Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec mora najkasneje v petnajstih (15) dneh po sklenitvi pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednji obliki: Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdelana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca. Bančna garancija mora vsebovati določilo, iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758 Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbe. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, vrednost, kvaliteta in količina (kar naročnik in izvajalec uredita z dodatkom k pogodbi), mora izvajalec, na lastne stroške / v sklopu pogodbene cene, predložiti v roku petnajst (15) dni, od podpisa dodatka k tej pogodbi, novo ustrezno finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska v skladu s spremembo pogodbene cene. V kolikor finančno zavarovanje ni podaljšano do roka, ki ga določi naročnik, ima naročnik pravico unovčiti obstoječe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči v naslednjih primerih, če: izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo; izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe, naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe, naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu); izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika, izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati, izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti, izvajalec naročniku ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, izvajalec naročniku v roku ne izroči novo/podaljšano/spremenjeno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti in potrdilo o plačilu premije za zavarovalno polico, če izvajalec ne predloži novega terminskega plana ali če iz predloženega terminskega plana izhaja, da rok za dokončanje del ne more biti dosežen, če se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik v primopredajnem zapisniku, ugotovljene pomanjkljivosti in/ali napake ne odpravijo. izvajalec ni poplačal potrjenih obveznosti do podizvajalcev, v drugih primerih, kot to določa pogodba.
Appears in 2 contracts
Samples: Izvedbi Javnega Naročila, www.kranj.si
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec V roku osem (8) delovnih dni po podpisu pogodbe mora najkasneje v petnajstih prodajalec predložiti instrument finančnega zavarovanja (15) dneh po sklenitvi pogodbe naročniku izročiti originalno brezpogojno, nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednji obliki: Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznostiunovčljivo na prvi poziv, izdelana izdelano po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca. Bančna garancija mora vsebovati določilo, iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758 Predložitev finančnega zavarovanja ) ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, sicer lahko kupec brez kakršnih koli obveznosti do prodajalca odstopi od pogodbe. Instrument finančnega zavarovanja mora veljati 120 dni po roku veljavnosti pogodbe. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok spremenijo roki, se mora temu primerno spremeniti instrument finančnega zavarovanja oziroma podaljšati njegova veljavnost. V primeru, da prodajalec kupcu ne izroči instrumenta zavarovanja, je kupec upravičen zadržati del sredstev v višini vrednosti finančnega zavarovanja (10% pogodbene vrednosti z DDV) še toliko časa, kolikor bi bila veljavnost finančnega zavarovanja. Zadržano plačilo se ne obrestuje. Finančno zavarovanje lahko kupec unovči v naslednjih primerih, ko se šteje, da prodajalec ni dobro izvedel svojih obveznosti oz. so ostali razlogi za izvedbo pogodbenih delprenehanje pogodbenega razmerja, vrednost, kvaliteta in količina (kar naročnik in izvajalec uredita z dodatkom k pogodbi), mora izvajalec, na lastne stroške / v sklopu pogodbene cene, predložiti v roku petnajst (15) dni, od podpisa dodatka k tej pogodbi, novo ustrezno finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le tega, ki narekujejo unovčitev finančnega zavarovanja: • če prodajalec dobave ne opravlja v skladu s spremembo pogodbenega roka pogodbenimi zahtevami ali s tehničnimi specifikacijami; • če kupec razdre pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani prodajalca ali večkratno ponavljajoče dobave blaga pomanjkljive/slabe kakovosti; • če prodajalec objavi nesolventnost, prisilno poravnavo xxx xxxxxx; • če prodajalec krši zaupnost podatkov; • če ob izteku veljavnosti obstoječega finančnega zavarovanja pred iztekom veljavnosti pogodbe z morebitnimi aneksi, ne predloži novega finančnega zavarovanja v ustrezni obliki, višini in roku trajanja; • če prodajalec brez dogovora s kupcem odstopi od pogodbe/posameznega naročila in razlogi za izvedbo del, oziroma novo to niso na kupčevi strani. Kupec lahko finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa prodajalca o tem, da ga je uveljavil, obvestiti pisno po elektronski ali klasični pošti. Če kupčeva škoda presega znesek finančnega zavarovanja, lahko kupec zahteva razliko povrnitve nastale škode od prodajalca v skladu s spremembo pogodbene ceneceloti. V kolikor finančno zavarovanje ni podaljšano do roka, ki ga določi naročnik, ima naročnik pravico unovčiti obstoječe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje Instrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik kupec lahko unovči v naslednjih primerihunovči, če: izvajalec če prodajalec svojih obveznosti do naročnika kupca ne izpolni skladno s to pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu količini in roku roku, ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo; izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe, naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe, naročnik med izvajanjem del ugotoviprimeru, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu); izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je prodajalec ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika, izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati, izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti, izvajalec naročniku ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, izvajalec naročniku v roku ne izroči novo/podaljšano/spremenjeno finančno zavarovanje za dobro izvedbo izpolni svojih pogodbenih obveznosti, zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti in potrdilo o plačilu premije za zavarovalno policozaradi tega, če izvajalec ne predloži novega terminskega plana ali če iz predloženega terminskega plana izhaja, da rok za dokončanje del ne more biti dosežen, če ker se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik v primopredajnem zapisniku, ugotovljene pomanjkljivosti in/ali napake ne odpravijo. izvajalec ni poplačal potrjenih obveznosti do podizvajalcev, v drugih primerih, kot to določa pogodbaje nad njim začel postopek zaradi insolventnosti.
Appears in 2 contracts
Samples: www.luka-kp.si, www.luka-kp.si
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec mora Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v petnajstih 10 (15desetih) dneh po sklenitvi pogodbe od podpisa pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednji obliki: Bančna garancija višini 10 % od skupne (petletne) vrednosti pogodbe z DPZP za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdelana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod štcelotno obdobje trajanja naročila. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca. Bančna garancija V ta namen mora vsebovati določilo, iz katerega jasno izhajaponudnik v ponudbeno dokumentaciji predložiti izjavo ponudnika, da za bo v 10 (desetih) dneh od podpisa pogodbe naročniku predložil bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758 Predložitev finančnega zavarovanja oziroma zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj v višini 10 % (deset odstotkov) končne pogodbene vrednosti z DDV za veljavnost te pogodbecelotno obdobje trajanja naročila, z veljavnostjo najmanj 30 dni po roku za izpolnitev ponudnikovih pogodbenih obveznosti. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih delnaročila podaljša, vrednost, kvaliteta in količina (kar naročnik in izvajalec uredita z dodatkom k pogodbi), mora izvajalec, na lastne stroške / v sklopu pogodbene cene, predložiti v roku petnajst (15) dni, od podpisa dodatka k tej pogodbi, novo je potrebno temu ustrezno finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska v skladu s spremembo pogodbene cenepodaljšati veljavnost garancije. V kolikor finančno zavarovanje ni podaljšano do roka, ki ga določi naročnik, ima naročnik pravico unovčiti obstoječe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči v naslednjih primerihvnovči, če: če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu količini in roku (kritje pravočasnosti izvedbe). Garancijo unovči tudi za kritje zapadlih obveznosti izvajalca do podizvajalcev in kooperantov, ki sodelujejo pri izvedbi naročila, če izvajalec teh obveznosti ne poravna. Finančno zavarovanje mora biti nepreklicno in brezpogojno vnovčljivo na prvi poziv ter mora biti izdano po vzorcu iz razpisne dokumentacije (OBRAZEC št. 9), sicer bo ponudba izločena iz postopka oddaje javnega naročila. V primeru, da ponudnik v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo; izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbeponudbi nastopa skupaj s podizvajalci, naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbemora garancija, ki jo ponudnik izda naročniku za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti kriti tudi obveznosti ponudnika do njegovih podizvajalcev. V primeru, da naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu); izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika, izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati, izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti, izvajalec naročniku ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, izvajalec naročniku v roku ne izroči novo/podaljšano/spremenjeno finančno zavarovanje trajanjem veljavnosti garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zavarovalno polico za garancijo vnovči, je izvajalec dolžan naročniku v desetih (10) dneh do vnovčenja izročiti novo garancijo. Finančno zavarovanje odgovornosti in potrdilo o plačilu premije za zavarovalno policolahko naročnik unovči v naslednjih primerih: če se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo; če izvajalec naročniku ne predloži novega terminskega plana preda podaljšanja garancije v skladu s pogodbo; če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitve na strani izvajalca; če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude; če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov; v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali če iz predloženega terminskega plana izhajadrugega postopka, da rok za dokončanje del ne more biti doseženkaterega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, če se na zahtevo naročnikapodoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v primernem roku, ki ga določi naročnik v primopredajnem zapisniku, ugotovljene pomanjkljivosti in/ali napake ne odpravijo. izvajalec ni poplačal potrjenih obveznosti do podizvajalcev, v drugih primerih, kot to določa pogodbakateri ima ponudnik sedež.
Appears in 1 contract
Samples: www.zd-ms.si
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec mora izvajalec najkasneje v petnajstih (15) desetih dneh po sklenitvi od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednji obliki: Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdelana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca758 ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice. Bančna garancija Finančno zavarovanje mora vsebovati določilo, določilo iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758 Predložitev 758. 10% skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV od začetka veljavnosti pogodbe do 30 dni po roku za izpolnitev vseh obveznosti po tej pogodbi V kolikor se rok za izpolnitev obveznosti zaradi kakršnihkoli vzrokov podaljša, mora izvajalec pred potekom veljavnega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbe. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih delobveznosti, vrednost, kvaliteta in količina (kar naročnik in izvajalec uredita z dodatkom k pogodbi), mora izvajalec, na lastne stroške / v sklopu pogodbene cene, predložiti v roku petnajst (15) dni, od podpisa dodatka k tej pogodbi, dostaviti novo ustrezno finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska v skladu s spremembo pogodbene cene. V kolikor finančno zavarovanje ni podaljšano do roka, ki ga določi naročnik, ima naročnik pravico unovčiti obstoječe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči v naslednjih primerih, če: izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo; izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe, naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe, naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu); izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika, izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati, izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti, izvajalec naročniku ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, izvajalec naročniku v roku ne izroči novo/podaljšano/spremenjeno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zavarovalno polico za z novim datumom veljavnosti. Naročnik lahko unovči finančno zavarovanje odgovornosti in potrdilo o plačilu premije za zavarovalno polico, v naslednjih primerih: če izvajalec dela ne predloži novega terminskega plana opravi v skladu z zahtevami pogodbe in prilogami pogodbe; če naročnik razdre pogodbo zaradi kršitev ali če iz predloženega terminskega plana izhaja, da rok za dokončanje del ne more biti dosežen, zamude na strani izvajalca; če se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik v primopredajnem zapisnikunaročnik, ugotovljene pomanjkljivosti in/ali napake ne odpravijo. ; če izvajalec ni poplačal potrjenih objavi insolventnost, prisilno xxxxxxxxx xxx xxxxxx; če izvajalec krši zaupnost podatkov; če izvajalec brez dogovora z naročnikom odstopi od pogodbe in razlogi za to niso na naročnikovi strani; če izvajalec naročniku pravočasno ne izroči novega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti do podizvajalcev, (v kolikor je to potrebno skladno z drugim odstavkom tega člena); v drugih primerih, kot to določa pogodba. Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa izvajalca o tem, da ga je uveljavil, obvestiti elektronsko ali pisno po pošti, najkasneje tri dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo. Če naročnikova škoda presega znesek finančnega zavarovanja, lahko naročnik zahteva razliko povrnitve nastale škode od izvajalca v celoti.
