CONTRATO Nº 06/2019

CONTRATO Nº 06/2019

Processo Administrativo Nº 21/19 Dispensa de Licitação Nº 13/19

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU, ESTADO DE SÃO PAULO E A PRESTADORA DE SERVIÇOS XXXX XXXXXX XX XXXXX 34196451802 NOS TERMOS DA LEI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO SOB O REGIME DE DISPENSA.

PREÂMBULO

⮚ CONTRATANTE: A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU, com Sede a Xx. Xxxxxxxxxx Xxxx, xx 000 - Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx/XX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.741.852/0001-57, através de sua Presidente Vereadora XXXXX XXXXX XXXXXX XX XXXXX, 13.213.967-4 SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.000.000-00, doravante denominado CONTRATANTE.

⮚ CONTRATADA: XXXX XXXXXX XX XXXXX 34196451802, com CNPJ nº 32.803.079/0001-85 com endereço à X Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx, 000, Xxxx Xxxxxxxxxxxxx – Xxx Xxxxx/XX, representada por Xxxx Xxxxxx xx Xxxxx, portador do CPF: 000.000.000-00 doravante denominada CONTRATADA.

⮚ FUNDAMENTO: O presente contrato decorre do Processo Administrativo nº 21/19 –Ato do Presidente nº 55/19, por meio de contratação direta por DISPENSA de licitação, com fulcro no Art. 24, inciso I, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, regendo-se pelas cláusulas e condições adiante estabelecidas, bem como da proposta apresentada.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Do Objeto

1.1. Constitui objeto do presente contrato, a prestação de serviço técnico profissional de engenharia para elaboração de laudo técnico quanto ao cumprimento dos serviços realizados e dos materiais empregados especificados no Contrato da Tomada de Preços nº 06/18 da Prefeitura Municipal de Miracatu, objeto de investigação da Comissão Especial de Inquérito nomeada pelo Ato do Presidente nº 20/19 da Câmara Municipal de Miracatu/SP, sito à Rua Washington Luis, nº 200 - bairro Estação, neste município.

1.2. Descrição dos serviços a serem realizados:

- Elaboração de laudo técnico quanto ao cumprimento dos serviços realizados e dos materiais empregados especificados no Contrato referente à pavimentação asfáltica da Rua Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx:

- Demais serviços:

• 1 amostra - Determinação da massa aparente in-situ com emprego do Frasco de areia (BGS/BGTC );

• 1 amostra - Determinação da composição granulométrica em BGS – (DNER 080 ) ;

• 3 amostras - Aberta e Fechamento de Janela , para avalição de matérias existente na base e sub base do pavimento (incluído Grauteamento com asfalto frio )

• 1 amostra - Solos - Coleta de amostra indeformada (Cravação de cilindro de CBR 'IN SITU');

• 1 amostra - Determinação da expansibilidade e do Índice de Suporte Califórnia ( CBR) .

• 1 amostra - Ensaio de Curva Compactação de solo ( NBR 7182 ) No Laboratório (determinação grau de compactação máximo e umidade ótima)

• 1 amostra - Ensaio Grau de Compactação de solo ( NBR 9913 - metodo do cilindro de cravação in situ .

• Mobilização e desmobilização. (transporte de equipamentos na obra)

• Diária Técnica do Profissional responsável pela execução dos serviços (incluído dois técnicos)

Parágrafo Único - Caberá à Contratada o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão- de-obra necessária à perfeita execução dos serviços elencados.

CLÁUSULA SEGUNDA

Do Regime de Execução/Forma de Fornecimento

2.1 O objeto será executado no regime de execução indireta por meio de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

CLÁUSULA TERCEIRA

Dos Preços e Condições de Pagamento

3.1 Pela prestação dos serviços descritos na cláusula primeira e segunda do presente instrumento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ 3.305,00 (Três mil, trezentos e cinco reais).

3.2 - O preço referido no caput inclui, além de mão-de-obra, os materiais e todos os equipamentos necessários à execução do objeto, bem como todas as despesas com transportes, seguros, equipamentos de segurança, impostos e/ou taxas e com outras despesas pertinentes que correrão à conta da CONTRATADA, que responderá pela realização das mesmas independentemente de manifestações do preposto da CONTRATANTE.

3.3 O pagamento será feito, conforme disposto no item 3.1., após o recebimento integral do objeto, e em até 05 (cinco) dias após a apresentação de Nota Fiscal Eletrônica;

3.3 O prazo de pagamento previsto no item acima só vencerá em dia de expediente normal da CONTRATANTE e/ou da cidade de Miracatu/SP, postergando-se, em caso negativo, para o primeiro dia útil subseqüente.

