Common use of Odpowiedzialność i kary umowne Clause in Contracts

Odpowiedzialność i kary umowne. 1. Każda ze stron Umowy ponosi odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu. 2. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wynikłą z niewykonania Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy także w wypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od Umowy z tej przyczyny. 3. Zamawiający może odstąpić od naliczenia kar umownych Wykonawcy w sytuacji, gdy zdarzenia skutkujące ich naliczeniem nie zostały wywołane zdarzeniami zależnymi od Wykonawcy. 4. W razie zwłoki Wykonawcy, Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania świadczenia umownego w terminie nie krótszym niż 10 Dni Roboczych, jest uprawniony do zlecenia wykonania tych prac, z którymi Wykonawca pozostaje w zwłoce innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, o ile taka zwłoka może spowodować opóźnienie w wykonaniu Umowy lub jej części. Podejmując takie działanie Zamawiający zachowuje roszczenie o naprawienie szkody, a ponadto będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 5. W wypadku, gdy Wykonawca, pomimo bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na piśmie, nie zapłaci Zamawiającemu kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do potrącenia wierzytelności z tytułu kary umownej z wierzytelności Wykonawcy z tytułu zapłaty Wynagrodzenia. Należności z kar umownych pokryte mogą być również z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Jeżeli Zamawiający ze swej winy opóźnia się z zapłatą na rzecz Wykonawcy, pomimo, iż jest ona zgodnie z Umową wymagalna, Wykonawca może żądać odsetek ustawowych za czas opóźnienia. 7. Całkowita łączna odpowiedzialność Strony z tytułu szkód wyrządzonych drugiej Stronie w związku z Umową jest ograniczona do łącznej wartości Wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 ust. 1 Umowy. 8. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa powyżej, nie ma zastosowania w odniesieniu do: 1) szkód wyrządzonych drugiej Stronie Umowy umyślnie oraz w wyniku rażącego niedbalstwa; 2) szkód wyrządzonych Zamawiającemu, które wynikają z Wad Prawnych dostarczonych Produktów, a w szczególności w związku z roszczeniami osób trzecich podniesionymi z tytułu naruszenia ich Praw Własności Intelektualnej; 3) szkód wyrządzonych Zamawiającemu w związku z naruszeniem zobowiązań Wykonawcy dotyczących obowiązku zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych. 9. Zapłata jakiejkolwiek kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej od Wykonawcy na zasadach ogólnych lub dochodzenia świadczeń od ubezpieczyciela Wykonawcy. 10. Całkowita łączna odpowiedzialność Strony z tytułu kar umownych w związku z Umową jest ograniczona do wartości 50% Wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 Umowy. 11. Kary umowne mają charakter autonomiczny; w przypadku, gdy jedno zdarzenie lub stan faktyczny powoduje powstanie odpowiedzialności z tytułu dwóch i więcej kar umownych, Zamawiający jest uprawiony do dochodzenia poszczególnych kar niezależnie. 12. Kary umowne przewidziane Umową są płatne w terminie 14 dni od przesłania przez Zamawiającego wezwania do ich zapłaty. 13. Zamawiający ma prawo dochodzenia kary umownej za opóźnienia w wykonaniu Umowy w przypadku: 1) opóźnienia w terminie wykonania któregokolwiek z Etapów, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, odpowiednio w wysokości 10 000 zł oraz dodatkowo 0,05% wynagrodzenia za wykonanie danego Etapu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2) opóźnienia w terminie wdrożenia Systemu, tj. w terminie Odbioru Końcowego Systemu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 000 zł oraz dodatkowo 0,05% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 14. Zamawiający ma prawo dochodzenia następujących kar umownych za opóźnienia w usuwaniu Błędów: 1) w wysokości 2500 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Reakcji na błąd krytyczny, 2) w wysokości 1000 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Reakcji na błąd mniejszej wagi, 3) w wysokości 2500 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Obejścia lub Czasu Naprawy błędu krytycznego, 4) w wysokości 1000 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Obejścia lub Czasu Naprawy błędu mniejszej wagi, 5) w wysokości 2000 zł za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia w zainstalowaniu jakiejkolwiek krytycznej poprawki lub aktualizacji Komponentów (w tym Oprogramowania Gotowego) związanych z bezpieczeństwem i stabilnością działania Systemu. 15. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej, jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających fakt zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę osoby, co do której przewidziany jest taki obowiązek (w tym także dodatkowych dokumentów na żądanie Zamawiającego), albo jeżeli przedstawione dokumenty lub wyjaśnienia potwierdzają brak wymaganego zatrudnienia, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek. Kara umowna przewidziana za niewykazanie faktu zatrudnienia danej osoby w oparciu o umowę o pracę należna jest także w przypadku późniejszego zatrudnienia tej osoby. 16. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 500 zł za każde zdarzenie, które zgodnie z OPZ lub Umową może być uznane za nienależyte wykonanie umowy, z zastrzeżeniem ust. 17. 17. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10.000 zł za każde zdarzenie, które zgodnie z OPZ lub Umową może być uznane za nienależyte wykonanie umowy w zakresie utrzymania Systemu. 18. Zamawiający ma prawo dochodzenia następujących kar umownych: 1) w przypadku naruszenia postanowień Umowy dotyczących ochrony Informacji Poufnych - w wysokości 25 000 złotych, za każdy przypadek naruszenia; 2) w przypadku naruszenia zasad ochrony lub przetwarzania danych osobowych - w wysokości 25 000 złotych, za każdy przypadek naruszenia; 3) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 Umowy; 4) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 Umowy. 19. Jeżeli Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z uzasadnionym wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania określonych prac przed jego upływem, a Zamawiający wyrazi zgodę, nie powstaje obowiązek zapłaty kary umownej za opóźnienie. 20. Żadna ze Stron nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli udowodni, że niewykonanie zostało spowodowane okolicznością Siły Wyższej. 21. Strona powołująca się na działanie Siły Wyższej („Strona Poszkodowana”) przekaże powiadomienie w tej sprawie drugiej Stronie tak szybko, jak to praktycznie możliwe, jednakże w każdym wypadku nie później, niż w terminie 8 godzin od późniejszego z następujących zdarzeń: (i) wystąpienia Siły Wyższej lub (ii) powzięcia wiadomości o rozpoczęciu działania Siły Wyższej. Strona Poszkodowana w swoim powiadomieniu wskaże skutki działania Siły Wyższej, podając datę rozpoczęcia i szacowany czas przez jaki trwała. Następnie Strona Poszkodowana będzie przekazywać dalsze powiadomienia w sprawie sposobu i zakresu, w jakim dane działanie Siły Wyższej ma wpływ na wykonywanie przez Stronę Poszkodowaną jej zobowiązań wynikających z Umowy. 22. W razie zaistnienia okoliczności Siły Wyższej terminy realizacji umowy przedłużają się o okres jej trwania. 23. Jeśli działanie Siły Wyższej ustanie, Strona niemogąca wykonywać swoich zobowiązań, niezwłocznie przystąpi do należytego wykonywania Umowy.

Odpowiedzialność i kary umowne. 1. Każda ze stron Wykonawca odpowiada za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie przechowywanych na potrzeby realizacji Umowy ponosi odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy Urządzeń NASK. Wartość Urządzenia NASK zostanie każdorazowo określona na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafupodstawie dokumentu zakupu Urządzenia NASK. 2. Wykonawca przyjmuje na siebie ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wynikłą szkody NASK, Szkół lub osób trzecich, powstałe w trakcie realizacji przez Wykonawcę usług określonych w Umowie i Zamówieniach Szczegółowych, także wyrządzone przez osoby wykonujące czynności związane z niewykonania Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy także realizacją usług objętych Umową w wypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od Umowy z tej przyczynyimieniu Wykonawcy. 3. Zamawiający może odstąpić od naliczenia kar umownych Wykonawca odpowiada za rzeczywiste szkody (straty) z wyłączeniem utraconych korzyści. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy wynikająca z Umowy ograniczona jest do kwoty brutto, o której mowa w sytuacji, gdy zdarzenia skutkujące ich naliczeniem nie zostały wywołane zdarzeniami zależnymi od Wykonawcy§ 7 ust. 1. 4. W razie zwłoki Wykonawcy, Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania świadczenia umownego w terminie nie krótszym niż 10 Dni Roboczych, jest uprawniony do zlecenia wykonania tych prac, z którymi Wykonawca pozostaje w zwłoce innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, o ile taka zwłoka może spowodować opóźnienie w wykonaniu Umowy lub jej części. Podejmując takie działanie Zamawiający zachowuje roszczenie o naprawienie szkody, a ponadto będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 5. W wypadku, gdy Wykonawca, pomimo bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na piśmie, nie zapłaci Zamawiającemu następujące kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do potrącenia wierzytelności z tytułu kary umownej z wierzytelności Wykonawcy z tytułu zapłaty Wynagrodzenia. Należności z kar umownych pokryte mogą być również z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Jeżeli Zamawiający ze swej winy opóźnia się z zapłatą na rzecz Wykonawcy, pomimo, iż jest ona zgodnie z Umową wymagalna, Wykonawca może żądać odsetek ustawowych za czas opóźnienia. 7. Całkowita łączna odpowiedzialność Strony z tytułu szkód wyrządzonych drugiej Stronie w związku z Umową jest ograniczona do łącznej wartości Wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 ust. 1 Umowy. 8. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa powyżej, nie ma zastosowania w odniesieniu doumowne: 1a) szkód wyrządzonych drugiej Stronie Umowy umyślnie oraz w wyniku rażącego niedbalstwa; 2) szkód wyrządzonych Zamawiającemu, które wynikają z Wad Prawnych dostarczonych Produktów, a w szczególności w związku z roszczeniami osób trzecich podniesionymi z tytułu naruszenia ich Praw Własności Intelektualnej; 3) szkód wyrządzonych Zamawiającemu w związku z naruszeniem zobowiązań Wykonawcy dotyczących obowiązku zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych. 9. Zapłata jakiejkolwiek kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej od Wykonawcy na zasadach ogólnych lub dochodzenia świadczeń od ubezpieczyciela Wykonawcy. 10. Całkowita łączna odpowiedzialność Strony z tytułu kar umownych w związku z Umową jest ograniczona do wartości 50% Wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 Umowy. 11. Kary umowne mają charakter autonomiczny; w przypadku, gdy jedno zdarzenie lub stan faktyczny powoduje powstanie odpowiedzialności z tytułu dwóch i więcej kar umownych, Zamawiający jest uprawiony do dochodzenia poszczególnych kar niezależnie. 12. Kary umowne przewidziane Umową są płatne w terminie 14 dni od przesłania przez Zamawiającego wezwania do ich zapłaty. 13. Zamawiający ma prawo dochodzenia kary umownej za opóźnienia w wykonaniu Umowy w przypadku: 1) opóźnienia w terminie wykonania któregokolwiek z Etapów, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, odpowiednio w wysokości 10 000 zł oraz dodatkowo 0,05% wynagrodzenia za wykonanie danego Etapu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2) opóźnienia w terminie wdrożenia Systemu, tj. w terminie Odbioru Końcowego Systemu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 000 zł oraz dodatkowo 0,05% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 14. Zamawiający ma prawo dochodzenia następujących kar umownych za opóźnienia w usuwaniu Błędów: 1) w wysokości 2500 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu niedotrzymanie Czasu Reakcji na błąd krytyczny, 2) w wysokości 1000 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Reakcji na błąd mniejszej wagi, 3) w wysokości 2500 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Obejścia lub Czasu Naprawy błędu krytycznego, 4) w wysokości 1000 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Obejścia lub Czasu Naprawy błędu mniejszej wagi, 5) w wysokości 2000 zł za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia w zainstalowaniu jakiejkolwiek krytycznej poprawki lub aktualizacji Komponentów (w tym Oprogramowania Gotowego) związanych z bezpieczeństwem i stabilnością działania Systemu. 15. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej, jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających fakt zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę osoby, co do której przewidziany jest taki obowiązek (w tym także dodatkowych dokumentów na żądanie Zamawiającego), albo jeżeli przedstawione dokumenty lub wyjaśnienia potwierdzają brak wymaganego zatrudnienia, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek. Kara umowna przewidziana za niewykazanie faktu zatrudnienia danej osoby w oparciu o umowę o pracę należna jest także w przypadku późniejszego zatrudnienia tej osoby. 16. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 500 zł za każde zdarzenie, które zgodnie z OPZ lub Umową może być uznane za nienależyte wykonanie umowy, z zastrzeżeniem ust. 17. 17. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10.000 zł za każde zdarzenie, które zgodnie z OPZ lub Umową może być uznane za nienależyte wykonanie umowy w zakresie utrzymania Systemu. 18. Zamawiający ma prawo dochodzenia następujących kar umownych: 1) w przypadku naruszenia postanowień Umowy dotyczących ochrony Informacji Poufnych Usunięcia Awarii - w wysokości 25 000 złotych, 1/8 Ryczałtu za każdy przypadek naruszeniaSerwis danej Lokalizacji za każdą Godzinę Roboczą przekroczenia Czasu Usunięcia Awarii w danej Lokalizacji; 2b) w przypadku naruszenia zasad ochrony lub przetwarzania danych osobowych za niedotrzymanie terminu Wizyty Serwisowej - w wysokości 25 000 złotych, 1/2 Ryczałtu za Serwis danej Lokalizacji za każdy przypadek naruszeniaDzień Roboczy opóźnienia; 3c) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy za niedotrzymanie terminu Wizyty Instalacyjnej - w wysokości 20% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 Umowy1/2 należności za daną Instalację za każdy Dzień Roboczy opóźnienia; 4) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 Umowy. 19. Jeżeli Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z uzasadnionym wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania określonych prac przed jego upływem, a Zamawiający wyrazi zgodę, nie powstaje obowiązek zapłaty kary umownej za opóźnienie. 20. Żadna ze Stron nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli udowodni, że niewykonanie zostało spowodowane okolicznością Siły Wyższej. 21. Strona powołująca się na działanie Siły Wyższej („Strona Poszkodowana”) przekaże powiadomienie w tej sprawie drugiej Stronie tak szybko, jak to praktycznie możliwe, jednakże w każdym wypadku nie później, niż w terminie 8 godzin od późniejszego z następujących zdarzeń: (i) wystąpienia Siły Wyższej lub (ii) powzięcia wiadomości o rozpoczęciu działania Siły Wyższej. Strona Poszkodowana w swoim powiadomieniu wskaże skutki działania Siły Wyższej, podając datę rozpoczęcia i szacowany czas przez jaki trwała. Następnie Strona Poszkodowana będzie przekazywać dalsze powiadomienia w sprawie sposobu i zakresu, w jakim dane działanie Siły Wyższej ma wpływ na wykonywanie przez Stronę Poszkodowaną jej zobowiązań wynikających z Umowy. 22. W razie zaistnienia okoliczności Siły Wyższej terminy realizacji umowy przedłużają się o okres jej trwania. 23. Jeśli działanie Siły Wyższej ustanie, Strona niemogąca wykonywać swoich zobowiązań, niezwłocznie przystąpi do należytego wykonywania Umowy.

