Termin realizacji umowy. 1. Wdrożenie Rozwiązania nastąpi w terminach wskazanych w Harmonogramie Ramowym oraz Harmonogramie Szczegółowym Wdrożenia. 2. Wykonawca oświadcza posiadanie świadomości tego, że terminowość wykonania Wdrożenia ma kluczowe znaczenie dla Zamawiającego. W związku z tym Wykonawca gwarantuje, że Wdrożenie Rozwiązania i zakończenie Projektu nastąpi w terminach wskazanych w Harmonogramie Ramowym. 3. Harmonogram Ramowy. Termin wykonania przedmiotu umowy: 3.1. dla Fazy I - nie dłużej niż do 30 Dni Kalendarzowych, licząc od dnia podpisania Umowy, 3.2. dla Fazy II - nie dłużej niż do dnia 31 I 2022 roku, 3.3. dla Fazy III - nie dłużej niż do dnia 20 II 2022 roku, 3.4. Świadczenie Rękojmi i Gwarancji 60 miesięcy, licząc od dnia Odbioru Końcowego. 4. Gwarancja i Rękojmia, na zasadach opisanych w niniejszej Umowie. 5. Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych Produktów oraz Etapów określone zostaną w Harmonogramie Szczegółowym opracowanym przez Wykonawcę we współpracy z Zamawiającym na podstawie Harmonogramu Ramowego. Harmonogram Szczegółowy opracowany przez Wykonawcę nie może jednak zmieniać terminów wskazanych w Umowie. 6. Harmonogramem Szczegółowym nie można zmieniać terminów realizacji Harmonogramu Ramowego. 7. Na wniosek Zamawiającego lub Kierownika Zespołu Wykonawcy, Strony mogą podjąć decyzję o zmianie Harmonogramu Szczegółowego. 7.1. Zmiana Harmonogramu Szczegółowego nie będzie wykraczać poza Harmonogram Ramowy. 7.2. Zmiana Harmonogramu Szczegółowego nie stanowi zmiany Umowy. 8. Termin wykonania przedmiotu umowy uważa się za dotrzymany jeżeli najpóźniej w ostatnim dniu tego terminu strony umowy podpiszą protokół odbioru końcowego. 9. Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu, nie później niż na 3 Dni Robocze przed upływem terminu wykonania przedmiotu umowy, instrukcji, certyfikatów, deklaracji, licencji oraz wszelkich innych dokumentów, których przedłożenia zażądał Zamawiający w zapisach SIWZ. 10. Nie przekazanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji w wyżej wskazanym terminie, stanowi podstawę do odmowy podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego co oznacza, że Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa Na Realizację Usługi
Termin realizacji umowy. 1. Wdrożenie Rozwiązania nastąpi w terminach wskazanych w Harmonogramie Ramowym oraz Harmonogramie Szczegółowym Wdrożenia.Strony ustalają termin zakończenia przedmiotu umowy : rozpoczęcie przedmiotu Umowy –………….. 2021r. (z dniem podpisania umowy) zakończenie robót budowlanych – do 18 tygodni od dnia podpisania umowy zakończenie przedmiotu umowy – do 20 tygodni od dnia podpisania umowy
2. Wykonawca oświadcza posiadanie świadomości tegoZa zakończenie przedmiotu Umowy strony uznają datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru ostatecznego obejmującego wszelkie czynności, że terminowość wykonania Wdrożenia ma kluczowe znaczenie dla Zamawiającego. W związku z tym Wykonawca gwarantujektórych wykonanie w ramach niniejszej Umowy ciąży na Wykonawcy, że Wdrożenie Rozwiązania i zakończenie Projektu nastąpi a w terminach wskazanych w Harmonogramie Ramowym.
3. Harmonogram Ramowy. Termin wykonania przedmiotu umowyszczególności:
3.1. dla Fazy I - nie dłużej niż do 30 Dni Kalendarzowych, licząc od dnia podpisania a) wykonanie robót budowlanych oraz usług i innych czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy,
3.2. dla Fazy II - nie dłużej niż b) wykonanie dokumentacji powykonawczej robót budowlanych, której kompletność potwierdzona zostanie przez osobę nadzorującą ze strony Zamawiającego, (dokumentacja do dnia 31 I 2022 rokuweryfikacji kompletności i poprawności powinna być przekazana osobie nadzorującej z ramienia Zamawiającego na co najmniej 14 dni przed terminem zakończenia przedmiotu Umowy),
3.3c) przedstawienie i uzyskanie od Zamawiającego akceptacji ostatecznego obmiaru wykonanych robót budowlanych i ich ostatecznych kosztów, w formie wycenionego przez Wykonawcę przedmiaru robót–oferta uwzględniającego ilości ostatecznie wykonanych robót, zaakceptowane przez osobę nadzorującą ze strony Zamawiającego, (dokumentacja do weryfikacji kompletności i poprawności powinna być przekazana osobie nadzorującej z ramienia Zamawiającego). dla Fazy III - nie dłużej niż Dokument ten musi być sporządzony przez kierownika budowy, opatrzony podpisami osób upoważnionych do dnia 20 II 2022 rokureprezentowania Wykonawcy i ww. osoby nadzorującej oraz być złożony Zamawiającemu na co najmniej 14 dni roboczych przed terminem zakończenia przedmiotu Umowy, określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu. Na tak przygotowanym dokumencie zostanie złożony podpis osoby reprezentującej Zamawiającego.
d) przywrócenie do stanu pierwotnego placu budowy, a także nieruchomości osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,
3.4. Świadczenie Rękojmi i Gwarancji 60 miesięcye) naprawa wszelkich szkód wyrządzonych Zamawiającemu lub osobom trzecim, licząc od dnia Odbioru Końcowego.
4. Gwarancja i Rękojmia, na zasadach opisanych powstałych w niniejszej Umowie.
5. Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych Produktów oraz Etapów określone zostaną w Harmonogramie Szczegółowym opracowanym przez Wykonawcę we współpracy związku z Zamawiającym na podstawie Harmonogramu Ramowego. Harmonogram Szczegółowy opracowany przez Wykonawcę nie może jednak zmieniać terminów wskazanych w Umowie.
6. Harmonogramem Szczegółowym nie można zmieniać terminów realizacji Harmonogramu Ramowego.
7. Na wniosek Zamawiającego lub Kierownika Zespołu Wykonawcy, Strony mogą podjąć decyzję o zmianie Harmonogramu Szczegółowego.
7.1. Zmiana Harmonogramu Szczegółowego nie będzie wykraczać poza Harmonogram Ramowy.
7.2. Zmiana Harmonogramu Szczegółowego nie stanowi zmiany Umowy.
8. Termin wykonania przedmiotu umowy uważa się za dotrzymany jeżeli najpóźniej w ostatnim dniu tego terminu strony umowy podpiszą protokół odbioru końcowego.
9. Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu, nie później niż na 3 Dni Robocze przed upływem terminu wykonania przedmiotu umowy, instrukcji, certyfikatów, deklaracji, licencji oraz wszelkich innych dokumentów, których przedłożenia zażądał Zamawiający w zapisach SIWZ.
10. Nie przekazanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji w wyżej wskazanym terminie, stanowi podstawę do odmowy podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego co oznacza, że Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce z wykonaniem realizacją przedmiotu umowy.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa
Termin realizacji umowy. 1. Wdrożenie Rozwiązania nastąpi Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić warsztaty w terminach wskazanych w Harmonogramie Ramowym oraz Harmonogramie Szczegółowym Wdrożeniaterminie od dnia zawarcia Umowy do 30 września 2022 roku.
2. Wykonawca oświadcza posiadanie świadomości tego, że terminowość wykonania Wdrożenia ma kluczowe znaczenie dla Zamawiającego. W związku z tym Wykonawca gwarantuje, że Wdrożenie Rozwiązania i zakończenie Projektu nastąpi Termin realizacji warsztatów zostanie określony w terminach wskazanych w Harmonogramie Ramowymharmonogramie.
3. Harmonogram RamowyWykonawca w terminie do 5. Termin wykonania przedmiotu umowydni roboczych od dnia zawarcia Umowy zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu harmonogram warsztatów, zawierający w szczególności:
3.1. dla Fazy I - nie dłużej niż do 30 Dni Kalendarzowych, licząc od dnia podpisania Umowy1) nazwę warsztatów,
3.2. 2) terminy realizacji warsztatów dla Fazy II - nie dłużej niż do dnia 31 I 2022 rokuposzczególnych grup szkoleniowych,
3.3. dla Fazy III - nie dłużej niż do dnia 20 II 2022 roku3) rozkład zajęć w poszczególnych dniach warsztatów (zakres tematyczny, czas trwania),
3.4. Świadczenie Rękojmi 4) liczbę uczestników warsztatów dla poszczególnych grup szkoleniowych,
5) imię i Gwarancji 60 miesięcy, licząc od dnia Odbioru Końcowegonazwisko trenera,
6) pozostałe terminy wynikające z OPZ.
4. Gwarancja Zamawiający w terminie 5. dni roboczych po otrzymaniu harmonogramu zaakceptuje przedstawiony harmonogram lub zgłosi ewentualne uwagi. Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania uwag uwzględni je i Rękojmia, na zasadach opisanych w niniejszej Umowieprzedstawi harmonogram do ponownej akceptacji Zamawiającego.
