Common use of SOGLASJE PODIZVAJALCA Clause in Contracts

SOGLASJE PODIZVAJALCA. Podizvajalec (naziv in naslov) __________________________________________________, soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil dobavitelj in bodo priloga računom, ki jih bo naročniku izstavil dobavitelj. Kraj in datum: Žig in podpis odgovorne osebe: ______________________________ ______________________________ ______________________________ OBR-14/3 SPORAZUM O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU ______________________________ ______________________________ ______________________________ Podizvajalec: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ OBR-14/4 IZJAVA PODIZVAJALCA O IZPOLNJEVANJU SPLOŠNIH POGOJEV V zvezi z javnim naročilom »Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil« izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo, da: se v celoti strinjamo s to razpisno dokumentacijo in vzorcem okvirnega sporazuma in ju kot taka v celoti sprejemamo; nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2; nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. člena ZJN-2; zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave; zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja; zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; nismo v postopku prisilnega prenehanja; nismo v postopku prisilne poravnave; nismo v stečajnem postopku ali v stečaju; z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oz. nismo opustili poslovne dejavnosti oz. nismo v katerem koli podobnem položaju; nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; bomo v primeru izbire naročniku pisno posredovali informacije o akcijskih cenah oz. maloprodajnih cenah v primeru, da bodo te cene za živila, ki bodo predmet okvirnega sporazuma ugodnejše od tistih, ki izhajajo iz ponudbenega predračuna. Dobave živil za naročila, ki jih bomo naročniku posredovali v obdobju nižjih cen, bomo obračunavali po cenah, ki veljajo ob akcijah oz. po maloprodajnem ceniku. naročniku ponujamo živila v skladu z določili glede kakovosti živil iz Priročnika z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ob upoštevanju vseh splošnih pogojev in iz zahteve iz opisov živil iz predračunskih obrazcev; prevzemamo osebno odgovornost o resničnosti podatkov in verodostojnosti dokumentov, istočasno pooblaščamo naročnika, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; bomo imeli ob sklenitvi okvirnega sporazuma z naročnikom ali med njegovim izvajanjem sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le v primeru, ko ponudnik nastopa skupaj s podizvajalci); s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej. Kraj in datum: Žig in podpis odgovorne osebe: ______________________________ ______________________________ ______________________________ Podizvajalec: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ OBR-14/5 IZJAVA O NEKAZNOVANJU – ZAKONITI ZASTOPNIK PRAVNE OSEBE Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil z dne _________________, pod številko objave JN ___________ in Uradnem listu Evropske unije, dne __________, Dokument ________________, izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz 1. odstavka 42. člena ZJN-2, in sicer: Sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1) in hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). Izjavo dajem pod materialno in kazensko odgovornostjo. Ime in priimek: _____________________________________________________________ EMŠO (obvezen podatek): ____________________________________________________ Datum rojstva: ______________________________________________________________ Kraj rojstva: ________________________________________________________________ Občina rojstva: ______________________________________________________________ Država rojstva: ______________________________________________________________ Naslov stalnega / začasnega prebivališča: _________________________________________ Številka pošte in pošta: ________________________________________________________ Državljanstvo: _______________________________________________________________ Moj prejšnji priimek in / ali ime se je glasil: _______________________________________ (Podatki so zahtevani na obrazcu ministrstva pristojnega za pravosodje s katerim naročnik oz. pooblaščenec naročnika pridobi potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb). V kolikor ima ponudnik več zakonitih zastopnikov, je potrebno izjavo priložiti za vsakega posebej. V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej. Kraj in datum: Žig in podpis odgovorne osebe: ______________________________ ______________________________ ______________________________ Ponudnik: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ OBR-14/6 IZJAVA O NEKAZNOVANJU – PRAVNA OSEBA Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil z dne _________________, pod številko objave JN ___________ in Uradnem listu Evropske unije, dne __________, Dokument ________________, izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz 1. odstavka 42. člena ZJN-2, in sicer: Sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1) in hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). Izjavo dajem pod materialno in kazensko odgovornostjo. Polno ime podjetja: ___________________________________________________________ Sedež podjetja: _______________________________________________________________ Občina sedeža podjetja: ________________________________________________________ Številka vpisa v sodni register (št. vložka):__________________________________________ Matična številka podjetja: ______________________________________________________ Kraj in datum: Žig in podpis odgovorne osebe: ______________________________ ______________________________ ______________________________ Ponudnik: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Naročnik: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ OBR-14/7 POOBLASTILO Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem, ki jih je ponudnik navedel (OBR-14/1) in zanje priložil podatke (OBR-14/2). To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za »Sukcesivno dobavo živil za potrebe prehrane v osnovni šoli«, objavljen na portalu javnih naročil z dne ____________________, pod številko objave ___________________________ in Uradnem listu Evropske unije, dne __________________, dokument _________________. Kraj in datum: Žig in podpis odgovorne osebe:

SOGLASJE PODIZVAJALCA. Podizvajalec Soglašamo, da nam naročnik namesto ponudnika oz. glavnega izvajalca: __________________________ poravna našo terjatev do ponudnika oz. glavnega izvajalca. Ta zahteva in soglasje sta sestavni del oz. priloga pogodbe. da bomo na naročnikov poziv, v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, naročniku v roku 8 (naziv osmih) dni od prejema poziva posredovali podatke o: svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in naslov) podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe, da smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. __________________ ______________________________ Kraj in datum Žig Podpis odgovorne osebe podizvajalca OPOMBA: V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira V zvezi z javnim naročilom ___________________________________________________ izjavljamo, soglašamDA nastopamo s podizvajalcem, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil dobavitelj in bodo priloga računom, ki jih bo naročniku izstavil dobavitelj. Kraj in datumsicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-tega: Žig in podpis odgovorne osebe: V ponudbi _______ je podizvajalec _______________________________ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti ________________ EUR brez DDV oziroma _________________ EUR z DDV, kar znaša ______ % ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal ______________________ (navesti del izvedbe) v/na _________________ (navesti kraj izvedbe) do ____________________ OBR-14/3 SPORAZUM O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU ______________________________ ______________________________ ______________________________ Podizvajalec(navesti rok izvedbe). Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira. Seznam referenc, s katerim izkazujemo izvedbo in realizacijo delilnika v striktno industrijskem objektu ali v objektu namenjenemu raziskovalni dejavnosti, najmanj naslednjih dimenzij (47m dolžine in 9m višine), opravljeno v zadnjih 3 (treh) letih pred datumom oddaje ponudbe (2020, 2021 in 2022). Delilnik iz pretekle realizacije mora biti izveden in vpet na primarne stropne nosilce s proti-torzijsko aluminijasto palično konstrukcijo, namensko izdelano za delilnike z debelejšim aluminijastim profilom (odporno proti torziji). Presek konstrukcije: 40 x 40cm. priloženi ustrezni certifikati za ustreznost delilnikov, tehničnega projekta s točnimi obtežbami in načinom vpetja, fotografije iz objektov realiziranih poslov oz. potrjenih referenc. Ponudnik lahko za posamezno referenco poda referenco prijavljenega podizvajalca v okviru oddane ponudbene dokumentacije. Referenčni naročnik, kontaktna oseba, tel. št Vrsta del Datum začetka in datum končanja del Vrednost posla v EUR skupaj z DDV 1. 2. 3. 4. * ponudnik mora predložiti dokazila v obliki izpolnjenih referenčnih potrdil (Priloga R2). * pri navedbi posameznih opravljenih del mora ponudnik vsak posel - pogodbo navesti pod svojo zaporedno številko. Seštevanje pogodbenih zneskov za različne posle – pogodbe ni dovoljeno. Naročnik _______________________________________________________________. Kontaktna oseba naročnika za dodatne informacije in preverjanje referenc je ________________________. Telefon kontaktne osebe: ___________________________________________________________________ OBR-14/4 IZJAVA PODIZVAJALCA O IZPOLNJEVANJU SPLOŠNIH POGOJEV V zvezi z javnim naročilom »Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil« izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo, da: se v celoti strinjamo s to razpisno dokumentacijo in vzorcem okvirnega sporazuma in ju kot taka v celoti sprejemamo; nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2; nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. člena ZJN-2; zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave; zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja; zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; nismo v postopku prisilnega prenehanja; nismo v postopku prisilne poravnave; nismo v stečajnem postopku ali v stečaju; z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oz. nismo opustili poslovne dejavnosti oz. nismo v katerem koli podobnem položaju; nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; bomo v primeru izbire naročniku pisno posredovali informacije o akcijskih cenah oz. maloprodajnih cenah v primeru, da bodo te cene za živila, ki bodo predmet okvirnega sporazuma ugodnejše od tistih, ki izhajajo iz ponudbenega predračuna. Dobave živil za naročila, ki jih bomo naročniku posredovali v obdobju nižjih cen, bomo obračunavali po cenah, ki veljajo ob akcijah oz. po maloprodajnem ceniku. naročniku ponujamo živila v skladu z določili glede kakovosti živil iz Priročnika z merili kakovosti za živila v vzgojnoe-izobraževalnih ustanovah, ob upoštevanju vseh splošnih pogojev in iz zahteve iz opisov živil iz predračunskih obrazcev; prevzemamo osebno odgovornost o resničnosti podatkov in verodostojnosti dokumentov, istočasno pooblaščamo naročnika, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; bomo imeli ob sklenitvi okvirnega sporazuma z naročnikom ali med njegovim izvajanjem sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le v primeru, ko ponudnik nastopa skupaj s podizvajalci); s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej. Kraj in datum: Žig in podpis odgovorne osebemail: ______________________________ ______________________________ ______________________________ Podizvajalec: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ OBR-14/5 IZJAVA O NEKAZNOVANJU – ZAKONITI ZASTOPNIK PRAVNE OSEBE Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil z dne _________________, pod številko objave JN ___________ in Uradnem listu Evropske unije, dne __________, Dokument ________________, izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz 1. odstavka 42. člena ZJN-2, in sicer: Sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1) in hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). Izjavo dajem pod materialno in kazensko odgovornostjo. Ime in priimek: _____________________________________________________________ EMŠO (obvezen podatek): ____________________________________________________ Datum rojstva: ______________________________________________________________ Kraj rojstva: ________________________________________________________________ Občina rojstva: ______________________________________________________________ Država rojstva: ______________________________________________________________ Naslov stalnega / začasnega prebivališča: _________________________________________ Številka pošte in pošta: ________________________________________________________ Državljanstvo: _______________________________________________________________ Moj prejšnji priimek in / ali ime se je glasil: _______________________________________ (Podatki so zahtevani na obrazcu ministrstva pristojnega za pravosodje s katerim naročnik oz. pooblaščenec naročnika pridobi potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb). V kolikor ima ponudnik več zakonitih zastopnikov, je potrebno izjavo priložiti za vsakega posebej. V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej. Kraj in datum: Žig in podpis odgovorne osebe: ______________________________ ______________________________ ______________________________ Ponudnik: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ OBR-14/6 IZJAVA O NEKAZNOVANJU – PRAVNA OSEBA Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil z dne _________________, pod številko objave JN ___________ in Uradnem listu Evropske unije, dne __________, Dokument ________________, izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz 1. odstavka 42. člena ZJN-2, in sicer: Sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1) in hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). Izjavo dajem pod materialno in kazensko odgovornostjo. Polno ime podjetja: ___________________________________________________________ Sedež podjetja: _______________________________________________________________ Občina sedeža podjetja: ________________________________________________________ Številka vpisa v sodni register (št. vložka):__________________________________________ Matična številka podjetja: ______________________________________________________ Kraj in datum: Žig in podpis odgovorne osebe: ______________________________ ______________________________ ______________________________ Ponudnik: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Naročnik: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ OBR-14/7 POOBLASTILO Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem, ki jih je ponudnik navedel (OBR-14/1) in zanje priložil podatke (OBR-14/2). To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za »Sukcesivno dobavo živil za potrebe prehrane v osnovni šoli«, objavljen na portalu javnih naročil z dne ____________________, pod številko objave ___________________________ in Uradnem listu Evropske unije, dne __________________, dokument _________________. Kraj in datum: Žig in podpis odgovorne osebe:.

