Common use of ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE Clause in Contracts

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. 1. Wykonawca odpowiada do wysokości poniesionych strat przez Zamawiającego za szkody powstałe z winy Wykonawcy. Łączna i całkowita odpowiedzialność Wykonawcy za wszystkie szkody związane z Umową, niezależnie od podstawy prawnej dochodzenia odszkodowania (w szczególności z tytułu odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej, odpowiedzialności na zasadzie winy i ryzyka), jest ograniczona do rzeczywistych strat. 2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat lub szkód poniesionych przez Zamawiającego lub osoby trzecie: a. na skutek przekazania przez Zamawiającego niewłaściwych informacji lub nieprzekazania informacji lub materiałów potrzebnych do wykonania Przedmiotu Umowy, b. wynikających z nieprawidłowej obsługi Oprogramowania przez Zamawiającego, c. spowodowanych przez błędy i awarie sprzętu lub oprogramowania nieobjęte przedmiotem Umowy, d. związanych z wystąpieniem Siły Wyższej lub innych okoliczności niezależnych od Stron lub utratą danych spowodowaną przez Zamawiającego, e. spowodowanych przez ingerencję w kody źródłowe Oprogramowania lub naruszenie warunków Umowy Licencyjnej, a także będące następstwem działania wirusa komputerowego, napraw lub innego rodzaju ingerencji w Oprogramowanie innych osób niż upoważnione przez Wykonawcę. 3. W przypadku trwałego – tj. na okres dłuższy niż 10 Dni Roboczych – zaprzestania przez Wykonawcę świadczenia usług wskazanych w § 1 ust. 1, Zamawiający zobowiązany jest do wezwania Wykonawcy do podjęcia realizacji usług w terminie 7 dni pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokości 10% łącznej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy. W sytuacji dalszego braku reakcji Wykonawcy realizacji świadczenia Usług pomimo naliczenia kary, o której mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający ma możliwość odstąpienia od Umowy na warunkach określonych w ust. 4. Karę naliczoną na zasadach określonych powyżej zalicza się w takim wypadku na poczet kary należnej Zamawiającego z tytułu odstąpienia od Umowy. 4. W przypadku odstąpienia, wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1. 5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, z tym zastrzeżeniem, iż całkowita odpowiedzialność Wykonawcy ze wszystkich tytułów w tym kar umownych oraz odszkodowania uzupełniającego nie przekroczy kwoty równej 100% wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy. 6. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy należnego na podstawie Umowy bez konieczności składania odrębnego oświadczenia w tym przedmiocie. Łączna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. 1. Wykonawca odpowiada Przetwarzający Dane ponosi pełną odpowiedzialność względem EC za wszelkie naruszenia niniejszej Umowy DPA poprzez zapłatę kar umownych lub odszkodowania aż do wysokości poniesionych strat przez Zamawiającego za szkody powstałe z winy Wykonawcygranicy siły wyższej. Łączna i całkowita odpowiedzialność Wykonawcy za wszystkie szkody związane z Umową, niezależnie od podstawy prawnej dochodzenia odszkodowania (w szczególności z tytułu Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej, odpowiedzialności na zasadzie winy i ryzyka), jest ograniczona uzgodnione gdzie indziej nie znajdują zastosowania do rzeczywistych stratniniejszej Umowy DPA. 2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności W przypadku naruszenia przez Przetwarzającego Dane niniejszej Umowy DPA EC przysługuje uprawnienie do naliczania kar umownych w wysokości 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy) w przypadku każdego naruszenia odrębnie. Uprawnienie to przysługuje EC z tytułu jakichkolwiek strat lub szkód poniesionych przez Zamawiającego lub osoby trzecie: a. na skutek przekazania przez Zamawiającego niewłaściwych informacji lub nieprzekazania informacji lub materiałów potrzebnych naruszenia niniejszej Umowy DPA niezależnie od tego, czy naruszenie jest zawinione czy niezawinione. EC nie przysługuje uprawnienie do wykonania Przedmiotu Umowy, b. wynikających z nieprawidłowej obsługi Oprogramowania przez Zamawiającego, c. spowodowanych przez błędy i awarie sprzętu lub oprogramowania nieobjęte przedmiotem Umowy, d. związanych z wystąpieniem Siły Wyższej lub innych okoliczności niezależnych od Stron lub utratą danych spowodowaną przez Zamawiającego, e. spowodowanych przez ingerencję naliczenia kar umownych wyłącznie w kody źródłowe Oprogramowania lub przypadku, gdy naruszenie warunków Umowy Licencyjnej, a także będące następstwem jest konsekwencją działania wirusa komputerowego, napraw lub innego rodzaju ingerencji w Oprogramowanie innych osób niż upoważnione przez Wykonawcęsiły wyższej. 3. W przypadku trwałego – tj. na okres dłuższy niż 10 Dni Roboczych – zaprzestania Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Wykonawcę świadczenia usług wskazanych w § 1 ust. 1, Zamawiający zobowiązany jest do wezwania Wykonawcy do podjęcia realizacji usług w terminie 7 dni pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokości 10% łącznej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy. W sytuacji dalszego braku reakcji Wykonawcy realizacji świadczenia Usług pomimo naliczenia kary, o której mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający ma możliwość odstąpienia od Umowy na warunkach określonych w ust. 4. Karę naliczoną EC odszkodowania na zasadach określonych powyżej zalicza się ogólnych wynikających z przepisów kodeksu cywilnego do pełnej wysokości szkody (jeżeli wystąpiła) poniesionej przez EC w takim wypadku na poczet kary należnej Zamawiającego z tytułu odstąpienia od Umowyzwiązku ze zdarzeniem, które jest podstawą naliczenia określonej kary. 4. W Kary umowne są niezależne od siebie i należą się EC w pełnej wysokości także wtedy, gdy w przypadku odstąpieniajednego zdarzenia doszło do więcej niż jednego naruszenia niniejszej Umowy DPA, wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wobec czego EC może naliczyć więcej niż jedną karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ustumowną. 