Odpowiedzialność i kary umowne. 1. Każda ze stron Wykonawca odpowiada za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie przechowywanych na potrzeby realizacji Umowy ponosi odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy Urządzeń NASK do ich pełnej wartości. Wartość Urządzenia NASK zostanie każdorazowo określona na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafupodstawie dokumentu zakupu Urządzenia NASK. 2. Wykonawca przyjmuje na siebie ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wynikłą szkody NASK, Szkół lub osób trzecich, powstałe w trakcie realizacji przez Wykonawcę usług określonych w Umowie i Zamówieniach Szczegółowych, także wyrządzone przez osoby wykonujące czynności związane z niewykonania Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy także realizacją usług objętych Umową w wypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od Umowy z tej przyczynyimieniu Wykonawcy. 3. Zamawiający może odstąpić od naliczenia kar umownych Wykonawcy Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkód, o których mowa w sytuacjiust. 1 i 2, gdy zdarzenia skutkujące ich naliczeniem nie zostały wywołane zdarzeniami zależnymi od Wykonawcyw pełnej wysokości. 4. W razie zwłoki WykonawcyWykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: a) za niedotrzymanie Czasu Usunięcia Awarii - w wysokości 1/8 Ryczałtu za Serwis danej Lokalizacji za każdą Godzinę Roboczą przekroczenia Czasu Usunięcia Awarii w danej Lokalizacji, Zamawiającyprzy czym kar nie nalicza się, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do jeżeli Czas Usunięcia Awarii zostanie przekroczony o nie więcej niż 25% tego czasu; b) za niedotrzymanie terminu Wizyty Serwisowej - w wysokości 1/2 Ryczałtu za Serwis danej Lokalizacji za każdy Dzień Roboczy opóźnienia, przy czym kar nie nalicza się, jeżeli termin wykonania świadczenia umownego Wizyty Serwisowej zostanie przekroczony o nie więcej niż 2 Dni Robocze; c) za niedotrzymanie terminu Instalacji – w terminie nie krótszym niż 10 Dni Roboczychwysokości 1/4 należności za daną Instalację, jest uprawniony do zlecenia wykonania tych prac, z którymi Wykonawca pozostaje w zwłoce innemu podmiotowi na koszt Wykonawcytym za Niestandardowe Prace Instalacyjne, o ile taka zwłoka może spowodować opóźnienie w wykonaniu Umowy zostały zlecone, za każdy Dzień Roboczy opóźnienia; przy czym kar nie nalicza się, jeżeli termin Instalacji zostanie przekroczony o nie więcej niż 2 Dni Robocze. 5. W przypadku rozwiązania lub jej części. Podejmując takie działanie Zamawiający zachowuje roszczenie o naprawienie szkody, a ponadto będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 25% wysokości ceny oferty brutto Wykonawcy wskazanej w postępowaniu, w wyniku którego zawarta została Umowa. 56. Łączna wysokość kar w Okresie rozliczeniowym, o których mowa w ust. 4, nie może przekroczyć 1/54 wysokości ceny oferty brutto Wykonawcy wskazanej w postępowaniu, w wyniku którego zawarta została Umowa. 7. W wypadkurazie uszkodzenia, gdy Wykonawcazniszczenia lub utraty Urządzenia NASK lub innych urządzeń przekazanych Wykonawcy do wykonywania Przedmiotu Umowy z przyczyn, pomimo bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca zobowiązany jest na piśmiewłasny koszt usunąć te uszkodzenia lub zniszczenia albo nabyć na własny koszt lub zwrócić NASK nowe Urządzenie NASK lub inne urządzenie, bądź też zwrócić NASK koszt ich samodzielnego nabycia przez NASK, jeżeli nie można tych urządzeń naprawić lub zostały utracone. 8. W wypadku zwłoki w zapłacie należności za należycie wykonane przez Wykonawcę usługi, NASK zapłaci Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 9. Kary umowne określone w Umowie mogą być stosowane niezależnie od siebie, według wyboru Xxxxxx, która jest uprawniona do otrzymania kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do potrącenia wierzytelności z tytułu kary umownej z wierzytelności Wykonawcy z tytułu zapłaty Wynagrodzenia. 10. Należności z Uregulowanie niezapłaconych w terminie kar umownych pokryte mogą być również może nastąpić w drodze potrącenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Jeżeli Zamawiający ze swej winy opóźnia się z zapłatą na rzecz Wykonawcy, pomimo, iż jest ona zgodnie z Umową wymagalna, Wykonawca może żądać odsetek ustawowych za czas opóźnienia. 7. Całkowita łączna odpowiedzialność Strony z tytułu szkód wyrządzonych drugiej Stronie w związku z Umową jest ograniczona do łącznej wartości WynagrodzeniaUmowy, o którym mowa w § 16 ust. 1 Umowy. 8. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa powyżej, nie ma zastosowania w odniesieniu do: 1) szkód wyrządzonych drugiej Stronie Umowy umyślnie oraz w wyniku rażącego niedbalstwa; 2) szkód wyrządzonych Zamawiającemu, które wynikają z Wad Prawnych dostarczonych Produktów, a w szczególności w związku z roszczeniami osób trzecich podniesionymi z tytułu naruszenia ich Praw Własności Intelektualnej; 3) szkód wyrządzonych Zamawiającemu w związku z naruszeniem zobowiązań Wykonawcy dotyczących obowiązku zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych. 9. Zapłata jakiejkolwiek kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej od Wykonawcy na zasadach ogólnych lub dochodzenia świadczeń od ubezpieczyciela Wykonawcy. 10. Całkowita łączna odpowiedzialność Strony z tytułu kar umownych w związku z Umową jest ograniczona do wartości 50% Wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 8 Umowy. 11. Kary umowne mają charakter autonomiczny; w przypadku, gdy jedno zdarzenie Zapłata lub stan faktyczny powoduje powstanie odpowiedzialności z tytułu dwóch i więcej kar umownych, Zamawiający jest uprawiony do dochodzenia poszczególnych kar niezależnie. 12. Kary umowne przewidziane Umową są płatne w terminie 14 dni od przesłania przez Zamawiającego wezwania do ich zapłaty. 13. Zamawiający ma prawo dochodzenia kary umownej za opóźnienia w wykonaniu Umowy w przypadku: 1) opóźnienia w terminie wykonania któregokolwiek z Etapów, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, odpowiednio w wysokości 10 000 zł oraz dodatkowo 0,05% wynagrodzenia za wykonanie danego Etapu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2) opóźnienia w terminie wdrożenia Systemu, tj. w terminie Odbioru Końcowego Systemu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 000 zł oraz dodatkowo 0,05% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 14. Zamawiający ma prawo dochodzenia następujących dochodzenie kar umownych za opóźnienia w usuwaniu Błędów: 1) w wysokości 2500 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Reakcji na błąd krytyczny, 2) w wysokości 1000 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Reakcji na błąd mniejszej wagi, 3) w wysokości 2500 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Obejścia lub Czasu Naprawy błędu krytycznego, 4) w wysokości 1000 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Obejścia lub Czasu Naprawy błędu mniejszej wagi, 5) w wysokości 2000 zł za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia w zainstalowaniu jakiejkolwiek krytycznej poprawki lub aktualizacji Komponentów (w tym Oprogramowania Gotowego) związanych z bezpieczeństwem i stabilnością działania Systemu. 15. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej, jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających fakt zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę osoby, co do której przewidziany jest taki obowiązek (w tym także dodatkowych dokumentów na żądanie Zamawiającego), albo jeżeli przedstawione dokumenty lub wyjaśnienia potwierdzają brak wymaganego zatrudnienia, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek. Kara umowna przewidziana za niewykazanie faktu zatrudnienia danej osoby w oparciu o umowę o pracę należna jest także w przypadku późniejszego zatrudnienia tej osoby. 16. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 500 zł za każde zdarzenie, które zgodnie z OPZ lub Umową może być uznane za nienależyte wykonanie umowy, z zastrzeżeniem ust. 17. 17. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10.000 zł za każde zdarzenie, które zgodnie z OPZ lub Umową może być uznane za nienależyte wykonanie umowy w zakresie utrzymania Systemu. 18. Zamawiający ma prawo dochodzenia następujących kar umownych: 1) w przypadku naruszenia postanowień Umowy dotyczących ochrony Informacji Poufnych - w wysokości 25 000 złotych, za każdy przypadek naruszenia; 2) w przypadku naruszenia zasad ochrony lub przetwarzania danych osobowych - w wysokości 25 000 złotych, za każdy przypadek naruszenia; 3) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 Umowy; 4) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 Umowy. 19. Jeżeli Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z uzasadnionym wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania określonych prac przed jego upływem, a Zamawiający wyrazi zgodę, nie powstaje obowiązek zapłaty kary umownej za opóźnienie. 20. Żadna ze Stron nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli udowodni, że niewykonanie zostało spowodowane okolicznością Siły Wyższej. 21. Strona powołująca się na działanie Siły Wyższej („Strona Poszkodowana”) przekaże powiadomienie w tej sprawie drugiej Stronie tak szybko, jak to praktycznie możliwe, jednakże w każdym wypadku nie później, niż w terminie 8 godzin od późniejszego z następujących zdarzeń: (i) wystąpienia Siły Wyższej lub (ii) powzięcia wiadomości o rozpoczęciu działania Siły Wyższej. Strona Poszkodowana w swoim powiadomieniu wskaże skutki działania Siły Wyższej, podając datę rozpoczęcia i szacowany czas przez jaki trwała. Następnie Strona Poszkodowana będzie przekazywać dalsze powiadomienia w sprawie sposobu i zakresu, w jakim dane działanie Siły Wyższej ma wpływ na wykonywanie przez Stronę Poszkodowaną jej zobowiązań wynikających z UmowyUmowy od drugiej Strony nie wyłącza żądania odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 22. W razie zaistnienia okoliczności Siły Wyższej terminy realizacji umowy przedłużają się o okres jej trwania. 23. Jeśli działanie Siły Wyższej ustanie, Strona niemogąca wykonywać swoich zobowiązań, niezwłocznie przystąpi do należytego wykonywania Umowy.

Odpowiedzialność i kary umowne. 1. Każda ze stron Zamawiający może odstąpić od Umowy ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdy: 1) wszczęto w stosunku do Wykonawcy postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, układowe, restrukturyzacyjne lub egzekucyjne, 2) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodujących, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 3) stwierdzi, że Wykonawca wykonuje Przedmiot Zamówienia w sposób nienależyty, w tym z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafuuchybieniem terminów realizacji Umowy. 2. Wykonawca przyjmuje może odstąpić od Umowy, w przypadku gdy Zamawiający, bez uzasadnionej na siebie odpowiedzialność odszkodowawczą piśmie przyczyny, odmawia dokonania odbioru Przedmiotu Umowy oraz po bezskutecznym uprzednim wezwaniu Zamawiającego do odbioru Przedmiotu Umowy, w terminie co najmniej kolejnych 14 dni od dnia odebrania wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx. 3. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod rygorem nieważności. 4. Odstąpienie od Umowy jest skuteczne od dnia odstąpienia i może zostać wykonane do dnia 31.01.2025 r. 5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za szkodę wynikłą z niewykonania opóźnienie w terminowym realizowaniu Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,5% kwoty Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, 2) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy także – w wypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od Umowy z tej przyczyny.wysokości 20% kwoty Wynagrodzenia, 3. Zamawiający może odstąpić od naliczenia ) suma kar umownych Wykonawcy w sytuacji, gdy zdarzenia skutkujące ich naliczeniem nie zostały wywołane zdarzeniami zależnymi od Wykonawcy. 4. W razie zwłoki Wykonawcy, Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania świadczenia umownego w terminie nie krótszym niż 10 Dni Roboczych, jest uprawniony do zlecenia wykonania tych prac, z którymi Wykonawca pozostaje w zwłoce innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, o ile taka zwłoka może spowodować za opóźnienie w wykonaniu realizacji Przedmiotu Umowy lub jej części. Podejmując takie działanie Zamawiający zachowuje roszczenie o naprawienie szkody, a ponadto będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 5. W wypadku, gdy Wykonawca, pomimo bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na piśmie, nie zapłaci Zamawiającemu kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do potrącenia wierzytelności z tytułu kary umownej z wierzytelności Wykonawcy z tytułu zapłaty może przekroczyć 20% kwoty Wynagrodzenia. Należności z kar umownych pokryte mogą być również z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Jeżeli Należność z tytułu kar umownych Zamawiający ze swej winy opóźnia się może potrącić z zapłatą na rzecz Wynagrodzenia Wykonawcy, pomimo, iż jest ona zgodnie z Umową wymagalna, Wykonawca może żądać odsetek ustawowych za czas opóźnienia. 7. Całkowita łączna odpowiedzialność Strony z tytułu szkód wyrządzonych drugiej Stronie w związku z Umową jest ograniczona do łącznej wartości Wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 ust. 1 Umowy. 8. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa powyżej, nie ma zastosowania w odniesieniu do: 1) szkód wyrządzonych drugiej Stronie Umowy umyślnie oraz w wyniku rażącego niedbalstwa; 2) szkód wyrządzonych Zamawiającemu, które wynikają z Wad Prawnych dostarczonych Produktów, a w szczególności w związku z roszczeniami osób trzecich podniesionymi z tytułu naruszenia ich Praw Własności Intelektualnej; 3) szkód wyrządzonych Zamawiającemu w związku z naruszeniem zobowiązań Wykonawcy dotyczących obowiązku zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych. 9. Zapłata jakiejkolwiek kary umownej nie wyłącza możliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przenoszącego uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej od Wykonawcy na zasadach ogólnych lub dochodzenia świadczeń od ubezpieczyciela Wykonawcy. 10. Całkowita łączna odpowiedzialność Strony z tytułu kar umownych w związku z Umową jest ograniczona do wartości 50% Wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 Umowy. 11. Kary umowne mają charakter autonomiczny; w przypadku, gdy jedno zdarzenie lub stan faktyczny powoduje powstanie odpowiedzialności z tytułu dwóch i więcej zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający jest uprawiony do dochodzenia poszczególnych kar niezależnie. 12. Kary umowne przewidziane Umową są płatne w terminie 14 dni od przesłania przez Zamawiającego wezwania do ich zapłaty. 13. Zamawiający ma prawo dochodzenia kary umownej za opóźnienia w wykonaniu Umowy w przypadku: 1) opóźnienia w terminie wykonania któregokolwiek z Etapów, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, odpowiednio w wysokości 10 000 zł oraz dodatkowo 0,05% wynagrodzenia za wykonanie danego Etapu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2) opóźnienia w terminie wdrożenia Systemu, tj. w terminie Odbioru Końcowego Systemu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 000 zł oraz dodatkowo 0,05% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 14. Zamawiający ma prawo dochodzenia następujących kar umownych za opóźnienia w usuwaniu Błędów: 1) w wysokości 2500 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Reakcji na błąd krytyczny, 2) w wysokości 1000 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Reakcji na błąd mniejszej wagi, 3) w wysokości 2500 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Obejścia lub Czasu Naprawy błędu krytycznego, 4) w wysokości 1000 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Obejścia lub Czasu Naprawy błędu mniejszej wagi, 5) w wysokości 2000 zł za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia w zainstalowaniu jakiejkolwiek krytycznej poprawki lub aktualizacji Komponentów (w tym Oprogramowania Gotowego) związanych z bezpieczeństwem i stabilnością działania Systemu. 15. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej, jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających fakt zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę osoby, co do której przewidziany jest taki obowiązek (w tym także dodatkowych dokumentów na żądanie Zamawiającego), albo jeżeli przedstawione dokumenty lub wyjaśnienia potwierdzają brak wymaganego zatrudnienia, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek. Kara umowna przewidziana za niewykazanie faktu zatrudnienia danej osoby w oparciu o umowę o pracę należna jest także w przypadku późniejszego zatrudnienia tej osoby. 16. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 500 zł za każde zdarzenie, które zgodnie z OPZ lub Umową może być uznane za nienależyte wykonanie umowy, z zastrzeżeniem ust. 17. 17. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10.000 zł za każde zdarzenie, które zgodnie z OPZ lub Umową może być uznane za nienależyte wykonanie umowy w zakresie utrzymania Systemu. 18. Zamawiający ma prawo dochodzenia następujących kar umownych: 1) w przypadku naruszenia postanowień Umowy dotyczących ochrony Informacji Poufnych - w wysokości 25 000 złotych, za każdy przypadek naruszenia; 2) w przypadku naruszenia zasad ochrony lub przetwarzania danych osobowych - w wysokości 25 000 złotych, za każdy przypadek naruszenia; 3) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 Umowy; 4) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 Umowy. 19. Jeżeli Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z uzasadnionym wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania określonych prac przed jego upływem, a Zamawiający wyrazi zgodę, nie powstaje obowiązek zapłaty kary umownej za opóźnienie. 20. Żadna ze Stron nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli udowodni, że niewykonanie zostało spowodowane okolicznością Siły Wyższej. 21. Strona powołująca się na działanie Siły Wyższej („Strona Poszkodowana”) przekaże powiadomienie w tej sprawie drugiej Stronie tak szybko, jak to praktycznie możliwe, jednakże w każdym wypadku nie później, niż w terminie 8 godzin od późniejszego z następujących zdarzeń: (i) wystąpienia Siły Wyższej lub (ii) powzięcia wiadomości o rozpoczęciu działania Siły Wyższej. Strona Poszkodowana w swoim powiadomieniu wskaże skutki działania Siły Wyższej, podając datę rozpoczęcia i szacowany czas przez jaki trwała. Następnie Strona Poszkodowana będzie przekazywać dalsze powiadomienia w sprawie sposobu i zakresu, w jakim dane działanie Siły Wyższej ma wpływ na wykonywanie przez Stronę Poszkodowaną jej zobowiązań wynikających z Umowy. 22. W razie zaistnienia okoliczności Siły Wyższej terminy realizacji umowy przedłużają się o okres jej trwania. 23. Jeśli działanie Siły Wyższej ustanie, Strona niemogąca wykonywać swoich zobowiązań, niezwłocznie przystąpi do należytego wykonywania Umowy.

Odpowiedzialność i kary umowne. 1. Każda ze stron Umowy ponosi odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania Za prawidłowość i kompletność danych zawartych w zamówieniu lub niewykonania Umowy na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafuw dokumentacji przekazanej Sprzedającemu odpowiada Zamawiający. 2. Wykonawca przyjmuje na siebie Strony wyłączają z odpowiedzialności wzajemnej: odpowiedzialność odszkodowawczą każdej ze Stron za szkodę wynikłą utracone korzyści, w tym w szczególności za zyski, przyszłe przychody, odszkodowania i kary płacone przez Xxxxxx swoim kontrahentom, a także za szkody pośrednie lub wynikowe, jakie ponieść może lub poniosła strona przeciwna z niewykonania Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy także tytułu niezrealizowania zamówienia lub zrealizowania go w wypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od Umowy z tej przyczynysposób nienależyty. 3. Zamawiający może odstąpić od naliczenia kar umownych Wykonawcy w sytuacji, gdy zdarzenia skutkujące ich naliczeniem Sprzedający nie zostały wywołane zdarzeniami zależnymi od Wykonawcyponosi odpowiedzialności wobec Zamawiającego z tytułu wad produktów wykonanych przez Zamawiającego z zastosowaniem Wyrobów dostarczonych przez Sprzedającego. 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania w przypadku, gdy jest ono wynikiem okoliczności pozostających poza kontrolą Sprzedającego /siła wyższa/. W razie zwłoki Wykonawcyszczególności dotyczy to takich wypadków jak: strajki, Zamawiającyakty terrorystyczne, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania świadczenia umownego w terminie nie krótszym niż 10 Dni Roboczychwojna, jest uprawniony do zlecenia wykonania tych pracproblemy związane z dostawą/transportem/produkcją, z którymi Wykonawca pozostaje w zwłoce innemu podmiotowi na koszt Wykonawcydziałania władz ustawodawczych bądź wykonawczych oraz klęski żywiołowe, o ile taka zwłoka może spowodować opóźnienie w wykonaniu Umowy pośrednie lub jej części. Podejmując takie działanie Zamawiający zachowuje roszczenie o naprawienie następcze szkody, a ponadto będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcytakie jak utrata zysków, wynagrodzenia, utrata danych lub przewidywanych oszczędności w razie awarii, dostawy/odbioru urządzenia. 5. W wypadku, gdy Wykonawca, pomimo bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na piśmie, nie Sprzedający zapłaci Zamawiającemu kary umownejkarę umowną w wysokości 0,01 % Ceny netto za każdy dzień opóźnienia w dostawie Wyrobu, Zamawiający jest uprawniony do potrącenia wierzytelności której stosują się niniejsze OWS, jednak nie więcej niż 5 % Ceny netto, z tytułu kary umownej z wierzytelności Wykonawcy z tytułu zapłaty Wynagrodzenia. Należności z kar umownych pokryte mogą być również z zabezpieczenia należytego wykonania umowytym zastrzeżeniem że uprawnienie to powstaje po stronie Zamawiającego, licząc od 3 tygodnia opóźnienia. 6. Jeżeli W wypadku niedochowania przez Sprzedającego terminów realizacji zamówienia z przyczyn, o których mowa w pkt IV ppkt 3-6, Zamawiający ze swej winy opóźnia się z zapłatą na rzecz Wykonawcy, pomimo, iż jest ona zgodnie z Umową wymagalna, Wykonawca może żądać odsetek ustawowych za czas opóźnienianie ma prawa do żądania od Sprzedającego odszkodowania lub kar umownych. 7. Całkowita łączna odpowiedzialność Strony Łączna wartość odszkodowania ze wszelkich tytułów, w tym z tytułu szkód wyrządzonych drugiej Stronie w związku z Umową jest ograniczona do łącznej wartości Wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 ust. 1 Umowy. 8. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa powyżej, nie ma zastosowania w odniesieniu do: 1) szkód wyrządzonych drugiej Stronie Umowy umyślnie oraz w wyniku rażącego niedbalstwa; 2) szkód wyrządzonych Zamawiającemu, które wynikają z Wad Prawnych dostarczonych Produktów, a w szczególności w związku z roszczeniami osób trzecich podniesionymi z tytułu naruszenia ich Praw Własności Intelektualnej; 3) szkód wyrządzonych Zamawiającemu w związku z naruszeniem zobowiązań Wykonawcy dotyczących obowiązku zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych. 9. Zapłata jakiejkolwiek kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej od Wykonawcy naliczonych na zasadach ogólnych lub dochodzenia świadczeń od ubezpieczyciela Wykonawcy. 10. Całkowita łączna odpowiedzialność Strony z tytułu kar umownych w związku z Umową jest ograniczona do wartości 50% Wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 Umowy. 11. Kary umowne mają charakter autonomiczny; w przypadku, gdy jedno zdarzenie lub stan faktyczny powoduje powstanie odpowiedzialności z tytułu dwóch i więcej podstawie zamówienia kar umownych, Zamawiający jest uprawiony do dochodzenia poszczególnych kar niezależnienie będzie mogła być wyższa niż 10 % Ceny netto. 12. Kary umowne przewidziane Umową są płatne w terminie 14 dni od przesłania przez Zamawiającego wezwania do ich zapłaty. 13. Zamawiający ma prawo dochodzenia kary umownej za opóźnienia w wykonaniu Umowy w przypadku: 1) opóźnienia w terminie wykonania któregokolwiek z Etapów, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, odpowiednio w wysokości 10 000 zł oraz dodatkowo 0,05% wynagrodzenia za wykonanie danego Etapu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2) opóźnienia w terminie wdrożenia Systemu, tj. w terminie Odbioru Końcowego Systemu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 000 zł oraz dodatkowo 0,05% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 14. Zamawiający ma prawo dochodzenia następujących kar umownych za opóźnienia w usuwaniu Błędów: 1) w wysokości 2500 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Reakcji na błąd krytyczny, 2) w wysokości 1000 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Reakcji na błąd mniejszej wagi, 3) w wysokości 2500 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Obejścia lub Czasu Naprawy błędu krytycznego, 4) w wysokości 1000 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Obejścia lub Czasu Naprawy błędu mniejszej wagi, 5) w wysokości 2000 zł za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia w zainstalowaniu jakiejkolwiek krytycznej poprawki lub aktualizacji Komponentów (w tym Oprogramowania Gotowego) związanych z bezpieczeństwem i stabilnością działania Systemu. 15. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej, jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających fakt zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę osoby, co do której przewidziany jest taki obowiązek (w tym także dodatkowych dokumentów na żądanie Zamawiającego), albo jeżeli przedstawione dokumenty lub wyjaśnienia potwierdzają brak wymaganego zatrudnienia, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek. Kara umowna przewidziana za niewykazanie faktu zatrudnienia danej osoby w oparciu o umowę o pracę należna jest także w przypadku późniejszego zatrudnienia tej osoby. 16. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 500 zł za każde zdarzenie, które zgodnie z OPZ lub Umową może być uznane za nienależyte wykonanie umowy, z zastrzeżeniem ust. 17. 17. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10.000 zł za każde zdarzenie, które zgodnie z OPZ lub Umową może być uznane za nienależyte wykonanie umowy w zakresie utrzymania Systemu. 18. Zamawiający ma prawo dochodzenia następujących kar umownych: 1) w przypadku naruszenia postanowień Umowy dotyczących ochrony Informacji Poufnych - w wysokości 25 000 złotych, za każdy przypadek naruszenia; 2) w przypadku naruszenia zasad ochrony lub przetwarzania danych osobowych - w wysokości 25 000 złotych, za każdy przypadek naruszenia; 3) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 Umowy; 4) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 Umowy. 19. Jeżeli Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z uzasadnionym wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania określonych prac przed jego upływem, a Zamawiający wyrazi zgodę, nie powstaje obowiązek zapłaty kary umownej za opóźnienie. 20. Żadna ze Stron nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli udowodni, że niewykonanie zostało spowodowane okolicznością Siły Wyższej. 21. Strona powołująca się na działanie Siły Wyższej („Strona Poszkodowana”) przekaże powiadomienie w tej sprawie drugiej Stronie tak szybko, jak to praktycznie możliwe, jednakże w każdym wypadku nie później, niż w terminie 8 godzin od późniejszego z następujących zdarzeń: (i) wystąpienia Siły Wyższej lub (ii) powzięcia wiadomości o rozpoczęciu działania Siły Wyższej. Strona Poszkodowana w swoim powiadomieniu wskaże skutki działania Siły Wyższej, podając datę rozpoczęcia i szacowany czas przez jaki trwała. Następnie Strona Poszkodowana będzie przekazywać dalsze powiadomienia w sprawie sposobu i zakresu, w jakim dane działanie Siły Wyższej ma wpływ na wykonywanie przez Stronę Poszkodowaną jej zobowiązań wynikających z Umowy. 22. W razie zaistnienia okoliczności Siły Wyższej terminy realizacji umowy przedłużają się o okres jej trwania. 23. Jeśli działanie Siły Wyższej ustanie, Strona niemogąca wykonywać swoich zobowiązań, niezwłocznie przystąpi do należytego wykonywania Umowy.