5. Szczegółowe terminy Za porozumieniem Xxxxx dopuszcza się wprowadzenie zmian w harmonogramie w zakresie:
1) terminów realizacji warsztatów dla poszczególnych Produktów oraz Etapów określone zostaną w Harmonogramie Szczegółowym opracowanym przez Wykonawcę we współpracy grup szkoleniowych,
2) liczby uczestników warsztatów dla grupy szkoleniowej, z Zamawiającym na podstawie Harmonogramu Ramowegozastrzeżeniem ust. Harmonogram Szczegółowy opracowany przez Wykonawcę nie może jednak zmieniać terminów wskazanych w Umowie6.
6. Harmonogramem Szczegółowym Zmiana harmonogramu nie można zmieniać terminów realizacji Harmonogramu Ramowegojest wymagana w przypadku zmiany liczby uczestników warsztatów dla grupy szkoleniowej, przy zachowaniu łącznej liczby uczestników warsztatów, jeżeli Zamawiający zgłosi taką potrzebę najpóźniej w dniu rozpoczęcia warsztatów.
7. Na wniosek Zamawiającego Zamawiający przekaże Wykonawcy maksimum 10 przykładowych dokumentów przygotowanych do publikacji na portalu PUESC (xxxxx://xxxxx.xxx.xx/) do wykorzystania w trakcie warsztatów (badanie i korekta dostępności). Linki do dokumentów lub Kierownika Zespołu Wykonawcy, Strony mogą podjąć decyzję o zmianie Harmonogramu Szczegółowego.
7.1. Zmiana Harmonogramu Szczegółowego nie będzie wykraczać poza Harmonogram Ramowy.
7.2. Zmiana Harmonogramu Szczegółowego nie stanowi zmiany załącznik z przykładowymi dokumentami Zamawiający przekaże Wykonawcy do 3 dni roboczych po zawarciu Umowy.
8. Termin wykonania przedmiotu umowy uważa Wykonawca zobowiązuje się za dotrzymany jeżeli najpóźniej poinformować Zamawiającego w ostatnim dniu tego terminu strony umowy podpiszą protokół odbioru końcowegoformie pisemnej o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia ich zaistnienia. Za formę pisemną uznaje się także korespondencję elektroniczną przesłaną na adres xxx.xxxxxx@xx.xxx.xx.
9. Wykonawca ma obowiązek przekazania ZamawiającemuOdpowiedzialność za niezrealizowanie Przedmiotu Umowy w terminie określonym w niniejszej Umowie jest wyłączona w przypadku, nie później niż na 3 Dni Robocze przed upływem terminu wykonania przedmiotu umowy, instrukcji, certyfikatów, deklaracji, licencji oraz wszelkich innych dokumentów, których przedłożenia zażądał Zamawiający w zapisach SIWZgdy niewykonanie jest następstwem działania siły wyższej.
10. Nie przekazanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji w wyżej wskazanym terminie, stanowi podstawę do odmowy podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego co oznacza, że Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa
Termin realizacji umowy. 1. Wdrożenie Rozwiązania nastąpi Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminach wskazanych w Harmonogramie Ramowym oraz Harmonogramie Szczegółowym Wdrożenia.terminie:
a) rozpoczęcie przedmiotu Umowy – z dniem podpisania umowy,
b) zakończenie robót budowlanych – 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, tj. do dnia……
c) zakończenie przedmiotu umowy – 80 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, tj. do dnia……
2. Wykonawca oświadcza posiadanie świadomości tegoJeżeli ostatni dzień terminu, że terminowość wykonania Wdrożenia ma kluczowe znaczenie dla Zamawiającego. W związku z tym Wykonawca gwarantujeo którym mowa w ust.1 pkt b) i c) przypada w sobotę, że Wdrożenie Rozwiązania i niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy - zakończenie Projektu nastąpi w terminach wskazanych w Harmonogramie Ramowymrobót budowlanych lub przedmiotu umowy upływa dnia następnego.
3. Harmonogram Ramowy. Termin wykonania przedmiotu umowy:
3.1. dla Fazy I - nie dłużej niż Przystąpienie do 30 Dni Kalendarzowych, licząc od dnia podpisania Umowy,
3.2. dla Fazy II - nie dłużej niż do dnia 31 I 2022 roku,
3.3. dla Fazy III - nie dłużej niż do dnia 20 II 2022 roku,
3.4. Świadczenie Rękojmi i Gwarancji 60 miesięcy, licząc od dnia Odbioru Końcowegorobót budowlanych poprzedzone jest przekazaniem Wykonawcy placu budowy przez Zamawiającego przy jednoczesnym udziale Inspektora Nadzoru Budowlanego.
4. Gwarancja Warunkiem przekazania placu budowy jest przygotowanie przez Wykonawcę i Rękojmiadostarczenie inspektorowi nadzoru, najpóźniej na zasadach opisanych 3 dni kalendarzowe przed planowanym przekazaniem, następujących dokumentów w niniejszej Umowiecelu akceptacji przez niego:
a) harmonogramu rzeczowo-finansowego przedmiotu Umowy,
b) programu zapewnienia jakości,
c) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz w celach informacyjnych dokumentu zarządcy drogi uprawniającego do zajęcia pasa drogowego.
5. Szczegółowe terminy W trakcie realizacji poszczególnych Produktów oraz Etapów określone zostaną przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczać inspektorowi nadzoru, w Harmonogramie Szczegółowym opracowanym przez Wykonawcę we współpracy z Zamawiającym na podstawie Harmonogramu Ramowegoterminie 3 dni od jego wezwania, zaktualizowany w zależności od bieżącego postępu robót, dokument o którym mowa w pkt. Harmonogram Szczegółowy opracowany przez Wykonawcę nie może jednak zmieniać terminów wskazanych w Umowie4 lit. a).
6. Harmonogramem Szczegółowym nie można zmieniać terminów realizacji Harmonogramu RamowegoZa zakończenie przedmiotu Umowy strony uznają datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego obejmującego wszelkie czynności, których wykonanie w ramach niniejszej Umowy ciąży na Wykonawcy, a w szczególności:
a) wykonanie robót budowlanych oraz usług i innych czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy,
b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej robót budowlanych, której kompletność potwierdzona zostanie przez osobę nadzorującą ze strony Zamawiającego (dokumentacja do weryfikacji kompletności i poprawności powinna być przekazana osobie nadzorującej z ramienia Zamawiającego na co najmniej 14 dni przed terminem zakończenia przedmiotu Umowy),
c) przedstawienie i uzyskanie od Zamawiającego akceptacji ostatecznego obmiaru wykonanych robót budowlanych i ich ostatecznych kosztów, w formie wycenionego przez Wykonawcę przedmiaru robót–oferta uwzględniającego ilości ostatecznie wykonanych robót, potwierdzone przez Zamawiającego/inspektora nadzoru. Dokument ten musi być sporządzony przez kierownika budowy, opatrzony podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy i Zamawiającego/inspektora nadzoru oraz być złożony Zamawiającemu na co najmniej 3 dni robocze przed terminem zakończenia przedmiotu Umowy, określonym w punkcie 1 niniejszego paragrafu. Na tak przygotowanym dokumencie zostanie złożony podpis osoby reprezentującej Zamawiającego.
7. Na wniosek Zamawiającego d) naprawa wszelkich szkód wyrządzonych Zamawiającemu lub Kierownika Zespołu Wykonawcyosobom trzecim, Strony mogą podjąć decyzję o zmianie Harmonogramu Szczegółowego.
7.1. Zmiana Harmonogramu Szczegółowego nie będzie wykraczać poza Harmonogram Ramowy.
7.2. Zmiana Harmonogramu Szczegółowego nie stanowi zmiany Umowy.
8. Termin wykonania przedmiotu umowy uważa się za dotrzymany jeżeli najpóźniej powstałych w ostatnim dniu tego terminu strony umowy podpiszą protokół odbioru końcowego.
9. Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu, nie później niż na 3 Dni Robocze przed upływem terminu wykonania przedmiotu umowy, instrukcji, certyfikatów, deklaracji, licencji oraz wszelkich innych dokumentów, których przedłożenia zażądał Zamawiający w zapisach SIWZ.
10. Nie przekazanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji w wyżej wskazanym terminie, stanowi podstawę do odmowy podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego co oznacza, że Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce związku z wykonaniem realizacją przedmiotu umowy.
e) przywrócenie do stanu pierwotnego placu budowy, a także nieruchomości osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract
Termin realizacji umowy. 1. Wdrożenie Rozwiązania nastąpi Strony ustalają termin zakończenia przedmiotu umowy :
a) rozpoczęcie przedmiotu Umowy 2022 r. (z dniem podpisania umowy),
b) zakończenie robót budowlanych – do 100 dni od dnia podpisania umowy (jeżeli ostatni dzień przypada w terminach wskazanych sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy – zakończenie robót budowlanych upływa następnego dnia roboczego),
c) zakończenie przedmiotu umowy – do 130 dni od dnia podpisania umowy (jeżeli ostatni dzień przypada w Harmonogramie Ramowym oraz Harmonogramie Szczegółowym Wdrożeniasobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy – zakończenie robót budowlanych upływa następnego dnia roboczego).