Appears in 1 contract
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec mora najkasneje v petnajstih (15) dneh po sklenitvi pogodbe naročniku izročiti Kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo moral izbrani ponudnik predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (skladno z OBR - 11 v razpisni dokumentaciji) ali ustrezno kavcijsko zavarovanje kot ali depozit. Zahtevana višina finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je 10 % od pogodbene vrednosti (z DDV). Izbrani ponudnik bo moral predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednji obliki: Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdelana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca. Bančna garancija mora vsebovati določilo, iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758 Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbe. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, vrednost, kvaliteta in količina (kar naročnik in izvajalec uredita z dodatkom k pogodbi), mora izvajalec, na lastne stroške / v sklopu pogodbene cene, predložiti v roku petnajst (15) dnidni po podpisu pogodbe. Pogodba postane veljavna pod pogojem, od podpisa dodatka k tej pogodbi, novo ustrezno finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska v skladu s spremembo pogodbene cene. V kolikor finančno zavarovanje ni podaljšano do roka, ki ga določi naročnik, ima naročnik pravico unovčiti obstoječe da ponudnik predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči v primeru, če ponudnik svoje obveznosti iz pogodbe ne opravi v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in rokih. Ponudnik priloži k ponudbi žigosan in s strani zakonitega zastopnika podpisan obrazec »Vzorec bančne xxxxxxxxx za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti« (OBR - 11). Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči v naslednjih primerih, če: izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo; izvajalec mora veljati še najmanj trideset (30) dni po svoji krivdi odstopi od pogodbe, naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe, naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu); izvajalec naročniku povzroči škodoroku, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnikadoločen za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti oz. do datuma, ko izvajalec preda naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati, izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti, izvajalec naročniku ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja veljavno bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi. Kot zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku mora izbrani ponudnik predložiti bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku (skladno z OBR – 12 v razpisni dokumentaciji) ali ustrezno kavcijsko zavarovanje po končanju vseh pogodbenih del, in sicer v višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV), z veljavnostjo trajanja garancijske dobe, plus še trideset (30) dni. Ponudnik priloži k ponudbi s strani zakonitega zastopnika podpisan in žigosan »Vzorec bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku« (OBR – 12). Za vse bančne garancije velja, izvajalec naročniku v roku ne izroči novo/podaljšano/spremenjeno da morajo biti nepreklicne, brezpogojne in plačljive na prvi poziv ter morajo biti izdane po vzorcih iz razpisne dokumentacije. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila. Pri skupni ponudbi finančna zavarovanja preda nosilec posla. Pri ponudbi s podizvajalci finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti in potrdilo o plačilu premije za zavarovalno polico, če izvajalec ne predloži novega terminskega plana ali če iz predloženega terminskega plana izhaja, da rok za dokončanje del ne more biti dosežen, če se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik v primopredajnem zapisniku, ugotovljene pomanjkljivosti in/ali napake ne odpravijo. izvajalec ni poplačal potrjenih obveznosti do podizvajalcev, v drugih primerih, kot to določa pogodbapreda glavni izvajalec.
Appears in 1 contract
Samples: www.simbio.si
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec mora najkasneje v petnajstih (15) dneh po sklenitvi pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje kot finančno Kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo moral izbrani ponudnik predložiti v naslednji obliki: Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdelana po Enotnih pravilih za garancije na poziv originalu tri (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca. Bančna garancija mora vsebovati določilo, iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758 Predložitev finančnega zavarovanja 3) menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj s pooblastilom za veljavnost te pogodbe. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok izpolnitev in unovčenje in tri (3) kom bianco menic za dobro izvedbo pogodbenih del, vrednost, kvaliteta obveznosti (podpisane in količina (kar naročnik žigosane). Zahtevana višina finančnega zavarovanja je 10 % od skupne pogodbene vrednosti z vključenim DDV. Ponudnik bo moral predložiti menične izjave in izvajalec uredita z dodatkom k pogodbi), mora izvajalec, na lastne stroške / v sklopu pogodbene cene, predložiti menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku petnajst (15) dnidni po podpisu pogodbe. Pogodba postane veljavna pod pogojem, od podpisa dodatka k tej pogodbi, novo ustrezno da ponudnik v tem roku predloži zahtevano finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska v skladu s spremembo pogodbene cenezavarovanje. V kolikor finančno zavarovanje ni podaljšano do roka, ki ga določi naročnik, ima naročnik pravico unovčiti obstoječe finančno zavarovanje Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznostiobveznosti lahko naročnik unovči v primeru, če ponudnik svoje obveznosti iz pogodbe ne opravi v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in rokih. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči v naslednjih primerih, če: izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo; izvajalec mora veljati še najmanj trideset (30) dni po svoji krivdi odstopi od pogodbe, naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe, naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu); izvajalec naročniku povzroči škodoroku, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnikadoločen za izvedbo del oz. do datuma, ko izvajalec preda naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati, izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti, izvajalec naročniku ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja veljavno bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi. Kot zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem rokuroku mora izbrani ponudnik predložiti bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku (skladno z OBR – 13 v razpisni dokumentaciji) po končanju vseh pogodbenih del, izvajalec naročniku in sicer v višini 5 % končne skupne pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo trajanja garancijskega roka, plus še trideset (30) dni. Ponudnik priloži k ponudbi podpisan in žigosan vzorec bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku ne izroči novo/podaljšano/spremenjeno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti(OBR - 13), zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti s strani zakonitega zastopnika. Za vse bančne garancije velja, da morajo biti nepreklicne, brezpogojne in potrdilo o plačilu premije za zavarovalno policoplačljive na prvi poziv ter morajo biti izdane po vzorcih iz razpisne dokumentacije. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila. Bančne garancije, če izvajalec ki jih ponudnik ne predloži novega terminskega plana ali če na priloženih vzorcih iz predloženega terminskega plana izhajarazpisne dokumentacije, da rok po vsebini ne smejo bistveno odstopati od vzorcev iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za dokončanje del ne more biti doseženizplačilo, če se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik v primopredajnem zapisniku, ugotovljene pomanjkljivosti in/ali napake ne odpravijo. izvajalec ni poplačal potrjenih obveznosti do podizvajalcev, v drugih primerihkrajših rokov, kot to določa pogodbajih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko. Pri ponudbi s podizvajalci garancijo predloži ponudnik kot glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa nosilec posla.
Appears in 1 contract
Samples: Izvedbi Javnega Naročila
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec mora najkasneje v petnajstih (15) dneh po sklenitvi pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednji obliki: Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdelana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca. Bančna garancija mora vsebovati določilo, iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758 Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbe. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, vrednost, kvaliteta in količina (kar naročnik in izvajalec uredita z dodatkom k pogodbi), mora izvajalec, na lastne stroške / v sklopu pogodbene cene, predložiti v roku petnajst (15) dni, od podpisa dodatka k tej pogodbi, novo ustrezno finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska v skladu s spremembo pogodbene cene. V kolikor finančno zavarovanje ni podaljšano do roka, ki ga določi naročnik, ima naročnik pravico unovčiti obstoječe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči v naslednjih primerih, če: izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo; izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe, naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe, naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu); izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika, izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati, izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti, izvajalec naročniku ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, izvajalec naročniku v roku ne izroči novonovega/podaljšanopodaljšanega/spremenjeno finančno zavarovanje spremenjenega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zavarovalno polico zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti in splošne odgovornosti, potrdilo o plačilu premije za zavarovalno policopolico ter potrdila o kritju, če izvajalec ne predloži novega terminskega plana ali če iz predloženega terminskega plana izhaja, da rok za dokončanje del ne more biti dosežen, če se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik v primopredajnem zapisniku, ugotovljene pomanjkljivosti in/ali napake ne odpravijo. , izvajalec ni poplačal potrjenih obveznosti do podizvajalcev, v primeru drugih primerihkršitev obveznosti izvajalca, kot določenih s to določa pogodbapogodbo.
Appears in 1 contract
Samples: Izvedbi Javnega Naročila
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec mora najkasneje Za: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika Datum: ……(vpiše se datum izdaje) ŠTEVILKA GARANCIJE (vpiše se številka garancije) GARANT (vpiše se ime in naslov v petnajstih kraju izdaje, razen če sta že navedena v glavi) NAROČNIK: (15vpiše se ime in naslov naročnika garancije) dneh po sklenitvi OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika iz pogodbe naročniku izročiti bančno št. ………….z dne , sklenjene med naročnikom te garancije in upravičencem, s katero se je naročnik med drugim zavezal, da bo izvedel gradbena dela skladno z zahtevami javnega naročila »Odvajanje in čiščenje v porečju Kolpe - občina Metlika« (v nadaljevanju: osnovna obveznost). Skladno z zgoraj navedeno pogodbo je naročnik upravičencu za zavarovanje izpolnitve zgoraj navedene osnovne obveznosti, dolžan predložiti garancijo ali kavcijsko zavarovanje kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednji oblikivrednosti EUR. ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov navede se SWIFT naslova garanta KRAJ PREDLOŽITVE: Bančna garancija ………………(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.) Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za dobro izvedbo pogodbenih obveznostiplačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, izdelana podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svoje osnovne obveznosti iz osnovnega posla. Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po Enotnih pravilih tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za garancije Garancije na poziv Poziv (EPGP), ) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca. Bančna garancija mora vsebovati določilo, iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758 Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbe. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, vrednost, kvaliteta in količina (kar naročnik in izvajalec uredita z dodatkom k pogodbi), mora izvajalec, na lastne stroške / v sklopu pogodbene cene, predložiti v roku petnajst (15) dni, od podpisa dodatka k tej pogodbi, novo ustrezno finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska v skladu s spremembo pogodbene cene. V kolikor finančno zavarovanje ni podaljšano do roka, ki ga določi naročnik, ima naročnik pravico unovčiti obstoječe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči v naslednjih primerih, če: izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo; izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe, naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe, naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu); izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika, izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati, izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti, izvajalec naročniku ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, izvajalec naročniku v roku ne izroči novo/podaljšano/spremenjeno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti in potrdilo o plačilu premije za zavarovalno polico, če izvajalec ne predloži novega terminskega plana ali če iz predloženega terminskega plana izhaja, da rok za dokončanje del ne more biti dosežen, če se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik v primopredajnem zapisniku, ugotovljene pomanjkljivosti in/ali napake ne odpravijo. izvajalec ni poplačal potrjenih obveznosti do podizvajalcev, v drugih primerih, kot to določa pogodba.
Appears in 1 contract
Samples: www.metlika.si
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec mora najkasneje v petnajstih (15) dneh po sklenitvi pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednji obliki: Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdelana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca. Bančna garancija mora vsebovati določilo, iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758 Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbe. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, vrednost, kvaliteta in količina (kar naročnik in izvajalec uredita z dodatkom k pogodbi), mora izvajalec, na lastne stroške / v sklopu pogodbene cene, predložiti v roku petnajst (15) dni, od podpisa dodatka k tej pogodbi, novo ustrezno finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska v skladu s spremembo pogodbene cene. V kolikor finančno zavarovanje ni podaljšano do roka, ki ga določi naročnik, ima naročnik pravico unovčiti obstoječe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči v naslednjih primerih, če: izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo; izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe, naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe, naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu); izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika, izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati, izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti, izvajalec naročniku ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, izvajalec naročniku v roku ne izroči novonovega/podaljšanopodaljšanega/spremenjeno finančno zavarovanje spremenjenega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zavarovalno polico zavarovalne police za zavarovanje splošne odgovornosti in gradbeno zavarovanje, potrdilo o plačilu premije obeh premij za zavarovalno policozavarovalni polici ter potrdil o kritju, če izvajalec ne predloži novega terminskega plana ali če iz predloženega terminskega plana izhaja, da rok za dokončanje del ne more biti dosežen, če se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik v primopredajnem zapisniku, ugotovljene pomanjkljivosti in/ali napake ne odpravijo. , izvajalec ni poplačal potrjenih obveznosti do podizvajalcev, v primeru drugih primerihkršitev obveznosti izvajalca, kot določenih s to določa pogodbapogodbo.