Odpowiedzialność i kary umowne. 1. Każda ze stron Umowy ponosi odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu. 2. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wynikłą z niewykonania Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy także w wypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od Umowy z tej przyczyny. 3. Zamawiający może odstąpić od naliczenia kar umownych Wykonawcy w sytuacji, gdy zdarzenia skutkujące ich naliczeniem nie zostały wywołane zdarzeniami zależnymi od Wykonawcy. 4. W razie zwłoki Wykonawcy, Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania świadczenia umownego w terminie nie krótszym niż 10 Dni Roboczych, Wynajmujący jest uprawniony do zlecenia wykonania tych prac, z którymi Wykonawca pozostaje dochodzenia zapłaty od Najemcy kary umownej w zwłoce innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, o ile taka zwłoka może spowodować opóźnienie w wykonaniu przypadku rozwiązania Umowy lub jej części. Podejmując takie działanie Zamawiający zachowuje roszczenie o naprawienie szkody, a ponadto będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie WykonawcyNajemcy – Wynajmujący jest uprawniony do żądania od Najemcy kary umownej w wysokości czynszu za jeden miesiąc trwania Umowy. 2. Najemca jest uprawniony do dochodzenia zapłaty od Wynajmującego kary umownej w przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wynajmującego – Najemca jest uprawniony do żądania od Najemcy kary umownej w wysokości czynszu za jeden miesiąc trwania Umowy. 3. Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym Regulaminie kar umownych, każda ze stron jest uprawniona do dochodzenia od drugiej strony odszkodowania w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych. 4. Najemca jest odpowiedzialny za pieczę nad indywidualną kartą dostępu. Każda osoba posiadająca indywidualną kartę dostępu będzie traktowana, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, jako upoważniona przez Najemcę do korzystania z Boksu. W przypadku powierzenia przez Najemcę indywidualnej karty dostępu osobie trzeciej, Najemca odpowiada za działania lub zaniechania takiej osoby, jak za własne działania lub zaniechania. 5. W wypadkuprzypadku utraty indywidualnej karty dostępu przez Najemcę jest on zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu, gdy Wykonawcaprzy czym zgłoszenie to będzie skuteczne jedynie w przypadku jego zgłoszenia osobiście w siedzibie Wynajmującego, pomimo bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego pisemnie na piśmieadres Wynajmującego, nie zapłaci Zamawiającemu kary umownejlub za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail Wynajmującego podany wraz z danymi Wynajmującego w komparycji Umowy; w przypadku zgłoszenia pisemnego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, Zamawiający jest uprawniony do potrącenia wierzytelności zgłoszenie staje się skuteczne z tytułu kary umownej z wierzytelności Wykonawcy z tytułu zapłaty Wynagrodzenia. Należności z kar umownych pokryte mogą być również z zabezpieczenia należytego wykonania umowychwilą jego doręczenia Wynajmującemu. 6. Jeżeli Zamawiający ze swej winy opóźnia Wynajmujący nie odpowiada za szkodę wyrządzoną Najemcy przez osobę, która bez zgody Najemcy posługiwała się z zapłatą na rzecz Wykonawcyindywidualną kartą dostępu, pomimo, iż jest ona do czasu zgłoszenia Wynajmującemu faktu utraty karty zgodnie z Umową wymagalna, Wykonawca może żądać odsetek ustawowych za czas opóźnieniazasadami określonymi powyżej. 7. Całkowita łączna odpowiedzialność Strony z tytułu szkód wyrządzonych drugiej Stronie w związku z Umową jest ograniczona do łącznej wartości Wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 ust. 1 Umowy. 8. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa powyżej, nie ma zastosowania w odniesieniu do: 1) szkód wyrządzonych drugiej Stronie Umowy umyślnie oraz w wyniku rażącego niedbalstwa; 2) szkód wyrządzonych Zamawiającemu, które wynikają z Wad Prawnych dostarczonych Produktów, a w szczególności w związku z roszczeniami osób trzecich podniesionymi z tytułu naruszenia ich Praw Własności Intelektualnej; 3) szkód wyrządzonych Zamawiającemu w związku z naruszeniem zobowiązań Wykonawcy dotyczących obowiązku zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych. 9. Zapłata jakiejkolwiek kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej od Wykonawcy na zasadach ogólnych lub dochodzenia świadczeń od ubezpieczyciela Wykonawcy. 10. Całkowita łączna odpowiedzialność Strony z tytułu kar umownych w związku z Umową jest ograniczona do wartości 50% Wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 Umowy. 11. Kary umowne mają charakter autonomiczny; w przypadku, gdy jedno zdarzenie lub stan faktyczny powoduje powstanie odpowiedzialności z tytułu dwóch i więcej kar umownych, Zamawiający jest uprawiony do dochodzenia poszczególnych kar niezależnie. 12. Kary umowne przewidziane Umową są płatne w terminie 14 dni od przesłania przez Zamawiającego wezwania do ich zapłaty. 13. Zamawiający ma prawo dochodzenia kary umownej za opóźnienia w wykonaniu Umowy w przypadku: 1) opóźnienia w terminie wykonania któregokolwiek z Etapów, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, odpowiednio w wysokości 10 000 zł oraz dodatkowo 0,05% wynagrodzenia za wykonanie danego Etapu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2) opóźnienia w terminie wdrożenia Systemu, tj. w terminie Odbioru Końcowego Systemu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 000 zł oraz dodatkowo 0,05% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 14. Zamawiający ma prawo dochodzenia następujących kar umownych za opóźnienia w usuwaniu Błędów: 1) w wysokości 2500 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Reakcji na błąd krytyczny, 2) w wysokości 1000 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Reakcji na błąd mniejszej wagi, 3) w wysokości 2500 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Obejścia lub Czasu Naprawy błędu krytycznego, 4) w wysokości 1000 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Obejścia lub Czasu Naprawy błędu mniejszej wagi, 5) w wysokości 2000 zł za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia w zainstalowaniu jakiejkolwiek krytycznej poprawki lub aktualizacji Komponentów (w tym Oprogramowania Gotowego) związanych z bezpieczeństwem i stabilnością działania Systemu. 15. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej, jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających fakt zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę osoby, co do której przewidziany jest taki obowiązek (w tym także dodatkowych dokumentów na żądanie Zamawiającego), albo jeżeli przedstawione dokumenty lub wyjaśnienia potwierdzają brak wymaganego zatrudnienia, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek. Kara umowna przewidziana za niewykazanie faktu zatrudnienia danej osoby w oparciu o umowę o pracę należna jest także w przypadku późniejszego zatrudnienia tej osoby. 16. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 500 zł za każde zdarzenie, które zgodnie z OPZ lub Umową może być uznane za nienależyte wykonanie umowy, z zastrzeżeniem ust. 17. 17. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10.000 zł za każde zdarzenie, które zgodnie z OPZ lub Umową może być uznane za nienależyte wykonanie umowy w zakresie utrzymania Systemu. 18. Zamawiający ma prawo dochodzenia następujących kar umownych: 1) w przypadku naruszenia postanowień Umowy dotyczących ochrony Informacji Poufnych - w wysokości 25 000 złotych, za każdy przypadek naruszenia; 2) w przypadku naruszenia zasad ochrony lub przetwarzania danych osobowych - w wysokości 25 000 złotych, za każdy przypadek naruszenia; 3) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 Umowy; 4) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 Umowy. 19. Jeżeli Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z uzasadnionym wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania określonych prac przed jego upływem, a Zamawiający wyrazi zgodę, nie powstaje obowiązek zapłaty kary umownej za opóźnienie. 20. Żadna ze Stron nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli udowodni, że niewykonanie zostało spowodowane okolicznością Siły Wyższej. 21. Strona powołująca się na działanie Siły Wyższej („Strona Poszkodowana”) przekaże powiadomienie w tej sprawie drugiej Stronie tak szybko, jak to praktycznie możliwe, jednakże w każdym wypadku nie później, niż w terminie 8 godzin od późniejszego z następujących zdarzeń: (i) wystąpienia Siły Wyższej lub (ii) powzięcia wiadomości o rozpoczęciu działania Siły Wyższej. Strona Poszkodowana w swoim powiadomieniu wskaże skutki działania Siły Wyższej, podając datę rozpoczęcia i szacowany czas przez jaki trwała. Następnie Strona Poszkodowana będzie przekazywać dalsze powiadomienia w sprawie sposobu i zakresu, w jakim dane działanie Siły Wyższej ma wpływ na wykonywanie przez Stronę Poszkodowaną jej zobowiązań wynikających z Umowy. 22. W razie zaistnienia okoliczności Siły Wyższej terminy realizacji umowy przedłużają się o okres jej trwania. 23. Jeśli działanie Siły Wyższej ustanie, Strona niemogąca wykonywać swoich zobowiązań, niezwłocznie przystąpi do należytego wykonywania Umowy.

Odpowiedzialność i kary umowne. 1. Każda ze stron Umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy na zasadach ogólnychza działania i zaniechania osób, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafuktórymi posługuje się przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności za szkody spowodowane przez te osoby, tak Wykonawcy, jak i osobom trzecim. 2. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wynikłą z niewykonania zobowiązany jest do realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy należytą starannością, w sposób najmniej uciążliwy dla Zamawiającego i jego pracowników, z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu, właściwego dla danego rodzaju prac i powierzchni, przy użyciu środków czystości i środków higieniczno-sanitarnych o bezspornie dobrej jakości, posiadających niezbędne atesty, a także w wypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od Umowy z tej przyczynywłaściwych do zainstalowanych pojemników lub dozowników. Sprzęt oraz środki czystości do realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zapewni we własnym zakresie. 3. Zamawiający może odstąpić od naliczenia kar umownych Wykonawcy W przypadku niestarannego wykonania usługi sprzątania lub którejkolwiek prac wyszczególnionych w sytuacjiZałącznikach Nr 1a, gdy zdarzenia skutkujące ich naliczeniem nie zostały wywołane zdarzeniami zależnymi od Wykonawcy1b, 1c do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dokonać niezbędnych poprawek. 4. W razie zwłoki Wykonawcyprzypadku, Zamawiającygdy poprawki nie zostaną dokonane lub gdy przypadki niestaranności w danym miesiącu będą się powtarzać, po uprzednim wezwaniu Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy do wykonania świadczenia umownego karą umowną w terminie nie krótszym niż 10 Dni Roboczychwysokości 10% wynagrodzenia brutto za dany miesiąc, jest uprawniony do zlecenia wykonania tych prac, z którymi Wykonawca pozostaje określonego w zwłoce innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, o ile taka zwłoka może spowodować opóźnienie w wykonaniu Umowy lub jej części§ 3 ust. Podejmując takie działanie Zamawiający zachowuje roszczenie o naprawienie szkody, a ponadto będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy1. 5. W wypadku, gdy Wykonawca, pomimo bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na piśmie, nie zapłaci Zamawiającemu kary umownej, Zamawiający jest uprawniony Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia wierzytelności z tytułu kwoty naliczonej kary umownej z wierzytelności Wykonawcy z tytułu zapłaty Wynagrodzenianależnego mu wynagrodzenia. Należności z kar umownych pokryte mogą być również z zabezpieczenia należytego wykonania umowyZapłata kary umownej przez Wykonawcę nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody. 6. Jeżeli Zamawiający ze swej winy opóźnia ma prawo obciążyć Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązuje się z zapłatą do zapłaty na rzecz WykonawcyZamawiającego kary umownej z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, pomimo, iż jest ona zgodnie o której mowa w art. 436 pkt a w związku z Umową wymagalna, Wykonawca może żądać odsetek ustawowych art. 439 ust. 5 ustawy- w wysokości 0,05% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 za czas każdy dzień opóźnienia. 7. Całkowita łączna odpowiedzialność Strony Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 8. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody. 9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu szkód wyrządzonych drugiej Stronie niespełnienia wymagań, o których mowa w związku z Umową jest ograniczona do łącznej wartości Wynagrodzenia§ 7 Umowy, w tym za niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Xxxxxxxxxxxxx dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, o którym mowa w § 16 7 ust. 1 - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin złożenia żądanych dowodów; 10. Maksymalna wysokość kar umownych naliczona Wykonawcy nie może przekroczyć 20% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 811. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa powyżej, nie ma zastosowania w odniesieniu do: 1) szkód wyrządzonych drugiej Stronie Umowy umyślnie oraz w wyniku rażącego niedbalstwa; 2) szkód wyrządzonych Zamawiającemu, które wynikają z Wad Prawnych dostarczonych Produktów, a w szczególności w związku z roszczeniami osób trzecich podniesionymi z tytułu naruszenia ich Praw Własności Intelektualnej; 3) szkód wyrządzonych Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w związku z naruszeniem zobowiązań Wykonawcy dotyczących obowiązku zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych. 9. Zapłata jakiejkolwiek kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej od Wykonawcy na zasadach ogólnych lub dochodzenia świadczeń od ubezpieczyciela Wykonawcy. 10. Całkowita łączna odpowiedzialność Strony z tytułu kar umownych w związku z Umową jest ograniczona do wartości 50% Wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 Umowy. 11. Kary umowne mają charakter autonomiczny; w przypadku, gdy jedno zdarzenie lub stan faktyczny powoduje powstanie odpowiedzialności z tytułu dwóch i więcej kar umownych, Zamawiający jest uprawiony do dochodzenia poszczególnych kar niezależnie. 12. Kary umowne przewidziane Umową są płatne w terminie 14 30 dni od przesłania przez Zamawiającego wezwania do ich zapłaty. 13podpisania umowy, na adres email wskazany w §2 ust. Zamawiający ma prawo dochodzenia kary umownej za opóźnienia w wykonaniu Umowy w przypadku: 1) opóźnienia w terminie wykonania któregokolwiek z Etapów, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, odpowiednio w wysokości 10 000 zł oraz dodatkowo 0,05% wynagrodzenia za wykonanie danego Etapu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2) opóźnienia w terminie wdrożenia Systemu, tj5 lit. w terminie Odbioru Końcowego Systemu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 000 zł oraz dodatkowo 0,05% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 14. Zamawiający ma prawo dochodzenia następujących kar umownych za opóźnienia w usuwaniu Błędów: 1) w wysokości 2500 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Reakcji na błąd krytyczny, 2) w wysokości 1000 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Reakcji na błąd mniejszej wagi, 3) w wysokości 2500 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Obejścia lub Czasu Naprawy błędu krytycznego, 4) w wysokości 1000 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Obejścia lub Czasu Naprawy błędu mniejszej wagi, 5) w wysokości 2000 zł za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia w zainstalowaniu jakiejkolwiek krytycznej poprawki lub aktualizacji Komponentów (w tym Oprogramowania Gotowego) związanych z bezpieczeństwem i stabilnością działania Systemu. 15. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej, jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających fakt zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę osoby, co do której przewidziany jest taki obowiązek (w tym także dodatkowych dokumentów na żądanie Zamawiającegoa), albo jeżeli przedstawione dokumenty lub wyjaśnienia potwierdzają brak wymaganego zatrudnienia, Zamawiający jest uprawniony wykazu osób wyznaczonych do naliczenia kary umownej w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadekrealizacji Przedmiotu Umowy. Kara umowna przewidziana za niewykazanie faktu zatrudnienia danej Wykaz powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko osoby w oparciu o umowę o pracę należna jest także w przypadku późniejszego zatrudnienia tej osoby. 16. Zamawiający ma prawo wyznaczonej do naliczenia kary umownej w wysokości 500 zł za każde zdarzenie, które zgodnie z OPZ lub Umową może być uznane za nienależyte wykonanie realizacji Przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 17wymiar czasu pracy, data zawarcia i rodzaj umowy o pracę. 17. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10.000 zł za każde zdarzenie, które zgodnie z OPZ lub Umową może być uznane za nienależyte wykonanie umowy w zakresie utrzymania Systemu. 18. Zamawiający ma prawo dochodzenia następujących kar umownych: 1) w przypadku naruszenia postanowień Umowy dotyczących ochrony Informacji Poufnych - w wysokości 25 000 złotych, za każdy przypadek naruszenia; 2) w przypadku naruszenia zasad ochrony lub przetwarzania danych osobowych - w wysokości 25 000 złotych, za każdy przypadek naruszenia; 3) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 Umowy; 4) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 Umowy. 19. Jeżeli Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z uzasadnionym wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania określonych prac przed jego upływem, a Zamawiający wyrazi zgodę, nie powstaje obowiązek zapłaty kary umownej za opóźnienie. 20. Żadna ze Stron nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli udowodni, że niewykonanie zostało spowodowane okolicznością Siły Wyższej. 21. Strona powołująca się na działanie Siły Wyższej („Strona Poszkodowana”) przekaże powiadomienie w tej sprawie drugiej Stronie tak szybko, jak to praktycznie możliwe, jednakże w każdym wypadku nie później, niż w terminie 8 godzin od późniejszego z następujących zdarzeń: (i) wystąpienia Siły Wyższej lub (ii) powzięcia wiadomości o rozpoczęciu działania Siły Wyższej. Strona Poszkodowana w swoim powiadomieniu wskaże skutki działania Siły Wyższej, podając datę rozpoczęcia i szacowany czas przez jaki trwała. Następnie Strona Poszkodowana będzie przekazywać dalsze powiadomienia w sprawie sposobu i zakresu, w jakim dane działanie Siły Wyższej ma wpływ na wykonywanie przez Stronę Poszkodowaną jej zobowiązań wynikających z Umowy. 22. W razie zaistnienia okoliczności Siły Wyższej terminy realizacji umowy przedłużają się o okres jej trwania. 23. Jeśli działanie Siły Wyższej ustanie, Strona niemogąca wykonywać swoich zobowiązań, niezwłocznie przystąpi do należytego wykonywania Umowy.

