ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE Przykładowe klauzule

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 1) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, 2) za zwłokę w wykonaniu każdego z operatów lub ich aktualizacji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, 3) za zwłokę w usunięciu wad lub w dokonaniu poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na podstawie § 5 Umowy, na usunięcie wad lub dokonania poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy, 4) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, z wyłączeniem przypadków, o jakich mowa w pkt 2-3 niniejszego ustępu, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 3. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 4. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonane prace. 5. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest niezależna od winy w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy następuje z powodu okoliczności związanych z działalnością Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. 1. Wykonawca odpowiada do wysokości poniesionych strat przez Zamawiającego za szkody powstałe z winy Wykonawcy. Łączna i całkowita odpowiedzialność Wykonawcy za wszystkie szkody związane z Umową, niezależnie od podstawy prawnej dochodzenia odszkodowania (w szczególności z tytułu odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej, odpowiedzialności na zasadzie winy i ryzyka), jest ograniczona do rzeczywistych strat. 2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat lub szkód poniesionych przez Zamawiającego lub osoby trzecie: a. na skutek przekazania przez Zamawiającego niewłaściwych informacji lub nieprzekazania informacji lub materiałów potrzebnych do wykonania Przedmiotu Umowy, b. wynikających z nieprawidłowej obsługi Oprogramowania przez Zamawiającego, c. spowodowanych przez błędy i awarie sprzętu lub oprogramowania nieobjęte przedmiotem Umowy, d. związanych z wystąpieniem Siły Wyższej lub innych okoliczności niezależnych od Stron lub utratą danych spowodowaną przez Zamawiającego, e. spowodowanych przez ingerencję w kody źródłowe Oprogramowania lub naruszenie warunków Umowy Licencyjnej, a także będące następstwem działania wirusa komputerowego, napraw lub innego rodzaju ingerencji w Oprogramowanie innych osób niż upoważnione przez Wykonawcę. 3. W przypadku trwałego – tj. na okres dłuższy niż 10 Dni Roboczych – zaprzestania przez Wykonawcę świadczenia usług wskazanych w § 1 ust. 1, Zamawiający zobowiązany jest do wezwania Wykonawcy do podjęcia realizacji usług w terminie 7 dni pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokości 10% łącznej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy. W sytuacji dalszego braku reakcji Wykonawcy realizacji świadczenia Usług pomimo naliczenia kary, o której mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający ma możliwość odstąpienia od Umowy na warunkach określonych w ust. 4. Karę naliczoną na zasadach określonych powyżej zalicza się w takim wypadku na poczet kary należnej Zamawiającego z tytułu odstąpienia od Umowy. 4. W przypadku odstąpienia, wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1. 5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, z tym zastrzeżeniem, iż całkowita odpowiedzialność ...

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. 1. Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach: 1) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy lub jego części w stosunku do terminów określonych w Umowie – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w usunięciu w terminie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub częściowym Przedmiotu Umowy lub w usunięciu w terminie wad i usterek ujawnionych w okresie Gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień opóźnienia, 3) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w oddaniu obiektu do ruchu w stosunku do czasu określonego w zatwierdzonym przez Xxxxxxxxxxxxx harmonogramie wyłączeń, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt. 39) OWU – w wysokości 1.000,00 zł. Tak określona kara umowna nie wyczerpuje uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia ewentualnego odszkodowania w pełnej wysokości poniesionych szkód z tytułu opóźnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w tym związanych z roszczeniami osób trzecich (np. kar i odszkodowań jakie Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami osobom trzecim za wstrzymanie dostaw energii elektrycznej),

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. 1. Strony przyjmują następujące zasady w zakresie naliczania kar umownych. 2. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w okolicznościach i wysokościach ustalonych poniżej: 1) w przypadku zwłoki w realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt a) i) oraz b) i) Umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt b) Umowy, w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 2) w przypadku zwłoki w realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt c) i) Umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt b) Umowy, w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 3) w przypadku zwłoki w realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt a) ii) – iii) oraz b) ii) – iii) Umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt c) Umowy, w wysokości 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych i 00/100), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 4) w przypadku zwłoki w realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt c) ii) – iii) Umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt c) Umowy, w wysokości 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych i 00/100), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 5) w przypadku zwłoki w wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w § 7 ust. 4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych i 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 6) w przypadku niewykonania w terminie zobowiązania, o którym mowa w § 7 ust. 5 Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100) za każdy przypadek niewykonania tego zobowiązania; 7) w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych i 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 8) w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 8 ust. 9 Umowy (zdanie drugie), w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 9) w przypadku odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia jej przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy; 10) za każdy przypadek naruszenia zobowiązań dotyczących poufności informacji zawartych w § 10 Umowy, w wysokości 10000 (słowni...