1Za każdy przypadek naruszenia niniejszej Umowy DPA kary umowne będą naliczane odrębnie. 5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, z tym zastrzeżeniem, iż całkowita odpowiedzialność Wykonawcy ze wszystkich tytułów Kary umowne są należne także w tym kar umownych oraz odszkodowania uzupełniającego nie przekroczy kwoty równej 100% wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 7 ust. 1 Umowyprzypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy DPA lub jej rozwiązania przez Strony. 6. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia Kwoty kar umownych będą płatne w terminie wskazanym w żądaniu EC, co nie wyłącza możliwości potrącenia naliczonych kar ani zaspokojenia roszczeń z wynagrodzenia Wykonawcy należnego zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej Umowy DPA, o ile takie zabezpieczenie zostało ustanowione. 7. Niezależnie od zasad odpowiedzialności uregulowanych w niniejszym paragrafie, Przetwarzający Dane ponosi odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych na zasadach określonych w RODO, w szczególności w art. 82 i 83, oraz na zasadach określonych w przepisach prawa krajowego dotyczących ochrony danych osobowych. 8. W przypadku skierowania przez osobę trzecią lub Spółki do EC jakichkolwiek roszczeń, w tym roszczeń odszkodowawczych, związanych z nieprawidłowym przetwarzaniem Danych Osobowych przez Przetwarzającego Dane, w tym przetwarzaniem Danych Osobowych niezgodnie z niniejszą Umową DPA lub niezgodnie z Prawem Ochrony Danych Osobowych lub niezgodnie z pisemnymi poleceniami EC lub Spółek lub wbrew pisemnym poleceniom EC lub Spółek, Przetwarzający Dane zwolni EC z obowiązku świadczenia w przypadku jakiegokolwiek roszczenia osoby trzeciej lub Spółek w zakresie wszelkich odszkodowań należnych od EC w związku z takim naruszeniem w pełnym zakresie oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem przez osobę trzecią lub Spółki tego roszczenia, w tym kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego. Podmiot Przetwarzający jest odpowiedzialny na zasadach wskazanych powyżej w stosunku do EC lub Spółek w zakresie kierowanych do niego roszczeń związanych z nieprawidłowym przetwarzaniem Danych Osobowych po stronie Przetwarzającego Dane. 9. Przetwarzający Dane jest zobowiązany do udzielenia EC lub Spółkom wszelkiej pomocy, w tym informacji i wyjaśnień, potrzebnych do podjęcia obrony przed tymi roszczeniami. Przetwarzający Dane wstąpi do procesu na miejsce pozwanego lub, gdyby było to niemożliwe, wstąpi do procesu w charakterze interwenienta ubocznego. 10. Przetwarzający Dane ponosi względem EC lub Spółek pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania Podprzetwarzających Dane, w zakresie, w jakim powierza im przetwarzanie Danych Osobowych, których dotyczy niniejsza Umowa DPA, jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od podjętych przez Przetwarzającego Dane działań mających na celu dokonanie oceny, czy Podprzetwarzający Dane daje rękojmię należytego przetwarzania Danych Osobowych, w tym czy stosuje właściwe środki techniczne lub organizacyjne zabezpieczenia Danych Osobowych. 11. EC nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Przetwarzającego Dane lub Podprzetwarzającego Dane za szkodę powstałą po stronie Przetwarzającego Dane lub Podprzetwarzającego Dane wskutek nałożenia odpowiednio na Przetwarzającego Dane lub Podprzetwarzającego Dane przez organ nadzorczy administracyjnej kary pieniężnej lub innej sankcji administracyjnej z tytułu Naruszenia Ochrony Danych Osobowych przez odpowiednio Przetwarzającego Dane lub Podprzetwarzającego Dane. 12. Przetwarzajacy zobowiązuje się do zawarcia w umowach DPA zawartych z podmiotami Podprzetwarzajacymi klauzuli, zgodnie z którą Administratorzy Danych oraz EC na podstawie Umowy bez konieczności składania odrębnego oświadczenia w tym przedmiocie. Łączna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1.pełnomocnictw szczególnych od Administratorów będą uprawnieni do rozwiązania tych umów i nakazania usunięcia lub zwrotu Danych Osobowych

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. 1. Wykonawca odpowiada do wysokości poniesionych strat przez Zamawiającego za szkody powstałe z winy Wykonawcy. Łączna i całkowita odpowiedzialność Wykonawcy za wszystkie szkody związane z Umową, niezależnie od podstawy prawnej dochodzenia odszkodowania (w szczególności z tytułu odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej, odpowiedzialności na zasadzie winy i ryzyka), jest ograniczona do rzeczywistych strat. 2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat lub szkód poniesionych przez Zamawiającego lub osoby trzecie: a. na skutek przekazania przez Zamawiającego niewłaściwych informacji lub nieprzekazania informacji lub materiałów potrzebnych do wykonania Przedmiotu Umowy, b. wynikających z nieprawidłowej obsługi Oprogramowania przez Zamawiającego, c. spowodowanych przez błędy i awarie sprzętu lub oprogramowania nieobjęte przedmiotem Umowy, d. związanych z wystąpieniem Siły Wyższej lub innych okoliczności niezależnych od Stron lub utratą danych spowodowaną przez Zamawiającego, e. spowodowanych przez ingerencję w kody źródłowe Oprogramowania lub naruszenie warunków Umowy Licencyjnej, a także będące następstwem działania wirusa komputerowego, napraw lub innego rodzaju ingerencji w Oprogramowanie innych osób niż upoważnione przez Wykonawcę. 