Common use of Ostalo Clause in Contracts

Ostalo. Pred oddajo ponudbe si je ponudnik, s profesionalno skrbnostjo, dolžan ogledati in proučiti površine in lokacijo, kjer se bo delo izvajalo tako, da je z deloviščem in vsemi njegovimi značilnostmi in specifikami seznanjen in je v ponudbo vključil vse stroške, ki so potrebni za uspešno realizacijo naročila. Naročnik ne bo priznaval dodatnih stroškov, ki bi izhajali iz nepoznavanja lokacije in varnostnih zahtev naročnika. Dela je potrebno izvesti s profesionalno skrbnostjo, solidno, kvalitetno s strokovno usposobljenim osebjem in v skladu z veljavnimi standardi in normativi. Vse aktivnosti povezane z izvedbo del mora izvajalec prilagajati delovnemu procesu, ki se mora odvijati nemoteno. Le-tega mora organizirati na način, da ne bo ogrožen ali moten delovni proces pri naročniku; za posledice opustitve pa prevzema popolno odgovornost. Za vstop na območje pristanišča si mora sam urediti vse potrebne dovolilnice. V popisu del se blagovne znamke, tipi ali proizvajalci, ki so navedene za pomoč, lahko nadomestijo s podobnimi, ki zagotavljajo najmanj enakovredne lastnosti. V primeru, da ponudnik v opisu postavke, kjer je zahtevana navedba produkta (ki zagotavlja najmanj enakovredne lastnosti), le-tega ne navede, se smatra, da nudi neveden produkt iz opisa postavke. Ponudnik nudi popust na Cenik materiala in rezervnih delov za 10 letno obdobje v primeru, da se napaka pojavi iz razlogov na strani naročnika. Dobavitelj oz. pooblaščeni servis mora zagotavljati vse rezervne dele za obdobje minimalno 10 let. Cena vključuje še stroške za: − načrt organizacije delovišča ločeno za vsaka vrata z opisom postopkov dela, − vsa potrebna opravila, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu, − ureditev delovišča na način, da bodo lahko pretovor na ostalih skladiščih nemoteno deloval. V kolikor bo izvajalec moral začasno umikati mehanizacijo, mora te stroške vključiti v svojo ponudbo. Dodatnih stroškov iz tega naslova naročnik ne bo priznal, − odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti, − zaščite vse komunalne in druge naprave, ki na terenu obstajajo, − čiščenje terena po končanih delih in odvoz odvečnega materiala iz pristanišča (glej poglavje Ravnanje z gradbenimi odpadki), − kontrolo kakovosti vgrajenih materialov oziroma izvedenih del, − izvedbo (vsi stroški v zvezi z gradbiščem in porabljeno energijo, dobava materiala, zaščita v času gradnje, odvozi odvečnega materiala, stroški deponiranja, komunalna taksa, vsa pomožna dela, ureditev okolice skladno s prvotnim stanjem, stroški dovolilnic in taks za vstop na območje pristanišča), − izdelavo navodil za obratovanje in vzdrževanje v 3 izvodih + 1CD (uporabnik, enota vzdrževanja, arhiv) v slovenskem jeziku. − dokumentacijo, ateste in certifikate, − zavarovanje dejavnosti pri zavarovalnici. Ponudnik k ponudbi priloži kataloge s kataloškimi številkami, specifikacije, tehnične liste iz katerih je razvidno izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev naročnika iz tega naročila. Izbrani ponudnik bo moral hraniti podatke o št. cilindričnih ključavnic na osebnih prehodih zaradi naknadnih nabav na obstoječih kovinskih vratih (zaradi poenotenja odklepanja). V kolikor izvajalec ne bo zagotovil možnosti za dodatne nabave cil. ključavnic, bo na svoje stroške zamenjal vse do tedaj nameščene. Ponudbena cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate po sistemu ključ v roke. Ponudnik mora pred oddajo ponudbe proučiti pogoje na objektu in popis in predizmere del in predvideti potreben obseg in zahtevnost del ter organizacijo del na terenu. Pri kalkulaciji cen za posamezno postavko mora upoštevati vsa potrebna dela tako, da uskladi ponudbeni obseg del in poda skupno ponudbeno delo po sistemu » ključ v roke«, ki pomeni, da obsega ponudbena cena tudi vrednost vseh nepredvidenih del in preseženih del in da je izključen vpliv manjkajočih del na ponudbeno ceno. Popis del je priložen Razpisni dokumentaciji kot digitalna datoteka »Popis del« in je sestavni del le-te.

