 15. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców lub dalszych podwykonawców, przy udziale których wykonał ,,remont”. 16. Przystąpienie do Odbioru końcowego całości robót następuje w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy. 17. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego całości robót zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, z powodu nie przekazania Zamawiającemu dokumentacji , o której mowa ust. 13 niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy całości robót, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego całości robót. 18. Termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, o którym mowa w ust. 4 dołączyć: 1) wypełniony dziennik budowy, 2) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta – jeżeli takie wystąpiły, 3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy 4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań, sprawdzeń, 5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 17 nie dopełnienie obowiązków określonych w punktach od 1 do 5 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowegomoże być dłuższy niż 10 dni kalendarzowych. 6. Rozpoczęcie końcowego odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do ich odbioru. zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru19. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy. 7. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego przypadku braku zastrzeżeń Wykonawcy co do zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej. 8. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne. 9. Z czynności odbioru końcowego zamawiający sporządza protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. 10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: −jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniemumową oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, zamawiający może odebrać przedmiot Komisja sporządza Protokół odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części końcowego całości robót. 20. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu niniejszej umowy, na co wykonawca wyraża zgodęStrony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób ich usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego całości robót, −jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniemZamawiający, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt wykonawcy,i ryzyko Wykonawcy. b) jeżeli wady nadają 21. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego całości robót uznaje się dzień podpisania bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołu odbioru końcowego całości robót. 22. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są na 10-14 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji. 23. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia to zamawiający może: −odmówić odbioru stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 24. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 25. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w terminie ich obowiązywania lub dodatkowym, określonym przez Zamawiającego, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po upływie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy, jest uprawniony do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin zlecenia usunięcia wad lub −dokonać odbioru podmiotowi trzeciemu na koszt i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcyryzyko Wykonawcy. 11. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele zamawiającego i przedstawiciele wykonawcy. 12. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Należność ta może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Odbiory. 1. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 trzech dni roboczych od daty dnia zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i zgłoszeniu zamawiającemu lub inspektorowi poinformowania zamawiającego oraz właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku nie przystąpienia w powyższym terminie przez zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, wykonawca upoważniony jest do jednostronnego odbioru tych robót oraz zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie zamawiającego. Właściwy inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy. 2. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego lub i inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu lub i zanikające, na żądanie zamawiającego lub właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest na koszt własny odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własny. 3. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub na podstawie odrębnego protokółu odbioru technicznego robót. 4. Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowy. 5poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy i zawiadamia o gotowości do odbioru właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do zawiadomieniapowiadomienia, o którym mowa w ust. 4 dołączyćwyżej: 1) wypełniony dziennik budowy, w którym inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdził zakończenie wszystkich robót budowlanych lub jego kopię, 2) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta – jeżeli takie wystąpiły, 3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy, 4) w stosunku do zastosowanych materiałów lub urządzeń dokumenty stwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności, aprobatę techniczną, 5) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań, sprawdzeńsprawdzeń oraz protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem, 56) oświadczenie o braku zastrzeżenia prawa własności do momentu zapłaty ceny do zastosowanych materiałów i urządzeń, 7) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robótbudowę, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania - ulicy, sąsiednich nieruchomości, o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych z projektem budowlanym – w przypadku zakończenia wszystkich robót budowlanych. Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady może stanowić podstawę do odmowy dokonania odbioru końcowego robót budowlanych objętych niniejsza umową. 