Odstúpenie od zmluvy. 1. Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy o dielo alebo odobrať zhotoviteľovi časť prác a výkonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami na náklady zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové ceny určené v cenovej špecifikácii prác a dodávok zhotoviteľa (príloha č. 1) z nasledovných dôvodov na strane zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy: 1.1. Ak zhotoviteľ je v omeškaní s plnením termínov alebo postupu realizácie prác viac ako 7 dni 1.2. Ak zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a v súlade s touto zmluvou 1.3. Ak zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeškáva s nástupom a začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy 1.4. Ak vzhľadom na hospodársku situáciu alebo postup zhotoviteľa je nepravdepodobné, že zhotoviteľ dodrží termíny plnenia podľa tejto zmluvy 1.5. Ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči zhotoviteľovi vedie exekučné konanie. 1.6. Ak dochádza k zmenám právnej formy zhotoviteľa alebo ku zmene vlastníckych vzťahov zhotoviteľa 2. V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy alebo v prípade odobratia časti prác a výkonov, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 1. tohto článku zmluvy má objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z ceny diela bez DPH, pričom zhotoviteľ je povinný nahradiť škodu a preukázateľné zvýšené náklady, ktoré presahujú výšku zmluvnej pokuty, a ktoré vzniknú objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie stavby, náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti výkonov zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie diela inému zhotoviteľovi (bez ohľadu na jednotkové ceny zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania vád jeho plnenia, t. j. zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty. 3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade meškania úhrady ceny jeho výkonov z dôvodov na strane objednávateľa o viac ako 30 dní po lehote splatnosti. Zhotoviteľ má právo na náhradu škody a nákladov spôsobených odstúpením od zmluvy, ktoré si uplatní bez zbytočného odkladu.
Appears in 3 contracts
Samples: Zmluva O Diele, Zmluva O Diele, Zmluva O Diele
Odstúpenie od zmluvy. 1. Objednávateľ Prevodca môže odstúpiť od zmluvy, ak rozhodnutie o umiestnení stavby stratí platnosť alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy o dielo alebo odobrať zhotoviteľovi časť prác a výkonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami na náklady zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové ceny určené v cenovej špecifikácii prác a dodávok zhotoviteľa (príloha č. 1) z nasledovných dôvodov na strane zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy:
1.1. Ak zhotoviteľ je v omeškaní s plnením termínov alebo postupu realizácie prác viac ako 7 dni
1.2. Ak zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite ak dôjde k jeho zmene a v súlade s touto zmluvou
1.3. Ak zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeškáva s nástupom a začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy
1.4. Ak vzhľadom na hospodársku situáciu alebo postup zhotoviteľa je nepravdepodobné, že zhotoviteľ dodrží termíny plnenia podľa tejto zmluvy
1.5. Ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči zhotoviteľovi vedie exekučné konaniedôsledku nej stavba prestane mať dohodnutý účel verejnoprospešnej stavby.
1.6. Ak dochádza k zmenám právnej formy zhotoviteľa alebo ku zmene vlastníckych vzťahov zhotoviteľa
2. V prípade odstúpenia objednávateľa Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy v prípade, ak bude vydané právoplatné rozhodnutie okresného úradu o zastavení konania o návrhu na vklad vlastníckeho práva podľa tejto zmluvy alebo v prípade odobratia časti prác a výkonov, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 1. tohto článku zmluvy má objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom nárok bude návrh na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z ceny diela bez DPH, pričom zhotoviteľ je povinný nahradiť škodu a preukázateľné zvýšené náklady, ktoré presahujú výšku zmluvnej pokuty, a ktoré vzniknú objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie stavby, náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti výkonov zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie diela inému zhotoviteľovi (bez ohľadu na jednotkové ceny zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania vád jeho plnenia, t. j. zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokutyvklad vlastníckeho práva právoplatne zamietnutý.
3. Zhotoviteľ môže odstúpiť Odstúpenie od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou musí byť písomné a zaslané doporučene na adresu druhej zmluvnej strany. V odstúpení musí byť uvedený dôvod odstúpenia. Zmluvné strany vyhlasujú, že účinným dôvodom odstúpenia môžu byť len dôvody odstúpenia uvedené v zákone alebo dohodnuté v tejto zmluve (ďalej len „kvalifikované odstúpenie“). Na odstúpenie od zmluvy z iných dôvodov ako je uvedené v predchádzajúcej vete tohto bodu sa neprihliada a nemá voči druhej zmluvnej strane nijaké účinky. Odstúpenie od zmluvy sa doručuje na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy a považuje sa za doručené, ak bolo adresátom prevzaté alebo bolo vrátené odosielateľovi ako nedoručiteľné a adresát svojim konaním alebo opomenutím zmaril doručenie písomnosti; v takomto prípade meškania úhrady ceny sa odstúpenie od zmluvy považuje za doručené uplynutím tretieho dňa odo dňa jeho výkonov odoslania. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát doručenie odstúpenia od zmluvy odmietol. Ustanovenia tohto bodu zmluvy o doručovaní sa primerane použijú aj na doručovanie iných písomností vyplývajúcich z dôvodov na tejto zmluvy, ak nie je v zmluve dohodnuté inak.
4. Dňom doručenia kvalifikovaného odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane objednávateľa o viac ako 30 dní po lehote splatnostisa zmluva od začiatku zrušuje. Zhotoviteľ má právo Prevodca je oprávnený započítať finančné plnenie poskytnuté mu nadobúdateľom z akéhokoľvek dôvodu so zmluvnou pokutou a/alebo náhradou škody, vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo spôsobených skutočnosťami a právnymi vzťahmi súvisiacimi s touto zmluvou.
5. V prípade kvalifikovaného odstúpenia od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť už poskytnuté plnenia.
6. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nárokov zmluvných strán na náhradu škody a nákladov spôsobených odstúpením od zmluvnú pokutu vzniknutých porušením zmluvy, ktoré si uplatní bez zbytočného odkladu.
Appears in 3 contracts
Samples: Contract for the Gratuitous Transfer of Land Ownership in the Public Interest to the Municipality, Zmluva O Bezodplatnom Prevode Vlastníctva Pozemkov, Zmluva O Bezodplatnom Prevode Vlastníctva Pozemkov
Odstúpenie od zmluvy. 18.1 Zmluvné strany môžu odstúpiť od nájomnej zmluvy z dôvodov uvedených v ust. Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť § 679 Občianskeho zákonníka.