Ostalo. Pred 5.1 Naročnik lahko do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestil ponudnike. Naročnik ustavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne vse ponudbe brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do ponudnikov. Xxxxxxx za pripravo in oddajo ponudbe bremenijo ponudnika. Naročnik si je ponudnikpridržuje pravico, da spremeni količino za nabavo predvidenih izdelkov oziroma storitev glede na razpoložljiva finančna sredstva. 5.2 Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s profesionalno skrbnostjokatero nadomesti prejšnjo. Naročnik lahko spremeni odločitev o oddaji naročila po prejemu zahtevka za pravno varstvo le, dolžan ogledati in proučiti površine in lokacijoče je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za revizijo. V tem primeru mora biti nova odločitev o oddaji naročila skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo. 5.3 Po oddaji javnega naročila bo naročnik z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila najpozneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve. Izbrani ponudnik bo tako pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 (osem) dni ne bo odzval na poziv, kjer se bo delo izvajalo takošteje, da je z deloviščem in vsemi njegovimi značilnostmi in specifikami seznanjen in je v ponudbo vključil vse stroške, ki so potrebni za uspešno realizacijo naročilaodstopil od ponudbe. Naročnik ne bo priznaval dodatnih stroškov, ki bi izhajali Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz nepoznavanja lokacije in varnostnih zahtev naročnika. Dela je potrebno izvesti s profesionalno skrbnostjo, solidno, kvalitetno s strokovno usposobljenim osebjem in v skladu z veljavnimi standardi in normativi. Vse aktivnosti povezane z izvedbo del mora izvajalec prilagajati delovnemu procesu, ki se mora odvijati nemoteno. Le-tega mora organizirati na načinutemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne bo ogrožen potrebuje več ali moten delovni proces da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku; za posledice opustitve pa prevzema popolno odgovornost. Za vstop na območje pristanišča si mora sam urediti vse potrebne dovolilnice. V popisu del se blagovne znamke, tipi ali proizvajalci, ki so navedene za pomoč, lahko nadomestijo s podobnimi, ki zagotavljajo najmanj enakovredne lastnosti. V primerunaročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa pisno obvesti ponudnike. 5.4 Druga določila razpisne dokumentacije so vsebovana v vzorcu pogodbe. S podpisom vzorca pogodbe ponudnik v opisu postavke, kjer je zahtevana navedba produkta (ki zagotavlja najmanj enakovredne lastnosti), le-tega ne navede, se smatra, da nudi neveden produkt iz opisa postavke. Ponudnik nudi popust na Cenik materiala in rezervnih delov za 10 letno obdobje v primeruizjavi, da se napaka pojavi iz razlogov na strani naročnika. Dobavitelj oz. pooblaščeni servis strinja z njenimi določili. 5.5 Ponudba mora zagotavljati vse rezervne dele za obdobje minimalno 10 let. Cena vključuje še stroške za: − načrt organizacije delovišča ločeno za vsaka vrata z opisom postopkov dela, − vsa potrebna opravila, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu, − ureditev delovišča na način, da bodo lahko pretovor na ostalih skladiščih nemoteno deloval. V kolikor bo izvajalec moral začasno umikati mehanizacijo, mora te stroške vključiti v svojo ponudbo. Dodatnih stroškov iz tega naslova naročnik ne bo priznal, − odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti, − zaščite vse komunalne in druge naprave, ki na terenu obstajajo, − čiščenje terena po končanih delih in