2. Wykonawca oświadcza posiadanie świadomości tegoZa zakończenie przedmiotu Umowy Strony uznają datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego obejmującego wszelkie czynności, że terminowość wykonania Wdrożenia ma kluczowe znaczenie dla Zamawiającego. W związku z tym Wykonawca gwarantujektórych wykonanie w ramach niniejszej Umowy ciąży na Wykonawcy, że Wdrożenie Rozwiązania i zakończenie Projektu nastąpi a w terminach wskazanych w Harmonogramie Ramowym.
3. Harmonogram Ramowy. Termin wykonania przedmiotu umowyszczególności:
3.1. dla Fazy I - nie dłużej niż do 30 Dni Kalendarzowych, licząc od dnia podpisania a) wykonanie robót budowlanych oraz usług i innych czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy,
3.2. dla Fazy II - nie dłużej niż b) wykonanie dokumentacji powykonawczej robót budowlanych, której kompletność potwierdzona zostanie przez osobę nadzorującą ze strony Zamawiającego (dokumentacja do dnia 31 I 2022 rokuweryfikacji kompletności i poprawności powinna być przekazana osobie nadzorującej z ramienia Zamawiającego na co najmniej 14 dni przed terminem zakończenia przedmiotu Umowy),
3.3c) przedstawienie i uzyskanie od Zamawiającego akceptacji ostatecznego obmiaru wykonanych robót budowlanych i ich ostatecznych kosztów, w formie wycenionego przez Wykonawcę Przedmiaru robót – Oferty uwzględniającego ilości ostatecznie wykonanych robót, zaakceptowane przez osobę nadzorującą ze strony Zamawiającego (dokumentacja do weryfikacji kompletności i poprawności powinna być przekazana osobie nadzorującej z ramienia Zamawiającego). dla Fazy III - nie dłużej niż Dokument ten musi być sporządzony przez Kierownika budowy, opatrzony podpisami osób upoważnionych do dnia 20 II 2022 rokureprezentowania Wykonawcy i ww. osoby nadzorującej oraz być złożony Zamawiającemu na co najmniej 14 dni przed terminem zakończenia przedmiotu Umowy, określonym w ust. 1 lit. c. Na tak przygotowanym dokumencie zostanie złożony podpis osoby reprezentującej Zamawiającego.
d) przywrócenie do stanu pierwotnego placu budowy, a także nieruchomości osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,
3.4. Świadczenie Rękojmi i Gwarancji 60 miesięcye) naprawa wszelkich szkód wyrządzonych Zamawiającemu lub osobom trzecim, licząc od dnia Odbioru Końcowego.
4. Gwarancja i Rękojmia, na zasadach opisanych powstałych w niniejszej Umowie.
5. Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych Produktów oraz Etapów określone zostaną w Harmonogramie Szczegółowym opracowanym przez Wykonawcę we współpracy związku z Zamawiającym na podstawie Harmonogramu Ramowego. Harmonogram Szczegółowy opracowany przez Wykonawcę nie może jednak zmieniać terminów wskazanych w Umowie.
6. Harmonogramem Szczegółowym nie można zmieniać terminów realizacji Harmonogramu Ramowego.
7. Na wniosek Zamawiającego lub Kierownika Zespołu Wykonawcy, Strony mogą podjąć decyzję o zmianie Harmonogramu Szczegółowego.
7.1. Zmiana Harmonogramu Szczegółowego nie będzie wykraczać poza Harmonogram Ramowy.
7.2. Zmiana Harmonogramu Szczegółowego nie stanowi zmiany Umowy.
8. Termin wykonania przedmiotu umowy uważa się za dotrzymany jeżeli najpóźniej w ostatnim dniu tego terminu strony umowy podpiszą protokół odbioru końcowego.
9. Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu, nie później niż na 3 Dni Robocze przed upływem terminu wykonania przedmiotu umowy, instrukcji, certyfikatów, deklaracji, licencji oraz wszelkich innych dokumentów, których przedłożenia zażądał Zamawiający w zapisach SIWZ.
10. Nie przekazanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji w wyżej wskazanym terminie, stanowi podstawę do odmowy podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego co oznacza, że Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce z wykonaniem realizacją przedmiotu umowy.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa
Termin realizacji umowy. 1. Wdrożenie Rozwiązania 2.1 Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminach wskazanych w Harmonogramie Ramowym oraz Harmonogramie Szczegółowym Wdrożenia.
2. Wykonawca oświadcza posiadanie świadomości tego, że terminowość wykonania Wdrożenia ma kluczowe znaczenie dla Zamawiającego. W związku z tym Wykonawca gwarantuje, że Wdrożenie Rozwiązania i zakończenie Projektu nastąpi w terminach wskazanych w Harmonogramie Ramowym.
3. Harmonogram Ramowy. Termin wykonania przedmiotu umowy:
3.1. dla Fazy I - nie dłużej niż ciągu do 30 Dni Kalendarzowych, licząc 7 dni od dnia podpisania Umowy,. „Protokół Odbioru Terenu Budowy” stanowi integralną część Umowy – załącznik nr 8 do Umowy.
3.22.2 Termin rozpoczęcia robót zgodny z datą Protokołu Odbioru Terenu Budowy (załącznik nr 8 do Umowy).
2.3 Termin zakończenia robót: [●].
2.4 Szczegółowe terminy realizacji wzajemnych zobowiązań stron reguluje Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo – Finansowy, dalej jako „Harmonogram” stanowiący załącznik nr 7 do Umowy.
2.5 Wykonanie poszczególnych etapów przedmiotu Umowy – następować będzie zgodnie z terminami określonymi w załączniku nr 7 do Umowy tj. dla Fazy II - nie dłużej niż w Harmonogramie.
2.6 Zamawiający wymaga aby zachowane zostały niżej podane terminy realizacji poszczególnych etapów budowy „Cele Kluczowe”:
1. Zawarcie oraz przedstawienie Zamawiającemu, Subkontraktów z Podwykonawcami. w terminie do dnia 31 I 2022 roku,
3.3. dla Fazy III - nie dłużej niż do dnia 20 II 2022 roku,
3.4. Świadczenie Rękojmi i Gwarancji 60 miesięcy, licząc 14 (czternastu) dni od dnia Odbioru Końcowego.zawarcia Umowy
2. DOTYCZY ROZWIĄZANIA RÓWNOWAZNEGO: Wykonanie Dokumentacji budowlano – wykonawczej zamiennej oraz jeżeli będzie to konieczne uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń w zakresie niezbędnym do uzyskania nowej Decyzji pozwolenia na budowę, uzyskanie prawomocnej Decyzji pozwolenia na budowę. w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia zawarcia Umowy
3. Wykonanie robót betonowych (zbiorniki fermentacyjne oraz magazynowe na substrat pofermentacyjny) w terminie do [●]
4. Gwarancja i Rękojmia, na zasadach opisanych Wykonanie budynku technicznego (prace ogólnobudowlane) w niniejszej Umowie.terminie do [●]
5. Dostawa modułów CHP w terminie do [●] 6 Zakończenie prac instalacyjnych, przyłączenie do sieci elektrycznej, w terminie do [●] 7 Przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz przekazanie ich Zamawiającemu w terminie do [●] 8 Rozpoczęcie rozruchu instalacji w terminie do [●] 9 Zakończenie rozruchu instalacji, osiągnięcie zakładanego poziomu produkcji energii elektrycznej, końcowy formalny odbiór robót w terminie [●] przy łącznym spełnieniu warunków a) Dostarczenia Wykonawcy przez Inwestora pozwolenia na użytkowanie obiektu i b) Zapewnienia przez Zamawiającego prądu docelowego na potrzeby rozruchu oraz c) Uzyskaniu przez Zamawiającego oświadczenia operatora sieci dystrybucyjnej o możliwości synchronizacji z siecią energetyczną
2.7 Zakończenie i odbiór przedmiotu zamówienia „Całkowite Zakończenie Wykonania Umowy” przebiegać będzie w dwóch etapach i polegać będzie: (etap I odbioru) - na dokonaniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego pozytywnego odbioru prac, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy, oraz przekazaniu Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych Produktów warunki dotyczące zakończenia prac oraz Etapów określone zostaną warunki odbioru tych prac określono w Harmonogramie Szczegółowym opracowanym STWiOR. Etap I odbioru zakończony zostanie z chwilą odbioru prac przez Wykonawcę we współpracy Inspektora nadzoru inwestorskiego i przekazaniu Zamawiającemu kompletu dokumentów niezbędnych do wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie obiektu. zainstalowanych kogeneratorów do produkcji energii elektrycznej CHP. Wykonawca przygotowania do rozruchu i czynności rozruchowe rozpocznie wcześniej, w terminie, który uzna za stosowny, jednak zakończenie rozruchu nastąpi dopiero po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Etap II odbioru zakończony zostanie w momencie, dokonania odbioru końcowego obiektu oraz jest uzależniony przez Zamawiającego, od osiągnięcia przez wykonaną instalację zakładanego w projekcie poziomu produkcji energii elektrycznej (1.065 kW/h). Za osiągnięcie przez instalację zakładanego projektem poziomu produkcji energii elektrycznej przyjmuje się przy tym sytuację, gdy w czasie 2 tygodni poprzedzających datę odbioru końcowego oba zainstalowane w biogazowni kogeneratory w toku czynności rozruchowych pracowały nieprzerwanie przez minimum 12 godzin produkując zakładaną w projekcie wielkość energii elektrycznej (1.065 kW/h), a średnia sprawność instalacji w ciągu ostatnich dwóch tygodni toczącego się rozruchu poprzedzających podpisanie protokołu odbioru końcowego była nie mniejsza niż 60 %. Dopiero po tym terminie Zamawiający podpisze Protokół Odbioru Końcowego, co równoznaczne będzie z Zamawiającym na podstawie Harmonogramu Ramowegouznaniem Całkowitego Zakończenia Wykonania Umowy przez Wykonawcę. Harmonogram Szczegółowy opracowany przez Wykonawcę nie może jednak zmieniać terminów wskazanych W trakcie rozruchu instalacji Wykonawca dokona też dodatkowego szkolenia pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi wykonanej instalacji w Umowie.