8.2 V prípade oprávneného odstúpenia od tejto zmluvy o dielo alebo odobrať zhotoviteľovi časť prác a výkonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami na náklady zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové ceny určené v cenovej špecifikácii prác a dodávok zhotoviteľa (príloha č. 1) z nasledovných dôvodov na strane zhotoviteľa, ktoré ktoroukoľvek zmluvnou stranou zmluvné strany sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy:
1.1. Ak zhotoviteľ je v omeškaní s plnením termínov alebo postupu realizácie prác viac ako 7 dni
1.2. Ak zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a v súlade s touto zmluvou
1.3. Ak zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeškáva s nástupom a začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy
1.4. Ak vzhľadom na hospodársku situáciu alebo postup zhotoviteľa je nepravdepodobnédohodli, že zhotoviteľ dodrží termíny plnenia podľa tejto zmluvy
1.5odstúpením od zmluvy sa nájomná zmluva ruší do budúcnosti , t.j. Ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči zhotoviteľovi vedie exekučné konanienájomná zmluva zaniká odo dňa doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
1.6. Ak dochádza k zmenám právnej formy zhotoviteľa alebo ku zmene vlastníckych vzťahov zhotoviteľa
2. 8.3 V prípade oprávneného odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy alebo v ktoroukoľvek zmluvnou stranou vzájomné plnenia poskytnuté do dňa odstúpenia od zmluvy sa vysporiadajú ku dňu ukončenia nájomnej zmluvy takto : Prenajímateľ vráti nájomcovi preplatok nájomného, ak nájomca už pred odstúpením od zmluvy zaplatil nájomné aj za obdobie po odstúpení od nájomnej zmluvy. Výška preplatku nájomného bude prepočítaná tak, že ročné nájomné za celý predmet nájmu sa delí počtom 365 a takto vypočítané denné nájomné sa vynásobí počtom dní zaplatených po ukončení nájmu.
8.4 V prípade odobratia časti prác a výkonov, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 1. tohto článku zmluvy má objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia oprávneného odstúpenia od tejto zmluvy zhotoviteľom nárok ktoroukoľvek zmluvnou stranou je nájomca povinný odovzdať predmet nájmu na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z ceny diela bez DPH, pričom zhotoviteľ je povinný nahradiť škodu základe písomnej výzvy prenajímateľa a preukázateľné zvýšené náklady, ktoré presahujú výšku zmluvnej pokuty, zaplatiť nájomné za doposiaľ neuhradenú zostávajúcu časť roka na základe vyúčtovania prenajímateľa. Výpočet nájomného uskutoční prenajímateľ podľa zostávajúceho počtu dní nájmu vydelením ročného nájomného za celý predmet nájmu 365 –timi a ktoré vzniknú objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie stavby, náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti výkonov zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie diela inému zhotoviteľovi (bez ohľadu na jednotkové ceny zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania vád jeho plnenia, t. j. zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokutyvynásobením denného nájomného počtom dní trvania nájmu.
3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade meškania úhrady ceny jeho výkonov z dôvodov na strane objednávateľa o viac ako 30 dní po lehote splatnosti. Zhotoviteľ má právo na náhradu škody a nákladov spôsobených odstúpením od zmluvy, ktoré si uplatní bez zbytočného odkladu.
Appears in 1 contract
Samples: Lease Agreement
Odstúpenie od zmluvy. 1. Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy o dielo alebo odobrať zhotoviteľovi časť prác a výkonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami na náklady zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové ceny určené Zmluvy v cenovej špecifikácii prác a dodávok zhotoviteľa (príloha č. 1) zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka ako aj z nasledovných dôvodov na strane zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvynasledujúcich dôvodov:
1.1. Ak zhotoviteľ je a) ak sa Zhotoviteľ pre okolnosti a/alebo dôvody na jeho strane dostane do omeškania s vykonaním Xxxxx,
b) ak Zhotoviteľ vykonáva Dielo v omeškaní rozpore s/so podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve vrátane jej príloh, všeobecne záväznými právnymi predpismi, usmerneniami, metodickými pokynmi a manuálmi vzťahujúcimi sa na Dielo, ako aj s plnením termínov alebo postupu realizácie prác viac ako 7 dni
1.2. Ak zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite pokynmi Objednávateľa a tieto nedostatky Diela neodstráni riadne a včas v súlade s touto zmluvoupodmienkami dohodnutými v tejto Zmluve,
1.3. Ak zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeškáva s nástupom a začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy
1.4. Ak vzhľadom na hospodársku situáciu alebo postup zhotoviteľa c) v prípade, ak je nepravdepodobné, že zhotoviteľ dodrží termíny plnenia podľa tejto zmluvy
1.5. Ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol Zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie, alebo je návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku,
d) ak sa voči zhotoviteľovi vedie exekučné konanieZhotoviteľ postupuje pri vykonávaní Diela tak, že je zjavné, že Dielo nebude vykonané v dohodnutej lehote alebo kvalite.
1.6. Ak dochádza k zmenám právnej formy zhotoviteľa alebo ku zmene vlastníckych vzťahov zhotoviteľa
2. Odstúpenie od Zmluvy je možné aj od čiastočne splnenej Zmluvy.
3. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej Zmluvnej strane.
4. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinky dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane.
5. V prípade odstúpenia objednávateľa prípade, ak od tejto zmluvy alebo v prípade odobratia časti prác a výkonov, tvoriacich predmet zmluvy Zmluvy odstupuje Zhotoviteľ (odstúpenie od Zmluvy v zmysle bodu 1Obchodného zákonníka), účinky odstúpenia nastanú dňom jeho doručenia Objednávateľovi t. j. dňom jeho doručenia poslednému z Objednávateľov. tohto článku zmluvy má objednávateľ Plnenia riadne zhotovené a prevzaté do odstúpenia od Zmluvy Zhotoviteľom ostávajú vo vlastníctve Objednávateľa, pričom nárok Zhotoviteľa na úhradu príslušnej časti ceny ostáva zachovaný.
