Common use of INDEMNIZACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA Clause in Contracts

INDEMNIZACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA. Descripción de trámites Ref. normativa 1) Documento contable RC, en su caso. 2) Informe del servicio jurídico o, en su caso, dictamen del Consejo Consultivo de Extremadura. Art. 211 TRLCSP Art. 13 Ley 16/2001 Art. 97 RGLCAP 3) Informe técnico sobre la causa de la indemnización, que justifique los daños producidos y los valore. Por determinadas circunstancias y requisitos, en resolución, demoras en comprobación o abonos, suspensiones, desistimiento unilateral, actos nulos..., el contratista puede tener derecho a percibir indemnización. El informe técnico debe valorar y cuantificar la indemnización. Art. varios TRLCSP Art. 97 RGLCAP 4) Informe de fiscalización previa. La Intervención, teniendo en cuenta la documentación anterior y las verificaciones realizadas, procederá a emitir el correspondiente informe de fiscalización conforme a los apartados segundo y quinto 1.9 del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 18 xx xxxxx de 2014

INDEMNIZACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA. Descripción de trámites Ref. normativa 1) Documento contable RC, en su caso. 2) Informe del servicio jurídico o, en su caso, dictamen del Consejo Consultivo de Extremadura. Art. 211 TRLCSP Art. 13 Ley 16/2001 Art. 97 RGLCAP 3) Informe técnico sobre la causa de la indemnización, que justifique los daños producidos y los valore. Por determinadas circunstancias y requisitos, en resolución, demoras en comprobación o abonos, suspensiones, desistimiento unilateral, actos nulos..., nulos . el contratista puede tener derecho a percibir indemnización. El informe técnico debe valorar y cuantificar la indemnización. ., Art. varios TRLCSP Art. 97 RGLCAP RGLCAP 4) Informe de fiscalización previa. La Intervención, teniendo en cuenta la documentación anterior y las verificaciones realizadas, procederá a emitir el correspondiente informe de fiscalización conforme a los apartados segundo y quinto 1.9 cuarto 1.8 del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 18 xx xxxxx de 2014.

INDEMNIZACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA. Descripción de trámites Ref. normativa 1) Documento contable RC, en su caso. 2) Informe del servicio jurídico o, en su caso, dictamen del Consejo Consultivo de Extremadura. Art. 211 TRLCSP Art. 13 Ley 16/2001 Art. 97 RGLCAP 3) Informe técnico sobre la causa de la indemnización, que justifique los daños producidos y los valore. Por determinadas circunstancias y requisitos, en resolución, demoras en comprobación o abonos, suspensiones, desistimiento unilateral, actos nulos....., el contratista puede tener derecho a percibir indemnización. El informe técnico debe valorar y cuantificar la indemnización. Art. varios TRLCSP Art. 97 RGLCAP 4) Informe de fiscalización previa. La Intervención, teniendo en cuenta la documentación anterior y las verificaciones realizadas, procederá a emitir el correspondiente informe de fiscalización conforme a los apartados segundo y quinto 1.9 tercero 1.8 del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 18 xx xxxxx de 2014.