Udbudsmateriale
Udbudsmateriale
Xxxxxxxx Xxxxxxx - Xxxxxx
Projektnr. 221991
SB Særlige Betingelser
SAB Særlig Arbejdsbeskrivelse
TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag
Udgivelsesdato: 01.06.2016 Udarbejdet: SKJ Kontrolleret: GULD Godkendt: ASO
Særlige Betingelser (SB)
Projektnavn Cykelstrækninger i Rebild Kommune
Xxxxxxx - Xxxxxx
Bygherre:
Rebild Kommune Center Plan, Byg og Xxx Xxxxxxxx 000
0000 Xxxxxxxx
Juni 2016
Indholdsfortegnelse
Særlige Betingelser (SB)
Indholdsfortegnelse 2
Bygherrens målsætninger 3
A. Aftalegrundlaget 5
B. Sikkerhedsstillelse og forsikring 9
C. Entreprisens udførelse 11
Projektgennemgang, dokumentation og prøver 12
Arbejdets forringelse mv. 14
D. Bygherrens betalingsforpligtelse 20
E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse 21
F. Arbejdets aflevering 23
G. Xxxxxxx ved arbejdet 24
H. 1- og 5-års eftersyn 25
TRO OG LOVE ERKLÆRING (Bilag A) 26
Bilag B - Økonomistyring 29
1 Ændring af
kontraktarbejdernes mængder (mængde-ændringer) 29
2 Aftale om tillægsarbejder 29
3 Fælles krav til rapportering
af mængdeændringer eller tillægsarbejder 29
Bygherrens målsætninger
KVALITETSSTYRING
Bygherrens målsætning for kvalitetsstyring er at:
• sikre en teknisk og kvalitetsmæssigt forsvarlig løsning
• sikre at bygherrens miljøpolitik efterleves
• styre en tidsmæssigt forsvarlig gennemførelse af entreprisen
• sikre en økonomisk styring af entreprisen som muliggør løbende ju- steringer af ydelserne
For opfyldelse af denne målsætning stilles derfor krav om, at udførelsen følger kvalitetsstyringssystemer tilpasset projektet, som nærmere beskrevet i SB ad § 11.
Arbejdsklausul
Rebild Kommune ønsker, med henvisning til ILO-konvention nr. 94 vedrø- rende løn- og ansættelsesforhold, at sikre gode vilkår for medarbejderne hos leverandøren af de udbudte ydelser.
Vindende tilbudsgiver forpligter sig derfor til at sikre, at de ansatte som le- verandøren og eventuelle underentreprenører beskæftiger med henblik på opgavens udførelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesvilkår som i henhold til kollektiv over- enskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor ar- bejdet skal udføres. Den kollektive overenskomst skal være indgået mellem arbejdsgiver- og arbejderorganisationer, der repræsenterer en væsentlig del af henholdsvis arbejdsgiverne og arbejderne i vedkommende fag.
Rebild Kommune kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til denne forpligtelse.
Vindende tilbudsgiver skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant doku- mentation fra såvel egne som eventuelle underentreprenørers arbejdstage- re.
Dokumentationen skal være Rebild Kommune i hænde senest 5 arbejds- dage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser.
Vindende tilbudsgiver skal endvidere på kommunens opfordring dokumen- tere at denne er registreret i relevante registre som fx Registeret for Uden- landske Tjenesteydere (RUT) og E-indkomst registeret.
Overholder vindende tilbudsgiver ikke ovennævnte arbejdsklausul, og med- fører dette et berettiget krav på yderligere løn fra arbejdstagerne, kan or- dregiver tilbageholde vederlag til tilbudsgiveren med henblik på at sikre ar- bejdstagerne de nævnte ansættelsesvilkår.
A. Aftalegrundlaget
Almindelige bestemmelser
ad § 1 stk. 1 Nærværende SB indeholder uddybende, supplerende og særlige bestemmelser til AB 92 samt enkelte fravigelser. De enkelte §- og stk. num- re refererer til AB 92.
Bygherrens udbud
ad § 2 stk. 1 Arbejdet udbydes til fast pris og tid, med en fastprisperiode på 12 måneder
De bestemmelser i Erhvervs- og Byggestyrelsens (tidligere Bygge- og Bo- ligstyrelsen) cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder, som skal være gældende for entreprisen, er indarbejdet i udbudsmaterialet, og cirkulæret er ikke entreprisegrundlag.
ad § 2 stk. 2 For tilbuddet gælder nedennævnte i den angivne rækkefølge:
a) Eventuelle meddelelser/rettelsesbreve, der udsendes i tilbudsperioden
b) Udbudsbrevet
c) Tilbudsliste (TBL)
d) ”Tilbuds- og afregningsgrundlag” (TAG), ”Særlige betingelser” (SB) in- klusive AB 92, samt ”Særlige arbejdsbeskrivelser” (SAB).
e) Tegninger og tegningsliste
f) ”Vejregler for afmærkning af vejarbejder”, udgivet af Vejdirektoratet no- vember 2002.
g) Seneste udgaver af Vejdirektoratets ”Almindelige Arbejdsbeskrivelser” (AAB)
h) Europæiske standarder (EN), europæiske tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, Dansk Ingeniørforenings normer, forskrif- ter, vejledninger, anvisninger og betingelser, danske standarder (DS) samt udenlandske standarder i det omfang, der i AAB og SAB er henvist til disse, alt med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger.
i) Vejgeotekniske rutineforsøg, VD udsendelse 611, maj 1969.
j) Prøvningsmetoder, Bituminøse belægningsmaterialer, Statens Vejlabo- ratorium i det omfang, der i AAB og SAB for varmblandet asfalt er hen- vist til disse.
Det under punkterne a- e angivne materiale udleveres til de bydende.
Af SAB afsnit 1.1.3 og 1.5.2 fremgår det, hvilke arbejder, der samtidig med denne entreprise udføres inden for entrepriseområdet ved anden entrepre- nør.
Dersom noget i udbudsgrundlaget er den bydende uklart, skal han jf. ud- budsbrevet, indhente nærmere oplysninger herom ved det under oriente- ring angivne kontaktoplysninger.
Entreprenøren kan efter licitationens afslutning ikke påberåbe sig uklarhe- der i udbudsmaterialet, som grundlag for krav om ekstrabetaling.
ad § 2 stk. 3 Igangsætningsfrist
Entreprenøren skal anmelde arbejdet til Arbejdstilsynet inden arbejdet på- begyndes. Arbejdet anmeldes til den/de lokale kreds/kredse.
Entreprenøren skal sikre, at samtlige medarbejdere, herunder evt. underen- treprenører har kendskab og adgang til kopi af anmeldelsen.
Arbejdet skal være påbegyndt senest den 01 august 2016, og følgende ak- tiviteter skal være afsluttet i løbet af 1 uge:
• kopi af anmeldelse af arbejdet til Arbejdstilsynet skal være afleveret til byggeledelsen.
• ledningsoplysninger skal være indhentet, og kvittering for forespørgsel i Ledningsejerregisteret skal være afleveret til byggeledelsen
Følgende aktiviteter skal være afsluttet inden opstart, jf. eventuelle ak- tuelle datoer under hvert punkt:
• arbejdsplads skal - hvis krævet - være indhegnet
• skure med de nødvendige installationer og målere skal være etableret
• sikkerhedsstillelse skal foreligge ved entrepriseaftalens indgåelse.
• afspærringsplaner for nærværende entreprise skal være udarbejdet og godkendt af politi og vejmyndighed. Afspærringsplaner skal indsendes mindst 1 uge inden opgravningsarbejdet påbegyndes. Afspærringspla- ner skal udarbejdes specifikt til den aktuelle lokalitet og der kan derfor ikke henvises til Vejdirektoratets generelle afspærringsplaner.
• gravetilladelse for nærværende projekt skal være indhentet. Der søges om tilladelse mindst 1 uge inden opgravningsarbejdet påbegyndes.
• godkendt arbejdsplan i henhold til SB ad § 9 stk. 1 skal være afleveret til byggeledelsen senest på dagen for opstart.
• godkendt kvalitetsplan og kontrolplan i henhold til SB ad § 11 skal være afleveret til byggeledelsen senest på dagen for opstart.
• kopi af entreprenørens ansvarsforsikring
• godkendt plan for sikkerhed og sundhed i henhold til SB ad § 13, stk. 2 skal være afleveret til byggeledelsen/godkendt byggepladsplan og be- redskabsplan i henhold til SB ad § 13, stk. 2 skal være afleveret til byg- geledelsen
• kopi af kursusbevis i ”Arbejdsmiljøkursus for koordinatorer”
• kopi af kursusbevis i ”Vejen som arbejdsplads, trin I”
Færdiggørelsesfrist
Arbejdet skal være fuldført og klar til aflevering senest den 1. december 2016. Eventuelle mangelarbejder skal være udført og godkendt senest 16. december 2016.
ad § 2 stk. 6 Ved afgivelse af tilbud skal tilbudslisten være udfyldt i sin helhed.
Der skal sammen med tilbuddet afgives en tro- og love erklæring vedr. en- treprenørens ubetalte, forfaldne gæld til det offentlige i henhold til lov nr.
1093 af 21.12.1994 med senere ændringer, bilag A.
Evt. underentreprenører skal senest ved kontraktforhandlingen afgive en tilsvarende tro- og love erklæring.
Tilbuddet skal afgives som én fast sum (tilbudssummen), baseret på faste enhedspriser for samtlige ydelser.
ad § 2 stk. 7 Såfremt intet andet er anført er vægtningen lig én
Entreprenørens tilbud
ad § 3 stk. 4 Hvis arbejdet i henhold til den godkendte arbejdsplan skal fortsættes i vinterperioden fra 1. november til 31. marts, afholder entreprenøren udgif- ten til vinterforanstaltninger. Såfremt udgiften til vinterforanstaltninger efter bygherrens vurdering bliver for store, kan bygherren dog til enhver tid og uden yderligere varsel forlange arbejdet indstillet.
Uanset eventuelle vejrligs- / vinterforanstaltninger har entreprenøren an- svaret for, at der ikke sker skader på det udførte arbejde samt for, at arbej- det kvalitetsmæssigt opfylder de stillede krav.
ad § 3 stk. 5 Entreprenøren skal vedstå sit tilbud i 40 arbejdsdage. Dette er en fravigelse af AB 92, men i overensstemmelse med tilbudsloven.
Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv.
ad § 5 stk. 2 Entreprenøren kan kun give én transport på sit samlede tilgodehavende til bank, sparekasse eller andet anerkendt pengeinstitut.
Transporten skal anmeldes til bygherren.
Såfremt der er afgivet transport skal dette tydeligt være påført fakturaen.
ad § 5 stk. 4 Entreprenøren skal i god tid (senest 10 dage inden entreprisens påbegynd- else) skriftligt overfor bygherren oplyse, om dele af arbejdet forventes ud- ført af en eller flere underentreprenører. Forinden en underentreprenør må påbegynde arbejdet, skal bygherren skriftligt have godkendt den ønskede underentreprenør. Bygherren kan, forinden godkendelse, kræve skriftlig dokumentation for underentreprenørens faglige kvalifikationer. Ønsker en- treprenøren, under arbejdets udførelse, at udskifte en allerede godkendt underentreprenør, skal dette tillige godkendes skriftligt af bygherre efter ovennævnte regler. Ønsker entreprenøren at benytte indlejet mandskab, kan dette tillige kun ske efter bygherrens skriftlige godkendelse. Bygherren
kan forinden godkendelse kræve skriftlig dokumentation for mandskabets faglige kvalifikationer.
.
B. Sikkerhedsstillelse og forsikring
Entreprenørens sikkerhedsstillelse
ad § 6 stk. 1 Original sikkerhedsstillelse skal foreligge ved entrepriseaftalens indgåelse.
ad § 6 stk. 4 Nedskrivning i sikkerheden sker efter entreprenørens anmodning, der senest skal fremsendes 40 dage før udløbet af den 1-årige periode efter afleveringsforretningen.
ad § 6 stk. 5 Entreprenøren skal fremsende anmodning om frigivelse af sikkerheden efter tilsvarende bestemmelser som angivet under § 6, stk. 4.
ad § 8
Forsikring
Tilføjelse til AB 92, § 8, stk. 1:
Uden at entreprenørernes ansvar og forpligtelser derved begrænses, teg- ner og betaler bygherre tillige entrepriseforsikring inkl. storm, der omfatter
- skade på entreprisen (arbejdsobjektet)
- skade på bygherrens eventuelle bestående bygninger.
Sikret under entrepriseforsikringen for skade på arbejdsobjektet er bygher- re, entreprenører og disses eventuelle underentreprenører.
Forsikringen omfatter samtlige entreprenørers arbejde på den bygning eller det bygningsanlæg entrepriseaftalen vedrører.
Hæftelser for entrepriseforsikringens selvrisiko - kr. 25.000 pr. skade - er en del af entreprisekontrakten, således at selvrisikoen påhviler den skadevol- dende entreprenør. For skader hvor der ikke er en skadevoldende entre- prenør, deles selvrisikoen mellem de skaderamte entreprenører.
Entrepriseforsikringen dækker alle af entreprisen omfattede arbejder, enten disse er permanente eller midlertidige, inkl. materialer som er indføjet eller er beregnet til indføjelse i entreprisen, som er sikredes ejendom eller som sikrede bærer risikoen for, mens de befinder sig på arbejdspladsen.
Forsikringen dækker ikke entreprenørmaskiner, -materiel og lignende (fx stilladser, værktøj og køretøjer).
Entreprenøren skal overholde bygge- og anlægsbranchens betingelser vedrørende udførelse af ”varmt arbejde”, herunder Dansk Brandteknisk In- stituts vejledning nr. 10, 10A og 10B. Eventuel særlig selvrisiko der udløses ved skade som følge af udførelsen af ”varmt arbejde”, bæres fuldt ud af en- treprenøren.
ad § 8 stk. 3
AB 92, § 8, stk. 3 udgår og erstattes af:
Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig an- svarsforsikring omfattende skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler.
Denne forsikring skal i hele entrepriseperioden holdes i kraft med dæk- ningssummer på minimum kr. 10 mio. for person- og tingskade.
Entreprenøren skal på anmodning dokumentere at forsikringen er i kraft. Dette skal ske ved fremsendelse af en bekræftelse (forsikringscertifikat) fra forsikringsselskab forinden entreprisens start.
C. Entreprisens udførelse
Arbejdsplan og afsætning
ad § 9 stk. 1 Entreprenøren skal udarbejde arbejdsplanen og forelægge den for bygherren til godkendelse. Den godkendte arbejdsplan vil blive lagt til grund for bygherrens vurdering af, om entreprisen fremmes behørigt.