6. V prípade, ak od Zmluvy odstupuje Objednávateľ (odstúpenie od Zmluvy v dôsledku podstatného porušenia zmysle Obchodného zákonníka a/alebo Zmluvy) účinky odstúpenia nastanú dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi. Plnenia riadne zhotovené a prevzaté do odstúpenia od Zmluvy Objednávateľom ostávajú:
a) vo vlastníctve Objednávateľa, pričom nárok Zhotoviteľa na úhradu príslušnej časti ceny ostáva
b) sa Zmluva ruší od počiatku a Zmluvné strany sú si povinné vrátiť navzájom všetko, čo od seba v zmysle tejto zmluvy zhotoviteľom Zmluvy prijali. Odstúpením od Zmluvy Objednávateľom nezaniká nárok na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti Zhotoviteľa a ani nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z ceny diela bez DPH, pričom zhotoviteľ je povinný nahradiť škodu a preukázateľné zvýšené náklady, ktoré presahujú výšku zmluvnej pokuty, a ktoré vzniknú objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie stavby, náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti výkonov zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie diela inému zhotoviteľovi (bez ohľadu na jednotkové ceny zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli objednávateľovi dohodnutej v súvislosti s doterajšou činnosťou zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania vád jeho plnenia, t. j. zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokutytejto Zmluve.
3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade meškania úhrady ceny jeho výkonov z dôvodov na strane objednávateľa o viac ako 30 dní po lehote splatnosti. Zhotoviteľ má právo na náhradu škody a nákladov spôsobených odstúpením od zmluvy, ktoré si uplatní bez zbytočného odkladu.
Appears in 1 contract
Samples: Licensing Agreement
Odstúpenie od zmluvy. 18.1. Objednávateľ môže Zmluvné strany môžu odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od nájomnej zmluvy z dôvodov uvedených v ust. § 679 Občianskeho zákonníka.
8.2. V prípade oprávneného odstúpenia od tejto zmluvy o dielo alebo odobrať zhotoviteľovi časť prác a výkonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami na náklady zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové ceny určené v cenovej špecifikácii prác a dodávok zhotoviteľa (príloha č. 1) z nasledovných dôvodov na strane zhotoviteľa, ktoré ktoroukoľvek zmluvnou stranou zmluvné strany sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy:
1.1. Ak zhotoviteľ je v omeškaní s plnením termínov alebo postupu realizácie prác viac ako 7 dni
1.2. Ak zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a v súlade s touto zmluvou
1.3. Ak zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeškáva s nástupom a začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy
1.4. Ak vzhľadom na hospodársku situáciu alebo postup zhotoviteľa je nepravdepodobnédohodli, že zhotoviteľ dodrží termíny plnenia podľa tejto zmluvy
1.5odstúpením od zmluvy sa nájomná zmluva ruší do budúcnosti , t.j. Ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči zhotoviteľovi vedie exekučné konanienájomná zmluva zaniká odo dňa doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
1.6. Ak dochádza k zmenám právnej formy zhotoviteľa alebo ku zmene vlastníckych vzťahov zhotoviteľa
28.3. V prípade oprávneného odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy alebo v ktoroukoľvek zmluvnou stranou vzájomné plnenia poskytnuté do dňa odstúpenia od zmluvy sa vysporiadajú ku dňu ukončenia nájomnej zmluvy takto : Prenajímateľ vráti nájomcovi preplatok nájomného, ak nájomca už pred odstúpením od zmluvy zaplatil nájomné aj za obdobie po odstúpení od nájomnej zmluvy. Výška preplatku nájomného bude prepočítaná tak, že ročné nájomné za celý predmet nájmu sa delí počtom 365 a takto vypočítané denné nájomné sa vynásobí počtom dní zaplatených po ukončení nájmu.
8.4. V prípade odobratia časti prác a výkonov, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 1. tohto článku zmluvy má objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia oprávneného odstúpenia od tejto zmluvy zhotoviteľom nárok ktoroukoľvek zmluvnou stranou je nájomca povinný odovzdať predmet nájmu na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z ceny diela bez DPH, pričom zhotoviteľ je povinný nahradiť škodu základe písomnej výzvy prenajímateľa a preukázateľné zvýšené náklady, ktoré presahujú výšku zmluvnej pokuty, zaplatiť nájomné za doposiaľ neuhradenú zostávajúcu časť roka na základe vyúčtovania prenajímateľa. Výpočet nájomného uskutoční prenajímateľ podľa zostávajúceho počtu dní nájmu vydelením ročného nájomného za celý predmet nájmu 365 –timi a ktoré vzniknú objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie stavby, náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti výkonov zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie diela inému zhotoviteľovi (bez ohľadu na jednotkové ceny zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania vád jeho plnenia, t. j. zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokutyvynásobením denného nájomného počtom dní trvania nájmu. .
3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade meškania úhrady ceny jeho výkonov z dôvodov na strane objednávateľa o viac ako 30 dní po lehote splatnosti. Zhotoviteľ má právo na náhradu škody a nákladov spôsobených odstúpením od zmluvy, ktoré si uplatní bez zbytočného odkladu.
Appears in 1 contract
Samples: Lease Agreement
Odstúpenie od zmluvy. 18.1. Objednávateľ môže Zmluvné strany môžu odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od nájomnej zmluvy z dôvodov uvedených v ust. § 679 Občianskeho zákonníka.
8.2. V prípade oprávneného odstúpenia od tejto zmluvy o dielo alebo odobrať zhotoviteľovi časť prác a výkonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami na náklady zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové ceny určené v cenovej špecifikácii prác a dodávok zhotoviteľa (príloha č. 1) z nasledovných dôvodov na strane zhotoviteľa, ktoré ktoroukoľvek zmluvnou stranou zmluvné strany sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy:
1.1. Ak zhotoviteľ je v omeškaní s plnením termínov alebo postupu realizácie prác viac ako 7 dni
1.2. Ak zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a v súlade s touto zmluvou
1.3. Ak zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeškáva s nástupom a začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy
1.4. Ak vzhľadom na hospodársku situáciu alebo postup zhotoviteľa je nepravdepodobnédohodli, že zhotoviteľ dodrží termíny plnenia podľa tejto zmluvy
1.5odstúpením od zmluvy sa nájomná zmluva ruší do budúcnosti , t.j. Ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči zhotoviteľovi vedie exekučné konanienájomná zmluva zaniká odo dňa doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
1.6. Ak dochádza k zmenám právnej formy zhotoviteľa alebo ku zmene vlastníckych vzťahov zhotoviteľa
28.3. V prípade oprávneného odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy alebo v ktoroukoľvek zmluvnou stranou vzájomné plnenia poskytnuté do dňa odstúpenia od zmluvy sa vysporiadajú ku dňu ukončenia nájomnej zmluvy takto : Prenajímateľ vráti nájomcovi preplatok nájomného, ak nájomca už pred odstúpením od zmluvy zaplatil nájomné aj za obdobie po odstúpení od nájomnej zmluvy. Výška preplatku nájomného bude prepočítaná tak, že ročné nájomné za celý predmet nájmu sa delí počtom 365 a takto vypočítané denné nájomné sa vynásobí počtom dní zaplatených po ukončení nájmu.