Appears in 1 contract
Samples: Izvedbi Javnega Naročila
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec mora najkasneje Ponudnik, ki bo izbran kot najugodnejši in s katerim bo sklenjena pogodba, bo moral naročniku v petnajstih (15) dneh roku največ 8 delovnih dni po sklenitvi pogodbe naročniku izročiti predložiti originalno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednji obliki: Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdelana ki mora vsebinsko in pomensko ustrezati priloženemu vzorcu. Finančno zavarovanje se bo zahtevalo v višini 10 % od pogodbene vrednosti z DDV. Finančno zavarovanje mora biti veljavno najmanj do 30. 8. 2021. V primeru, da se rok sporazumno podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja finančnega zavarovanja. Unovčitev finančnega zavarovanja je upravičena v naslednjih primerih in višinah: Če izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ne izvede v pogodbeno določenem roku. V višini pripadajoče pogodbene kazni. V kolikor višina ni zadostna, se upoštevajo določbe iz 14. člena te pogodbe. Unovčitev finančnega zavarovanja v tem primeru ni pogojena s pravočasnim obračunom pogodbene kazni. Če izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ne izvede v ustrezni kvaliteti. V višini: - stroškov dokončanja po Enotnih pravilih tretji osebi in/ali - manjvrednosti izvedenih storitev in - vse škode, ki jo je dodatno utrpel naročnik (odvetniški stroški ipd.). Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe. Ponudniki k ponudbeni dokumentaciji priložijo le potrjen vzorec. s čimer potrjujejo, da se strinjajo z zahtevami v zvezi s finančnim zavarovanjem za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Za: Občina Grosuplje, Xxxxxxxx xxxxx 0, 1290 Grosuplje Datum: (vpiše se datum izdaje) OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslov garanta) DATUM VELJAVNOSTI: DD.MM.LL (vpiše se datum zapadlosti garancije) Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na poziv datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu. Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP), ) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca. Bančna garancija mora vsebovati določilo, iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758 Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbe. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, vrednost, kvaliteta in količina (kar naročnik in izvajalec uredita z dodatkom k pogodbi), mora izvajalec, na lastne stroške / v sklopu pogodbene cene, predložiti v roku petnajst (15) dni, od podpisa dodatka k tej pogodbi, novo ustrezno finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska v skladu s spremembo pogodbene cene. V kolikor finančno zavarovanje ni podaljšano do roka, ki ga določi naročnik, ima naročnik pravico unovčiti obstoječe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči v naslednjih primerih, če: izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo; izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe, naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe, naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu); izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika, izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati, izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti, izvajalec naročniku ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, izvajalec naročniku v roku ne izroči novo/podaljšano/spremenjeno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti in potrdilo o plačilu premije za zavarovalno polico, če izvajalec ne predloži novega terminskega plana ali če iz predloženega terminskega plana izhaja, da rok za dokončanje del ne more biti dosežen, če se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik v primopredajnem zapisniku, ugotovljene pomanjkljivosti in/ali napake ne odpravijo. izvajalec ni poplačal potrjenih obveznosti do podizvajalcev, v drugih primerih, kot to določa pogodba.Garant
Appears in 1 contract
Samples: www.grosuplje.si
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec mora Ponudnik je dolžan najkasneje v petnajstih 15 (15petnajst) dneh dni po sklenitvi pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko za zavarovanje kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v naslednji obliki: Bančna garancija predložiti naročniku 1 bianko menico z menično izjavo z veljavnostjo 30 dni po roku za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdelana po Enotnih pravilih za garancije na poziv dokončanje izvedbe naročila. Naročnik bo zavarovanje unovčil do višine največ 10% pogodbene vrednosti (EPGPz DDV), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca. Bančna garancija mora vsebovati določilo, iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758 Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbe. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, vrednost, kvaliteta in količina (kar naročnik in izvajalec uredita z dodatkom k pogodbi), mora izvajalec, na lastne stroške / v sklopu pogodbene cene, predložiti v roku petnajst (15) dni, od podpisa dodatka k tej pogodbi, novo ustrezno finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska v skladu s spremembo pogodbene cene. V kolikor finančno zavarovanje ni podaljšano do roka, ki ga določi naročnik, ima naročnik pravico unovčiti obstoječe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči v naslednjih primerih, če: izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo; v primeru nekvalitetne izvedbe del in dobave nekvalitetnih in neustreznih materialov in opreme po pogodbi, izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe, naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe, naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu); izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika, izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati, izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti, izvajalec naročniku v roku ne izroči vsebinsko ustrezne police za zavarovanje splošne civilne odgovornosti, izvajalec naročniku ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja ustrezne bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, izvajalec naročniku v roku ne izroči novo/podaljšano/spremenjeno finančno zavarovanje primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del v smislu te pogodbe; za dobro poravnavo stroškov in škode, ki bi nastala z nepravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti in potrdilo o plačilu premije za zavarovalno policodel, če izvajalec ne predloži novega terminskega plana ali če iz predloženega terminskega plana izhaja, da rok za dokončanje del ne more biti dosežen, če se na zahtevo naročnika, v primernem rokudostavi podaljšanja veljavnosti garancije do roka, ki ga določi naročnik se opredeli v primopredajnem zapisniku, ugotovljene pomanjkljivosti in/ali napake ne odpravijo. izvajalec ni poplačal potrjenih obveznosti do podizvajalcev, aneksu k pogodbi v primeru sporazumnega podaljšanja roka; v drugih primerih, kot to določa pogodbapogodba v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del v smislu te pogodbe; Če se bo rok za izvedbo naročila podaljšal, bo potrebno temu ustrezno podaljšati tudi veljavnost garancije.
Appears in 1 contract
Samples: www.krsko.si
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec mora ob podpisu oziroma najkasneje v petnajstih (15) dneh po sklenitvi roku 10 dni od obojestranskega podpisa pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednji obliki: Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdelana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod štvišini 10 % od pogodbene vrednosti z vključenim DDV. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca. Bančna garancija mora vsebovati določilo, iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758 Predložitev finančnega zavarovanja Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbezačetek veljavnosti pogodbe in mora veljati vsaj še 60 dni po poteku roka za dokončanje del. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, podaljša ali se je povišala skupna pogodbena vrednost, kvaliteta in količina (kar naročnik in mora izvajalec uredita z dodatkom temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma podaljšati njegovo veljavnost. Dodatek k pogodbi)izdanemu instrumentu finančnega zavarovanja, katerega vsebina je podaljšanje veljavnosti ali povišanje skupne pogodbene vrednosti, mora izvajalec, na lastne stroške / v sklopu pogodbene cene, predložiti v roku petnajst (15) dni, od podpisa dodatka k tej pogodbi, novo ustrezno finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska v skladu s spremembo pogodbene cene. V kolikor finančno zavarovanje ni podaljšano do roka, ki ga določi naročnik, ima naročnik pravico unovčiti obstoječe finančno zavarovanje pred potekom veljavnosti že predloženega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno Predložitev dodatka je pogoj za veljavnost dogovora o podaljšanju pogodbenega roka oziroma dogovora o povišanju skupne pogodbene vrednosti V primerih zamud, za katere je v tej pogodbi določena pogodbena kazen, se prvenstveno obračuna pogodbena kazen, na način določen v 14. členu te pogodbe, zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik pa se lahko unovči v naslednjih primerih, če: izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni ob nadaljevanju zamude ali za primer kršitev skladno s pogodbotem členom pogodbe. Naročnik mora izvajalca najprej pisno obvestiti o kršitvi oz. zamudi, mu postaviti rok za odpravo kršitve. Če kršitev v dogovorjeni kvalitetipodanem roku ni odpravljena, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo; so izpolnjeni vsi pogoji za unovčitev zavarovanja. Če izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe, naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe, naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjektiz razlogov, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu); izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu niso na strani naročnika, izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati, izvajalec v rokuzamuja z deli na kritičnih točkah glede na podroben izvedbeni terminski plan, ki ga določi pripravi izvajalec, potrdi pa naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivostiveč kot dvajset (20) koledarskih dni, izvajalec naročniku ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, izvajalec naročniku v roku ne izroči novo/podaljšano/spremenjeno lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zavarovalno polico izvajalcu obračuna izvedena dela in odstopi od pogodbe s pisno izjavo, poslano priporočeno s povratnico na naslov izvajalca. Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za zavarovanje odgovornosti in potrdilo o plačilu premije za zavarovalno polico, dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru: - če izvajalec ne predloži novega terminskega plana bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali - če iz predloženega terminskega plana izhajaizvajalec ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali - če izvajalec ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali - če izvajalec ne bo pravilno in kakovostno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali - če bo izvajalec prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti ali - če izvajalec naročniku ne izroči finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku V kolikor bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, da rok bo moral ponudnik naročniku v roku 10 (desetih) dni od unovčenja zavarovanja predložiti novo zavarovanje za dokončanje del ne more biti dosežen, če se na zahtevo naročnika, dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primernem roku, ki ga določi naročnik v primopredajnem zapisniku, ugotovljene pomanjkljivosti in/ali napake ne odpravijo. izvajalec ni poplačal potrjenih obveznosti do podizvajalcev, v drugih primerih, enaki višini in z enako končno veljavnostjo kot to določa pogodbaprvotno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Appears in 1 contract
Samples: Dogovor O Oddaji Skupne Ponudbe
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec mora najkasneje v petnajstih (15) dneh po sklenitvi pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednji obliki: Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdelana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca. Bančna garancija mora vsebovati določilo, iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758 Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbe. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, vrednost, kvaliteta in količina del (kar naročnik in izvajalec uredita z dodatkom k pogodbi), mora izvajalec, na lastne stroške / v sklopu pogodbene cene, predložiti v roku petnajst (15) dni, od podpisa dodatka k tej pogodbi, novo ali podaljšano ustrezno finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo deldel (razen v primeru, ko se pogodbeni rok podaljša za manj kot 30 dni), oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska v skladu s spremembo pogodbene cene. V kolikor finančno zavarovanje ni podaljšano do roka, ki ga določi naročniknaročnik oz. ni ustrezno spremenjena višina garantiranega zneska, ima naročnik pravico unovčiti obstoječe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči v naslednjih primerih, če: izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo; izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe, naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe, ; naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu); izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika, ; izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati, ; izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti, ; izvajalec naročniku ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ; izvajalec naročniku v roku ne izroči novo/podaljšano/spremenjeno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti in potrdilo o plačilu premije za zavarovalno polico, ; če izvajalec ne predloži novega terminskega plana ali če iz predloženega terminskega plana izhaja, da rok za dokončanje del ne more biti dosežen, če se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik v primopredajnem zapisniku, ugotovljene pomanjkljivosti in/ali napake ne odpravijo. ; izvajalec ni poplačal potrjenih obveznosti do podizvajalcev; v primeru drugih kršitev obveznosti izvajalca, v drugih primerih, kot določenih s to določa pogodbapogodbo.
