Common use of ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE Clause in Contracts

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 1) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, 2) za zwłokę w wykonaniu każdego z operatów lub ich aktualizacji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, 3) za zwłokę w usunięciu wad lub w dokonaniu poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na podstawie § 5 Umowy, na usunięcie wad lub dokonania poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy, 4) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, z wyłączeniem przypadków, o jakich mowa w pkt 2-3 niniejszego ustępu, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 3. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 4. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonane prace. 5. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest niezależna od winy w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy następuje z powodu okoliczności związanych z działalnością Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. 1Zamawiający uprawniony jest do zgłaszania w formie pisemnej lub elektronicznej na adresy wskazane w § 7 ust. 1 uwag i zastrzeżeń dotyczących wykonywania przez Wykonawcę Umowy, a Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni roboczych od doręczenia przedmiotowych uwag, udzielić Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień w tym zakresie. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego lub Uprawnionego pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 1) za odstąpienie do zaznajomienia Pracowników z zakresem Usług poprzez przekazanie im materiałów informacyjnych opracowanych i dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający może domagać się od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości Wykonawcy następujących kar umownych: 10 % wynagrodzenia umownego brutto, 2kwoty określonej w § 10 ust. 3 Umowy (za miesiąc, w którym naruszenie miało miejsce) za zwłokę w wykonaniu każdego z operatów lub ich aktualizacji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, 3) za zwłokę w usunięciu wad lub w dokonaniu poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na podstawie § 5 Umowy, na usunięcie wad lub dokonania poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy, 4) z tytułu przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Umowy, za każdy przypadek naruszenia; 20% kwoty określonej w § 10 ust. 3 Umowy (za miesiąc, w którym naruszenie miało miejsce) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad poufności, o których mowa w § 8 ust. 6 lub § 15 ust. 2. Zamawiający może domagać się kar umownych, o których mowa w ust. 4 pkt 1-2, wyłącznie w przypadku gdy Wykonawca, mimo uprzedniego pisemnego wezwania go przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania Umowy lub usunięcia skutków jej nienależytego wykonania, nie czyni tego w terminie określonym w tym wezwaniu. W wezwaniu Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin umożliwiający w sposób rzetelny usunięcie wskazanych nieprawidłowości, liczony od dnia otrzymania tego wezwania. Zastrzeżone w Umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych na zasadach ogólnych. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronieterminów dostępności Usług, wskazanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy (tzw. standardy dostępności określone w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług), Uprawniony będzie miał prawo skorzystać z wyłączeniem przypadkówusług dowolnego, o jakich mowa wybranego przez siebie podmiotu świadczącego usługi medyczne. Koszt realizacji tych usług Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Uprawnionemu w pkt 2-3 niniejszego ustępu, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego bruttoterminie 14 dni od dnia wystąpienia Uprawnionego z takim żądaniem i dostarczenia do Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wysokość poniesionych kosztów. Rachunek lub faktura powinny być wystawione na Uprawnionego korzystającego z usługi. 2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 3. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 4. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonane prace. 5. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest niezależna od winy w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy następuje z powodu okoliczności związanych z działalnością Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowneodpowiedzialny jest względem Zamawiającego za wady Dokumentacji. 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za: 1) poprawną analizę danych wejściowych do projektowania, prawidłowość ich założeń i obliczeń oraz za odstąpienie od umowy wskutek okolicznościpoprawną weryfikację, za które odpowiada Wykonawca zawieranych przez Wykonawcę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,imieniu Xxxxxxxxxxxxx, dokumentów stanowiących tytuł prawny do nieruchomości pod względem prawidłowego reprezentowania w nich osób będących wszystkimi właścicielami/współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi/współużytkownikami wieczystymi nieruchomości w dniu zawarcia Porozumień i umów użyczenia lub oświadczeń o wyrażeniu zgody na umieszczenie urządzeń na ich działce/ach, według stanu widniejącego w księgach wieczystych prowadzonych dla tych nieruchomości; 2) za zwłokę w wykonaniu każdego z operatów wady Dokumentacji zmniejszające jej wartość lub ich aktualizacji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki,użyteczność; 3) za zwłokę skutki wynikłe z wszelkich odstępstw dokonanych przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego od rozwiązań przyjętych w usunięciu zatwierdzonej Dokumentacji. 3. W razie stwierdzenia istnienia wady w Dokumentacji (w tym opracowania jej z nienależytą starannością merytoryczną lub estetyczną) w ramach czynności odbioru Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy usunięcia jej wad lub żądania niezwłocznego opracowania stosownej części lub całej Dokumentacji ponownie, wyznaczając w dokonaniu poprawytym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu że po bezskutecznym jego upływie nie przyjmie usunięcia jej wad, a także może odstąpić od Umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bądź obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy. Powyższe nie powoduje utraty roszczeń Zamawiającego na podstawie § 5 Umowy, na usunięcie wad lub dokonania poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy, 4) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Umowy przez Wykonawcę, w tym także roszczeń o zapłatę kar umownych na podstawie niniejszego paragrafu. 4. Jeżeli Roboty zrealizowane na podstawie Dokumentacji nie osiągną założonych w niej parametrów technicznych lub użytkowych, Zamawiającemu służy prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia szkody w postaci pokrycia kosztów związanych z naprawą zaprojektowanego Obiektu, a także ewentualnych kar umownych i odszkodowań, jakimi Zamawiający zostanie obciążony. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu, powstałej wskutek wykonania Robót na podstawie wadliwie opracowanej Dokumentacji oraz zwrócenia Zamawiającemu poniesionych z tego tytułu kosztów. 6. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady w Dokumentacji wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawców Xxxxx z tytułu rękojmi za wady obiektu lub Robót wykonanych na jej podstawie. 7. Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach: 1) za opóźnienie należytym w opracowaniu Dokumentacji w terminie umownym – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień opóźnienia; 2) za opóźnienie w usunięciu w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze Dokumentacji albo ujawnionych w okresie rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień opóźnienia; 3) za każde jednokrotne naruszenie przez Wykonawcę któregokolwiek z przyczyn leżących po jego stronieponiższych postanowień umownych dotyczących: a) zatrudnienia lub skorzystania w inny sposób, płatnie lub nieodpłatnie, z wyłączeniem przypadkówusług osób będących pracownikami Zamawiającego bez jego zgody, b) podwykonawstwa (§ 2 ust.1 OWU), c) prawa własności przemysłowej (§ 7 OWU), d) obowiązków informacyjnych (§ 15 OWU), e) powierzenia przetwarzania danych osobowych (§ 2 Załącznika nr 1 do OWU), f) obowiązku zachowania poufności (§ 10 OWU),, g) ubezpieczenia (§ 8 OWU oraz § 6 Załącznika nr 1 do OWU), o jakich mowa w pkt 2-3 niniejszego ustępu, - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego bruttonetto; 4) gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstąpi od Umowy w całości lub w części bez uzasadnionej przyczyny – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto; 8. Kary umowne będą płatne przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej przez Zamawiającego. 29. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającegoWykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego naliczonych kar umownych z wynagrodzenia umownego. 310. Postanowienia OWU dotyczące kar umownych obowiązują z tytułu odstąpienia od Umowy w całości lub w części zachowują moc pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 411. Wykonawca wyraża zgod꯹danie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne, by naliczone kary umowne były potrącane z wynagrodzenia przysługującego a tym samym Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy za wykonane praceodszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 512. Odpowiedzialność Jeżeli opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z zobowiązań Wykonawcy określonych w OWU lub Umowie, lub któregokolwiek z terminów określonych w Harmonogramie będzie dłuższe niż 30 dni kalendarzowych, Zamawiający może odstąpić od Umowy bez konieczności wyznaczania Wykonawcy terminu dodatkowego. W takim przypadku Zamawiający jest uprawniony do żądania naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. 13. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Stron lub odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci za opracowaną do tego czasu część Dokumentacji, na podstawie kalkulacji opartej o zasady określone w §4 ust. 8 OWU. 14. W przypadku, gdyby wskutek niedopełnienia przez Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku określonego w OWU lub Umowie, Zamawiający zobowiązany został do zapłaty na rzecz osoby trzeciej lub organu administracji publicznej jakichkolwiek kwot z tytułu niewykonania lub odszkodowań, kar bądź innych roszczeń, albo kwoty takie w całości bądź części zapłacił, Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio zwolnić Zamawiającego ze zobowiązania, a jeżeli nie będzie to możliwe, zwrócić Zamawiającemu uiszczone przez Zamawiającego należności oraz wszelkie z tym związane koszty w terminie 14 dni od doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnego wezwania do zapłaty. 15. Podpisanie przez Strony Protokołu odbioru końcowego nie może być interpretowane, jako okoliczność zwalniająca Wykonawcę z odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania umowy jest niezależna od winy w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy następuje z powodu okoliczności związanych z działalnością Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowyUmowy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. 1§ 82. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące W wypadku naruszenia zobowiązania do zachowania tajemnicy Informacji Chronionych BGK będzie uprawniony do żądania kary umowne:umownej w wysokości 50.000,00 złotych, za każdy przypadek naruszenia. 1§ 83. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminu gwarantowanego czasu naprawy sprzętu lub oprogramowania określonych w OPZ Zamawiający może zażądać kary umownej w wysokości 1.000,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zegarową przekroczonego terminu. § 84. W przypadku braku realizacji wymagań Serwisu opisanych w OPZ (nie dotyczy czasów naprawy i usług dodatkowych) przez Wykonawcę Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, o której mowa w ROZDZIAŁ 6.§ 47, za odstąpienie każdy rozpoczęty Dzień braku realizacji wymagań, o których mowa wyżej. § 85. W przypadku braku realizacji lub opóźnienia, w realizacji Serwisu, w zakresie każdej z usług dodatkowych Zamawiający może zażądać kary umownej w wysokości 2.000,00 zł za każdy Dzień braku realizacji lub opóźnienia. § 86. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Umowy w stosunku do jakiegokolwiek terminu określonego w Umowie lub ustalonego przez Strony w formie elektronicznej lub pisemnej Zamawiający może żądać od umowy wskutek Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,025 § 87. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia, w całości lub części, od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca na wezwanie zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 7 % kwoty maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto,brutto określonej w ROZDZIAŁ 6.§ 47, niezależnie od obowiązku zapłaty innych kar umownych, o ile będą należne. 2§ 88. W każdym przypadku, gdy postanowienia Umowy przewidują obowiązek zapłacenia kar umownych przez Wykonawcę, BGK jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych. Odszkodowanie uzupełniające wraz z uiszczonymi karami umownymi nie może przekroczyć łącznie 100% (sto) za zwłokę maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w wykonaniu każdego ROZDZIAŁ 6.§ 47 Umowy. § 89. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku realizacji Umowy zgodnie z operatów lub ich aktualizacji jej postanowieniami. § 90. Kwoty kar umownych przewidziane Umową płatne będą w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, 3) za zwłokę w usunięciu wad lub w dokonaniu poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc terminie 14 Dni od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na podstawie § 5 Umowy, na usunięcie wad lub dokonania poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy, 4) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy daty otrzymania przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, z wyłączeniem przypadków, o jakich mowa w pkt 2-3 niniejszego ustępu, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 2wezwania do zapłaty. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 3. Postanowienia dotyczące Kwoty kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 4. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonane prace. 5. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest niezależna od winy w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy następuje z powodu okoliczności związanych z działalnością Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy.przewidziane