SOGLASJE PODIZVAJALCA. Podizvajalec (naziv in naslov) Soglašamo, da nam naročnik namesto ponudnika oz. glavnega izvajalca: ___________________________________________________ poravna našo terjatev do ponudnika oz. glavnega izvajalca. Ta zahteva in soglasje sta sestavni del oz. priloga pogodbe. da bomo na naročnikov poziv, soglašamv postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, naročniku v roku 8 (osmih) dni od prejema poziva posredovali podatke o: svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnikaso z njim povezane družbe, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec)da smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročilase vodijo v državi članici, plačuje neposredno na naš transakcijski račun na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil dobavitelj in bodo priloga računom, ki jih bo naročniku izstavil dobaviteljv kateri ima gospodarski subjekt sedež. Kraj in datum: Žig in podpis odgovorne osebe: ______________________________ ______________________________ ______________________________ OBR-14/3 SPORAZUM O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU ______________________________ ______________________________ ______________________________ PodizvajalecKraj in datum Žig Podpis odgovorne osebe podizvajalca OPOMBA: _______________________________________________________________________________________________________V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira V zvezi z javnim naročilom ___________________________________________________ OBR-14/4 IZJAVA PODIZVAJALCA O IZPOLNJEVANJU SPLOŠNIH POGOJEV izjavljamo, DA nastopamo s podizvajalcem, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-tega: V zvezi z javnim naročilom »Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil« izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo, da: se v celoti strinjamo s to razpisno dokumentacijo in vzorcem okvirnega sporazuma in ju kot taka v celoti sprejemamo; nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2; nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. člena ZJN-2; zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave; zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja; zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; nismo v postopku prisilnega prenehanja; nismo v postopku prisilne poravnave; nismo v stečajnem postopku ali v stečaju; z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oz. nismo opustili poslovne dejavnosti oz. nismo v katerem koli podobnem položaju; nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; bomo v primeru izbire naročniku pisno posredovali informacije o akcijskih cenah oz. maloprodajnih cenah v primeru, da bodo te cene za živila, ki bodo predmet okvirnega sporazuma ugodnejše od tistih, ki izhajajo iz ponudbenega predračuna. Dobave živil za naročila, ki jih bomo naročniku posredovali v obdobju nižjih cen, bomo obračunavali po cenah, ki veljajo ob akcijah oz. po maloprodajnem ceniku. naročniku ponujamo živila v skladu z določili glede kakovosti živil iz Priročnika z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ob upoštevanju vseh splošnih pogojev in iz zahteve iz opisov živil iz predračunskih obrazcev; prevzemamo osebno odgovornost o resničnosti podatkov in verodostojnosti dokumentov, istočasno pooblaščamo naročnika, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; bomo imeli ob sklenitvi okvirnega sporazuma z naročnikom ali med njegovim izvajanjem sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le v primeru, ko ponudnik nastopa skupaj s podizvajalci); s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej. Kraj in datum: Žig in podpis odgovorne osebe: ______________________________ ______________________________ ______________________________ Podizvajalec: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ OBR-14/5 IZJAVA O NEKAZNOVANJU – ZAKONITI ZASTOPNIK PRAVNE OSEBE Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil z dne _________________, pod številko objave JN ___________ in Uradnem listu Evropske unije, dne __________, Dokument ________________, izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz 1. odstavka 42. člena ZJN-2, in sicer: Sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1) in hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). Izjavo dajem pod materialno in kazensko odgovornostjo. Ime in priimek: _____________________________________________________________ EMŠO (obvezen podatek): ____________________________________________________ Datum rojstva: ______________________________________________________________ Kraj rojstva: ________________________________________________________________ Občina rojstva: ______________________________________________________________ Država rojstva: ______________________________________________________________ Naslov stalnega / začasnega prebivališča: _________________________________________ Številka pošte in pošta: ________________________________________________________ Državljanstvo: _______________________________________________________________ Moj prejšnji priimek in / ali ime se je glasil: ________podizvajalec _______________________________ (Podatki so zahtevani na obrazcu ministrstva pristojnega za pravosodje s katerim naročnik oz. pooblaščenec naročnika pridobi potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb). V kolikor ima ponudnik več zakonitih zastopnikov, je potrebno izjavo priložiti za vsakega posebej. V primeru skupne naziv) v skupni vrednosti ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej. Kraj in datum: Žig in podpis odgovorne osebe: udeležen v vrednosti ________________ EUR brez DDV oziroma _________________ EUR z DDV, kar znaša ______ % ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal ______________________ (navesti del izvedbe) v/na _________________ (navesti kraj izvedbe) do ____________________ ______________________________ Ponudnik: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ OBR-14/6 IZJAVA O NEKAZNOVANJU – PRAVNA OSEBA Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil z dne _________________, pod številko objave JN ___________ in Uradnem listu Evropske unije, dne __________, Dokument ________________, izjavljam(navesti rok izvedbe). Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da nisem bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz 1ponudnik nastopa s podizvajalcem V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira. odstavka 42**soglasje mora biti podpisano z lastnoročnim podpisom osebe, ki daje soglasje NAROČNIK: Republika Slovenija, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Xxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, ki ga zastopa minister Xxxx Xxxxxxx Matična št.: 5268923000 Št. člena ZJN-2, TRR: 01100-6370191114 Davčna št.: 47978457 in sicer: Sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1) in hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). Izjavo dajem pod materialno in kazensko odgovornostjo. Polno ime podjetja: ___________________________________________________________ Sedež podjetja: _______________________________________________________________ Občina sedeža podjetja: ________________________________________________________ Številka vpisa v sodni register (št. vložka):_________________ki ga zastopa direktor _________________________ Matična številka podjetjašt.: ______________ Št. TRR: __________________ Identifikacijska št.: ______________________________________________________ Kraj in datum: Žig in podpis odgovorne osebe: ______________________________ ______________________________ ______________________________ Ponudnik: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Naročnik: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ OBR-14/7 POOBLASTILO Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem, ki jih je ponudnik navedel (OBR-14/1) in zanje priložil podatke (OBR-14/2). To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za »Sukcesivno dobavo živil za potrebe prehrane v osnovni šoli«, objavljen na portalu javnih naročil z dne ____________________, pod številko objave ___________________________ in Uradnem listu Evropske unije, dne __________________, dokument _________________. Kraj in datum: Žig in podpis odgovorne osebe:skleneta naslednjo