Appears in 1 contract
Samples: Izvedbi Javnega Naročila
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec mora Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v petnajstih 25 (15petindvajsetih) koledarskih dneh po sklenitvi pogodbe podpisu okvirnega sporazuma, kot pogoj za veljavnost okvirnega sporazuma, izročiti naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (tri (3) bianco menice z menično izjavo in pooblastilom) v naslednji obliki: Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdelana po Enotnih pravilih za garancije vrednosti 10 % okvirnega sporazuma (brez DDV). V ta namen mora ponudnik na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca. Bančna garancija mora vsebovati določilo, iz katerega jasno izhajanaročnika predložiti izjavo ponudnika, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv bo v 25 (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758 Predložitev finančnega zavarovanja petindvajsetih) koledarskih dneh od podpisa okvirnega sporazuma naročniku predložil bianco menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbe. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, vrednost, kvaliteta in količina v višini 10 % (kar naročnik in izvajalec uredita z dodatkom k pogodbibrez DDV), mora izvajalec, na lastne stroške / v sklopu pogodbene cene, predložiti v roku petnajst (15) dni, od podpisa dodatka k tej pogodbi, novo ustrezno finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska v skladu s spremembo pogodbene ceneveljavnostjo do 31. V kolikor finančno zavarovanje ni podaljšano do roka, ki ga določi naročnik, ima naročnik pravico unovčiti obstoječe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti1. 2022. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči v naslednjih primerihunovči, če: če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno z okvirnim sporazumom, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku (kritje pravočasnosti izvedbe). V primeru, da ponudnik v ponudbi nastopa skupaj s pogodbopodizvajalci, mora finančno zavarovanje, ki ga ponudnik izda naročniku za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti kriti tudi obveznosti ponudnika do njegovih podizvajalcev. Menična izjava mora biti sestavljena v skladu z vzorcem iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (priloga št. 7). Ponudnikova predložena menična izjava ne sme bistveno odstopati od vzorca in ne sme vsebovati dodatnih pogojev. Naročnik bo menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovčil do zneska največ 10% vrednosti okvirnega sporazuma, v € brez DDV, če: - izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno z okvirnim sporazumom, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo; , - izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbeokvirnega sporazuma, - naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbeokvirnega sporazuma, - izvajalec zamuja in naročnik med izvajanjem del ugotoviuveljavlja pogodbeno kazen, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu); - izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika, - izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati, - zavrne sklenitev aneksa k okvirnem sporazumu v skladu z določbami navodil ponudnikom, - se bo tekom izvedbe okvirnega sporazuma več kot dvakrat zgodilo, da bi izvajalec v rokujavno naročilo izvajal s podizvajalci, ki ga določi naročnikniso priglašeni ali s podizvajalci, ne odpravi morebitnih pomanjkljivostikaterih nominacijo je naročnik zavrnil, izvajalec naročniku ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, izvajalec naročniku v roku ne izroči novo/podaljšano/spremenjeno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti in potrdilo o plačilu premije za zavarovalno polico, če - izvajalec ne predloži novega terminskega plana spoštuje predpisov s področja delovnega in socialnega prava, - bo izvajalec kršil zaupnost podatkov, - v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali če iz predloženega terminskega plana izhajadrugega postopka, da rok za dokončanje del ne more biti doseženkaterega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, če se na zahtevo naročnikapodoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v primernem roku, ki ga določi kateri ima izvajalec sedež - naročnik v primopredajnem zapisniku, ugotovljene pomanjkljivosti pri ponudniku ugotovi nepravilnosti pri izpolnjevanju obveznosti okvirnega sporazuma (prevzem in/ali napake ne odpravijo. izvajalec ni poplačal potrjenih obveznosti do podizvajalcev, v drugih primerih, kot to določa pogodbapraznjenje mulja na nedogovorjenih/nedovoljenih mestih,…).
Appears in 1 contract
Samples: www.kpv.si
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec mora Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v petnajstih 10 (15desetih) dneh po sklenitvi pogodbe od podpisa okvirnega sporazuma za posamezen sklop, kot pogoj za veljavnost okvirnega sporazuma, izročiti naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje kot finančno za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od skupne ponudbene vrednosti (z DDV) posameznega sklopa. V ta namen mora ponudnik v ponudbeni dokumentaciji predložiti izjavo ponudnika, da bo v 10 (desetih) dneh od podpisa okvirnega sporazuma za posamezen sklop naročniku predložil bančno garancijo oz. zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednji obliki: Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdelana po Enotnih pravilih za garancije na poziv višini 10 % od skupne ponudbene vrednosti (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758z DDV) posameznega sklopa, z valuto plačila 15 koledarskih veljavnostjo 30 dni dlje od prejema zahteve upravičencatrajanja okvirnega sporazuma. Bančna garancija mora vsebovati določilo, iz katerega jasno izhajaNaročnik dovoljuje, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758 Predložitev ponudnik namesto enega instrumenta finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbezaporedno predloži več instrumentov finančnega zavarovanja s krajšimi roki veljavnosti, pri čemer novi instrument nadomesti prejšnjega. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, vrednost, kvaliteta in količina (kar naročnik in izvajalec uredita z dodatkom k pogodbi), mora izvajalec, na lastne stroške / v sklopu pogodbene cene, predložiti v roku petnajst (15) dni, od podpisa dodatka k tej pogodbi, novo ustrezno finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska v skladu s spremembo pogodbene cene. V kolikor finančno zavarovanje ni podaljšano do roka, ki ga določi naročnik, ima naročnik pravico unovčiti obstoječe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči v naslednjih primerihunovči, če: če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodboz okvirnim sporazumom, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu količini in roku ter (kritje pravočasnosti izvedbe). Izjava se izdaja v skladu z dokumentacijo vzorcem bančne garancije (priloga št. 10), sicer bo ponudba izločena iz postopka oddaje javnega naročila. V primeru, da ponudnik v ponudbi nastopa skupaj s podizvajalci, mora garancija, ki jo ponudnik izda naročniku za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti kriti tudi obveznosti ponudnika do njegovih podizvajalcev. Bančno garancijo lahko naročnik unovči v naslednjih primerih: • če se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu z okvirnim sporazumom, zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in naročila, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo; izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe, naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe, naročnik med izvajanjem del ugotovi• če se bo izkazalo, da dela se v škodo naročnika obseg dejansko izvaja subjektizvedenih del in dejansko vgrajenega materiala razlikuje od količin, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner so navedene v skupnem nastopu (kadar knjigi obračunskih izmer in za katere je ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu)izdal račun; izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika, izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati, izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti, • če izvajalec naročniku ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak preda podaljšanja garancije v garancijskem rokuskladu z okvirnim sporazumom, izvajalec naročniku v roku ne izroči novoče/podaljšano/spremenjeno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti in potrdilo o plačilu premije za zavarovalno polico, ko je to zahtevano; • če izvajalec ne predloži novega terminskega plana ali spoštuje predpisov s področja delovnega in socialnega prava; • če iz predloženega terminskega plana izhaja, da rok za dokončanje del bo naročnik okvirni sporazum razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca; • če izvedena dela ne more biti dosežen, bodo imela zahtevanih lastnosti; • če se na zahtevo izvajalec v primeru reklamacije naročnika, ne bo zamenjal blaga v primernem pogodbenem roku; • če bo naročnik razdrl okvirni sporazum zaradi zamude; • če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov; • v primeru stečaja, ki ga določi naročnik v primopredajnem zapisnikulikvidacijskega postopka ali drugega postopka, ugotovljene pomanjkljivosti in/katerega posledica ali napake ne odpravijo. izvajalec ni poplačal potrjenih obveznosti do podizvajalcevnamen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v drugih primerih, kot to določa pogodbakateri ima ponudnik sedež.
Appears in 1 contract
Samples: Izvajanju Posameznega Naročila
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec Finančno zavarovanje mora najkasneje biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv ter mora biti izdano po vzorcu iz te razpisne dokumentacije. Vse morebitne spore med naročnikom – upravičencem zavarovanja in garantom bosta stranki reševali sporazumno, sicer jih rešuje stvarno pristojno sodišče v petnajstih Ljubljani. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančno zavarovanje, ki ga ponudnik ne predloži na priloženem vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem finančnega zavarovanja. Ponudnik mora predložiti pisno izjavo (15) dneh po sklenitvi pogodbe naročniku izročiti Priloga k Obrazcu 9), da bo bančno garancijo (ali kavcijsko zavarovanje kot finančno zavarovanje pri zavarovalnici) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložil naročniku najkasneje v naslednji obliki: Bančna garancija roku 10 dni od podpisa pogodbe, in sicer v višini 8 odstotkov od pogodbene cene (z DDV) za izvedbo predmeta tega javnega naročila. Ponudnik pisno izjavo predloži v razdelek »Drugi dokumenti«. Naročnik bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdelana če obveznosti po Enotnih pravilih za pogodbi ne bi bile pravočasno in pravilno izpolnjene. Predložitev garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca. Bančna garancija mora vsebovati določilo, iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758 Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbe. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, vrednost, kvaliteta Vzorec finančnega zavarovanja (Obrazec 9) ponudnik le parafira in količina (kar naročnik in izvajalec uredita z dodatkom k pogodbi), mora izvajalec, na lastne stroške / ga predloži v sklopu pogodbene cene, predložiti v roku petnajst (15) dni, od podpisa dodatka k tej pogodbi, novo ustrezno finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska v skladu s spremembo pogodbene cenerazdelek »Drugi dokumenti«. V kolikor finančno zavarovanje ni podaljšano do roka, ki ga določi naročnik, ima naročnik pravico unovčiti obstoječe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči v naslednjih primerih, če: izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi Ponudnik z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo; izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe, naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe, naročnik med izvajanjem del ugotoviponudbe potrdi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu); izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika, izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati, izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti, izvajalec naročniku ne predloži ustreznega sprejema vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, izvajalec naročniku v roku ne izroči novo/podaljšano/spremenjeno finančno oziroma se z vzorcem obrazca strinja. Naročnik bo unovčil bančno garancijo oziroma kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zavarovalno polico v primeru: - če ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali - če ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali - če ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali - če ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali - če bo ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe. Po preteku roka veljavnosti garancije za zavarovanje odgovornosti in potrdilo o plačilu premije za zavarovalno policodobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je instrument zavarovanja vrnjen. Če izvajalec v zahtevanem roku ne predloži novega terminskega plana ali če iz predloženega terminskega plana izhajagarancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, se šteje, da rok za dokončanje del ne more biti dosežen, če se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik v primopredajnem zapisniku, ugotovljene pomanjkljivosti in/ali napake ne odpravijo. izvajalec pogodba ni poplačal potrjenih obveznosti do podizvajalcev, v drugih primerih, kot to določa pogodbaveljavna.