Odpowiedzialność i kary umowne. 1. Każda ze stron Umowy ponosi odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy na zasadach ogólnychWykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a. w przypadku nieterminowego zakończenia Dzieła - za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto Wykonawcy, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafuktóre ustalono w Umowie, b. w przypadku opóźnienia w przekazaniu kompletnej dokumentacji – za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto Wykonawcy, które ustalono w Umowie, c. w przypadku powierzenia Dzieła osobie trzeciej bez uprzedniej i pisemnej zgody Zamawiającego – za każdą osobę trzecią, której Wykonawca powierzył wykonanie Dzieła w jakiejkolwiek części w wysokości 10.000,00 zł, d. w przypadku nieusunięcia wad Dzieła przez Wykonawcę w terminie – za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto Wykonawcy, które ustalono w Umowie, e. w przypadku opóźnienia w przedstawieniu przez Wykonawcę polisy ubezpieczeniowej - za każdy dzień opóźnienia w jej przedstawieniu w wysokości 200,00 zł. 2. Wykonawca przyjmuje Kary umowne, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą płatne w terminie 7 dni, na siebie odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wynikłą z niewykonania Umowy z przyczyn zależnych od podstawie noty obciążeniowej, na rachunek bankowy Zamawiającego podany w tej nocie. Nota obciążeniowa może zostać przekazana na adres e-mail Wykonawcy także albo listem poleconym na adres Wykonawcy wskazane w wypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od Umowy z tej przyczynyUmowie. 3. Zamawiający może odstąpić dochodzić od naliczenia kar umownych Wykonawcy zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w sytuacjiprzypadku, gdy zdarzenia skutkujące ich naliczeniem nie zostały wywołane zdarzeniami zależnymi od Wykonawcyodniesiona szkoda przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej. 4. W razie zwłoki Wykonawcy, Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania świadczenia umownego w terminie nie krótszym niż 10 Dni Roboczych, jest uprawniony do zlecenia wykonania tych prac, z którymi Wykonawca pozostaje w zwłoce innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, o ile taka zwłoka może spowodować opóźnienie w wykonaniu Umowy lub jej części. Podejmując takie działanie Zamawiający zachowuje roszczenie o naprawienie szkody, a ponadto będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 5. W wypadku, gdy Wykonawca, pomimo bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na piśmie, nie zapłaci Zamawiającemu kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do potrącenia wierzytelności z tytułu Naliczenie kary umownej z wierzytelności Wykonawcy z jednego tytułu zapłaty Wynagrodzenia. Należności z kar umownych pokryte mogą być również z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Jeżeli Zamawiający ze swej winy opóźnia się z zapłatą na rzecz Wykonawcy, pomimo, iż jest ona zgodnie z Umową wymagalna, Wykonawca może żądać odsetek ustawowych za czas opóźnienia. 7. Całkowita łączna odpowiedzialność Strony z tytułu szkód wyrządzonych drugiej Stronie w związku z Umową jest ograniczona do łącznej wartości Wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 ust. 1 Umowy. 8. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa powyżej, nie ma zastosowania w odniesieniu do: 1) szkód wyrządzonych drugiej Stronie Umowy umyślnie oraz w wyniku rażącego niedbalstwa; 2) szkód wyrządzonych Zamawiającemu, które wynikają z Wad Prawnych dostarczonych Produktów, a w szczególności w związku z roszczeniami osób trzecich podniesionymi z tytułu naruszenia ich Praw Własności Intelektualnej; 3) szkód wyrządzonych Zamawiającemu w związku z naruszeniem zobowiązań Wykonawcy dotyczących obowiązku zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych. 9. Zapłata jakiejkolwiek kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez narusza uprawnienia Zamawiającego odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej od Wykonawcy na zasadach ogólnych lub dochodzenia świadczeń od ubezpieczyciela Wykonawcy. 10. Całkowita łączna odpowiedzialność Strony z tytułu kar umownych w związku z Umową jest ograniczona do wartości 50% Wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 Umowy. 11. Kary umowne mają charakter autonomiczny; w przypadku, gdy jedno zdarzenie lub stan faktyczny powoduje powstanie odpowiedzialności z tytułu dwóch i więcej kar umownych, Zamawiający jest uprawiony do dochodzenia poszczególnych kar niezależnie. 12. Kary umowne przewidziane Umową są płatne w terminie 14 dni od przesłania przez Zamawiającego wezwania do ich zapłaty. 13. Zamawiający ma prawo dochodzenia kary umownej za opóźnienia w wykonaniu Umowy w przypadku: 1) opóźnienia w terminie wykonania któregokolwiek z Etapów, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, odpowiednio w wysokości 10 000 zł oraz dodatkowo 0,05% wynagrodzenia za wykonanie danego Etapu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2) opóźnienia w terminie wdrożenia Systemu, tj. w terminie Odbioru Końcowego Systemu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 000 zł oraz dodatkowo 0,05% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 14. Zamawiający ma prawo dochodzenia następujących kar umownych za opóźnienia w usuwaniu Błędów: 1) w wysokości 2500 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Reakcji na błąd krytyczny, 2) w wysokości 1000 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Reakcji na błąd mniejszej wagi, 3) w wysokości 2500 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Obejścia lub Czasu Naprawy błędu krytycznego, 4) w wysokości 1000 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Obejścia lub Czasu Naprawy błędu mniejszej wagi, 5) w wysokości 2000 zł za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia w zainstalowaniu jakiejkolwiek krytycznej poprawki lub aktualizacji Komponentów (w tym Oprogramowania Gotowego) związanych z bezpieczeństwem i stabilnością działania Systemu. 15. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej, jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających fakt zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę osoby, co do której przewidziany jest taki obowiązek (w tym także dodatkowych dokumentów na żądanie Zamawiającego), albo jeżeli przedstawione dokumenty lub wyjaśnienia potwierdzają brak wymaganego zatrudnienia, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek. Kara umowna przewidziana za niewykazanie faktu zatrudnienia danej osoby w oparciu o umowę o pracę należna jest także w przypadku późniejszego zatrudnienia tej osobyrównież z innego tytułu. 16. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 500 zł za każde zdarzenie, które zgodnie z OPZ lub Umową może być uznane za nienależyte wykonanie umowy, z zastrzeżeniem ust. 17. 17. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10.000 zł za każde zdarzenie, które zgodnie z OPZ lub Umową może być uznane za nienależyte wykonanie umowy w zakresie utrzymania Systemu. 18. Zamawiający ma prawo dochodzenia następujących kar umownych: 1) w przypadku naruszenia postanowień Umowy dotyczących ochrony Informacji Poufnych - w wysokości 25 000 złotych, za każdy przypadek naruszenia; 2) w przypadku naruszenia zasad ochrony lub przetwarzania danych osobowych - w wysokości 25 000 złotych, za każdy przypadek naruszenia; 3) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 Umowy; 4) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 Umowy. 19. Jeżeli Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z uzasadnionym wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania określonych prac przed jego upływem, a Zamawiający wyrazi zgodę, nie powstaje obowiązek zapłaty kary umownej za opóźnienie. 20. Żadna ze Stron nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli udowodni, że niewykonanie zostało spowodowane okolicznością Siły Wyższej. 21. Strona powołująca się na działanie Siły Wyższej („Strona Poszkodowana”) przekaże powiadomienie w tej sprawie drugiej Stronie tak szybko, jak to praktycznie możliwe, jednakże w każdym wypadku nie później, niż w terminie 8 godzin od późniejszego z następujących zdarzeń: (i) wystąpienia Siły Wyższej lub (ii) powzięcia wiadomości o rozpoczęciu działania Siły Wyższej. Strona Poszkodowana w swoim powiadomieniu wskaże skutki działania Siły Wyższej, podając datę rozpoczęcia i szacowany czas przez jaki trwała. Następnie Strona Poszkodowana będzie przekazywać dalsze powiadomienia w sprawie sposobu i zakresu, w jakim dane działanie Siły Wyższej ma wpływ na wykonywanie przez Stronę Poszkodowaną jej zobowiązań wynikających z Umowy. 22. W razie zaistnienia okoliczności Siły Wyższej terminy realizacji umowy przedłużają się o okres jej trwania. 23. Jeśli działanie Siły Wyższej ustanie, Strona niemogąca wykonywać swoich zobowiązań, niezwłocznie przystąpi do należytego wykonywania Umowy.

Odpowiedzialność i kary umowne. 1. Każda ze stron Wykonawca odpowiada za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie przechowywanych na potrzeby realizacji Umowy ponosi odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy Urządzeń NASK do ich pełnej wartości. Wartość Urządzenia NASK zostanie każdorazowo określona na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafupodstawie dokumentu zakupu Urządzenia NASK. 2. Wykonawca przyjmuje na siebie ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wynikłą szkody NASK, Szkół lub osób trzecich, powstałe w trakcie realizacji przez Wykonawcę usług określonych w Umowie i Zamówieniach Szczegółowych, także wyrządzone przez osoby wykonujące czynności związane z niewykonania Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy także realizacją usług objętych Umową w wypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od Umowy z tej przyczynyimieniu Wykonawcy. 3. Zamawiający może odstąpić od naliczenia kar umownych Wykonawca odpowiada za rzeczywiste szkody (straty) z wyłączeniem utraconych korzyści. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy wynikająca z Umowy ograniczona jest do kwoty brutto, o której mowa w sytuacji, gdy zdarzenia skutkujące ich naliczeniem nie zostały wywołane zdarzeniami zależnymi od Wykonawcy§ 6 ust. 1. 4. W razie zwłoki WykonawcyWykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: a) za niedotrzymanie Czasu Usunięcia Awarii - w wysokości 1/8 Ryczałtu za Serwis danej Lokalizacji za każdą Godzinę Roboczą przekroczenia Czasu Usunięcia Awarii w danej Lokalizacji, Zamawiającyprzy czym kar nie nalicza się, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do jeżeli Czas Usunięcia Awarii zostanie przekroczony o nie więcej niż 25% tego czasu; b) za niedotrzymanie terminu Wizyty Serwisowej - w wysokości 1/2 Ryczałtu za Serwis danej Lokalizacji za każdy Dzień Roboczy opóźnienia, przy czym kar nie nalicza się, jeżeli termin wykonania świadczenia umownego Wizyty Serwisowej zostanie przekroczony o nie więcej niż 2 Dni Robocze; c) za niedotrzymanie terminu Instalacji – w terminie nie krótszym niż 10 Dni Roboczychwysokości 1/4 należności za daną Instalację, jest uprawniony do zlecenia wykonania tych prac, z którymi Wykonawca pozostaje w zwłoce innemu podmiotowi na koszt Wykonawcytym za Niestandardowe Prace Instalacyjne, o ile taka zwłoka może spowodować opóźnienie w wykonaniu Umowy zostały zlecone, za każdy Dzień Roboczy opóźnienia; przy czym kar nie nalicza się, jeżeli termin Instalacji zostanie przekroczony o nie więcej niż 2 Dni Robocze. 5. W przypadku rozwiązania lub jej części. Podejmując takie działanie Zamawiający zachowuje roszczenie o naprawienie szkody, a ponadto będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 25% wysokości ceny oferty brutto Wykonawcy wskazanej w postępowaniu, w wyniku którego zawarta została Umowa. 56. Łączna wysokość kar w Okresie rozliczeniowym, o których mowa w ust. 4, nie może przekroczyć 1/54 wysokości ceny oferty brutto Wykonawcy wskazanej w postępowaniu, w wyniku którego zawarta została Umowa. 7. W wypadkurazie uszkodzenia, gdy Wykonawcazniszczenia lub utraty Urządzenia NASK lub innych urządzeń przekazanych Wykonawcy do wykonywania Przedmiotu Umowy z przyczyn, pomimo bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca zobowiązany jest na piśmiewłasny koszt usunąć te uszkodzenia lub zniszczenia albo nabyć na własny koszt lub zwrócić NASK nowe Urządzenie NASK lub inne urządzenie, bądź też zwrócić NASK koszt ich samodzielnego nabycia przez NASK, jeżeli nie można tych urządzeń naprawić lub zostały utracone. 8. W wypadku zwłoki w zapłacie należności za należycie wykonane przez Wykonawcę usługi, NASK zapłaci Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 9. Kary umowne określone w Umowie mogą być stosowane niezależnie od siebie, według wyboru Xxxxxx, która jest uprawniona do otrzymania kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do potrącenia wierzytelności z tytułu kary umownej z wierzytelności Wykonawcy z tytułu zapłaty Wynagrodzenia. 10. Należności z Uregulowanie niezapłaconych w terminie kar umownych pokryte mogą być również może nastąpić w drodze potrącenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Jeżeli Zamawiający ze swej winy opóźnia się z zapłatą na rzecz Wykonawcy, pomimo, iż jest ona zgodnie z Umową wymagalna, Wykonawca może żądać odsetek ustawowych za czas opóźnienia. 7. Całkowita łączna odpowiedzialność Strony z tytułu szkód wyrządzonych drugiej Stronie w związku z Umową jest ograniczona do łącznej wartości WynagrodzeniaUmowy, o którym mowa w § 16 ust. 1 Umowy. 8. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa powyżej, nie ma zastosowania w odniesieniu do: 1) szkód wyrządzonych drugiej Stronie Umowy umyślnie oraz w wyniku rażącego niedbalstwa; 2) szkód wyrządzonych Zamawiającemu, które wynikają z Wad Prawnych dostarczonych Produktów, a w szczególności w związku z roszczeniami osób trzecich podniesionymi z tytułu naruszenia ich Praw Własności Intelektualnej; 3) szkód wyrządzonych Zamawiającemu w związku z naruszeniem zobowiązań Wykonawcy dotyczących obowiązku zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych. 9. Zapłata jakiejkolwiek kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej od Wykonawcy na zasadach ogólnych lub dochodzenia świadczeń od ubezpieczyciela Wykonawcy. 10. Całkowita łączna odpowiedzialność Strony z tytułu kar umownych w związku z Umową jest ograniczona do wartości 50% Wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 8 Umowy. 11. Kary umowne mają charakter autonomiczny; w przypadku, gdy jedno zdarzenie Zapłata lub stan faktyczny powoduje powstanie odpowiedzialności z tytułu dwóch i więcej kar umownych, Zamawiający jest uprawiony do dochodzenia poszczególnych kar niezależnie. 12. Kary umowne przewidziane Umową są płatne w terminie 14 dni od przesłania przez Zamawiającego wezwania do ich zapłaty. 13. Zamawiający ma prawo dochodzenia kary umownej za opóźnienia w wykonaniu Umowy w przypadku: 1) opóźnienia w terminie wykonania któregokolwiek z Etapów, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, odpowiednio w wysokości 10 000 zł oraz dodatkowo 0,05% wynagrodzenia za wykonanie danego Etapu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2) opóźnienia w terminie wdrożenia Systemu, tj. w terminie Odbioru Końcowego Systemu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 000 zł oraz dodatkowo 0,05% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 14. Zamawiający ma prawo dochodzenia następujących dochodzenie kar umownych za opóźnienia w usuwaniu Błędów: 1) w wysokości 2500 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Reakcji na błąd krytyczny, 2) w wysokości 1000 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Reakcji na błąd mniejszej wagi, 3) w wysokości 2500 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Obejścia lub Czasu Naprawy błędu krytycznego, 4) w wysokości 1000 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Obejścia lub Czasu Naprawy błędu mniejszej wagi, 5) w wysokości 2000 zł za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia w zainstalowaniu jakiejkolwiek krytycznej poprawki lub aktualizacji Komponentów (w tym Oprogramowania Gotowego) związanych z bezpieczeństwem i stabilnością działania Systemu. 15. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej, jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających fakt zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę osoby, co do której przewidziany jest taki obowiązek (w tym także dodatkowych dokumentów na żądanie Zamawiającego), albo jeżeli przedstawione dokumenty lub wyjaśnienia potwierdzają brak wymaganego zatrudnienia, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek. Kara umowna przewidziana za niewykazanie faktu zatrudnienia danej osoby w oparciu o umowę o pracę należna jest także w przypadku późniejszego zatrudnienia tej osoby. 16. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 500 zł za każde zdarzenie, które zgodnie z OPZ lub Umową może być uznane za nienależyte wykonanie umowy, z zastrzeżeniem ust. 17. 17. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10.000 zł za każde zdarzenie, które zgodnie z OPZ lub Umową może być uznane za nienależyte wykonanie umowy w zakresie utrzymania Systemu. 18. Zamawiający ma prawo dochodzenia następujących kar umownych: 1) w przypadku naruszenia postanowień Umowy dotyczących ochrony Informacji Poufnych - w wysokości 25 000 złotych, za każdy przypadek naruszenia; 2) w przypadku naruszenia zasad ochrony lub przetwarzania danych osobowych - w wysokości 25 000 złotych, za każdy przypadek naruszenia; 3) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 Umowy; 4) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 Umowy. 19. Jeżeli Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z uzasadnionym wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania określonych prac przed jego upływem, a Zamawiający wyrazi zgodę, nie powstaje obowiązek zapłaty kary umownej za opóźnienie. 20. Żadna ze Stron nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli udowodni, że niewykonanie zostało spowodowane okolicznością Siły Wyższej. 21. Strona powołująca się na działanie Siły Wyższej („Strona Poszkodowana”) przekaże powiadomienie w tej sprawie drugiej Stronie tak szybko, jak to praktycznie możliwe, jednakże w każdym wypadku nie później, niż w terminie 8 godzin od późniejszego z następujących zdarzeń: (i) wystąpienia Siły Wyższej lub (ii) powzięcia wiadomości o rozpoczęciu działania Siły Wyższej. Strona Poszkodowana w swoim powiadomieniu wskaże skutki działania Siły Wyższej, podając datę rozpoczęcia i szacowany czas przez jaki trwała. Następnie Strona Poszkodowana będzie przekazywać dalsze powiadomienia w sprawie sposobu i zakresu, w jakim dane działanie Siły Wyższej ma wpływ na wykonywanie przez Stronę Poszkodowaną jej zobowiązań wynikających z UmowyUmowy od drugiej Strony nie wyłącza żądania odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 22. W razie zaistnienia okoliczności Siły Wyższej terminy realizacji umowy przedłużają się o okres jej trwania. 23. Jeśli działanie Siły Wyższej ustanie, Strona niemogąca wykonywać swoich zobowiązań, niezwłocznie przystąpi do należytego wykonywania Umowy.

