Common use of Závěrečné informace Clause in Contracts

Závěrečné informace. zadavatel si vyhrazuje veškerou písemnou komunikaci uchazeč – zadavatel v rámci veřejné zakázky řešit prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK pro zpracování veřejných zakázek na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ v rámci příslušné veřejné zakázky. Na komunikaci mimo tento nástroj nemusí zadavatel reflektovat. Na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ budou průběžně zveřejňovány veškeré informace a výsledky zadávacího řízení zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy - zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít - zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a celou zakázku zrušit bez udání důvodu, to vše za dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti veřejné zakázky zveřejní název uchazeče, jeho adresu a IČ, jeho nabídkovou cenu a případně uzavřenou smlouvu o dílo na webových stránkách určených zadavatelem uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (§147a, zák. č.137/2006 Sb.) zveřejní smlouvu (včetně případných dodatků) s vybraným uchazečem na svém profilu veřejného zadavatele. Zadavatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních předpisů. - předložené nabídky nebudou zájemcům vráceny zadavatel nehradí náklady, vzniklé uchazečům z titulu zpracování a podání nabídky uchazeč souhlasí s tím, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s ním podepsána Xxxxxxx o dílo, že je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole - zadavatel požaduje po vybraném uchazeči součinnost při podpisu smlouvy o dílo a to tak, že uchazeč doručí zadavateli veškeré požadované doklady dle této zadávací dokumentace a podepíše smlouvu o dílo a zhotoviteli ji doručí zpět do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo. Pro účely této veřejné zakázky bude provedeno doručení výzvy k podpisu smlouvy prostřednictvím nástroje E-ZAK. Zadavatel určuje, že účinnost doručení nastala po uplynutí lhůty 3 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo.

Závěrečné informace. zadavatel si vyhrazuje veškerou písemnou komunikaci uchazeč – zadavatel v rámci veřejné zakázky řešit prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK pro zpracování veřejných zakázek na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ v rámci příslušné veřejné zakázky. Na komunikaci mimo tento nástroj nemusí zadavatel reflektovat. Na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ budou průběžně zveřejňovány veškeré informace a výsledky zadávacího řízení zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nabídka včetně příloh bude podepsána uchazečem nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy - zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít - osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče • zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a celou zakázku zrušit bez udání důvodu, to vše za dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace důvodu • uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti veřejné zakázky zveřejní název uchazeče, jeho adresu a IČ, IČ a jeho nabídkovou cenu a případně uzavřenou smlouvu o dílo na webových stránkách určených zadavatelem zadavatele • uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (§147a, zák. č.137/2006 Sb.) zveřejní smlouvu (včetně případných dodatků) s vybraným uchazečem na svém profilu veřejného zadavatele. Zadavatel ; zadavatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních předpisů. - předpisů • předložené nabídky nebudou zájemcům vráceny • zadavatel nehradí náklady, uchazečům náklady vzniklé uchazečům z titulu zpracování a podání nabídky uchazeč souhlasí s tím• zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, že upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy a před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v případěnabídkách, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější dále neakceptovat nabídky v celém rozsahu, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít • zadavatel si vyhrazuje právo jednat o předloženém návrhu smlouvy ve všech ustanoveních, která se netýkají nabízených závazných podmínek a bude s ním podepsána Xxxxxxx způsobu plnění Případné potřebné informace podá zástupce zadavatele: Xxx. Xxxx Xxxxxxx, MBA, vedoucí odboru NM, tel.: 000 000 000, E-mail: xxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Xxxxxx Xxxxxxxxx, referent odboru NM, tel.: 000 000 000, E-mail: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Výzvu nebo její přílohy je možno po vyžádání obdržet i v elektronické podobě (formou E-mailu). Veškeré údaje o dílozadavateli je možné získat na internetové adrese xxx.xxxxxxxxxx.xx Litvínov 20.03.2017 Schválil: Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx v. r., že je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona 2. místostarosta S návrhem smlouvy souhlasil: OBSAH NABÍDKY 1 - Krycí list nabídky (příloha č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 1 výzvy) 2 - zadavatel požaduje po vybraném uchazeči součinnost při podpisu smlouvy o dílo a to tak, že uchazeč doručí zadavateli veškeré požadované doklady dle této zadávací Kvalifikační dokumentace a podepíše smlouvu o dílo a zhotoviteli ji doručí zpět do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo3 - Nabídková cena (příloha č. Pro účely této veřejné zakázky bude provedeno doručení výzvy k podpisu smlouvy prostřednictvím nástroje E-ZAK. Zadavatel určuje, že účinnost doručení nastala po uplynutí lhůty 3 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo.výzvy)

Závěrečné informace. zadavatel Dodavatel může na tuto část zadávacího řízení podat pouze jednu nabídku. Žádná osoba se nesmí zúčastnit tohoto zadávacího řízení jako dodavatel více než jednou. Náklady dodavatelů spojené s účastí v zadávacím řízení objednatel nehradí. Nabídky nebudou dodavatelům vráceny. Objednatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých dodavatelích považuje za důvěrné a bude je využívat jen pro účely tohoto zadávacího řízení. Dodavatelé budou vyrozuměni o výsledku resp. zrušení výběrového řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu xxx.xxxxx.xx. Nabídka, která: nebude úplná nebo nebude obsahovat veškeré doklady, informace a přílohy stanovené těmito zadávacími podmínkami nebo bude označena nebo doručena v rozporu s těmito zadávacími podmínkami nebo bude doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebude objednatelem hodnocena. Zadavatel si vyhrazuje veškerou písemnou komunikaci uchazeč – zadavatel právo: v rámci průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky zadání veřejné zakázky řešit prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK a zadávací podmínky, zadávací řízení kdykoliv zrušit (nejpozději však do okamžiku uzavření smlouvy), pokud: v průběhu výběrového řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro zpracování veřejných zakázek které nelze na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ zadavateli požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval, nebo vybraný dodavatel, popřípadě dodavatel druhý v rámci příslušné pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost, nebo zadavateli byla podána pouze jedna úplná nabídka, realizovat předmět plnění veřejné zakázkyzakázky jen v části. Na komunikaci mimo tento nástroj nemusí zadavatel reflektovat. Na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ budou průběžně zveřejňovány veškeré informace a výsledky zadávacího řízení zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy - zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit Dodavatelé jsou oprávněni požadovat po zadavateli dodatečné informace, deklarované v nabídkácha to písemnou formou (email, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít - zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky poštou). Žádosti o dodatečné informace je třeba adresovat kontaktní osobě: Xxx. Xxx Xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxx.xxx@xxxx.xx, Oddělení dat, analýz a celou zakázku zrušit bez udání důvoduevaluací, to vše za Xxxxxx 00, Xxxx. Žádosti o dodatečné informace musí být zadavateli doručeny ve lhůtě nejméně 4 dny (tj. 96 hodin) před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Z důvodu dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zákazu diskriminace neumožňuje zadavatel v rámci transparentnosti osobní ani telefonické dotazy či konzultace týkající se předmětné veřejné zakázky či zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku. Zadavatel odešle písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti o dodatečnou informaci. Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, odešle zadavatel současně všem zadavateli známým uchazečům a zveřejní název uchazeče, jeho adresu a IČ, jeho nabídkovou cenu a případně uzavřenou smlouvu o dílo na webových stránkách určených zadavatelem uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (§147a, zák. č.137/2006 Sb.) zveřejní smlouvu (včetně případných dodatků) s vybraným uchazečem na svém profilu veřejného prostřednictvím Profilu zadavatele. Zadavatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních předpisůmůže poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti uchazeče. - předložené nabídky nebudou zájemcům vráceny zadavatel nehradí náklady, vzniklé uchazečům z titulu zpracování a podání nabídky uchazeč souhlasí s tím, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s ním podepsána Xxxxxxx o dílo, že je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona čV Brně dne 24. 320/2001 Sb., o finanční kontrole - zadavatel požaduje po vybraném uchazeči součinnost při podpisu smlouvy o dílo a to tak, že uchazeč doručí zadavateli veškeré požadované doklady dle této zadávací dokumentace a podepíše smlouvu o dílo a zhotoviteli ji doručí zpět do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo02. Pro účely této veřejné zakázky bude provedeno doručení výzvy k podpisu smlouvy prostřednictvím nástroje E-ZAK. Zadavatel určuje, že účinnost doručení nastala po uplynutí lhůty 3 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo.2017

Závěrečné informace. zadavatel si vyhrazuje veškerou písemnou komunikaci uchazeč – zadavatel v rámci veřejné zakázky řešit prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK pro zpracování veřejných zakázek na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ v rámci příslušné veřejné zakázky. Na komunikaci mimo tento nástroj nemusí zadavatel reflektovat. Na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ budou průběžně zveřejňovány veškeré informace a výsledky zadávacího řízení zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy - zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít - neuzavřít, zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a celou zakázku zrušit bez udání důvodu, to vše za dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti veřejné zakázky zveřejní název uchazeče, jeho adresu a IČ, jeho nabídkovou cenu a případně uzavřenou smlouvu o dílo na webových stránkách určených zadavatelem uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (§147a, zák. č.137/2006 Sb.) registru smluv zveřejní smlouvu (včetně případných dodatků) s vybraným uchazečem na svém profilu veřejného zadavatele. Zadavatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních předpisů. - předložené nabídky nebudou zájemcům vráceny zadavatel nehradí náklady, vzniklé uchazečům z titulu zpracování a podání nabídky uchazeč souhlasí s tím, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s ním podepsána Xxxxxxx o dílo, že je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole - zadavatel požaduje po vybraném uchazeči součinnost při podpisu smlouvy o dílo a to tak, že uchazeč xxxxxxx doručí zadavateli veškeré požadované doklady dle této zadávací dokumentace a podepíše smlouvu o dílo a zhotoviteli objednateli ji doručí zpět do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo. Pro účely této veřejné zakázky bude provedeno doručení výzvy k podpisu smlouvy prostřednictvím nástroje Eelektronicky. V Litvínově: 19.8.2021 Příloha: záměr Vypracoval: Xxxxx Xxxxxxxx, referent odboru investic a regionálního rozvoje Xxx. Xxxxx Xxxxx, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, ekonom odboru Xxxxxxxx: Xxxxx Xxxxxxxxx, 2.místostarosta města S návrhem smlouvy souhlasí: Xxx. Xxx Xxxxxx, právní oddělení název: Město Litvínov sídlo: xxxxxxx Xxxx 00, 000 00 Xxxxxxxx IČ: 002 66 027 DIČ: CZ00266027 zastoupený (jméno, funkce): Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, 2.místostarostou města tel.: 000 000 000 e-ZAKmail: xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx kontaktní osoba pro zadávání VZ (jméno, funkce): Xxxxx Xxxxxxxx, referent tel.: 000 000 000 e-mail: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Název : Sídlo/místo podnikání : Statutární orgán (jméno, funkce) : Tel. Zadavatel určuje: e-mail : xxxxxx xxxxxxxx : IČ : DIČ : Bankovní spojení : č.ú. : kontaktní osoba pro uvedenou VZ: tel. : e-mail : Měna, že účinnost doručení nastala ve které bude nabídková cena uvedena: Kč - koruna česká Cena za projektovou dokumentaci: Stavební objekt cena bez DPH DPH cena s DPH - ev. konečná cena SO 01 sběrný dvůr Inženýrská činnost Účastník nabízí provést výše uvedenou zakázku za podmínek stanovených v zadání veřejné zakázky, vlastním jménem, na své nebezpečí a náklady, v navržených termínech, rozsahu a kvalitě, za výše částku (v Kč), v které jsou zahrnuty veškeré náklady na všechny stupně (fáze) požadované dokumentace, nákladovou část i inženýrskou činnost v rozsahu všech potřebných profesí. Ceny uvedené v nabídkové ceně jsou považovány za smluvní ceny nejvýše přípustné po uplynutí lhůty 3 pracovních dnů od doručení výzvy celou dobu realizace předmětu plnění. Případné početní chyby v nabídce jdou k podpisu smlouvy o dílo.jeho tíži. Oprávněná osoba1 za účastníka jednat: Titul, jméno, příjmení : …………………………………………………………………. Funkce: …………………………………………………………………….. Podpis/razítko: ……………………………………………………………………….. „Nový sběrný dvůr – brownfield Hamr“ uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.v platném znění (dále jen Občanský zákoník nebo OZ)

Závěrečné informace. zadavatel si vyhrazuje veškerou písemnou komunikaci uchazeč – zadavatel v rámci veřejné zakázky řešit prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK pro zpracování veřejných zakázek na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ v rámci příslušné veřejné zakázky. Na komunikaci mimo tento nástroj nemusí zadavatel reflektovat. Na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ budou průběžně zveřejňovány veškeré informace a výsledky zadávacího řízení zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy - zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít - neuzavřít, zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a celou zakázku zrušit bez udání důvodu, to vše za dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti veřejné zakázky zveřejní název uchazeče, jeho adresu a IČ, jeho nabídkovou cenu a případně uzavřenou smlouvu o dílo na webových stránkách určených zadavatelem uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb.o registraci smluv, o veřejných zakázkách, (§147a, zák. č.137/2006 Sb.) zveřejní smlouvu (včetně případných dodatků) s vybraným uchazečem na svém profilu veřejného zadavatele. Zadavatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních předpisů. - předložené nabídky nebudou zájemcům vráceny zadavatel nehradí náklady, vzniklé uchazečům z titulu zpracování a podání nabídky uchazeč souhlasí s tím, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s ním podepsána Xxxxxxx o dílo, že je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole - zadavatel požaduje po vybraném uchazeči součinnost při podpisu smlouvy o dílo a to tak, že uchazeč xxxxxxx doručí zadavateli veškeré požadované doklady dle této zadávací dokumentace a podepíše smlouvu o dílo a zhotoviteli objednateli ji doručí zpět do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo. Pro účely této veřejné zakázky bude provedeno doručení výzvy k podpisu smlouvy prostřednictvím nástroje Eelektronicky. V Litvínově: 22.2.2021 Vypracoval: Xxxxx Xxxxxxxx, referent odboru investic a regionálního rozvoje Xxx. Xxxxx Xxxxx, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, ekonom odboru Xxxxxxxx: Xxxxx Xxxxxxxxx, 2.místostarosta města S návrhem smlouvy souhlasí: Xxx. Xxx Xxxxxx, právní oddělení název: Město Litvínov sídlo: náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov IČ: 002 66 027 DIČ: CZ00266027 zastoupený (jméno, funkce): Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, 2.místostarostou města tel.: 000 000 000 e-ZAKmail: xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx kontaktní osoba pro zadávání VZ (jméno, funkce): Xxxxx Xxxxxxxx, referent OIRR tel.: 000 000 000 e-mail: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Název : Sídlo/místo podnikání : Statutární orgán (jméno, funkce) : Tel. Zadavatel určuje: e-mail : xxxxxx xxxxxxxx : IČ : DIČ : Bankovní spojení : č.ú. : kontaktní osoba pro uvedenou VZ: tel. : e-mail : Měna, že účinnost doručení nastala ve které bude nabídková cena uvedena: Kč - koruna česká Cena za zpracování studie: zakázka cena bez DPH DPH cena s DPH - ev. konečná cena studie Účastník nabízí provést výše uvedenou zakázku za podmínek stanovených v zadání veřejné zakázky, vlastním jménem, na své nebezpečí a náklady, v navržených termínech, rozsahu a kvalitě, za výše částku (v Kč), v které jsou zahrnuty veškeré náklady požadované studie, nákladovou část i inženýrskou činnost . Ceny uvedené v nabídkové ceně jsou považovány za smluvní ceny nejvýše přípustné po uplynutí lhůty 3 pracovních dnů od doručení výzvy celou dobu realizace předmětu plnění. Případné početní chyby v nabídce jdou k podpisu smlouvy o dílo.jeho tíži. Oprávněná osoba1 za účastníka jednat: Titul, jméno, příjmení : …………………………………………………………………… Funkce: ………………………………………………………………….. Podpis/razítko: ……………………………………………………………………….. „K2111 Studie komplexní modernizace tramvajové trati ve městě Litvínov“ uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.v platném znění (dále jen Občanský zákoník nebo OZ)

Závěrečné informace. zadavatel si vyhrazuje veškerou písemnou komunikaci uchazeč – zadavatel v rámci veřejné zakázky řešit prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK pro zpracování veřejných zakázek na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ v rámci příslušné veřejné zakázky. Na komunikaci mimo tento nástroj nemusí zadavatel reflektovat. Na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ budou průběžně zveřejňovány veškeré informace a výsledky zadávacího řízení zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy - zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít - zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a celou zakázku kdykoliv zrušit bez udání důvodu, to vše za dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti veřejné zakázky zveřejní název uchazeče, jeho adresu a IČ, IČ a jeho nabídkovou cenu a případně uzavřenou smlouvu o dílo na webových stránkách určených zadavatelem zadavatele, uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (§147a, zák. č.137/2006 Sb.) zveřejní smlouvu (včetně případných dodatků) s vybraným uchazečem na svém profilu veřejného zadavatele. Zadavatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních předpisů. - , předložené nabídky nebudou zájemcům vráceny vráceny, zadavatel nehradí náklady, vzniklé uchazečům z titulu zpracování a podání nabídky, zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy a před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky uchazeč souhlasí ověřit informace, deklarované v nabídkách, dále akceptovat nabídku pouze v částečném rozsahu, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít, to vše za dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace, zadavatel si vyhrazuje právo jednat o předloženém návrhu smlouvy ve všech ustanoveních, která se netýkají nabízených závazných podmínek a způsobu plnění, V Litvínově dne: 22.04.2022 Vypracovala: Xxxxxx Xxxxxxxxxx, technik odboru nakládání s tímmajetkem Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Bretová, že v případěvedoucí odboru nakládání s majetkem S návrhem smlouvy souhlasí: ID úkolu 13675 Schválil: Xxxxx Xxxxxxxxx, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s ním podepsána Xxxxxxx o dílo, že je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona 2. místostarosta OBSAH NABÍDKY: 1- Krycí list nabídky (příloha č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole - zadavatel požaduje po vybraném uchazeči součinnost při podpisu smlouvy o dílo a to tak, že uchazeč doručí zadavateli veškeré požadované doklady dle této zadávací dokumentace a podepíše smlouvu o dílo a zhotoviteli ji doručí zpět do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo. Pro účely této veřejné zakázky bude provedeno doručení výzvy k podpisu smlouvy prostřednictvím nástroje E-ZAK. Zadavatel určuje, že účinnost doručení nastala po uplynutí lhůty 3 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo.1 výzvy)

Závěrečné informace. zadavatel si vyhrazuje veškerou písemnou komunikaci uchazeč – zadavatel v rámci veřejné zakázky řešit prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK pro zpracování veřejných zakázek na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ v rámci příslušné veřejné zakázky. Na komunikaci mimo tento nástroj nemusí zadavatel reflektovat. Na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ budou průběžně zveřejňovány veškeré informace a výsledky zadávacího řízení zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy - zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít neuzavřít, - zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a celou zakázku zrušit bez udání důvodu, to vše za dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti veřejné zakázky zveřejní název uchazeče, jeho adresu a IČ, jeho nabídkovou cenu a případně uzavřenou smlouvu o dílo na webových stránkách určených zadavatelem uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel dle zákona č. 137/2006 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, (§147a, zák. č.137/2006 Sb.) zveřejní smlouvu (včetně případných dodatků) s vybraným uchazečem na svém profilu veřejného zadavatele. Zadavatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních předpisů. - předložené nabídky nebudou zájemcům vráceny zadavatel nehradí náklady, vzniklé uchazečům z titulu zpracování a podání nabídky uchazeč souhlasí s tím, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s ním podepsána Xxxxxxx o dílo, že je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole - zadavatel požaduje po vybraném uchazeči součinnost při podpisu smlouvy o dílo a to tak, že uchazeč doručí zadavateli veškeré požadované doklady dle této zadávací dokumentace a podepíše smlouvu o dílo a zhotoviteli objednateli ji doručí zpět do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo. Pro účely této veřejné zakázky bude provedeno doručení výzvy k podpisu smlouvy prostřednictvím nástroje E-ZAKelektronicky. Zadavatel určujeV Litvínově: 20.11.2018 Vypracoval: Xxxxx Xxxxxxxx, že účinnost doručení nastala referent odboru investic a regionálního rozvoje Xxx. Xxx Xxxxxxxxxxx, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, ekonom odboru Schválil: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, starostka města S návrhem smlouvy souhlasí: Xxx. Xxx Xxxxxx, právní oddělení „B1601 Adaptace prostor a zateplení budovy MěÚ v Litvínově, č.p.12, náměstí Míru“ – projektová dokumentace Uchazeč : Zastoupený : Sídlo : IČ : DIČ : Bankovní spojení : č.ú. : Datová schránka : Měna, ve které bude nabídková cena uvedena: Kč - koruna česká Cena za projektovou dokumentaci: Stavební objekt cena bez DPH DPH cena s DPH SO-01 stavební část (adaptace, zateplení, profese) Energetický audit PENB Cena zakázky celkem Uchazeč nabízí provést výše uvedenou zakázku za podmínek stanovených v zadání veřejné zakázky, vlastním jménem, na své nebezpečí a náklady, v navržených termínech, rozsahu a kvalitě, za výše částku (v Kč), v které jsou zahrnuty veškeré náklady na všechny stupně (fáze) požadované dokumentace, nákladovou část i inženýrskou činnost v rozsahu všech potřebných profesí. Ceny uvedené v nabídkové ceně jsou považovány za smluvní ceny nejvýše přípustné po uplynutí lhůty 3 pracovních dnů od doručení výzvy celou dobu realizace předmětu plnění. Případné početní chyby v nabídce jdou k podpisu smlouvy o dílo.jeho tíži. Oprávněná osoba1 za uchazeče jednat: Titul, jméno, příjmení : Funkce: Podpis/razítko: ……………………………………………………………………….. „B1601 Adaptace prostor a zateplení budovy MěÚ v Litvínově, č.p.12, náměstí Míru“ – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.v platném znění (dále jen Občanský zákoník nebo OZ)

Závěrečné informace. zadavatel si vyhrazuje veškerou písemnou komunikaci uchazeč – zadavatel v rámci veřejné zakázky řešit prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK pro zpracování veřejných zakázek na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ v rámci příslušné veřejné zakázky. Na komunikaci mimo tento nástroj nemusí zadavatel reflektovat. Na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ budou průběžně zveřejňovány veškeré informace a výsledky zadávacího řízení zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy - zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít - zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a celou zakázku zrušit bez udání důvodu, to vše za dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti veřejné zakázky zveřejní název uchazeče, jeho adresu a IČ, jeho nabídkovou cenu a případně uzavřenou smlouvu o dílo na webových stránkách určených zadavatelem uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (§147a, zák. č.137/2006 Sb.) zveřejní smlouvu (včetně případných dodatků) s vybraným uchazečem na svém profilu veřejného zadavatele. Zadavatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních předpisů. - předložené nabídky nebudou zájemcům vráceny zadavatel nehradí náklady, vzniklé uchazečům z titulu zpracování a podání nabídky uchazeč souhlasí s tím, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s ním podepsána Xxxxxxx o dílo, že je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole - zadavatel požaduje po vybraném uchazeči součinnost při podpisu smlouvy o dílo a to tak, že uchazeč xxxxxxx doručí zadavateli veškeré požadované doklady dle této zadávací dokumentace a podepíše smlouvu o dílo a zhotoviteli ji doručí zpět do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo. Pro účely této veřejné zakázky bude provedeno doručení výzvy k podpisu smlouvy prostřednictvím nástroje E-ZAK. Zadavatel určuje, že účinnost doručení nastala po uplynutí lhůty 3 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo.. Projektová dokumentace – Revitalizace penzionu pro seniory v Litvínově na p.č. 261/3 (informace v PD jsou základem pro vytvoření nové PD) Specifická pravidla pro žadatele a příjemce k vyhlášené 35. výzvě – Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality Obecná pravidla pro žadatele a příjemce V Litvínově: 15.8.2016 Vypracoval: Xx. Xxxxx Xxxxxx – referent odboru investic a regionálního rozvoje Xxx. Xxx Xxxxxxxxxxx – vedoucí oddělení investic OIRR Schválil: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, starostka města S návrhem smlouvy souhlasí: Xxx. Xxx Xxxxxx, právní oddělení název: sídlo: xxxxxx xxxxxxxx: IČ: DIČ: spisová značka, pod kterou je uchazeč veden u příslušného soudu: osoba oprávněná jednat za uchazeče: kontaktní osoba pro tuto veř. zakázku: tel./fax: e-mail: PD Adaptace prostor 1. NP pro bydlení Cena zakázky celkem Cena za autorský dozor: cena bez DPH DPH cena s DPH – ev. konečná cena Cena za 1 hodinu autorského dozoru vč. cestovních náhrad Uchazeč nabízí provést výše uvedenou zakázku za podmínek stanovených v zadání veřejné zakázky, vlastním jménem, na své nebezpečí a náklady, v navržených termínech, rozsahu a kvalitě, za výše částku (v Kč), v které jsou zahrnuty veškeré náklady na všechny stupně (fáze) požadované dokumentace, nákladovou část i inženýrskou činnost v rozsahu všech potřebných profesí. Ceny uvedené v nabídkové ceně jsou považovány za smluvní ceny nejvýše přípustné po celou dobu realizace předmětu plnění. Případné početní chyby v nabídce jdou k jeho tíži. Oprávněná osoba1 za uchazeče jednat: Titul, jméno, příjmení: Funkce: Podpis/razítko: ………………………………………………………………………. uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen Občanský zákoník v platném znění)

Závěrečné informace. zadavatel si vyhrazuje veškerou písemnou komunikaci uchazeč – zadavatel v rámci veřejné zakázky řešit prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK pro zpracování veřejných zakázek na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ v rámci příslušné veřejné zakázky. Na komunikaci mimo tento nástroj nemusí zadavatel reflektovat. Na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ budou průběžně zveřejňovány veškeré informace a výsledky zadávacího řízení zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy - zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít - neuzavřít, zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a celou zakázku zrušit bez udání důvodu, to vše za dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti veřejné zakázky zveřejní název uchazeče, jeho adresu a IČ, jeho nabídkovou cenu a případně uzavřenou smlouvu o dílo na webových stránkách určených zadavatelem uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb.o registraci smluv, o veřejných zakázkách, (§147a, zák. č.137/2006 Sb.) zveřejní smlouvu (včetně případných dodatků) s vybraným uchazečem na svém profilu veřejného zadavatele. Zadavatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních předpisů. - předložené nabídky nebudou zájemcům vráceny zadavatel nehradí náklady, vzniklé uchazečům z titulu zpracování a podání nabídky uchazeč souhlasí s tím, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s ním podepsána Xxxxxxx o dílo, že je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole - zadavatel požaduje po vybraném uchazeči součinnost při podpisu smlouvy o dílo a to tak, že uchazeč xxxxxxx doručí zadavateli veškeré požadované doklady dle této zadávací dokumentace a podepíše smlouvu o dílo a zhotoviteli objednateli ji doručí zpět do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo. Pro účely této veřejné zakázky bude provedeno doručení výzvy k podpisu smlouvy prostřednictvím nástroje Eelektronicky. V Litvínově: 28.2.2022 Vypracoval: Xxxxx Xxxxxxxx, referent odboru investic a regionálního rozvoje Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, ekonom odboru Xxxxxxxx: Xxxxx Xxxxxxxxx, 2.místostarosta města S návrhem smlouvy souhlasí právní oddělení: název: Město Litvínov sídlo: xxxxxxx Xxxx 00, 000 00 Xxxxxxxx IČ: 002 66 027 DIČ: CZ00266027 zastoupený (jméno, funkce): Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, 2.místostarostou města tel.: 000 000 000 e-ZAKmail: xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx kontaktní osoba pro zadávání VZ (jméno, funkce): Xxxxx Xxxxxxxx, referent OIRR tel.: 000 000 000 e-mail: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Název : Sídlo/místo podnikání : Statutární orgán (jméno, funkce) : Tel. Zadavatel určuje: e-mail : xxxxxx xxxxxxxx : IČ : DIČ : Bankovní spojení : č.ú. : kontaktní osoba pro uvedenou VZ: tel. : e-mail : Měna, že účinnost doručení nastala ve které bude nabídková cena uvedena: Kč - koruna česká Cena za zpracování studie: zakázka cena bez DPH DPH cena s DPH - ev. konečná cena studie Účastník nabízí provést výše uvedenou zakázku za podmínek stanovených v zadání veřejné zakázky, vlastním jménem, na své nebezpečí a náklady, v navržených termínech, rozsahu a kvalitě, za výše částku (v Kč), v které jsou zahrnuty veškeré náklady požadované studie, nákladovou část i inženýrskou činnost . Ceny uvedené v nabídkové ceně jsou považovány za smluvní ceny nejvýše přípustné po uplynutí lhůty 3 pracovních dnů od doručení výzvy celou dobu realizace předmětu plnění. Případné početní chyby v nabídce jdou k podpisu smlouvy o dílo.jeho tíži. Oprávněná osoba1 za účastníka jednat: Titul, jméno, příjmení : …………………………………………………………………… Funkce: ………………………………………………………………….. Podpis/razítko: ……………………………………………………………………….. Příloha č.2 „Xxxxx Xxxx – rozvojová studie“ uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.v platném znění (dále jen Občanský zákoník nebo OZ)

Závěrečné informace. zadavatel si vyhrazuje veškerou písemnou komunikaci uchazeč – zadavatel v rámci veřejné zakázky řešit prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK pro zpracování veřejných zakázek na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ v rámci příslušné veřejné zakázky. Na komunikaci mimo tento nástroj nemusí zadavatel reflektovat. Na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ budou průběžně zveřejňovány veškeré informace a výsledky zadávacího řízení zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy - zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít neuzavřít, - zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a celou zakázku zrušit bez udání důvodu, to vše za dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti veřejné zakázky zveřejní název uchazeče, jeho adresu a IČ, jeho nabídkovou cenu a případně uzavřenou smlouvu o dílo na webových stránkách určených zadavatelem uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (§147a147 a, zák. č.137/2006 137/2006 Sb.) ), zveřejní smlouvu (včetně případných dodatků) s vybraným uchazečem na svém profilu veřejného zadavatele. Zadavatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních předpisů. - předložené nabídky nebudou zájemcům vráceny zadavatel nehradí náklady, vzniklé uchazečům z titulu zpracování a podání nabídky uchazeč souhlasí s tím, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s ním podepsána Xxxxxxx o dílo, že je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole - zadavatel požaduje po vybraném uchazeči součinnost při podpisu smlouvy o dílo a to tak, že uchazeč doručí zadavateli veškeré požadované doklady dle této zadávací dokumentace a podepíše smlouvu o dílo a zhotoviteli ji doručí zpět do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo. Pro účely této veřejné zakázky bude provedeno doručení výzvy k podpisu smlouvy prostřednictvím nástroje E-ZAK. Zadavatel určuje, že účinnost doručení nastala po uplynutí lhůty 3 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo.. V Litvínově: 27.6.2016 Vypracoval: Xxxxx Xxxxxxxx, referent odboru investic a regionálního rozvoje Xxx. Xxx Xxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení investic Schválil: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, starostka města S návrhem smlouvy souhlasí: Xxx. Xxx Xxxxxx, právní oddělení Uchazeč : Zastoupený : Sídlo : IČ : DIČ : Bankovní spojení : č.ú. : Datová schránka : Měna, ve které bude nabídková cena uvedena: Kč - koruna česká Cena za projektovou dokumentaci: Stavební objekt cena bez DPH DPH cena s DPH - ev. konečná cena Rekonstrukce komunikace okrsek Tylova ul. Veřejné osvětlení Kontejnerová stání Cena zakázky celkem Uchazeč nabízí provést výše uvedenou zakázku za podmínek stanovených v zadání veřejné zakázky, vlastním jménem, na své nebezpečí a náklady, v navržených termínech, rozsahu a kvalitě, za výše částku (v Kč), v které jsou zahrnuty veškeré náklady na všechny stupně (fáze) požadované dokumentace, nákladovou část i inženýrskou činnost v rozsahu všech potřebných profesí. Ceny uvedené v nabídkové ceně jsou považovány za smluvní ceny nejvýše přípustné po celou dobu realizace předmětu plnění. Případné početní chyby v nabídce jdou k jeho tíži. Oprávněná osoba1 za uchazeče jednat: Titul, jméno, příjmení : Funkce: Podpis/razítko: ……………………………………………………………………….. „Rekonstrukce komunikací okrsek Tylova – projektová dokumentace“ (dále jen Občanský zákoník nebo OZ)

Závěrečné informace. zadavatel si vyhrazuje veškerou písemnou komunikaci uchazeč – zadavatel v rámci veřejné zakázky řešit prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK pro zpracování veřejných zakázek na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ v rámci příslušné veřejné zakázky. Na komunikaci mimo tento nástroj nemusí zadavatel reflektovat. Na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ budou průběžně zveřejňovány veškeré informace a výsledky zadávacího řízení zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy - zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít neuzavřít, - zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a celou zakázku zrušit bez udání důvodu, to vše za dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti veřejné zakázky zveřejní název uchazeče, jeho adresu a IČ, jeho nabídkovou cenu a případně uzavřenou smlouvu o dílo na webových stránkách určených zadavatelem uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel dle zákona č. 137/2006 č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkáchzakázek, (§147a, zák. č.137/2006 Sb.) zveřejní smlouvu (včetně případných dodatků) s vybraným uchazečem na svém profilu veřejného zadavatele. Zadavatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních předpisů. - předložené nabídky nebudou zájemcům vráceny zadavatel nehradí náklady, vzniklé uchazečům z titulu zpracování a podání nabídky uchazeč souhlasí s tím, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s ním podepsána Xxxxxxx o dílo, že je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole - zadavatel požaduje po vybraném uchazeči součinnost při podpisu smlouvy o dílo a to tak, že uchazeč doručí zadavateli veškeré požadované doklady dle této zadávací dokumentace a podepíše smlouvu o dílo a zhotoviteli objednateli ji doručí zpět do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo. Pro účely této veřejné zakázky bude provedeno doručení výzvy k podpisu smlouvy prostřednictvím nástroje Eelektronicky. V Litvínově: 26.10.2018 Vypracoval: Xxxxx Xxxxxxxx, referent odboru investic a regionálního rozvoje Xxx. Xxx Xxxxxxxxxxx, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, ekonom odboru Z hlediska dotačních požadavků kontroloval: Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, referent odd.regionálního rozvoje Schválil: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, starostka města S návrhem smlouvy souhlasí: Xxx. Xxx Xxxxxx, právní oddělení „O1803 Demolice bytových domů č.p.238-ZAK246 a č.p.277-282, Litvínov, Xxxxx“ – projektová dokumentace Uchazeč : Zastoupený : Sídlo : IČ : DIČ : Bankovní spojení : č.ú. Zadavatel určuje: Datová schránka : Měna, že účinnost doručení nastala ve které bude nabídková cena uvedena: Kč - koruna česká Cena za projektovou dokumentaci: Stavební objekt cena bez DPH DPH cena s DPH - ev. konečná cena Demolice bytového domu č.p.238-246, Xxxxx Demolice bytového domu č.p.277-282, Xxxxx Xxxx zakázky celkem Uchazeč nabízí provést výše uvedenou zakázku za podmínek stanovených v zadání veřejné zakázky, vlastním jménem, na své nebezpečí a náklady, v navržených termínech, rozsahu a kvalitě, za výše částku (v Kč), v které jsou zahrnuty veškeré náklady na (fáze) požadované dokumentace, nákladovou část i inženýrskou činnost v rozsahu všech potřebných profesí. Ceny uvedené v nabídkové ceně jsou považovány za smluvní ceny nejvýše přípustné po uplynutí lhůty 3 pracovních dnů od doručení výzvy celou dobu realizace předmětu plnění. Případné početní chyby v nabídce jdou k podpisu smlouvy o dílo.jeho tíži. Oprávněná osoba1 za uchazeče jednat: Titul, jméno, příjmení : Funkce: Podpis/razítko: ……………………………………………………………………….. „O1803 Demolice bytových domů č.p. 238-246 a č.p.277-282, Litvínov, Xxxxx“ – projektová dokumentace uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.v platném znění (dále jen Občanský zákoník nebo OZ)

Závěrečné informace. zadavatel si vyhrazuje veškerou písemnou komunikaci uchazeč – zadavatel v rámci veřejné zakázky řešit prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK pro zpracování veřejných zakázek na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ v rámci příslušné veřejné zakázky. Na komunikaci mimo tento nástroj nemusí zadavatel reflektovat. Na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ Zde budou i průběžně zveřejňovány veškeré informace a výsledky zadávacího řízení zadavatel si vyhrazuje právo na změnuřízení, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy - zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít - zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a celou zakázku zrušit bez udání důvodu, to vše za dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace nediskriminace, - uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti veřejné zakázky zveřejní název uchazeče, jeho adresu a IČ, IČ a jeho nabídkovou cenu a případně uzavřenou smlouvu o dílo na webových stránkách určených zadavatelem cenu, - uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel dle příslušného zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (§147a, zák. č.137/2006 Sb.) zveřejní smlouvu (včetně případných dodatků) s vybraným uchazečem na svém profilu veřejného zadavatelezadavatele a v registru smluv. Zadavatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních předpisů. , - předložené nabídky nebudou zájemcům vráceny vráceny, - zadavatel nehradí náklady, vzniklé uchazečům z titulu zpracování a podání nabídky uchazeč souhlasí s tímnabídky, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s ním podepsána Xxxxxxx o dílo, že je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole - zadavatel požaduje po vybraném uchazeči součinnost při podpisu si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy a před rozhodnutím o výběru nejvýhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách, dále neakceptovat nabídky v celém rozsahu, - zadavatel si vyhrazuje právo jednat o předloženém návrhu smlouvy o dílo ve všech ustanoveních, která se netýkají nabízených závazných podmínek a to tak, že uchazeč doručí zadavateli veškeré požadované doklady dle této zadávací dokumentace a podepíše smlouvu o dílo a zhotoviteli ji doručí zpět do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo. Pro účely této veřejné zakázky bude provedeno doručení výzvy k podpisu smlouvy prostřednictvím nástroje E-ZAK. Zadavatel určuje, že účinnost doručení nastala po uplynutí lhůty 3 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílozpůsobu plnění.

Závěrečné informace. zadavatel si vyhrazuje veškerou písemnou komunikaci uchazeč – zadavatel v rámci veřejné zakázky řešit prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK pro zpracování veřejných zakázek na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ v rámci příslušné veřejné zakázky. Na komunikaci mimo tento nástroj nemusí zadavatel reflektovat. Na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ Zde budou i průběžně zveřejňovány veškeré informace a výsledky zadávacího řízení zadavatel si vyhrazuje právo na změnuřízení, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy - zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít - zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a celou zakázku zrušit bez udání důvodu, to vše za dodržení zásady transparentnostizadavatel si vyhrazuje právo zadat pouze část zakázky, rovného zacházení a nediskriminace uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti veřejné zakázky zveřejní název uchazeče, jeho adresu a IČ, IČ a jeho nabídkovou cenu a případně uzavřenou smlouvu o dílo na webových stránkách určených zadavatelem cenu, uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (§147a, zák. č.137/2006 Sb.) zveřejní smlouvu (včetně případných dodatků) s vybraným uchazečem na svém profilu veřejného zadavatele. Zadavatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních předpisůpředpisů (§147a, zák. 137/2006 Sb.), - předložené nabídky nebudou zájemcům vráceny vráceny, zadavatel nehradí náklady, vzniklé uchazečům z titulu zpracování a podání nabídky, zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy a před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách, dále neakceptovat nabídky v celém rozsahu, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít, zadavatel si vyhrazuje právo jednat o předloženém návrhu smlouvy ve všech ustanoveních, která se netýkají nabízených závazných podmínek a způsobu plnění, uchazeč souhlasí s tím, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s ním podepsána Xxxxxxx o dílo, že je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole kontrole. Případné potřebné informace podá kontaktní osoba: Obecné záležitosti Výzvy a veřejné zakázky: Xx. Xxxxx Xxxxxx, referent odboru investic a regionálního rozvoje, e-mail: xxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxx.xx, tel. 000 000 000. Technické záležitosti předmětu Výzvy v oblasti ICT Xx. Xxxxxxxx Xxxxx, vedoucí odboru systémového řízení e-mail: xxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxx.xx, tel. 000 000 000. Dotazy musí být doručeny nejpozději do 04.04.2014 do 8:00 hodin. Odpovědi na dotazy budou odeslány prostřednictvím elektronického nástroje nejpozději do 04.05.2014 do 13:30 hodin. Veškeré údaje o zadavateli je možné získat na internetové adrese xxx.xxxxxxxxxx.xx V Litvínově: 25.03.2014 Vypracoval: Xx. Xxxxxxxx Xxxxx, vedoucí odboru systémového řízení Xxx. Xxxx Xxxxxxxx, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje Schválil: Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, starosta města název: sídlo: tel./fax: e-mail: IČ: DIČ: spisová značka pod kterou je uchazeč veden u příslušného soudu: osoba oprávněná jednat za uchazeče: tel./fax: e-mail: Měna, ve které bude nabídková cena uvedena: Kč - zadavatel požaduje po vybraném uchazeči součinnost při podpisu smlouvy o dílo a to takKoruna česká Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH Xxxxxxx bere na vědomí, že předložením elektronické nabídky se zavazuje naplnit skutečnosti v nabídce uvedené. V případě, že uchazeč doručí zadavateli veškeré požadované doklady dle této zadávací dokumentace neposkytne potřebnou součinnost k uzavření smlouvy, zadavatel může uzavřít smlouvu s uchazečem, který splnil podmínky výzvy a podepíše smlouvu o dílo a zhotoviteli ji doručí zpět do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo. Pro účely této veřejné zakázky bude provedeno doručení výzvy k podpisu smlouvy prostřednictvím nástroje E-ZAKjeho nabídka byla v pořadí následující za vítěznou nabídkou. Zadavatel určujemůže vyžadovat náhradu prokazatelné škody v případě, že účinnost doručení nastala po uplynutí lhůty 3 pracovních dnů od doručení výzvy vítězných uchazeč neposkytne potřebnou součinnost k podpisu smlouvy o dílouzavření smlouvy. Oprávněná osoba1 za uchazeče jednat: Titul, jméno, příjmení: Funkce: Podpis/razítko: ……………………………………………………………………….. Uchazeč:……….………………………………………………………………………… sídlo: ……………………………………………………………………………………… IČ: …………………………………………………………………………………………. statutární orgán (jméno, funkce): ………………………………………………………………………………………………

Závěrečné informace. zadavatel si vyhrazuje veškerou písemnou komunikaci uchazeč – zadavatel v rámci veřejné zakázky řešit prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK pro zpracování veřejných zakázek na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ v rámci příslušné veřejné zakázky. Na komunikaci mimo tento nástroj nemusí zadavatel reflektovat. Na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ budou průběžně zveřejňovány veškeré informace a výsledky zadávacího řízení zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy - zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít neuzavřít, - zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a celou zakázku zrušit bez udání důvodu, to vše za dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti veřejné zakázky zveřejní název uchazeče, jeho adresu a IČ, jeho nabídkovou cenu a případně uzavřenou smlouvu o dílo na webových stránkách určených zadavatelem uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb.o registru smluv, o veřejných zakázkách, (§147a, zák. č.137/2006 Sb.) zveřejní smlouvu (včetně případných dodatků) s vybraným uchazečem na svém profilu veřejného zadavatele. Zadavatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních předpisů. - předložené nabídky nebudou zájemcům vráceny zadavatel nehradí náklady, vzniklé uchazečům z titulu zpracování a podání nabídky uchazeč souhlasí s tím, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s ním podepsána Xxxxxxx o dílo, že je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole - zadavatel požaduje po vybraném uchazeči součinnost při podpisu smlouvy o dílo a to tak, že uchazeč doručí zadavateli veškeré požadované doklady dle této zadávací dokumentace a podepíše smlouvu o dílo a zhotoviteli ji doručí zpět do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo. Pro účely této veřejné zakázky bude provedeno doručení výzvy k podpisu smlouvy prostřednictvím nástroje E-ZAK. Zadavatel určuje, že účinnost doručení nastala po uplynutí lhůty 3 pracovních dnů od doručení výzvy Výzva k podpisu smlouvy o dílo.dílo bude provedena elektronicky. V Litvínově: 24.8.2017 Vypracoval: Xxxxx Xxxxxxxx, referent odboru investic a regionálního rozvoje Xxx. Xxx Xxxxxxxxxxx, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, ekonom odboru Schválil: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, starostka města S návrhem smlouvy souhlasí: Xxx. Xxx Xxxxxx, právní oddělení Uchazeč : Zastoupený : Sídlo : IČ : DIČ : Bankovní spojení : č.ú. : Datová schránka : Telefonní kontakty : Měna, ve které bude nabídková cena uvedena: Kč - koruna česká Cena za projektovou dokumentaci: Stavební objekt cena bez DPH DPH cena s DPH - ev. konečná cena SO-01 budova B SO-02 budova C SO-03 budova D SO-04 budova E SO-05 budova F Cena zakázky celkem Uchazeč nabízí provést výše uvedenou zakázku za podmínek stanovených v zadání veřejné zakázky, vlastním jménem, na své nebezpečí a náklady, v navržených termínech, rozsahu a kvalitě, za výše částku (v Kč), v které jsou zahrnuty veškeré náklady na všechny stupně požadované dokumentace, nákladovou část i inženýrskou činnost v rozsahu všech potřebných profesí. Ceny uvedené v nabídkové ceně jsou považovány za smluvní ceny nejvýše přípustné po celou dobu realizace předmětu plnění. Případné početní chyby v nabídce jdou k jeho tíži. Oprávněná osoba1 za uchazeče jednat: Titul, jméno, příjmení : Funkce: Podpis/razítko: ……………………………………………………………………….. „B1707 Stavební úpravy ZŠ JANOV – projektová dokumentace“ (dále jen Občanský zákoník nebo OZ)

Závěrečné informace. zadavatel si vyhrazuje veškerou písemnou komunikaci uchazeč – zadavatel v rámci veřejné zakázky řešit prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK pro zpracování veřejných zakázek na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ v rámci příslušné veřejné zakázky. Na komunikaci mimo tento nástroj nemusí zadavatel reflektovat. Na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ budou průběžně zveřejňovány veškeré informace a výsledky zadávacího řízení zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy - zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít - neuzavřít, zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a celou zakázku zrušit bez udání důvodu, to vše za dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti veřejné zakázky zveřejní název uchazeče, jeho adresu a IČ, jeho nabídkovou cenu a případně uzavřenou smlouvu o dílo na webových stránkách určených zadavatelem uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb.o registraci smluv, o veřejných zakázkách, (§147a, zák. č.137/2006 Sb.) zveřejní smlouvu (včetně případných dodatků) s vybraným uchazečem na svém profilu veřejného zadavatele. Zadavatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních předpisů. - předložené nabídky nebudou zájemcům vráceny zadavatel nehradí náklady, vzniklé uchazečům z titulu zpracování a podání nabídky uchazeč souhlasí s tím, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s ním podepsána Xxxxxxx o dílo, že je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole - zadavatel požaduje po vybraném uchazeči součinnost při podpisu smlouvy o dílo a to tak, že uchazeč xxxxxxx doručí zadavateli veškeré požadované doklady dle této zadávací dokumentace a podepíše smlouvu o dílo a zhotoviteli objednateli ji doručí zpět do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo. Pro účely této veřejné zakázky bude provedeno doručení výzvy k podpisu smlouvy prostřednictvím nástroje Eelektronicky. V Litvínově: 22.2.2021 Vypracoval: Xxxxx Xxxxxxxx, referent odboru investic a regionálního rozvoje Xxx. Xxxxx Xxxxx, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, ekonom odboru Xxxxxxxx: Xxxxx Xxxxxxxxx, 2.místostarosta města S návrhem smlouvy souhlasí: Xxx. Xxx Xxxxxx, právní oddělení název: Město Litvínov sídlo: xxxxxxx Xxxx 00, 000 00 Xxxxxxxx IČ: 002 66 027 DIČ: CZ00266027 zastoupený (jméno, funkce): Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, 2.místostarostou města tel.: 000 000 000 e-ZAKmail: xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx kontaktní osoba pro zadávání VZ (jméno, funkce): Xxxxx Xxxxxxxx, referent OIRR tel.: 000 000 000 e-mail: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Název : Sídlo/místo podnikání : Statutární orgán (jméno, funkce) : Tel. Zadavatel určuje: e-mail : xxxxxx xxxxxxxx : IČ : DIČ : Bankovní spojení : č.ú. : kontaktní osoba pro uvedenou VZ: tel. : e-mail : Měna, že účinnost doručení nastala ve které bude nabídková cena uvedena: Kč - koruna česká Cena za zpracování studie: zakázka cena bez DPH DPH cena s DPH - ev. konečná cena studie Účastník nabízí provést výše uvedenou zakázku za podmínek stanovených v zadání veřejné zakázky, vlastním jménem, na své nebezpečí a náklady, v navržených termínech, rozsahu a kvalitě, za výše částku (v Kč), v které jsou zahrnuty veškeré náklady požadované studie, nákladovou část i inženýrskou činnost . Ceny uvedené v nabídkové ceně jsou považovány za smluvní ceny nejvýše přípustné po uplynutí lhůty 3 pracovních dnů od doručení výzvy celou dobu realizace předmětu plnění. Případné početní chyby v nabídce jdou k podpisu smlouvy o dílo.jeho tíži. Oprávněná osoba1 za účastníka jednat: Titul, jméno, příjmení : …………………………………………………………………… Funkce: ………………………………………………………………….. Podpis/razítko: ……………………………………………………………………….. „K2111 Studie komplexní modernizace tramvajové trati ve městě Litvínov“ uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.v platném znění (dále jen Občanský zákoník nebo OZ)

Závěrečné informace. zadavatel si vyhrazuje veškerou písemnou komunikaci uchazeč – zadavatel v rámci veřejné zakázky řešit prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK pro zpracování veřejných zakázek na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ v rámci příslušné veřejné zakázky. Na komunikaci mimo tento nástroj nemusí zadavatel reflektovat. Na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ budou průběžně zveřejňovány veškeré informace a výsledky zadávacího řízení - zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy - zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít - zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a celou zakázku zrušit bez udání důvodu, to vše za dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace - uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti veřejné zakázky zveřejní název uchazeče, jeho adresu a IČ, jeho nabídkovou cenu a případně uzavřenou smlouvu o dílo na webových stránkách určených zadavatelem - uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (§147a, zák. č.137/2006 Sb.) zveřejní smlouvu (včetně případných dodatků) s vybraným uchazečem na svém profilu veřejného zadavatele. Zadavatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních předpisů. - předložené nabídky nebudou zájemcům vráceny - zadavatel nehradí náklady, vzniklé uchazečům z titulu zpracování a podání nabídky - uchazeč souhlasí s tím, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s ním podepsána Xxxxxxx o dílo, že je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole - zadavatel požaduje po vybraném uchazeči součinnost při podpisu smlouvy o dílo a to tak, že uchazeč doručí zadavateli veškeré požadované doklady dle této zadávací dokumentace a podepíše smlouvu o dílo a zhotoviteli ji doručí zpět do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo. Pro účely této veřejné zakázky bude provedeno doručení výzvy k podpisu smlouvy prostřednictvím nástroje E-ZAK. Zadavatel určuje, že účinnost doručení nastala po uplynutí lhůty 3 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo.

Závěrečné informace. zadavatel si vyhrazuje veškerou písemnou komunikaci uchazeč – zadavatel v rámci veřejné zakázky zakázky, řešit prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK pro zpracování veřejných zakázek na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ v rámci příslušné veřejné zakázkymimo podání nabídky a postupu dle odst. 8.5 ZD. Na komunikaci mimo tento nástroj nemusí zadavatel reflektovat. Na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ profilu xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx_xxxxxxx_0.xxxx zadavatele budou průběžně zveřejňovány veškeré informace a výsledky zadávacího řízení řízení, zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy - výzvy, zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informaceskutečnosti deklarované účastníkem zadávacího řízení v nabídce a vyřadit nabídku účastníka v případě zjištění, deklarované že v nabídkáchní účastník uvedl nepravdivé, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít - neúplné či zkreslené údaje, zadavatel stanovuje pro komunikaci mezi účastníkem zadávacího řízení a zadavatelem výhradně český jazyk, a to jak v průběhu zadávacího řízení, tak v průběhu realizace zakázky, zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a celou zakázku zrušit bez udání důvoduzrušit, to vše za dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace nediskriminace, uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti veřejné zakázky zveřejní název uchazeče, jeho adresu a IČ, jeho nabídkovou cenu a případně uzavřenou smlouvu o dílo na webových stránkách určených zadavatelem zadavatelem, uchazeč podáním nabídky projevuje svůj souhlas s návrhem smlouvy o dílo dle přílohy ZD, uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (§147a, zák. č.137/2006 Sb.) zveřejní smlouvu o dílo (včetně případných dodatků) s vybraným uchazečem na svém profilu veřejného zadavatele. Zadavatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních předpisů. - , předložené nabídky nebudou zájemcům vráceny uchazečům vráceny, zadavatel nehradí náklady, vzniklé uchazečům z titulu důvodu zpracování a podání nabídky nabídky, uchazeč souhlasí s tím, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s ním podepsána Xxxxxxx uzavřena smlouva o dílo, že je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole - kontrole, zadavatel požaduje po vybraném uchazeči součinnost při podpisu smlouvy o dílo a to tak, že uchazeč xxxxxxx doručí zadavateli veškeré požadované doklady dle této zadávací dokumentace a podepíše smlouvu o dílo a zhotoviteli objednateli ji doručí zpět do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo. Pro účely této veřejné zakázky bude provedeno doručení výzvy k podpisu smlouvy prostřednictvím nástroje E-ZAKelektronicky. Zadavatel určujeV Litvínově: 1.7.2022 Příloha: výkres s vyznačením zájmové oblasti Studie Vypracoval: Xxxxx Xxxxxxxx, že účinnost doručení nastala po uplynutí lhůty referent oddělení investic Kontroloval: Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, vedoucí OIRR Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, ekonom odboru Xxxxxxxx: Xxxxx Xxxxxxxxx, 2.místostarosta města S návrhem smlouvy souhlasí: právní kancelář FFK Legal, č. AK/84/2022 Přílohy: Krycí list nabídky (příloha č.1 ZD) Kvalifikační dokumentace – čestné prohlášení (příloha č.2 ZD) Smlouva o dílo (příloha č. 3 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo.ZD) Studie, výkresy změn (příloha č.4 ZD)

Závěrečné informace. zadavatel si vyhrazuje veškerou písemnou komunikaci uchazeč – zadavatel v rámci veřejné zakázky řešit prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK pro zpracování veřejných zakázek na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ v rámci příslušné veřejné zakázky. Na komunikaci mimo tento nástroj nemusí zadavatel reflektovat. Na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ budou průběžně zveřejňovány veškeré informace a výsledky zadávacího řízení zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy - zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít - neuzavřít, zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a celou zakázku zrušit bez udání důvodu, to vše za dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti veřejné zakázky zveřejní název uchazeče, jeho adresu a IČ, jeho nabídkovou cenu a případně uzavřenou smlouvu o dílo na webových stránkách určených zadavatelem uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb.o registraci smluv, o veřejných zakázkách, (§147a, zák. č.137/2006 Sb.) zveřejní smlouvu (včetně případných dodatků) s vybraným uchazečem na svém profilu veřejného zadavatele. Zadavatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních předpisů. - předložené nabídky nebudou zájemcům vráceny zadavatel nehradí náklady, vzniklé uchazečům z titulu zpracování a podání nabídky uchazeč souhlasí s tím, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s ním podepsána Xxxxxxx o dílo, že je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole - zadavatel požaduje po vybraném uchazeči součinnost při podpisu smlouvy o dílo a to tak, že uchazeč xxxxxxx doručí zadavateli veškeré požadované doklady dle této zadávací dokumentace a podepíše smlouvu o dílo a zhotoviteli objednateli ji doručí zpět do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo. Pro účely této veřejné zakázky bude provedeno doručení výzvy k podpisu smlouvy prostřednictvím nástroje Eelektronicky. V Litvínově: 25.3.2021 Příloha: záměr Vypracoval: Xxxxx Xxxxxxxx, referent odboru investic a regionálního rozvoje Schválil: Xxx. Xxxxx Xxxxx, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, ekonom odboru S návrhem smlouvy souhlasí: Xxx. Xxx Xxxxxx, právní oddělení název: Město Litvínov sídlo: xxxxxxx Xxxx 00, 000 00 Xxxxxxxx IČ: 002 66 027 DIČ: CZ00266027 zastoupený (jméno, funkce): Ing. Xxxxx Xxxxxx, vedoucí OIRR tel.: 000 000 000 e-ZAKmail: xxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxx.xx kontaktní osoba pro zadávání VZ (jméno, funkce): Xxxxx Xxxxxxxx, referent OIRR tel.: 000 000 000 e-mail: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Název : Sídlo/místo podnikání : Statutární orgán (jméno, funkce) : Tel. Zadavatel určuje: e-mail : xxxxxx xxxxxxxx : IČ : DIČ : Bankovní spojení : č.ú. : kontaktní osoba pro uvedenou VZ: tel. : e-mail : Měna, že účinnost doručení nastala ve které bude nabídková cena uvedena: Kč - koruna česká Cena za zpracování studie: zakázka cena bez DPH DPH cena s DPH - ev. konečná cena studie Účastník nabízí provést výše uvedenou zakázku za podmínek stanovených v zadání veřejné zakázky, vlastním jménem, na své nebezpečí a náklady, v navržených termínech, rozsahu a kvalitě, za výše částku (v Kč), v které jsou zahrnuty veškeré náklady požadované studie, nákladovou část i inženýrskou činnost . Ceny uvedené v nabídkové ceně jsou považovány za smluvní ceny nejvýše přípustné po uplynutí lhůty 3 pracovních dnů od doručení výzvy celou dobu realizace předmětu plnění. Případné početní chyby v nabídce jdou k podpisu smlouvy o dílo.jeho tíži. Oprávněná osoba1 za účastníka jednat: Titul, jméno, příjmení : …………………………………………………………………… Funkce: ………………………………………………………………….. Podpis/razítko: ……………………………………………………………………….. „K2112 Studie dopravního řešení a parkování v oblasti Koldomu“ uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.v platném znění (dále jen Občanský zákoník nebo OZ)

Závěrečné informace. zadavatel si vyhrazuje veškerou písemnou komunikaci uchazeč – zadavatel v rámci veřejné zakázky řešit prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK pro zpracování veřejných zakázek na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ v rámci příslušné veřejné zakázky. Na komunikaci mimo tento nástroj nemusí zadavatel reflektovat. Na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ Zde budou i průběžně zveřejňovány veškeré informace a výsledky zadávacího řízení zadavatel si vyhrazuje právo na změnuřízení, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy - zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít - zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a celou zakázku zrušit bez udání důvodu, to vše za dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace - uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti veřejné zakázky zveřejní název uchazeče, jeho adresu a IČ, IČ a jeho nabídkovou cenu a případně uzavřenou smlouvu o dílo na webových stránkách určených zadavatelem cenu, - uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel dle příslušného zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (§147a, zák. č.137/2006 Sb.) zveřejní smlouvu (včetně případných dodatků) s vybraným uchazečem na svém profilu veřejného zadavatelezadavatele a v registru smluv. Zadavatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních předpisů. , - předložené nabídky nebudou zájemcům vráceny vráceny, - zadavatel nehradí náklady, vzniklé uchazečům z titulu zpracování a podání nabídky uchazeč souhlasí s tímnabídky, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s ním podepsána Xxxxxxx o dílo, že je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole - zadavatel požaduje po vybraném uchazeči součinnost při podpisu si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy a před rozhodnutím o výběru nejvýhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách, dále neakceptovat nabídky v celém rozsahu, - zadavatel si vyhrazuje právo jednat o předloženém návrhu smlouvy ve všech ustanoveních, která se netýkají nabízených závazných podmínek a způsobu plnění. Případné potřebné informace podá kontaktní osoba: Xxx Xxxx, referent odboru systémového řízení, xxx.xxxx@xxxxxxxxxx.xx, tel. 000 000 000. Veškeré údaje o dílo a to takzadavateli je možné získat na internetové adrese xxx.xxxxxxxxxx.xx Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, že uchazeč doručí zadavateli veškeré požadované doklady dle této zadávací dokumentace a podepíše smlouvu o dílo a zhotoviteli ji doručí zpět do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílov.r. Pro účely této veřejné zakázky bude provedeno doručení výzvy k podpisu smlouvy prostřednictvím nástroje E-ZAK. Zadavatel určuje, že účinnost doručení nastala po uplynutí lhůty 3 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo.starostka města

Závěrečné informace. zadavatel si vyhrazuje veškerou písemnou komunikaci uchazeč – zadavatel v rámci veřejné zakázky řešit prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK pro zpracování veřejných zakázek na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ v rámci příslušné veřejné zakázky. Na komunikaci mimo tento nástroj nemusí zadavatel reflektovat. Na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ budou průběžně zveřejňovány veškeré informace a výsledky zadávacího řízení zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nabídka včetně příloh bude podepsána uchazečem nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy - zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít - osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče • zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a celou zakázku zrušit bez udání důvodu, to vše za dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace důvodu • uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti veřejné zakázky zveřejní název uchazeče, jeho adresu a IČ, IČ a jeho nabídkovou cenu a případně uzavřenou smlouvu o dílo na webových stránkách určených zadavatelem zadavatele • uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (§147a, zák. č.137/2006 Sb.) zveřejní smlouvu (včetně případných dodatků) s vybraným uchazečem na svém profilu veřejného zadavatele. Zadavatel ; zadavatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních předpisů. - předpisů • předložené nabídky nebudou zájemcům vráceny • zadavatel nehradí náklady, uchazečům náklady vzniklé uchazečům z titulu zpracování a podání nabídky uchazeč souhlasí s tím• zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, že upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy a před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v případěnabídkách, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější dále neakceptovat nabídky v celém rozsahu, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít • zadavatel si vyhrazuje právo jednat o předloženém návrhu smlouvy ve všech ustanoveních, která se netýkají nabízených závazných podmínek a bude s ním podepsána Xxxxxxx způsobu plnění Případné potřebné informace podá zástupce zadavatele: Xxx. Xxxx Xxxxxxx, MBA, vedoucí odboru NM, tel.: 000 000 000, E-mail: xxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Xxxxxx Xxxxxxxxx, referent odboru NM, tel.: 000 000 000, E-mail: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Výzvu nebo její přílohy je možno po vyžádání obdržet i v elektronické podobě (formou E-mailu). Veškeré údaje o dílozadavateli je možné získat na internetové adrese xxx.xxxxxxxxxx.xx Litvínov 07.04.2017 Schválil: Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, že je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona 2. místostarosta v. r. S návrhem smlouvy souhlasil: OBSAH NABÍDKY 1 - Krycí list nabídky (příloha č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 1 výzvy) 2 - zadavatel požaduje po vybraném uchazeči součinnost při podpisu smlouvy o dílo a to tak, že uchazeč doručí zadavateli veškeré požadované doklady dle této zadávací Kvalifikační dokumentace a podepíše smlouvu o dílo a zhotoviteli ji doručí zpět do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo3 - Nabídková cena (příloha č. Pro účely této veřejné zakázky bude provedeno doručení výzvy k podpisu smlouvy prostřednictvím nástroje E-ZAK. Zadavatel určuje, že účinnost doručení nastala po uplynutí lhůty 3 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo.výzvy)

Závěrečné informace. zadavatel si vyhrazuje veškerou písemnou komunikaci uchazeč – zadavatel v rámci veřejné zakázky řešit prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK pro zpracování veřejných zakázek na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ v rámci příslušné veřejné zakázky. Na komunikaci mimo tento nástroj nemusí zadavatel reflektovat. , anebo e-mailovou korespondencí.. Na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ budou průběžně zveřejňovány veškeré informace informace, dodatečné zprávy a výsledky zadávacího řízení zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy - zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít - zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a celou zakázku zrušit bez udání důvodu, to vše za dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti veřejné zakázky zveřejní název uchazeče, jeho adresu a IČ, jeho nabídkovou cenu a případně uzavřenou smlouvu o dílo na webových stránkách určených zadavatelem uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb.obecně právních předpisů, o veřejných zakázkách, (§147a, zák. č.137/2006 Sb.) zveřejní smlouvu (včetně případných dodatků) s vybraným uchazečem na svém profilu veřejného zadavatele. Zadavatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních předpisů. - předložené nabídky nebudou zájemcům vráceny zadavatel nehradí náklady, vzniklé uchazečům z titulu zpracování a podání nabídky uchazeč souhlasí s tím, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s ním podepsána Xxxxxxx o dílo, že je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole - zadavatel požaduje po vybraném uchazeči součinnost při podpisu smlouvy o dílo a to tak, že uchazeč doručí zadavateli veškeré požadované doklady dle této zadávací dokumentace a podepíše smlouvu o dílo a zhotoviteli ji doručí zpět do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo. Pro účely této veřejné zakázky bude provedeno doručení výzvy k podpisu smlouvy prostřednictvím nástroje E-ZAKdatové schránky. Zadavatel určuje, že účinnost doručení nastala po uplynutí lhůty 3 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo.. Přílohy: Obecná pravidla pro žadatele a příjemce – Integrovaný regionální operační program

Závěrečné informace. zadavatel si vyhrazuje veškerou písemnou komunikaci uchazeč – zadavatel v rámci veřejné zakázky řešit prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK pro zpracování veřejných zakázek na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ v rámci příslušné veřejné zakázky. Na komunikaci mimo tento nástroj nemusí zadavatel reflektovat. Na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ Zde budou i průběžně zveřejňovány veškeré informace a výsledky zadávacího řízení zadavatel si vyhrazuje právo na změnuřízení, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy - zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít - zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a celou zakázku zrušit bez udání důvodu, to vše za dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace - uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti veřejné zakázky zveřejní název uchazeče, jeho adresu a IČ, IČ a jeho nabídkovou cenu a případně uzavřenou smlouvu o dílo na webových stránkách určených zadavatelem cenu, - uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel dle příslušného zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (§147a, zák. č.137/2006 Sb.) zveřejní smlouvu (včetně případných dodatků) s vybraným uchazečem na svém profilu veřejného zadavatelezadavatele a v registru smluv. Zadavatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních předpisů. , - předložené nabídky nebudou zájemcům vráceny vráceny, - zadavatel nehradí náklady, vzniklé uchazečům z titulu zpracování a podání nabídky uchazeč souhlasí s tímnabídky, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s ním podepsána Xxxxxxx o dílo, že je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole - zadavatel požaduje po vybraném uchazeči součinnost při podpisu si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy a před rozhodnutím o výběru nejvýhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách, dále neakceptovat nabídky v celém rozsahu, - zadavatel si vyhrazuje právo jednat o předloženém návrhu smlouvy ve všech ustanoveních, která se netýkají nabízených závazných podmínek a způsobu plnění. Případné potřebné informace podá kontaktní osoba: Xx. Xxxxx Xxxxxxx, referent odboru systémového řízení, xxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx, tel. 000 000 000. Veškeré údaje o dílo a to tak, že uchazeč doručí zadavateli veškeré požadované doklady dle této zadávací dokumentace a podepíše smlouvu o dílo a zhotoviteli ji doručí zpět do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo. Pro účely této veřejné zakázky bude provedeno doručení výzvy k podpisu smlouvy prostřednictvím nástroje E-ZAK. Zadavatel určuje, že účinnost doručení nastala po uplynutí lhůty 3 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo.je možné získat na internetové adrese xxx.xxxxxxxxxx.xx

Závěrečné informace. zadavatel si vyhrazuje veškerou písemnou komunikaci uchazeč – zadavatel v rámci veřejné zakázky řešit prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK pro zpracování veřejných zakázek na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ v rámci příslušné veřejné zakázky. Na komunikaci mimo tento nástroj nemusí zadavatel reflektovat. Na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ budou průběžně zveřejňovány veškeré informace a výsledky zadávacího řízení - zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy - zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít - zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a celou zakázku zrušit bez udání důvodu, to vše za dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace - uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti veřejné zakázky zveřejní název uchazeče, jeho adresu a IČ, jeho nabídkovou cenu a případně uzavřenou smlouvu o dílo na webových stránkách určených zadavatelem - uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (§147a, zák. č.137/2006 Sb.) zveřejní smlouvu (včetně případných dodatků) s vybraným uchazečem na svém profilu veřejného zadavatele. Zadavatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních předpisů. - předložené nabídky nebudou zájemcům vráceny - zadavatel nehradí náklady, vzniklé uchazečům z titulu zpracování a podání nabídky - uchazeč souhlasí s tím, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s ním podepsána Xxxxxxx o dílo, že je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole - zadavatel požaduje po vybraném uchazeči součinnost při podpisu smlouvy o dílo a to tak, že uchazeč doručí zadavateli veškeré požadované doklady dle této zadávací dokumentace a podepíše smlouvu o dílo a zhotoviteli ji doručí zpět do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo. Pro účely této veřejné zakázky bude provedeno doručení výzvy k podpisu smlouvy prostřednictvím nástroje E-ZAK. Zadavatel určuje, že účinnost doručení nastala po uplynutí lhůty 3 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo.. - Projektová dokumentace – Stacionář pro seniory, Podkrušnohorská 1591 (informace v PD jsou pouze orientační, město Litvínov neručí za jejich správnost) - Specifická pravidla pro žadatele a příjemce k vyhlášené 35. výzvě – Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality - Specifická pravidla pro žadatele a příjemce k vyhlášené 37. výzvě – Energetické úspory v bytových domech - Obecná pravidla pro žadatele a příjemce V Litvínově: 15.8.2016 Vypracoval: Xx. Xxxxx Xxxxxx – referent odboru investic a regionálního rozvoje Xxx. Xxx Xxxxxxxxxxx – vedoucí oddělení investic OIRR Schválil: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, starostka města S návrhem smlouvy souhlasí: Xxx. Xxx Xxxxxx, právní oddělení Příloha č. 1

Závěrečné informace. zadavatel Dodavatel může na tuto část zadávacího řízení podat pouze jednu nabídku. Žádná osoba se nesmí zúčastnit tohoto zadávacího řízení jako dodavatel více než jednou. Náklady dodavatelů spojené s účastí v zadávacím řízení objednatel nehradí. Nabídky nebudou dodavatelům vráceny. Objednatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých dodavatelích považuje za důvěrné a bude je využívat jen pro účely tohoto zadávacího řízení. Dodavatelé budou vyrozuměni o výsledku resp. zrušení výběrového řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu xxx.xxxxx.xx. Nabídka, která: nebude úplná nebo nebude obsahovat veškeré doklady, informace a přílohy stanovené těmito zadávacími podmínkami nebo bude označena nebo doručena v rozporu s těmito zadávacími podmínkami nebo bude doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebude objednatelem hodnocena. Zadavatel si vyhrazuje veškerou písemnou komunikaci uchazeč – zadavatel právo: v rámci průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky zadání veřejné zakázky řešit prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK a zadávací podmínky, zadávací řízení kdykoliv zrušit (nejpozději však do okamžiku uzavření smlouvy), pokud: v průběhu výběrového řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro zpracování veřejných zakázek které nelze na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ zadavateli požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval, nebo vybraný dodavatel, popřípadě dodavatel druhý v rámci příslušné pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost, nebo zadavateli byla podána pouze jedna úplná nabídka, realizovat předmět plnění veřejné zakázkyzakázky jen v části. Na komunikaci mimo tento nástroj nemusí zadavatel reflektovat. Na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ budou průběžně zveřejňovány veškeré informace a výsledky zadávacího řízení zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy - zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit Dodavatelé jsou oprávněni požadovat po zadavateli dodatečné informace, deklarované v nabídkácha to písemnou formou (email, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít - zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky poštou). Žádosti o dodatečné informace je třeba adresovat kontaktní osobě: Xxx. Xxx Xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxx.xxx@xxxx.xx, Oddělení dat, analýz a celou zakázku zrušit bez udání důvoduevaluací, to vše za Husova 12, Brno. Žádosti o dodatečné informace musí být zadavateli doručeny ve lhůtě nejméně 4 dny (tj. 96 hodin) před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Z důvodu dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zákazu diskriminace neumožňuje zadavatel v rámci transparentnosti osobní ani telefonické dotazy či konzultace týkající se předmětné veřejné zakázky či zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku. Zadavatel odešle písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti o dodatečnou informaci. Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, odešle zadavatel současně všem zadavateli známým uchazečům a zveřejní název uchazeče, jeho adresu a IČ, jeho nabídkovou cenu a případně uzavřenou smlouvu o dílo na webových stránkách určených zadavatelem uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (§147a, zák. č.137/2006 Sb.) zveřejní smlouvu (včetně případných dodatků) s vybraným uchazečem na svém profilu veřejného prostřednictvím Profilu zadavatele. Zadavatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních předpisůmůže poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti uchazeče. - předložené nabídky nebudou zájemcům vráceny zadavatel nehradí náklady, vzniklé uchazečům z titulu zpracování a podání nabídky uchazeč souhlasí s tím, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s ním podepsána Xxxxxxx o dílo, že je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona čV Brně dne 24. 320/2001 Sb., o finanční kontrole - zadavatel požaduje po vybraném uchazeči součinnost při podpisu smlouvy o dílo a to tak, že uchazeč doručí zadavateli veškeré požadované doklady dle této zadávací dokumentace a podepíše smlouvu o dílo a zhotoviteli ji doručí zpět do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo02. Pro účely této veřejné zakázky bude provedeno doručení výzvy k podpisu smlouvy prostřednictvím nástroje E-ZAK. Zadavatel určuje, že účinnost doručení nastala po uplynutí lhůty 3 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo.2017

Závěrečné informace. zadavatel si vyhrazuje veškerou písemnou komunikaci uchazeč dodavatel – zadavatel v rámci veřejné zakázky řešit prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK pro zpracování veřejných zakázek na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ v rámci příslušné veřejné zakázky. Na komunikaci mimo tento nástroj nemusí zadavatel reflektovat. Na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ budou průběžně zveřejňovány veškeré informace a výsledky zadávacího řízení - zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy - zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít - zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a celou zakázku zrušit bez udání důvodu, to vše za dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace uchazeč - dodavatel podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti veřejné zakázky zveřejní název uchazečedodavatele, jeho adresu a IČ, jeho nabídkovou cenu a případně uzavřenou smlouvu o dílo na webových stránkách určených zadavatelem uchazeč - dodavatel podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel dle zákona v souladu se zákonem č. 137/2006 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkáchzakázek, (§147a219, zák. č.137/2006 č.134/2016 Sb.) zveřejní smlouvu (včetně případných dodatků) s vybraným uchazečem dodavatelem na svém profilu veřejného zadavatele. Zadavatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních předpisů. - předložené nabídky nebudou zájemcům dodavatelům vráceny - zadavatel nehradí náklady, vzniklé uchazečům dodavatelům z titulu zpracování a podání nabídky uchazeč - dodavatel souhlasí s tím, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s ním podepsána Xxxxxxx o dílo, že je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole - zadavatel požaduje po vybraném uchazeči dodavateli součinnost při podpisu smlouvy o dílo a to tak, že uchazeč vybraný dodavatel doručí zadavateli veškeré požadované doklady dle této zadávací dokumentace a podepíše smlouvu o dílo a zhotoviteli ji doručí zpět do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo. Pro účely této veřejné zakázky bude provedeno doručení výzvy k podpisu smlouvy prostřednictvím nástroje E-ZAK. Zadavatel určuje, že účinnost doručení nastala po uplynutí lhůty 3 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo.

Závěrečné informace. zadavatel si vyhrazuje veškerou písemnou komunikaci uchazeč – zadavatel v rámci veřejné zakázky řešit prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK pro zpracování veřejných zakázek na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ v rámci příslušné veřejné zakázky. Na komunikaci mimo tento nástroj nemusí zadavatel reflektovatxxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/, případně elektronicky. Na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ budou průběžně zveřejňovány veškeré informace a výsledky zadávacího řízení zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy - zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít neuzavřít, - zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a celou zakázku zrušit bez udání důvodu, to vše za dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti veřejné zakázky zveřejní název uchazeče, jeho adresu a IČ, jeho nabídkovou cenu a případně uzavřenou smlouvu o dílo na webových stránkách určených zadavatelem uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb.o registru smluv, o veřejných zakázkách, (§147a, zák. č.137/2006 Sb.) zveřejní smlouvu (včetně případných dodatků) s vybraným uchazečem na svém profilu veřejného zadavatele. Zadavatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních předpisů. - předložené nabídky nebudou zájemcům vráceny zadavatel nehradí náklady, vzniklé uchazečům z titulu zpracování a podání nabídky uchazeč souhlasí s tím, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s ním podepsána Xxxxxxx o dílo, že je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole - zadavatel požaduje po vybraném uchazeči součinnost při podpisu smlouvy o dílo a to tak, že uchazeč doručí zadavateli veškeré požadované doklady dle této zadávací dokumentace a podepíše smlouvu o dílo a zhotoviteli ji doručí zpět do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo. Pro účely této veřejné zakázky bude provedeno doručení výzvy k podpisu smlouvy prostřednictvím nástroje Eelektronicky. V Litvínově: 18.5.2017 Vypracoval: Xxxxx Xxxxxxxx, referent odboru investic a regionálního rozvoje Xxx. Xxx Xxxxxxxxxxx, vedoucí odd. investic Schválil: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, starostka města S návrhem smlouvy souhlasí: Xxx. Xxx Xxxxxx, právní oddělení „B1702 Sanace objektu ZŠ Litvínov-ZAKHamr, č.p. Zadavatel určuje220, že účinnost doručení nastala ul. Mládežnická– projektová dokumentace“ Uchazeč : Zastoupený : Sídlo : IČ : DIČ : Bankovní spojení : č.ú. : Datová schránka : Měna, ve které bude nabídková cena uvedena: Kč - koruna česká Cena za projektovou dokumentaci: Stavební objekt cena bez DPH DPH cena s DPH - ev. konečná cena Sanace objektu Cena zakázky celkem Uchazeč nabízí provést výše uvedenou zakázku za podmínek stanovených v zadání veřejné zakázky, vlastním jménem, na své nebezpečí a náklady, v navržených termínech, rozsahu a kvalitě, za výše částku (v Kč), v které jsou zahrnuty veškeré náklady na všechny stupně (fáze) požadované dokumentace, nákladovou část i inženýrskou činnost v rozsahu všech potřebných profesí. Ceny uvedené v nabídkové ceně jsou považovány za smluvní ceny nejvýše přípustné po uplynutí lhůty 3 pracovních dnů od doručení výzvy celou dobu realizace předmětu plnění. Případné početní chyby v nabídce jdou k podpisu smlouvy o dílo.jeho tíži. Oprávněná osoba1 za uchazeče jednat: Titul, jméno, příjmení : Funkce: Podpis/razítko: ……………………………………………………………………….. uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.v platném znění (dále jen Občanský zákoník nebo OZ)

Závěrečné informace. zadavatel si vyhrazuje veškerou písemnou komunikaci uchazeč – zadavatel v rámci veřejné zakázky řešit prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK pro zpracování veřejných zakázek na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ v rámci příslušné veřejné zakázky. Na komunikaci mimo tento nástroj nemusí zadavatel reflektovat. Na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ budou průběžně zveřejňovány veškeré informace a výsledky zadávacího řízení zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy - zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít - zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a celou zakázku zrušit bez udání důvodu, to vše za dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace důvodu uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti veřejné zakázky zveřejní název uchazeče, jeho adresu a IČ, IČ a jeho nabídkovou cenu a případně uzavřenou smlouvu o dílo na webových stránkách určených zadavatelem zadavatele uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (§147a, zák. č.137/2006 Sb.) zveřejní smlouvu (včetně případných dodatků) s vybraným uchazečem na svém profilu veřejného zadavatele. Zadavatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních předpisůpředpisů (§147 a, zák. 137/2006 Sb.) - uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že údaje o jeho nabídce (v rozsahu název uchazeče, sídlo, IĆ a nabídková cena) budou zveřejněny na webu zadavatele předložené nabídky nebudou zájemcům vráceny zadavatel nehradí náklady, vzniklé uchazečům z titulu zpracování a podání nabídky zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy a před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách, dále neakceptovat nabídky v celém rozsahu, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít zadavatel si vyhrazuje právo jednat o předloženém návrhu smlouvy ve všech ustanoveních, která se netýkají nabízených závazných podmínek a způsobu plnění uchazeč souhlasí s tím, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s ním podepsána Xxxxxxx o dílo, že je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole V Litvínově: 23.9.2014 Vypracoval: Xxxxx Xxxxxxxx, referent odboru investic a regionálního rozvoje Schválil: Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, 2.místostarosta města S návrhem smlouvy souhlasí: Xxx. Xxx Xxxxxx, právní oddělení název: sídlo: tel./fax: e-mail: IČ: DIČ: spisová značka pod kterou je uchazeč veden u příslušného soudu: osoba oprávněná jednat za uchazeče: tel./fax: e-mail: Měna, ve které bude nabídková cena uvedena: Kč - zadavatel požaduje po vybraném uchazeči součinnost při podpisu smlouvy o dílo koruna česká Cena za projektovou dokumentaci: cena bez DPH DPH cena s DPH - ev. konečná cena PD pro ÚR vč. inž. činnosti PD pro SP a to takPP vč. inž. činnosti Cena zakázky celkem Oprávněná osoba1 za uchazeče jednat: Titul, že uchazeč doručí zadavateli veškeré požadované doklady dle této zadávací dokumentace jméno, příjmení : Funkce: Podpis/razítko: ……………………………………………………………………….. ZATRUBNĚNÍ BALASTNÍCH VOD ŽIŽKOVA ULICE, LITVÍNOV -PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE uzavřená podle § 2586 a podepíše smlouvu o dílo a zhotoviteli ji doručí zpět do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílonásl. Pro účely této veřejné zakázky bude provedeno doručení výzvy k podpisu smlouvy prostřednictvím nástroje E-ZAKzákona č. Zadavatel určuje, že účinnost doručení nastala po uplynutí lhůty 3 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo.89/2012 Sb. ( dále jen Občanský zákoník v platném znění )

Závěrečné informace. zadavatel si vyhrazuje veškerou písemnou komunikaci uchazeč – zadavatel v rámci veřejné zakázky řešit prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK pro zpracování veřejných zakázek na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ v rámci příslušné veřejné zakázky. Na komunikaci mimo tento nástroj nemusí zadavatel reflektovat. Na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ budou průběžně zveřejňovány veškeré informace a výsledky zadávacího řízení zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy - zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít neuzavřít, - zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a celou zakázku zrušit bez udání důvodu, to vše za dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti veřejné zakázky zveřejní název uchazeče, jeho adresu a IČ, jeho nabídkovou cenu a případně uzavřenou smlouvu o dílo na webových stránkách určených zadavatelem uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb.o registru smluv, o veřejných zakázkách, (§147a, zák. č.137/2006 Sb.) zveřejní smlouvu (včetně případných dodatků) s vybraným uchazečem na svém profilu veřejného zadavatele. Zadavatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních předpisů. - předložené nabídky nebudou zájemcům vráceny zadavatel nehradí náklady, vzniklé uchazečům z titulu zpracování a podání nabídky uchazeč souhlasí s tím, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s ním podepsána Xxxxxxx o dílo, že je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole - zadavatel požaduje po vybraném uchazeči součinnost při podpisu smlouvy o dílo a to tak, že uchazeč doručí zadavateli veškeré požadované doklady dle této zadávací dokumentace a podepíše smlouvu o dílo a zhotoviteli objednateli ji doručí zpět do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo. Pro účely této veřejné zakázky bude provedeno doručení výzvy k podpisu smlouvy prostřednictvím nástroje Eelektronicky. Příloha: záměr V Litvínově: 15.5.2019 Vypracoval: Xxxxx Xxxxxxxx, referent odboru investic a regionálního rozvoje Schválil: Xxx. Xxx Xxxxxxxxxxx, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, ekonom odboru S návrhem smlouvy souhlasí: Xxx. Xxx Xxxxxx, právní oddělení název: Město Litvínov sídlo: xxxxxxx Xxxx 00, 000 00 Xxxxxxxx IČ: 002 66 027 DIČ: CZ00266027 zastoupený (jméno, funkce): Xxx. Xxx Xxxxxxxxxxx, vedoucí OIRR tel.: 000 000 000 e-ZAKmail: xxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx kontaktní osoba pro zadávání VZ (jméno, funkce): Xxxxx Xxxxxxxx, referent tel.: 000 000 000 e-mail: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Název : Sídlo/místo podnikání : Statutární orgán (jméno, funkce) : Tel. Zadavatel určuje: e-mail : xxxxxx xxxxxxxx : IČ : DIČ : Bankovní spojení : č.ú. : kontaktní osoba pro uvedenou VZ: tel. : e-mail : Měna, že účinnost doručení nastala ve které bude nabídková cena uvedena: Kč - koruna česká Cena za projektovou dokumentaci: Stavební objekt cena bez DPH DPH cena s DPH - ev. konečná cena Dopravní studie vč. IČ Účastník nabízí provést výše uvedenou zakázku za podmínek stanovených v zadání veřejné zakázky, vlastním jménem, na své nebezpečí a náklady, v navržených termínech, rozsahu a kvalitě, za výše částku (v Kč), v které jsou zahrnuty veškeré náklady dokumentace, nákladovou část i inženýrskou činnost v rozsahu všech potřebných profesí. Ceny uvedené v nabídkové ceně jsou považovány za smluvní ceny nejvýše přípustné po uplynutí lhůty 3 pracovních dnů od doručení výzvy celou dobu realizace předmětu plnění. Případné početní chyby v nabídce jdou k podpisu smlouvy o dílo.jeho tíži. Oprávněná osoba1 za účastníka jednat: Titul, jméno, příjmení : …………………………………………………………………. Funkce: …………………………………………………………………….. Podpis/razítko: ……………………………………………………………………….. Příloha č.2 „K1904 Dopravní studie statické dopravy Osada - Jih v Litvínově“ uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.v platném znění (dále jen Občanský zákoník nebo OZ)

Závěrečné informace. zadavatel si vyhrazuje veškerou písemnou komunikaci uchazeč – zadavatel v rámci veřejné zakázky řešit prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK pro zpracování veřejných zakázek na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ v rámci příslušné veřejné zakázky. Na komunikaci mimo tento nástroj nemusí zadavatel reflektovat. Na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ Zde budou i průběžně zveřejňovány veškeré informace a výsledky zadávacího řízení zadavatel si vyhrazuje právo na změnuřízení, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy - zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít - zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a celou zakázku zrušit bez udání důvodu, to vše za dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace - uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti veřejné zakázky zveřejní název uchazeče, jeho adresu a IČ, IČ a jeho nabídkovou cenu a případně uzavřenou smlouvu o dílo na webových stránkách určených zadavatelem cenu, - uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb.zákona, o veřejných zakázkách, (§147a, zák. č.137/2006 Sb.) zveřejní smlouvu (včetně případných dodatků) s vybraným uchazečem na svém profilu veřejného zadavatele. Zadavatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních předpisů. , - předložené nabídky nebudou zájemcům vráceny vráceny, - zadavatel nehradí náklady, vzniklé uchazečům z titulu zpracování a podání nabídky, - zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy a před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách, dále neakceptovat nabídky v celém rozsahu, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít, - zadavatel si vyhrazuje právo jednat o předloženém návrhu smlouvy ve všech ustanoveních, která se netýkají nabízených závazných podmínek a způsobu plnění, - uchazeč souhlasí s tím, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s ním podepsána Xxxxxxx o díloKupní smlouva, že je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole kontrole. Případné potřebné informace podá kontaktní osoba: Xxx. Xxxx Xxxxxxxx, technik MP Litvínov, xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx, tel. 000 000 000 Veškeré údaje o zadavateli je možné získat na internetové adrese xxx.xxxxxxxxxx.xx V Litvínově dne: ……………………………………… Xxxxxx Xxxxx velitel MP Litvínov název: sídlo: tel./fax: e-mail: IČ: DIČ: spisová značka, pod kterou je uchazeč veden u příslušného soudu: osoba oprávněná jednat za uchazeče: tel./fax: e-mail: Měna, ve které bude nabídková cena uvedena: Kč - zadavatel požaduje po vybraném uchazeči součinnost při podpisu smlouvy o dílo a to tak, že uchazeč doručí zadavateli veškeré požadované doklady dle této zadávací dokumentace a podepíše smlouvu o dílo a zhotoviteli ji doručí zpět do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo. Pro účely této veřejné zakázky bude provedeno doručení výzvy k podpisu smlouvy prostřednictvím nástroje E-ZAK. Zadavatel určuje, že účinnost doručení nastala po uplynutí lhůty 3 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo.Koruna česká