6minimalnym wymiarze 14 dni. Harmonogramem Szczegółowym nie można zmieniać terminów realizacji Harmonogramu Ramowego.
7Szkolenie powyższe będzie niezależne od odrębnego szkolenia określonego w art. Na wniosek 3.3. lit. s. niniejszej Umowy. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Kierownika Zespołu Wykonawcy, Strony mogą podjąć decyzję o zmianie Harmonogramu Szczegółowego.
7.1. Zmiana Harmonogramu Szczegółowego do dnia 15 czerwca 2013 roku nie będzie wykraczać poza Harmonogram Ramowy.
7.2. Zmiana Harmonogramu Szczegółowego możliwe rozpoczęcie rozruchu lub też nie stanowi zmiany będzie możliwe jego zakończenie do dnia 15 września 2013 roku przyjmuje się, że z dniem 16 czerwca 2013 roku lub odpowiednio 16 września 2013 roku nastąpił Odbiór Końcowy i Całkowite Zakończenie Wykonania Umowy.
8. Termin wykonania przedmiotu umowy uważa się 2.8 W przypadku zaistnienia okoliczności Siły Wyższej strony zwolnione będą od odpowiedzialności za dotrzymany jeżeli najpóźniej niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w ostatnim dniu tego terminu strony umowy podpiszą protokół odbioru końcowegotakim zakresie, w jakim to niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nastąpiło na skutek zdarzeń Siły Wyższej.
9. Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu, nie później niż na 3 Dni Robocze przed upływem terminu wykonania przedmiotu umowy, instrukcji, certyfikatów, deklaracji, licencji oraz wszelkich innych dokumentów, których przedłożenia zażądał Zamawiający w zapisach SIWZ.
10. Nie przekazanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji w wyżej wskazanym terminie, stanowi podstawę do odmowy podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego co oznacza, że Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa O Roboty Budowlane
Termin realizacji umowy. 1. Wdrożenie Rozwiązania nastąpi w terminach wskazanych w Harmonogramie Ramowym oraz Harmonogramie Szczegółowym WdrożeniaNiniejsza umowa zostaje zawarta na 21 miesięcy, od dnia ……………… do dnia …….…..
2. Wykonawca oświadcza posiadanie świadomości tegoZamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy poprzez wydłużenie czasu jej trwania w sytuacji, że terminowość wykonania Wdrożenia ma kluczowe znaczenie dla gdy umowa nie zostanie w całości wykonana z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. W związku z tym Wykonawca gwarantuje, że Wdrożenie Rozwiązania i zakończenie Projektu nastąpi w terminach wskazanych w Harmonogramie Ramowymjednak nie dłużej niż o kolejne 12 miesięcy.
3. Harmonogram Ramowy. Termin wykonania przedmiotu umowyW przypadku:
3.1a) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wynagrodzenie Wykonawcy, może podlegać waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy, pod warunkiem, że umowa obowiązuje ponad 12 miesięcy, na pisemny wniosek Wykonawcy skierowany do Zamawiającego wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania zamówienia. dla Fazy I - nie dłużej niż do 30 Dni Kalendarzowych, licząc Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po upływie 90 dni od dnia podpisania Umowy,
3.2. dla Fazy II - nie dłużej niż do dnia 31 I 2022 roku,
3.3. dla Fazy III - nie dłużej niż do dnia 20 II 2022 roku,
3.4. Świadczenie Rękojmi i Gwarancji 60 miesięcy, licząc od dnia Odbioru Końcowegoobowiązywania zmian.
4. Gwarancja i RękojmiaW wypadku zmiany, na zasadach opisanych o której mowa w niniejszej Umowieust. 3 lit a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się.
5. Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych Produktów oraz Etapów określone zostaną W przypadku zmiany, o której mowa w Harmonogramie Szczegółowym opracowanym przez Wykonawcę we współpracy ust. 3 lit b) wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z Zamawiającym na podstawie Harmonogramu Ramowego. Harmonogram Szczegółowy opracowany przez Wykonawcę nie może jednak zmieniać terminów wskazanych w Umowieuwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu.
6. Harmonogramem Szczegółowym nie można zmieniać terminów realizacji Harmonogramu Ramowego.
7W przypadku zmiany, o której mowa w ust. Na wniosek Zamawiającego lub Kierownika Zespołu 3 lit c) wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, Strony mogą podjąć decyzję o zmianie Harmonogramu Szczegółowegojaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
7.1. Zmiana Harmonogramu Szczegółowego nie będzie wykraczać poza Harmonogram Ramowy.
7.2. Zmiana Harmonogramu Szczegółowego nie stanowi zmiany Umowy.
8. Termin wykonania przedmiotu umowy uważa się za dotrzymany jeżeli najpóźniej w ostatnim dniu tego terminu strony umowy podpiszą protokół odbioru końcowego.
9. Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu, nie później niż na 3 Dni Robocze przed upływem terminu wykonania przedmiotu umowy, instrukcji, certyfikatów, deklaracji, licencji oraz wszelkich innych dokumentów, których przedłożenia zażądał Zamawiający w zapisach SIWZ.
10. Nie przekazanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji w wyżej wskazanym terminie, stanowi podstawę do odmowy podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego co oznacza, że Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa O Zamówienie Publiczne
Termin realizacji umowy. 1. Wdrożenie Rozwiązania nastąpi Wykonawca, zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą, dostarczy Przedmiot Sprzedaży:
a) o których mowa w terminach wskazanych § 1 lit. a) Umowy w Harmonogramie Ramowym oraz Harmonogramie Szczegółowym Wdrożeniaterminie do dnia .
2. Za termin dostarczenia Przedmiotu Sprzedaży rozumie się termin przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu, potwierdzony Protokołem przekazania pojazdu podpisanym bez uwag przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. Wzór protokołu przekazania pojazdu stanowi załącznik nr 4 do umowy. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca oświadcza posiadanie świadomości tegodostarczy wszelkie dokumenty pojazdu w tym atesty, że terminowość wykonania Wdrożenia ma kluczowe znaczenie dla Zamawiającegohomologacje i inne wymagane przepisami prawa. W związku Brak dokumentów stanowi podstawę do odmowy dokonania odbioru z tym Wykonawca gwarantuje, że Wdrożenie Rozwiązania i zakończenie Projektu nastąpi w terminach wskazanych w Harmonogramie Ramowymwiny Wykonawcy.
3. Harmonogram Ramowy. Termin wykonania przedmiotu umowy:
3.1. dla Fazy I - nie dłużej niż do 30 Dni Kalendarzowych, licząc od dnia podpisania Umowy,
3.2. dla Fazy II - nie dłużej niż do dnia 31 I 2022 roku,
3.3. dla Fazy III - nie dłużej niż do dnia 20 II 2022 roku,
3.4. Świadczenie Rękojmi i Gwarancji 60 miesięcy, licząc od dnia Odbioru KońcowegoWykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o terminie dostarczenia Przedmiotu Umowy w formie pisemnej co najmniej na 7 dni przed proponowanym terminem za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: xxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx.
4. Gwarancja i RękojmiaDostarczenie Przedmiotu Umowy realizowane być może w dni robocze w godzinach od 08:00 do 14:00. Za dzień roboczy na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie dzień od poniedziałku do piątku, na zasadach opisanych w niniejszej Umowiektóry nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy.
5. Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych Produktów oraz Etapów określone zostaną Do czasu protokolarnego odbioru Przedmiotu Sprzedaży wszelkie ryzyka z nim związane, w Harmonogramie Szczegółowym opracowanym przez Wykonawcę we współpracy z Zamawiającym szczególności ryzyko utraty i uszkodzenia Przedmiotu Umowy spoczywa na podstawie Harmonogramu Ramowego. Harmonogram Szczegółowy opracowany przez Wykonawcę nie może jednak zmieniać terminów wskazanych w UmowieWykonawcy.
6. Harmonogramem Szczegółowym nie można zmieniać terminów realizacji Harmonogramu RamowegoWykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na wykonanie Umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
7. Na wniosek Zamawiającego W przypadku, gdy samochód ma jakiekolwiek wady lub Kierownika Zespołu Wykonawcyjest niezgodny z Ofertą Wykonawcy lub gdy nie wyczerpuje warunków określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Strony mogą podjąć decyzję o zmianie Harmonogramu Szczegółowego.