Odpowiedzialność i kary umowne. 1. Każda ze stron Umowy ponosi odpowiedzialność z tytułu W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę w całości lub niewykonania w części, w szczególności jeżeli Wykonawca nie podjął lub przerwał realizację Umowy na zasadach ogólnychbez uzasadnionych przyczyn albo jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób naruszający postanowienia Umowy, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafuw tym w przypadku o którym mowa w § 4 ust.4 Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia wobec Wykonawcy kary umownej za każdy dzień niewykonywania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 7 ust.1 Umowy. 2. Niezależnie od postanowień, o których mowa w ust. 1, Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność odszkodowawczą odpowiada również za szkodę wynikłą z niewykonania Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy także w wypadku wykonania poniesioną przez Zamawiającego prawa odstąpienia od Umowy z tej przyczynyZamawiającego, gdyby powstała ona na skutek naruszenia obowiązków Wykonawcy. Odpowiedzialność ta obejmuje również utracone korzyści Zamawiającego. 3. Zamawiający może odstąpić Zamawiającemu przysługuje prawo zgłaszania na piśmie reklamacji co do jakości wykonania Usługi infolinii, a Wykonawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni roboczych od naliczenia kar umownych Wykonawcy dnia jej doręczenia. Strony będą w dobrej wierze dążyć do polubownego rozstrzygnięcia potencjalnych sporów powstałych na tle reklamacji (co nie stanowi zapisu na sąd polubowny). 4. Wykonawca nie odpowiada za szkodę Klienta, wynikłą z udzielenia nieprawidłowych informacji, w sytuacji, gdy zdarzenia skutkujące ich naliczeniem nie zostały wywołane zdarzeniami zależnymi informacje te są zgodne z instrukcjami otrzymanymi od Wykonawcy. 4. W razie zwłoki Wykonawcy, Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania świadczenia umownego w terminie nie krótszym niż 10 Dni Roboczych, jest uprawniony do zlecenia wykonania tych prac, z którymi Wykonawca pozostaje w zwłoce innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, o ile taka zwłoka może spowodować opóźnienie w wykonaniu Umowy lub jej części. Podejmując takie działanie Zamawiający zachowuje roszczenie o naprawienie szkody, a ponadto będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie WykonawcyZamawiającego. 5. W wypadku, gdy Wykonawca, pomimo bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na piśmie, przypadku nie zapłaci Zamawiającemu kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do potrącenia wierzytelności z tytułu kary umownej z wierzytelności Wykonawcy z tytułu zapłaty Wynagrodzenia. Należności z kar umownych pokryte mogą być również z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Jeżeli Zamawiający ze swej winy opóźnia się z zapłatą na rzecz Wykonawcy, pomimo, iż jest ona zgodnie z Umową wymagalna, Wykonawca może żądać odsetek ustawowych za czas opóźnienia. 7. Całkowita łączna odpowiedzialność Strony z tytułu szkód wyrządzonych drugiej Stronie rozpoczęcia świadczenia usług w związku z Umową jest ograniczona do łącznej wartości Wynagrodzeniaterminie, o którym mowa w § 16 12 ust. 1 2 Umowy. 8. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa powyżej, nie ma zastosowania w odniesieniu do: 1) szkód wyrządzonych drugiej Stronie Umowy umyślnie oraz w wyniku rażącego niedbalstwa; 2) szkód wyrządzonych Zamawiającemu, które wynikają z Wad Prawnych dostarczonych Produktów, a w szczególności w związku z roszczeniami osób trzecich podniesionymi z tytułu naruszenia ich Praw Własności Intelektualnej; 3) szkód wyrządzonych Zamawiającemu w związku z naruszeniem zobowiązań Wykonawcy dotyczących obowiązku zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych. 9. Zapłata jakiejkolwiek kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej od Wykonawcy na zasadach ogólnych lub dochodzenia świadczeń od ubezpieczyciela Wykonawcy. 10. Całkowita łączna odpowiedzialność Strony z tytułu kar umownych w związku z Umową jest ograniczona do wartości 50% Wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 Umowy. 11. Kary umowne mają charakter autonomiczny; w przypadku, gdy jedno zdarzenie lub stan faktyczny powoduje powstanie odpowiedzialności z tytułu dwóch i więcej kar umownych, Zamawiający jest uprawiony do dochodzenia poszczególnych kar niezależnie. 12. Kary umowne przewidziane Umową są płatne w terminie 14 dni od przesłania przez Zamawiającego wezwania do ich zapłaty. 13. Zamawiający ma prawo dochodzenia kary umownej za opóźnienia w wykonaniu Umowy w przypadku: 1) opóźnienia w terminie wykonania któregokolwiek z Etapów, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, odpowiednio w wysokości 10 000 zł oraz dodatkowo 0,05% wynagrodzenia za wykonanie danego Etapu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2) opóźnienia w terminie wdrożenia Systemu, tj. w terminie Odbioru Końcowego Systemu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 000 zł oraz dodatkowo 0,05% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 14. Zamawiający ma prawo dochodzenia następujących kar umownych za opóźnienia w usuwaniu Błędów: 1) w wysokości 2500 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Reakcji na błąd krytyczny, 2) w wysokości 1000 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Reakcji na błąd mniejszej wagi, 3) w wysokości 2500 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Obejścia lub Czasu Naprawy błędu krytycznego, 4) w wysokości 1000 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Obejścia lub Czasu Naprawy błędu mniejszej wagi, 5) w wysokości 2000 zł za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia w zainstalowaniu jakiejkolwiek krytycznej poprawki lub aktualizacji Komponentów (w tym Oprogramowania Gotowego) związanych z bezpieczeństwem i stabilnością działania Systemu. 15. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej, jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających fakt zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę osoby, co do której przewidziany jest taki obowiązek (w tym także dodatkowych dokumentów na żądanie Zamawiającego), albo jeżeli przedstawione dokumenty lub wyjaśnienia potwierdzają brak wymaganego zatrudnienia, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek. Kara umowna przewidziana za niewykazanie faktu zatrudnienia danej osoby w oparciu o umowę o pracę należna jest także w przypadku późniejszego zatrudnienia tej osoby. 16. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następującego po dniu, w którym zobowiązanie to miało zostać wykonane w wysokości 500 zł za każde zdarzenie10 % wynagrodzenia brutto, które zgodnie z OPZ lub Umową może być uznane za nienależyte wykonanie umowy, z zastrzeżeniem ust. 17o którym mowa w § 7 ust.1 Umowy. 176. Zamawiający ma Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 7. Kary umowne podlegają sumowaniu, tj. naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją ku temu podstawy 8. W przypadku gdyby Zamawiający poniósł szkodę wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę w wysokości 10.000 zł za każde zdarzenieprzewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, które zgodnie z OPZ lub Umową może być uznane za nienależyte wykonanie umowy w zakresie utrzymania Systemuon dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 189. Zamawiający ma prawo dochodzenia następujących kar umownych:Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy, ani też z jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z umowy. 1) w przypadku naruszenia postanowień Umowy dotyczących ochrony Informacji Poufnych - w wysokości 25 000 złotych, za każdy przypadek naruszenia; 2) w przypadku naruszenia zasad ochrony lub przetwarzania danych osobowych - w wysokości 25 000 złotych, za każdy przypadek naruszenia; 3) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego 10. Termin płatności kary umownej wynosi 10 dni kalendarzowych od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 Umowy; 4) w przypadku odstąpienia dnia otrzymania przez Wykonawcę od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 Umowywezwania do zapłaty. 1911. Jeżeli Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z uzasadnionym wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania określonych prac przed jego upływem, a Zamawiający wyrazi zgodę, nie powstaje obowiązek Niezależnie od zapłaty kary umownej za opóźnienieumownej, Zamawiający może dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 2012. Żadna ze Stron nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli udowodniWykonawca oświadcza, że niewykonanie zostało spowodowane okolicznością Siły Wyższejwyraża zgodę na potrącenia kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 2113. Strona powołująca się Strony zgodnie postanawiają, że zastrzeżone kary umowne pozostają w mocy pomimo odstąpienia od umowy i mogą być dochodzone na działanie Siły Wyższej („Strona Poszkodowana”) przekaże powiadomienie w tej sprawie drugiej Stronie tak szybko, jak to praktycznie możliwe, jednakże w każdym wypadku nie później, niż w terminie 8 godzin od późniejszego z następujących zdarzeń: (i) wystąpienia Siły Wyższej lub (ii) powzięcia wiadomości o rozpoczęciu działania Siły Wyższej. Strona Poszkodowana w swoim powiadomieniu wskaże skutki działania Siły Wyższej, podając datę rozpoczęcia i szacowany czas przez jaki trwała. Następnie Strona Poszkodowana będzie przekazywać dalsze powiadomienia w sprawie sposobu i zakresu, w jakim dane działanie Siły Wyższej ma wpływ na wykonywanie przez Stronę Poszkodowaną jej zobowiązań wynikających z Umowydrodze postępowania sądowego. 22. W razie zaistnienia okoliczności Siły Wyższej terminy realizacji umowy przedłużają się o okres jej trwania. 23. Jeśli działanie Siły Wyższej ustanie, Strona niemogąca wykonywać swoich zobowiązań, niezwłocznie przystąpi do należytego wykonywania Umowy.

Odpowiedzialność i kary umowne. 1. Każda ze stron Umowy ponosi odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu. 2. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wynikłą z niewykonania Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy także w wypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od Umowy z tej przyczyny. 3. Zamawiający może odstąpić od naliczenia kar umownych Wykonawcy w sytuacji, gdy zdarzenia skutkujące ich naliczeniem nie zostały wywołane zdarzeniami zależnymi od Wykonawcy. 4. W razie zwłoki Wykonawcy, Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania świadczenia umownego w terminie nie krótszym niż 10 Dni Roboczych, jest uprawniony do zlecenia wykonania tych prac, z którymi Wykonawca pozostaje w zwłoce innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, o ile taka zwłoka może spowodować opóźnienie w wykonaniu Umowy lub jej części. Podejmując takie działanie Zamawiający zachowuje roszczenie o naprawienie szkody, a ponadto będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 5. W wypadku, gdy Wykonawca, pomimo bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na piśmie, nie zapłaci Zamawiającemu kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do potrącenia wierzytelności z tytułu kary umownej z wierzytelności Wykonawcy z tytułu zapłaty Wynagrodzenia. Wynagrodzenia Należności z kar umownych pokryte mogą być również z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 65. Jeżeli Zamawiający ze swej winy opóźnia się z zapłatą na rzecz Wykonawcy, pomimo, iż jest ona zgodnie z Umową wymagalna, Wykonawca może żądać odsetek ustawowych za czas opóźnienia. 76. Całkowita łączna odpowiedzialność Strony z tytułu szkód wyrządzonych drugiej Stronie w związku z Umową jest ograniczona do łącznej wartości Wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 ust. 1 14 Umowy. 8. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa powyżej, nie ma zastosowania w odniesieniu do: 1) szkód wyrządzonych drugiej Stronie Umowy umyślnie oraz w wyniku rażącego niedbalstwa; 2) szkód wyrządzonych Zamawiającemu, które wynikają z Wad Prawnych dostarczonych Produktów, a w szczególności w związku z roszczeniami osób trzecich podniesionymi z tytułu naruszenia ich Praw Własności Intelektualnej; 3) szkód wyrządzonych Zamawiającemu w związku z naruszeniem zobowiązań Wykonawcy dotyczących obowiązku zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych. 97. Zapłata jakiejkolwiek kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej od Wykonawcy na zasadach ogólnych lub dochodzenia świadczeń od ubezpieczyciela Wykonawcy. 108. Całkowita łączna odpowiedzialność Strony z tytułu kar umownych w związku z Umową jest ograniczona do wartości 50% Wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 14 Umowy. 119. Kary umowne mają charakter autonomiczny; w przypadku, gdy jedno zdarzenie lub stan faktyczny powoduje powstanie odpowiedzialności z tytułu dwóch i więcej kar umownych, Zamawiający jest uprawiony do dochodzenia poszczególnych kar niezależnie. 1210. Kary umowne przewidziane Umową są płatne w terminie 14 dni od przesłania przez Zamawiającego wezwania do ich zapłaty. 1311. Zamawiający ma prawo dochodzenia kary umownej za opóźnienia zwłokę w wykonaniu Umowy w przypadku: 1) opóźnienia zwłoki w terminie wykonania któregokolwiek z Etapów, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, odpowiednio w wysokości 10 000 zł oraz dodatkowo 0,050,5 % wynagrodzenia za wykonanie danego Etapu za każdy rozpoczęty dzień opóźnieniazwłoki. 2) opóźnienia zwłoki w terminie wdrożenia Systemu, tj. w terminie Odbioru Końcowego Systemu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 000 zł oraz dodatkowo 0,050,5 % łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 Umowy wynagrodzenia za wykonanie danego Etapu za każdy rozpoczęty dzień opóźnieniazwłoki. 1412. Zamawiający ma prawo dochodzenia kary umownej w przypadku, nieobecności zaproszonego członka Personelu Kluczowego na spotkaniach w trakcie realizacji Umowy – w wysokości 1000 zł za każdą nieobecność. 13. Zamawiający ma prawo dochodzenia następujących kar umownych za opóźnienia zwłokę w usuwaniu BłędówBłędów w ramach okresu gwarancji lub rękojmi: 1) w wysokości 2500 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia zwłoki w dotrzymaniu Czasu Reakcji na błąd Błąd krytyczny, 2) w wysokości 1000 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia zwłoki w dotrzymaniu Czasu Reakcji na błąd mniejszej wagi,Błąd Niekrytyczny. 3) w wysokości 2500 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia zwłoki w dotrzymaniu Czasu Obejścia lub Czasu Naprawy błędu krytycznegona Błąd krytyczny, 4) w wysokości 1000 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia zwłoki w dotrzymaniu Czasu Obejścia lub Czasu Naprawy błędu mniejszej wagi,na Błąd Niekrytyczny. 5) w wysokości 2000 2500 zł za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w zainstalowaniu jakiejkolwiek krytycznej poprawki lub aktualizacji Komponentów (dotrzymaniu Czasu Naprawy na Błąd krytyczny, 6) w tym Oprogramowania Gotowego) związanych z bezpieczeństwem i stabilnością działania Systemuwysokości 1000 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w dotrzymaniu Czasu Naprawy na Błąd Niekrytyczny. 15. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej, jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających fakt zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę osoby, co do której przewidziany jest taki obowiązek (w tym także dodatkowych dokumentów na żądanie Zamawiającego), albo jeżeli przedstawione dokumenty lub wyjaśnienia potwierdzają brak wymaganego zatrudnienia, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek. Kara umowna przewidziana za niewykazanie faktu zatrudnienia danej osoby w oparciu o umowę o pracę należna jest także w przypadku późniejszego zatrudnienia tej osoby. 16. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 500 zł za każde zdarzenie, które zgodnie z OPZ lub Umową może być uznane za nienależyte wykonanie umowy, z zastrzeżeniem ust. 17. 17. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10.000 zł za każde zdarzenie, które zgodnie z OPZ lub Umową może być uznane za nienależyte wykonanie umowy w zakresie utrzymania Systemu. 1814. Zamawiający ma prawo dochodzenia następujących kar umownych: 1) w przypadku naruszenia postanowień Umowy dotyczących ochrony Informacji Poufnych - w wysokości 25 000 złotych, za każdy przypadek naruszenia; 2) w przypadku naruszenia zasad ochrony lub przetwarzania danych osobowych - w wysokości 25 000 złotych, za każdy przypadek naruszenia; 3) w W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 14 Umowy; 4) w W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 14 Umowy. 1915. Jeżeli Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z uzasadnionym wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania określonych prac przed jego upływem, a Zamawiający wyrazi zgodę, nie powstaje obowiązek zapłaty kary umownej za opóźnieniezwłokę. 2016. Żadna ze Stron nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli udowodni, że niewykonanie zostało spowodowane okolicznością Siły Wyższej. 2117. Strona powołująca się na działanie Siły Wyższej („Strona Poszkodowana”) przekaże powiadomienie w tej sprawie drugiej Stronie tak szybko, jak to praktycznie możliwe, jednakże w każdym wypadku nie później, niż w terminie 8 48 godzin od późniejszego z następujących zdarzeń: (i) wystąpienia Siły Wyższej lub (ii) powzięcia wiadomości o rozpoczęciu działania Siły Wyższej. Strona Poszkodowana w swoim powiadomieniu wskaże skutki działania Siły Wyższej, podając datę rozpoczęcia i szacowany czas przez jaki trwała. Następnie Strona Poszkodowana będzie przekazywać dalsze powiadomienia w sprawie sposobu i zakresu, w jakim dane działanie Siły Wyższej ma wpływ na wykonywanie przez Stronę Poszkodowaną jej zobowiązań wynikających z Umowy. 2218. W razie zaistnienia okoliczności Siły Wyższej terminy realizacji umowy przedłużają się o okres jej trwania. 2319. Jeśli działanie Siły Wyższej ustanie, Strona niemogąca wykonywać swoich zobowiązań, zobowiązań niezwłocznie przystąpi do należytego wykonywania Umowy.

