Common use of Garancija za dobro izvedbo Clause in Contracts

Garancija za dobro izvedbo. V celoti se nadomesti prvi in drugi odstavek podčlena 4.2, tako da se glasi: (a) banka v Republiki Sloveniji, (b) tuja banka preko korespondenčne banke v državi naročnika, Garancija za dobro izvedbo pokriva tudi garancijo za pravočasno izvedbo. Ne da bi omejeval določbe prejšnjega odstavka, kadarkoli Naročnik odobri povečanje Pogodbene cene zaradi spremembe stroškov in/ali zakonodaje, ali kot rezultat odstopanj, ki znašajo več kot 10 % deleža Pogodbene cene, bo Izvajalec takoj povečal vrednost garancije za dobro izvedbo Pogodbenih obveznosti za enak odstotek. Do takrat ima Naročnik pravico zadržati varščino v višini 10 % povečanja vrednosti del." Izvajalec mora zagotoviti, da je Garancija za dobro izvedbo veljavna in izterljiva še 150 dni po roku za izvedbo vseh del. Če pogoji Xxxxxxxxx za dobro izvedbo določajo datum, ko garancija poteče in 28 dni pred iztekom roka izvajalec še ni upravičen do prejema Potrdila o izvedbi, mora izvajalec podaljšati veljavnost Xxxxxxxxx za dobro izvedbo del. Pred izdajo Potrdila o izvedbi, bo Izvajalec dostavil Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti Del (z DDV). Vse dotlej, dokler taka Garancija ne bo izdana in ne bo izdano Potrdilo o izvedbi, bo Naročnik zadržal veljavno Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V kolikor Izvajalec do izdaje Potrdila o izvedbi ne bo dostavil Xxxxxxxxx za odpravo napak v garancijskem roku, lahko Naročnik unovči Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in jo v višini, ki je določena za Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku uporabi kot varščino v celotnem garancijskem roku oz. do predaje dostave ustrezne Garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

Garancija za dobro izvedbo. V celoti Izbriše se nadomesti prvi odstavek podčlena 4.2 in se ga zamenja z besedilom: Izbriše se drugi odstavek podčlena 4.2, tako da 4.2 in se glasiga zamenja z besedilom: (a) banka v Republiki Sloveniji, Sloveniji ali v tujini (b) tuja banka preko korespondenčne banke zavarovalnica in/ali garantna in kreditna družba v državi naročnika, Republiki Sloveniji ali v tujini Garancija za dobro izvedbo pokriva tudi garancijo za pravočasno izvedbo. Ne da bi omejeval določbe prejšnjega odstavka, kadarkoli Naročnik odobri povečanje Pogodbene cene zaradi spremembe stroškov in/ali zakonodaje, ali kot rezultat odstopanj, ki znašajo več kot 10 % deleža Pogodbene cene, bo Izvajalec takoj povečal vrednost garancije za dobro izvedbo Pogodbenih obveznosti za enak odstotek. Do takrat ima Naročnik pravico zadržati varščino v višini 10 % povečanja vrednosti del." Izbriše se tretji odstavek podčlena 4.2 in se ga zamenja z besedilom: Izvajalec mora zagotoviti, da je Garancija za dobro izvedbo veljavna in izterljiva še 150 90 dni po roku za izvedbo vseh delizdaji zadnjega Potrdila o izvedbi. Če pogoji Xxxxxxxxx za dobro izvedbo določajo datum, ko garancija poteče preteče, in do datuma 28 dni pred iztekom roka izvajalec še ni upravičen do prejema zadnjega Potrdila o izvedbi, mora izvajalec podaljšati veljavnost Xxxxxxxxx za dobro izvedbo delskladno s prvim stavkom tega odstavka. Pred izdajo Naročnik mora izvajalcu vrniti Xxxxxxxxx za dobro izvedbo v roku devetdesetih (90) dni po prejemu kopije Potrdila o izvedbiizvedbi (ob pogoju, bo Izvajalec dostavil da je izvajalec naročniku že predal Garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku). Izbriše se četrti odstavek podčlena 4.2 in se ga zamenja z besedilom: Finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči, če: ­ se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudbeno dokumentacijo; ­ izvajalec naročniku ne preda povečanja ali podaljšanja zavarovanja v skladu s pogodbo; ­ bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca; ­ bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca; ­ bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil; ­ v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka nad izvajalcem, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima izvajalec sedež; ­ v kolikor izvajalec ali njegov kader ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti skladno z veljavno zakonodajo; ­ izvajalec ne podaljša veljavnosti Garancije za dobro izvedbo, kot je bilo opisano v prejšnjem odstavku; ­ izvajalec ne plača dolžnega zneska, kot je dogovorjeno z izvajalcem ali določeno v podčlenu 2.5 [Zahtevki naročnika] oziroma v členu 20 [Zahtevki, spori in arbitraža] v roku 42 dni po tem sporazumu ali odločitvi; ­ izvajalec ne odpravi napak v roku 42 dni po prejemu obvestila naročnika, ki zahteva odpravo napake; ­ okoliščin, ki dajo naročniku pravico do odstopa od Pogodbe v skladu s podčlenom 15.2 [Odstop od Pogodbe s strani naročnika], ne glede na to ali je bilo obvestilo o odstopu od Pogodbe izdano ali ne. Naročnik lahko v zgoraj navedenih primerih unovči polni znesek finančnega zavarovanja, saj se šteje, da je za te kršitve dogovorjena pogodbena kazen v višini 5 % pogodbene vrednosti Del (z DDV). Vse dotlej, dokler taka Garancija ne bo izdana in ne bo izdano Potrdilo o izvedbi, bo Naročnik zadržal veljavno Garancijo polnega zneska zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V kolikor Izvajalec do izdaje Potrdila o izvedbi ne bo dostavil Xxxxxxxxx za odpravo napak v garancijskem roku, lahko Naročnik unovči Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in jo v višini, ki je določena za Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku uporabi kot varščino v celotnem garancijskem roku oz. do predaje dostave ustrezne Garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

Garancija za dobro izvedbo. V celoti Izbriše se nadomesti prvi in drugi odstavek podčlena 4.2, tako da 4.2 in se glasiga zamenja z besedilom: (a) banka v Republiki Sloveniji, Sloveniji ali v tujini (b) tuja banka preko korespondenčne banke zavarovalnica in/ali garantna in kreditna družba v državi naročnika, Republiki Sloveniji ali v tujini Garancija za dobro izvedbo pokriva tudi garancijo za pravočasno izvedbo. Ne da bi omejeval določbe prejšnjega odstavka, kadarkoli Naročnik odobri povečanje Pogodbene cene zaradi spremembe stroškov in/ali zakonodaje, ali kot rezultat odstopanj, ki znašajo več kot 10 % deleža Pogodbene cene, bo Izvajalec takoj povečal vrednost garancije za dobro izvedbo Pogodbenih obveznosti za enak odstotek. Do takrat ima Naročnik pravico zadržati varščino v višini 10 % povečanja vrednosti del." Izbriše se tretji odstavek podčlena 4.2 in se ga zamenja z besedilom: Izvajalec mora zagotoviti, da je Garancija za dobro izvedbo veljavna in izterljiva še 150 90 dni po roku za izvedbo vseh delizdaji zadnjega Potrdila o izvedbi. Če pogoji Xxxxxxxxx za dobro izvedbo določajo datum, ko garancija poteče preteče, in do datuma 28 dni pred iztekom roka izvajalec še ni upravičen do prejema zadnjega Potrdila o izvedbi, mora izvajalec podaljšati veljavnost Xxxxxxxxx za dobro izvedbo delskladno s prvim stavkom tega odstavka. Pred izdajo Naročnik mora izvajalcu vrniti Xxxxxxxxx za dobro izvedbo v roku devetdesetih (90) dni po prejemu kopije Potrdila o izvedbiizvedbi (ob pogoju, bo Izvajalec dostavil da je izvajalec naročniku že predal Garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku). Izbriše se četrti odstavek podčlena 4.2 in se ga zamenja z besedilom: Finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči, če: ­ se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudbeno dokumentacijo; ­ izvajalec naročniku ne preda povečanja ali podaljšanja zavarovanja v skladu s pogodbo; ­ bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca; ­ bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca; ­ bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil; ­ v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka nad izvajalcem, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima izvajalec sedež; ­ v kolikor izvajalec ali njegov kader ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti skladno z veljavno zakonodajo; ­ izvajalec ne podaljša veljavnosti Garancije za dobro izvedbo, kot je bilo opisano v prejšnjem odstavku; ­ izvajalec ne plača dolžnega zneska, kot je dogovorjeno z izvajalcem ali določeno v podčlenu 2.5 [Zahtevki naročnika] oziroma v členu 20 [Zahtevki, spori in arbitraža] v roku 42 dni po tem sporazumu ali odločitvi; ­ izvajalec ne odpravi napak v roku 42 dni po prejemu obvestila naročnika, ki zahteva odpravo napake; ­ okoliščin, ki dajo naročniku pravico do odstopa od Pogodbe v skladu s podčlenom 15.2 [Odstop od Pogodbe s strani naročnika], ne glede na to ali je bilo obvestilo o odstopu od Pogodbe izdano ali ne. Naročnik lahko v zgoraj navedenih primerih unovči polni znesek finančnega zavarovanja, saj se šteje, da je za te kršitve dogovorjena pogodbena kazen v višini 5 % pogodbene vrednosti Del (z DDV). Vse dotlej, dokler taka Garancija ne bo izdana in ne bo izdano Potrdilo o izvedbi, bo Naročnik zadržal veljavno Garancijo polnega zneska zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V kolikor Izvajalec do izdaje Potrdila o izvedbi ne bo dostavil Xxxxxxxxx za odpravo napak v garancijskem roku, lahko Naročnik unovči Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in jo v višini, ki je določena za Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku uporabi kot varščino v celotnem garancijskem roku oz. do predaje dostave ustrezne Garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

Garancija za dobro izvedbo. V celoti Izbriše se nadomesti prvi odstavek podčlena 4.2 in se ga zamenja z besedilom: Izbriše se drugi odstavek podčlena 4.2, tako da 4.2 in se glasiga zamenja z besedilom: (a) banka v Republiki Sloveniji,Sloveniji ali v tujini (b) tuja banka preko korespondenčne banke zavarovalnica in/ali garantna in kreditna družba v državi naročnika, Republiki Sloveniji ali v tujini Garancija za dobro izvedbo pokriva tudi garancijo za pravočasno izvedbo. Ne da bi omejeval določbe prejšnjega odstavkaČe se rok za izvedbo naročila podaljša, kadarkoli Naročnik odobri povečanje Pogodbene cene zaradi spremembe stroškov in/ali zakonodaje, ali kot rezultat odstopanj, ki znašajo več kot 10 % deleža Pogodbene cene, bo Izvajalec takoj povečal vrednost garancije je potrebno temu ustrezno podaljšati veljavnost Garancije za dobro izvedbo Pogodbenih obveznosti izvedbo. V kolikor se pogodbena cena poveča je potrebno temu ustrezno povečati višino Xxxxxxxxx za enak odstotekdobro izvedbo. Do takrat ima Naročnik pravico zadržati varščino v višini 10 % povečanja vrednosti del." RAZPISNA DOKUMENTACIJA 72 Izbriše se tretji odstavek podčlena 4.2 in se ga zamenja z besedilom: Izvajalec mora zagotoviti, da je Garancija za dobro izvedbo veljavna in izterljiva še 150 90 dni po roku za izvedbo vseh delizdaji zadnjega Potrdila o izvedbi. Če pogoji Xxxxxxxxx za dobro izvedbo