Arbejdsplanen skal udarbejdes efter følgende krav:
a) arbejdsplanen skal udarbejdes digitalt i overensstemmelse med stavdiagrammetoden
b) den kritiske vej skal fremgå af planen med afvigende farve
c) den første udgave af arbejdsplanen skal være så detaljeret, at den kan danne grundlag for koordinering med andre arbejder, der udfø- res sideløbende med denne entreprise, jf. SAB afsnit 1.1.3 og SAB afsnit 1.5.2
d) når øvrige entreprenørers og ledningsejeres arbejder er aftalt tids- mæssigt, skal arbejdsplanen revideres og øvrige entreprenørers og ledningsejeres aktiviteter indarbejdes, således at arbejdsplanen gi- ver overblikket over projektets samlede arbejder
e) arbejdsplanen skal tilgodese hensynet til sikkerhed og sundhed, fx ved at der ikke planlægges samtidige arbejder, der kan udgøre en øget risiko for sikkerhed eller sundhed
f) arbejdsplanen skal ajourføres i overensstemmelse med arbejdets fremdrift
g) der skal være kontinuerligt arbejdsflow. Arbejdet må ikke ligge stille i perioder på grund af f.eks. ferier
h) entreprenøren er forpligtiget til at aflevere en kopi af arbejdsplanen med indtegnet stadefront ved hvert byggemøde
Arbejdsplanen er omfattet af igangsætningsfristen jf. SB ad § 2.
Udover de i § 2 stk. 3 nævnte tidsfrister og det i SAB ”Arbejdsplads mv. ” anførte, skal entreprenøren i arbejdsplanen bl.a. tage hensyn til:
at der skal foretages de nødvendige afmærkninger, trafikreguleringer mv., som kræves af byggeledelsen, vejmyndigheden, politiet eller arbejdstil- synet ved arbejde i eller ved eksisterende veje og stier
at der indregnes vejrligsdage, jf. afsnit E ”Tidsfristforlængelse og forsin- kelser”
at der ikke må arbejdes på hverdage fra kl. 18.00 - 07.00 samt i weeken- der og helligdage medmindre andet aftales med vejmyndigheden og byggeledelsen.
at trafikken på de nuværende offentlige veje og stier opretholdes i hele anlægsperioden,
at adgange til samtlige lodsejere skal opretholdes og vedligeholdes i an- lægsperioden,
at entreprenører, ledningsejere mv. samtidig med denne entreprise udfø- rer nyanlæg og omlægning af forsynings- og kommunikationsledninger, herunder vejbelysning og signalanlæg,
at belægningsarbejde færdiggøres i én vejside, før belægningsarbejde i den modsatte side påbegyndes,
at arbejder i ene vejside skal færdiggøres frem til udlægning af asfalt, før arbejder i anden vejside påbegyndes.
ad § 9 stk. 2 Bygherrens afsætning er principielt beskrevet i SAB – ”Arbejdsplads mv.”
Entreprenøren er ansvarlig for egne afsætninger, selv om disse måtte være foretaget i samråd med byggeledelsen.
Entreprenørens ydelse
ad § 10 stk. 1 Asfalt- brolægnings-, tømmer-, murer- og gartnerarbejder samt andet fagrelevant for entreprisen skal udføres af faguddannet arbejdskraft.
Alt arbejde skal tilrettelægges på en sådan måde, at det udføres med mindst mulige gener, herunder støj- og støvplage for brugere og naboer.
Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt teg- ninger og beregninger etc. til bedømmelse af interimskonstruktioner, stil- ladser, særlige udførelsesmetoder mv.
Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det ham, uden udgift for bygherren, over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed. Dette skal godkendes af bygherren.
ad § 10 stk. 2 Omfanget af bygherreleverancer mv. er angivet i SAB/TBL. Når bygherren ikke har fastlagt bestemte leveringsterminer herfor, påhviler det entreprenø- ren selv at sikre sig, at der i tide aftales sådanne terminer, at arbejdsplanen kan følges. Forsinket levering kan kun påberåbes i forhold til de således aftalte terminer.
Overdragelse af bygherreleverancer finder sted som beskrevet i SAB. Ved overdragelsen skal entreprenøren foretage en visuel kontrol af leverancer- ne for at sikre, at disse er i konditionsmæssig stand.
Projektgennemgang, dokumentation og prøver
ad § 11 Projektgennemgang
Entreprenøren skal i forbindelse med arbejdets start deltage i projektgen- nemgang med de projekterende og bygherrens tilsyn.
Entreprenøren forudsættes inden projektgennemgangen at have sat sig grundig ind i projektmaterialet.
Gennemgangen ændrer ikke fordelingen af ansvar og risiko mellem byg- herre og entreprenør, heller ikke hvis gennemgangen resulterer i ændringer af projektet.
Dokumentation
Entreprenøren skal i forbindelse med afleveringen til bygherren levere:
• et komplet sæt af al kvalitets- og mængdekontrol
• Nivellement pr. 20 m af hver enkelt opbygget lag, råjordsplanum og færdig asfalt overflade. Data leveres som digital fil (dwg/dgn) i koor- dinatsystem DKTM2
Hvis disse punkter ikke leveres vil dette blive betragtet som væsentlige mangler for afleveringen.
Prøver
Omfanget af de prøver, entreprenøren skal afgive, fremgår af SAB og AAB.
Hvis entreprenøren ifølge de foretagne kontrolprøver ikke har opfyldt de til arbejdet stillede krav, kan byggeledelsen tillade, at entreprenøren for egen regning udfører yderligere prøvning eller eftervisning i eller af det udførte.
Prøvning eller eftervisning skal i alle detaljer aftales med byggeledelsen, der samtidig vil meddele, hvilke krav man vil stille til resultatet af prøvnin- gen eller eftervisningen. Hvis byggeledelsen ikke på dette udvidede grund- lag kan acceptere arbejdet som konditionsmæssigt, har entreprenøren pligt til at gøre det om for egen regning.
Kvalitetsstyring
Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem opstil- le, følge, overvåge og vedligeholde en kvalitetsplan tilpasset entreprisen efter følgende krav:
a) kvalitetsplanen skal beskrive de kvalitetssikringsaktiviteter, der skal til for at opfylde kravene i henhold til tegninger og beskrivelser
b) byggeledelsen skal have adgang til at kontrollere, at kvalitetsplanen overholdes
c) kvalitetsplanen skal dække alle leverede ydelser, alle leverede dele og alle konstruktionsaktiviteter og udstyr, der har indflydelse på kva- liteten af det færdige arbejde eller som har væsentlig indflydelse på entreprisens fremdrift
d) kvalitetsplanen kan baseres på eksisterende procedurer hos entre- prenøren i den udstrækning, de er egnede. Det skal af oversigten over procedurerne fremgå, om disse tidligere har været anvendt, el- ler om de er nyudviklede til opgaven
e) kvalitetsplanen skal indeholde en kontrolplan, der detaljeret beskri- ver entreprenørens egenkontrol
f) kvalitetsplanen er omfattet af igangsætningsfristen jf. SB ad § 2
g) kontrolplanen er omfattet af igangsætningsfristen jf. SB ad § 2.
Miljøledelse
For opfyldelse af bygherrens miljøpolitik stilles der krav om, at entreprenø- ren opfylder de miljøledelseskrav, som er anført i SAB Arbejdsplads mv. kapitel 1.8.
ad § 11 stk. 4 Dersom en mangel kræver øjeblikkelig afhjælpning, og entreprenøren ikke foretager det fornødne, er bygherren berettiget til at foretage afhjælpning for entreprenørens regning, herunder fradrage udgiften hertil i entreprenø- rens tilgodehavende.
Dersom entreprenøren ifølge de foretagne kontrolprøver ikke har opfyldt de til arbejdet stillede krav, kan tilsynet tillade, at entreprenøren for egen reg- ning udfører yderligere prøvning eller eftervisning i eller af det udførte.
Prøvningen eller eftervisningen skal i alle detaljer aftales med tilsynet, der samtidig vil meddele, hvilke krav man vil stille til resultaterne af prøvningen eller eftervisningen. Dersom tilsynet ikke på dette udvidede grundlag kan acceptere arbejdet som konditionsmæssigt, har entreprenøren pligt til at gøre arbejdet om.
ad § 11 stk. 5 Såfremt entreprenøren ikke løbende og minimum ved arbejdsdagens ophør foretager oprydning og rømning, er bygherren berettiget til at lade dette fo- retage for entreprenørens regning, herunder fradrage udgiften hertil i entre- prenørens tilgodehavende.
Når entreprenørens arbejde på en opgave er afsluttet, skal arbejdsstedet fremstå ryddet og rengjort.
Arbejdets forringelse mv.
Vedligeholdelse
ad § 12 stk. 1 Hvis bygherren leverer materialer til entreprenørens arbejde, besørges disse videre fra leveringsstedet for entreprenørens regning og risiko. Al vi- dere transport på byggepladsen, udpakning samt fjernelse af emballage skal være indregnet i enhedspriserne.
ad § 12 stk. 2 Entreprenøren er ansvarlig for eventuelle beskadigelser af tredje mands ejendom. Udbedring af arbejdsfølgeskader på private, offentlige arealer samt tredje mands ejendom udføres af entreprenøren for egen regning.
ad § 12 stk. 4 Før hel eller delvis ibrugtagning skal omfanget af denne fastlægges.
Entreprenøren bevarer risiko og vedligeholdelsespligt for ibrugtaget arbejde til aflevering kan finde sted.
Undtaget fra denne bestemmelse er private veje, samt retableringsarbejde på private arealer fra tidspunktet, hvor disse arbejder er færdigudførte og godkendt af tilsynet, men sådanne arbejder er fortsat omfattet af de ovenfor nævnte bestemmelser for aflevering.
Forhold til myndigheder
ad§ 13 stk. 2 Entreprenøren skal inden arbejdet påbegyndes indhente gravetilladelse hos Rebild Kommunes vejmyndighed, og forelægge denne til accept hos byggeledelsen.
Forventes arbejdet at medføre hindringer for den almindelige færdsel, skal entreprenøren i god tid aftale nødvendige foranstaltninger med vejmyndig- heden og bygherren.
Byggeledelsen er berettiget til at nægte køretøjer med overlæs adgang til arbejdspladsen. I tvivlstilfælde kan byggeledelsen forlange køretøjerne ve- jet på en autoriseret vægt. Hvis der ved vejningen konstateres overvægt, betaler entreprenøren alle udgifter til vejning og ekstra kørsel. I modsatte fald betaler bygherre for disse udgifter.
Sikkerhed og sundhed
Kravene til sikkerhed og sundhed er ifølge lovgivningen (Bekendtgørelse om bygherrens pligter nr. 576 af 21. juni 2001) forskellige for mindre og større entrepriser jf. nedenstående definitioner.
Større entrepriser: entrepriser med mere end én arbejdsgiver og flere end 10 personer på arbejdspladsen på samme tid.
Mindre entrepriser: Entrepriser, hvor der ikke er mere end én arbejdsgi- ver og færre end 10 personer på arbejdspladsen på samme tid.
Entreprenøren skal i samråd med bygherren vurdere om der er tale om en større entreprise eller mindre entreprise og skal så overholde følgende:
1. Hvis det er en større entreprise:
Plan for sikkerhed og sundhed:
Entreprenøren skal udarbejde, ajourføre og færdiggøre ”Plan for Sikkerhed og Sundhed” (herefter PSS).
Entreprenøren skal - i henhold til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 576 af 21. juni 2001, kapitel 3 - udarbejde PSS efter følgende krav:
planen skal udarbejdes som et selvstændigt dokument
planen skal udarbejdes med grundlag i eget produktionsapparat og egen produktionsplan
byggepladsplanen skal opfylde Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 vedr. indretning af byggepladser
beredskabsplanen skal beskrive de forholdsregler, entreprenøren påregner taget, hvis der indtræffer ulykker under arbejdets udførelse eller der opstår risiko for beskadigelse af det omgivende miljø
entreprenøren skal sikre, at planen er tilgængelig for alle ansatte og ar- bejdsgivere på pladsen
entreprenøren skal løbende ajourføre planen i anlægsperioden
PSS er omfattet af igangsætningsfristen jf. SB ad § 2 Afgrænsning af sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne:
Entreprenøren skal etablere, vedligeholde og fjerne sikkerhedsforanstalt- ninger i fællesområderne for egne underentreprenører og andre entrepre- nører.
Koordinering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet:
Koordinering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet under gennemførelsen, skal varetages af entreprenøren.
Entreprenøren skal udpege en sikkerhedskoordinator til at varetage koordi- neringen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet ifølge Arbejdsministeriets be- kendtgørelse nr. 576 af 21. juni 2001, kapitel 4. Entreprenøren skal doku- mentere, at koordinatoren har de i bekendtgørelse nr. 576 af 21. juni 2001
§ 7 stk. 2 beskrevne kompetencer.
2. Hvis det er en mindre entreprise:
Byggepladsplan:
Entreprenøren skal udarbejde og løbende ajourføre en byggepladstegning. Byggepladstegningen er omfattet af igangsætningsfristen jf. SB ad § 2.
Beredskabsplan:
Entreprenøren skal udarbejde en beredskabsplan, som beskriver de for- holdsregler, entreprenøren påregner taget, hvis der sker en ulykke, eller der ved uheld under arbejdets udførelse opstår risiko for beskadigelse af det omgivende miljø.
Beredskabsplanen er omfattet af igangsætningsfristen jf. SB ad § 2. Afgrænsning af sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområdet:
Entreprenøren skal etablere, vedligeholde og fjerne sikkerheds- foranstaltninger i fællesområderne for egne underentreprenører og andre entreprenører.
Koordinering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet:
Koordinering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet under gennemførelsen skal varetages af entreprenøren.
Hvis arbejdet overstiger 500 manddage eller vil vare i over 30 dage med mere end 20 ansatte samtidigt:
Entreprenøren skal anmelde udførelsen af arbejdet til Arbejdstilsynet. Anmeldelsen er omfattet af igangsætningsfristen jf. SB ad § 2.
Xxxxxxxxx i arbejdet
ad § 14 stk. 1 Entreprenøren er pligtig til, efter bygherrens ordre, at udføre ekstraarbejder, som naturligt henhører under entreprisen.
Forandringer i entreprisen afregnes efter de i tilbudslisten anførte enheds- priser.
Intet ekstraarbejde må påbegyndes uden udarbejdelse af aftaleseddel.
ad § 14 stk. 3 De enkelte poster i tilbudslisterne kan variere ubegrænset. Den angivne variationsprocent ± 15% ændres til ± 50, med mindre andet er anført i ud- budsbrevet.
Ekstrakrav, som følge af variationer ud over det angivne, sker mod doku- mentation af afholdte netto meromkostninger.