3§ 98. W przypadku trwałego – tj. na okres dłuższy niż 10 Dni Roboczych – zaprzestania przez Wykonawcę świadczenia usług wskazanych wypadku naruszenia zobowiązania do zachowania w § 1 ust. 1tajemnicy Informacji Poufnych lub danych osobowych, Zamawiający zobowiązany jest będzie uprawniony do wezwania Wykonawcy do podjęcia realizacji usług w terminie 7 dni pod rygorem naliczenia żądania kary umownej w wysokości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), za każdy przypadek naruszenia. § 99. W przypadku zwłoki w stosunku do terminu realizacji określonego w ROZDZIAŁ 3.§ 5.1), Zamawiający może zażądać kary umownej w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100), za każdy rozpoczęty dzień przekroczonego terminu. § 100. W przypadku zwłoki w stosunku do terminu gwarantowanego czasu naprawy awarii sprzętu określonego w OPZ Zamawiający może zażądać kary umownej w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę zegarową przekroczonego terminu. § 101. W przypadku braku realizacji wymagań Serwisu opisanych w OPZ (nie dotyczy czasów naprawy) lub zwłoki Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych 00/100), za każdy rozpoczęty dzień braku realizacji wymagań lub zwłoki, o których mowa wyżej. § 102. Za każde odstępstwo od wymagań (parametrów minimalnych oraz oferowanych) określonych w Umowie, w szczególności w OPZ, Zamawiający ma prawo naliczenia kary w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100) za każdy przypadek. Nie usunięcie nieprawidłowości w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych daje prawo Zamawiającemu do ponownego naliczenia kolejnej kary w niniejszej wysokości. W przypadku trzykrotnego bezskutecznego wezwania do usunięcia nieprawidłowości Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy. § 103. Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w przypadku realizacji przedmiotu Umowy przez osoby inne niż wskazane przez Wykonawcę w Załączniku 7 do Umowy lub za nieprzedłożenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ROZDZIAŁ 3.§ 25, w wysokości 1 000,00 zł., za każdy stwierdzony przypadek. § 104. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Umowy w stosunku do jakiegokolwiek terminu określonego w Umowie lub ustalonego przez osoby posiadające niezbędne umocowanie do reprezentowania Stron w tym zakresie w formie pisemnej, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 100,00 zł (sto złotych 00/100), za każdy rozpoczęty dzień lub odpowiednio Dzień Roboczy zwłoki, chyba że Umowa przewiduje inną karę za zwłokę. § 105. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca na wezwanie zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości (dziesięć procent) kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto określonego w ROZDZIAŁ 6.§ 61, niezależnie od obowiązku zapłaty innych kar umownych, o ile będą należne. § 7 ust. 1 Umowy106. W sytuacji dalszego przypadku braku reakcji Wykonawcy realizacji świadczenia Usług pomimo naliczenia karyzapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w zdaniu poprzednimart. 439 ust. 5 ustawy PZP, Zamawiający ma możliwość odstąpienia od Umowy na warunkach określonych w ust. 4. Karę naliczoną na zasadach określonych powyżej zalicza się w takim wypadku na poczet kary należnej Zamawiającego z tytułu odstąpienia od Umowy. 4. W przypadku odstąpienia, wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 20200,00 zł (dwieście złotych 00/100) za każdy rozpoczęty Dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcy. Zamawiający może dokonać weryfikacji płatności, o których mowa w zdaniu pierwszym przed wypłatą należności lub jej części Wykonawcy. § 107. Wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ustROZDZIAŁ 6.§ 61 Umowy. 1. 5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość W każdym przypadku, gdy postanowienia Umowy przewidują obowiązek zapłacenia kar umownych przez Wykonawcę, Zamawiający jest uprawniony na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, z tym zastrzeżeniem, iż całkowita odpowiedzialność Wykonawcy ze wszystkich tytułów w tym . § 108. Zapłata kar umownych oraz odszkodowania uzupełniającego nie przekroczy kwoty równej 100% wynagrodzenia zwalnia Wykonawcy wskazanego od obowiązku realizacji Umowy zgodnie z jej postanowieniami. Zastrzeżone kary umowne są należne także w § 7 ust. 1 Umowyprzypadku odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy niezależnie od przyczyn odstąpienia lub wypowiedzenia. 6§ 109. Kwoty kar umownych przewidziane Umową płatne będą w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty, chyba że Strony uzgodnią inny termin nie dłuższy jednak niż 30 (trzydzieści) dni. Kwoty kar umownych przewidziane Umową mogą też zostać potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę lub potrącone z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, chyba że aktualnie obowiązujące przepisy prawa się temu sprzeciwiają. . § 110. W przypadku, gdy przekroczenie terminów realizacji przedmiotu Umowy zostało poprzedzone złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia zawierającego: (i) wniosek o wydłużenie terminu wykonania danego świadczenia wynikającego z Umowy; oraz (ii) racjonalne uzasadnienie dla takiego wydłużenia z uwagi na wystąpienie lub ryzyko wystąpienia okoliczności, które przy racjonalnej ocenie uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie tego świadczenia na skutek okoliczności pozostających poza realną kontrolą Wykonawcy (np. okoliczności obciążające producenta Infrastruktury), Zamawiający na podstawie dyskrecjonalnej decyzji uprawniony jest do potrącenia odstąpienia od naliczania kar umownych. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy, kary umowne nie będą naliczane lub zostaną proporcjonalnie zmniejszone. Wniosek o odstąpienie od naliczania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy należnego lub ich proporcjonalnym zmniejszeniu Wykonawca musi złożyć Zamawiającemu niezwłocznie po wystąpieniu lub ujawnieniu ryzyka wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej, lecz nie później niż na podstawie Umowy bez konieczności składania odrębnego oświadczenia w tym przedmiocie. Łączna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 13 (trzy) dni przed upływem terminu wykonania świadczenia będącego przedmiotem wniosku.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. 1. Wykonawca odpowiada do W przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę z jego winy umówionego terminu wykonania Zamówienia, Kupujący będzie miał praw żądania od Sprzedawcy zapłaty kar umownych za zwłokę. Kary umowne zostaną obliczone od łącznej wartości Wynagrodzenia netto przewidzianego dla danego Zamówienia w wysokości poniesionych strat przez Zamawiającego 0,1% wartości Wynagrodzenia netto za szkody powstałe każdy pełen tydzień zwłoki, z winy Wykonawcy. Łączna i całkowita odpowiedzialność Wykonawcy za wszystkie szkody związane z Umową, niezależnie od podstawy prawnej dochodzenia odszkodowania (w szczególności z tytułu odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej, odpowiedzialności na zasadzie winy i ryzyka), jest ograniczona do rzeczywistych stratzastrzeżeniem iż łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 5% Wynagrodzenia netto. 2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa W przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę z jego winy umówionego terminu usunięcia wad lub usterek w okresie gwarancji (w przypadku udzielenia gwarancji), Kupujący będzie miał prawo żądania od Sprzedawcy zapłaty kar umownych za zwłokę. Kary umowne zostaną obliczone od łącznej wartości Wynagrodzenia netto przewidzianego dla danego Zamówienia w wysokości 0,1% wartości Wynagrodzenia netto za każdy pełen tydzień zwłoki, z zastrzeżeniem iż łączna wysokość kar umownych nie stanowią inaczej, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat lub szkód poniesionych przez Zamawiającego lub osoby trzecie: a. na skutek przekazania przez Zamawiającego niewłaściwych informacji lub nieprzekazania informacji lub materiałów potrzebnych do wykonania Przedmiotu Umowy, b. wynikających z nieprawidłowej obsługi Oprogramowania przez Zamawiającego, c. spowodowanych przez błędy i awarie sprzętu lub oprogramowania nieobjęte przedmiotem Umowy, d. związanych z wystąpieniem Siły Wyższej lub innych okoliczności niezależnych od Stron lub utratą danych spowodowaną przez Zamawiającego, e. spowodowanych przez ingerencję w kody źródłowe Oprogramowania lub naruszenie warunków Umowy Licencyjnej, a także będące następstwem działania wirusa komputerowego, napraw lub innego rodzaju ingerencji w Oprogramowanie innych osób niż upoważnione przez Wykonawcęmoże przekroczyć 5% Wynagrodzenia netto. 3. W przypadku trwałego – tjBez uszczerbku dla innych uprawnień Sprzedawca będzie mógł żądać od Kupującego zwrotu kosztów (np. na okres dłuższy niż 10 Dni Roboczych – zaprzestania przez Wykonawcę świadczenia usług wskazanych składowania, konserwacji) powstałych w § 1 ust. 1, Zamawiający zobowiązany jest do wezwania Wykonawcy do podjęcia realizacji usług związku z zwłoką Kupującego w terminie 7 dni pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokości 10% łącznej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy. W sytuacji dalszego braku reakcji Wykonawcy realizacji świadczenia Usług pomimo naliczenia kary, o której mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający ma możliwość odstąpienia od Umowy na warunkach określonych w ust. 4. Karę naliczoną na zasadach określonych powyżej zalicza się w takim wypadku na poczet kary należnej Zamawiającego z tytułu odstąpienia od Umowyodbiorze Przedmiotu Zamówienia. 4. W przypadku odstąpieniaKarom umownym nie podlega dostarczenie przez Sprzedawcę dokumentacji, wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1chyba że Zamówienie stanowi inaczej. 5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyJeżeli w Zamówieniu zostały udzielone gwarancje procesowe (wydajności Przedmiotu Zamówienia,), w Zamówieniu mogą zostać zastrzeżone również kary umowne za zawinione przez Dostawcę niedotrzymanie zagwarantowanych parametrów. W przypadku zapłaty kary umownej przez Xxxxxxxx, osiągnięte parametry stają się parametrami gwarantowanymi (zapłata kary umownej zwalnia Dostawcę z tym zastrzeżeniem, iż całkowita odpowiedzialność Wykonawcy ze wszystkich tytułów w tym kar umownych oraz odszkodowania uzupełniającego nie przekroczy kwoty równej 100% wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 7 ust. 1 Umowyobowiązku wypełniania pierwotnie założonych parametrów). 6. Zamawiający uprawniony jest W razie gdy zwłoka dotyczy jedynie części Zamówienia wysokość kar umownych obliczać się będzie od takiej części Wynagrodzenia, jaka odpowiada tej części Zamówienia, która w wyniku zwłoki nie została zrealizowana. 7. Kupującemu nie przysługuje uprawnienie do potrącenia potrącania kar umownych lub innych wierzytelności z kwotami przypadającymi do zapłacenia Sprzedawcy przez Kupującego. 