določajo datum, ko garancija poteče preteče, in do datuma 28 dni pred iztekom roka izvajalec še ni upravičen do prejema zadnjega Potrdila o izvedbi, mora izvajalec podaljšati veljavnost Xxxxxxxxx za dobro izvedbo delskladno s prvim stavkom tega odstavka. Pred izdajo Naročnik mora izvajalcu vrniti Xxxxxxxxx za dobro izvedbo v roku devetdesetih (90) dni po prejemu kopije Potrdila o izvedbiizvedbi (ob pogoju, bo Izvajalec dostavil da je izvajalec naročniku že predal Garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku). Izbriše se četrti odstavek podčlena 4.2 in se ga zamenja z besedilom: Finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči, če: ­ se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudbeno dokumentacijo; ­ izvajalec naročniku ne preda povečanja ali podaljšanja zavarovanja v skladu s pogodbo; ­ bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca; ­ bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca; ­ bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil; ­ v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka nad izvajalcem, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima izvajalec sedež; ­ v kolikor izvajalec ali njegov kader ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti skladno z veljavno zakonodajo; ­ izvajalec ne podaljša veljavnosti Garancije za dobro izvedbo, kot je bilo opisano v prejšnjem odstavku; ­ izvajalec ne plača dolžnega zneska, kot je dogovorjeno z izvajalcem ali določeno v podčlenu 2.5 [Zahtevki naročnika] oziroma v členu 20 [Zahtevki, spori in arbitraža] v roku 42 dni po tem sporazumu ali odločitvi; ­ izvajalec ne odpravi napak v roku 42 dni po prejemu obvestila naročnika, ki zahteva odpravo napake; ­ okoliščin, ki dajo naročniku pravico do odstopa od Pogodbe v skladu s podčlenom 15.2 [Odstop od Pogodbe s strani naročnika], ne glede na to ali je bilo obvestilo o odstopu od Pogodbe izdano ali ne. Naročnik lahko v zgoraj navedenih primerih unovči polni znesek finančnega zavarovanja, saj se šteje, da je za te kršitve dogovorjena pogodbena kazen v višini 5 % pogodbene vrednosti Del (z DDV). Vse dotlej, dokler taka Garancija ne bo izdana in ne bo izdano Potrdilo o izvedbi, bo Naročnik zadržal veljavno Garancijo polnega zneska zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V kolikor Izvajalec do izdaje Potrdila o izvedbi ne bo dostavil Xxxxxxxxx za odpravo napak v garancijskem roku, lahko Naročnik unovči Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in jo v višini, ki je določena za Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku uporabi kot varščino v celotnem garancijskem roku oz. do predaje dostave ustrezne Garancije za odpravo napak v garancijskem rokuIzbriše se zadnji odstavek podčlena 4.2.

Garancija za dobro izvedbo. V celoti Izbriše se nadomesti prvi odstavek podčlena 4.2 in se ga zamenja z besedilom: Izvajalec mora na svoje stroške pridobit Garancijo za dobro izvedbo v višini navedeni v Dodatku k ponudbi. Izbriše se drugi odstavek podčlena 4.24.2 in se ga zamenja z besedilom: Izvajalec mora naročniku v roku navedenem v razpisni dokumentaciji predložiti garancijo za dobro izvedbo, tako da se glasiki mora biti izdelana na obrazcu, predvidenem v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (Obrazec garancije za dobro izvedbo) in jo mora izdati: (a) banka v Republiki Sloveniji, Sloveniji ali v tujini (b) tuja banka preko korespondenčne banke zavarovalnica in/ali garantna in kreditna družba v državi naročnika, Republiki Sloveniji ali v tujini Garancija za dobro izvedbo pokriva tudi garancijo za pravočasno izvedbo. Ne da bi omejeval določbe prejšnjega