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. 1. Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt roszczeń osób trzecich, których zasadność została uznana prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, w wypadku naruszenia przez system EZD praw z tytułu praw autorskich, praw pokrewnych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych, użytkowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe, które są przedmiotem Umowy. Wykonawca podejmie obronę Zamawiającego w przypadku złożenia jakiegokolwiek pozwu lub wszczęcia postępowania związanego z powyższym. W takim przypadku Zamawiający niezwłocznie udzieli Wykonawcy upoważnienia umożliwiającego Wykonawcy obronę Zamawiającego w takim postępowaniu, przez co należy rozumieć również, że Wykonawca będzie ściśle współpracował przy takiej obronie z Zamawiającym do wykonania powyższych zobowiązań. 2. W przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od niniejszej Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zapłaci na żądanie Wykonawcy karę umowną w wysokości 30% (trzydzieści procent) Wynagrodzenia. Wykonawca może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej 3. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od niniejszej Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci na żądanie Zamawiającego karę umowną w wysokości 30% (trzydzieści procent) Wynagrodzenia. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. W wypadku naruszenia zobowiązania do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych lub danych osobowych, Zamawiający będzie uprawniony do żądania kary umownej w wysokości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), za każdy przypadek naruszenia.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. 1. Zamawiający będzie miał prawo żądania zapłaty kary umownej : a) w razie naruszenia przez Zleceniobiorcę uzgodnionego terminu poboru próbki, o którym jest mowa w § 2 ust.5 - w wysokości za każde naruszenie, b) w razie niewykonania przez Zleceniobiorcę ustalonej ilości lub częstotliwości badań określonych w załączniku Nr 1 do Umowy – w wysokości za każde naruszenie, przy czym Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 2. W przypadku gdy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy dojdzie do zniszczenia lub uszkodzenia próbki pobranej do analizy, Zleceniobiorca jest zobligowany, na swój koszt, do powtórnego pobrania próbki w dniu w którym dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia próbki i przeprowadzenia badania, w zakresie i w terminie przewidzianym Umową. 3. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do naprawienia szkody Zamawiającemu w pełnej wysokości w rozumieniu art.361 Kodeksu Cywilnego, powstałej wskutek utraty ważności Certyfikatu Akredytacji uprawniającego Zleceniobiorcę do wykonywania badań w zakresie objętym Umową.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. 1. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu, w tym również za szkodę wyrządzoną przez osoby, którymi Wykonawca posłużył się przy wykonaniu Umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w przypadku zwłoki w realizacji Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 Umowy - w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy w całości, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 15% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy. 4. Suma kar umownych wskazanych w ust. 2 nie przekroczy 20 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy. 5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych. 6. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. 17.1. Jeżeli Xxxxxxxx opóźni się z rozpoczęciem lub wykończeniem wykonania Przedmiotu Umowy (dostawa, instalacja) tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, JTEC Spółka z o.o. przysługuje: a) kara umowna w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za wykonanie Prac ustalonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia lub b) prawo odstąpienia od Umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. 17.2. W razie skorzystania przez JTEC Spółka z o.o. z prawa odstąpienia, o którym mowa w pkt 21.1 JTEC Spółka z o.o. przysługuje kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy ustalonego w Umowie. 17.3. W przypadku naruszenia przez Dostawcę postanowień dotyczących obowiązków zachowania poufności określonych w punkcie 16 niniejszych Ogólnych Warunków, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz JTEC Spółka z o.o. kary umownej w wysokości 10.000 zł za każdy przypadek naruszenia. 17.4. W przypadku naruszenia przez Dostawcę postanowień dotyczących przestrzegania przepisów BHP określonych w pkt 19.3. niniejszych Ogólnych Warunków Dostawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz JTEC Spółka z o.o. kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy przypadek naruszenia. 17.5. JTEC Spółka z o.o. może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne, o których mowa w niniejszym punkcie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. 1. Pr z et w ar z anjeącpy oDnao s i p ełną o dp o w iedz ialno ś ć w z ględem EC z a w s z elkie nar u s z enia niniejs z w y nikłe z niep r aw idło w ego w y ko ny w ania niniejs z ej Umo w y DPA p r z ez- p Por pz retz wezar zz aapjąłcaetgoę kDaar umownych lub odszkodowania. Wszelkie ograniczenia odpowiedz ialno ś ci u z go dnio ne inacz ej niż w niniejs z ej u mo nie z najdu ją z as t o s o w ania do niniejs z ej Umo w y DPA. 2. W p r z y p adku z aw inio nego nar u s z enia p r z ez Pr z et w ar z ającego Dane niniejs z ej Umo w uprawnienie do naliczania kar umownych w w y s o ko0ś. ci030 0 , 0 0 PLN ( s ło w nie t r z y dz ieś ciwt y s ięcy p r z y p adku każ dego nar u s z enia o dr xxxxx, p r z y cz y m z a o dr ębne nar u s z enie u w aż any p r o w adz ący do nar u s z eń niez ależ nie o d ilo ś ci dany ch o s o bo w y chE. C zUpt r yawt nuiełnuientaro upsr zz eyni niniejs z ej Umo w y DPA z p r z y cz y n do t y cz ący ch w y łącz nie niep r aw idło w ego w y ko ny w xxxx xxx Pr z et w ar z ającego Dane. 3. Nalicz enie z as t r z eż o ny ch Umo w ą kar u mo w ny ch nie w y łącz a mo ż liw o ś ci do choa dnza enia p r z z as adach o gó lny ch w y nikający ch z p r z ep is ó w ko deks u cy w ilnego do p ełnej w y s o ko ś ci s p o nies io nej p r z ez EC w z w iąz ku z e z dar z eniem, kt ó r e jes t p o ds t aw ą nalicz enia o kr eś lo 4. Kar y u mo w ne s ą niez ależ ne o d s iebie iCnwalepż eąłnsejięwEy s o ko ś ci. Za każ dy p r z y p adek nar u s z e Umo w y DPA, r o z u miany w s p o s ó b o kr eś lo ny w u s t . 2 , kar y u mo w ne będą nalicz ane niniejs z ej Umo w y DPA mo gą by ć nalicz ane w p r z y p adku : a) Uniemo ż liw ienia p r z ep r o w ardzo elinii/a kluo bntniew y w iąz ania s ię z o bo w iąz kó w o kr eś lo ny ch w § DPA z w iąz any ch z p r z ep r o w adz eniem ko nt r o li;