Odpowiedzialność i kary umowne. 1. Każda ze stron Umowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafuza należyte (w tym terminowe) wykonanie Umowy. 2. Wykonawca przyjmuje na siebie ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wynikłą wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego wynikłe w toku i w związku z niewykonania Umowy z przyczyn zależnych od realizacją Umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy także obejmuje szkody powstałe w wypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od Umowy z tej przyczynykażdej postaci winy. 3. Zamawiający może odstąpić od naliczenia kar umownych Wykonawcy w sytuacjiZa działania lub zaniechania osób trzecich, gdy zdarzenia skutkujące ich naliczeniem nie zostały wywołane zdarzeniami zależnymi od Wykonawcyktórymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca odpowiada, jak za swoje własne działania lub zaniechania. 4. W razie zwłoki Wykonawcy, Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Zamawiający będzie miał prawo żądania od Wykonawcy do wykonania świadczenia umownego zapłaty następujących kar umownych: a) w terminie nie krótszym niż 10 Dni Roboczych, jest uprawniony do zlecenia wykonania tych prac, z którymi Wykonawca pozostaje w zwłoce innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, o ile taka zwłoka może spowodować opóźnienie w wykonaniu Umowy lub jej części. Podejmując takie działanie Zamawiający zachowuje roszczenie o naprawienie szkody, a ponadto będzie uprawniony do przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.określonych w § 12 ust. 1 lit. a-e Umowy, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - w wysokości 5 % Wynagrodzenia brutto; 5b) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. W wypadku1 Umowy w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia brutto; c) w przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad, gdy Wykonawcaw tym usterek, pomimo bezskutecznego stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na piśmie, nie zapłaci Zamawiającemu kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do potrącenia wierzytelności z tytułu kary umownej z wierzytelności Wykonawcy z tytułu zapłaty Wynagrodzenia. Należności z kar umownych pokryte mogą być również z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Jeżeli Zamawiający ze swej winy opóźnia się z zapłatą na rzecz Wykonawcy, pomimo, iż jest ona zgodnie z Umową wymagalna, Wykonawca może żądać odsetek ustawowych za czas opóźnienia. 7. Całkowita łączna odpowiedzialność Strony z tytułu szkód wyrządzonych drugiej Stronie w związku z Umową jest ograniczona do łącznej wartości Wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 ust. 1 Umowy. 8. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa powyżej, nie ma zastosowania w odniesieniu do: 1) szkód wyrządzonych drugiej Stronie Umowy umyślnie oraz w wyniku rażącego niedbalstwausunięcie wad; 2d) szkód wyrządzonych Zamawiającemu, które wynikają w przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonywania robót podwykonawcom z Wad Prawnych dostarczonych Produktów, a naruszeniem postanowień Umowy - w szczególności w związku z roszczeniami osób trzecich podniesionymi z tytułu naruszenia ich Praw Własności Intelektualnejwysokości 0,5 % Wynagrodzenia netto; 3e) szkód wyrządzonych Zamawiającemu w związku przypadku zwłoki Wykonawcy w odebraniu od Zamawiającego Terenu Budowy lub z naruszeniem zobowiązań Wykonawcy dotyczących obowiązku zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych. 9. Zapłata jakiejkolwiek kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej od Wykonawcy na zasadach ogólnych zapewnieniem dostaw materiałów lub dochodzenia świadczeń od ubezpieczyciela Wykonawcy. 10. Całkowita łączna odpowiedzialność Strony z tytułu kar umownych w związku z Umową jest ograniczona urządzeń, do wartości 50% Wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 Umowy. 11. Kary umowne mają charakter autonomiczny; w przypadku, gdy jedno zdarzenie lub stan faktyczny powoduje powstanie odpowiedzialności z tytułu dwóch i więcej kar umownych, Zamawiający jest uprawiony do dochodzenia poszczególnych kar niezależnie. 12. Kary umowne przewidziane Umową są płatne w terminie 14 dni od przesłania przez Zamawiającego wezwania do ich zapłaty. 13. Zamawiający ma prawo dochodzenia kary umownej za opóźnienia w wykonaniu Umowy w przypadku: 1) opóźnienia w terminie wykonania któregokolwiek z Etapów, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, odpowiednio których się zobowiązał – w wysokości 10 000 zł oraz dodatkowo 0,050,2 % wynagrodzenia za wykonanie danego Etapu Wynagrodzenia netto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.zwłoki liczony od upływu ustalonego przez Strony terminu odpowiednio na przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy lub dostarczenie materiałów lub urządzeń, 2f) opóźnienia w terminie wdrożenia Systemu, tj. w terminie Odbioru Końcowego Systemu, przypadku przekroczenia terminów zamknięć torowych (z przyczyn leżących po stronie winy Wykonawcy, ) i obciążenia ich kosztami Zamawiającego przez PKP PLK S.A. – karę w wysokości 10 000 zł oraz dodatkowo 0,05% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 14. Zamawiający ma prawo dochodzenia następujących kar umownych za opóźnienia w usuwaniu Błędów: 1) w wysokości 2500 1.000,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Reakcji na błąd krytyczny, 2) otwarciu toru dla ruchu w wysokości 1000 zł stosunku do uzyskanych zamknięć torowych, ujętych w zatwierdzonym harmonogramie zamknięć (również za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Reakcji na błąd mniejszej wagi, 3) w wysokości 2500 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Obejścia lub Czasu Naprawy błędu krytycznego, 4) w wysokości 1000 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Obejścia lub Czasu Naprawy błędu mniejszej wagi, 5) w wysokości 2000 zł za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia w zainstalowaniu jakiejkolwiek krytycznej poprawki lub aktualizacji Komponentów (w tym Oprogramowania Gotowego) związanych z bezpieczeństwem i stabilnością działania Systemu. 15. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej, jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających fakt zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę osoby, co do której przewidziany jest taki obowiązek (w tym także dodatkowych dokumentów na żądanie Zamawiającego), albo jeżeli przedstawione dokumenty lub wyjaśnienia potwierdzają brak wymaganego zatrudnienia, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek. Kara umowna przewidziana za niewykazanie faktu zatrudnienia danej osoby w oparciu o umowę o pracę należna jest także w przypadku późniejszego zatrudnienia tej osoby. 16. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 500 zł za każde zdarzenie, które zgodnie z OPZ lub Umową może być uznane za nienależyte wykonanie umowy, z zastrzeżeniem ust. 17. 17. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10.000 zł za każde zdarzenie, które zgodnie z OPZ lub Umową może być uznane za nienależyte wykonanie umowy w zakresie utrzymania Systemu. 18. Zamawiający ma prawo dochodzenia następujących kar umownych: 1) w przypadku naruszenia postanowień Umowy dotyczących ochrony Informacji Poufnych - w wysokości 25 000 złotych, za każdy przypadek naruszenia; 2) w przypadku naruszenia zasad ochrony lub przetwarzania danych osobowych - w wysokości 25 000 złotych, za każdy przypadek naruszenia; 3) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 Umowy; 4) w przypadku odstąpienia zamknięć torowych uzyskanych przez Wykonawcę od Umowy z powodu okoliczności leżących dla realizacji robót po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 Umowyumownym terminie ich zakończenia). 19. Jeżeli Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z uzasadnionym wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania określonych prac przed jego upływem, a Zamawiający wyrazi zgodę, nie powstaje obowiązek zapłaty kary umownej za opóźnienie. 20. Żadna ze Stron nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli udowodni, że niewykonanie zostało spowodowane okolicznością Siły Wyższej. 21. Strona powołująca się na działanie Siły Wyższej („Strona Poszkodowana”) przekaże powiadomienie w tej sprawie drugiej Stronie tak szybko, jak to praktycznie możliwe, jednakże w każdym wypadku nie później, niż w terminie 8 godzin od późniejszego z następujących zdarzeń: (i) wystąpienia Siły Wyższej lub (ii) powzięcia wiadomości o rozpoczęciu działania Siły Wyższej. Strona Poszkodowana w swoim powiadomieniu wskaże skutki działania Siły Wyższej, podając datę rozpoczęcia i szacowany czas przez jaki trwała. Następnie Strona Poszkodowana będzie przekazywać dalsze powiadomienia w sprawie sposobu i zakresu, w jakim dane działanie Siły Wyższej ma wpływ na wykonywanie przez Stronę Poszkodowaną jej zobowiązań wynikających z Umowy. 22. W razie zaistnienia okoliczności Siły Wyższej terminy realizacji umowy przedłużają się o okres jej trwania. 23. Jeśli działanie Siły Wyższej ustanie, Strona niemogąca wykonywać swoich zobowiązań, niezwłocznie przystąpi do należytego wykonywania Umowy.

Odpowiedzialność i kary umowne. 1. Każda ze stron Umowy ponosi odpowiedzialność z tytułu W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę w całości lub niewykonania w części, w szczególności jeżeli Wykonawca nie podjął lub przerwał realizację Umowy na zasadach ogólnychbez uzasadnionych przyczyn albo jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób naruszający postanowienia Umowy, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu. 2w tym w przypadku o którym mowa w § 4 ust. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wynikłą z niewykonania Umowy z przyczyn zależnych od 4 Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia wobec Wykonawcy także w wypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od Umowy z tej przyczyny. 3. Zamawiający może odstąpić od naliczenia kar umownych Wykonawcy w sytuacji, gdy zdarzenia skutkujące ich naliczeniem nie zostały wywołane zdarzeniami zależnymi od Wykonawcy. 4. W razie zwłoki Wykonawcy, Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania świadczenia umownego w terminie nie krótszym niż 10 Dni Roboczych, jest uprawniony do zlecenia wykonania tych prac, z którymi Wykonawca pozostaje w zwłoce innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, o ile taka zwłoka może spowodować opóźnienie w wykonaniu Umowy lub jej części. Podejmując takie działanie Zamawiający zachowuje roszczenie o naprawienie szkody, a ponadto będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 5. W wypadku, gdy Wykonawca, pomimo bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na piśmie, nie zapłaci Zamawiającemu kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do potrącenia wierzytelności z tytułu kary umownej z wierzytelności Wykonawcy z tytułu zapłaty Wynagrodzenia. Należności z kar umownych pokryte mogą być również z zabezpieczenia należytego za każdy dzień niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy. 6. Jeżeli Zamawiający ze swej winy opóźnia się z zapłatą na rzecz Wykonawcy, pomimo, iż jest ona zgodnie z Umową wymagalna, Wykonawca może żądać odsetek ustawowych za czas opóźnienia. 7. Całkowita łączna odpowiedzialność Strony z tytułu szkód wyrządzonych drugiej Stronie przedmiotu umowy w związku z Umową jest ograniczona do łącznej wartości Wynagrodzeniawysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 16 ust. 1 7 ust.1 Umowy. 82. Ograniczenie odpowiedzialnościNiezależnie od postanowień, o którym których mowa powyżejw ust. 1, nie ma zastosowania w odniesieniu do:Wykonawca odpowiada również za szkodę poniesioną przez Zamawiającego, gdyby powstała ona na skutek naruszenia obowiązków Wykonawcy. Odpowiedzialność ta obejmuje również utracone korzyści Zamawiającego. 1) szkód wyrządzonych drugiej Stronie Umowy umyślnie oraz w wyniku rażącego niedbalstwa; 2) szkód wyrządzonych Zamawiającemu, które wynikają z Wad Prawnych dostarczonych Produktów3. Zamawiającemu przysługuje prawo zgłaszania na piśmie reklamacji co do jakości wykonania Usługi infolinii, a Wykonawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w szczególności terminie 3 dni roboczych od dnia jej doręczenia. Strony będą w związku z roszczeniami osób trzecich podniesionymi z tytułu naruszenia ich Praw Własności Intelektualnej; 3) szkód wyrządzonych Zamawiającemu w związku z naruszeniem zobowiązań Wykonawcy dotyczących obowiązku zachowania poufności oraz ochrony danych osobowychdobrej wierze dążyć do polubownego rozstrzygnięcia potencjalnych sporów powstałych na tle reklamacji (co nie stanowi zapisu na sąd polubowny). 94. Zapłata jakiejkolwiek kary umownej Wykonawca nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej odpowiada za szkodę Klienta, wynikłą z udzielenia nieprawidłowych informacji, w sytuacji, gdy informacje te są zgodne z instrukcjami otrzymanymi od Wykonawcy na zasadach ogólnych lub dochodzenia świadczeń od ubezpieczyciela WykonawcyZamawiającego. 105. Całkowita łączna odpowiedzialność Strony z tytułu kar umownych W przypadku nie rozpoczęcia procesu przygotowania i wdrożenia usługi lub świadczenia usługi w związku z Umową jest ograniczona do wartości 50% Wynagrodzeniaterminie, o którym mowa w § 16 12 ust. 2 Umowy. 11. Kary umowne mają charakter autonomiczny; w przypadku, gdy jedno zdarzenie lub stan faktyczny powoduje powstanie odpowiedzialności z tytułu dwóch i więcej kar umownych, Zamawiający jest uprawiony do dochodzenia poszczególnych kar niezależnie. 12. Kary umowne przewidziane Umową są płatne w terminie 14 dni od przesłania przez Zamawiającego wezwania do ich zapłaty. 13. Zamawiający ma prawo dochodzenia kary umownej za opóźnienia w wykonaniu Umowy w przypadku: 1) opóźnienia w terminie wykonania któregokolwiek z Etapów, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, odpowiednio w wysokości 10 000 zł oraz dodatkowo 0,05% wynagrodzenia za wykonanie danego Etapu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2) opóźnienia w terminie wdrożenia Systemu, tj. w terminie Odbioru Końcowego Systemu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 000 zł oraz dodatkowo 0,05% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 14. Zamawiający ma prawo dochodzenia następujących kar umownych za opóźnienia w usuwaniu Błędów: 1) w wysokości 2500 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Reakcji na błąd krytyczny, 2) w wysokości 1000 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Reakcji na błąd mniejszej wagi, 3) w wysokości 2500 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Obejścia lub Czasu Naprawy błędu krytycznego, 4) w wysokości 1000 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Obejścia lub Czasu Naprawy błędu mniejszej wagi, 5) w wysokości 2000 zł za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia w zainstalowaniu jakiejkolwiek krytycznej poprawki lub aktualizacji Komponentów (w tym Oprogramowania Gotowego) związanych z bezpieczeństwem i stabilnością działania Systemu. 15. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej, jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających fakt zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę osoby, co do której przewidziany jest taki obowiązek (w tym także dodatkowych dokumentów na żądanie Zamawiającego), albo jeżeli przedstawione dokumenty lub wyjaśnienia potwierdzają brak wymaganego zatrudnienia, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek. Kara umowna przewidziana za niewykazanie faktu zatrudnienia danej osoby w oparciu o umowę o pracę należna jest także w przypadku późniejszego zatrudnienia tej osoby. 16. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następującego po dniu, w którym zobowiązanie to miało zostać wykonane w wysokości 500 zł za każde zdarzenie10 % wynagrodzenia brutto, które zgodnie z OPZ lub Umową może być uznane za nienależyte wykonanie umowy, z zastrzeżeniem ust. 17o którym mowa w § 7 ust.1 Umowy. 176. Zamawiający ma Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 7. Kary umowne podlegają sumowaniu, tj. naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją ku temu podstawy 8. W przypadku gdyby Zamawiający poniósł szkodę wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę w wysokości 10.000 zł za każde zdarzenieprzewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, które zgodnie z OPZ lub Umową może być uznane za nienależyte wykonanie umowy w zakresie utrzymania Systemuon dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 189. Zamawiający ma prawo dochodzenia następujących kar umownych:Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy, ani też z jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z umowy. 1) w przypadku naruszenia postanowień Umowy dotyczących ochrony Informacji Poufnych - w wysokości 25 000 złotych, za każdy przypadek naruszenia; 2) w przypadku naruszenia zasad ochrony lub przetwarzania danych osobowych - w wysokości 25 000 złotych, za każdy przypadek naruszenia; 3) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego 10. Termin płatności kary umownej wynosi 10 dni kalendarzowych od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 Umowy; 4) w przypadku odstąpienia dnia otrzymania przez Wykonawcę od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 Umowywezwania do zapłaty. 1911. Jeżeli Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z uzasadnionym wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania określonych prac przed jego upływem, a Zamawiający wyrazi zgodę, nie powstaje obowiązek Niezależnie od zapłaty kary umownej za opóźnienieumownej, Zamawiający może dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 2012. Żadna ze Stron nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli udowodniWykonawca oświadcza, że niewykonanie zostało spowodowane okolicznością Siły Wyższejwyraża zgodę na potrącenia kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 2113. Strona powołująca się Strony zgodnie postanawiają, że zastrzeżone kary umowne pozostają w mocy pomimo odstąpienia od umowy i mogą być dochodzone na działanie Siły Wyższej („Strona Poszkodowana”) przekaże powiadomienie w tej sprawie drugiej Stronie tak szybko, jak to praktycznie możliwe, jednakże w każdym wypadku nie później, niż w terminie 8 godzin od późniejszego z następujących zdarzeń: (i) wystąpienia Siły Wyższej lub (ii) powzięcia wiadomości o rozpoczęciu działania Siły Wyższej. Strona Poszkodowana w swoim powiadomieniu wskaże skutki działania Siły Wyższej, podając datę rozpoczęcia i szacowany czas przez jaki trwała. Następnie Strona Poszkodowana będzie przekazywać dalsze powiadomienia w sprawie sposobu i zakresu, w jakim dane działanie Siły Wyższej ma wpływ na wykonywanie przez Stronę Poszkodowaną jej zobowiązań wynikających z Umowydrodze postępowania sądowego. 22. W razie zaistnienia okoliczności Siły Wyższej terminy realizacji umowy przedłużają się o okres jej trwania. 23. Jeśli działanie Siły Wyższej ustanie, Strona niemogąca wykonywać swoich zobowiązań, niezwłocznie przystąpi do należytego wykonywania Umowy.