CLÁUSULA QUARTA

Do Reajuste de Preço

4.1. Não haverá reajuste de preços, exceto quando ocorrer algumas das hipóteses previstas no artigo 65, da Lei 8.666/1993 ou em outro dispositivo legal aplicável ao caso.

4.2 Caso haja prorrogação do contrato o índice de correção monetária a ser utilizado será o INPC/IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), ou outro que o fizer às vezes; A correção monetária incidirá apenas uma vez a cada 12 (doze) meses, no ato da prorrogação do contrato.

CLÁUSULA QUINTA

Dos Prazos de Execução e Prorrogação

5.1 De Início: Os serviços contratados deverão ser iniciados, no máximo, dentro de 02 (dois) dias úteis, após a emissão da “Ordem de Serviço”.

5.2 De conclusão: Os serviços contratados deverão ser concluídos e entregues em até 30 (trinta) dias após o início da execução.

5.3 Os prazos previstos nesta cláusula podem ser prorrogados na forma do artigo 57, §1º da Lei 8.666/1993. Os atrasos na execução dos serviços, nos prazos de início e conclusão, somente serão justificáveis quando decorrerem de casos fortuitos, de força maior, desde que comprovados na época oportuna;

5.4 Não será admitida prorrogação desvantajosas para os interesses da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA

Da Dotação Orçamentária

6.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da previsão orçamentária constante do nº 3.3.90.39.00 – Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica.

CLÁUSULA SÉTIMA

Da Garantia

7.1 Não será exigido garantia para a prestação deste contrato.

CLÁUSULA OITAVA

Das Obrigações, Direitos e Responsabilidades da CONTRATADA

8.1. A CONTRATADA se obriga, por meio do presente instrumento a fornecer serviço técnico profissional de engenharia para elaboração de laudo técnico quanto ao cumprimento dos serviços realizados e dos materiais empregados especificados no Contrato da Tomada de Preços nº 06/18 da Prefeitura Municipal de Miracatu, objeto de investigação da Comissão Especial de Inquérito nomeada pelo Ato do Presidente nº 20/19 da Câmara Municipal de Miracatu/SP.

8.2. Fornecer as ferramentas necessárias para o serviço.

8.3. Realizar a limpeza básica da sujeira ocasionada pelo serviço.

8.4. Adotar medidas para evitar o excesso de sujeira durante a execução do serviço;

8.5. Fazer descarte apropriado do material, produtos e resíduos oriundos e utilizados no serviço, de acordo com as normas da legislação vigente;

8.6. Fazer uso responsável dos recursos hídricos;

8.7. Pautar os trabalhos e serviços em respeito às normas ambientais;

8.8. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à Câmara ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto deste Contrato,

diretamente por seu preposto e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, à fiscalização ou acompanhamento feito pela Câmara ou por seu preposto.

8.9. Correrão por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequências de:

8.9.1. Sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão.

8.9.2. Ato ilícito seu, de seus empregados ou de terceiros em tudo que se referir ao objeto deste Contrato.

8.9.3. Acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus ou de terceiros, na obra ou em decorrência dela.

8.10. Fica a CONTRATADA obrigada de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.11. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de materiais empregados.

8.12. Os atrasos na execução dos serviços, nos prazos de início e conclusão, somente serão justificáveis quando decorrerem de casos fortuitos, de força maior, desde que comprovados na época oportuna.

8.13. Durante a execução do contrato, a CONTRATADA deve manter o PREPOSTO e o endereço atualizados, inclusive durante o período de garantia.

8.14. Fornecer toda a documentação de que trata o objeto regularizada junto aos órgãos competentes.

CLÁUSULA NONA

Das obrigações e responsabilidades do CONTRATANTE

9.1. Vistoriar os serviços realizados, conferindo o pleno atendimento das obrigações da CONTRATADA;

9.2.Realizar o pagamento na forma como estipulado nas cláusulas quinta e sexta e suas eventuais modificações.

9.3. Permitir a visita da CONTRATADA nas instalações que são objeto do presente contrato.

9.4. Franquear acesso aos documentos e projetos existentes relativos ao objeto do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA

Da Vigência

10.1 O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

10.2 É vedada a prorrogação do prazo de vigência, salvo por motivo de força maior justificado e aceito pela CONTRATANTE, ou de interesse da CONTRATANTE, ou ainda, para abarcar eventual prorrogação de execução do presente Contrato em decorrência de atraso na obra a ser fiscalizada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Da Rescisão

11.1. Poderá ser motivo de rescisão contratual, as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes.

11.2. Caso o CONTRATANTE não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a

CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas neste Contrato e na Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes.