odvoz odvečnega materiala iz pristanišča (glej poglavje Ravnanje z gradbenimi odpadki), − kontrolo kakovosti vgrajenih materialov oziroma izvedenih del, − izvedbo (vsi stroški v zvezi z gradbiščem in porabljeno energijo, dobava materiala, zaščita v času gradnje, odvozi odvečnega materiala, stroški deponiranja, komunalna taksa, vsa pomožna dela, ureditev okolice skladno s prvotnim stanjem, stroški dovolilnic in taks za vstop na območje pristanišča), − izdelavo navodil za obratovanje in vzdrževanje v 3 izvodih + 1CD (uporabnik, enota vzdrževanja, arhiv) biti oddana v slovenskem jeziku. − dokumentacijoV kolikor je kateri od dokumentov, ateste in certifikatepredložen tekom oddaje javnega naročila, − zavarovanje dejavnosti pri zavarovalnicipripravljen v tujem jeziku, mora ponudnik predložiti tudi prevod takšnega dokumenta v slovenski jezik. Ponudnik k ponudbi priloži kataloge s kataloškimi številkami, specifikacije, tehnične liste iz katerih je razvidno izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev naročnika iz tega naročila. Izbrani ponudnik bo moral hraniti podatke o št. cilindričnih ključavnic na osebnih prehodih zaradi naknadnih nabav na obstoječih kovinskih vratih (zaradi poenotenja odklepanja)Prevod mora pripraviti sodno zaprisežen tolmač v Republiki Sloveniji. V kolikor ponudnik predloži samo dokument v tujem jeziku, ga naročnik lahko pozove, da predloži sodno overjen prevod in mu za predložitev določi rok. Če ponudnik v postavljenem roku ne predloži sodno overjenega prevoda, naročnik ponudbo izloči iz postopka oddaje javnega naročila. Celoten postopek oddaje javnega naročila poteka v slovenskem jeziku. 5.6 Enotne cene so fiksne za ves čas veljavnosti pogodb. Cene morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene (razpisane storitve; plače in druge stroške dela, morebitno nadurno delo, dela na dan praznika ali prostega dneva, morebitne trošarine, takse, prevoz, zavarovanje, inflacijska pričakovanja), oziroma vse elemente v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo. V koliko naročnik in izvajalec ne ugotovita, da se je povprečna panožna cena predmetnih storitev spremenila za več kot 15% glede na povprečne cene ob podpisu pogodbe, sta soglasna, da bosta cene predmetnih storitev uskladila po pogajanjih in v skladu s tržnimi razmerami v tistem obdobju. 5.7 Ponudnik lahko pridobi razpisno dokumentacijo na spletni strani naročnika. Razpisna dokumentacija je na voljo do roka določenega za predložitev ponudbe. 5.8 Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi. Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni. Naročnik pa bo zagotovil možnosti varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za dodatne nabave cilosebne ali tajne podatke. ključavnicNe glede na določbo prejšnjega odstavka so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. 5.9 Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. 5.10 Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik v skladu z 89. členom ZNJ-3 zahteva, da ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik ponudnika izključiti. Ponudnik ne sme spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. Naročnik si pridružuje ob pisnem soglasju ponudnika pravico popravljanja računskih napak. Vsak ponudnikov poizkus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na svoje stroške zamenjal vse do tedaj nameščenedelo in odločitve komisije. 5.11 Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku oziroma pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je nična. Ponudbena cena Pogodba preneha veljati tudi v primeru, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. 