Common use of Ustanovení společná a závěrečná Clause in Contracts

Ustanovení společná a závěrečná. Strany této Smlouvy se zavazují dodržovat všechny povinnosti uvedené v této Smlouvě. Změny této Smlouvy, zejména změny týkající se předmětu této Smlouvy nebo podmínek v této Smlouvě upravených, jsou možné pouze formou písemného a číslovaného dodatku na základě dohody všech Stran této Smlouvy. Komunikace mezi Stranami, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, postačuje ve formě emailové komunikace na email uvedený v této Smlouvě. Majetkoprávní převod dokončené a zkolaudované stavby Vodního díla se bude realizovat dle Darovací smlouvy uzavřené mezi hlavním městem Prahou (zastoupeným Správcem) a Stavebníkem. Stavebník se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy nepřevést Vodní dílo na třetí osobu nebo neznemožnit převod Vodního díla či Vodního dílo nezatížit právem třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Správce. V případě porušení této povinnosti ze strany Stavebníka, mají Správce i Provozovatel právo odstoupit od této Smlouvy. V případě, že bude Xxxxx dílo se souhlasem Správce převedeno na třetí osobu, pak je Stavebník povinen zajistit, aby společně s převodem Vodního díla došlo k převodu všech práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy na nového vlastníka Vodního díla, resp. aby nový vlastník Xxxxxxx díla vstoupil bez jakýchkoli komplikací do této Smlouvy na místo Stavebníka a do všech souvisejících právních vztahů týkajících se Vodního díla. V případě porušení této povinnosti ze strany Stavebníka mají Správce a Provozovatel právo odstoupit od této Smlouvy. V případě, že bude nutno před dokončením stavby Vodního díla z důvodů naléhavých a důležitých pro zásobování vodou nebo odkanalizování obyvatelstva Vodní dílo na základě příslušného rozhodnutí vodoprávního úřadu provozovat, bude tato situace řešena samostatnou smlouvou, ve které budou uvedeny vzájemná práva a povinnosti Stran pro tento případ předčasného užívání neřešeného stavebním povolením. Stavebník bere na vědomí a souhlasí s tím, že nedojde-li k majetkoprávnímu převodu dokončeného a zkolaudovaného Vodního díla do vlastnictví hlavního města Prahy nebo k předání Vodního díla do pachtu, správy a následného provozování na základě Trojstranného protokolu, nebude Správce ani Provozovatel povinen dodávat pitnou vodu nebo odvádět odpadní vodu prostřednictvím Vodního díla. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, která počíná běžet dnem uzavření Smlouvy a končí dnem, kdy dojde k převedení vlastnického práva k Vodnímu dílu na hlavní město Prahu, nejpozději však dne 31.12.2028. Pokud Stavebník realizuje Vodní dílo po etapách, a dojde k převedení vlastnického práva k části Vodního díla ve smyslu článku 6. této Smlouvy, sjednávají Smluvní strany rozvazovací podmínku ve vztahu ke zbývající části Vodního díla pro případ, , že Stavebník nezahájil stavbu další etapy stavby Vodního díla postupem podle článku 3. této smlouvy ve lhůtě 6 měsíců od převedení vlastnického práva k části Vodního díla ve smyslu článku 6. této Smlouvy, Uplynutím této lhůty, pokud se strany nedohodnou písemně jinak, bude platnost této Smlouvy ve vztahu ke zbývající části Vodního díla ukončena. Strany se zavazuji bez zbytečného odkladu o této skutečnosti vzájemně písmeně informovat druhou Smluvní stranu. Kromě uplynutí doby určité lze tuto Smlouvu ukončit dohodou Stran nebo výpovědí. Stavebník je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, nastane-li některá z následujících skutečností: Příslušný insolvenční soud vydá pravomocné rozhodnutí o úpadku Správce nebo osoby ovládající Správce.

Ustanovení společná a závěrečná. 8.1 Strany této Smlouvy se zavazují dodržovat všechny povinnosti uvedené v této Smlouvě. . 8.2 Změny této Smlouvy, zejména změny týkající se předmětu této Smlouvy nebo podmínek v této Smlouvě upravených, jsou možné pouze formou písemného a číslovaného dodatku na základě dohody všech Stran této Smlouvy. Komunikace mezi Stranami, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, postačuje ve formě emailové komunikace na email uvedený v této Smlouvě. . 8.3 Majetkoprávní převod dokončené a zkolaudované stavby Vodního díla se bude realizovat dle Darovací smlouvy uzavřené mezi hlavním městem Prahou (zastoupeným Správcem) a Stavebníkem. Stavebník se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy nepřevést Vodní dílo na třetí osobu nebo neznemožnit převod Vodního díla či Vodního dílo nezatížit právem třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Správce. V případě porušení této povinnosti ze strany Stavebníka, mají Správce i Provozovatel právo odstoupit od této Smlouvy. . 8.4 V případě, že bude Xxxxx dílo se souhlasem Správce převedeno na třetí osobu, pak je Stavebník povinen zajistit, aby společně s převodem Vodního díla došlo k převodu všech práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy na nového vlastníka Vodního díla, resp. aby nový vlastník Xxxxxxx díla vstoupil bez jakýchkoli komplikací do této Smlouvy na místo Stavebníka a do všech souvisejících právních vztahů týkajících se Vodního díla. V případě porušení této povinnosti ze strany Stavebníka mají Správce a Provozovatel právo odstoupit od této Smlouvy. . 8.5 V případě, že bude nutno před dokončením stavby Vodního díla z důvodů naléhavých a důležitých pro zásobování vodou nebo odkanalizování obyvatelstva Vodní dílo na základě příslušného rozhodnutí vodoprávního úřadu provozovat, bude tato situace řešena samostatnou smlouvou, ve které budou uvedeny vzájemná práva a povinnosti Stran pro tento případ předčasného užívání neřešeného stavebním povolením. . 8.6 Stavebník bere na vědomí a souhlasí s tím, že nedojde-li k majetkoprávnímu převodu dokončeného a zkolaudovaného Vodního díla do vlastnictví hlavního města Prahy nebo k předání Vodního díla do pachtu, správy a následného provozování na základě Trojstranného protokolu, nebude Správce ani Provozovatel povinen dodávat pitnou vodu nebo odvádět odpadní vodu prostřednictvím Vodního díla. . 8.7 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, která počíná běžet dnem uzavření Smlouvy a končí dnem, kdy dojde k převedení vlastnického práva k Vodnímu dílu na hlavní město Prahu, nejpozději však dne 31.12.2028. Pokud Stavebník realizuje Vodní dílo po etapách, a dojde k převedení vlastnického práva k části Vodního díla ve smyslu článku 6. této Smlouvy, sjednávají Smluvní strany rozvazovací podmínku ve vztahu ke zbývající části Vodního díla pro případ, , že Stavebník nezahájil stavbu další etapy stavby Vodního díla postupem podle článku 3. této smlouvy ve lhůtě 6 měsíců od převedení vlastnického práva k části Vodního díla ve smyslu článku 6. této Smlouvy, Uplynutím této lhůty, pokud se strany nedohodnou písemně jinak, bude platnost této Smlouvy ve vztahu ke zbývající části Vodního díla ukončena. Strany se zavazuji bez zbytečného odkladu o této skutečnosti vzájemně písmeně informovat druhou Smluvní stranu. . 8.8 Kromě uplynutí doby určité lze tuto Smlouvu ukončit dohodou Stran nebo výpovědí. . 8.9 Stavebník je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, nastane-li některá z následujících skutečností: : 1. Příslušný insolvenční soud vydá pravomocné rozhodnutí o úpadku Správce nebo osoby ovládající Správce. 2. Správce nebo osoba ovládající Správce vstoupí do likvidace. 3. Správce bude v prodlení s úhradou pachtovného po dobu delší než 60 dní. 4. Správce i přes opakovanou písemnou výstrahu učiněnou Stavebníkem opakovaně či po delší dobu nedodržuje povinnosti stanovené touto smlouvou. 8.10 Správce je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, nastane-li některá z následujících skutečností: 1. Provozovatel přestane splňovat podmínky pro vydání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace ve smyslu ust. § 6 ZVK. 2. Příslušný insolvenční soud vydá pravomocné rozhodnutí o úpadku Provozovatele či Stavebníka nebo osoby ovládající Provozovatele či Stavebníka. 3. Provozovatel nebo osoba ovládající Provozovatele, nebo Stavebník nebo osoba ovládající Stavebníka vstoupí do likvidace. 4. Stavebník bude v prodlení se zaplacením nákladů spojených s provozováním Vodního díla po dobu delší než 60 (šedesát) dní. 5. Provozovateli bude Ministerstvem zemědělství ČR zrušeno povolení k provozování vodovodů nebo kanalizací tvořících Vodní dílo dle této Smlouvy. 6. Provozovatel i přes opakovanou písemnou výstrahu učiněnou Správcem opakovaně či po delší dobu nedodržuje nebo porušuje ustanovení ZVK. 7. Stavebník i přes opakovanou písemnou výstrahu učiněnou Správcem opakovaně či po delší dobu nedodržuje povinnosti stanovené touto smlouvou. 8.11 Provozovatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, nastane-li některá z následujících skutečností: 1. Příslušný insolvenční soud vydá pravomocné rozhodnutí o úpadku Správce nebo osoby ovládající Správce nebo Stavebníka nebo osoby ovládající Stavebníka. 2. Správce nebo osoba ovládající Správce nebo Stavebník nebo osoba ovládající Stavebníka vstoupí do likvidace. 8.12 Ve všech případech činí výpovědní lhůta 6 (šest) měsíců počínaje prvním kalendářním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém dojde k doručení písemné výpovědi druhé, eventuálně druhé a třetí straně. Tato výpovědní lhůta skončí nejpozději uplynutím doby trvání této Smlouvy. 8.13 Od této Smlouvy lze odstoupit v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy a touto Smlouvou. 8.14 Strany této Smlouvy shodně prohlašují, že tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech níže uvedených stran. 8.15 Strany této Smlouvy dále shodně prohlašují, že tato Smlouva odpovídá jejich svobodné a vážné vůli, což stvrzují všechny Strany této Smlouvy podpisy svých oprávněných zástupců níže na této Smlouvě uvedenými. 8.16 Strany této Smlouvy dále prohlašují, že tato Smlouva je vyhotovena v 3 (třech) stejnopisech, kdy Provozovatel, Stavebník a Správce obdrží 1 (jeden) stejnopis. 8.17 Seznam příloh ke Smlouvě, které jsou považovány za rozhodné a jsou její nedílnou součástí: 1. Vzor Trojstranného protokolu 2. Vzor Darovací Smlouvy

Ustanovení společná a závěrečná. Strany této Smlouvy se zavazují dodržovat všechny povinnosti uvedené 1. Příjemce zdanitelného plnění si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v této Smlouvěplatném znění (dále jen ZDPH), pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. Změny této Smlouvyzpůsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, zejména změny týkající se předmětu této Smlouvy nebo podmínek že v této Smlouvě upravenýchokamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, jsou možné pouze formou písemného a číslovaného dodatku na základě dohody všech Stran této Smlouvy. Komunikace mezi Stranami, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, postačuje ve formě emailové komunikace na email uvedený v této Smlouvě. Majetkoprávní převod dokončené a zkolaudované stavby Vodního díla se bude realizovat dle Darovací smlouvy uzavřené mezi hlavním městem Prahou (zastoupeným Správcem) a Stavebníkem. Stavebník se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy nepřevést Vodní dílo na třetí osobu nebo neznemožnit převod Vodního díla či Vodního dílo nezatížit právem třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Správce. V případě porušení této povinnosti ze strany Stavebníka, mají Správce i Provozovatel právo odstoupit od této Smlouvyže je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude Xxxxx dílo se souhlasem Správce převedeno příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na třetí osobuúčet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, pak je Stavebník povinen zajistit, aby společně s převodem Vodního díla došlo k převodu všech práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy na nového vlastníka Vodního díla, resp. aby nový vlastník Xxxxxxx díla vstoupil bez jakýchkoli komplikací do této Smlouvy na místo Stavebníka a do všech souvisejících právních vztahů týkajících se Vodního díla. V případě porušení této povinnosti ze strany Stavebníka mají Správce a Provozovatel právo odstoupit od této Smlouvyto v původním termínu splatnosti. V případě, že bude nutno před dokončením stavby Vodního díla příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z důvodů naléhavých přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a důležitých pro zásobování vodou nebo odkanalizování obyvatelstva Vodní dílo zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na základě daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného rozhodnutí vodoprávního úřadu provozovatsprávce daně, bude tato situace řešena samostatnou smlouvouúhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění. 2. Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele nebo Dodavatele, ve které jsou předmětem obchodního tajemství či důvěrnými informacemi, platí i po zániku ostatních závazků z této smlouvy. 3. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou uvedeny vzájemná vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 4. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této Smlouvy, se řídí právním řádem České republiky. 5. Pokud se jakékoli ustanovení Smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a Smlouvou jako celkem. 6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 7. Dodavatel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti Stran pro tento případ předčasného užívání neřešeného stavebním povolenímplynoucí ze smlouvy třetí osobě. 8. Stavebník bere na vědomí a souhlasí s tímVzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele se smluvní strany dohodly, že nedojde-li zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k majetkoprávnímu převodu dokončeného informacím, v platném znění). Dodavatel prohlašuje, že umožní kontrolnímu orgánu v případě kontroly hospodaření s veřejnými prostředky u objednatele prověřit své účetnictví a zkolaudovaného Vodního díla do vlastnictví hlavního města Prahy účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly. 9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo k předání Vodního díla do pachtu, správy a následného provozování na základě Trojstranného protokolu, nebude Správce ani Provozovatel povinen dodávat pitnou vodu nebo odvádět odpadní vodu prostřednictvím Vodního díla. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, která počíná běžet dnem uzavření Smlouvy a končí dnem, kdy dojde k převedení vlastnického práva k Vodnímu dílu na hlavní město Prahu, nejpozději však dne 31.12.2028. Pokud Stavebník realizuje Vodní dílo po etapáchlehkomyslnosti žádné ze smluvních stran, a dojde že vzájemná protiplnění, k převedení vlastnického práva k části Vodního díla ve smyslu článku 6. této Smlouvy, sjednávají Smluvní strany rozvazovací podmínku ve vztahu ke zbývající části Vodního díla pro případ, , že Stavebník nezahájil stavbu další etapy stavby Vodního díla postupem podle článku 3. této smlouvy ve lhůtě 6 měsíců od převedení vlastnického práva k části Vodního díla ve smyslu článku 6. této Smlouvy, Uplynutím této lhůty, pokud nimž se strany nedohodnou písemně jinaktouto smlouvou zavázaly, bude platnost této Smlouvy ve vztahu ke zbývající části Vodního díla ukončenanejsou v hrubém nepoměru. Strany se zavazuji bez zbytečného odkladu o této skutečnosti vzájemně písmeně informovat druhou Smluvní stranuV Brně dne ..................... Za objednatele: Xxx. Kromě uplynutí doby určité lze tuto Smlouvu ukončit dohodou Stran nebo výpovědíXxxxxx Xxxx, generální ředitel STAREZ – SPORT, a.s. Stavebník je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, nastane-li některá z následujících skutečnostíV ……………. dne ..................... Za poskytovatele: Příslušný insolvenční soud vydá pravomocné rozhodnutí o úpadku Správce nebo osoby ovládající Správce………………………….. ………………………….. 1. Soupis servisovaných zařízení na jednotlivých provozech.

Ustanovení společná a závěrečná. Strany 10.1 Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 10.2 V případě, že nastane rozpor mezi smlouvou a její přílohou, budou přednostně aplikována ustanovení smlouvy. 10.3 Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání této Smlouvy se zavazují dodržovat všechny povinnosti uvedené v této Smlouvě. Změny této Smlouvy, zejména změny týkající se předmětu této Smlouvy smlouvy neovlivní vynutitelnost a/nebo podmínek v této Smlouvě upravených, jsou možné pouze formou písemného a číslovaného dodatku na základě dohody všech Stran této Smlouvy. Komunikace mezi Stranami, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, postačuje ve formě emailové komunikace na email uvedený v této Smlouvě. Majetkoprávní převod dokončené a zkolaudované stavby Vodního díla se bude realizovat dle Darovací smlouvy uzavřené mezi hlavním městem Prahou (zastoupeným Správcem) a Stavebníkem. Stavebník se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy nepřevést Vodní dílo na třetí osobu platnost a/nebo neznemožnit převod Vodního díla či Vodního dílo nezatížit právem třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Správce. V případě porušení této povinnosti ze strany Stavebníka, mají Správce i Provozovatel právo odstoupit od této Smlouvyúčinnost jejích ostatních ujednání. V případě, že bude Xxxxx dílo by jakékoli ujednání této smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se souhlasem Správce převedeno tímto smluvní strany zahájit jednání a v co možná nejkratším termínu se dohodnout na třetí osobupřijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takovém ujednání této smlouvy, pak jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynutitelnosti pozbyla 10.4 Prodávající bere na vědomí, že je Stavebník povinen zajistitosobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., aby společně o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Prodávající se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly, provést kontrolu dokladů souvisejících s převodem Vodního díla došlo plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k převodu všech práv jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Prodávající se zavazuje povinností vyplývajících uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění veřejné zakázky doklady související s plněním předmětné veřejné zakázky. 10.5 Případné spory z této Smlouvy na nového vlastníka Vodního díla, resp. aby nový vlastník Xxxxxxx díla vstoupil bez jakýchkoli komplikací do této Smlouvy na místo Stavebníka a do všech souvisejících právních vztahů týkajících se Vodního dílasmlouvy vzniklé budou řešeny dohodou zástupců smluvních stran. V případě porušení této povinnosti ze neúspěchu jednání bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud. 10.6 Obě smluvní strany Stavebníka mají Správce a Provozovatel právo odstoupit od se zavazují neprodleně informovat druhou smluvní stranu o jakékoliv změně svého právního postavení, jakož i jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy. 10.7 Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 10.8 Tato smlouva bude uzavřena připojením elektronických podpisů obou smluvních stran. 10.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem přiložení podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. V případě340/2015 Sb., že bude nutno před dokončením stavby Vodního díla z důvodů naléhavých o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a důležitých pro zásobování vodou nebo odkanalizování obyvatelstva Vodní dílo na základě příslušného rozhodnutí vodoprávního úřadu provozovat, bude tato situace řešena samostatnou smlouvou, ve které budou uvedeny vzájemná práva a povinnosti Stran pro tento případ předčasného užívání neřešeného stavebním povolením. Stavebník bere na vědomí a souhlasí s tím, že nedojde-li k majetkoprávnímu převodu dokončeného a zkolaudovaného Vodního díla do vlastnictví hlavního města Prahy nebo k předání Vodního díla do pachtu, správy a následného provozování na základě Trojstranného protokolu, nebude Správce ani Provozovatel povinen dodávat pitnou vodu nebo odvádět odpadní vodu prostřednictvím Vodního díla. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, která počíná běžet dnem uzavření Smlouvy a končí dnem, kdy dojde k převedení vlastnického práva k Vodnímu dílu na hlavní město Prahu, nejpozději však dne 31.12.2028. Pokud Stavebník realizuje Vodní dílo po etapách, a dojde k převedení vlastnického práva k části Vodního díla ve smyslu článku 6. této Smlouvy, sjednávají Smluvní strany rozvazovací podmínku ve vztahu ke zbývající části Vodního díla pro případ, , že Stavebník nezahájil stavbu další etapy stavby Vodního díla postupem podle článku 3. této smlouvy ve lhůtě 6 měsíců od převedení vlastnického práva k části Vodního díla ve smyslu článku 6. této Smlouvy, Uplynutím této lhůty, pokud se strany nedohodnou písemně jinak, bude platnost této Smlouvy ve vztahu ke zbývající části Vodního díla ukončena. Strany se zavazuji bez zbytečného odkladu o této skutečnosti vzájemně písmeně informovat druhou Smluvní stranu. Kromě uplynutí doby určité lze tuto Smlouvu ukončit dohodou Stran nebo výpovědí. Stavebník je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, nastane-li některá z následujících skutečností: Příslušný insolvenční soud vydá pravomocné rozhodnutí registru smluv (zákon o úpadku Správce nebo osoby ovládající Správceregistru smluv).

Ustanovení společná a závěrečná. Strany této Smlouvy 19.1 Právní úkony učiněné elektronickými prostǐedky musí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb podle zvláštních právních pǐedpisů, upravujících elektronický podpis, nebude-li výslovně dohodnuto jinak. Za písemné právní úkony T-Mobile se zavazují dodržovat všechny povinnosti uvedené v této Smlouvěpovažují i právní úkony učiněné faxem, elektronickou poštou, pǐípadně krátkou textovou zprávou. Změny této SmlouvyO náhradním doručení takových písemností platí obdobně článek 19.4. 19.2 Písemnosti T-Mobile (zejména výpověď Účastnické smlouvy, zejména oznámení změny týkající se předmětu této Smlouvy nebo podmínek v této Smlouvě upravenýchSlužeb, změny Ceníku služeb či změny Všeobecných podmínek, oznámení o vyǐízení reklamace, upomínky, jakož i další písemnosti), které jsou doručovány prostǐednictvím provozovatele poštovních služeb, jsou možné pouze formou písemného a číslovaného dodatku zasílány na základě dohody všech Stran této Smlouvyadresu Účastníka, kterou si k tomuto účelu zvolil, pǐípadně na adresu bydliště/místa podnikání/sídla, kterou Účastník uvedl pǐi podpisu Objednávky, resp. Komunikace mezi Stranamijejíž změnu Účastník oznámil T-Mobile či která plyne z veǐejných registrů. 19.3 Pokud se písemnost nepodaǐí Účastníkovi doručit, nenípovažuje se písemnost za doručenou jejím dodáním na adresu dle čl. 19.2, pǐípadně marným uplynutím lhůty určené k vyzvednutí poštovní zásilky, i když se Účastník o jejím uložení nedozvěděl, pǐípadně dnem, kdy se písemnost vrátila T-Mobile, podle toho, která z těchto skutečností nastala dǐíve. 19.4 Pokud je písemnost doručována prostǐednictvím krátké textové zprávy, považuje se za doručenou odesláním zprávy na telefonní číslo Účastníka. 19.5 Není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, postačuje ve formě emailové komunikace na email uvedený v této Smlouvěrozumí se dnem vždy kalendáǐní den. 19.6 České znění těchto Všeobecných podmínek je zněním závazným. 19.7 Obsah Účastnické smlouvy tvoǐí tyto Všeobecné podmínky a platný Ceník služeb, Objednávka a podmínky zvláštních služeb. Majetkoprávní převod dokončené a zkolaudované stavby Vodního díla se bude realizovat dle Darovací smlouvy uzavřené mezi hlavním městem Prahou (zastoupeným Správcem) a Stavebníkem. Stavebník se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy nepřevést Vodní dílo na třetí osobu nebo neznemožnit převod Vodního díla či Vodního dílo nezatížit právem třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Správce. V případě porušení této povinnosti ze strany Stavebníka, mají Správce i Provozovatel právo odstoupit od této Smlouvy. V případě, že bude Xxxxx dílo se souhlasem Správce převedeno na třetí osobu, pak je Stavebník povinen zajistit, aby společně s převodem Vodního díla došlo k převodu všech práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy na nového vlastníka Vodního díla, resp. aby nový vlastník Xxxxxxx díla vstoupil bez jakýchkoli komplikací do této Smlouvy na místo Stavebníka a do všech souvisejících právních vztahů týkajících se Vodního díla. V případě porušení této povinnosti ze strany Stavebníka mají Správce a Provozovatel právo odstoupit od této Smlouvy. V případě, že bude nutno před dokončením stavby Vodního díla z důvodů naléhavých a důležitých pro zásobování vodou nebo odkanalizování obyvatelstva Vodní dílo na základě příslušného rozhodnutí vodoprávního úřadu provozovat, bude tato situace řešena samostatnou smlouvou, ve které budou uvedeny vzájemná práva a povinnosti Stran pro tento případ předčasného užívání neřešeného stavebním povolením. Stavebník bere na vědomí a souhlasí s tím, že nedojdeJde-li k majetkoprávnímu převodu dokončeného o úpravu stejné otázky, má úprava obsažená v Objednávce, Ceníku služeb a zkolaudovaného Vodního díla do vlastnictví hlavního města Prahy nebo k předání Vodního díla do pachtupodmínkách zvláštních služeb pǐednost pǐed Všeobecnými podmínkami; Objednávka má pak pǐednost pǐed Ceníkem služeb. 19.8 Nedílnou součástí těchto Všeobecných podmínek je Pǐíloha č. 1 – Základní a doplňkové Služby. 19.9 Do platných Všeobecných podmínek lze nahlížet ve značkových prodejnách T-Mobile či na stránkách xxx.x-xxxxxx.xx. 19.10 Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. dubna 2007. Tyto Všeobecné podmínky nahrazují v plném rozsahu Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 1. záǐí 2005. Příloha č. 1 – Základní a doplňkové Služby T-Mobile poskytuje na území České republiky základní a doplňkové Služby. Základními Službami jsou: Telefonní hovory – odchozí hovory a pǐijímání telefonních hovorů Bezplatná tísňová volání – tísňová volání lze uskutečnit bez SIM karty Služba pǐenosu dat Služba krátkých textových zpráv (SMS) Služba multimediálních zpráv (MMS) Doplňkovými Službami jsou další Služby dle aktuální nabídky T-Mobile. 1 Zaǐízení, správy a následného provozování na základě Trojstranného protokolu, nebude Správce ani Provozovatel povinen dodávat pitnou vodu nebo odvádět odpadní vodu prostřednictvím Vodního díla. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, která počíná běžet dnem uzavření Smlouvy a končí dnem, kdy dojde k převedení vlastnického práva k Vodnímu dílu na hlavní město Prahu, nejpozději však dne 31.12.2028. Pokud Stavebník realizuje Vodní dílo po etapách, a dojde k převedení vlastnického práva k části Vodního díla jež ve smyslu článku 6. této Smlouvy, sjednávají Smluvní strany rozvazovací podmínku ve vztahu ke zbývající části Vodního díla pro případ, , že Stavebník nezahájil stavbu další etapy stavby Vodního díla postupem podle článku 3. této smlouvy ve lhůtě 6 měsíců od převedení vlastnického práva k části Vodního díla ve smyslu článku 6. této Smlouvy, Uplynutím této lhůty, pokud se strany nedohodnou písemně jinak, bude platnost této Smlouvy ve vztahu ke zbývající části Vodního díla ukončena. Strany se zavazuji bez zbytečného odkladu o této skutečnosti vzájemně písmeně informovat druhou Smluvní stranu. Kromě uplynutí doby určité lze tuto Smlouvu ukončit dohodou Stran nebo výpovědí. Stavebník je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, nastane-li některá z následujících skutečností: Příslušný insolvenční soud vydá pravomocné rozhodnutí o úpadku Správce nebo osoby ovládající Správce.spojení s telefonním pǐístrojem umožňuje využívat Služby

Ustanovení společná a závěrečná. Strany Jakékoliv změny Smlouvy musí být sepsány formou písemných dodatků ke Smlouvě a musí být podepsány Smluvními stranami, osobami oprávněnými k takovému jednání. Podpisem této smlouvy oběma Smluvními stranami se ruší veškeré před podpisem této smlouvy učiněné návrhy a dohody, smlouvy či ujednání v ústní i písemné podobě, které se týkají jejího předmětu. Vztahy mezi Smluvními stranami výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí režimem zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, v platném znění. Veškeré spory ze Xxxxxxx se Smluvní strany zavazují řešit smírem a teprve pokud se spor nepodaří smírem vyřešit, bude spor rozhodovat obecný soud strany žalované. Pokud bude jakékoliv ujednání Smlouvy shledáno jako neplatné či neúčinné, nedotýká se neplatnost a neúčinnost ostatních ujednání Smlouvy. Smluvní strany se pro tento případ zavazují dodržovat všechny povinnosti uvedené v této Smlouvěneplatná či neúčinná ujednání nahradit dohodou platnými a účinnými ustanoveními, která nejlépe odpovídají smyslu a mají nejblíže k neplatnému či neúčinnému ujednání, aniž by požadovaly výhody nebo plnění, která původně nebyla sjednána. Změny této Smlouvy, zejména změny týkající se předmětu této Žádná Smluvní strana není oprávněna postoupit právo nebo závazek nebo zatížit pohledávku vyplývající ze Smlouvy nebo podmínek v této Smlouvě upravených, jsou možné pouze formou písemného a číslovaného dodatku na základě dohody všech Stran této Smlouvy. Komunikace mezi Stranami, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, postačuje ve formě emailové komunikace na email uvedený v této Smlouvě. Majetkoprávní převod dokončené a zkolaudované stavby Vodního díla se bude realizovat dle Darovací smlouvy uzavřené mezi hlavním městem Prahou (zastoupeným Správcem) a Stavebníkem. Stavebník se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy nepřevést Vodní dílo na třetí osobu nebo neznemožnit převod Vodního díla či Vodního dílo nezatížit právem třetí osoby žádnou jejich část bez předchozího písemného souhlasu Správcedruhé Smluvní strany. Zápočet vzájemných pohledávek je možný pouze na základě dohody Smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že doručeno je i v případě, že písemnost je zaslána na adresu sídla Smluvní strany zapsanou v den odeslání zásilky v příslušném obchodním rejstříku, pokud si adresát zásilky tuto nevyzvedl, ač byl o uložení zásilky poštovním přepravcem řádně uvědomen, a to desátým dnem od prvního doručení. Smluvní strany se dohodly, že doručeno je i v případě, že písemnost je zaslána na adresu elektronické pošty pro doručování společnosti uvedenou v záhlaví Smlouvy, bez ohledu na skutečnost, zda se adresát s obsahem sdělení seznámil, neboť odesláním na uvedenou adresu se písemnost dostala do sféry adresáta, který se s jejím obsahem mohl seznámit. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, je povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v Registru smluv vedeného MV ČR. Objednatel se zavazuje bezodkladně po uzavření této Smlouvy odeslat Smlouvu k řádnému uveřejnění do Registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li Smlouva zveřejněna ani 90. den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží po jejím podpisu každá Smluvní strana. Smluvní strany tímto prohlašují a stvrzují podpisy osob oprávněných k jednání Smluvních stran, že si Smlouvu řádně přečetly, je jim znám význam jednotlivých ujednání Smlouvy a jejích příloh, že Xxxxxxx uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle a dále prohlašují, že jim k datu podpisu Xxxxxxx nejsou známy žádné skutečnosti ani okolnosti, které by jim mohly bránit v plnění závazků dle Xxxxxxx, tuto Smlouvu učinit neplatnou nebo neúčinnou, nebo zmařit její účel a cíl tak, jak jej ve Xxxxxxx společně deklarovaly. Součástí Smlouvy jsou tyto přílohy: Příloha č. 1 – Vymezení souboru konfiguračních položek Příloha č. 2 – Požadované Služby, popis a nastavení kvality služeb (SLA) Příloha č. 3 – Cenové kalkulace a stanovení celkové ceny poskytovaných služeb Příloha č. 4 – Sankční ujednání Příloha č. 5 – Zodpovědné osoby Příloha č. 6 - Definice pojmů Za Objednatele: Za Poskytovatele: V případě porušení Pardubicích
dne: V ………………………. dne: …………..…………………………………… ……………………………………………… XXXx. Xxxxx Xxxxxxxx jméno předseda představenstva pozice ………..…………………………………… ……………………………………………. Xxx. Xxxx Xxxxxx jméno místopředseda představenstva pozice Příloha č. 1 – Vymezení souboru konfiguračních položek V této povinnosti ze strany Stavebníkapříloze je výčtem uveden seznam všech konfiguračních položek, mají Správce i Provozovatel právo odstoupit od na které jsou touto Smlouvou sjednány Služby poskytované Poskytovatelem dle této Smlouvy. V případě, že bude Xxxxx dílo Tento soubor konfiguračních položek je jako celek dále označován jako Spravovaný systém. Poskytovatel se souhlasem Správce převedeno zavazuje poskytovat sjednané Služby na třetí osobu, pak je Stavebník povinen zajistit, aby společně s převodem Vodního díla došlo k převodu všech práv Spravovaný systém jako celek a povinností vyplývajících z dále na tyto specificky uvedené konfigurační položky: Poskytovatel se zavazuje dodávat sjednané Služby dle Přílohy 2 této Smlouvy na nového vlastníka Vodního díla, respkonfigurační položky typu ASW v tomto rozsahu modulů a licencí (dle platného licenčního schématu): Moduly: Název SW modulu 1 typ licence počet licencí Název SW modulu 2 typ licence počet licencí …….. Licence: Uživatelské licence typ licence počet licencí Moduly: Název SW modulu 1 typ licence počet licencí Název SW modulu 2 typ licence počet licencí …….. Licence: Uživatelské licence typ licence počet licencí atd. aby nový vlastník Xxxxxxx díla vstoupil bez jakýchkoli komplikací do Poskytovatel se zavazuje dodávat sjednané Služby dle Přílohy 2 této Smlouvy na místo Stavebníka konfigurační položky typu SSW (např. databázové prostředí, serverové operační systémy a do všech souvisejících právních vztahů týkajících jiné softwarové prostředky) v tomto rozsahu modulů a licencí (dle platného licenčního schématu): Moduly: Název SW modulu 1 typ licence počet licencí Název SW modulu 2 typ licence počet licencí …….. Licence: Uživatelské licence typ licence počet licencí Moduly: Název SW modulu 1 typ licence počet licencí Název SW modulu 2 typ licence počet licencí …….. Licence: Uživatelské licence typ licence počet licencí atd. Příloha č. 2 – Sjednané Služby a ujednání o kvalitě služeb (SLA) Poskytovatel se Vodního dílazavazuje poskytovat pro podporu Spravovaného systému a definovaných vyjmenovaných konfiguračních položek dle Přílohy 1 této Smlouvy následující Služby: Garance funkčnosti – poskytování opravných softwarových kódů (hot-fix a patch) anebo náhradních dílů či jiných technických a softwarových komponent nutných pro zajištění poskytovaných služeb danou konfigurační položkou Garance bezpečnosti – poskytování bezpečnostních záplat a upgradů k dodanému software Garance rozvoje – poskytování výrobcem uvolněných updatů a upgradů nebo nových verzí softwarového vybavení Garance souladu s legislativou – poskytování legislativních upgradů k aplikačnímu softwarovému vybavení tak, aby tento software byl v souladu a aktuálními právními normami, a to vždy nejpozději ke dni nabytí účinnosti daného právního předpisu Servisní garance – poskytování servisních služeb pro řešení chybových stavů a požadavků dohodnutým způsobem a v dohodnutých termínech (SLA). V případě porušení této povinnosti ze strany Stavebníka mají Správce Garance dostupnosti služby HelpDesk – přístup k helpdeskovému systému Poskytovatele pro hlášení (zápis), správu a Provozovatel právo odstoupit od administraci chybových stavů a požadavků a zápisů o servisních zásazích a událostech Garance dostupnosti služby HotLine – přístup k službám telefonické podpory a hlášení chybových stavů Garance vybraných služeb: podpora při instalaci oprav (hot-fix a patch), migrace ASW na vyšší verzi db prostředí a migrace na jiné provozním prostředí, poskytování informací o nových službách a vlastnostech dodaného řešení, instalace nebo podpora při instalaci nových rozšiřujících sw komponent, školení administrátorů a klíčových uživatelů na nové služby a novou funkcionalitu Spravovaného systému získané v rámci plnění Služeb dle této Smlouvy. V případě, že bude nutno před dokončením stavby Vodního díla z důvodů naléhavých a důležitých pro zásobování vodou nebo odkanalizování obyvatelstva Vodní dílo na základě příslušného rozhodnutí vodoprávního úřadu provozovat, bude tato situace řešena samostatnou smlouvou, ve které budou uvedeny vzájemná práva a povinnosti Stran pro tento případ předčasného užívání neřešeného stavebním povolením. Stavebník bere na vědomí a souhlasí s tím, že nedojde-li k majetkoprávnímu převodu dokončeného a zkolaudovaného Vodního díla do vlastnictví hlavního města Prahy nebo k předání Vodního díla do pachtu, správy a následného provozování na základě Trojstranného protokolu, nebude Správce ani Provozovatel povinen dodávat pitnou vodu nebo odvádět odpadní vodu prostřednictvím Vodního díla. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, která počíná běžet dnem uzavření Smlouvy a končí dnem, kdy dojde k převedení vlastnického práva k Vodnímu dílu na hlavní město Prahu, nejpozději však dne 31.12.2028. Pokud Stavebník realizuje Vodní dílo po etapách, a dojde k převedení vlastnického práva k části Vodního díla ve smyslu článku 6. této Smlouvy, sjednávají Smluvní strany rozvazovací podmínku ve vztahu ke zbývající části Vodního díla pro případ, , že Stavebník nezahájil stavbu další etapy stavby Vodního díla postupem podle článku 3. této smlouvy ve lhůtě 6 měsíců od převedení vlastnického práva k části Vodního díla ve smyslu článku 6. této Smlouvy, Uplynutím této lhůty, pokud se strany nedohodnou písemně jinak, bude platnost této Smlouvy ve vztahu ke zbývající části Vodního díla ukončena. Strany se zavazuji bez zbytečného odkladu o této skutečnosti vzájemně písmeně informovat druhou Smluvní stranu. Kromě uplynutí doby určité lze tuto Smlouvu ukončit dohodou Stran nebo výpovědí. Stavebník je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, nastane-li některá z následujících skutečností: Příslušný insolvenční soud vydá pravomocné rozhodnutí o úpadku Správce nebo osoby ovládající Správce.

Ustanovení společná a závěrečná. Strany Jakékoliv změny Smlouvy musí být sepsány formou písemných dodatků ke Smlouvě a musí být podepsány Smluvními stranami, osobami oprávněnými k takovému jednání. Podpisem této smlouvy oběma Smluvními stranami se ruší veškeré před podpisem této smlouvy učiněné návrhy a dohody, smlouvy či ujednání v ústní i písemné podobě, které se týkají jejího předmětu. Vztahy mezi Smluvními stranami výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí režimem zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, v platném znění. Veškeré spory ze Xxxxxxx se Smluvní strany zavazují řešit smírem a teprve pokud se spor nepodaří smírem vyřešit, bude spor rozhodovat obecný soud strany žalované. Pokud bude jakékoliv ujednání Smlouvy shledáno jako neplatné či neúčinné, nedotýká se neplatnost a neúčinnost ostatních ujednání Smlouvy. Smluvní strany se pro tento případ zavazují dodržovat všechny povinnosti uvedené v této Smlouvěneplatná či neúčinná ujednání nahradit dohodou platnými a účinnými ustanoveními, která nejlépe odpovídají smyslu a mají nejblíže k neplatnému či neúčinnému ujednání, aniž by požadovaly výhody nebo plnění, která původně nebyla sjednána. Změny této Smlouvy, zejména změny týkající se předmětu této Žádná Smluvní strana není oprávněna postoupit právo nebo závazek nebo zatížit pohledávku vyplývající ze Smlouvy nebo podmínek v této Smlouvě upravených, jsou možné pouze formou písemného a číslovaného dodatku na základě dohody všech Stran této Smlouvy. Komunikace mezi Stranami, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, postačuje ve formě emailové komunikace na email uvedený v této Smlouvě. Majetkoprávní převod dokončené a zkolaudované stavby Vodního díla se bude realizovat dle Darovací smlouvy uzavřené mezi hlavním městem Prahou (zastoupeným Správcem) a Stavebníkem. Stavebník se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy nepřevést Vodní dílo na třetí osobu nebo neznemožnit převod Vodního díla či Vodního dílo nezatížit právem třetí osoby žádnou jejich část bez předchozího písemného souhlasu Správcedruhé Smluvní strany. Zápočet vzájemných pohledávek je možný pouze na základě dohody Smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že doručeno je i v případě, že písemnost je zaslána na adresu sídla Smluvní strany zapsanou v den odeslání zásilky v příslušném obchodním rejstříku, pokud si adresát zásilky tuto nevyzvedl, ač byl o uložení zásilky poštovním přepravcem řádně uvědomen, a to desátým dnem od prvního doručení. Smluvní strany se dohodly, že doručeno je i v případě, že písemnost je zaslána v elektronické formě prostřednictvím datové schránky, bez ohledu na skutečnost, zda se adresát s obsahem sdělení seznámil, neboť odesláním do datové schránky se písemnost dostala do sféry adresáta, který se s jejím obsahem mohl seznámit. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, je povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v Registru smluv vedeného MV ČR. Objednatel se zavazuje bezodkladně po uzavření této Smlouvy odeslat Smlouvu k řádnému uveřejnění do Registru smluv. O uveřejnění Smlouvy bude druhá smluvní strana informována prostřednictvím datové schránky, kdy obdrží zprávu o zveřejnění přímo z Registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li Smlouva zveřejněna ani 90. den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží po jejím podpisu každá Smluvní strana. Smluvní strany tímto prohlašují a stvrzují podpisy osob oprávněných k jednání Smluvních stran, že si Smlouvu řádně přečetly, je jim znám význam jednotlivých ujednání Smlouvy a jejích příloh, že Xxxxxxx uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle a dále prohlašují, že jim k datu podpisu Xxxxxxx nejsou známy žádné skutečnosti ani okolnosti, které by jim mohly bránit v plnění závazků dle Xxxxxxx, tuto Smlouvu učinit neplatnou nebo neúčinnou, nebo zmařit její účel a cíl tak, jak jej ve Xxxxxxx společně deklarovaly. Součástí Smlouvy jsou tyto přílohy: Příloha č. 1 – Spravovaný systém – vymezení souboru konfiguračních položek Příloha č. 2 – Požadované Služby, popis a nastavení kvality služeb (SLA) Příloha č. 3 – Cenové kalkulace a stanovení celkové ceny poskytovaných služeb Příloha č. 4 – Sankční ujednání Příloha č. 5 – Zodpovědné osoby Příloha č. 6 - Definice pojmů Příloha č. 7 – Bezpečnostní požadavky Za Objednatele: Za Poskytovatele: V případě porušení Pardubicích
dne: V ………………………. dne: …………..…………………………………… ……………………………………………… XXXx. Xxxxx Xxxxxxxx, MHA jméno předseda představenstva pozice ………..…………………………………… ……………………………………………. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx jméno místopředseda představenstva pozice V této povinnosti ze strany Stavebníkapříloze je výčtem uveden seznam všech konfiguračních položek, mají Správce i Provozovatel právo odstoupit od na které jsou touto Smlouvou sjednány Služby poskytované Poskytovatelem dle této Smlouvy. V případě, že bude Xxxxx dílo Tento soubor konfiguračních položek je jako celek dále označován jako Spravovaný systém. Poskytovatel se souhlasem Správce převedeno zavazuje poskytovat sjednané Služby na třetí osobu, pak je Stavebník povinen zajistit, aby společně s převodem Vodního díla došlo k převodu všech práv Spravovaný systém jako celek a povinností vyplývajících z dále na tyto specificky uvedené konfigurační položky: Poskytovatel se zavazuje dodávat sjednané Služby dle Přílohy 2 této Smlouvy na nového vlastníka Vodního díla, respkonfigurační položky typu ASW v tomto rozsahu modulů a licencí (dle platného licenčního schématu) aktuálně provozovaných Objednatelem: Moduly: Software602 Dokumentový server Serverová licence 1 ks Software602 Elektronický archiv Serverová licence 1 ks Software602 Interní certifikační autorita Serverová licence 1 ks Licence: Software602 Form Designer Licence na organizaci 1 ks / organizace Software602 Signer Licence na organizaci 1 ks / organizace Příloha č. aby nový vlastník Xxxxxxx díla vstoupil bez jakýchkoli komplikací do 2 Poskytovatel se zavazuje poskytovat pro podporu Spravovaného systému a definovaných vyjmenovaných konfiguračních položek dle Přílohy 1 této Smlouvy na místo Stavebníka následující Služby: Garance softwarové podpory k softwarovým prostředkům uvedeným v Příloze 1, část a. Aplikační softwarové prostředky, této Smlouvy Tato služba zahrnuje: Garance funkčnosti neboli opravy programových chyb – poskytování, instalace a do všech souvisejících právních vztahů týkajících se Vodního dílaimplementace, příp. V případě porušení této povinnosti ze strany Stavebníka mají Správce podpora pro tuto činnost, opravných softwarových kódů (hot-fix a Provozovatel právo odstoupit od této Smlouvy. V případěpatch) anebo jiných softwarových komponent nutných pro zajištění služeb poskytovaných Spravovaným systémem či jeho částí, že bude nutno před dokončením stavby Vodního díla z důvodů naléhavých Garance bezpečnosti – poskytování bezpečnostních záplat a důležitých pro zásobování vodou nebo odkanalizování obyvatelstva Vodní dílo na základě příslušného rozhodnutí vodoprávního úřadu provozovatupgradů k dodanému software Garance rozvoje – poskytování výrobcem uvolněných updatů, bude tato situace řešena samostatnou smlouvouupgradů a nových verzí softwarového vybavení Spravovaného systému, ve které budou uvedeny vzájemná práva a povinnosti Stran pro tento případ předčasného užívání neřešeného stavebním povolením. Stavebník bere na vědomí a souhlasí Garance souladu s tímlegislativou v kontextu dodávaného software, že nedojde-li k majetkoprávnímu převodu dokončeného a zkolaudovaného Vodního díla do vlastnictví hlavního města Prahy nebo k předání Vodního díla do pachtu, správy a následného provozování na základě Trojstranného protokolu, nebude Správce ani Provozovatel povinen dodávat pitnou vodu nebo odvádět odpadní vodu prostřednictvím Vodního díla. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, která počíná běžet dnem uzavření Smlouvy a končí dnem, kdy dojde k převedení vlastnického práva k Vodnímu dílu na hlavní město Prahu, nejpozději však dne 31.12.2028. Pokud Stavebník realizuje Vodní dílo po etapách– zajištění plného souladu Spravovaného systému či jeho části s platnou legislativou České republiky, a dojde k převedení vlastnického práva k části Vodního díla ve smyslu článku 6to nejpozději dnem účinnosti legislativních změn. této SmlouvyInstalace a implementace poskytnutých softwarových kódů dle výše uvedených Garancí softwarové podpory, sjednávají Smluvní strany rozvazovací podmínku ve vztahu ke zbývající části Vodního díla pro případvč. testování provedených úprav, , že Stavebník nezahájil stavbu další etapy stavby Vodního díla postupem podle článku 3převodů dat v případě potřeby aj. této smlouvy ve lhůtě 6 měsíců od převedení vlastnického práva k části Vodního díla ve smyslu článku 6Tato činnost bude realizována vždy po dohodě s odpovědnými pracovníky Objednatele a způsobem určeným Objednatelem nebo po dohodě s Objednatelem. této Smlouvy, Uplynutím této lhůty, pokud Rozsah činností při poskytování služeb v rámci Garance softwarové podpory je bez omezení hodin. Implementace a instalace se strany nedohodnou písemně jinak, bude platnost této Smlouvy ve vztahu ke zbývající části Vodního díla ukončena. Strany se zavazuji bez zbytečného odkladu o této skutečnosti vzájemně písmeně informovat druhou Smluvní stranu. Kromě uplynutí doby určité lze tuto Smlouvu ukončit dohodou Stran nebo výpovědí. Stavebník je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, nastane-li některá z následujících skutečností: Příslušný insolvenční soud vydá pravomocné rozhodnutí o úpadku Správce nebo osoby ovládající Správceřídí hodinovou sazbou.

Ustanovení společná a závěrečná. Strany této Smlouvy 10.1 Právní vztahy touto Smlouvou neupravené se zavazují dodržovat všechny povinnosti uvedené v této Smlouvě. Změny této Smlouvy, zejména změny týkající se předmětu této Smlouvy nebo podmínek v této Smlouvě upravených, jsou možné pouze formou písemného a číslovaného dodatku na základě dohody všech Stran této Smlouvy. Komunikace mezi Stranami, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, postačuje ve formě emailové komunikace na email uvedený v této Smlouvě. Majetkoprávní převod dokončené a zkolaudované stavby Vodního díla se bude realizovat dle Darovací smlouvy uzavřené mezi hlavním městem Prahou (zastoupeným Správcem) a Stavebníkem. Stavebník se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy nepřevést Vodní dílo na třetí osobu nebo neznemožnit převod Vodního díla či Vodního dílo nezatížit právem třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Správce. V případě porušení této povinnosti ze strany Stavebníka, mají Správce i Provozovatel právo odstoupit od této Smlouvy. řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 10.2 V případě, že bude Xxxxx dílo nastane rozpor mezi Smlouvou a její přílohou, budou přednostně aplikována ustanovení Smlouvy. 10.3 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze dohodou smluvních stran ve formě písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 10.4 Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Prodávající se souhlasem Správce převedeno na třetí osobuzavazuje, pak je Stavebník povinen zajistitže umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly, aby společně provést kontrolu dokladů souvisejících s převodem Vodního díla došlo plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k převodu všech práv jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Prodávající se zavazuje povinností vyplývajících uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění veřejné zakázky doklady související s plněním předmětné veřejné zakázky. 10.5 Případné spory z této Smlouvy na nového vlastníka Vodního díla, resp. aby nový vlastník Xxxxxxx díla vstoupil bez jakýchkoli komplikací do této Smlouvy na místo Stavebníka a do všech souvisejících právních vztahů týkajících se Vodního dílavzniklé budou řešeny dohodou zástupců smluvních stran. V případě porušení této povinnosti ze neúspěchu jednání bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud. 10.6 Obě smluvní strany Stavebníka mají Správce a Provozovatel právo odstoupit od se zavazují neprodleně informovat druhou smluvní stranu o jakékoliv změně svého právního postavení, jakož i jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy. 10.7 Tato Smlouva bude uzavřena připojením elektronických podpisů obou smluvních stran. 10.8 Smluvní strany se však mohou, a to i ústně, dohodnout, že smlouva bude uzavřena v listinné podobě. V případětomto případě bude smlouva vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, kdy kupující obdrží 4 vyhotovení a prodávající 1 vyhotovení. 10.9 Ustanovení odst. 10.7 a 10.8 tohoto článku se použijí obdobně i na dodatky. 10.10 Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 10.11 Obě smluvní strany prohlašují, že bude nutno před dokončením stavby Vodního díla z důvodů naléhavých ustanovení smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé a důležitých pro zásobování vodou nebo odkanalizování obyvatelstva Vodní dílo na základě příslušného rozhodnutí vodoprávního úřadu provozovatsvobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, bude tato situace řešena samostatnou smlouvou, ve které budou uvedeny vzájemná práva a povinnosti Stran pro tento případ předčasného užívání neřešeného stavebním povolením. Stavebník bere na vědomí a ani za jednostranně nevýhodných podmínek. 10.12 Obě smluvní strany souhlasí s tímuveřejněním kompletní smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv. Tuto povinnost zajistí kupující. Nedílnou součástí smlouvy je tato příloha: Příloha č. 1 - Technická specifikace V Brně dne: 10. 8. 2020 V Praze dne: 27. 7. 2020 Za kupujícího Za prodávajícího …………razítko, že nedojde-li k majetkoprávnímu převodu dokončeného a zkolaudovaného Vodního díla do vlastnictví hlavního města Prahy nebo k předání Vodního díla do pachtupodpis…..………….. ………razítko, správy a následného provozování na základě Trojstranného protokolu, nebude Správce ani Provozovatel povinen dodávat pitnou vodu nebo odvádět odpadní vodu prostřednictvím Vodního díla. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, která počíná běžet dnem uzavření Smlouvy a končí dnem, kdy dojde k převedení vlastnického práva k Vodnímu dílu na hlavní město Prahu, nejpozději však dne 31.12.2028. Pokud Stavebník realizuje Vodní dílo po etapách, a dojde k převedení vlastnického práva k části Vodního díla ve smyslu článku 6. této Smlouvy, sjednávají Smluvní strany rozvazovací podmínku ve vztahu ke zbývající části Vodního díla pro případ, , že Stavebník nezahájil stavbu další etapy stavby Vodního díla postupem podle článku 3. této smlouvy ve lhůtě 6 měsíců od převedení vlastnického práva k části Vodního díla ve smyslu článku 6. této Smlouvy, Uplynutím této lhůty, pokud se strany nedohodnou písemně jinak, bude platnost této Smlouvy ve vztahu ke zbývající části Vodního díla ukončena. Strany se zavazuji bez zbytečného odkladu o této skutečnosti vzájemně písmeně informovat druhou Smluvní stranu. Kromě uplynutí doby určité lze tuto Smlouvu ukončit dohodou Stran nebo výpovědí. Stavebník je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, nastane-li některá z následujících skutečností: Příslušný insolvenční soud vydá pravomocné rozhodnutí o úpadku Správce nebo osoby ovládající Správce.podpis……………..

Ustanovení společná a závěrečná. Strany této Smlouvy 1) Tato smlouva je platná okamžikem jejího uzavření, to je podpisem smluvních stran. 2) Tato smlouva se zavazují dodržovat všechny povinnosti uvedené v této Smlouvěuzavírá na dobu určitou a to na 48 měsíců ode dne jejího uzavření. 3) Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za kupujícího a prodávajícího nebo osobami jimi zmocněnými. Změny této Smlouvysmlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 4) Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem ČR, zejména příslušnými ustanoveními o.z. v platném znění. Prodávající i kupující shodně prohlašují, že se budou při plnění této smlouvy řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, které se vztahují na provádění této veřejné zakázky. 5) Prodávající prohlašuje, že se seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, na jejímž základě se tato smlouva uzavírá, plně jim porozuměl a dále prohlašuje, že tuto smlouvu bude vykládat ve smyslu těchto zadávacích podmínek, vč. informací vyplývajících z průběhu zadávacího řízení (zejm. odpovědí na žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám), se kterými se před uzavřením smlouvy seznámil. 6) Prodávající prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním nabídkových cen. 7) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy. 8) Smluvní strany jsou povinny oznámit bez zbytečného odkladu písemně druhé smluvní straně všechny změny týkající se předmětu údajů uvedených u smluvních stran v záhlaví této Smlouvy nebo podmínek v této Smlouvě upravenýchsmlouvy, jsou možné pouze formou písemného a číslovaného dodatku na základě dohody všech Stran této Smlouvy. Komunikace mezi Stranami, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, postačuje ve formě emailové komunikace na email uvedený v této Smlouvě. Majetkoprávní převod dokončené a zkolaudované stavby Vodního díla se bude realizovat dle Darovací smlouvy uzavřené mezi hlavním městem Prahou (zastoupeným Správcem) a Stavebníkem. Stavebník se zavazuje po dobu k nimž dojde za trvání této Smlouvy nepřevést Vodní dílo na třetí osobu nebo neznemožnit převod Vodního díla či Vodního dílo nezatížit právem třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Správcesmlouvy. V případě porušení této povinnosti se postup smluvní strany, jíž změna nebyla oznámena, považuje za postup v souladu s touto smlouvou. Smluvní strany jsou rovněž povinny oznámit neprodleně písemně druhé smluvní straně všechny překážky, které by jim bránily v naplnění účelu této smlouvy. 9) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze strany Stavebníka, mají Správce i Provozovatel právo odstoupit od této Smlouvy. V případěsmluvních stran obdrží po jednom. 10) Na důkaz toho, že bude Xxxxx dílo tato smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vůle obou smluvních stran, připojují k ní smluvní strany své podpisy. 11) Dodavatel na sebe bere riziko změny okolností, za kterých byla tato smlouva uzavřena 12) Tato smlouva je platná okamžikem jejího uzavření, to je podpisem smluvních stran. Tato smlouva je účinná dnem platnosti nebo dnem pozdějším, stanoví-li tak příslušné právní předpisy (zejm. zákon č. 340/2015 Sb.). 13) Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva, její dodatky, jakož i jednotlivé dílčí smlouvy na jejím základě uzavřené (akceptované objednávky), ke své účinnosti vyžadují uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí VLS neprodleně po uzavření smlouvy. VLS se souhlasem Správce převedeno na třetí osobusoučasně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, pak že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany. 14) Bude-li tato smlouva považována za neúčinnou, neplatnou či zrušenou dle příslušných právních předpisů, případně pokud je Stavebník povinen zajistitz takové smlouvy již plněno, aby společně s převodem Vodního díla došlo k převodu všech práv smluvní strany se zavazují, že bez zbytečného odkladu po tomto zjištění uzavřou dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení, a povinností vyplývajících z to v cenách dohodnutých v této Smlouvy na nového vlastníka Vodního dílaneúčinné, neplatné či zrušené smlouvě, resp. aby nový vlastník Xxxxxxx díla vstoupil bez jakýchkoli komplikací do v této Smlouvy na místo Stavebníka rámcové dohodě nebo uzavřou novou smlouvu stejného předmětu plnění a do všech souvisejících právních vztahů týkajících se Vodního dílapodmínek jako v neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě. V případě porušení této povinnosti ze Smluvní strany Stavebníka mají Správce a Provozovatel právo odstoupit od této Smlouvy. V případě, že bude nutno před dokončením stavby Vodního díla z důvodů naléhavých a důležitých pro zásobování vodou nebo odkanalizování obyvatelstva Vodní dílo na základě příslušného rozhodnutí vodoprávního úřadu provozovat, bude tato situace řešena samostatnou smlouvou, ve které budou uvedeny vzájemná práva a povinnosti Stran pro tento případ předčasného užívání neřešeného stavebním povolením. Stavebník bere na vědomí a souhlasí s tím, že nedojde-li k majetkoprávnímu převodu dokončeného a zkolaudovaného Vodního díla do vlastnictví hlavního města Prahy nebo k předání Vodního díla do pachtuse ustanovení § 2999 odst. 1 o.z., správy a následného provozování na základě Trojstranného protokoluo cenách obvyklých, nebude Správce ani Provozovatel povinen dodávat pitnou vodu nebo odvádět odpadní vodu prostřednictvím Vodního dílaneuplatní. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, která počíná běžet dnem uzavření Smlouvy a končí dnem, kdy dojde k převedení vlastnického práva k Vodnímu dílu na hlavní město Prahu, nejpozději však dne 31.12.2028. Pokud Stavebník realizuje Vodní dílo po etapách, a dojde k převedení vlastnického práva k části Vodního díla ve smyslu článku 6. této Smlouvy, sjednávají Smluvní strany rozvazovací podmínku ve vztahu ke zbývající části Vodního díla pro případ, , že Stavebník nezahájil stavbu další etapy stavby Vodního díla postupem podle článku 3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: Příloha č. 1 - Specifikace firemního oblečení VLS Příloha č. 2 - Vlastnosti materiálů Příloha č. 3 - Velikosti firemního oblečení VLS Příloha č. 4 - Doložení výpočtu nabídkové ceny (ve lhůtě smlouvě rovněž jako „ceník“) Příloha č. 5 - Prohlášení o poddodavatelích Příloha č. 6 měsíců od převedení vlastnického práva k části Vodního díla ve smyslu článku 6– Seznam míst dodání Příloha č. této Smlouvy, Uplynutím této lhůty, pokud se strany nedohodnou písemně jinak, bude platnost této Smlouvy ve vztahu ke zbývající části Vodního díla ukončena7 – Počáteční skladové zásoby V Praze (el. Strany se zavazuji bez zbytečného odkladu o této skutečnosti vzájemně písmeně informovat druhou Smluvní stranupodepsáno) V Praze (el. Kromě uplynutí doby určité lze tuto Smlouvu ukončit dohodou Stran nebo výpovědípodepsáno) 12.12.2018 22.11.2018 ……………………………………………… ……………………………………………. Stavebník je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, nastane-li některá z následujících skutečnostíXxx. Xxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx ředitel jednatelka společnosti Xxx. Xxxxx Xxxxxx Technická specifikace – požadavky na vzhled a vlastnosti výstroje Digitálně podepsal Xxx. Xxxxx Xxxxxx Datum: Příslušný insolvenční soud vydá pravomocné rozhodnutí o úpadku Správce nebo osoby ovládající Správce.2018.02.02 07:51:26 +01'00'

Ustanovení společná a závěrečná. Strany této 1. Jakékoliv změny Smlouvy musí být sepsány formou písemných dodatků ke Smlouvě a musí být podepsány Smluvními stranami, osobami oprávněnými k takovému jednání. 2. Vztahy mezi Smluvními stranami výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí režimem zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, ve znění pozdějších předpisů. 3. Veškeré spory ze Xxxxxxx se Smluvní strany zavazují dodržovat všechny povinnosti uvedené v této Smlouvěřešit smírem a teprve pokud se spor nepodaří smírem vyřešit, bude spor rozhodovat obecný soud strany žalované. 4. Změny této Pokud bude jakékoliv ujednání Smlouvy shledáno jako neplatné či neúčinné, nedotýká se neplatnost a neúčinnost ostatních ujednání Smlouvy. Smluvní strany se pro tento případ zavazují neplatná či neúčinná ujednání nahradit dohodou platnými a účinnými ustanoveními, zejména změny týkající se předmětu této která nejlépe odpovídají smyslu a mají nejblíže k neplatnému či neúčinnému ujednání, aniž by požadovaly výhody nebo plnění, která původně nebyla sjednána. 5. Žádná Smluvní strana není oprávněna postoupit právo nebo závazek nebo zatížit pohledávku vyplývající ze Smlouvy nebo podmínek v této Smlouvě upravených, jsou možné pouze formou písemného a číslovaného dodatku na základě dohody všech Stran této Smlouvy. Komunikace mezi Stranami, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, postačuje ve formě emailové komunikace na email uvedený v této Smlouvě. Majetkoprávní převod dokončené a zkolaudované stavby Vodního díla se bude realizovat dle Darovací smlouvy uzavřené mezi hlavním městem Prahou (zastoupeným Správcem) a Stavebníkem. Stavebník se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy nepřevést Vodní dílo na třetí osobu nebo neznemožnit převod Vodního díla či Vodního dílo nezatížit právem třetí osoby žádnou jejich část bez předchozího písemného souhlasu Správcedruhé Smluvní strany. V případě porušení této povinnosti ze Zápočet vzájemných pohledávek je možný pouze na základě dohody Smluvních stran. 6. Smluvní strany Stavebníkase dohodly, mají Správce že doručeno je i Provozovatel právo odstoupit od této Smlouvy. V v případě, že bude Xxxxx dílo písemnost je zaslána na adresu sídla Smluvní strany zapsanou v den odeslání zásilky v příslušném obchodním rejstříku, pokud si adresát zásilky tuto nevyzvedl, ač byl o uložení zásilky poštovním přepravcem řádně uvědomen, a to desátým dnem od prvního doručení. Smluvní strany se souhlasem Správce převedeno na třetí osobudohodly, pak že doručeno je Stavebník povinen zajistit, aby společně s převodem Vodního díla došlo k převodu všech práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy na nového vlastníka Vodního díla, resp. aby nový vlastník Xxxxxxx díla vstoupil bez jakýchkoli komplikací do této Smlouvy na místo Stavebníka a do všech souvisejících právních vztahů týkajících se Vodního díla. V případě porušení této povinnosti ze strany Stavebníka mají Správce a Provozovatel právo odstoupit od této Smlouvy. V i v případě, že písemnost je zaslána v elektronické formě prostřednictvím datové schránky, bez ohledu na skutečnost, zda se adresát s obsahem sdělení seznámil, neboť odesláním do datové schránky se písemnost dostala do sféry adresáta, který se s jejím obsahem mohl seznámit. 7. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů, je povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v Registru smluv vedeného MV ČR. Objednatel se zavazuje bezodkladně po uzavření této Smlouvy odeslat Smlouvu k řádnému uveřejnění do Registru smluv. O uveřejnění Smlouvy bude nutno před dokončením stavby Vodního díla druhá smluvní strana informována prostřednictvím datové schránky, kdy obdrží zprávu o zveřejnění přímo z důvodů naléhavých Registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li Smlouva zveřejněna ani 90. den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 8. Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží po jejím podpisu každá Smluvní strana. 9. Smluvní strany tímto prohlašují a důležitých pro zásobování vodou nebo odkanalizování obyvatelstva Vodní dílo stvrzují podpisy osob oprávněných k jednání Smluvních stran, že si Smlouvu řádně přečetly, je jim znám význam jednotlivých ujednání Smlouvy a jejích příloh, že Xxxxxxx uzavírají na základě příslušného rozhodnutí vodoprávního úřadu provozovat, bude tato situace řešena samostatnou smlouvou, ve které budou uvedeny vzájemná práva své pravé a povinnosti Stran pro tento případ předčasného užívání neřešeného stavebním povolením. Stavebník bere na vědomí svobodné vůle a souhlasí s tímdále prohlašují, že nedojde-li jim k majetkoprávnímu převodu dokončeného a zkolaudovaného Vodního díla do vlastnictví hlavního města Prahy nebo k předání Vodního díla do pachtudatu podpisu Xxxxxxx nejsou známy žádné skutečnosti ani okolnosti, správy a následného provozování na základě Trojstranného protokolukteré by jim mohly bránit v plnění závazků dle Xxxxxxx, nebude Správce ani Provozovatel povinen dodávat pitnou vodu nebo odvádět odpadní vodu prostřednictvím Vodního díla. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, která počíná běžet dnem uzavření Smlouvy a končí dnem, kdy dojde k převedení vlastnického práva k Vodnímu dílu na hlavní město Prahu, nejpozději však dne 31.12.2028. Pokud Stavebník realizuje Vodní dílo po etapách, a dojde k převedení vlastnického práva k části Vodního díla ve smyslu článku 6. této Smlouvy, sjednávají Smluvní strany rozvazovací podmínku ve vztahu ke zbývající části Vodního díla pro případ, , že Stavebník nezahájil stavbu další etapy stavby Vodního díla postupem podle článku 3. této smlouvy ve lhůtě 6 měsíců od převedení vlastnického práva k části Vodního díla ve smyslu článku 6. této Smlouvy, Uplynutím této lhůty, pokud se strany nedohodnou písemně jinak, bude platnost této Smlouvy ve vztahu ke zbývající části Vodního díla ukončena. Strany se zavazuji bez zbytečného odkladu o této skutečnosti vzájemně písmeně informovat druhou Smluvní stranu. Kromě uplynutí doby určité lze tuto Smlouvu ukončit dohodou Stran učinit neplatnou nebo výpovědí. Stavebník je oprávněn tuto Smlouvu vypovědětneúčinnou, nastane-li některá z následujících skutečností: Příslušný insolvenční soud vydá pravomocné rozhodnutí o úpadku Správce nebo osoby ovládající Správcezmařit její účel a cíl tak, jak jej ve Xxxxxxx společně deklarovaly.

Ustanovení společná a závěrečná. 10.1 Strany této Smlouvy se zavazují dodržovat všechny povinnosti uvedené v této Smlouvě. . 10.2 Změny této Smlouvy, zejména změny týkající se předmětu této Smlouvy nebo podmínek v této Smlouvě upravených, jsou možné pouze formou písemného a číslovaného dodatku na základě dohody všech Stran této Smlouvy. Komunikace mezi Stranami, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, postačuje ve formě emailové komunikace na email uvedený v této Smlouvě. . 10.3 Majetkoprávní převod dokončené a zkolaudované stavby Vodního díla Prvků HDV se bude realizovat dle Darovací smlouvy uzavřené mezi hlavním městem Prahou (zastoupeným Správcem) a Stavebníkem. Stavebník se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy nepřevést Vodní dílo Prvky HDV na třetí osobu nebo neznemožnit převod Vodního díla Prvků HDV či Vodního dílo Prvky HDV nezatížit právem třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Správce. V případě porušení této povinnosti ze strany Stavebníka, mají má Správce i Provozovatel právo odstoupit od této Smlouvy. . 10.4 V případě, že bude Xxxxx dílo budou Prvky HDV se souhlasem Správce převedeno převedeny na třetí osobu, pak je Stavebník povinen zajistit, aby společně s převodem Vodního díla Prvků HDV došlo i k převodu všech práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy na nového vlastníka Vodního dílaPrvků HDV, resp. aby nový vlastník Xxxxxxx díla Prvků HDV vstoupil bez jakýchkoli komplikací do této Smlouvy na místo Stavebníka a do všech souvisejících právních vztahů týkajících se Vodního dílaPrvků HDV. V případě porušení této povinnosti ze strany Stavebníka mají má Správce a Provozovatel právo odstoupit od této Smlouvy. V případě, že bude nutno před dokončením stavby Vodního díla z důvodů naléhavých a důležitých pro zásobování vodou nebo odkanalizování obyvatelstva Vodní dílo na základě příslušného rozhodnutí vodoprávního úřadu provozovat, bude tato situace řešena samostatnou smlouvou, ve které budou uvedeny vzájemná práva a povinnosti Stran pro tento případ předčasného užívání neřešeného stavebním povolením. Stavebník bere na vědomí a souhlasí s tím, že nedojde-li k majetkoprávnímu převodu dokončeného a zkolaudovaného Vodního díla do vlastnictví hlavního města Prahy nebo k předání Vodního díla do pachtu, správy a následného provozování na základě Trojstranného protokolu, nebude Správce ani Provozovatel povinen dodávat pitnou vodu nebo odvádět odpadní vodu prostřednictvím Vodního díla. . 10.5 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, která počíná běžet dnem uzavření nabytí účinnosti Smlouvy a končí dnem, kdy dojde k převedení vlastnického práva k Vodnímu dílu Prvkům HDV na hlavní město Prahu, nejpozději však dne 31.12.2028. Pokud Stavebník realizuje Vodní dílo Prvky HDV po etapách, a dojde k převedení vlastnického práva k části Vodního díla Prvků HDV ve smyslu článku 6. této Smlouvy, sjednávají Smluvní strany rozvazovací podmínku ve vztahu ke zbývající části Vodního díla Prvků HDV pro případ, , že Stavebník nezahájil stavbu další etapy stavby Vodního díla Prvků HDV postupem podle článku 3. této smlouvy ve lhůtě 6 měsíců od převedení vlastnického práva k části Vodního díla Prvků HDV, ve smyslu článku 6. této Smlouvy, Uplynutím této lhůty, pokud se strany nedohodnou písemně jinak, bude platnost této Smlouvy ve vztahu ke zbývající části Vodního díla Prvků HDV ukončena. Strany se zavazuji bez zbytečného odkladu o této skutečnosti vzájemně písmeně informovat druhou Smluvní stranu. . 10.6 Kromě uplynutí doby určité lze tuto Smlouvu ukončit dohodou Stran nebo výpovědí. . 10.7 Stavebník je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, nastane-li některá z následujících skutečností: : 1. Příslušný insolvenční soud vydá pravomocné rozhodnutí o úpadku Správce nebo osoby ovládající Správce. 2. Správce nebo osoba ovládající Správce vstoupí do likvidace. 3. Správce i přes opakovanou písemnou výstrahu učiněnou Stavebníkem opakovaně či po delší dobu nedodržuje povinnosti stanovené touto smlouvou. 10.8 Správce je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, nastane-li některá z následujících skutečností: 1. Příslušný insolvenční soud vydá pravomocné rozhodnutí o úpadku Stavebníka nebo osoby ovládající Stavebníka. 2. Stavebník nebo osoba ovládající Stavebníka vstoupí do likvidace. 3. Stavebník i přes opakovanou písemnou výstrahu učiněnou Správcem opakovaně či po delší dobu nedodržuje povinnosti stanovené touto smlouvou. 10.9 Ve všech případech činí výpovědní lhůta 6 (šest) měsíců počínaje prvním kalendářním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém dojde k doručení písemné výpovědi druhé, eventuálně druhé a třetí straně. Tato výpovědní lhůta skončí nejpozději uplynutím doby trvání této Smlouvy. 10.10 Od této Smlouvy lze odstoupit v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy a touto Smlouvou. 10.11 Strany této Smlouvy shodně prohlašují, že tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všech níže uvedených stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 10.12 Strany této Smlouvy dále shodně prohlašují, že tato Smlouva odpovídá jejich svobodné a vážné vůli, což stvrzují všechny Strany této Smlouvy podpisy svých oprávněných zástupců níže na této Smlouvě uvedenými. 10.13 Strany této Smlouvy dále prohlašují, že tato Smlouva je vyhotovena v 2 (dvou) stejnopisech, kdy Stavebník a Správce obdrží 1 (jeden) stejnopis. 10.14 Seznam příloh ke Smlouvě, které jsou považovány za rozhodné a jsou její nedílnou součástí: 1. Vzor protokolu 2. Vzor Darovací smlouvy

Ustanovení společná a závěrečná. Strany 5.1 Poskytovatel je oprávněn aktualizovat a měnit jednostranně Obchodní podmínky OneNet, přičemž se zavazuje jakoukoliv aktualizaci nebo změnu oznámit bez zbytečného odkladu Účastníkovi před nabytím účinnosti této Smlouvy se zavazují dodržovat všechny aktualizace nebo změny. Uvedené změny je Poskytovatel oprávněn provést zejména v případě změny právních předpisů, zavedení nových služeb a technologií nebo z důvodu změny podmínek na trhu, a to postupem dle čl. 3 Všeobecných podmínek pro poskytování služeb společnosti Vodafone (dále jen „Všeobecné podmínky“). Práva a povinnosti uvedené výslovně neupravené v této SmlouvěSmlouvě nebo Dílčí smlouvě, se řídí podmínkami jednotlivých služeb, poskytování služeb elektronických komunikací se řídí aktuálně platnými Všeobecnými podmínkami. Změny Reklamace vadného zboží se řídí platnými právními předpisy a Reklamačním řádem. Ceny Služeb a zboží neuvedené v Dílčích smlouvách se řídí aktuálně platným ceníkem pro zákazníky OneNet (dále jen „Ceník“). 5.2 Obchodní podmínky OneNet jsou nedílnou součástí této Smlouvy, zejména změny týkající jakož i jednotlivých Dílčích smluv. Smluvní vztah tvoří ke dni jejich podpisu oběma smluvními stranami příslušné Dílčí smlouvy včetně příloh. V případě rozporu Smlouvy, Dílčích smluv, Obchodních podmínek OneNet, Ceníku, Všeobecných podmínek a ostatních dokumentů má přednost úprava obsažená v Dílčí smlouvě před touto Smlouvou, Obchodními podmínkami OneNet, Všeobecnými podmínkami a ostatními dokumenty, a to v tomto pořadí. 5.3 Aktuální verze Obchodních podmínek OneNet, Všeobecných podmínek a Ceníku jsou k dispozici na stránkách xxxxxxxx.xx. 5.4 Podpisem Smlouvy Účastník potvrzuje, že se předmětu s výše uvedenými dokumenty podrobně seznámil a bez výhrad s nimi souhlasí a akceptuje je. Účastník bere na vědomí, že Poskytovatel trvá na svých Obchodních podmínkách OneNet, Všeobecných podmínkách, včetně všech ostatních výše uvedených dokumentů, a znění této Smlouvy nebo podmínek Smlouvy. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této Smlouvě upravenýchani v jiných navazujících dokumentech se řídí občanským zákoníkem, popř. dalšími příslušnými právními předpisy. Smluvní strany se dohodly na vyloučení § 557, § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 5.5 Účinností této Smlouvy zanikají (se ukončují) veškeré smlouvy uzavřené před účinností této Smlouvy mezi Účastníkem a Poskytovatelem se stejným či obdobným předmětem jako dle čl. 1 Smlouvy, včetně smluv o poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen „stávající smlouvy“), pokud stávající smlouvy existují a jsou možné pouze formou písemného a číslovaného dodatku na základě dohody všech Stran účinné ke dni účinnosti této Smlouvy. Komunikace mezi StranamiPro vyloučení jakýchkoliv pochyb bude do doby zřízení příslušných služeb dle Dílčích smluv ponecháno nastavení služeb na všech účastnických mobilních číslech (dále jen „MSISDN“) podle stávajících smluv, nenípřičemž veškeré výhody na těchto MSISDN budou čerpány pouze dle této Smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. Ukončením stávajících smluv však nezanikají jakékoli nároky Poskytovatele na úhradu dlužných částek či splnění jiných závazků Účastníka vyplývajících z jakékoli stávající smlouvy. 5.6 V souvislosti s uzavíráním této Smlouvy a Dílčích smluv smluvní strany ujednaly následující pravidla. Odpověď druhé strany s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky (§ 1740 odst. 3 občanského zákoníku). Poskytovatel poskytuje služby a zboží pouze za podmínek uvedených ve Smlouvě stanoveno jinaka Dílčí smlouvě, postačuje ve formě emailové komunikace na email uvedený a proto zaslání jiných obchodních podmínek považuje Poskytovatel za nepřijetí návrhu smlouvy a takové zaslání považuje za nový návrh. Přijetí nového návrhu musí být ze strany Poskytovatele výslovně potvrzeno (§ 1751 odst. 2 občanského zákoníku), poskytování služeb se za takové přijetí nepovažuje. 5.7 Smluvní strany se zavazují v této Smlouvě. Majetkoprávní převod dokončené a zkolaudované stavby Vodního díla se bude realizovat dle Darovací smlouvy uzavřené mezi hlavním městem Prahou (zastoupeným Správcem) a Stavebníkem. Stavebník se zavazuje po dobu trvání souvislosti s plněním této Smlouvy nepřevést Vodní dílo na třetí osobu dodržovat: (i) veškeré právní předpisy upravující sankce (ekonomické, obchodní či finanční sankce, embarga nebo neznemožnit převod Vodního díla jiná omezující opatření) (dále jen „Sankce“), jakož i předpisy o kontrole exportu, platné v České republice, Evropské unii, Spojeném království a Spojených státech amerických či Vodního dílo nezatížit právem třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Správce. V případě dalších relevantních státech (dále jen „Předpisy o kontrole exportu“) ; (ii) vědomě neučinit cokoli, co by mělo za důsledek porušení této povinnosti Sankcí či Předpisů o kontrole exportu ze strany Stavebníkadruhé smluvní strany či společnosti ovládající druhou smluvní stranu; (iii) poskytnout nezbytnou součinnost, mají Správce i Provozovatel dokumentaci a informace druhé smluvní straně, kterou tato může odůvodněně požadovat, a to zejména informace o koncových zákaznících, lokalitě, prodeji a zamýšleného použití zboží či služeb; (iv) písemně informovat druhou smluvní stranu v okamžiku, kdy smluvní straně bude zřejmé, že došlo, či může dojít k porušení platných právních předpisů či souvisejícímu vyšetřování či změně statutu dané smluvní strany v souvislosti se sankcemi a kontrolou exportu; V případě, že dojde k porušení výše uvedeného, má druhá smluvní strana právo odstoupit od této Smlouvyokamžitě smlouvu ukončit, a to bez jakýchkoli sankcí; současně má tato smluvní strana právo požadovat vedle případných smluvních pokut také náhradu škody, a to v plné výši. 5.8 Tato Smlouva se uzavírá ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. V případě, že bude Xxxxx dílo se souhlasem Správce převedeno tato Smlouva uzavírá v elektronické podobě, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem, ustanovení předchozí věty neplatí. 5.9 Tato Smlouva a Dílčí smlouva může být měněna pouze písemně; písemnou formou není pro účely změny Smlouvy a Dílčí smlouvy výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 5.10 Účastník, který je mikropodnikem, malým podnikem nebo neziskovou organizací, výslovně prohlašuje, že se zřekl všech nároků uvedených v odstavcích 1, 3 a 5 čl. 102 a v odstavcích 1 a 3 čl. 107 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace, které upravují požadavky na třetí osobuinformace u smluv a nabídku balíčků služeb. 5.11 Poskytovatel je oprávněn každoročně zvýšit cenu za poskytované Služby o přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (dále jen „míra inflace“) vyhlášený Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok, pak je Stavebník povinen zajistita to s účinností od následujícího kalendářního měsíce po vyhlášení Českým statistickým úřadem. Přičemž cena za Služby může být navýšena každoročně maximálně o 10 %. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, aby společně s převodem Vodního díla došlo k převodu všech že zvýšení ceny o míru inflace dle předchozí věty se nepovažuje za změnu smlouvy dle čl. 3 Všeobecných podmínek. 5.12 Smlouva byla uzavřena v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Sociálně odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel od Dodavatele vyžaduje při plnění předmětu smlouvy zajistit legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí. 5.13 Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou kupujícím zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje kupujícím použity. Kupující při zpracovávání osobních údajů postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na nového vlastníka Vodního díla, resp. aby nový vlastník Xxxxxxx díla vstoupil bez jakýchkoli komplikací do této Smlouvy na místo Stavebníka a do všech souvisejících právních vztahů týkajících se Vodního díla. V případě porušení této povinnosti ze webových stránkách kupujícího xxx.xx-xxxxxxx.xx 5.14 Smluvní strany Stavebníka mají Správce a Provozovatel právo odstoupit od této Smlouvy. V případěprohlašují, že bude nutno před dokončením stavby Vodního díla z důvodů naléhavých Ústecký kraj jako subjekt povinný k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je oprávněn poskytnout kompletní smluvní dokumentaci včetně všech plnění a důležitých výstupů dle této smlouvy žadatelům o informace. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smluvní dokumentace či výstupů dle této smlouvy neobsahuje obchodní tajemství, či nepožívá ochrany dle autorského práva a lze je proto poskytnout. 5.15 Dodavatel doložil Čestné prohlášení ke střetu zájmů dle § 4b) zákona č. 159/2006Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů a Čestné prohlášení dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruské federace. 5.16 Tato smlouva nahrazuje původní smlouvu č. č. 1-285052524442_0 ze dne 2.1.2023 a její Dílčí smlouvy Přípojka do sítě Vodafone OneNet a Vodafone, DDoS ochrana. 5.17 Tato Smlouva je uzavírána v elektronické podobě, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro zásobování vodou nebo odkanalizování obyvatelstva Vodní dílo elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem. Ustanovení dle předchozí věty se vztahuje rovněž na uzavírání Dílčích smluv, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto mezi Poskytovatelem a Účastníkem jinak. 5.18 Kupující tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto na základě příslušného rozhodnutí vodoprávního úřadu provozovatusnesení Rady Ústeckého kraje č.158.1/42R/2022 ze dne 6.4.2022. Místo, bude tato situace řešena samostatnou smlouvoudatum: Jméno: Xxxxxx Xxxxx Pozice: Key Account Manager Podpis: Místo, ve které budou uvedeny vzájemná práva datum: Jméno: Xx. Xxx Xxxxxxx, Pozice: VO INF KÚÚK Podpis: Přípojka do sítě Vodafone OneNet (Technická specifikace) K Rámcové smlouvě o prodeji zboží a povinnosti Stran pro tento případ předčasného užívání neřešeného stavebním povolenímposkytování služeb Vodafone OneNet č. Stavebník bere na vědomí a souhlasí s tím1-289837493920_0, že nedojde-li k majetkoprávnímu převodu dokončeného a zkolaudovaného Vodního díla do vlastnictví hlavního města Prahy nebo k předání Vodního díla do pachtuuzavřené dne: …….(dále jen „Rámcová smlouva“) Tel: /email: 000000000/ xxxxxxx.x@xx-xxxxxxx.xx Tel: /email: 000000000/xxxxxxxxx.x@xx-xxxxxxx.xx Tel: /email: 000 000 000/xxxxxx.x@xx-xxxxxxx.xx Změny Dílčí smlouvy: Xx. Xxx Xxxxxxx Vyúčtování ceny za poskytnuté Služby: Xxxxx Xxxxxxxxx Technických záležitostech: Xxxxx Xxxxxx 400 01 Ústí nad Labem Oprávněný zástupce: Xx. Xxx Xxxxxxx, správy a následného provozování na základě Trojstranného protokolu, nebude Správce ani Provozovatel povinen dodávat pitnou vodu nebo odvádět odpadní vodu prostřednictvím Vodního díla. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, která počíná běžet dnem uzavření Smlouvy a končí dnem, kdy dojde k převedení vlastnického práva k Vodnímu dílu na hlavní město Prahu, nejpozději však dne 31.12.2028. Pokud Stavebník realizuje Vodní dílo po etapách, a dojde k převedení vlastnického práva k části Vodního díla ve smyslu článku 6. této Smlouvy, sjednávají Smluvní strany rozvazovací podmínku ve vztahu ke zbývající části Vodního díla pro případ, , že Stavebník nezahájil stavbu další etapy stavby Vodního díla postupem podle článku 3. této smlouvy ve lhůtě 6 měsíců od převedení vlastnického práva k části Vodního díla ve smyslu článku 6. této Smlouvy, Uplynutím této lhůty, pokud se strany nedohodnou písemně jinak, bude platnost této Smlouvy ve vztahu ke zbývající části Vodního díla ukončena. Strany se zavazuji bez zbytečného odkladu o této skutečnosti vzájemně písmeně informovat druhou Smluvní stranu. Kromě uplynutí doby určité lze tuto Smlouvu ukončit dohodou Stran nebo výpovědí. Stavebník je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, nastane-li některá z následujících skutečnostíVO INF (dále jen „Účastník“) 155 00 Praha 5 Oprávněný zástupce: Příslušný insolvenční soud vydá pravomocné rozhodnutí o úpadku Správce nebo osoby ovládající Správce.Xxxxxx Xxxxx (dále jen „Poskytovatel“)

Ustanovení společná a závěrečná. Strany této 1. Jakékoliv změny Smlouvy musí být sepsány formou písemných dodatků ke Smlouvě a musí být podepsány Smluvními stranami, osobami oprávněnými k takovému jednání. 2. Vztahy mezi Smluvními stranami výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí režimem zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, v platném znění. 3. Veškeré spory ze Xxxxxxx se Smluvní strany zavazují dodržovat všechny povinnosti uvedené v této Smlouvěřešit smírem a teprve pokud se spor nepodaří smírem vyřešit, bude spor rozhodovat obecný soud strany žalované. 4. Změny této Pokud bude jakékoliv ujednání Smlouvy shledáno jako neplatné či neúčinné, nedotýká se neplatnost a neúčinnost ostatních ujednání Smlouvy. Smluvní strany se pro tento případ zavazují neplatná či neúčinná ujednání nahradit dohodou platnými a účinnými ustanoveními, zejména změny týkající se předmětu této která nejlépe odpovídají smyslu a mají nejblíže k neplatnému či neúčinnému ujednání, aniž by požadovaly výhody nebo plnění, která původně nebyla sjednána. 5. Žádná Smluvní strana není oprávněna postoupit právo nebo závazek nebo zatížit pohledávku vyplývající ze Smlouvy nebo podmínek v této Smlouvě upravených, jsou možné pouze formou písemného a číslovaného dodatku na základě dohody všech Stran této Smlouvy. Komunikace mezi Stranami, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, postačuje ve formě emailové komunikace na email uvedený v této Smlouvě. Majetkoprávní převod dokončené a zkolaudované stavby Vodního díla se bude realizovat dle Darovací smlouvy uzavřené mezi hlavním městem Prahou (zastoupeným Správcem) a Stavebníkem. Stavebník se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy nepřevést Vodní dílo na třetí osobu nebo neznemožnit převod Vodního díla či Vodního dílo nezatížit právem třetí osoby žádnou jejich část bez předchozího písemného souhlasu Správcedruhé Smluvní strany se zohledněním úpravy sjednané v čl. V případě porušení 7. odst. 16 této povinnosti ze smlouvy. Zápočet vzájemných pohledávek je možný pouze na základě dohody Smluvních stran. 6. Smluvní strany Stavebníkase dohodly, mají Správce že doručeno je i Provozovatel právo odstoupit od této Smlouvy. V v případě, že bude Xxxxx dílo písemnost je zaslána na adresu sídla Smluvní strany zapsanou v den odeslání zásilky v příslušném obchodním rejstříku, pokud si adresát zásilky tuto nevyzvedl, ač byl o uložení zásilky poštovním přepravcem řádně uvědomen, a to desátým dnem od prvního doručení. Smluvní strany se souhlasem Správce převedeno na třetí osobudohodly, pak že doručeno je Stavebník povinen zajistit, aby společně s převodem Vodního díla došlo k převodu všech práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy na nového vlastníka Vodního díla, resp. aby nový vlastník Xxxxxxx díla vstoupil bez jakýchkoli komplikací do této Smlouvy na místo Stavebníka a do všech souvisejících právních vztahů týkajících se Vodního díla. V případě porušení této povinnosti ze strany Stavebníka mají Správce a Provozovatel právo odstoupit od této Smlouvy. V i v případě, že písemnost je zaslána na adresu elektronické pošty pro doručování společnosti uvedenou v záhlaví Smlouvy, bez ohledu na skutečnost, zda se adresát s obsahem sdělení seznámil, neboť odesláním na uvedenou adresu se písemnost dostala do sféry adresáta, který se s jejím obsahem mohl seznámit. 7. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, je povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v Registru smluv vedeného MV ČR. Objednatel se zavazuje bezodkladně po uzavření této Smlouvy odeslat Smlouvu k řádnému uveřejnění do Registru smluv. O uveřejnění Smlouvy bude nutno před dokončením stavby Vodního díla druhá smluvní strana informována prostřednictvím datové schránky, kdy obdrží zprávu o zveřejnění přímo z důvodů naléhavých Registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li Smlouva zveřejněna ani 90. den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 8. Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží po jejím podpisu každá Smluvní strana. 9. Smluvní strany tímto prohlašují a důležitých pro zásobování vodou nebo odkanalizování obyvatelstva Vodní dílo stvrzují podpisy osob oprávněných k jednání Smluvních stran, že si Smlouvu řádně přečetly, je jim znám význam jednotlivých ujednání Smlouvy a jejích příloh, že Xxxxxxx uzavírají na základě příslušného rozhodnutí vodoprávního úřadu provozovat, bude tato situace řešena samostatnou smlouvou, ve které budou uvedeny vzájemná práva své pravé a povinnosti Stran pro tento případ předčasného užívání neřešeného stavebním povolením. Stavebník bere na vědomí svobodné vůle a souhlasí s tímdále prohlašují, že nedojde-li jim k majetkoprávnímu převodu dokončeného a zkolaudovaného Vodního díla do vlastnictví hlavního města Prahy nebo k předání Vodního díla do pachtudatu podpisu Xxxxxxx nejsou známy žádné skutečnosti ani okolnosti, správy a následného provozování na základě Trojstranného protokolukteré by jim mohly bránit v plnění závazků dle Xxxxxxx, nebude Správce ani Provozovatel povinen dodávat pitnou vodu nebo odvádět odpadní vodu prostřednictvím Vodního díla. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, která počíná běžet dnem uzavření Smlouvy a končí dnem, kdy dojde k převedení vlastnického práva k Vodnímu dílu na hlavní město Prahu, nejpozději však dne 31.12.2028. Pokud Stavebník realizuje Vodní dílo po etapách, a dojde k převedení vlastnického práva k části Vodního díla ve smyslu článku 6. této Smlouvy, sjednávají Smluvní strany rozvazovací podmínku ve vztahu ke zbývající části Vodního díla pro případ, , že Stavebník nezahájil stavbu další etapy stavby Vodního díla postupem podle článku 3. této smlouvy ve lhůtě 6 měsíců od převedení vlastnického práva k části Vodního díla ve smyslu článku 6. této Smlouvy, Uplynutím této lhůty, pokud se strany nedohodnou písemně jinak, bude platnost této Smlouvy ve vztahu ke zbývající části Vodního díla ukončena. Strany se zavazuji bez zbytečného odkladu o této skutečnosti vzájemně písmeně informovat druhou Smluvní stranu. Kromě uplynutí doby určité lze tuto Smlouvu ukončit dohodou Stran učinit neplatnou nebo výpovědí. Stavebník je oprávněn tuto Smlouvu vypovědětneúčinnou, nastane-li některá z následujících skutečností: Příslušný insolvenční soud vydá pravomocné rozhodnutí o úpadku Správce nebo osoby ovládající Správcezmařit její účel a cíl tak, jak jej ve Xxxxxxx společně deklarovaly.

Ustanovení společná a závěrečná. Strany této Smlouvy se zavazují dodržovat všechny povinnosti uvedené v této Smlouvě. Změny této Smlouvy, zejména změny týkající se předmětu této Smlouvy nebo podmínek v této Smlouvě upravených, jsou možné pouze formou písemného a číslovaného dodatku na základě dohody všech Stran této Smlouvy. Komunikace mezi Stranami, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, postačuje ve formě emailové komunikace na email uvedený v této Smlouvě. Majetkoprávní převod dokončené a zkolaudované stavby Vodního díla se bude realizovat dle Darovací smlouvy uzavřené mezi hlavním městem Prahou (zastoupeným Správcem) a Stavebníkem. Stavebník se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy nepřevést Vodní dílo na třetí osobu nebo neznemožnit převod Vodního díla či Vodního dílo nezatížit právem třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Správce. V případě porušení této povinnosti ze strany Stavebníka, mají Správce i Provozovatel právo odstoupit od této Smlouvy. V případě, že bude Xxxxx dílo se souhlasem Správce převedeno na třetí osobu, pak je Stavebník povinen zajistit, aby společně s převodem Vodního díla došlo k převodu všech práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy na nového vlastníka Vodního díla, resp. aby nový vlastník Xxxxxxx díla vstoupil bez jakýchkoli komplikací do této Smlouvy na místo Stavebníka a do všech souvisejících právních vztahů týkajících se Vodního díla. V případě porušení této povinnosti ze strany Stavebníka mají Správce a Provozovatel právo odstoupit od této Smlouvy. V případě, že bude nutno před dokončením stavby Vodního díla z důvodů naléhavých a důležitých pro zásobování vodou nebo odkanalizování obyvatelstva Vodní dílo na základě příslušného rozhodnutí vodoprávního úřadu provozovat, bude tato situace řešena samostatnou smlouvou, ve které budou uvedeny vzájemná práva a povinnosti Stran pro tento případ předčasného užívání neřešeného stavebním povolením. Stavebník bere na vědomí a souhlasí s tím, že nedojde-li k majetkoprávnímu převodu dokončeného a zkolaudovaného Vodního díla do vlastnictví hlavního města Prahy nebo k předání Vodního díla do pachtu, správy a následného provozování na základě Trojstranného protokolu, nebude Správce ani Provozovatel povinen dodávat pitnou vodu nebo odvádět odpadní vodu prostřednictvím Vodního díla. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, která počíná běžet dnem uzavření Smlouvy a končí dnem, kdy dojde k převedení vlastnického práva k Vodnímu dílu na hlavní město Prahu, nejpozději však dne 31.12.2028. Pokud Stavebník realizuje Vodní dílo po etapách, a dojde k převedení vlastnického práva k části Vodního díla ve smyslu článku 6. této Smlouvy, sjednávají Smluvní strany rozvazovací podmínku ve vztahu ke zbývající části Vodního díla pro případ, , že Stavebník nezahájil stavbu další etapy stavby Vodního díla postupem podle článku 3. této smlouvy ve lhůtě 6 12 měsíců od převedení vlastnického práva k části Vodního díla ve smyslu článku 6. této Smlouvy, Uplynutím této lhůty, pokud se strany nedohodnou písemně jinak, bude platnost této Smlouvy ve vztahu ke zbývající části Vodního díla ukončena. Strany se zavazuji bez zbytečného odkladu o této skutečnosti vzájemně písmeně informovat druhou Smluvní stranu. Kromě uplynutí doby určité lze tuto Smlouvu ukončit dohodou Stran nebo výpovědí. Stavebník je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, nastane-li některá z následujících skutečností: Příslušný insolvenční soud vydá pravomocné rozhodnutí o úpadku Správce nebo osoby ovládající Správce.

Ustanovení společná a závěrečná. Strany Jakékoliv změny Smlouvy musí být sepsány formou písemných dodatků ke Smlouvě a musí být podepsány Smluvními stranami, osobami oprávněnými k takovému jednání. Podpisem této smlouvy oběma Smluvními stranami se ruší veškeré před podpisem této smlouvy učiněné návrhy a dohody, smlouvy či ujednání v ústní i písemné podobě, které se týkají jejího předmětu. Vztahy mezi Smluvními stranami výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí režimem zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, v platném znění. Veškeré spory ze Xxxxxxx se Smluvní strany zavazují řešit smírem a teprve pokud se spor nepodaří smírem vyřešit, bude spor rozhodovat obecný soud strany žalované. Pokud bude jakékoliv ujednání Smlouvy shledáno jako neplatné či neúčinné, nedotýká se neplatnost a neúčinnost ostatních ujednání Smlouvy. Smluvní strany se pro tento případ zavazují dodržovat všechny povinnosti uvedené v této Smlouvěneplatná či neúčinná ujednání nahradit dohodou platnými a účinnými ustanoveními, která nejlépe odpovídají smyslu a mají nejblíže k neplatnému či neúčinnému ujednání, aniž by požadovaly výhody nebo plnění, která původně nebyla sjednána. Změny této Smlouvy, zejména změny týkající se předmětu této Žádná Smluvní strana není oprávněna postoupit právo nebo závazek nebo zatížit pohledávku vyplývající ze Smlouvy nebo podmínek v této Smlouvě upravených, jsou možné pouze formou písemného a číslovaného dodatku na základě dohody všech Stran této Smlouvy. Komunikace mezi Stranami, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, postačuje ve formě emailové komunikace na email uvedený v této Smlouvě. Majetkoprávní převod dokončené a zkolaudované stavby Vodního díla se bude realizovat dle Darovací smlouvy uzavřené mezi hlavním městem Prahou (zastoupeným Správcem) a Stavebníkem. Stavebník se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy nepřevést Vodní dílo na třetí osobu nebo neznemožnit převod Vodního díla či Vodního dílo nezatížit právem třetí osoby žádnou jejich část bez předchozího písemného souhlasu Správcedruhé Smluvní strany. Zápočet vzájemných pohledávek je možný pouze na základě dohody Smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že doručeno je i v případě, že písemnost je zaslána na adresu sídla Smluvní strany zapsanou v den odeslání zásilky v příslušném obchodním rejstříku, pokud si adresát zásilky tuto nevyzvedl, ač byl o uložení zásilky poštovním přepravcem řádně uvědomen, a to desátým dnem od prvního doručení. Smluvní strany se dohodly, že doručeno je i v případě, že písemnost je zaslána na adresu elektronické pošty pro doručování společnosti uvedenou v záhlaví Smlouvy, bez ohledu na skutečnost, zda se adresát s obsahem sdělení seznámil, neboť odesláním na uvedenou adresu se písemnost dostala do sféry adresáta, který se s jejím obsahem mohl seznámit. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, je povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v Registru smluv vedeného MV ČR. Objednatel se zavazuje bezodkladně po uzavření této Smlouvy odeslat Smlouvu k řádnému uveřejnění do Registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li Xxxxxxx zveřejněna ani 90. den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží po jejím podpisu každá Smluvní strana. Smluvní strany tímto prohlašují a stvrzují podpisy osob oprávněných k jednání Smluvních stran, že si Smlouvu řádně přečetly, je jim znám význam jednotlivých ujednání Smlouvy a jejích příloh, že Xxxxxxx uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle a dále prohlašují, že jim k datu podpisu Xxxxxxx nejsou známy žádné skutečnosti ani okolnosti, které by jim mohly bránit v plnění závazků dle Xxxxxxx, tuto Smlouvu učinit neplatnou nebo neúčinnou, nebo zmařit její účel a cíl tak, jak jej ve Xxxxxxx společně deklarovaly. Součástí Smlouvy jsou tyto přílohy: Příloha č. 1 – Vymezení souboru konfiguračních položek Příloha č. 2 – Požadované Služby, popis a nastavení kvality služeb (SLA) Příloha č. 3 – Cenové kalkulace a stanovení celkové ceny poskytovaných služeb Příloha č. 4 – Sankční ujednání Příloha č. 5 – Zodpovědné osoby Příloha č. 6 - Definice pojmů Za Objednatele: Za Poskytovatele: V případě porušení Pardubicích dne: V ………………………. dne: …………..…………………………………… ……………………………………………… XXXx. Xxxxx Xxxxxxxx jméno předseda představenstva pozice ………..…………………………………… ……………………………………………. Xxx. Xxxx Xxxxxx jméno místopředseda představenstva pozice Příloha č. 1 – Vymezení souboru konfiguračních položek V této povinnosti ze strany Stavebníkapříloze je výčtem uveden seznam všech konfiguračních položek, mají Správce i Provozovatel právo odstoupit od na které jsou touto Smlouvou sjednány Služby poskytované Poskytovatelem dle této Smlouvy. V případě, že bude Xxxxx dílo Tento soubor konfiguračních položek je jako celek dále označován jako Spravovaný systém. Poskytovatel se souhlasem Správce převedeno zavazuje poskytovat sjednané Služby na třetí osobu, pak je Stavebník povinen zajistit, aby společně s převodem Vodního díla došlo k převodu všech práv Spravovaný systém jako celek a povinností vyplývajících z dále na tyto specificky uvedené konfigurační položky: Poskytovatel se zavazuje dodávat sjednané Služby dle Přílohy 2 této Smlouvy na nového vlastníka Vodního díla, respkonfigurační položky typu ASW v tomto rozsahu modulů a licencí (dle platného licenčního schématu): Moduly: Název SW modulu 1 typ licence počet licencí Název SW modulu 2 typ licence počet licencí …….. Licence: Uživatelské licence typ licence počet licencí Moduly: Název SW modulu 1 typ licence počet licencí Název SW modulu 2 typ licence počet licencí …….. Licence: Uživatelské licence typ licence počet licencí atd. aby nový vlastník Xxxxxxx díla vstoupil bez jakýchkoli komplikací do Poskytovatel se zavazuje dodávat sjednané Služby dle Přílohy 2 této Smlouvy na místo Stavebníka konfigurační položky typu SSW (např. databázové prostředí, serverové operační systémy a do všech souvisejících právních vztahů týkajících jiné softwarové prostředky) v tomto rozsahu modulů a licencí (dle platného licenčního schématu): Moduly: Název SW modulu 1 typ licence počet licencí Název SW modulu 2 typ licence počet licencí …….. Licence: Uživatelské licence typ licence počet licencí Moduly: Název SW modulu 1 typ licence počet licencí Název SW modulu 2 typ licence počet licencí …….. Licence: Uživatelské licence typ licence počet licencí atd. Příloha č. 2 – Sjednané Služby a ujednání o kvalitě služeb (SLA) Poskytovatel se Vodního díla. V případě porušení zavazuje poskytovat pro podporu Spravovaného systému a definovaných vyjmenovaných konfiguračních položek dle Přílohy 1 této povinnosti ze strany Stavebníka mají Správce Smlouvy následující Služby: Garance softwarové podpory k softwarovým prostředkům uvedeným v Příloze 1, část a. Aplikační softwarové prostředky, této Smlouvy Tato služba zahrnuje: Garance funkčnosti – poskytování opravných softwarových kódů (hot-fix a Provozovatel právo odstoupit od této Smlouvy. V případě, že bude nutno před dokončením stavby Vodního díla z důvodů naléhavých patch) anebo náhradních dílů či jiných technických a důležitých softwarových komponent nutných pro zásobování vodou zajištění poskytovaných služeb danou konfigurační položkou Garance bezpečnosti – poskytování bezpečnostních záplat a upgradů k dodanému software Garance rozvoje – poskytování výrobcem uvolněných updatů a upgradů nebo odkanalizování obyvatelstva Vodní dílo na základě příslušného rozhodnutí vodoprávního úřadu provozovat, bude tato situace řešena samostatnou smlouvou, ve které budou uvedeny vzájemná práva a povinnosti Stran pro tento případ předčasného užívání neřešeného stavebním povolením. Stavebník bere na vědomí a souhlasí nových verzí softwarového vybavení Garance souladu s tím, že nedojde-li legislativou – poskytování legislativních upgradů k majetkoprávnímu převodu dokončeného a zkolaudovaného Vodního díla do vlastnictví hlavního města Prahy nebo k předání Vodního díla do pachtu, správy a následného provozování na základě Trojstranného protokolu, nebude Správce ani Provozovatel povinen dodávat pitnou vodu nebo odvádět odpadní vodu prostřednictvím Vodního díla. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, která počíná běžet dnem uzavření Smlouvy a končí dnem, kdy dojde k převedení vlastnického práva k Vodnímu dílu na hlavní město Prahu, nejpozději však dne 31.12.2028. Pokud Stavebník realizuje Vodní dílo po etapáchsoftwarovému vybavení, a dojde k převedení vlastnického práva k části Vodního díla ve smyslu článku 6. této Smlouvy, sjednávají Smluvní strany rozvazovací podmínku ve vztahu to vždy nejpozději ke zbývající části Vodního díla pro případ, , že Stavebník nezahájil stavbu další etapy stavby Vodního díla postupem podle článku 3. této smlouvy ve lhůtě 6 měsíců od převedení vlastnického práva k části Vodního díla ve smyslu článku 6. této Smlouvy, Uplynutím této lhůty, pokud se strany nedohodnou písemně jinak, bude platnost této Smlouvy ve vztahu ke zbývající části Vodního díla ukončena. Strany se zavazuji bez zbytečného odkladu o této skutečnosti vzájemně písmeně informovat druhou Smluvní stranu. Kromě uplynutí doby určité lze tuto Smlouvu ukončit dohodou Stran nebo výpovědí. Stavebník je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, nastane-li některá z následujících skutečností: Příslušný insolvenční soud vydá pravomocné rozhodnutí o úpadku Správce nebo osoby ovládající Správcedni nabytí účinnosti daného právního předpisu.

Ustanovení společná a závěrečná. Strany této Smlouvy Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva, včetně jejich příloh a veškerých případných budoucích dodatků, bude uveřejněna vsouladu se zavazují dodržovat všechny zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zabezpečí objednatel. Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli potřebnou součinnost. Poskytovatel bere na vědomí povinnosti objednatele zveřejnit údaje uvedené v této SmlouvěSmlouvě v souladu se ZZVZ, se zákonem č. Změny této Smlouvy106/1999 Sb., zejména změny týkající se předmětu této Smlouvy nebo podmínek v této Smlouvě upravenýchosvobodném přístupu k informacím, jsou možné pouze formou písemného ve znění pozdějších předpisů, a číslovaného dodatku na základě dohody všech Stran této Smlouvyjinými obecně závaznými normami, a to způsobem, jenž vyplývá z uvedených předpisů či o němž rozhodne objednatel. Komunikace mezi Stranami, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, postačuje ve formě emailové komunikace na email uvedený v této Smlouvě. Majetkoprávní převod dokončené Poskytovatel je oprávněn přenést svoje komplexní práva a zkolaudované stavby Vodního díla se bude realizovat dle Darovací smlouvy uzavřené mezi hlavním městem Prahou (zastoupeným Správcem) a Stavebníkem. Stavebník se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy nepřevést Vodní dílo na třetí osobu nebo neznemožnit převod Vodního díla či Vodního dílo nezatížit právem třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Správce. V případě porušení této povinnosti ze strany Stavebníka, mají Správce i Provozovatel právo odstoupit od této Smlouvy. V případě, že bude Xxxxx dílo se souhlasem Správce převedeno na třetí osobu, pak je Stavebník povinen zajistit, aby společně s převodem Vodního díla došlo k převodu všech práv a povinností vyplývajících vyplývající z této Smlouvy na nového vlastníka Vodního díla, resptřetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. aby nový vlastník Xxxxxxx díla vstoupil bez jakýchkoli komplikací do Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání této Smlouvy neovlivní vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejich ostatních ujednání. vpřípadě, že by jakékoli ujednání této Smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto smluvní strany zahájit jednání avco možná nejkratším termínu se dohodnout na místo Stavebníka a do všech souvisejících právních vztahů týkajících se Vodního dílapřijatelném způsobu provedení záměrů obsažených vtakovém ujednání této Smlouvy, jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynutitelnosti pozbylo. V případě porušení této povinnosti Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží pojednom (1) vyhotovení. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemněv podobě dodatku ke Smlouvě, nestanoví-li Smlouvajinak, přičemž smluvní strany Stavebníka mají Správce a Provozovatel právo odstoupit od výslovně vylučují jiné způsoby či formy změny této Smlouvy. V případě, že bude nutno před dokončením stavby Vodního díla z důvodů naléhavých a důležitých pro zásobování vodou nebo odkanalizování obyvatelstva Vodní dílo na základě příslušného rozhodnutí vodoprávního úřadu provozovat, bude tato situace řešena samostatnou smlouvou, ve které budou uvedeny vzájemná práva a povinnosti Stran Za písemnou formu se pro tento případ předčasného užívání neřešeného stavebním povolenímůčel nepovažujejednání učiněné elektronickými či jinými technickými prostředky (e-mail, fax). Stavebník bere na vědomí a souhlasí s tím, že nedojde-li k majetkoprávnímu převodu dokončeného a zkolaudovaného Vodního díla do vlastnictví hlavního města Prahy nebo k předání Vodního díla do pachtu, správy a následného provozování na základě Trojstranného protokolu, nebude Správce ani Provozovatel povinen dodávat pitnou vodu nebo odvádět odpadní vodu prostřednictvím Vodního díla. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, která počíná běžet dnem uzavření obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a končí dnemvšech náležitostech, kdy dojde k převedení vlastnického práva k Vodnímu dílu na hlavní město Prahu, nejpozději však dne 31.12.2028. Pokud Stavebník realizuje Vodní dílo po etapáchkteré smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a dojde k převedení vlastnického práva k části Vodního díla ve smyslu článku 6. které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy, sjednávají Smluvní strany rozvazovací podmínku ve vztahu ke zbývající části Vodního díla pro případ, , že Stavebník nezahájil stavbu další etapy stavby Vodního díla postupem podle článku 3. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvy ve lhůtě 6 měsíců od převedení vlastnického práva k části Vodního díla ve smyslu článku 6. této Smlouvy, Uplynutím této lhůty, pokud se strany nedohodnou písemně jinak, bude platnost Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy ve vztahu ke zbývající části Vodního díla ukončena. Strany se zavazuji bez zbytečného odkladu o nesmí být vykládán v rozporu s vyslovnými ustanoveními této skutečnosti vzájemně písmeně informovat druhou Smluvní stranu. Kromě uplynutí doby určité lze tuto Smlouvu ukončit dohodou Stran nebo výpovědí. Stavebník je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, nastane-li některá z následujících skutečností: Příslušný insolvenční soud vydá pravomocné rozhodnutí o úpadku Správce nebo osoby ovládající SprávceSmlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

Ustanovení společná a závěrečná. Strany této Smlouvy Smluvní strany se zavazují dodržovat všechny povinnosti uvedené podepsat trojstranný protokol o předání a převzetí předmětu nájmu uvedený v této Smlouvěčl. III. odst. 1. písm. c). Změny této Smlouvy, zejména změny týkající se předmětu této Smlouvy nebo podmínek v této Smlouvě upravených, smlouvy jsou možné pouze písemnou formou písemného a číslovaného dodatku na základě dohody všech Stran stran této Smlouvy. Komunikace mezi Stranamismlouvy, není-li ve Smlouvě stanoveno jinakjestliže v průběhu zpracování projektu a případně výstavby předmětného vodního díla dojde ke změnám, postačuje ve formě emailové komunikace na email uvedený týkajícím se předmětu této smlouvy nebo jiných podmínek v této Smlouvěsmlouvě upravených. Stavebník v případě rozdělení předmětu této smlouvy a změny předmětu smlouvy, příp. převedení předmětu smlouvy nebo jeho části na jinou osobu s výjimkou hlavního města Prahy, se zavazuje o tom bezodkladně informovat správce a provozovatele. Stavebník se dále zavazuje v případě převodu předmětu této smlouvy na jinou osobu zajistit převod práv a povinností z této smlouvy na tuto jinou osobu. Majetkoprávní převod dokončené a zkolaudované stavby Vodního vodního díla se bude realizovat dle Darovací smlouvy o smlouvě budoucí, uzavřené mezi hlavním městem hl. m. Prahou (zastoupeným Správcem) a Stavebníkem. Stavebník se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy nepřevést Vodní dílo na třetí osobu nebo neznemožnit převod Vodního díla či Vodního dílo nezatížit právem třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Správce. V případě porušení této povinnosti ze strany Stavebníka, mají Správce i Provozovatel právo odstoupit od této Smlouvy. V případě, že bude Xxxxx dílo se souhlasem Správce převedeno na třetí osobu, pak je Stavebník povinen zajistit, aby společně s převodem Vodního díla došlo k převodu všech práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy na nového vlastníka Vodního díla, resp. aby nový vlastník Xxxxxxx díla vstoupil bez jakýchkoli komplikací do této Smlouvy na místo Stavebníka a do všech souvisejících právních vztahů týkajících se Vodního díla. V případě porušení této povinnosti ze strany Stavebníka mají Správce a Provozovatel právo odstoupit od této Smlouvystavebníkem. V případě, že bude nutno před dokončením stavby Vodního díla z důvodů naléhavých a důležitých pro zásobování vodou nebo odkanalizování obyvatelstva Vodní dílo stavbu a zařízení na základě příslušného rozhodnutí vodoprávního úřadu provozovat, bude tato situace řešena samostatnou smlouvou, ve které budou uvedeny vzájemná práva a povinnosti Stran smluvních stran pro tento případ předčasného užívání neřešeného stavebním povolením. Stavebník bere na vědomí a souhlasí s tím, že nedojde-li k majetkoprávnímu převodu dokončeného a zkolaudovaného Vodního díla do vlastnictví hlavního města Prahy vodního díla, nebo k předání Vodního díla předmětu nájmu do pachtunájmu, správy a následného provozování na základě Trojstranného protokolutrojstranného protokolu o předání a převzetí předmětu nájmu, případně k uzavření samostatné smlouvy uvedené v odst. 4 tohoto článku smlouvy, nebude Správce správce ani Provozovatel povinen provozovatel dodávat pitnou vodu nebo odvádět odpadní vodu prostřednictvím Vodního dílaz vodního díla uvedeného v čl. I. této smlouvy. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, která počíná běžet dnem uzavření Smlouvy smlouvy a končí dnem, kdy dojde k převedení vlastnického práva k Vodnímu dílu uzavření smluvního vztahu, na hlavní město Prahuzákladě kterého vznikne nájemní vztah mezi Správcem a hl.m. Prahou, nejpozději však dne 31.12.2028. Pokud Stavebník realizuje Vodní dílo po etapách, a dojde k převedení vlastnického práva k části Vodního díla ve smyslu článku 6. této Smlouvy, sjednávají Smluvní strany rozvazovací podmínku ve vztahu ke zbývající části Vodního díla pro případ, , že Stavebník nezahájil stavbu další etapy stavby Vodního díla postupem podle článku 3. této smlouvy ve lhůtě 6 měsíců od převedení vlastnického práva k části Vodního díla ve smyslu článku 6. této Smlouvy, Uplynutím této lhůty, pokud se strany nedohodnou písemně jinak, bude platnost této Smlouvy ve vztahu ke zbývající části Vodního díla ukončena. Strany se zavazuji bez zbytečného odkladu o této skutečnosti vzájemně písmeně informovat druhou Smluvní stranu. Kromě uplynutí doby určité lze tuto Smlouvu smlouvu ukončit dohodou Stran smluvních stran nebo výpovědí. : a) Stavebník je oprávněn tuto Smlouvu smlouvu vypovědět, nastane-li některá z následujících skutečností: : 1. Příslušný insolvenční soud vydá pravomocné rozhodnutí o úpadku Správce správce nebo osoby ovládající Správcesprávce.

Ustanovení společná a závěrečná. Strany této 1. Jakékoliv změny Smlouvy musí být sepsány formou písemných dodatků ke Smlouvě a musí být podepsány Smluvními stranami, osobami oprávněnými k takovému jednání. 2. Vztahy mezi Smluvními stranami výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí režimem zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, ve znění pozdějších předpisů. 3. Veškeré spory ze Xxxxxxx se Smluvní strany zavazují dodržovat všechny povinnosti uvedené v této Smlouvěřešit smírem a teprve pokud se spor nepodaří smírem vyřešit, bude spor rozhodovat obecný soud strany žalované. 4. Změny této Pokud bude jakékoliv ujednání Smlouvy shledáno jako neplatné či neúčinné, nedotýká se neplatnost a neúčinnost ostatních ujednání Smlouvy. Smluvní strany se pro tento případ zavazují neplatná či neúčinná ujednání nahradit dohodou platnými a účinnými ustanoveními, zejména změny týkající se předmětu této která nejlépe odpovídají smyslu a mají nejblíže k neplatnému či neúčinnému ujednání, aniž by požadovaly výhody nebo plnění, která původně nebyla sjednána. 5. Žádná Smluvní strana není oprávněna postoupit právo nebo závazek nebo zatížit pohledávku vyplývající ze Smlouvy nebo podmínek v této Smlouvě upravených, jsou možné pouze formou písemného a číslovaného dodatku na základě dohody všech Stran této Smlouvy. Komunikace mezi Stranami, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, postačuje ve formě emailové komunikace na email uvedený v této Smlouvě. Majetkoprávní převod dokončené a zkolaudované stavby Vodního díla se bude realizovat dle Darovací smlouvy uzavřené mezi hlavním městem Prahou (zastoupeným Správcem) a Stavebníkem. Stavebník se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy nepřevést Vodní dílo na třetí osobu nebo neznemožnit převod Vodního díla či Vodního dílo nezatížit právem třetí osoby žádnou jejich část bez předchozího písemného souhlasu Správcedruhé Smluvní strany. V případě porušení této povinnosti ze Zápočet vzájemných pohledávek je možný pouze na základě dohody Smluvních stran. 6. Smluvní strany Stavebníkase dohodly, mají Správce že doručeno je i Provozovatel právo odstoupit od této Smlouvy. V v případě, že bude Xxxxx dílo písemnost je zaslána na adresu sídla Smluvní strany zapsanou v den odeslání zásilky v příslušném obchodním rejstříku, pokud si adresát zásilky tuto nevyzvedl, ač byl o uložení zásilky poštovním přepravcem řádně uvědomen, a to desátým dnem od prvního doručení. Smluvní strany se souhlasem Správce převedeno na třetí osobudohodly, pak že doručeno je Stavebník povinen zajistit, aby společně s převodem Vodního díla došlo k převodu všech práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy na nového vlastníka Vodního díla, resp. aby nový vlastník Xxxxxxx díla vstoupil bez jakýchkoli komplikací do této Smlouvy na místo Stavebníka a do všech souvisejících právních vztahů týkajících se Vodního díla. V případě porušení této povinnosti ze strany Stavebníka mají Správce a Provozovatel právo odstoupit od této Smlouvy. V i v případě, že písemnost je zaslána v elektronické formě prostřednictvím datové schránky, bez ohledu na skutečnost, zda se adresát s obsahem sdělení seznámil, neboť odesláním do datové schránky se písemnost dostala do sféry adresáta, který se s jejím obsahem mohl seznámit. 7. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů, je povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v Registru smluv vedeného MV ČR. Objednatel se zavazuje bezodkladně po uzavření této Smlouvy odeslat Smlouvu k řádnému uveřejnění do Registru smluv. O uveřejnění Smlouvy bude nutno před dokončením stavby Vodního díla druhá smluvní strana informována prostřednictvím datové schránky, kdy obdrží zprávu o zveřejnění přímo z důvodů naléhavých Registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li Smlouva zveřejněna ani 90. den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 8. Tato smlouva je vyhotovena v 1 originále, který je elektronicky podepsaný oběma smluvními stranami. 9. Smluvní strany tímto prohlašují a důležitých pro zásobování vodou nebo odkanalizování obyvatelstva Vodní dílo stvrzují podpisy osob oprávněných k jednání Smluvních stran, že si Smlouvu řádně přečetly, je jim znám význam jednotlivých ujednání Smlouvy a jejích příloh, že Xxxxxxx uzavírají na základě příslušného rozhodnutí vodoprávního úřadu provozovat, bude tato situace řešena samostatnou smlouvou, ve které budou uvedeny vzájemná práva své pravé a povinnosti Stran pro tento případ předčasného užívání neřešeného stavebním povolením. Stavebník bere na vědomí svobodné vůle a souhlasí s tímdále prohlašují, že nedojde-li jim k majetkoprávnímu převodu dokončeného a zkolaudovaného Vodního díla do vlastnictví hlavního města Prahy nebo k předání Vodního díla do pachtudatu podpisu Xxxxxxx nejsou známy žádné skutečnosti ani okolnosti, správy a následného provozování na základě Trojstranného protokolukteré by jim mohly bránit v plnění závazků dle Xxxxxxx, nebude Správce ani Provozovatel povinen dodávat pitnou vodu nebo odvádět odpadní vodu prostřednictvím Vodního díla. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, která počíná běžet dnem uzavření Smlouvy a končí dnem, kdy dojde k převedení vlastnického práva k Vodnímu dílu na hlavní město Prahu, nejpozději však dne 31.12.2028. Pokud Stavebník realizuje Vodní dílo po etapách, a dojde k převedení vlastnického práva k části Vodního díla ve smyslu článku 6. této Smlouvy, sjednávají Smluvní strany rozvazovací podmínku ve vztahu ke zbývající části Vodního díla pro případ, , že Stavebník nezahájil stavbu další etapy stavby Vodního díla postupem podle článku 3. této smlouvy ve lhůtě 6 měsíců od převedení vlastnického práva k části Vodního díla ve smyslu článku 6. této Smlouvy, Uplynutím této lhůty, pokud se strany nedohodnou písemně jinak, bude platnost této Smlouvy ve vztahu ke zbývající části Vodního díla ukončena. Strany se zavazuji bez zbytečného odkladu o této skutečnosti vzájemně písmeně informovat druhou Smluvní stranu. Kromě uplynutí doby určité lze tuto Smlouvu ukončit dohodou Stran učinit neplatnou nebo výpovědí. Stavebník je oprávněn tuto Smlouvu vypovědětneúčinnou, nastane-li některá z následujících skutečností: Příslušný insolvenční soud vydá pravomocné rozhodnutí o úpadku Správce nebo osoby ovládající Správcezmařit její účel a cíl tak, jak jej ve Xxxxxxx společně deklarovaly.

Ustanovení společná a závěrečná. Strany této Smlouvy Smluvní strany se zavazují dodržovat všechny povinnosti uvedené v této Smlouvě. Změny této Smlouvy jsou možné pouze formou písemného dodatku na základě dohody všech Stran této Smlouvy, zejména změny týkající jestliže v průběhu zpracování projektu a případně výstavby předmětného Vodního díla dojde ke změnám, týkajícím se předmětu této Smlouvy nebo podmínek v této Smlouvě upravených, jsou možné pouze formou písemného a číslovaného dodatku na základě dohody všech Stran této Smlouvy. Komunikace U ostatní komunikace mezi Stranami, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, postačuje ve formě forma emailové komunikace na email uvedený u Strany v záhlaví této SmlouvěSmlouvy. Ústní (telefonická) komunikace musí být do 3 dnů potvrzena formou emailu. Majetkoprávní převod dokončené a zkolaudované stavby Vodního díla se bude realizovat dle Darovací smlouvy Smlouvy uzavřené mezi hlavním městem Prahou (zastoupeným Správcem) a Stavebníkem. Stavebník se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy nepřevést Vodní dílo na třetí osobu nebo neznemožnit převod Vodního díla či Vodního dílo nezatížit právem třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Správce. V případě porušení této povinnosti ze strany Stavebníka, mají Správce i Provozovatel právo odstoupit od této Smlouvy. V případě, že bude Xxxxx dílo se souhlasem Správce převedeno na třetí osobu, pak je Stavebník povinen zajistit, aby společně s převodem Vodního díla došlo k převodu všech práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy na nového vlastníka Vodního díla, resp. aby nový vlastník Xxxxxxx díla vstoupil bez jakýchkoli komplikací do této Smlouvy na místo Stavebníka a do všech souvisejících právních vztahů týkajících se Vodního díla. V případě porušení této povinnosti ze strany Stavebníka mají Správce a Provozovatel právo odstoupit od této Smlouvy. V případě, že bude nutno před dokončením stavby Vodního díla z důvodů naléhavých a důležitých pro zásobování vodou nebo odkanalizování obyvatelstva Vodní dílo na základě příslušného rozhodnutí vodoprávního úřadu provozovat, bude tato situace řešena samostatnou smlouvou, ve které budou uvedeny vzájemná práva a povinnosti Stran pro tento případ předčasného užívání neřešeného stavebním povolením. Stavebník bere na vědomí a souhlasí s tím, že nedojde-li k majetkoprávnímu převodu dokončeného a zkolaudovaného Vodního díla do vlastnictví hlavního města Prahy nebo k předání Vodního díla do pachtu, správy a následného provozování na základě Trojstranného protokolu, nebude Správce ani Provozovatel povinen dodávat pitnou vodu nebo odvádět odpadní vodu prostřednictvím Vodního díla. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, která počíná běžet dnem uzavření Smlouvy a končí dnem, kdy dojde k převedení vlastnického práva k Vodnímu dílu na hlavní město Prahu, nejpozději však dne 31.12.2028. Pokud Stavebník realizuje Vodní dílo po etapách, a dojde k převedení vlastnického práva k části Vodního díla ve smyslu článku 6. této Smlouvy, sjednávají Smluvní strany rozvazovací podmínku ve vztahu ke zbývající části Vodního díla pro případ, , že Stavebník nezahájil stavbu další etapy stavby Vodního díla postupem podle článku 3. této smlouvy ve lhůtě 6 měsíců od převedení vlastnického práva k části Vodního díla ve smyslu článku 6. této Smlouvy, Uplynutím této lhůty, pokud se strany nedohodnou písemně jinak, bude platnost této Smlouvy ve vztahu ke zbývající části Vodního díla ukončena. Strany se zavazuji bez zbytečného odkladu o této skutečnosti vzájemně písmeně informovat druhou Smluvní stranu. Kromě uplynutí doby určité lze tuto Smlouvu ukončit dohodou Stran nebo výpovědí. Stavebník je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, nastane-li některá z následujících skutečností: Příslušný insolvenční soud vydá pravomocné rozhodnutí o úpadku Správce nebo osoby ovládající Správce.