Bygherre kan uden, at entreprenøren kan gøre krav på ekstrabetaling, forlange udførelsen af opgaver, hvorom der gælder enhedspriser, opdelt og forskudt over tid. Entreprenøren kan således ikke påregne, at en opgave kan udføres i én sammenhængende arbejdsgang. Opgaver hvorom der gælder enhedspriser vil således fortsat blive afregnet til enhedspriser.
ad § 14 stk. 3-5 Ændringer og ekstraarbejder afregnes efter retningslinjerne herfor i TAG samt SB, Bilag B.
Ved ændringer ud over de i TAG anførte grænser foretages regulering af entreprisesummen ligeledes efter de i tilbudslisten angivne enhedspriser, medmindre enten bygherren eller entreprenøren påviser, at forudsætnin- gerne for anvendelse af de pågældende priser ikke er til stede.
Xxxxxxxxx, der ikke afregnes efter enhedspriser, afregnes med en fast sum, der aftales mellem parterne.
Generelt
Entreprenøren skal dokumentere udgifterne over for byggeledelsen med regnskab og bilag.
Under udførelse af regningsarbejder skal entreprenøren daglig udfærdige og aflevere dagrapport med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab.
Uklarheder, hindringer eller lignende forhold
ad § 15 stk. 1 Bliver eller burde entreprenøren være blevet opmærksom på tilstedevær- elsen af forurening, og medfører entreprenørens håndtering af denne foru- rening en udbredelse af forureningen, bærer entreprenøren ansvaret her- for, ligesom entreprenøren bærer ansvaret for forurening, som han selv for- volder.
Entreprenøren skal forsvare bygherren imod og holde denne skadesløs for krav, der måtte blive rejst imod bygherren i anledning af nævnte forhold.
Bygherrens tilsyn
ad § 17 stk. 1 Uafhængigt af entreprenørens kontrol vil bygherren lade udføre tilsyn.
Bygherrens tilsyn skal have adgang til entreprenørens lagre og produkti- onssteder og have lejlighed til at foretage det ønskede tilsyn og gennemgå entreprenørens kontroldokumentation.
Entreprenørens arbejdsledelse
ad § 18 stk. 1 Til ledelse og koordinering af samt kontrol med arbejdets udførelse kræves en arbejdsleder, der er fortrolig med og fuldt kvalificeret til de pågældende arbejder.
I forbindelse med udarbejdelse af entrepriseaftalen skal entreprenøren op- lyse, hvem arbejdslederen er.
Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om ar- bejdsklausuler i offentlige kontrakter og Rebild Kommunes udbudspolitik forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underentreprenørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der er i henhold til gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor ved- kommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Dette kan anses for overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv dansk overens- komst og denne overenskomst overholdes.
Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræ- sentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klar- hed fremgå hvilken løn, der efter overenskomsten skal betales.
Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også under- leverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår.
Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan bygherren foretage til- bageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansattes vilkår.
Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise – herunder leverancer – gennemføres i overensstemmelse med internationale konven- tioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN’s konvention om bar- nets rettigheder, børnekonventionen.
ad § 18 stk. 2 Arbejdslederen skal kunne tilkaldes med maksimalt 1 times varsel. Såfremt arbejdslederen ikke er kommet til stede indenfor 1 time, er bygherren beret- tiget til at standse arbejdet, uden at entreprenøren af denne grund kan gøre krav på erstatning.
Arbejdslederen skal herudover kunne kontaktes pr. telefon, også uden for normal arbejdstid, dersom f.eks. hurtige udbedringer af afmærkning eller afspærring kræver det. Arbejdslederens navn og telefonnummer skal derfor også oplyses til Politiet og Brandvæsnet.
Dersom vejmyndigheden, Politiet eller Brandvæsnet i tilfælde af akut behov for udbedring af fejl i afmærkning eller afspærring ikke kan komme i kontakt med entreprenørens arbejdsleder, vil Rebild Kommunes driftsvagt blive til- kaldt, og dennes ydelser betales af entreprenøren.
Byggemøder
ad § 19 stk. 1 Entreprenøren skal påregne, at der afholdes byggemøde hver 2. uge.
Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort på det efterfølgende byggemøde.
ad § 19 stk. 3 Spilddage, der ikke er angivet i byggemødereferatet, kan ikke give anledning til tidsfristforlængelse.
Samvirke med andre entreprenører
ad § 20 stk. 1 Forinden et arbejde igangsættes, må enhver entreprenør i god tid besigtige de arbejder under andre entreprenører, der kan have indflydelse på udfø- relsen af hans egne arbejder.
Konstaterbare mangler, der kan være til hinder for hans eget arbejdes rette udførelse til den aftalte tid og pris, skal meddeles bygherren i god tid inden arbejdet igangsættes.
I øvrigt er entreprenøren pligtig til, uden separat vederlag, at tage hensyn til andre planlagte arbejder, som måtte blive udført på arbejdspladsen samti- dig med hans entreprise.
Vedrørende arbejder, der samtidig med denne entreprise udføres for byg- herren, og som har eller kan få indflydelse på nærværende entreprise, hen- vises til SAB, ”1. Arbejdsplads mv”.
D. Bygherrens betalingsforpligtelse
Betaling
ad § 22 stk. 1 Betalingsfristen er 20 arbejdsdage. Betaling sker på en af entreprenøren opgivet bank- eller girokonto.
Ácontobegæringer og fakturaer opstilles efter anvisning fra bygherren. ad § 22 stk. 2 For materialer eller delleverancer, som ikke er leveret på byggepladsen,
kan acontobetaling ydes mod særlig sikkerhedsstillelse.
ad § 22 stk. 4 Er ikke gældende.
ad § 22 stk. 8 Fristen for fremsendelse af slutopgørelse ændres fra 60 til 30 arbejdsdage. ad § 22 stk. 10 Fristen for betaling af entreprenørens slutopgørelse er 20 arbejdsdage fra
modtagelsen, regnet fra det tidspunkt, hvor alle relevante og entydige bilag til opgørelsen er bygherren i hænde.
E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse
Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse
ad § 24 De i stk.1 nr. 1 til og med nr. 5 nævnte forsinkelsesårsager berettiger kun til tidsfristforlængelse i det omfang, forholdene virker forsinkende på arbejder, der ligger på den kritiske vej i arbejdsplanen.
Mindre tidsenheder end halve arbejdsdage accepteres ikke.
ad § 24, stk.1, 1) En ændring inden for de i § 14, stk. 3, anførte grænser berettiger ikke til tidsfristforlængelse, medmindre ændringen er varslet så sent, at den har negativ indflydelse på en kritisk vej.
ad § 24 stk. 1, 4) Som grundlag for en bedømmelse af, hvorvidt en tidsfristforlængelse på grund af unormalt vejrlig er berettiget, vil bygherren benytte efterfølgende skema.
I arbejdsplanen skal der på forhånd indregnes følgende vejrligsdage (ar- bejdsdage):
jan. | feb. | mar. | Apr. | maj | juni | juli | aug. | sep. | okt. | nov. | dec. |
6x) | 6 x) | 5 x) | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 x) | 5 x) |
x) Der henvises til ad § 3, stk. 4
Hvis ovennævnte antal vejrligsdage overskrides, betragtes det overskri- dende antal dage som dage, der i henhold til stk. 1 nr. 4 giver ret til tidsfrist- forlængelse. Opgørelsen af antal overskridende dage vil normalt blive be- regnet ud fra en overførsel af ”ubrugte” vejrligsspilddage fra måned til må- ned. Kun hvor der i arbejdsplanen er indregnet et længerevarende produk- tionsstop - som fx en vinterperiode - vil eventuelle ”ubrugte” vejrligsspildda- ge ikke blive overført fra foregående måneder.
ad § 24 stk. 1,5 Arbejdstilsynets evt. påbud berettiger ikke til tidsfristforlængelse.
Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse
ad § 25 stk. 2 Bodstørrelserne er pr. påbegyndt uge som følger: For igangsætningsfristen 10.000kr
For færdiggørelsesfristen 10.000kr Beløb er ekskl. moms.
Såfremt entreprenøren ikke overholder en af begge parter godkendt ar- bejdsplan ikke alene med hensyn til sluttidspunkt, men også ansvarspå- dragende deltider, vil bygherren opkræve dagbod.
Dagboden modregnes i entreprenørens tilgodehavende.
Dagbodens størrelse fastsættes til 1‰ af entreprisesummen pr. påbegyndt arbejdsdag, dog min. kr. 2.000,- pr. påbegyndt arbejdsdag, med mindre andet fremgår af udbudsbrevet.
Boden modregnes i førstkommende betaling til entreprenøren (efter moms- beregning) eller trækkes i sikkerhedsstillelsen. Bygherren er dog berettiget til at udskyde modregningen til senere betalinger uden herved at miste ret- ten til at opkræve boden.
F. Arbejdets aflevering
Afleveringsforretningen
ad § 28 stk. 1 Med hensyn til ibrugtagning henvises der til ad § 12 stk. 4.
G. Xxxxxxx ved arbejdet
Mangelansvarets ophør
ad § 36 Mangelsansvaret ophører efter dansk rets almindelige regler.
H. 1- og 5-års eftersyn
1-års eftersyn
ad § 37 1-års eftersyn afholdes efter entreprenørens anmodning om nedskrivning af sikkerheden, der senest skal fremsendes 40 dage før udløbet af den 1- årige periode efter afleveringstidspunktet. Er anmodningen ikke fremkom- met senest 40 dage før udløbet af den 1-årige periode efter afleveringstids- punktet, forlænges perioden automatisk indtil 40 dage efter anmodningens fremkomst.
5-års eftersyn
ad § 38 5-års eftersyn afholdes efter entreprenørens anmodning om frigivelse af sikkerheden efter tilsvarende bestemmelser som angivet under §37.
TRO OG LOVE ERKLÆRING (Bilag A)
Erklæring på Tro og Love vedrørende Udbudslovens
§ 135-137.
Obligatoriske udelukkelsesgrunde, § 135
En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en ud- budsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren, eller en medarbejder med be- slutningsmyndighed, ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for
1) handlinger begået som led i en kriminel organisation som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008,
2) bestikkelse som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og ar- tikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor og bestik- kelse som defineret i den nationale ret i ansøgerens eller tilbudsgi- verens medlemsstat eller hjemland eller i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret,
3) svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser
4) terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terror- aktivitet som defineret i henholdsvis artikel 1, 3 og 4 i Rådets ram- meafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af ter- rorisme som ændret ved Rådets rammeafgørelse 2008/919/RIA af
28. november 2008 om ændring af rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme
5) hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af
26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendel- se af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme eller
6) overtrædelse af straffelovens § 262 a eller, for så vidt angår en dom fra et andet land angående børnearbejde og andre former for men- neskehandel, som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets or Rå- dets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og be- kæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA
Derudover skal en ordregiver udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndig- heder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.
Obligatoriske udelukkelsesgrunde, § 136
Endelig skal en ordregiver udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra del- tagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise at,
1) en interessekonflikt, i forhold til det pågældende udbud ikke kan af- hjælpes effektivt med mindre indgribende foranstaltninger
2) en konkurrencefordrejning som følge af den forudgående inddragel- se af de økonomiske aktører i forberedelsen af udbudsproceduren i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes med mindre indgribende foranstaltninger eller
3) ansøgeren eller tilbudsgiveren i det pågældende udbud har givet groft urigtige oplysninger, har tilbageholdt oplysninger eller ikke er i stand til at fremsende supplerende dokumenter vedrørende udeluk- kelsesgrunde, egnethedskrav eller udvælgelseskriterier
Frivillige udelukkelsesgrunde, § 137
En ordregiver skal anføre i udbudsbekendtgørelsen, hvis en ansøger eller en til- budsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis
1) ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har til- sidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller ar- bejdsretlige område i henhold til EU- retten, national lovgivning, kol- lektive aftaler eller forpligtelser der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU (udbudsdirektivet)
2) bo er under konkurs, er under insolvens- eller likvidationsbehand- ling, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, som har indstillet sin erhvervsvirksomhed eller befinder sig i en lignende situation i hen- hold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning
3) ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren i forbin- delse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmel- ser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet
4) ordregiveren har tilstrækkelige plausible indikationer til at konklude- re, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har indgået en aftale med an- dre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning
5) ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren væsent- ligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt, og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion
6) ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren uret- mæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbuds- proceduren, eller såfremt ansøgeren eller tilbudsgiveren groft uagt- som t har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig ind- flydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af mi-
nimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt, eller
7) ansøgeren eller tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld på under
100.000 kr. til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter el- ler bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret
Undertegnede virksomhed erklærer herved på Tro og Love at være omfattet af hverken de obligatoriske udelukkelsesgrunde i § 135 – 136, eller af de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137 pkt. 1-6.
Virksomhedens navn og adresse samt CVR. Nr.
Dato og underskrift
Bilag B - Økonomistyring
For bygherren er det af afgørende betydning, at økonomien for entreprisen bliver styret tættest muligt, således at bygherren til stadighed har det bedst tænkelige billede af udgiften til både de p.t. ordrede ydelser (såvel kon- traktarbejder som tillægsarbejder) og til beløbet for den forventede slutop- gørelse.
Til dette brug har bygherren udviklet et system, som entreprenøren er for- pligtet til at levere input til efter bl.a. nedenstående retningslinier.
Systemet styres og opdateres løbende af bygherrens byggeleder.
1 Ændring af kontraktarbejdernes mængder (mængde- ændringer)
Entreprenøren er forpligtet til mindst en gang om måneden at gennemgå samtlige poster i TBL og vurdere, hvorvidt kontraktmængderne holder, ser ud til at blive ændret, eller om en post forventes helt at udgå. Denne gen- nemgang skal afleveres skriftligt til byggelederen på en kopi af sidste acon- tobegæring sammen med en forklaring på ændringerne. Byggelederen kan i særlige tilfælde forlange denne gennemgang foretaget med kortere inter- val end en måned.
2 Aftale om tillægsarbejder
Tillægsarbejder registreres udelukkende i et særligt skema udarbejdet af bygherren og dermed ikke i TBL hovedpost 14 "Tillægsarbejder".
Skemaet vil blive gennemgået og opdateret på hvert byggemøde.
3 Fælles krav til rapportering af mængdeændringer eller tillægsarbejder
Forudsætningen for en korrekt økonomistyring er, at de mængder og beløb, der regnes med, er så korrekte og ajourførte som muligt.