4. Przystąpienie do odbioru końcowego robót budowlanych nastąpi niezwłocznie, jednak nie dopełnienie obowiązków określonych później niż w punktach terminie siedmiu dni od 1 do 5 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia dnia otrzymania przez zamawiającego kompletnego powiadomienia o gotowości do odbioru. Zamawiający poinformuje wykonawcę o wyznaczonym terminie rozpoczęcia odbioru końcowego. 6. Rozpoczęcie końcowego odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do ich odbioru. zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele zamawiającego, inspektor inspektorzy nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele oraz przedstawiciel wykonawcy. 7. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej. 8. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne. 9. Z czynności odbioru końcowego zamawiający sporządza strony sporządzają protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie toku odbioru. Odbiór następuje na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawiciela zamawiającego, właściwych inspektorów nadzoru oraz kierownika budowy i przedstawiciela wykonawcy. 105. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót budowlanych zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: −jeżeli − jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części umowywykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę, −jeżeli − jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę, b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może: −odmówić − odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania nieodebrania robót i termin usunięcia wad lub −dokonać − dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcywykonawcy tytułem kaucji gwarancyjnej. 116. Wykonawca W przypadku odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowy z wadami, wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele zamawiającego i przedstawiciele wykonawcyw szczególności przedstawiciel zamawiającego, właściwy inspektor nadzoru oraz kierownik budowy. Z czynności odbioru usunięcia wad strony sporządzają protokół zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru. 127. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje może spowodować zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Należność ta Wszelkie powstałe z tego tytułu koszty zamawiający może zostać potrącona pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z wynagrodzenia należnego wykonawcywykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, na co wykonawca wyraża zgodę. 8. Odbiór końcowy przedmiotu umowy następuje po przekazaniu zamawiającemu pozwolenia na użytkowanie na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawiciela zamawiającego oraz przedstawiciela wykonawcy.

Odbiory. 1. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i zgłoszeniu zamawiającemu Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 1) odbiór robót zanikających lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego.ulegających zakryciu; 2) odbiór techniczny (branżowy); 3) odbiór końcowy; 4) odbiór gwarancyjny; 5) odbiór pogwarancyjny; 2. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy z uwzględnieniem następujących postanowień: 1) W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje ulegających zakryciu: a) podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego – właściwego dla danej branży, b) do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu lub zanikające, na żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca jest zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własny.przedłożyć pomiary geodezyjne każdorazowo dla zakończonego etapu robót zanikających (przed ich zakryciem), 3. Odbiór c) w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem robót zanikających, Zamawiający przystąpi do dziennika budowy ich odbioru w ciągu 1 dnia roboczego od dnia zgłoszenia ich wykonania, d) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub na podstawie odrębnego protokółu ulegającej zakryciu, 2) W odniesieniu do odbioru technicznego: a) odbioru technicznego robót. 4. Po (branżowego) dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowydanej branży, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót oraz po dokonaniu wpisu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w dzienniku związku z zakończeniem wykonywania robót budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiającego lub osobę przez ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego; b) odbiór techniczny (branżowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wykonania całości robót budowlanych danej branży po przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru; c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru technicznego (branżowego), jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prób. d) odbiór techniczny nie jest odbiorem częściowym ani odbiorem końcowym i nie stanowi podstawy do wystawienia faktury. 3) W odniesieniu do odbioru końcowego: a) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót budowlanych, potwierdzonych przez kierownika budowyZamawiającego lub osobę przez Zamawiającego wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego; b) przystąpienie do odbioru końcowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o następuje w terminie 21 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego całości robót budowlanych objętych przedmiotem zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i po przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego; c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego Przedmiotu umowy., jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prób; 5d) przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać do właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej sporządzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Dowód przekazania inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do protokołu odbioru końcowego, a następnie Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą oraz kosztorys powykonawczy wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w 3 egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej i posiadającej stosowne klauzule potwierdzające przyjęcie do Państwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji elektronicznej sporządzonej w formie wektorowej sporządzonej w obowiązującym układzie współrzędnych. Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych wektorowych są pliki w formacie AutoCad w wersji 2009 lub niższej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn); e) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu komplet dokumentacji powykonawczej, o której mowa pod lit. d) powyżej wraz ze wszelkimi decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbędnymi dokumentami, w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i kosztorys powykonawczy sporządzony na dzień zakończenia robót budowlanych, w terminie do zawiadomienia14 dni od daty zakończenia robót budowlanych. Zamawiający dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentów w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie później niż do dnia dokonania odbioru końcowego; f) w przypadku gdy dokumentacja wymieniona pod lit. e) powyżej zostanie przekazana Zamawiającemu po upływie terminu określonego pod lit. e), termin do dokonania odbioru końcowego nie może upłynąć przed upływem 14 – dniowego terminu przysługującego Zamawiającemu na sprawdzenie dokumentacji, o której mowa pod lit e). W przypadku gdyby termin do dokonania odbioru końcowego upływał przed terminem o którym mowa w ust. 4 dołączyć:zadaniu pierwszym – termin do dokonania odbioru końcowego ulega odpowiedniemu przedłużeniu; 1g) wypełniony dziennik budowy, 2) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w przypadku stwierdzenia, w trakcie budowyodbioru końcowego, potwierdzonymi przez kierownika budowywad Przedmiotu umowy, inspektora nadzoru i projektanta – jeżeli takie wystąpiły, 3) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego, a Strony ustalą termin ich usunięcia z uwzględnieniem czasu niezbędnego na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy 4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia wykonanie prac z przeprowadzonych przez wykonawcę badań, sprawdzeń, 5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, nie dopełnienie obowiązków określonych w punktach od 1 do 5 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o gotowości tym związanych. Ponowne przystąpienie do odbioru końcowego. 6. Rozpoczęcie końcowego odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przez Zamawiającego, nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do ich odbioru. zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy. 7. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej. 8. Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne. 9. Z czynności odbioru końcowego zamawiający sporządza protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. 10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: −jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanej części umowy, na co wykonawca wyraża zgodę, −jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy, b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może: −odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub −dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcy. 11. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomieniaponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Wyznaczenie terminu usunięcia wad nie oznacza przedłużenia terminu zakończenia robót przez Wykonawcę; h) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu, w trakcie odbioru końcowego, protokołów odbiorów końcowych, podpisanych pomiędzy Wykonawcą a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W czynnościach przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do jakości wykonywanych robót Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad; i) w celu dokonania odbioru będą brali udział przedstawiciele zamawiającego końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i przedstawiciele wykonawcyorganów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą o której mowa pod lit e) powyżej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy; j) Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru końcowego robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji całego Przedmiotu umowy. 124) W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych: a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości; b) odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym w trakcie przeglądu po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji; c) oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa w powyżej pod lit. a) i lit. Nie usunięcie b) powyżej, odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane będą również po dokonaniu corocznych przeglądów gwarancyjnych. Przeglądy gwarancyjne Przedmiotu umowy będą przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego co roku w dniu każdej kolejnej rocznicy odbioru końcowego, do czasu upływu terminu gwarancji lub rękojmi (w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi później), przy czym ostatni przegląd gwarancyjny przeprowadza się nie później niż 2 miesiące przed upływem terminów gwarancji i rękojmi; d) nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego lub przeglądu gwarancyjnego, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół z przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia wad ujawnionych w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie trakcie przeglądu, zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszej umowy. Przeglądy gwarancyjne dotyczą oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakości wykonanych robót w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji i oceny robót wykonanych w związku z usunięciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przeglądu. Z przeglądu gwarancyjnego strony spisują protokół stwierdzający wady albo ich wykonania na rachunek brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie mają postanowienia § 10 niniejszej Umowy, 5) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego: a) odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i koszt wykonawcygwarancji i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji. W przypadku nie usunięcia wad stwierdzonych w trakcie przeglądów gwarancyjnych lub zgłoszonych w okresie rękojmi i gwarancji, na co wykonawca wyraża zgodęzakończenie czynności odbioru pogwarancyjnego następuje po usunięciu wszystkich wad zgłoszonych lub stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi; b) odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. Należność ta może zostać potrącona Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodęwszystkich zobowiązań wynikających z Umowy dotyczących usuwania wad.