odstavkaČe se rok za izvedbo naročila podaljša, kadarkoli Naročnik odobri povečanje Pogodbene cene zaradi spremembe stroškov in/ali zakonodaje, ali kot rezultat odstopanj, ki znašajo več kot 10 % deleža Pogodbene cene, bo Izvajalec takoj povečal vrednost garancije je potrebno temu ustrezno podaljšati veljavnost Garancije za dobro izvedbo Pogodbenih obveznosti izvedbo. V kolikor se pogodbena cena poveča je potrebno temu ustrezno povečati višino Xxxxxxxxx za enak odstotekdobro izvedbo. Do takrat ima Naročnik pravico zadržati varščino v višini 10 % povečanja vrednosti del." Izbriše se tretji odstavek podčlena 4.2 in se ga zamenja z besedilom: Izvajalec mora zagotoviti, da je Garancija za dobro izvedbo veljavna in izterljiva še 150 90 dni po roku za izvedbo vseh delizdaji zadnjega Potrdila o izvedbi. Če pogoji Xxxxxxxxx za dobro izvedbo določajo datum, ko garancija poteče preteče, in do datuma 28 dni pred iztekom roka izvajalec še ni upravičen do prejema zadnjega Potrdila o izvedbi, mora izvajalec podaljšati veljavnost Xxxxxxxxx za dobro izvedbo delskladno s prvim stavkom tega odstavka. Pred izdajo Naročnik mora izvajalcu vrniti Xxxxxxxxx za dobro izvedbo v roku devetdesetih (90) dni po prejemu kopije Potrdila o izvedbiizvedbi (ob pogoju, bo Izvajalec dostavil da je izvajalec naročniku že predal Garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku). Izbriše se četrti odstavek podčlena 4.2 in se ga zamenja z besedilom: Finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči, če: ­ se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudbeno dokumentacijo; ­ izvajalec naročniku ne preda povečanja ali podaljšanja zavarovanja v skladu s pogodbo; ­ bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca; ­ bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca; ­ bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil; RAZPISNA DOKUMENTACIJA 68 ­ v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka nad izvajalcem, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima izvajalec sedež; ­ v kolikor izvajalec ali njegov kader ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti skladno z veljavno zakonodajo; ­ izvajalec ne podaljša veljavnosti Xxxxxxxxx za dobro izvedbo, kot je bilo opisano v prejšnjem odstavku; ­ izvajalec ne plača dolžnega zneska, kot je dogovorjeno z izvajalcem ali določeno v podčlenu 2.5 [Zahtevki naročnika] oziroma v členu 20 [Zahtevki, spori in arbitraža] v roku 42 dni po tem sporazumu ali odločitvi; ­ izvajalec ne odpravi napak v roku 42 dni po prejemu obvestila naročnika, ki zahteva odpravo napake; ­ okoliščin, ki dajo naročniku pravico do odstopa od Pogodbe v skladu s podčlenom 15.2 [Odstop od Pogodbe s strani naročnika], ne glede na to ali je bilo obvestilo o odstopu od Pogodbe izdano ali ne. Naročnik lahko v zgoraj navedenih primerih unovči polni znesek finančnega zavarovanja, saj se šteje, da je za te kršitve dogovorjena pogodbena kazen v višini 5 % pogodbene vrednosti Del (z DDV). Vse dotlej, dokler taka Garancija ne bo izdana in ne bo izdano Potrdilo o izvedbi, bo Naročnik zadržal veljavno Garancijo polnega zneska zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V kolikor Izvajalec do izdaje Potrdila o izvedbi ne bo dostavil Xxxxxxxxx za odpravo napak v garancijskem roku, lahko Naročnik unovči Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in jo v višini, ki je določena za Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku uporabi kot varščino v celotnem garancijskem roku oz. do predaje dostave ustrezne Garancije za odpravo napak v garancijskem rokuIzbriše se zadnji odstavek podčlena 4.2.

