Common use of Zodpovednosť za škodu Clause in Contracts

Zodpovednosť za škodu. 8.1 Každá zmluvná strana zodpovedá za priamu škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane v súvislosti s plnením tejto RD alebo príslušnej čiastkovej zmluvy. Ani jedna zo zmluvných strán nemá právo na náhradu ušlého zisku. 8.2 Vzniknutá škoda bude poškodenej zmluvnej strane uhradená za predpokladu riadneho preukázania jej vzniku, výšky, porušenia zmluvnej povinnosti a príčinnej súvislosti medzi týmto porušením a vznikom škody, ak navrátenie veci do pôvodného stavu nie je možné. 8.3 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto neplnenie bude vychádzaí celkom alebo čiastočne z okolností vylučujúcich zodpovednosí; uvedené sa vzíahuje aj na zmluvné pokuty, ktoré v prípade okolností vylučujúcich zodpovednosí nebudú žiadnou zo zmluvných strán uplatňované. 8.4 Na účely tejto RD sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosí považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich nemôžu zmluvné strany ovplyvnií ako napr. štrajk, epidémia, požiar, prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, zabavenie resp. embargo produktov objektívne potrebných pre poskytovanie predmetu plnenia, nezavinená regulácia odberu elektrickej energie. Za vyššiu moc sú považované okolnosti vylučujúce zodpovednosí v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka. 8.5 Účinky vylučujúce zodpovednosí sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené. Ustanovenie bodu 8.3 sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola písomne podľa bodu 8.6 oboznámená o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou, ako náhle sa o ich výskyte dozvedela. 8.6 V prípade, ak nastanú prekážky vyššej moci, je zmluvná strana, ktorej sa prekážka týka, povinná bezodkladne informovaí druhú zmluvnú stranu o povahe, začiatku a konci udalosti vyššej moci, ktorá jej bráni v plnení povinností podľa tejto rámcovej dohody alebo podľa čiastkovej zmluvy. 8.7 Ak sa plnenie tejto RD alebo čiastkovej zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci na dobu dlhšiu ako 45 dní, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieí odvolaí na vyššiu moc, písomne požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu RD alebo čiastkovej zmluvy vo vzíahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má ktorákoľvek zmluvná strana právo odstúpií od tejto RD alebo čiastkovej zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 8.8 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto omeškanie alebo neplnenie bude spôsobené v dôsledku neposkytnutia alebo oneskoreného poskytnutia súčinnosti druhej zmluvnej strany.

Zodpovednosť za škodu. 8.1 Každá zmluvná strana zodpovedá za priamu škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane v súvislosti 10.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s plnením tejto RD prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na odvrátenie škody alebo príslušnej čiastkovej zmluvy. Ani jedna zo zmluvných strán nemá právo na náhradu ušlého ziskujej zmiernenie. 8.2 Vzniknutá škoda bude poškodenej zmluvnej strane uhradená za predpokladu riadneho preukázania jej vzniku, výšky, porušenia zmluvnej povinnosti a príčinnej súvislosti medzi týmto porušením a vznikom škody, ak navrátenie veci do pôvodného stavu nie je možné. 8.3 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto neplnenie bude vychádzaí celkom alebo čiastočne z okolností vylučujúcich zodpovednosí; uvedené sa vzíahuje aj na zmluvné pokuty, ktoré v prípade okolností vylučujúcich zodpovednosí nebudú žiadnou zo zmluvných strán uplatňované. 8.4 Na účely tejto RD sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosí považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich nemôžu zmluvné strany ovplyvnií ako napr10.2. štrajk, epidémia, požiar, prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, zabavenie resp. embargo produktov objektívne potrebných pre poskytovanie predmetu plnenia, nezavinená regulácia odberu elektrickej energie. Za vyššiu moc sú považované okolnosti vylučujúce zodpovednosí v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka. 8.5 Účinky vylučujúce zodpovednosí sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené. Ustanovenie bodu 8.3 sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola písomne podľa bodu 8.6 oboznámená o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou, ako náhle sa o ich výskyte dozvedela. 8.6 V prípade, ak nastanú prekážky vyššej moci, je zmluvná strana, ktorej sa prekážka týka, povinná bezodkladne informovaí druhú zmluvnú stranu o povahe, začiatku a konci udalosti vyššej moci, ktorá jej bráni v plnení povinností podľa tejto rámcovej dohody alebo podľa čiastkovej zmluvy. 8.7 Ak sa plnenie tejto RD alebo čiastkovej zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci na dobu dlhšiu ako 45 dní, Každá zmluvná strana, ktorá sa bude chcieí odvolaí na vyššiu mocporuší povinnosť zo záväzkového vzťahu, písomne požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu RD alebo čiastkovej zmluvy vo vzíahu k predmetuje zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane. 10.3. Zmluvná strana, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má ktorákoľvek zmluvná strana právo odstúpií od tejto RD alebo čiastkovej zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane, zbaví sa zodpovednosti, ak preukáže, že škoda je spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť (§ 374, ods. 1 Obchodného zákonníka). 8.8 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane 10.4. Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch počas platnosti zmluvy, počas ktorej je zhotoviteľ povinný sa o ne starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a materiály boli uvedené do pôvodného stavu. 10.5. Zhotoviteľ zodpovedá za nesplnenie škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas vykonávania svojich pracovných postupov pri odstraňovaní vád a nedorobkov, v rámci zodpovednosti za vady a nedorobky alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkovzáruky, ak takéto omeškanie ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela. 10.6. Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb, alebo neplnenie bude spôsobené ich poškodením v dôsledku neposkytnutia odobratia alebo oneskoreného poskytnutia súčinnosti druhej zmluvnej stranyskladovania predmetov, prípadne svojvoľným uzatvorením ciest, vodných tokov alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ. 10.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do termínu prevzatia staveniska predložiť objednávateľovi doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa, a to počas celej doby realizácie diela a na poistnú sumu rovnajúcu sa hodnote predmetu zmluvy podľa bodu 5.2 tejto zmluvy. 10.8. Zhotoviteľ je sám úplne zodpovedný za svoje sklady, šatne, stroje, prístroje a zariadenia, nástroje a materiály. Musí sa postarať o ich stráženie a udržiavanie, rovnako ako i stráženie a udržiavanie objektu stavby. Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené a potrebné k predmetu zmluvy o dielo alebo jeho častí pred poškodením alebo krádežou až do jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia diela objednávateľom.

Zodpovednosť za škodu. 8.1 Každá Zodpovednosť zmluvných strán za škodu spôsobenú v dôsledku porušenia zmluvných povinností sa riadi ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodný zákonník o náhrade škody. Sprostredkovateľ nezodpovedá Odberateľovi za: škody finančného, materiálneho alebo iného charakteru, spôsobené nefunkčnosťou a/alebo prerušením poskytovania cloudových služieb podľa zmluvy, alebo poškodením, obmedzením prevádzky hardvéru, resp. softvéru, ktoré preukázateľne nespôsobil Sprostredkovateľ alebo Poskytovateľ cloudových služieb, za poškodenie, stratu, zneužitie dát ukladaných alebo používaných prostredníctvom cloudovej služby, ktorú Odberateľ využíva na svoje účely v rámci oprávnení podľa tejto Zmluvy, a to výlučne ak k poškodeniu, strate alebo zneužitiu takýchto dát dôjde preukázateľne v dôsledku konania alebo opomenutia Odberateľa. Sprostredkovateľ nezodpovedá za používanie služieb Odberateľom v rozpore s platnými právnymi predpismi, za akékoľvek nároky Odberateľa z tejto Zmluvy, ktoré vznikli v dôsledku nedostupnosti a nefunkčnosti cloudových služieb, ktoré boli zverejnené v katalógu cloudových služieb, za vady spôsobené vyššou mocou, za vady preukázateľne spôsobené obsluhou Xxxxxxxxxx, za škody ani omeškania spôsobené v dôsledku nepresných alebo nesprávnych informácií, vybavení, dát a podpory poskytnutých zo strany Odberateľa. Sprostredkovateľ nezodpovedá za prerušenie poskytovania služieb Odberateľovi v prípade, že si Odberateľ poruchu spôsobil sám, v prípade zásahu tretích osôb, či OVZ a/alebo vyššej moci alebo v prípade poruchy na zariadení tretích dodávateľov (najmä rozsiahly a dlhodobý výpadok dodávky elektriny, telekomunikačného spojenia, a pod.), pokiaľ týmto skutočnostiam nebolo možné zabrániť alebo neboli spôsobené nedbalosťou Sprostredkovateľa alebo boli spôsobené neodvrátiteľnou udalosťou nemajúcou pôvod v prevádzke služby. Odberateľ zodpovedá za zálohovanie svojich údajov, ak nie je písomne dohodnuté inak. Žiadna zo Zmluvných strán nie je zodpovedná za škodu spôsobenú OVZ a/alebo v dôsledku vyššej moci. V prípade pôsobenia OVZ a/alebo vyššej moci, lehoty dohodnuté k plneniu zmluvných záväzkov sa predlžujú o dobu jej pôsobenia. Zmluvná strana ovplyvnená vyššou mocou je povinná druhú zmluvnú stranu upovedomiť písomne o začatí a ukončení pôsobenia OVZ a/alebo vyššej moci bezodkladne, najneskôr však do 2 dní od začatia jej pôsobenia. Ak by tak zmluvná strana zodpovedá za priamu škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane v súvislosti s plnením tejto RD neurobila, nemôže sa zmluvná strana účinne dovolávať pôsobenia OVZ a/alebo príslušnej čiastkovej vyššej moci. Ak OVZ a/alebo vyššia moc pretrvávajú po dobu dlhšiu ako 90 dní, nehľadiac na predĺženie lehoty na splnenie zmluvy. Ani jedna , ktoré možno Sprostredkovateľovi z tohto dôvodu udeliť, ktorákoľvek zo zmluvných strán nemá právo na náhradu ušlého zisku. 8.2 Vzniknutá škoda bude poškodenej zmluvnej strane uhradená za predpokladu riadneho preukázania jej vzniku, výšky, porušenia zmluvnej povinnosti a príčinnej súvislosti medzi týmto porušením a vznikom škody, ak navrátenie veci do pôvodného stavu nie je možné. 8.3 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie oprávnená vypovedať zmluvu s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto neplnenie bude vychádzaí celkom alebo čiastočne z okolností vylučujúcich zodpovednosí; uvedené sa vzíahuje aj na zmluvné pokuty, ktoré v prípade okolností vylučujúcich zodpovednosí nebudú žiadnou zo zmluvných strán uplatňované. 8.4 Na účely tejto RD sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosí považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich nemôžu zmluvné strany ovplyvnií ako napr. štrajk, epidémia, požiar, prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, zabavenie resp. embargo produktov objektívne potrebných pre poskytovanie predmetu plnenia, nezavinená regulácia odberu elektrickej energie. Za vyššiu moc sú považované okolnosti vylučujúce zodpovednosí v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka. 8.5 Účinky vylučujúce zodpovednosí sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené. Ustanovenie bodu 8.3 sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola písomne podľa bodu 8.6 oboznámená o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou, ako náhle sa o ich výskyte dozvedela. 8.6 V prípade, ak nastanú prekážky vyššej moci, je zmluvná strana, ktorej sa prekážka týka, povinná bezodkladne informovaí druhú zmluvnú stranu o povahe, začiatku a konci udalosti vyššej mocijednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá jej bráni začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v plnení povinností podľa tejto rámcovej dohody alebo podľa čiastkovej zmluvy. 8.7 Ak sa plnenie tejto RD alebo čiastkovej zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci na dobu dlhšiu ako 45 dní, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieí odvolaí na vyššiu moc, písomne požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu RD alebo čiastkovej zmluvy vo vzíahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má ktorákoľvek zmluvná strana právo odstúpií od tejto RD alebo čiastkovej zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 8.8 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto omeškanie alebo neplnenie bude spôsobené v dôsledku neposkytnutia alebo oneskoreného poskytnutia súčinnosti druhej zmluvnej strany.

Zodpovednosť za škodu. 8.1 Každá zmluvná strana zodpovedá za priamu škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane v súvislosti 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s plnením tejto RD prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na odvrátenie škody alebo príslušnej čiastkovej zmluvy. Ani jedna zo zmluvných strán nemá právo na náhradu ušlého ziskujej zmiernenie. 8.2 Vzniknutá škoda bude poškodenej zmluvnej strane uhradená za predpokladu riadneho preukázania jej vzniku, výšky, porušenia zmluvnej povinnosti a príčinnej súvislosti medzi týmto porušením a vznikom škody, ak navrátenie veci do pôvodného stavu nie je možné. 8.3 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto neplnenie bude vychádzaí celkom alebo čiastočne z okolností vylučujúcich zodpovednosí; uvedené sa vzíahuje aj na zmluvné pokuty, ktoré v prípade okolností vylučujúcich zodpovednosí nebudú žiadnou zo zmluvných strán uplatňované. 8.4 Na účely tejto RD sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosí považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich nemôžu zmluvné strany ovplyvnií ako napr. štrajk, epidémia, požiar, prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, zabavenie resp. embargo produktov objektívne potrebných pre poskytovanie predmetu plnenia, nezavinená regulácia odberu elektrickej energie. Za vyššiu moc sú považované okolnosti vylučujúce zodpovednosí v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka. 8.5 Účinky vylučujúce zodpovednosí sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené. Ustanovenie bodu 8.3 sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola písomne podľa bodu 8.6 oboznámená o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou, ako náhle sa o ich výskyte dozvedela. 8.6 V prípade, ak nastanú prekážky vyššej moci, je zmluvná strana, ktorej sa prekážka týka, povinná bezodkladne informovaí druhú zmluvnú stranu o povahe, začiatku a konci udalosti vyššej moci, ktorá jej bráni v plnení povinností podľa tejto rámcovej dohody alebo podľa čiastkovej zmluvy. 8.7 Ak sa plnenie tejto RD alebo čiastkovej zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci na dobu dlhšiu ako 45 dní, 11.2 Každá zmluvná strana, ktorá sa bude chcieí odvolaí na vyššiu mocporuší povinnosť zo záväzkového vzťahu, písomne požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu RD alebo čiastkovej zmluvy vo vzíahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má ktorákoľvek zmluvná strana právo odstúpií od tejto RD alebo čiastkovej zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení je zodpovedná za škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane. 8.8 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná 11.3 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane za nesplnenie spôsobom uvedeným v bode 11.2 zbaví sa zodpovednosti ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť. 11.4 Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa o ne starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a materiály boli uvedené do pôvodného stavu. 11.5 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto omeškanie alebo neplnenie bude spôsobené ich poškodením v dôsledku neposkytnutia odobratia alebo oneskoreného poskytnutia súčinnosti druhej zmluvnej stranyskladovania zeminy alebo iných predmetov, príp. svojvoľným uzavretím ciest alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ. 11.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných postupov, pri odstraňovaní vád v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela. 11.7 Zhotoviteľ je povinný že počas celej doby realizácie stavebného diela mať uzavretú Poistnú zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby a živelným pohromám. Náklady spojené s uzavretím poistnej zmluvy sú zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene

Zodpovednosť za škodu. 8.1 Každá zmluvná strana zodpovedá za priamu škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane v súvislosti s plnením tejto RD alebo príslušnej čiastkovej zmluvy. Ani jedna zo zmluvných strán nemá právo na náhradu ušlého zisku. 8.2 Vzniknutá škoda bude poškodenej zmluvnej strane uhradená za predpokladu riadneho preukázania jej vzniku, výšky, porušenia zmluvnej povinnosti a príčinnej súvislosti medzi týmto porušením a vznikom škody, ak navrátenie veci do pôvodného stavu nie je možné. 8.3 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto neplnenie bude vychádzaí vychádzať celkom alebo čiastočne z okolností vylučujúcich zodpovednosízodpovednosť; uvedené sa vzíahuje vzťahuje aj na zmluvné pokuty, ktoré v prípade okolností vylučujúcich zodpovednosí zodpovednosť nebudú žiadnou zo zmluvných strán uplatňované. 8.4 Na účely tejto RD sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosí zodpovednosť považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich nemôžu zmluvné strany ovplyvnií ovplyvniť ako napr. štrajk, epidémia, požiar, prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, zabavenie resp. embargo produktov objektívne potrebných pre poskytovanie predmetu plnenia, nezavinená regulácia odberu elektrickej energie. Za vyššiu moc sú považované okolnosti vylučujúce zodpovednosí zodpovednosť v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka. 8.5 Účinky vylučujúce zodpovednosí zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené. Ustanovenie bodu 8.3 sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola písomne podľa bodu 8.6 oboznámená o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou, ako náhle sa o ich výskyte dozvedela. 8.6 V prípade, ak nastanú prekážky vyššej moci, je zmluvná strana, ktorej sa prekážka týka, povinná bezodkladne informovaí informovať druhú zmluvnú stranu o povahe, začiatku a konci udalosti vyššej moci, ktorá jej bráni v plnení povinností podľa tejto rámcovej dohody alebo podľa čiastkovej zmluvy. 8.7 Ak sa plnenie tejto RD alebo čiastkovej zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci na dobu dlhšiu ako 45 dní, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieí odvolaí chcieť odvolať na vyššiu moc, písomne požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu RD alebo čiastkovej zmluvy vo vzíahu vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má ktorákoľvek zmluvná strana právo odstúpií odstúpiť od tejto RD alebo čiastkovej zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 8.8 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto omeškanie alebo neplnenie bude spôsobené v dôsledku neposkytnutia alebo oneskoreného poskytnutia súčinnosti druhej zmluvnej strany.

Zodpovednosť za škodu. 8.1 7.1 Každá zmluvná strana zodpovedá za priamu škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane v súvislosti s plnením tejto RD alebo príslušnej čiastkovej zmluvy. Ani jedna zo zmluvných strán nemá právo na náhradu ušlého zisku. 8.2 7.2 Vzniknutá škoda bude poškodenej zmluvnej strane uhradená za predpokladu riadneho preukázania jej vzniku, výšky, porušenia zmluvnej povinnosti a príčinnej súvislosti medzi týmto porušením a vznikom škody, ak navrátenie veci do pôvodného stavu nie je možné. 8.3 7.3 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto neplnenie bude vychádzaí vychádzať celkom alebo čiastočne z okolností vylučujúcich zodpovednosí; uvedené sa vzíahuje aj na zmluvné pokuty, ktoré v prípade okolností vylučujúcich zodpovednosí nebudú žiadnou zo zmluvných strán uplatňovanézodpovednosť. 8.4 7.4 Na účely tejto RD Rámcovej dohody sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosí zodpovednosť považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich nemôžu zmluvné strany ovplyvnií ovplyvniť ako napr. štrajk, epidémia, požiar, prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, zabavenie resp. embargo produktov objektívne potrebných pre poskytovanie predmetu plnenia, všeobecný nedostatok potrebných materiálov a surovín, nezavinená regulácia odberu elektrickej energie. Za vyššiu moc sú považované okolnosti vylučujúce zodpovednosí zodpovednosť v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka. 8.5 7.5 Účinky vylučujúce zodpovednosí zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené. Ustanovenie bodu 8.3 7.3 sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola písomne podľa bodu 8.6 7.6 oboznámená o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou, ako náhle sa o ich výskyte dozvedela. 8.6 7.6 V prípade, ak nastanú prekážky vyššej moci, je zmluvná strana, ktorej sa prekážka týka, povinná bezodkladne informovaí informovať druhú zmluvnú stranu o povahe, začiatku a konci udalosti vyššej moci, ktorá jej bráni v plnení povinností podľa tejto rámcovej Rámcovej dohody alebo podľa čiastkovej zmluvy. 8.7 7.7 Ak sa plnenie tejto RD alebo čiastkovej zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci na dobu dlhšiu ako 45 dní, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieí odvolaí chcieť odvolať na vyššiu moc, písomne požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu RD alebo čiastkovej zmluvy vo vzíahu vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má ktorákoľvek zmluvná strana právo odstúpií odstúpiť od tejto RD alebo čiastkovej zmluvyRD. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 8.8 7.8 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto omeškanie alebo neplnenie bude spôsobené v dôsledku neposkytnutia alebo oneskoreného poskytnutia súčinnosti druhej zmluvnej strany.

Zodpovednosť za škodu. 8.1 7.1 Každá zmluvná strana zodpovedá za priamu škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane v súvislosti s plnením tejto RD Rámcovej dohody alebo príslušnej čiastkovej zmluvy. Ani jedna zo zmluvných strán nemá právo na náhradu ušlého zisku. 8.2 7.2 Vzniknutá škoda bude poškodenej zmluvnej strane uhradená za predpokladu riadneho preukázania jej vzniku, výšky, porušenia zmluvnej povinnosti a príčinnej súvislosti medzi týmto porušením a vznikom škody, ak navrátenie veci do pôvodného stavu nie je možné. 8.3 7.3 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto neplnenie bude vychádzaí vychádzať celkom alebo čiastočne z okolností vylučujúcich zodpovednosí; uvedené sa vzíahuje aj na zmluvné pokuty, ktoré v prípade okolností vylučujúcich zodpovednosí nebudú žiadnou zo zmluvných strán uplatňovanézodpovednosť. 8.4 7.4 Na účely tejto RD Rámcovej dohody sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosí zodpovednosť považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich nemôžu zmluvné strany ovplyvnií ovplyvniť ako napr. štrajk, epidémia, požiar, prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, zabavenie resp. embargo produktov objektívne potrebných pre poskytovanie predmetu plnenia, nezavinená regulácia odberu elektrickej energie. Za vyššiu moc sú považované okolnosti vylučujúce zodpovednosí zodpovednosť v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka. 8.5 7.5 Účinky vylučujúce zodpovednosí zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené. Ustanovenie bodu 8.3 7.3 sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola písomne podľa bodu 8.6 7.6 oboznámená o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou, ako náhle sa o ich výskyte dozvedela. 8.6 7.6 V prípade, ak nastanú prekážky vyššej moci, je zmluvná strana, ktorej sa prekážka týka, povinná bezodkladne informovaí informovať druhú zmluvnú stranu o povahe, začiatku a konci udalosti vyššej moci, ktorá jej bráni v plnení povinností podľa tejto rámcovej Rámcovej dohody alebo podľa čiastkovej zmluvy. 8.7 7.7 Ak sa plnenie tejto RD Rámcovej dohody alebo čiastkovej zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci na dobu dlhšiu ako 45 dní, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieí odvolaí chcieť odvolať na vyššiu moc, písomne požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu RD Rámcovej dohody alebo čiastkovej zmluvy vo vzíahu vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má ktorákoľvek zmluvná strana právo odstúpií odstúpiť od tejto RD Rámcovej dohody alebo čiastkovej zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 8.8 7.8 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto omeškanie alebo neplnenie bude spôsobené v dôsledku neposkytnutia alebo oneskoreného poskytnutia súčinnosti druhej zmluvnej strany.stran y.

Zodpovednosť za škodu. 8.1 Každá zmluvná strana zodpovedá 20.1 Ak sa počas plnenia zmluvy zhotoviteľ dostane do situácie, ktorá bráni včasnému vykonaniu diela, prípadne zhotoviteľ zistí, že nebude schopný dielo vykonať včas, musí zhotoviteľ bez omeškania písomne oznámiť objednávateľovi túto skutočnosť, jej príčiny a predpokladané trvanie omeškania; zodpovednosť zhotoviteľa za priamu škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane omeškanie a následky s tým spojené nie je týmto dotknutá. 20.2 Zhotoviteľ zabezpečí objednávateľovi ochranu proti všetkým nárokom tretích osôb vyplývajúcim z prípadného porušenia práv týchto osôb podľa článku 19 tejto zmluvy objednávateľom v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich zhotoviteľovi z právnych predpisov a tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje informovať zhotoviteľa o uplatnení akéhokoľvek nároku podľa tohto ustanovenia treťou osobou, a to v lehote 14 dní, od kedy sa o takomto uplatnení dozvedel, pričom umožní zhotoviteľovi uviesť námietky na obranu voči uplatňovanému nároku. 20.3 Zhotoviteľ zabezpečí objednávateľovi ochranu proti všetkým nárokom v súvislosti s plnením tejto RD úmrtím alebo príslušnej čiastkovej zmluvy. Ani jedna zo zmluvných strán nemá zranením akejkoľvek osoby, alebo v súvislosti so stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku, ku ktorému/ktorej došlo v súvislosti s vykonávaním diela, okrem prípadu, pokiaľ toto spôsobil porušením povinnosti výlučne objednávateľ. 20.4 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu ušlého ziskuškody spôsobenej porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; náhrada škody môže byť uplatňovaná voči zhotoviteľovi v plnej výške. 8.2 Vzniknutá škoda bude poškodenej zmluvnej strane uhradená za predpokladu riadneho preukázania jej vzniku20.5 V rámci náhrady škody je zhotoviteľ povinný objednávateľovi nahradiť aj náklady na obranu proti nárokom tretích strán (napr. trovy konania, výšky, porušenia zmluvnej povinnosti a príčinnej súvislosti medzi týmto porušením a vznikom škody, ak navrátenie veci do pôvodného stavu nie je možnéprávneho zastúpenia). 8.3 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto neplnenie bude vychádzaí celkom alebo čiastočne z okolností vylučujúcich zodpovednosí; uvedené sa vzíahuje aj na zmluvné pokuty, ktoré v prípade okolností vylučujúcich zodpovednosí nebudú žiadnou zo zmluvných strán uplatňované. 8.4 Na účely tejto RD sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosí považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich nemôžu zmluvné strany ovplyvnií ako napr. štrajk, epidémia, požiar, prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, zabavenie resp. embargo produktov objektívne potrebných pre poskytovanie predmetu plnenia, nezavinená regulácia odberu elektrickej energie. Za vyššiu moc sú považované okolnosti vylučujúce zodpovednosí v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka. 8.5 Účinky vylučujúce zodpovednosí sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené. Ustanovenie bodu 8.3 sa uplatní za predpokladu20.6 Vzhľadom k skutočnosti, že druhá zmluvná strana bola písomne v súvislosti s vykonávaním diela podľa bodu 8.6 oboznámená o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranoutejto zmluvy môže byť spôsobená škoda aj tretím osobám, ako náhle zhotoviteľ sa o ich výskyte dozvedela. 8.6 V objednávateľovi zaväzuje, že v súlade s príslušnými právnymi predpismi nahradí tretím osobám škodu, ktorá im prípadne v súvislosti s vykonávaním diela vznikne; v prípade, ak nastanú prekážky vyššej mociby za takúto škodu vo vzťahu k tretím osobám zodpovedala osoba, je zmluvná strana, pomocou ktorej sa prekážka týka, povinná bezodkladne informovaí druhú zmluvnú stranu o povahe, začiatku a konci udalosti vyššej moci, ktorá jej bráni v plnení povinností zhotoviteľ plnil povinnosti podľa tejto rámcovej dohody zmluvy bez ohľadu na povahu právneho vzťahu medzi zhotoviteľom a touto osobou, zhotoviteľ objednávateľovi zodpovedá za vysporiadanie príslušných nárokov. 20.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť objednávateľovi ochranu pred akýmikoľvek nárokmi tretích osôb súkromnej alebo verejnej povahy súvisiacimi s dielom inými, ako sú uvedené v odsekoch 20.2 a 20.3 tohto článku; to neplatí vo vzťahu k nárokom, ktoré nemajú pôvod v porušení povinnosti zhotoviteľom a/alebo osobou, pomocou ktorej zhotoviteľ plní povinnosti podľa čiastkovej tejto zmluvy. 8.7 Ak sa plnenie 20.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že nenávratný finančný príspevok môže byť v súlade s podmienkami jeho poskytnutia poskytnutý len za predpokladu časovej oprávnenosti realizácie aktivít projektu, x. x. xxxxxxxxxx diela v čase, ako vyplýva z tejto RD alebo čiastkovej zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci na dobu dlhšiu ako 45 dní, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieí odvolaí na vyššiu moc, písomne požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu RD alebo čiastkovej zmluvy vo vzíahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má ktorákoľvek zmluvná strana právo odstúpií od tejto RD alebo čiastkovej zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 8.8 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane 20.9 Objednávateľ odškodní zhotoviteľa a zbaví ho zodpovednosti za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkovvšetky nároky, ak takéto omeškanie alebo neplnenie bude spôsobené konania, žaloby, pokuty, straty, náklady a škody, ktoré vzniknú v dôsledku neposkytnutia alebo oneskoreného poskytnutia súčinnosti druhej zmluvnej stranyv súvislosti s nedodržaním predpisov o kontrole vývozu zo strany objednávateľa, a uhradí zhotoviteľovi všetky súvisiace straty a výdavky, pokiaľ objednávateľ zavinil takéto nedodržanie. Toto ustanovenie nemení zákonné dôkazné bremeno.

Zodpovednosť za škodu. 8.1 10.1. Práva zo zodpovednosti za škodu sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. 10.2. Každá zmluvná strana zodpovedá za priamu škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane v súvislosti s plnením touto Dohodou a/alebo s príslušnou objednávkou za podmienok uvedených v tejto RD alebo príslušnej čiastkovej zmluvyDohode. 10.3. Ani jedna zo zmluvných strán Zákazník nemá právo nárok na náhradu ušlého zisku. 8.2 Vzniknutá škoda bude poškodenej zmluvnej strane uhradená za predpokladu riadneho preukázania jej vzniku, výšky, porušenia zmluvnej povinnosti a príčinnej súvislosti medzi týmto porušením a vznikom škody, ak navrátenie veci do pôvodného stavu nie je možnénesplnenie povinnosti Poskytovateľa bolo spôsobené konaním Zákazníka (napr. poskytnutie neúplných informácií) alebo nedostatkom súčinnosti, ktorú bol Zákazník povinný na požiadanie Poskytovateľa poskytnúť a napriek opätovnej žiadosti ju neposkytol. 8.3 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie 10.4. Úplná alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto neplnenie bude vychádzaí celkom čiastočná zodpovednosť účastníkov tejto Dohody a/alebo čiastočne z okolností vylučujúcich zodpovednosí; uvedené sa vzíahuje aj na zmluvné pokuty, ktoré objednávky je vylúčená v prípade okolností vylučujúcich zodpovednosí nebudú žiadnou zo zmluvných strán uplatňované. 8.4 Na účely zásahu vyššej moci, pričom sa tým rozumie udalosť pri vynaložení všetkej starostlivosti nepredvídateľná a zároveň pri všetkom možnom úsilí neodvrátiteľná alebo okolnosť, ktorú účastník tejto RD Dohody a/alebo objednávky odôvodnene nemohla ovplyvniť alebo predvídať (vyššia moc). Uvedené platí pod podmienkou, že príslušný účastník tejto Dohody a/alebo objednávky, odvolávajúca sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosí považujú okolnostina vyššiu moc, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán bez zbytočného odkladu vynaloží všetko primerané úsilie s cieľom plniť svoje povinnosti včas, na nápravu a ani ich nemôžu zmluvné strany ovplyvnií ako naprodstránenie príčiny neschopnosti plniť Dohodu a/alebo objednávku v čo najväčšom rozsahu a čo najkratšom čase. štrajkLehoty sa po dobu trvania vyššej moci predlžujú o dobu jej pôsobenia. Účastník Dohody a/alebo objednávky, epidémiaodvolávajúci sa na vyššiu moc, požiar, prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, zabavenie resp. embargo produktov objektívne potrebných pre poskytovanie predmetu plnenia, nezavinená regulácia odberu elektrickej energieoznámi druhej strane jej zánik bez zbytočného odkladu. Za vyššiu moc sú považované okolnosti vylučujúce zodpovednosí v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníkasa pre účely tejto zmluvy považujú prekážky ako vojna, mobilizácia, revolúcia, vzbura, živelná pohroma, epidémia a ďalšie udalosti, ktoré uzná súd. 8.5 Účinky vylučujúce zodpovednosí sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené. Ustanovenie bodu 8.3 sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola písomne podľa bodu 8.6 oboznámená o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou, ako náhle sa o ich výskyte dozvedela. 8.6 V prípade, ak nastanú prekážky vyššej moci, je zmluvná strana, ktorej sa prekážka týka, povinná bezodkladne informovaí druhú zmluvnú stranu o povahe, začiatku a konci udalosti vyššej moci, ktorá jej bráni v plnení povinností podľa tejto rámcovej dohody alebo podľa čiastkovej zmluvy. 8.7 Ak sa plnenie tejto RD alebo čiastkovej zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci na dobu dlhšiu ako 45 dní, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieí odvolaí na vyššiu moc, písomne požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu RD alebo čiastkovej zmluvy vo vzíahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má ktorákoľvek zmluvná strana právo odstúpií od tejto RD alebo čiastkovej zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 8.8 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto omeškanie alebo neplnenie bude spôsobené v dôsledku neposkytnutia alebo oneskoreného poskytnutia súčinnosti druhej zmluvnej strany.

Zodpovednosť za škodu. 8.1 10.1. Každá zmluvná strana zo strán zodpovedá za priamu spôsobenú škodu spôsobenú v rámci platných právnych predpisov a tejto Zmluvy. Obe strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k predchádzaniu škodám a k minimalizácii vzniknutých škôd. 10.2. Žiadna zo strán nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku vecne nesprávneho alebo inak chybného zadania, ktoré dostala od druhej zmluvnej strane v súvislosti s plnením tejto RD alebo príslušnej čiastkovej zmluvystrany. Ani jedna Žiadna zo zmluvných strán nemá právo na náhradu ušlého ziskunie je zodpovedná za omeškanie spôsobené omeškaním s plnením záväzkov druhej zmluvnej strany. 8.2 Vzniknutá škoda 10.3. Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu na vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť brániace riadnemu plneniu tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k odvráteniu a prekonaniu okolností vylučujúcich zodpovednosť. Zmluvné strany sa dohodli, že ak niektorá zmluvná strana bude poškodenej zmluvnej strane uhradená za predpokladu riadneho preukázania jej vznikumať informáciu o akejkoľvek skutočnosti alebo okolnosti, výškyktorá by mohla byť spôsobilá priamo či nepriamo zmariť alebo podstatne sťažiť plnenie tejto Zmluvy, porušenia zmluvnej povinnosti a príčinnej súvislosti medzi týmto porušením a vznikom škody, ak navrátenie veci do pôvodného stavu nie je možnétáto zmluvná strana povinná okamžite o tejto skutočnosti alebo okolnosti vyrozumieť druhú zmluvnú stranu. 8.3 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto neplnenie bude vychádzaí celkom alebo čiastočne z okolností vylučujúcich zodpovednosí; uvedené sa vzíahuje aj na zmluvné pokuty, ktoré v prípade okolností vylučujúcich zodpovednosí nebudú žiadnou 10.4. Každá zo zmluvných strán uplatňovanéje oprávnená požadovať náhradu škody aj v prípade, že sa jedná o porušenie povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to v čiastke presahujúcej zmluvnú pokutu. Zaplatením akejkoľvek dohodnutej zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo poškodeného na náhradu škody. 8.4 Na účely tejto RD sa 10.5. Poskytovateľ nezodpovedá za okolnosti vylučujúce zodpovednosí považujú okolnostiškody, ktoré nie vzniknú Objednávateľovi v dôsledku toho, že Objednávateľ nezrealizuje alebo bude v omeškaní s plnením požiadaviek uvedených v čl. 5 Zmluvy, alebo ak Objednávateľ poruší postupy uvedené Poskytovateľom v príslušnej odovzdanej dokumentácii týkajúcej sa poskytovaných Služieb. 10.6. Poskytovateľ nezodpovedá za také škody na dátach Objednávateľa, ktoré neboli spôsobené Poskytovateľom dodaným Softvérom. Poskytovateľ aj Objednávateľ sú závislé od vôle povinní sa vopred informovať o spôsobe práce v inom programovom prostredí v prípade poskytovania Služieb za iných podmienok než sa dohodlo v tejto Zmluve. 10.7. Nárok na náhradu škody zmluvnej strane nevzniká, ak k porušeniu zmluvných strán a ani ich nemôžu zmluvné strany ovplyvnií ako napr. štrajk, epidémia, požiar, prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, zabavenie resp. embargo produktov objektívne potrebných pre poskytovanie predmetu plnenia, nezavinená regulácia odberu elektrickej energie. Za vyššiu moc sú považované okolnosti vylučujúce zodpovednosí povinností došlo v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníkazákonníka v platnom znení. 8.5 Účinky vylučujúce zodpovednosí sú obmedzené 10.8. Bez ohľadu na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené. Ustanovenie bodu 8.3 iné dojednania obsiahnuté v tejto Zmluve sa uplatní za predpokladuzmluvné strany osobitne dohodli, že druhá zmluvná strana bola písomne podľa bodu 8.6 oboznámená o týchto okolnostiach zodpovednosť Poskytovateľa za škodu spôsobenú Objednávateľovi pri plnení záväzkov z tejto Zmluvy, alebo inak v súvislosti s touto Zmluvou bude daná iba v prípade priamej škody, pričom Poskytovateľ nebude povinný nahradiť ušlý zisk a predpokladanej dobe ani škody vzniknuté ako náklady na obnovu poškodených alebo stratených dát a celková výška náhrad škôd, ktorú si Objednávateľ bude môcť nárokovať a ktoré Poskytovateľ bude musieť nahradiť môže byť najviac do sumy 385.452,00 EUR bez DPH, a to aj v prípade spôsobenia viacerých škôd, bez ohľadu na ich trvania postihnutou zmluvnou stranou, ako náhle sa o ich výskyte dozvedelapočet. 8.6 V prípade, ak nastanú prekážky vyššej moci, je zmluvná strana, ktorej sa prekážka týka, povinná bezodkladne informovaí druhú zmluvnú stranu o povahe, začiatku a konci udalosti vyššej moci, ktorá jej bráni v plnení povinností podľa tejto rámcovej dohody alebo podľa čiastkovej zmluvy. 8.7 Ak sa plnenie tejto RD alebo čiastkovej zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci na dobu dlhšiu ako 45 dní, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieí odvolaí na vyššiu moc, písomne požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu RD alebo čiastkovej zmluvy vo vzíahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má ktorákoľvek zmluvná strana právo odstúpií od tejto RD alebo čiastkovej zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 8.8 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto omeškanie alebo neplnenie bude spôsobené v dôsledku neposkytnutia alebo oneskoreného poskytnutia súčinnosti druhej zmluvnej strany.

Zodpovednosť za škodu. 8.1 12.1 S výnimkou prípadov vylúčenia alebo obmedzenia zodpovednosti uvedených vo VOP zmluvné strany si navzájom zodpovedajú za škodu spôsobenú porušením svojich zákonných alebo zmluvných povinností s výnimkou prípadu, keď porušenie alebo nesplnenie povinnosti bolo spôsobené prekážkou, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany, a ktorá jej bránila v splnení jej povinnosti. Každá zmluvná strana zodpovedá za priamu škodu spôsobenú nahradí druhej zmluvnej strane akékoľvek škody (vrátane akýchkoľvek výdavkov a nákladov, súdnych trov a nákladov na právnu pomoc a pod.), ktoré tejto zmluvnej strane vzniknú v súvislosti dôsledku akéhokoľvek porušenia zákonnej alebo zmluvnej povinnosti, vyhlásenia poskytnutého druhou zmluvnou stranou v rámci tejto zmluvy, o ktorom sa ukáže, že je nepravdivé alebo zavádzajúce, alebo ktoré vzniknú v dôsledku čiastočného alebo úplného nesplnenia alebo porušenia záväzkov tejto zmluvnej strany vyplývajúcich z tejto zmluvy. 12.2 S ohľadom na povahu služieb poskytovateľ zodpovedá používateľovi za škodu podľa bodu 12.1 VOP do úhrnnej výšky 6- násobku ceny s plnením tejto RD DPH podľa bodu 7 VOP. Do výšky náhrady škody sa započítava aj poskytnutá zľava podľa bodu 14.3 VOP. 12.3 Poskytovateľ je kontinuálne zodpovedajúcim spôsobom poistený a vo všetkých podstatných smeroch poistne krytý pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vlastnou prevádzkovou činnosťou. Všetko poistné, splatné vo vzťahu k poistným rizikám, bolo uhradené a nebolo vykonané alebo príslušnej čiastkovej opomenuté nič, čo by zapríčinilo neplatnosť alebo umožnilo uplatniť nárok na určenie neplatnosti akejkoľvek poistnej zmluvy, alebo čo by zbavilo poisťovateľa akejkoľvek povinnosti plniť z takejto poistnej zmluvy, alebo by mohlo viesť k zvýšeniu poistného, alebo čo by zbavilo poisťovateľa akejkoľvek inej povinnosti z poistnej zmluvy. Ani jedna zo zmluvných strán nemá právo na náhradu ušlého zisku. 8.2 Vzniknutá škoda bude poškodenej zmluvnej strane uhradená za predpokladu riadneho preukázania jej vzniku, výšky, porušenia zmluvnej povinnosti Nebol uplatnený ani nezostal nevybavený žiaden poistný nárok a príčinnej súvislosti medzi týmto porušením a vznikom škody, ak navrátenie veci do pôvodného stavu nie je možné. 8.3 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto neplnenie bude vychádzaí celkom alebo čiastočne z okolností vylučujúcich zodpovednosí; uvedené sa vzíahuje aj na zmluvné pokuty, ktoré v prípade okolností vylučujúcich zodpovednosí nebudú žiadnou zo zmluvných strán uplatňované. 8.4 Na účely tejto RD sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosí považujú neexistujú žiadne okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich nemôžu zmluvné strany ovplyvnií ako naprby mohli viesť k uplatneniu takéhoto nároku. štrajk, epidémia, požiar, prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, zabavenie resp. embargo produktov objektívne potrebných pre poskytovanie predmetu plnenia, nezavinená regulácia odberu elektrickej energie. Za vyššiu moc sú považované okolnosti vylučujúce zodpovednosí v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka. 8.5 Účinky vylučujúce zodpovednosí sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené. Ustanovenie bodu 8.3 sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola písomne podľa bodu 8.6 oboznámená o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou, ako náhle sa o ich výskyte dozvedela. 8.6 V prípade, ak nastanú prekážky vyššej moci, Používateľ je zmluvná strana, ktorej sa prekážka týka, povinná bezodkladne informovaí druhú zmluvnú stranu o povahe, začiatku a konci udalosti vyššej mocioprávnený z takéhoto poistného plnenia nahradiť si škodu, ktorá jej bráni v plnení povinností podľa tejto rámcovej dohody alebo podľa čiastkovej zmluvymu poistnou udalosťou zavinenou Poskytovateľom vznikne. 8.7 Ak sa plnenie tejto RD alebo čiastkovej zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci na dobu dlhšiu ako 45 dní, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieí odvolaí na vyššiu moc, písomne požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu RD alebo čiastkovej zmluvy vo vzíahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má ktorákoľvek zmluvná strana právo odstúpií od tejto RD alebo čiastkovej zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 8.8 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto omeškanie alebo neplnenie bude spôsobené v dôsledku neposkytnutia alebo oneskoreného poskytnutia súčinnosti druhej zmluvnej strany.

Zodpovednosť za škodu. 8.1 Každá zmluvná strana Dodávateľ zodpovedá za priamu prípadné škody spôsobené pri výkone činnosti v zmysle tejto zmluvy na majetku objednávateľa. Objednávateľ' zodpovedá za vzniknutú škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane iba v prípade preukázateľného nedodržania jeho povinností podľa čl. 6 tejto zmluvy. Vykonávateľ sa zaväzuje utajovať údaje: o systémoch, na ktoré sa vzťahujú práce podľa tejto zmluvy, o prevádzkových a priestorových pomeroch objednávateľa, o ďalších skutočnostiach, ktoré sa v súvislosti s plnením výkonom prác podľa tejto RD alebo príslušnej čiastkovej zmluvyzmluvy dozvie. Ani jedna Objednávateľ sa zaväzuje utajovať všetky údaje týkajúce sa technickej stránky inštalovaných bezpečnostných systémov pred tretími osobami. Výnimku z povinnosti utajovať údaje v zmysle bodu 1 a 2 čl. 9 tejto zmluvy majú zmluvné strany len na základe požiadavky orgánov činných v trestnom konaní pri začatom trestnom stíhaní. Zmluvné strany sa zaväzujú po dobu trvania tohto záväzkovo-právneho vzťahu ako aj po jeho končení zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach organizačnej, obchodnej, výrobnej a technickej povahy, o ktorých sa dozvedia pri plnení práv a povinnosti vyplývajúcich z tejto zmluvy a ktoré tvoria predmet obchodného tajomstva niektorej zo zmluvných strán nemá právo na náhradu ušlého zisku. 8.2 Vzniknutá škoda bude poškodenej zmluvnej strane uhradená za predpokladu riadneho preukázania jej vzniku, výšky, porušenia zmluvnej povinnosti a príčinnej súvislosti medzi týmto porušením a vznikom škody, ak navrátenie veci do pôvodného stavu nie je možné. 8.3 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto neplnenie bude vychádzaí celkom alebo čiastočne z okolností vylučujúcich zodpovednosí; uvedené sa vzíahuje aj na zmluvné pokuty, ktoré v prípade okolností vylučujúcich zodpovednosí nebudú žiadnou zo zmluvných strán uplatňované. 8.4 Na účely tejto RD sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosí považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich nemôžu zmluvné strany ovplyvnií ako naprstrán. štrajk, epidémia, požiar, prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, zabavenie resp. embargo produktov objektívne potrebných pre poskytovanie predmetu plnenia, nezavinená regulácia odberu elektrickej energie. Za vyššiu moc sú považované okolnosti vylučujúce zodpovednosí Poskytovateľ v zmysle ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v spojení najmä s § 374 Obchodného zákonníka. 8.5 Účinky vylučujúce zodpovednosí 79 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ ZoOOÚ“) prehlasuje, že jeho pracovníci, ktorí vykonávajú predmet tejto zmluvy u Objednávateľa sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážkasi vedomí: povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch spracovávaných v informačných systémoch Objednávateľa. Tieto údaje nesmú využiť pre osobnú potrebu a bez písomného súhlasu dotknutej osoby/osôb a súhlasu štatutárneho zástupcu Objednávateľa ich nesmú zverejniť a nikomu mimo okruhu osôb oprávnených podľa Nariadenia a ZoOOÚ poskytnúť ani sprístupniť. Zodpovednosti za bezpečnosť osobných údajov, s ktorou sú účinky spojenéktorými prichádzajú do styku. Ustanovenie bodu 8.3 sa uplatní za predpokladuTieto údaje musia chrániť pred odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním. Poskytovateľ prehlasuje, že druhá zmluvná strana bola písomne podľa bodu 8.6 oboznámená o týchto okolnostiach jeho pracovníci boli riadne poučení v zmysle Nariadenia a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou, ako náhle ZoOOÚ a budú sa o ich výskyte dozvedelaním riadiť. 8.6 V prípade, ak nastanú prekážky vyššej moci, je zmluvná strana, ktorej sa prekážka týka, povinná bezodkladne informovaí druhú zmluvnú stranu o povahe, začiatku a konci udalosti vyššej moci, ktorá jej bráni v plnení povinností podľa tejto rámcovej dohody alebo podľa čiastkovej zmluvy. 8.7 Ak sa plnenie tejto RD alebo čiastkovej zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci na dobu dlhšiu ako 45 dní, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieí odvolaí na vyššiu moc, písomne požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu RD alebo čiastkovej zmluvy vo vzíahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má ktorákoľvek zmluvná strana právo odstúpií od tejto RD alebo čiastkovej zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 8.8 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto omeškanie alebo neplnenie bude spôsobené v dôsledku neposkytnutia alebo oneskoreného poskytnutia súčinnosti druhej zmluvnej strany.

Zodpovednosť za škodu. 8.1 Každá zmluvná strana zodpovedá za priamu škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane 6.1. Ak nastane akákoľvek strata alebo poškodenie diela, alebo akejkoľvek jej časti, materiálov alebo zariadení počas obdobia, v súvislosti s plnením tejto RD alebo príslušnej čiastkovej zmluvy. Ani jedna zo zmluvných strán nemá právo na náhradu ušlého zisku. 8.2 Vzniknutá škoda bude poškodenej zmluvnej strane uhradená za predpokladu riadneho preukázania jej vzniku, výšky, porušenia zmluvnej povinnosti a príčinnej súvislosti medzi týmto porušením a vznikom škody, ak navrátenie veci do pôvodného stavu nie ktorom je možné. 8.3 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto neplnenie bude vychádzaí celkom alebo čiastočne z okolností vylučujúcich zodpovednosí; uvedené sa vzíahuje aj na zmluvné pokuty, ktoré v prípade okolností vylučujúcich zodpovednosí nebudú žiadnou zo zmluvných strán uplatňované. 8.4 Na účely tejto RD sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosí považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich nemôžu zmluvné strany ovplyvnií ako napr. štrajk, epidémia, požiar, prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, zabavenie resp. embargo produktov objektívne potrebných pre poskytovanie predmetu plnenia, nezavinená regulácia odberu elektrickej energie. Za vyššiu moc sú považované okolnosti vylučujúce zodpovednosí v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka. 8.5 Účinky vylučujúce zodpovednosí sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené. Ustanovenie bodu 8.3 sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola písomne podľa bodu 8.6 oboznámená o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou, ako náhle Zhotoviteľ povinný sa o ich výskyte dozvedela. 8.6 V prípade, ak nastanú prekážky vyššej mocine starať o to z akýchkoľvek dôvodov, je zmluvná stranaZhotoviteľ povinný na vlastné náklady nahradiť takúto škodu, ktorej sa prekážka týkastratu a napraviť škodu tak, povinná bezodkladne informovaí druhú zmluvnú stranu o povahe, začiatku a konci udalosti vyššej moci, ktorá jej bráni aby stavebné dielo vyhovovalo v plnení povinností podľa tejto rámcovej dohody alebo podľa čiastkovej každom ohľade ustanoveniam zmluvy. 8.7 6.2. Ak sa plnenie tejto RD Objednávateľovi vznikne škoda, alebo čiastkovej zmluvy stane nemožným voči Objednávateľovi bude uplatňovaný nárok na náhradu škody, alebo budú voči Objednávateľovi uplatnené akékoľvek sankcie z dôvodu vyššej moci na dobu dlhšiu ako 45 dníčinnosti alebo nečinnosti Zhotoviteľa alebo ním poverených osôb, zmluvná stranavrátane subdodávateľov (ďalej len „sankcia“), ktorá je Objednávateľ oprávnený uvedenú sankciu zo strany Investora alebo tretej osoby uplatniť voči Zhotoviteľovi a Xxxxxxxxxx sa bude chcieí odvolaí na vyššiu moc, písomne požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu RD alebo čiastkovej zmluvy vo vzíahu k predmetu, cene a času plneniazaväzuje uplatnenú sankciu zo strany Objednávateľa uhradiť Objednávateľovi v lehote uvedenej v písomnej výzve Objednávateľa. Ak nedôjde k dohodelehota nebude určená, má ktorákoľvek zmluvná strana právo odstúpií od tejto RD alebo čiastkovej zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom tak je Zhotoviteľ povinný uhradiť sankciu do 10 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej stranevýzvy Objednávateľa. 8.8 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie 6.3. Ak Zhotoviteľ pri vykonávaní diela, počas trvania tohto zmluvného vzťahu spôsobí škodu tretím osobám porušením povinnosti vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkovplatných kogentných právnych predpisov, ak takéto omeškanie alebo neplnenie bude spôsobené je plne zodpovedný voči prípadným nárokom tretích osôb na náhradu škody. Ak Zhotoviteľ pri zhotovovaní diela poruší povinnosti vyplývajúce zo stavebných a iných platných právnych predpisov, v dôsledku neposkytnutia čoho akýkoľvek verejnoprávny orgán uloží Objednávateľovi povinnosť zaplatiť pokutu, Objednávateľ je oprávnený vyfakturovať plnú výšku uloženej pokuty Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť predloženú faktúru do 7 dní od jej doručenia. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené jeho činnosťou na podzemných vedeniach a sieťach. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutých tretím osobám a na veciach pri realizácií prác, ktoré vykonáva zhotoviteľ, bez ohľadu na to, či tieto boli vykonané jeho zamestnancami alebo oneskoreného poskytnutia súčinnosti druhej zmluvnej stranyním poverenými tretími osobami alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú alebo zapríčinenú škodu pri realizácií diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. 5.3. The period of warranty commences on the date of successful take-over of Works by the Client. The period of warranty on defective parts of the Works shall be extended to include the time lapse between Contractor´s receipt of the legitimate complaint and date of Employer´s signature of the certificate on defects under complaint remedied. The period of warranty on the parts of Works which are replaced within the defect remedying process shall resume on the date of particular defect rectification. 5.4. Contractor undertakes to remedy defects during construction and warranty period at its own cost as convenient as possible, no later than 10 days after receipt of the complaint in writing unless otherwise agreed by Parties in writing. Failing to commence remedying defects within 3 business days after receipt of the complaint in writing, or remedy the defects in due course and in time, Contractor is required to pay the liquidated damages of EUR 1,000.00 for each day of delay in the performance of the duty breached, for each and any defect. After the defect is remedied, Contractor is required to request in writing that Employer sign the report on defect remedy and specify the cause of defect and corrective action taken. Where Contract Agreement contains shorter time limits for remedying defects, the terms of Contract Agreement shall prevail. 5.5. The cost borne by Contractor shall also include all the costs incurred by Employer and third parties related to the complaint procedure, site defect visits and defect remedy, esp. site defect visit travel expenses, laboratory testing and measurements, expertise reports, expert´s opinions, and other costs. 5.6. Should the Contractor fail to remedy defects as requested by Employer in writing and in accordance with this Contract, Employer is entitled to remedy the defects in Works or outsource the remedying of defects in Works to a third party at the Contractor´s cost; in order to pay the costs incurred Employer is entitled to use the retention money and/or warranty bond and/or performance guarantee up to the expenses incurred efficiently.