Odpowiedzialność i kary umowne. 1. Każda ze stron Umowy ponosi odpowiedzialność Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z obowiązku jakiegokolwiek świadczenia na rzecz osób trzecich z tytułu nienależytego wykonania jakichkolwiek szkód na osobie, mieniu lub niewykonania Umowy na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafuszkód dla środowiska naturalnego wyrządzonych w związku Usługami. 2. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność odszkodowawczą W przypadku zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający będzie miał prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,3 % Wynagrodzenia za szkodę wynikłą każdy z niewykonania Umowy z przyczyn zależnych dziesięciu (10) pierwszych dni zwłoki. Za każdy następny dzień zwłoki licząc od Wykonawcy także w wypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od Umowy z tej przyczynyjedenastego (11) dnia wysokość kary umownej wynosiła będzie 0,5 % Wynagrodzenia za każdy dzień. 3. W przypadku powierzenia osobie trzeciej realizacji Umowy i/lub Zamówienia przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od naliczenia kar umownych będzie miał prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w sytuacji, gdy zdarzenia skutkujące ich naliczeniem nie zostały wywołane zdarzeniami zależnymi od Wykonawcywysokości 20% Wynagrodzenia za każdy przypadek naruszenia. 4. W razie zwłoki Wykonawcy, Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania świadczenia umownego w terminie nie krótszym niż 10 Dni Roboczych, jest uprawniony do zlecenia wykonania tych prac, z którymi Wykonawca pozostaje w zwłoce innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, o ile taka zwłoka może spowodować opóźnienie w wykonaniu Umowy lub jej części. Podejmując takie działanie Zamawiający zachowuje roszczenie o naprawienie szkody, a ponadto będzie uprawniony do przypadku odstąpienia od Umowy i/lub Zamówienia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie winy Wykonawcy, Zamawiający będzie miał prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% Wynagrodzenia. 5. W wypadku, gdy Wykonawca, pomimo bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na piśmie, nie zapłaci Zamawiającemu przypadku Umowy Jednorazowej podstawą do obliczania kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do potrącenia wierzytelności z tytułu o której mowa w ust. 2 – 4 powyżej będzie całkowita kwota Wynagrodzenia przewidzianego Umową. W przypadku Umowy Ramowej podstawą obliczenia kary umownej o której mowa w ust. 2 – 4 będzie kwota wynagrodzenia za Zamówienie, którego dotyczy zwłoka, powierzenie wykonania osobie trzecie niezgodnie z wierzytelności Wykonawcy Umową i/lub z tytułu zapłaty Wynagrodzenia. Należności z kar umownych pokryte mogą być również z zabezpieczenia należytego wykonania umowypowodu którego nastąpiło odstąpienie. 6. Jeżeli W przypadku nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia przez Wykonawcę Tajemnicy Przedsiębiorstwa, Zamawiający ze swej winy opóźnia się uprawniony jest do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Umowie za każdy przypadek nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia ww. informacji. Powyższe nie wyłącza w żaden sposób innych sankcji i uprawnień Zamawiającego określonych w przepisach prawa, w tym w ustawie z zapłatą na rzecz Wykonawcy, pomimo, iż jest ona zgodnie z Umową wymagalna, Wykonawca może żądać odsetek ustawowych za czas opóźnieniadnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 7. Całkowita łączna odpowiedzialność Strony z tytułu szkód wyrządzonych drugiej Stronie W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań określonych w związku z Umową jest ograniczona do łącznej wartości Wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 ust. 1 Umowy. 8. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa powyżej, nie ma zastosowania w odniesieniu do: 1) szkód wyrządzonych drugiej Stronie Umowy umyślnie oraz w wyniku rażącego niedbalstwa; 2) szkód wyrządzonych Zamawiającemu, które wynikają z Wad Prawnych dostarczonych Produktów, a w szczególności w związku z roszczeniami osób trzecich podniesionymi z tytułu naruszenia ich Praw Własności Intelektualnej; 3) szkód wyrządzonych Zamawiającemu w związku z naruszeniem zobowiązań Wykonawcy dotyczących obowiązku zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych. 9. Zapłata jakiejkolwiek kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej od Wykonawcy na zasadach ogólnych lub dochodzenia świadczeń od ubezpieczyciela Wykonawcy. 10. Całkowita łączna odpowiedzialność Strony z tytułu kar umownych w związku z Umową jest ograniczona do wartości 50% Wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 Umowy. 11. Kary umowne mają charakter autonomiczny; w przypadku, gdy jedno zdarzenie lub stan faktyczny powoduje powstanie odpowiedzialności z tytułu dwóch i więcej kar umownych, Zamawiający jest uprawiony do dochodzenia poszczególnych kar niezależnie. 12. Kary umowne przewidziane Umową są płatne w terminie 14 dni od przesłania przez Zamawiającego wezwania do ich zapłaty. 13. Zamawiający ma prawo dochodzenia kary umownej za opóźnienia w wykonaniu Umowy w przypadku: 1) opóźnienia w terminie wykonania któregokolwiek z Etapów, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, odpowiednio w wysokości 10 000 zł oraz dodatkowo 0,05% wynagrodzenia za wykonanie danego Etapu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2) opóźnienia w terminie wdrożenia Systemu, tj. w terminie Odbioru Końcowego Systemu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 000 zł oraz dodatkowo 0,05% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 14. Zamawiający ma prawo dochodzenia następujących kar umownych za opóźnienia w usuwaniu Błędów: 1) w wysokości 2500 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Reakcji na błąd krytyczny, 2) w wysokości 1000 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Reakcji na błąd mniejszej wagi, 3) w wysokości 2500 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Obejścia lub Czasu Naprawy błędu krytycznego, 4) w wysokości 1000 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Obejścia lub Czasu Naprawy błędu mniejszej wagi, 5) w wysokości 2000 zł za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia w zainstalowaniu jakiejkolwiek krytycznej poprawki lub aktualizacji Komponentów (w tym Oprogramowania Gotowego) związanych z bezpieczeństwem i stabilnością działania Systemu. 15. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej, jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających fakt zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę osoby, co do której przewidziany jest taki obowiązek (w tym także dodatkowych dokumentów na żądanie Zamawiającego), albo jeżeli przedstawione dokumenty lub wyjaśnienia potwierdzają brak wymaganego zatrudnienia§12 OWU, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 2.000,00 zł określonej w Umowie za każdy przypadek. Kara umowna przewidziana za niewykazanie faktu zatrudnienia danej osoby w oparciu o umowę o pracę należna jest także w przypadku późniejszego zatrudnienia tej osobyprzypadek naruszenia. 168. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań określonych w §13 OWU, Zamawiający ma prawo jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 500 zł określonej w Umowie za każde zdarzenie, które zgodnie z OPZ lub Umową może być uznane za nienależyte wykonanie umowy, z zastrzeżeniem ust. 17każdy przypadek naruszenia. 179. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kary umownej także po wygaśnięciu Umowy i/lub Zamówienia lub rozwiązaniu Umowy. 10. W przypadku naruszenia przepisów i wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, zasad bezpieczeństwa procesowego, przepisów ochrony środowiska, przepisów ustawy o ochronie osób i mieniana oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości, przepisów określonych w Instrukcji Ruchu Osobowego w ANWIL. S.A., Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną za każdy udokumentowany ujawniony przypadek naruszenia przepisów określoną w „Taryfikatorze kar pieniężnych”, zawartym w Załącznikach do Umowy oraz kary określone w Instrukcji Ruchu Osobowego w ANWIL S.A. 11. Zamawiający ma prawo do naliczenia dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kary umownej w wysokości 10.000 zł za każde zdarzenie, które zgodnie z OPZ lub Umową może być uznane za nienależyte wykonanie umowy w zakresie utrzymania Systemuumownej. 1812. Wykonawca nie może potrącić swoich wierzytelności wynikających z Umowy bez wcześniejszego ich uznania przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo dochodzenia następujących do potrącenia przysługujących mu z Umowy wierzytelności, w tym z tytułu nałożonych kar umownych:, z wierzytelnościami Wykonawcy także w przypadku, gdyby wierzytelność przysługująca Zamawiającemu, przedstawiona do potrącenia, nie była jeszcze wymagalna lub zaskarżalna. 1) 13. W celu uchylenia wątpliwości Strony potwierdzają, że Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy zapłaty kar umownych określonych w przypadku naruszenia postanowień Umowy dotyczących ochrony Informacji Poufnych - niniejszym paragrafie także w wysokości 25 000 złotychprzypadku, za każdy przypadek naruszenia;gdy Zamawiający nie poniósł szkody. Wykonawca oświadcza, że wysokość kar umownych zastrzeżonych w Umowie nie jest rażąco wygórowana. 2) w przypadku naruszenia zasad ochrony lub przetwarzania danych osobowych - w wysokości 25 000 złotych, za każdy przypadek naruszenia; 3) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 Umowy; 4) w przypadku odstąpienia 14. Zapłata naliczonych kar umownych nastąpi przez Wykonawcę na podstawie wystawionych not obciążeniowych w ciągu siedmiu (7) dni od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 Umowydaty doręczenia noty Wykonawcy. 19. Jeżeli Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z uzasadnionym wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania określonych prac przed jego upływem, a Zamawiający wyrazi zgodę, nie powstaje obowiązek zapłaty kary umownej za opóźnienie. 20. Żadna ze Stron nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli udowodni, że niewykonanie zostało spowodowane okolicznością Siły Wyższej. 21. Strona powołująca się na działanie Siły Wyższej („Strona Poszkodowana”) przekaże powiadomienie w tej sprawie drugiej Stronie tak szybko, jak to praktycznie możliwe, jednakże w każdym wypadku nie później, niż w terminie 8 godzin od późniejszego z następujących zdarzeń: (i) wystąpienia Siły Wyższej lub (ii) powzięcia wiadomości o rozpoczęciu działania Siły Wyższej. Strona Poszkodowana w swoim powiadomieniu wskaże skutki działania Siły Wyższej, podając datę rozpoczęcia i szacowany czas przez jaki trwała. Następnie Strona Poszkodowana będzie przekazywać dalsze powiadomienia w sprawie sposobu i zakresu, w jakim dane działanie Siły Wyższej ma wpływ na wykonywanie przez Stronę Poszkodowaną jej zobowiązań wynikających z Umowy. 22. W razie zaistnienia okoliczności Siły Wyższej terminy realizacji umowy przedłużają się o okres jej trwania. 23. Jeśli działanie Siły Wyższej ustanie, Strona niemogąca wykonywać swoich zobowiązań, niezwłocznie przystąpi do należytego wykonywania Umowy.

Odpowiedzialność i kary umowne. 1Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania obowiązków wynikających z Umowy z zachowaniem należytej zawodowej staranności. Każda ze stron Umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym powierzył wykonanie obowiązków wynikających z tytułu nienależytego wykonania Umowy jak za działania lub niewykonania Umowy na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu. 2zaniechania własne. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wynikłą z niewykonania Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy także w wypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od Umowy z tej przyczyny. 3. Zamawiający może odstąpić od naliczenia zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych Wykonawcy w sytuacji, gdy zdarzenia skutkujące ich naliczeniem nie zostały wywołane zdarzeniami zależnymi od Wykonawcy. 4. W razie zwłoki Wykonawcy, Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania przypadku: opóźnienia terminu rozpoczęcia świadczenia umownego w terminie nie krótszym niż 10 Dni Roboczych, jest uprawniony do zlecenia wykonania tych prac, z którymi Wykonawca pozostaje w zwłoce innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, o ile taka zwłoka może spowodować opóźnienie w wykonaniu Umowy lub jej części. Podejmując takie działanie Zamawiający zachowuje roszczenie o naprawienie szkody, a ponadto będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 5. W wypadku, gdy Wykonawca, pomimo bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na piśmie, nie zapłaci Zamawiającemu kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do potrącenia wierzytelności z tytułu kary umownej z wierzytelności Wykonawcy z tytułu zapłaty Wynagrodzenia. Należności z kar umownych pokryte mogą być również z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Jeżeli Zamawiający ze swej winy opóźnia się z zapłatą na rzecz Wykonawcy, pomimo, iż jest ona zgodnie z Umową wymagalna, Wykonawca może żądać odsetek ustawowych za czas opóźnienia. 7. Całkowita łączna odpowiedzialność Strony z tytułu szkód wyrządzonych drugiej Stronie w związku z Umową jest ograniczona do łącznej wartości Wynagrodzeniausług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych, o którym mowa w § 16 2 ust. 1 Umowy. 8. Ograniczenie odpowiedzialności2 i 3 (w tym także będącego wynikiem opóźnienia w przeniesieniu numerów do sieci Wykonawcy), o którym mowa powyżej, nie ma zastosowania Wykonawca zapłaci karę umowną w odniesieniu do: 1wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) szkód wyrządzonych drugiej Stronie Umowy umyślnie oraz w wyniku rażącego niedbalstwa; 2) szkód wyrządzonych Zamawiającemu, które wynikają z Wad Prawnych dostarczonych Produktów, a w szczególności w związku z roszczeniami osób trzecich podniesionymi z tytułu naruszenia ich Praw Własności Intelektualnej; 3) szkód wyrządzonych Zamawiającemu w związku z naruszeniem zobowiązań Wykonawcy dotyczących obowiązku zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych. 9. Zapłata jakiejkolwiek kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej od Wykonawcy na zasadach ogólnych lub dochodzenia świadczeń od ubezpieczyciela Wykonawcy. 10. Całkowita łączna odpowiedzialność Strony z tytułu kar umownych w związku z Umową jest ograniczona do wartości 50% Wynagrodzeniaza każdy numer i każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia; przekroczenia terminu dostawy aparatów telefonicznych, o którym mowa w § 16 Umowy. 112 ust. Kary umowne mają charakter autonomiczny; w przypadku, gdy jedno zdarzenie lub stan faktyczny powoduje powstanie odpowiedzialności z tytułu dwóch i więcej kar umownych, Zamawiający jest uprawiony do dochodzenia poszczególnych kar niezależnie. 124. Kary umowne przewidziane Umową są płatne w terminie 14 dni od przesłania przez Zamawiającego wezwania do ich zapłaty. 13. Zamawiający ma prawo dochodzenia kary umownej za opóźnienia w wykonaniu Umowy w przypadku: 1) opóźnienia w terminie wykonania któregokolwiek z Etapów, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, odpowiednio Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 000 50,00 zł oraz dodatkowo 0,05% wynagrodzenia (słownie: pięćdziesiąt złotych) za wykonanie danego Etapu za każdą sztukę i każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2) opóźnienia ; przekroczenia terminu dostawy kart SIM VOICE oraz kart SIM DATA, o którym mowa w terminie wdrożenia Systemu§ 2 ust. 4, tj. w terminie Odbioru Końcowego Systemu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 000 50,00 zł oraz dodatkowo 0,05% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 Umowy (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdą sztukę i każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 14; niespełnienia wymagań, o którym mowa § 4 ust. Zamawiający ma prawo dochodzenia następujących kar umownych za opóźnienia w usuwaniu Błędów: 1) w wysokości 2500 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Reakcji na błąd krytyczny, 2) w wysokości 1000 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Reakcji na błąd mniejszej wagi, 3) w wysokości 2500 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Obejścia lub Czasu Naprawy błędu krytycznego, 4) w wysokości 1000 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Obejścia lub Czasu Naprawy błędu mniejszej wagi, 5) w wysokości 2000 zł za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia w zainstalowaniu jakiejkolwiek krytycznej poprawki lub aktualizacji Komponentów (w tym Oprogramowania Gotowego) związanych z bezpieczeństwem i stabilnością działania Systemu. 15. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej7 Umowy, jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających fakt zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę osoby, co do której przewidziany jest taki obowiązek (w tym także dodatkowych dokumentów na żądanie Zamawiającego), albo jeżeli przedstawione dokumenty lub wyjaśnienia potwierdzają brak wymaganego zatrudnienia, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek. Kara umowna przewidziana za niewykazanie faktu zatrudnienia danej osoby w oparciu o umowę o pracę należna jest także w przypadku późniejszego zatrudnienia tej osoby. 16. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każde zdarzenie, które zgodnie z OPZ lub Umową może być uznane za nienależyte wykonanie umowy, z zastrzeżeniem ust. 17. 17każdy taki przypadek. Zamawiający ma prawo do naliczenia może potrącać kary umownej umowne z wierzytelności Wykonawcy, wynikających z faktur wystawionych przez Wykonawcę. W przypadku wypowiedzenia Xxxxx przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10.000 50.000,00 zł za każde zdarzenie, które zgodnie z OPZ lub Umową może być uznane za nienależyte wykonanie umowy w zakresie utrzymania Systemu. 18(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Zamawiający ma prawo będzie uprawniony do dochodzenia następujących odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych: 1) w przypadku naruszenia postanowień Umowy dotyczących ochrony Informacji Poufnych - w wysokości 25 000 złotych, za każdy przypadek naruszenia; 2) w przypadku naruszenia zasad ochrony lub przetwarzania danych osobowych - w wysokości 25 000 złotych, za każdy przypadek naruszenia; 3) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 Umowy; 4) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 Umowy. 19. Jeżeli Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z uzasadnionym wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania określonych prac przed jego upływem, a Zamawiający wyrazi zgodę, nie powstaje obowiązek zapłaty kary umownej za opóźnienie. 20. Żadna ze Stron nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli udowodni, że niewykonanie zostało spowodowane okolicznością Siły Wyższej. 21. Strona powołująca się na działanie Siły Wyższej („Strona Poszkodowana”) przekaże powiadomienie w tej sprawie drugiej Stronie tak szybko, jak to praktycznie możliwe, jednakże w każdym wypadku nie później, niż w terminie 8 godzin od późniejszego z następujących zdarzeń: (i) wystąpienia Siły Wyższej lub (ii) powzięcia wiadomości o rozpoczęciu działania Siły Wyższej. Strona Poszkodowana w swoim powiadomieniu wskaże skutki działania Siły Wyższej, podając datę rozpoczęcia i szacowany czas przez jaki trwała. Następnie Strona Poszkodowana będzie przekazywać dalsze powiadomienia w sprawie sposobu i zakresu, w jakim dane działanie Siły Wyższej ma wpływ na wykonywanie przez Stronę Poszkodowaną jej zobowiązań wynikających z Umowy. 22. W razie zaistnienia okoliczności Siły Wyższej terminy realizacji umowy przedłużają się o okres jej trwania. 23. Jeśli działanie Siły Wyższej ustanie, Strona niemogąca wykonywać swoich zobowiązań, niezwłocznie przystąpi do należytego wykonywania Umowy.