Appears in 1 contract
Samples: www.ajpes.eu
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec mora najkasneje Ponudnik, ki bo izbran kot najugodnejši in s katerim bo sklenjena pogodba, bo moral naročniku v petnajstih (15) dneh roku največ 8 delovnih dni po sklenitvi pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko predložiti podpisano in žigosano menično izjavo ter 5 bianko menic, ki jih podpiše in žigosa izdajatelj menic. Menična izjava mora vsebinsko in pomensko ustrezati priloženemu vzorcu. Finančno zavarovanje kot finančno zavarovanje se bo zahtevalo v višini 10 % od pogodbene vrednosti z DDV (ločeno po fazah) in mora biti veljavno še najmanj 30 dni po izteku roka za dobro izvedbo izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti. Unovčitev finančnega zavarovanja je upravičena v naslednjih primerih in višinah: Če izbrani ponudnik svojih pogodbenih obveznosti ne izvede v naslednji oblikipogodbeno določenem roku. V višini pripadajoče pogodbene kazni. V kolikor višina ni zadostna, se upoštevajo določbe iz 15. člena sklenjene pogodbe. Unovčitev finančnega zavarovanja v tem primeru ni pogojena s pravočasnim obračunom pogodbene kazni. Če izbrani ponudnik svojih pogodbenih obveznosti ne izvede v ustrezni kvaliteti. V višini: Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti- stroškov dokončanja po tretji osebi in/ali - manjvrednosti izvedenih storitev in - vse škode, izdelana po Enotnih pravilih za garancije na poziv ki jo je dodatno utrpel naročnik (EPGPodvetniški stroški ipd.), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod . Vzorec menične izjave (priloga št. 75810) je potrebno le podpisati in žigosati, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca. Bančna garancija mora vsebovati določilo, iz katerega jasno izhajas čimer ponudnik potrjuje, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP)se strinja z njegovimi določili, revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod štin ga priložiti k ponudbeni dokumentaciji. 758 Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbe. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, vrednost, kvaliteta in količina (kar naročnik in izvajalec uredita z dodatkom k pogodbi), mora izvajalec, na lastne stroške / v sklopu pogodbene cene, predložiti v roku petnajst (15) dni, od podpisa dodatka k tej pogodbi, novo ustrezno finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le tega, MENIČNA IZJAVA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI Izvajalec: v skladu s spremembo pogodbenega roka Pogodbo za izvedbo delJN št. 3505-1/2018 (JR-20/ ), oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska v skladu s spremembo pogodbene cene. V kolikor finančno zavarovanje ni podaljšano do rokasklenjeno dne med nami in naročnikom/upravičencem Občino Grosuplje, ki ga določi naročnikTaborska cesta 2, ima naročnik pravico unovčiti obstoječe finančno zavarovanje 1290 Grosuplje, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči v naslednjih primerih, če: izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbojavno naročilo »izdelava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta«, v dogovorjeni kvalitetivrednosti EUR z DDV, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo; izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbenaročniku, naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe, naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu); izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika, izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati, izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti, izvajalec naročniku ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, izvajalec naročniku v roku ne izroči novo/podaljšano/spremenjeno kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zavarovalno polico izročamo 5 bianko menic v skupni višini 10 % od pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša EUR – vrednost posamezne menice znaša 10 % od ponudbene vrednosti z DDV za zavarovanje odgovornosti posamezno fazo predmeta naročila, torej: - EUR za 1. fazo, - EUR za 2. fazo, - EUR za 3. fazo, - EUR za 4. fazo, - EUR za 5. fazo. Menice so podpisane s strani odgovornih oseb izvajalca, ki so pooblaščene za podpis menic: (ime in potrdilo o plačilu premije za zavarovalno polico, če izvajalec ne predloži novega terminskega plana ali če iz predloženega terminskega plana izhajapriimek) (podpis) (ime in priimek) (podpis) S to menično izjavo naročnika pooblaščamo, da rok za dokončanje del ne more biti dosežen, če se lahko unovči priložene menice. Menice so izpolnjene s klavzulo »Brez protesta« in plačljive na zahtevo naročnika, v primernem rokuprvi poziv. Menice so unovčljive pri banki , ki ga določi naročnik vodi naš poslovni račun št. _. Posamezna menica velja do: - za 1. fazo, - za 2. fazo, - za 3. fazo, - za 4. fazo, - za 5. fazo. Menice niso prenosljive – uveljavlja jih lahko le upravičenec. Morebitne spore med upravičencem in izdajateljem menic rešuje stvarno pristojno sodišče v primopredajnem zapisniku, ugotovljene pomanjkljivosti in/ali napake ne odpravijoLjubljani po pravu Republike Slovenije. izvajalec ni poplačal potrjenih obveznosti do podizvajalcev, v drugih primerih, kot to določa pogodba.Izdajatelj (žig in podpis)
Appears in 1 contract
Samples: www.grosuplje.si
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec mora najkasneje v petnajstih (15) dneh po sklenitvi pogodbe naročniku izročiti Kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo moral izbrani ponudnik predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (skladno z OBR - 11 v razpisni dokumentaciji) ali ustrezno kavcijsko zavarovanje kot zavarovanje. Zahtevana višina finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je 10 % od pogodbene vrednosti z vključenim DDV. Izbrani ponudnik bo moral predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednji obliki: Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdelana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca. Bančna garancija mora vsebovati določilo, iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758 Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbe. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, vrednost, kvaliteta in količina (kar naročnik in izvajalec uredita z dodatkom k pogodbi), mora izvajalec, na lastne stroške / v sklopu pogodbene cene, predložiti v roku petnajst (15) dnidni po podpisu pogodbe. Pogodba postane veljavna pod pogojem, od podpisa dodatka k tej pogodbi, novo ustrezno finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska v skladu s spremembo pogodbene cene. V kolikor finančno zavarovanje ni podaljšano do roka, ki ga določi naročnik, ima naročnik pravico unovčiti obstoječe da ponudnik predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči v primeru, če ponudnik svoje obveznosti iz pogodbe ne opravi v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in rokih. Ponudnik priloži k ponudbi žigosan in s strani zakonitega zastopnika podpisan obrazec »Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti« (OBR - 11). Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči v naslednjih primerih, če: izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo; izvajalec mora veljati še najmanj trideset (30) dni po svoji krivdi odstopi od pogodbe, naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe, naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu); izvajalec naročniku povzroči škodoroku, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnikadoločen za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti oz. do datuma, ko izvajalec preda naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati, izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti, izvajalec naročniku ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja veljavno bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi. Kot zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku mora izbrani ponudnik predložiti bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku (skladno z OBR – 12 v razpisni dokumentaciji) ali ustrezno kavcijsko zavarovanje po končanju vseh pogodbenih del, in sicer v višini 5 % končne pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo trajanja garancijskega roka, plus še trideset (30) dni. Ponudnik priloži k ponudbi s strani zakonitega zastopnika podpisan in žigosan »Vzorec bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku« (OBR – 12). Za vse bančne garancije velja, izvajalec naročniku v roku ne izroči novo/podaljšano/spremenjeno da morajo biti nepreklicne, brezpogojne in plačljive na prvi poziv ter morajo biti izdane po vzorcih iz razpisne dokumentacije. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila. Pri skupni ponudbi finančna zavarovanja preda nosilec posla. Pri ponudbi s podizvajalci finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti in potrdilo o plačilu premije za zavarovalno polico, če izvajalec ne predloži novega terminskega plana ali če iz predloženega terminskega plana izhaja, da rok za dokončanje del ne more biti dosežen, če se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik v primopredajnem zapisniku, ugotovljene pomanjkljivosti in/ali napake ne odpravijo. izvajalec ni poplačal potrjenih obveznosti do podizvajalcev, v drugih primerih, kot to določa pogodbapreda glavni izvajalec.
Appears in 1 contract
Samples: Izvedbi Javnega Naročila
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec mora najkasneje v petnajstih (15) dneh po sklenitvi pogodbe se zavezuje izročiti naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednji obliki: Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdelana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca. Bančna garancija mora vsebovati določilo, iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758 Predložitev ustrezno obliko finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, in sicer: - bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici ali - denarni depozit nakazan na TRR naročnika. Izvajalec mora zavarovanje izročiti oziroma depozit nakazati najkasneje v 5 dneh od dneva prejema avansa-predplačila s strani naročnika. Veljavnost zavarovanja mora biti še 90 (devetdeset) dni po poteku roka za veljavnost te pogodbedokončanje pogodbenih del (31.5.2017 + 90 dni). Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni bo rok za izvedbo pogodbenih deldel podaljšal, vrednost, kvaliteta in količina (kar naročnik in se izvajalec uredita z dodatkom k pogodbi), mora izvajalec, na lastne stroške / v sklopu pogodbene cene, predložiti v roku petnajst (15) dni, od podpisa dodatka k tej pogodbi, novo zavezuje temu ustrezno finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le tega, podaljšati tudi veljavnost finančnega zavarovanja v skladu s spremembo pogodbenega roka z podaljšanim rokom za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska ki bo dogovorjen v skladu s spremembo pogodbene ceneaneksu k pogodbi. V kolikor finančno zavarovanje ni podaljšano do roka, ki ga določi naročnik, ima naročnik pravico unovčiti obstoječe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdano brezpogojno ter plačljivo na prvi poziv. V kolikor bo ponudnik kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo predložil denarni depozit, se le ta nakaže na TRR Občine Črna na Koroškem – XX00 0000 0000 0000 000, odprt pri UJP z namenom nakazila »Depozit atletska steza«. Denarni depozit se ne obrestuje. Brez izročitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se šteje, da pogodba ni sklenjena, naročnik lahko pa bo unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe ter za vračilo avansa. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči v naslednjih primerih, čeceloti ali deloma zlasti: ▪ če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, specifikacijami, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku, ▪ za odpravo pomanjkljivosti na izvedenih delih, če jih izvajalec na poziv naročnika v primernem roku ter ne odpravi, ▪ če naročnik odstopi od pogodbe v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo; izvajalec po svoji krivdi odstopi od določbo 14. člena te pogodbe, naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe▪ če izvajalec v primeru podaljšanja roka za izvedbo del, naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu); izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnikane predloži nove bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati, ▪ če izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti, izvajalec naročniku roku ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. Neunovčena bančna garancija za resnost ponudbe, kavcijsko zavarovanje ali denarni depozit v neporabljenem delu se vrnejo izvajalcu po sklenitvi Zapisnika o končnem prevzemu po odpravi vseh napak in pomanjkljivosti ter prejemu končne situacije ter ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, izvajalec naročniku v roku ne izroči novo/podaljšano/spremenjeno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti in potrdilo o plačilu premije za zavarovalno polico, če izvajalec ne predloži novega terminskega plana ali če iz predloženega terminskega plana izhaja, da rok za dokončanje del ne more biti dosežen, če . Denarni depozit se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik v primopredajnem zapisniku, ugotovljene pomanjkljivosti in/ali napake ne odpravijo. izvajalec ni poplačal potrjenih obveznosti do podizvajalcev, v drugih primerih, kot to določa pogodbavrne brezobrestno.
Appears in 1 contract
Samples: www.crna.si
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec mora najkasneje Ponudnik, ki bo izbran kot najugodnejši in s katerim bo sklenjena pogodba, bo moral naročniku v petnajstih (15) dneh roku največ 8 delovnih dni po sklenitvi pogodbe naročniku izročiti predložiti originalno finančno zavarovanje, ki ga izda banka ali zavarovalnica ter mora vsebinsko in pomensko ustrezati priloženemu vzorcu (vzorec je namenjen le v kasnejšo pomoč izbranemu ponudniku). Finančno zavarovanje se bo zahtevalo v višini 10 % od pogodbene vrednosti z DDV. Finančno zavarovanje mora biti veljavno še najmanj 120 dni po izteku roka za izpolnitev pogodbenih obveznosti – kot rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti se smatra oddaja celotne projektne dokumentacije, potrjena s strani naročnika. Unovčitev finančnega zavarovanja je upravičena v naslednjih primerih in višinah: Če izbrani ponudnik svojih pogodbenih obveznosti ne izvede v pogodbeno določenem roku. V višini pripadajoče pogodbene kazni. V kolikor višina ni zadostna, se upoštevajo določbe iz 15. člena sklenjene pogodbe. Unovčitev finančnega zavarovanja v tem primeru ni pogojena s pravočasnim obračunom pogodbene kazni. Če izbrani ponudnik svojih pogodbenih obveznosti ne izvede v ustrezni kvaliteti. V višini: - stroškov dokončanja po tretji osebi in/ali - manjvrednosti izvedenih storitev in - vse škode, ki jo je dodatno utrpel naročnik (odvetniški stroški ipd.). OPOMBA: Besedilo vzorca v nadaljevanju se ustrezno prilagodi temu ali gre za bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje kot finančno zavarovanje zavarovanje. OPOMBA: Ponudniki ne rabijo prilagati nobenega dokumenta v zvezi s finančnim zavarovanjem za dobro izvedbo pogodbenih ponudbenih obveznosti k ponudbeni dokumentaciji, saj se s podpisom krovne izjave zavežejo k predložitvi le-tega v naslednji oblikiprimeru, da bodo izbrani kot ekonomsko najugodnejši. Za: Bančna garancija Občina Grosuplje, Xxxxxxxx xxxxx 0, 1290 Grosuplje Datum: (vpiše se datum izdaje) »projektiranje projektne dokumentacije za dobro pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja ter projektne dokumentacije za izvedbo pogodbenih obveznostigradnje in pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev Grosupeljščice« OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta) DATUM VELJAVNOSTI: DD.MM.LL (vpiše se datum zapadlosti garancije/zavarovanja) Kot garant se s to/tem garancijo/zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, izdelana da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije/zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije/zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po Enotnih pravilih tej/tem garanciji/zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti garancije/zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. Morebitne spore v zvezi s to/tem garancijo/zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu. Za to garancijo/zavarovanje veljajo Enotna Pravila za garancije Garancije na poziv Poziv (EPGP), ) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca. Bančna garancija mora vsebovati določilo, iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758 Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbe. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, vrednost, kvaliteta in količina (kar naročnik in izvajalec uredita z dodatkom k pogodbi), mora izvajalec, na lastne stroške / v sklopu pogodbene cene, predložiti v roku petnajst (15) dni, od podpisa dodatka k tej pogodbi, novo ustrezno finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska v skladu s spremembo pogodbene cene. V kolikor finančno zavarovanje ni podaljšano do roka, ki ga določi naročnik, ima naročnik pravico unovčiti obstoječe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči v naslednjih primerih, če: izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo; izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe, naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe, naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu); izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika, izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati, izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti, izvajalec naročniku ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, izvajalec naročniku v roku ne izroči novo/podaljšano/spremenjeno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti in potrdilo o plačilu premije za zavarovalno polico, če izvajalec ne predloži novega terminskega plana ali če iz predloženega terminskega plana izhaja, da rok za dokončanje del ne more biti dosežen, če se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik v primopredajnem zapisniku, ugotovljene pomanjkljivosti in/ali napake ne odpravijo. izvajalec ni poplačal potrjenih obveznosti do podizvajalcev, v drugih primerih, kot to določa pogodba.