Garancija za dobro izvedbo. V celoti se nadomesti prvi in drugi odstavek podčlena 4.2, tako da se glasi: (a) banka v Republiki SlovenijiSloveniji ali EU, (b) tuja banka preko korespondenčne banke zavarovalnica v državi naročnikaRepubliki Sloveniji ali EU, Kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev, mora biti garant v garanciji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vodilni partner v skupini izvajalcev. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pokriva tudi garancijo za pravočasno izvedbo. Kopijo Xxxxxxxxx za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora poslati tudi Inženirju. Ne da bi omejeval določbe prejšnjega odstavka, kadarkoli Naročnik odobri povečanje Pogodbene cene zaradi spremembe stroškov in/ali zakonodaje, ali kot rezultat odstopanj, ki znašajo več kot 10 10% deleža Pogodbene cene, bo mora Izvajalec takoj povečal povečati vrednost garancije Xxxxxxxxx za dobro izvedbo Pogodbenih pogodbenih obveznosti za enak odstotek. Do takrat ima Naročnik pravico zadržati varščino v višini 10 5% povečanja vrednosti del." . Izvajalec mora zagotoviti, da je Garancija Xxxxxxxxx za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti veljavna in izterljiva še 150 60 dni po roku za izvedbo vseh delizdaji Potrdila o izvedbi. Če pogoji Xxxxxxxxx za dobro izvedbo določajo datum, ko garancija poteče in 28 dni pred iztekom roka izvajalec še ni upravičen do prejema Potrdila o izvedbi, mora izvajalec podaljšati veljavnost Xxxxxxxxx za dobro izvedbo delpogodbenih obveznosti. Pred izdajo Potrdila o izvedbi, bo mora Izvajalec dostavil dostaviti Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 5% pogodbene vrednosti izvršenih Del (z DDV). Vse dotlej, dokler taka Garancija ne bo izdana in ne bo izdano Potrdilo o izvedbi, bo Naročnik zadržal veljavno Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V kolikor Izvajalec do izdaje Potrdila o izvedbi ne bo dostavil Xxxxxxxxx za odpravo napak v garancijskem roku, lahko Naročnik unovči Garancijo unovči, iz Garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in jo obveznosti, varščino v višini, ki je določena za Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku uporabi kot varščino v celotnem garancijskem roku oz. do predaje dostave ustrezne Garancije za odpravo napak v garancijskem rokugarancijski dobi.

Garancija za dobro izvedbo. V celoti se nadomesti prvi in drugi odstavek podčlena 4.2, tako da se glasi: (a) banka v Republiki Sloveniji, (b) tuja banka preko korespondenčne banke v državi naročnika, Garancija za dobro izvedbo pokriva tudi garancijo za pravočasno izvedbo. Ne da bi omejeval določbe prejšnjega odstavka, kadarkoli Naročnik odobri povečanje Pogodbene cene zaradi spremembe stroškov in/ali zakonodaje, ali kot rezultat odstopanj, ki znašajo več kot 10 % deleža Pogodbene cene, bo Izvajalec takoj povečal vrednost garancije za dobro izvedbo Pogodbenih obveznosti za enak odstotek. Do takrat ima Naročnik pravico zadržati varščino v višini 10 % povečanja vrednosti del." Izvajalec mora zagotoviti, da je Garancija za dobro izvedbo veljavna in izterljiva še 150 dni po roku za izvedbo vseh del. Če pogoji Xxxxxxxxx za dobro izvedbo določajo datum, ko garancija poteče in 28 dni pred iztekom roka izvajalec še ni upravičen do prejema Potrdila o izvedbi, mora izvajalec podaljšati veljavnost Xxxxxxxxx za dobro izvedbo del. Pred izdajo Potrdila o izvedbi, bo Izvajalec dostavil Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti izvršenih Del (z DDV). Vse dotlej, dokler taka Garancija ne bo izdana in ne bo izdano Potrdilo o izvedbi, bo Naročnik zadržal veljavno Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V kolikor Izvajalec do izdaje Potrdila o izvedbi ne bo dostavil Xxxxxxxxx za odpravo napak v garancijskem roku, lahko Naročnik unovči Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in jo v višini, ki je določena za Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku uporabi kot varščino v celotnem garancijskem roku oz. do predaje dostave ustrezne Garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