Dette stiller følgende krav til entreprenøren:
• intet arbejde, som entreprenøren vil kræve betaling for af bygher- ren, må igangsættes uden en forudgående mundtlig accept. Kan entreprenøren ikke komme i kontakt med hverken byggelederen el- ler dennes stedfortræder, skal entreprenøren kontakte projektlede- ren eller - i fravær af denne – Rebild Kommune, Trafik & Veje, tele- fon 99 88 99 88. Dette gælder såvel mængdeændringer som til- lægsarbejder. Eventuelle bagatelgrænser kan aftales skriftligt mel- lem byggeleder og entreprenør, evt. i et byggemødereferat
• entreprenøren skal snarest anmelde mængdeændringen eller til- lægsarbejdet skriftligt til byggelederen, dog senest på det først- kommende byggemøde. Overholdes dette ikke, kan entreprenøren ikke påregne at få betaling for arbejdet. På opfordring fra byggele- deren, skal entreprenøren samtidig komme med sit bedste skøn på udgiften til arbejdet.
• senest 10 arbejdsdage efter arbejdets afslutning i marken skal en- treprenøren skriftligt fremsende dokumenteret opgørelse til bygge- lederen over betaling for arbejdet. Såfremt entreprenøren mangler dokumentation fra sine underentreprenører eller underleverandører, skal han skriftligt redegøre for dette og samtidig meddele, hvornår denne dokumentation forventes modtaget. Bygherren vil dog ikke acceptere, at det varer længere end 20 arbejdsdage at fremskaffe en sådan dokumentation. I så fald har bygherren ret til selv at esti- mere beløb/mængde og foretage en slutafregning af arbejdet på baggrund heraf. Hvor der måtte være tale om længerevarende ar- bejder (defineres af byggelederen), kan byggelederen forlange del- opgørelser.
Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB)
Projektnavn
Cykelstrækninger i Rebild Kommune Nørager - Rørbæk
Bygherre:
Rebild Kommune Center Plan, Byg og Xxx Xxxxxxxx 000
0000 Xxxxxxxx
Juni 2016
Indholdsfortegnelse
Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB)
Indholdsfortegnelse 2
1. Arbejdsplads mv. 4
1.1 Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse 4
1.2 Afsætning 4
1.3 Arbejdsområde og adgangsveje 5
1.4 Færdselsregulerende foranstaltninger 6
1.5 Ledninger 6
1.6 Laboratoriefaciliteter 7
1.7 Geotekniske undersøgelser 7
1.8 Miljøkrav 7
2. Jordarbejder 9
2.2 Forberedende arbejder 9
2.3 Muldjords- og blødbundsarbejder 10
2.5 Råjordsarbejder 11
2.6 Græsarealer 12
3. Afvanding 14
3.1 Alment 14
3.2 Materialer 14
3.3 Udførelse 14
3.4 Kontrol 16
4. Bundsikring af sand og grus 17
4.1 Alment 17
4.2 Materialer 17
4.3 Udførelse 17
4.4 Kontrol 17
5. Ubundne bærelag af stabilt grus 19
5.1 Alment 19
5.2 Materialer 19
5.3 Udførelse 19
5.4 Kontrol 20
6. Varmblandet asfalt 21
6.1 Alment 21
6.2 Materialer 21
6.3 Udførelse 22
6.4 Kontrol 23
7. Brolægning 24
7.1 Alment 24
7.2 Materialer 24
7.3 Udførelse 26
8 Diverse arbejder 29
8.1 Alment 29
10 Afmærkningsmateriel 30
10.1 Alment 30
10.2 Fundering 30
10.7 Montering og opsætning 30
Bilag A - Komprimering 31
1. Arbejdsplads mv.
Denne SAB er supplerende beskrivelse til AAB Arbejdsplads mv.
1.1 Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse
1.1.1 Generelt
Entreprenøren må selv på stedet gøre sig bekendt med de forskellige ar- bejdsvilkår. Mener entreprenøren, at der efter tilbudsgivningen er sket ind- greb i arbejdsarealet, skal dette skriftligt meddeles tilsynet, inden arbejdet påbegyndes i det på gældende område.
Indsigelse mod bygherrenivellementer af eksisterende forhold skal ske skriftligt senest 1 uge før der gøres indgreb i et arbejdsareal.
Intet må fjernes fra arbejdsarealerne, før tilsynet har taget stilling til, om det skal genbruges.
1.1.2 Ansvar og fotoregistrering
Entreprenøren har det fulde ansvar for arbejdsarealerne i den tid, han di- sponerer over dem, inkl. det areal bygherren har stillet til rådighed for skur- og materielplads mv.
Udgifter til afhjælpning af fejl og mangler ved eksisterende belægninger, kantbegrænsninger, brønde, dæksler, riste, trapper, lyskasser mv. vil kun blive godtgjort entreprenøren, hvis han inden arbejdet påbegyndes, detalje- ret har dokumenteret over for tilsynet, at manglerne/fejlene er til stede på dette tidspunkt.
Som dokumentation for tilstanden før arbejdets igangsætning skal entre- prenøren foretage en fotoregistrering af området. Specielt bør der tages nærbilleder de steder, hvor entreprisen støder op til bygninger, indgange, trapper, lyskasser mv. ejet af tredjemand, samt nærved liggende bygninger. Fotos skal udleveres digitalt i jpg-format til byggeledelsen.
1.1.3 Arbejder sideløbende med denne entreprise
På nuværende tidspunkt har bygherre ikke kendskab til, at der i anlægspe- rioden eller umiddelbart før ved anden entreprenør foregå arbejder, der har eller kan få indflydelse på entreprisen.
1.2 Afsætning
1.2.1 Bygherrens afsætning
Bygherren afsætter ikke den i AAB nævnte stationeringslinie.
1.2.2 Entreprenørens afsætning
Al afsætning påhviler entreprenøren, som alene har ansvaret for, at alle i projektet foreskrevne mål, flugter og koter mv. nøje er overholdt i det færdi- ge arbejde.
Mål til faste genstande som hushjørner, eksisterende kantsten mv. må kun benyttes ved grovkontrol af afsætningen.
1.2.3 Sikring af fixpunkter
Det påhviler entreprenøren at sikre bygherrens hovedafsætning samt anvi- ste polygon- og fixpunkter ved etablering af sikringspunkter uden for ar- bejdsarealet eller på anden betryggende måde.
Hvis bygherrens kote- og koordinatfixpunkter ved forsømmelse fra entre- prenørens side ødelægges eller går tabt, skal entreprenøren bære alle om- kostninger ved deres retablering.
1.3 Arbejdsområde og adgangsveje
1.3.1 Arbejdsområde, skurplads mv.
Arbejdsområdet er markeret ved en entreprisegrænse.
Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren indhente en gravetilladelse hos Rebild Kommune. Gravetilladelse gives efter indsendelse af ansøg- ningsskema til Vejmyndighed, hvor ansøgningsskema kan rekvireres.
Efter arbejdets afslutning afmelder entreprenøren den udarbejdede gravetil- ladelse.
Entreprenøren skal udføre og afholde udgifter til tilslutning, vedligeholdelse, afgifter, forbrug og demontering af el, vand og afløb. Entreprenøren skal afholde udgiften til råden over offentlige arealer mv.
Trafik på sidevejene skal begrænses. Hvis entreprenøren forvolder skade på eksisterende vejarealer, skal disse omgående udbedres for entreprenø- rens regning.
Nødvendig etablering, vedligehold og forstærkning af interne adgangsveje for transport af materialer mv. påhviler entreprenøren.
Det påhviler entreprenøren i samråd med tilsyn, at finde og etablerer byg- geplads til opstilling af mandskabsskure, materialecontainere, materiel mv.
Arealet inkl. adgangsvej skal ved arbejdets afslutning afleveres i samme stand, som det blev overdraget. Om nødvendigt skal entreprenøren beskyt- te belægningerne med køreplader.
Entreprenøren skal indhente godkendelse hos Rebild Kommune, Vejmyn- dighed samt hos tilsynet, inden arbejdsplads etableres på offentlige arealer.
1.3.2 Materialedeponering
Det gælder generelt, at materialer skal deponeres på en sådan måde, at
det ikke umiddelbart kan benyttes ved hærværk og lignende. Granitmateria- ler, betonmaterialer og lignende med en vægt på mindre end 20 kg, skal derfor efter arbejdstids ophør deponeres i en aflåst container eller lignende. Dette gælder således for f.eks. chaussésten, brosten, betonbelægnings- sten samt gågadefliser (50 x 50 x 7 cm).
1.3.3 Mandskabsskure og møderum mv.
Det påhviler entreprenøren at sørge for mandskabsskure mv. i henhold til Arbejdstilsynets krav.
Entreprenøren skal stille et møderum til rådighed for bygherretilsynet og til brug ved byggemøder. Møderummet skal være opvarmet, rengjort og møb- leret samt have adgang til toilet. Møderummet kan være fælles med et af entreprenørens egne lokaler, blot det opfylder ovenstående krav.
Entreprenøren skal sørge for etablering, vedligehold og drift af vand, el, af- løb, telefon mv.
1.4 Færdselsregulerende foranstaltninger
1.4.1 Generelt
Arbejdet skal tilrettelægges og udføres således, at færdsel på offentlige el- ler private veje kan foregå på en forsvarlig måde og med mindst mulig ulempe for trafikanter, beboere og forretningsdrivende.
Hvis der planlægges midlertidige ændringer af adgangsforholdende til en ejendom, skal entreprenøren skriftligt orientere ejere og brugere mindst 2 uger før ændringen.
Entreprenøren skal levere, opsætte/udføre og vedligeholde al afspærring, midlertidige skilte og striber, lysregulering, belysning, afstivning af udgrav- ninger, interimsbefæstelser, gangbroer, jernplader mv., som myndigheder og tilsyn måtte forlange.
Entrepriseansvarlig/byggepladsleder/formand skal have gennemført kurset ”Vejen som arbejdsplads” indenfor de sidste 5 år.
1.4.4 Afmærkningsplaner
Entreprenøren skal umiddelbart efter accept udarbejde afmærkningsplaner med angivelse af nødvendig afmærkning for arbejdets udførelse. Afmærk- ningsplanerne udføres i 1:250 og skal afleveres før start til godkendelse hos Rebild Kommunes Vejmyndighed. Godkendelse skal foreligge inden den arbejdet må igangsættes. Afmærkningsplanerne skal i øvrigt opfylde Arbejdstilsynets krav.
1.5 Ledninger
1.5.1 Generelt
Bygherren har kendskab til de på ledningsplanen viste eksisterende lednin- ger inden for arbejdsområdet. De viste ledningsplaceringer kan ikke påreg- nes at være nøjagtige og opdaterede.
Entreprenøren skal forespørge i Ledningsejerregisteret (xxx.xxx.xx) og selv indhente aktuelle ledningsoplysninger fra de enkelte ledningsejere. Af- taler med ledningsejere angående evt. flytninger eller omlægninger af led- ninger og kabler koordineres med tilsynet. Evt. gener fra disse arbejders udførelse berettiger ikke til ekstrabetaling.
Hvis ledningsejeren ikke selv vil foretage eventuelle nødvendige ændringer, skal entreprenøren udføre disse efter ledningsejerens og tilsynets anvis- ning mod godtgørelse efter de i TBL for tillægsarbejder angivne priser.
Entreprenøren bærer det fulde ansvar for skader, han måtte påføre lednin- ger eller kabler, hvis placering fremgår af entreprisegrundlaget, eller er op- lyst af bygherren eller ledningsejerne.
Træffer entreprenøren på uforudsete ledninger eller kabler, skal disse af- mærkes. Tilsyn og ledningsejer skal straks underrettes. Udgifter udløst af uforudsete ledninger afregnes efter forudgående aftale.
Eventuelle beskadigelser af kabler og ledninger skal straks meddeles tilsyn og ledningsejer.
For koordinering af samarbejdet mellem entreprenøren og ledningsejerne afholdes ledningsmøder efter behov. Det første møde vil blive afholdt umiddelbart efter arbejdets overdragelse på bygherrens initiativ.
1.6 Laboratoriefaciliteter
Foreskrevne prøver skal foretages på et af bygherren godkendt laboratori- um.
Ikke foreskrevne, men af tilsynet forlangte prøver, betales af bygherren, hvis prøveresultaterne falder inden for de anførte krav. I modsat fald betaler entreprenøren såvel prøver som nye prøver efter arbejdets omgøring.
1.7 Geotekniske undersøgelser
Der er ikke udført geotekniske undersøgelser i forbindelse med denne en- treprise. Det kan forventes at jordbunden består af sand med mindre fore- komster af silt og ler.
1.7.1 Forurening
Der er ikke kendskab til forurenet jord, men jord indenfor vejarealer håndte- res ”lettere forurenet”, og håndteres heraf særskilt i forhold til jord fra ek- sproprierede arealer.
1.8 Miljøkrav
Entreprenøren skal opfylde Rebild Kommunes krav og entreprenøren skal anmelde ”Midlertidige aktiviteter” til kommunen. Det gælder bygge- og an- lægsarbejder, der vil belaste miljøet i form af støj, vibrationer og støv. An- meldelse skal ske inden arbejdet går i gang.
Entreprenøren skal opfylde nedenstående vedrørende miljø. Dokumentati- on skal være en del af kvalitetsdokumentationen og forevises byggeledel-
sen på forlangende.
1.8.1 Luftforurening og støv
Vanding skal anvendes i nødvendigt omfang uden tilføjelse af miljøfrem- mede stoffer, dog skal der altid anvendes vanding ved skæring i beton, as- falt, granit m.m. for at begrænse støvgenerne.
1.8.2 Støj og vibrationer
Der skal vælges maskiner og arbejdsmetoder, således at omgivelserne ge- neres mindst muligt af støj og vibrationer.
1.8.3 Håndtering og bortskaffelse af affald
Entreprenøren er ansvarlig for, at affald fjernes af godkendte transportører samt for, at affaldet bringes til godkendt modtageanlæg.
1.8.4 Håndtering af forurenet jord
Forurenet jord skal håndteres iht. gældende regler og AAB jordarbejder
Entreprenøren skal anmelde jordflytningen til Rebild Kommune:
xxxx://xxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx_xxxxxx/xxxxxxxxxxxx_xxxxxxx nisk_laesning_pdf.pdf
Hvis der under arbejdets gennemførelse opstår mistanke om, at der er sær- ligt forurenet jord, skal arbejdet stoppes, tilsynet skal tilkaldes, og der skal eventuelt igangsættes en nærmere undersøgelse.
Entreprenøren må påregne stop i arbejdet i det forurenede område, men arbejdet uden for det forurenede område kan dog fortsættes.
2. Jordarbejder
Denne SAB er supplerende beskrivelse til AAB Jordarbejder.
2.2 Forberedende arbejder
Overskydende materialer fra rydning, nedrivning, opbrydning og jordarbej- de behandles i henhold til gældende lovgivning og køres til en af Rebild Kommune godkendt modtageplads ved entreprenørens foranstaltning. En- treprenøren skal dokumentere, at dette er sket.
Der henvises i øvrigt til 1.8.4 vedr. håndtering af forurenet jord.