SOGLASJE PODIZVAJALCA. Podizvajalec (naziv in naslov) ________________________________________________________________ __________________________________________________________________________, soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil dobavitelj izvajalec in bodo priloga računomk računu, ki jih ga bo naročniku izstavil dobaviteljizvajalec. Kraj in datum: Žig in podpis odgovorne osebeDatum: _________________ Žig Podpis podizvajalca: ______________ ______________________________ ______________________________ OBR-14/3 SPORAZUM O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU ______________________________ ______________________________ ______________________________ PodizvajalecNaročnik: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ OBR-14/4 IZJAVA PODIZVAJALCA O IZPOLNJEVANJU SPLOŠNIH POGOJEV V zvezi z javnim naročilom »Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil« izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjoZavod za turizem Maribor – Pohorje, da: se v celoti strinjamo s to razpisno dokumentacijo in vzorcem okvirnega sporazuma in ju kot taka v celoti sprejemamo; nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2; nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. člena ZJN-2; zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave; zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja; zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; nismo v postopku prisilnega prenehanja; nismo v postopku prisilne poravnave; nismo v stečajnem postopku ali v stečaju; z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oz. nismo opustili poslovne dejavnosti oz. nismo v katerem koli podobnem položaju; nismo nikoli pri dajanju informacijTkalski prehod 4, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; smo registrirani za dejavnost2000 Maribor, ki je predmet javnega naročila; bomo ga zastopa Xxxxx Xxxxx (v primeru izbire naročniku pisno posredovali informacije o akcijskih cenah oz. maloprodajnih cenah v primeru, da bodo te cene nadaljevanju: naročnik) identifikacijska številka za živila, ki bodo predmet okvirnega sporazuma ugodnejše od tistih, ki izhajajo iz ponudbenega predračuna. Dobave živil za naročila, ki jih bomo naročniku posredovali v obdobju nižjih cen, bomo obračunavali po cenah, ki veljajo ob akcijah oz. po maloprodajnem ceniku. naročniku ponujamo živila v skladu z določili glede kakovosti živil iz Priročnika z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ob upoštevanju vseh splošnih pogojev DDV: SI 70464600 in iz zahteve iz opisov živil iz predračunskih obrazcev; prevzemamo osebno odgovornost o resničnosti podatkov in verodostojnosti dokumentov, istočasno pooblaščamo naročnika, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; bomo imeli ob sklenitvi okvirnega sporazuma z naročnikom ali med njegovim izvajanjem sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le v primeru, ko ponudnik nastopa skupaj s podizvajalci); s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej. Kraj in datum: Žig in podpis odgovorne osebe: ______________________________ ______________________________ ______________________________ Podizvajalec: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ OBR-14/5 IZJAVA O NEKAZNOVANJU – ZAKONITI ZASTOPNIK PRAVNE OSEBE Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil z dne _________________, pod številko objave JN ___________ in Uradnem listu Evropske unije, dne __________, Dokument ________________, izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz 1. odstavka 42. člena ZJN-2, in sicer: Sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1) in hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). Izjavo dajem pod materialno in kazensko odgovornostjo. Ime in priimek: _____________________________________________________________ EMŠO (obvezen podatek): ____________________________________________________ Datum rojstva: ______________________________________________________________ Kraj rojstva: ________________________________________________________________ Občina rojstva: ______________________________________________________________ Država rojstva: ______________________________________________________________ Naslov stalnega / začasnega prebivališča: _________________________________________ Številka pošte in pošta: ________________________________________________________ Državljanstvo: _______________________________________________________________ Moj prejšnji priimek in / ali ime se je glasil: _______________________________________ (Podatki so zahtevani na obrazcu ministrstva pristojnega za pravosodje s katerim naročnik oz. pooblaščenec naročnika pridobi potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb). V kolikor ima ponudnik več zakonitih zastopnikov, je potrebno izjavo priložiti za vsakega posebej. V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej. Kraj in datum: Žig in podpis odgovorne osebe: ______________________________ ______________________________ ______________________________ Ponudnik: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ OBR-14/6 IZJAVA O NEKAZNOVANJU – PRAVNA OSEBA Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil z dne _________________, pod številko objave JN ___________ in Uradnem listu Evropske unije, dne __________, Dokument ________________, izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz 1. odstavka 42. člena ZJN-2, in sicer: Sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1) in hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). Izjavo dajem pod materialno in kazensko odgovornostjo. Polno ime podjetja: ___________________________________________________________ Sedež podjetja: _______________________________________________________________ Občina sedeža podjetja: ________________________________________________________ Številka vpisa v sodni register (št. vložka):__________________________________________ Matična številka podjetjaizvajalec: ______________________________________________________ Kraj in datum: Žig in podpis odgovorne osebe: ______________ki ga zastopa ________________ ______________________________ ______________________________ Ponudnikidentifikacijska številka za DDV: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Naročnik: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ OBR-14/7 POOBLASTILO Pooblaščamo naročnika, da na so sklenili naslednji Na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcempostopka javnega naročanja po Zakonu o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-2) naročnik za izvedbo naročila Tisk promocijskega material 2015, ki jih je ponudnik navedel (OBR-14/1) in zanje priložil podatke (OBR-14/2). To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za »Sukcesivno dobavo živil za potrebe prehrane v osnovni šoli«, bil objavljen na portalu Portalu javnih naročil z dne ___________pod številka objave NMV _________, pod številko objave ___________________________ naročnik za izvedbo naročila sklepa okvirni sporazum z izbranim ponudnikom za obdobje od datuma podpisa sporazuma od 31.12. 2015. S tem sporazumom se naročnik in Uradnem listu Evropske unijestranke okvirnega sporazuma dogovorijo o splošnih pogojih izvajanja javnega naročila. Sestavni del tega sporazuma so pogoji določeni z razpisno dokumentacijo in ponudbeno dokumentacijo strank okvirnega sporazuma. Izvajalec tega sporazuma bodo naročniku po faksu ali e-pošti posredovale predračune s cenami za artikle, dne __________________ki bodo na seznamu, dokument _________________najkasneje v petih dneh po prejemu povabila k oddaji ponudbe-predračuna. Kraj Predmet javnega naročila je tisk promocijskega materiala, ki jih naročnik po obsegu in datum: Žig časovno ne more vnaprej določiti. Količine blaga in podpis odgovorne osebe:vrste storitve po predračunu so okvirne. Naročnik in izvajalec okvirnega sporazuma se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju trajanja tega sporazuma naročal le tiste vrste storitev in količine blaga iz predračuna, ki jih bo dejansko potreboval in za katera bo imel zagotovljena finančna sredstva. Izvajalec storitev se obvezuje, da bo storitve opravljal ter dostavljal blago naročniku po predhodnem telefonskem, telefaks ali elektronskem naročilu, v odzivnem času, kot ga bo zahteval naročnik oz. v skladu z razpisno dokumentacijo. Če izvajalec po prejemu izvedbenih datotek ugotovi, da niso popolne, v dogovoru z naročnikom sam izvede popravke, potrebne za dokončno pripravo na tisk, ki jih pošlje naročniku v predogled in potrditev. Rok za izvedbo in dostavo promocijskega materiala se v tem primeru šteje od naročnikove potrditve popravljenih izvedbenih datotek. Izvajalec je pred izvedbo naročene količine tiskanega promocijsklega materiala, za naročnika dolžan pripraviti in mu posredovati vzorčni izvod tiskovine. Z izvedbo tiskanja se nadaljuje po potrditvi vzorčnega izvoda s strani naročnika.