7.1. Zmiana Harmonogramu Szczegółowego nie będzie wykraczać poza Harmonogram Ramowy.
7.2. Zmiana Harmonogramu Szczegółowego nie stanowi zmiany Umowy.
8. Termin wykonania przedmiotu umowy uważa się za dotrzymany jeżeli najpóźniej w ostatnim dniu tego terminu strony umowy podpiszą protokół Zamawiający odmówi odbioru końcowego.
9. Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu, nie później niż samochodu oraz wyznaczy termin na 3 Dni Robocze przed upływem terminu wykonania przedmiotu umowy, instrukcji, certyfikatów, deklaracji, licencji oraz wszelkich innych dokumentów, których przedłożenia zażądał Zamawiający w zapisach SIWZ.
10. Nie przekazanie usunięcie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji wad lub braków w wyżej wskazanym terminieterminie co najmniej 7 dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, stanowi podstawę do odmowy podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego co oznacza, że Wykonawca będzie pozostawał Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowyterminie 30 dni.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa O Zamówienie Publiczne
Termin realizacji umowy. 1. Wdrożenie Rozwiązania nastąpi w terminach wskazanych w Harmonogramie Ramowym oraz Harmonogramie Szczegółowym WdrożeniaStrony ustalają następujące terminy realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy:
1) Etap 1 – Opracowanie koncepcji projektowej.
2. Wykonawca oświadcza posiadanie świadomości tego, że terminowość wykonania Wdrożenia ma kluczowe znaczenie dla Zamawiającego. W związku z tym Wykonawca gwarantuje, że Wdrożenie Rozwiązania a) Etap 1a: Opracowanie i zakończenie Projektu nastąpi w terminach wskazanych w Harmonogramie Ramowym.
3. Harmonogram Ramowy. Termin wykonania przedmiotu umowy:
3.1. dla Fazy I - nie dłużej niż do 30 Dni Kalendarzowych, licząc protokolarne przekazanie Zamawiającemu koncepcji projektowej i koncepcji zagospodarowania terenu – … dni od dnia podpisania Umowy,.
3.2. dla Fazy II - nie dłużej niż b) Etap 1b: Uzgodnienie koncepcji projektowej z Zamawiającym, w zakresie zagospodarowania terenu, bryły oraz elewacji obiektu, rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, projektowanych materiałów i uściślenie założeń do dnia 31 I 2022 roku,
3.3. dla Fazy III - nie dłużej niż do dnia 20 II 2022 roku,
3.4. Świadczenie Rękojmi i Gwarancji 60 miesięcy, licząc Projektu Budowlanego – … dni od dnia Odbioru Końcowegoprzekazania Zamawiającemu koncepcji projektowej.
4. Gwarancja 2) Etap 2 – Opracowanie Projektu Budowlanego.
a) Etap 2a: Opracowanie i Rękojmiaprotokolarne przekazanie Zamawiającemu wielobranżowych Projektów Budowlanych (w tym projektów technicznych) budowy Centrum Konserwacyjno- Magazynowego Muzeum Narodowego w Warszawie, na zasadach opisanych w niniejszej Umowienieruchomości położonej przy xx. Xxxxxxxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxx wraz z przyłączami oraz wszelkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami i opracowaniami technicznymi – … dni od dnia podpisania protokołu odbioru etapu 1 bez uwag przez Xxxxxxxxxxxxx.
5b) Etap 2b: Opracowanie bilansu wielkości przewidywanych czynników energetycznych (energia, ciepło, woda zimna, ciepła, ścieki, usuwanie odpadów) i uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych Warunków Technicznych dostawy tych czynników do budynku dla budynku Centrum Konserwacyjno-Magazynowego Muzeum Narodowego w Warszawie, na nieruchomości położonej przy xx. Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych Produktów oraz Etapów określone zostaną w Harmonogramie Szczegółowym opracowanym Xxxxxxxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxx … dni od dnia podpisania protokołu odbioru etapu 1 bez uwag przez Wykonawcę we współpracy z Zamawiającym na podstawie Harmonogramu Ramowego. Harmonogram Szczegółowy opracowany przez Wykonawcę nie może jednak zmieniać terminów wskazanych w UmowieZamawiającego.
6. Harmonogramem Szczegółowym nie można zmieniać terminów realizacji Harmonogramu Ramowego.
7. Na wniosek Zamawiającego lub Kierownika Zespołu Wykonawcy, Strony mogą podjąć decyzję c) Etap 2c: Złożenie wniosku o zmianie Harmonogramu Szczegółowego.
7.1. Zmiana Harmonogramu Szczegółowego nie będzie wykraczać poza Harmonogram Ramowy.
7.2. Zmiana Harmonogramu Szczegółowego nie stanowi zmiany Umowy.
8. Termin wykonania przedmiotu umowy uważa się za dotrzymany jeżeli najpóźniej w ostatnim dniu tego terminu strony umowy podpiszą protokół odbioru końcowego.
9. Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu, nie później niż pozwolenie na 3 Dni Robocze przed upływem terminu wykonania przedmiotu umowy, instrukcji, certyfikatów, deklaracji, licencji oraz wszelkich innych dokumentów, których przedłożenia zażądał Zamawiający w zapisach SIWZ.
10. Nie przekazanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji w wyżej wskazanym terminie, stanowi podstawę do odmowy budowę razem z pozwoleniem na rozbiórkę – … dni od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego co oznacza, że Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowyetapu 1 bez uwag przez Xxxxxxxxxxxxx.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa O Zamówienie Publiczne
Termin realizacji umowy. 1. Wdrożenie Rozwiązania nastąpi Strony ustalają termin zakończenia przedmiotu umowy :
a) rozpoczęcie przedmiotu Umowy r. (z dniem podpisania Umowy)
b) zakończenie robót budowlanych – do 90 dni od podpisania umowy, tj. do dnia (jeżeli ostatni dzień przypada w terminach wskazanych sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy – termin zakończenia robót budowlanych upływa dnia następnego);
c) zakończenie przedmiotu zamówienia – 120 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia (jeżeli ostatni dzień przypada w Harmonogramie Ramowym oraz Harmonogramie Szczegółowym Wdrożeniasobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy – termin zakończenia przedmiotu zamówienia upływa dnia następnego).
2. Wykonawca oświadcza posiadanie świadomości tegoZa zakończenie przedmiotu Umowy strony uznają datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru ostatecznego obejmującego wszelkie czynności, że terminowość wykonania Wdrożenia ma kluczowe znaczenie dla Zamawiającego. W związku z tym Wykonawca gwarantujektórych wykonanie w ramach niniejszej Umowy ciąży na Wykonawcy, że Wdrożenie Rozwiązania i zakończenie Projektu nastąpi a w terminach wskazanych w Harmonogramie Ramowym.
3. Harmonogram Ramowy. Termin wykonania przedmiotu umowyszczególności:
3.1. dla Fazy I - nie dłużej niż do 30 Dni Kalendarzowych, licząc od dnia podpisania a) wykonanie robót budowlanych oraz usług i innych czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy,
3.2. dla Fazy II - nie dłużej niż b) wykonanie dokumentacji powykonawczej robót budowlanych, której kompletność potwierdzona zostanie przez koordynatora ze strony Zamawiającego, (dokumentacja do dnia 31 I 2022 rokuweryfikacji kompletności i poprawności powinna być przekazana koordynatorowi z ramienia Zamawiającego na co najmniej 14 dni przed terminem zakończenia przedmiotu Umowy),
3.3c) przedstawienie i uzyskanie od Zamawiającego akceptacji ostatecznego obmiaru wykonanych robót budowlanych i ich ostatecznych kosztów, w formie wycenionego przez Wykonawcę przedmiaru robót–oferta uwzględniającego ilości ostatecznie wykonanych robót, zaakceptowane przez koordynatora ze strony Zamawiającego, (dokumentacja do weryfikacji kompletności i poprawności powinna być przekazana koordynatorowi z ramienia Zamawiającego). dla Fazy III - nie dłużej niż Dokument ten musi być sporządzony przez kierownika budowy, opatrzony podpisami osób upoważnionych do dnia 20 II 2022 rokureprezentowania Wykonawcy i koordynatora oraz być złożony Zamawiającemu na co najmniej 14 dni roboczych przed terminem zakończenia przedmiotu Umowy, określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu. Na tak przygotowanym dokumencie zostanie złożony podpis osoby reprezentującej Zamawiającego.
d) przywrócenie do stanu pierwotnego placu budowy, a także nieruchomości osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,
3.4. Świadczenie Rękojmi i Gwarancji 60 miesięcye) naprawa wszelkich szkód wyrządzonych Zamawiającemu lub osobom trzecim, licząc od dnia Odbioru Końcowego.
4. Gwarancja i Rękojmia, na zasadach opisanych powstałych w niniejszej Umowie.
5. Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych Produktów oraz Etapów określone zostaną w Harmonogramie Szczegółowym opracowanym przez Wykonawcę we współpracy związku z Zamawiającym na podstawie Harmonogramu Ramowego. Harmonogram Szczegółowy opracowany przez Wykonawcę nie może jednak zmieniać terminów wskazanych w Umowie.