2.2.2 Rydning
2.2.2.1 Alment
Entreprenøren skal rydde det for arbejdet nødvendige areal for alt, som måtte være til hinder for arbejdets rette udførelse.
2.2.2.2 Udførelse
Rydningens omfang skal aftales med tilsynet, og rydningen må først udfø- res, når arbejdets fremdrift kræver det. Træer og buske må kun ryddes i det omfang, det er strengt nødvendigt af hensyn til arbejdets udførelse.
Eksisterende træer, der skal bevares, skal beskyttes mod skader på rodnet, stamme og krone.
Ved nedtagning af vejudstyr og anden aptering bærer entreprenøren det fulde ansvar for, at dette ikke beskadiges, mens det er i hans varetægt.
Ryddet overskydende vejudstyr og anden aptering skal leveres på en af tilsynet anvist plads inden for kommunegrænsen.
2.2.4 Opbrydning og optagning af belægninger
2.2.4.1 Alment
Entreprenøren skal opbryde alt inden for det til anlægget mv. bestemte ar- bejdsområde, som kan være til hinder for arbejdets rette udførelse.
2.2.4.3 Udførelse
Opbrydning af eksisterende asfaltbefæstelser mod blivende belægninger skal udføres, så kanten står jævnt, skarpt og lodret. Afhængig af den eksi- sterende asfaltbelægning kan dette f.eks. ske ved skæring af belægningen i dennes fulde tykkelse.
Ved opbrydning af asfalt, hvor der senere skal tilbagefræses i den eksiste- rende belægning, skal opbrydningen blot foretages, så der ikke sker skade på den eksisterende belægning ved f.eks. løftning eller ødelæggelse af kanter ved kørsel. Afhængig af den eksisterende asfaltbelægning kan dette f.eks. ske ved fræsning eller hugning.
Opbrydningen foretages i en bredde, så der til stadighed under opbrydnin- gen og øvrige arbejder er en mindst 5 cm bred banket af eksisterende
ubundet bærelag langs eksisterende asfaltkant.
Hvis det før påbegyndelsen af asfaltarbejdet konstateres, at ovennævnte krav ikke er opfyldt, fordi eksisterende asfaltkanter er revnede eller eksiste- rende asfaltbefæstelser er løftet, skal der i nødvendigt omfang og uden ud- gift for bygherren foretages fornyet tilbageskæring, således at kravene er opfyldt, inden asfaltarbejdet foretages.
Skæring kan tillades udført i én samlet arbejdsgang, hvis den udføres ved skæring af en rille med en bredde mindre end 6 mm. Asfaltkanter skal fremstå lige, skarpe og lodrette. Tilsynet afgør omfanget af opbrydningen.
Ved opbrydning af eksisterende befæstelser skal entreprenøren sørge for, at underliggende lag ikke får vand ved nedbør. Dette kan gøres ved kun at åbne et areal, der kan lukkes igen samme dag uden regn og/eller sørge for afdækning i tilfælde af regn.
Opbrudt asfalt og beton bortskaffes til en af Rebild Kommune godkendt modtageplads ved entreprenørens foranstaltning.
Det påhviler entreprenøren skriftligt at dokumentere, at dette har fundet sted.
2.3 Muldjords- og blødbundsarbejder
2.3.1 Muldjord
2.3.1.1 Finregulering og kultivering
Finregulering af alle muldudlagte arealer skal foretages i henhold til skema ”Normer og Vejledning for Anlægsgartnerarbejde” 2010 i relation til angivne koter med en tolerance på +/- 2 cm.
Efter udlægning, grovregulering og grubning af alle arealer kultiveres jor- den, indtil der er tilvejebragt en sund og veldrænet jordstruktur, og jorden udgør et egnet vækstmedium for planter.
Bearbejdningen må kun udføres i tørt vejr, og når jorden har den tørheds- grad, der er nødvendig for bearbejdning. For arealer, der ikke kan bearbej- des maskinelt, udføres 1 gang grundig gravning og derefter bearbejdning med håndkultivator. Sten over 2 cm må ikke forekomme i de fremtidige plantearealer og skal derfor indsamles i forbindelse med jordbearbejdnin- gen. Endvidere fjernes rødder og særligt groft ukrudt.
2.3.2 Blødbundsarbejder
Hvor der under arbejdets udførelse findes tegn på ikke forudsete blød- bundsforekomster, meddeles dette straks til tilsynet, der tager stilling til det eventuelle blødbundsarbejdes omfang og udførelse.
2.3.2.1 Afgravning
Det aftales med tilsynet om eksisterende materiale kan genanvendes. Ved afgravning på arealer, hvor der senere skal plantes eller sås græs,
skal jorden grubbes i max. 60 cm dybde. Den aktuelle grubbedybde aftales under hensyn til eksisterende ledninger.
2.5 Råjordsarbejder
Arbejderne omfatter normale jordarbejder ved vejanlæg, se AAB Jordarbej- der. Arbejderne omfatter desuden jordarbejder i forbindelse med anlægs- gartnerarbejdet jf. nedenstående.
2.5.1 Afgravning af jord
Det aftales med tilsynet om eksisterende materiale kan genanvendes.
Ved afgravning på arealer, hvor der senere skal plantes eller sås græs, skal råjorden grubbes i max. 60 cm dybde. Den aktuelle grubbedybde afta- les under hensyn til eksisterende ledninger.
Afgravningen foretages i en bredde, som er bestemt ud fra at trafikbelaste- de arealer (kørebaner og fortove) skal have en bæredygtig underbund 45 grader ned. Som beskrevet i TAG, skal der regnes med lodrette teoretiske afgravningsprofiler.
Ved fjernelse af overfladebelægning omkring bevaringsværdige træer eller afgravning af materialer (jord/grus/stabilt grus mm.) omkring træernes stammer og overliggende rødder, håndgraves der om nødvendigt omkring stammerne og rødderne for ikke at beskadige disse.
2.5.2 Indbygning af jord
Inden levering og indbygning af jord skal entreprenøren ved analyser do- kumentere, at den leverede jord ikke er forurenet. Den leverede jord skal være dokumenteret klasse 1. Entreprenør skal aflevere dokumentation for, hvorfra rå- og muldjord er leveret, jorden skal være friskafrømmet og fra det samme geografiske område. Muldjorden må ikke være for leret eller fed, hvilket vil sige at sammenlagt må andelen af muld og silt ikke overstige 15- 20 %, humus ikke overstige 2-5 %, finsand ikke overstige 40 % og grov- sand ikke overstige 40 % af den samlede vægtprocent i den leverede muld- jord.
Leveret muld må ikke indeholde roddele, kvikgræs eller anden aggressiv, besværlig ukrudtsvækst, såsom padderok, tidsler, skvalderkål samt andre fremmedlegemer som sten og større bestanddele, der er større end 2,5 cm i diameter.
For levering af råjord må andelen af ler og silt ikke overstige 15-20 % , fin- sand ikke overstige 40 % og grovsand ikke overstige 40 % af den samlede vægtprocent i den leverede muldjord.
Ovenstående omhandler al leveret jord, dvs. muld- og råjord. Dokumentati- onen skal forevises tilsyn, byggeleder og bygherrekontrol og foreligge inden leveringen af jorden på pladsen. Dokumentationen skal indgå som del af kvalitetssikringen.
2.5.4 Udsætning
2.5.4.1 Generelt
Al udsætningsjord skal transporteres til godkendt modtageplads ved entre- prenørens foranstaltning.
2.5.4.2 Jord forurenet med brokker og lignende
Ved forurenet jord forstås her jord indeholdende uorganiske, massive frak- tioner som tegl, betonbrokker, porcelæn og lignende.
Forekommer denne type forurenet jord, skal entreprenøren underrette tilsy- net, der vil afgøre, hvorvidt brokker og lignende skal frasorteres for at redu- cere mængden af forurenet jord. Sortering afregnes i givet fald som et til- lægsarbejde.
Den kritiske grænse for, om jorden er forurenet, afgøres af modtageren.
2.6 Græsarealer
2.6.1 Omfang
• Græsplæne, sået
For både sået græs, sprøjtegræs og rullegræs gælder, at de respektive græstyper/sorter og blandinger skal tilpasses den efterfølgende anvendelse af arealerne. Græsblandingerne skal være afprøvede, godkendte sorter, der er velegnede til formålet og er salttolerante.
2.6.2 Græsplæne - sået
Der udsås så vidt muligt i fugtigt-varmt vejr. Der udsås 2 kg græsfrø pr. 100 m2.
Der bruges en sort der indeholder 50% rødsvingel med udløbere, 30% en- grapgræs, 15% stivbladet svingel, 2,5% alm. hvene og 2,5% krybende hve- ne.
Græsset sås i perioden marts–september. Andre perioder ud over denne skal godkendes af tilsyn, byggeleder og bygherrekontrol, og entreprenøren må reg- ne med at efterså/ reparere større flader ved såning i andre perioder.
Græsset sås med maskinsåning eller manuelt. Efter udsåning foretages fast- trykning og delvis dækning af frøet ved tromling med let havetromle eller græs- såningsmaskine, så frøene trykkes ned i jorden. Ca. 5 uger efter såning, eller når græsset har nået en højde af ca. 8 cm, udføres slåning med valseklipper, klippehøjde 4 cm. De opgivne koter og nøjagtigheder skal overholdes, og den færdige plæne skal være aldeles jævn.
I projekterede muldarealer til sået græs lægges muldoverfladen 2 cm under tilgrænsende belægningsflader.
2.6.3 Græsplæne - sprøjtesået
Sprøjtesået græs anvendes kun på skråninger eller vejrabatter.
2.6.4 Rullegræs
Al etablering og udlægning af rullegræs sker i henhold til leverandøranvis- ninger. Alle fuger mellem rullegræsbaner efterfyldes med harpet muld.
Udlægning af rullegræs sker kun i skyet og fugtigt vejr fra ultimo april - ulti- mo september, så græstørven kan etablerer sig, inden temperaturen bliver for lav. Ved senere udlægning sker dette efter aftale med tilsyn, byggeleder og bygherrekontrol. Rullegræsarealer afgrænses/hegnes med interims- hegn, indtil græsset er vokset fast/etableret. Der regnes med en etable- ringsperiode på ca. 8 uger, hvor græsset ikke må betrædes. Entreprenøren opretholder denne periode med hegning af rullegræsarealerne under hele etableringsfasen.
Vand må aldrig være en manglende faktor, og nyudlagte rullegræsarealer vandes i op til 6 uger, så der opnås optimale betingelser for græssets etab- lering.
Er rullegræsset ikke i vækst, etableres rullegræsset på ny med nye rulle- græsbaner. Inden den nye udlægning af rullegræs, vurderes det, om under- laget er egnet til nyudlæg eller skal finkultiveres på ny.
Inden udsåning og udlægning skal græsblandingen og sammensætningen godkendes af tilsyn, byggeleder og bygherrekontrol.
2.6.5 Græsslåning indtil aflevering og i mangelsansvarsperioden
Nyanlagte græsarealer klippes først, når græsset er i god, stabil vækst og har en græshøjde på 6-8 cm. Græsset klippes ned til en højde til på 4-5 cm mindst 1 gang inden aflevering. Alternativt vurderes græssets kvalitet ved projektets 1-års gennemgang. Ved klipning af rullegræs foretages de første klipninger forsigtigt, så tørven ikke løsner sig fra underlaget.
3. Afvanding
Denne SAB er supplerende beskrivelse til Vejdirektoratets AAB Afvanding, og AAB Etablering af ledningsanlæg i jord.
Endvidere gælder:
Arbejdstilsynets "Bekendtgørelse om kloakarbejde mv." nr. 473 af 7. okto- ber 1983 og nr. 9 af 14. januar 1988.
3.1 Alment
3.1.1 Omfang
Eksisterende ledninger eller kabler, som krydses af nye afløbsledninger, skal verificeres ved prøvegravning. Krydsning sker efter ledningsejernes anvisninger.
3.2 Materialer
3.2.2 Tætte ledninger
Stikledning fra nedløbsbrønde udføres af Ø 160 mm PVC – SN8
3.2.3 Brønde
Nedløbsbrønde/tørbrønde for vejafvanding udføres iht. typetegning nr. 22 efter DS 400.3.3.
Sandfang tømmes inden aflevering.
Nedløbsbrønde, som tilsluttes direkte til afløbssystemet, skal udføres med sandfang og vandlås.
Nedgangsbrønde udføres som Ø 125 cm ig brønde uden sandfang efter DS 400.3.3. Brønde forsynes med skæv kegle og ved dybder > 125 cm an- bringes stigetrin af galvaniserede rundjern pr. 25 cm i to rækker.
Spulebrønde udføres som Ø 425 mm universalbrønd uden sandfang.
3.3 Udførelse
Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester.
3.3.1 Dræn
Hvis der er i udgravninger under funderingsniveau træffes ikke- bæredygtige jordlag, fx dynd, skal bunden efter tilsynets anvisninger stabili- seres med bundsikringsgrus eller lignende.
3.3.2 Tætte ledninger
3.3.2.1 Opgravning
Hvis der ved entreprenørens fejl udgraves for dybt, skal der for entreprenø-
rens regning indbygges bundsikringsgrus, der komprimeres således, at de i Bilag A angivne krav er opfyldt.
Bredden i bunden af udgravningen skal være 2x20cm større end rørets yd- re diameter. Der udgraves til 10cm under løbskote.
3.3.2.2 Understøtning, lægning, samling og tilfyldning
Forinden ledninger nedlægges, udlægges et 10cm udjævningslag, der komprimeres. Opklodsede ledninger må ikke forekomme. Der skal udgra- ves for muffer, således at disse ikke bærer rørene.
Tilfyldning foretages med den opgravede råjord, hvis den er indbygning- segnet, ellers anvendes bundsikringsgrus.
Ved tilslutning til ikke gængse dimensioner eller materialer anvendes Fors- heda muffe, krympemuffe, eller tilsvarende.
Hvis det er nødvendigt at udføre tilslutninger til eksisterende brønde og ledninger ved påboring, skal sådanne samlinger synes og godkendes af ledningsejerens tilsyn, før tildækning må udføres.
3.3.2.3 Retablering
Hvor der har været foretaget opgravninger i kørebane, fortove, cykelstier, rabatter mv., der ikke i denne entreprise skal nybelægges, skal disse retab- leres og istandsættes, således at de konstruktivt og visuelt fremtræder på samme måde som før arbejdets påbegyndelse.
3.3.3 Brønde
Højderegulering af faste karme på brønde skal ske ved ilægning af topringe af beton eller plast.
Brønde udføres iht. typetegning nr. 22.
Tilfyldning med bundsikringsgrus omkring brønde skal op til udgravningsni- veau for tilsluttede ledninger. Bundsikringsgrus skal komprimeres til samme komprimeringsgrad som omkringliggende materialer. Dog mindst som be- skrevet i Bilag A.
