Tidsfristforlængelse eksempelklausuler

Tidsfristforlængelse. Afregningsvilkår m.v.
Sample 1Sample 2Sample 3
Tidsfristforlængelse. 6.1. Fristen i punkt 2.4 for nettilslutning af solcelleanlæg omfattet af bilag 2[a-d] eller af eventuelle senere ændringsbilag til bilag 2[a-d] kan forlænges efter indhentelse af skriftligt samtykke fra Energistyrelsen, hvis forsinkelsen er en følge af en eller flere af de følgende omstændigheder: 1. Energistyrelsens forhold. Kontrakt nr. [ ] 2. Forhold, der opstår uden støttemodtagers skyld, og over hvilke støtte- modtager ikke er herre, f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lockout eller hærværk. 3. Nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer el- ler forsinker arbejdet, når sådant vejrlig foreligger i væsentlig større om- fang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn. 4. Offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes støttemodtagers forhold. 5. Krav om opsættende virkning, som følger direkte af lovgivning eller be- slutning om opsættende virkning truffet af et klagenævn eller domstol. 6. Hvis støttemodtager ikke opnår nødvendige tilladelser, dispensationer og godkendelser, som ikke er omfattet af kravet om late bidding, fra myn- digheder på trods af, at støttemodtager har ansøgt herom hos de relevante myndigheder mere end 1 år, før forpligtelsen til nettilslutning, jf. punkt 2.4, udløber. 7. Netvirksomheden eller transmissionsvirksomheden ikke er klar til at til- slutte solcelleanlæg til det danske kollektive elforsyningsnet med mini- mum 95 % af den installerede effekt omfattet af kontrakt om pristillægbi- lag 2[a-d] eller af eventuelle senere ændringsbilag til bilag 2[a-d], jf. punkt 13.4, indenfor fristen for nettilslutning, jf. punkt 2.4 ovenfor, fordi støttemodtager ikke har kunnet opnå de nødvendige tilladelser, dispensa- tioner og godkendelser, som ikke er omfattet af kravet om late bidding, fra myndigheder på trods af, at støttemodtager har ansøgt om tilladelse, dispensationer eller godkendelser hos de relevante myndigheder mere end 1 år, før forpligtelsen til nettilslutning, jf. punkt 2.4, udløber. 8. Netvirksomheden eller transmissionsvirksomheden ikke er klar til at til- slutte solcelleanlæg til det danske kollektive elforsyningsnet med mini- mum 95 % af den installerede effekt omfattet af kontrakt om pristillægbi- lag 2[a-d] eller af eventuelle senere ændringsbilag til bilag 2[a-d], jf. dog punkt 13.4, indenfor fristen for nettilslutning, jf. punkt 2.4 ovenfor, og støttemodtager har indgået aftale om nettilslutning af solcelleanlæg om- fattet af kontrakt om pristillæg senest to...
Sample 1
Tidsfristforlængelse. Der er enighed om, at der efter NCCs start på byggepladsens fase 1 den 19. januar 2015 med forberedende arbejder og den 2. februar 2015 med ”Jord/kælder” på L3 – L4 opstod forsinkelser. Parterne er imidlertid ikke enige om forsinkelsernes omfang og om, hvorvidt forsinkelserne giver NCC ret til tidsfristforlængelse efter AB 92 § 24. NCC har fra første gang ved udgangen af januar 2015 løbende varslet krav om tidsfristforlængelser og økonomisk kompensation i anledning af uforudsete forhold og hindringer, der efter NCCs opfattelse skyldtes forsinkelser hos storentreprenør S0, byggepladsens jordbundsforhold, adgangsveje og bæreevne, samt uklarheder og mangler i projektmaterialet vedrørende betonelement- og kloakprojekt og andre begivenheder, som ikke skyldes NCCs forhold. Det er voldgiftsrettens vurdering, at NCC ved fremlæggelse af mødereferater, mailkorrespondance mv. herunder med løbende skriftlige underretninger om forsinkende forhold og deres indflydelse på arbejdets gennemførelse, fotomateriale samt de under sagen afgivne forklaringer trods RHs afvisning heraf har godtgjort tilstedeværelsen af forsinkende begivenheder, som skyldes RH eller forhold, for hvilke RH bar risikoen, og som havde forsinkende virkning på arbejdernes færdiggørelse, jf. AB 92 § 24, stk. 1, og betænkning 1246/1993 s. 103 f NCC har krævet tidsfristforlængelse med et antal dage, der overstiger den indtrådte forsinkelse, og har under hovedforhandlingen gennemgået den forsinkende virkning af de påberåbte forhold hos RH, på byggepladsen, ved projektmaterialet, hos andre storentreprenører mv. Forsinkelserne har undervejs skiftet karakter som følge af projektændringer, omprioritering af udførelsen af arbejder, forceringstiltag, ekstraarbejder mv., hvortil kommer at NCC ikke med tilstrækkelig sikkerhed for hver enkelt hindring eller for det samlede forløb har kunnet godtgøre den forsinkende virkning. Voldgiftsretten har derfor ikke, som sagen er forelagt, kunnet danne sig en entydig opfattelse af de tidsmæssige konsekvenser som følge af de forsinkende begivenheder. Da NCC ikke med den fornødne sikkerhed har kunnet underbygge sit krav om tidsfristforlængelse, er voldgiftsretten henvist til at foretage en samlet skønsmæssig vurdering af forsinkelsernes omfang og virkning. En sådan skønsmæssig fastsat tidsfristforlængelse må ske med en betydelig forsigtighed således, at forlængelsen ikke bliver længere end den periode, som NCC med sikkerhed må antages at være blevet forsinket, jf. voldgiftsrett...
Sample 1
Tidsfristforlængelse. Koncessionen betinget af følgelovgivning
Sample 1Sample 2
Tidsfristforlængelse. Koncessionshaveren har ret til forlængelse af fristen for påbegyndelse af anlægsarbejdet (før den 1. juni 2021) og fristen for tilslutning af hele havvindmølleparken (før den 1. januar 2022) ved forsinkelse, der er en følge af en eller flere af følgende omstændigheder: Ændringer i etableringstilladelsen, som kræves af Energistyrelsen. Energistyrelsens forhold i øvrigt. Forhold, der opstår uden koncessionshaverens skyld, og over hvilke koncessionshaveren ikke er herre, f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lockout eller hærværk. Nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn. Offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes koncessionshavers forhold.
Sample 1Sample 2
Tidsfristforlængelse. 6.1. Fristen i punkt 2.4 for nettilslutning af anlæg omfattet af bilag 2[a-d] eller af eventuelle senere ændringsbilag til bilag 2[a-d] kan forlænges efter indhentelse af skriftligt samtykke fra Energistyrelsen, hvis forsinkelsen er en følge af en el- ler flere af de følgende omstændigheder: 1. Energistyrelsens forhold. 2. Forhold, der opstår uden støttemodtagerens skyld, og over hvilke støtte- modtager ikke er herre, f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lockout eller hærværk. 3. Nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer el- ler forsinker arbejdet, når sådant vejrlig foreligger i væsentlig større om- fang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn. 4. Offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes støttemodtagers forhold. 5. Krav om opsættende virkning, som følger direkte af lovgivning eller be- slutning om opsættende virkning truffet af et klagenævn eller domstol. 6. Hvis støttemodtager ikke opnår nødvendige tilladelser, dispensationer og godkendelser, som ikke er omfattet af kravet om late bidding, som frem- går af udbudsbetingelserne, fra myndigheder på trods af, at støttemodta- ger har ansøgt herom hos de relevante myndigheder mere end 1 år, før forpligtelsen til nettilslutning, jf. punkt 2.4, udløber. 7. Netvirksomheden eller transmissionsvirksomheden ikke er klar til at til- slutte anlæg til det danske kollektive elforsyningsnet med minimum 85 % af den installerede effekt omfattet af bilag 2[a-d] eller af eventuelle sene- re ændringsbilag til bilag 2[a-d], jf. dog punkt 13.4, indenfor fristen for nettilslutning, jf. punkt 2.4 ovenfor, fordi støttemodtager ikke har kunnet opnå de nødvendige tilladelser, dispensationer og godkendelser, som ikke er omfattet af kravet om late bidding, som fremgår af udbudsbetingelser- ne, fra myndigheder på trods af, at støttemodtager har ansøgt om tilladel- se, dispensationer eller godkendelser hos de relevante myndigheder mere end 1 år, før forpligtelsen til nettilslutning, jf. punkt 2.4, udløber. 8. Netvirksomheden eller transmissionsvirksomheden ikke er klar til at til- slutte anlæg til det danske kollektive elforsyningsnet med minimum 85 % af den installerede effekt omfattet af bilag 2[a-d] eller af eventuelle sene- re ændringsbilag til bilag 2[a-d], jf. punkt 13.4, indenfor fristen for nettil- slutning, jf. punkt 2.4 ovenfor, og den støttemodtager har indgået aftale om nettilslutning af anlæg omfattet af kontrakt om pristillæg senest tolv måneder, f...
Sample 1
Tidsfristforlængelse. Koncessionshaveren har ret til forlængelse af de i pkt. 4 angivne tidsfrister ved forsinkelse, der er en følge af: a) Ændringer i etableringstilladelsen, som kræves af Energistyrelsen. b) Energistyrelsens forhold i øvrigt. c) Forhold, der opstår uden koncessionshaverens skyld, og over hvilke koncessionshaveren ikke er herre, f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lockout eller hærværk. d) Nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn. e) Offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entreprenørens forhold. f) Beslutning om opsættende virkning truffet af Energiklagenævnet i anledning af klage over etableringstilladelse. Koncessionshaveren skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves. Anser koncessionshaveren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal Energistyrelsen snarest muligt underrettes skriftligt. Koncessionshaveren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold.
Sample 1
Tidsfristforlængelse. Et tredje eksempel på kommunikationskrav i udkastet til AB 18 er indeholdt i reglerne om tidsfristforlængelse. Reglen i udkastet til AB 18 § 39 omhandler entreprenørens ret til tidsfristforlængelse og er i det væsentlige en gengivelse af reglen i AB 92 § 24. Reglen i § 39, stk. 4, har følgende ordlyd: »Anser entreprenøren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal entreprenøren snarest muligt give bygherren skriftlig meddelelse om den krævede tidsfristforlængelse og årsagen dertil.« Reglen må vurderes at svare til AB 92 § 24, stk. 3, bortset fra, at reglen i AB 18 tillige pålægger entreprenøren at meddele årsagen til forsinkelsen. Hvis bygherren vil kræve tidsfristforlængelse, er denne efter AB 18 underlagt samme kommunikationskrav, jf. udkastets § 42, stk. 4. Reglerne i udkastets § 39, stk. 4, og § 42, stk. 4, pålægger altså parterne »snarest muligt« at meddele medkontrahenten deres krav om tidsfristforlængelse. Det er i almindelighed antaget, at listen over tidsfristforlængende grunde i AB 92 § 24 og § 26 ikke er udtømmende16, og tilsvarende vil parterne formentlig også efter AB 18 kunne rejse krav om tidfristforlængelse uden for de i § 39, stk. 1, hhv. § 42, stk. 1, nævnte tilfælde. Dermed etablerer reglerne i § 39, stk. 4, og § 42, stk. 4, en generel kommunikationspligt (i modsætning til, hvad der formentlig gælder for krav om‌‌
Sample 1
Tidsfristforlængelse. OG FORSINKELSE
Sample 1

Related to Tidsfristforlængelse

  • Deltidsbeskæftigelse Stk. 1 Virksomheder og medarbejdere, der måtte være interesseret heri, kan træffe aftale om deltidsbeskæftigelse. Stk. 2 Arbejdstiden fastlægges pr. uge, måned eller år på basis af en aftalt gennemsnitlig arbejdstid på mindre end 37 timer/uge ved alminde- ligt dagarbejde, forskudt arbejdstid og skifteholdenes dagarbejde (34 timer/uge ved skifteholdenes aften- og natarbejde), i øvrigt følges bestemmelsen i § 9, stk. 1. Den ugentlige arbejdstid for deltidsbeskæftigede skal udgøre mindst 8 timer. For personer, hvor deltidsarbejdet er underordnet den pågældendes hovedaktivitet, f.eks. personer på efterløn og lig- nende, er der ingen nedre grænse for den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid. Stk. 3 Virksomhederne kan ikke afskedige fuldtidsbeskæftigede og i stedet for disse medarbejdere ansætte deltidsbeskæftigede. Det betragtes i øvrigt som usagligt, såfremt en medarbejder afskediges, fordi denne har afslået at arbejde på deltid, eller fordi medarbejde- ren har anmodet om at arbejde på deltid. Stk. 4 Aflønningen af deltidsbeskæftigede sker i henhold til de alminde- ligt gældende overenskomstmæssige bestemmelser, således at der ikke må ydes de deltidsbeskæftigede nogen form for lønmæssig kompensation, fordi arbejdstiden er kortere end den normale. Stk. 5 Reglerne i § 9, stk. 2, § 12, § 14 og § 15 anvendes ved fastlæggelse af varierende ugentlig arbejdstid, flextid, forskudt arbejdstid og skiftehold. Stk. 6 Parterne er enige om det naturlige i, at de deltidsbeskæftigede medarbejdere er medlemmer af samme faglige organisation som de øvrige på virksomheden beskæftigede tilsvarende medarbejdere. Stk. 7 Parterne er endvidere enige om, at overarbejde i forbindelse med deltidsbeskæftigelse kun undtagelsesvis bør finde sted. Stk. 8 Parterne er omfattet af organisationsaftale af 22. januar 2000 om implementering af Rådets direktiv 97/81/EF af 15. december 1997 om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, der er indgået mel- lem UNICE, CEEP og EFS.

  • Fortrydelsesfrist Fortrydelsesfristen er altid 14 dage, men reglerne for hvornår fristen starter afhænger af, hvordan aftalen blev indgået.

  • Anvendelsesområde Bestemmelsen finder anvendelse på enkelte dage, hvor arbejdet undtagelsesvist pålægges udført et andet sted end det ved ansættelsen aftalte, og hvor overnatning er påkrævet.

  • Afskedigelse Bestemmelserne i denne paragraf kan ikke fraviges. Stk. 1. En tillidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager. Stk. 2. Inden en tillidsrepræsentant afskediges, skal sagen være forhandlet mellem regionen og den personaleorganisation, som tillidsrepræsentanten er anmeldt af. Regionen kan kræve forhandlingen afholdt inden for en frist af 3 uger efter, at organisationen har modtaget meddelelsen om den påtænkte opsigelse. Stk. 3. Hvis personaleorganisationen skønner, at den påtænkte afskedigelse ikke er rimeligt be- grundet i tillidsrepræsentantens eller regionens forhold, kan personaleorganisationen in- den en frist på 14 dage efter den i stk. 2 nævnte forhandling over for regionen skriftligt kræve sagen forhandlet mellem parterne i vedkommende overenskomst/aftale. Xxxx af begæring om forhandling sendes til RLTN. Forhandling kan kræves afholdt senest 3 uger efter modtagelse af forhandlingsbegæringen. Forhandlingen har opsættende virkning for den påtænkte opsigelse. Stk. 4. Afskedigelse af en tillidsrepræsentant kan ske med den pågældendes individuelle aftale- eller overenskomstmæssige opsigelsesvarsel tillagt 3 måneder. Er afskedigelsen begrundet i arbejdsmangel, kan afskedigelsen af en tillidsrepræsentant ske med et varsel, der følger af den overenskomst eller aftale, som vedkommende er om- fattet af, dog ikke under 35 dages varsel til udgangen af en måned. Stk. 5. I tilfælde, hvor tillidsrepræsentantens adfærd begrunder bortvisning, kan afskedigelse ske uden varsel og uden iagttagelse af bestemmelserne i stk. 2-4. I sådanne tilfælde skal regi- onen snarest muligt tage skridt til at afholde en forhandling med den personaleorganisa- tion, tillidsrepræsentanten er anmeldt af. Hvis personaleorganisationen skønner, at bort- visningen ikke er rimeligt begrundet i tillidsrepræsentantens forhold, skal personaleorga- nisationen inden en frist på 14 dage efter forhandlingen over for regionen skriftligt kræve sagen forhandlet mellem parterne i vedkommende overenskomst. Stk. 6. Spørgsmålet om afskedigelsens berettigelse samt om eventuel godtgørelse for uberettiget afskedigelse af en tillidsrepræsentant afgøres af en voldgiftsret nedsat i henhold til § 18. Godtgørelsen ydes efter de regler herom, som måtte være indeholdt i den overenskomst, som vedkommende er omfattet af. Voldgiftsrettens afgørelse er endelig. For tjenestemænds vedkommende ydes tilsvarende godtgørelse som i overenskomsten for tilsvarende personalegruppe. For grupper, som ikke i deres overenskomster har godtgørelsesbestemmelser i tilfælde af usaglig afskedigelse ydes en godtgørelse, fastsat i henhold til sædvanlige regionale afske- digelsesnævnsbestemmelser. Begæring om voldgiftsbehandling forudsætter, at forhandling efter stk. 2, 3 og 5 har fun- det sted. Denne begæring må fremsættes skriftligt senest 3 måneder efter den senest af- holdte forhandling. Stk. 7. Ved afskedigelse af en prøveansat tjenestemand, der er valgt som tillidsrepræsentant, fin- der stk. 1-6 ikke anvendelse. Stk. 8. Stk. 1-7 gælder tilsvarende for andre medarbejderrepræsentanter, der er valgt i henhold til denne aftale.

  • Fortrydelsesfristen Hvis De vil fortryde Deres køb, skal De give sælgeren eller dennes repræsentant, f.eks. en ejendomsformidler, skriftlig underretning herom inden 6 hverdage. 6-dages fristen regnes fra den dag aftalen indgås, uanset om aftalen er betinget af et eller flere forhold. Ved beregning af fristen medregnes ikke lørdage, søndage, helligdage og grundlovsdag. Hvis aftalen indgås ved, at De accepterer et salgstilbud fra sælgeren, regnes fristen dog fra den dag, hvor De er blevet bekendt med sælgerens tilbud.

  • Opsigelse Stk. 1. Det gensidige opsigelsesvarsel fastsættes i henhold til funktionærloven. Bestemmelsen i lovens § 5, stk. 2 om afskedigelse med forkortet opsigel- sesvarsel (120-dages-reglen) finder ikke anvendelse. Stk. 2. Til den ansatte fremsendes meddelelse om uansøgt afsked. Der vedlæg- ges en kopi af meddelelsen, som den ansatte kan udlevere til organisati- onen ved dennes eventuelle inddragelse i sagen. Stk. 3. Når den ansatte meddeles uansøgt afskedigelse, jf. stk. 2, underrettes organisationen skriftligt herom. Underretningen skal indeholde sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er til stede, medmindre oplysningerne strider mod den tavshedspligt, som føl- ger af henholdsvis forvaltningsloven eller straffeloven, herunder tavs- hedspligt med hensyn til personlige forhold. Tilbageholder den afskedigende myndighed tavshedsbelagte oplysninger, orienteres organisationen herom i forbindelse med underretningen. Sam- tidig orienteres om, at medarbejderen har fået kopi af meddelelsen om afsked med henblik på eventuel udlevering til organisationen. Stk. 4. Organisationen kan kræve sagen forhandlet med afskedigelsesmyndig- heden, hvis organisationen skønner, at afskedigelsen ikke kan anses for rimeligt begrundet i den ansattes eller institutionens forhold. Organisatio- nen kan kræve forhandlingen afholdt inden for en frist af 1 måned efter afsendelsen af den i stk. 2 nævnte meddelelse. Stk. 5. Hvis den ansatte har været uafbrudt beskæftiget i amtet i mindst 8 måne- der på det tidspunkt, hvor opsigelsen meddeles, kan organisationen kræ- ve sagen indbragt for et afskedigelsesnævn, hvis der ikke opnås enighed ved en forhandling efter stk. 4. Et sådant krav skal fremsættes overfor amtet inden for 1 måned efter forhandlingen med kopi til Amtsrådsfor- eningen. Stk. 6. Et afskedigelsesnævn består af 2 repræsentanter valgt af organisationen, 2 repræsentanter valgt af Amtsrådsforeningen samt en af parterne valgt opmand. Kan enighed om opmanden ikke opnås, anmodes præsidenten for vedkommende landsret om at udpege denne. Stk. 7. Afskedigelsesnævnet fastsætter selv sin forretningsorden. For nævnet kan afhøres parter og vidner. Nævnet afsiger en motiveret kendelse. Hvis nævnet finder, at opsigelsen ikke er rimeligt begrundet i den ansattes el- ler amtets forhold, kan det pålægges amtet at afbøde virkningerne af op- sigelsen. Det kan hermed pålægges amtet, hvis den pågældende og am- tet ikke begge ønsker ansættelsesforholdet opretholdt, da at betale den pågældende en godtgørelse. Størrelsen af godtgørelsen fastsættes af nævnet, som skal tage hensyn til sagens omstændigheder og til, hvor længe ansættelsesforholdet har varet. Godtgørelsen kan maksimalt fast- sættes til sædvanlig løn for en periode svarende til det dobbelte af amtets opsigelsesvarsel over for den ansatte. Nævnets omkostninger i forbindel- se med sagen fastsættes af nævnet. Omkostningerne fordeles mellem parterne eller pålægges den tabende part. § 15. SÆRSKILT KLASSIFICEREDE STILLINGER Hvis der findes ansatte i særskilt klassificerede stillinger efter lønsystemet gældende før den 01-04-1998 bibeholdes disse klassificeringer, indtil der lokalt træffes aftale om overgang til nyt lønsystem, jf. §§ 3-6 og bilag 1.

  • Overenskomstens ikrafttrædelsesdato 11. marts 2019.

  • Kortets anvendelsesmuligheder Kortet kan bruges i Danmark og i udlandet. Du må ikke benytte kortet til ulovlige formål, herunder indkøb af varer eller tjenesteydelser, der er ulovlige i henhold til lokal lovgivning. Mastercard på mobil kan kun anvendes i fysisk handel hos betalingsmodtagere, der tager imod kontaktløse kort.

  • Tilslutningsbidrag EJEREN betaler tilslutningsbidrag (investeringsbidrag og stikledningsbidrag) for at blive tilsluttet fjernvarmeforsyningen. Tilslutningsbidragets størrelse fastsættes efter den takst, der er gældende på det tidspunkt, hvor en aftale om tilslutning underskrives af EJEREN. Tilslutningsbidraget skal være betalt af EJEREN, inden stikledningen etableres. Der skal uanset om der suppleres med anden opvarmning betales fuldt tilslutningsbidrag.

  • Besigtigelse Så længe forsikringen er i kraft, har vi ret til at besigtige bilen. Konstateres der risikoforøgelse, uforsvarlige eller ulovlige forhold eller nægtes vi adgang til besigtigelse, kan vi opsige forsikringen, forhøje prisen eller ændre vilkår fx begrænset dækning, indføre eller ændre selvrisiko og lignende med minimum 14 dages varsel.