8.4. V prípade odobratia časti prác a výkonov, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 1. tohto článku zmluvy má objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia oprávneného odstúpenia od tejto zmluvy zhotoviteľom nárok ktoroukoľvek zmluvnou stranou je nájomca povinný odovzdať predmet nájmu na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z ceny diela bez DPH, pričom zhotoviteľ je povinný nahradiť škodu základe písomnej výzvy prenajímateľa a preukázateľné zvýšené náklady, ktoré presahujú výšku zmluvnej pokuty, zaplatiť nájomné za doposiaľ neuhradenú zostávajúcu časť roka na základe vyúčtovania prenajímateľa. Výpočet nájomného uskutoční prenajímateľ podľa zostávajúceho počtu dní nájmu vydelením ročného nájomného za celý predmet nájmu 365 –timi a ktoré vzniknú objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie stavby, náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti výkonov zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie diela inému zhotoviteľovi (bez ohľadu na jednotkové ceny zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania vád jeho plnenia, t. j. zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokutyvynásobením denného nájomného počtom dní trvania nájmu.
3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade meškania úhrady ceny jeho výkonov z dôvodov na strane objednávateľa o viac ako 30 dní po lehote splatnosti. Zhotoviteľ má právo na náhradu škody a nákladov spôsobených odstúpením od zmluvy, ktoré si uplatní bez zbytočného odkladu.
Appears in 1 contract
Samples: Lease Agreement
Odstúpenie od zmluvy. 1. Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy o dielo alebo odobrať zhotoviteľovi časť prác a výkonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami na náklady zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové ceny určené v cenovej špecifikácii prác a dodávok zhotoviteľa (príloha č. 1) z nasledovných dôvodov na strane zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy:
1.1. Ak zhotoviteľ je v omeškaní s plnením termínov alebo uvedených v časovom harmonograme postupu realizácie prác viac ako 7 3 dni
1.2. Ak zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a v súlade s touto zmluvou
1.3. Ak zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeškáva s nástupom a začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy
1.4. Ak vzhľadom na hospodársku situáciu alebo postup zhotoviteľa je nepravdepodobné, že zhotoviteľ dodrží termíny plnenia podľa tejto zmluvy
1.5. Ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči zhotoviteľovi vedie exekučné konanie.
1.6. Ak dochádza k zmenám právnej formy zhotoviteľa alebo ku zmene vlastníckych vzťahov zhotoviteľa
2. V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy alebo v prípade odobratia časti prác a výkonov, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 1. tohto článku zmluvy má objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z ceny diela bez DPH, pričom zhotoviteľ je povinný vrátiť objednávateľovi preplatok za nevykonané práce a nahradiť škodu a preukázateľné zvýšené náklady, ktoré presahujú výšku zmluvnej pokuty, a ktoré vzniknú objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie stavby, náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti výkonov zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie diela inému zhotoviteľovi (bez ohľadu na jednotkové ceny zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania vád jeho plnenia, t. j. zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.
3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade meškania úhrady ceny jeho výkonov z dôvodov na strane objednávateľa o viac ako 30 dní po lehote splatnosti. Zhotoviteľ má právo na náhradu škody a nákladov spôsobených odstúpením od zmluvy, ktoré si uplatní bez zbytočného odkladu.
Appears in 1 contract
Samples: Zmluva O Diele
Odstúpenie od zmluvy. 19.1. Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy o dielo alebo odobrať zhotoviteľovi časť prác a výkonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami na náklady zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové ceny určené Zmluvy v cenovej špecifikácii prác a dodávok zhotoviteľa (príloha čprípade, ak zo strany Poskytovateľa dô;de k podstatnému porušeniu jeho zmluvných povinnosti. 1) z nasledovných dôvodov na strane zhotoviteľa, ktoré sa považujú za Za podstatné porušenie zmluvných povinnosti Poskytovateľa sa považuje ak Poskytovateľ opakovane ( min. 2x ) poruší niektorú zo svojich povinnosti v zmysle článku 4. tejto zmluvy:Zmluvy, po tom, čo bol Objednávateľom na dané porušenie zmluvnej povinnosti a na možnosť odstúpenia písomne upozornený.
1.19.2. Ak zhotoviteľ je Odstúpenie cd Zmluvy podľa tohto článku musi mať písomnú formu, musi byť druhej strane riadne doručené a musí v omeškaní s plnením termínov alebo postupu realizácie prác viac ako 7 dniňom byť uvedený dôvod odstúpenia, inak sa naň neprihliada. Okamihom doručenia odstúpenia od zmluvy druhej Zmluvnej strane sa Zmluva zrušuje odo dňa doručenia odstúpenia druhej Zmluvnej strane.
1.210.1. Ak zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a v súlade s touto zmluvou
1.3Zmluvné strany sa dohodli, že pisomnos-ti. Ak zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeškáva s nástupom a začatím prác a dodávok obsahujúce právne významné skutočnosti podľa tejto zmluvy, si budú doručovať poštou, formou doporučenej zásielky, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak. Písomnosťou obsahujúcou právne významné skutočnosti sa na účely tejto zmluvy rozumie najmä výpoveď zmluvy, odstúpenie od zmluvy, doručenie faktúry, výzvy na zaplatenie a akékoľvek výzvy na plnenie.
1.410.2. Ak vzhľadom na hospodársku situáciu alebo postup zhotoviteľa je nepravdepodobnéPre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídiel zmluvných strán, že zhotoviteľ dodrží termíny plnenia podľa poprípade ich korešpondenčné adresy, uvedené v záhlaví tejto zmluvy
1.5. Ak bol , ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu sídla prípadne inú novú adresu určenú na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči zhotoviteľovi vedie exekučné konanie.
1.6. Ak dochádza k zmenám právnej formy zhotoviteľa alebo ku zmene vlastníckych vzťahov zhotoviteľa
2doručovanie písomností. V prípade odstúpenia objednávateľa od akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto zmluvy sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy alebo kontaktných údajov bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní písomne informovať druhú zmluvnú stranu, v takomto prípade odobratia časti prác a výkonov, tvoriacich predmet zmluvy je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred odoslaním písomností. Odosielajúca zmluvná strana nenesie prípadné právne následky spojené s nedodržaním oznamovacej povinnosti adresáta písomnosti v zmysle tohto odseku.