Appears in 1 contract
Samples: www.grosuplje.si
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec mora najkasneje v petnajstih (15) dneh po sklenitvi pogodbe okvirnega sporazuma naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednji obliki: Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdelana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca. Bančna garancija mora vsebovati določilo, iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758 Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbetega okvirnega sporazuma. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe okvirnega sporazuma spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, vrednost, kvaliteta in količina (kar naročnik in izvajalec uredita z dodatkom k pogodbiokvirnem sporazumu), v kolikor to ni urejeno v posameznem naročilu, mora izvajalec, na lastne stroške / v sklopu pogodbene cene, predložiti v roku petnajst (15) dni, od podpisa dodatka k tej pogodbitemu okvirnem sporazumu, novo ustrezno finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska v skladu s spremembo pogodbene cene. V kolikor finančno zavarovanje ni podaljšano do roka, ki ga določi naročnik, ima naročnik pravico unovčiti obstoječe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči v naslednjih primerih, če: Izvajalec ne predloži ponudbe na posamezno povpraševanje (povabilo) s strani naročnika več kot dvakrat; če izvajalec predloži ponudbo na posamezno povpraševanje s ceno, ki presega ponudbeno ceno za enako ali enakovredno opremo, predloženo v okvirnem sporazumu; izvajalec na poziv naročnika ne pristopi k izvedbi posameznega naročila; izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbotem okvirnim sporazumom ali posameznim naročilom, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo; izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe, naročnik xxxxxxxx po krivdi izvajalca odstopi od pogodbeokvirnega sporazuma ali posameznega naročila, naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu); izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika, izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati, izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti, izvajalec naročniku ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, izvajalec naročniku v roku ne izroči novo/podaljšano/spremenjeno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti in poklicne odgovornosti, potrdilo o plačilu premije za zavarovalno polico in potrdila zavarovalnice o kritju za zavarovalno polico, če izvajalec ne predloži novega terminskega plana ali če iz predloženega terminskega plana izhaja, da rok za dokončanje del ne more biti dosežen, če se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik v primopredajnem zapisnikunaročnik, ugotovljene pomanjkljivosti in/ali napake ne odpravijo. izvajalec ni poplačal potrjenih obveznosti do podizvajalcev, v drugih primerih, kot to določa pogodbaokvirni sporazum.
Appears in 1 contract
Samples: www.kranj.si
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec mora najkasneje v petnajstih osmih (15) 8) dneh po sklenitvi pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednji obliki: Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdelana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca. Bančna garancija mora vsebovati določilo, iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758 Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbe. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, vrednost, kvaliteta in količina (kar naročnik in izvajalec uredita z dodatkom k pogodbi), mora izvajalec, na lastne stroške / v sklopu pogodbene cene, predložiti v roku petnajst (15) dni, od podpisa dodatka k tej pogodbi, novo ustrezno finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska v skladu s spremembo pogodbene cene. V kolikor finančno zavarovanje ni podaljšano do roka, ki ga določi naročnik, ima naročnik pravico unovčiti obstoječe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči v naslednjih primerih, če: izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo; izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe, naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe, naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu); izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika, izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati, izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti, izvajalec naročniku ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, izvajalec naročniku v roku ne izroči novonovega/podaljšanopodaljšanega/spremenjeno finančno zavarovanje spremenjenega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zavarovalno polico obveznosti in zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti in splošne odgovornosti, potrdilo o plačilu premije za zavarovalno policopolico ter potrdilo o kritju, če izvajalec ne predloži novega terminskega plana ali če iz predloženega terminskega plana izhaja, da rok za dokončanje del ne more biti dosežen, če se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik v primopredajnem zapisniku, ugotovljene pomanjkljivosti in/ali napake ne odpravijo. , izvajalec ni poplačal potrjenih obveznosti do podizvajalcev, v primeru drugih primerihkršitev obveznosti izvajalca, kot določenih s to določa pogodbapogodbo.
Appears in 1 contract
Samples: Izvedbi Javnega Naročila
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec mora najkasneje v petnajstih desetih (1510) dneh po sklenitvi od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednji obliki: Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdelana po Enotnih pravilih za ki je skladna z vzorcem bančne garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca. Bančna garancija mora vsebovati določilo, iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758 Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbe. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, vrednost, kvaliteta in količina (kar naročnik in izvajalec uredita z dodatkom k pogodbi), mora izvajalec, na lastne stroške / v sklopu pogodbene cene, predložiti v roku petnajst (15) dni, od podpisa dodatka k tej pogodbi, novo ustrezno finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska v skladu s spremembo pogodbene cene. V kolikor finančno zavarovanje ni podaljšano do roka, ki ga določi naročnik, ima naročnik pravico unovčiti obstoječe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznostidokumentacije. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik lahko unovči v naslednjih primerih, čepod naslednjimi pogoji: izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo; izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe, naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe, naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu); izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika, izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati, izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti, izvajalec naročniku če dobavitelj opravi dobavo, ki ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak ustreza dogovorjeni vrsti in kakovosti, ceni, merski enoti, zdravstveni neoporečnost in zdravstveni ustreznosti izdelkov ter snovi, ki prihajajo v garancijskem rokustik z živili ; če dobavitelj ne upošteva reklamacij glede cene, izvajalec naročniku v roku kakovosti, vrste, merske enote, količine, zdravstvene neoporečnosti in rokov izvedbe ter ne izroči novo/podaljšano/spremenjeno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti in potrdilo o plačilu premije za zavarovalno polico, če izvajalec ne predloži novega terminskega plana ali če iz predloženega terminskega plana izhaja, da rok za dokončanje del ne more biti dosežen, če se odpravi posledic nekvalitetno dobavljenega blaga na zahtevo naročnika, ; če se dobavitelj ne drži dogovorjenih rokov za izvedbo dobave blaga; če opis na dobavnici ne ustreza dogovorom v primernem roku, ki ga določi naročnik pogodbi; če dobavitelj poviša ceno blaga v primopredajnem zapisniku, ugotovljene pomanjkljivosti in/ali napake nasprotju s pogodbo; če dobavitelj ne odpravijospoštuje predpisov navedenih v razpisni dokumentaciji oz. izvajalec ni poplačal potrjenih obveznosti do podizvajalcev, drugih predpisov veljavnih v RS in EU; v drugih primerih, kot to določa pogodba.
Appears in 1 contract
Samples: Izvedbi Javnega Naročila
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec mora najkasneje Ponudnik, ki bo izbran kot najugodnejši in s katerim bo sklenjen okvirni sporazum, bo moral naročniku v petnajstih (15) dneh roku največ 8 delovnih dni po sklenitvi pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje okvirnega sporazuma, kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednji obliki: Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdelana po Enotnih pravilih za garancije na poziv predložiti izpolnjeno menično izjavo (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod priloga št. 7588), z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičencaki jo podpiše in žigosa izdajatelj menice ter priložiti 3 bianko menice. Bančna garancija Finančno zavarovanje se bo zahtevalo v višini 6.100,00 EUR. Finančno zavarovanje mora vsebovati določilo, iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod štbiti veljavno še najmanj 3 mesece po preteku veljavnosti okvirnega sporazuma. 758 Predložitev Unovčitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih je upravičena v naslednjih primerih in višinah: Če izbrani ponudnik svojih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbene izvede v določenem roku. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, vrednost, kvaliteta in količina (kar naročnik in izvajalec uredita z dodatkom k pogodbi), mora izvajalec, na lastne stroške / v sklopu V višini pripadajoče pogodbene cene, predložiti v roku petnajst (15) dni, od podpisa dodatka k tej pogodbi, novo ustrezno finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska v skladu s spremembo pogodbene cenekazni. V kolikor finančno zavarovanje višina ni podaljšano do rokazadostna, se upoštevajo določbe iz 16. člena okvirnega sporazuma. Unovčitev finančnega zavarovanja v tem primeru ni pogojena s pravočasnim obračunom pogodbene kazni. Če izbrani ponudnik svojih obveznosti ne izvede v ustrezni kvaliteti. V višini: - stroškov dokončanja po tretji osebi in/ali - manjvrednosti izvedenih storitev in - vse škode, ki ga določi naročnikjo je dodatno utrpel naročnik (odvetniški stroški ipd.). OPOMBA: Ponudniki k ponudbeni dokumentaciji priložijo le potrjen vzorec menične izjave, ima naročnik pravico unovčiti obstoječe s čimer potrjujejo, da soglašajo z njeno vsebino, drugače je vzorec namenjen v kasnejšo pomoč izbranemu ponudniku. MENIČNA IZJAVA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI Izvajalec: v skladu z Okvirnim sporazumom za geodetske storitve št. 430-21/2019 (N-19/_), sklenjenim dne med naročnikom/upravičencem Občino Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje in izvajalcem v ocenjeni vrednosti 61.000,00 EUR z DDV za javno naročilo »geodetske storitve«, izročamo naročniku/upravičencu 3 bianko menice v skupni vrednosti 6.100,00 EUR kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje Menice so podpisane s strani odgovornih oseb izvajalca, ki so pooblaščene za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik podpis menic: (ime in priimek) (podpis) (ime in priimek) (podpis) S to menično izjavo naročnika/upravičenca pooblaščamo, da lahko unovči v naslednjih primerih, če: izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno priložene menice. Menice so izpolnjene s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu klavzulo “brez protesta” in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo; izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe, naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe, naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjektplačljive na prvi poziv. Menice so unovčljive pri banki , ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner vodi naš poslovni račun št. . Menice veljajo do . Menice niso prenosljive – uveljavlja jih lahko le naročnik/upravičenec. Morebitne spore med upravičencem in izdajateljem menic rešuje stvarno pristojno sodišče v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu); izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni Ljubljani po pozivu naročnika, izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati, izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti, izvajalec naročniku ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, izvajalec naročniku v roku ne izroči novo/podaljšano/spremenjeno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti in potrdilo o plačilu premije za zavarovalno polico, če izvajalec ne predloži novega terminskega plana ali če iz predloženega terminskega plana izhaja, da rok za dokončanje del ne more biti dosežen, če se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik v primopredajnem zapisniku, ugotovljene pomanjkljivosti in/ali napake ne odpravijo. izvajalec ni poplačal potrjenih obveznosti do podizvajalcev, v drugih primerih, kot to določa pogodbapravu Republike Slovenije.
Appears in 1 contract
Samples: grosuplje.si
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec mora najkasneje v petnajstih (15) dneh po sklenitvi pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednji obliki: Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdelana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca. Bančna garancija mora vsebovati določilo, iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758 Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbe. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, vrednost, kvaliteta in količina del (kar naročnik in izvajalec uredita z dodatkom k pogodbi), mora izvajalec, na lastne stroške / v sklopu pogodbene cene, predložiti v roku petnajst deset (1510) dni, od podpisa dodatka k tej pogodbi, novo ali podaljšano ustrezno finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska v skladu s spremembo pogodbene cene. V kolikor finančno zavarovanje ni podaljšano do roka, ki ga določi naročniknaročnik oz. ni ustrezno spremenjena višina garantiranega zneska, ima naročnik pravico unovčiti obstoječe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči v naslednjih primerih, če: izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo; izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe, naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe, ; naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu); izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika, ; izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati, ; izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti, ; izvajalec naročniku ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ; izvajalec naročniku v roku ne izroči novo/podaljšano/spremenjeno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti in potrdilo o plačilu premije za zavarovalno polico, ; če izvajalec ne predloži novega terminskega plana ali če iz predloženega terminskega plana izhaja, da rok za dokončanje del ne more biti dosežen, če se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik v primopredajnem zapisniku, ugotovljene pomanjkljivosti in/ali napake ne odpravijo. ; izvajalec ni poplačal potrjenih obveznosti do podizvajalcev; v primeru drugih kršitev obveznosti izvajalca, v drugih primerih, kot določenih s to določa pogodbapogodbo.
