Common use of Zodpovednosť za vady Clause in Contracts

Zodpovednosť za vady. 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa ustanovení tejto zmluvy pri dodržaní všetkých príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. 8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase odovzdávania objednávateľovi a za nedorobky zistené po úplnom odovzdaní predmetu zmluvy. 8.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ nemohol zistiť ich nevhodnosť. 8.4 Pre prípad vady diela, resp. zistených nedorobkov, dojednávajú zmluvné strany povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady diela bezodkladne po uplatnení reklamácie objednávateľom písomnou formou, najneskôr však do 15 pracovných dní. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná elektronickou poštou alebo faxom s požiadavkou overenia doručenia. 8.5 Ak vada diela je príčinou škody vzniknutej objednávateľovi a objednávateľ vzniknutej škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení starostlivosti, ktorú možno od neho dôvodne požadovať, zodpovedá zhotoviteľ za vzniknutú škodu.

Zodpovednosť za vady. 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené dielo bude zhotovené podľa ustanovení v súlade so záväzkami uvedenými v tejto zmluvy pri dodržaní všetkých príslušných zmluve a všeobecne záväzných právnych predpisovzáväznými právnymi predpismi platnými v čase realizácie a že bude spôsobilý k zmluvnému účelu. 8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vadyZmluvné strany sa dohodli, ktoré má dielo v čase odovzdávania objednávateľovi že záručná doba je 60 mesiacov odo dňa odovzdania a za nedorobky zistené po úplnom odovzdaní prevzatia predmetu zmluvy. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 15 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom. 8.3 Zhotoviteľ nezodpovedá ani v záručnej dobe za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa neodborným používaním zo strany objednávateľa, neodborným zásahom do konštrukcie predmetu zmluvy, mechanickým poškodením a zhotoviteľ nemohol zistiť ich nevhodnosťbežným opotrebením. 8.4 Pre prípad Za podstatné vady diela sa považuje nábytok (predmet tejto zmluvy) dodaný v stave nespôsobilom na riadne užívanie a dodaný iný ako dohodnutý počet kusov predmetu tejto zmluvy. Za podstatnú vadu diela sa vzhľadom na účel tejto zmluvy považuje aj zhotovenie takého diela (nábytku), ktoré nezodpovedá dokumentácii nábytku alebo písomným pokynom autora dokumentácie alebo KPÚ Nitra. 8.5 Za nepodstatné vady diela sa považujú drobné vady nábytku, ktoré nebránia jeho užívaniu (ako napríklad nastavenie kovania). 8.6 Objednávateľ je oprávnený neprevziať dielo, ktoré bude vykazovať podstatné vady diela, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu, resp. zistených nedorobkovprezentácii ako dobového nábytku. Zhotoviteľ sa zaväzuje, dojednávajú zmluvné strany povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie že takýto tovar v lehote 10 dní bezplatne vymení. 8.7 Nábytok vykazujúci nepodstatné vady diela bezodkladne po uplatnení reklamácie objednávateľom písomnou formouzhotoviteľ bezplatne vymení, najneskôr však do 15 pracovných dní. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná elektronickou poštou alebo faxom s požiadavkou overenia doručeniarespektíve opraví v lehote 5 dní odo dňa oznámenia predmetných vád zhotoviteľovi. 8.5 Ak vada diela je príčinou škody vzniknutej objednávateľovi a objednávateľ vzniknutej škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení starostlivosti, ktorú možno od neho dôvodne požadovať, zodpovedá zhotoviteľ za vzniknutú škodu.

Zodpovednosť za vady. 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá 1. Zákazník je povinný okamžite skontrolovať tovar podľa § 427 a § 428 Obchodného zákonníka a bezodkladne po dodaní a prevzatí tovaru poskytnúť Dodávateľovi písomné oznámenie o viditeľných vadách, najmä tých zjavných. Táto oznamovacia povinnosť platí aj vtedy, ak sa vady prejavia neskôr. Oznámenie sa považuje za tookamžité, že dielo bude zhotovené podľa ustanovení tejto zmluvy pri dodržaní všetkých príslušných všeobecne záväzných právnych predpisovak sa vykoná do dvoch týždňov odo dňa dodania tovaru, pričom na splnenie lehoty postačuje včasné zaslanie oznámenia. Ak Zákazník písomne neinformuje Dodávateľa včas, tovar sa považuje za prijatý v súvislosti s týmito vadami. Akákoľvek zodpovednosť kvôli podvodnému konaniu zostáva nedotknutá. 8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za 2. Ak má tovar vady, ktoré Zákazník má dielo nárok zvoliť si doplnkový výkon formou odstránenia vád alebo dodania predmetu veci bez vád. Vymenené chybné diely budú vrátené Dodávateľovi a stanú sa majetkom Dodávateľa. Dodávateľ je oprávnený odmietnuť spôsob zvoleného doplnkového výkonu, ak je možný len s neprimeranými nákladmi. Miesto výkonu je v čase odovzdávania objednávateľovi každom prípade továreň dodania. Na odstránenie vád Dodávateľ dostane primeraný čas a za nedorobky zistené po úplnom odovzdaní predmetu zmluvypríležitosť. Zákazník je povinný poskytnúť Dodávateľovi prístup k chybnému tovaru vrátane demontáže a montáže na náklady Zákazníka. 8.3 Zhotoviteľ 3. V prípade zlyhania doplnkového výkonu napriek opakovanému pokusu bude Zákazník oprávnený podľa vlastného výberu požadovať o zrušenie alebo zníženie kúpnej ceny. Zrušenie je vylúčené, ak je porušenie povinnosti Dodávateľa zanedbateľné. 4. Doba pre podanie reklamácií z dôvodu vád je dvanásť (12) mesiacov od dodania tovaru. 5. Prevádzková životnosť dielov podliehajúcich opotrebeniu, ako sú priestrižníky, šablóny, frézy, ložiská, spotrebný materiál, meracie zariadenia a ihly, kontaktné zariadenia atď. je záväzná len vtedy, ak bola písomne zaistená. Dodávateľ nezodpovedá za vady dielaspôsobené dielmi, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa nedodal a zhotoviteľ nemohol zistiť ich nevhodnosťnedoručil, zmeny vykonané bez písomného súhlasu Dodávateľa, nadmerné namáhanie, nevhodné nástroje a materiál, chybné alebo nedbanlivé zaobchádzanie, opravy vykonané Zákazníkom alebo treťou osobou nevhodným spôsobom alebo na bežné opotrebovanie. 8.4 Pre prípad vady diela, resp. zistených nedorobkov, dojednávajú zmluvné strany povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady diela bezodkladne po uplatnení reklamácie objednávateľom písomnou formou, najneskôr však do 15 pracovných dní. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná elektronickou poštou alebo faxom s požiadavkou overenia doručenia. 8.5 Ak vada diela je príčinou škody vzniknutej objednávateľovi a objednávateľ vzniknutej škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení starostlivosti, ktorú možno od neho dôvodne požadovať, zodpovedá zhotoviteľ za vzniknutú škodu.

Zodpovednosť za vady. 8.1 V Podčlánku 11.1 Dohotovenie nedokončených prác a odstránenie vád sa doplňujú ďalšie odseky takto: „Pre strojno-technologické časti Diela bola dohodnutá Lehota na oznámenie vád podľa Podčl. 1.1.3.7. (Lehota na oznámenie vád) v dĺžke 36 (tridsaťšesť) mesiacov, nezávisle od Lehoty na oznámenie vád dodávateľov strojov a zariadení, pre stavebné časti Diela Lehota v dĺžke 36 (tridsaťšesť) mesiacov pre podzemné a strešné izolácie Lehota v dĺžke 60 (šesťdesiat) mesiacov. Zhotoviteľ zodpovedá určí kontaktnú osobu (pri zahraničnom Zhotoviteľovi hovoriacu slovenským jazykom) zodpovednú za toodstránenie vád v rámci Lehoty na oznámenie vád. Objednávateľ písomne oznámi vadu Diela alebo jeho časti Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po jej zistení. V prípade, ak Stavebný dozor alebo Objednávateľ nestanoví inú povahe vady primeranú lehotu, táto bude 7 (sedem) dní na odstránenie reklamovanej vady od dátumu písomného oznámenia vady Objednávateľom. Pre havarijné stavy alebo stavy ohrozujúce život a majetok platí Lehota na odstránenie reklamovanej vady do 24 (dvadsaťštyri) hodín od písomného oznámenia vady Objednávateľom. O odstránení vady bude spísaný protokol, podpísaním ktorého potvrdia obe zmluvné Strany odstránenie reklamovanej vady. V tomto protokole, ktorý vystaví Zhotoviteľ, musia byť uvedené údaje minimálne v tomto rozsahu: mená zástupcov oboch zmluvných Strán; číslo Zmluvy o Dielo; dátum uplatnenia a číslo oznámenia Objednávateľa; popis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia; dátum zahájenia a ukončenia odstránenia vady; celková doba trvania vady (doba od zistenia do odstránenia vady). Pri vadách Diela platia primerane ustanovenia § 560 nasl. Obchodného zákonníka.“ V Podčlánku 11.3 Predĺženie Lehoty na oznámenie vád sa na koniec vkladá nový odsek takto: „Odstránením vady Objednávateľom podľa Podčlánku 11.4 (Neodstránenie vád) nie je akýmkoľvek spôsobom obmedzená alebo skrátená záruka Zhotoviteľa za zhotovenie Diela podľa Xxxxx. 4.2 a/alebo jeho častí. Do Lehoty na oznámenie vád sa nepočíta čas od oznámenia nároku až do úplného odstránenia príslušnej vady. Zhotoviteľ je povinný vydať Objednávateľovi písomné potvrdenie o tom, kedy Objednávateľ takýto nárok uplatnil, ako aj písomné potvrdenie o odstránení vady Diela, alebo jeho časti. Ak dôjde k výmene časti Diela, pre túto časť začne plynúť nová Lehota pre oznámenie vád.“ V Podčlánku 11.4 Neodstránenie vád sa na koniec vkladá nový odsek takto: „Práce na odstránení vád budú vykonané Objednávateľom podľa Podčl. 11.4 (a) za ceny obvyklé v mieste plnenia v prípade, ak bol Zhotoviteľ písomne 2 razy márne vyzvaný Objednávateľom na odstránenie vady a tento tak v primeranej lehote stanovenej Objednávateľom neurobil. Náklady na odstránenie takých vád budú započítané voči Zábezpeke Zhotoviteľa na záručné opravy podľa Podčl. 11.12 (Zábezpeka na záručné opravy).“ V Podčlánku 11.9 Protokol o vyhotovení Diela sa na koniec vkladá nový odsek takto: „V prípade, že dielo bude zhotovené s ohľadom na jednotlivé Stavebné objekty vyhotovený Preberací protokol podľa ustanovení tejto zmluvy pri dodržaní všetkých príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. 8.2 Podčl. 10.1 (Preberanie Diela a sekcií) pre každý Stavebný objekt, bude rovnako vyhotovený Protokol o vyhotovení Diela s členením po jednotlivých Stavebných objektoch. V jednotlivých Protokoloch bude uvedené prípadné odstránenie vád Zhotoviteľom, pokiaľ sa počas Lehoty na oznámenie vád tieto vyskytli a ich odstránenie bolo Objednávateľom v súlade so Zmluvnými podmienkami požadované. Pridáva sa nový Podčlánok s nasledujúcim textom: „Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase odovzdávania objednávateľovi a za nedorobky zistené po úplnom odovzdaní predmetu zmluvy. 8.3 Zhotoviteľ nezodpovedá je povinný k vydaniu Preberaciemu protokolu predložiť Zábezpeku na záručné opravy (zadržané platby) vo výške 5 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH splatnú na účet Objednávateľa na splnenie záväzkov zo zodpovednosti za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ nemohol zistiť ich nevhodnosťDiela počas celej Lehoty na oznámenie vád. 8.4 Pre prípad vady diela, resp. zistených nedorobkov, dojednávajú zmluvné strany povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady diela bezodkladne po uplatnení reklamácie objednávateľom písomnou formou, najneskôr však do 15 pracovných dní. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná elektronickou poštou alebo faxom s požiadavkou overenia doručenia. 8.5 Ak vada diela je príčinou škody vzniknutej objednávateľovi a objednávateľ vzniknutej škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení starostlivosti, ktorú možno od neho dôvodne požadovať, zodpovedá zhotoviteľ za vzniknutú škodu.

Zodpovednosť za vady. 8.1 V Podčlánku 11.1 Dohotovenie nedokončených prác a odstránenie vád sa doplňujú ďalšie odseky takto: „Pre strojno-technologické časti Diela bola dohodnutá Lehota na oznámenie vád podľa Podčl. 1.1.3.7. (Lehota na oznámenie vád) v dĺžke 36 (tridsaťšesť) mesiacov, nezávisle od Lehoty na oznámenie vád dodávateľov strojov a zariadení, pre stavebné časti Diela Lehota v dĺžke 36 (tridsaťšesť) mesiacov, pre podzemné a strešné izolácie Lehota v dĺžke 60 (šesťdesiat) mesiacov. Zhotoviteľ zodpovedá určí kontaktnú osobu (pri zahraničnom Zhotoviteľovi hovoriacu slovenským jazykom) zodpovednú za toodstránenie vád v rámci Lehoty na oznámenie vád. Objednávateľ písomne oznámi vadu Diela alebo jeho časti Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po jej zistení. V prípade, ak Stavebný dozor alebo Objednávateľ nestanoví inú povahe vady primeranú lehotu, táto bude 7 (sedem) dní na odstránenie reklamovanej vady od dátumu písomného oznámenia vady Objednávateľom. Pre havarijné stavy alebo stavy ohrozujúce život a majetok platí Lehota na odstránenie reklamovanej vady do 24 (dvadsaťštyri) hodín od písomného oznámenia vady Objednávateľom. O odstránení vady bude spísaný protokol, podpísaním ktorého potvrdia obe zmluvné Strany odstránenie reklamovanej vady. V tomto protokole, ktorý vystaví Zhotoviteľ, musia byť uvedené údaje minimálne v tomto rozsahu: mená zástupcov oboch zmluvných Strán; číslo Zmluvy o Dielo; dátum uplatnenia a číslo oznámenia Objednávateľa; popis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia; dátum zahájenia a ukončenia odstránenia vady; celková doba trvania vady (doba od zistenia do odstránenia vady). Pri vadách Diela platia primerane ustanovenia § 560 nasl. Obchodného zákonníka.“ V Podčlánku 11.3 Predĺženie Lehoty na oznámenie vád sa na koniec vkladá nový odsek takto: „Odstránením vady Objednávateľom podľa Podčlánku 11.4 (Neodstránenie vád) nie je akýmkoľvek spôsobom obmedzená alebo skrátená záruka Zhotoviteľa za zhotovenie Diela podľa Xxxxx. 4.2 a/alebo jeho častí. Do Lehoty na oznámenie vád sa nepočíta čas od oznámenia nároku až do úplného odstránenia príslušnej vady. Zhotoviteľ je povinný vydať Objednávateľovi písomné potvrdenie o tom, kedy Objednávateľ takýto nárok uplatnil, ako aj písomné potvrdenie o odstránení vady Diela alebo jeho časti. Ak dôjde k výmene časti Diela, pre túto časť začne plynúť nová Lehota pre oznámenie vád.“ V Podčlánku 11.4 Neodstránenie vád sa na koniec vkladá nový odsek takto: „Práce na odstránení vád budú vykonané Objednávateľom podľa Podčl. 11.4 (a) za ceny obvyklé v mieste plnenia v prípade, ak bol Zhotoviteľ písomne 2 razy márne vyzvaný Objednávateľom na odstránenie vady a tento tak v primeranej lehote stanovenej Objednávateľom neurobil. Náklady na odstránenie takých vád budú započítané voči Zábezpeke Zhotoviteľa na záručné opravy podľa Podčl. 11.12 (Zábezpeka na záručné opravy).“ V Podčlánku 11.9 Protokol o vyhotovení Diela sa na koniec vkladá nový odsek takto: „V prípade, že dielo bude zhotovené s ohľadom na jednotlivé Stavebné objekty vyhotovený Preberací protokol podľa ustanovení tejto zmluvy pri dodržaní všetkých príslušných všeobecne záväzných právnych predpisovPodčl. 10.1 (Preberanie Diela a sekcií) pre každý Stavebný objekt, bude rovnako vyhotovený Protokol o vyhotovení Diela s členením po jednotlivých Stavebných objektoch. V jednotlivých Protokoloch bude uvedené prípadné odstránenie vád Zhotoviteľom, pokiaľ sa počas Lehoty na oznámenie vád tieto vyskytli a ich odstránenie bolo Objednávateľom v súlade so Zmluvnými podmienkami požadované. 8.2 “ Pridáva sa nový Podčlánok s nasledujúcim textom: „Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase odovzdávania objednávateľovi a za nedorobky zistené po úplnom odovzdaní predmetu zmluvy. 8.3 Zhotoviteľ nezodpovedá je povinný k vydaniu Preberaciemu protokolu predložiť Zábezpeku na záručné opravy (zadržané platby) vo výške 5 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH splatnú na účet Objednávateľa na splnenie záväzkov zo zodpovednosti za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ nemohol zistiť ich nevhodnosťDiela počas celej Lehoty na oznámenie vád. 8.4 Pre prípad vady diela, resp. zistených nedorobkov, dojednávajú zmluvné strany povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady diela bezodkladne po uplatnení reklamácie objednávateľom písomnou formou, najneskôr však do 15 pracovných dní. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná elektronickou poštou alebo faxom s požiadavkou overenia doručenia. 8.5 Ak vada diela je príčinou škody vzniknutej objednávateľovi a objednávateľ vzniknutej škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení starostlivosti, ktorú možno od neho dôvodne požadovať, zodpovedá zhotoviteľ za vzniknutú škodu.

Zodpovednosť za vady. 8.1 Zhotoviteľ 10.1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že dielo objednané plnenie bude zhotovené dodané v súlade s podmienkami podľa ustanovení tejto zmluvy pri dodržaní všetkých príslušných dohody, v kvalite predpísanej príslušnými všeobecne záväzných právnych predpisovzáväznými predpismi a technickými normami. 8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za 10.2. V prípade, že plnenie bude dodané s vadami, aj keď sa vada stane zjavnou až po prechode nebezpečenstva škody na plnení, objednávateľ je oprávnený uplatniť si u poskytovateľa nároky z vád plnenia. 10.3. Plnenie má vady, ktoré má dielo ak nebolo dodané v čase odovzdávania objednávateľovi objednanom množstve, type a za nedorobky zistené po úplnom odovzdaní predmetu zmluvyšpecifikácii podľa tejto dohody a príslušnej objednávky, bolo dodané iným spôsobom s iným výsledkom, než ako je špecifikované v tejto dohode a príslušnej objednávke, vykazuje zjavné vady, t. j. nespĺňa výrobcom deklarované vlastnosti a parametre. 8.3 Zhotoviteľ nezodpovedá 10.4. Objednávateľ je povinný reklamovať prípadné vady dodaného plnenia poskytovateľovi do 7 dní po ich zistení (písomne alebo faxom). Oznámenie o vadách dodaného plnenia musí obsahovať: a) číslo dohody/objednávky, b) popis vady alebo popis spôsobu, akým sa vada prejavuje. 10.5. Poskytovateľ je povinný v prípade reklamácie zabezpečiť odstránenie vád v lehote 14 dní odo dňa doručenia reklamácie, a to aj v prípade, ak sa domnieva, že za reklamované vady dielanezodpovedá. V takomto prípade až do doby právoplatného rozhodnutia súdu o spornej reklamácii znáša náklady na odstránenie reklamovaných vád poskytovateľ. 10.6. V prípade preukázateľne neodstrániteľnej vady dodanej položky plnenia sa poskytovateľ zaväzuje dodať objednávateľovi náhradnú položku plnenia zodpovedajúcej kvality. 10.7. Ak sa poskytovateľ dostane do omeškania s odstránením vád, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť ich odstránenie sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Náklady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ nemohol zistiť ich nevhodnosťobjednávateľovi vzniknú v súvislosti s odstraňovaním vád, si je objednávateľ oprávnený uplatniť u poskytovateľa. 8.4 Pre prípad vady diela, resp. zistených nedorobkov, dojednávajú zmluvné strany povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady diela bezodkladne po uplatnení reklamácie objednávateľom písomnou formou, najneskôr však do 15 pracovných dní. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná elektronickou poštou alebo faxom s požiadavkou overenia doručenia. 8.5 Ak vada diela je príčinou škody vzniknutej objednávateľovi a objednávateľ vzniknutej škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení starostlivosti, ktorú možno od neho dôvodne požadovať, zodpovedá zhotoviteľ za vzniknutú škodu.

Zodpovednosť za vady. 8.1 1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené je vykonané podľa ustanovení tejto podmienok zmluvy pri dodržaní všetkých príslušných všeobecne záväzných právnych predpisova že v čase jeho odovzdania objednávateľovi a počas záručnej doby má požadovanú kvalitu a je bez vád. 8.2 Zhotoviteľ 2. Záručná doba je dohodnutá na dobu 24 mesiacov na herné zariadenia a na ostatné práce 6 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania zhotoveného diela objednávateľovi. 3. Za vady na diele (mimo herných prvkov, za ktoré zodpovedá za vadydodávateľ), ktoré má dielo sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ v čase odovzdávania objednávateľovi a za nedorobky zistené po úplnom odovzdaní predmetu zmluvy. 8.3 záručnej dobe iba vtedy, keď boli spôsobené porušením jeho povinností. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady dieladiela v záručnej dobe, ak tieto boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody vonkajšími udalosťami a objektívnymi dôvodmi, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ nemohol zistiť ich nevhodnosťnespôsobil, nezavinil zhotoviteľ. 8.4 Pre 4. Oznámenie vád musí byť podané písomne a musí obsahovať označenie vady a spôsob, akým sa prejavuje. 5. Doba od uplatnenia oznámenia vád až do ich odstránenia sa do záručnej doby nezapočíta. 6. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa a zhotoviteľ má povinnosť bezplatne odstrániť vady bez zbytočného odkladu, resp. zistených nedorobkovpo dohode s objednávateľom. 7. Objednávateľ sa zaväzuje, dojednávajú zmluvné strany povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie že prípadné oznámenie vady diela uplatní bezodkladne po uplatnení reklamácie objednávateľom jej zistení písomnou formou, najneskôr však do 15 pracovných dní. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná elektronickou poštou alebo faxom s požiadavkou overenia doručeniaformou a doručí ju na adresu zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 8.5 Ak vada 8. Oznámenie vád musí byť podané písomne a musí obsahovať označenie vady a spôsob, akým sa prejavuje. 9. Pri zistení podstatných vád diela je príčinou bude zmluvnými stranami dohodnutá lehota, počas ktorej budú vady odstránené, o čom vyhotovia zodpovední zamestnanci záznam podpísaný zástupcami obidvoch zmluvných strán. 10. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené tretími osobami. 11. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknutej objednávateľovi a objednávateľ vzniknutej škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení starostlivosti, ktorú možno od neho dôvodne požadovať, zodpovedá zhotoviteľ za vzniknutú škoduspôsobené tretími osobami.

Zodpovednosť za vady. 8.1 V Podčlánku 11.1 Dohotovenie nedokončených prác a odstránenie vád sa doplňujú ďalšie odseky takto: „Pre strojno-technologické časti Diela bola dohodnutá Lehota na oznámenie vád podľa Podčl. 1.1.3.7. (Lehota oznámenie vád) v dĺžke 36 (tridsaťšesť) mesiacov, nezávisle od Lehoty na oznámenie vád dodávateľov strojov a zariadení, pre stavebné časti Diela Lehota v dĺžke 36 (tridsaťšesť) mesiacov pre podzemné a strešné izolácie Lehota v dĺžke 60 (šesťdesiat) mesiacov. Zhotoviteľ zodpovedá určí kontaktnú osobu (pri zahraničnom Zhotoviteľovi hovoriacu slovenským jazykom) zodpovednú za toodstránenie vád v rámci Lehoty na oznámenie vád. Objednávateľ písomne oznámi vadu Diela alebo jeho časti Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po jej zistení. V prípade, ak Stavebný dozor alebo Objednávateľ nestanoví inú povahe vady primeranú lehotu, táto bude 7 (sedem) dní na odstránenie reklamovanej vady od dátumu písomného oznámenia vady Objednávateľom. Pre havarijné stavy alebo stavy ohrozujúce život a majetok platí Lehota na odstránenie reklamovanej vady do 24 (dvadsaťštyri) hodín od písomného oznámenia vady Objednávateľom. O odstránení vady bude spísaný protokol, podpísaním ktorého potvrdia obe zmluvné Strany odstránenie reklamovanej vady. V tomto protokole, ktorý vystaví Zhotoviteľ, musia byť uvedené údaje minimálne v tomto rozsahu: mená zástupcov oboch zmluvných Strán; číslo Zmluvy o Dielo; dátum uplatnenia a číslo oznámenia Objednávateľa; popis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia; dátum zahájenia a ukončenia odstránenia vady; celková doba trvania vady (doba od zistenia do odstránenia vady). Pri vadách Diela platia primerane ustanovenia § 560 nasl. Obchodného zákonníka.“ V Podčlánku 11.3 Predĺženie Lehoty na oznámenie vád sa na koniec vkladá nový odsek takto: „Odstránením vady Objednávateľom podľa Podčlánku 11.4 (Neodstránenie vád) nie je akýmkoľvek spôsobom obmedzená alebo skrátená záruka Zhotoviteľa za zhotovenie Diela podľa Xxxxx. 4.2 a/alebo jeho častí. Do Lehoty na oznámenie vád sa nepočíta čas od oznámenia nároku až do úplného odstránenia príslušnej vady. Zhotoviteľ je povinný vydať Objednávateľovi písomné potvrdenie o tom, kedy Objednávateľ takýto nárok uplatnil, ako aj písomné potvrdenie o odstránení vady Diela, alebo jeho časti. Ak dôjde k výmene časti Diela, pre túto časť začne plynúť nová Lehota pre oznámenie vád.“ V Podčlánku 11.4 Neodstránenie vád sa na koniec vkladá nový odsek takto: „Práce na odstránení vád budú vykonané Objednávateľom podľa Podčl. 11.4 (a) za ceny obvyklé v mieste plnenia v prípade, ak bol Zhotoviteľ písomne 2 razy márne vyzvaný Objednávateľom na odstránenie vady a tento tak v primeranej lehote stanovenej Objednávateľom neurobil. Náklady na odstránenie takých vád budú započítané voči Zábezpeke Zhotoviteľa na záručné opravy podľa Podčl. 11.12 (Zábezpeka na záručné opravy).“ V Podčlánku 11.9 Protokol o vyhotovení Diela sa na koniec vkladá nový odsek takto: „V prípade, že dielo bude zhotovené s ohľadom na jednotlivé Stavebné objekty vyhotovený Preberací protokol podľa ustanovení tejto zmluvy pri dodržaní všetkých príslušných všeobecne záväzných právnych predpisovPodčl. 10.1 (Preberanie Diela a sekcií) pre každý Stavebný objekt, bude rovnako vyhotovený Protokol o vyhotovení Diela s členením po jednotlivých Stavebných objektoch. 8.2 “ Pridáva sa nový Podčlánok s nasledujúcim textom: „Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase odovzdávania objednávateľovi a za nedorobky zistené po úplnom odovzdaní predmetu zmluvy. 8.3 Zhotoviteľ nezodpovedá je povinný k vydaniu Protokolu o vyhotovení Diela predložiť Zábezpeku na záručné opravy (zadržané platby) vo výške 5 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH splatnú na účet Objednávateľa na splnenie záväzkov zo zodpovednosti za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ nemohol zistiť ich nevhodnosťDiela počas celej Lehoty na oznámenie vád. 8.4 Pre prípad vady diela, resp. zistených nedorobkov, dojednávajú zmluvné strany povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady diela bezodkladne po uplatnení reklamácie objednávateľom písomnou formou, najneskôr však do 15 pracovných dní. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná elektronickou poštou alebo faxom s požiadavkou overenia doručenia. 8.5 Ak vada diela je príčinou škody vzniknutej objednávateľovi a objednávateľ vzniknutej škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení starostlivosti, ktorú možno od neho dôvodne požadovať, zodpovedá zhotoviteľ za vzniknutú škodu.

Zodpovednosť za vady. 8.1 1. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu vykonávaného plnenia, za to, že dielo plnenie bude zhotovené vykonávať podľa ustanovení tejto zmluvy pri dodržaní všetkých podmienok rámcovej dohody a že bude spĺňať všetky požiadavky platných príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem a predpisov. 8.2 2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky plnenia, ktoré bude mať plnenie v čase jeho prevzatia a tiež za vady vzniknuté po jeho prevzatí, ak boli spôsobené porušením povinností zhotoviteľa. 3. Plnenie má vady, ak nezodpovedá špecifikácii, podmienkam uvedeným v rámcovej dohode, platným technickými normám a všeobecne záväzným právnym predpisom. Nedorobkom sa rozumie nedokončené/nevykonané plnenie. 4. Zhotoviteľ nebude zodpovedať za vady, ktoré má dielo budú spôsobené v čase odovzdávania objednávateľovi dôsledku použitia nevhodných podkladov, pokynov a za nedorobky zistené po úplnom odovzdaní predmetu zmluvyvecí od objednávateľa, na nevhodnosť ktorých bol objednávateľ zhotoviteľom náležite upozornený a objednávateľ napriek tomu na ich použití trval, na vady a škody spôsobené tretími osobami, haváriami a prírodnými katastrofami. 8.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa 5. Záručná doba je 36 mesiacov a začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia plnenia objednávateľom. 6. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ nemohol zistiť ich nevhodnosťpovinnosť bezplatne odstrániť vady. Termín odstránenia vád bude dohodnutý písomnou formou. 8.4 Pre prípad vady diela, 7. Ak zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovaných vád resp. zistených nedorobkovneodstráni tieto vady v dohodnutom termíne, dojednávajú zmluvné strany povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné má objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie vady diela bezodkladne po uplatnení reklamácie objednávateľom písomnou formouvád prostredníctvom tretej osoby na vlastné náklady, najneskôr však do 15 pracovných dnípričom zhotoviteľ je povinný takto vynaložené náklady objednávateľovi uhradiť na základe faktúry. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná elektronickou poštou alebo faxom s požiadavkou overenia doručeniaSplatnosť faktúry je 10 dní od doručenia zhotoviteľovi. Práva objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté. 8.5 Ak vada diela je príčinou škody vzniknutej objednávateľovi a objednávateľ vzniknutej škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení starostlivosti, ktorú možno od neho dôvodne požadovať, zodpovedá zhotoviteľ za vzniknutú škodu.

Zodpovednosť za vady. 8.1 Zhotoviteľ 8.1. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy podľa Xxxxxxx č. 1 tejto zmluvy v množstve, kvalite a v prevedení podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 8.2. Predávajúci sa zaväzuje, že na dodanom tovare podľa tejto zmluvy neviaznu žiadne právne vady a vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať a udeliť všetky práva spojené s dodaním predmetu zmluvy a zodpovedá za toich nerušený výkon kupujúcim. 8.3. V prípade, že dielo bude zhotovené tretia osoba akýmkoľvek spôsobom uplatní práva na dodaný tovar podľa ustanovení tejto zmluvy pri dodržaní všetkých príslušných všeobecne záväzných právnych predpisovzmluvy, ktoré sú nezlučiteľné s právami vykonávanými kupujúcim, predávajúci sa zaväzuje vykonať všetky opatrenia potrebné na nápravu a nerušený výkon práv kupujúcim, vrátane prípadných návrhov na začatie súdneho konania. 8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady8.4. Predávajúci sa zaväzuje, ktoré má dielo že predmet zmluvy podľa Prílohy č.1 v čase odovzdávania objednávateľovi odovzdania kupujúcemu má a počas dohodnutej doby bude mať vlastnosti stanovené technickými parametrami. 8.5. Za vady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka za nedorobky zistené akosť, zodpovedá predávajúci v rozsahu tejto záruky. 8.6. Predávajúci poskytuje záruku na predmet zmluvy v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa podpisu preberacieho protokolu. 8.7. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnou manipuláciou obsluhy užívateľa so zariadením, porušením návodu na obsluhu a údržbu zariadenia, porušením zásad pri používaní zariadenia, na ktoré predávajúci písomne upozornil kupujúceho, nedodržaním platných predpisov, živelnou pohromou alebo inou vyššou mocou. 8.8. Ak dodaný predmet zmluvy podľa Prílohy č.1 vykazuje pri preberaní kupujúcim zjavné vady (zjavné poškodenie, nekompletnosť), kupujúci ho neprevezme. Bezchybný predmet zmluvy podľa Prílohy č.1 predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr do 2 pracovných dní. 8.9. Ak kupujúci po úplnom odovzdaní prevzatí predmetu zmluvy podľa Prílohy č. 1 zistí skryté vady a zrejmé vady nezistené pri preberaní predmetu zmluvy, má právo na ich bezplatné odstránenie. Kupujúci bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do konca záručnej lehoty, takúto skutočnosť oznámi podľa bodu 8.10. tohto článku. 8.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za 8.10. V prípade zistenia vady dielatovaru vykoná kupujúci prvotné oznámenie predávajúcemu o jej zistení telefónom na č. +000 00 000 00 00 alebo faxom na č. +000 00 000 00 00 alebo mailom na xxxx@xxxx.xx. Predávajúci je povinný bezodkladne spätne potvrdiť, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa že prijal toto oznámenie. Telefonická požiadavka musí byť kupujúcim do 24 hodín potvrdená faxom alebo emailom. Predávajúci sa zaväzuje potvrdiť prijatie oznámenia o vadách elektronicky emailom na adresu xxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xx a zhotoviteľ nemohol zistiť ich nevhodnosťzahájiť odstraňovanie vady najneskôr v nasledujúci pracovný deň po dni prijatia požiadavky. 8.4 Pre prípad vady diela, resp8.11. zistených nedorobkov, dojednávajú zmluvné strany povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady diela bezodkladne po uplatnení reklamácie objednávateľom písomnou formou, najneskôr však do 15 pracovných dníNároky kupujúceho z vád predmetu zmluvy vyplývajú z ustanovení § 436 a nasl. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná elektronickou poštou alebo faxom s požiadavkou overenia doručeniaObchodného zákonníka. 8.5 Ak vada diela je príčinou škody vzniknutej objednávateľovi a objednávateľ vzniknutej škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení starostlivosti, ktorú možno od neho dôvodne požadovať, zodpovedá zhotoviteľ za vzniknutú škodu.