8. Dostawca w żadnym wypadku nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkodę w postaci utraconych korzyści (lucrum cessans), lub w postaci strat produkcyjnych, utraconych zysków lub za jakiekolwiek straty wynikowe lub szkody pośrednie, lub w postaci utraty kontaktu, utraty wynagrodzenia (należnego w chwili obecnej lub w przyszłości), utraty renomy, lub w postaci konieczności uzyskania finansowana lub jakiejkolwiek straty finansowej lub ekonomicznej (bezpośredniej, wynikowej, pośredniej), lub w postaci kar umownych należnych na postawie umów z osobami trzecimi, lub jakichkolwiek roszczeń z tytułu innych strat wynikowych lub szkód pośrednich, chyba że szkoda została wyrządzona z winy umyślnej, jak również utratę renomy, rynku, zysków czy też klientów przez Odbiorcę. 9. Całkowita wartość kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy należnego tytułu realizacji Zamówienia, należnych od Dostawcy, nie przekroczy równowartości kwoty 5% Wynagrodzenia netto 10. Całkowita odpowiedzialność Dostawcy na podstawie Umowy bez konieczności składania odrębnego oświadczenia Zamówienia, z jakiegokolwiek tytułu związanego z zawarciem, wykonaniem lub niewykonaniem Zamówienia (obejmująca jakiekolwiek kwoty płatne przez Dostawcę na rzecz Odbiorcy na podstawie Zamówienia jako kary umowne, odszkodowania, zwrot Wynagrodzenia, zwrot kosztów osób trzecich etc.), a także z jakiegokolwiek tytułu związanego z zawarciem, wykonaniem lub niewykonaniem Zamówienia, niezależnie od prawnej podstawy dochodzonych roszczeń, włączając w tym przedmiocie. Łączna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów to również delikty oraz możliwe kary umowne, nie może przekroczyć 50równowartości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ustWynagrodzenia netto. 1Powyższy limit nie obejmuje szkód wyrządzonych przez Dostawcę z winy umyślnej. 11. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania jakiegokolwiek sądu lub organu, obejmujące odmowę, odrzucenie lub nieprzyznanie jakiegokolwiek zezwolenia, licencji, zgody lub uprawnienia.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. 1. Wykonawca odpowiada Przetwarzający Dane ponosi pełną odpowiedzialność względem EC za wszelkie naruszenia niniejszej Umowy DPA wynikłe z nieprawidłowego wykonywania niniejszej Umowy DPA przez Przetwarzającego Dane - poprzez zapłatę kar umownych lub odszkodowania. Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności uzgodnione inaczej niż w niniejszej umowie nie znajdują zastosowania do wysokości poniesionych strat przez Zamawiającego za szkody powstałe z winy Wykonawcy. Łączna i całkowita odpowiedzialność Wykonawcy za wszystkie szkody związane z Umową, niezależnie od podstawy prawnej dochodzenia odszkodowania (w szczególności z tytułu odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej, odpowiedzialności na zasadzie winy i ryzyka), jest ograniczona do rzeczywistych stratniniejszej Umowy DPA. 2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczejW przypadku zawinionego naruszenia przez Przetwarzającego Dane niniejszej Umowy DPA EC przysługuje uprawnienie do naliczania kar umownych w wysokości 30.000,00 PLN (słownie trzydzieści tysięcy złotych 00/100) w przypadku każdego naruszenia odrębnie, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności przy czym za odrębne naruszenie uważany będzie pojedynczy incydent prowadzący do naruszeń niezależnie od ilości danych osobowych. Uprawnienie to przysługuje EC z tytułu jakichkolwiek strat lub szkód poniesionych naruszenia niniejszej Umowy DPA z przyczyn dotyczących wyłącznie nieprawidłowego wykonywania niniejszej Umowy DPA przez Zamawiającego lub osoby trzecie: a. na skutek przekazania przez Zamawiającego niewłaściwych informacji lub nieprzekazania informacji lub materiałów potrzebnych do wykonania Przedmiotu Umowy, b. wynikających z nieprawidłowej obsługi Oprogramowania przez Zamawiającego, c. spowodowanych przez błędy i awarie sprzętu lub oprogramowania nieobjęte przedmiotem Umowy, d. związanych z wystąpieniem Siły Wyższej lub innych okoliczności niezależnych od Stron lub utratą danych spowodowaną przez Zamawiającego, e. spowodowanych przez ingerencję w kody źródłowe Oprogramowania lub naruszenie warunków Umowy Licencyjnej, a także będące następstwem działania wirusa komputerowego, napraw lub innego rodzaju ingerencji w Oprogramowanie innych osób niż upoważnione przez WykonawcęPrzetwarzającego Dane. 3. W przypadku trwałego – tj. na okres dłuższy niż 10 Dni Roboczych – zaprzestania Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Wykonawcę świadczenia usług wskazanych w § 1 ust. 1, Zamawiający zobowiązany jest do wezwania Wykonawcy do podjęcia realizacji usług w terminie 7 dni pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokości 10% łącznej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy. W sytuacji dalszego braku reakcji Wykonawcy realizacji świadczenia Usług pomimo naliczenia kary, o której mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający ma możliwość odstąpienia od Umowy na warunkach określonych w ust. 4. Karę naliczoną EC odszkodowania na zasadach określonych powyżej zalicza się ogólnych wynikających z przepisów kodeksu cywilnego do pełnej wysokości szkody (jeżeli wystąpiła) poniesionej przez EC w takim wypadku na poczet kary należnej Zamawiającego z tytułu odstąpienia od Umowyzwiązku ze zdarzeniem, które jest podstawą naliczenia określonej kary. 4. W przypadku odstąpieniaKary umowne są niezależne od siebie i należą się EC w pełnej wysokości. Za każdy przypadek naruszenia niniejszej Umowy DPA, wypowiedzenia rozumiany w sposób określony w ust.2, kary umowne będą naliczane odrębnie. Kary wynikające z niniejszej Umowy DPA mogą być naliczane w przypadku: a) Uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli i/lub rozwiązania niewywiązania się z obowiązków określonych w §5 ust.3 Umowy przez którąkolwiek ze Stron DPA związanych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1. 