10.3. Pri doručovaní prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručenú dňom jej doručenia na adresu určenú podľa bodu 110.2. tohto článku zmluvy má tejto zmluvy.
10.4. Za deň doručenia zásielky sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku prevziať, alebo tretí pracovný deň odo dňa začatia plynutia odbernej lehoty na vyzdvihnutie zásielky na pošte.
10.5. Pri ostatných spôsoboch doručovania správ (doručovanie zaslaním faxovej alebo e- mailovej správy), ktoré neobsahujú právny úkon a slúžia len na účely urýchlenia vzájomnej komunikácie zmluvných strán sa tieto považujú za dôjdené vytlačením potvrdenia o odoslaní faxovej správy z technického zariadenia odosielateľa alebo zobrazením potvrdenia o odoslaní e-mailovej správy na technickom zariadení odosielateľa.
11.1 Ak Poskytovatel nedodrží v objednávke dohodnuté podmienky, objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty je oprávnený vyúčtovať Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 51% z ceny diela bez DPHfinančného objemu predmetnej objednávky. Ak škoda, pričom zhotoviteľ je povinný nahradiť škodu a preukázateľné zvýšené náklady, ktoré presahujú ktorá vznikne objednávateľovi porušením zmluvných povinnosti Poskytovateľa presiahne výšku dohodnutej zmluvnej pokuty, a ktoré vzniknú objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie stavbyje Poskytovatel* povinný vzniknutú škodu Objednávateľovi nahradiť.
11.2 Poskytovatel'je oprávnený pre prípad om-eškania Objednávateľa zo zaplatením faktúry uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania. Článok 12 Záverečné ustanovenia
12.1. Vzťahy Zmluvných strán, náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti výkonov zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie diela inému zhotoviteľovi (bez ohľadu na jednotkové ceny zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené nákladyzaložené touto Zmluvou, ktoré vznikli objednávateľovi táto Zmluva výslovne neupravuje sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka v súvislosti znení neskorších predpisov, podporne ustanoveniami občianskeho zákonníka v zneni neskorších predpisov a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
12.2. Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody Zmluvných strán formou písomných dodatkov, podpísaných oboma Zmluvnými stranami.
12.3. Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží po jednom vyh olovení.
12.4. V prípade, ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť Zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa Zmluvné strany zaväzujú takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie nahradiť iným ustanovením, ktoré ho v právnom zmysle nahradzuje.
12.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a ú činnosť dňa 10.01.2019, nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle požitiavateľa. Za zverejnenie zmluvy zodpovedá Objednávateľ a Poskytovateľ s doterajšou činnosťou zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania vád jeho plneniajej zverejnením súhlasí. 12.6.Zmluvnó strany vyhlasujú, t. j. zmluvnou pokutou že ich zmluvná voľnosť nie je dotknutý nárok objednávateľa obmedzená, Zmluvu uzatvorili na náhradu škody v plnom rozsahuzáklade ich slobodnej a vážnej vôle, bez omylu, jej obsah je vyjadrený dostatočne určito a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.
3zrozumiteľne a na znak súhlasu s ňou ju bez výhrad podpisujú. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade meškania úhrady ceny jeho výkonov z dôvodov na strane objednávateľa o viac ako 30 dní po lehote splatnosti. Zhotoviteľ má právo na náhradu škody a nákladov spôsobených odstúpením od zmluvyV Žiari nad Hronom, ktoré si uplatní bez zbytočného odkladu.dňa: 10.01.2019 V Žiari nad Hronom, dňa: 10.01.2019 Poskytovateľ: Objednávateľ: Snnmi TA< / * * ib , L Xxxx Xxxxxxxxxx konateľ Snami Tour Xxx Xxxx
Appears in 1 contract
Samples: Zmluva O Zabezpečení Dopravy
Odstúpenie od zmluvy. 1. Ak Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne zistí, že Poskytovateľ vykonáva svoje služby v rozpore so svojimi povinnosťami, je oprávnený požadovať, aby Poskytovateľ odstránil chyby vzniknuté vadným vykonávaním a služby vykonával riadnym spôsobom. Ak tak však Poskytovateľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup Poskytovateľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu Zmluvy v zmysle § 345 Obchodného zákonníka, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy o dielo alebo odobrať zhotoviteľovi časť prác a výkonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami na náklady zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové ceny určené v cenovej špecifikácii prác a dodávok zhotoviteľa (príloha č. 1) z nasledovných dôvodov na strane zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy:
1.1. Ak zhotoviteľ je v omeškaní s plnením termínov alebo postupu realizácie prác viac ako 7 dni
1.2. Ak zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a v súlade s touto zmluvou
1.3. Ak zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeškáva s nástupom a začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy
1.4. Ak vzhľadom na hospodársku situáciu alebo postup zhotoviteľa je nepravdepodobné, že zhotoviteľ dodrží termíny plnenia podľa tejto zmluvy
1.5. Ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči zhotoviteľovi vedie exekučné konanieZmluvy.
1.6. Ak dochádza k zmenám právnej formy zhotoviteľa alebo ku zmene vlastníckych vzťahov zhotoviteľa
2. V prípade odstúpenia objednávateľa Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy alebo v prípade odobratia časti prác a výkonov, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 1Zmluvy ak Objednávateľ neposkytne Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť podľa čl. tohto článku zmluvy má objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z ceny diela bez DPH, pričom zhotoviteľ je povinný nahradiť škodu a preukázateľné zvýšené náklady, ktoré presahujú výšku zmluvnej pokutyV. Zmluvy, a ktoré vzniknú objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie stavby, náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti výkonov zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie diela inému zhotoviteľovi (bez ohľadu na jednotkové ceny zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania vád tým sa vykonanie služieb Poskytovateľovi stane neuskutočniteľné i cez objektívne vynaložené jeho plnenia, t. j. zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokutyodborné úsilie.
3. Zhotoviteľ môže Zákonné prípady, kedy je možné od Zmluvy odstúpiť nie sú ustanoveniami tohto článku dotknuté.
4. Odstúpenie od zmluvy Zmluvy musí byt' oznámené písomne. V odstúpení musí byt' uvedený dôvod, pre ktorý strana od Zmluvy odstupuje.