5.12 Pravno varstvo ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila se ureja v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročila (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 95/14 - ZIPRS1415-C, 96/15 - XXXXX0000, 80/16 - ZIPRS1718, 60/17, 72/19; v nadaljevanju: ZPVPJN). Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb. Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet delovnih dni od prejema te odločitve. Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija. Vlagatelj mora vsebovati vse stroškev zahtevku za revizijo navesti: - ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo, popuste- ime xxxxxxxxx, rabate po sistemu ključ - oznako (številko) javnega naročila oziroma odločitve o oddaji oz. izidu javnega naročila, - predmet javnega naročila, - očitane kršitve, - dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, - navedbo, ali gre v rokekonkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada, ter mora priložiti pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem in potrdilo o plačilu takse iz 71. Ponudnik mora pred oddajo ponudbe proučiti pogoje na objektu in popis in predizmere del in predvideti potreben obseg in zahtevnost del ter organizacijo del na terenu. Pri kalkulaciji cen za posamezno postavko mora upoštevati vsa potrebna dela člena ZPVPJN. 5.13 Naročnik bo izvedel javno naročanje tako, da uskladi ponudbeni obseg del in poda skupno ponudbeno delo po sistemu » ključ v roke«bo temeljilo na načelu prostega pretoka blaga, načelu svobode ustanavljanja, načelu prostega pretoka storitev, ki pomeniizhajajo iz Pogodbe o delovanju Evropske unije, da obsega ponudbena cena tudi vrednost vseh nepredvidenih del in preseženih del na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in da je izključen vpliv manjkajočih del na ponudbeno cenouspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti javnega naročanja, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti. Popis del je priložen Razpisni dokumentaciji kot digitalna datoteka »Popis del« in je sestavni del le-te.V Ljubljani, dne 22.1.2021 Naročnik PLINOVODI d.o.o. Glavni direktor Xxxxxx Xxxxxxxx Namestnica glavnega direktorja xxx. Xxxxx Xxxxxxxx

Ostalo. Pred oddajo ponudbe si je ponudnikiskanje zakonskih pooblastil kot podlage za nadaljnje odločitve naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika; • morebitno pogajanje v zvezi s katerokoli izbrano pogodbo ali pod-pogodbo izbrano izven razpisnega postopka; • nasveti naročniku v smislu sprejemanja kakršnihkoli korakov za reševanje kateregakoli spora ali razlike, ali kakršnekoli razsodbe, arbitraže ali pravde v zvezi s profesionalno skrbnostjoposameznim deli; • Odgovorni nadzorniki za posamezna dela morajo biti do poteka Roka za dokončanje dnevno prisotni na gradbiščih v obsegu najmanj 4 ure dnevno, dolžan ogledati v ostalem času pa so odgovorni nadzornik in proučiti površine in lokacijo, kjer se bo delo izvajalo tako, da je z deloviščem in vsemi njegovimi značilnostmi in specifikami seznanjen in je v ponudbo vključil vse stroške, ki so potrebni odgovorni nadzorniki za uspešno realizacijo naročilaposamezna dela prisotni po potrebi oz. Naročnik ne bo priznaval dodatnih stroškovpo pozivu naročnika; • Nadzornik mora imeti ves čas svojega poslovanja zavarovano odgovornost za škodo, ki bi izhajali iz nepoznavanja lokacije in varnostnih zahtev naročnika. Dela je potrebno izvesti s profesionalno skrbnostjo, solidno, kvalitetno s strokovno usposobljenim osebjem in v skladu z veljavnimi standardi in normativi. Vse aktivnosti povezane z izvedbo del mora