5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, z tym zastrzeżeniem, iż całkowita odpowiedzialność Wykonawcy ze wszystkich tytułów w tym kar umownych oraz odszkodowania uzupełniającego nie przekroczy kwoty równej 100% wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy. 6. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy należnego na podstawie Umowy bez konieczności składania odrębnego oświadczenia w tym przedmiocie. Łączna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1.przeprowadzeniem kontroli;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. 1. Wykonawca odpowiada W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub któregokolwiek ze świadczeń jakie wchodzą w jego zakres, nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zleceniodawca jest uprawniony do dowolnego zmniejszenia kwoty wynagrodzenia o którym mowa w § 3 lub odstąpienia od umowy i obciążenia Zleceniobiorcy karą umową w wysokości poniesionych strat przez Zamawiającego za szkody powstałe z winy Wykonawcy50% tego wynagrodzenia. Łączna i całkowita odpowiedzialność Wykonawcy za wszystkie szkody związane z Umową, niezależnie od podstawy prawnej dochodzenia Zleceniodawca może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania (w szczególności z tytułu odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej, odpowiedzialności na zasadzie winy i ryzyka), jest ograniczona do rzeczywistych stratprzewyższającego karę umowną. 2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczejW przypadku zaistnienia po stronie Zleceniobiorcy okoliczności uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w przewidzianym w umowie terminie, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat lub szkód poniesionych przez Zamawiającego lub osoby trzecie: a. na skutek przekazania przez Zamawiającego niewłaściwych informacji lub nieprzekazania informacji lub materiałów potrzebnych Zleceniodawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy i powierzenia wykonania Przedmiotu Umowy, b. wynikających z nieprawidłowej obsługi Oprogramowania przez Zamawiającego, c. spowodowanych przez błędy i awarie sprzętu lub oprogramowania nieobjęte przedmiotem Umowy, d. związanych z wystąpieniem Siły Wyższej lub innych okoliczności niezależnych od Stron lub utratą danych spowodowaną przez Zamawiającego, e. spowodowanych przez ingerencję w kody źródłowe Oprogramowania lub naruszenie warunków Umowy Licencyjnej, a także będące następstwem działania wirusa komputerowego, napraw lub innego rodzaju ingerencji w Oprogramowanie innych osób niż upoważnione przez Wykonawcęprzedmiotu umowy innej osobie. Zleceniobiorca nabywa prawo do wynagrodzenia proporcjonalnego do wkładu pracy. 3. W przypadku trwałego – tj. na okres dłuższy niż 10 Dni Roboczych – zaprzestania Do oceny należytego wykonania przez Wykonawcę świadczenia usług wskazanych w § 1 ust. 1Zleceniobiorcę przedmiotu umowy ze strony Zleceniodawcy upoważniony jest Główny Producent Festiwalu, Zamawiający zobowiązany jest do wezwania Wykonawcy do podjęcia realizacji usług w terminie 7 dni pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokości 10% łącznej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy. W sytuacji dalszego braku reakcji Wykonawcy realizacji świadczenia Usług pomimo naliczenia karyXxx Xxxxx Xxxxxxx, o której mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający ma możliwość odstąpienia od Umowy na warunkach określonych w ust. 4. Karę naliczoną na zasadach określonych powyżej zalicza się w takim wypadku na poczet kary należnej Zamawiającego z tytułu odstąpienia od Umowyktórego decyzja musi zostać zatwierdzona przez Dyrektora Naczelnego i Dyrektora Artystycznego. 4. W przypadku odstąpieniasytuacji gdy Zleceniodawca stwierdzi podczas odbioru przedmiotu umowy konieczność dokonania w nim zmian, wypowiedzenia poprawek lub rozwiązania Umowy przez którąkolwiek uzupełnień, Zleceniobiorca zobowiązany jest je wykonać w terminie uzgodnionym ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1Zleceniodawcą bez dodatkowego wynagrodzenia. 5. Strony zastrzegają sobie prawo Ilekroć niniejsza umowa przewiduje uprawnienie do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyodstąpienia od umowy, z tym zastrzeżeniemoświadczenie o odstąpieniu, iż całkowita odpowiedzialność Wykonawcy ze wszystkich tytułów Zleceniodawca będzie uprawniony złożyć, w tym kar umownych oraz odszkodowania uzupełniającego nie przekroczy kwoty równej 100% wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 7 ust. 1 Umowyterminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie. 6. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy należnego na podstawie Umowy bez konieczności składania odrębnego oświadczenia w tym przedmiocie. Łączna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. 