Appears in 1 contract
Samples: Izvedbi Javnega Naročila
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec mora najkasneje v petnajstih (15) dneh po sklenitvi pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednji obliki: Bančna garancija finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdelana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca. Bančna garancija Finančno zavarovanje mora vsebovati določilo, iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758 Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbe. Finančno zavarovanje mora veljati še šest (6) mesecev od dneva, ki je s to pogodbo predviden za dokončanje pogodbenih obveznosti. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, vrednost, kvaliteta in količina (kar naročnik in izvajalec uredita z dodatkom k pogodbi), mora izvajalec, na lastne stroške / v sklopu pogodbene cene, predložiti v roku petnajst (15) dni, od podpisa dodatka k tej pogodbi, novo ustrezno finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska v skladu s spremembo pogodbene cene. V kolikor finančno zavarovanje ni podaljšano do roka, ki ga določi naročnik, ima naročnik pravico unovčiti obstoječe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči v naslednjih primerih, če: izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo; izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe, naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe, ; naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu); izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika, ; izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati, ; izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti, izvajalec naročniku ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ; izvajalec naročniku v roku ne izroči novonovega/podaljšanopodaljšanega/spremenjeno finančno zavarovanje spremenjenega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti in potrdilo o plačilu premije za zavarovalno polico, ; če izvajalec ne predloži novega terminskega plana ali če iz predloženega terminskega plana izhaja, da rok za dokončanje del ne more biti dosežen, ; če se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik v primopredajnem zapisniku, ugotovljene pomanjkljivosti in/ali napake ne odpravijo. ; izvajalec ni poplačal potrjenih obveznosti do podizvajalcev; v primeru drugih kršitev obveznosti izvajalca, v drugih primerih, kot določenih s to določa pogodbapogodbo.
Appears in 1 contract
Samples: www.kranj.si
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec mora najkasneje v petnajstih (15) dneh po sklenitvi pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednji obliki: Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdelana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca. Bančna garancija mora vsebovati določilo, iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758 Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbe. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, vrednost, kvaliteta in količina del (kar naročnik in izvajalec uredita z dodatkom k pogodbi), mora izvajalec, na lastne stroške / v sklopu pogodbene cene, predložiti v roku petnajst (15) dni, od podpisa dodatka k tej pogodbi, novo ali podaljšano ustrezno finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo deldel (razen v primeru, ko se pogodbeni rok podaljša za manj kot 30 dni), oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska v skladu s spremembo pogodbene cene. V kolikor finančno zavarovanje ni podaljšano do roka, ki ga določi naročniknaročnik oz. ni ustrezno spremenjena višina garantiranega zneska, ima naročnik pravico unovčiti obstoječe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči v naslednjih primerih, če: izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo; izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe, naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe, ; naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu); izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika, ; izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati, ; izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti, ; izvajalec naročniku ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ; izvajalec naročniku v roku ne izroči novo/podaljšano/spremenjeno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti in potrdilo o plačilu premije za zavarovalno polico, ; če izvajalec ne predloži novega terminskega plana ali če iz predloženega terminskega plana izhaja, da rok za dokončanje del ne more biti dosežen, ; če se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik v primopredajnem zapisniku, ugotovljene pomanjkljivosti in/ali napake ne odpravijo. ; izvajalec ni poplačal potrjenih obveznosti do podizvajalcev; v primeru drugih kršitev obveznosti izvajalca, v drugih primerih, kot določenih s to določa pogodbapogodbo.
Appears in 1 contract
Samples: Izvedbi Javnega Naročila
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec mora najkasneje v petnajstih (15) dneh po sklenitvi od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednji obliki: - Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdelana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca. Bančna garancija mora vsebovati določilo, iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758 Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbe. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, vrednost, kvaliteta in količina (kar naročnik in izvajalec uredita z dodatkom k pogodbi), OPCIJA: Izvršnica Izvajalec mora izvajalec, na lastne stroške / najkasneje v sklopu pogodbene cene, predložiti v roku petnajst petnajstih (15) dnidneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, od podpisa dodatka k tej pogodbi, novo ustrezno naročniku izročiti finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska v skladu s spremembo pogodbene cene. V kolikor finančno zavarovanje ni podaljšano do roka, ki ga določi naročnik, ima naročnik pravico unovčiti obstoječe finančno zavarovanje kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer izvršnico. OPCIJA: Xxxxxx Xxxxxxxxx mora najkasneje v petnajstih (15) dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, naročniku izročiti finančno zavarovanje kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer bianco menico skupaj z menično izjavo v vsebini, ki je skladna z vzorcem naročnika, ki vsebuje pooblastilo za njeno izpolnitev in unovčitev brez protesta in s klavzulo »ne po odredbi«. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik lahko unovči v naslednjih primerih, čepod naslednjimi pogoji: - če bo izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijokršil pogodbene obveznosti; - če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca; - če izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe, naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe, naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu); izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika, izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati, izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti, izvajalec naročniku pravočasno ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, izvajalec naročniku v roku ne izroči novo/podaljšano/spremenjeno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti in potrdilo o plačilu premije za zavarovalno polico, če izvajalec ne predloži novega terminskega plana ali če iz predloženega terminskega plana izhaja, da rok za dokončanje del ne more biti dosežen, ; - če se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik v primopredajnem zapisniku, ugotovljene pomanjkljivosti in/ali napake ne odpravijo. izvajalec ni poplačal potrjenih obveznosti do podizvajalcev, v drugih primerih, kot to določa pogodba.
Appears in 1 contract
Samples: Gradbeno Pogodbo
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec mora najkasneje v petnajstih (15) dneh po sklenitvi pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednji obliki: Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdelana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca. Bančna garancija mora vsebovati določilo, iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758 758. Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbe. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, vrednost, kvaliteta in količina (kar naročnik in izvajalec uredita z dodatkom k pogodbi), mora izvajalec, na lastne stroške / v sklopu pogodbene cene, predložiti v roku petnajst (15) dni, od podpisa dodatka k tej pogodbi, novo ustrezno finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska v skladu s spremembo pogodbene cene. V kolikor finančno zavarovanje ni podaljšano do roka, ki ga določi naročnik, ima naročnik pravico unovčiti obstoječe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči v naslednjih primerih, če: izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo; izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe, naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe, ; naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu); izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika, ; izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati, ; izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti, izvajalec naročniku ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ; izvajalec naročniku v roku ne izroči novonovega/podaljšanopodaljšanega/spremenjeno finančno zavarovanje spremenjenega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zavarovalno polico ; izvajalec naročniku v roku ne izroči nove/podaljšane/spremenjene zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti in potrdilo splošno odgovornost ali potrdila o plačilu premije za zavarovalno polico, če ; izvajalec ne predloži novega terminskega in finančnega plana ali če iz predloženega terminskega plana izhaja, da rok za dokončanje del ne more biti dosežen, če ; izvajalec naročniku ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku; se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik v primopredajnem zapisniku, ugotovljene pomanjkljivosti in/ali napake ne odpravijo. ; izvajalec ni poplačal potrjenih obveznosti do podizvajalcev; v primeru drugih kršitev obveznosti izvajalca, določenih s to pogodbo. V kolikor bo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vnovčeno le delno, bo moral izvajalec v drugih primerihroku 10 dni od vnovčenja predložiti novo finančno zavarovanje s preostalo višino zavarovanja. V nasprotnem primeru bo naročnik vnovčil preostanek finančnega zavarovanja. V kolikor bo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v celoti vnovčeno, bo moral izvajalec v roku 10 dni od vnovčenja predložiti novo zavarovanje v višini in trajanju kot to določa pogodbaizhaja iz 41. člena te pogodbe, sicer lahko naročnik brez kakršnihkoli posledic in brez odpovednega roka odpove pogodbo zaradi bistvene kršitve pogodbe s strani izvajalca.
Appears in 1 contract
Samples: Izvedbi Javnega Naročila
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec mora najkasneje Ponudnik je dolžan v petnajstih (15) 10 dneh po sklenitvi pogodbe naročniku izročiti originalno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10 % od skupne vrednosti pogodbe za celotno obdobje trajanja naročila, sklenjene med naročnikom in ponudnikom, ki bo skladna z vzorcem (priloga št. 9). V ta namen mora ponudnik v ponudbeni dokumentaciji predložiti izjavo, da bo najkasneje v 10 (desetih) dneh po sklenitvi pogodbe, kot finančno zavarovanje pogoj za veljavnost pogodbe, izročil naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednji obliki: Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznostivišini 10 % od skupne vrednosti pogodbe, izdelana po Enotnih pravilih za ki bo skladna z vzorcem bančne garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod štte dokumentacije. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca. Bančna garancija mora vsebovati določilo, iz katerega jasno izhajaNaročnik ponudnike opozarja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije mora biti na poziv predloženem finančnem zavarovanju (EPGP)bančni garanciji) višina zavarovanja opredeljena v znesku. V primeru, revizija iz leta 2010da ponudnik v ponudbi nastopa skupaj s podizvajalci, izdane pri MTZ pod št. 758 Predložitev finančnega zavarovanja mora garancija, ki jo ponudnik izda naročniku za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbekriti tudi obveznosti ponudnika do njegovih podizvajalcev. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, vrednost, kvaliteta in količina (kar naročnik in izvajalec uredita z dodatkom k pogodbi), mora izvajalec, na lastne stroške / v sklopu pogodbene cene, predložiti v roku petnajst (15) dni, od podpisa dodatka k tej pogodbi, novo ustrezno finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska v skladu s spremembo pogodbene cene. V kolikor finančno zavarovanje ni podaljšano do roka, ki ga določi naročnik, ima naročnik pravico unovčiti obstoječe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči v naslednjih primerihunovči, če: izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo; izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe, naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe, naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu); izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika, izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati, izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti, izvajalec naročniku če dobavitelj opravi dobavo, ki ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak ustreza dogovorjeni vrsti in kakovosti, ceni, merski enoti, zdravstveni neoporečnost in zdravstveni ustreznosti izdelkov ter snovi, ki prihajajo v garancijskem rokustik z živili ; če dobavitelj ne upošteva reklamacij glede cene, izvajalec naročniku v roku kakovosti, vrste, merske enote, količine, zdravstvene neoporečnosti in rokov izvedbe ter ne izroči novo/podaljšano/spremenjeno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti in potrdilo o plačilu premije za zavarovalno polico, če izvajalec ne predloži novega terminskega plana ali če iz predloženega terminskega plana izhaja, da rok za dokončanje del ne more biti dosežen, če se odpravi posledic nekvalitetno dobavljenega blaga na zahtevo naročnika, ; če se dobavitelj ne drži dogovorjenih rokov za izvedbo dobave blaga; če opis na dobavnici ne ustreza dogovorom v primernem roku, ki ga določi naročnik pogodbi; če dobavitelj poviša ceno blaga v primopredajnem zapisniku, ugotovljene pomanjkljivosti in/ali napake nasprotju s pogodbo; če dobavitelj ne odpravijospoštuje predpisov navedenih v razpisni dokumentaciji oz. izvajalec ni poplačal potrjenih obveznosti do podizvajalcev, drugih predpisov veljavnih v RS in EU; v drugih primerih, kot to določa pogodba. Veljavnost bančne garancije mora biti 30 dni daljša od zaključka pogodbenega roka.