izvajalec prilagajati delovnemu procesu, ki se mora odvijati nemoteno. Le-tega mora organizirati na način, da ne bo ogrožen utegnila nastati naročniku ali moten delovni proces pri naročniku; za posledice opustitve pa prevzema popolno odgovornost. Za vstop na območje pristanišča si mora sam urediti vse potrebne dovolilnice. V popisu del se blagovne znamke, tipi ali proizvajalci, ki so navedene za pomoč, lahko nadomestijo s podobnimi, ki zagotavljajo najmanj enakovredne lastnosti. V primeru, da ponudnik v opisu postavke, kjer je zahtevana navedba produkta (ki zagotavlja najmanj enakovredne lastnosti), le-tega ne navede, se smatra, da nudi neveden produkt iz opisa postavke. Ponudnik nudi popust na Cenik materiala in rezervnih delov za 10 letno obdobje v primeru, da se napaka pojavi iz razlogov na strani naročnika. Dobavitelj oz. pooblaščeni servis mora zagotavljati vse rezervne dele za obdobje minimalno 10 let. Cena vključuje še stroške za: − načrt organizacije delovišča ločeno za vsaka vrata z opisom postopkov dela, − vsa potrebna opravila, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu, − ureditev delovišča na način, da bodo lahko pretovor na ostalih skladiščih nemoteno deloval. V kolikor bo izvajalec moral začasno umikati mehanizacijo, mora te stroške vključiti v svojo ponudbo. Dodatnih stroškov iz tega naslova naročnik ne bo priznal, − odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti, − zaščite vse komunalne in druge naprave, ki na terenu obstajajo, − čiščenje terena po končanih delih in odvoz odvečnega materiala iz pristanišča (glej poglavje Ravnanje z gradbenimi odpadki), − kontrolo kakovosti vgrajenih materialov oziroma izvedenih del, − izvedbo (vsi stroški tretjim osebam v zvezi z gradbiščem opravljanjem njegove dejavnosti, najmanj v višini pogodbene vrednosti, za kar mora predložiti naročniku pred izvajanjem storitve veljavno zavarovalno polico. S predmetnim javnim naročilom naročnik izbira inženirja, ki bo po FIDIC RDEČI knjigi izvajal naloge inženirja v pogodbenem odnosu med naročnikom in porabljeno energijoizvajalcem gradbenih del pri gradnji objekta zimski bazen v Novi Gorici. Inženir je pravna oseba, dobava materialaki po FIDIC pogodbi namesto naročnika vodi tehnično in finančno izvedbo projekta, zaščita ki je predmet pogodbe o izvedbi gradnje. Pojem inženirja je definiran v času gradnjepodčlenu 1.1.2.4 RDEČE FIDIC knjige in pomeni osebo, odvozi odvečnega materiala, stroški deponiranja, komunalna taksa, vsa pomožna dela, ureditev okolice skladno s prvotnim stanjem, stroški dovolilnic in taks za vstop na območje pristanišča), − izdelavo navodil za obratovanje in vzdrževanje v 3 izvodih + 1CD (uporabnik, enota vzdrževanja, arhiv) v slovenskem jeziku. − dokumentacijo, ateste in certifikate, − zavarovanje dejavnosti pri zavarovalnici. Ponudnik k ponudbi priloži kataloge s kataloškimi številkami, specifikacije, tehnične liste iz katerih je razvidno izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev naročnika iz tega naročila. Izbrani ponudnik bo moral hraniti podatke o št. cilindričnih ključavnic na osebnih prehodih zaradi naknadnih nabav na obstoječih kovinskih vratih (zaradi poenotenja odklepanja). V kolikor izvajalec ne bo zagotovil možnosti za dodatne nabave cil. ključavnic, bo na svoje stroške zamenjal vse do tedaj nameščene. Ponudbena cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate po sistemu ključ v roke. Ponudnik mora pred oddajo ponudbe proučiti pogoje na objektu in popis in predizmere del in predvideti potreben obseg in zahtevnost del ter organizacijo del na terenu. Pri kalkulaciji cen za posamezno postavko mora upoštevati vsa potrebna dela takoki jo imenuje naročnik, da uskladi ponudbeni obseg del deluje kot inženir za namene Pogodbe, in poda skupno ponudbeno delo po sistemu » ključ je naveden v roke«Dodatku k ponudbi, ali neko drugo osebo, ki pomeni, da obsega ponudbena cena tudi vrednost vseh nepredvidenih del jo občasno imenuje naročnik in preseženih del in da je izključen vpliv manjkajočih del na ponudbeno cenoto sporoči izvajalcu v skladu s podčlenom 3.4 [Zamenjava inženirja]. Popis del je priložen Razpisni dokumentaciji kot digitalna datoteka »Popis del« in je sestavni del le-te.Primeroma naštete naloge inženirja po RDEČI FIDIC knjigi so naslednje: Podčlen Naslov podčlena Pooblastila inženirja

Ostalo. Pred oddajo ponudbe si je ponudnikpridobivanje zakonskih pooblastil kot podlage za nadaljnje odločitve naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika; • nasveti naročniku v smislu sprejemanja kakršnihkoli korakov za reševanje kateregakoli spora ali razlike, ali kakršnekoli razsodbe, arbitraže ali pravde v zvezi s profesionalno skrbnostjo, dolžan ogledati in proučiti površine in lokacijo, kjer se bo delo izvajalo tako, da je z deloviščem in vsemi njegovimi značilnostmi in specifikami seznanjen in je posameznim deli; • dnevna prisotnost vodje nadzora na gradbišču v ponudbo vključil vse stroške, ki so potrebni pogodbeno določenem obsegu; • nadzornik mora imeti ves čas svojega poslovanja zavarovano odgovornost za uspešno realizacijo naročila. Naročnik ne bo priznaval dodatnih stroškovškodo, ki bi izhajali iz nepoznavanja lokacije in varnostnih zahtev naročnika. Dela je potrebno izvesti s profesionalno skrbnostjo, solidno, kvalitetno s strokovno usposobljenim osebjem in v skladu z veljavnimi standardi in normativi. Vse aktivnosti povezane z izvedbo del mora izvajalec prilagajati delovnemu procesu, ki se mora odvijati nemoteno. Le-tega mora organizirati na način, da ne bo ogrožen utegnila nastati naročniku ali moten delovni proces pri naročniku; za posledice opustitve pa prevzema popolno odgovornost. Za vstop na območje pristanišča si mora sam urediti vse potrebne dovolilnice. V popisu del se blagovne znamke, tipi ali proizvajalci, ki so navedene za pomoč, lahko nadomestijo s podobnimi, ki zagotavljajo najmanj enakovredne lastnosti. V primeru, da ponudnik v opisu postavke, kjer je zahtevana navedba produkta (ki zagotavlja najmanj enakovredne lastnosti), le-tega ne navede, se smatra, da nudi neveden produkt iz opisa postavke. Ponudnik nudi popust na Cenik materiala in rezervnih delov za 10 letno obdobje v primeru, da se napaka pojavi iz razlogov na strani naročnika. Dobavitelj oz. pooblaščeni servis mora zagotavljati vse rezervne dele za obdobje minimalno 10 let. Cena vključuje še stroške za: − načrt organizacije delovišča ločeno za vsaka vrata z opisom postopkov dela, − vsa potrebna opravila, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu, − ureditev delovišča na način, da bodo lahko pretovor na ostalih skladiščih nemoteno deloval. V kolikor bo izvajalec moral začasno umikati mehanizacijo, mora te stroške vključiti v svojo ponudbo. Dodatnih stroškov iz tega naslova naročnik ne bo priznal, − odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti, − zaščite vse komunalne in druge naprave, ki na terenu obstajajo, − čiščenje terena po končanih delih in odvoz odvečnega materiala iz pristanišča (glej poglavje Ravnanje z gradbenimi odpadki), − kontrolo kakovosti vgrajenih materialov oziroma izvedenih del, − izvedbo (vsi stroški tretjim osebam v zvezi z gradbiščem opravljanjem njegove dejavnosti, najmanj v višini pogodbene