1żaden sposób ograniczona lub wyłączona. oraz szkody wyrządzone BGK nie związane ze szkodami Klientów, w tym także odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania powierzonych Umową czynności, w pełnej wysokości. Odpowiedzialność Wykonawcy nie może zostać w § 112. Wykonawca odpowiada do wysokości poniesionych strat przez Zamawiającego ponosi wobec BGK odpowiedzialność za szkody powstałe z winy Wykonawcywyrządzone Klientom BGK § 113. Łączna i całkowita odpowiedzialność Wykonawcy za wszystkie szkody związane z Umową, niezależnie od podstawy prawnej dochodzenia odszkodowania (Wysokość wszystkich kar umownych naliczonych na podstawie Umowy nie może łącznie przekroczyć: 1) w szczególności z tytułu odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej, odpowiedzialności na zasadzie winy i ryzyka), jest ograniczona do rzeczywistych stratprzypadku zamówienia podstawowego 30% Wynagrodzenia brutto określonego w § 93 Umowy; 2) w przypadku Realizacji Opcji MSSF9 30% Wynagrodzenia brutto określonego w § 96 pkt 2) Umowy. 2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat lub szkód poniesionych przez Zamawiającego lub osoby trzecie: a. na skutek przekazania przez Zamawiającego niewłaściwych informacji lub nieprzekazania informacji lub materiałów potrzebnych do wykonania Przedmiotu Umowy, b. wynikających z nieprawidłowej obsługi Oprogramowania przez Zamawiającego, c. spowodowanych przez błędy i awarie sprzętu lub oprogramowania nieobjęte przedmiotem Umowy, d. związanych z wystąpieniem Siły Wyższej lub innych okoliczności niezależnych od Stron lub utratą danych spowodowaną przez Zamawiającego, e. spowodowanych przez ingerencję w kody źródłowe Oprogramowania lub naruszenie warunków Umowy Licencyjnej, a także będące następstwem działania wirusa komputerowego, napraw lub innego rodzaju ingerencji w Oprogramowanie innych osób niż upoważnione przez Wykonawcę. 3§ 114. W przypadku trwałego – tj. opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu danej Fazy zarówno w ramach zamówienia podstawowego jak i Realizacji Opcji MSSF9 zgodnie z Umową lub Harmonogramem Wdrożenia, na okres dłuższy niż 10 Dni Roboczych – zaprzestania przez Wykonawcę świadczenia usług wskazanych w § 1 ust. wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty: 1, Zamawiający zobowiązany jest do wezwania Wykonawcy do podjęcia realizacji usług w terminie 7 dni pod rygorem naliczenia ) kary umownej w wysokości 10% łącznej wartości wynagrodzenia brutto określonego 2.000 (słownie: dwa tysiące) złotych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w § 7 ust. 1 Umowy. W sytuacji dalszego braku reakcji Wykonawcy realizacji świadczenia Usług pomimo naliczenia kary, o której mowa wykonaniu Fazy; 2) kary umownej w zdaniu poprzednim, Zamawiający ma możliwość odstąpienia od Umowy na warunkach określonych wysokości 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych za trzecie i każde kolejne powtórzenie Procedury Odbioru Fazy; 3) kary umownej w ust. 4. Karę naliczoną na zasadach określonych powyżej zalicza się wysokości 100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych w takim wypadku na poczet kary należnej Zamawiającego przypadku zamówienia podstawowego a w przypadku Realizacji Opcji MSSF9 w wysokości 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych za brak gotowości do testów akceptacyjnych Systemu z tytułu odstąpienia od Umowyzaimplementowaną Parametryzacją w terminie wyznaczonym w Harmonogramie Wdrożenia. 4§ 115. W przypadku odstąpieniaopóźnienia w usuwaniu Wad w Fazie I, wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy II i III, jak również w okresie gwarancji i świadczenia Usług Serwisowych zarówno po realizacji zamówienia podstawowego jak i Realizacji Opcji MSSF9, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, zapłaci BGK karę umowną w wysokości: 1) w przypadku Awarii – 3.000 słownie: (trzy tysiące) złotych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia poza uzgodniony termin, w usunięciu Awarii; 2) w przypadku Błędów – 2.000 (słownie: dwa tysiące) złotych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia poza uzgodniony termin, w usunięciu Błędu; 3) w przypadku Usterek – 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia poza uzgodniony termin, w usunięciu Usterki. § 116. W wypadku naruszenia zobowiązania do zachowania tajemnicy Informacji Chronionych BGK będzie uprawniony do żądania kary umownej w wysokości równej 100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych, za każdy przypadek naruszenia. § 117. W wypadku naruszenia zobowiązania do przekazania przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie WykonawcyWykonawcę kodów źródłowych, i nie naprawienia tego naruszenia w ciągu 14 (czternastu) Dni od otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia określającego to naruszenie, Zamawiający może naliczyć będzie uprawniony do żądania kary umownej w wysokości równej 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych, za każdy przypadek naruszenia. § 118. W razie odstąpienia przez BGK od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci BGK karę umowną w wysokości 20100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych w przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia podstawowego a w przypadku odstąpienia od Realizacji Opcji MSSF9 w wysokości 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, niezależnie od obowiązku zapłaty innych kar umownych, o ile będą należne. § 119. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Umowy w stosunku do jakiegokolwiek terminu, innego niż określony w Rozdziale 11, 13 i 14, a określonego w Umowie lub ustalonego przez Strony – w wysokości 500 (słownie: pięćset) złotych za każdy Dzień opóźnienia, a jeżeli termin ustalony jest w godzinach, za każdą godzinę opóźnienia. § 120. Kwoty kar umownych przewidziane Umową płatne będą w terminie 14 (czternastu) Dni Roboczych od daty otrzymania przez Stronę wezwania do zapłaty. Kwoty kar umownych przewidziane Umową mogą też zostać potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. § 121. W każdym przypadku, gdy postanowienia Umowy przewidują obowiązek zapłacenia kar umownych przez Wykonawcę, BGK jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych. Odszkodowanie uzupełniające wraz z uiszczonymi karami umownymi nie może przekroczyć łącznie 300% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1. 