SOGLASJE PODIZVAJALCA. Podizvajalec (naziv in naslov) ________________________________________________________________ __________________________________________________________________________, soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun račun, in sicer na podlagi izstavljenih računovsituacij, ki jih bo predhodno potrdil dobavitelj izvajalec in bodo priloga računomsituacijam, ki jih jo bo naročniku izstavil dobaviteljizvajalec. Kraj Ta izjava je sestavni del in datum: Žig priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za »Sanacijo podora vlake ODD 144-GGE Bovec za spravilo lesa in podpis odgovorne osebe: kolesarjenje«, objavljen na Portalu javnih naročil. Datum:___________ Podizvajalec ________________________________________________________________ ______________________________ _____________________________________________, Izjavljamo: da na dan, ko je oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov, v vrednosti 50 EUR ali več. Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za »Sanacijo podora vlake ODD 144-GGE Bovec za spravilo lesa in kolesarjenje«, objavljen na Portalu javnih naročil. Datum:___________ OBR-14/3 SPORAZUM O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU Izjavljamo, da bomo v primeru, če bomo kot najugodnejši ponudnik za naročilo, katerega predmet je »Sanacija podora vlake ODD 144-GGE Bovec za spravilo lesa in kolesarjenje«, pozvani k sklenitvi pogodbe, v roku 8 dni po podpisu pogodbe naročniku predložili podpisano, žigosano in neizpolnjeno bianco menico. Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za »Sanacijo podora vlake ODD 144-GGE Bovec za spravilo lesa in kolesarjenje«, objavljen na Portalu javnih naročil. Datum:___________ Izdajatelj menice: (polni naziv in sedež izvajalca ter oseba, ki ga zastopa) _____________________________________________ ____________________________________________ ID št. za DDV: ____________________ ki ga zastopa ____________________________________________ PodizvajalecKoordinator (upnik): OBČINA BOVEC, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec ki ga zastopa župan Xxxxxx Xxxxxxxxx, matična številka: 5881498000 identifikacijska številka za DDV: SI36828866 Med Občino Bovec (v nadaljevanju: upnik) in izvajalcem __________________________ (v nadaljevanju: izdajatelj menice) je bila na podlagi razpisne dokumentacije št. 4313-02/2014-RD sklenjena Pogodba št. 4313-02/2014-pog. Pogodbeni stranki sta soglasni, da izdajatelj menice za kritje pogodbenih obveznosti za dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijski dobi, v višini 25 % končne ponudbene vrednosti brez DDV, izroči upniku bianco podpisano menico s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev za vsako banko, kjer se vodi transakcijski račun, ki jo je podpisal: ___________________________________________________________________________________________________________________________________ (ime in priimek ter funkcija) (podpis zakonitega zastopnika) S tem nepreklicno pooblaščam upnika, da v primeru neizpolnitve vseh obveznosti določenih v osnovni pogodbi, brez predhodnega obvestila predloži to menico v unovčitev. Menica je oziroma bo plačljiva pri katerikoli banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi moj račun, tako v času podpisa te izjave kot v času unovčenja menice, še posebej pa pri: ________________________ OBR-14/4 IZJAVA PODIZVAJALCA O IZPOLNJEVANJU SPLOŠNIH POGOJEV V zvezi z javnim naročilom »Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil« izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo, da: se v celoti strinjamo s to razpisno dokumentacijo in vzorcem okvirnega sporazuma in ju kot taka v celoti sprejemamo; nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42račun št. člena ZJN-2; nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. člena ZJN-2; zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave; zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja; zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; nismo v postopku prisilnega prenehanja; nismo v postopku prisilne poravnave; nismo v stečajnem postopku ali v stečaju; z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oz. nismo opustili poslovne dejavnosti oz. nismo v katerem koli podobnem položaju; nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; bomo v primeru izbire naročniku pisno posredovali informacije o akcijskih cenah oz. maloprodajnih cenah v primeru, da bodo te cene za živila, ki bodo predmet okvirnega sporazuma ugodnejše od tistih, ki izhajajo iz ponudbenega predračuna. Dobave živil za naročila, ki jih bomo naročniku posredovali v obdobju nižjih cen, bomo obračunavali po cenah, ki veljajo ob akcijah oz. po maloprodajnem ceniku. naročniku ponujamo živila v skladu z določili glede kakovosti živil iz Priročnika z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ob upoštevanju vseh splošnih pogojev in iz zahteve iz opisov živil iz predračunskih obrazcev; prevzemamo osebno odgovornost o resničnosti podatkov in verodostojnosti dokumentov, istočasno pooblaščamo naročnika, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; bomo imeli ob sklenitvi okvirnega sporazuma z naročnikom ali med njegovim izvajanjem sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le v primeru, ko ponudnik nastopa skupaj s podizvajalci); s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej. Kraj in datum: Žig in podpis odgovorne osebe: __________________________________________ ______________________________ račun št. ______________________________ Podizvajalec: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ OBR-14/5 IZJAVA O NEKAZNOVANJU – ZAKONITI ZASTOPNIK PRAVNE OSEBE Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil z dne _________________, pod številko objave JN ___________ in Uradnem listu Evropske unije, dne __________, Dokument ________________, izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz 1. odstavka 42. člena ZJN-2, in sicer: Sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1) in hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). Izjavo dajem pod materialno in kazensko odgovornostjo. Ime in priimek: _____________________________________________________________ EMŠO (obvezen podatek): ____________________________________________________ Datum rojstva: ______________________________________________________________ Kraj rojstva: ________________________________________________________________ Občina rojstva: ______________________________________________________________ Država rojstva: ______________________________________________________________ Naslov stalnega / začasnega prebivališča: _________________________________________ Številka pošte in pošta: ________________________________________________________ Državljanstvo: _______________________________________________________________ Moj prejšnji priimek in / ali ime se je glasil: _______________________________________ (Podatki so zahtevani na obrazcu ministrstva pristojnega za pravosodje s katerim naročnik oz. pooblaščenec naročnika pridobi potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb). V kolikor ima ponudnik več zakonitih zastopnikov, je potrebno izjavo priložiti za vsakega posebej. V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej. Kraj in datum: Žig in podpis odgovorne osebe: ______________________________ ______________________________ račun št. ______________________________ Ponudnik: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ OBR-14/6 IZJAVA O NEKAZNOVANJU – PRAVNA OSEBA Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil z dne _________________, pod številko objave JN ___________ in Uradnem listu Evropske unije, dne __________, Dokument ________________, izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz 1. odstavka 42. člena ZJN-2, in sicer: Sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1) in hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). Izjavo dajem pod materialno in kazensko odgovornostjo. Polno ime podjetja: ___________________________________________________________ Sedež podjetja: _______________________________________________________________ Občina sedeža podjetja: ________________________________________________________ Številka vpisa v sodni register (št. vložka):__________________________________________ Matična številka podjetja: ______________________________________________________ Kraj in datum: Žig in podpis odgovorne osebe: ______________________________ ______________________________ ______________________________ Ponudnik: ________________________________________________________________________________________________________________račun št. __________________________________________ Naročnik: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ OBR-14/7 POOBLASTILO Pooblaščamo naročnikaUpnika izrecno pooblaščam, da zgornji seznam sam dopolni z navedbo novih bank, hranilnic ali hranilno kreditnih služb ter številkami računov, ki jih imam oziroma jih bomo imeli pri njih. Banko, hranilnico ali hranilno kreditno službo, ki vodi naš račun, pooblaščamo, da sme v breme našega računa unovčiti menico, predloženo na unovčenje v zvezi s tem nalogom. Če je/bo moj račun voden v več tujih valutah in v EUR, in v valuti, na katero se glasi menica, ne bo dovolj sredstev, s podpisom te izjave banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi moj račun, izdajam nalog za izvršitev konverzije iz razpoložljivih tujih valut v valuto, na