Odpowiedzialność i kary umowne. 117.1. Każda ze stron Umowy ponosi odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.Strony zastrzegają możliwość dochodzenia kar umownych w niżej wymienionych przypadkach i wysokościach 217.1.1. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wynikłą z niewykonania Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy także w wypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia ma prawo naliczyć Podwykonawcy następujące kary umowne za: a) odstąpienie od Umowy z tej przyczyny. 3. Zamawiający może odstąpić od naliczenia kar umownych Wykonawcy w sytuacji, gdy zdarzenia skutkujące ich naliczeniem nie zostały wywołane zdarzeniami zależnymi od Wykonawcy. 4. W razie zwłoki Wykonawcy, Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania świadczenia umownego w terminie nie krótszym niż 10 Dni Roboczych, jest uprawniony do zlecenia wykonania tych prac, z którymi Wykonawca pozostaje w zwłoce innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, o ile taka zwłoka może spowodować opóźnienie w wykonaniu Umowy lub jej części. Podejmując takie działanie Zamawiający zachowuje roszczenie o naprawienie szkody, a ponadto będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy, w wysokości 10% wartości całkowitego wynagrodzenia netto, b) odstąpienie od Umowy przez Podwykonawcę z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% wartości całkowitego wynagrodzenia netto, c) w przypadku powierzenia przez Podwykonawcę, bez pisemnej zgody Wykonawcy lub z naruszeniem procedury jej udzielania, wykonania całości lub części Przedmiotu Umowy Dalszemu Podwykonawcy, bądź zaniechania przez Podwykonawcę doprowadzenia do zmiany terminu zapłaty wynagrodzenia Dalszemu Podwykonawcy, sprzecznego ze wskazanym przez Wykonawcę, po uprzednim wezwaniu Wykonawcę do doprowadzenia takiej zmiany, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty na jego rzecz kary umownej w wysokości 0,5 % wartości całkowitego wynagrodzenia netto, za każdy stwierdzony przypadek, d) w przypadku nieobecności upoważnionego przedstawiciela Podwykonawcy na naradach koordynacyjnych Wykonawca ma prawo żądać zapłaty kary umownej w wysokości 1 000,- PLN za każdą nieobecność, bez względu na jej przyczynę, e) w przypadku naruszenia przez Podwykonawcę zobowiązania do zachowania poufności, określonego w pkt 7 OWU, w wysokości 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. 517.1.2. W wypadku, gdy Wykonawca, pomimo bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na piśmie, nie zapłaci Zamawiającemu Podwykonawca może naliczyć Wykonawcy następujące kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do potrącenia wierzytelności z tytułu kary umownej z wierzytelności Wykonawcy z tytułu zapłaty Wynagrodzenia. Należności z kar umownych pokryte mogą być również z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Jeżeli Zamawiający ze swej winy opóźnia się z zapłatą na rzecz Wykonawcy, pomimo, iż jest ona zgodnie z Umową wymagalna, Wykonawca może żądać odsetek ustawowych za czas opóźnienia. 7. Całkowita łączna odpowiedzialność Strony z tytułu szkód wyrządzonych drugiej Stronie w związku z Umową jest ograniczona do łącznej wartości Wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 ust. 1 Umowy. 8. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa powyżej, nie ma zastosowania w odniesieniu doumowne: 1a) szkód wyrządzonych drugiej Stronie za odstąpienie od Umowy umyślnie oraz w wyniku rażącego niedbalstwa; 2) szkód wyrządzonych Zamawiającemu, które wynikają z Wad Prawnych dostarczonych Produktów, a w szczególności w związku z roszczeniami osób trzecich podniesionymi z tytułu naruszenia ich Praw Własności Intelektualnej; 3) szkód wyrządzonych Zamawiającemu w związku z naruszeniem zobowiązań Wykonawcy dotyczących obowiązku zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych. 9. Zapłata jakiejkolwiek kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej od Wykonawcy na zasadach ogólnych lub dochodzenia świadczeń od ubezpieczyciela Wykonawcy. 10. Całkowita łączna odpowiedzialność Strony z tytułu kar umownych w związku z Umową jest ograniczona do wartości 50% Wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 Umowy. 11. Kary umowne mają charakter autonomiczny; w przypadku, gdy jedno zdarzenie lub stan faktyczny powoduje powstanie odpowiedzialności z tytułu dwóch i więcej kar umownych, Zamawiający jest uprawiony do dochodzenia poszczególnych kar niezależnie. 12. Kary umowne przewidziane Umową są płatne w terminie 14 dni od przesłania przez Zamawiającego wezwania do ich zapłaty. 13. Zamawiający ma prawo dochodzenia kary umownej za opóźnienia w wykonaniu Umowy w przypadku: 1) opóźnienia w terminie wykonania któregokolwiek z Etapów, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, odpowiednio w wysokości 10 000 zł oraz dodatkowo 0,05% wynagrodzenia za wykonanie danego Etapu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2) opóźnienia w terminie wdrożenia Systemu, tj. w terminie Odbioru Końcowego Systemu, Podwykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 000 zł oraz dodatkowo 0,0510% łącznego Wynagrodzenia wskazanego wartości wynagrodzenia netto, b) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Podwykonawcy, w § 16 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnieniawysokości 10% wartości wynagrodzenia netto. 1417.2. Zamawiający Zapłata kar następować może poprzez potrącenie ich wysokości z przysługującego Podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia. 17.3. Zapłata kar umownych wyszczególnionych w pkt 17.1.1. lit. c) – f) niniejszego paragrafu nie zwalnia Podwykonawcę z wykonania Przedmiotu Umowy w całości. 17.4. W przypadku gdy szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Jeżeli szkoda spowodowana jest innymi przyczynami niż określone powyżej, Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 17.5. Jeżeli wysokość wyliczonych kar umownych przekroczy 30% Wynagrodzenia netto, Wykonawca ma prawo odstąpić od Umowy wedle swojego wyboru w całości lub w części. 17.6. Maksymalna odpowiedzialność Podwykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy jest ograniczona do wysokości 100% Ceny, przy czym Wykonawca ma możliwość dochodzenia następujących od Podwykonawcy odszkodowania z tytułu utraconych korzyści. 17.7. Kary umowne i odszkodowania będą rozliczane na podstawie stosownej noty księgowej obciążeniowej w terminie 21 dni od jej wystawienia przez Wykonawcę i mogą zostać potrącane z należnych Podwykonawcy płatności w przypadku ich nieterminowej zapłaty. Jeśli kwota wymagalnych płatności Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy nie jest wystarczająca, aby pokryć należne w danym czasie kary umowne i odszkodowania, Wykonawca może w szczególności wykorzystać Zabezpieczenie w celu ściągnięcia należnej mu kwoty kar umownych za opóźnienia w usuwaniu Błędów: 1) w wysokości 2500 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Reakcji na błąd krytyczny, 2) w wysokości 1000 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Reakcji na błąd mniejszej wagi, 3) w wysokości 2500 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Obejścia lub Czasu Naprawy błędu krytycznego, 4) w wysokości 1000 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Obejścia lub Czasu Naprawy błędu mniejszej wagi, 5) w wysokości 2000 zł za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia w zainstalowaniu jakiejkolwiek krytycznej poprawki lub aktualizacji Komponentów (w tym Oprogramowania Gotowego) związanych z bezpieczeństwem i stabilnością działania Systemuodszkodowań. 15. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej, jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających fakt zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę osoby, co do której przewidziany jest taki obowiązek (w tym także dodatkowych dokumentów na żądanie Zamawiającego), albo jeżeli przedstawione dokumenty lub wyjaśnienia potwierdzają brak wymaganego zatrudnienia, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek. Kara umowna przewidziana za niewykazanie faktu zatrudnienia danej osoby w oparciu o umowę o pracę należna jest także w przypadku późniejszego zatrudnienia tej osoby. 16. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 500 zł za każde zdarzenie, które zgodnie z OPZ lub Umową może być uznane za nienależyte wykonanie umowy, z zastrzeżeniem ust. 17. 17. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10.000 zł za każde zdarzenie, które zgodnie z OPZ lub Umową może być uznane za nienależyte wykonanie umowy w zakresie utrzymania Systemu. 18. Zamawiający ma prawo dochodzenia następujących kar umownych: 1) w przypadku naruszenia postanowień Umowy dotyczących ochrony Informacji Poufnych - w wysokości 25 000 złotych, za każdy przypadek naruszenia; 2) w przypadku naruszenia zasad ochrony lub przetwarzania danych osobowych - w wysokości 25 000 złotych, za każdy przypadek naruszenia; 3) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 Umowy; 4) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 Umowy. 19. Jeżeli Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z uzasadnionym wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania określonych prac przed jego upływem, a Zamawiający wyrazi zgodę, nie powstaje obowiązek zapłaty kary umownej za opóźnienie. 20. Żadna ze Stron nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli udowodni, że niewykonanie zostało spowodowane okolicznością Siły Wyższej. 21. Strona powołująca się na działanie Siły Wyższej („Strona Poszkodowana”) przekaże powiadomienie w tej sprawie drugiej Stronie tak szybko, jak to praktycznie możliwe, jednakże w każdym wypadku nie później, niż w terminie 8 godzin od późniejszego z następujących zdarzeń: (i) wystąpienia Siły Wyższej lub (ii) powzięcia wiadomości o rozpoczęciu działania Siły Wyższej. Strona Poszkodowana w swoim powiadomieniu wskaże skutki działania Siły Wyższej, podając datę rozpoczęcia i szacowany czas przez jaki trwała. Następnie Strona Poszkodowana będzie przekazywać dalsze powiadomienia w sprawie sposobu i zakresu, w jakim dane działanie Siły Wyższej ma wpływ na wykonywanie przez Stronę Poszkodowaną jej zobowiązań wynikających z Umowy. 22. W razie zaistnienia okoliczności Siły Wyższej terminy realizacji umowy przedłużają się o okres jej trwania. 23. Jeśli działanie Siły Wyższej ustanie, Strona niemogąca wykonywać swoich zobowiązań, niezwłocznie przystąpi do należytego wykonywania Umowy.

Odpowiedzialność i kary umowne. 1. Każda ze stron Umowy ponosi odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu. 2. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wynikłą z niewykonania Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy także w wypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od Umowy z tej przyczyny. 3. Zamawiający może odstąpić od naliczenia kar umownych Wykonawcy w sytuacji, gdy zdarzenia skutkujące ich naliczeniem nie zostały wywołane zdarzeniami zależnymi od Wykonawcy. 415.1. W razie zwłoki Wykonawcyprzypadku niewykonania umowy przez jedną ze Stron, Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania świadczenia umownego w tym za niedostarczenie/ nieodebranie całości lub części towaru w terminie określonym w warunkach umowy, jeśli nie krótszym niż 10 Dni Roboczychuzgodniono inaczej, Stronom przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości niedostarczonego lub nieodebranego towaru w cenie określonej w niniejszej umowie. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną Kupujący ma prawo obciążyć Sprzedającego wartością poniesionej szkody (w tym zakupu towaru zastępczego) oraz dokonania potrącenia ww. należności ze wszelkimi zobowiązaniami, również jeszcze niewymagalnymi, wobec Sprzedającego 15.2. W przypadku, gdyby okazało się, że towar posiada wady prawne, a w szczególności, że Sprzedający nie jest uprawniony do zlecenia wykonania tych pracrozporządzania towarem, z którymi Wykonawca pozostaje w zwłoce innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, o ile taka zwłoka może spowodować opóźnienie w wykonaniu Umowy lub jej części. Podejmując takie działanie Zamawiający zachowuje roszczenie o naprawienie szkody, a ponadto jak też złoży nieprawdziwe oświadczenie i dokumenty dotyczące wymogów zrównoważonego rozwoju towaru Kupujący będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 5niniejszej umowy odpowiednio do postanowień pkt 13.8, żądania zapłaty kary umownej w wysokości 20 % ceny określonej w umowie za towar liczonej za ilość towaru wskazaną w pkt. 2 umowy oraz dochodzenia roszczeń uzupełniających, gdy wysokość szkody przekroczy wartość kary umownej. W wypadkutakim wypadku Sprzedający wstąpi do ewentualnych 15.3. W przypadku stwierdzenia obecności GMO pestycydów, lub innych zanieczyszczeń limitowanych prawem w dostarczonej partii rzepaku, Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w wysokości 100% wartości dostarczonego surowca, objętego umową. W przypadku, gdy Wykonawca, pomimo bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na piśmie, nie zapłaci Zamawiającemu kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do potrącenia wierzytelności z tytułu kary umownej z wierzytelności Wykonawcy z tytułu zapłaty Wynagrodzenia. Należności z kar umownych pokryte mogą być również z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Jeżeli Zamawiający ze swej winy opóźnia się z zapłatą na rzecz Wykonawcy, pomimo, iż jest ona zgodnie z Umową wymagalna, Wykonawca może żądać odsetek ustawowych za czas opóźnienia. 7. Całkowita łączna odpowiedzialność Strony z tytułu szkód wyrządzonych drugiej Stronie w związku z Umową jest ograniczona do łącznej wartości Wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 ust. 1 Umowy. 8. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa powyżej, nie ma zastosowania w odniesieniu do: 1) szkód wyrządzonych drugiej Stronie Umowy umyślnie oraz w wyniku rażącego niedbalstwa; 2) szkód wyrządzonych Zamawiającemu, które wynikają z Wad Prawnych dostarczonych Produktów, a w szczególności w związku z roszczeniami osób trzecich podniesionymi z tytułu naruszenia ich Praw Własności Intelektualnej; 3) szkód wyrządzonych Zamawiającemu w związku z naruszeniem zobowiązań Wykonawcy dotyczących obowiązku zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych. 9. Zapłata jakiejkolwiek kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej od Wykonawcy nie wystarczy na zaspokojenie roszczeń Kupującego, wówczas Kupujący uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych lub dochodzenia świadczeń od ubezpieczyciela Wykonawcyprawa cywilnego. 1015.4. Całkowita łączna odpowiedzialność Strony W przypadkach o których mowa w pkt 13.1-13.3 Kupujący ma także prawo do dokonania zakupu towaru zastępczego, na koszt i ryzyko Sprzedawcy. 15.5. Każda strona ma prawo dokonać rozliczenia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy z wierzytelnościami drugiej strony wynikającymi z niniejszej umowy. 15.6. Każda dostawa towaru musi spełniać parametry jakościowe określone w umowie. Kupujący zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia towaru, gdy jego jakość odbiega od parametrów gwarantowanych w umowie. 15.7. W przypadku okoliczności, uniemożliwiających Sprzedającemu wykonanie umowy, Sprzedający zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Kupującego o zaistniałych okolicznościach, nie później niż w terminie 5 dni od ich zaistnienia. Nie wyklucza to odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu niewykonania umowy, w tym w szczególności obowiązku zapłaty kar umownych w związku z Umową jest ograniczona do wartości 50% Wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 Umowyniej określonych. 1115.8. Kary umowne mają charakter autonomiczny; w W przypadku, gdy jedno zdarzenie którakolwiek ze Stron opóźnia się z właściwym wykonaniem umowy dłużej niż 3 dni, druga Strona ma prawo odstąpić w całości lub stan faktyczny powoduje powstanie odpowiedzialności z tytułu dwóch i więcej kar umownych, Zamawiający jest uprawiony do dochodzenia poszczególnych kar niezależnieczęści od umowy w terminie 30 dni od spełnienia się przesłanki odstąpienia od umowy. 1215.9. Kary umowne przewidziane Umową są płatne w terminie 14 dni od przesłania przez Zamawiającego wezwania do ich zapłaty. 13Postanowień ust. Zamawiający ma prawo dochodzenia kary umownej za opóźnienia w wykonaniu Umowy w przypadku: 1) opóźnienia w terminie wykonania któregokolwiek z Etapów, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, odpowiednio w wysokości 10 000 zł oraz dodatkowo 0,05% wynagrodzenia za wykonanie danego Etapu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2) opóźnienia w terminie wdrożenia Systemu, tj. w terminie Odbioru Końcowego Systemu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 000 zł oraz dodatkowo 0,05% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 14. Zamawiający ma prawo dochodzenia następujących kar umownych za opóźnienia w usuwaniu Błędów: 1) w wysokości 2500 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Reakcji na błąd krytyczny, 2) w wysokości 1000 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Reakcji na błąd mniejszej wagi, 3) w wysokości 2500 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Obejścia lub Czasu Naprawy błędu krytycznego, 4) w wysokości 1000 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dotrzymaniu Czasu Obejścia lub Czasu Naprawy błędu mniejszej wagi, 5) w wysokości 2000 zł za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia w zainstalowaniu jakiejkolwiek krytycznej poprawki lub aktualizacji Komponentów (w tym Oprogramowania Gotowego) związanych z bezpieczeństwem i stabilnością działania Systemu. 15. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej, jeżeli Wykonawca 13.1-13.8 nie przedstawi dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających fakt zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę osoby, co do której przewidziany jest taki obowiązek (w tym także dodatkowych dokumentów na żądanie Zamawiającego), albo jeżeli przedstawione dokumenty lub wyjaśnienia potwierdzają brak wymaganego zatrudnienia, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek. Kara umowna przewidziana za niewykazanie faktu zatrudnienia danej osoby w oparciu o umowę o pracę należna jest także stosuje się w przypadku późniejszego zatrudnienia tej osoby. 16. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 500 zł za każde zdarzenie, które zgodnie z OPZ lub Umową może być uznane za nienależyte wykonanie umowy, z zastrzeżeniem ust. 17. 17. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10.000 zł za każde zdarzenie, które zgodnie z OPZ lub Umową może być uznane za nienależyte wykonanie umowy w zakresie utrzymania Systemu. 18. Zamawiający ma prawo dochodzenia następujących kar umownych: 1) w przypadku naruszenia postanowień Umowy dotyczących ochrony Informacji Poufnych - w wysokości 25 000 złotych, za każdy przypadek naruszenia; 2) w przypadku naruszenia zasad ochrony lub przetwarzania danych osobowych - w wysokości 25 000 złotych, za każdy przypadek naruszenia; 3) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 Umowy; 4) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% łącznego Wynagrodzenia wskazanego w § 16 Umowy. 19. Jeżeli Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z uzasadnionym wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania określonych prac przed jego upływemwystąpienia siły wyższej, a Zamawiający wyrazi zgodęw szczególności: powodzi, pożaru, katastrofy budowlanej, oraz innych klęsk żywiołowych, pod warunkiem, że o zdarzeniach tych Kupujący zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę w sposób udokumentowany, nie powstaje obowiązek zapłaty kary umownej za opóźnienie. 20. Żadna ze Stron nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli udowodni, że niewykonanie zostało spowodowane okolicznością Siły Wyższej. 21. Strona powołująca się na działanie Siły Wyższej („Strona Poszkodowana”) przekaże powiadomienie w tej sprawie drugiej Stronie tak szybko, jak to praktycznie możliwe, jednakże w każdym wypadku nie późniejpóźniej jednak, niż w terminie 8 godzin okresie 7 dni od późniejszego z następujących zdarzeń: (i) wystąpienia Siły Wyższej daty zaistnienia zdarzenia lub (ii) powzięcia wiadomości o rozpoczęciu działania Siły Wyższejdnia otrzymania dokumentów potwierdzających zdarzenie. Strona Poszkodowana w swoim powiadomieniu wskaże skutki działania Siły Wyższej, podając datę rozpoczęcia i szacowany czas przez jaki trwała. Następnie Strona Poszkodowana będzie przekazywać dalsze Brak powiadomienia w sprawie sposobu i zakresu, w jakim dane działanie Siły Wyższej ma wpływ zakreślonym terminie powoduje utratę możliwości powołania się na wykonywanie wystąpienie siły wyższej. 15.10. Kupujący nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe zrealizowanie płatności w 15.11. Strony wprowadzają zakaz przenoszenia przez Stronę Poszkodowaną jej zobowiązań Sprzedającego wierzytelności wynikających z Umowyniniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody Kupującego. Przelew wierzytelności bez zgody Kupującego jest nieważny, a jego skutki obciążają Sprzedającego. 22. W razie zaistnienia okoliczności Siły Wyższej terminy realizacji umowy przedłużają się o okres jej trwania. 23. Jeśli działanie Siły Wyższej ustanie, Strona niemogąca wykonywać swoich zobowiązań, niezwłocznie przystąpi do należytego wykonywania Umowy.