5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, z tym zastrzeżeniem, iż całkowita odpowiedzialność Wykonawcy ze wszystkich tytułów w tym kar umownych oraz odszkodowania uzupełniającego nie przekroczy kwoty równej 100% wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 7 ust. 1 93 Umowy. 6§ 122. Zamawiający będzie uprawniony jest do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, 1) sytuacja finansowa Wykonawcy należnego ulegnie pogorszeniu w stopniu, który mógłby uzasadniać: (i) złożenie w stosunku do Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości lub; (ii) oświadczenia o wszczęcie postępowania naprawczego, 2) w wyniku wszczęcia postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części uniemożliwiające dalszą realizację zobowiązań na podstawie Umowy bez konieczności składania odrębnego oświadczenia w tym przedmiocie. Łączna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1uzgodnionym poziomie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. 1. Wykonawca odpowiada W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub któregokolwiek ze świadczeń jakie wcho- dzą w jego zakres, nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zleceniodawca jest upraw- niony do dowolnego zmniejszenia kwoty wynagrodzenia o którym mowa w § 3 lub odstąpienia od umowy i obciążenia Zleceniobiorcy karą umową w wysokości poniesionych strat przez Zamawiającego za szkody powstałe z winy Wykonawcy50% tego wynagrodzenia. Łączna i całkowita odpowiedzialność Wykonawcy za wszystkie szkody związane z Umową, niezależnie od podstawy prawnej dochodzenia Zlecenio- dawca może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania (w szczególności z tytułu odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej, odpowiedzialności na zasadzie winy i ryzyka), jest ograniczona do rzeczywistych stratprzewyższającego karę umowną. 2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczejW przypadku zaistnienia po stronie Zleceniobiorcy okoliczności uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w przewidzianym w umowie terminie, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat lub szkód poniesionych przez Zamawiającego lub osoby trzecie: a. na skutek przekazania przez Zamawiającego niewłaściwych informacji lub nieprzekazania informacji lub materiałów potrzebnych Zleceniodawca jest uprawniony do od- stąpienia od umowy i powierzenia wykonania Przedmiotu Umowy, b. wynikających z nieprawidłowej obsługi Oprogramowania przez Zamawiającego, c. spowodowanych przez błędy i awarie sprzętu lub oprogramowania nieobjęte przedmiotem Umowy, d. związanych z wystąpieniem Siły Wyższej lub innych okoliczności niezależnych od Stron lub utratą danych spowodowaną przez Zamawiającego, e. spowodowanych przez ingerencję w kody źródłowe Oprogramowania lub naruszenie warunków Umowy Licencyjnej, a także będące następstwem działania wirusa komputerowego, napraw lub innego rodzaju ingerencji w Oprogramowanie innych osób niż upoważnione przez Wykonawcęprzedmiotu umowy innej osobie. Zleceniobiorca na- bywa prawo do wynagrodzenia proporcjonalnego do wkładu pracy. 3. W przypadku trwałego – tj. na okres dłuższy niż 10 Dni Roboczych – zaprzestania Do oceny należytego wykonania przez Wykonawcę świadczenia usług wskazanych w § 1 ust. 1Zleceniobiorcę przedmiotu umowy ze strony Zleceniodawcy upoważniony jest Główny Producent Festiwalu, Zamawiający zobowiązany jest do wezwania Wykonawcy do podjęcia realizacji usług w terminie 7 dni pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokości 10% łącznej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy. W sytuacji dalszego braku reakcji Wykonawcy realizacji świadczenia Usług pomimo naliczenia karyXxx Xxxxx Xxxxxxx, o której mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający ma możliwość odstąpienia od Umowy na warunkach określonych w ust. 4. Karę naliczoną na zasadach określonych powyżej zalicza się w takim wypadku na poczet kary należnej Zamawiającego z tytułu odstąpienia od Umowyktórego decyzja musi zostać za- twierdzona przez Dyrektora Naczelnego i Artystycznego. 4. W przypadku odstąpieniasytuacji gdy Zleceniodawca stwierdzi podczas odbioru przedmiotu umowy konieczność dokona- nia w nim zmian, wypowiedzenia poprawek lub rozwiązania Umowy przez którąkolwiek uzupełnień, Zleceniobiorca zobowiązany jest je wykonać w terminie uzgodnionym ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1Zleceniodawcą bez dodatkowego wynagrodzenia. 5. Strony zastrzegają sobie prawo Ilekroć niniejsza umowa przewiduje uprawnienie do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkodyodstąpienia od umowy, z tym zastrzeżeniemoświadczenie o odstą- pieniu, iż całkowita odpowiedzialność Wykonawcy ze wszystkich tytułów Zleceniodawca będzie uprawniony złożyć, w tym kar umownych oraz odszkodowania uzupełniającego nie przekroczy kwoty równej 100% wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 7 ust. 1 Umowyterminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie. 6. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy należnego na podstawie Umowy bez konieczności składania odrębnego oświadczenia w tym przedmiocie. Łączna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1.