6. Harmonogramem Szczegółowym nie można zmieniać terminów realizacji Harmonogramu Ramowego.
7. Na wniosek Zamawiającego lub Kierownika Zespołu Wykonawcy, Strony mogą podjąć decyzję o zmianie Harmonogramu Szczegółowego.
7.1. Zmiana Harmonogramu Szczegółowego nie będzie wykraczać poza Harmonogram Ramowy.
7.2. Zmiana Harmonogramu Szczegółowego nie stanowi zmiany Umowy.
8. Termin wykonania przedmiotu umowy uważa się za dotrzymany jeżeli najpóźniej w ostatnim dniu tego terminu strony umowy podpiszą protokół odbioru końcowego.
9. Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu, nie później niż na 3 Dni Robocze przed upływem terminu wykonania przedmiotu umowy, instrukcji, certyfikatów, deklaracji, licencji oraz wszelkich innych dokumentów, których przedłożenia zażądał Zamawiający w zapisach SIWZ.
10. Nie przekazanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji w wyżej wskazanym terminie, stanowi podstawę do odmowy podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego co oznacza, że Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce z wykonaniem realizacją przedmiotu umowy.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa
Termin realizacji umowy. 1. Wdrożenie Rozwiązania nastąpi w terminach wskazanych w Harmonogramie Ramowym oraz Harmonogramie Szczegółowym Wdrożenia.
2Umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej podpisania do dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca oświadcza posiadanie świadomości tegozobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, że terminowość wykonania Wdrożenia ma kluczowe znaczenie dla w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę, w terminie do 31 października 2014 roku i przekazać go Zamawiającemu. Jako wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie dokumentacji należy rozumieć: złożenie wniosku stosowym instytucjom o wydanie pozwolenia na budowę wraz z wymaganymi załącznikami i przekazanie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz dokumentacji projektowej w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia. złożenie zgłoszenia właściwemu organowi zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1409 z późniejszymi zmianami) w przypadku braku konieczności występowania pozwolenia na budowę Zamawiający może żądać uzasadnionych merytorycznie dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień lub zmian w dokumentacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przekazania jej do akceptacji. Wykonawca udzieli dodatkowych wyjaśnień, dokona uzupełnień lub zmian w dokumentacji w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia złożenia takiego żądania przez Zamawiającego. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, Wykonawca podejmie dalsze czynności wynikające z zakresu niniejszej umowy. Osobami upoważnionymi do akceptacji dokumentacji projektowej są: Kierownik Obiektu UMCS – Xxxx Xxxxxxxxx Xxxx; Xxxxx Xxxxx; Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx W związku z tym przypadku, gdy Wykonawca gwarantuje, że Wdrożenie Rozwiązania nie uzyska wymaganych uzgodnień i zakończenie Projektu nastąpi w terminach wskazanych w Harmonogramie Ramowym.
3. Harmonogram Ramowy. Termin wykonania opinii do przedmiotu umowy:
3.1, uważać się będzie przedmiot umowy za wykonany wadliwie. dla Fazy I - nie dłużej niż Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania, w ramach rękojmi, bezpłatnego poprawienia przedmiotu umowy i skutecznego uzyskania prawomocnych uzgodnień i opinii na koszt i ryzyko własne, w terminie do 30 Dni Kalendarzowych, licząc dni od dnia podpisania Umowy,
3.2daty ujawnienia faktu nie uzyskania uzgodnienia lub opinii. dla Fazy II - nie dłużej niż Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane na podstawie opracowanej dokumentacji wraz z dopuszczeniem do użytkowania w terminie do dnia 31 I 2022 roku,
3.328 listopada 2013 r. Wykonawca zobowiązuje się w terminie: 14 dni, od daty zawarcia Umowy do przedstawienia koncepcji projektu wraz z opisem technicznym zaproponowanych rozwiązań Zamawiającemu do akceptacji (min. dla Fazy III - nie dłużej niż do dnia 20 II 2022 roku,
3.4. Świadczenie Rękojmi i Gwarancji 60 miesięcy, licząc od dnia Odbioru Końcowego.
4. Gwarancja i Rękojmia, na zasadach opisanych w niniejszej Umowie.
5. Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych Produktów oraz Etapów określone zostaną w Harmonogramie Szczegółowym opracowanym przez Wykonawcę we współpracy z Zamawiającym na podstawie Harmonogramu Ramowego. Harmonogram Szczegółowy opracowany przez Wykonawcę nie może jednak zmieniać terminów wskazanych w Umowie.
6. Harmonogramem Szczegółowym nie można zmieniać terminów realizacji Harmonogramu Ramowego.
7. Na wniosek Zamawiającego lub Kierownika Zespołu Wykonawcy, Strony mogą podjąć decyzję o zmianie Harmonogramu Szczegółowego.
7.1. Zmiana Harmonogramu Szczegółowego nie będzie wykraczać poza Harmonogram Ramowy.
7.2. Zmiana Harmonogramu Szczegółowego nie stanowi zmiany Umowy.
8. Termin wykonania przedmiotu umowy uważa się za dotrzymany jeżeli najpóźniej w ostatnim dniu tego terminu strony umowy podpiszą protokół odbioru końcowego.
9dwóch wariantów). Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu, nie później niż na 3 Dni Robocze przed upływem może żądać zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, instrukcjizgodnie z ustawą, certyfikatóww przypadku, deklaracjigdy: zmienią się w trakcie wykonywania umowy przepisy, licencji oraz wszelkich innych dokumentów, których przedłożenia zażądał Zamawiający w zapisach SIWZ.
10. Nie przekazanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji w wyżej wskazanym terminie, stanowi podstawę normy lub normatywy mające zastosowanie do odmowy podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego co oznacza, że Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy.,
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract
Termin realizacji umowy. 1Umowa będzie realizowana w okresie od dnia jej zawarcia do 31.10.2021 r. Oferty należy składać na adres mailowy xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx do dnia 24 marca 2021 r. do godz. Wdrożenie Rozwiązania nastąpi 24.00. Oferta powinna być sporządzona na odpowiednim do stanowiska formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Oferta winna być sporządzona w terminach wskazanych języku polskim, w Harmonogramie Ramowym oraz Harmonogramie Szczegółowym Wdrożenia.
2formie pisemnej, czytelnie. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oferta winna być w wyznaczonych miejscach podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważniona przez wykonawcę. W przypadku, gdy ofertę składa (podpisuje i/lub parafuje) osoba upoważniona, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo Wykonawcy, z którego będzie wynikało upoważnienie do dokonywania określonych czynności prawnych i faktycznych w imieniu Wykonawcy. Wykonawca oświadcza posiadanie świadomości tegomoże złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę w odpowiedzi na niniejsze postępowanie. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień/uzupełnień oferty. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie muszą być doręczone Zamawiającemu e-mailem przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być złożone tak jak oferta a tytuł e-maila zawierać oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „ WYCOFANIE”. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. Do oferty powinny być dołączone następujące dokumenty, które stanowią jej integralną część: W celu potwierdzenia sposobu reprezentacji Wykonawcy: Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, bądź aktualną informację z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej – nie starsze niż 3 miesiące licząc od upływu terminu na składanie ofert. W przypadku, gdy ofertę składa (podpisuje) osoba upoważniona niewskazana w dokumentach rejestrowych, o których mowa w pkt 8.12.1.1., do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla tej osoby do dokonywania czynności prawnych w imieniu Wykonawcy. W celu potwierdzenia spełnienia warunków: Oświadczenia Wykonawcy, w tym Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym znajdujących się w treści załącznika nr 1 do zapytania ofertowego. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Podana w ofercie cena, w tym cena jednostkowa, ma charakter ryczałtowy i nie podlega zmianie w trakcie realizacji zamówienia. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wskazana w ofercie cena obejmuje wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane na podstawie rzeczywiście zrealizowanego przedmiotu zamówienia. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na adres mailowy: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx Zamawiający dokłada starań by udzielić wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że terminowość wykonania Wdrożenia ma kluczowe znaczenie dla Zamawiającego. W związku z tym Wykonawca gwarantuje, że Wdrożenie Rozwiązania i zakończenie Projektu nastąpi w terminach wskazanych w Harmonogramie Ramowym.
3. Harmonogram Ramowy. Termin wykonania przedmiotu umowy:
3.1. dla Fazy I - wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do zamawiającego nie dłużej później niż do 30 Dni Kalendarzowychkońca dnia, licząc od dnia podpisania Umowy,
3.2w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. dla Fazy II - nie dłużej niż do dnia 31 I 2022 roku,
3.3. dla Fazy III - nie dłużej niż do dnia 20 II 2022 roku,
3.4. Świadczenie Rękojmi i Gwarancji 60 miesięcyO wyborze najkorzystniejszej oferty, licząc od dnia Odbioru Końcowego.
4. Gwarancja i Rękojmia, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę o złożeniu najkorzystniejszej oferty w formie elektronicznej na zasadach opisanych adres e-mail wskazany w niniejszej Umowie.
5. Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych Produktów oraz Etapów określone zostaną w Harmonogramie Szczegółowym opracowanym przez Wykonawcę we współpracy z Zamawiającym na podstawie Harmonogramu Ramowego. Harmonogram Szczegółowy opracowany przez Wykonawcę nie może jednak zmieniać terminów wskazanych w Umowie.
6. Harmonogramem Szczegółowym nie można zmieniać terminów realizacji Harmonogramu Ramowego.
7. Na wniosek Zamawiającego lub Kierownika Zespołu Wykonawcy, Strony mogą podjąć decyzję o zmianie Harmonogramu Szczegółowego.
7.1. Zmiana Harmonogramu Szczegółowego nie będzie wykraczać poza Harmonogram Ramowy.
7.2. Zmiana Harmonogramu Szczegółowego nie stanowi zmiany Umowy.
8. Termin wykonania przedmiotu umowy uważa się za dotrzymany jeżeli najpóźniej w ostatnim dniu tego terminu strony umowy podpiszą protokół odbioru końcowego.
9. Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemuofercie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert. Wynik postepowania zostaje również opublikowany pod informacją o postępowaniu na 3 Dni Robocze przed upływem terminu wykonania xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru Wykonawcy i bez podawania przyczyny. W takim przypadku wykonawcom nie przysługują roszczenia związane z udziałem w postępowaniu, w tym związane z kosztami przygotowania i złożenia oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji w zakresie ceny jednostkowej, z Wykonawcą, który zaproponuje najniższą cenę jednostkową, a cena ta będzie wyższa od ceny jednostkowej zawartej w budżecie projektu. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, w razie potrzeby, dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawcę kryteriów udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny oferty. Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację przedmiotu umowyzamówienia kwotę: 20,00 zł brutto brutto za 1 godzinę zegarową pracy: (w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej cena ta zawiera wszystkie składki i podatki wymagane przez aktualne przepisy prawa). W przypadku, instrukcjigdy wykonawca w Formularzu oferty wskaże stawki brutto brutto wyższe niż stawki jakie Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację przedmiotu 2zamówienia, certyfikatówstawki wskazane w pkt 12.4.6 zapytania, deklaracji, licencji oraz wszelkich innych dokumentów, których przedłożenia zażądał wówczas oferta może zostać odrzucona z przyczyn formalnych i nie będzie podlegała ocenie. Zamawiający w zapisach SIWZ.
10trakcie realizacji zamówienia dopuszcza możliwość zmiany na stanowisku osoby pełniącej funkcję doradcy na inną osobę o wykształceniu, kwalifikacjach i doświadczeniu nie mniejszym niż dotychczasowy trener, spełniającą warunki udziału w postępowaniu i kryteria wyboru oferty wskazane w ofercie dla dotychczasowego trenera. Nie przekazanie Zmiana osoby trenera wymaga zgody Zamawiającego i jest zgłaszana przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji pisemnym wnioskiem. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian do zawartej w wyżej wskazanym terminiewyniku postępowania umowy z Wykonawcą, stanowi podstawę do odmowy podpisania w tym zlecenie zamówienia uzupełniającego w przypadku sytuacji zrekrutowania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego co oznacza, że Wykonawca będzie pozostawał nowych grup uczestników do projektu oraz zmian w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowywymiarze godzin przewidzianych na 1 uczestnika projektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia ważnych okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzenia niniejszego zapytania.
Appears in 1 contract
Samples: Zapytanie Ofertowe
Termin realizacji umowy. 1. Wdrożenie Rozwiązania nastąpi Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminach wskazanych terminie od daty zawarcia Umowy do dnia 31 maja 2022 r. (lub do 31 października 2021 r. w Harmonogramie Ramowym oraz Harmonogramie Szczegółowym Wdrożeniasytuacji, o której mowa w punkcie 5.2.2. SIWZ)*. Termin wykonania oznacza czas od dnia podpisania Umowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy lub odebrania przedmiotu Umowy w stanie zdatnym do użytkowania, zgodnie z jego przeznaczeniem, na podstawie protokołu odbioru przedmiotu Umowy z zastrzeżeniami. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić gotowość odbioru końcowego z uwzględnieniem, by termin z § 8 ust. 4 Umowy w całości mieścił się przed w/w datą.
2. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy („robót podstawowych”), które po ich wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i jakości z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, który Wykonawca oświadcza posiadanie świadomości tego, że terminowość jest zobowiązany opracować i uzgodnić z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty podpisania umowy na podstawie „Tabeli cen elementów scalonych” złożonej przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. Suma wartości cen poszczególnych „robót podstawowych” wchodzących w skład danego elementu przedmiotu umowy wyszczególnionego w „Tabeli cen elementów scalonych” musi być równa wartości tego elementu podanej przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. Również cena wykonania Wdrożenia ma kluczowe znaczenie dla Zamawiającego. W związku całego przedmiotu umowy przedstawiona w harmonogramie musi być zgodna z tym Wykonawca gwarantuje, że Wdrożenie Rozwiązania i zakończenie Projektu nastąpi ceną ogólną przedstawioną w terminach wskazanych w Harmonogramie Ramowymofercie przetargowej.
3. W przypadku zmiany wielkości środków finansowych przyznanych Zamawiającemu przez Ministerstwo Finansów w stosunku do zapotrzebowania, Wykonawca dokonana odpowiedniej korekty harmonogramu, o którym mowa w ust. 2. Harmonogram Ramowy. Termin wykonania przedmiotu umowy:
3.1. dla Fazy I - nie dłużej niż rzeczowo – terminowo – finansowy dostosowany do 30 Dni Kalendarzowych, licząc od dnia podpisania Umowy,
3.2. dla Fazy II - nie dłużej niż do dnia 31 I 2022 dysponowanej przez Zamawiającego wielkości środków finansowych w danym roku będzie preliminarzem kosztów w danym roku,
3.3. dla Fazy III - nie dłużej niż do dnia 20 II 2022 roku,
3.4. Świadczenie Rękojmi i Gwarancji 60 miesięcy, licząc od dnia Odbioru Końcowego.
4. Gwarancja i RękojmiaWykonawca będzie wykonywał roboty budowlane w sposób zapewniający pełne wykorzystanie środków finansowych, na zasadach opisanych jakimi w niniejszej Umowiedanym roku kalendarzowym będzie dysponował Zamawiający.
5. Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych Produktów oraz Etapów określone zostaną Zmiana wysokości przyznanych Zamawiającemu środków powoduje konieczność odpowiedniej korekty harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy w Harmonogramie Szczegółowym opracowanym przez Wykonawcę we współpracy z Zamawiającym na podstawie Harmonogramu Ramowegoterminie 10 dni od daty przekazania Wykonawcy informacji o tym fakcie. Harmonogram Szczegółowy opracowany przez Wykonawcę nie może jednak zmieniać terminów wskazanych w UmowieKorekty dokona Wykonawca uwzględniając stan zaawansowania robót. Korekta wymaga akceptacji Zamawiającego.
6. Harmonogramem Szczegółowym Termin ustalony w ust. 1 ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
2) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
3) wystąpienia sytuacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powodujących bezwzględną niemożliwość dotrzymania terminu zakończenia i odbioru przedmiotu umowy,
4) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie można zmieniać terminów realizacji Harmonogramu Ramowegobyły w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
5) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót;
6) wystąpienia „koniecznych prac dodatkowych”, o których mowa w § 1 ust. 14 lub robót zamiennych, o których mowa w § 1 ust. 15 - pod warunkiem, że wykonywanie tych robót wpływa na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
7) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej, których usunięcie wstrzymuje wykonywanie robót,
8) podpisania aneksu do umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 lub pkt 6 Pzp, a więc zlecenia Wykonawcy wykonania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot Umowy o ile wykonywanie tych robót wpływa na termin wykonania przedmiotu Umowy.
7. Na wniosek Zamawiającego lub Kierownika Zespołu WykonawcyOpóźnienia, Strony mogą podjąć decyzję o zmianie Harmonogramu Szczegółowego.
7.1których mowa w ust. Zmiana Harmonogramu Szczegółowego nie będzie wykraczać poza Harmonogram Ramowy.
7.2. Zmiana Harmonogramu Szczegółowego nie stanowi zmiany Umowy6 muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i Nadzór Inwestorski oraz zaakceptowane przez Xxxxxxxxxxxxx.
8. Termin wykonania W przedstawionych w ust. 6 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się za dotrzymany jeżeli najpóźniej w ostatnim dniu tego terminu strony umowy podpiszą protokół odbioru końcowegoodniesieniu do przesłanki, o której mowa w ust. 6 pkt 1) oraz pkt 4) równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.
9. Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu, nie później niż na 3 Dni Robocze przed upływem terminu wykonania przedmiotu umowy, instrukcji, certyfikatów, deklaracji, licencji oraz wszelkich innych dokumentów, których przedłożenia zażądał Zamawiający w zapisach SIWZ.
10. Nie przekazanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji w wyżej wskazanym terminie, stanowi podstawę do odmowy podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego co oznacza, że Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa
Termin realizacji umowy. 1. Wdrożenie Rozwiązania nastąpi Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminach wskazanych w Harmonogramie Ramowym oraz Harmonogramie Szczegółowym Wdrożeniaterminie do dnia 31 sierpnia 2018r.