5. Zmluvné strany môžu skončiť Zmluvu i vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán za podmienok stanovených v tejto zmluve.
6. V prípade meškania úhrady ceny jeho výkonov platného odstúpenia od Zmluvy zo strany Poskytovateľa z dôvodov na strane objednávateľa o viac ako 30 dní po lehote splatnosti. Zhotoviteľ má právo na náhradu škody Objednávateľa je Objednávateľ povinný zaplatiť Poskytovateľovi cenu za začaté služby; táto cena sa určí podľa počtu skutočne a nákladov spôsobených riadne poskytnutých hodín práce, pričom Poskytovateľ je Objednávateľovi spolu s odstúpením od zmluvyZmluvy povinný predložiť i rozpracované časti svojich výkonov pre posúdenie oprávnenosti uplatnenej ceny; inak jeho nárok zaniká. Objednávateľ je oprávnený rozpracované časti výkonov použiť.
7. V prípade platného odstúpenia od Zmluvy zo strany Objednávateľa z dôvodov na strane Poskytovateľa, Poskytovateľovi neprináleží úhrada akejkoľvek časti ceny a/alebo nákladov, ktoré si uplatní bez zbytočného odkladumu v súvislosti s poskytovaním služieb podľa Zmluvy vznikli.
8. Odstúpením od Zmluvy nie sú dotknuté nároky na zmluvné sankcie uvedené v článku VIII.
Appears in 1 contract
Samples: Rámcová Zmluva
Odstúpenie od zmluvy. 1. Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy o dielo alebo odobrať zhotoviteľovi časť prác Zmluvy pri podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z tejto Zmluvy a výkonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami na náklady zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové ceny určené v cenovej špecifikácii prác a dodávok zhotoviteľa (príloha čpožadovať náhradu škody, ktorá jej vznikla zavinením druhej zmluvnej strany. 1) z nasledovných dôvodov na strane zhotoviteľaZmluvné strany sa dohodli, ktoré sa považujú že za podstatné porušenie povinnosti budú považovať porušenie povinnosti za podmienok uvedených v ust. § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka.
2. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy:
1.1. Ak zhotoviteľ Zmluvy aj v prípade, ak Objednávateľ je v omeškaní s plnením termínov alebo postupu realizácie prác úhradou fakturovanej ceny za predmet Zmluvy o viac ako 7 dni90 (deväťdesiat) kalendárnych dní odo dňa jej splatnosti.
1.23. Ak zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite Poskytovateľ vyhlasuje a v súlade s touto zmluvou
1.3. Ak zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeškáva s nástupom a začatím prác a dodávok podľa podpisom tejto zmluvy
1.4. Ak vzhľadom na hospodársku situáciu alebo postup zhotoviteľa je nepravdepodobnéZmluvy potvrdzuje, že zhotoviteľ dodrží termíny plnenia podľa neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania Poskytovateľom je Objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy
1.5. Ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči zhotoviteľovi vedie exekučné konaniezmluvy odstúpiť ako pri podstatnom porušení.
1.64. Ak dochádza k zmenám právnej formy zhotoviteľa alebo ku zmene vlastníckych vzťahov zhotoviteľaObjednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy aj v prípade, ak Poskytovateľ opakovane poruší svoje záväzky upravené v Dohode o úrovni poskytovania služieb (SLA) uvedené v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy, a to bez zavinenia Objednávateľa.
25. Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne s uvedením dôvodu, pre ktorý zmluvná strana odstupuje od Zmluvy a bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o podstatnom porušení tejto zmluvy dozvedela.
6. Na odstúpenie od Zmluvy sa vyžaduje písomná forma. Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom riadneho doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane, ak v oznámení nie je uvedený neskorší dátum vo väzbe na úpravu bodu 7. tohto článku.
7. V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy alebo Zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou budú plnenia začaté v prípade odobratia časti prác a výkonov, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 1. tohto článku zmluvy má objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z ceny diela bez DPH, pričom zhotoviteľ je povinný nahradiť škodu čase odstúpenia riadne ukončené a preukázateľné zvýšené náklady, ktoré presahujú výšku zmluvnej pokuty, a ktoré vzniknú objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie stavby, náklady vzniknuté odstúpením spojené s plnením predmetu zmluvy do tej doby budú v plnej výške zo strany Objednávateľa a/alebo odobratím časti výkonov zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie diela inému zhotoviteľovi (bez ohľadu na jednotkové ceny zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania vád jeho plnenia, t. j. zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokutyPoskytovateľa uhradené.
3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade meškania úhrady ceny jeho výkonov z dôvodov na strane objednávateľa o viac ako 30 dní po lehote splatnosti. Zhotoviteľ má právo na náhradu škody a nákladov spôsobených odstúpením od zmluvy, ktoré si uplatní bez zbytočného odkladu.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
Odstúpenie od zmluvy. 1. Objednávateľ môže Za podstatné porušenie zmluvy, s právom dodá- vateľa od zmluvy odstúpiť alebo čiastočne sa považuje poruše- nie povinnosti odberateľa podľa § 27 ods. 7, § 32 ods.1 písm. g), h), i), j), k), l), m), n) z. č. 442/2002 Z. z. a podľa čl. VII. bod 1 a 2 týchto VOP. Odstúpenie od zmluvy dodávateľ odberateľovi písomne oznámi. Zmluva v tomto prípade za- niká bez ďalšieho doručením oznámenia odbe- rateľovi o odstúpení od zmluvy. Ak dodávateľ nevyužije právo odstúpiť od tejto zmlu- vy podľa tohto bodu je oprávnený od zmluvy o dielo alebo odobrať zhotoviteľovi časť prác a výkonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami na náklady zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové ceny určené v cenovej špecifikácii prác a dodávok zhotoviteľa (príloha č. 1) z nasledovných dôvodov na strane zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie tejto od- stúpiť ako pri nepodstatnom porušení zmluvy:
1.1. Ak zhotoviteľ je v omeškaní s plnením termínov alebo postupu realizácie prác viac ako 7 dni
1.2. Ak zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a v súlade s touto zmluvou
1.3. Ak zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeškáva s nástupom a začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy
1.4. Ak vzhľadom na hospodársku situáciu alebo postup zhotoviteľa je nepravdepodobné, že zhotoviteľ dodrží termíny plnenia podľa tejto zmluvy
1.5. Ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči zhotoviteľovi vedie exekučné konanie.