Appears in 1 contract
Samples: Izvedbi Javnega Naročila
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec mora ob podpisu oziroma najkasneje v petnajstih (15) dneh po sklenitvi roku 10 dni od obojestranskega podpisa pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednji obliki: Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdelana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod štvišini 10 % od pogodbene vrednosti z vključenim DDV. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca. Bančna garancija mora vsebovati določilo, iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758 Predložitev finančnega zavarovanja Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbezačetek veljavnosti pogodbe in mora veljati vsaj še 60 dni po poteku roka za dokončanje del. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, podaljša ali se je povišala skupna pogodbena vrednost, kvaliteta in količina (kar naročnik in mora izvajalec uredita z dodatkom temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma podaljšati njegovo veljavnost. Dodatek k pogodbi)izdanemu instrumentu finančnega zavarovanja, katerega vsebina je podaljšanje veljavnosti ali povišanje skupne pogodbene vrednosti, mora izvajalec, na lastne stroške / v sklopu pogodbene cene, predložiti v roku petnajst (15) dni, od podpisa dodatka k tej pogodbi, novo ustrezno finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska v skladu s spremembo pogodbene cene. V kolikor finančno zavarovanje ni podaljšano do roka, ki ga določi naročnik, ima naročnik pravico unovčiti obstoječe finančno zavarovanje pred potekom veljavnosti že predloženega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno Predložitev dodatka je pogoj za veljavnost dogovora o podaljšanju pogodbenega roka oziroma dogovora o povišanju skupne pogodbene vrednosti. V primerih zamud, za katere je v tej pogodbi določena pogodbena kazen, se prvenstveno obračuna pogodbena kazen, na način določen v 14. členu te pogodbe, zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik pa se lahko unovči v naslednjih primerih, če: izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni ob nadaljevanju zamude ali za primer kršitev skladno s pogodbotem členom pogodbe. Naročnik mora izvajalca najprej pisno obvestiti o kršitvi oz. zamudi, mu postaviti rok za odpravo kršitve. Če kršitev v dogovorjeni kvalitetipodanem roku ni odpravljena, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo; so izpolnjeni vsi pogoji za unovčitev zavarovanja. Če izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe, naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe, naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjektiz razlogov, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu); izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu niso na strani naročnika, izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati, izvajalec v rokuzamuja z deli na kritičnih točkah glede na podroben izvedbeni terminski plan, ki ga določi pripravi izvajalec, potrdi pa naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivostiveč kot dvajset (20) koledarskih dni, izvajalec naročniku ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, izvajalec naročniku v roku ne izroči novo/podaljšano/spremenjeno lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zavarovalno polico izvajalcu obračuna izvedena dela in odstopi od pogodbe s pisno izjavo, poslano priporočeno s povratnico na naslov izvajalca. Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za zavarovanje odgovornosti in potrdilo o plačilu premije za zavarovalno polico, dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru: - če izvajalec ne predloži novega terminskega plana bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali - če iz predloženega terminskega plana izhajaizvajalec ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali - če izvajalec ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali - če izvajalec ne bo pravilno in kakovostno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali - če bo izvajalec prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti ali - če izvajalec naročniku ne izroči finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku V kolikor bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, da rok bo moral ponudnik naročniku v roku 10 (desetih) dni od unovčenja zavarovanja predložiti novo zavarovanje za dokončanje del ne more biti dosežen, če se na zahtevo naročnika, dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primernem roku, ki ga določi naročnik v primopredajnem zapisniku, ugotovljene pomanjkljivosti in/ali napake ne odpravijo. izvajalec ni poplačal potrjenih obveznosti do podizvajalcev, v drugih primerih, enaki višini in z enako končno veljavnostjo kot to določa pogodbaprvotno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Appears in 1 contract
Samples: www.vgs-bled.si
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec mora najkasneje v petnajstih (15) dneh po sklenitvi pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo ali Vrsta finančnega zavarovanja za posamezen sklop je odvisna od pogodbene vrednosti za posamezen sklop. V kolikor bo pogodbena vrednost za posamezen sklop pod 50.000 EUR brez DDV se kot instrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti zahteva bianco menica, s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev, nad in vključno s pogodbeno vrednostjo 50.000 EUR brez DDV pa bančna garancija oz. kavcijsko zavarovanje kot finančno zavarovalnice in sicer za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti obveznosti. Podrobnejša navodila so predstavljena v naslednji oblikinadaljevanju. V roku osem (8) delovnih dni po podpisu pogodbe je potrebno predložiti enega od spodaj navedenih instrumentov finančnega zavarovanja: Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti• v kolikor je pogodbena vrednost enaka ali presega mejno vrednost 50.000 EUR brez DDV: originalno brezpogojno, izdelana nepreklicno bančno garancijo unovčljivo na prvi poziv, izdelano po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca. Bančna garancija mora vsebovati določilo, iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758 Predložitev finančnega zavarovanja ) ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV; ALI • v kolikor je pogoj pogodbena vrednost pod mejno vrednostjo 50.000 EUR brez DDV: »bianco menico« s klavzulo *brez protesta* s pooblastilom za veljavnost te izpolnitev in unovčitev v višini 10 % pogodbene vrednosti, ki jo naročnik vrne izvajalcu po izteku pogodbenih obveznosti, če v tem obdobju ni bila vnovčena; sicer lahko naročnik brez kakršnih koli obveznosti do izvajalca odstopi od pogodbe. Instrument finančnega zavarovanja mora veljati vsaj še devetdeset (90) dni po predvidenem izteku pogodbe. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, vrednostspremenijo roki, kvaliteta in količina (kar naročnik in izvajalec uredita z dodatkom k pogodbi)količina, se mora izvajalec, na lastne stroške / v sklopu pogodbene cene, predložiti v roku petnajst (15) dni, od podpisa dodatka k tej pogodbi, novo ustrezno finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, temu primerno spremeniti instrument finančnega zavarovanja oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska v skladu s spremembo pogodbene cene. V kolikor finančno zavarovanje ni podaljšano do rokapodaljšati njegova veljavnost, ki ga določi naročnik, ima naročnik pravico unovčiti obstoječe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznostimora biti vedno vsaj 90 dni daljša od predvidenega datuma veljavnosti pogodbe. Finančno zavarovanje Instrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči v naslednjih primerihunovči, če: če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu količini in roku ter roku, ali v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo; izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe, naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe, naročnik med izvajanjem del ugotoviprimeru, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu); izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika, izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati, izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti, izvajalec naročniku ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, izvajalec naročniku v roku ne izroči novo/podaljšano/spremenjeno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti in potrdilo o plačilu premije za zavarovalno polico, če izvajalec ne predloži novega terminskega plana ali če iz predloženega terminskega plana izhajaizpolni svojih pogodbenih obveznosti zaradi tega, da rok za dokončanje del ne more biti dosežen, če ker se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik v primopredajnem zapisniku, ugotovljene pomanjkljivosti in/ali napake ne odpravijo. izvajalec ni poplačal potrjenih obveznosti do podizvajalcev, v drugih primerih, kot to določa pogodbaje nad njim začel postopek zaradi insolventnosti.
Appears in 1 contract
Samples: www.luka-kp.si
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec mora najkasneje v petnajstih (15) dneh po sklenitvi pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednji obliki: • Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdelana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca. Bančna garancija mora vsebovati določilo, iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758 Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbe. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, vrednost, kvaliteta in količina količina, (kar naročnik in izvajalec uredita z dodatkom k pogodbi), mora izvajalec, na lastne stroške / v sklopu pogodbene cene, predložiti v roku petnajst (15) dni, od podpisa dodatka k tej pogodbi, novo ali podaljšano ustrezno finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo deldel (razen v primeru, ko se pogodbeni rok podaljša za manj kot 30 dni), oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska v skladu s spremembo pogodbene cene. V kolikor finančno zavarovanje ni podaljšano do roka, ki ga določi naročniknaročnik oz. ni ustrezno spremenjena višina garantiranega zneska, ima naročnik pravico unovčiti obstoječe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči v naslednjih primerih, če: - izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo; izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe, - naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe, ; - naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu); - izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika, ; - izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati, ; - izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti, ; - izvajalec naročniku ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ; - izvajalec naročniku v roku ne izroči novo/podaljšano/spremenjeno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti in potrdilo o plačilu premije za zavarovalno polico, ; - če izvajalec ne predloži novega terminskega plana ali če iz predloženega terminskega plana izhaja, da rok za dokončanje del ne more biti dosežen, ; - če se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik v primopredajnem zapisniku, ugotovljene pomanjkljivosti in/ali napake ne odpravijo. ; - izvajalec ni poplačal potrjenih obveznosti do podizvajalcev; - v primeru drugih kršitev obveznosti izvajalca, v drugih primerih, kot določenih s to določa pogodbapogodbo.
Appears in 1 contract
Samples: Izvedbi Javnega Naročila
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec je predložil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menična izjava z menico) v višini 10 % od ponudbene vrednosti. Če se rok za izvedbo podaljša ali se je povišala skupna pogodbena vrednost, mora najkasneje izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma podaljšati njegovo veljavnost. Dodatek k izdanemu instrumentu finančnega zavarovanja, katerega vsebina je podaljšanje veljavnosti ali povišanje skupne pogodbene vrednosti, mora predložiti pred potekom veljavnosti že predloženega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Predložitev dodatka je pogoj za veljavnost dogovora o podaljšanju pogodbenega roka oziroma dogovora o povišanju skupne pogodbene vrednosti V primerih zamud, za katere je v petnajstih tej pogodbi določena pogodbena kazen, se prvenstveno obračuna pogodbena kazen, na način določen v 14. členu te pogodbe, zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pa se lahko unovči ob nadaljevanju zamude ali za primer kršitev skladno s tem členom pogodbe. Naročnik mora izvajalca najprej pisno obvestiti o kršitvi oz. zamudi, mu postaviti rok za odpravo kršitve. Če kršitev v podanem roku ni odpravljena, so izpolnjeni vsi pogoji za unovčitev zavarovanja. Če izvajalec iz razlogov, ki niso na strani naročnika, zamuja z deli na kritičnih točkah glede na podroben izvedbeni terminski plan, ki ga pripravi izvajalec, potrdi pa naročnik, več kot dvajset (1520) dneh po sklenitvi koledarskih dni, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izvajalcu obračuna izvedena dela in odstopi od pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje kot s pisno izjavo, poslano priporočeno s povratnico na naslov izvajalca. Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednji oblikiprimeru: Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdelana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca. Bančna garancija mora vsebovati določilo, iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758 Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo - če izvajalec ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbe. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, vrednost, kvaliteta in količina (kar naročnik in izvajalec uredita z dodatkom k pogodbi), mora izvajalec, na lastne stroške / v sklopu pogodbene cene, predložiti v roku petnajst (15) dni, od podpisa dodatka k tej pogodbi, novo ustrezno finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska z določili pogodbe ali - če izvajalec ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu s spremembo z določili pogodbe ali - če izvajalec ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali - če izvajalec ne bo pravilno in kakovostno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali - če bo izvajalec prenehal izpolnjevati svoje pogodbene ceneobveznosti. V kolikor finančno zavarovanje ni podaljšano do roka, ki ga določi naročnik, ima bo naročnik pravico unovčiti obstoječe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči v naslednjih primerih, če: izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo; izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe, naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe, naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu); izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika, izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati, izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti, izvajalec naročniku ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, izvajalec naročniku v roku ne izroči novo/podaljšano/spremenjeno unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zavarovalno polico bo moral ponudnik naročniku v roku 10 (desetih) dni od unovčenja zavarovanja predložiti novo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v enaki višini in z enako končno veljavnostjo kot prvotno zavarovanje odgovornosti in potrdilo o plačilu premije za zavarovalno polico, če izvajalec ne predloži novega terminskega plana ali če iz predloženega terminskega plana izhaja, da rok za dokončanje del ne more biti dosežen, če se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik v primopredajnem zapisniku, ugotovljene pomanjkljivosti in/ali napake ne odpravijo. izvajalec ni poplačal potrjenih obveznosti do podizvajalcev, v drugih primerih, kot to določa pogodbadobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Appears in 1 contract
Samples: obcina.bovec.si