2. Wykonawca oświadcza posiadanie świadomości tegoZamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy w terminie do 10 dni od dnia zawarcia Umowy, że terminowość wykonania Wdrożenia ma kluczowe znaczenie dla Zamawiającego. W związku z tym Wykonawca gwarantuje, że Wdrożenie Rozwiązania i zakończenie Projektu nastąpi w terminach wskazanych w Harmonogramie Ramowymco zostanie potwierdzone podpisaniem przez Strony Protokołu przekazania Placu Budowy.
3. Terminy wykonania poszczególnych Robót Częściowych określi Harmonogram RamowyRzeczowo- Finansowy. Termin wykonania przedmiotu umowy:
3.1. dla Fazy I - nie dłużej niż Wykonawca sporządzi Harmonogram Rzeczowo- Finansowy w terminie do 30 Dni Kalendarzowych, licząc 10 dni roboczych od dnia podpisania zawarcia Umowy,
3.2. dla Fazy II - nie dłużej niż Zamawiający w terminie do dnia 31 I 2022 roku,
3.35 dni roboczych zatwierdzi Harmonogram lub zgłosi zastrzeżenia. dla Fazy III - nie dłużej niż Wykonawca uwzględni zastrzeżenia w terminie do dnia 20 II 2022 roku,
3.43 dni roboczych od otrzymania zastrzeżeń. Świadczenie Rękojmi i Gwarancji 60 miesięcyW przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, licząc od dnia Odbioru KońcowegoHarmonogram Rzeczowo-Finansowy zostanie sporządzony jednostronnie przez Zamawiającego.
4. Gwarancja i RękojmiaZamawiający może zażądać sporządzenia przez Wykonawcę Szczegółowego Harmonogramu Robót, dla całej inwestycji, jak również odrębnie dla każdego Etapu, podpisanego przez kierownika budowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Szczegółowego Harmonogramu Robót w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania takiego żądania. Zamawiający ma prawo wniesienia uwag do Szczegółowego Harmonogramu Robót, jeżeli nie gwarantuje on należytego wykonania Robót w terminach wynikających z Umowy, w tym w terminach wynikających z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia swojego stanowiska na zasadach opisanych w niniejszej Umowiepiśmie.
5. Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych Produktów oraz Etapów określone zostaną Zachowanie terminów wykonania Robót wynikających z Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego i Szczegółowego Harmonogramu Robót jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zmianę tych terminów, pod warunkiem, że zmiana nie wpłynie na finasowanie inwestycji ze środków zewnętrznych i nie skutkuje zmianą terminu określonego w Harmonogramie Szczegółowym opracowanym przez Wykonawcę we współpracy ust. 1. W takim przypadku zmiany terminów wynikających z Zamawiającym na podstawie Harmonogramu RamowegoRzeczowo- Finansowego lub Szczegółowego Harmonogramu Robót, mogą nastąpić jedynie po uprzedniej pisemnej akceptacji osoby wskazanej w § 6 ust. Harmonogram Szczegółowy opracowany przez Wykonawcę 1 pkt 1.1. ppkt 1.1.3 Umowy. Zmiany, o których tu mowa, nie może jednak zmieniać terminów wskazanych w Umowie.
6. Harmonogramem Szczegółowym stanowią zmiany Umowy i nie można zmieniać terminów realizacji Harmonogramu Ramowego.
7. Na wniosek Zamawiającego lub Kierownika Zespołu Wykonawcy, Strony mogą podjąć decyzję o zmianie Harmonogramu Szczegółowego.
7.1. Zmiana Harmonogramu Szczegółowego nie będzie wykraczać poza Harmonogram Ramowy.
7.2. Zmiana Harmonogramu Szczegółowego nie stanowi zmiany wymagają sporządzenia aneksu do Umowy.
8. Termin wykonania przedmiotu umowy uważa się za dotrzymany jeżeli najpóźniej w ostatnim dniu tego terminu strony umowy podpiszą protokół odbioru końcowego.
9. Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu, nie później niż na 3 Dni Robocze przed upływem terminu wykonania przedmiotu umowy, instrukcji, certyfikatów, deklaracji, licencji oraz wszelkich innych dokumentów, których przedłożenia zażądał Zamawiający w zapisach SIWZ.
10. Nie przekazanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji w wyżej wskazanym terminie, stanowi podstawę do odmowy podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego co oznacza, że Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy.
Appears in 1 contract
Termin realizacji umowy. 1. Wdrożenie Rozwiązania nastąpi Strony ustalają termin zakończenia przedmiotu umowy :
a) rozpoczęcie przedmiotu Umowy – z dniem podpisania umowy,
b) zakończenie robót budowlanych – do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, tj. do dnia…… (jeżeli ostatni dzień przypada w terminach wskazanych sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy - zakończenie robót budowlanych upływa dnia następnego)
c) zakończenie przedmiotu zamówienia – do 135 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, tj. do dnia…… (jeżeli ostatni dzień przypada w Harmonogramie Ramowym oraz Harmonogramie Szczegółowym Wdrożeniasobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy - zakończenie robót budowlanych upływa dnia następnego).
2. Wykonawca oświadcza posiadanie świadomości tegoZa zakończenie przedmiotu Umowy strony uznają datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru ostatecznego obejmującego wszelkie czynności, że terminowość wykonania Wdrożenia ma kluczowe znaczenie dla Zamawiającego. W związku z tym Wykonawca gwarantujektórych wykonanie w ramach niniejszej Umowy ciąży na Wykonawcy, że Wdrożenie Rozwiązania i zakończenie Projektu nastąpi a w terminach wskazanych w Harmonogramie Ramowym.
3. Harmonogram Ramowy. Termin wykonania przedmiotu umowyszczególności:
3.1. dla Fazy I - nie dłużej niż do 30 Dni Kalendarzowych, licząc od dnia podpisania a) wykonanie robót budowlanych oraz usług i innych czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy,
3.2. dla Fazy II - nie dłużej niż b) wykonanie dokumentacji powykonawczej robót budowlanych, której kompletność potwierdzona zostanie przez osobę nadzorującą ze strony Zamawiającego, (dokumentacja do dnia 31 I 2022 rokuweryfikacji kompletności i poprawności powinna być przekazana osobie nadzorującej z ramienia Zamawiającego na co najmniej 14 dni przed terminem zakończenia przedmiotu Umowy),
3.3c) przedstawienie i uzyskanie od Zamawiającego akceptacji ostatecznego obmiaru wykonanych robót budowlanych i ich ostatecznych kosztów, w formie wycenionego przez Wykonawcę przedmiaru robót–oferta uwzględniającego ilości ostatecznie wykonanych robót, zaakceptowane przez osobę nadzorującą ze strony Zamawiającego, (dokumentacja do weryfikacji kompletności i poprawności powinna być przekazana osobie nadzorującej z ramienia Zamawiającego). dla Fazy III - nie dłużej niż Dokument ten musi być sporządzony przez kierownika budowy, opatrzony podpisami osób upoważnionych do dnia 20 II 2022 rokureprezentowania Wykonawcy i ww. osoby nadzorującej oraz być złożony Zamawiającemu na co najmniej 14 dni roboczych przed terminem zakończenia przedmiotu Umowy, określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu. Na tak przygotowanym dokumencie zostanie złożony podpis osoby reprezentującej Zamawiającego.
d) przywrócenie do stanu pierwotnego placu budowy, a także nieruchomości osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,
3.4. Świadczenie Rękojmi i Gwarancji 60 miesięcye) naprawa wszelkich szkód wyrządzonych Zamawiającemu lub osobom trzecim, licząc od dnia Odbioru Końcowego.
4. Gwarancja i Rękojmia, na zasadach opisanych powstałych w niniejszej Umowie.
5. Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych Produktów oraz Etapów określone zostaną w Harmonogramie Szczegółowym opracowanym przez Wykonawcę we współpracy związku z Zamawiającym na podstawie Harmonogramu Ramowego. Harmonogram Szczegółowy opracowany przez Wykonawcę nie może jednak zmieniać terminów wskazanych w Umowie.
6. Harmonogramem Szczegółowym nie można zmieniać terminów realizacji Harmonogramu Ramowego.
7. Na wniosek Zamawiającego lub Kierownika Zespołu Wykonawcy, Strony mogą podjąć decyzję o zmianie Harmonogramu Szczegółowego.
7.1. Zmiana Harmonogramu Szczegółowego nie będzie wykraczać poza Harmonogram Ramowy.
7.2. Zmiana Harmonogramu Szczegółowego nie stanowi zmiany Umowy.
8. Termin wykonania przedmiotu umowy uważa się za dotrzymany jeżeli najpóźniej w ostatnim dniu tego terminu strony umowy podpiszą protokół odbioru końcowego.
9. Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu, nie później niż na 3 Dni Robocze przed upływem terminu wykonania przedmiotu umowy, instrukcji, certyfikatów, deklaracji, licencji oraz wszelkich innych dokumentów, których przedłożenia zażądał Zamawiający w zapisach SIWZ.
10. Nie przekazanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji w wyżej wskazanym terminie, stanowi podstawę do odmowy podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego co oznacza, że Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce z wykonaniem realizacją przedmiotu umowy.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa