Common use of Vady díla Clause in Contracts

Vady díla. Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními obchodního zákoníku. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provést v dohodnuté lhůtě. Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 500,-Kč za každý započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele. O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: - jména zástupců obou smluvních stran - číslo smlouvy o dílo - datum uplatnění a č.j. reklamace - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění - datum zahájení a ukončení odstranění vady - celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění) - vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.

Vady díla. Odpovědnost za 15.2.1. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Jako drobné vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě mohou být označeny pouze takové vady, které nebrání následné instalaci vybavení interiérů. 15.2.2. V protokolu o předání a následovně ustanoveními obchodního zákoníku. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce dobypřevzetí uvede Objednatel soupis těchto vad, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly. Reklamace musí být uplatněna písemnou formouvčetně způsobu a termínu jejich odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat: • odstranění vady dodáním náhradního plnění • odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná • přiměřenou slevu ze sjednané ceny • odstoupit od smlouvy. Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. 15.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí příslušné části díla. 15.2.4. Xxxxxxxxxx je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady popsati v případě, případně uvéstkdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel. Pokud Zhotovitel nepřistoupí k odstranění vad bez zbytečného odkladu poté, jak co k tomu byl Objednatelem vyzván, je Objednatel oprávněn si vady nechat odstranit třetí, k tomu způsobilou osobu, a takto vynaložené náklady uplatnit u Zhotovitele, který je povinen je uhradit. V takovémto případě se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstraněnízásah třetí osoby do díla považuje z hlediska platnosti záruky za jakost díla za zásah Xxxxxxxxxxx. 15.2.5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vadyXxxxxxxxxx oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel Xxxxxxxxxx povinen zahájit práce na odstranění vad do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a práce provést v dohodnuté lhůtě. Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 500,-Kč za každý započatý den prodlenípřejímacím řízení. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady nese i náklady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele. O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní stranyorganizaci opakovaného řízení. 15.2.6. V tomto protokolupřípadě, který vystaví zhotovitelže se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, musí být mimo jiné uvedeno: - jména zástupců obou smluvních stran - číslo smlouvy o dílo - datum uplatnění nebo předávací a č.jpřejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. reklamace - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění - datum zahájení a ukončení odstranění vady - celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění) - vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apodObjednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.) potřebné k provozování díla.

Vady díla. Odpovědnost 1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn oznamovat Vady Předmětu díla písemně, přičemž písemné vyhotovení tohoto oznámení může být doručeno prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla Zhotovitele nebo osobním předáním Osobě oprávněné jednat ve věcech technických za vady díla Zhotovitele. Oznámení vad je možné této osobě učinit rovněž telefonicky, faxem či elektronickou poštou, přičemž v těchto případech je nutné písemné potvrzení oznámení doručit do 3 kalendářních dnů. V takovém případě se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními obchodního zákoníku. Pro uplatnění práva z odpovědnosti Xxxx považuje za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce dobyoznámenou již okamžikem oznámení telefonicky, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly. Reklamace musí být uplatněna písemnou formoufaxem nebo elektronickou poštou. 2. Objednatel je povinen vady popsatoprávněn oznámit zjevné Xxxx Předmětu díla bez sankce podle § 2112 odst. 1 občanského zákoníku nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu podle čl. IV. odst. 4 této Smlouvy a v případě skrytých vad do 60 kalendářních dnů poté, případně uvéstco je Objednatel mohl posléze při dostatečné péči zjistit, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstraněníto kdykoliv v průběhu celé záruční doby. Volba nároků z vadného plnění podle § 2106 občanského zákoníku Objednateli náleží, sdělí-li ji ve shodné formě jako oznámení vad nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Vad. V případěopačném případě má práva z Vad podle § 2107 občanského zákoníku. Neodstraní-li v takovém případě Zhotovitel Vadu jedním ze způsobů podle § 2107 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě podle následujícího odstavce tohoto článku, že objednatel uplatní v záruční době nárok má Objednatel právo na přiměřenou slevu z odpovědnosti Ceny za vady, dílo nebo právo odstoupit od této Smlouvy. 3. Xxxxxxxxxx je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 3 odstranit Vady Předmětu díla ve lhůtě sjednané mezi smluvními stranami písemnou dohodou. V případě neuzavření této dohody je Zhotovitel povinen odstranit Xxxx Předmětu díla ve lhůtě: a) 5 pracovních dnů od písemného oznámení Vady u Funkčních vad a práce provést v dohodnuté lhůtě. Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních bránících řádnému užívání Díla, b) 10 pracovních dnů od oznámení Vady u Funkčních vad po jejich nahlášení je 500,-Kč za každý započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele. O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: - jména zástupců obou smluvních stran - číslo smlouvy o dílo - datum uplatnění a č.j. reklamace - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění - datum zahájení a ukončení odstranění vady - celková doba trvání vady (doba nebránících řádnému užívání Díla, c) 15 pracovních dnů od zjištění vady do jejího odstranění) - vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apodoznámení Vady u drobných Vad Díla.) potřebné k provozování díla.

Vady díla. 1) Odpovědnost za vady díla (faktické či právní) se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně následně ustanoveními obchodního občanského zákoníku. 2) Zhotovitel není oprávněn zprostit se povinnosti z vady díla dle § 2630 odst. 2 občanského zákoníku. 3) Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná postačuje reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději kdykoliv do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly. díla. 4) Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to faxem, elektronickou poštou, doporučeným dopisem nebo datovou zprávou. Objednatel je povinen vady popsatpopíše, případně uvéstuvede, jak se vady projevují a stanovit stanoví lhůtu pro jejich odstranění. . 5) V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zavazuje se zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad odstranit vady nejpozději do 3 pracovních 10-ti dnů od písemného oznámení vad objednatelem, pokud se obě strany nedohodnou jinak. 6) Xxxxxxxxxx se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatněné reklamaci do 48 hodin po jejím obdržení. 7) Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, vzniká objednateli právo vadu odstranit na náklady zhotovitele a práce provést v dohodnuté lhůtě. Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 500,-Kč za každý započatý den prodlení. Zhotovitel současně právo požadovat smluvní pokutu. 8) Xxxxxxxxxx se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v . V opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní . 9) Po odstranění vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele. O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: - jména zástupců obou smluvních stran - číslo smlouvy o dílo - datum uplatnění a č.j. reklamace - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění - datum zahájení a ukončení odstranění vady - celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstraněníodstranění vady) - vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno. 10) Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části díla (revizní knihyzprávy, elektro a jiné revizeatesty, atesty certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.

Vady díla. 1. Odpovědnost za vady díla DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě SoD a následovně následně ustanoveními obchodního zákoníkupráva z odpovědnosti za vady dle OZ v platném znění. 2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla DÍLA je nezbytná reklamace objednatele Objednatele u zhotovitele Zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady dílyDÍLA. 3. Reklamace vady musí být uplatněna písemnou formouformou doporučeným dopisem nebo elektronicky do datové schránky. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění. 4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 3 pracovních dnů 7 (sedmi) kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést v bez zbytečného odkladu, popř. ve lhůtě stanovené objednatelem nebo ve lhůtě dohodnuté oběma smluvními stranami, přičemž platí, že nedohodnou-li se smluvní strany na této lhůtě, platí ustanovení OZ. 5. Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení Xxxxxxxxxx se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k odstranění reklamačních vad uplatněné reklamaci do 48 hodin po jejich nahlášení je 500,-Kč za každý započatý den prodleníjejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků). 6. Jestliže Zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má Objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. 7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli Objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotoviteleZhotovitel. 8. O odstranění vad vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitelZhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: - jména zástupců obou smluvních stran - stran, číslo smlouvy o dílo - SoD, datum uplatnění a č.j. reklamace - reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění - odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady - vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstraněníodstranění vady) - a vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno. 9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené opravené, případně vyměněné části (revizní knihyatesty, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apod.) potřebné k provozování dílaDÍLA. 10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SoD. 11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele. 13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamace za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamace.

Vady díla. Odpovědnost Dílo (respektive konečné výstupy klíčových aktivit) má vady, neodpovídá – li pokynům, uvedeným ve Výzvě k podání nabídek veřejné zakázky, a ujednáním smlouvy. K uplatnění nároků z vadného plnění jsou za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran objednatele oprávněny osoby objednatele dle čl. VII. odst. 9 smlouvy. Uplatní-li objednatel v této smlouvě a následovně ustanoveními obchodního zákoníku. Pro uplatnění rámci svého práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce dobyvadného plnění právo na odstranění vady, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit stanoví současně lhůtu pro jejich její odstranění. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vadyPokud zhotovitel vadu ve lhůtě stanovené objednatelem řádně neodstraní, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provést v dohodnuté lhůtě. Smluvní pokuta zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč (slovy pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 500,-Kč za každý započatý den prodleníodstraněním vady, příp. poslední z vad. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady je povinen smluvní pokutu objednateli zaplatit na své náklady takjeho účet uvedený v záhlaví smlouvy ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Ujednáním o smluvní pokutě dle odst. 3 tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, která vznikne v opačném případě tyto hradí zhotoviteldůsledku porušení povinností utvrzených smluvní pokutou. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele. O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě Objednatel je oprávněn vymáhat náhradu škody samostatně v plném rozsahu vedle smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: - jména zástupců obou smluvních stran - číslo smlouvy o dílo - datum uplatnění a č.j. reklamace - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění - datum zahájení a ukončení odstranění vady - celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění) - vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apodpokuty.) potřebné k provozování díla.

Vady díla. Odpovědnost za vady 1. Zhotovitel plně a bez časového omezení, nejméně však po dobu 48 měsíců ode dne převzetí díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními obchodního zákoníku. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce dobyobjednatelem, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, jež má část díla v době jejího předání objednateli. Bude-li dílo vykazovat vady, bude objednatel postupovat ve smyslu § 2615 a násl. občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu a bez omezení za jakost provedeného díla, správnost a úplnost provedení díla. 2. Zhotovitel je povinen provést dílo s maximální odbornou péčí, zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škodu, která by v důsledku vad díla vznikla objednateli nebo další osobě – tuto je povinen zahájit práce na bez zbytečného odkladu nahradit. 3. V případě jakékoli vady části díla sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vad do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provést v dohodnuté lhůtě. Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 500,-Kč za každý započatý den prodlenívady. Zhotovitel se zavazuje vady části díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění písemné reklamace objednatele (jedná se o reklamaci vady na své náklady takčásti díla), aby objednateli nevznikly žádné vícenákladynejpozději do 15 dnů po obdržení písemné reklamace vady části díla, pokud se smluvní strany v opačném konkrétním případě tyto hradí zhotovitelpísemně nedohodnou jinak. 4. Jestliže Reklamaci vady části díla je objednatel povinen uplatnit bez odkladu po zjištění vady písemnou formou u zhotovitele (také lze vadu části díla uplatnit do datové schránky zhotovitele, má-li ji zřízenu). V oznámení vady musí být vada popsána a musí v něm být uveden návrh podmínek objednatele k odstranění vady. Reklamaci vady díla lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 5. Neodstraní-li zhotovitel neodstraní vady ve reklamovanou vadu části díla ani do 14 dnů po stanoveném termínu, má je objednatel právo odstranit vadu sám oprávněn (zmocnění pro objednatele), pokud bude mít zájem, pověřit odstraněním vady části díla jinou osobu dle svého výběru, o čemž zhotovitele vyrozumí. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na náklady zhotovitelezákladě faktury vystavené objednatelem. O odstranění vad bude sepsán protokolPokud by k takové situaci došlo, který podepíší obě smluvní stranystrany se výslovně dohodly, že se v žádném případě nedotkne zhotovitelovy záruky a odpovědnosti za dílo. 6. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, Opravená část díla nebo náhradní plnění musí rovněž být mimo jiné uvedeno: - jména zástupců obou smluvních stran - číslo smlouvy o dílo - datum uplatnění a č.j. reklamace - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění - datum zahájení a ukončení odstranění vady - celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění) - vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla Zhotovitel se zavazuje objednateli předáno způsobem ujednaným v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apod.) potřebné k provozování této smlouvě pro předání díla.

Vady díla. Odpovědnost Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn oznamovat vady Předmětu díla písemně, přičemž písemné vyhotovení tohoto oznámení může být doručeno prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla Zhotovitele nebo osobním předáním Osobě oprávněné jednat ve věcech realizace této Smlouvy za vady díla Zhotovitele. Oznámení vad je možné této osobě učinit rovněž telefonicky, faxem či elektronickou poštou, přičemž v těchto případech je nutné písemné potvrzení oznámení doručit do 3 dnů. V takovém případě se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními obchodního zákoníku. Pro uplatnění práva z odpovědnosti Xxxx považuje za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce dobyoznámenou již okamžikem oznámení telefonicky, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly. Reklamace musí být uplatněna písemnou formoufaxem nebo elektronickou poštou. Objednatel je povinen oprávněn oznámit zjevné vady popsatPředmětu díla bez sankce podle § 2112 odst. 1 občanského zákoníku nejpozději do 60 dní ode dne podpisu předávacího protokolu podle čl. III. odst. 3 této Smlouvy a v případě skrytých vad do 60 dnů poté, případně uvéstco je objednatel mohl posléze při dostatečné péči zjistit, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstraněníto kdykoliv v průběhu celé záruční doby. Volba nároků z vadného plnění podle § 2106 občanského zákoníku Objednateli náleží, sdělí-li ji ve shodné formě jako oznámení vad nejpozději do 30 dnů od oznámení vad. V případěopačném případě má práva z vad podle § 2107 občanského zákoníku. Neodstraní-li v takovém případě Zhotovitel vadu jedním ze způsobů podle § 2107 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě podle následujícího odstavce tohoto článku, že objednatel uplatní v záruční době nárok má Objednatel právo na přiměřenou slevu z odpovědnosti ceny za vady, dílo nebo právo odstoupit od této Smlouvy. Xxxxxxxxxx je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 3 odstranit vady Předmětu díla ve lhůtě sjednané mezi smluvními stranami písemnou dohodou. V případě neuzavření této dohody je Zhotovitel povinen odstranit vady Předmětu díla ve lhůtě: 5 pracovních dnů od písemného oznámení vady u funkčních vad a práce provést v dohodnuté lhůtě. Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních bránících řádnému užívání Díla, 10 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad po jejich nahlášení je 500,-Kč za každý započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje odstranit nebránících řádnému užívání Díla, 15 pracovních dnů od oznámení vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele. O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: - jména zástupců obou smluvních stran - číslo smlouvy o dílo - datum uplatnění a č.j. reklamace - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění - datum zahájení a ukončení odstranění vady - celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění) - vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apodu drobných vad.) potřebné k provozování díla.

Vady díla. Odpovědnost Dílo má Vady, neodpovídá-li Smlouvě. Oznámení Vady Díla Objednatelem bude prováděno písemně a doručováno zejména na adresu sídla Zhotovitele podle záhlaví této Smlouvy prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně. Oznámení Vady Díla je možné provést i telefonicky nebo elektronickou poštou; v těchto případech je nutné potvrzení oznámení písemně do 3 kalendářních dnů. V takovém případě se Vada Díla považuje za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními obchodního zákoníku. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly. Reklamace musí být uplatněna písemnou formouoznámenou již okamžikem oznámení telefonicky nebo elektronickou poštou. Objednatel je povinen oprávněn oznámit vady popsatPředmětu díla bez sankce podle § 2112 odst. 1 občanského zákoníku nejpozději do 60 kalendářních dní ode dne podpisu Předávacího protokolu podle čl. III. odst. 2 této Smlouvy a v případě skrytých vad do 60 kalendářních dnů poté, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění. V případě, že objednatel uplatní co je Objednatel mohl posléze při dostatečné péči zjistit v záruční době nárok podle čl. IX. této Smlouvy. Volba nároků z odpovědnosti za vadyvadného plnění podle § 2106 občanského zákoníku Objednateli náleží, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění sdělí-li ji ve shodné formě jako oznámení vad nejpozději do 3 pracovních 30 kalendářních dnů od písemného oznámení vad. V opačném případě má práva z vad a práce provést podle § 2107 občanského zákoníku. Neodstraní-li v dohodnuté lhůtětakovém případě Zhotovitel vadu jedním ze způsobů podle § 2107 odst. Smluvní pokuta 1 občanského zákoníku ve lhůtě podle následujícího odstavce tohoto článku, má Objednatel právo na přiměřenou slevu z Ceny za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 500,-Kč za každý započatý den prodlenídílo nebo právo odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je povinen odstranit Xxxx Předmětu díla, ať se zavazuje odstranit vady jedná o kterýkoliv případ oznámení Vady a volby nároků z vadného plnění podle odst. 3 tohoto článku, ve lhůtě sjednané mezi smluvními stranami písemnou dohodou na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele. O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní stranyjedné listině. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: - jména zástupců obou smluvních stran - číslo smlouvy o dílo - datum uplatnění a č.jpřípadě neuzavření této dohody je Zhotovitel povinen odstranit Vady Předmětu díla ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od oznámení Vady u ostatních vad nebránících řádnému užívání Díla. reklamace - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění - datum zahájení a ukončení odstranění vady - celková Záruční doba trvání vady (doba neběží po dobu od zjištění vady oznámení Vady Díla do jejího úplného odstranění) - vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.

Vady díla. 1) Odpovědnost za vady díla (faktické či právní) se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně následně ustanoveními obchodního občanského zákoníku. 2) Zhotovitel není oprávněn zprostit se povinnosti z vady díla dle § 2630 odst. 2 občanského zákoníku. 3) Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná postačuje reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději kdykoliv do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly. díla. 4) Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to faxem, elektronickou poštou, doporučeným dopisem nebo datovou zprávou. Objednatel je povinen vady popsatpopíše, případně uvéstuvede, jak se vady projevují a stanovit stanoví lhůtu pro jejich odstranění. . 5) V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zavazuje se zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad odstranit vady nejpozději do 3 pracovních 10-ti dnů od písemného oznámení vad objednatelem, pokud se obě strany nedohodnou jinak. 6) Xxxxxxxxxx se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatněné reklamaci do 48 hodin po jejím obdržení. 7) Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, vzniká objednateli právo vadu odstranit na náklady zhotovitele a práce provést v dohodnuté lhůtě. Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 500,-Kč za každý započatý den prodlení. Zhotovitel současně právo požadovat smluvní pokutu. 8) Xxxxxxxxxx se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v . V opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní . 9) Po odstranění vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele. O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: - jména zástupců obou smluvních stran - číslo smlouvy o dílo - datum uplatnění a č.j. reklamace - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění - datum zahájení a ukončení odstranění vady - celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstraněníodstranění vady) - vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno. 10) Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části díla (revizní knihyzprávy, elektro a jiné revizeatesty, atesty certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.

Vady díla. Odpovědnost za Podle § 560 odst. 1 obch. zák. má dílo vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními obchodního zákoníku. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce dobytehdy, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstraněníjestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě. V případě, že objednatel dílo spočívá ve zhotovení věci, uplatní se pro určení odpovědnosti za vady díla také ustanovení § 420 až 422 a § 426 obch. zák. pojednávající o smlouvě kupní. V oblasti investiční výstavby je z důvodů výše zmíněných vhodné a obvyklé vymezit požadovaný rozsah, jakost a provedení díla ve smlouvě, která jednak ve svých úvodních ustanoveních uvádí účel díla a jednak odkazuje na projektovou dokumentaci, která blíže určuje způsob realizace díla. Pokud by smlouva jakost a provedení nestanovila, uplatní se ustanovení § 420 obch. zák., na základě kterého dílo musí mít jakost obvyklou pro obvyklé použití díla.40 K takovým situacím by nicméně v záruční době nárok z odpovědnosti investiční výstavbě dojít nemělo. Zhotovitel podle § 560 ve spojení s § 554 obch. zák. objektivně odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, případně v době přechodu nebezpečí škody na objednatele, jestliže nebezpečí škody na objednatele přechází později, nežli v době předání díla. Rovněž odpovídá i za vady, které vznikly na předmětu díla až po jeho předání, resp. po přechodu nebezpečí škody na objednatele, pokud byly vady způsobeny porušením jeho povinností. Vzhledem ke složitosti a komplexnosti předmětu díla je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad odpovědnost dodavatele poměrně široká co do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provést v dohodnuté lhůtě. Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 500,-Kč za každý započatý den prodlenírozsahu. Zhotovitel odpovídá nejen za vlastnosti jednotlivých dílčích prvků, které tvoří předmět plnění, ale i za vlastnosti a funkčnost díla vcelku, ve 40 XXXXXXXXX, I., XXXXX, S., XXXXX, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 13. vyd. Praha : C. H. Xxxx, 2010, str. 1082. vzájemném působení jeho dílčích částí. Zhotovitel tak odpovídá za správně navržený projekt, zvolený materiál, provedení stavebních a montážních prací, za konstrukci strojů a zařízení, za správnost návodů a dokladů, za neexistenci právních vad díla atp. a za funkčnost a výkon celé dodávky. Pokud jde o právní vady díla, použijí se zavazuje odstranit podle § 559 zákona opět přiměřeně ustanovení upravující právní vady na své náklady takzboží u kupní smlouvy, aby objednateli nevznikly žádné vícenákladykonkrétně § 434 a 435 obch. zákoníku. Předmět díla vykazuje vady, jestliže je zatížen právy třetích osob a objednatel s takovým zatížením nedal souhlas.41 Práva třetích osob mohou vyplývat z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. Zhotovitel odpovídá podle § 559 obch. zák. za porušení těchto práv, ke kterému dojde podle právního řádu České republiky, případně podle právního řádu státu, kde bude předmět díla využíván, jestliže zhotoviteli bylo v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínudobě uzavření smlouvy známo, že předmět díla má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele. O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: - jména zástupců obou smluvních stran - číslo smlouvy o dílo - datum uplatnění a č.j. reklamace - popis a rozsah v takovém státě využíván. 3.3.1 Zákonná odpovědnost za vady a způsob jejího odstranění - datum zahájení smluvní záruka Ze zákonné odpovědnosti za vady podle § 560 vyplývají určité výhody pro dodavatele v tom smyslu, že důkazní břemeno zde nese objednatel. Jeho povinností je prokázat, že vady buď existovaly již při předání díla, resp. při přechodu nebezpečí škody, nebo že vady, které vznikly později, byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.42 Součástí smluv v investiční výstavbě i z tohoto důvodu bývá sjednaná záruka za jakost, která vzájemné vztahy modifikuje. Stranami sjednanou záruku za jakost upravuje obchodní zákoník v § 563 velmi stručně. Ve druhém odstavci potom odkazuje na přiměřené použití ustanovení o smluvní záruce u kupní smlouvy. Zárukou se zhotovitel zavazuje, že předmět díla bude po určitou dobu použitelný ke smluvenému nebo obvyklému účelu a ukončení odstranění že si po stejnou dobu zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti. Záruka je zásadně písemná a vzniká 41 SAGIT. Právní vady - celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění) - vyjádřenídíla: Právní úprava a její změny. In: Sagit [online]. 2004, zda vada bránila účelu užívání díla Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apod01.05.2004 [cit. 2012- 06-05]. Dostupné z: <xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx.xxx?xx=000&xxx=x&xxxxxxx=xx_000.xxx>.) potřebné k provozování díla.

Vady díla. Odpovědnost Zhotovitel odpovídá za případné i neúmyslné porušení práv třetích osob a za faktické i právní vady díla. Bude-li shledáno, že dílo má vady, bude autorovi vráceno k přepracování a současně mu budou sděleny konkrétní údaje, jakým způsobem má být přepracováno a termín k přepracování, který nesmí být delší než 30 dnů od předání díla k přepracování. Nebude-li tato lhůta dodržena, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Zhotovitel prohlašuje, že je: autorem/spoluautorem uvedeného díla a z tohoto titulu je oprávněn s tímto dílem disponovat a poskytovat k němu licenci ve výše uvedeném rozsahu, nebo oprávněným vykonavatelem autorských práv k dílu a je oprávněn s tímto dílem disponovat a poskytovat k němu licenci ve výše uvedeném rozsahu. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která objednateli vznikne v důsledku toho, ukáže-li se řídí ujednáním smluvních stran toto prohlášení nesprávné či neúplné a zavazuje se, že vyrovná případné nároky jiných autorů a uhradí veškerou škodu, která by v této smlouvě a následovně ustanoveními obchodního zákoníkudůsledku nepravdivosti tohoto prohlášení autora objednateli vznikla. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za Zhotovitel započne s odstraňováním vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele neprodleně. Odstranění vady provede nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 3 pracovních 10 kalendářních dnů od ode dne písemného oznámení vad a práce provést v dohodnuté lhůtě. Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 500,-Kč za každý započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitelevady. O odstranění vad bude sepsán vady vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitelpřípadě výskytu vady na díle bude objednatel vady uplatňovat bezodkladně po jejich zjištění na níže uvedené adrese: do datové schránky: … na e-mail: … na telefonním čísle: … V případě uplatnění způsobem uvedeným pod bodem c, musí být mimo jiné uvedeno: - jména zástupců obou smluvních stran - číslo smlouvy o dílo - datum uplatnění hlášení vady potvrzeno písemně, tzn. způsobem dle bodu a č.j. reklamace - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění - datum zahájení a ukončení odstranění vady - celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění) - vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.nebo b.

Vady díla. Odpovědnost Zhotovitel odpovídá při provádění díla objednateli za vady provedeného díla (dílem je myšlena implementace nebo rekonfigurace HW nebo SW). Zhotovitel se řídí ujednáním smluvních stran zavazuje, že dílo bude mít dané vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to po dobu nejméně v této smlouvě délce trvání 24 měsíců ode dne předání a následovně ustanoveními obchodního zákoníkupřevzetí díla (záruční doba). Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady Jestliže se v průběhu záruční doby některá část díla je nezbytná reklamace ukáže jako vadná nebo nedosáhne požadovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na požadavek objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly. Reklamace musí být uplatněna písemnou formouopravena a objednatelem znovu převzata. Objednatel je povinen předmět díla (služby) prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku podle možnosti co nejdříve po předání předmětu díla. Objednatel musí oznámit vady popsatpředmětu díla bez zbytečného odkladu poté, případně uvéstco tyto vady zjistí, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstraněníči při vynaložení odborné péče zjistit měl, nejdéle však do 14 dnů od zjištění vady. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, Zhotovitel je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad bezplatné odstraňování oprávněně reklamované vady neprodleně a odstranit je v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 2 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provést v dohodnuté lhůtě. Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 500,-Kč za každý započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady takode dne doručení reklamace (doručení písemnou formou, aby objednateli nevznikly žádné vícenákladye-mailem nebo prostřednictvím aplikace ALVAO Service Desk), v opačném případě tyto hradí zhotoviteljinak do data dohodnutého smluvními stranami. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínulhůtách uvedených v ust. odst. 4 tohoto článku, má je objednatel právo odstranit vadu oprávněn provést odstranění vady sám nebo jejím odstraněním pověřit třetí osobu. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Uplatněním práv ze záruky nejsou dotčena práva objednatele na náklady zhotovitele. O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě uhrazení smluvní stranypokuty a náhradu škody související s vadným plněním v souladu s touto smlouvou. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: - jména zástupců obou smluvních stran - číslo smlouvy o dílo - datum uplatnění a č.jpřípadě prodlení s odstraněním vady bude zhotovitel povinen platit smluvní pokutu ve výši 0,05% z hodnoty dílčí dodávky bez DPH za každý den prodlení. reklamace - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění - datum zahájení a ukončení odstranění vady - celková doba trvání vady (doba od zjištění vady Smluvní pokuty budou splatné do jejího odstranění) - vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se 10 dnů ode dne doručení výzvy k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apodjejich zaplacení.) potřebné k provozování díla.

Vady díla. Odpovědnost 1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn oznamovat vady jednotlivých částí díla písemně, přičemž písemné vyhotovení tohoto oznámení může být doručeno prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla Zhotovitele nebo osobním předáním osobě oprávněné ve věcech realizace této Smlouvy za vady díla Zhotovitele. Oznámení vad je možné této osobě učinit rovněž telefonicky, faxem či elektronickou poštou, přičemž v těchto případech je nutné písemné potvrzení oznámení doručit do 3 dnů. V takovém případě se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními obchodního zákoníku. Pro uplatnění práva z odpovědnosti vada považuje za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce dobyoznámenou již okamžikem oznámení telefonicky, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly. Reklamace musí být uplatněna písemnou formoufaxem nebo elektronickou poštou. 2. Objednatel je povinen oprávněn oznámit vady popsatjednotlivých částí díla bez sankce podle § 2112 odst. 1 občanského zákoníku nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu podle čl. V. odst. 1 této Smlouvy a v případě skrytých vad do 60 dnů poté, případně uvéstco je Objednatel mohl posléze při dostatečné péči zjistit v záruční době. Volba nároků z vadného plnění podle § 2106 občanského zákoníku Objednateli náleží, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstraněnísdělí-li ji ve shodné formě jako oznámení vad nejpozději do 30 dnů od oznámení vad. V případěopačném případě má práva z vad podle § 2107 občanského zákoníku. Neodstraní-li v takovém případě Zhotovitel vadu jedním ze způsobů podle § 2107 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě podle následujícího odstavce tohoto článku, že objednatel uplatní má Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla nebo právo odstoupit od této Smlouvy. 3. Xxxxxxxxxx je povinen odstranit vady předmětu díla v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, termínech dle čl. III. odst. 1 této Smlouvy ve lhůtě sjednané mezi smluvními stranami písemnou dohodou. V případě neuzavření této dohody je zhotovitel Xxxxxxxxxx povinen zahájit práce na odstranění vad do 3 odstranit vady předmětu díla ve lhůtě: a) 5 pracovních dnů od písemného oznámení vady u funkčních vad a práce provést v dohodnuté lhůtě. Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních bránících řádnému užívání jednotlivých částí díla, b) 10 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad po jejich nahlášení je 500,-Kč za každý započatý den prodlení. Zhotovitel nebránících řádnému užívání jednotlivých částí díla, c) 15 pracovních dnů od oznámení vady u drobných vad, přičemž o jaký druh vady se zavazuje odstranit vady na své náklady takjedná, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele. O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: - jména zástupců obou smluvních stran - číslo smlouvy o dílo - datum uplatnění a č.j. reklamace - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění - datum zahájení a ukončení odstranění vady - celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění) - vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apodstanovuje Objednatel.) potřebné k provozování díla.

Vady díla. Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran 1) Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Zhotovitelem dodané Tabulky RZ po záruční dobu v délce pěti (5) let od přechodu vlastnictví k Tabulce RZ na Objednatele. 2) Objednatel si vyhrazuje právo provést prostřednictvím příslušných registračních míst dle čl. XIII. odst. 10 této smlouvy detailní prohlídku dodaných Tabulek RZ zejména po stránce obsahové, tzn. především optickou kontrolu barevného provedení a jeho kvality, velikosti a jejich typu a celkového vzhledu podle požadavků stanovených v této smlouvě smlouvě, objednaných kombinací písmen a následovně ustanoveními obchodního zákoníku. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele číslic, a to kdykoliv od jejich předání Zhotovitelem dle této smlouvy do doby jejich přidělení příslušným registračním místem na vozidlo žadatele. 3) Za Tabulky RZ s vadami se považují zejména takové Tabulky RZ, jejichž vlastnosti neodpovídají požadavkům technické specifikace Tabulek RZ dle této smlouvy nebo u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. nichž kombinace písmen a číslic nesouhlasí s Objednávkou akceptovanou Zhotovitelem. 4) Oznámí-li Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění. V případěZhotoviteli, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za na převzatých Tabulkách RZ byly zjištěny vady, je zhotovitel Zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 3 pracovních dnů od své náklady, po obdržení písemného oznámení vad Tabulek RZ (reklamační protokol včetně fotodokumentace), zajistit bezplatnou výměnu vadných Tabulek RZ za bezvadné, a práce provést tyto předat odpovědným zástupcům Objednatele do dvou (2) pracovních dnů v dohodnuté lhůtě. Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 500,-Kč za každý započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady takpřípadě Tabulek RZ v Režimu individual a do pěti (5) pracovních dnů v případě ostatních Tabulek RZ, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele. O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto a to ode dne doručení reklamačního protokolu, který vystaví zhotovitelpřičemž vadné Tabulky RZ předá Objednatel zpět Zhotoviteli postupem podle Přílohy č. 2 této smlouvy. 5) Zhotovitel odpovídá za to, musí být mimo jiné uvedeno: - jména zástupců obou smluvních stran - číslo smlouvy o dílo - datum uplatnění že Xxxxxxx RZ, jejichž dodání je předmětem této smlouvy, si zachovají po celou dobu záruční doby, uvedené v odst. 1 tohoto článku, vlastnosti stanovené technickou specifikací vymezenou v této smlouvě, a č.j. reklamace - popis dalšími podmínkami stanovenými zadávací dokumentací a rozsah vady a způsob jejího odstranění - datum zahájení a ukončení odstranění vady - celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění) - vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apodtouto smlouvou.) potřebné k provozování díla.

Vady díla. Odpovědnost 8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá této smlouvě. 8.2. Xxxxxxxxxx odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání objednateli a dále za vady, které se vyskytnou v záruční době. Za vady, které se vyskytnou po uplynutí záruční doby, zhotovitel odpovídá pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. 8.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou, vyšší mocí či běžným opotřebením. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 8.4. Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku na jakost díla se řídí ujednáním smluvních stran spočívající v této smlouvě tom, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a následovně ustanoveními obchodního zákoníkuzachová si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. Záruční doba na dílo činí 60 měsíců. U zařízení, ve kterém je záruční doba stanovena výrobcem kratší, bude zhotovitelem vyhotoven soupis těchto zařízení a výrobků a předán objednateli jako příloha předávacího protokolu díla. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Pro uplatnění práva z odpovědnosti vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že pokud bylo dílo objednatelem převzato s vadami či nedodělky, záruční doba na dílo neskončí dříve než po uplynutí stanovené záruční doby ode dne řádného odstranění poslední vady či nedodělku zjištěné při převzetí díla objednatelem. Záruční doba díla neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro vady, za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce dobykteré odpovídá zhotovitel, jakož i po dobu, po kterou zhotovitel odpovídá za odstraňuje vady dílydíla. 8.5. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsatVady díla objednatel písemně oznámí zhotoviteli nebo jeho zástupci z této smlouvy, případně uvéstpřičemž v oznámení popíše, jak se projevují vada projevuje. Za řádné oznámení vady se považuje i oznámení telefonicky na telefon zástupce zhotovitele, potvrzené do 5 pracovních dní písemně. Za písemné oznámení vady se považuje i oznámení zaslané emailem na emailovou adresu zástupce zhotovitele: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx či oznámení zaslané do datové schránky zhotovitele p5uvsyg. 8.6. Smluvní strany sjednávají, že jakékoli vady díla je objednatel oprávněn oznámit zhotoviteli nejpozději do konce příslušné záruční doby, a stanovit lhůtu pro jejich odstraněníže důsledky uváděné v § 2605 odst. 2 občanského zákoníku nastávají až v případě neoznámení zjevných vad v této lhůtě. Oznámení vad odeslané objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněné. 8.7. Práva objednatele z veškerých vad díla se řídí ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku. 8.8. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok nesdělí při oznámení vady díla zhotoviteli, že uplatňuje jiné právo plynoucí z odpovědnosti za ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku a nedohodnou-li se strany na lhůtě pro odstranění vady, je zhotovitel povinen zahájit práce oznámenou vadu odstranit, a to nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. 8.9. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za ně neodpovídá. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provést v dohodnuté lhůtěvyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel. 8.10. Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení Nedojde-li k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení ve sjednané nebo stanovené lhůtě, je 500,-Kč za každý započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje objednatel oprávněn takové vady odstranit vady na své náklady taksám prostřednictvím třetí osoby, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám a to na náklady zhotovitele. O odstranění vad bude sepsán protokolXxxxxxxxxx je povinen takové náklady objednateli zaplatit bez zbytečného odkladu nejpozději však do 15 dnů po předložení jejich vyúčtování. 8.11. Záruční lhůta neběží po dobu, který podepíší obě smluvní stranypo kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 8.12. V tomto protokoluPro ty části díla, který vystaví zhotovitelkteré byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny či vyměněny, musí být mimo jiné uvedeno: - jména zástupců obou smluvních stran - číslo smlouvy o dílo - datum uplatnění a č.j. reklamace - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění - datum zahájení a ukončení odstranění vady - celková doba trvání vady (doba běží záruční lhůta opětovně v celém rozsahu od zjištění vady do jejího odstranění) - vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné počátku ode dne provedení opravy či výměny příslušné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apod.) potřebné k provozování díla. 8.13. Další nároky objednatele plynoucí mu vůči zhotoviteli z titulu vad díla z obecné závazných předpisů, zejména na náhradu škody, nejsou uplatněním nároků z odpovědnosti za vady dotčeny.

Vady díla. Odpovědnost za vady 1. Zhotovitel plně a bez časového omezení, nejméně však po dobu 48 měsíců ode dne převzetí díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními obchodního zákoníku. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce dobyobjednatelem, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli. Bude-li dílo vykazovat vady, bude objednatel postupovat ve smyslu § 2615 a násl. občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu a bez omezení za jakost provedeného díla, správnost a úplnost provedení díla. 2. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škodu, která by v důsledku vad díla vznikla objednateli nebo další osobě – tuto je zhotovitel povinen zahájit práce na bez zbytečného odkladu nahradit. 3. V případě jakékoli vady díla sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vad do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provést v dohodnuté lhůtě. Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 500,-Kč za každý započatý den prodlenívady. Zhotovitel se zavazuje vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění písemné reklamace objednatele (jedná se o reklamaci vady na své náklady takdíla), aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, nejpozději do 15 dnů po obdržení písemné reklamace vady díla. 4. Reklamaci vady díla je objednatel povinen uplatnit ihned po zjištění vady písemnou formou u zhotovitele (také lze vadu díla uplatnit do datové schránky zhotovitele). V oznámení vady musí být vada popsána a musí v opačném případě tyto hradí zhotovitelněm být uveden návrh podmínek objednatele k odstranění vady. 5. Jestliže Neodstraní-li zhotovitel neodstraní vady ve reklamovanou vadu díla ani do 14 dnů po stanoveném termínu, má je objednatel právo odstranit vadu sám oprávněn (zmocnění pro objednatele) pověřit odstraněním vady díla jinou osobu dle svého výběru, o čemž zhotovitele vyrozumí. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na náklady zhotovitelezákladě faktury vystavené objednatelem. O odstranění vad bude sepsán protokolPokud by k takové situaci došlo, který podepíší obě smluvní stranystrany se výslovně dohodly, že se v žádném případě nedotkne zhotovitelovy záruky a odpovědnosti za dílo. 6. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být mimo jiné uvedeno: - jména zástupců obou smluvních stran - číslo smlouvy o dílo - datum uplatnění a č.j. reklamace - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění - datum zahájení a ukončení odstranění vady - celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění) - vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla Zhotovitel se zavazuje objednateli předáno způsobem ujednaným v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apod.) potřebné k provozování této smlouvě pro předání díla.

Vady díla. 1. Xxxxxxxxxx odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu záruční lhůty bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu. 2. Odpovědnost za vady díla DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně následně ustanoveními obchodního občanského zákoníku. 3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady dílyDÍLA. 4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to do datové schránky zhotovitele nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok. 5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. 6. Xxxxxxxxxx se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamací do 3 2 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provést v dohodnuté lhůtě. Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 500,-Kč za každý započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady jejím obdržení, neučiní-li tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenákladymá se za to, v opačném případě tyto hradí zhotovitelže reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelem uznává. 7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby na náklady zhotovitele. 8. Xxxxxxxxxx se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly řádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. 9. O odstranění vad vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: - jména zástupců obou smluvních stran - stran, číslo smlouvy o dílo - dílo, číslo dílčí etapy díla, datum uplatnění a č.j. reklamace - reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění - odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady - vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstraněníodstranění vady) - a vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno. 10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené opravené, případně vyměněné části (revizní knihyatesty, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apod.) - 13- potřebné k provozování dílaDÍLA, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít a je zhotovitel v prodlení s odstraněním vady. 11. Xxxxxxxxxx odpovídá ze to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaných v této smlouvě o dílo. 12. Xxxxxxxxxx splní svůj závazek provést DÍLO jeho řádným ukončením a předáním předmětu DÍLA objednateli. 13. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 14. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.

Vady díla. Odpovědnost Vznik nároku na zaplacení ceny díla, není-li ve smlouvě sjednáno něco jiného, je podle § 548 odst. 1 ObchZ vázán na okamžik provedení díla, xxxxxxx na jeho faktické předání, je-li dílo vadné. 33 Xxxxx, Xxxxx. Vlastnictví, cena a způsob provádění díla. Bulletin advokacie. 2003, č. 6- 7, s. 81. Pokud mělo předané dílo vady, je zřejmé, že zhotovitel nesplnil svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním. Dílo, které je vadné, nelze totiž ve smyslu § 554 odst. 1 ObchZ považovat za vady dílo provedené. Vada díla znamená, že dílo neodpovídá výsledku uvedenému ve smlouvě. Pokud má tedy dílo vady, nemohl závazek k jeho zhotovení zaniknout. To platí i v případě, že objednatel dílo převzal, resp. neodmítl jeho převzetí z důvodu vad. Platí, že vadu musí mít dílo v tom okamžiku, kdy je objednateli předáváno, i když se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními obchodního zákoníkutato vada může projevit až později. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla V případě, kdy dílo trpí vadou, je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce dobypodstatné vědět, po kterou zhotovitel odpovídá za vady dílyzda takováto vada je podstatným či nepodstatným porušením uzavřené smlouvy. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstraněníPři podstatném porušení smlouvy dává totiž zákon objednateli možnost od smlouvy odstoupit. V případě, že objednatel uplatní tohoto svého práva nevyužije nebo využít nechce, může požadovat buďto přiměřenou slevu z ceny díla nebo odstranění vad, je-li to možné. Nevylučuje se ani provedení náhradního díla. Pro případ, kdy dílo spočívá ve zhotovení věci, odkazuje obchodní zákoník na obdobné použití ustanovení upravujících podmínky a důsledky vadného plnění z kupní smlouvy (§ 420 ObchZ). Pro právní vady díla pak obchodní zákoník stanoví přiměřené užití některých ustanovení o právních vadách zboží z úpravy kupní smlouvy. Ustanovení § 560 ObchZ je jediným vymezením vadného plnění ze smlouvy o dílo pouze v záruční době nárok případech, kdy je dílem oprava, úprava nebo údržba věci nebo její montáž a dále v případech, kdy dílem je jiná činnost zakončená hmotně zachyceným výsledkem. V případě, kdy dílem je stavba, použije pro určení, zda jde o vadné plnění nejen obecné ustanovení § 560 odst. 1 ObchZ, ale i příslušná ustanovení úpravy kupní smlouvy. Podle § 420 ObchZ platí pro stavbu, že zhotovitel je povinen provést stavbu v rozsahu, jakosti a provedení, které určuje smlouva. V praxi smlouva určuje rozsah, jakost a provedení odkazem na projekt stavby. Projekt však nemůže určit jakost a provedení stavby do všech podrobností. Při zpracování projektu se vychází z toho, že pokud nejde o nějakou zvláštní jakost či provedení, je povinností zhotovitele provést dílo v jakosti a provedení, která jsou obvyklé. Z této skutečnosti je třeba vycházet i při uplatňování práv z odpovědnosti za vadyvadu. To však neplatí pro tzv. nedodělky, což jsou většinou nedokončené úpravy díla. V tomto případě jde o vadu množství. Jestliže smlouva jakost či provedení díla nezmiňuje, což je ve stavebnictví spíše výjimka, stanoví § 420, odst. 2 ObchZ, že zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění vad do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provést v dohodnuté lhůtě. Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 500,-Kč za každý započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady dílo tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenákladyjeho předmět měl jakost a provedení, které se hodí pro účel stanovený ve smlouvě, jestliže smlouva podobný účel nezmiňuje, pak pro účel, ke kterému se předmět díla zpravidla užívá. Vadným plněním je i provedení díla v menším, než sjednaném rozsahu, v opačném provedení jiného díla, než určuje smlouva a podobně. Smluvním stranám lze jen doporučit, aby se otázce jakosti díla věnovaly s náležitou pečlivostí a dopředu určily způsob odstranění rozporů, které mohou vzniknout, kdy jejich názor na jakost díla bude rozdílný. Domnívám se, že je vhodné například ujednat, že v případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele. O odstranění vad bude sepsán protokolneshody o jakosti díla se budou účastníci řídit závěry znaleckého posudku, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: - jména zástupců obou smluvních stran - číslo smlouvy o dílo - datum uplatnění a č.j. reklamace - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění - datum zahájení a ukončení odstranění vady - celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění) - vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apodpro tyto účely nechají zpracovat soudním znalcem z oboru.) potřebné k provozování díla.

Vady díla. Odpovědnost za vady 1. Zhotovitel plně a bez časového omezení, nejméně však po dobu 48 měsíců ode dne převzetí díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními obchodního zákoníku. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce dobyobjednatelem, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli. Bude-li dílo vykazovat vady, bude objednatel postupovat ve smyslu § 2615 a násl. občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu a bez omezení za jakost provedeného díla, správnost a úplnost provedení díla. 2. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škodu, která by v důsledku vad díla vznikla objednateli nebo další osobě – tuto je zhotovitel povinen zahájit práce na bez zbytečného odkladu nahradit. 3. V případě jakékoli vady díla sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vad do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provést v dohodnuté lhůtě. Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 500,-Kč za každý započatý den prodlenívady. Zhotovitel se zavazuje vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění písemné reklamace objednatele (jedná se o reklamaci vady na své náklady takdíla), aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, nejpozději do 15 dnů po obdržení písemné reklamace vady díla. Pro doručování reklamace platí rovněž ustanovení článku II. odst.7. této smlouvy. 4. Reklamaci vady díla je objednatel povinen uplatnit ihned po zjištění vady písemnou formou u zhotovitele (také lze vadu díla uplatnit do datové schránky zhotovitele). V oznámení vady musí být vada popsána a musí v opačném případě tyto hradí zhotovitelněm být uveden návrh podmínek objednatele k odstranění vady. 5. Jestliže Neodstraní-li zhotovitel neodstraní vady ve reklamovanou vadu díla ani do 14 dnů po stanoveném termínu, má je objednatel právo odstranit vadu sám oprávněn (zmocnění pro objednatele), pokud bude mít zájem, pověřit odstraněním vady díla jinou osobu dle svého výběru, o čemž zhotovitele vyrozumí. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na náklady zhotovitelezákladě faktury vystavené objednatelem. O odstranění vad bude sepsán protokolPokud by k takové situaci došlo, který podepíší obě smluvní stranystrany se výslovně dohodly, že se v žádném případě nedotkne zhotovitelovy záruky a odpovědnosti za dílo. 6. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být mimo jiné uvedeno: - jména zástupců obou smluvních stran - číslo smlouvy o dílo - datum uplatnění a č.j. reklamace - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění - datum zahájení a ukončení odstranění vady - celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění) - vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla Zhotovitel se zavazuje objednateli předáno způsobem ujednaným v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apod.) potřebné k provozování této smlouvě pro předání díla.

Vady díla. Odpovědnost 8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá této smlouvě. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že vadou je i to, že dílo nebylo možno začít řádně užívat, z důvodů na straně zhotovitele dle této smlouvy. 8.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, a to bez ohledu na to, v jakém rozsahu provedl objednatel prohlídku díla při předání a převzetí díla a kdy mohly být vady zjištěny, a dále za vady, které se vyskytnou v záruční době. Za vady, které se vyskytnou po uplynutí záruční doby, zhotovitel odpovídá pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. 8.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou, vyšší mocí či běžným opotřebením. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 8.4. Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku na jakost díla se řídí ujednáním smluvních stran spočívající v této smlouvě tom, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a následovně ustanoveními obchodního zákoníkuzachová si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. Záruční doba na dílo činí 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Pro uplatnění práva z odpovědnosti vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že pokud bylo dílo objednatelem převzato s vadami či nedodělky, záruční doba na dílo neskončí dříve než po uplynutí stanovené záruční doby ode dne řádného odstranění poslední vady či nedodělku zjištěné při převzetí díla objednatelem. Záruční doba díla neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro vady, za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce dobykteré odpovídá zhotovitel, jakož i po dobu, po kterou zhotovitel odpovídá za odstraňuje vady dílydíla. 8.5. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsatVady díla objednatel písemně oznámí zhotoviteli nebo jeho zástupci z této smlouvy, případně uvéstpřičemž v oznámení popíše, jak se projevují vada projevuje. Za řádné oznámení vady se považuje i oznámení telefonicky na telefon zástupce zhotovitele, potvrzené do 5 pracovních dní písemně. Za písemné oznámení vady se považuje i oznámení zaslané emailem na emailovou adresu zástupce zhotovitele: _______@_____________ či oznámení zaslané do datové schránky zhotovitele _____________. 8.6. Smluvní strany sjednávají, že jakékoli vady díla je objednatel oprávněn oznámit zhotoviteli nejpozději do konce příslušné záruční doby, a stanovit lhůtu pro jejich odstraněníže důsledky uváděné v § 2605 odst. 2 občanského zákoníku nastávají až v případě neoznámení zjevných vad v této lhůtě. Oznámení vad odeslané objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněné. 8.7. Práva objednatele z veškerých vad díla se řídí ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku. 8.8. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok nesdělí při oznámení vady díla zhotoviteli, že uplatňuje jiné právo plynoucí z odpovědnosti za ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku a nedohodnou-li se strany na lhůtě pro odstranění vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad oznámenou vadu odstranit, a to nejpozději do 3 pracovních 14 dnů od písemného oznámení vad a práce provést jejího oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany v dohodnuté lhůtěkonkrétním případě jinak. 8.9. Smluvní pokuta za prodlení Vznikne-li spor o oprávněnost reklamace, má objednatel právo zajistit znalecký posudek nezávislého soudního znalce s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 500,-Kč za každý započatý den prodlenípříslušnou specializací, který určí, zdali se jedná o vadu nebo se o vadu nejedná. Zhotovitel Konstatuje-li znalecký posudek, že se zavazuje odstranit vady jedná o vadu, uhradí náklady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenákladyvyhotovení znaleckého posudku zhotovitel, v opačném případě nese tyto hradí zhotovitelnáklady objednatel. Jestliže zhotovitel neodstraní Vyjádření znalce je pro obě smluvní strany závazné a tyto se zavazují ho respektovat. 8.10. Nedojde-li k odstranění vad ve sjednané nebo stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn takové vady ve stanoveném termínuodstranit sám prostřednictvím třetí osoby, má objednatel právo odstranit vadu sám a to na náklady zhotovitele. O Xxxxxxxxxx je povinen takové náklady objednateli zaplatit bez zbytečného odkladu nejpozději však do 15 dnů po předložení jejich vyúčtování. 8.11. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 8.12. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem odstraněny, běží záruční lhůta opětovně v celém rozsahu od počátku ode dne odstranění vady. 8.13. Další nároky objednatele plynoucí mu vůči zhotoviteli z titulu vad bude sepsán protokoldíla z obecné závazných předpisů, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokoluzejména na náhradu škody, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: - jména zástupců obou smluvních stran - číslo smlouvy o dílo - datum uplatnění a č.j. reklamace - popis a rozsah nejsou uplatněním nároků z odpovědnosti za vady a způsob jejího odstranění - datum zahájení a ukončení odstranění vady - celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění) - vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apoddotčeny.) potřebné k provozování díla.

Vady díla. 1) Odpovědnost za vady díla (faktické či právní) se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně následně ustanoveními obchodního občanského zákoníku. 2) Zhotovitel není oprávněn zprostit se povinnosti z vady díla dle § 2630 odst. 2 občanského zákoníku. 3) Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly. díla. 4) Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to faxem, elektronickou poštou, doporučeným dopisem nebo datovou zprávou. Objednatel je povinen vady popsatpopíše, případně uvéstuvede, jak se vady projevují a stanovit stanoví lhůtu pro jejich odstranění. . 5) V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zavazuje se zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad odstranit vady nejpozději do 3 pracovních 10-ti dnů od písemného oznámení vad objednatelem. 6) Xxxxxxxxxx se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatněné reklamaci do 48 hodin po jejím obdržení. 7) Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, vzniká objednateli právo vadu odstranit na náklady zhotovitele a práce provést v dohodnuté lhůtě. Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 500,-Kč za každý započatý den prodlení. Zhotovitel současně právo požadovat smluvní pokutu. 8) Xxxxxxxxxx se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v . V opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní . 9) Po odstranění vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele. O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: - jména zástupců obou smluvních stran - číslo smlouvy o dílo - datum uplatnění a č.j. reklamace - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění - datum zahájení a ukončení odstranění vady - celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstraněníodstranění vady) - vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno 10) Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části vyměněné, částky (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.

Vady díla. Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran Jak vyplývá z § 2615 odst. 1 ObčZ, dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Za účelem předejití sporům lze tak smluvním stranám doporučit, aby dílo bylo ve smlouvě co nejvíce specifikováno. Pokud tomu tak nebude, nezbyde než postupovat v této smlouvě a následovně ustanoveními obchodního zákoníkusouladu s § 2095 ObčZ, kdy bude rozhodující účel patrný ze smlouvy, potažmo účel obvyklý. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady V případě stavby jako předmětu díla je nezbytná reklamace zvykem specifikovat dílo odkazem na projektovou dokumentaci či technický výkres, příp. na rozpočet či cenovou nabídku zhotovitele, kde je dílo jak z hlediska technického, tak z hlediska estetického, specifikováno. Nelze vyloučit ani specifikaci díla přiložením nákresů, fotografií, vizualizací nebo vzorku materiálu. Především zájmem objednatele u zhotovitele nejpozději do konce dobyby mělo být, po kterou zhotovitel odpovídá za vady dílyaby bylo dílo úplně vymezeno, resp. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsatvymezen očekávaný výsledek, případně uvést, jelikož jak tomu zcela správně poznamenává Xxxxxxxxxxx: „pokud se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění. V případěukáže, že je práce a výkony sepsané v těchto dokumentech nepostačují k výsledku, který objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vadyočekává, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provést v dohodnuté lhůtě. Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 500,-Kč za každý započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady musí objednatel na své náklady takobjednat další práce nutné pro řádné dokončení stavby.“148 Řádná specifikace díla přitom může mít poměrně podstatný vliv i na otázku víceprací, a s tím pojící se vznik práva na jejich úhradu, jak bude blíže popsáno v kapitole deváté. obvyklými vlastnostmi poskytnutého plnění. Stejně tak může být velmi problematické určit, zda se jedná o podstatné či nepodstatné porušení smlouvy.149 Ve své praxi se často setkávám se smluvním ustanovením, ve kterém si objednatel vymíní, aby objednateli nevznikly žádné vícenákladybylo dílo provedeno v souladu s platnými českými technickými normami. Tento postup lze nepochybně doporučit, neboť jak konstatoval Ústavní soud ČR, technické normy samy o sobě závazné nejsou, nejsou-li obsaženy přímo v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady právním předpise potažmo není jejich závaznost stanovena uzavřenou smlouvou o dílo.150 Nutno ovšem podotknout, že pokud jde o prokázání vadnosti díla, není soulad s technickými normami dle rozhodovací praxe soudů tím určujícím kritériem.151 Lze tedy shrnout, že čím více bude dílo ve stanoveném termínusmlouvě o dílo konkretizováno, tím větší má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele. O odstranění vad bude sepsán protokolšanci uspět s prokázáním, který podepíší obě smluvní stranyže plnění zhotovitele je vadné. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí případě stavby či stavebních prací by tak měla být mimo jiné uvedeno: - jména zástupců obou smluvních stran - číslo přílohou smlouvy o dílo - datum uplatnění a č.jnejlépe projektová dokumentace, stejně tak jako položkový rozpočet prací s uvedením specifikace materiálu, příp. reklamace - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění - datum zahájení a ukončení odstranění vady - celková doba trvání vady (doba i technický či grafický nákres toho, jak budou jednotlivé části díla ze strany zhotovitele provedeny. Naopak zhotovitel by měl pamatovat na to, jestli je schopen dodržet sjednané rozměry předmětu díla uvedené ve smlouvě. Stavebnictví je přece jen specifické oproti kupř. strojírenství, kde je bezpodmínečně nutné, aby bylo dílo provedeno úplně přesně. Vzhledem k tomu, že by mohl objednatel i z důvodu drobné odchylky ve skutečném provedení díla nárokovat po zhotoviteli slevu z ceny díla, lze zhotoviteli doporučit vložit si ujednání o odchylce přímo do smlouvy. Ze své praxe vím, že objednatelé se snaží využít i nepatrného odchýlení od zjištění vady do jejího odstranění) - vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apodsmluvního ujednání ve svůj prospěch.) potřebné k provozování díla.

Vady díla. 1. Xxxxxxxxxx odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu záruční doby bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu. 2. Odpovědnost za vady díla DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně následně ustanoveními obchodního občanského zákoníku. Název akce: „Domov pro seniory-úprava VZT kanálu ve společenské m ístnosti" Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2018-82 3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději nej později do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady dílyDÍLA. 4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, uvést jak se projevují projevují, sdělit, jaký nárok zodpovědnosti za vady uplatňuje a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok. 5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen odstranit vady ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. 6. Xxxxxxxxxx se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 3 2 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provést v dohodnuté lhůtě. Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 500,-Kč za každý započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady jejím obdržení, neučiní-li tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenákladymá se za to, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit že reklamovanou vadu sám na náklady zhotovitele. O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: - jména zástupců obou smluvních stran - číslo smlouvy o dílo - datum uplatnění a č.j. reklamace - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění - datum zahájení a ukončení odstranění vady - celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění) - vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apodnárok uplatněný objednatelem uznává.) potřebné k provozování díla.

Vady díla. Odpovědnost Dílo má Vady, jestliže provedení Díla neodpovídá výsledku stanovenému touto smlouvou. Oznámení Vady bude prováděno Objednatelem písemně. Oznámení Vady je možné provést i osobně, telefonicky, faxem, elektronickou poštou, v těchto případech je nutné potvrzení oznámení písemně do 3 dnů. V takovém případě se Xxxx považuje za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními obchodního zákoníkuoznámenou již okamžikem oznámení telefonicky, faxem nebo elektronickou poštou. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla Zhotovitel je nezbytná reklamace objednatele povinen odstranit Vady Díla ve lhůtě dohodnuté s Objednatelem. Dohoda o termínu odstranění Vady vyžaduje písemnou formu. Jinak je Zhotovitel povinen odstranit Vady ve lhůtě: pracovních dnů od oznámení Vady Díla u zhotovitele nejpozději do konce dobyfunkčních Vad Díla bránících řádnému užívání Díla, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou10 pracovních dnů od oznámení Vady Díla u funkčních Vad Díla nebránících řádnému užívání Díla, 15 pracovních dnů od oznámení Vady Díla u drobných Vad Díla. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstraněníoprávněn v odůvodněných případech označit odstranění Vady za naléhavé. V případětakovém případě je Zhotovitel povinen Vadu odstranit ve lhůtě 24 hodin od oznámení, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vadya není-li to možné, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce alespoň provést Náhradní řešení před odstraněním Vady Díla, spočívající v dohodnuté lhůtě. Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 500,-Kč za každý započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady provizorním řešení Vady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenákladynedocházelo ke vniku škod na životě, v opačném případě tyto hradí zhotovitelzdraví a nebo majetku. Jestliže zhotovitel neodstraní vady Odstranění Vady po provedení Náhradního řešení před odstraněním Vady Díla je Zhotovitel povinen provést ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitelelhůtách dle předchozího odstavce. O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: - jména zástupců obou smluvních stran - číslo smlouvy o dílo - datum uplatnění a č.j. reklamace - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění - datum zahájení a ukončení odstranění vady - celková Záruční doba trvání vady (doba Díla neběží po dobu od zjištění vady oznámení Vady do jejího úplného odstranění) - vyjádření. Na vyměněnou nebo nově dodanou část Díla v záruční lhůtě se vztahuje záruční lhůta v původní délce dle odstavce 1 tohoto článku, zda vada bránila účelu užívání díla Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro která začíná běžet dnem výměny vadné části. Odstraněním vady není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu a jiné revize, atesty certifikáty apodnáhradu škody.) potřebné k provozování díla.

Vady díla. Odpovědnost Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá této smlouvě. Xxxxxxxxxx odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání objednateli a dále za vady, které se vyskytnou v záruční době. Za vady, které se vyskytnou po uplynutí záruční doby, zhotovitel odpovídá pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou, vyšší mocí či běžným opotřebením. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku na jakost díla se řídí ujednáním smluvních stran spočívající v této smlouvě tom, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a následovně ustanoveními obchodního zákoníkuzachová si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. Záruční doba na dílo činí 60 měsíců. U zařízení, ve kterém je záruční doba stanovena výrobcem kratší, bude zhotovitelem vyhotoven soupis těchto zařízení a výrobků a předán objednateli jako příloha předávacího protokolu díla. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Pro uplatnění práva z odpovědnosti vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že pokud bylo dílo objednatelem převzato s vadami či nedodělky, záruční doba na dílo neskončí dříve než po uplynutí stanovené záruční doby ode dne řádného odstranění poslední vady či nedodělku zjištěné při převzetí díla objednatelem. Záruční doba díla neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro vady, za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce dobykteré odpovídá zhotovitel, jakož i po dobu, po kterou zhotovitel odpovídá za odstraňuje vady dílydíla. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsatVady díla objednatel písemně oznámí zhotoviteli nebo jeho zástupci z této smlouvy, případně uvéstpřičemž v oznámení popíše, jak se projevují vada projevuje. Za řádné oznámení vady se považuje i oznámení telefonicky na telefon zástupce zhotovitele, potvrzené do 5 pracovních dní písemně. Za písemné oznámení vady se považuje i oznámení zaslané emailem na emailovou adresu zástupce zhotovitele: xxxxxxx@xxxxxxx.xx či oznámení zaslané do datové schránky zhotovitele dxf4978. Smluvní strany sjednávají, že jakékoli vady díla je objednatel oprávněn oznámit zhotoviteli nejpozději do konce příslušné záruční doby, a stanovit lhůtu pro jejich odstraněníže důsledky uváděné v § 2605 odst. 2 občanského zákoníku nastávají až v případě neoznámení zjevných vad v této lhůtě. Oznámení vad odeslané objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněné. Práva objednatele z veškerých vad díla se řídí ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok nesdělí při oznámení vady díla zhotoviteli, že uplatňuje jiné právo plynoucí z odpovědnosti za ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku a nedohodnou-li se strany na lhůtě pro odstranění vady, je zhotovitel povinen zahájit práce oznámenou vadu odstranit, a to nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Jestliže objednatel v reklamaci vady výslovně uvede, že se jedná o vadu havarijní, je zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 72 hodin po obdržení reklamace bez ohledu na to, zda vadu uznává či neuznává. Havarijní vadou se dle této smlouvy rozumí taková vada, která znemožňuje užívání díla nebo taková vada, kterou dochází k poškozování majetku objednatele nebo k ohrožení zdraví či života jiných osob. Náklady na odstranění vad vady nese zhotovitel, pokud neprokáže objednateli, že vada byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provést v dohodnuté lhůtěvyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel. Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení Nedojde-li k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení ve sjednané nebo stanovené lhůtě, je 500,-Kč za každý započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje objednatel oprávněn takové vady odstranit vady na své náklady taksám prostřednictvím třetí osoby, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám a to na náklady zhotovitele. O odstranění Xxxxxxxxxx je povinen takové náklady objednateli zaplatit bez zbytečného odkladu nejpozději však do 15 dnů po předložení jejich vyúčtování. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny či vyměněny, běží záruční lhůta opětovně v celém rozsahu od počátku ode dne provedení opravy či výměny příslušné části díla. Další nároky objednatele plynoucí mu vůči zhotoviteli z titulu vad bude sepsán protokoldíla z obecně závazných předpisů, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokoluzejména na náhradu škody, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: - jména zástupců obou smluvních stran - číslo smlouvy o dílo - datum uplatnění a č.j. reklamace - popis a rozsah nejsou uplatněním nároků z odpovědnosti za vady a způsob jejího odstranění - datum zahájení a ukončení odstranění vady - celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění) - vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apoddotčeny.) potřebné k provozování díla.

Vady díla. Odpovědnost 7.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran záruční dobou v délce [*] měsíců (doplní zhotovitel, nejméně však v délce trvání 24 měsíců) měsíců (dále jen „Záruční doba“). 7.2. Záruční doba, která počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Po dobu běhu Záruční doby odpovídá Zhotovitel za vady, které Objednatel zjistil a které včas reklamoval. 7.3. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě Smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a následovně ustanoveními obchodního zákoníkunorem. 7.4. Pro uplatnění práva z odpovědnosti Smluvní strany se dohodly, že Xxxxxxxxxx přejímá záruku za jakost díla, tj. Zhotovitel přejímá závazek a zavazuje se, že po smluvenou záruční dobu podle čl. odst. 7.1. této Smlouvy od řádného protokolárního předání díla Xxxxxxxxxxxx Objednateli bude dílo způsobilé pro účely v této Smlouvě a že si zachová smluvené vlastnosti a jakost dle této Smlouvy a platných právních předpisů. 7.5. Pokud bude Objednatelem převzato dílo provedené, avšak s vadami a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání, dohodly se strany této Smlouvy, že se budou řídit následujícím postupem: ▪ v protokolu o převzetí díla budou uvedeny zjištěné vady díla a nedodělky v době předání a převzetí, dále že za tyto vady a nedodělky odpovídá Zhotovitel, a že je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele odstraní na vlastní náklad a v jaké lhůtě, a to vždy ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vad a nedodělků, nejpozději však do konce doby5 pracovních dnů, po kterou zhotovitel pokud tato lhůta odpovídá za vady díly. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. nutným technologickým postupům při odstraňování vad; v případě nesplnění této povinnosti je Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstraněníoprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty dle této Smlouvy. 7.6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vadyse jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel Zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně nejpozději do 24 hod tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod. V ostatních případech je Zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění odstraňování vad nejpozději do 3 5 pracovních dnů od písemného oznámení jejich nahlášení Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 5 pracovních dnů od zahájení odstraňování, v případě havárie do 24 hodin od takového zahájení. 7.7. Strany se dohodly, že záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat dílo pro jeho vady nebo ho může užívat pouze omezeně. 7.8. Pokud Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v dohodnutých termínech, je Objednatel oprávněn objednat odstranění těchto vad a práce provést nedodělků u jiného dodavatele a Zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Zaplacení nákladů na nového dodavatele Objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit Objednateli veškeré další škody, které mu vznikly v dohodnuté lhůtěsouvislosti s prodlením Zhotovitele. 7.9. Smluvní pokuta za prodlení V případě, že Xxxxxxxxxx odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu Objednateli řádně předat. V případě, že Objednatel bude souhlasit s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 500,-Kč za každý započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje odstranit tím, že vady na své náklady taka nedodělky jsou řádně odstraněny, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele. O potvrdí Zhotoviteli jeho „Protokol o odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: - jména zástupců obou smluvních stran - číslo smlouvy o dílo - datum uplatnění a č.j. reklamace - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění - datum zahájení a ukončení odstranění vady - celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění) - vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apodnedodělků“.) potřebné k provozování díla.

Vady díla. Odpovědnost 1. Zhotovitel odpovídá za případné i neúmyslné porušení práv třetích osob a za faktické i právní vady díla. 2. Bude-li shledáno, že dílo má vady, bude autorovi vráceno k přepracování a současně mu budou sděleny konkrétní údaje, jakým způsobem má být přepracováno a termín k přepracování, který nesmí být delší než 30 dnů od předání díla k přepracování. Nebude-li tato lhůta dodržena, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 3. Zhotovitel prohlašuje, že je: a) autorem/spoluautorem uvedeného díla a z tohoto titulu je oprávněn s tímto dílem disponovat a poskytovat k němu licenci ve výše uvedeném rozsahu, nebo b) oprávněným vykonavatelem autorských práv k dílu a je oprávněn s tímto dílem disponovat a poskytovat k němu licenci ve výše uvedeném rozsahu. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která objednateli vznikne v důsledku toho, ukáže-li se řídí ujednáním smluvních stran toto prohlášení nesprávné či neúplné a zavazuje se, že vyrovná případné nároky jiných autorů a uhradí veškerou škodu, která by v této smlouvě a následovně ustanoveními obchodního zákoníkudůsledku nepravdivosti tohoto prohlášení autora objednateli vznikla. 4. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za Zhotovitel započne s odstraňováním vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele neprodleně. Odstranění vady provede nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 3 pracovních 10 kalendářních dnů od ode dne písemného oznámení vad a práce provést v dohodnuté lhůtě. Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 500,-Kč za každý započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitelevady. O odstranění vad bude sepsán vady vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který podepíší obě smluvní strany. 5. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: - jména zástupců obou smluvních stran - číslo smlouvy o dílo - datum uplatnění a č.j. reklamace - popis a rozsah případě výskytu vady a způsob jejího odstranění - datum zahájení a ukončení odstranění na díle bude objednatel vady - celková doba trvání vady (doba od uplatňovat bezodkladně po jejich zjištění vady na níže uvedené adrese: a) do jejího odstraněnídatové schránky: b) - vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.na e-mail:

Vady díla. Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními obchodního zákoníku. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel 7.1 Zhotovitel je povinen vady popsatprovést dílo v jakosti a provedení, případně uvéstjež určuje smlouva. Poruší-li zhotovitel tuto povinnost, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstraněnízakládá to povinnost zhotovitele z vadného plnění. V Zhotovitel má povinnost z vadného plnění pouze v případě, že objednatel uplatní dílo má vadu při předání. Po této době jsou práva objednatele z vadného plnění vyloučeny. 7.2 Objednatel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. Objednatel oznámí zhotoviteli zjevné vady díla nejpozději v záruční době nárok z odpovědnosti za vadyrámci výhrad uvedených v předávacím protokolu díla. 7.3 Objednatel oznámí zhotoviteli skryté či jiné než zjevné vady bez zbytečného odkladu poté, co je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 3 30-ti pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provést v dohodnuté lhůtěode dne předání díla objednateli. 7.4 Objednatel má práva z vadného plnění jako při nepodstatném porušení smlouvy. Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 500,-Kč za každý započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel Objednatel však nemá právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele. požadovat provedení náhradního díla. 7.5 O odstranění veškerých vad uvedených v předávacím protokolu díla bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. vystaven zápis. 7.6 Povinností zhotovitele z vadného plnění není dotčena povinnost objednatele k zaplacení ceny za dílo. 7.7 V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: - jména zástupců obou smluvních stran - číslo smlouvy o dílo - datum uplatnění a č.j. reklamace - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění - datum zahájení a ukončení odstranění vady - celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění) - vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se neoprávněně uplatněného práva z vadného plnění zaplatí objednatel zhotoviteli k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apodjeho výzvě účelně vynaložené náklady s tím spojené.) potřebné k provozování díla.

Vady díla. Odpovědnost 1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn oznamovat Vady Díla písemně, přičemž písemné vyhotovení tohoto oznámení může být doručeno prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla Zhotovitele, do datové schránky Zhotovitele nebo osobním předáním Osobě oprávněné jednat ve věcech realizace této Smlouvy za vady díla Zhotovitele. Oznámení vad je možné této osobě učinit rovněž telefonicky, faxem či e-mailem, přičemž v těchto případech je nutné písemné potvrzení oznámení doručit do 3 dnů. V takovém případě se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními obchodního zákoníku. Pro uplatnění práva z odpovědnosti Vada Díla považuje za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce dobyoznámenou již okamžikem oznámení telefonicky, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly. Reklamace musí být uplatněna písemnou formoufaxem nebo e-mailem. 2. Objednatel je povinen vady popsatoprávněn oznámit zjevné Vady Díla bez sankce podle § 2112 odst. 1 občanského zákoníku nejpozději do 60 dní ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí Xxxx podle čl. IV. odst. 3 této Smlouvy a v případě skrytých vad do 60 dnů poté, případně uvéstco je objednatel mohl posléze při dostatečné péči zjistit, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstraněníto kdykoliv v průběhu celé záruční doby. Volba nároků z vadného plnění podle § 2106 občanského zákoníku Objednateli náleží, sdělí-li ji ve shodné formě jako oznámení vad nejpozději do 30 dnů od oznámení vad. V případěopačném případě má práva z vad podle § 2107 občanského zákoníku. Neodstraní-li v takovém případě Zhotovitel vadu jedním ze způsobů podle § 2107 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě podle následujícího odstavce tohoto článku, že objednatel uplatní v záruční době nárok má Objednatel právo na přiměřenou slevu z odpovědnosti Ceny za vady, dílo podle čl. V. odst. 1 této Smlouvy nebo právo odstoupit od této Smlouvy. 3. Xxxxxxxxxx je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 3 odstranit vady Předmětu díla ve lhůtě sjednané mezi smluvními stranami písemnou dohodou. V případě neuzavření této dohody je Zhotovitel povinen odstranit Vady Díla ve lhůtě: a) 5 pracovních dnů od písemného oznámení vady u funkčních vad a práce provést v dohodnuté lhůtě. Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních bránících řádnému užívání Díla, b) 10 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad po jejich nahlášení je 500,-Kč za každý započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje odstranit nebránících řádnému užívání Díla, c) 15 pracovních dnů od oznámení vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele. O odstranění u drobných vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: - jména zástupců obou smluvních stran - číslo smlouvy o dílo - datum uplatnění a č.j. reklamace - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění - datum zahájení a ukončení odstranění vady - celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění) - vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apodDíla.) potřebné k provozování díla.

Vady díla. Odpovědnost 1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn oznamovat Vady Předmětu díla písemně, přičemž písemné vyhotovení tohoto oznámení může být doručeno prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla Zhotovitele nebo osobním předáním Osobě oprávněné jednat ve věcech technických za vady díla Zhotovitele. Oznámení vad je možné této osobě učinit rovněž telefonicky, faxem či elektronickou poštou, přičemž v těchto případech je nutné písemné potvrzení oznámení doručit do 3 kalendářních dnů. V takovém případě se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními obchodního zákoníku. Pro uplatnění práva z odpovědnosti Xxxx považuje za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce dobyoznámenou již okamžikem oznámení telefonicky, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly. Reklamace musí být uplatněna písemnou formoufaxem nebo elektronickou poštou. 2. Objednatel je povinen vady popsatoprávněn oznámit zjevné Xxxx Předmětu díla bez sankce podle § 2112 odst. 1 občanského zákoníku nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu podle čl. IV. odst. 4 této Smlouvy a v případě skrytých vad do 60 kalendářních dnů poté, případně uvéstco je Objednatel mohl posléze při dostatečné péči zjistit, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstraněníto kdykoliv v průběhu celé záruční doby. Volba nároků z vadného plnění podle § 2106 občanského zákoníku Objednateli náleží, sdělí-li ji ve shodné formě jako oznámení vad nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Vad. V případě, že objednatel uplatní opačném případě má práva z Vad podle § 2107 občanského zákoníku. Neodstraní-li v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, takovém případě Zhotovitel 3. Xxxxxxxxxx je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 3 odstranit Vady Předmětu díla ve lhůtě sjednané mezi smluvními stranami písemnou dohodou. V případě neuzavření této dohody je Zhotovitel povinen odstranit Xxxx Předmětu díla ve lhůtě: a) 5 pracovních dnů od písemného oznámení Vady u Funkčních vad a práce provést v dohodnuté lhůtě. Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních bránících řádnému užívání Díla, b) 10 pracovních dnů od oznámení Vady u Funkčních vad po jejich nahlášení je 500,-Kč za každý započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele. O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: - jména zástupců obou smluvních stran - číslo smlouvy o dílo - datum uplatnění a č.j. reklamace - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění - datum zahájení a ukončení odstranění vady - celková doba trvání vady (doba nebránících řádnému užívání Díla, c) 15 pracovních dnů od zjištění vady do jejího odstranění) - vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apodoznámení Vady u drobných Vad Díla.) potřebné k provozování díla.

Vady díla. Odpovědnost za vady díla 9.1. Dílo nebo jeho část mají vady, jestliže neodpovídají výsledku stanovenému ve Smlouvě, účelu užití Díla dle Smlouvy, případně nemají vlastnosti stanovené Smlouvou, včetně technických parametrů Díla stanovených v čl. 2.2 této Smlouvy nebo nemají vlastnosti stanovené pokyny Objednatele (dále jen „vadné Dílo“). 9.2. V případě vadného Díla, nedohodnou-li se řídí ujednáním smluvních stran Smluvní strany v konkrétním případě jinak, je Objednatel oprávněn požadovat dle své volby po Zhotoviteli: - přetisk měsíčníku, a to bez nároku na jakoukoliv odměnu, do 24 hodin od doručení výzvy ze strany Objednatele; přetiskem se rozumí nové vytištění měsíčníku v požadovaném nákladu a požadovaných vlastností stanovených ve Smlouvě; - slevu z Ceny díla; - dodání chybějícího plnění (výtisků měsíčníku) do požadovaného množství nákladu měsíčníku, a to do 24 hodin od doručení výzvy ze strany Objednatele. 9.3. Volbu mezi nároky uvedenými v článku 9.2 této smlouvě a následovně ustanoveními obchodního zákoníkuSmlouvy sdělí Objednatel Zhotoviteli v prokolu v souladu s čl. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby10.3 této Smlouvy, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je oprávněn svůj nárok změnit do doby uspokojení nároku Zhotovitelem. Pokud nebude u příslušné vady uvedené v Protokolu o převzetí Díla uveden žádný konkrétní nárok, je Zhotovitel povinen vady popsattakovou vadu takovým způsobem, případně uvést, jak se projevují který je podle zavedené odborné praxe v konkrétním případě obvyklý a stanovit lhůtu pro jejich odstraněnívhodný. V případě, že objednatel uplatní bude Zhotovitel v záruční době nárok prodlení se splněním zvoleného nároku z odpovědnosti za vadyvad, je zhotovitel Objednatel oprávněn svůj původně zvolený nárok kdykoli změnit. 9.4. Slevu z Xxxx díla je Xxxxxxxxxx povinen zahájit práce na odstranění vad poskytnout (zaplatit) Objednateli nejpozději do 3 pracovních 30 dnů od písemného oznámení vad ode dne, kdy Objednatel oznámí Zhotoviteli výši požadované slevy z Xxxx díla a práce provést v dohodnuté lhůtě. Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 500,-Kč za každý započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitelezpůsob jejího výpočtu. 9.5. O odstranění vad příslušné vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní Smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitelZhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: - jména zástupců obou smluvních stran - číslo smlouvy o dílo - datum uplatnění a č.j. reklamace - uveden popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění - vady, datum zahájení a ukončení odstranění vady - celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění) - vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apododstraňování vady.) potřebné k provozování díla.

Vady díla. Odpovědnost 1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn oznamovat Vady Předmětu díla písemně, přičemž písemné vyhotovení tohoto oznámení může být doručeno prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla Zhotovitele nebo osobním předáním Osobě oprávněné jednat ve věcech technických za vady díla Zhotovitele nebo doručením do datové schránky Zhotovitele. Oznámení vad je možné této osobě učinit rovněž telefonicky či elektronickou poštou, přičemž v těchto případech je nutné písemné potvrzení oznámení doručit do 3 kalendářních dnů. V takovém případě se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními obchodního zákoníku. Pro uplatnění práva z odpovědnosti Xxxx považuje za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly. Reklamace musí být uplatněna písemnou formouoznámenou již okamžikem oznámení telefonicky nebo elektronickou poštou. 2. Objednatel je povinen vady popsatoprávněn oznámit zjevné Vady Předmětu díla bez sankce podle § 2112 odst. 1 občanského zákoníku nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu podle čl. IV. odst. 3 této Smlouvy a v případě skrytých vad do 60 kalendářních dnů poté, případně uvéstco je Objednatel mohl posléze při dostatečné péči zjistit, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstraněníto kdykoliv v průběhu celé záruční doby. Volba nároků z vadného plnění podle § 2106 občanského zákoníku Objednateli náleží, sdělí-li ji ve shodné formě jako oznámení vad nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Vad. V případě, že objednatel uplatní opačném případě má práva z Vad podle § 2107 občanského zákoníku. Neodstraní-li v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, takovém případě Zhotovitel Vadu jedním ze způsobů podle § 2107 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě podle 3. Zhotovitel je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 3 odstranit Xxxx Předmětu díla ve lhůtě sjednané mezi smluvními stranami písemnou dohodou. V případě neuzavření této dohody je Zhotovitel povinen odstranit Xxxx Předmětu díla ve lhůtě: a) 2 pracovních dnů od písemného oznámení Vady u funkčních vad a práce provést v dohodnuté lhůtě. Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních bránících řádnému užívání Díla, b) 10 pracovních dnů od oznámení Vady u funkčních vad po jejich nahlášení je 500,-Kč za každý započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele. O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: - jména zástupců obou smluvních stran - číslo smlouvy o dílo - datum uplatnění a č.j. reklamace - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění - datum zahájení a ukončení odstranění vady - celková doba trvání vady (doba nebránících řádnému užívání Díla, c) 15 pracovních dnů od zjištění vady do jejího odstranění) - vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apodoznámení Vady u drobných Vad Díla.) potřebné k provozování díla.

Vady díla. Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran 1. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě, nebo požadavkům platných právních předpisů a norem. 2. Za bezvadné dílo lze považovat podle této smlouvy pouze takové dílo, které plně odpovídá obecným předpisům a požadavkům uvedeným v této smlouvě a následovně ustanoveními obchodního zákoníkuspecifikovanými jednotlivými objednávkami. Pro uplatnění práva z odpovědnosti Pokud jednotlivé znalecké posudky budou mít vady, dohodly se strany této smlouvy, že za tyto vady díla a nedodělky odpovídá zhotovitel a odstraní je nezbytná reklamace objednatele na vlastní náklad a ve lhůtě uvedené v zápise o převzetí díla. Pokud nebude ani pak dílo odpovídat požadavkům zhotovitele daných touto smlouvou, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. 3. Pokud zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky v dohodnutých termínech, je objednatel oprávněn objednat odstranění těchto vad a nedodělků u jiného dodavatele a objednatel nezbavuje zhotovitele nejpozději povinnosti zaplatit objednateli do konce doby15 pracovních dní od obdržení písemného vyrozumění veškeré další náklady, po kterou které mu v této souvislosti vznikly. 4. V případě, že zhotovitel odpovídá za odstraňuje vady díly. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel a nedodělky, je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstraněníprovedenou opravu objednateli řádně předat. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vadybude souhlasit s tím, je zhotovitel povinen zahájit práce na že vady a nedodělky jsou řádně odstraněny, vydá zhotoviteli „Potvrzení o odstranění vad do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provést nedodělků.“ 5. Splněním díla se rozumí řádné ukončení a předání díla v dohodnuté lhůtě. Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 500,-Kč za každý započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady takrozsahu a v termínu ujednaných v této smlouvě a kvalitě dle této smlouvy, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele. O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: - jména zástupců obou smluvních stran - číslo smlouvy o dílo - datum uplatnění norem a č.j. reklamace - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění - datum zahájení a ukončení odstranění vady - celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění) - vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apodpříslušných právních předpisů.) potřebné k provozování díla.

Vady díla. Odpovědnost za vady 1. Zhotovitel plně a bez časového omezení ode dne převzetí kompletního řádně provedeného díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě (dílo je provedeno, je-li dokončeno a následovně ustanoveními obchodního zákoníku. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce dobypředáno) objednatelem, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli. Bude-li dílo vykazovat vady, bude objednatel postupovat ve smyslu § 2615 a násl. občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu a bez omezení za jakost provedeného díla, správnost a úplnost provedení díla. 2. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škodu nebo jinou újmu, která v důsledku vad díla vznikne objednateli nebo další osobě – tuto je zhotovitel povinen zahájit práce na bez zbytečného odkladu nahradit. 3. V případě jakékoli vady díla sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vad do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provést v dohodnuté lhůtě. Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 500,-Kč za každý započatý den prodlenívady. Zhotovitel se zavazuje vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění písemné reklamace objednatele (jedná se o reklamaci vady na své náklady takdíla), aby objednateli nevznikly žádné vícenákladynejpozději do 15 dnů po obdržení písemné reklamace vady díla, pokud se smluvní strany v opačném konkrétním případě tyto hradí zhotovitelpísemně nedohodnou jinak. 4. Jestliže Reklamaci vady díla je objednatel povinen uplatnit bez odkladu po zjištění vady písemnou formou u zhotovitele (také lze vadu díla uplatnit do datové schránky zhotovitele, má-li ji zřízenu). V oznámení vady musí být vada popsána a musí v něm být uveden návrh podmínek objednatele k odstranění vady. 5. Neodstraní-li zhotovitel neodstraní vady ve reklamovanou vadu díla ani do 14 dnů po stanoveném termínu, má je objednatel právo odstranit vadu sám oprávněn (zmocnění pro objednatele), pokud bude mít zájem, pověřit odstraněním vady díla jinou osobu dle svého výběru, o čemž zhotovitele vyrozumí. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na náklady zhotovitelezákladě faktury vystavené objednatelem. O odstranění vad bude sepsán protokolPokud by k takové situaci došlo, který podepíší obě smluvní stranystrany se výslovně dohodly, že se v žádném případě nedotkne zhotovitelovy záruky a odpovědnosti za dílo a licenčních ujednání (viz čl. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, IX. níže). 6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být mimo jiné uvedeno: - jména zástupců obou smluvních stran - číslo smlouvy o dílo - datum uplatnění a č.j. reklamace - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění - datum zahájení a ukončení odstranění vady - celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění) - vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla Zhotovitel se zavazuje objednateli předáno způsobem ujednaným v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apod.) potřebné k provozování této smlouvě pro předání díla.

Vady díla. Odpovědnost za vady díla DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně následně ustanoveními obchodního zákoníkupráva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady dílyDÍLA. Reklamace vady musí být uplatněna písemnou formouformou a to faxem, doporučeným dopisem nebo elektronicky do datové schránky. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, uvést jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 3 pracovních dnů 7 kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést v bez zbytečného odkladu, popř. ve lhůtě stanovené objednatelem nebo ve lhůtě dohodnuté oběma smluvními stranami, přičemž platí, že nedohodnou-li se smluvní strany na této lhůtě, platí ustanovení NOZ. Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení Xxxxxxxxxx se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k odstranění reklamačních vad uplatněné reklamaci do 48 hodin po jejich nahlášení je 500,-Kč za každý započatý den prodleníjejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků). Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele. O odstranění vad vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: - jména zástupců obou smluvních stran - stran, číslo smlouvy o dílo - dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace - reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění - odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady - vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstraněníodstranění vady) - a vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené opravené, případně vyměněné části (revizní knihyatesty, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apod.) potřebné k provozování díla. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SoD. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamace za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamace. Zjistí-li objednatel nebo odborně-technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn k okamžitému přerušení provádění prací, popř. i od této SoD odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli. O předání díla vyhotoví smluvní strany dílčí předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít část díla vykazující byť drobné vady či nedodělky. Objednatel má právo převzít i část díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní příslušné části díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu. V případě, že příslušná část díla bude v termínu pro jeho provedení dokončena jen zčásti, aniž by důvod nedokončení ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít i takovou částečně provedenou část díla a dokončení zbytku části díla nepožadovat, resp. rozsah příslušné části díla tím jednostranně omezit. Omezení rozsahu příslušné části díla vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením omezení rozsahu příslušné části díla v předávacím protokolu se tento úkon objednatele považuje za doručený zhotoviteli. Má-li dílo vady, či je-li zhotovitel v prodlení, vyzve objednatel zhotovitele k odstranění vad a stanoví zhotoviteli lhůtu k nápravě. Neodstraní-li zhotovitel vady ani ve lhůtě stanovené objednatelem, může objednatel od SoD odstoupit doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V případě, že není možné vady odstranit, má objednatel právo poměrně snížit cenu DÍLA. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle SoD, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v SoD použity termíny ukončení DÍLA nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

Vady díla. 1. Odpovědnost za vady díla DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě SoD a následovně následně ustanoveními obchodního zákoníkupráva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění. 2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla DÍLA je nezbytná reklamace objednatele Objednatele u zhotovitele Zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady dílyDÍLA. 3. Reklamace vady musí být uplatněna písemnou formouformou doporučeným dopisem nebo elektronicky do datové schránky. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění. 4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 3 pracovních dnů 7 (sedmi) kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést v bez zbytečného odkladu, popř. ve lhůtě stanovené objednatelem nebo ve lhůtě dohodnuté oběma smluvními stranami, přičemž platí, že nedohodnou-li se smluvní strany na této lhůtě, platí ustanovení NOZ. 5. Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení Xxxxxxxxxx se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k odstranění reklamačních vad uplatněné reklamaci do 48 hodin po jejich nahlášení je 500,-Kč za každý započatý den prodleníjejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků). 6. Jestliže Zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má Objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. 7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli Objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotoviteleZhotovitel. 8. O odstranění vad vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitelZhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: - jména zástupců obou smluvních stran - stran, číslo smlouvy o dílo - SoD, datum uplatnění a č.j. reklamace - reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění - odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady - vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstraněníodstranění vady) - a vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno. 9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené opravené, případně vyměněné části (revizní knihyatesty, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apod.) potřebné k provozování DÍLA. 10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SoD. 11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele. 13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamace za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamace. 14. Zjistí-li objednatel nebo TDS, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn k okamžitému přerušení provádění prací, popř. i od této SoD odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli. O předání díla vyhotoví smluvní strany dílčí předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít část DÍLA vykazující byť drobné vady či nedodělky. Objednatel má právo převzít i část DÍLA, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní příslušné části díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu. V případě, že příslušná část DÍLA bude v termínu pro jeho provedení dokončena jen zčásti, aniž by důvod nedokončení ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít i takovou částečně provedenou část DÍLA a dokončení zbytku části DÍLA nepožadovat, resp. rozsah příslušné části DÍLA tím jednostranně omezit. Omezení rozsahu příslušné části díla vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením omezení rozsahu příslušné části díla v předávacím protokolu se tento úkon objednatele považuje za doručený zhotoviteli. 15. Má-li DÍLO vady, či je-li zhotovitel v prodlení, vyzve objednatel zhotovitele k odstranění vad a stanoví zhotoviteli lhůtu k nápravě. Neodstraní-li zhotovitel vady ani ve lhůtě stanovené objednatelem, může objednatel od SoD odstoupit doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 16. V případě, že není možné vady odstranit, má objednatel právo poměrně snížit cenu DÍLA. 17. DÍLO je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle SoD, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v SoD použity termíny ukončení DÍLA nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

Vady díla. 1. Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními obchodního občanského zákoníku. 2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění. 3. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provést v dohodnuté lhůtě. Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení započetí k odstranění reklamačních reklamovaných vad po jejich nahlášení objednatelem je 500,-Kč 5.000,-Kč za každý započatý den prodlení. 4. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám sám, resp. třetí osobou, na náklady zhotovitele. 5. O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: - jména zástupců obou smluvních stran stran; - číslo smlouvy o dílo dílo; - datum uplatnění a č.j. reklamace reklamace; - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění odstranění; - datum zahájení a ukončení odstranění vady vady; - celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění) ); - vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla díla. 6. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.

Vady díla. Odpovědnost 1. Xxxxxxxxxx odpovídá za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v díla, které mají vliv na kvalitu a úplnost všech činností, spojených s předmětem díla, za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého ekonomického, ekologického a technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvě smlouvy, pokyny a následovně ustanoveními obchodního zákoníkupodklady předanými objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a poskytuje záruky za jakost po dobu 24 měsíců ode dne předání objednateli. 2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za Případné vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad odstranit bezplatně a ihned, a to nejdéle do 3 5 (pěti) pracovních dnů od písemného oznámení vad doručení písemné reklamace objednatele. Za účelem odstranění vady díla je objednatel oprávněn poskytnout předmět díla jinému odborně způsobilému subjektu, aniž by tím porušil autorská práva zhotovitele a práce provést odpovědnost zhotovitele za vady díla, pokud zhotovitel vadu díla neodstraní sám za podmínek sjednaných v dohodnuté lhůtětéto smlouvě. 3. V případě prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného předmětu díla ve lhůtě sjednané ve čl. III. bod 2 této smlouvy má objednatel právo proti zhotoviteli na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení této lhůty. 4. V případě prodlení se zaplacením fakturované částky má zhotovitel právo proti objednateli na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 5. Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad je splatná ve lhůtě patnácti (15) kalendářních dnů po jejich nahlášení doručení písemného vyúčtování příslušné smluvní straně. 6. Smluvní pokuty je 500,-Kč za každý započatý den prodleníobjednatel oprávněn započíst ve smyslu § 1982 občanského zákoníku proti pohledávce zhotovitele na úhradu odměny. 7. Ustanovením o smluvních pokutách není nijak dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením zákonné povinnosti či smluvní povinnosti vyplývající z ustanovení této smlouvy, a to v její plné výši, tj. v rozsahu krytém smluvní pokutou i v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu. 8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady je plně odpovědný za škody, které objednateli vznikly v důsledku porušení zákonné povinnosti či smluvní povinnosti vyplývající z této smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za škodu, která byla způsobena použitím podkladů převzatých od objednatele nebo pokynů daných zhotoviteli objednatelem, pokud zhotovitel ihned písemně upozornil objednatele, že převzaté podklady jsou nesprávné nebo pokyny dané objednatelem jsou nevhodné, ale ten na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele. O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: - jména zástupců obou smluvních stran - číslo smlouvy o dílo - datum uplatnění a č.j. reklamace - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění - datum zahájení a ukončení odstranění vady - celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění) - vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apodjejich použití trval.) potřebné k provozování díla.

Vady díla. Odpovědnost 8.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran zaviněné vady, které má dílo v této smlouvě a následovně ustanoveními obchodního zákoníku. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady době jeho předání objednateli. 8.2 Při předání díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele objednatel povinen náležitě zkontrolovat správnost vytištěných údajů, použitý materiál a kvalitu zpracování a vytknout zhotoviteli případné zjevné vady díla. Neučiní-li tak, platí, že dílo nemá žádné zjevné vady. 8.3 Při pozdějších reklamacích je nutné prokázat, že vada byla způsobena již při zhotovení díla a ne při jeho dalším používání. 8.4 Řešením reklamace, pokud je to možné, je oprava díla v nejbližším možném termínu, zpravidla do druhého pracovního dne, nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 3 10 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provést podání reklamace. Za vadu při zpracování je považováno samovolné uvolňování listů (nedostatečné zalisování výtisku), volba jiného materiálu desek než byl objednán, jiné barvy potisku, chyba v dohodnuté textu potisku desek proti potisku zadanému v objednávce nebo vadný tisk způsobený tiskárnou (šmouhy apod.). 8.5 Neodstraní-xx xxxxxxxxxx vady díla v uvedené lhůtě. Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 500,-Kč za každý započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo vytknuté vady díla odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: - jména zástupců obou smluvních stran - číslo smlouvy o dílo - datum uplatnění zhotovitele a č.j. reklamace - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění - datum zahájení a ukončení odstranění vady - celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění) - vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla Zhotovitel zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat tyto náklady objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apoduhradit.) potřebné k provozování díla.