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 1) ponosi pełną odpowiedzialność za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, 2) za zwłokę w wykonaniu każdego z operatów lub ich aktualizacji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, 3) za zwłokę w usunięciu wad lub w dokonaniu poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na podstawie § 5 Umowy, na usunięcie wad lub dokonania poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy, 4) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, z wyłączeniem przypadków, o jakich mowa w pkt 2-3 niniejszego ustępu, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 3. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 4. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonane prace. 5. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest niezależna od winy w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy następuje oraz za szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z powodu okoliczności wykonywaniem umowy, w tym za szkody wyrządzone przez osoby którym wykonanie umowy lub jej części powierzył lub przy pomocy których umowę wykonywał. 2. W razie odstąpienia od niniejszej umowy lub jej rozwiązania z winy lub przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługiwać będzie wobec Wykonawcy roszczenie o zapłatę kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. 3. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona umowy w sposób należyty w terminie określonym w § 4, Zamawiającemu przysługiwać będzie wobec Wykonawcy roszczenie o zapłatę kary umownej w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku określonego w § 8 ust. 4 pkt 5 lit. b) Umowy, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każde rozpoczęte 24 godziny przekraczające termin wskazany w § 8 ust. 4 pkt 5 lit. b) Umowy. 5. Termin płatności kary umownej wynosi 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty. Jeżeli Wykonawca nie zapłaci kary w wyżej określonym terminie Zamawiający uprawniony będzie do jej potrącenia z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy lub jej dochodzenia na drodze sądowej. Postanowienie w zakresie dokonywania potrąceń nie ma zastosowania w okresie obowiązywania regulacji szczególnych stanowiących o zakazie dokonywania potrąceń - art. 15 r z indeksem 1 ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z działalnością zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (x.x. Xx.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.). 6. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 7. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Xxxxxxxxxxxxx z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowyprzez jego kooperantów, dostawców lub podwykonawców.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 1) ponosi pełną odpowiedzialność za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, 2) za zwłokę w wykonaniu każdego z operatów lub ich aktualizacji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, 3) za zwłokę w usunięciu wad lub w dokonaniu poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na podstawie § 5 Umowy, na usunięcie wad lub dokonania poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy, 4) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, z wyłączeniem przypadków, o jakich mowa w pkt 2-3 niniejszego ustępu, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 3. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 4. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonane prace. 5. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest niezależna od winy w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy następuje oraz za szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z powodu okoliczności związanych wykonywaniem umowy, w tym za szkody wyrządzone przez osoby którym wykonanie umowy lub jej części powierzył lub przy pomocy których umowę wykonywał. W razie odstąpienia od niniejszej umowy lub jej rozwiązania z działalnością winy lub przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługiwać będzie wobec Wykonawcy przy realizacji niniejszej roszczenie o zapłatę kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona umowy w sposób należyty w terminie określonym w § 4, Zamawiającemu przysługiwać będzie wobec Wykonawcy roszczenie o zapłatę kary umownej w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. W przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku określonego w § 8 ust. 4 pkt 5 lit. b) Umowy, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każde rozpoczęte 24 godziny przekraczające termin wskazany w § 8 ust. 4 pkt 5 lit. b) Umowy. Termin płatności kary umownej wynosi 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty. Jeżeli Wykonawca nie zapłaci kary w wyżej określonym terminie Zamawiający uprawniony będzie do jej potrącenia z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy lub jej dochodzenia na drodze sądowej. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Xxxxxxxxxxxxx z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów, dostawców lub podwykonawców. Strony zgodnie postanawiają, że zastrzeżone kary umowne pozostają w mocy mimo odstąpienia od umowy i mogą być dochodzone na drodze postępowania sądowego. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 20 % wysokości wynagrodzenia umownego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 1) za odstąpienie od umowy wskutek okolicznościW przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy, za które odpowiada Wykonawca Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto, 2) netto, określonego w § 3 pkt 1 za zwłokę każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia, maksymalnie do wysokości 12% wartości umowy netto (wartość wynagrodzenia netto określonego w wykonaniu każdego § 3 ust. 1). W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z operatów lub ich aktualizacji przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającego karu umownej w wysokości 0,2 25% wartości wynagrodzenia umownego bruttonetto określonego w § 3 ust. 1 …. . (usunięty) Kary umowne sumują się. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych wspomnianych w niniejszym paragrafie z dowolnej kwoty należnej Wykonawcy w dowolnym czasie lub pobrania ich od Wykonawcy w inny sposób. Zapłata kar umownych, za każdy dzień zwłoki, 3ich potrącenie lub pobranie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania usług ani innego zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy. Wszelkie kary umowne zastrzeżone w niniejszej Umowie na rzecz Zamawiającego nie wyłączają prawa Zamawiającego do żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. (usunięty) za zwłokę w usunięciu wad lub w dokonaniu poprawyW przypadku, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu gdy Wykonawca nie wykonuje należycie przedmiotu niniejszej Umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na podstawie § 5 UmowyZamawiający ma prawo zlecić realizację przedmiotu niniejszej Umowy osobie trzeciej, na usunięcie wad lub dokonania poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy, 4) koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia tych kosztów z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy bieżących płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. Kwoty kar umownych przewidziane Umową płatne będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, z wyłączeniem przypadków, o jakich mowa w pkt 2-3 niniejszego ustępu, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego bruttowezwania do zapłaty. 2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 3. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 4. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonane prace. 5. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest niezależna od winy w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy następuje z powodu okoliczności związanych z działalnością Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. 1. Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umownezobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach: 1) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca każdy dzień opóźnienia w realizacji danego Zlecenia lub jego części w stosunku do terminów określonych w Zleceniu – w wysokości 10 0,1% wynagrodzenia umownego bruttonetto należnego za realizację Zlecenia, określonego na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego, 2) za zwłokę każdy dzień opóźnienia w wykonaniu każdego z operatów usunięciu braków, wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ich aktualizacji częściowym Zlecenia w stosunku do terminu określonego w warunkowym protokole odbioru lub każdy dzień opóźnienia w usunięciu w terminie wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2 0,1% wynagrodzenia umownego bruttonetto należnego za realizację Zlecenia, za każdy dzień zwłokiokreślonego na podstawie zatwierdzonego przez Xxxxxxxxxxxxx kosztorysu powykonawczego, 3) za zwłokę każde jednokrotne naruszenie przepisów BHP, potwierdzone spisaniem notatki lub wpisem do Dziennika budowy – w usunięciu wad lub wysokości: Obszar naruszeń Rodzaj naruszenia Kwota Kary [zł] Kontrola zawierająca uwagi 1.000,00 istotne 3.000,00 oraz zobowiązanie Pierwsza uwaga krytyczna Wykonawcy do w dokonaniu poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy ramach Zlecenia udokumentowanego Naruszenia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc zakresie Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach przeszkolenia pracowników w zakresie zasad BHP 5.000,00 energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. i ogólnych zasad BHP Druga uwaga krytyczna oraz zobowiązanie Wykonawcy do udokumentowanego poddania w ramach Zlecenia się audytowi przez jednostkę niezależną w zakresie organizacji zasad BHP Trzecia uwaga krytyczna Odstąpienie od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na podstawie § 5 Umowy, na usunięcie wad lub dokonania poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy,Zlecenia z w ramach Zlecenia winy Wykonawcy 4) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy za każde jednokrotne naruszenie przez Wykonawcę obowiązku poufności określonego w §11 OWU – w wysokości 10.000,00 zł, 5) za każde jednokrotne naruszenie postanowień §1 ust. 3 OWU – w wysokości 5.000,00 zł 6) gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Zlecenia w całości lub części z przyczyn leżących po jego stroniestronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstąpi od Zlecenia w całości lub części bez uzasadnionej przyczyny – w wysokości 10.000,00 zł złotych, 7) za zgłoszenie do odbioru nieprzygotowanego Obiektu, w wyniku czego nie doszło do odbioru końcowego/częściowego przedmiotu Zlecenia, dokonywanego przez Zamawiającego – w wysokości 2.000,00 zł, za każde jednokrotne nieuzyskanie odbioru częściowego lub odbioru końcowego przedmiotu Zlecenia, potwierdzone spisaną notatką, 8) za każde spowodowanie przez Wykonawcę przerw w dostawie energii elektrycznej z wyłączeniem przypadkówObiektu elektroenergetycznego na którym Wykonawca prowadzi prace oraz z innego obiektu (na którym Wykonawca nie prowadzi prac), na którym doszło do przerwy w dostawie na skutek działań lub zaniechań Wykonawcy na obiekcie na którym Wykonawca prowadzi prace, o jakich mowa ile przerwa w pkt 2-3 niniejszego ustępu, dostawie energii elektrycznej nie była planowanym wyłączeniem – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego bruttonetto należnego za realizację Zlecenia określonego na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego. Powyższy zapis ma zastosowanie do wszystkich prac realizowanych przez Wykonawcę, również tych realizowanych w okresie gwarancji i rękojmi. 2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić W przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1781 ze zm.) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w następstwie którego Zamawiający jako administrator danych osobowych zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania uzupełniającegolub ukarany grzywną, prawomocnym wyrokiem lub decyzją właściwego organu, Wykonawca zobowiązuje się do zwrócenia równowartości odszkodowania lub grzywny poniesionych przez Zamawiającego. 3. Podpisanie przez przedstawicieli Zamawiającego protokołu odbioru końcowego wykonanego Zlecenia nie może być interpretowane jako okoliczność zwalniająca Wykonawcę z odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Zlecenia. 4. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 5. Kary umowne będą płatne przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej na rachunek bankowego w niej wskazany. 6. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne, a tym samym Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 7. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub z tytułu odstąpienia od niejZlecenia w całości lub w części zachowują moc pomimo odstąpienia od Zlecenia. 48. Wykonawca wyraża zgodęmoże wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o miarkowanie kary umownej, by naliczone przy czym wniosek ten nie jest dla Zamawiajacego wiążący. Wykonawca powinien uzasadnić wniosek, załaczyć do wniosku niezbądnw zaświadczenia i/lub dokumenty potwierdzające zasadnośc wniosku o miarkowanie kary umowne były potrącane z wynagrodzenia przysługującego umownej, w tym wplyw przywołanych we wniosku okoliczności na wykonanie zobowiązań Wykonawcy za wykonane praceokreślonych w Zleceniu. 5. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest niezależna od winy w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy następuje z powodu okoliczności związanych z działalnością Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego przez osoby wykonujące przedmiot umowy. 2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę zapłaci on Zamawiającemu następujące kary umowneumowne w następujących przypadkach i wysokościach: 1) za odstąpienie od umowy wskutek okolicznościkażde rozpoczęte 5 minut opóźnienia przez każdego z ratowników, w rozpoczęciu wykonywania obowiązków – kara umowna w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za dany miesiąc świadczenia usług przez Wykonawcę, kiedy stwierdzono uchybienia, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego bruttokażdy przypadek takiego opóźnienia, 2) za zwłokę każdy przypadek naruszenia przez ratowników obowiązków zawartych w wykonaniu każdego z operatów niniejszej umowie, załącznikach do niej lub ich aktualizacji w regulaminie porządkowym basenu Zamawiającego – kara umowna wysokości 0,2 0,5% wynagrodzenia umownego bruttobrutto za dany miesiąc świadczenia usług przez Wykonawcę, kiedy stwierdzono uchybienia, za każdy dzień zwłokiprzypadek takiego naruszenia, 3) za zwłokę w usunięciu wad odstąpienie od umowy lub w dokonaniu poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy jej części przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie – kara umowna w wysokości 0,2 30% wynagrodzenia umownego brutto, brutto łącznego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na podstawie § 5 Umowy, na usunięcie wad lub dokonania poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowymiesiąc poprzedni, 4) za odstąpienie od umowy lub jej części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – kara umowna w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto łącznego za miesiąc poprzedni, 5) za inne nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, stwierdzone notatką Zamawiającego - kara w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za dany miesiąc za dany zakres usług, za każdy przypadek nienależytego wykonywania przedmiotu umowy, 6) za brak na zmianie wymaganej ilości personelu o odpowiednich kwalifikacjach – kara umowna w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za dany miesiąc, za dany zakres usług, za każdy taki przypadek, 7) za brak wymaganej ilości obsługi ratowniczej na zmianie i konieczność zamknięcia niecki basenowej – kara umowna w wys. 50% wynagrodzenia brutto łącznego za miesiąc poprzedni, za każdy taki przypadek. 8) w przypadku niedotrzymania warunku zatrudnienia określonego w ofercie cenowej w wysokości 200,00 zł za brakującego każdego pracownika do liczby zadeklarowanej z terenu Gminy Chełmiec licząc za każdy miesiąc brakującego pracownika. 9) z tytułu kierowania przez Wykonawcę lub podwykonawcę do wykonywania czynności wskazanych w § 6 ust. 1 osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 500 zł za każdą osobę (kara może być nakładana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas następnej kontroli stwierdzi, że nadal nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę), 10) z tytułu braku współdziałania Wykonawcy z Zamawiającym w przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w § 6 ust. 2 lub utrudnianiu przez Wykonawcę kontroli, o której mowa w § 6 ust. 2, w kwocie 1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek braku współdziałania lub utrudniania kontroli, 3. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 pkt 1 – 2 i 5 – 10 mogą być potrącane z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, zaś kary umowne, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4 płatne będą przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty naliczenia ich przez Zamawiającego. 4. Jeżeli szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, z wyłączeniem przypadków, o jakich mowa w pkt 2-3 niniejszego ustępuprzekracza wysokość kar umownych, w tym w szczególności jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków powoduje zamknięcie lub przestój basenu lub jego części, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 3. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 4. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonane pracena zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 5. Odpowiedzialność Wykonawcy Jeżeli w trakcie wykonywania przez Wykonawcę usług będących przedmiotem niniejszej umowy, powstanie szkoda u klientów korzystających z obiektu basenowego, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za tę szkodę, na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego, w szczególności z art. 415 k.c., art.416 k.c., art.444k.c. i 446 k.c. 6. Zleceniobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie z faktury, w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego, powstałej należności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy kar umownych, o których mowa w ust. 1. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest niezależna obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością. 7. Zleceniodawca oświadcza, że wystawi Zleceniobiorcy notę w terminie 21 dni od winy dnia dokonania potrącenia zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy następuje z powodu okoliczności związanych z działalnością Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowyo której mowa w ust. 3.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 1) ponosi pełną odpowiedzialność za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, 2) za zwłokę w wykonaniu każdego z operatów lub ich aktualizacji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, 3) za zwłokę w usunięciu wad lub w dokonaniu poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na podstawie § 5 Umowy, na usunięcie wad lub dokonania poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy, 4) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, z wyłączeniem przypadków, o jakich mowa w pkt 2-3 niniejszego ustępu, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 3. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 4. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonane prace. 5. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest niezależna od winy w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy następuje oraz za szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z powodu okoliczności wykonywaniem umowy, w tym za szkody wyrządzone przez osoby którym wykonanie umowy lub jej części powierzył lub przy pomocy których umowę wykonywał. 2. W razie odstąpienia od niniejszej umowy lub jej rozwiązania z winy lub przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługiwać będzie wobec Wykonawcy roszczenie o zapłatę kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. 3. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona umowy w sposób należyty w terminie określonym w § 4, Zamawiającemu przysługiwać będzie wobec Wykonawcy roszczenie o zapłatę kary umownej w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. W przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku określonego w § 8 ust. 4 pkt 5 lit. b) Umowy, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każde rozpoczęte 24 godziny przekraczające termin wskazany w § 8 ust. Umowy. 5. Termin płatności kary umownej wynosi 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty. Jeżeli Wykonawca nie zapłaci kary w wyżej określonym terminie Zamawiający uprawniony będzie do jej potrącenia z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy lub jej dochodzenia na drodze sądowej. Postanowienie w zakresie dokonywania potrąceń nie ma zastosowania w okresie obowiązywania regulacji szczególnych stanowiących o zakazie dokonywania potrąceń - art. 15r z indeksem 1 ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z działalnością zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.). 6. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 7. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Xxxxxxxxxxxxx z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowyprzez jego kooperantów, dostawców lub podwykonawców.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego przez osoby wykonujące przedmiot umowy. 2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę Zamawiający ma uprawnienie zastosować kary umowneumowne w następujących przypadkach i wysokościach: 1) za odstąpienie od umowy wskutek okolicznościkażde rozpoczęte 5 minut opóźnienia przez każdego z ratowników, w rozpoczęciu wykonywania obowiązków – kara umowna w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za dany miesiąc świadczenia usług przez Wykonawcę, kiedy stwierdzono uchybienia, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego bruttokażdy przypadek takiego opóźnienia, 2) za zwłokę każdy przypadek naruszenia przez ratowników obowiązków zawartych w wykonaniu każdego z operatów niniejszej umowie, załącznikach do niej lub ich aktualizacji w regulaminie porządkowym basenu Zamawiającego – kara umowna wysokości 0,2 0,5% wynagrodzenia umownego bruttobrutto za dany miesiąc świadczenia usług przez Wykonawcę, kiedy stwierdzono uchybienia, za każdy dzień zwłokiprzypadek takiego naruszenia, 3) za zwłokę w usunięciu wad odstąpienie od umowy lub w dokonaniu poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy jej części przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie – kara umowna w wysokości 0,2 30% wynagrodzenia umownego brutto, brutto łącznego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na podstawie § 5 Umowy, na usunięcie wad lub dokonania poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowymiesiąc poprzedni, 4) za odstąpienie od umowy lub jej części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – kara umowna w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto łącznego za miesiąc poprzedni, 5) za inne nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, stwierdzone notatką Zamawiającego - kara w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za dany miesiąc za dany zakres usług, za każdy przypadek nienależytego wykonywania przedmiotu umowy, 6) za brak na zmianie wymaganej ilości personelu o odpowiednich kwalifikacjach – kara umowna w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za dany miesiąc, za dany zakres usług, za każdy taki przypadek, 7) za brak wymaganej ilości obsługi ratowniczej na zmianie i konieczność zamknięcia niecki basenowej – kara umowna w wys. 50% wynagrodzenia brutto łącznego za miesiąc poprzedni, za każdy taki przypadek. 8) w przypadku niedotrzymania warunku zatrudnienia określonego w ofercie cenowej w wysokości 200,00 zł za brakującego każdego pracownika do liczby zadeklarowanej z terenu Gminy Chełmiec licząc za każdy miesiąc brakującego pracownika. 9) z tytułu kierowania przez Wykonawcę lub podwykonawcę do wykonywania czynności wskazanych w § 6 ust. 1 osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 500 zł za każdą osobę (kara może być nakładana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas następnej kontroli stwierdzi, że nadal nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę), 10) z tytułu braku współdziałania Wykonawcy z Zamawiającym w przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w § 6 ust. 2 lub utrudnianiu przez Wykonawcę kontroli, o której mowa w § 6 ust. 2, w kwocie 1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek braku współdziałania lub utrudniania kontroli, 3. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 pkt 1 – 2 i 5 – 10 mogą być potrącane z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, zaś kary umowne, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4 płatne będą przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty naliczenia ich przez Zamawiającego. 4. Jeżeli szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, z wyłączeniem przypadków, o jakich mowa w pkt 2-3 niniejszego ustępuprzekracza wysokość kar umownych, w tym w szczególności jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków powoduje zamknięcie lub przestój basenu lub jego części, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 3. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 4. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonane pracena zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 5. Odpowiedzialność Wykonawcy Jeżeli w trakcie wykonywania przez Wykonawcę usług będących przedmiotem niniejszej umowy, powstanie szkoda u klientów korzystających z obiektu basenowego, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za tę szkodę, na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego, w szczególności z art. 415 k.c., art.416 k.c., art.444k.c. i 446 k.c. 6. Zleceniobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie z faktury, w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego, powstałej należności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy kar umownych, o których mowa w ust. 1. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest niezależna obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością. 7. Zleceniodawca oświadcza, że wystawi Zleceniobiorcy notę w terminie 21 dni od winy dnia dokonania potrącenia zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy następuje z powodu okoliczności związanych z działalnością Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowyo której mowa w ust. 3.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. § 91. W wypadku naruszenia zobowiązania do zachowania tajemnicy Informacji Chronionych BGK będzie uprawniony do żądania kary umownej w wysokości 50.000,00 złotych, za każdy przypadek naruszenia. § 92. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminów określonych w ROZDZIAŁ 3.§ 7 pkt 1-2 Zamawiający może zażądać kary umownej w wysokości 500,00 zł, za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy przekroczonego terminu. § 93. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące W przypadku opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminów gwarantowanych czasów naprawy określonych w OPZ Zamawiający może zażądać kary umowne:umownej w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy przekroczonego terminu. 1) § 94. Za każde odstępstwo od wymagań określonych w OPZ lub Umowie Zamawiający ma prawo naliczenia kary w wysokości 2.000,00 zł za odstąpienie każdy przypadek. Nie usunięcie nieprawidłowości w terminie 7 Dni Roboczych, pomimo wezwania, daje prawo do naliczenia kolejnej kary i następnych, aż do momentu spełnienia wymagań określonych w OPZ lub Umowie. W przypadku trzykrotnego bezskutecznego wezwania do usunięcia nieprawidłowości Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy wskutek Umowy z winy Wykonawcy. § 95. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Umowy w stosunku do jakiegokolwiek terminu określonego w Umowie lub ustalonego przez Strony w formie elektronicznej lub pisemnej Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,02 § 96. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca na wezwanie zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 5 % kwoty maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto,brutto określonej w ROZDZIAŁ 6.§ 57, niezależnie od obowiązku zapłaty innych kar umownych, o ile będą należne. 2) za zwłokę w wykonaniu każdego z operatów lub ich aktualizacji § 97. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,Dzień Roboczy opóźnienia w dostarczeniu zamówienia opcjonalnego w stosunku do terminów określonych w, § 7 pkt 4 i pkt 5, a ponadto w przypadku rezygnacji 3§ 98. W każdym przypadku, gdy postanowienia Umowy przewidują obowiązek zapłacenia kar umownych przez Wykonawcę, BGK jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych. Odszkodowanie uzupełniające wraz z uiszczonymi karami umownymi nie może przekroczyć łącznie 100% (sto) za zwłokę maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w usunięciu wad lub w dokonaniu poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy ROZDZIAŁ 6.