katero se glasi ta menica. Izdajatelj menice se odrekam vsem ugovorom proti izpolnjeni bianco menici po tej menični izjavi. Izdajatelj menice prepuščam upniku odločitev zaradi menično pravnega uveljavljanja menice proti meni in se vnaprej odrekam ugovorom proti morebitnemu meničnemu plačilnemu nalogu oziroma meničnemu izvršilnemu sklepu. Izdajatelj menice izjavljam, da upniku ni treba menice protestirati in da ne bom ugovarjal zaradi protestiranja, kar pomeni, da mora menica vsebovati klavzulo "brez protesta". Izdajatelj menice izjavljam, da ne bom ugovarjal indosiranju menice, kar pomeni, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcemmenici ne sme biti vpisana klavzula "ne po nalogu (odredbi)". Izrecno izjavljam, da ta izjava velja za upnika in za njegovega morebitnega pravnega naslednika. Izdajatelj menice se zavezujem, da bom v primeru izpolnitve menice za vrednost, ki jih je ponudnik navedel (OBR-14/1) nižja od 25 % končne ponudbene vrednosti brez DDV, le-to nadomestil z novo menico, dokler celotna unovčena vrednost ne doseže 25 % končne ponudbene vrednosti brez DDV. Upnik bo po poravnavi vseh obveznosti s strani izvajalca in zanje priložil podatke (OBR-14/2)izdajatelja menice iz zgoraj navedene pogodbe vrnil neuporabljeno menico z menično izjavo. To pooblastilo Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za »Sukcesivno dobavo živil Sanacijo podora vlake ODD 144-GGE Bovec za potrebe prehrane v osnovni šolispravilo lesa in kolesarjenje«, objavljen na portalu Portalu javnih naročil z dne ____________________, pod številko objave ___________________________ naročil. Priloga: 1 x podpisana in Uradnem listu Evropske unije, dne __________________, dokument _________________. Kraj in datumžigosana ter neizpolnjena bianco menica Datum: Žig in podpis odgovorne osebeŽig: Podpis zakonitega zastopnika:

SOGLASJE PODIZVAJALCA. Podizvajalec (naziv in naslov) Podizvajalec: __________________________________________________, soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil dobavitelj in bodo priloga računom, ki jih bo naročniku izstavil dobavitelj. Kraj in datum: Žig in podpis odgovorne osebe: __________________ Soglašamo, da naročnik SPIRIT Slovenija, javna agencija, Xxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx na podlagi pogodbe št. ____________________ ______________________________ ______________________________ OBR-14/3 SPORAZUM O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU ______________________________ ______________________________ ______________________________ Podizvajalecter v skladu z ZJN-2 namesto ponudnika/dobavitelja: _______________________________________________________________________________ poravna našo/e xxxxxxxx/ve do ponudnika/dobavitelja. Kraj in datum: ______________________________________________ Odgovorna oseba podizvajalca: _______________________________ OBR-14/4 IZJAVA PODIZVAJALCA O IZPOLNJEVANJU SPLOŠNIH POGOJEV V zvezi z javnim naročilom »Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil« izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo, daŽig: se v celoti strinjamo s to razpisno dokumentacijo in vzorcem okvirnega sporazuma in ju kot taka v celoti sprejemamo; nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2; nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. člena ZJN-2; zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave; zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja; zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; nismo v postopku prisilnega prenehanja; nismo v postopku prisilne poravnave; nismo v stečajnem postopku ali v stečaju; z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oz. nismo opustili poslovne dejavnosti oz. nismo v katerem koli podobnem položaju; nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; bomo v primeru izbire naročniku pisno posredovali informacije o akcijskih cenah oz. maloprodajnih cenah v primeru, da bodo te cene za živila, ki bodo predmet okvirnega sporazuma ugodnejše od tistih, ki izhajajo iz ponudbenega predračuna. Dobave živil za naročila, ki jih bomo naročniku posredovali v obdobju nižjih cen, bomo obračunavali po cenah, ki veljajo ob akcijah oz. po maloprodajnem ceniku. naročniku ponujamo živila v skladu z določili glede kakovosti živil iz Priročnika z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ob upoštevanju vseh splošnih pogojev in iz zahteve iz opisov živil iz predračunskih obrazcev; prevzemamo osebno odgovornost o resničnosti podatkov in verodostojnosti dokumentov, istočasno pooblaščamo naročnika, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; bomo imeli ob sklenitvi okvirnega sporazuma z naročnikom ali med njegovim izvajanjem sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le v primeru, ko ponudnik nastopa skupaj s podizvajalci); s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej. Kraj in datum: Žig in podpis odgovorne osebe: ______________________________ ______________________________ ______________________________ PodizvajalecPodpis: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ OBR-14/5 IZJAVA O NEKAZNOVANJU – ZAKONITI ZASTOPNIK PRAVNE OSEBE Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil z dne _________________, pod številko objave JN ___________ in Uradnem listu Evropske unije, dne __________, Dokument ________________, izjavljam* Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da nisem bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz 1ponudnik nastopa s podizvajalci. odstavka 42. člena ZJN-2, in sicer: Sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1) in hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). Izjavo dajem pod materialno in kazensko odgovornostjo. Ime in priimek: _____________________________________________________________ EMŠO (obvezen podatek): ____________________________________________________ Datum rojstva: ______________________________________________________________ Kraj rojstva: ________________________________________________________________ Občina rojstva: ______________________________________________________________ Država rojstva: ______________________________________________________________ Naslov stalnega / začasnega prebivališča: _________________________________________ Številka pošte in pošta: ________________________________________________________ Državljanstvo: _______________________________________________________________ Moj prejšnji priimek in / ali ime se je glasil: _______________________________________ (Podatki so zahtevani na obrazcu ministrstva pristojnega za pravosodje s katerim naročnik oz. pooblaščenec naročnika pridobi potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb). V kolikor ima ponudnik več zakonitih zastopnikov, je potrebno izjavo priložiti za vsakega posebej. * V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebejsodelovanje večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira. Kraj in datum: Žig in podpis odgovorne osebe: ______________________________ ______________________________ ______________________________ Ponudnik: _______________________________________________________________________ v skladu z ZJN-2 daje naročniku SPIRIT Slovenija, javna agencija, Xxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem: za javno naročilo »Xxxxxx promocijskih izdelkov z znamko "I feel Slovenia" za promocijo Slovenije 2015-2017« objavljenim na portalu javnih naročil pod št. _______________, z dne _______________. Kraj in datum: __________________________________________________ Odgovorna oseba ponudnika: _______________________________ OBR-14/6 IZJAVA O NEKAZNOVANJU – PRAVNA OSEBA Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil z dne _________________, pod številko objave JN ___________ in Uradnem listu Evropske unije, dne __________, Dokument ________________, izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz 1. odstavka 42. člena ZJN-2, in sicerŽig: Sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1) in hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). Izjavo dajem pod materialno in kazensko odgovornostjo. Polno ime podjetjaPodpis: ___________________________________________________________ Sedež podjetja: _______________________________________________________________ Občina sedeža podjetja: ________________________________________________________ Številka vpisa * Obrazec je potrebno izpolniti v sodni register (št. vložka):__________________________________________ Matična številka podjetja: ______________________________________________________ Kraj in datum: Žig in podpis odgovorne osebe: ______________________________ ______________________________ ______________________________ Ponudnik: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Naročnik: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ OBR-14/7 POOBLASTILO Pooblaščamo naročnikaprimeru, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem, ki jih je ponudnik navedel (OBR-14/1) in zanje priložil podatke (OBR-14/2)nastopa s podizvajalci. To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero * V primeru sodelovanje večjega števila podizvajalcev se prijavljamo na razpis za »Sukcesivno dobavo živil za potrebe prehrane v osnovni šoli«, objavljen na portalu javnih naročil z dne ____________________, pod številko objave ___________________________ in Uradnem listu Evropske unije, dne __________________, dokument _________________. Kraj in datum: Žig in podpis odgovorne osebe:obrazec kopira.

SOGLASJE PODIZVAJALCA. Podizvajalec (naziv in naslov) __________________________________________________, soglašamsoglašamo, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnikanaročnik, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec)SIMBIO d. o. o., ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil dobavitelj in bodo priloga računom, ki jih bo naročniku izstavil dobaviteljpogodbe št. Kraj in datum: Žig in podpis odgovorne osebe: ______________________________ ______________________________ ______________________________ OBR-14/3 SPORAZUM O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU ______________________________ ______________________________ ______________________________ Podizvajalecter v skladu z ZJN-3 namesto ponudnika/izvajalca: _______________________________________________________________________________ poravna našo/e xxxxxxxx/ve do ponudnika/izvajalca. Kraj in datum: ______________________________________________ Odgovorna oseba podizvajalca: _______________________________ OBR-14/4 IZJAVA PODIZVAJALCA O IZPOLNJEVANJU SPLOŠNIH POGOJEV V zvezi z javnim naročilom »Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil« izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo, daŽig: se v celoti strinjamo s to razpisno dokumentacijo in vzorcem okvirnega sporazuma in ju kot taka v celoti sprejemamo; nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2; nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. člena ZJN-2; zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave; zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja; zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; nismo v postopku prisilnega prenehanja; nismo v postopku prisilne poravnave; nismo v stečajnem postopku ali v stečaju; z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oz. nismo opustili poslovne dejavnosti oz. nismo v katerem koli podobnem položaju; nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; bomo v primeru izbire naročniku pisno posredovali informacije o akcijskih cenah oz. maloprodajnih cenah v primeru, da bodo te cene za živila, ki bodo predmet okvirnega sporazuma ugodnejše od tistih, ki izhajajo iz ponudbenega predračuna. Dobave živil za naročila, ki jih bomo naročniku posredovali v obdobju nižjih cen, bomo obračunavali po cenah, ki veljajo ob akcijah oz. po maloprodajnem ceniku. naročniku ponujamo živila v skladu z določili glede kakovosti živil iz Priročnika z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ob upoštevanju vseh splošnih pogojev in iz zahteve iz opisov živil iz predračunskih obrazcev; prevzemamo osebno odgovornost o resničnosti podatkov in verodostojnosti dokumentov, istočasno pooblaščamo naročnika, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; bomo imeli ob sklenitvi okvirnega sporazuma z naročnikom ali med njegovim izvajanjem sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le v primeru, ko ponudnik nastopa skupaj s podizvajalci); s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej. Kraj in datum: Žig in podpis odgovorne osebe: ______________________________ ______________________________ ______________________________ PodizvajalecPodpis: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ OBR-14/5 IZJAVA O NEKAZNOVANJU Predmet javnega naročila: Dobava balirne stiskalnice – ZAKONITI ZASTOPNIK PRAVNE OSEBE Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil z dne _________________, pod številko objave JN ___________ in Uradnem listu Evropske unije, dne __________, Dokument ________________, izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz 1. odstavka 42. člena ZJN-2, in sicerponovitev Ponudnik: Sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1) in hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). Izjavo dajem pod materialno in kazensko odgovornostjo. Ime in priimek  Naslov ponudnika: _____________________________________________________________ EMŠO (obvezen podatek): ____________________________________________________ Datum rojstva: ______________________________________________________________ Kraj rojstva: ________________________________________________________________ Občina rojstva: ______________________________________________________________ Država rojstva: ______________________________________________________________ Naslov stalnega / začasnega prebivališča: _________________________________________ Številka pošte in pošta: ________________________________________________________ Državljanstvo: _______________________________________________________________ Moj prejšnji priimek in / ali ime se je glasil: _______________________________________ (Podatki so zahtevani na obrazcu ministrstva pristojnega za pravosodje s katerim naročnik oz. pooblaščenec naročnika pridobi potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb). V kolikor ima ponudnik več zakonitih zastopnikov, je potrebno izjavo priložiti za vsakega posebej. V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej. Kraj in datum: Žig in podpis odgovorne osebe: ______________________________ ______________________________ ______________________________   Ponudnik: _______________________________________________________________________ v skladu z ZJN-3 daje naročniku za javno naročilo: »Dobava balirne stiskalnice – ponovitev« objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. _______________, z dne _______________ in v Uradnem listu Evropske unije, pooblastilo, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plača naslednjim podizvajalcem, ki so zahtevali neposredno plačilo. Kraj in datum: __________________________________________________ Odgovorna oseba ponudnika: _______________________________ OBR-14/6 IZJAVA O NEKAZNOVANJU – PRAVNA OSEBA Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil z dne _________________, pod številko objave JN ___________ in Uradnem listu Evropske unije, dne __________, Dokument ________________, izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz 1. odstavka 42. člena ZJN-2, in sicerŽig: Sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1) in hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). Izjavo dajem pod materialno in kazensko odgovornostjo. Polno ime podjetjaPodpis: ___________________________________________ Predmet javnega naročila: Dobava balirne stiskalnice – ponovitev Ponudnik:   Naslov ponudnika:   Pod materialno in kazensko odgovornostjo da smo tehnično in strokovno sposobni izvesti predmetno javno naročilo; da nudimo za ponujeni delovni stroj in vsa izvedena dela garancijo _________________ Sedež podjetjamesecev (minimalno 24 mesecev) od dneva primopredaje; da je ponujeni delovni stroj nov; da je delovni stroj skladen z veljavnimi predpisi v RS oz. direktivami EU; da zagotavljamo pooblaščen servis v RS za servisiranje tehnološke opreme in da bomo zagotavljali servis z odzivnim časom 24 ur; da razpolagamo z nujnimi rezervnimi deli v skladišču v RS oz. bomo naročniku zagotavljali servisno podporo s strani proizvajalca tehnološke opreme in dostop do vseh originalnih rezervnih delov s kratkim odzivnim časom 48 h. Predmet javnega naročila: _______________________________________________________________ Občina sedeža podjetja: ________________________________________________________ Številka vpisa v sodni register (št. vložka):__________________________________________ Matična številka podjetja: ______________________________________________________ Kraj in datum: Žig in podpis odgovorne osebe: ______________________________ ______________________________ ______________________________ Dobava balirne stiskalnice – ponovitev Ponudnik: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Naročnik  Naslov ponudnika: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ OBR-14/7 POOBLASTILO Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem, ki jih je ponudnik navedel (OBR-14/1) in zanje priložil podatke (OBR-14/2)  1. To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za »Sukcesivno dobavo živil za potrebe prehrane v osnovni šoli«, objavljen na portalu javnih naročil z dne ____________________, pod številko objave ___________________________ in Uradnem listu Evropske unije, dne __________________, dokument _________________2. Kraj in datum: Žig in podpis odgovorne osebe:3. 4. 5.