vrednosti, za kar mora predložiti naročniku pred izvajanjem storitve veljavno zavarovalno polico. Priloga in porabljeno energijo, dobava materiala, zaščita v času gradnje, odvozi odvečnega materiala, stroški deponiranja, komunalna taksa, vsa pomožna dela, ureditev okolice skladno s prvotnim stanjem, stroški dovolilnic sestavni del te razpisne dokumentacije je sledeča tehnična in taks projektna dokumentacija: • Projektna dokumentacija za vstop na območje pristaniščaizvedbo gradnje (PZI), − izdelavo navodil Predvideni rok za obratovanje izvedbo vseh GOI pogodbenih obveznosti je 6 mesecev od uvedbo izvajalca v delo. Navedeni rok vključuje izvedbo vseh pogodbenih obveznosti, vključno s kvalitetnimi pregledi, tehničnim pregledom in vzdrževanje predajo del naročniku ter pridobitvijo potrebnih dovoljenj. V primeru podaljšanja roka za dokončanje GOI del se podaljša tudi izvajanje storitev nadzora. V obdobju odpravljanja napak mora izvajalec nadzora opravljati storitve nadzora nad morebitnimi odpravami napak. Stroške zagotavljanja storitev nadzornika v 3 izvodih + 1CD (uporabnikobdobju odpravljanja morebitnih napak mora biti v celoti zajet že v ponudbeni ceni v okviru tega javnega naročila, enota vzdrževanja, arhiv) v slovenskem jeziku. − dokumentacijo, ateste in certifikate, − zavarovanje dejavnosti pri zavarovalnici. Ponudnik k ponudbi priloži kataloge s kataloškimi številkami, specifikacije, tehnične liste iz katerih je razvidno izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev naročnika saj izbrani ponudnik ni upravičen do kakršnihkoli dodatnih plačil iz tega naslova. Nadzornik bo izvajal storitev inženirja po pogodbenih določilih (vključno z drugimi nalogami skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila) od podpisa pogodbe z izvajalcem gradnje do izteka garancijskih rokov izvajalca za preureditev prostorov za potrebe oddelka kožne in spolne bolezni v UKC Maribor. Izvajanje nadzora nad gradnjo je v Republiki Sloveniji reguliran poklic za opravljanje katerega morajo subjekti izpolnjevati pogoje skladno z veljavnim Gradbenim zakonom in Zakonom o arhitekturni in inženirki dejavnosti. Vsi gospodarski subjekti morajo izpolnjevati pogoje skladno z veljavno zakonodajo za opravljanje nadzora za gradnjo. Strokovni kader izbranega ponudnika bo moral izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti skladno z veljavnim Gradbenim zakonom in Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti ter morebitnimi drugimi predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila. Izbrani ponudnik bo moral hraniti podatke o št. cilindričnih ključavnic na osebnih prehodih zaradi naknadnih nabav na obstoječih kovinskih vratih (zaradi poenotenja odklepanja). V kolikor izvajalec ne bo zagotovil možnosti Vrednost pogodbenih del za dodatne nabave cil. ključavnic, bo na svoje stroške zamenjal vse do tedaj nameščene. Ponudbena cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate po sistemu ključ v roke. Ponudnik mora pred oddajo ponudbe proučiti pogoje na objektu in popis in predizmere del in predvideti potreben obseg in zahtevnost del ter organizacijo del na terenu. Pri kalkulaciji cen za posamezno postavko mora upoštevati vsa potrebna dela tako, da uskladi ponudbeni obseg del in poda skupno ponudbeno delo po sistemu » ključ v roke«, ki pomeni, da obsega ponudbena cena tudi vrednost vseh nepredvidenih del in preseženih del in da je izključen vpliv manjkajočih del na ponudbeno ceno. Popis del je priložen Razpisni dokumentaciji kot digitalna datoteka »Popis del« in je sestavni del le-teizgradnjo objekta znaša cca 1.200.000,00 EUR brez DDV.

Ostalo. Pred oddajo ponudbe si je ponudnik, s profesionalno skrbnostjo, dolžan ogledati in proučiti površine in lokacijo, kjer se bo delo izvajalo tako, da je z deloviščem in vsemi njegovimi značilnostmi in specifikami seznanjen in je v ponudbo vključil vse stroške, ki so potrebni za uspešno realizacijo naročila. Naročnik ne bo priznaval dodatnih stroškov, ki bi izhajali iz nepoznavanja lokacije in varnostnih zahtev naročnika. Dela je potrebno izvesti s profesionalno skrbnostjo, solidno, kvalitetno s strokovno usposobljenim osebjem in v skladu z veljavnimi standardi in normativi. Vse aktivnosti povezane z izvedbo del mora izvajalec prilagajati delovnemu procesu, ki se mora odvijati nemoteno. Le-tega mora organizirati na način, da ne bo ogrožen ali moten delovni proces pri naročniku; za posledice opustitve pa prevzema popolno odgovornost. Za vstop na območje pristanišča si mora sam urediti vse potrebne dovolilnice. V popisu del se blagovne znamke, tipi ali proizvajalci, ki so navedene za pomoč, lahko nadomestijo s podobnimi, ki zagotavljajo najmanj enakovredne lastnosti. V primeru, da ponudnik v opisu postavke, kjer je zahtevana navedba produkta (ki zagotavlja najmanj enakovredne lastnosti), le-tega ne navede, se smatra, da nudi neveden produkt iz opisa postavke. Ponudnik nudi popust na Cenik materiala in rezervnih delov za 10 letno obdobje v primeru, da se napaka pojavi iz razlogov na strani naročnika. Dobavitelj oz. pooblaščeni servis mora zagotavljati vse rezervne dele za obdobje minimalno 10 let. Cena vključuje še stroške za: − namestitve xxxxxxx xxxxxxx v pisarni upravljalca skladišč 30-34, ki omogoča odpiranje in zapiranje vrat, − dobavo in montažo kabla od posameznih vrat do pisarne (30C), − načrt organizacije delovišča ločeno za vsaka vrata z opisom postopkov dela, − vsa potrebna opravila, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu, − ureditev delovišča na način, da bodo lahko pretovor na ostalih skladiščih nemoteno deloval. V kolikor bo izvajalec moral začasno umikati mehanizacijo, mora te stroške vključiti v svojo ponudbo. Dodatnih stroškov iz tega naslova naročnik ne bo priznal, − odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti, − zaščite vse komunalne in druge naprave, ki na terenu obstajajo, − čiščenje terena po končanih delih in odvoz odvečnega materiala iz pristanišča (glej poglavje Ravnanje z gradbenimi odpadki), − kontrolo kakovosti vgrajenih materialov oziroma izvedenih del, − izvedbo (vsi stroški v zvezi z gradbiščem in porabljeno energijo, dobava materiala, zaščita v času gradnje, odvozi odvečnega materiala, stroški deponiranja, komunalna taksa, vsa pomožna dela, ureditev okolice skladno s prvotnim stanjem, stroški dovolilnic in taks za vstop na območje pristanišča), − izdelavo navodil za obratovanje in vzdrževanje v 3 izvodih + 1CD (uporabnik, enota vzdrževanja, arhiv) v slovenskem jeziku. − dokumentacijo, ateste in certifikate, − zavarovanje dejavnosti pri zavarovalnici. Ponudnik k ponudbi priloži kataloge s kataloškimi številkami, specifikacije, tehnične liste iz katerih je razvidno izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev naročnika iz tega naročila. Izbrani ponudnik bo moral hraniti podatke o št. cilindričnih ključavnic na osebnih prehodih zaradi naknadnih nabav na obstoječih kovinskih vratih (zaradi poenotenja odklepanja). V kolikor izvajalec ne bo zagotovil možnosti za dodatne nabave cil. ključavnic, bo na svoje stroške zamenjal vse do tedaj nameščene. Ponudbena cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate po sistemu ključ v roke. Ponudnik mora pred oddajo ponudbe proučiti pogoje na objektu in popis in predizmere del in predvideti potreben obseg in zahtevnost del ter organizacijo del na terenu. Pri kalkulaciji cen za posamezno postavko mora upoštevati vsa potrebna dela tako, da uskladi ponudbeni obseg del in poda skupno ponudbeno delo po sistemu » ključ v roke«, ki pomeni, da obsega ponudbena cena tudi vrednost vseh nepredvidenih del in preseženih del in da je izključen vpliv manjkajočih del na ponudbeno ceno. Popis del je priložen Razpisni dokumentaciji kot digitalna datoteka »Popis del« in je sestavni del le-te.