11.3. A rescisão poderá ser unilateral, amigável (resilição) ou judicial, nos termos e condições previstas no art. 79 da Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes.

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão previstas nos arts. 77 a 80 da lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes.

11.5. Em caso de rescisão do presente contrato por parte do CONTRATANTE não caberá à CONTRATADA direito de qualquer indenização, salvo na hipótese do art. 79, parágrafo 2º, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações subsequentes.

11.6. A rescisão, quando por culpa da CONTRATADA, sujeita a CONTRATADA à multa rescisória na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do contrato existente na data da rescisão, independentemente de outras multas aplicadas à CONTRATADA por infrações anteriores.

11.7. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

11.8. O contrato será rescindido nos demais casos previstos na legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Das Penalidades

12.1. As penalidades pelo descumprimento do contrato a ser firmado estão dispostas nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores

12.2. O descumprimento total ou parcial do ajuste por parte da CONTRATADA ensejará a Câmara a aplicação da multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, podendo também ser aplicadas, cumulativamente, as penalidades de suspensão temporária e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Câmara, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo legal;

12.2.1. Considera-se descumprimento parcial o atraso injustificado superior a 05 (cinco) e inferior a 10 (dez) dias, e/ou a inexecução parcial de uma ou mais das obrigações da CONTRATADA.

12.2.2. Considera-se descumprimento total o atraso injustificado igual ou superior a 10 (dez) dias, e/ou a inexecução total de uma ou mais das obrigações da CONTRATADA;

12.3. Aplica-se multa de mora que será calculada, progressiva e cumulativamente sobre o valor da obrigação não cumprida, nos percentuais:

12.4. Nos atrasos de até 05 (cinco) dias a multa será 1% (um por cento) ao dia.

12.5. Nos atrasos superiores 05 (cinco) dias até 10 (dez) dias a multa será de 2%(dois por cento) ao dia.

12.6. As multas moratórias são independentes, sendo aplicadas cumulativamente, não tendo caráter compensatório, e, portanto, não eximem a Contratada da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que vierem a acarretar.

12.7. As multas serão aplicadas, após regular processo administrativo, assegurado o direito de defesa, será descontada de eventual garantia contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Do Foro

13.1 As dúvidas e/ou divergências contratuais, desde que não previstas expressamente no respectivo contrato e que não extrapolem os limites da Lei, poderão ser solucionados amigavelmente.

13.2 Elegem as partes contratadas o Foro da Comarca de Miracatu/SP, para dirimir todas e quaisquer questões oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

13.3 O presente contrato é regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pelas suas cláusulas e os preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado e a proposta apresentada pela CONTRATADA.

13.4 A CONTRATADA vincula-se à Proposta apresentada, ao Termo de Dispensa nº 13/19, e ao

Processo Administrativo nº 21/19;

E, por assim estarem justas e contratadas as partes por seus representantes legais, assinam o presente feito em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.

Miracatu, 29 de maio de 2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

CNPJ nº 57.741.852/0001-57

Representada por sua Presidente

Exma. Vereadora Sra. Xxxxx Xxxxx Xxxxxx xx Xxxxx

RG nº 13.213.967-4

CPF nº 000.000.000-00

CONTRATANTE

XXXX XXXXXX XX XXXXX 34196451802 CNPJ nº 32.803.079/0001-85 CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: Nome:

Nº CPF: Nº CPF:

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (Contratos)

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU CONTRATADO: XXXX XXXXXX XX XXXXX 34196451802 CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 06/2019

OBJETO: Serviço técnico profissional de engenharia para elaboração de laudo técnico quanto ao cumprimento dos serviços realizados e dos materiais empregados especificados no Contrato da Tomada de Preços nº 06/18 da Prefeitura Municipal de Miracatu, objeto de investigação da Comissão Especial de Inquérito nomeada pelo Ato do Presidente nº 20/19 da Câmara Municipal de Miracatu/SP.

ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*): XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Miracatu, 29 de maio de 2019 GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: XXXXX XXXXX XXXXXX DE MATOS

Cargo: PRESIDENTE

CPF: 030.970.708-00RG: 13.213.967-4 SP

Data de Nascimento:                 

Endereço residencial completo:                             

E-mail institucional: xxxxxx@xxxxxxxx.xx.xxx.xx

E-mail pessoal:                                 Telefone(s): (00) 0000-0000

Assinatura:                       

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pela CONTRATADA:

Nome:                                      Cargo:                                     CPF:                   RG:            

Data de Nascimento:    /   /  

Endereço residencial completo:                          E-mail institucional                                E-mail pessoal:                                 Telefone(s):                                   Assinatura:                                    Advogado:

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.