SOGLASJE PODIZVAJALCA. Podizvajalec (naziv in naslov) __________________________________________________, soglašamsoglašamo, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnikanaročnik, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec)Simbio d.o.o., ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil dobavitelj in bodo priloga računom, ki jih bo naročniku izstavil dobaviteljpogodbe št. ter v skladu z ZJN-3 namesto ponudnika/izvajalca: poravna našo/e xxxxxxxx/ve do ponudnika/izvajalca. Kraj in datum: Žig Odgovorna oseba podizvajalca: Žig: Podpis: Predmet javnega naročila: Zamenjava finega drobilnega stroja (mlina) in podpis odgovorne osebeumestitev v obstoječo linijo Ponudnik: ______________________________ ______________________________ ______________________________ OBR-14/3 SPORAZUM O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU ______________________________ ______________________________ ______________________________ PodizvajalecNaslov ponudnika: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ OBR-14/4 IZJAVA PODIZVAJALCA O IZPOLNJEVANJU SPLOŠNIH POGOJEV V zvezi z javnim naročilom »Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil« izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo, daPonudnik: se v celoti strinjamo s to razpisno dokumentacijo in vzorcem okvirnega sporazuma in ju kot taka v celoti sprejemamo; nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2; nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. člena ZJN-2; zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave; zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja; zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; nismo v postopku prisilnega prenehanja; nismo v postopku prisilne poravnave; nismo v stečajnem postopku ali v stečaju; z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oz. nismo opustili poslovne dejavnosti oz. nismo v katerem koli podobnem položaju; nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, ZJN-3 daje naročniku za javno naročilo: »Xxxxxxxxx finega drobilnega stroja (mlina) in umestitev v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; bomo v primeru izbire naročniku pisno posredovali informacije o akcijskih cenah oz. maloprodajnih cenah v primeru, da bodo te cene za živila, ki bodo predmet okvirnega sporazuma ugodnejše od tistih, ki izhajajo iz ponudbenega predračuna. Dobave živil za naročila, ki jih bomo naročniku posredovali v obdobju nižjih cen, bomo obračunavali po cenah, ki veljajo ob akcijah oz. po maloprodajnem ceniku. naročniku ponujamo živila v skladu z določili glede kakovosti živil iz Priročnika z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ob upoštevanju vseh splošnih pogojev in iz zahteve iz opisov živil iz predračunskih obrazcev; prevzemamo osebno odgovornost o resničnosti podatkov in verodostojnosti dokumentov, istočasno pooblaščamo naročnika, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; bomo imeli ob sklenitvi okvirnega sporazuma z naročnikom ali med njegovim izvajanjem sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le v primeru, ko ponudnik nastopa skupaj s podizvajalci); s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej. Kraj in datum: Žig in podpis odgovorne osebe: ______________________________ ______________________________ ______________________________ Podizvajalec: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ OBR-14/5 IZJAVA O NEKAZNOVANJU – ZAKONITI ZASTOPNIK PRAVNE OSEBE Na podlagi javnega razpisa, objavljenega obstoječo linijo MBO« objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. , z dne _________________, pod številko objave JN ___________ in v Uradnem listu Evropske unije, dne __________, Dokument ________________, izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz 1. odstavka 42. člena ZJN-2, in sicer: Sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1) in hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). Izjavo dajem pod materialno in kazensko odgovornostjo. Ime in priimek: _____________________________________________________________ EMŠO (obvezen podatek): ____________________________________________________ Datum rojstva: ______________________________________________________________ Kraj rojstva: ________________________________________________________________ Občina rojstva: ______________________________________________________________ Država rojstva: ______________________________________________________________ Naslov stalnega / začasnega prebivališča: _________________________________________ Številka pošte in pošta: ________________________________________________________ Državljanstvo: _______________________________________________________________ Moj prejšnji priimek in / ali ime se je glasil: _______________________________________ (Podatki so zahtevani na obrazcu ministrstva pristojnega za pravosodje s katerim naročnik oz. pooblaščenec naročnika pridobi potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb). V kolikor ima ponudnik več zakonitih zastopnikov, je potrebno izjavo priložiti za vsakega posebej. V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej. Kraj in datum: Žig in podpis odgovorne osebe: ______________________________ ______________________________ ______________________________ Ponudnik: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ OBR-14/6 IZJAVA O NEKAZNOVANJU – PRAVNA OSEBA Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil z dne _________________, pod številko objave JN ___________ in Uradnem listu Evropske unije, dne __________, Dokument ________________, izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz 1. odstavka 42. člena ZJN-2, in sicer: Sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1) in hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). Izjavo dajem pod materialno in kazensko odgovornostjo. Polno ime podjetja: ___________________________________________________________ Sedež podjetja: _______________________________________________________________ Občina sedeža podjetja: ________________________________________________________ Številka vpisa v sodni register (št. vložka):__________________________________________ Matična številka podjetja: ______________________________________________________ Kraj in datum: Žig in podpis odgovorne osebe: ______________________________ ______________________________ ______________________________ Ponudnik: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Naročnik: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ OBR-14/7 POOBLASTILO Pooblaščamo naročnikapooblastilo, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje plača naslednjim podizvajalcem, ki jih je ponudnik navedel (OBR-14/1) in zanje priložil podatke (OBR-14/2). To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za »Sukcesivno dobavo živil za potrebe prehrane v osnovni šoli«, objavljen na portalu javnih naročil z dne ____________________, pod številko objave ___________________________ in Uradnem listu Evropske unije, dne __________________, dokument _________________so zahtevali neposredno plačilo. Kraj in datum: Žig Odgovorna oseba ponudnika: Žig: Podpis: Predmet javnega naročila: Zamenjava finega drobilnega stroja (mlina) in podpis odgovorne osebe:umestitev v obstoječo linijo Ponudnik: Naslov ponudnika: Pod materialno in kazensko odgovornostjo - da smo tehnično in strokovno sposobni izvesti predmetno javno naročilo; - da nudimo za ponujeni delovni stroj in vsa izvedena dela garancijo mesecev (minimalno 24 mesecev) od dneva primopredaje; - da je ponujeni delovni stroj nov; - da je delovni stroj skladen z veljavnimi predpisi v RS oz. direktivami EU; - da zagotavljamo pooblaščen servis v RS za servisiranje tehnološke opreme in da bomo zagotavljali servis z odzivnim časom 24 ur; da razpolagamo z nujnimi rezervnimi deli v skladišču v RS oz. bomo naročniku zagotavljali servisno podporo s strani proizvajalca tehnološke opreme in dostop do vseh originalnih rezervnih delov s kratkim odzivnim časom 48 h. Datum: Žig: Podpis: Predmet javnega naročila: Zamenjava finega drobilnega stroja (mlina) in umestitev v obstoječo linijo MBO Ponudnik: Naslov ponudnika: 1. 2. 3. 4. 5.