1.6. Ak dochádza k zmenám právnej formy zhotoviteľa alebo ku zmene vlastníckych vzťahov zhotoviteľa
2. Pri ostatných porušeniach zákonných a zmluv- ne dohodnutých podmienok je dodávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak odberateľ ani v dodatočne určenej lehote na splnenie povinnosti, alebo ukončenie činnosti, ktorá je v rozpore so zmluvou, zmluvnú povinnosť nespl- ní alebo činnosť neukončí. V prípade odstúpenia objednávateľa oznámení o určení dodatočnej lehoty dodá- vateľ upozorní odberateľa na odstúpenie od tejto zmluvy alebo v prípade odobratia časti prác a výkonov, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 1zmluvy. tohto článku Právo odstúpiť od zmluvy má objednávateľ dodáva- teľ v dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z ceny diela týchto prípadoch bez DPH, pričom zhotoviteľ je povinný nahradiť škodu a preukázateľné zvýšené náklady, ktoré presahujú výšku zmluvnej pokuty, a ktoré vzniknú objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie stavby, náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti výkonov zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie diela inému zhotoviteľovi (bez ohľadu na jednotkové ceny zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania vád jeho plnenia, t. j. zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokutyďalšieho márnym uplynutím takto dodatočne určenej lehoty.
3. Zhotoviteľ Odberateľ je povinný po doručení oznámenia dodávateľa o odstúpení od zmluvy urobiť opat- renia na zamedzenie odberu vody z VV a príto- ku odpadových vôd do VK a umožniť dodáva- teľovi odobratie meracieho zariadenia. Ak túto povinnosť odberateľ nesplní, dodávateľ zabráni vypúšťaniu odpadových vôd do VK prerušením dodávky vody z VV. Ak odberateľ vypúšťa do VK odpadovú vodu odoberanú i z iných zdrojov ako z VV, prípadne neoprávnene vypúšťa do splaškovej VK vodu z povrchového odtoku, je povinný vykonať po- trebné opatrenia k tomu, aby sa zamedzilo od- vádzaniu takýchto vôd do VK. Ak tak odberateľ neurobí je dodávateľ oprávne- ný technickými opatreniami prerušiť dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd i zásahom do zariadení odberateľa, pričom takýto zásah sa nebude považovať za neoprávnený zásah do vlastníctva odberateľa, pričom dodávateľ má právo vyúčtovať odberateľovi takto vzniknuté náklady ako i prípadnú náhradu škody.
4. Obnovenie dodávky vody a odvádzania od- padových vôd VK bude možné len na základe uzavretia novej zmluvy s tým, že odberateľ znáša náklady prerušenia a obnovenie dodáv- ky vody a odvádzania odpadových vôd určené podľa aktuálneho cenníka platného u dodáva- teľa.
5. Odberateľ môže odstúpiť od zmluvy z dôvodu zmeny ceny za dodávku vody a/alebo zmeny ceny za odvedenie odpadových vôd alebo z dôvodu zmeny VOP v lehote do 15 dní odo dňa nadobudnutia ich účinnosti, ak sa s dodávate- ľom nedohodne inak. Zmluva v tomto prípade meškania úhrady ceny jeho výkonov z dôvodov na strane objednávateľa zaniká bez ďalšieho doručením oznámenia do- dávateľovi o viac ako 30 dní po lehote splatnosti. Zhotoviteľ má právo na náhradu škody a nákladov spôsobených odstúpením odstúpení od zmluvy. Odberateľ je povinný po odoslaní oznámenia dodávateľovi o odstúpení od zmluvy urobiť bezodkladne opat- renia v zmysle bodu 3. tohto článku VOP. Ak tak odberateľ neurobí, ktoré si uplatní bez zbytočného odkladudodávateľ je oprávnený po- stupovať v súlade s bodom 3. tohto článku VOP.
Appears in 1 contract
Samples: Všeobecné Obchodné Podmienky
Odstúpenie od zmluvy. 1. Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť Zodpovedný riešiteľ je oprávnený od tejto zmluvy o dielo alebo odobrať zhotoviteľovi časť prác a výkonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami na náklady zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové ceny určené odstúpiť v cenovej špecifikácii prác a dodávok zhotoviteľa (príloha čprípade, že spoluriešiteľ nepredloží správy za jednotlivé etapy riešenia projektu zodpovednému riešiteľovi v lehotách podľa čl. 1) z nasledovných dôvodov na strane zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie III bodu 2 tejto zmluvy:
1.1. Ak zhotoviteľ je v omeškaní s plnením termínov alebo postupu realizácie prác viac ako 7 dni
1.2. Ak zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a v súlade s touto zmluvou
1.3. Ak zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeškáva s nástupom a začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy
1.4. Ak vzhľadom na hospodársku situáciu alebo postup zhotoviteľa je nepravdepodobné, že zhotoviteľ dodrží termíny plnenia podľa tejto zmluvy
1.5. Ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči zhotoviteľovi vedie exekučné konanie.
1.6. Ak dochádza k zmenám právnej formy zhotoviteľa alebo ku zmene vlastníckych vzťahov zhotoviteľa
2. V prípade Prejav odstúpenia objednávateľa od zmluvy musí byť urobený písomne a dôvod odstúpenia v ňom musí byť uvedený.
3. Zodpovedný riešiteľ je oprávnený od tejto zmluvy alebo odstúpiť v prípade, že spoluriešiteľ poruší niektorú z jeho povinností odôvodňujúcich vznik nároku zodpovedného riešiteľa na zmluvnú pokutu podľa čl. VII bodu 2 tejto zmluvy, ak len dôvody odstúpenia nebudú spôsobené neodvrátiteľnou udalosťou nemajúcou pôvod na strane spoluriešiteľa (napr. vyššia moc, zmena právnych predpisov atď.), pokiaľ spoluriešiteľ o tejto skutočnosti informuje zodpovedného riešiteľa do 10 dní od jej vzniku. Dôkazné bremeno v tomto prípade odobratia časti prác znáša spoluriešiteľ.