Garancija za dobro izvedbo. V celoti se nadomesti prvi in drugi odstavek podčlena 4.2, tako da se glasi: (a) banka v Republiki Sloveniji, (b) tuja banka preko korespondenčne banke v državi naročnika, Garancija za dobro izvedbo pokriva tudi garancijo za pravočasno izvedbo. Ne da bi omejeval določbe prejšnjega odstavka, kadarkoli Naročnik odobri povečanje Pogodbene cene zaradi spremembe stroškov in/ali zakonodaje, ali kot rezultat odstopanj, ki znašajo več kot 10 % deleža Pogodbene cene, bo Izvajalec Xxxxxxxxx takoj povečal vrednost garancije za dobro izvedbo Pogodbenih obveznosti za enak odstotekodstotek povečanja pogodbene cene. Do takrat ima Naročnik pravico zadržati varščino v višini 10 % povečanja vrednosti delpovečanja." Izvajalec mora zagotoviti, da je Garancija za dobro izvedbo veljavna in izterljiva še 150 dni po roku za izvedbo vseh delizdaji Potrdila o izvedbi. Če pogoji Xxxxxxxxx za dobro izvedbo določajo datum, ko garancija poteče in 28 dni pred iztekom roka izvajalec še ni upravičen do prejema Potrdila o izvedbi, mora izvajalec podaljšati veljavnost Xxxxxxxxx Garancije za dobro izvedbo del. Pred izdajo Potrdila o izvedbi, bo Izvajalec dostavil Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti izvršenih Del (z DDV). Vse dotlej, dokler taka Garancija ne bo izdana in ne bo izdano Potrdilo o izvedbi, bo Naročnik zadržal veljavno Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V kolikor Izvajalec do izdaje Potrdila o izvedbi ne bo dostavil Xxxxxxxxx za odpravo napak v garancijskem roku, lahko Naročnik unovči Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in jo v višini, ki je določena za Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku uporabi kot varščino v celotnem garancijskem roku oz. do predaje dostave ustrezne Garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

Garancija za dobro izvedbo. V celoti se nadomesti prvi in drugi odstavek podčlena 4.2, tako da se glasi: "Izvajalec bo Naročniku predal Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izpolnitev Pogodbe) v roku 15 dni po podpisu pogodbe. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo v obliki bančne garancije. Xxxxxx garancije bo poslal tudi Xxxxxxxxx. Kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev, mora biti garant v garanciji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vodilni partner v skupini izvajalcev. Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo izdala bodisi: (a) banka v Republiki Sloveniji, (b) tuja banka preko korespondenčne banke v državi naročnika, Garancija za dobro izvedbo pokriva tudi garancijo za pravočasno izvedbo. Ne da bi omejeval določbe prejšnjega odstavka, kadarkoli Naročnik odobri povečanje Pogodbene cene zaradi spremembe stroškov in/ali zakonodaje, ali kot rezultat odstopanj, ki znašajo več kot 10 % deleža Pogodbene cene, bo Izvajalec takoj povečal vrednost garancije za dobro izvedbo Pogodbenih obveznosti za enak odstotek. Do takrat ima Naročnik pravico zadržati varščino v višini 10 5 % povečanja vrednosti del." Izvajalec mora zagotoviti, da je Garancija za dobro izvedbo veljavna in izterljiva še 150 60 dni po roku za izvedbo vseh del. Če pogoji Xxxxxxxxx za dobro izvedbo določajo datum, ko garancija poteče in 28 dni pred iztekom roka izvajalec še ni upravičen do prejema Potrdila o izvedbi, mora izvajalec podaljšati veljavnost Xxxxxxxxx za dobro izvedbo del. Pred izdajo Potrdila o izvedbi, bo Izvajalec dostavil Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti izvršenih Del (z DDV). Vse dotlej, dokler taka Garancija ne bo izdana in ne bo izdano Potrdilo o izvedbi, bo Naročnik zadržal veljavno Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V kolikor Izvajalec do izdaje Potrdila o izvedbi ne bo dostavil Xxxxxxxxx za odpravo napak v garancijskem roku, lahko Naročnik unovči Garancijo unovči, iz Garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in jo obveznosti, varščino v višini, ki je določena za Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku uporabi kot varščino v celotnem garancijskem roku oz. do predaje dostave ustrezne Garancije za odpravo napak v garancijskem rokugarancijski dobi.