§ 57 Umowy. § 99. Zamawiający ma prawo naliczenia Wykonawcy kary w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, 3.000,00 zł za każdy dzień zwłokiprzypadek braku realizacji obowiązku, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego o którym mowa w ROZDZIAŁ 5.§ 52 . Brak realizacji obowiązku, o którym mowa w pierwszym zdaniu w terminie 5 Dni Roboczych, pomimo wezwania, daje prawo do naliczenia kolejnej kary i następnych, aż do momentu spełnienia wymagań określonych Umowie. Prawo do naliczenia kary obowiązuje w terminie obowiązywania udzielonych licencji na podstawie niniejszej Umowy. § 5 Umowy100. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku realizacji Umowy zgodnie z jej postanowieniami. § 101. Kwoty kar umownych przewidziane Umową płatne będą w terminie 14 Dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty. Kwoty kar umownych przewidziane Umową mogą też zostać potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na usunięcie wad lub dokonania poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy, 4) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, z wyłączeniem przypadków, o jakich mowa w pkt 2-3 niniejszego ustępu, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 3. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 4. co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonane prace. 5. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest niezależna od winy w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy następuje z powodu okoliczności związanych z działalnością Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. 1§ 100. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące W wypadku naruszenia zobowiązania do zachowania tajemnicy Informacji Chronionych lub Materiałów, o których mowa w Rozdziale 7 Umowy, albo nie dostarczenia w terminie wskazanym w ROZDZIAŁ 7.§ 84 Umowy protokołu zniszczenia Materiałów, Zamawiający będzie uprawniony do żądania kary umowneumownej w wysokości 50.000,00 złotych, za każdy przypadek naruszenia. § 101. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminów określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, Zamawiający może zażądać kary umownej w wysokości: 1) 250,00 zł, za odstąpienie każdą rozpoczętą godzinę przekroczonego Czasu Reakcji, 2) 800,00 zł, za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy przekroczonego Czasu Naprawy, 3) 600,00 zł, za każdą rozpoczętą godzinę przekroczonego Czasu Niedostępności. § 102. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy wskutek Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca na wezwanie zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 5 % wynagrodzenia umownego brutto,wartości brutto określonej w ROZDZIAŁ 6.§ 63, niezależnie od obowiązku zapłaty innych kar umownych, o ile będą należne. 2) za zwłokę w wykonaniu każdego z operatów lub ich aktualizacji § 103. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto500,00 złotych za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu zamówienia opcjonalnego (Realizacji Opcji MD), a ponadto w przypadku rezygnacji z wykonania Opcji MD, z winy Wykonawcy, jednorazowo 10.000 złotych. § 104. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w przypadku nie zapewnienia świadczenia Asysty pomimo jej zgłoszenia zgodnie z ROZDZIAŁ 3.§ 17.1) lub nie zapewnienia świadczenia Asysty w zakresie zgodnym z przekazanym opisem, jeżeli nastąpiło to z winy Wykonawcy, jednorazowo 10.000 złotych. § 105. Z tytułu przekroczenia jakichkolwiek innych terminów, które zostały określone w Umowie, lub wynikają z pisemnych lub w formie elektronicznej ustaleń Stron dokonanych w ramach Umowy, jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 150,00 zł, za każdy dzień zwłoki,rozpoczęty Dzień opóźnienia. 3) § 106. W każdym przypadku, gdy postanowienia Umowy przewidują obowiązek zapłacenia kar umownych przez Wykonawcę, BGK jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania § 107. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku realizacji Umowy zgodnie z jej postanowieniami. § 108. Kwoty kar umownych przewidziane Umową płatne będą w terminie 14 Dni od daty otrzymania przez Stronę wezwania do zapłaty. Kwoty kar umownych przewidziane Umową mogą też zostać potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. § 109. Wykonawca ponosi wobec BGK odpowiedzialność za zwłokę szkody wyrządzone klientom BGK w usunięciu wad lub w dokonaniu poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego ramach świadczenia usług o charakterze outsourcingu na podstawie § 5 Umowyart. 6a i następnych ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz szkody wyrządzone BGK, na usunięcie wad lub dokonania poprawynie związane ze szkodami Klientów, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy, 4) w tym także odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, z wyłączeniem przypadków, o jakich mowa powierzonych Umową czynności w pkt 2-3 niniejszego ustępu, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 3. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 4. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonane prace. 5pełnej wysokości. Odpowiedzialność Wykonawcy z ww. tytułu niewykonania nie może zostać w żaden sposób ograniczona lub nienależytego wykonania umowy jest niezależna od winy w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy następuje z powodu okoliczności związanych z działalnością Wykonawcy przy realizacji wyłączona na podstawie niniejszej umowyUmowy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 1a) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy, 2b) za zwłokę opóźnienie w wykonaniu każdego z operatów lub ich aktualizacji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłokiopóźnienia, 3c) za zwłokę opóźnienie w usunięciu wad lub w dokonaniu poprawy, modyfikacji uzupełnienia lub uzupełnienia aktualizacji Przedmiotu Umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłokiopóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na podstawie § 5 Umowy, na usunięcie wad lub dokonania poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy, 4d) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, z wyłączeniem przypadków, o jakich mowa w pkt 2-3 lit. b) i c) niniejszego ustępu, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto., określonego w § 3 ust. 1 Umowy, 2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 3. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 4. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonane prace. 5. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest niezależna od winy w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy następuje z powodu okoliczności związanych z działalnością Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowneZamawiający uprawniony będzie do żądania zapłaty następujących kar umownych: 1a) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostawie Urządzenia i Oprogramowania w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 Umowy - w wysokości 0,25 % wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1 Umowy za odstąpienie każdy rozpoczęty dzień opóźnienia b) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu prac wdrożeniowych, integracyjnych, testów, dostarczeniu voucher’ów na instruktaż w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 Umowy - w wysokości 0,25 % wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; c) w przypadku odstąpienia od umowy wskutek okolicznościUmowy w całości lub w części przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy; 2d) za zwłokę w wykonaniu każdego z operatów przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od Umowy w całości lub ich aktualizacji w części przez Wykonawcę – w wysokości 0,2 10 % wynagrodzenia umownego bruttobrutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy; e) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w usunięciu Awarii, wad stwierdzonych w ramach rękojmi lub w wypełnieniu zobowiązań wynikających z gwarancji w stosunku do terminu naprawy wynikającego z gwarancji – w wysokości 1000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,opóźnienia; 3f) za zwłokę w usunięciu wad lub przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania określonego w dokonaniu poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu § 11 Umowy – w wysokości 0,2 10 % wynagrodzenia umownego brutto, brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na podstawie § 5 Umowy, na usunięcie wad lub dokonania poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy, 4) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, z wyłączeniem przypadków, o jakich mowa w pkt 2-3 niniejszego ustępu, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego bruttoprzypadek naruszenia. 2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającegoprzewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. Wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 powyżej jest ograniczona do 50 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1 Umowy. Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest do wysokości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1 Umowy. Kara umowna wynikająca z opóźnienia może podlegać sumowaniu z karą umowną wynikającą z odstąpienia od umowy będącego następstwem opóźnienia Wykonawcy. 3. Postanowienia dotyczące Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron lub rozwiązanie Umowy w inny sposób nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niejumownych. 4. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego należnego Wykonawcy za wykonane pracena podstawie Umowy. 5. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest niezależna od winy w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy następuje z powodu okoliczności związanych z działalnością Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. 1. W przypadku nieuzasadnionej odmowy dokonania rezerwacji Noclegów dla Zamawiającego lub dokonania tej rezerwacji w sposób nienależyty, niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia lub Zleceniem, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1 % kwoty całkowitej maksymalnej wartości Umowy, określonej w § 8 ust. 1 Umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 1) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, 2) za zwłokę kwoty całkowitej maksymalnej wartości Umowy, określonej w wykonaniu każdego z operatów lub ich aktualizacji § 8 ust. 1 Umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, 3) za zwłokę w usunięciu wad lub w dokonaniu poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przypadku odstąpienia przez Zamawiającego na podstawie § 5 Umowy, na usunięcie wad od Umowy lub dokonania poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy, 4) jej wypowiedzenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn powodów leżących po jego stronie, z wyłączeniem przypadków, o jakich mowa w pkt 2-3 niniejszego ustępu, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającegostronie Wykonawcy. 3. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia Kara umowna będzie płatna na podstawie stosownej noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego w terminie 14 dni od niejdaty doręczenia noty do Wykonawcy. 4. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 6 ust. 4 Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy zapłaci karę umowną w wysokości 50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100) za wykonane pracekażdą godzinę roboczą opóźnienia. 5. Odpowiedzialność Wykonawcy Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest niezależna od winy wynagrodzenia kwoty stanowiącej równowartość kar umownych przewidzianych w sytuacjiUmowie. 6. Wymienione w niniejszym paragrafie kary umowne podlegają sumowaniu. 7. Zastrzeżone w Umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego w pełnej wysokości, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy następuje z powodu okoliczności związanych z działalnością Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowyna zasadach ogólnych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. 1Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu, w tym również za szkodę wyrządzoną przez osoby, którymi Wykonawca posłużył się przy wykonaniu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące do zapłaty kary umowne: 1) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca umownej: w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy rozumianego jako niewykonanie lub wykonanie niezgodnie z zakresem określonym w OPZ - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, 2) 200 zł brutto za zwłokę każdy stwierdzony przez Xxxxxxxxxxxxx przypadek; w wykonaniu każdego z operatów lub ich aktualizacji przypadku zwłoki w realizacji Umowy w stosunku do terminu określonego w §1 ust. 8 Umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, 200 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 3) ; w przypadku zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 4 pkt 1 niniejszej Umowy - w wysokości 100 zł brutto za zwłokę każdy rozpoczęty dzień zwłoki; w usunięciu wad przypadku zwłoki w przekazaniu kalkulacji kosztów usunięcia awarii w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 7 Umowy – w wysokości 50 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki; za nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób, o których mowa w § 10 ust. 5, na podstawie stosunku pracy, w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub w dokonaniu poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Wykonawcę od Umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego bruttocałości, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na podstawie § 5 Umowy, na usunięcie wad lub dokonania poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy, 4) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stroniestronie Wykonawcy, z wyłączeniem przypadków, o jakich mowa w pkt 2-3 niniejszego ustępu, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 1015% wartości wynagrodzenia umownego brutto. 2, określonego w § 3 ust. Jeżeli kara umowna 1 Umowy. Zapłata kary umownej nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 3. Postanowienia dotyczące przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 4na zasadach ogólnych. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego należnego Wykonawcy za wykonane pracena podstawie Umowy. Łączna wysokość kar umownych, wynikających z Umowy nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy. 5. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest niezależna od winy w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy następuje z powodu okoliczności związanych z działalnością Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 1) za odstąpienie od umowy wskutek okolicznościW przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostawie Urządzeń, za które odpowiada Wykonawca Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 0,5% wartości wynagrodzenia umownego brutto, 2) wynikającego z Umowy, a określonego w § 3 pkt 1 za zwłokę w wykonaniu każdego każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z operatów lub ich aktualizacji przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającego karu umownej w wysokości 0,2 25% wartości wynagrodzenia umownego bruttowynikającego z Umowy, a określonego w …. . W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji usług instalacji oraz uruchomienia Urządzeń, jak również w przypadku opóźnienia w realizacji usług szkoleniowych Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia wynikającego z Umowy, a określonego w § 3 pkt 1, za każdy dzień zwłoki, 3) za zwłokę opóźnienia. Kary umowne sumują się. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych wspomnianych w usunięciu wad niniejszym paragrafie z dowolnej kwoty należnej Wykonawcy w dowolnym czasie lub pobrania ich od Wykonawcy w dokonaniu poprawyinny sposób. Zapłata kar umownych, modyfikacji ich potrącenie lub uzupełnienia Przedmiotu pobranie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania usług ani innego zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy. Wszelkie kary umowne zastrzeżone w niniejszej Umowie na rzecz Zamawiającego będą należne Zamawiającemu bez względu na wystąpienie szkody oraz nie wyłączają prawa Zamawiającego do żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Dochodzenie jakichkolwiek kar umownych przewidzianych Umową nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje należycie przedmiotu niniejszej Umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na podstawie § 5 UmowyZamawiający ma prawo zlecić realizację przedmiotu niniejszej Umowy osobie trzeciej, na usunięcie wad lub dokonania poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy, 4) koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia tych kosztów z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy bieżących płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. Kwoty kar umownych przewidziane Umową płatne będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, z wyłączeniem przypadków, o jakich mowa w pkt 2-3 niniejszego ustępu, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego bruttowezwania do zapłaty. 2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 3. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 4. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonane prace. 5. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest niezależna od winy w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy następuje z powodu okoliczności związanych z działalnością Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 1) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, 2) za zwłokę w wykonaniu każdego z operatów lub ich aktualizacji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, 3) za zwłokę w usunięciu wad lub w dokonaniu poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego na podstawie § 5 Umowy, na usunięcie wad lub dokonania poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy, 4) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Umowy, w tym także za działania i zaniechania osób, za pomocą których wykonuje Umowę. Wykonawca może zwolnić się z przyczyn leżących po jego stronietej odpowiedzialności jeżeli wykaże, że szkoda powstała na skutek siły wyższej, z wyłączeniem przypadkówwyłącznej winy Zamawiającego lub z wyłącznej winy osoby trzeciej, o jakich mowa w pkt 2-3 niniejszego ustępu, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego bruttoza którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 3. Postanowienia dotyczące Zamawiający uprawniony jest do naliczenia, a Wykonawca zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 4. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonane prace. 5. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 2.1. z tytułu zwłoki w podjęciu czynności nadzoru wynikających z Umowy, w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 2.2. w przypadku uchybienia obowiązkowi, o którym mowa w § 4 ust. 4 Umowy, w wysokości 500 zł za każdy przypadek dotyczący pojedynczego członka Zespołu, 2.3. w razie nieprzedstawienia Zamawiającemu stosownego aneksu lub nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest niezależna zgodnie z § 12 ust. 6 Umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2 Umowy, 2.4. w razie odstąpienia od winy Umowy, w sytuacjicałości lub w części przez którąkolwiek ze Stron, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2 Umowy, 3. Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości pełnej szkody, łącznie z utraconymi korzyściami, na zasadach ogólnych. 4. Kary umowne należne Zamawiającemu z różnych tytułów nie wykluczają się wzajemnie i mogą być dochodzone łącznie. 5. Łącznie kary umowne należne Zamawiającemu nie mogą przekroczyć równowartość 80 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2 Umowy. 6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. 7. Jeżeli kary umowne osiągną 50 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2 Zamawiający może odstąpić od Umowy zgodnie z postanowieniami § 11. Częściowe odstąpienie od umowy następuje nie zwalnia Wykonawcy z powodu okoliczności związanych z działalnością Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowyobowiązku zapłaty kar umownych, co do których podstawa naliczenia już wystąpiła i odszkodowań, jeżeli szkoda przekroczy wysokość zapłaconych kar. 8. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 6 kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę wystawionej przez Zamawiającego noty obciążeniowej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące do zaspokojenia na swój koszt roszczeń osób trzecich, których zasadność została uznana prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą za pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą Wykonawcy, w wypadku naruszenia przez System medyczny praw z tytułu praw autorskich, praw pokrewnych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych, użytkowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe, które są przedmiotem Umowy. Wykonawca podejmie obronę Zamawiającego w przypadku złożenia jakiegokolwiek pozwu lub wszczęcia postępowania związanego z powyższym. W takim przypadku Zamawiający niezwłocznie udzieli Wykonawcy upoważnienia umożliwiającego Wykonawcy obronę Zamawiającego w takim postępowaniu, przez co należy rozumieć również, że Zamawiający będzie ściśle współpracował przy takiej obronie z Wykonawca do wykonania powyższych zobowiązań. W każdym przypadku, Zamawiający zobowiązany jest uzyskać zgodę Wykonawcy przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji mającej wpływ pośrednio lub bezpośrednio na wizerunek Wykonawca lub wiążącej się z jakimikolwiek skutkami finansowymi dla Wykonawcy, pod rygorem wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego. 2. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowneumowne określone w niniejszym paragrafie: 1a) za odstąpienie od umowy wskutek okolicznościW przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Umowy w stosunku do terminu końcowego określonego w Planie Wdrożenia, za które odpowiada Wykonawca Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1 % (jedna dziesiąta procenta) wynagrodzenia netto określonego w § 10 % wynagrodzenia umownego brutto,ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki. 2b) za zwłokę W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu każdego z operatów lub ich aktualizacji Naprawy w ramach Gwarancji w stosunku do terminu określonego w Załączniku nr 4 do Umowy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto50 PLN, za każdy dzień zwłoki,. 3c) za zwłokę W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad lub wykonaniu Usługi Subskrypcji w dokonaniu poprawyramach Gwarancji w stosunku do terminu określonego w Załączniku nr 4 do Umowy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, 50 PLN za każdy dzień zwłoki. 3. Przed naliczeniem Wykonawcy kary umownej na podstawie Umowy, licząc od dnia Zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia Wykonawcy odpowiedniego, dodatkowego terminu do wykonania, nie krótszego niż 7 dni roboczych, z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej. Wezwanie wraz z wyznaczeniem terminu powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego na podstawie Umowy nie może przekroczyć 30% (trzydzieści procent) wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 5 10 ust. 1 Umowy, na usunięcie wad lub dokonania poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy, 4) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, z wyłączeniem przypadków, o jakich mowa w pkt 2-3 niniejszego ustępu, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 3. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 4. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonane prace. 5. Odpowiedzialność W przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od niniejszej Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zapłaci na żądanie Wykonawcy karę umowną w wysokości 30% (trzydzieści procent) wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 Umowy. Wykonawca może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 6. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od niniejszej Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci na żądanie Zamawiającego karę umowną w wysokości 30% (trzydzieści procent) wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 Umowy. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania utraconych korzyści. 8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie danych, kosztach związanych z ich odtworzeniem oraz niemożnością korzystania z danych utraconych przez Zamawiającego. Obowiązek sporządzenia kopii zapasowych, odtwarzania utraconych lub nienależytego wykonania umowy jest niezależna od zmienionych plików, danych lub programów obciąża Zamawiającego. Ograniczenia odpowiedzialności obowiązują bez względu na rodzaj, charakter i przyczynę odpowiedzialności, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej Wykonawcy. 9. Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy następuje z powodu okoliczności związanych z działalnością odpowiedzialność taką przewidują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. W pozostałych sytuacjach odpowiedzialność Wykonawcy, niezależnie od podstawy prawnej jej dochodzenia, ograniczona jest wyłącznie do strat rzeczywistych oraz do kwoty netto stanowiącej równowartość zapłaconego Wykonawcy przy realizacji wynagrodzenia na podstawie niniejszej umowyUmowy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego przez osoby wykonujące przedmiot umowy. 2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę zapłaci on Zamawiającemu następujące kary umowneumowne w następujących przypadkach i wysokościach: 1) za odstąpienie od umowy wskutek okolicznościkażde rozpoczęte 5 minut opóźnienia przez każdego z ratowników, w rozpoczęciu wykonywania obowiązków – kara umowna w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za dany miesiąc świadczenia usług przez Wykonawcę, kiedy stwierdzono uchybienia, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego bruttokażdy przypadek takiego opóźnienia, 2) za zwłokę każdy przypadek naruszenia przez ratowników obowiązków zawartych w wykonaniu każdego z operatów niniejszej umowie, załącznikach do niej lub ich aktualizacji w regulaminie porządkowym basenu Zamawiającego – kara umowna wysokości 0,2 0,5% wynagrodzenia umownego bruttobrutto za dany miesiąc świadczenia usług przez Wykonawcę, kiedy stwierdzono uchybienia, za każdy dzień zwłokiprzypadek takiego naruszenia, 3) za zwłokę w usunięciu wad odstąpienie od umowy lub w dokonaniu poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy jej części przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie – kara umowna w wysokości 0,2 30% wynagrodzenia umownego brutto, brutto łącznego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na podstawie § 5 Umowy, na usunięcie wad lub dokonania poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowymiesiąc poprzedni, 4) za odstąpienie od umowy lub jej części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – kara umowna w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto łącznego za miesiąc poprzedni, 5) za inne nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, stwierdzone notatką Zamawiającego - kara w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za dany miesiąc za dany zakres usług, za każdy przypadek nienależytego wykonywania przedmiotu umowy, 6) za brak na zmianie wymaganej ilości personelu o odpowiednich kwalifikacjach – kara umowna w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za dany miesiąc, za dany zakres usług, za każdy taki przypadek, 7) za brak wymaganej ilości obsługi ratowniczej na zmianie i konieczność zamknięcia niecki basenowej – kara umowna w wys. 50% wynagrodzenia brutto łącznego za miesiąc poprzedni, za każdy taki przypadek. 8) w przypadku niedotrzymania warunku zatrudnienia określonego w ofercie cenowej w wysokości 200,00 zł za brakującego każdego pracownika do liczby zadeklarowanej z terenu Gminy Chełmiec licząc za każdy miesiąc brakującego pracownika. 3. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 pkt 1 – 2 i 5 – 8 mogą być potrącane z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, zaś kary umowne, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4 płatne będą przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty naliczenia ich przez Zamawiającego. 4. Jeżeli szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, z wyłączeniem przypadków, o jakich mowa w pkt 2-3 niniejszego ustępuprzekracza wysokość kar umownych, w tym w szczególności jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków powoduje zamknięcie lub przestój basenu lub jego części, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 3. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 4. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonane pracena zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 5. Odpowiedzialność Wykonawcy Jeżeli w trakcie wykonywania przez Wykonawcę usług będących przedmiotem niniejszej umowy, powstanie szkoda u klientów korzystających z obiektu basenowego, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za tę szkodę, na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego, w szczególności z art. 415 k.c., art.416 k.c., art.444k.c. i 446 k.c. 6. Zleceniobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie z faktury, w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego, powstałej należności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy kar umownych, o których mowa w ust. 1. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest niezależna obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością. 7. Zleceniodawca oświadcza, że wystawi Zleceniobiorcy notę w terminie 21 dni od winy dnia dokonania potrącenia zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy następuje z powodu okoliczności związanych z działalnością Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowyo której mowa w ust. 3.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. 1§ 79. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące W wypadku naruszenia zobowiązania do zachowania tajemnicy Informacji Chronionych BGK będzie uprawniony do żądania kary umowne:umownej w wysokości 50.000,00 złotych, za każdy przypadek naruszenia. 1) § 80. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminów określonych w Załączniku nr 1 do Umowy Zamawiający może zażądać kary umownej w wysokości 500,00 zł, za odstąpienie każdy rozpoczęty Dzień Roboczy przekroczonego czasu dostarczenia rozwiązania zgłoszenia. § 81. Za każde odstępstwo od umowy wskutek wymagań określonych w OPZ lub Umowie Zamawiający ma prawo naliczenia kary w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek. § 82. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Umowy w stosunku do jakiegokolwiek terminu określonego w Umowie lub ustalonego przez Strony w formie elektronicznej lub pisemnej Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,05 § 83. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca na wezwanie zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 5 % kwoty maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto,brutto określonej w ROZDZIAŁ 6.§ 53, niezależnie od obowiązku zapłaty innych kar umownych, o ile będą należne. 2) za zwłokę w wykonaniu każdego z operatów lub ich aktualizacji § 84. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki,kalendarzowy opóźnienia w dostarczeniu zamówienia opcjonalnego, a ponadto w przypadku rezygnacji z wykonania zamówienia Opcji, z winy Wykonawcy, jednorazowo 10.000 złotych. 3§ 85. W każdym przypadku, gdy postanowienia Umowy przewidują obowiązek zapłacenia kar umownych przez Wykonawcę, BGK jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych. Odszkodowanie uzupełniające wraz z uiszczonymi karami umownymi nie może przekroczyć łącznie 100% (sto) za zwłokę maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w usunięciu wad lub ROZDZIAŁ 6.§ 53 Umowy. § 86. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku realizacji Umowy zgodnie z jej postanowieniami. § 87. Kwoty kar umownych przewidziane Umową płatne będą w dokonaniu poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy w wysokości 0,2 % terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty. Kwoty kar umownych przewidziane Umową mogą też zostać potrącone z wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na podstawie § 5 Umowynależnego Wykonawcy, na usunięcie wad lub dokonania poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy, 4) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, z wyłączeniem przypadków, o jakich mowa w pkt 2-3 niniejszego ustępu, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 3. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 4. co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonane prace. 5. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest niezależna od winy w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy następuje z powodu okoliczności związanych z działalnością Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. 1. Wykonawca zobowiązuje odpowiada w całości za należyte wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia w całości szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania, obowiązków ochrony Obiektów na podstawie art. 361 i 363 k.c. z zastrzeżeniem zapisów ust. 2 i 3 poniżej. 2. W razie powstanie szkody Xxxxxxxxxxx powiadamia niezwłocznie Zleceniobiorcę o zaistniałej szkodzie, nie później niż w pierwszym dniu roboczym po jej stwierdzeniu. Wysokość odszkodowania ustala się zapłacić według cen rynkowych skradzionego lub uszkodzonego mienia. Wartość napraw ustala się według aktualnych cen tego typu usług. Wpłata należności przez Wykonawcę z tytułu powstałej szkody nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia Wykonawcy pisemnego wezwania. 3. W przypadku braku płatności, o której mowa w ust. 2 powyżej Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy, do czasu uregulowania wymaganej należności lub potrącenia wierzytelności z bieżących wynagrodzeń/nia. 4. Zamawiającemu należne są od Wykonawcy następujące kary umowne, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wartość szkody przewyższa wysokość kar umownych: 1) w wysokości 1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. l Umowy za odstąpienie od umowy wskutek okolicznościkażdy dzień naruszenia warunków, o których mowa w § 2 ust. 4 - 1 0 raz § 4 ust. 2 Umowy za które odpowiada Wykonawca każde naruszenie, co nie narusza prawa Zamawiającego do rozwiązania Umowy, 2) w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego bruttoo wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy w przypadku gdy Zamawiający nie przekaże Wykonawcy Obiektu/ów z powodu naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków przekazania Obiektów/u, o których mowa w § 3 Umowy za każdy Obiekt, co nie narusza prawa Zamawiającego do rozwiązania umowy, jednak nie więcej niż 50% wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, 23) za zwłokę w wykonaniu każdego z operatów lub ich aktualizacji w wysokości 0,2 50 % wynagrodzenia umownego bruttoo wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn tkwiących po stronie Wykonawcy, 4) w wysokości 50 % o wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy w przypadku nie zamontowania systemu kontroli, o której mowa § 13 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 35) za zwłokę w usunięciu wad lub wysokości 1 % o wynagrodzenia, o którym mowa w dokonaniu poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu § 8 ust. 1 Umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego bruttokażdym przypadku naruszenia częstotliwości obchodu, o której mowa § 13 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na podstawie § 5 Umowy, na usunięcie wad lub dokonania poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy, 4) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, z wyłączeniem przypadków, o jakich mowa w pkt 2-3 niniejszego ustępu, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 3. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 4. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonane pracenaruszenia. 5. Odpowiedzialność Wykonawcy należna jest kara umowna w wysokości 50 % o wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy bez winy Wykonawcy. 6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 3 - krotność wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy. 7. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną z tytułu niewykonania braku zapłaty lub nienależytego wykonania umowy jest niezależna od winy nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy następuje z powodu okoliczności związanych z działalnością Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowyart. 439 ust. 5 p.z.p. w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 1) ponosi pełną odpowiedzialność za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, 2) za zwłokę w wykonaniu każdego z operatów lub ich aktualizacji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, 3) za zwłokę w usunięciu wad lub w dokonaniu poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na podstawie § 5 Umowy, na usunięcie wad lub dokonania poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy, 4) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, z wyłączeniem przypadków, o jakich mowa w pkt 2-3 niniejszego ustępu, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 3. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 4. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonane prace. 5. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest niezależna od winy w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy następuje oraz za szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z powodu okoliczności związanych wykonywaniem umowy, w tym za szkody wyrządzone przez osoby którym wykonanie umowy lub jej części powierzył lub przy pomocy których umowę wykonywał. 2. W razie odstąpienia od niniejszej umowy lub jej rozwiązania z działalnością winy lub przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługiwać będzie wobec Wykonawcy przy realizacji niniejszej roszczenie o zapłatę kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. 3. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona umowy w sposób należyty w terminie określonym w § 4, Zamawiającemu przysługiwać będzie wobec Wykonawcy roszczenie o zapłatę kary umownej w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 4. W przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązku określonego w § 8 ust. 4 pkt 5 lit. b) Umowy, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każde rozpoczęte 24 godziny przekraczające termin wskazany w § 8 ust. 4 pkt 5 lit. b) Umowy. 5. Termin płatności kary umownej wynosi 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty. Jeżeli Wykonawca nie zapłaci kary w wyżej określonym terminie Zamawiający uprawniony będzie do jej potrącenia z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy lub jej dochodzenia na drodze sądowej. 6. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 7. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Xxxxxxxxxxxxx z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów, dostawców lub podwykonawców.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. § 92. W wypadku naruszenia zobowiązania do zachowania tajemnicy Informacji Chronionych BGK będzie uprawniony do żądania kary umownej w wysokości 50.000,00 złotych, za każdy przypadek naruszenia. § 93. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminów określonych w ROZDZIAŁ 3.§ 6 pkt 1-3 Zamawiający może zażądać kary umownej w wysokości 2.000,00 zł, za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy przekroczonego terminu. § 94. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące W przypadku opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminu gwarantowanego czasu naprawy awarii sprzętu określonego w OPZ Zamawiający może zażądać kary umowne:umownej w wysokości 100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zegarową przekroczonego terminu. 1) § 95. Za każde odstępstwo od wymagań określonych w OPZ lub Umowie Zamawiający ma prawo naliczenia kary w wysokości 2.000,00 zł za odstąpienie każdy przypadek. Nie usunięcie nieprawidłowości w terminie 3 Dni Roboczych daje prawo do naliczenia kolejnej kary. W przypadku trzykrotnego bezskutecznego wezwania do usunięcia nieprawidłowości Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy wskutek Umowy z winy Wykonawcy. § 96. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Umowy w stosunku do jakiegokolwiek terminu określonego w Umowie lub ustalonego przez Strony w formie elektronicznej lub pisemnej Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,02 § 97. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca na wezwanie zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 5 % kwoty maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto,brutto określonej w ROZDZIAŁ 6.§ 59, niezależnie od obowiązku zapłaty innych kar umownych, o ile będą należne. 2) za zwłokę w wykonaniu każdego z operatów lub ich aktualizacji § 98. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki,Dzień Roboczy opóźnienia w dostarczeniu zamówienia opcjonalnego, a ponadto w przypadku rezygnacji z wykonania zamówienia Opcji, z winy Wykonawcy, jednorazowo 10.000 złotych. 3§ 99. W każdym przypadku, gdy postanowienia Umowy przewidują obowiązek zapłacenia kar umownych przez Wykonawcę, BGK jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych. Odszkodowanie uzupełniające wraz z uiszczonymi karami umownymi nie może przekroczyć łącznie 100% (sto) za zwłokę maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w usunięciu wad lub ROZDZIAŁ 6.§ 59 Umowy. § 100. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku realizacji Umowy zgodnie z jej postanowieniami. § 101. Kwoty kar umownych przewidziane Umową płatne będą w dokonaniu poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy w wysokości 0,2 % terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty. Kwoty kar umownych przewidziane Umową mogą też zostać potrącone z wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na podstawie § 5 Umowynależnego Wykonawcy, na usunięcie wad lub dokonania poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy, 4) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, z wyłączeniem przypadków, o jakich mowa w pkt 2-3 niniejszego ustępu, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 3. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 4. co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonane prace. 5. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest niezależna od winy w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy następuje z powodu okoliczności związanych z działalnością Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. 1. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu, w tym również za szkodę wyrządzoną przez osoby, którymi Wykonawca posłużył się przy wykonaniu Umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące do zapłaty kary umowneumownej: 1) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy rozumianego jako niewykonanie lub wykonanie niezgodnie z zakresem określonym w OPZ - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,200 zł za każdy stwierdzony przez Zaxxxxxxxxxxx xrzypadek; 2) za zwłokę w wykonaniu każdego z operatów lub ich aktualizacji przypadku zwłoki w realizacji Umowy w stosunku do jakiegokolwiek terminu określonego w harmonogramie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 Umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,; 3) za zwłokę w usunięciu wad lub przypadku zwłoki w dokonaniu poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 4 pkt 1 niniejszej Umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 4) w przypadku nie wykonywania czynności przewidzianych na zabezpieczenie awarii/usuwanie awarii i jej skutków, którą Wykonawca wykona bez dodatkowej odpłatności (ponad przewidziany przez Zamawiającego limit )w ilości 5 zaoferowanych przez Wykonawcę, o których mowa w § 1 ust. 6 Umowy - w wysokości 200 zł za każda niewykonaną 1 roboczogodzinę, za każdy dzień zwłokiwyjątkiem braku potrzeby po stronie Zamawiającego realizacji takiej usługi; 5) w przypadku zwłoki w podjęciu reakcji na zgłoszenie awarii, licząc od dnia wyznaczonego o której mowa w § 1 ust. 5 Umowy – w wysokości 200 zł za każde 30 minut; 6) za nieprzedłożenie przez Zamawiającego na podstawie Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób, o których mowa w § 5 10 ust. 4 Umowy, na usunięcie wad podstawie umowy o pracę, w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. 