4. Prejav odstúpenia od zmluvy musí byť urobený písomne a výkonovdôvod odstúpenia v ňom musí byť uvedený; odstúpiť od zmluvy z dôvodu, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 1. tohto článku zmluvy má objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom nárok ktorý bol dôvodom pre výzvu zodpovedného riešiteľa na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa čl. VII bodu 2 tejto zmluvy, nebude možné, ak spoluriešiteľ zaplatí zmluvnú pokutu v zmysle výzvy v lehote určenej vo výške 5% z ceny diela bez DPH, pričom zhotoviteľ je povinný nahradiť škodu a preukázateľné zvýšené náklady, ktoré presahujú výšku zmluvnej pokuty, a ktoré vzniknú objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie stavby, náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti výkonov zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie diela inému zhotoviteľovi (bez ohľadu výzve na jednotkové ceny zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania vád jeho plnenia, t. j. zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zaplatenie zmluvnej pokuty.
35. Zhotoviteľ môže odstúpiť Po odstúpení od zmluvy v prípade meškania úhrady ceny jeho výkonov z dôvodov na strane objednávateľa o viac ako je spoluriešiteľ povinný vrátiť zodpovednému riešiteľovi do 30 dní po lehote splatnosticelú sumu finančných prostriedkov vyplatených zodpovedným riešiteľom na základe tejto zmluvy spolu so zmluvnou pokutou vo výške 10 % zo sumy finančných prostriedkov vyplatených zodpovedným riešiteľom na základe tejto zmluvy poskytnutých prostriedkov. Zhotoviteľ má právo Nároky zodpovedného riešiteľa na náhradu škody a nákladov spôsobených zmluvné pokuty v zmysle čl. VII bodu 1. tejto zmluvy, k zaplateniu ktorých bol spoluriešiteľ zodpovedným riešiteľom vyzvaný pred odstúpením od zmluvy, ktoré si uplatní bez zbytočného odkladuzostanú odstúpením od zmluvy nedotknuté.
Appears in 1 contract
Samples: Collaboration Agreement
Odstúpenie od zmluvy. 110.1 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. Odstúpenie od zmluvy sa riadi zmluvou a v ostatných prípadoch § 344 a nasledujúcimi Obchodného zákonníka.
10.2 Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení.
10.3 V prípade, že objednávateľ odstúpi od ZoD , uhradí zhotoviteľovi pomernú, preukázanú časť z ceny zodpovedajúcu rozpracovanosti príslušnej výkonovej fázy po dodaní a prevzatí rozpracovaného diela.
10.4 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy len ak sa plnenie stane nemožným v prípade zásahu vyššej moci, alebo v prípade, že objednávateľ mu neposkytne potrebné spolupôsobenie dlhšie ako 3 mesiace. Za vyššiu moc pre účely tejto ZoD sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany.
10.5 Posúdenie a prevzatie prác, ktoré zhotoviteľ vykonal sa uskutoční do 14 dní po odstúpení od zmluvy. Objednávateľ si vyhradzuje na posúdenie lehotu 7 dní od doručenia podkladov.
10.6 Objednávateľ môže odstúpiť zmluvu čiastočne alebo čiastočne odstúpiť od tejto v celom rozsahu vypovedať pri závažnom porušení zmluvy uvedenom v bode 8.11.. Ak výpoveď neurčuje neskoršiu účinnosť, nadobúda účinnosť dňom, keď sa o dielo nej Xxxxxxxxxx dozvedel alebo odobrať zhotoviteľovi mohol dozvedieť. Od účinnosti výpovede je Zhotoviteľ povinný nepokračovať v činnosti, na ktorú sa výpoveď vzťahuje. Je však povinný Objednávateľa upozorniť na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej Objednávateľovi nedokončením činnosti súvisiacej so zariaďovaním záležitosti. Za činnosť riadne uskutočnenú do účinnosti výpovede má Zhotoviteľ nárok na primeranú časť prác a výkonov tvoriacich predmet tejto odplaty.
10.7 Zhotoviteľ môže zmluvu vypovedať s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci pri závažnom porušení zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami uvedenom v bode 8.12, v ktorom bola výpoveď doručená Objednávateľovi, ak z výpovede nevyplýva neskorší čas. Ku dňu účinnosti výpovede zaniká záväzok Zhotoviteľa uskutočňovať činnosť, na náklady zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové ceny určené v cenovej špecifikácii prác a dodávok zhotoviteľa (príloha č. 1) z nasledovných dôvodov na strane zhotoviteľa, ktoré ktorú sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy:
1.1zaviazal. Ak zhotoviteľ by týmto prerušením činnosti vznikla Objednávateľovi škoda, je v omeškaní s plnením termínov alebo postupu realizácie prác viac ako 7 dni
1.2Zhotoviteľ povinný ho upozorniť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie. Ak zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite Objednávateľ tieto opatrenia nemôže urobiť ani pomocou iných osôb a v súlade s touto zmluvou
1.3požiada Zhotoviteľa, aby ich urobil sám, je Zhotoviteľ povinný tak vykonať. Ak zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeškáva s nástupom Záväzok Zhotoviteľa zaniká jeho zánikom. Ohľadne činnosti uskutočnenej odo dňa výpovede do jej účinnosti a začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy
1.4. Ak vzhľadom uskutočnenej má Zhotoviteľ nárok na hospodársku situáciu alebo postup zhotoviteľa je nepravdepodobné, že zhotoviteľ dodrží termíny plnenia podľa tejto zmluvy
1.5. Ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči zhotoviteľovi vedie exekučné konaniečasť odplaty primeranej výsledku dosiahnutému pri zariaďovaní záležitosti.
1.610.8 Zmena rozsahu predmetu zmluvy bude riešená dodatkom k tejto ZoD, resp. Ak dochádza k zmenám právnej formy zhotoviteľa alebo ku zmene vlastníckych vzťahov zhotoviteľa
2. V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy alebo iným postupom, v prípade odobratia časti prác a výkonov, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 1. tohto článku zmluvy má objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z ceny diela bez DPH, pričom zhotoviteľ je povinný nahradiť škodu a preukázateľné zvýšené náklady, ktoré presahujú výšku zmluvnej pokuty, a ktoré vzniknú objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie stavby, náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti výkonov zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie diela inému zhotoviteľovi (bez ohľadu na jednotkové ceny zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania vád jeho plnenia, t. j. zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokutysúlade so Zákonom o verejnom obstarávaní.
3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade meškania úhrady ceny jeho výkonov z dôvodov na strane objednávateľa o viac ako 30 dní po lehote splatnosti. Zhotoviteľ má právo na náhradu škody a nákladov spôsobených odstúpením od zmluvy, ktoré si uplatní bez zbytočného odkladu.
Appears in 1 contract
Samples: Zmluva O Diele