Ledninger skal tilsluttes med tætte fleksible samlinger, der er godkendt af såvel fabrikanten for brøndkomponenten som af rørfabrikanten.
Tilslutninger, som ikke er præfabrikeret, skal udføres med diamantborekro- ne. Påhugninger eller lignende accepteres ikke.
Tilslutninger af plastrør skal ske med overgangsstykke.
Riste på nedløbsbrønde skal anbringes med ristens ribber vinkelret på færdselsretningen og således, at en åbentstående rist klapper i ved påkør- sel.
3.4 Kontrol
3.4.1 Materialekontrol
Rørmaterialer kontrolleres i normalt kontrolniveau.
3.4.2 Proceskontrol
Komprimering af omkringfyldning og tilfyldning.
Tilfyldning omkring hver 5. nedløbsbrønd udgør et kontrolafsnit.
Såvel for omkringfyldning som for tilfyldning udgør hver påbegyndt 50 m enkeltgrav med ensartet fyldmateriale et kontrolafsnit.
Komprimeringen skal udføres således, at komprimeringsgraden tilfredsstil- ler de i DS 430 og Bilag A anførte krav.
4. Bundsikring af sand og grus
4.1 Alment
Denne SAB er supplerende beskrivelse til Vejdirektoratets AAB Bundsik- ringslag af sand og grus.
I denne entreprise anvendes bundsikringsgrus (BG) til:
Bundsikring anvendes udelukkende iht. Tegning. Mellem projekteret pla- num og råjordsplanum anvendes fiktionsfyld eller egnet indbygningsjord efter aftale med tilsynet.
4.2 Materialer
BG skal overholde de i AAB for Bundsikring af sand og grus, stillede krav til bundsikring kvalitet II.
4.3 Udførelse
4.3.1 Levering
Samtidig levering fra mere end ét produktionssted må kun finde sted efter forudgående aftale med tilsynet.
4.3.2 Udlægning
BG skal udlægges snarest muligt efter, at lednings- og brøndarbejder er godkendt.
Den maksimale lagtykkelse inden komprimering må ikke overstige 300 mm.
Udlægning skal foregå ved metoder, der hindrer skadelig afblanding og sik- rer en ensartet fordeling af materialerne.
4.3.3 Komprimering
I forbindelse med eventuel tilslutning til eksisterende belægninger/bærelag skal sammenbygningen ske ved nødvendig opbrydning.
Komprimering af BG over betonledninger må ikke ske i en højde af mindre end 30 cm over rørenes muffefremspring.
Valg af komprimeringsmateriel skal ske under hensyntagen til, at lednin- gernes regningsmæssige bæreevne ikke overskrides under komprime- ringsarbejdet.
Der henvises i øvrigt til Bilag A - Komprimering.
4.4 Kontrol
4.4.1 Generelt
Opstår der ved udlæg eller færdsel opblanding af underbund eller bundsik-
ring, skal disse partier udskiftes vederlagsfrit.
Vedrørende komprimeringskontrol i ledningsgrave henvises til SAB Afvan- ding.
4.4.2 Materialer
Efterfølgende angivelser i m3 er fast mål.
For ikke-deklarerede materialer jf. AAB skal kvaliteten kontrolleres fortlø- bende pr. påbegyndt 100 m3.
Ved brug af deklarerede materialer jf. AAB skal kvaliteten kontrolleres fort- løbende pr. påbegyndt 500 m3.
Leverede materialer, der ikke opfylder de stillede krav, skal udskiftes.
4.4.3 Komprimering
Der henvises til Bilag A - Komprimering.
Et kontrolafsnit skal udgøre et areal, hvor bundsikringslaget fremtræder homogent og ensartet komprimeret, dog maks. 500 m2 overflade.
5. Ubundne bærelag af stabilt grus
Denne SAB er supplerende beskrivelse til Vejdirektoratets AAB Ubundne bærelag af stabilt grus.
5.1 Alment
Arbejdet omfatter levering og indbygning af stabilt grus (SG) i tykkelser som anført i TBL.
Stabilt grus anvendes endvidere i varierende tykkelser ved reguleringer.
5.2 Materialer
5.2.1 Generelt
Der skal anvendes materiale i fraktionen 0 / 32 mm som skal opfylde speci- fikationerne for kvalitet II jf. DS 401med følgende supplerende krav:
Sandækvivalenten skal være mindst 34.
5.2.2 Grusgravsmaterialer
Stabiltgrus (SG) skal bestå af grusgravsmaterialer uden indhold af organi- ske bestanddele.
Samtlige fraktioner skal indeholde knuste eller delvist knuste partikler. I den del af materialet, der er større end 4 mm, skal mindst 30% af kornene have én eller flere brudflader.
Materialet kaldes i det følgende SG.
5.3 Udførelse
5.3.2 Udlægning
Til imødegåelse af gener ved evt. indtrædende regnvejr skal al tilkørt mate- riale udlægges og komprimeres inden arbejdstids ophør samme dag, som materialet er tilkørt.
SG-laget skal udlægges umiddelbart efter, at underliggende lag er god- kendt, og det skal komprimeres i takt med udlægningen.
5.3.3 Komprimering
Ved komprimering over højtliggende ledninger skal valg af komprimerings- materiel ske under hensyntagen til, at ledningernes regningsmæssige bæ- reevne ikke overskrides under komprimeringsarbejdet.
5.3.5 Regulering
Arbejdet skal tilrettelægges således, at færdsel så vidt muligt undgås på det færdige bærelag. Hvis arbejdskørsel alligevel forårsager sporkøring, skal gruslaget straks reguleres og komprimeres.
5.4 Kontrol
5.4.2 Materialer
Efterfølgende angivelser i m3 er fast mål.
For ikke-deklarerede materialer jf. AAB skal kvaliteten kontrolleres fortlø- bende pr. påbegyndt 100 m3.
Ved brug af deklarerede materialer jf. AAB skal kvaliteten kontrolleres fort- løbende pr. påbegyndt 500 m3.
Leverede materialer, der ikke opfylder de stillede krav, skal udskiftes.
5.4.3 Komprimering
Et kontrolafsnit skal udgøre et areal, hvor det stabile grusbærelag fremtræ- der homogent og ensartet komprimeret, dog maks. 250 m2 overflade.
Der henvises til Bilag A - Komprimering.
6. Varmblandet asfalt
Arbejder og leverancer i forbindelse med udførelse af varmblandet asfalt skal tilfredsstille bestemmelserne i vejreglen varmblandet asfalt, almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB)
6.1 Alment
Arbejdet omfatter levering og udførelse af asfaltbelægninger i henhold til TBL og tegninger.
De anvendte belægninger er vist på tværsnit
6.1.1 Entreprenørens ydelser
Det påhviler entreprenøren ved optimering af materialer og metoder at sik- re, at kravene til den færdige belægning fuldt ud indfries. Det påhviler såle- des entreprenøren at sammensætte recepterne for asfaltmaterialerne, så belægningerne bliver tilstrækkeligt stabile over for sporkøring og afrivning.
Sidste afsnit i AAB, afsnit 1.1 udgår og erstattes af SAB Arbejdsplads mv.
6.1.3 Krav til specifikationer og kontrol efter entreprisestørrelse
Omfanget fastlægges efter entreprisestørrelse I.
Entreprenøren skal mindst 15 arbejdsdage før udlægning af de enkelte ma- terialetyper aflevere specifikationer for hvert af de anførte materialer til godkendelse hos bygherren. Specifikationerne for bære- og slidlagsmateri- alerne skal indeholde følgende:
• Kornkurve
• Stenmaterialets massefylde
• Bitumenindhold
• Marshall-data (rumvægt, stabilitet, flow, hulrum og bitumenfyldning)
• Grænser for blødhedspunkt K og R på genindvunden bitumen fra prøve udtaget ved udlægning.
• Slidlagets reflektionsfaktor.
6.1.5 Funktionskrav
7.1.5.2 Jævnhed i længderetning
Vejens dimensioneringshastighed er mindre end 90 km/h.
6.2 Materialer
6.2.1 Råmaterialer
Bygherren er indstillet på at tillade genanvendelse af asfaltmaterialer i GAB
0, GAB I og GAB II under forudsætning af, at de varmblandede asfaltmate- rialer opfylder samtlige materialekrav. Det påhviler entreprenøren at doku- mentere dette, inden egentlig udlægning af en sådan bærelagsasfalt påbe- gyndes.
Klæbemidler skal tilfredsstille de danske ”Specifikationer for bitumen, bitu- menopløsning og bitumenemulsion til vejformål.”
Der anvendes lyst tilslag i slidlag som til belyst vej.
6.3 Udførelse
6.3.1 Afretning og opretning
Afretning/opretning udføres kun efter forudgående aftale med tilsynet, med mindre omfanget fremgår af tegningsmaterialet.
Ved tilslutning til eksisterende belægning skal der foretages en nedfræs- ning i en bredde, således at der sikres en forskriftsmæssig udlægningstyk- kelse.
6.3.3 Klæbning
Der må ikke klæbes til mere end en dags udlægning. Arealet skal afspær- res. Ved klæbning skal kantsten, dæksler mv. beskyttes mod oversprøjt- ning. Er tilsmudsning alligevel sket, skal entreprenøren vederlagsfrit foreta- ge afrensning, alternativt udskifte kantsten mv., såfremt emnet efter tilsy- nets vurdering ikke kan afrenses tilstrækkeligt.
6.3.5 Kanter, samlinger, dæksler og lignende
Kantfyldninger opbygges som vist på tegningerne.
Ved udgravning for kantsten kan den eksisterende asfaltbelægning fjernes ved f.eks. fræsning. I forbindelse med udgravningen og i den efterfølgende periode, mens kantstenen sættes og frem til kantfyldningen med GAB er foretaget, skal entreprenøren sikre, at den eksisterende belægning ikke be- skadiges ved f.eks. underhulning.
Ved kantfyldning udlægges bærelag til niveau med eksisterende slidlag. Herefter skal der fræses i en bredde svarende til kantfyldningen + 20 cm ind i det eksisterende slidlag, hvorefter der udlægges nyt slidlag. Ved fræs- ning skal det sikres, at kantstenene ikke beskadiges.
For kantfyldning gælder de samme komprimeringskrav som beskrevet i øv- rigt.
6.3.5.2 Xxxxxxxxx (excl. kantfyldninger)
For tilslutning mellem eksisterende og ny belægning skal der tilbagefræses således, at der opnås en “trappeformet” samling fra den lodrette skæring. Desuden anvendes asfaltarmering i samlinger. Samlingerne udformes som på nedenstående skitse:
6.3.6 Komprimering
Understopning af flydende karme skal udføres så omhyggeligt, at efter- komprimering, selv efter tung trafik, ikke forekommer.
Se afsnit 7.3.5 med hensyn til krav ved udførelse af kantfyldning.
6.4 Kontrol
6.4.1 Alment
Ved udbud af bump skal der benyttes kontrolskema, som er en del af ud- budsmaterialet. Dette skal udfyldes af entreprenøren.
Entreprenøren skal i sin KS-dokumentation aflevere vejesedler hvoraf der bl.a. fremgår materialets art, leverandør/receptnummer og mængde.
Bygherren kan lade foretage stikprøvekontrol under og efter arbejdets af- slutning.
6.4.3.1 Forholdsregler ved prøvning Xxxxx prøvninger ved udlægning
Hver dagsproduktion udgør 1 kontrolafsnit.
Et kontrolafsnit skal afgrænses således, at der inden for et afsnit ikke fore- kommer systematiske variationer, f.eks. ændringer i komprimeringsmetode eller materialekvalitet.
På forlangende skal der udtages borekerner af færdig belægning. Boreker- nerne analyseres for verifikation af de anførte krav.
7. Brolægning
Denne SAB er supplerende beskrivelse til AAB Brolægning.
7.1 Alment
Arbejdet omfatter levering, lægning og sætning af brolægning i henhold til tegninger og tilbudsliste.
7.2 Materialer
7.2.1 Generelle krav
Alle betonvarer, som entreprenøren skal levere, skal være nye og fremstil- let i henhold til en varedeklaration opstillet af en leverandør, der skal være tilsluttet Betonvarekontrollen. Varedeklarationen skal dokumentere, at va- rerne som minimum opfylder de krav, der er angivet i de efterfølgende be- stemmelser, herunder de nævnte normer og standarder.
For betonvarer gælder, at frostbestandigheden skal henføres til klasse 2, jf. DS 400, 4.1, 4.2 og 4.3, pkt. 9.2 og vandopsugningen skal være mindre end 3,5%, for belægningssten dog mindre end 2,5%.
Fugestørrelser laves i henhold til leverandørens læggeanvisninger.
Emner med synlige fejl, herunder jernudfældninger på betonmaterialer, skal kasseres inden lægning.
Hvor der i dette udbudsmateriale er anvendt betegnelserne "brosten" og "chaussésten" er der tale om granitmaterialer, jf. DS 1136 2. udgave af 2003, DS/EN 1341 1. udgave af 2000, DS/EN 1342 2. udgave af 2001og
DS/EN 1343 2. udgave af 2001.
Ubundet og cementbundet lægge- og sættemateriale kaldes i det følgende også for afretningslag.
7.2.2 Lægge- og sættematerialer
7.2.2.1 Lægge- og sættemateriale - ubundet
Som ubundet sættemateriale anvendes grus i henhold til nedenstående kornkurve:
Maskevidde [mm] | Vægtprocent |
8,0 | 100 |
4,0 | 90 – 100 |
2,0 | 70 – 95 |
1,0 | 50 – 80 |
0,5 | 25 – 55 |
0,25 | 10 – 25 |
0,125 | 5 – 15 |
0,075 | 0 – 10 |
Materialet anvendes til fliser og betonpropper sat på grusunderlag.
7.2.2.3 Lægge- og sættemateriale - beton
Sættemateriale af beton, ved sætning af kantsten i beton, skal være med følgende krav:
styrkeklasse: fck ≥ 25 MPa kontrolklasse: normal stenklasse: moderat stenstørrelse: max. 16 mm.
Der anvendes en jordfugtig ærtestensbeton med sætmål 00-30 mm.
Sættemateriale af beton, ved sætning af beton-/granitbelægning i beton, skal være med følgende krav:
Miljøklasse: aggressiv styrkeklasse: fck ≥ 35 MPa kontrolklasse: normal stenklasse: moderat stenstørrelse: max. 16 mm.
Der anvendes en jordfugtig ærtestensbeton med sætmål 00-30 mm.
7.2.5 Vandrende
Hvilke typer vandrende, der skal benyttes hvor, fremgår af TBL. Vandrende sættes i beton.
V-rist på vejbørnd må ikke stå højere end vandrende.
7.2.7 Fliser
Der benyttes fliser som angivet på tegninger og i TBL.
7.2.8 Betonbelægningssten
Alle betonbelægningssten skal have en trykstyrke fck større end 60 MPa.
7.2.10 Fugefyldningsmateriale
7.2.10.1 Fugemateriale - ubundet
Fuger mellem fliser udfyldes med stenmel 1-4 mm.
7.2.10.2 Fugemateriale - cementbundet
Cementbundet fugemateriale skal udføres af grus i henhold til kornkurven i afsnit 8.2.2.1 tilsat en cementmængde så der opnås en styrkeklasse ≥ 35 Mpa, miljøklasse aggressiv (1 : 2,2) og blandes i tvangsblander.
Materialet anvendes typisk til brosten og chaussésten sat direkte på en as- faltbelægning.
7.2.10.3 Fugemateriale - fugemasse
Til fugning af kantsten og brosten omkring plantehuller og mod øvrige muldarealer, anvendes fugemasse af typen Deitermann-Cerinol ES 4, eller tilsvarende.
7.3 Udførelse
7.3.1 Generelle krav
Efter tilsynets afgørelse anvendes genanvendelige opbrudte materialer frem for leverede. Ved genanvendelse skal opbrudte materialer sorteres efter størrelse, farve og overfladestruktur, så der sikres et pænt og ensartet udseende af de færdige overflader. Indvundne og leverede materialer an- vendes hver for sig.
Hvor der anvendes cementmaterialer, skal betonen i hærdningstiden om fornødent holdes afdækket og i varme perioder holdes fugtig.
Over rodvenlige bærelag opbygges belægningerne i henhold til detailteg- ning for plantehul.
Al nødvendig tilpasning samt tilhugning af alle brolægningsmaterialer, såvel nye som gamle, udføres uden ekstra betaling, dog undtaget renskæring af ender på opbrudte kantsten og bordursten.
7.3.2 Lægge- og sættemateriale
Lægge- og sættematerialer udlægges med optimalt vandindhold på afrettet og komprimeret underlag. Det aftrukne afretningslag må ikke betrædes.
Læggematerialer med cementindhold skal anvendes, inden cementen be- gynder at binde af. Sten eller fliser skal straks vibreres på plads, og afret- ningslaget må ikke henligge i længere tid før færdiggørelsen af belægnin- gen.
Afretningslaget komprimeres såvel før som efter lægningen af belægnings- elementerne. Komprimering skal udføres på en sådan måde, at en del af fugefyldningen sker nedefra.
7.3.3 Kantbegrænsninger
Afvigelser i planen må højst være + 10 mm. Afvigelser i højderetningen må højst være + 5 mm.
Kantsten skal tilpasses de eksisterende forhold.
7.3.3.2 Kantsten sat i beton
Med mindre andet fremgår af tegningerne, sættes kantsten i beton, således at der mindst er 10 cm lagtykkelse foran, 15 cm under og mindst 15 cm bag stenene. Bag kantstenen føres betonen op til 15 cm under kantstenens top, og foran føres den op til underside af bundne lag.
Ved kantsten omkring plantehuller og græsarealer skal der maksimalt være 10 cm forstøbning, 15 cm bagstøbning og 15 cm under kantstenen. Samti- dig må den samlede bredde beton omkring kantstenen aldrig overstige 25 cm. Da det skal være muligt at nedsætte spyd til vintermåtter langs kant- stenene, således at vejvand, regnvand og vinterens saltholdige vand ledes væk fra plantehullet og ud på vejareal (fortov/kørebane).
Ved betonkantsten må der max. være 3 mm bredde fuger og ved granit- kantsten max. 10 mm, og der bagklines med cement.
Hvor kantstensbetonen indgår som en del af kantfyldningen, er det ekstra vigtigt at sikre at betonen udstøbes og afdækkes korrekt, så den foreskrev- ne styrke opnås.
Hvor renskæring eller tilpasning af kantsten er nødvendig, foretages dette ved skæring vinkelret på kantstenshovedet, således at ingen tilpasset kant- sten er kortere end 80 cm, med mindre andet er godkendt af tilsynet.
Ved tilslutning til eksisterende kantsten sættes kantstenene med samme lysning som disse og tilpasses bedst muligt. Specielt ved overgangen mel- lem faskantsten og kløvede kantsten skal der foretages en håndværks- mæssigt korrekt tilpasning.
Ved afslutning/påbegyndelse af cykelsti sænkes/hæves kantstenene over en længde på ca. 2 m, med mindre andet fremgår af tegningerne.
7.3.5.4 Fuger - cementbundne
Hvor der anvendes cementbundet sættemateriale, udføres fugerne med cementbundet fugemateriale. Efter nedfejning af fugematerialet bruses for- sigtigt med vand for at sikre cementens hærdning. Den færdige overflade skal være fri for betonrester.
7.3.5.5 Fuger – i kørebanearealer
På kørebanearealer, hvor der anvendes cementbundet sætte- og fugema- teriale, skal der være plastafdækning de 7 første døgn til sikring mod ud- vaskning og for hurtig afhærdning af fugematerialet. Efter 7 døgn skal be- lægningen ved udlægning af 4-5 cm grus og jernplader sikres mod trafikken i yderligere 14 dage.
På kørebanearealer med tung trafik skal fuger være udfyldt med vådt ce- mentbundet fugemateriale. Det skal tilstræbes, at udfyldningen sker samme
xxx, som chausséstenene/brostenene er sat. Belægningsoverfladerne skal ved afleveringen være jævne og rengjorte for cementslam. Entreprenørens procedurer for fugning og rengøring af stenene skal godkendes af tilsynet, inden arbejdet påbegyndes.
7.3.8 Betonbelægningssten
Der udføres belægninger med belægningssten i et omfang som angivet på tegninger og TBL.
Betonbelægningssten udlægges med en fugeafstand i henhold til leveran- dørens læggeanvisninger.
Tilslutninger skal udføres med tilslutningssten. Hvor dette ikke er muligt, tilpasses stenen ved skæring eller klipning.
Efter udlægning af betonbelægningsstenene skal fugerne fyldes helt med fugemateriale. Fugematerialet skal have et vandindhold, der sikrer en opti- mal og tæt lejring mellem stenene. Nedfejning, stødning og vibrering skal gentages, til fugerne er helt fyldte.
Den færdige belægning skal fremtræde med lige flugter og uden bagfald og lunker, hvor der kan samle sig vand. De angivne højder skal overholdes med + 5 mm.
Højdetolerancer i belægningsoverfladen i forhold til riste er +5/-0 mm.
8 Diverse arbejder
8.1 Alment
Arbejdet omfatter:
• Hegn at tage fra depot og genopstillle
• Levering og lægning af trækrør efter aftale med tilsynet
• Gravning for og nedlægning af belysningskabel og advarselsbånd samt efterfølgende tildækning
• Dekort for gravning og nedlægning af belysningskabel og advarselsbånd samt efterfølgende tildækning i fællesgrav med øvrige ledningsejere
10 Afmærkningsmateriel
Denne SAB er supplerende beskrivelse til AAB Afmærkningsmateriel.
10.1 Alment
Arbejdet omfatter afhentning af tavler og standere/galger i depot, fundering, samt opsætning af de i tilbudslisten angivne og/eller de på afmærknings- planen viste tavler på rørstandere/galger.
Der er enten tale om nye standere, der skal afhentes som bygherreleve- rance på bygherrens depot på Xxxxxxxxxxxx xx. 0, eller tavler ryddet for genopsætning i denne entreprise.
10.2 Fundering
Al udgravning skal udføres ved håndkraft.
Alle standere/galger sættes i beton. Fundering af skal ske, inden der etab- leres belægning.
Funderingsdybden skal være mindst som anført i Vejregel 9.10.10 "Projek- tering af afmærkningsmateriel" pkt. 1.2.2.1.
10.7 Montering og opsætning
Tavler placeres i tværprofilet som anført på tegningerne, eller hvor intet an- det er anført, som angivet i AAB tavler, tabel 3.
Bilag A - Komprimering
Bilaget angiver generelle bestemmelser vedrørende kontrol af materialer og komprimering af jord og ubundne grusbærelag. For prøveudtagning og prøvningsmetoder gælder:
DS 405.0 -.11, Prøvningsmetoder for sand-, grus- og stenmaterialer, alle dateret februar 1978
Statens Vejlaboratoriums "Prøvningsmetoder, Vejmaterialer, Bituminøse belægningsmaterialer". For de enkelte hæfter gælder den seneste udgave, udgivet på tilbudsdagen
Statens Vejlaboratoriums "Prøveforskrifter for vejgeotekniske rutineforsøg, hæfte 611", maj 1969
Statens Vejlaboratoriums Leverings- og prøvningsmetoder, nr. 16, 1984, "Komprimeringskontrol efter isotopmetode"
Statens Vejlaboratoriums notat nr. 169, aug. 1984, rev. maj 1986, "Bruger- vejledning til Isotopsonde, Troxler 3411 B".
Hvor disse referencer ikke er dækkende, skal kontrol udføres som beskre- vet i SAB-afsnittene i øvrigt.
Hvis prøver er omtalt i såvel DS 405 som hæfte 611 gælder DS 405 forud for hæfte 611.
Opstår der yderligere behov for kontrol, skal denne så vidt muligt udføres efter metoder anerkendt af Vejteknisk Institut.
Alment
Bygherren forudsætter generelt, at kontrol af materialernes komprimerings- grad sker ved brug af isotopmetoden som beskrevet i VI/SV's prøvningsme- toder nr. 16 og VI/SV notat nr. 168 og 169.
I ledningsgrave skal kontrol udføres med afskærmet isotopudstyr som nærmere aftalt med tilsynet, eller der anvendes en af tilsynet godkendt type måleudstyr.
Komprimeringskrav
De talmæssige komprimeringskrav afhænger af den valgte metode til be- stemmelse af den maksimale tørdensitet, som angivet i nedenstående skema:
Komprimeringskrav - Isotopmåling
Laboratoriereference > | %-standard proctor | %-vibration | ||
Materiale | Middel | Min. | Middel | Min. |
Ler (råjord < 2 m dybde) 1) | 96 | 93 | - | - |
Sand (råjord < 2 m dybde) 1) 2) | 98 | 95 | 98 | 95 |
Bundsikringsgrus (BG) 2) | 100 | 97 | 95 | 92 |
Stabiltgrus (SG) | - | - | 95 | 92 |
1) Ved dybde > 2 m under vejoverflade, reduceres de nævnte krav med 4% point
2) Ved et indhold af partikler over 16 mm > 10% skal benyttes %-vibration
Dokumentation af forsøgsresultaterne afleveres til tilsynet på godkendte skemaer, hvor alle nødvendige oplysninger vedrørende prøvebestemmelse og stedbestemmelse skal fremgå.
Kasserer tilsynet (dele af) arbejdet, skal entreprenøren for egen regning omgøre dette og ved fornyede kontrolforsøg dokumentere kvaliteten.
Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)
Projektnavn
Cykelstrækninger i Rebild Kommune Nørager - Rørbæk
Bygherre:
Rebild Kommune Center Plan, Byg og Xxx Xxxxxxxx 000
0000 Xxxxxxxx
Juni 2016
Indholdsfortegnelse
Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)
00.00 Beskrivelse af principperne 4
01.01 Etablering, drift og rømning 5
01.02 Færdselsregulerende foranstaltninger 5
01.03 Håndtering og bortskaffelse af affald 5
01.04 Byggepladsskilte, at levere, opsætte, vedligeholde og nedtage 5
02.03 Behandling af muldholdigt jord 7
04 Bundsikringslag af sand og grus 10
04.01 Bundsikringsgrus, at levere og udlægge, t = 300 mm 10
05 Ubundne bærelag af stabilgrus 11
05.01 SG II, at levere og indbygge i kørebanearealer, t = 150 mm 11
05.02 SG II, at levere og indbygge som sidestøtte, i bredde 25 x 20 cm11
06.01 Grusasfaltbeton (GAB 0) 12
07.01 Betonkantsten, fliser og afløbsrender 14
00 Generelt
00.00 Beskrivelse af principperne
Tilbuds- og afregningsgrundlaget angiver forudsætningerne for fastsættelse af såvel tilbudslistens mængder som afregningsmængderne, herunder ydelser og mængder relateret til eventuelle faste summer. Desuden er an- givet særlige bestemmelser om mængdeændringer/variationsprocenter.
Endelig angives bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser såvel ge- nerelt som for de enkelte hovedposter. Særlige bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser for de enkelte poster og underposter er angivet sær- skilt under disse.
Tilbudslisten (TBL) er opdelt i hovedposter (HP), poster (PO) og underpo- ster (UP).
Frem for at være angivet som en mængde, kan en ydelse i stedet være an- givet som en fast sum og er da angivet som "Sum".
Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder:
• de i SAB og AAB foreskrevne arbejder, prøver, dokumentationer, beregninger mv.
• spild samt eventuelle mermængder ud over de teoretiske
• alle de for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser her- under interimsforanstaltninger, gener ved krydsning af forsynings-, kommunikations- og afløbsledninger mv.
• overenskomstmæssige vinterforanstaltninger
• udarbejdelse og gennemførelse af plan for sikkerhed og sundhed, ledelses-, koordinerings-, kvalitetsstyrings-, miljø- og sikkerhedsle- delses- samt administrationsydelser i forbindelse med arbejdets konditionsmæssige udførelse.
Mængdefastsættelse
Alle mængder er - med mindre andet er angivet under den enkelte post/underpost - fastsat som teoretiske, geometriske mængder (fast mål uden spild eller overlap) i henhold til AAB, SAB og tegninger.
01 Arbejdsplads mv.
01.01 Etablering, drift og rømning
Omfatter alle ydelser, som er nævnt i SAB, og som ikke i TAG er henført til andre PO eller UP.
Prisen skal dække alle ydelser ved etablering, godkendelser, drift, ryddelig- holdelse og rømning af arbejdsplads- og arbejdsarealer inkl. lokale mv. for tilsynet med tilhørende stationært materiel og installationer mv., til ad- gangs- og arbejdsveje mv. samt til nødvendige generelle interimsforanstalt- ninger, herunder midlertidige belægninger og ramper samt eventuel tørhol- delse, og til retablering af arbejdspladsområdet efter arbejdets afslutning.
Til tørholdelse hører også afledning af vand fra flader, der midlertidigt ligger lavere end overside rist på eksisterende nedløb, der fortsat skal fungere.
Ydelsen omfatter endvidere alle gener vedrørende ledninger, kabler og midlertidig arbejdsbelysning langs arbejdsområderne.
TBL's faste sum vil blive udbetalt efter følgende regler:
▪ 50 % udbetales ved etablering af arbejdsplads.