3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub dokonania poprawyWykonawcę od Umowy w całości, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy, 4) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stroniestronie Wykonawcy, z wyłączeniem przypadków, o jakich mowa w pkt 2-3 niniejszego ustępu, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 1015% wartości wynagrodzenia umownego brutto. 2, określonego w § 3 ust. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 3. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej1 Umowy. 4. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone Zapłata kary umowne były potrącane z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonane praceumownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Odpowiedzialność Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy. 6. Łączna wysokość kar umownych, wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest niezależna od winy Umowy nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy następuje z powodu okoliczności związanych z działalnością Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy§ 3 ust. 1 Umowy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. § 90. W wypadku naruszenia zobowiązania do zachowania tajemnicy Informacji Chronionych BGK będzie uprawniony do żądania kary umownej w wysokości 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, za każdy przypadek naruszenia. § 91. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminów określonych w ROZDZIAŁ 3.§ 6 ust. 1-3 Zamawiający może zażądać kary umownej w wysokości 2.000,00 (słownie: dwa tysiące) złotych, za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy przekroczonego terminu. § 92. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące W przypadku opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminu gwarantowanego czasu naprawy awarii sprzętu określonego w OPZ Zamawiający może zażądać kary umowne:umownej w wysokości 100,00 (słownie: sto) złotych za każdą rozpoczętą godzinę zegarową przekroczonego terminu. 1§ 93. Za każde odstępstwo od wymagań określonych w OPZ lub Umowie Zamawiający ma prawo naliczenia kary w wysokości 2.000,00 (słownie: dwa tysiące) złotych za odstąpienie każdy przypadek. Nie usunięcie nieprawidłowości w terminie trzech (3) Dni Roboczych daje prawo do naliczenia kolejnej kary. W przypadku trzykrotnego bezskutecznego wezwania do usunięcia nieprawidłowości Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy wskutek Umowy z winy Wykonawcy. § 94. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Umowy w stosunku do jakiegokolwiek terminu określonego w Umowie lub ustalonego przez Strony w formie elektronicznej lub pisemnej Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,02 § 95. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca na wezwanie zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 5 % kwoty maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto,brutto określonej w ROZDZIAŁ 6.§ 58, niezależnie od obowiązku zapłaty innych kar umownych, o ile będą należne. 2) za zwłokę w wykonaniu każdego z operatów lub ich aktualizacji § 96. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto500,00 (słownie: pięćset) złotych za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostarczeniu zamówienia opcjonalnego, a ponadto w przypadku rezygnacji z wykonania zamówienia Opcji, z powodu okoliczności, za każdy dzień zwłoki,które odpowiada Wykonawca, jednorazowo 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych. 3§ 97. W każdym przypadku, gdy postanowienia Umowy przewidują obowiązek zapłacenia kar umownych przez Wykonawcę, BGK jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych. Odszkodowanie uzupełniające wraz z uiszczonymi karami umownymi nie może przekroczyć łącznie 100% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w ROZDZIAŁ 6.§ 58 Umowy. § 98. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku realizacji Umowy zgodnie z jej postanowieniami. § 99. Kwoty kar umownych przewidziane Umową płatne będą w terminie czternastu (14) za zwłokę dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty. Kwoty kar umownych przewidziane Umową mogą też zostać potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. § 100. Jeśli w usunięciu wad toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że jakiekolwiek jego świadczenie nie zostanie wykonane w terminie określonym w Umowie lub w dokonaniu poprawytoku uzgodnień, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na podstawie § 5 Umowypiśmie o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia, na usunięcie wad lub dokonania poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy, 4) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po określając jednocześnie prawdopodobny czas opóźnienia i jego stronie, z wyłączeniem przypadków, o jakich mowa w pkt 2-3 niniejszego ustępu, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego bruttoprzyczynę. 2§ 101. Jeżeli kara umowna W przypadku, gdy przekroczenie terminów Dostaw lub świadczenia Usług nastąpiło na wniosek Wykonawcy, usprawiedliwiony okolicznościami wskazującymi na wyjątkową złożoność problemu oraz zaakceptowany przez Zamawiającego, wówczas kary umowne nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającegobędą naliczane lub zostaną odpowiednio zmniejszone w stosunku do wyżej określonych o uzgodniony pomiędzy Stronami okres czasu stanowiący przedłużenie wymaganego terminu realizacji przedmiotu Umowy. 3§ 102. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowyW przypadku, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 4. Wykonawca wyraża zgodęjeśli przekroczenie terminów realizacji przedmiotu Umowy nastąpiło na wniosek Zamawiającego, by naliczone wówczas kary umowne były potrącane z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonane pracenie będą naliczane lub odpowiednio zmniejszane w stosunku do wniosku Zamawiającego. 5. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest niezależna od winy w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy następuje z powodu okoliczności związanych z działalnością Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. 1Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu, w tym również za szkodę wyrządzoną przez osoby, którymi Wykonawca posłużył się przy wykonaniu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące do zapłaty kary umowne: 1) umownej: w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy rozumianego jako niewykonanie lub wykonanie niezgodnie z zakresem określonym w OPZ - w wysokości 200 zł za odstąpienie od umowy wskutek okolicznościkażdy stwierdzony przez Xxxxxxxxxxxxx przypadek; w przypadku zwłoki w realizacji Umowy w stosunku do jakiegokolwiek terminu określonego w harmonogramie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 Umowy - w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; w przypadku zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 4 pkt 1 niniejszej Umowy - w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; w przypadku nie wykonywania czynności przewidzianych na zabezpieczenie awarii/usuwanie awarii i jej skutków, którą Wykonawca wykona bez dodatkowej odpłatności (ponad przewidziany przez Zamawiającego limit )w ilości ……………….5 zaoferowanych przez Wykonawcę, o których mowa w § 1 ust. 6 Umowy - w wysokości 200 zł za każda niewykonaną 1 roboczogodzinę, za które odpowiada Wykonawca wyjątkiem braku potrzeby po stronie Zamawiającego realizacji takiej usługi; w przypadku zwłoki w podjęciu reakcji na zgłoszenie awarii, o której mowa w § 1 ust. 5 Umowy – w wysokości 200 zł za każde 30 minut; za nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób, o których mowa w § 10 % wynagrodzenia umownego brutto, 2) za zwłokę w wykonaniu każdego z operatów lub ich aktualizacji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, 3) za zwłokę w usunięciu wad lub w dokonaniu poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na podstawie § 5 ust. 4 Umowy, na usunięcie wad podstawie umowy o pracę, w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub dokonania poprawyWykonawcę od Umowy w całości, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy, 4) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stroniestronie Wykonawcy, z wyłączeniem przypadków, o jakich mowa w pkt 2-3 niniejszego ustępu, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 1015% wartości wynagrodzenia umownego brutto. 2, określonego w § 3 ust. Jeżeli kara umowna 1 Umowy. Zapłata kary umownej nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 3. Postanowienia dotyczące przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 4na zasadach ogólnych. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego należnego Wykonawcy za wykonane pracena podstawie Umowy. Łączna wysokość kar umownych, wynikających z Umowy nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy. 5. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest niezależna od winy w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy następuje z powodu okoliczności związanych z działalnością Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. § 90. W wypadku naruszenia zobowiązania do zachowania tajemnicy Informacji Chronionych Strony będą uprawnione do żądania kary umownej w wysokości 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, za każdy przypadek naruszenia, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie jest uprawniony do żądania tej kary umownej w przypadku przekazania przez Zamawiającego Informacji Chronionych w wykonaniu obowiązujących przepisów prawa. § 91. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminów określonych w ROZDZIAŁ 3.§ 6 ust. 1-3 Zamawiający może zażądać kary umownej w wysokości 2.000,00 (słownie: dwa tysiące) złotych, za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy przekroczonego terminu. § 92. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące W przypadku opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminu gwarantowanego czasu naprawy awarii sprzętu określonego w OPZ Zamawiający może zażądać kary umowne:umownej w wysokości 100,00 (słownie: sto) złotych za każdą rozpoczętą godzinę zegarową przekroczonego terminu. 1) za odstąpienie § 93. Za każde odstępstwo od umowy wskutek wymagań określonych w OPZ lub Umowie Zamawiający ma prawo § 94. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Umowy w stosunku do jakiegokolwiek terminu określonego w Umowie lub ustalonego przez Strony w formie elektronicznej lub pisemnej Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,02 § 95. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca na wezwanie zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 5 % kwoty maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto,brutto określonej w ROZDZIAŁ 6.§ 58, niezależnie od obowiązku zapłaty innych kar umownych, o ile będą należne. 2) za zwłokę w wykonaniu każdego z operatów lub ich aktualizacji § 96. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto500,00 (słownie: pięćset) złotych za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy opóźnienia w dostarczeniu zamówienia opcjonalnego, a ponadto w przypadku rezygnacji z wykonania zamówienia Opcji, z powodu okoliczności, za każdy dzień zwłoki,które odpowiada Wykonawca, jednorazowo 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych. 3§ 97. W każdym przypadku, gdy postanowienia Umowy przewidują obowiązek zapłacenia kar umownych przez Wykonawcę, BGK jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych. Odszkodowanie uzupełniające wraz z uiszczonymi karami umownymi nie może przekroczyć łącznie 100% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w ROZDZIAŁ 6.§ 58 Umowy. § 98. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku realizacji Umowy zgodnie z jej postanowieniami. § 99. Kwoty kar umownych przewidziane Umową płatne będą w terminie czternastu (14) za zwłokę dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty. Kwoty kar umownych przewidziane Umową mogą też zostać potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. § 100. Jeśli w usunięciu wad toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że jakiekolwiek jego świadczenie nie zostanie wykonane w terminie określonym w Umowie lub w dokonaniu poprawytoku uzgodnień, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na podstawie § 5 Umowypiśmie o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia, na usunięcie wad lub dokonania poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy, 4) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po określając jednocześnie prawdopodobny czas opóźnienia i jego stronie, z wyłączeniem przypadków, o jakich mowa w pkt 2-3 niniejszego ustępu, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego bruttoprzyczynę. 2§ 101. Jeżeli kara umowna W przypadku, gdy przekroczenie terminów Dostaw lub świadczenia Usług nastąpiło na wniosek Wykonawcy, usprawiedliwiony okolicznościami wskazującymi na wyjątkową złożoność problemu oraz zaakceptowany przez Zamawiającego, wówczas kary umowne nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającegobędą naliczane lub zostaną odpowiednio zmniejszone w stosunku do wyżej określonych o uzgodniony pomiędzy Stronami okres czasu stanowiący przedłużenie wymaganego terminu realizacji przedmiotu Umowy. 3§ 102. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowyW przypadku, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 4. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonane prace. 5. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest niezależna od winy w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy następuje z powodu okoliczności związanych z działalnością Wykonawcy przy jeśli przekroczenie terminów realizacji niniejszej umowy.przedmiotu Umowy nastąpiło na

