Zhotoviteľ. Podčlánok 4.1 Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa
Zhotoviteľ a) je povinný vykonať dielo v požadovanom rozsahu a kvalite, pričom dielo musí obsahovať všetky náležitosti požadované právnymi predpismi,
b) je povinný vykonať minimálne nasledovnom rozsahu: Energetický audit musí byť vypracovaný minimálne v rozsahu prílohy č. 6 Smernice EP a Rady č. 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Na vypracovanie správy z energetického auditu v štátnom jazyku sa primerane použije vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 179/2015 Z. z. o energetickom audite. Pre opatrenia energetickej efektívnosti vhodné pre GES musí správa z energetického auditu obsahovať podklady, potrebné na vypracovanie posudku minimálne v rozsahu kapitoly 2.2 odseku 1 písm. b) bodu i. až x. dokumentu „Postup pri príprave a realizácii garantovaných energetických služieb vo verejnej správe“, ktorý je zverejnený na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxx-xxx-xxxxxxx- sektor. Každé navrhované opatrenie musí obsahovať vyjadrenie k jeho realizovateľnosti formou GES. Návrh opatrenia uskutočniteľného prostredníctvom GES, musí zároveň obsahovať aj vyjadrenie k jeho realizovateľnosti bez započítania do verejného dlhu podľa usmernenia Európskeho štatistického úradu (Eurostat Guidance Note: The Recording of Energy Performance Contracts in Government Accounts: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx/0000000/0000000/Xxxxxxxx-Xxxxxxxx- Note-Recording-Energy-Perform-Contracts-Gov-Accounts.pdf/) a podľa používateľskej príručky (A Guide to the Statistical Treatment of Energy Performance Contracts: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx/0000000/0000000/xxxxx_xx_xxxxxxxxxxx_xxxx tment_of_epcs_en.pdf/f74b474b-8778-41a9-9978-8f4fe8548ab1). Energetický audit musí byť vypracovaný odborne spôsobilou osobou, ktorá disponuje osvedčením energetického audítora,
c) vyhlasuje, že disponuje takými odbornými znalosťami a kapacitami, ktoré sú na vykonanie diela potrebné a že ho vykoná s odbornou starostlivosťou,
d) sa zaväzuje, že bude písomne informovať objednávateľa o všetkých rizikách súvisiacich s použitými vstupnými údajmi a metódami pri spracovávaní diela. V prípade, že aj napriek uvedeným rizikám bude objednávateľ trvať na úprave diela podľa pokynov objednávateľa, zhotoviteľ nezodpovedá za nezrovnalosti spôsobené plnením takéhoto príkazu.
e) sa zaväzuje dielo vykonať riadne a včas a s náležitou odbornou starostlivosťou tak, aby bolo zabezpečené riadne plnenie v termíne stanoveným touto zmluvou.
f) sa zaväzuje dodržiavať vš...
Zhotoviteľ. V Podčlánku 4.1 Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa sa doplňujú tieto odseky: „Predmetom Diela a prác Zhotoviteľa je všetko, čo je uvedené v týchto Dokumentoch (resp. čo z nich vyplýva), a to bez ohľadu na to, v ktorom z týchto Dokumentov. Predmet Diela zahŕňa najmä vyhotovenie, dokončenie a odovzdanie predmetu Diela v súlade s touto Zmluvou, Projektovou dokumentáciou a ostatnými Prílohami tejto Zmluvy, vrátane obstarania všetkých pracovných síl, mechanizmov, materiálov, zariadenia Staveniska, ako aj iných zariadení a pomocných Stavieb, rovnako tak všetky práce, materiály, služby, dodávky a výkony, ktoré sú potrebné trvale alebo dočasne na zhotovenie a dokončenie predmetu Zmluvy do prevzatia Objednávateľom, resp. kolaudácie stavebným úradom, ako aj ďalšie služby, dodávky, práce a výkony Zhotoviteľa, ktoré sú potrebné na splnenie záväzku založeného touto Zmluvou. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu a vopred zoznámil s rozsahom a povahou Diela, ako aj všetkými skutočnosťami podmieňujúcimi riadne zhotovenie Diela, najmä s dopravnými podmienkami a prístupom na Stavenisko, vrátane podmienok dopravy materiálu na Stavenisko, technickej realizácie Diela, s autorskými právami tretích osôb a že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne, personálne, miestne a iné podmienky zhotovovania Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie Diela nevyhnutné a ktoré deklaroval v Ponuke v rámci verejnej súťaže. Zhotoviteľ výslovne vyhlasuje a potvrdzuje, že si preveril všetky podklady a pokyny Objednávateľa, ktoré dostal do dňa uzatvorenia Zmluvy o Dielo i pokyny, ktoré sú v tejto zmluve obsiahnuté, že ich uznal za vhodné, že „Cena Diela“ (Podčl. 14.1. Zmluvná cena) a „Lehota na dokončenie“ (Podčl. 8.2. Lehota výstavby) obsahuje a zohľadňuje všetky vyššie uvedené podmienky a okolnosti, ako aj tie, ktoré skúsený Zhotoviteľ mal alebo mohol predvídať, napriek tomu, že neboli v čase uzatvorenia Zmluvy celkom zrejmé, t. j. napriek tomu, že neboli obsiahnuté v podkladoch na uzatvorenie Zmluvy alebo z nich zjavne jednoznačne nevyplývali, avšak vyplývajú z platných predpisov vzťahujúcich sa k predmetu zákazky. Akýkoľvek prípadný omyl Zhotoviteľa týkajúci sa týchto skutočností nezakladá právo Zhotoviteľa na zmenu ceny Diela podľa odseku 1 tohto Podčlánku. Zhotoviteľ výslovne vyhlasuje, že bol upozornený na možnosť predčasného užívania jednotlivých častí Diela, ktoré majú charakter samostatných Stavebných objektov alebo ich časti. Zhotoviteľ ...
Zhotoviteľ. Obchodné meno
Zhotoviteľ. Názov : Xxxxxx Xxxxxxxxxx Sídlo : P. Jilemnického č. 126, 976 52 Čierny Xxxxx - Dobroč IČO : 40489302, DIČ 0000000000 Mobil : 0000000000
Zhotoviteľ. Názov: IQ Reality s.r.o. Sídlo: Pod Švabľovkou 1023/23, 083 01 Sabinov Štatutárny orgán: Xxx. Xxxxxxx Xxxxx, konateľ Zapísaná v: OR SR, Okresný súd Prešov, odd. Sro, vl. č.3501/P IČO: 51 040 859 DIČ: 2120570727 IČ DPH: SK2120570727 Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. XXXX, XXXXX: XX00 0000 0000 0000 0000 9778 Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Xxx. Xxxxxxx Xxxxx, konateľ, 0918 038 126, email: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Xxx. Xxxxxxx Xxxxx, konateľ, 0918 038 126, email: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx (ďalej len „Zhotoviteľ”)
2.1 Túto zmluvu uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní vyhlásenom na predmet zákazky „Multifunkčné ihriská v obci Ostrovany“, zadávaním zákazky s nízkou hodnotou zo dňa 05.02.2024 pod značkou 497 041. Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade so súťažnými podkladmi a ich prílohami, v súlade s vysvetleniami súťažných podkladov a súvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo, a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača.
2.2 Zmluvné strany záväzne vyhlasujú a prejavujú svoju vôľu, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si vzájomne nevyhnutnú súčinnosť pri riadnom plnení predmetu tejto Zmluvy.
Zhotoviteľ. Obchodné meno: FUN&PLAY s.r.o. Sídlo: Kvetná 403/5, 09101 Stropkov Štatutárny zástupca: Xxxxx Xxxxxx Osoby oprávnené rokovať Xxxxx Xxxxxx vo veciach zmluvných: Xxxxx Xxxxxx vo veciach technických: Xxxxx Xxxxxx IČO: 50409743 DIČ: 2120313580 IČ DPH: SK2120313580 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. IBAN: XX00 0000 0000 0000 0000 0000 Telefón: +000 000 000 000 E – mail: xxxx@xxxxxxxxxx.xx Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 33177/P ďalej len „Zhotoviteľ“ Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Zhotoviteľ. Sídlo: Zastúpený: IČO : DIČ : IČ DPH : Zapísaný v registri: Osoby oprávnené rokovať : Zástupca zhotoviteľa na stavbe Xxxxxxx Xxxxx 2, 048 01 Rožňava Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, konateľka spoločnosti 36598071 2022072030 SK2022072030 OR SR, Mestský súd Košice, Vložka číslo: 17119/V Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, konateľka spoločnosti Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, konateľka spoločnosti Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 2 z dôvodu upresniť realizačné rozmery okenných výplní a upresniť použité pripojenie a značku vykurovacích telies. Rozmery udané autorom projektovej dokumentácie v projektovej dokumentácii a výkaze výmer boli zaokrúhlené na decimetre nahor. Dodatok upresňuje výrobné rozmery okien , ktoré bolo možné osadiť do existujúcich otvorov po vybúraní pôvodných okien. Dodatok ďalej upresňuje efektívnejší a estetickejší spôsob pripojenia vykurovacieho telesa aj zo spodnej časti tzv. VKK, ktoré bude použité na celom druhom nadzemnom podlaží a zároveň upresňuje výrobcu inštalovaných vykurovacích telies. Uvedenými zmenami sa nemení cena diela ani požadovaná energetické účinnosť budovy.
1. Týmto dodatkom sa nahrádza popis položiek výkazu výmer v prílohe č. 1 - Ponukový rozpočet (ocenený výkaz výmer) podpísaný a opečiatkovaný štatutárnym zástupcom zhotoviteľa stavebného objektu SO Výmena okien a dverí a SO Vykurovanie. Zmenený popis položiek výkazu výmer je vyznačený žltou farbou v prílohe tohto dodatku č. 1 zmenený popis položiek SO výmena okien a dverí a SO vykurovanie.
1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane tri (3) a zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie.
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo a jej prílohy ostávajú týmto Dodatkom nedotknuté a platia v pôvodnom znení.
Zhotoviteľ. Obchodné meno: Stavebná firma BOLDA, s.r.o. Sídlo: Rampová 5, 040 01 Košice Štatutárny zástupca: Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Xxxxxxx Xxxxxx vo veciach technických: Xxxxxxx Xxxxxx Bankové spojenie: Prima banka IBAN: XX00 0000 0000 0000 0000 0000 IČO: 44849958 DIČ: 2022849081 IČO DPH: SK2022849081 Telefón: 0911636414 E – mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx Zapísaný: OR MS KE, odd. Sro, vložka č. 23972/V Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Poskytovateľom pomoci (zdroj financovania) je Pôdohospodárska platobná agentúra, Operačný program: Program rozvoja vidieka prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny Tokaj - Rovina, o.z.
Zhotoviteľ. 1.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne, včas, bez vád a nedorobkov na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom termíne vykonania diela ho odovzdať objednávateľovi.
1.2 Zhotoviteľ diela môže poveriť vykonaním diela inú osobu (subdodávateľa), pričom v zmysle ust. § 41 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej v texte ako „zákon o VO“) je zhotoviteľ oprávnený vykonať práce na diele prostredníctvom subdodávateľa, ktorý spĺňa podmienky týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO (ďalej len „podmienky“). Zhotoviteľ v súlade s ust. § 41 ods. 3 zákona o VO uvádza, v prípade využitia ● údaje o všetkých známych subdodávateľoch ● údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia: V súlade s ust. § 41 ods. 4 zákona o VO sa zároveň zhotoviteľ zaväzuje oznámiť bezodkladne akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch (v prípade, ak ich využije) podľa predchádzajúceho odseku, ako aj údaj, či noví subdodávatelia spĺňajú podmienky určené v tomto bode Zmluvy; a to najneskôr v deň zmeny subdodávateľa písomne. V prípade, ak subdodávateľ nespĺňa podmienky, je zhotoviteľ povinný, najneskôr do 5 pracovných dní doručiť objednávateľovi písomne návrh nového subdodávateľa. Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám. Objednávateľ má právo vyjadrovať sa k navrhovaným subdodávateľom a v prípade, že s niektorým(-i) navrhovaným(-i) subdodávateľom (-mi) nesúhlasí, má právo to zaznačiť v stavebnom denníku a zhotoviteľ má povinnosť sa k takejto námietke vyjadriť kvalifikovaným spôsobom. Zhotoviteľ je povinný viesť zoznam subdodávateľov s presným určením vykonávaných prác. Porušenie tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy, s možnosťou odstúpenia od zmluvy, pričom v prípade jeho porušenia má objednávateľ možnosť na úhradu zmluvnej pokuty voči zhotoviteľovi vo výške 1.000,- € za každé aj jednotlivé porušenie; ustanovenia o náhrade škody týmto nie sú dotknuté.
1.3 Zhotoviteľ, do 3 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy, určí zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na diele a písomne oznámi v stanovenej lehote jeho meno objednávateľovi.