▪ 50 % udbetales, når rømning af arbejdspladsen har fundet sted, og når adgangsveje, arbejdsarealer mv. er tilbageført til oprindelig tilstand.
Den faste sum må ikke overstige 5 % af den samlede tilbudssum.
01.02 Færdselsregulerende foranstaltninger
Den faste sum skal inkludere alle udgifter til færdselsregulerende foran- staltninger, herunder afspærringer, midlertidige skilte og striber, lysregule- ring, belysning, afstivning af udgravninger, interimsbefæstelser, gangbroer, jernplader mv., som myndigheder og tilsyn måtte forlange.
Udbetaling finder sted i takt med foranstaltningernes gennemførelse og af- vikling.
Alle leverede materialer og materiel anvendt til disse midlertidige foran- staltninger tilfalder entreprenøren efter afsluttet arbejde.
01.03 Håndtering og bortskaffelse af affald
Den faste sum skal inkludere alle udgifter til håndtering og bortskaffelse af affald.
01.04 Byggepladsskilte, at levere, opsætte, vedligeholde og nedtage
Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering, opsætning, vedligehol- delse og nedtagning af byggepladsskilte.
02 Jordarbejder
Tilbudslistens mængde er fast mål, beregnet som indbygget nettovolumen på grundlag af normaltværsnitstegninger, projektplaner og detailtværprofil- tegninger.
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til afretning og komprimering af rå- jordsplanum.
Brug af alternative produkter skal prissættes særskilt ved afgivelse af tilbud på det udbudte projekt
Enhedspriserne for bortskaffelse og udsætning af jord skal indeholde an- meldelse af jordflytningen til kommunen.
Enhedspriserne skal dække afgravning, bortkørsel af jord, grus, muld, etc. og øvrige overskydende materialer til modtageanlæg, forureningsanalyser samt miljø- og deponeringsafgifter mv. for de nævnte jordklasser.
Råjordsplanum færdige overflade kontrolleres ved nivellement (mm- aflæsning) af tværprofilet i alle 20 m-stationer og bedømmelse af forløbet mellem disse
02.01.01 Rydning i øvrigt
Omfatter nødvendig rydning og bortskaffelse af træer, buske, krat m.m. på hele området samt opgravning af træstubbe /rodnet og bortskaffelse af samme. Enhedsprisen skal være inkl. evt. deponeringsafgifter.
02.02.01 Skæring og trappefræsning af asfalt og beton med diamantskive, t = 50 – 100 mm.
Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved skæring og trappefræsning af asfalt i de angivne dybder, herunder opmærkning, inkl. bortskaffelse af as- faltmateriale og eventuelle deponeringsafgifter.
Afregningsmængden bestemmes ved opmåling og omfatter også skæring, der særskilt rekvireres af tilsynet.
Tilbageskæring forårsaget af entreprenørens arbejdsprocesser i øvrigt eller forsømmelighed indgår ikke i afregningsmængden.
02.02.02 Affræsning og bortskaffelse af slidlag
Enhedsprisen skal dække alle nødvendige ydelser ved affræsning og bort- skaffelse af eksisterende slidlag, inkl. eventuelle deponeringsafgifter.
02.02.03 Asfalt at opbryde og bortskaffe, t = 150-200 mm
Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser, der er nødvendig for opbrydning af asfalt som angivet, inkl. bortskaffelse af asfaltmateriale og eventuelle
deponeringsafgifter.
02.02.04 Opbrydning og bortskaffelse af helle inkl. demarkering
Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved opbrydning af helle, inkl. de- markering, bortskaffelse af kantsten, samt reetablering af asfalt.
Asfalt opbygges til at håndtere en T2 trafikbelastning.
02.02.05 Skilte og stander inkl. fundament at nedtage og lægge i depot
Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved optagning af skilte og standere og øvrigt vejudstyr. Posten dækker opgravning og bortskaffelse af funda- menter, samt deponering indtil genopstilling, herunder reetablering af be- fæstelse.
02.03 Behandling af muldholdigt jord
02.03.01 Afrømning og oplægning af muld i depot, t = varierende
Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afrømning af vækst- og muldlag samt oplægning i midlertidigt depot med henblik på genudlægning, herun- der sikring mod udblødning. Omfang aftales med tilsyn.
Posten afregnes efter antal m3 afrømmet muld, fast mål.
02.03.02 Muld at bortskaffe fra depot inkl. deponeringsafgift
Ydelsen omfatter bortskaffelse af overskydende muldjord inkl. depone- ringsafgift.
Posten afregnes efter antal m3 bortskaffet muld, fast mål.
02.04.01 Afgravning og genindbygge af råjord i stianlæg
Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afgravning og genindbygning af det bedst egnede råjord i sti- grøft- og skråningsanlæg.
Posten afregnes efter antal m3 indbygget råjord, fast mål. Voluminet fast- sættes ud fra et teoretisk afgravningsprofil som er lodret og fastlagt ud fra SAB.
02.04.02 Afgravning og bortskaffelse af råjord, inkl. deponeringsafgift
Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afgravning og bortskaffelse af overskudsjord, inkl. mellemdeponering ved midlertidig jordoplagringsplads. Entreprenøren betaler eventuelle deponeringsafgifter.
Posten afregnes efter antal m3 indbygget råjord, fast mål. Voluminet fast- sættes ud fra et teoretisk afgravningsprofil som er lodret og fastlagt ud fra SAB, omfang aftales med tilsyn.
02.05.01 Udlægning af muld fra depot i rabatter og på skråninger, t = 20cm
Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved udlægning af muld på skrånin- ger og rabatter.
Posten afregnes efter m3 færdigudlagt muld på skråninger og rabatter.
02.05.02 Finregulering og græssåning på skråninger og rabatter
Enhedsprisen skal dække alle ydelser forbundet med finplanering og græs- såning.
Posten afregnes efter m2 finreguleret muld på skråninger og rabatter.
03 Afvanding
Alle enhedspriser skal dække ydelser i forbindelse med levering, opgrav- ning, tilfyldning og komprimering af bundsikringsgrus.
Alle ydelser for indhentning af ledningsoplysninger, ledningssøgning og prøvegravning skal være indeholdt i enhedsprisen.
03.01.01 Sektionering i vejgrøft jf. standardtegning
Enhedsprisen dækker alle udgifter i forbindelse med etablering af sektione- ring i grøfter jf. standardtegning, placering og omfang aftales med tilsyn.
03.01.02 Sikring af rør ind- og udløb jr. VD typetegning nr. 26521, rørstørrelse <= 300mm
Enhedsprisen omfatter alle udgifter til levering og etablering i henhold til VD typetegning nr. 26521, ”Stensikring af rørindløb eller rørudløb med sten ved grøfteende”, omfang aftales med tilsyn.
03.02.01 Levering og lægning af ø160 ved overkørsler inkl. nødvendige tilslutninger
Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og lægning af rør ved overkørsler, samt nødvendige tilslutninger til grøfter. Reetablering af over- kørsler skal være indeholdt i posten.
Tilpasningen sker med eksisterende belægning,
hvor der bliver behov for ekstra belægning skal dette være indeholdt i pri- sen. Ydelsen er ligeledes inkl. afretningssand samt bortskaffelse af eksiste- rende materialer.
03.03.01 Spulebrønd
Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved levering og etablering af spule- brønd, nødvendige tilslutninger, samt reetablering.
04 Bundsikringslag af sand og grus
Tilbudslistens mængde er fast mål, beregnet som indbygget nettovolumen på grundlag af normaltværsnitstegninger, projektplaner og detailtværprofil- tegninger bærelagets teoretiske bredde i lagets overside, således som det er målsat på tegningerne. Materialer til nødvendig overbredde samt side- støtte skal være inkluderet i enhedspriserne.
Mængder kontrolleres jf. AAB Bundsikringslag af sand og grus. Bundsik- ringslag færdige overflade kontrolleres ved nivellement (mm-aflæsning) af tværprofilet i alle 20 m-stationer og bedømmelse af forløbet mellem disse.
04.01 Bundsikringsgrus, at levere og udlægge, t = 300 mm
Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med afretning og komprimering af råjordsplanum, levering af bundsikringsgrus, tilfyldning og komprimering.
Posten afregnes efter antal m2 (t = 300 mm) indbygget bundsikringsgrus.
05 Ubundne bærelag af stabilgrus
Mængderne er beregnet på grundlag af projektplaner og bærelagets teore- tiske bredde i lagets overside, således som det er målsat på tegningerne. Materialer til nødvendig overbredde samt sidestøtte skal være inkluderet i enhedspriserne.
Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af SG, tilfyldning og komprimering.
Stabilgrus færdige overflade kontrolleres ved nivellement (mm-aflæsning) af tværprofilet i alle 20 m-stationer og bedømmelse af forløbet mellem dis- se.
05.01 SG II, at levere og indbygge i kørebanearealer, t
= 150 mm
Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med afretning og komprimering, levering af stabilgrus, tilfyldning og komprimering.
Posten afregnes efter antal m2 (t = 150 mm) indbygget stabilgrus.
05.02 SG II, at levere og indbygge som sidestøtte, i bredde 25 x 20 cm
Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering og etablering af stabilgrus som sidestøtte til cykelstiens asfaltkant.
06 Varmblandet asfalt
Enhedspriserne skal omfatte levering, udlægning og komprimering samt øvrige nødvendige ydelser, inkl. rensning af dæksler, riste eller andet in- ventar efter udførelsen.
Mængderne er beregnet ude fra de teoretiske arealer i overfladen. Materia- ler til evt. overbredde og sidestøtte skal være inkluderet i enhedspriserne.
Efter udført arbejde skal arealet/erne af det udførte arbejde opmåles.
Arealerne af nedløbsriste, brønddæksler og lign. fradrages når de enkelte arealer er større end 2 m2.
Merforbrug (der henvises til AAB afsnittene 3.4.3 og 3.5.2) Der ydes ikke betaling for merforbrug ud over tolerancerne.
I flerlagsbelægninger skal et merforbrug, der skyldes mindre forbrug i et nedre lag, afregnes efter dette lags reguleringspris.
Såfremt merydelsen overstiger tolerancen og har et sådan omfang, at for- udsætninger for konditionsmæssig udførelse, afvanding og trafikafvikling ikke kan opfyldes, kan bygherren uden ekstra betaling forlange laget fjernet eller affræset med henblik på retablering i korrekt udførelse.
For afretning/opretning udført i samme arbejdsgang som udlægning af be- lægning kan der efter forudgående aftale med bygherren betales for mer- forbrug.
Mindreforbrug (der henvises til AAB afsnittene 3.4.3 og 3.5.2)
For manglende kompensation i en flerlagsbelægning og for mindreydelse i en enkeltlagsbelægning fradrages efter reguleringspris for entreprisens øverste lag med 100 % tillæg.
For mindreydelser i slidlag kan bygherren efter omstændighederne forlange forlænget periode for mangleansvar eller betalingsreduktion efter regule- ringspris med 100 % tillæg.
06.01.01 GAB 0 spec. B 70/100, 135kg/m2, t = 60 mm
Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af GAB 0 spec., al nødvendig klæbning, udlægning og komprimering, samt tilslutning til eksisterende asfalt mm.
Afregningsmængden opgøres på grundlag af godkendte vejsedler.
Afregningsmængden opgøres på grundlag af godkendte vejsedler.
06.02.01 PA, 45 kg/m2, t = 20 mm
Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af
PA., al nødvendig klæbning, udlægning og komprimering, samt tilslutning til eksisterende asfalt mm.
06.02.02 PA, 70 kg/m2, t = 30 mm
Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser i forbindelse med levering af
PA., al nødvendig klæbning, udlægning og komprimering, samt tilslutning til eksisterende asfalt mm.
06.02.03 Hævetflade jf. udført efter VD typegodkendt bump inkl. markering
Posten dækker etablering af hævet flade som vist i tegningsmaterialet. Ydelsen skal dække alle omkostninger i forbindelse med anlægsarbejdet. Den hævede flade etableres som trapezbump 50km/t med rampehældning på 40 promille, jf. ”Katalog over typegodkendte bump”.
Skæring af asfalt og tilbagefræsning skal være indeholdt i prisen.
07 Brolægning
Genbrugsmaterialer af granit og sandsten opbrydes af nærværende entre- prenør inden for entreprisegrænsen. Samtlige udgifter til læsning af alle produkterne (nye og genbrugsmaterialer) og transport til arbejdsområdet, inkl. aflæsning og entreprenørens kontrol af granitprodukterne skal være indeholdt i enhedspriserne.
Arbejdet omfatter levering, lægning og sætning af brolægning i henhold til tegninger og TBL.
Udgifter til bortskaffelse af emballage, paller, indpakning, jernbånd mv. skal være indeholdt i enhedspriserne.
Nye granitprodukter eller genanvendt granit, der frasorteres eller er i over- skud under anlægsarbejderne skal entreprenøren transportere tilbage til anvist plads inden for kommunegrænsen, eller bortskaffe efter aftale med tilsynet.
Levering og komprimering af sættegrus, al leverance af fugemateriale her- under fugning, fejning og efterfugning samt alle nødvendige tilskærin- ger/tilpasninger til omkringliggende dæksler, riste, inventar, facader o. lign. skal være indeholdt i prisen.
Enhedsprisen skal dække alle ydelser i forbindelse med levering og læg- ning af brolægning iht. TBL.
Enhedsprisen skal dække alle ydelser ved afhentning af kløvet granitkant- sten fra eget eller bygherrens depot, samt sætning af kantsten i de angivne sætte- og fugematerialer.
07.01 Betonkantsten, fliser og afløbsrender
07.01.01 Levering og sætning af dobbelt rabatkantsten i beton, 8 cm lysning
Enhedsprisen omfatter levering og sætning af rabatkantsten, sat i kant- stensbeton jf. AB Belægning
07.01.02 Levering og sætning af rabatkantsten i beton, type 29x100x15 mm
Enhedsprisen omfatter levering og sætning af rabatkantsten, sat i kant- stensbeton jf. AB Belægning
07.01.03 Herregårdssten inkl. udlægning og 3 cm afretningsgrus
Enhedsprisen omfatter levering og udlægning af herregårdssten og afret- ningsgrus.
08 Vejbelysning
Udføres i henhold til tegning C1_UD_1_030
09 Diverse arbejder
09.01.01 Skilte at levere og opsætte inkl. undertavler, stander og fundament
Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser til levering og montering af skilte inkl. stander og fundament jf. AB.
09.01.02 Skilte at montere fra depot
Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser til afhentning fra depot, udgrav- ning til fundament, opsætning inkl. fundament.
Alt afmærkning på veje og stier udlægges i hvid termoplast med lang hold- barhed, i henhold til tegningsmateriale.
Enhedspriserne skal dække alle ydelser i forbindelse med afsætning, klar- gøring, rengøring af underlag, samt levering og udførelse af afmærkningen.