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. 1. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu, w tym również za szkodę wyrządzoną przez osoby, którymi Wykonawca posłużył się przy wykonaniu Umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące do zapłaty kary umowneumownej: 1) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy rozumianego jako niewykonanie lub wykonanie niezgodnie z zakresem określonym w OPZ - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,200 zł brutto za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek; 1) w przypadku zwłoki w realizacji Umowy w stosunku do terminu określonego w §1 ust. 8 Umowy - w wysokości 200 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 2) za zwłokę w wykonaniu każdego z operatów lub ich aktualizacji przypadku zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 4 pkt 1 niniejszej Umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, 100 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,; 3) za zwłokę w usunięciu wad lub przypadku zwłoki w dokonaniu poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu przekazaniu kalkulacji kosztów usunięcia awarii w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 7 Umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, 50 zł brutto za każdy dzień każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na podstawie § 5 Umowy, na usunięcie wad lub dokonania poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy,; 4) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy za nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób, o których mowa w § 10 ust. 5, na podstawie stosunku pracy, w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. 3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy w całości, z przyczyn leżących po jego stroniestronie Wykonawcy, z wyłączeniem przypadków, o jakich mowa w pkt 2-3 niniejszego ustępu, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 1015% wartości wynagrodzenia umownego brutto. 2, określonego w § 3 ust. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 3. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej1 Umowy. 4. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone Zapłata kary umowne były potrącane z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonane praceumownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Odpowiedzialność Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy. 6. Łączna wysokość kar umownych, wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest niezależna od winy Umowy nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy następuje z powodu okoliczności związanych z działalnością Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy§ 3 ust. 1 Umowy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. § 94. W wypadku naruszenia zobowiązania do zachowania tajemnicy Informacji Chronionych BGK będzie uprawniony do żądania kary umownej w wysokości 50.000,00 złotych, za każdy przypadek naruszenia. § 95. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminów określonych w ROZDZIAŁ 3.§ 6 pkt 1-4 Zamawiający może zażądać kary umownej w wysokości 2.000,00 zł, za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy przekroczonego terminu. § 96. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące W przypadku opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminu gwarantowanego czasu § 97. Za każde odstępstwo od wymagań określonych w OPZ lub Umowie Zamawiający ma prawo naliczenia kary umowne:w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek. Nie usunięcie nieprawidłowości w terminie 7 Dni Roboczych, pomimo wezwania, daje prawo do naliczenia kolejnej kary i następnych, aż do momentu spełnienia wymagań określonych w OPZ lub Umowie. W przypadku trzykrotnego bezskutecznego wezwania do usunięcia nieprawidłowości Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy. 1) za odstąpienie § 98. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Umowy w stosunku do jakiegokolwiek terminu określonego w Umowie lub ustalonego przez Strony w formie elektronicznej lub pisemnej Zamawiający może żądać od umowy wskutek Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,02 § 99. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca na wezwanie zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 5 % kwoty maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto,brutto określonej w ROZDZIAŁ 6.§ 61, niezależnie od obowiązku zapłaty innych kar umownych, o ile będą należne. 2) za zwłokę w wykonaniu każdego z operatów lub ich aktualizacji § 100. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki,Dzień Roboczy opóźnienia w dostarczeniu zamówienia opcjonalnego, a ponadto w przypadku rezygnacji z wykonania zamówienia Opcji, z winy Wykonawcy, jednorazowo 5.000 złotych. 3§ 101. W każdym przypadku, gdy postanowienia Umowy przewidują obowiązek zapłacenia kar umownych przez Wykonawcę, BGK jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych. Odszkodowanie uzupełniające wraz z uiszczonymi karami umownymi nie może przekroczyć łącznie 100% (sto) za zwłokę maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w usunięciu wad lub w dokonaniu poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy ROZDZIAŁ 6.§ 61 Umowy. § 102. Zamawiający ma prawo naliczenia Wykonawcy kary w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, 3.000,00 zł za każdy dzień zwłokiprzypadek braku realizacji obowiązku, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego o którym mowa w ROZDZIAŁ 5.§ 56. Brak realizacji obowiązku, o którym mowa w pierwszym zdaniu w terminie 5 Dni Roboczych, pomimo wezwania, daje prawo do naliczenia kolejnej kary i następnych, aż do momentu spełnienia wymagań określonych Umowie. Prawo do naliczenia kary obowiązuje w terminie obowiązywania udzielonych licencji na podstawie niniejszej Umowy. § 5 Umowy103. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku realizacji Umowy zgodnie z jej postanowieniami. § 104. Kwoty kar umownych przewidziane Umową płatne będą w terminie 14 Dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty. Kwoty kar umownych przewidziane Umową mogą też zostać potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na usunięcie wad lub dokonania poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy, 4) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, z wyłączeniem przypadków, o jakich mowa w pkt 2-3 niniejszego ustępu, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 3. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 4. co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonane prace. 5. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest niezależna od winy w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy następuje z powodu okoliczności związanych z działalnością Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowneNajemca ponosi odpowiedzialność za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w Obiekcie. 2. Wynikająca z Umowy odpowiedzialność Wynajmującego ograniczona jest do szkody rzeczywistej z wyłączeniem utraconych korzyści. 3. Wynajmujący uprawniony jest do żądania od Najemcy kar umownych: 1) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, 2) za zwłokę w wykonaniu każdego z operatów lub ich aktualizacji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, 3) za zwłokę w usunięciu wad lub w dokonaniu poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na podstawie § 5 Umowy, na usunięcie wad lub dokonania poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy, 4a) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po jego stroniestronie Najemcy - w wysokości odpowiadającej wartości Czynszu i Opłat jakie należne byłyby Wynajmującemu do końca obowiązywania Umowy, gdyby Umowa nie została rozwiązana; b) w przypadku rozpoczęcia działalności kina przed wykonaniem zobowiązania wynikającego z wyłączeniem przypadków§ 4 ust. 2 (z uwzględnieniem § 4 ust. 3) – 500 zł za każdy dzień od rozpoczęcia działalności kina do wykonania zobowiązania (kara nie będzie należna za okres opóźnienia z przyczyn niezależnych od Najemcy – co Najemca powinien wykazać); c) w przypadku nierozpoczęcia działalności kina w terminie określonym w § 3 ust. 2 lit. c) lub przerwy w prowadzeniu działalności kina przekraczającej 7 dni (nie dotyczy przerw z przyczyn niezależnych od Najemcy) – 500 zł za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu działalności lub za każdy dzień przerwy powyżej siódmego dnia (kara nie będzie należna za okres opóźnienia z przyczyn niezależnych od Najemcy – co Najemca powinien wykazać); d) w przypadku używania Obiektu do działalności sprzecznej z Umową – 5.000 zł za każdy przypadek naruszenia; e) w przypadku naruszenia postanowień § 3 ust. 2 lit. f) lub g) - w wysokości 5.000 zł za każdy przypadek naruszenia; f) w przypadku nieprzedstawienia w terminie informacji lub dokumentów, o jakich których mowa w pkt 2-§ 8 w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przedstawieniu; g) w przypadku utrzymywania stanu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę poniżej minimalnego wymaganego Umową poziomu, określonego w § 3 niniejszego ustępuust. 3 lit. k) - w wysokości 2.000 zł za każdego pracownika poniżej minimalnego poziomu - za każdy miesiąc, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 2. Jeżeli kara umowna którym minimalny poziom zatrudnienia nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 3. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej.był przez Najemcę utrzymywany; 4. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonane praceNaliczenie kar umownych lub ich zapłata nie pozbawia Wynajmującego uprawnienia do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 5. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest niezależna od winy w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy następuje z powodu okoliczności związanych z działalnością Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z wymogami określonymi w Umowie i Załączniku nr 1 i 2 2. Wykonawca z należytą starannością należną profesjonaliście zabezpieczy dane powierzone przez Zamawiającego, w ramach realizacji Umowy. 3. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu następujące kary umownew wyniku korzystania z ZSI, licencji obcych, Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych. 4. Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach: 1a. w przypadku zwłoki w zachowaniu Czasu reakcji– w wysokości: 100,00 zł – w przypadku każdego z Błędów (normalny, ważny, krytyczny) za odstąpienie od umowy wskutek okolicznościkażdą rozpoczętą godzinę zwłoki; b. w przypadku zwłoki w zachowaniu Czasu naprawy – w wysokości: · 500,00 zł – w przypadku Błędu krytycznego za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki; · 300,00 zł – w przypadku Błędu ważnego za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki; · 200,00 zł – w przypadku Błędu normalnego za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki. c. w przypadku zwłoki Wykonawcy w stosunku do terminów zastrzeżonych w Umowie dla Wykonawcy, za które odpowiada Wykonawca a w szczególności terminów wykonania poszczególnych etapów Umowy – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, 2) za zwłokę w wykonaniu każdego z operatów lub ich aktualizacji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,; 3) za zwłokę d. w usunięciu wad lub w dokonaniu poprawyprzypadku, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,2 30% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na podstawie brutto określonego w § 5 9 ust. 1 Umowy, na usunięcie wad lub dokonania poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy,. 4) e. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronieWykonawcę, z wyłączeniem przypadkówprzyczyn, o jakich mowa w pkt 2-3 niniejszego ustępu, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% 500,00 zł za każdy przypadek naruszenia, f. z tytułu każdorazowego naruszenia zasad ochrony danych osobowych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5000,00 zł g. w przypadku nieudowodnienia zatrudnienia osób na umowę o pracę zgodnie z §20 ust. 2 Umowy w wysokości 3000,00 zł 5. Kary umowne mogą być potrącane jednostronnie przez Zamawiającego z wynagrodzenia umownego bruttoWykonawcy. 2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 36. Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub z tytułu odstąpienia od niejUmowy w całości lub w części zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowy. 47. Wykonawca wyraża zgod꯹danie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne, by naliczone kary umowne były potrącane z wynagrodzenia przysługującego a tym samym Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy za wykonane praceodszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 58. Odpowiedzialność Jeśli zapłata kary umownej nie zostanie dokonana w drodze potrącenia, Wykonawca dokona zapłaty kary umownej na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w księgowej nocie obciążeniowej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 9. Maksymalna wartość kar umownych, które Zamawiający może naliczyć względem Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania wynosi do 30% wartości umowy jest niezależna od winy określonej w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy następuje z powodu okoliczności związanych z działalnością Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy§ 9 ust. 1 Umowy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE. 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 1) : za odstąpienie od umowy Umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, 2) umownego, za zwłokę w wykonaniu każdego z operatów lub ich aktualizacji danej pozycji Formularza cenowego, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego bruttoumownego, za każdy dzień zwłoki, 3) , za zwłokę w usunięciu wad lub w dokonaniu poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy danej pozycji Formularza cenowego, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego bruttoumownego, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na podstawie § 5 4 Umowy, na usunięcie wad lub dokonania poprawy, modyfikacji lub uzupełnienia Przedmiotu Umowy, 4) danej pozycji Formularza cenowego, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, z wyłączeniem przypadków, o jakich mowa w pkt 2-3 niniejszego ustępu, w wysokości 100,5 % wynagrodzenia umownego brutto. 2umownego, za każde jednostkowe naruszenie. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie, wynosi 25% wynagrodzenia umownego. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 3. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowyUmowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej. 4. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonane prace. 5. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Umowy jest niezależna od winy w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Umowy następuje z powodu okoliczności związanych z działalnością Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowyUmowy.