Common use of INFORMES Clause in Contracts

INFORMES. El contratista realizará y entregará a la Interventoría, para su aprobación, informes semanales en los cuales se consigne: 1. El trabajo ejecutado en esa semana. 2. Lo programado para la semana siguiente. 3. La confrontación con la programación inicial; de presentarse atraso en la programación inicial, deberán explicarse las medidas y acciones a tomar con el fin de recuperar el atraso. 4. Los esquemas descriptivos de avance semanal, cuando sean requeridos por la Interventoría. Para facilitar la elaboración de estos informes y para que se verifique la información contenida en ellos, el contratista elaborará formatos (máximo 2 hojas) que contengan la información relevante a tener en cuenta para cada actividad técnica y serán aprobados por el Interventor y/o el supervisor el día anterior a la iniciación de la actividad. Dichos formatos serán diligenciados semanalmente por el contratista en cada frente y aprobados por el interventor y harán parte del informe semanal. LOS COSTOS EN QUE SE INCURRA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES, CORRERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO. El contratista tiene la obligación de apoyar al Interventor con el suministro oportuno en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, de toda la información relacionada con el avance físico de las obras, planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración y presentación de las actas de obra, facturas de cobro, de ajuste y demás que se requieran. En general de todo lo requerido para que el sistema disponga de información completa y actualizada sobre las obras del contrato, productos a ser desarrollados, actividades específicas, poblaciones a atender indicadores a ser alcanzados, informes, bitácoras, etc. dependerá de cada proyecto.

Appears in 4 contracts

Samples: Licitación, Licitación, Licitación Pública

INFORMES. El contratista realizará beneficiario deberá cumplir con la entrega de informes (de avance y/o final, y entregará otros informes que determinen las bases, y/o aquellos de hito técnico de continuidad que se determinen al momento de la adjudicación, según corresponda), de conformidad al calendario establecido en la cláusula duodécima siguiente. Estos informes deberán contener, al menos, la individualización de las actividades ejecutadas, los resultados obtenidos y no obtenidos, y la rendición de cuentas en el período a informar, debiendo ajustarse a lo dispuesto en la InterventoríaResolución N°30, para su aprobaciónde 2015, de la Contraloría General de la República, o a las normas que la sustituyan o reemplacen, y a los formatos, contenidos y condiciones que InnovaChile disponga al efecto. El número y calendario de los informes, podrá ser modificado por InnovaChile de oficio o previa solicitud fundada del beneficiario, en este último caso, remitida antes del respectivo vencimiento del plazo de entrega. InnovaChile podrá solicitar informes semanales de avance extraordinarios en todo momento, y en los cuales períodos que se consigne: 1determine en función del seguimiento de las actividades del proyecto, no siendo necesario en este caso, la modificación del convenio de subsidio. InnovaChile dará su aprobación o formulará observaciones a los informes en el plazo de 30 (treinta) días hábiles, contados desde su recepción, o desde la revisión en terreno, según corresponda. Ante la solicitud de antecedentes, modificación o complementación de los informes por parte de InnovaChile, el beneficiario deberá cumplir tal requerimiento dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes. Una vez que se hayan entregado por el beneficiario, todos los antecedentes, modificaciones o complementaciones solicitadas, o bien, se haya vencido el último término concedido al efecto, InnovaChile resolverá en definitiva dentro del plazo de 45 (cuarenta y cinco) días hábiles. InnovaChile exigirá la modificación de la fecha de vencimiento del documento de garantía, si el beneficiario entregase el informe fuera de plazo. Los informes que no se ajusten a los formatos, contenidos y condiciones que disponga InnovaChile y/o no contengan la rendición de cuentas del período a informar, se entenderán como no presentados. El trabajo ejecutado incumplimiento reiterado en esa semana. 2. Lo programado la entrega oportuna de los informes, facultará a InnovaChile para ejecutar la garantía de fiel cumplimiento del convenio que obre en su poder, sin perjuicio de que, en mérito del retraso producido, InnovaChile decida, previo apercibimiento y fijación de un plazo perentorio al beneficiario para la semana siguiente. 3. La confrontación con la programación inicial; entrega del respectivo informe, dar término anticipado al convenio, según corresponda, de presentarse atraso acuerdo a las reglas establecidas en la programación inicialcláusula vigésimo quinta siguiente y en el subnumeral 14.1.3.2 de Bases Administrativas Generales. Asimismo, deberán explicarse las medidas InnovaChile se reserva el derecho de verificar que la información técnica y acciones a tomar con legal declarada y/o presentada por el fin beneficiario en los informes y/o revisada en mérito de recuperar sus labores propias de seguimiento, sea efectiva. En el atraso. 4. Los esquemas descriptivos caso de avance semanal, cuando sean requeridos por la Interventoría. Para facilitar la elaboración de estos informes y para que se verifique fundadamente alguna disconformidad grave, además de ejercer acciones correctivas, InnovaChile podrá suspender la información contenida en ellos, el contratista elaborará formatos (máximo 2 hojas) que contengan la información relevante a tener en cuenta para cada actividad técnica y serán aprobados por el Interventor entrega del subsidio y/o poner término anticipado al proyecto, de acuerdo con las reglas establecidas en la cláusula vigésimo quinta siguiente y en el supervisor el día anterior subnumeral 14.1.3.2 de Bases Administrativas Generales, y en su caso, denunciará penalmente la eventual configuración de algún delito. Para la revisión de los informes, InnovaChile podrá solicitar a los beneficiarios, que realicen una o más presentaciones sobre los resultados reportados en los mismos, las que podrán ser presenciadas por los demás beneficiarios si así InnovaChile lo dispone. Los lugares, medios, fechas y horas de dichas presentaciones serán oportunamente informados por InnovaChile, con una anticipación no inferior a 7 (siete) días hábiles anteriores a la iniciación fecha de su realización. Asimismo, en dicha oportunidad, se indicarán los requisitos, contenidos y formato de la actividadpresentación misma. Dichos formatos serán diligenciados semanalmente por En caso de que el contratista en cada frente y aprobados por el interventor y harán parte beneficiario no realice su presentación, o la misma no cumpla con las indicaciones comunicadas, se podrá dar término anticipado al convenio. Por último, tratándose de Órganos de la Administración del informe semanal. LOS COSTOS EN QUE SE INCURRA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMESEstado, CORRERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO. El contratista tiene la entrega de los informes señalados precedentemente, es sin perjuicio de la obligación de apoyar enviar a InnovaChile los informes mensuales y final de la inversión de los recursos percibidos, dentro de los 15 (quince) primeros días hábiles administrativos del mes siguiente al Interventor con el suministro oportuno que se informa, conforme a lo dispuesto en los formatos adecuados, en medio magnético e impresola Resolución N°30, de toda la información relacionada con el avance físico de las obras, planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración y presentación de las actas de obra, facturas de cobro2015, de ajuste y demás Contraloría General de la República, que se requieran. En general fija normas de todo lo requerido para que el sistema disponga procedimiento sobre rendición de información completa y actualizada sobre las obras del contrato, productos a ser desarrollados, actividades específicas, poblaciones a atender indicadores a ser alcanzados, informes, bitácoras, etc. dependerá cuentas de cada proyectofondos públicos.

Appears in 4 contracts

Samples: Convenio De Subsidio, Subsidy Agreement, Subsidy Agreement

INFORMES. El contratista realizará y entregará a la Interventoría, para su aprobación, informes semanales en los cuales se consigne: 1. El trabajo ejecutado en esa semana. 2. Lo programado para la semana siguiente. 3. La confrontación con la programación inicial; de presentarse atraso en la programación inicial, deberán explicarse las medidas y acciones a tomar con Con el fin de recuperar el atraso. 4. Los esquemas descriptivos realizar una adecuada administración del programa de avance semanal, cuando sean requeridos por la Interventoría. Para facilitar la elaboración de estos informes y para que se verifique la información contenida en ellosseguros, el contratista elaborará formatos (máximo 2 hojas) que contengan oferente adjudicatario deberá entregar toda la información relevante a tener en cuenta para cada actividad técnica y serán aprobados por el Interventor y/o el supervisor el día anterior al manejo de las pólizas contratadas, esta información - Informe de suscripciones: Mensualmente debe entregar un comparativo de los ingresos de clientes nuevos a la iniciación póliza colectiva. Dentro de dicho informe debe entregarse los predios que fueron valorados durante dicho periodo. - Informe de postventa: Mensualmente el oferente adjudicatario se compromete a entregar un informe acerca de la actividadentrega física o electrónica del clausulado y carátula del certificado individual a los clientes nuevos, de igual manera deberá informar los motivos por los cuales existan pendientes. Dichos formatos serán diligenciados semanalmente - Informe de Siniestros: Mensualmente el oferente adjudicatario deberá presentar un informe de los siniestros y asistencias presentados durante el mes, separados por el contratista en amparo y anexo, la respuesta generada ante cada frente y aprobados por el interventor y harán parte del informe semanal. LOS COSTOS EN QUE SE INCURRA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMEScaso (pagado, CORRERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATOreservado u objetado) estableciendo claramente los motivos de los no pagados. El contratista tiene informe deberá contener el comparativo mes a mes de los siniestros en trámite y finalizados, así como un resumen de las principales causas por las cuales se encuentran siniestros en trámite y las acciones emprendidas para su culminación. A fin de asegurar los tiempos de servicio, el informe debe contener el promedio de días de atención de los mismos. - Informe de PQR: Mensualmente la obligación aseguradora adjudicataria entregará un informe de apoyar al Interventor con el suministro oportuno las peticiones realizadas por los clientes internos, así como su estado, comparando mes por mes la evolución de las mismas. El informe debe contener las causales más comunes de peticiones y quejas, así como hacer énfasis en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, aspectos de toda servicio a mejorar para mitigar la información relacionada con el avance físico de las obras, planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración y presentación de las actas mismas incluyendo los planes de obraacción que permitan mitigar la ocurrencia e impacto sobre los clientes. Adicionalmente a los informes mencionados, facturas BANCO FINANDINA podrá pedir mayor información acerca del manejo del programa, para ello bastará con realizar la solicitud por escrito, indicando el tipo de cobroinformación, de ajuste estructura y demás que se requieran. En general de todo lo requerido para que el sistema disponga de información completa y actualizada sobre las obras del contrato, productos a ser desarrollados, actividades específicas, poblaciones a atender indicadores a ser alcanzados, informes, bitácoras, etc. dependerá de cada proyectoperiodicidad.

Appears in 3 contracts

Samples: Insurance Agreement, Licitación Pública, Public Procurement Agreement

INFORMES. El contratista realizará Como parte del desarrollo de sus actividades y entregará a la Interventoríaobligaciones, para su aprobaciónel Consultor, informes semanales en los cuales se consignedeberá elaborar y presentar lo siguiente: 1. El trabajo ejecutado en esa semana. 2. Lo programado para la semana siguiente. 3. La confrontación con la programación inicial; de presentarse atraso en la programación inicial, deberán explicarse las medidas y acciones a tomar con el fin de recuperar el atraso. 4. Los esquemas descriptivos de avance semanal, cuando sean requeridos por la Interventoría. Para facilitar la elaboración de estos informes y para que se verifique la información contenida en ellos, el contratista elaborará formatos (máximo 2 hojas) que contengan la información relevante a tener en cuenta para cada actividad técnica y serán aprobados por el Interventor y/o el supervisor el día anterior a la iniciación a. Informe Final del progreso de la actividad. Dichos formatos serán diligenciados semanalmente por obra con detalle apropiado del avance en las actividades realizadas durante el contratista en cada frente y aprobados por el interventor y harán parte del informe semanal. LOS COSTOS EN QUE SE INCURRA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMESperíodo reportado, CORRERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO. El contratista tiene la obligación de apoyar al Interventor con el suministro oportuno en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, de toda la información relacionada con así como el avance físico y financiero acumulado, control del tiempo de ejecución, control de calidad de los materiales utilizados, control de las obrashoras máquina utilizadas en el período, planos cumplimiento del programa inicial de avance trabajo, observaciones, comentarios, recomendaciones y su respectiva evidencia fotográfica. Este Informe Final deberá presentarse de acuerdo al formato establecido por la Gerencia Técnica del Fondo Vial a más tardar el día 10 del mes siguiente al mes reportado, o el siguiente día laboral de esta fecha. En el Informe Final deberá incorporar una copia de la Estimación de obra construidadel mismo período o en su defecto la conciliación de obra firmada y sellada por ambas partes. Es requisito indispensable para la aprobación del mismo, que la obra reportada, sea congruente con la memoria de cálculo que se adjunta en las estimaciones mensuales del contratista, elaborado por el Consultor. Se requerirá un original y una (1) copia del Informe Final. Este será elaborado de acuerdo al formato entregado por la Gerencia Técnica del Fondo Vial, el avance financierocual contendrá como mínimo, elaboración un resumen ejecutivo, descripción técnica (datos topográficos, aspectos geotécnicos, geológicos, hidráulicos, hidrológicos, ambientales, etc), si el proyecto así lo requiere, el análisis y presentación evaluación de las actas soluciones técnicas estudiadas y de obrala seleccionada, facturas materiales de cobroconstrucción y aspectos especiales, cantidades de trabajo y estimaciones de costos. Además se incluirán como anexos, la ubicación xx xxxxxxx de materiales utilizadas y de otras disponibles en la zona, resultados de los ensayos de laboratorio, hidrológicos, hidráulicos y ambientales, ilustraciones y cualquier otra información adicional que se considere necesaria. El Informe Final deberá incluir además una descripción de las actividades de mantenimiento rutinario realizadas durante todo el período de ejecución del proyecto, además deberá incluir recomendaciones específicas para el adecuado mantenimiento de las obras terminadas y su respectiva evidencia fotográfica. Se requerirá un original y una (1) copia del Informe Final y una copia en formato digital (CD) una vez que el mismo sea aprobado, la presentación del Informe Final será a más tardar Diez (10) días después de concluidas las obras. b. Informes Especiales que a criterio del Fondo Vial puedan necesitarse durante la ejecución del proyecto, tales como Informes de Emergencias, Evaluación, de ajuste y demás que se requieran. En general Calidad de todo lo requerido para que el sistema disponga de información completa y actualizada sobre las obras del contratoObra, productos a ser desarrolladosFinancieros, actividades específicas, poblaciones a atender indicadores a ser alcanzados, informes, bitácorasDictámenes Técnicos, etc. dependerá de cada proyecto.

Appears in 3 contracts

Samples: Consultancy Agreement, Consultancy Agreement, Consultancy Agreement

INFORMES. El contratista realizará “BENEFICIARIO” al concluir cada etapa del “PROYECTO”, deberá presentar por medios electrónicos, el informe respecto del avance del en un término no mayor a días hábiles, contados a partir de la conclusión de la etapa correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 1. Informe Financiero acorde al Desglose Financiero establecido en el Anexo Uno, el cual será evaluado a fin de verificar la correcta utilización de los recursos del “PROYECTO”. Este informe deberá ser entregado por medios electrónicos. 2. Informe Técnico acorde al Cronograma de Actividades, establecido en el Anexo Dos, el cual será evaluado a fin de verificar el avance en el desarrollo del “PROYECTO”. Este informe deberá ser entregado por medios electrónicos. Los Informes Técnico y entregará Financiero parciales deberán contener la evidencia de los productos o los entregables comprometidos en el período que se reporta en el Anexo Dos, la información de la aplicación de los recursos canalizados conforme al Anexo Uno, así como la viabilidad de alcanzar el objetivo del “PROYECTO” por parte del “BENEFICIARIO”. Serán reconocidos los gastos que se ejerzan posteriormente a la Interventoríaformalización del Convenio y antes de la primera ministración, siempre que se realicen conforme al Anexo Uno. El ejercicio de los recursos para su aprobaciónlas etapas subsecuentes quedará supeditado a las evaluaciones técnica y financiera favorables. El “BENEFICIARIO” deberá presentar los informes técnico y financiero final del en un término no mayor a 30 (treinta) días hábiles, informes semanales contados a partir de la conclusión del “PROYECTO”, de conformidad con lo siguiente: 1. Informe Técnico Final acorde con el cumplimiento del objetivo del y con el Cronograma de Actividades establecido en el Anexo Dos. Deberá contener toda la información generada durante el periodo de ejecución del “PROYECTO”, así como una opinión general respecto de las actividades realizadas, el cumplimiento de los cuales objetivos planeados y los entregables generados. Este informe deberá ser entregado por medios electrónicos. 2. Informe Financiero Final acorde al Desglose Financiero establecido en el Anexo Uno, el cual deberá presentarse con la opinión favorable emitida por una instancia revisora, aprobada por la Secretaría de la Función Pública, que puede ser el área de auditoría interna del “BENEFICIARIO”. La opinión que acompañará a dicho informe deberá observar los elementos mínimos establecidos en las Reglas de Operación del electrónicos. Este informe deberá ser entregado por medios El “BENEFICIARIO” podrá utilizar los remanentes de una etapa para ejercerlos en la siguiente. El Informe Financiero Final deberá considerar la rendición de cuentas del monto total del apoyo otorgado, incluyendo los reintegros realizados de los recursos no ejercidos, así como de los rendimientos generados, si los hubiere. En el caso de ser evaluados favorablemente el Informe Técnico Final y el Informe Financiero Final, el “BENEFICIARIO” haya cumplido con las obligaciones establecidas en el presente Convenio, y no existan, o de existir se consignehayan subsanado, observaciones, inconsistencias o irregularidades realizadas con motivo de la evaluación técnica y financiera de los resultados del “PROYECTO”, el “FORDECYT-PRONACES” a través del /de la Secretario/a Técnico/a y del/de la Secretario/a Administrativo/a emitirán la Constancia de Conclusión Técnica y Financiera del “PROYECTO”, conforme a la normatividad vigente del “FORDECYT- PRONACES”. En el supuesto de que, del resultado de la evaluación del Informe Financiero Final, no se reconozcan gastos, el “BENEFICIARIO” deberá realizar el reintegro del recurso, en un plazo no mayor a 45 (cuarenta y cinco) días hábiles contados a partir de la notificación que realicen mancomunadamente los/las Secretarios /as Técnico/a y Administrativo/a de forma electrónica. La recepción de los Informes mencionados, no implican la aceptación definitiva de los resultados. Para la comprobación de los recursos, el “BENEFICIARIO” deberá observar las siguientes condiciones: 1. El trabajo ejecutado ejercicio de los recursos para la realización del aprobados por el del “FORDECYT-PRONACES” debe ser comprobado al 100% (cien por ciento) de acuerdo con los rubros establecidos en esa semanael presente Convenio y sus Anexos, en apego a la normatividad aplicable al “BENEFICIARIO”. 2. Lo programado para En caso de adquisiciones o servicios, particularmente tratándose de construcción de infraestructura, el “BENEFICIARIO” deberá demostrar la semana siguienteselección equitativa y transparente de al menos tres opciones y su comparación con la justificación donde se evidencie el beneficio y pertinencia de la opción seleccionada. 3. La confrontación comprobación de los recursos deberá soportarse con los documentos que satisfagan lo establecido en las Reglas de Operación del en el Manual de Procedimientos, en el presente Convenio, la programación inicial; de presentarse atraso aplicable. y lo señalado en la programación inicial, deberán explicarse las medidas y acciones a tomar con el fin de recuperar el atraso.legislación 4. Cuando se presente un Informe Financiero, éste deberá soportarse con la documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos, la cual debe permanecer accesible para cualquier aclaración que el “FORDECYT-PRONACES” o autoridad fiscalizadora requieran. 5. Los esquemas descriptivos de avance semanal, cuando sean requeridos por la Interventoría. Para facilitar la elaboración de estos informes y para que se verifique la información contenida en ellos, el contratista elaborará formatos (máximo 2 hojas) que contengan la información relevante a tener en cuenta para cada actividad técnica y serán aprobados por el Interventor y/o el supervisor el día anterior entregue a la iniciación Secretaría Técnica deberán incluir copia digitalizada de la actividaddocumentación comprobatoria para facilitar su conservación y consulta. Dichos formatos serán diligenciados semanalmente Los documentos originales quedarán invariablemente bajo la custodia y resguardo del “BENEFICIARIO” por el contratista un periodo no menor a 5 (cinco) años a partir de la fecha de emisión del documento en cada frente y aprobados por el interventor y harán parte que conste la conclusión o cierre del informe semanal. LOS COSTOS EN QUE SE INCURRA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES, CORRERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO“PROYECTO”. 6. El contratista tiene la obligación deberá identificar de apoyar al Interventor con el suministro oportuno en manera específica los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, de toda la información relacionada con el avance físico de las obras, planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración y presentación de las actas de obra, facturas de cobro, de ajuste y demás que se requieran. En general de todo lo requerido para que el sistema disponga de información completa y actualizada sobre las obras del contrato, productos a ser desarrollados, actividades específicas, poblaciones a atender indicadores a ser alcanzados, informes, bitácoras, etc. dependerá de cada proyecto.movimientos financieros del

Appears in 2 contracts

Samples: Convenio De Asignación De Recursos, Convenio De Asignación De Recursos

INFORMES. El contratista realizará Inmediatamente después del final de cada trimestre del Período de Construcción, durante cada Año de Concesión, el Concesionario presentará al Concedente y entregará a la Interventoría, para su aprobaciónal Supervisor, informes semanales que describan todas las actividades realizadas en el Proyecto y el estado de las Obras, así como estadísticas que reflejen las actividades del Proyecto. Estos informes sustentarán la ejecución de los cuales se consigne: 1avances de las Obras Nuevas de la Segunda Fase, los mismos que deberán ser certificados por el Supervisor para otorgar los CAO respectivos. Durante el Período de Operación, el Concesionario deberá presentar al Concedente y al Supervisor informes de la misma naturaleza inmediatamente después del final de cada semestre. El trabajo ejecutado contenido de dichos informes, incluyendo una lista exhaustiva de las operaciones y de las estadísticas que se solicitarán, será fijado por ambas Partes dentro de un plazo de noventa (90) Días a partir de la Fecha de Cierre. Estados financieros. El Concesionario presentará al Concedente y al Supervisor, dentro de los noventa (90) Días siguientes al final de cada Año Calendario, sus Estados Financieros Auditados, con sus respectivos anexos, los mismos que deberán haber sido revisados e informados previamente por un auditor de reconocido prestigio internacional a satisfacción del Supervisor, en esa semana. 2el que consten, entre otros aspectos, los Gastos Totales efectuados por el Concesionario durante el Año Calendario precedente. Lo programado para Los Estados Financieros indicarán la semana siguiente. 3. La confrontación forma y el alcance en que cualquier gasto fue incurrido por concepto de una obra conforme con la programación inicial; de presentarse atraso lo previsto en la programación inicialCláusula 5.4. Garantía de calidad. El Concesionario, deberán explicarse las medidas sin perjuicio de lo señalado en la Propuesta Técnica: Pondrá en operación y acciones a tomar con el fin mantendrá un programa certificado de recuperar el atraso. 4. Los esquemas descriptivos garantía de avance semanal, cuando sean requeridos por la Interventoría. Para facilitar la elaboración de estos informes y para que se verifique la información contenida calidad en ellos, el contratista elaborará formatos (máximo 2 hojas) que contengan la información relevante a tener en cuenta para cada actividad técnica y serán aprobados por el Interventor y/o el supervisor el día anterior a la iniciación cumplimiento de la actividad. Dichos formatos serán diligenciados semanalmente por el contratista en cada frente y aprobados por el interventor y harán parte del informe semanal. LOS COSTOS EN QUE SE INCURRA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMESnorma de gestión ISO 9000 o la que la sustituya, CORRERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO. El contratista tiene la obligación durante las etapas de apoyar al Interventor con el suministro oportuno en los formatos adecuadosdiseño, en medio magnético construcción e impreso, de toda la información relacionada con el avance físico instalación de las obrasObras Nuevas, planos y de avance la prestación de obra construida, el avance financiero, elaboración y presentación de las actas de obra, facturas de cobro, de ajuste y demás que se requieran. En general de todo lo requerido para que el sistema disponga de información completa y actualizada sobre las obras del contrato, productos a ser desarrollados, actividades específicas, poblaciones a atender indicadores a ser alcanzados, informes, bitácoras, etc. dependerá de cada proyectolos servicios.

Appears in 2 contracts

Samples: Contrato De Concesión, Contrato De Concesión

INFORMES. El contratista realizará y entregará a la Interventoría, para su aprobación, informes semanales en los cuales se consigne: 1. El trabajo ejecutado en esa semana. 2. Lo programado para la semana siguiente. 3. La confrontación con la programación inicial; de presentarse atraso en la programación inicial, deberán explicarse las medidas y acciones a tomar con Con el fin de recuperar el atraso. 4. Los esquemas descriptivos realizar una adecuada administración del programa de avance semanal, cuando sean requeridos por la Interventoría. Para facilitar la elaboración de estos informes y para que se verifique la información contenida en ellosseguros, el contratista elaborará formatos (máximo 2 hojas) que contengan oferente adjudicatario deberá entregar toda la información relevante al manejo de las pólizas contratadas, esta información debe contener como mínimo: - Informe de suscripciones: Mensualmente debe entregar una relación detallada de clientes vigentes en la póliza. - Informe de postventa: Mensualmente el oferente adjudicatario se compromete a tener en cuenta para cada actividad técnica y serán aprobados por el Interventor y/o el supervisor el día anterior a la iniciación entregar un informe acerca de la actividadentrega física o electrónica del clausulado y carátula del certificado individual a los clientes nuevos, de igual manera deberá informar los motivos por los cuales existan pendientes. Dichos formatos serán diligenciados semanalmente - Informe de Siniestros: Mensualmente el oferente adjudicatario deberá presentar un informe de los siniestros y asistencias presentados durante el mes, separados por el contratista en amparo y anexo, la respuesta generada ante cada frente y aprobados por el interventor y harán parte del informe semanal. LOS COSTOS EN QUE SE INCURRA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMEScaso (pagado, CORRERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATOreservado u objetado) estableciendo claramente los motivos de los no pagados. El contratista tiene informe deberá contener el comparativo mes a mes de los siniestros en trámite y finalizados, así como un resumen de las principales causas por las cuales se encuentran siniestros en trámite y las acciones emprendidas para su culminación. A fin de asegurar los tiempos de servicio, el informe debe contener el promedio de días de atención de los mismos. - Informe de PQR: Mensualmente la obligación aseguradora adjudicataria entregará un informe de apoyar al Interventor con el suministro oportuno las peticiones realizadas por los clientes, así como su estado. El informe debe contener las causales más comunes de peticiones y quejas, así como hacer énfasis en los formatos adecuadosaspectos de servicio a Adicionalmente a los informes mencionados, en medio magnético e impresoBANCO FINANDINA podrá pedir mayor información acerca del manejo del programa, para ello bastará con realizar la solicitud por escrito, indicando el tipo de toda la información relacionada con el avance físico de las obrasinformación, planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración estructura y presentación de las actas de obra, facturas de cobro, de ajuste y demás que se requieran. En general de todo lo requerido para que el sistema disponga de información completa y actualizada sobre las obras del contrato, productos a ser desarrollados, actividades específicas, poblaciones a atender indicadores a ser alcanzados, informes, bitácoras, etc. dependerá de cada proyectoperiodicidad.

Appears in 2 contracts

Samples: Insurance Agreement, Contract for Insurance Services

INFORMES. El contratista realizará beneficiario deberá cumplir con la entrega de informes, de conformidad al calendario establecido en la cláusula duodécima siguiente. Estos informes deberán contener, al menos, la individualización de las actividades ejecutadas, los resultados obtenidos y entregará no obtenidos, y la rendición de cuentas en el período a informar, debiendo ajustarse a lo dispuesto en la InterventoríaResolución N°30, para su aprobaciónde 2015, de la Contraloría General de la República, o a las normas que la sustituyan o reemplacen, y a los formatos, contenidos y condiciones que Corfo disponga al efecto. El número y calendario de los informes, podrá ser modificado por Corfo de oficio o previa solicitud fundada del beneficiario, en este último caso, remitida antes del respectivo vencimiento del plazo de entrega. Corfo podrá solicitar informes semanales de avance extraordinarios en todo momento, y en los cuales períodos que se consigne: 1determine en función del seguimiento de las actividades del proyecto, no siendo necesario en este caso, la modificación del convenio de subsidio. Corfo dará su aprobación o formulará observaciones a los informes en el plazo de 30 (treinta) días hábiles, contados desde su recepción, o desde la revisión en terreno, según corresponda. Ante la solicitud de antecedentes, modificación o complementación de los informes por parte de Xxxxx, el beneficiario deberá cumplir tal requerimiento dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes. Una vez que se hayan entregado por el beneficiario, todos los antecedentes, modificaciones o complementaciones solicitadas, o bien, se haya vencido el último término concedido al efecto, Xxxxx resolverá en definitiva dentro del plazo de 45 (cuarenta y cinco) días hábiles. Xxxxx exigirá la modificación de la fecha de vencimiento del documento de garantía, si el beneficiario entregase el informe fuera de plazo. Los informes que no se ajusten a los formatos, contenidos y condiciones que disponga Corfo y/o no contengan la rendición de cuentas del período a informar, se entenderán como no presentados. El trabajo ejecutado incumplimiento reiterado en esa semana. 2. Lo programado la entrega oportuna de los informes, facultará a Xxxxx para ejecutar la garantía de fiel cumplimiento del convenio que obre en su poder, sin perjuicio de que, en mérito del retraso producido, Corfo decida, previo apercibimiento y fijación de un plazo perentorio al beneficiario para la semana siguiente. 3. La confrontación con la programación inicial; entrega del respectivo informe, dar término anticipado al convenio, según corresponda, de presentarse atraso acuerdo a las reglas establecidas en la programación inicialcláusula vigésimo quinta siguiente y en el subnumeral 14.1.3.2 de Bases Administrativas Generales. Asimismo, deberán explicarse las medidas Xxxxx se reserva el derecho de verificar que la información técnica y acciones a tomar con legal declarada y/o presentada por el fin beneficiario en los informes y/o revisada en mérito de recuperar sus labores propias de seguimiento, sea efectiva. En el atraso. 4. Los esquemas descriptivos caso de avance semanal, cuando sean requeridos por la Interventoría. Para facilitar la elaboración de estos informes y para que se verifique fundadamente alguna disconformidad grave, además de ejercer acciones correctivas, Corfo podrá suspender la información contenida en ellos, el contratista elaborará formatos (máximo 2 hojas) que contengan la información relevante a tener en cuenta para cada actividad técnica y serán aprobados por el Interventor entrega del subsidio y/o poner término anticipado al proyecto, de acuerdo con las reglas establecidas en la cláusula vigésimo quinta siguiente y en el supervisor el día anterior subnumeral 14.1.3.2 de Bases Administrativas Generales, y en su caso, denunciará penalmente la eventual configuración de algún delito. Para la revisión de los informes, Xxxxx podrá solicitar a los beneficiarios, que realicen una o más presentaciones sobre los resultados reportados en los mismos, las que podrán ser presenciadas por los demás beneficiarios si así Xxxxx lo dispone. Los lugares, medios, fechas y horas de dichas presentaciones serán oportunamente informados por Xxxxx, con una anticipación no inferior a 7 (siete) días hábiles anteriores a la iniciación fecha de su realización. Asimismo, en dicha oportunidad, se indicarán los requisitos, contenidos y formato de la actividad. Dichos formatos serán diligenciados semanalmente por el contratista en cada frente y aprobados por el interventor y harán parte del informe semanal. LOS COSTOS EN QUE SE INCURRA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES, CORRERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO. El contratista tiene la obligación de apoyar al Interventor con el suministro oportuno en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, de toda la información relacionada con el avance físico de las obras, planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración y presentación de las actas de obra, facturas de cobro, de ajuste y demás que se requieranmisma. En general caso de todo lo requerido para que el sistema disponga de información completa y actualizada sobre beneficiario no realice su presentación, o la misma no cumpla con las obras del contratoindicaciones comunicadas, productos a ser desarrollados, actividades específicas, poblaciones a atender indicadores a ser alcanzados, informes, bitácoras, etc. dependerá de cada proyectose podrá dar término anticipado al convenio.

Appears in 1 contract

Samples: Subsidy Agreement

INFORMES. El contratista realizará y entregará La empresa CONTRATISTA mantendrá a la Interventoría, para su aprobación, informes semanales en los cuales se consigne: 1. El trabajo ejecutado en esa semana. 2. Lo programado para ENTIDAD permanentemente informado sobre la semana siguiente. 3. La confrontación con la programación inicial; de presentarse atraso en la programación inicial, deberán explicarse las medidas y acciones a tomar con el fin de recuperar el atraso. 4. Los esquemas descriptivos de avance semanal, cuando sean requeridos por la Interventoría. Para facilitar la elaboración de estos informes y para que se verifique la información contenida en ellos, el contratista elaborará formatos (máximo 2 hojas) que contengan la información relevante a tener en cuenta para cada actividad técnica y serán aprobados por el Interventor y/o el supervisor el día anterior a la iniciación de la actividad. Dichos formatos serán diligenciados semanalmente por el contratista en cada frente y aprobados por el interventor y harán parte del informe semanal. LOS COSTOS EN QUE SE INCURRA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES, CORRERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO. El contratista tiene la obligación de apoyar al Interventor con el suministro oportuno en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, de toda la información relacionada con el avance físico marcha de las obras; presentará los siguientes informes a la SUPERVISIÓN para su aprobación y consideraciones para que esta eleve a la FISCALIZACIÓN de la entidad: i. INFORME INICIAL, planos deberá ser presentado en tres (3) ejemplares originales a los quince (15), días calendario una vez recibida la Orden de avance Proceder, conteniendo un Cronograma y programa detallado de obra construidasus actividades, ajustado a la fecha de la Orden de Proceder. En caso de haberse otorgado anticipo al CONTRATISTA, informara el modo de inversión destinado a cubrir gastos iniciales correspondientes únicamente al objeto de Contrato. ii. INFORME PRELIMINAR DE ESTUDIO, el avance financieroCONTRATISTA presentará al SUPERVISOR para aprobación el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. A su vez este será remitido al FISCAL DE OBRA para su conocimiento y aprobación por parte de la entidad. Una vez aprobado el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ajustado en la Fase I, elaboración se constituirá en documento oficial de control y presentación seguimiento del proyecto y servirá para la aplicación de multas en función a los HITOS VERIFICABLES y otros emergentes del cumplimiento del presente contrato. Este cronograma podrá ser ajustado por razones no atribuibles al Contratista, como ser retraso en la aprobación de informes u otros, aplicando los mecanismos que la normativa contempla. Deberá ser presentado a los treinta (30) días calendario, una vez recibida la Orden de Proceder. iii. INFORME DEL ESTUDIO DE DISEÑO FINAL, dentro del plazo establecido en el cronograma ajustado, presentado y aprobado en el informe inicial, el Contratista presentará a la Supervisión el Estudio de Diseño Final en estricta sujeción a los términos de referencia, propuesta técnica, demás elementos que garanticen la calidad del producto e instrucciones de la Supervisión. La Supervisión cuenta con cinco (5) días calendario para la revisión del Diseño, a partir de la recepción del mismo, entendiendo que esta hace un seguimiento permanente a las actas actividades del estudio Una vez aprobado el Estudio de obraDiseño Técnico de Proyecto por la Supervisión, facturas ésta remitirá con nota a la Fiscalización el diseño para su consideración y No Objeción, la Fiscalización tiene un plazo máximo de cobro(15) días calendario a partir de la recepción, de ajuste y demás que se requieran. En general de todo lo requerido para que el sistema disponga de información completa y actualizada sobre las obras del contrato, productos a ser desarrollados, actividades específicas, poblaciones a atender indicadores a ser alcanzados, informes, bitácoras, etc. dependerá de cada proyectola revisión correspondiente.

Appears in 1 contract

Samples: Pliego De Condiciones

INFORMES. El contratista realizará CONSULTOR, deberá presentar a su Jefe Inmediato, los informes que a continuación se detallan: Informe mensual, mismo que debe contener un detalle de las actividades realizadas durante el mes, de acuerdo al alcance establecido en los presentes TDR’s, el cual deberá contar con la aprobación del Jefe Inmediato; y entregará contendrá mínimamente lo siguiente: Asunto: Periodo de Pago, Número de Proceso, Número de Contrato Antecedentes: Fecha de suscripción de contrato y sus modificaciones (cuando corresponda), objeto de la contratación y otros. Actividades del mes: Detallar las actividades efectivamente realizadas en el periodo de pago, de acuerdo al alcance de servicio del proceso de contratación y otras que le fueron asignadas. Recomendaciones: Cuando corresponda, podrán recomendar sobre actividades que permitan mejorar el cumplimiento de objetivos del área organizacional u otros temas que considere relevantes en la prestación del servicio. Informe final, a ser presentado a la Interventoría, para su aprobación, informes semanales en los cuales se consigne: 1. El trabajo ejecutado en esa semana. 2. Lo programado para la semana siguiente. 3. La confrontación con la programación inicial; de presentarse atraso en la programación inicial, deberán explicarse las medidas y acciones a tomar con el fin de recuperar el atraso. 4. Los esquemas descriptivos de avance semanal, cuando sean requeridos por la Interventoría. Para facilitar la elaboración de estos informes y para que se verifique la información contenida en ellos, el contratista elaborará formatos (máximo 2 hojas) que contengan la información relevante a tener en cuenta para cada actividad técnica y serán aprobados por el Interventor y/o el supervisor el día anterior a la iniciación de la actividad. Dichos formatos serán diligenciados semanalmente por el contratista en cada frente y aprobados por el interventor y harán parte del informe semanal. LOS COSTOS EN QUE SE INCURRA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES, CORRERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO. El contratista tiene la obligación de apoyar al Interventor con el suministro oportuno en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, de toda la información relacionada con el avance físico de las obras, planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración y presentación de las actas de obra, facturas de cobro, de ajuste y demás que se requieran. En general de todo lo requerido para que el sistema disponga de información completa y actualizada sobre las obras finalización del contrato, productos mismo que debe contener el detalle de las actividades desarrolladas durante el periodo del contrato y contar con la aprobación del Jefe Inmediato; y contendrá mínimamente lo siguiente: Detalle de las actividades realizadas de acuerdo al alcance establecido en el presente TDR Detalle de documentación, archivos, hojas de datos, planos u otros generados de manera digital, debiendo ordenar la misma de acuerdo al mes correspondiente. Detalle de documentación, archivos, hojas de datos, planos u otros generados de manera física/impresa, debiendo entregar la misma ordenada en carpetas con los lomos que identifiquen el contenido de las mismas, de acuerdo a la información deberá ser desarrolladosordenada cronológicamente. El Jefe Inmediato será el encargado de recibir la documentación física, actividades específicasse considera conformidad de esta recepción con la aprobación del informe final. Reporte del Sistema ENDESIS – FLUDOC en el cual se confirme que toda la correspondencia interna emitida fue debidamente cargada al sistema. Formulario de devolución de activos fijos Devolución de material de escritorio Constancia de devolución de Credencial y Tarjeta Biométrica LUGAR El CONSULTOR tendrá como base de trabajo la ciudad de Cochabamba El CONSULTOR podrá realizar viajes al interior del país, poblaciones según normativa vigente de ENDE. PLAZO El plazo para el desarrollo de la Consultoría será computable a atender indicadores a ser alcanzados, informes, bitácoras, etc. dependerá partir de cada proyectola suscripción del contrato hasta el 31 de diciembre de 2022.

Appears in 1 contract

Samples: Contratación Directa Regular

INFORMES. El contratista realizará Cliente se compromete a elaborar informes mensuales que incluirán, entre otras cosas, información sobre el uso del Software de Nimsoft incluyendo (a título orientativo, no exhaustivo), el número de servidores o dispositivos que se supervisen con el Software de Nimsoft y entregará cualesquiera métricas que se utilicen para medir las Licencias de suscripción en el Formulario de Pedido. 3.3. Sobrecostos. Si en un mes concreto el Cliente superara el Número de suscripciones, el informe en el que se indique dicha circunstancia se considerará como un pedido en virtud del cual se encargan las Licencias de suscripción adicionales necesarias para cumplir con el Contrato durante ese mes. Dichas Licencias de suscripción adicionales permanecerán en vigor y se facturarán según las tarifas detalladas en el Formulario de Pedido hasta el final del periodo en curso a menos que el Cliente notifique por escrito que se ha reducido el número de Licencias de suscripción utilizadas, teniendo siempre en cuenta que el Número de suscripciones no podrá ser menor al número de licencias encargadas en el Formulario de Pedido del Cliente. El Cliente enviará sus informes a Nimsoft el día quince (15) de cada mes, o bien el día hábil anterior más cercano a esa fecha si el día quince coincidiera con un fin de semana o día festivo. El no cumplimiento con esta Sección 3 se considerará como incumplimiento grave del Contrato. 3.4. Periodos de suscripción. A menos que se indique algo en sentido contrario en el Formulario de Pedido correspondiente, (a) todas las Licencias de suscripción iniciales permanecerán en vigor durante el Periodo de suscripción inicial que se indique en la Formulario de Pedido correspondiente; (b) las Licencias de suscripción que se añadan tras el comienzo de un Periodo de suscripción permanecerán en vigor durante dicho Periodo de suscripción, salvo que en este documento se indique algo en sentido contrario; (c) el precio de dichas Licencias de suscripción adicionales será el mismo que el de las ya adquiridas, sólo que se prorrateará según el tiempo que quede del Periodo de suscripción vigente; y (d) todas las Licencias de suscripción se renovarán automáticamente por un Periodo de suscripción con una duración igual a la Interventoría, para su aprobación, informes semanales en los cuales se consigne: 1. El trabajo ejecutado en esa semana. 2. Lo programado para la semana siguiente. 3. La confrontación con la programación inicial; del Periodo de presentarse atraso suscripción inicial y aplicando el precio que Nimsoft tenga como vigente en la programación inicial, deberán explicarse fecha de renovación a menos que una de las medidas y acciones a tomar con el fin de recuperar el atraso. 4. Los esquemas descriptivos de avance semanal, cuando sean requeridos por la Interventoría. Para facilitar la elaboración de estos informes y para que se verifique la información contenida en ellos, el contratista elaborará formatos (máximo 2 hojas) que contengan la información relevante a tener en cuenta para cada actividad técnica y serán aprobados por el Interventor y/o el supervisor el día anterior partes remita a la iniciación otra un aviso de la actividad. Dichos formatos serán diligenciados semanalmente por el contratista no renovación como mínimo noventa (90) días antes del final del Periodo de suscripción en cada frente y aprobados por el interventor y harán parte del informe semanal. LOS COSTOS EN QUE SE INCURRA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES, CORRERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO. El contratista tiene la obligación de apoyar al Interventor con el suministro oportuno en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, de toda la información relacionada con el avance físico de las obras, planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración y presentación de las actas de obra, facturas de cobro, de ajuste y demás que se requieran. En general de todo lo requerido para que el sistema disponga de información completa y actualizada sobre las obras del contrato, productos a ser desarrollados, actividades específicas, poblaciones a atender indicadores a ser alcanzados, informes, bitácoras, etc. dependerá de cada proyectocuestión.

Appears in 1 contract

Samples: Software Subscription Agreement

INFORMES. El contratista realizará CONSULTOR, deberá presentar a su Jefe Inmediato, los informes que a continuación se detallan: Informe mensual, mismo que debe contener un detalle de las actividades realizadas durante el mes, de acuerdo al alcance establecido en los presentes TDR’s, el cual deberá contar con la aprobación del Jefe Inmediato; y entregará contendrá mínimamente lo siguiente: Asunto: Periodo de Pago, Número de Proceso, Número de Contrato Antecedentes: Fecha de suscripción de contrato y sus modificaciones (cuando corresponda), objeto de la contratación y otros. Actividades del mes: Detallar las actividades efectivamente realizadas en el periodo de pago, de acuerdo al alcance de servicio del proceso de contratación y otras que le fueron asignadas. Recomendaciones: Cuando corresponda, podrán recomendar sobre actividades que permitan mejorar el cumplimiento de objetivos del área organizacional u otros temas que considere relevantes en la prestación del servicio. Informe final, a ser presentado a la Interventoría, para su aprobación, informes semanales en los cuales se consigne: 1. El trabajo ejecutado en esa semana. 2. Lo programado para la semana siguiente. 3. La confrontación con la programación inicial; de presentarse atraso en la programación inicial, deberán explicarse las medidas y acciones a tomar con el fin de recuperar el atraso. 4. Los esquemas descriptivos de avance semanal, cuando sean requeridos por la Interventoría. Para facilitar la elaboración de estos informes y para que se verifique la información contenida en ellos, el contratista elaborará formatos (máximo 2 hojas) que contengan la información relevante a tener en cuenta para cada actividad técnica y serán aprobados por el Interventor y/o el supervisor el día anterior a la iniciación de la actividad. Dichos formatos serán diligenciados semanalmente por el contratista en cada frente y aprobados por el interventor y harán parte del informe semanal. LOS COSTOS EN QUE SE INCURRA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES, CORRERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO. El contratista tiene la obligación de apoyar al Interventor con el suministro oportuno en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, de toda la información relacionada con el avance físico de las obras, planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración y presentación de las actas de obra, facturas de cobro, de ajuste y demás que se requieran. En general de todo lo requerido para que el sistema disponga de información completa y actualizada sobre las obras finalización del contrato, productos mismo que debe contener el detalle de las actividades desarrolladas durante el periodo del contrato y contar con la aprobación del Jefe Inmediato; y contendrá mínimamente lo siguiente: Detalle de las actividades realizadas de acuerdo al alcance establecido en el presente TDR Detalle de documentación, archivos, hojas de datos, planos u otros generados de manera digital, debiendo ordenar la misma de acuerdo al mes correspondiente. Detalle de documentación, archivos, hojas de datos, planos u otros generados de manera física/impresa, debiendo entregar la misma ordenada en carpetas con los lomos que identifiquen el contenido de las mismas, de acuerdo a la información deberá ser desarrolladosordenada cronológicamente. El Jefe Inmediato será el encargado de recibir la documentación física, actividades específicasse considera conformidad de esta recepción con la aprobación del informe final. Reporte del Sistema ENDESIS – FLUDOC en el cual se confirme que toda la correspondencia interna emitida fue debidamente cargada al sistema. Formulario de devolución de activos fijos Devolución de material de escritorio Constancia de devolución de Credencial y Tarjeta Biométrica LUGAR El CONSULTOR tendrá como base de trabajo la ciudad de Cobija. El CONSULTOR podrá realizar viajes al interior del país, poblaciones según normativa vigente de ENDE. PLAZO El plazo para el desarrollo de la Consultoría será computable a atender indicadores a ser alcanzados, informes, bitácoras, etc. dependerá partir de cada proyectola suscripción del contrato hasta el 31 de diciembre de 2023.

Appears in 1 contract

Samples: Consultancy Agreement

INFORMES. El contratista realizará beneficiario deberá cumplir con la entrega de informes (de avance y/o final, y entregará otros informes que determinen las bases, y/o aquellos de hito técnico de continuidad que se determinen al momento de la adjudicación, según corresponda), de conformidad al calendario establecido en la cláusula duodécima siguiente. Estos informes deberán contener, al menos, la individualización de las actividades ejecutadas, los resultados obtenidos y no obtenidos, y la rendición de cuentas en el período a informar, debiendo ajustarse a lo dispuesto en la InterventoríaResolución N°30, para su aprobaciónde 2015, de la Contraloría General de la República, o a las normas que la sustituyan o reemplacen, y a los formatos, contenidos y condiciones que InnovaChile disponga al efecto. El número y calendario de los informes, podrá ser modificado por InnovaChile de oficio o previa solicitud fundada del beneficiario, en este último caso, remitida antes del respectivo vencimiento del plazo de entrega. InnovaChile podrá solicitar informes semanales de avance extraordinarios en todo momento, y en los cuales períodos que se consigne: 1determine en función del seguimiento de las actividades del proyecto, no siendo necesario en este caso, la modificación del convenio de subsidio. InnovaChile dará su aprobación o formulará observaciones a los informes en el plazo de 30 (treinta) días hábiles, contados desde su recepción, o desde la revisión en terreno, según corresponda. Ante la solicitud de antecedentes, modificación o complementación de los informes por parte de InnovaChile, el beneficiario deberá cumplir tal requerimiento dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes. Una vez que se hayan entregado por el beneficiario, todos los antecedentes, modificaciones o complementaciones solicitadas, o bien, se haya vencido el último término concedido al efecto, InnovaChile resolverá en definitiva dentro del plazo de 45 (cuarenta y cinco) días hábiles. InnovaChile exigirá la modificación de la fecha de vencimiento del documento de garantía, si el beneficiario entregase el informe fuera de plazo. Los informes que no se ajusten a los formatos, contenidos y condiciones que disponga InnovaChile y/o no contengan la rendición de cuentas del período a informar, se entenderán como no presentados. El trabajo ejecutado incumplimiento reiterado en esa semana. 2. Lo programado la entrega oportuna de los informes, facultará a InnovaChile para ejecutar la garantía de fiel cumplimiento del convenio que obre en su poder, sin perjuicio de que, en mérito del retraso producido, InnovaChile decida, previo apercibimiento y fijación de un plazo perentorio al beneficiario para la semana siguiente. 3. La confrontación con la programación inicial; entrega del respectivo informe, dar término anticipado al convenio, según corresponda, de presentarse atraso acuerdo a las reglas establecidas en la programación inicialcláusula vigésimo quinta siguiente y en el subnumeral 14.1.3.2 de Bases Administrativas Generales. Asimismo, deberán explicarse las medidas InnovaChile se reserva el derecho de verificar que la información técnica y acciones a tomar con legal declarada y/o presentada por el fin beneficiario en los informes y/o revisada en mérito de recuperar sus labores propias de seguimiento, sea efectiva. En el atraso. 4. Los esquemas descriptivos caso de avance semanal, cuando sean requeridos por la Interventoría. Para facilitar la elaboración de estos informes y para que se verifique fundadamente alguna disconformidad grave, además de ejercer acciones correctivas, InnovaChile podrá suspender la información contenida en ellos, el contratista elaborará formatos (máximo 2 hojas) que contengan la información relevante a tener en cuenta para cada actividad técnica y serán aprobados por el Interventor entrega del subsidio y/o poner término anticipado al proyecto, de acuerdo con las reglas establecidas en la cláusula vigésimo quinta siguiente y en el supervisor el día anterior subnumeral 14.1.3.2 de Bases Administrativas Generales, y en su caso, denunciará penalmente la eventual configuración de algún delito. Para la revisión de los informes, InnovaChile podrá solicitar a los beneficiarios, que realicen una o más presentaciones sobre los resultados reportados en los mismos, las que podrán ser presenciadas por los demás beneficiarios si así InnovaChile lo dispone. Los lugares, medios, fechas y horas de dichas presentaciones serán oportunamente informados por InnovaChile, con una anticipación no inferior a 7 (siete) días hábiles anteriores a la iniciación fecha de su realización. Asimismo, en dicha oportunidad, se indicarán los requisitos, contenidos y formato de la actividad. Dichos formatos serán diligenciados semanalmente por el contratista en cada frente y aprobados por el interventor y harán parte del informe semanal. LOS COSTOS EN QUE SE INCURRA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES, CORRERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO. El contratista tiene la obligación de apoyar al Interventor con el suministro oportuno en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, de toda la información relacionada con el avance físico de las obras, planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración y presentación de las actas de obra, facturas de cobro, de ajuste y demás que se requieranmisma. En general caso de todo lo requerido para que el sistema disponga de información completa y actualizada sobre beneficiario no realice su presentación, o la misma no cumpla con las obras del contratoindicaciones comunicadas, productos a ser desarrollados, actividades específicas, poblaciones a atender indicadores a ser alcanzados, informes, bitácoras, etc. dependerá de cada proyectose podrá dar término anticipado al convenio.

Appears in 1 contract

Samples: Convenio De Subsidio

INFORMES. El contratista realizará y entregará a la Interventoría, para su aprobación, informes semanales en los cuales se consigne: 1. El trabajo ejecutado en esa semana. 2. Lo programado para la semana siguiente. 3. La confrontación con la programación inicial; de presentarse atraso en la programación inicial, deberán explicarse las medidas y acciones a tomar con Con el fin de recuperar el atraso. 4. Los esquemas descriptivos realizar una adecuada administración del programa de avance semanal, cuando sean requeridos por la Interventoría. Para facilitar la elaboración de estos informes y para que se verifique la información contenida en ellosseguros, el contratista elaborará formatos (máximo 2 hojas) que contengan oferente adjudicatario deberá entregar toda la información relevante a tener en cuenta para cada actividad técnica y serán aprobados por el Interventor y/o el supervisor el día anterior al manejo de las pólizas contratadas, esta información debe contener como mínimo: - Informe de suscripciones: Mensualmente debe entregar un comparativo de los ingresos de clientes nuevos a la iniciación póliza colectiva. Dentro de dicho informe debe entregarse los predios que fueron valorados durante dicho periodo. - Informe de postventa: Mensualmente el oferente adjudicatario se compromete a entregar un informe acerca de la actividadentrega física o electrónica del clausulado y carátula del certificado individual a los clientes nuevos, de igual manera deberá informar los motivos por los cuales existan pendientes. Dichos formatos serán diligenciados semanalmente - Informe xx Xxxxxx recaudadas: Mensualmente se deberá entregar un informe de las primas generadas en el programa, su evolución y pago de recaudo. - Informe de Siniestros: Mensualmente el oferente adjudicatario deberá presentar un informe de los siniestros y asistencias presentados durante el mes, separados por el contratista en amparo y anexo, la respuesta generada ante cada frente y aprobados por el interventor y harán parte del informe semanal. LOS COSTOS EN QUE SE INCURRA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMEScaso (pagado, CORRERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATOreservado u objetado) estableciendo claramente los motivos de los no pagados. El contratista tiene informe deberá contener el comparativo mes a mes de los siniestros en trámite y finalizados, así como un resumen de las principales causas por las cuales se encuentran siniestros en trámite y las acciones emprendidas para su culminación. A fin de asegurar los tiempos de servicio, el informe debe contener el promedio de días de atención de los mismos. - Informe de PQR: Mensualmente la obligación aseguradora adjudicataria entregará un informe de apoyar al Interventor con el suministro oportuno las peticiones realizadas por los clientes internos, así como su estado, comparando mes por mes la evolución de las mismas. El informe debe contener las causales más comunes de peticiones y quejas, así como hacer énfasis en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, aspectos de toda servicio a mejorar para mitigar la información relacionada con el avance físico de las obras, planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración y presentación de las actas mismas incluyendo los planes de obraacción que permitan mitigar la ocurrencia e impacto sobre los clientes. Adicionalmente a los informes mencionados, facturas BANCO FINANDINA podrá pedir mayor información acerca del manejo del programa, para ello bastará con realizar la solicitud por escrito, indicando el tipo de cobroinformación, de ajuste estructura y demás que se requieran. En general de todo lo requerido para que el sistema disponga de información completa y actualizada sobre las obras del contrato, productos a ser desarrollados, actividades específicas, poblaciones a atender indicadores a ser alcanzados, informes, bitácoras, etc. dependerá de cada proyectoperiodicidad.

Appears in 1 contract

Samples: Licitación Pública

INFORMES. El contratista realizará y entregará a la Interventoría, para su aprobación, informes semanales en los cuales se consigne: 1. El trabajo ejecutado en esa semana. 2. Lo programado para la semana siguiente. 3. La confrontación con la programación inicial; de presentarse atraso en la programación inicial, deberán explicarse las medidas y acciones a tomar con Con el fin de recuperar el atraso. 4. Los esquemas descriptivos realizar una adecuada administración del programa de avance semanal, cuando sean requeridos por la Interventoría. Para facilitar la elaboración de estos informes y para que se verifique la información contenida en ellosseguros, el contratista elaborará formatos (máximo 2 hojas) que contengan oferente adjudicatario deberá entregar toda la información relevante al manejo de las pólizas contratadas, esta información - Informe de suscripciones: Mensualmente debe entregar una relación detallada de clientes vigentes en la póliza. - Informe de postventa: Mensualmente el oferente adjudicatario se compromete a tener en cuenta para cada actividad técnica y serán aprobados por el Interventor y/o el supervisor el día anterior a la iniciación entregar un informe acerca de la actividadentrega física o electrónica del clausulado y carátula del certificado individual a los clientes nuevos, de igual manera deberá informar los motivos por los cuales existan pendientes. Dichos formatos serán diligenciados semanalmente - Informe de Siniestros: Mensualmente el oferente adjudicatario deberá presentar un informe de los siniestros presentados durante el mes, separados por el contratista en amparo y anexo, la respuesta generada ante cada frente y aprobados por el interventor y harán parte del informe semanal. LOS COSTOS EN QUE SE INCURRA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMEScaso (pagado, CORRERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATOreservado u objetado) estableciendo claramente los motivos de los no pagados. El contratista tiene informe deberá contener el comparativo mes a mes de los siniestros en trámite y finalizados, así como un resumen de las principales causas por las cuales se encuentran siniestros en trámite y las acciones emprendidas para su culminación. A fin de asegurar los tiempos de servicio, el informe debe contener el promedio de días de atención de los mismos. - Informe de PQR: Mensualmente la obligación aseguradora adjudicataria entregará un informe de apoyar al Interventor con el suministro oportuno las peticiones realizadas por los clientes, así como su estado. El informe debe contener las causales más comunes de peticiones y quejas, así como hacer énfasis en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, aspectos de toda servicio a mejorar para mitigar la información relacionada con el avance físico de las obras, planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración y presentación de las actas mismas incluyendo los planes de obraacción que permitan mitigar la ocurrencia e impacto sobre los clientes. Adicionalmente a los informes mencionados, facturas BANCO FINANDINA podrá pedir mayor información acerca del manejo del programa, para ello bastará con realizar la solicitud por escrito, indicando el tipo de cobroinformación, de ajuste estructura y demás que se requieran. En general de todo lo requerido para que el sistema disponga de información completa y actualizada sobre las obras del contrato, productos a ser desarrollados, actividades específicas, poblaciones a atender indicadores a ser alcanzados, informes, bitácoras, etc. dependerá de cada proyectoperiodicidad.

Appears in 1 contract

Samples: Contratación De Seguro De Vida Deudor Asociado a Créditos Garantizados Con Hipoteca Y a Contratos De Leasing Habitacional

INFORMES. El contratista realizará Los informes a presentar por el Interventor serán aquéllos relacionados en el TÍTULO INFORMES Y PRODUCTOS A ENTREGAR del ANEXO 3 REQUERIMIENTO TÉCNICO. En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicará con toda precisión las mediciones, ensayos y entregará a la verificaciones que hubiera efectuado de conformidad con las actividades y procedimientos de Interventoría, para su aprobación, informes semanales en así como los cuales se consigne: 1resultados de los mismos. El trabajo ejecutado en esa semana. 2. Lo programado para la semana siguiente. 3. La confrontación con la programación inicial; de presentarse atraso en la programación inicial, deberán explicarse las medidas y acciones a tomar con el fin de recuperar el atraso. 4. Los esquemas descriptivos de avance semanal, cuando sean requeridos por la Interventoría. Para facilitar la elaboración de estos informes y para que se verifique la información contenida en ellosEn todo caso, el contratista elaborará formatos (máximo 2 hojas) que contengan la información relevante a Interventor deberá tener en cuenta para cada actividad técnica que las actividades y serán aprobados por procedimientos del Interventor son apenas los requisitos mínimos que debe cumplir en desarrollo del Contrato de Interventoría. Por lo tanto, el Interventor y/o en su Informe Mensual, deberá incluir el supervisor el día anterior listado de las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado así como aquellas que hubiera realizado en adición a las descritas en los anexos Técnicos del contrato de obra y la iniciación Propuesta del Interventor. Si como consecuencia de la actividad. Dichos formatos serán diligenciados semanalmente por entrega de un Informe Mensual, CORMAGDALENA consideran que el contratista Interventor no ha cumplido con las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos y en cada frente y aprobados por lo establecido en el interventor y harán parte del informe semanal. LOS COSTOS EN QUE SE INCURRA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES, CORRERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO. El contratista tiene la obligación de apoyar al Interventor con el suministro oportuno en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, de toda la información relacionada con el avance físico de las obras, planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración y presentación de las actas contrato de obra, facturas de cobroApéndices, de ajuste Anexos y demás documentos que lo modifiquen, adicionen y complementen y que tal incumplimiento se requieran. En general deba a que dichas mediciones, ensayos y verificaciones, no se realizaron por parte del Interventor; CORMAGDALENA lo requerirá, dentro de todo lo requerido los diez (10) Días siguientes a la entrega del respectivo Informe Mensual, para que efectúe tales mediciones, ensayos y verificaciones. Si el sistema disponga Interventor está de información completa acuerdo con el requerimiento efectuado CORMAGDALENA, conforme a lo señalado en el párrafo anterior, ejecutará las mediciones, ensayos y actualizada sobre verificaciones requeridos dentro de un plazo no mayor xx xxxx (10) Días contados a partir del recibo de la solicitud. Si no está de acuerdo con la solicitud formulada por CORMAGDALENA, así se lo hará saber por escrito, dentro de los cinco (5) Días siguientes al recibo de la solicitud, exponiendo las obras razones por las cuales considera improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas. Si CORMAGDALENA insistiere en la necesidad de realizar tales mediciones, ensayos y verificaciones, una vez analizadas las razones por las cuales el Interventor considera improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas, la diferencia será definida de conformidad con lo establecido en Capítulo VII del contratopresente Contrato. El silencio del Interventor frente a la solicitud CORMAGDALENA, productos a ser desarrolladosvencidos cinco (5) Días desde su recibo, actividades específicas, poblaciones a atender indicadores a ser alcanzados, informes, bitácoras, etc. dependerá se entenderá como una aceptación de cada proyectola misma.

Appears in 1 contract

Samples: Interventoría Contract

INFORMES. En la medida que las normas en vigencia así lo requieran, el Fiduciario preparará los siguientes informes: (a) A los Beneficiarios. El contratista realizará Fiduciario pondrá a disposición de los Beneficiarios (sin necesidad de notificación alguna) en forma trimestral, 10 (diez) días calendarios con posterioridad a cada Fecha de Pago de Servicios, en su domicilio, los informes trimestrales, balances anuales auditados, los que detallarán: (i) el monto y entregará composición de las inversiones realizadas con los Fondos Líquidos Disponibles, si los hubiera; (ii) los montos acumulados en las Cuentas Fiduciarias; (iii) los pagos efectuados durante el período con imputación a Gastos Deducibles e Impuestos del Fideicomiso Financiero; y (iv) las sumas pagadas en cada Fecha de Pago de Servicios. A tales fines se fija el cierre de ejercicio anual del Fideicomiso Financiero el día 31 de diciembre de cada año. Los libros contables del Fideicomiso Financiero se encuentran en las oficinas comerciales del Fiduciario sitas en Xx. xx Xxxx 000, piso 13, C.A.B.A. Transcurrido un mes a partir de la fecha en que se hubiera puesto a disposición de los Beneficiarios el informe trimestral, o en su caso el balance anual auditado, conforme con lo establecido en (a), y el Fiduciario no recibiera objeciones en ese plazo, se considerará aprobado no pudiendo los Beneficiarios impugnar los mismos. (b) A las entidades financieras. El Fiduciario se obliga a suministrar, siempre que la normativa vigente así lo requiera, a las entidades financieras que sean Beneficiarios, el porcentaje de previsionamiento aplicable a cada clase de Valores Fiduciarios, según el modelo de apropiación de previsiones entre los distintos Valores Fiduciarios que corresponda. Asimismo, se compromete a aceptar las modificaciones al modelo de apropiación de previsiones que indique la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. (c) A la Calificadora de Riesgo. El Fiduciario se obliga a suministrar a la Interventoría, para su aprobación, informes semanales en Calificadora de Riesgo del Fideicomiso Financiero un informe mensual detallando la información necesaria sobre los cuales se consigne:Bienes Fideicomitidos. 1(d) Al Banco Central de la República Argentina. El trabajo ejecutado en esa semana. 2. Lo programado para Fiduciario se obliga a suministrar, siempre que la semana siguiente. 3. La confrontación con la programación inicial; de presentarse atraso en la programación inicial, deberán explicarse las medidas y acciones a tomar con el fin de recuperar el atraso. 4. Los esquemas descriptivos de avance semanalnormativa vigente así lo requiera, cuando sean requeridos por la Interventoría. Para facilitar la elaboración de estos informes y para que se verifique la información contenida en ellos, el contratista elaborará formatos (máximo 2 hojas) que contengan la información relevante a tener en cuenta para cada actividad técnica y serán aprobados por el Interventor y/o el supervisor el día anterior a la iniciación Banco Central de la actividad. Dichos formatos serán diligenciados semanalmente por el contratista en cada frente y aprobados por el interventor y harán parte del informe semanal. LOS COSTOS EN QUE SE INCURRA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMESRepública Argentina lo solicite, CORRERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO. El contratista tiene la obligación de apoyar al Interventor con el suministro oportuno en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, de toda la información relacionada que requiera la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, para calcular las previsiones que deberán constituir las entidades financieras, sean o no las originantes de los Bienes Fideicomitidos, sobre sus tenencias de Valores Fiduciarios, conforme al procedimiento que establezca el Banco Central de la República Argentina. El Fiduciario deberá dar cumplimiento con el avance físico régimen informativo previsto en el art. 25 de la Sección V. del Capítulo IV del Título V de las obras, planos Normas de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración y presentación de las actas de obra, facturas de cobro, de ajuste y demás que se requieran. En general de todo lo requerido para que el sistema disponga de información completa y actualizada sobre las obras del contrato, productos a ser desarrollados, actividades específicas, poblaciones a atender indicadores a ser alcanzados, informes, bitácoras, etc. dependerá de cada proyectola CNV (N.T. 2013).

Appears in 1 contract

Samples: Fideicomiso Financiero

INFORMES. El contratista realizará Al término del “PROYECTO”, el “SUJETO DE APOYO” deberá presentar los Informes Financiero y entregará a la InterventoríaTécnico, para su aprobación, informes semanales en los cuales se consignede conformidad con lo siguiente: 1. Informe Financiero acorde al Desglose Financiero establecido en el Anexo Uno del“Convenio”, el cual deberá contar con la opinión favorable de un Despacho Contable preferentemente acreditado ante la Secretaría de la Función Pública, o bien por el área de auditoria interna de la institución. El trabajo ejecutado en esa semanaInforme Financiero deberá considerar la rendición de cuentas del monto total del apoyo otorgado, incluyendo los reintegros realizados de los recursos no ejercidos. 2. Lo programado Informe Técnico conforme a las actividades establecidas en el Anexo Dos del“CONVENIO”. El Informe Técnico deberá mencionar los entregables comprometidos y efectivamente desarrollados, así como el cumplimiento de los objetivos, metas, actividades y plazos descritos en el Anexo Dos. El Informe Financiero y el Informe Técnico deberán entregarse a más tardar el 30 de noviembre de 2016, conforme al numeral 3.7.4 de los “LINEAMIENTOS”. A la presentación de los Informes Financiero y Técnico, se deberá incluir la solicitud expresa del “SUJETO DE APOYO” para la semana siguiente. 3emisión de la Constancia de Conclusión Técnica y Financiera, considerando el debido cumplimiento de los objetivos y entregables del “PROYECTO” y que los recursos canalizados fueron utilizados única y exclusivamente el desarrollo del mismo. La confrontación El "CONACYT" por conducto del Secretario Técnico, emitirá la Constancia de Conclusión Técnica y Financiera del "PROYECTO", con base en los resultados de la programación inicial; de presentarse atraso Evaluación Técnica y en la programación inicialopinión del Despacho Contable, deberán explicarse las medidas que de manera respectiva se realicen a los Informes Técnico y acciones a tomar con Financiero. El “SUJETO DE APOYO” no podrá recibir financiamiento por parte del “PROGRAMA” en el fin de recuperar el atraso. 4. Los esquemas descriptivos de avance semanal, cuando sean requeridos por la Interventoría. Para facilitar la elaboración de estos informes y para que se verifique la información contenida en ellos, el contratista elaborará formatos (máximo 2 hojas) que contengan la información relevante a tener en cuenta para cada actividad técnica y serán aprobados ejercicio fiscal siguiente al del otorgamiento del apoyo regulado por el Interventor y/presente Convenio hasta no haber obtenido el oficio de Conclusión Técnica y Validación Financiera del“PROYECTO” del o el supervisor el día anterior a la iniciación de la actividad. Dichos formatos serán diligenciados semanalmente los apoyos recibidos en 2016 por el contratista en cada frente y aprobados por el interventor y harán parte del informe semanal. LOS COSTOS EN QUE SE INCURRA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES, CORRERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO. El contratista tiene la obligación de apoyar al Interventor con el suministro oportuno en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, de toda la información relacionada con el avance físico de las obras, planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración y presentación de las actas de obra, facturas de cobro, de ajuste y demás que se requieran. En general de todo lo requerido para que el sistema disponga de información completa y actualizada sobre las obras del contrato, productos a ser desarrollados, actividades específicas, poblaciones a atender indicadores a ser alcanzados, informes, bitácoras, etc. dependerá de cada proyecto“PROGRAMA”.

Appears in 1 contract

Samples: Convenio De Asignación De Recursos

INFORMES. El contratista realizará beneficiario deberá cumplir con la entrega de informes (de avance y/o final, y entregará otros informes que determinen las bases, y/o aquellos de hito técnico de continuidad que se determinen al momento de la adjudicación, según corresponda), de conformidad al calendario establecido en la cláusula duodécima siguiente. Estos informes deberán contener, al menos, la individualización de las actividades ejecutadas, los resultados obtenidos y no obtenidos, y la rendición de cuentas en el período a informar, debiendo ajustarse a lo dispuesto en la InterventoríaResolución N°30, para su aprobaciónde 2015, de la Contraloría General de la República, o a las normas que la sustituyan o reemplacen, y a los formatos, contenidos y condiciones que InnovaChile disponga al efecto. El número y calendario de los informes, podrá ser modificado por InnovaChile de oficio o previa solicitud fundada del beneficiario, en este último caso, remitida antes del respectivo vencimiento del plazo de entrega. InnovaChile podrá solicitar informes semanales de avance extraordinarios en todo momento, y en los cuales períodos que se consigne: 1determine en función del seguimiento de las actividades del proyecto, no siendo necesario en este caso, la modificación del convenio de subsidio. InnovaChile dará su aprobación o formulará observaciones a los informes en el plazo de 30 (treinta) días hábiles, contados desde su recepción, o desde la revisión en terreno, según corresponda. Ante la solicitud de antecedentes, modificación o complementación de los informes por parte de InnovaChile, el beneficiario deberá cumplir tal requerimiento dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes. Una vez que se hayan entregado por el beneficiario, todos los antecedentes, modificaciones o complementaciones solicitadas, o bien, se haya vencido el último término concedido al efecto, InnovaChile resolverá en definitiva dentro del plazo de 45 (cuarenta y cinco) días hábiles. InnovaChile exigirá la modificación de la fecha de vencimiento del documento de garantía, si el beneficiario entregase el informe fuera de plazo. Los informes que no se ajusten a los formatos, contenidos y condiciones que disponga InnovaChile y/o no contengan la rendición de cuentas del período a informar, se entenderán como no presentados. El trabajo ejecutado incumplimiento reiterado en esa semana. 2. Lo programado la entrega oportuna de los informes, facultará a InnovaChile para ejecutar la garantía de fiel cumplimiento del convenio que obre en su poder, sin perjuicio de que, en mérito del retraso producido, InnovaChile decida, previo apercibimiento y fijación de un plazo perentorio al beneficiario para la semana siguiente. 3. La confrontación entrega del respectivo informe, dar término anticipado al convenio, según corresponda, de acuerdo con la programación inicial; de presentarse atraso las reglas establecidas en la programación inicialcláusula vigésimo quinta siguiente y en el subnumeral 14.1.3.2 de Bases Administrativas Generales. Asimismo, deberán explicarse las medidas InnovaChile se reserva el derecho de verificar que la información técnica y acciones a tomar con legal declarada y/o presentada por el fin beneficiario en los informes y/o revisada en mérito de recuperar sus labores propias de seguimiento, sea efectiva. En el atraso. 4. Los esquemas descriptivos caso de avance semanal, cuando sean requeridos por la Interventoría. Para facilitar la elaboración de estos informes y para que se verifique fundadamente alguna disconformidad grave, además de ejercer acciones correctivas, InnovaChile podrá suspender la información contenida en ellos, el contratista elaborará formatos (máximo 2 hojas) que contengan la información relevante a tener en cuenta para cada actividad técnica y serán aprobados por el Interventor entrega del subsidio y/o poner término anticipado al proyecto, de acuerdo con las reglas establecidas en la cláusula vigésimo quinta siguiente y en el supervisor el día anterior subnumeral 14.1.3.2 de Bases Administrativas Generales, y en su caso, denunciará penalmente la eventual configuración de algún delito. Para la revisión de los informes, InnovaChile podrá solicitar a los beneficiarios, que realicen una o más presentaciones sobre los resultados reportados en los mismos, las que podrán ser presenciadas por los demás beneficiarios si así InnovaChile lo dispone. Los lugares, medios, fechas y horas de dichas presentaciones serán oportunamente informados por InnovaChile, con una anticipación no inferior a 7 (siete) días hábiles anteriores a la iniciación fecha de su realización. Asimismo, en dicha oportunidad, se indicarán los requisitos, contenidos y formato de la actividadpresentación misma. Dichos formatos serán diligenciados semanalmente por En caso de que el contratista en cada frente y aprobados por el interventor y harán parte beneficiario no realice su presentación, o la misma no cumpla con las indicaciones comunicadas, se podrá dar término anticipado al convenio. Por último, tratándose de Órganos de la Administración del informe semanal. LOS COSTOS EN QUE SE INCURRA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMESEstado, CORRERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO. El contratista tiene la entrega de los informes señalados precedentemente, es sin perjuicio de la obligación de apoyar enviar a InnovaChile los informes mensuales y final de la inversión de los recursos percibidos, dentro de los 15 (quince) primeros días hábiles administrativos del mes siguiente al Interventor con el suministro oportuno que se informa, conforme a lo dispuesto en los formatos adecuados, en medio magnético e impresola Resolución N°30, de toda la información relacionada con el avance físico de las obras, planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración y presentación de las actas de obra, facturas de cobro2015, de ajuste y demás Contraloría General de la República, que se requieran. En general fija normas de todo lo requerido para que el sistema disponga procedimiento sobre rendición de información completa y actualizada sobre las obras del contrato, productos a ser desarrollados, actividades específicas, poblaciones a atender indicadores a ser alcanzados, informes, bitácoras, etc. dependerá cuentas de cada proyectofondos públicos.

Appears in 1 contract

Samples: Convenio De Subsidio

INFORMES. El contratista realizará La Fiduciaria deberá presentar al menos la información que se especifica a continuación: (a) En los plazos señalados en el presente Contrato, deberá reportar al INCO y entregará al Interventor el ingreso de los aportes de capital del Concesionario a la InterventoríaCuenta Aportes Concesionario, para su aprobaciónasí como el cumplimiento periódico de los aportes que el Concesionario debe hacer a esta Cuenta conforme al cronograma de xxxxxxx señalado en la Sección 5.02(a). (b) En los plazos señalados en el presente Contrato, informes semanales deberá reportar al INCO y al Interventor el ingreso a la (i) Subcuenta Interventoría de los recursos señalados en la Secciones 9.05(a) y (b) del presente Contrato; (ii) la Subcuenta de Predios de los recursos señalados en la Sección 6.04(a); (iii) la Subcuenta de Supervisión Aérea el ingreso de los recursos señalados en la Sección 3.02(d)(iv); y (iv) la Subcuenta Divulgación el ingreso de los recursos señalados en la Sección 6.07(b). (c) En los plazos señalados en el presente Contrato, reportar al INCO y al Interventor el ingreso de los recursos de la financiación de las obligaciones a cargo del Concesionario, en los cuales se consigne: 1. El trabajo ejecutado en esa semanatérminos del Capítulo V del presente Contrato. (d) Dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de suscripción del Acta de Recibo Final, la Fiduciaria deberá presentar al INCO un informe detallado del estado a dicha fecha del Patrimonio Autónomo. Lo programado Este informe servirá de base para el INCO para la semana siguienteliquidación del Contrato. 3(e) Informes cada Mes sobre la operación del Patrimonio Autónomo, dirigidos al Interventor y al INCO. La confrontación con la programación inicial; de presentarse atraso en la programación inicialEn todo caso, deberán explicarse las medidas y acciones a tomar con el fin de recuperar el atraso. 4. Los esquemas descriptivos de avance semanal, cuando sean requeridos por la Interventoría. Para facilitar la elaboración de estos informes y para que se verifique la información contenida en ellos, el contratista elaborará formatos (máximo 2 hojas) que contengan la información relevante a tener en cuenta para cada actividad técnica contable del Patrimonio Xxxxxxxx deberá mantenerse actualizada y serán aprobados por el Interventor y/o el supervisor el día anterior a la iniciación de la actividad. Dichos formatos serán diligenciados semanalmente por el contratista en cada frente y aprobados por el interventor y harán parte del informe semanal. LOS COSTOS EN QUE SE INCURRA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES, CORRERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO. El contratista tiene la obligación de apoyar al Interventor con el suministro oportuno en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, de toda la información relacionada con el avance físico de las obras, planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración y presentación de las actas de obra, facturas de cobro, de ajuste y demás que se requieran. En general de todo lo requerido disponible para que el sistema disponga Interventor o el INCO puedan acceder a ella en cualquier momento durante su vigencia. Los informes de información completa la entidad Fiduciaria deberán presentarse de tal manera que permitan verificar, de manera sencilla y actualizada sobre las obras clara, todos los aspectos relevantes para la ejecución del contratopresente Contrato. (f) Xxx perjuicio de lo dispuesto por la Superintendencia Financiera de Colombia, productos entregar al Concesionario los estados financieros auditados del Patrimonio Autónomo, con cortes a ser desarrollados, actividades específicas, poblaciones a atender indicadores a ser alcanzados, informes, bitácoras, etc. dependerá 31 de diciembre y 30 xx xxxxx de cada proyectoaño. La auditoría deberá estar efectuada por un auditor independiente que preste sus servicios a nivel internacional.

Appears in 1 contract

Samples: Contrato De Concesión De Obra Pública

INFORMES. El contratista realizará y entregará a la Interventoría"SUJETO DE APOYO" deberá presentar los informes respecto del avance del "PROYECTO", para su aprobación, informes semanales en los cuales se consignede conformidad con lo siguiente: 1. El trabajo ejecutado Informe Financiero, acorde al Desglose Financiero establecido en esa semanael Anexo Uno del "PROYECTO". 2. Lo programado Informe Técnico, al cierre de cada etapa conforme a lo establecido en el Anexo Dos del Los Informes mencionados deberán ser presentados dentro de los 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de conclusión de la etapa correspondiente y contener los entregables comprometidos para la semana siguiente. 3. La confrontación con la programación inicial; de presentarse atraso en la programación inicialcada etapa, deberán explicarse las medidas y acciones a tomar con el fin de recuperar el atraso. 4. Los esquemas descriptivos de avance semanal, cuando sean requeridos por la Interventoría. Para facilitar la elaboración de estos informes y para que se verifique la información contenida de la aplicación de los recursos canalizados, y una valoración razonable sobre la viabilidad de alcanzar el objetivo del "PROYECTO" por parte del "SUJETO DE APOYO". El "SUJETO DE APOYO" deberá presentar los Informes Técnico y Financiero Finales en ellosun término de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de la conclusión del "PROYECTO", en los que incluirá la solicitud expresa del Finiquito de los recursos económicos otorgados, considerando el contratista elaborará formatos (máximo 2 hojas) debido cumplimiento del "PROYECTO" y que contengan la información relevante a tener en cuenta los recursos canalizados fueron utilizados única y exclusivamente para cada actividad técnica y serán aprobados por su desarrollo, indicando el Interventor impacto obtenido y/o el supervisor impacto potencial que se estima alcanzar con el día anterior a "PROYECTO" en un plazo determinado. Los informes técnicos de etapa y final serán revisados por un evaluador que podrá pertenecer al Registro "CONACYT" de Evaluadores Acreditados (RCEA), o por la iniciación instancia que para tal efecto se designe. Los informes financieros de etapa y final serán revisados por la Secretaría Administrativa o la instancia que para tal efecto se designe. El "SUJETO DE APOYO" deberá presentar el Informe Financiero Final auditado por un despacho de auditoría, preferentemente acreditado ante la Secretaría de la actividad. Dichos formatos serán diligenciados semanalmente Función Pública, o bien por el contratista en cada frente y aprobados por el interventor y harán parte del informe semanal. LOS COSTOS EN QUE SE INCURRA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES, CORRERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO. El contratista tiene la obligación su área de apoyar al Interventor con el suministro oportuno en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, de toda la información relacionada con el avance físico de las obras, planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración y presentación de las actas de obra, facturas de cobro, de ajuste y demás que se requieran. En general de todo lo requerido para que el sistema disponga de información completa y actualizada sobre las obras del contrato, productos a ser desarrollados, actividades específicas, poblaciones a atender indicadores a ser alcanzados, informes, bitácoras, etc. dependerá de cada proyectoauditoría interna.

Appears in 1 contract

Samples: Convenio De Asignación De Recursos

INFORMES. El contratista realizará y entregará a la Interventoría, para su aprobación, informes semanales en los cuales se consigne: 1. El trabajo ejecutado en esa semana. 2. Lo programado para la semana siguiente. 3. La confrontación con la programación inicial; de presentarse atraso en la programación inicial, deberán explicarse las medidas y acciones a tomar con Con el fin de recuperar el atraso. 4. Los esquemas descriptivos realizar una adecuada administración del programa de avance semanal, cuando sean requeridos por la Interventoría. Para facilitar la elaboración de estos informes y para que se verifique la información contenida en ellosseguros, el contratista elaborará formatos (máximo 2 hojas) que contengan oferente adjudicatario deberá entregar toda la información relevante a tener en cuenta para cada actividad técnica y serán aprobados por el Interventor y/o el supervisor el día anterior al manejo de las pólizas contratadas, esta información debe contener como mínimo: - Informe de suscripciones: Mensualmente debe entregar un comparativo de los ingresos de clientes nuevos a la iniciación póliza colectiva. Dentro de dicho informe debe entregarse los predios que fueron valorados durante dicho periodo. - Informe de postventa: Mensualmente el oferente adjudicatario se compromete a entregar un informe acerca de la actividadentrega física o electrónica del clausulado y carátula del certificado individual a los clientes nuevos, de igual manera deberá informar los motivos por los cuales existan pendientes. Dichos formatos serán diligenciados semanalmente - Informe de Siniestros: Mensualmente el oferente adjudicatario deberá presentar un informe de los siniestros y asistencias presentados durante el mes, separados por el contratista en amparo y anexo, la respuesta generada ante cada frente y aprobados por el interventor y harán parte del informe semanal. LOS COSTOS EN QUE SE INCURRA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMEScaso (pagado, CORRERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATOreservado u objetado) estableciendo claramente los motivos de los no pagados. El contratista tiene informe deberá contener el comparativo mes a mes de los siniestros en trámite y finalizados, así como un resumen de las principales causas por las cuales se encuentran siniestros en trámite y las acciones emprendidas para su culminación. A fin de asegurar los tiempos de servicio, el informe debe contener el promedio de días de atención de los mismos. - Informe de PQR: Mensualmente la obligación aseguradora adjudicataria entregará un informe de apoyar al Interventor con el suministro oportuno las peticiones realizadas por los clientes internos, así como su estado, comparando mes por mes la evolución de las mismas. El informe debe contener las causales más comunes de peticiones y quejas, así como hacer énfasis en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, aspectos de toda servicio a mejorar para mitigar la información relacionada con el avance físico de las obras, planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración y presentación de las actas mismas incluyendo los planes de obraacción que permitan mitigar la ocurrencia e impacto sobre los clientes. Adicionalmente a los informes mencionados, facturas de cobro, de ajuste y demás que se requieran. En general de todo lo requerido para que el sistema disponga de información completa y actualizada sobre las obras del contrato, productos a ser desarrollados, actividades específicas, poblaciones a atender indicadores a ser alcanzados, informes, bitácoras, etc. dependerá de cada proyecto.BANCO FINANDINA podrá pedir mayor información

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Insurance Services

INFORMES. El contratista realizará y entregará a 1. Serán órganos competentes para formular la Interventoría, para su aprobación, informes semanales en los cuales se consignesolicitud de informe: 1. a) Los órganos de contratación. b) Los Secretarios Generales de las Consejerías. c) El trabajo ejecutado Interventor General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. d) El órgano de dirección de la Abogacía General de la Junta de Extremadura. e) Los órganos directivos distintos de los Consejeros con competencia en esa semanamateria de contratación. f) Los Presidentes, Directores o Gerentes de los Entes Públicos u Organismos Autónomos dependientes de la Junta de Extremadura. 2. Lo programado La solicitud de informe se realizará mediante escrito motivado en el que se expondrán los antecedentes y se determinará el objeto de la consulta con claridad y precisión. A la solici- tud deberán unirse los documentos necesarios para la semana siguientesu estudio. 3. La confrontación Los informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autó- noma de Extremadura deberán ser emitidos en el plazo máximo de 30 días. Este plazo comenzará a contar cuando tenga entrada en el órgano la solicitud junto con la programación inicial; documen- tación completa del correspondiente expediente. En virtud de presentarse atraso en la programación inicialcomplejidad del asunto sometido a informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comuni- dad Autónoma de Extremadura y por acuerdo del órgano, deberán explicarse las medidas y acciones a tomar con el fin de recuperar el atrasoeste plazo podrá ampliarse hasta 45 días. 4. Los esquemas descriptivos de avance semanal, cuando sean requeridos por la Interventoría. Para facilitar la elaboración de estos informes y para En los supuestos en que al asunto sobre el que se verifique la información contenida solicita informe le sean aplicables crite- xxxx mantenidos de manera reiterada en ellosinformes emitidos anteriormente, el contratista elaborará formatos (máximo 2 hojas) que contengan la información relevante a tener en cuenta para cada actividad técnica y serán aprobados informe podrá ser emitido por el Interventor y/o el supervisor el día anterior Presidente de la Comisión Permanente, a propuesta del Secreta- rio, sin necesidad de ser sometido a la iniciación consideración de la actividadComisión, a la que dará cuenta en la siguiente sesión. 5. Dichos formatos serán diligenciados semanalmente Los informes se trasladarán a los órganos que los hubieran solicitado, por el contratista medio del Presi- dente del Pleno o de la Comisión Permanente, quien podrá ponerlos también en cada frente y aprobados por el interventor y harán parte del informe semanal. LOS COSTOS EN QUE SE INCURRA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES, CORRERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATOconoci- miento de los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad de Extrema- dura si lo estima de interés. 6. El contratista tiene informe de la obligación Junta Consultiva de apoyar al Interventor con Contratación Administrativa no excluirá la emisión de otros dictámenes o informes preceptivos que deban producirse en el suministro oportuno en los formatos adecuadoscorrespondiente procedimiento, en medio magnético e impreso, ni impedirá la posibilidad de toda la información relacionada con el avance físico de las obras, planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración y presentación de las actas de obra, facturas de cobro, de ajuste y demás que se requieran. En general de todo lo requerido para que el sistema disponga órgano competente pueda solicitar cuantos informes de información completa y actualizada sobre las obras del contratonaturaleza facultativa considere necesarios. 7. Los informes que emita la Junta Consultiva de Contratación Administrativa no tendrán carácter vinculante, productos a ser desarrollados, actividades específicas, poblaciones a atender indicadores a ser alcanzados, informes, bitácoras, etc. dependerá de cada proyectosalvo que una disposición normativa expresamente lo prevea.

Appears in 1 contract

Samples: Regulation of Public Procurement

INFORMES. El contratista realizará Los informes enumerados en el Anexo C, “Obligación del Consultor de presentar informes”, deberán ser presentados durante el desarrollo de las actividades asignadas, y entregará constituirán la base para los pagos que deberán efectuarse conforme a la Interventoría, para su aprobación, informes semanales lo indicado en los cuales se consigne: 1el párrafo 3. El Consultor se compromete a prestar los Servicios de acuerdo con las normas más elevadas de competencia e integridad ética y profesional. El Consultor deberá reemplazar sin demora a cualquier empleado que haya sido asignado a un trabajo ejecutado en esa semana. 2. Lo programado para la semana siguiente. 3. La confrontación con la programación inicial; virtud de presentarse atraso en la programación inicial, deberán explicarse las medidas y acciones a tomar con el fin de recuperar el atraso. 4. Los esquemas descriptivos de avance semanal, cuando sean requeridos por la Interventoría. Para facilitar la elaboración de estos informes y para que se verifique la información contenida en ellos, el contratista elaborará formatos (máximo 2 hojas) que contengan la información relevante a tener en cuenta para cada actividad técnica y serán aprobados este Contrato cuyo desempeño sea considerado insatisfactorio por el Interventor y/o el supervisor el día anterior a la iniciación de la actividad. Dichos formatos serán diligenciados semanalmente por el contratista en cada frente y aprobados por el interventor y harán parte del informe semanal. LOS COSTOS EN QUE SE INCURRA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES, CORRERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATOContratante. El contratista tiene la obligación de apoyar al Interventor con el suministro oportuno en Consultor garantiza y declara que ha dado curso a todos los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, de toda la información relacionada con el avance físico de las obras, planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración y presentación de las actas de obra, facturas de cobro, de ajuste registros y demás trámites y ha obtenido todas las autorizaciones y aprobaciones pertinentes que sean necesarias para prestar el Servicio. El Consultor acuerda cumplir todas las leyes aplicables. El Consultor es contratado como contratista independiente y no es parte de ninguna relación laboral, asociación comercial, empresa conjunta o relación de agencia con RA. El Consultor garantiza y declara que su actividad es la prestación de servicios al público en general y que no se le requiere prestar servicios al Contratante en forma exclusiva. El Consultor como cada uno de sus empleados o agentes será un contratista independiente y tendrá responsabilidad y control sobre los detalles y los medios de prestación del Servicio, y estará sujeto a las directrices del Contratante solamente en cuanto refiere al alcance y los resultados generales que se requieran. En general Ni el Consultor ni ninguno de todo lo requerido para sus empleados o agentes tendrá derecho a ninguno de los beneficios que el sistema disponga Contratante pueda poner a disposición de información completa sus empleados.. El Consultor en su calidad de contratista independiente se compromete a cumplir con las disposiciones del Código Global de Conducta de Rainforest Alliance, que puedan entenderse como aplicables a Consultores, especialmente las secciones que se mencionan a continuación. En caso de conflicto entre el Código Global de Conducta y actualizada sobre las obras los términos de este Contrato, los términos de este Contrato prevalecerán. El Código se puede encontrar en el link siguiente del contratositio Web de Rainforest Alliance, productos a ser desarrolladosInc.: (incluir link), actividades específicas, poblaciones a atender indicadores a ser alcanzados, informes, bitácoras, etc. dependerá en el entendido de cada proyectoque su observancia no implica la creación o existencia de una relación de trabajo entre RA y el Consultor.] CUMPLIMIENTO CON LEYES Y ÉTICA: CONFLICTOS DE INTERÉS CONFIDENCIALIDAD ACTIVIDADES POLÍTICAS Y DE CABILDEO POLÍTICA ANTI CORRUPCIÓN POLÍTICA CONTRA EL ACOSO RELACIONES PÚBLICAS POLÍTICA DE MEDIOS USO ADECUADO Y DEVOLUCIÓN DE NUESTRA PROPIEDAD POLÍTICA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN LUGAR DE TRABAJO LIBRE DE DROGAS AMBIENTE DE TRABAJO LIBRE DE HUMO SEGURIDAD

Appears in 1 contract

Samples: Consulting Services Agreement

INFORMES. El contratista realizará CONSULTOR, deberá presentar a su Jefe Inmediato, los informes que a continuación se detallan: Informe mensual, mismo que debe contener un detalle de las actividades realizadas durante el mes, de acuerdo al alcance establecido en los presentes TDR’s, el cual deberá contar con la aprobación del Jefe Inmediato; y entregará contendrá mínimamente lo siguiente: Asunto: Periodo de Pago, Número de Proceso, Número de Contrato Antecedentes: Fecha de suscripción de contrato y sus modificaciones (cuando corresponda), objeto de la contratación y otros. Actividades del mes: Detallar las actividades efectivamente realizadas en el periodo de pago, de acuerdo al alcance de servicio del proceso de contratación y otras que le fueron asignadas. Recomendaciones: Cuando corresponda, podrán recomendar sobre actividades que permitan mejorar el cumplimiento de objetivos del área organizacional u otros temas que considere relevantes en la prestación del servicio. Informe final, a ser presentado a la Interventoríafinalización del contrato, mismo que debe contener el detalle de las actividades desarrolladas durante el periodo del contrato y contar con la aprobación del Jefe Inmediato; y contendrá mínimamente lo siguiente: Detalle de las actividades realizadas de acuerdo al alcance establecido en el presente TDR Detalle de documentación, archivos, hojas de datos, planos u otros generados de manera digital, debiendo ordenar la misma de acuerdo al mes correspondiente. Detalle de documentación, archivos, hojas de datos, planos u otros generados de manera física/impresa, debiendo entregar la misma ordenada en carpetas con los lomos que identifiquen el contenido de las mismas, de acuerdo a la información deberá ser ordenada cronológicamente. El Jefe Inmediato será el encargado de recibir la documentación física, se considera conformidad de esta recepción con la aprobación del informe final. Reporte del Sistema ENDESIS – FLUDOC en el cual se confirme que toda la correspondencia interna emitida fue debidamente cargada al sistema. Formulario de devolución de activos fijos Devolución de material de escritorio Constancia de devolución de Credencial y Tarjeta Biométrica LUGAR El CONSULTOR tendrá como base de trabajo la ciudad de Cochabamba El CONSULTOR podrá realizar viajes al interior del país, según normativa vigente de ENDE. PLAZO El plazo para el desarrollo de la Consultoría será computable a partir de la suscripción del contrato y por un periodo de 6 meses SUPERVISIÓN DEL CONSULTOR La prestación del servicio, será supervisada por el Jefe Proyectos Energías No Convencionales de ENDE, quien realizará el seguimiento de los trabajos asignados conforme al alcance de los presentes TDR’s para su aprobación. La Unidades Organizacionales a través de su correspondiente Jefatura, informes semanales deberán asegurar que los consultores que estén bajo su dependencia, hagan uso adecuado del equipo de protección personal y la ropa de trabajo asignados. PERFIL DEL CONSULTOR INDIVIDUAL FORMACIÓN Título en los cuales se consigne: 1Provisión Nacional de: Ingeniería Industrial, Ingeniería Comercial, Administrador de Empresas o afines a nivel Licenciatura, este requisito es un factor de habilitación. El trabajo ejecutado Los Consultores Individuales con título profesional en esa semana. 2. Lo programado Ingeniería, deberán presentar para la semana siguiente. 3. La confrontación con formalización de la programación inicial; de presentarse atraso contratación el Registro en la programación inicial, deberán explicarse las medidas y acciones Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) vigente. Junto a tomar con el fin los documentos para formalización de recuperar el atraso. 4. Los esquemas descriptivos de avance semanal, cuando sean requeridos por la Interventoría. Para facilitar la elaboración de estos informes y para que se verifique la información contenida en elloscontratación, el contratista elaborará formatos (máximo proponente seleccionado deberá presentar copia legalizada del Título en Provisión Nacional y el Certificado de No Violencia destinado al objeto de la contratación, emitidos por las entidades correspondientes, en cumplimiento a la Ley Nº 348 de 09 xx xxxxx de 2013 y la Ley Nº 1153 de 25 de febrero de 2019. EXPERIENCIA GENERAL Experiencia profesional mínima de 2 hojas) años, plazo computado a partir de la fecha de emisión del Título en Provisión Nacional. EXPERIENCIA ESPECÍFICA Experiencia profesional mínima de 1 año de trabajo como apoyo administrativo o administrador en empresas del sector público o privado. Se valorará experiencia profesional en control documental Se valorará experiencia de trabajo en Empresas del Sector Eléctrico. Nota: El proponente deberá acreditar la experiencia general y especifica por medio de Certificados de Trabajo. CONOCIMIENTOS ADICIONALES: Certificación que contengan la información relevante a tener acredite conocimiento en cuenta para cada actividad técnica y serán aprobados por el Interventor gestión documental y/o el supervisor el día anterior a archivos (Indispensable). Certificación que acredite conocimiento en Programas de Computación en gestión de archivos (deseable). Certificación que acredite conocimiento en “Ley 1178” (deseable). Certificación que acredite conocimiento en “Políticas Públicas” (deseable) La evaluación de conocimiento deseable, debe ser considerada en la iniciación calificación de la actividad. Dichos formatos serán diligenciados semanalmente por el contratista en cada frente y aprobados por el interventor y harán parte del informe semanal. LOS COSTOS EN QUE SE INCURRA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES, CORRERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO. El contratista tiene la obligación de apoyar al Interventor con el suministro oportuno en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, de toda la información relacionada con el avance físico de las obras, planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración y presentación de las actas de obra, facturas de cobro, de ajuste y demás que se requieran. En general de todo lo requerido para que el sistema disponga de información completa y actualizada sobre las obras del contrato, productos a ser desarrollados, actividades específicas, poblaciones a atender indicadores a ser alcanzados, informes, bitácoras, etc. dependerá de cada proyectoCondiciones Adicionales.

Appears in 1 contract

Samples: Contratación Directa Regular

INFORMES. El contratista realizará Sin perjuicio del informe que debe presentar la compañía de seguros adjudicataria, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2555 de 2010 y entregará a la InterventoríaCircular Básica Jurídica, para su aprobación, informes semanales en los cuales se consigne: 1. El trabajo ejecutado en esa semana. 2. Lo programado para la semana siguiente. 3. La confrontación con la programación inicial; de presentarse atraso en la programación inicial, deberán explicarse las medidas y acciones a tomar con el fin de recuperar el atraso. 4. Los esquemas descriptivos realizar una adecuada administración del programa de avance semanal, cuando sean requeridos por la Interventoría. Para facilitar la elaboración de estos informes y para que se verifique la información contenida en ellosseguros, el contratista elaborará formatos (máximo 2 hojas) que contengan oferente adjudicatario deberá entregar toda la información relevante al manejo de las pólizas contratadas, esta información debe contener como mínimo: - Informe de suscripciones: Mensualmente debe entregar un comparativo de los ingresos de clientes nuevos a tener en cuenta para cada actividad técnica y serán aprobados la póliza colectiva. Dentro de dicho informe debe entregarse los clientes que fueron valorados por el Interventor y/oferente adjudicatario, su valoración y calificación (extraprima o coberturas condicionadas). - Informe de postventa: Mensualmente el supervisor el día anterior oferente adjudicatario se compromete a la iniciación entregar un informe acerca de la actividadentrega física o electrónica del clausulado y carátula del certificado individual a los clientes nuevos, de igual manera deberá informar los motivos por los cuales existan pendientes. Dichos formatos serán diligenciados semanalmente - Informe xx Xxxxxx recaudadas: Mensualmente se deberá entregar un informe de las primas generadas en el programa, su evolución y pago de recaudo. - Informe de Siniestros: Mensualmente el oferente adjudicatario deberá presentar un informe de los siniestros presentados durante el mes, separados por el contratista en amparo y anexo, la respuesta generada ante cada frente y aprobados por el interventor y harán parte del informe semanal. LOS COSTOS EN QUE SE INCURRA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES, CORRERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATOcaso (pagado u objetado) estableciendo claramente los motivos de los no pagados. El contratista tiene informe deberá contener el comparativo mes a mes de los siniestros en trámite y finalizados, así como un resumen de las principales causas por las cuales se encuentran siniestros en trámite y las acciones emprendidas para su culminación. A fin de asegurar los tiempos de servicio, el informe debe contener el promedio de días de atención de los mismos. - Informe de PQR: Mensualmente la obligación aseguradora adjudicataria entregará un informe de apoyar al Interventor con el suministro oportuno las peticiones realizadas por los clientes, así como su estado, comparando mes por mes la evolución de las mismas. El informe debe contener las causales más comunes de peticiones y quejas, así como hacer énfasis en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, aspectos de toda servicio a mejorar para mitigar la información relacionada con el avance físico de las obras, planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración y presentación de las actas mismas incluyendo los planes de obraacción que permitan mitigar la ocurrencia e impacto sobre los clientes. - Informe de condiciones de Admisibilidad: La aseguradora adjudicataria deberá reportar anualmente la misma información entregada para la admisibilidad xxx xxxxxx, facturas a fin de cobrodemostrar que continúan manteniendo los niveles adecuados de para el aseguramiento de la cartera. - Informe de Atención de los promotores y líneas de servicio: De manera mensual el oferente adjudicatario entregará un informe de las consultas, quejas y solicitudes realizadas por los clientes internos y externos, agrupándolas por tipos, con el fin de ajuste establecer las acciones que mitiguen dichas consultas o peticiones. Adicionalmente a los informes mencionados, BBVA COLOMBIA podrá pedir mayor información acerca del manejo del programa, para ellos bastará con realizar la solicitud por escrito, indicando el tipo de información, estructura y demás que se requieran. En general de todo lo requerido para que el sistema disponga de información completa y actualizada sobre las obras del contrato, productos a ser desarrollados, actividades específicas, poblaciones a atender indicadores a ser alcanzados, informes, bitácoras, etc. dependerá de cada proyectoperiodicidad.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Insurance Services

INFORMES. la totalidad de la información que se estima conveniente para el mejor resguardo de los derechos de los postulantes, incluyendo Bases del Concurso, actas de los Comités de Selección - normativa aplicable etc, estará disponible para su consulta en Xxxx. 0 xx xxxxx 0000 0x xxxx Xx. XXXXX de lunes a viernes de 10 a 16 hs. 6-PREINSCRIPCION ELECTRONICA: Los postulantes deberán realizar en forma obligatoria la preinscripción electrónica mediante internet. Estará disponible el sistema de preinscripción electrónica CONCURSAR, en la página Web xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx desde el 3 Diciembre de 2015 hasta el 18 de diciembre de 2015 El contratista realizará postulante deberá registrarse en el Sistema, indicando un nombre de usuario y entregará una contraseña que le será requerido cada vez que quiera ingresar. Los datos de contacto que ingrese el postulante serán los utilizados por el sistema para el envío de notificaciones y avisos. El Sistema mostrará una serie de instrucciones para la carga de datos. Deberá hacer CLIC en ALTA para completar los campos y GUARDAR para registrar la información. Una vez completados todos los datos solicitados, el postulante podrá postularse a los puestos que le interese, ingresando a la Interventoríasolapa INSCRIBIRME. Allí encontrará los requerimientos del puesto elegido, para su aprobación, informes semanales en los cuales deberá cumplir a los efectos de completar la postulación. Al finalizar, deberá ACEPTAR las bases y condiciones del concurso. Los datos ingresados permitirán la conformación automática de la documentación detallada a continuación, la cual deberá ser impresa por CADA UNO DE LOS CARGOS a los que se consignepostule. La misma se detalla a continuación: 1. El trabajo ejecutado en esa semanaa. Formulario “Solicitud y Ficha de Inscripción”. 2. Lo programado para la semana siguienteb. Declaración Jurada y Constancia de Recepción y Aceptación del Reglamento y Bases del Concurso”. 3c. Constancia de Recepción de la Solicitud, Ficha de Inscripción y Documentación presentada. Una vez realizada la preinscripción correspondiente, la inscripción deberá ser efectuada personalmente o por poder debidamente acreditado. La confrontación con la programación inicial; de presentarse atraso en la programación inicial, deberán explicarse las medidas y acciones a tomar con el fin de recuperar el atraso. 4. Los esquemas descriptivos de avance semanal, cuando sean requeridos por la Interventoría. Para facilitar la elaboración de estos informes y para que se verifique la información contenida en ellos, el contratista elaborará formatos (máximo 2 hojas) que contengan la información relevante a tener en cuenta para cada actividad técnica y serán aprobados por el Interventor y/inscripción documental o el supervisor el día anterior a la iniciación de la actividad. Dichos formatos serán diligenciados semanalmente por el contratista en cada frente y aprobados por el interventor y harán parte del informe semanal. LOS COSTOS EN QUE SE INCURRA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES, CORRERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO. El contratista tiene la obligación de apoyar al Interventor con el suministro oportuno en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, de toda la información relacionada con el avance físico de las obras, planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración y presentación de las actas postulaciones es obligatoria y se realizará desde el día 3 de obradiciembre de 2015 hasta el día 18 de diciembre de 2015 en el horario de 9 a 17 hs, facturas en la calle Piedras Nº 77 Piso 2º “X”, Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx. La inscripción comporta que el aspirante conoce y acepta las condiciones generales establecidas por la normativa que regula el sistema de cobroselección, así como las condiciones y requisitos específicos que pautan el proceso en el que se inscribe. a) Formulario, de ajuste "Solicitud y demás Ficha de Inscripción" debidamente completado y cuyos datos volcados por el postulante presentan carácter de declaración jurada. El Formulario debe ser firmado en todas sus hojas. Puede presentar, asimismo, UN (1) currículum vitae actualizado. El postulante sólo deberá declarar y certificar los antecedentes de formación y laborales que guarden directa relación con el perfil de requisitos para el puesto de trabajo o función para el que se requieranpostule, aunque preste servicio en esta cartera de Estado. b) Declaración jurada de satisfacer los requisitos previstos en los artículos 4º y 5º del Anexo de la Ley Nº 25.164 y su reglamentación, y en los artículos concordantes del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, homologado por Decreto Nº 214/2006, así como aquéllos previstos para el acceso al Agrupamiento y Nivel Escalafonario al que se aspira. c) Declaración Jurada "Constancia de Recepción y Aceptación del Reglamento y Bases del Concurso", reconociendo aceptar las condiciones establecidas por la normativa que regula los procesos de selección en general, las condiciones específicas que regulan el proceso en el que se inscribe, la dirección de la página WEB en la que se divulgarán las informaciones, los resultados respectivos y las Bases del Concurso. d) Fotocopia de los certificados de estudios formales y de la documentación que respalde toda otra información volcada en el Formulario "Solicitud y Ficha de Inscripción". En general Los interesados deberán concurrir a la inscripción con la documentación original y copias que respalden la información declarada. Se procederá a su correspondiente constatación y certificación, no siendo necesario que dichas copias estén autenticadas por escribano. La ausencia de todo lo requerido o la falta de presentación de la documentación original llevará a no considerar el antecedente declarado. e) Cuando el postulante no fuera personal comprendido en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), deberá adjuntar además fotocopia del Documento Nacional de Identidad en donde figure el domicilio actualizado La inscripción deberá ser efectuada personalmente o por poder debidamente acreditado. Cuando se resida a más de CINCUENTA (50) kilómetros del lugar de inscripción correspondiente, o se trate de personas que acrediten certificado de discapacidad, podrá hacerse por correo postal para que el sistema disponga lo cual deberá adjuntarse certificado de información completa y actualizada sobre las obras domicilio o copia del contratocertificado de discapacidad respectivamente, productos considerándose a ser desarrollados, actividades específicas, poblaciones a atender indicadores a ser alcanzados, informes, bitácoras, etc. dependerá todo efecto la fecha de cada proyectofranqueo.

Appears in 1 contract

Samples: Convenio Colectivo De Trabajo Sectorial

INFORMES. El contratista realizará Consultor entregará un informe mensual sobre las actuaciones realizadas objeto del contrato por el Coordinador de Seguridad y entregará Salud, el cual incluirá, en su caso, un apartado dedicado a la Interventoría, para su aprobación, informes semanales en los cuales se consigne: 1función como Coordinador de Actividades Preventivas. El trabajo ejecutado en esa semana. 2informe del Coordinador de seguridad y salud deberá reflejar el grado de cumplimiento de: - Las visitas realizadas a los diferentes lugares de trabajo. Lo programado para la semana siguiente. 3. - La confrontación con la programación inicial; de presentarse atraso en la programación inicial, deberán explicarse las medidas y acciones a tomar con el fin de recuperar el atraso. 4. Los esquemas descriptivos de avance semanal, cuando sean requeridos por la Interventoría. Para facilitar la elaboración de estos informes y para que se verifique la información contenida en ellos, el contratista elaborará formatos (máximo 2 hojas) que contengan la información relevante a tener en cuenta para cada actividad técnica y serán aprobados por el Interventor y/o el supervisor el día anterior a la iniciación planificación de la actividad. Dichos formatos serán diligenciados semanalmente actividad preventiva y el seguimiento de la misma realizados por el contratista en cada frente adjudicatario. - La adecuación del Plan de Seguridad y aprobados Salud o del Documento de Gestión Preventiva de la Obra a los riesgos derivados de los trabajos que se están ejecutando. - El cumplimiento, por el interventor y harán parte del informe semanalContratista, de las medidas preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud o en el Documento de Gestión Preventiva de la Obra. LOS COSTOS EN QUE SE INCURRA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES- La presencia en la obra de los Recursos Preventivos a los que cada Contratista está obligado de acuerdo con la normativa vigente. - El cumplimiento, CORRERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATOpor parte del Contratista Principal, de sus obligaciones en materia de información y transmisión de las instrucciones adecuadas sobre los riesgos y medidas de Código seguro de Verificación : GEN-bbda-10c5-9ba0-1f1e-02ac-3234-7819-8841 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx protección, prevención y emergencia con respecto a los empresarios y trabajadores autónomos que desarrollen actividades en la obra. - La comunicación de apertura de centro de trabajo por parte del Contratista así como sus preceptivas actualizaciones. - El grado de actualización del Libro de Subcontratación de cada una de las obras en relación a las empresas que el contratista principal tiene subcontratadas. El Coordinador de Seguridad y Salud dejará constancia de cada una de las reuniones que convoque a través de un acta, que deberá ser adjuntada al informe mensual mencionado anteriormente y que deberá estar firmada por los distintas partes que asistan a la reunión: Dirección de Obra, Contratista y Subcontratistas. El Coordinador de Seguridad y Salud deberá convocar reuniones quincenales de planificación de obra que servirán para concretar los trabajos pendientes de ejecución y analizar si ya están planificados, todo ello con objeto de minimizar los riesgos y definir la actividad preventiva. A estas reuniones estarán convocados el Director de Obra, Jefe de Obra y Técnico de Seguridad. Así mismo el Coordinador de Seguridad y Salud convocará mensualmente al menos una reunión de coordinación de actividades empresariales a la que asistirá el contratista tiene y los subcontratistas de la obligación obra. El Coordinador de apoyar Seguridad y Salud visitará cada una de las obras en las que tenga responsabilidad tantas veces como considere necesario para asegurar la calidad del trabajo. Estas visitas deberán estar fehacientemente reflejadas en el informe mensual citado, así como el resto de actuaciones que realice mientras esté designado como Coordinador de Seguridad y salud. El Coordinador u otra persona su cargo deberá desempeñar las funciones de Coordinador de Actividades Preventivas deberá incluir en su informe mensual un apartado que refleje al Interventor menos los siguientes aspectos: - Reuniones que ha mantenido con las empresas concurrentes, anexando las actas correspondientes. - Información en materia preventiva que se han intercambiado entre sí las empresas concurrentes, expresando el suministro oportuno origen y destinatario o destinatarios de dicha información. - Comunicaciones que haya tenido con las empresas concurrentes o con Coordinadores de Seguridad y Salud. - Visitas que haya realizado al tramo, expresando en el informe un resumen de la actividad observada durante la visita. - Instrucciones o propuestas realizadas a las empresas concurrentes. - Cualquier otra actividad realizada en ejercicio de sus funciones. La Dirección del Contrato podrá encargar los formatos adecuadosinformes y estudios que considere necesarios sobre los aspectos técnicos, jurídicos y procedimentales relacionados con la seguridad y salud de las obras al Consultor quien, apoyándose en medio magnético el asesor especializado, desarrollará los trabajos solicitados. Al final del contrato se elaborará un Informe Final sobre las actuaciones y los resultados obtenidos en materia de prevención de riesgos laborales. Se presentará en formato Código seguro de Verificación : GEN-bbda-10c5-9ba0-1f1e-02ac-3234-7819-8841 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx electrónico e impreso, incluirá como mínimo un resumen de toda la información relacionada con el avance físico los principales datos de las obras, planos copia de avance los Planes de obra construidaSeguridad y Salud, el avance financieroDocumentos de Gestión Preventiva, elaboración anejos, anotaciones recogidas en los libros de incidencias, propuestas de nombramientos, nombramientos y presentación cambios de las coordinadores, informes favorables, actas de obraaprobación de los planes de seguridad y anejos, facturas e informes de cobro, investigación de ajuste y demás que se requieran. En general de todo lo requerido para que el sistema disponga de información completa y actualizada sobre las obras del contrato, productos a ser desarrollados, actividades específicas, poblaciones a atender indicadores a ser alcanzados, informes, bitácoras, etc. dependerá de cada proyectoaccidentes.

Appears in 1 contract

Samples: Contrato Menor De Servicios

INFORMES. El contratista realizará procedimiento para informar, hacer seguimiento, diagnosticar y entregará responder a Problemas indicados por el Licenciatario es el siguiente: - El Usuario clave del Licenciatario debe contactar con la InterventoríaRepresentación local del Otorgante a través del canal de comunicación puesto a disposición del Licenciatario por la Representación local del Otorgante (punto de entrada, para su aprobación, informes semanales dirección de correo electrónico y en los cuales horario laboral como se consigne: 1definen en el punto 3.1). El trabajo ejecutado Usuario clave debe explicar el Problema de la forma más precisa posible, con los datos apropiados que ilustren el Problema. o Confidencialidad: el presente CCS contiene cláusulas que protegen los datos revelados a los servicios de soporte. - A la recepción del Problema, la Representación local del Otorgante (llamada Nivel de soporte 1) deberá: o Acusar el recibo del Problema. o Proporcionar un número de ticket al que se hará referencia en esa semana. 2. Lo programado para la semana siguiente. 3. La confrontación con la programación inicial; de presentarse atraso en la programación inicial, deberán explicarse las medidas y acciones a tomar toda comunicación relacionada con el fin de recuperar Problema registrado. o Comprobar el atraso. 4ticket y la existencia del Problema. Los esquemas descriptivos de avance semanal, cuando sean requeridos - Una vez aceptado por la InterventoríaRepresentación local del Otorgante, esta deberá: o Clasificar el Problema como Incidente. Para facilitar la elaboración de estos informes o Recopilar y para que se verifique la información contenida en ellos, el contratista elaborará formatos (máximo 2 hojas) que contengan la información relevante a tener en cuenta para cada actividad técnica y serán aprobados por las opiniones del Usuario clave, incluido el Interventor y/Nivel de gravedad estimado. o Determinar el supervisor Nivel de gravedad definitivo del Incidente. o Proporcionar al Licenciatario cualquier Resolución existente o transferir el día anterior ticket al Otorgante. - A la recepción del ticket, el Otorgante (llamado Nivel de soporte 2) deberá: o Informar al Licenciatario (directamente o a la iniciación través de la actividadRepresentación local del Otorgante) sobre cualquier Resolución existente. Dichos formatos serán diligenciados semanalmente por o Confirmar o cambiar el contratista Nivel de gravedad del Incidente, notificar dicho cambio al Usuario clave en cada frente y aprobados por caso de que el interventor y harán parte del informe semanalUsuario clave haya indicado un Nivel de gravedad. LOS COSTOS EN QUE SE INCURRA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES, CORRERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATOo Transferir el ticket a las personas correspondientes (posiblemente un Interesado secundario). El contratista tiene la obligación de apoyar al Interventor con ticket y el suministro oportuno Incidente o Problema relacionado se considerará “Cerrado“ (esto es, suponiendo que se haya solucionado) en los formatos adecuados, casos siguientes: - El Otorgante o la Representación local del Otorgante ha comunicado una resolución al Licenciatario que haya solucionado el Incidente o Problema. - El Usuario clave no responde a las preguntas de la Representación local del Otorgante o del Otorgante en medio magnético e impreso, un plazo de toda la información relacionada con 30 días. - El Licenciatario se niega a seguir los pasos sugeridos para solucionar el avance físico de las obras, planos de avance de obra construida, Problema o superar el avance financiero, elaboración y presentación de las actas de obra, facturas de cobro, de ajuste y demás que se requieran. En general de todo lo requerido para que el sistema disponga de información completa y actualizada sobre las obras del contrato, productos a ser desarrollados, actividades específicas, poblaciones a atender indicadores a ser alcanzados, informes, bitácoras, etc. dependerá de cada proyectoIncidente.

Appears in 1 contract

Samples: Contrato De Cobertura Del Servicio

INFORMES. El contratista realizará -De conformidad a lo establecido en la Resolución Nº 30, de 2015, de Contraloría General de la República, o las normas que la reemplacen, la Entidad Receptora deberá elaborar: I. Un informe de gastos y entregará actividades: La Entidad Receptora deberá rendir cuenta mensualmente de los gastos realizados, de acuerdo a la Interventoríaduración del programa, y según lo siguiente: El informe de gastos y actividades se cumplirá completando la ficha anterior y se llevaran a cabo de conformidad al Título III, articulo 26 denominado “Transferencias a otros Servicios Públicos”, de la Resolución Nº 30, de 2015, de la Contraloría General de la República, o aquella norma que la reemplace. Este informe será en todo caso documentado en todos sus ítems. Dicho informe será entregado en forma obligatoria al Gobierno Regional, dentro de los primeros quince (15) días hábiles del mes correspondiente, aún en el evento de no registrar gastos, mediante comunicación escrita dirigida al funcionario designado por las partes, debiendo ser ingresado oficialmente por Oficina de Partes del Gobierno Regional Metropolitano, acorde a lo dispuesto en el instructivo de rendiciones respectivo. Si de la revisión que realice el Gobierno Regional se formularán observaciones, estas serán comunicadas mediante oficio a la entidad que tendrá veinte (20) días hábiles para subsanarlas, contado desde su aprobaciónrecepción. En el evento que una observación no sea definitivamente subsanada, informes semanales en la entidad receptora deberá reintegrar los cuales se consigne: 1. El trabajo ejecutado en esa semana. 2. Lo programado para la semana siguiente. 3. La confrontación con la programación inicial; de presentarse atraso saldos observados, no rendidos y/o no ejecutados conforme a lo dispuesto en la programación inicialLey de Presupuesto vigente, deberán explicarse las medidas dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde su notificación mediante oficio, y acciones a tomar con el fin facultará al Gobierno Regional para dar término anticipado al presente instrumento, mediante acto sancionatorio respectivo y sin forma de recuperar el atraso. 4juicio. Los esquemas descriptivos Todo ello, sin perjuicio de avance semanal, cuando sean requeridos por la Interventoría. Para facilitar rendición de cuentas que la elaboración de estos informes y para que se verifique la información contenida en ellos, el contratista elaborará formatos (máximo 2 hojas) que contengan la información relevante a tener en cuenta para cada actividad técnica y serán aprobados por el Interventor Entidad Receptora y/o el supervisor Gobierno Regional debe realizar ante el día anterior Órgano de Control. II. Informe final de inversión de recursos: El informe final dará cuenta de la ejecución de la ficha de presentación del proyecto presentada y el resultado del programa, y se entregará completando la ficha elaborada por el Gobierno Regional que las partes acordaran en su oportunidad, debiendo ser ingresado oficialmente por Oficina de Partes del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. y, una vez refrendado, se entenderá incorporada al convenio. Este informe se deberá presentar junto con la última rendición de cuentas. El citado informe se entregará al Gobierno Regional dentro de los veinticinco (25) días hábiles siguientes, contados desde la fecha del término efectivo de la ejecución. El Gobierno Regional, en el plazo de treinta (30) días hábiles de recepcionado el informe final, comunicará la aprobación del mismo o las observaciones que le merecen. En este último caso, la Entidad Receptora tendrá un plazo de quince (15) días hábiles contados desde la comunicación de las observaciones para efectuar las correcciones pertinentes. Transcurrido este plazo, el Gobierno Regional comunicará a la iniciación Entidad Receptora, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes, la aprobación o rechazo definitivo del informe final. En caso de ser rechazado, el Gobierno Regional exigirá, en el mismo instrumento, la restitución de los saldos observados, no rendidos y/o no ejecutados. Todo ello, sin perjuicio de la actividad. Dichos formatos serán diligenciados semanalmente por el contratista en cada frente y aprobados por el interventor y harán parte del informe semanal. LOS COSTOS EN QUE SE INCURRA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES, CORRERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO. El contratista tiene la obligación rendición de apoyar al Interventor con el suministro oportuno en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, cuenta global de toda la información relacionada con el avance físico de las obras, planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración y presentación de las actas de obra, facturas de cobro, de ajuste y demás que se requieran. En general de todo lo requerido para estos fondos que el sistema disponga Gobierno Regional deba realizar a la Contraloría General de información completa y actualizada sobre las obras del contrato, productos a ser desarrollados, actividades específicas, poblaciones a atender indicadores a ser alcanzados, informes, bitácoras, etc. dependerá de cada proyectola República.

Appears in 1 contract

Samples: Convenio De Transferencia De Recursos

INFORMES. El contratista realizará y entregará a la Interventoría, para su aprobación, informes semanales en los cuales se consigne: 1. El trabajo ejecutado en esa semana. 2. Lo programado para la semana siguiente. 3. La confrontación con la programación inicial; de presentarse atraso en la programación inicial, deberán explicarse las medidas y acciones a tomar con Con el fin de recuperar el atraso. 4. Los esquemas descriptivos realizar una adecuada administración del programa de avance semanal, cuando sean requeridos por la Interventoría. Para facilitar la elaboración de estos informes y para que se verifique la información contenida en ellosseguros, el contratista elaborará formatos (máximo 2 hojas) que contengan oferente adjudicatario deberá entregar toda la información relevante a tener en cuenta para cada actividad técnica y serán aprobados por el Interventor y/o el supervisor el día anterior al manejo de las pólizas contratadas, esta información debe contener como mínimo: - Informe de suscripciones: Mensualmente debe entregar un comparativo de los ingresos de clientes nuevos a la iniciación póliza colectiva. Dentro de dicho informe debe entregarse los predios que fueron valorados durante dicho periodo. - Informe de postventa: Mensualmente el oferente adjudicatario se compromete a entregar un informe acerca de la actividadentrega física o electrónica del clausulado y carátula del certificado individual a los clientes nuevos, de igual manera deberá informar los motivos por los cuales existan pendientes. Dichos formatos serán diligenciados semanalmente - Informe xx Xxxxxx recaudadas: Mensualmente se deberá entregar un informe de las primas generadas en el programa, su evolución y pago de recaudo. - Informe de Siniestros: Mensualmente el oferente adjudicatario deberá presentar un informe de los siniestros y asistencias presentados durante el mes, separados por amparo y anexo, la respuesta generada ante cada caso (pagado, reservado u objetado) estableciendo claramente El informe deberá contener el contratista comparativo mes a mes de los siniestros en cada frente trámite y aprobados finalizados, así como un resumen de las principales causas por las cuales se encuentran siniestros en trámite y las acciones emprendidas para su culminación. A fin de asegurar los tiempos de servicio, el interventor y harán parte del informe semanaldebe contener el promedio de días de atención de los mismos. LOS COSTOS EN QUE SE INCURRA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES- Informe de PQR: Mensualmente la aseguradora adjudicataria entregará un informe de las peticiones realizadas por los clientes internos, CORRERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATOasí como su estado, comparando mes por mes la evolución de las mismas. El contratista tiene la obligación informe debe contener las causales más comunes de apoyar al Interventor con el suministro oportuno peticiones y quejas, así como hacer énfasis en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, aspectos de toda servicio a mejorar para mitigar la información relacionada con el avance físico de las obras, planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración y presentación de las actas mismas incluyendo los planes de obraacción que permitan mitigar la ocurrencia e impacto sobre los clientes. Adicionalmente a los informes mencionados, facturas BANCO FINANDINA podrá pedir mayor información acerca del manejo del programa, para ello bastará con realizar la solicitud por escrito, indicando el tipo de cobroinformación, de ajuste estructura y demás que se requieran. En general de todo lo requerido para que el sistema disponga de información completa y actualizada sobre las obras del contrato, productos a ser desarrollados, actividades específicas, poblaciones a atender indicadores a ser alcanzados, informes, bitácoras, etc. dependerá de cada proyectoperiodicidad.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Insurance Services

INFORMES. El contratista realizará La Fiduciaria deberá presentar al menos la información que se especifica a continuación: (a) En los plazos señalados en el presente Contrato, deberá reportar al INCO y entregará al Interventor el ingreso de los aportes de capital del Concesionario a la InterventoríaCuenta Aportes Concesionario, para su aprobaciónasí como el cumplimiento periódico de los aportes que el Concesionario debe hacer a esta Cuenta conforme al cronograma de xxxxxxx señalado en la Sección 6.02(a). (b) En los plazos señalados en el presente Contrato, informes semanales deberá reportar al INCO y al Interventor el ingreso a (i) la Subcuenta Interventoría de los recursos señalados en la Secciones 10.05(a) y (b) del presente Contrato; (ii) la Subcuenta de Predios de los recursos señalados en la Sección 7.04; (iii) la Subcuenta de Supervisión Aérea el ingreso de los recursos señalados en la Sección 3.02(d)(iv); y (iv) la Subcuenta Divulgación el ingreso de los recursos señalados en la Sección 7.07(b). (c) En los plazos señalados en el presente Contrato, reportar al INCO y al Interventor el ingreso de los recursos de la financiación de las obligaciones a cargo del Concesionario, en los cuales se consigne: 1. El trabajo ejecutado en esa semanatérminos del Capítulo VI del presente Contrato. (d) Dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de suscripción del Acta de Recibo Final, la Fiduciaria deberá presentar al INCO un informe detallado del estado a dicha fecha del Patrimonio Autónomo. Lo programado Este informe servirá de base para el INCO para la semana siguienteliquidación del Contrato. 3(e) Informes cada Mes sobre la operación del Patrimonio Autónomo, dirigidos al Interventor y al INCO. La confrontación con la programación inicial; de presentarse atraso en la programación inicialEn todo caso, deberán explicarse las medidas y acciones a tomar con el fin de recuperar el atraso. 4. Los esquemas descriptivos de avance semanal, cuando sean requeridos por la Interventoría. Para facilitar la elaboración de estos informes y para que se verifique la información contenida en ellos, el contratista elaborará formatos (máximo 2 hojas) que contengan la información relevante a tener en cuenta para cada actividad técnica contable del Patrimonio Xxxxxxxx deberá mantenerse actualizada y serán aprobados por el Interventor y/o el supervisor el día anterior a la iniciación de la actividad. Dichos formatos serán diligenciados semanalmente por el contratista en cada frente y aprobados por el interventor y harán parte del informe semanal. LOS COSTOS EN QUE SE INCURRA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES, CORRERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO. El contratista tiene la obligación de apoyar al Interventor con el suministro oportuno en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, de toda la información relacionada con el avance físico de las obras, planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración y presentación de las actas de obra, facturas de cobro, de ajuste y demás que se requieran. En general de todo lo requerido disponible para que el sistema disponga Interventor o el INCO puedan acceder a ella en cualquier momento durante su vigencia. Los informes de información completa la entidad fiduciaria deberán presentarse de tal manera que permitan verificar, de manera sencilla y actualizada sobre las obras clara, todos los aspectos relevantes para la ejecución del contratopresente Contrato. (f) Xxx perjuicio de lo dispuesto por la Superintendencia Financiera de Colombia, productos entregar al Concesionario los estados financieros auditados del Patrimonio Autónomo, con cortes a ser desarrollados, actividades específicas, poblaciones a atender indicadores a ser alcanzados, informes, bitácoras, etc. dependerá 31 de diciembre y 30 xx xxxxx de cada proyectoaño. La auditoría deberá estar efectuada por un auditor independiente que preste sus servicios a nivel internacional.

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract

INFORMES. El contratista realizará PROVEEDOR deberá garantizar a LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ el acceso remoto en línea a las herramientas de generación de informes, así como las licencias necesarias para el acceso remoto a las aplicaciones de control (ACD, marcadores, monitoreo, etc) a las personas que sean los encargados de controlar la operación; sin que esto implique la supresión de informes finales o por intervalos acordados previamente. Los informes deberán estar disponibles en las fechas estipuladas entre LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ y entregará el PROVEEDOR. El PROVEEDOR deberá generar y entregar a LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ los siguientes informes: a. Mensualmente informe gerencial antes del quinto (5) día hábil, respecto del mes inmediatamente anterior, con análisis sobre la administración del Contact Center, el resultado de los indicadores y las acciones de mejoramiento. Los análisis deben presentarse en consolidados, junto con los respectivos planes de acción, con el detalle de atención independizando los datos registrados entre semana, sábados, domingos y festivos. En caso de presentar variaciones en los indicadores por debajo de los pactados, se debe abrir el detalle de atención a rangos diarios e incluso hora a hora o medias horas, que permita identificar la causa de incumplimiento. Este informe se deberá discriminar de la siguiente manera: - Informe gerencial de cada una de las unidades. - Informe de gestión de la actividad del Contact Center. - Informe de gestión de calidad - Informe de gestión de entrenamiento y formación. b. Adicionalmente el PROVEEDOR a solicitud de la Cámara, deberá presentar informes periódicos (diario, semanal, mensual, anual etc.), con información relevante tal como: - Llamadas y chats entrantes - Llamadas y chats atendidas - Llamadas y chats atendidas dentro del nivel de servicio esperado - Llamadas abandonadas - Porcentaje de atención, abandono. - Nivel de servicio - Duración de llamadas (AHT). Discriminando tiempos de Hold, ACW, ACD, otros. - Tiempo login total y por asesor. - Tiempo promedio de atención (ASA) - Porcentaje de ocupación de los asesores - Avance de gestión de las bases de datos - Estadísticas de navegación en IVR - Abandonos en IVR - Rutas más/menos utilizadas en el IVR - Contactabilidad de las bases de datos - Efectividad - Ausentismo - Adherencia al turno general - Resolución en el primer contacto - Resultados de la encuesta de servicio del IVR - Notas promedio de calidad - Notas promedio de conocimiento - Tipologías de llamadas en periodos diarios, mensuales y anuales. - Análisis y gestión de ChatBot - Análisis y gestión de VoiceBot Otros Informes adicionales que sean inherentes a la Interventoría, para su aprobación, informes semanales en los cuales operación y se consigne: 1puedan generar a solicitud de LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. El trabajo ejecutado PROVEEDOR debe asegurar que estos reportes puedan ser consultados en esa semanalínea y entregados vía mail una vez sea solicitado por las personas autorizadas por LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ en un tiempo no superior a dos (2) días hábiles. 2. Lo programado para c. Informe de la semana siguiente. 3. La confrontación con la programación inicial; aplicación del examen de presentarse atraso en la programación inicialunificación de criterios, deberán explicarse las medidas y acciones a tomar con el fin de recuperar el atraso. 4. Los esquemas descriptivos de avance semanal, cuando sean requeridos establecido por la InterventoríaCámara, con su respectivo plan de acción en caso de incumplimiento. Para facilitar la elaboración Informe Evaluación uniformidad de estos informes criterios Trimestral d. Envió por Mail o medio compartido (Drive, Teams etc.)de: Hojas de vida del Total de agentes y para que se verifique la información contenida en ellosstaff, el contratista elaborará formatos (máximo 2 hojas) que contengan la información relevante a tener en cuenta para cada actividad técnica y serán aprobados por el Interventor y/o el supervisor el día anterior asignados a la iniciación de la actividad. Dichos formatos serán diligenciados semanalmente por el contratista en cada frente y aprobados por el interventor y harán parte del informe semanal. LOS COSTOS EN QUE SE INCURRA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES, CORRERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO. El contratista tiene la obligación de apoyar al Interventor con el suministro oportuno en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, de toda la información relacionada con el avance físico de las obras, planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración y presentación de las actas de obra, facturas de cobro, de ajuste y demás que se requieran. En general de todo lo requerido para que el sistema disponga de información completa y actualizada sobre las obras del contrato, productos a ser desarrollados, actividades específicas, poblaciones a atender indicadores a ser alcanzados, informes, bitácoras, etc. dependerá de cada proyecto.operación Semestral

Appears in 1 contract

Samples: Outsourcing Agreement

INFORMES. El contratista realizará y entregará a la Interventoría“SUJETO DE APOYO” deberá presentar los informes respecto del avance del “PROYECTO”, para su aprobación, informes semanales en los cuales se consignede conformidad con lo siguiente: 1. El trabajo ejecutado Informe Financiero acorde al Desglose establecido en esa semanael Anexo Uno del “PROYECTO”. 2. Lo programado Informe Técnico al cierre de cada etapa conforme a las actividades establecidas en el Anexo Dos del“PROYECTO”. Los Informes mencionados deberán contener los entregables comprometidos para esa etapa, la semana siguiente. 3información de la aplicación de los recursos canalizados, y una valoración razonable sobre la viabilidad de alcanzar el objetivo del“PROYECTO” por parte del “SUJETO DE APOYO”. La confrontación con recepción de los Informes como soporte, no implica la programación inicial; aceptación definitiva de presentarse atraso los resultados, ya que podrán ser evaluados tanto por el Secretario Técnico (Informe Técnico), como por el Secretario Administrativo(Informe Financiero) respectivamente, para proceder a la entrega de la ministración correspondiente. Al término del "PROYECTO", el "SUJETO DE APOYO" deberá presentar al Secretario correspondiente un Informe Final Técnico y uno Financiero dentro de los 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de conclusión del “PROYECTO”. El Informe Financiero deberá estar auditado preferentemente por un Despacho de Auditoría acreditado ante la Secretaría de la Función Pública. El Informe Financiero deberá considerar la rendición de cuentas del monto total del apoyo otorgado, incluyendo los reembolsos realizados de los recursos no ejercidos. Para la expedición de la Constancia de Conclusión Técnica y Financiera, será indispensable que al término del "PROYECTO", el "SUJETO DE APOYO" reembolse al "FONDO" la totalidad de los recursos económicos que no haya aplicado al desarrollo del "PROYECTO", en la programación inicial, deberán explicarse las medidas y acciones a tomar con el fin de recuperar el atraso. 4. Los esquemas descriptivos de avance semanal, cuando sean requeridos por la Interventoría. Para facilitar la elaboración de estos informes y para cuenta que se verifique determine para tal efecto, en un plazo no mayor a 15 (quince) días hábiles posteriores a la información contenida en ellosconclusión del “PROYECTO”. De proceder los Informes Finales Técnico y Financiero, el contratista elaborará formatos (máximo 2 hojas) "FONDO" por conducto del Secretario Técnico y delSecretario Administrativo emitirán la Constancia de Conclusión Técnica y Financiera, en el que contengan se contendrá la información relevante resolución de cierre del "PROYECTO", conforme a tener en cuenta para cada actividad técnica los criterios y serán aprobados procedimientos establecidos por el Interventor y/o “FONDO”. La recepción de los Informes Técnicos y Financieros como soporte, no implican la aceptación definitiva de los resultados. En caso de que el supervisor “SUJETO DE APOYO” incumpla con las obligaciones establecidas en el día anterior a la iniciación Convenio, el “FONDO” se reserva el derecho de la actividad. Dichos formatos serán diligenciados semanalmente por el contratista en cada frente y aprobados por el interventor y harán parte del informe semanal. LOS COSTOS EN QUE SE INCURRA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES, CORRERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO. El contratista tiene la obligación de apoyar al Interventor con el suministro oportuno en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, de toda la información relacionada con el avance físico ejecución de las obras, planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración y presentación acciones correspondientes en términos de las actas de obra, facturas de cobro, de ajuste y demás leyes que se requieran. En general de todo lo requerido para que el sistema disponga de información completa y actualizada sobre las obras del contrato, productos a ser desarrollados, actividades específicas, poblaciones a atender indicadores a ser alcanzados, informes, bitácoras, etc. dependerá de cada proyectoresulten aplicables.

Appears in 1 contract

Samples: Convenio De Asignación De Recursos

INFORMES. El contratista realizará CONSULTOR, deberá presentar a su Jefe Inmediato, los informes que a continuación se detallan: Informe mensual, mismo que debe contener un detalle de las actividades realizadas durante el mes, de acuerdo al alcance establecido en los presentes TDR’s, el cual deberá contar con la aprobación del Jefe Inmediato; y entregará contendrá mínimamente lo siguiente: Asunto: Periodo de Pago, Número de Proceso, Número de Contrato Antecedentes: Fecha de suscripción de contrato y sus modificaciones (cuando corresponda), objeto de la contratación y otros. Actividades del mes: Detallar las actividades efectivamente realizadas en el periodo de pago, de acuerdo al alcance de servicio del proceso de contratación y otras que le fueron asignadas. Recomendaciones: Cuando corresponda, podrán recomendar sobre actividades que permitan mejorar el cumplimiento de objetivos del área organizacional u otros temas que considere relevantes en la prestación del servicio. Informe final, a ser presentado a la Interventoría, para su aprobación, informes semanales en los cuales se consigne: 1. El trabajo ejecutado en esa semana. 2. Lo programado para la semana siguiente. 3. La confrontación con la programación inicial; de presentarse atraso en la programación inicial, deberán explicarse las medidas y acciones a tomar con el fin de recuperar el atraso. 4. Los esquemas descriptivos de avance semanal, cuando sean requeridos por la Interventoría. Para facilitar la elaboración de estos informes y para que se verifique la información contenida en ellos, el contratista elaborará formatos (máximo 2 hojas) que contengan la información relevante a tener en cuenta para cada actividad técnica y serán aprobados por el Interventor y/o el supervisor el día anterior a la iniciación de la actividad. Dichos formatos serán diligenciados semanalmente por el contratista en cada frente y aprobados por el interventor y harán parte del informe semanal. LOS COSTOS EN QUE SE INCURRA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES, CORRERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO. El contratista tiene la obligación de apoyar al Interventor con el suministro oportuno en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, de toda la información relacionada con el avance físico de las obras, planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración y presentación de las actas de obra, facturas de cobro, de ajuste y demás que se requieran. En general de todo lo requerido para que el sistema disponga de información completa y actualizada sobre las obras finalización del contrato, productos mismo que debe contener el detalle de las actividades desarrolladas durante el periodo del contrato y contar con la aprobación del Jefe Inmediato; y contendrá mínimamente lo siguiente: Detalle de las actividades realizadas de acuerdo al alcance establecido en el presente TDR Detalle de documentación, archivos, hojas de datos, planos u otros generados de manera digital, debiendo ordenar la misma de acuerdo al mes correspondiente. Detalle de documentación, archivos, hojas de datos, planos u otros generados de manera física/impresa, debiendo entregar la misma ordenada en carpetas con los lomos que identifiquen el contenido de las mismas, de acuerdo a la información deberá ser desarrolladosordenada cronológicamente. El Jefe Inmediato será el encargado de recibir la documentación física, actividades específicasse considera conformidad de esta recepción con la aprobación del informe final. Reporte del Sistema ENDESIS – FLUDOC en el cual se confirme que toda la correspondencia interna emitida fue debidamente cargada al sistema. Formulario de devolución de activos fijos Devolución de material de escritorio Constancia de devolución de Credencial y Tarjeta Biométrica LUGAR El CONSULTOR tendrá como base de trabajo la ciudad de Cobija. El CONSULTOR podrá realizar viajes al interior del país, poblaciones según normativa vigente de ENDE. PLAZO El plazo para el desarrollo de la Consultoría será computable a atender indicadores a ser alcanzados, informes, bitácoras, etc. dependerá partir de cada proyectola suscripción del contrato hasta el 31 de diciembre de la gestión 2023.

Appears in 1 contract

Samples: Consultancy Agreement

INFORMES. El contratista realizará y entregará L’adjudicatària emmagatzemarà les dades i informació relativa al servei realitzat, amb expressió com a mínim de les hores efectives de servei, la data, horaris, identificació de l’esdeveniment i ubicació, i l’import total de cada servei. Igualment, l’adjudicatària lliurarà a la Interventoríafinalització del servei un informe d’incidències per tal d’avaluar el servei i activar millores. Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals. L’empresa adjudicatària es compromet a portar a terme la prestació del servei objecte del present contracte amb la deguda diligència, para su aprobaciónorganitzarà el servei amb estricte subjecció a les característiques establertes i dins dels terminis assenyalats, informes semanales assumint formalment, entre d’altres, les obligacions següents: Plec de prescripcions tècniques • Disposar d’una organització tècnica, econòmica i de gestió de personal adequada per portar a terme, amb la deguda eficàcia i eficiència, la prestació del servei. • L’adjudicatària facilitarà el personal necessari per a una correcta prestació del servei segons les especificacions contingudes en los cuales se consigne: 1aquest plec tècnic. El trabajo ejecutado personal de l’adjudicatària haurà de tenir la titulació i formació requerida i adequada a cada una de les tasques que s’han de desenvolupar. • Complirà els serveis d’acord amb les indicacions facilitades pel responsable municipal, coincidint amb el criteri que marca la Guardia Urbana. Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals. • Els professionals que prestin els serveis, aportats per l’adjudicatària, dependran únicament d’aquesta a tots els efectes, sense que entre aquells i l’Ajuntament existeixi cap vincle funcionarial ni laboral. Aquest personal treballarà a les ordres de l’adjudicatària, la qual vetllarà per l’exacte compliment de les condicions i requeriments del servei. • L’adjudicatària garantirà que totes les persones que s’incorporin als serveis hauran rebut per escrit les instruccions precises dels coordinadors i que hauran estat explicades prèviament per aquests. • L’adjudicatària és la responsable del compliment de totes les disposicions vigents en esa semana. 2. Lo programado para la semana siguiente. 3. La confrontación con la programación inicial; de presentarse atraso en la programación inicial, deberán explicarse las medidas y acciones a tomar con el fin de recuperar el atraso. 4. Los esquemas descriptivos de avance semanal, cuando sean requeridos por la Interventoría. Para facilitar la elaboración de estos informes y para que se verifique la información contenida en ellos, el contratista elaborará formatos (máximo 2 hojas) que contengan la información relevante a tener en cuenta para cada actividad técnica y serán aprobados por el Interventor y/o el supervisor el día anterior a la iniciación de la actividad. Dichos formatos serán diligenciados semanalmente por el contratista en cada frente y aprobados por el interventor y harán parte del informe semanal. LOS COSTOS EN QUE SE INCURRA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES, CORRERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO. El contratista tiene la obligación de apoyar al Interventor con el suministro oportuno en los formatos adecuados, en medio magnético e impresomatèria laboral, de toda la información relacionada con el avance físico Seguretat Social, seguretat i salut, i de las obras, planos prevenció de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración y presentación de las actas de obra, facturas de cobro, de ajuste y demás riscos laborals que se requieran. En general de todo lo requerido para que el sistema disponga de información completa y actualizada sobre las obras del contrato, productos a ser desarrollados, actividades específicas, poblaciones a atender indicadores a ser alcanzados, informes, bitácoras, etc. dependerá de cada proyectosiguin d’aplicació.

Appears in 1 contract

Samples: Contracte De Serveis Auxiliars

INFORMES. El contratista realizará Los informes y entregará a el documento de Factibilidad, constituyen la Interventoríaprestación del servicio por parte del Consultor, para su aprobaciónes decir es un documento objeto de la prestación de la Consultoría; por lo tanto, informes semanales en deberán presentarse dentro de los plazos establecidos fuera de los cuales se consigne: 1sujetan a la aplicación de multas por xxxx e incumplimiento. Los plazos para la presentación de los informes y del documento del estudio de Factibilidad son obligatorios y están determinados en los presentes Términos de Referencia. Excepto que se indique lo contrario, los plazos se fijan en días naturales o calendarios y no pueden ser modificados, salvo que durante la ejecución del servicio se aprueben ampliaciones. Las fechas de inicio y término de cada actividad y de presentación de informes, se fijarán en base a sus respectivos plazos de ejecución. El trabajo ejecutado en esa semana. 2. Lo programado incumplimiento de los plazos establecidos para la semana siguiente. 3. La confrontación con la programación inicial; prestación del servicio (presentación de presentarse atraso en la programación inicialInformes y del Documento del Estudio de Factibilidad, deberán explicarse las medidas y acciones a tomar con el fin de recuperar el atraso. 4. Los esquemas descriptivos de avance semanal, cuando sean requeridos por la Interventoría. Para facilitar la elaboración de estos informes y para que se verifique la información contenida en ellos, el contratista elaborará formatos (máximo 2 hojas) que contengan la información relevante a tener en cuenta para cada actividad técnica y serán aprobados por el Interventor y/o el supervisor el día anterior dará lugar a la iniciación aplicación de la actividad. Dichos formatos serán diligenciados semanalmente por penalidades y multas según el contratista en cada frente y aprobados por el interventor y harán parte del informe semanal. LOS COSTOS EN QUE SE INCURRA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES, CORRERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATOContrato. El contratista tiene Consultor deberá entregar los Informes y el Documento del Estudio de Factibilidad, con los contenidos y dentro de los plazos que a continuación se indican: Será presentado hasta los diez (10) días calendarios desde la obligación de apoyar al Interventor con el suministro oportuno en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, de toda la información relacionada con el avance físico de las obras, planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración y presentación de las actas de obra, facturas de cobro, de ajuste y demás que se requieran. En general de todo lo requerido para que el sistema disponga de información completa y actualizada sobre las obras suscripción del contrato, productos conteniendo el Plan de Trabajo detallado (tanto de campo, como de gabinete) y el cronograma de Actividades del desarrollo de la consultoría. El Plan de Trabajo será de acuerdo a ser desarrolladosla fecha de inicio del plazo de ejecución de la consultoría o del servicio estipulada en el Contrato. El Plan de Trabajo (cronograma y programa de actividades actualizados), actividades específicasserá formulado por el Consultor y aprobado por el supervisor designado por la Unidad Formuladora. Se formulará en base a los presentes Términos de Referencia, poblaciones definiendo las fechas para la entrega de los informes y del documento del estudio de Factibilidad de acuerdo a atender indicadores la fecha de inicio y el plazo de ejecución del servicio que se indica en el Contrato. Todos los Informes deberán estar firmados y sellados por todos los profesionales (especialistas) responsables de su elaboración y por el Jefe del Estudio. Será presentado hasta los treinta (30) días calendarios, desde la suscripción del contrato, conteniendo el desarrollo y descripción de lo siguiente: ASPECTOS GENERALES Nombre del proyecto Localización Unidad formuladora y ejecutora Participación de los involucrados Marco de referencia IDENTIFICACION Diagnóstico de la Situación Actual El área de influencia y el área de estudio Los servicios en los que intervendrá el PIP Los involucrados en el PIP Objetivos del proyecto Será presentado hasta los cien (100) días calendarios, desde la suscripción del contrato, conteniendo el desarrollo y descripción de lo siguiente: RESUMEN EJECUTIVO Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP) Objetivo del proyecto Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP Descripción técnica del PIP Costos del PIP Beneficios del PIP Resultados de la evaluación social Sostenibilidad del PIP Impacto ambiental Organización y Gestión Plan de Implementación Conclusiones y Recomendaciones Marco Lógico ASPECTOS GENERALES Nombre del proyecto Localización Unidad formuladora y ejecutora Participación de los involucrados Marco de referencia IDENTIFICACIÓN Diagnóstico de la Situación Actual El área de influencia y el área de estudio Los servicios en los que intervendrá el PIP Los involucrados en el PIP Objetivos del proyecto FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN Definición del horizonte de evaluación del proyecto Análisis de la Demanda Análisis de la Oferta Balance Oferta Demanda Análisis técnico del PIP Costos a ser alcanzados, informes, bitácoras, etc. dependerá de cada proyecto.precios xx xxxxxxx

Appears in 1 contract

Samples: Bases Estándar De Concurso Público

INFORMES. El contratista realizará y entregará a la Interventoría, para su aprobación, informes semanales en los cuales se consigne: 1. El trabajo ejecutado en esa semana. 2. Lo programado para la semana siguiente. 3. La confrontación con la programación inicial; de presentarse atraso en la programación inicial, deberán explicarse las medidas y acciones a tomar con Con el fin de recuperar el atraso. 4. Los esquemas descriptivos realizar una adecuada administración del programa de avance semanal, cuando sean requeridos por la Interventoría. Para facilitar la elaboración de estos informes y para que se verifique la información contenida en ellosseguros, el contratista elaborará formatos (máximo 2 hojas) que contengan oferente adjudicatario deberá entregar toda la información relevante a tener en cuenta para cada actividad técnica y serán aprobados por el Interventor y/o el supervisor el día anterior al manejo de las pólizas contratadas, esta información debe contener como mínimo: - Informe de suscripciones: Mensualmente debe entregar un comparativo de los ingresos de clientes nuevos a la iniciación póliza colectiva. Dentro de dicho informe debe entregarse los predios que fueron valorados durante dicho periodo. - Informe de postventa: Mensualmente el oferente adjudicatario se compromete a entregar un informe acerca de la actividadentrega física o electrónica del clausulado y carátula del certificado individual a los clientes nuevos, de igual manera deberá informar los motivos por los cuales existan pendientes. Dichos formatos serán diligenciados semanalmente - Informe de Siniestros: Mensualmente el oferente adjudicatario deberá presentar un informe de los siniestros y asistencias presentados durante el mes, separados por el contratista en amparo y anexo, la respuesta generada ante cada frente y aprobados por el interventor y harán parte del informe semanal. LOS COSTOS EN QUE SE INCURRA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMEScaso (pagado, CORRERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATOreservado u objetado) estableciendo claramente los motivos de los no pagados. El contratista tiene informe deberá contener el comparativo mes a mes de los siniestros en trámite y finalizados, así como un resumen de las principales causas por las cuales se encuentran siniestros en trámite y las acciones emprendidas para su culminación. A fin de asegurar los tiempos de servicio, el informe debe contener el promedio de días de atención de los mismos. - Informe de PQR: Mensualmente la obligación aseguradora adjudicataria entregará un informe de apoyar al Interventor con el suministro oportuno las peticiones realizadas por los clientes internos, así como su estado, comparando mes por mes la evolución de las mismas. El informe debe contener las causales más comunes de peticiones y quejas, así como hacer énfasis en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, aspectos de toda servicio a mejorar para mitigar la información relacionada con el avance físico de las obras, planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración y presentación de las actas mismas incluyendo los planes de obraacción que permitan mitigar la ocurrencia e impacto sobre los clientes. Adicionalmente a los informes mencionados, facturas BANCO FINANDINA podrá pedir mayor información acerca del manejo del programa, para ello bastará con realizar la solicitud por escrito, indicando el tipo de cobroinformación, de ajuste estructura y demás que se requieran. En general de todo lo requerido para que el sistema disponga de información completa y actualizada sobre las obras del contrato, productos a ser desarrollados, actividades específicas, poblaciones a atender indicadores a ser alcanzados, informes, bitácoras, etc. dependerá de cada proyectoperiodicidad.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Insurance Services

INFORMES. El contratista realizará Oferente deberá garantizar a LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ el acceso en línea remoto a las herramientas de generación de informes, así como las licencias necesarias para el acceso remoto a las aplicaciones de control (ACD, marcadores, monitoreo) a las personas que sean los encargados de controlar la operación; sin que esto implique la supresión de informes finales o por intervalos acordados previamente. Los informes deberán estar disponibles en las fechas estipuladas entre LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ y entregará el OFERENTE. El OFERENTE deberá generar y entregar a LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ los siguientes informes: a. Mensualmente informe de gerencia antes xxx xxxxxx (5) día hábil, respecto del mes inmediatamente anterior, con análisis sobre la administración del Contact Center, el resultado de los indicadores y las acciones de mejoramiento. Los análisis deben presentarse en consolidados, junto con los respectivos planes de acción, con el detalle de atención independizando los datos registrados entre semana, xxxxxxx, xxxxxxxx y festivos. En caso de presentar variaciones en los indicadores por debajo de los pactados, se debe abrir el detalle de atención a rangos diarios e incluso hora a hora o medias horas, que permita identificar la causa de incumplimiento. Este informe se deberá discriminar de la siguiente manera: - Informe gerencial de cada una de las unidades. - Informe de gestión de la actividad del Contact Center. - Informe de gestión de calidad - Informe de gestión de entrenamiento y formación. b. Adicionalmente el OFERENTE a solicitud de la Cámara, deberá presentar informes periódicos (diario, semanal, mensual, anual etc.), con información relevante tal como: - Llamadas ofrecidas - Llamadas atendidas - Llamadas atendidas dentro del nivel de servicio esperado - Llamadas abandonadas - Porcentaje de atención, abandono. - Nivel de servicio - Duración de llamadas (AHT). Discriminando tiempos de Hold, ACW, ACD, otros. - Tiempo loguin total y por asesor. - Tiempo promedio de atención (ASA) - Porcentaje de ocupación de los asesores - Avance de gestión de las bases de datos - Estadísticas de navegación en IVR - Abandonos en IVR - Rutas más/menos utilizadas en el IVR - Contactabilidad de las bases de datos - Efectividad - Ausentismo - Adherencia al turno general - Resolución en el primer contacto - Resultados de la encuesta de servicio del IVR - Notas promedio de calidad - Notas promedio de conocimiento - Tipologías de llamadas en periodos diarios, mensuales y anuales. Otros Informes adicionales que sean inherentes a la Interventoría, para su aprobación, informes semanales en los cuales operación y se consigne: 1puedan generar a solicitud de LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. El trabajo ejecutado OFERENTE debe asegurar que estos reportes puedan ser consultados en esa semana. 2. Lo programado para la semana siguiente. 3. La confrontación con la programación inicial; de presentarse atraso en la programación inicial, deberán explicarse las medidas línea y acciones a tomar con el fin de recuperar el atraso. 4. Los esquemas descriptivos de avance semanal, cuando sean requeridos por la Interventoría. Para facilitar la elaboración de estos informes y para que se verifique la información contenida en ellos, el contratista elaborará formatos (máximo 2 hojas) que contengan la información relevante a tener en cuenta para cada actividad técnica y serán aprobados por el Interventor y/o el supervisor el día anterior a la iniciación de la actividad. Dichos formatos serán diligenciados semanalmente por el contratista en cada frente y aprobados por el interventor y harán parte del informe semanal. LOS COSTOS EN QUE SE INCURRA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES, CORRERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO. El contratista tiene la obligación de apoyar al Interventor con el suministro oportuno en los formatos adecuados, entregados en medio magnético e impreso, de toda la información relacionada con el avance físico de una vez sea solicitado por las obras, planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración y presentación de las actas de obra, facturas de cobro, de ajuste y demás que se requieran. En general de todo lo requerido para que el sistema disponga de información completa y actualizada sobre las obras del contrato, productos personas autorizadas por LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ en un tiempo no superior a ser desarrollados, actividades específicas, poblaciones a atender indicadores a ser alcanzados, informes, bitácoras, etc. dependerá de cada proyectodos (2) días hábiles.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

INFORMES. El contratista realizará “BENEFICIARIO” al concluir cada etapa del “PROYECTO”, deberá presentar por medios electrónicos, el informe respecto del avance del en un término no mayor a días hábiles, contados a partir de la conclusión de la etapa correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 1. Informe Financiero acorde al Desglose Financiero establecido en el Anexo Uno, el cual será evaluado a fin de verificar la correcta utilización de los recursos del “PROYECTO”. Este informe deberá ser entregado por medios electrónicos. 2. Informe Técnico acorde al Cronograma de Actividades, establecido en el Anexo Dos, el cual será evaluado a fin de verificar el avance en el desarrollo del “PROYECTO”. Este informe deberá ser entregado por medios electrónicos. Los Informes Técnico y entregará Financiero parciales deberán contener la evidencia de los productos o los entregables comprometidos en el período que se reporta en el Anexo Dos, la información de la aplicación de los recursos canalizados conforme al Anexo Uno, así como la viabilidad de alcanzar el objetivo del “PROYECTO” por parte del “BENEFICIARIO”. Serán reconocidos los gastos que se ejerzan posteriormente a la Interventoríaformalización del Convenio y antes de la primera ministración, siempre que se realicen conforme al Anexo Uno. El ejercicio de los recursos para su aprobaciónlas etapas subsecuentes quedará supeditado a las evaluaciones técnica y financiera favorables. El “BENEFICIARIO” deberá presentar los informes técnico y financiero final del en un término no mayor a 30 (treinta) días hábiles, informes semanales contados a partir de la conclusión del “PROYECTO”, de conformidad con lo siguiente: 1. Informe Técnico Final acorde con el cumplimiento del objetivo del y con el Cronograma de Actividades establecido en el Anexo Dos. Deberá contener toda la información generada durante el periodo de ejecución del “PROYECTO”, así como una opinión general respecto de las actividades realizadas, el cumplimiento de los cuales objetivos planeados y los entregables generados. Este informe deberá ser entregado por medios electrónicos. 2. Informe Financiero Final acorde al Desglose Financiero establecido en el Anexo Uno, el cual deberá presentarse con la opinión favorable emitida por una instancia revisora, aprobada por la Secretaría de la Función Pública, que puede ser el área de auditoría interna del “BENEFICIARIO”. La opinión que acompañará a dicho informe deberá observar los elementos mínimos establecidos en las Reglas de Operación del electrónicos. Este informe deberá ser entregado por medios El “BENEFICIARIO” podrá utilizar los remanentes de una etapa para ejercerlos en la siguiente. El Informe Financiero Final deberá considerar la rendición de cuentas del monto total del apoyo otorgado, incluyendo los reintegros realizados de los recursos no ejercidos, así como de los rendimientos generados, si los hubiere. En el caso de ser evaluados favorablemente el Informe Técnico Final y el Informe Financiero Final, el “BENEFICIARIO” haya cumplido con las obligaciones establecidas en el presente Convenio, y no existan, o de existir se consignehayan subsanado, observaciones, inconsistencias o irregularidades realizadas con motivo de la evaluación técnica y financiera de los resultados del “PROYECTO”, el “FORDECYT-PRONACES” a través del /de la Secretario/a Técnico/a y del/de la Secretario/a Administrativo/a emitirán la Constancia de Conclusión Técnica y Financiera del “PROYECTO”, conforme a la normatividad vigente del “FORDECYT- PRONACES”. En el supuesto de que, del resultado de la evaluación del Informe Financiero Final, no se reconozcan gastos, el “BENEFICIARIO” deberá realizar el reintegro del recurso, en un plazo no mayor a 45 (cuarenta y /as Técnico/a y Administrativo/a de forma electrónica. La recepción de los Informes mencionados, no implican la aceptación definitiva de los resultados. Para la comprobación de los recursos, el “BENEFICIARIO” deberá observar las siguientes condiciones: 1. El trabajo ejecutado ejercicio de los recursos para la realización del aprobados por el del “FORDECYT-PRONACES” debe ser comprobado al 100% (cien por ciento) de acuerdo con los rubros establecidos en esa semanael presente Convenio y sus Anexos, en apego a la normatividad aplicable al “BENEFICIARIO”. 2. Lo programado para En caso de adquisiciones o servicios, particularmente tratándose de construcción de infraestructura, el “BENEFICIARIO” deberá demostrar la semana siguienteselección equitativa y transparente de al menos tres opciones y su comparación con la justificación donde se evidencie el beneficio y pertinencia de la opción seleccionada. 3. La confrontación comprobación de los recursos deberá soportarse con los documentos que satisfagan lo establecido en las Reglas de Operación del en el Manual de Procedimientos, en el presente Convenio, la programación inicial; de presentarse atraso aplicable. y lo señalado en la programación inicial, deberán explicarse las medidas y acciones a tomar con el fin de recuperar el atraso.legislación 4. Cuando se presente un Informe Financiero, éste deberá soportarse con la documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos, la cual debe permanecer accesible para cualquier aclaración que el “FORDECYT-PRONACES” o autoridad fiscalizadora requieran. 5. Los esquemas descriptivos de avance semanal, cuando sean requeridos por la Interventoría. Para facilitar la elaboración de estos informes y para que se verifique la información contenida en ellos, el contratista elaborará formatos (máximo 2 hojas) que contengan la información relevante a tener en cuenta para cada actividad técnica y serán aprobados por el Interventor y/o el supervisor el día anterior entregue a la iniciación Secretaría Técnica deberán incluir copia digitalizada de la actividaddocumentación comprobatoria para facilitar su conservación y consulta. Dichos formatos serán diligenciados semanalmente Los documentos originales quedarán invariablemente bajo la custodia y resguardo del “BENEFICIARIO” por el contratista un periodo no menor a 5 (cinco) años a partir de la fecha de emisión del documento en cada frente y aprobados por el interventor y harán parte que conste la conclusión o cierre del informe semanal. LOS COSTOS EN QUE SE INCURRA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES, CORRERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO“PROYECTO”. 6. El contratista tiene la obligación deberá identificar de apoyar al Interventor con el suministro oportuno en manera específica los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, de toda la información relacionada con el avance físico de las obras, planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración y presentación de las actas de obra, facturas de cobro, de ajuste y demás que se requieran. En general de todo lo requerido para que el sistema disponga de información completa y actualizada sobre las obras del contrato, productos a ser desarrollados, actividades específicas, poblaciones a atender indicadores a ser alcanzados, informes, bitácoras, etc. dependerá de cada proyecto.movimientos financieros del

Appears in 1 contract

Samples: Convenio De Asignación De Recursos

INFORMES. El contratista realizará y entregará a la Interventoría“SUJETO DE APOYO” deberá presentar los informes respecto del avance del “PROYECTO”, para su aprobación, informes semanales en los cuales se consignede conformidad con lo siguiente: 1. El trabajo ejecutado Informe Financiero acorde al Desglose establecido en esa semanael Anexo Uno del “PROYECTO”. 2. Lo programado Informe Técnico al cierre de cada etapa conforme a las actividades establecidas en el Anexo Dos del “PROYECTO”. Los Informes mencionados deberán contener los entregables comprometidos para esa etapa, la semana siguiente. 3información de la aplicación de los recursos canalizados, y una valoración razonable sobre la viabilidad de alcanzar el objetivo del “PROYECTO” por parte del “SUJETO DE APOYO”. La confrontación con recepción de los Informes como soporte, no implica la programación inicial; aceptación definitiva de presentarse atraso los resultados, ya que podrán ser evaluados tanto por el Secretario Técnico (Informe Técnico), como por el Secretario Administrativo (Informe Financiero) respectivamente, para proceder a la entrega de la ministración correspondiente. Al término del "PROYECTO", el "SUJETO DE APOYO" deberá presentar al Secretario correspondiente un Informe Final Técnico y uno Financiero dentro de los 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de conclusión del “PROYECTO”. El Informe Financiero deberá estar auditado por un Despacho de Auditoría acreditado ante la Secretaría de la Función Pública. En el Informe Final Financiero se incluirá la solicitud expresa de la Constancia de Conclusión Técnica y Financiera de los recursos económicos otorgados, considerando el debido cumplimiento del "PROYECTO" y que los recursos canalizados fueron utilizados única y exclusivamente para su desarrollo. El informe financiero deberá considerar la rendición de cuentas del monto total del apoyo otorgado, incluyendo los reembolsos realizados de los recursos no ejercidos. Para la expedición de la Constancia de Conclusión Técnica y Financiera, será indispensable que al término del "PROYECTO", el "SUJETO DE APOYO" reembolse al "FONDO" la totalidad de los recursos económicos que no haya aplicado al desarrollo del "PROYECTO", en la programación inicial, deberán explicarse las medidas y acciones a tomar con el fin de recuperar el atraso. 4. Los esquemas descriptivos de avance semanal, cuando sean requeridos por la Interventoría. Para facilitar la elaboración de estos informes y para cuenta que se verifique determine para tal efecto, en un plazo no mayor a 15 (quince) días hábiles posteriores a la información contenida en ellosconclusión del “PROYECTO”. De proceder los Informes Finales Técnico y Financiero, el contratista elaborará formatos (máximo 2 hojas) "FONDO" por conducto del Secretario Técnico y del Secretario Administrativo emitirán la Constancia de Conclusión Técnica y Financiera, en el que contengan se contendrá la información relevante resolución de cierre del "PROYECTO", conforme a tener en cuenta para cada actividad técnica los criterios y serán aprobados procedimientos establecidos por el Interventor y/o “FONDO”. La recepción de los Informes Técnicos y Financieros como soporte, no implican la aceptación definitiva de los resultados. En caso de que el supervisor “SUJETO DE APOYO” incumpla con las obligaciones establecidas en el día anterior a la iniciación Convenio, el “FONDO” se reserva el derecho de la actividad. Dichos formatos serán diligenciados semanalmente por el contratista en cada frente y aprobados por el interventor y harán parte del informe semanal. LOS COSTOS EN QUE SE INCURRA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES, CORRERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO. El contratista tiene la obligación de apoyar al Interventor con el suministro oportuno en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, de toda la información relacionada con el avance físico ejecución de las obras, planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboración y presentación acciones correspondientes en términos de las actas de obra, facturas de cobro, de ajuste y demás leyes que se requieran. En general de todo lo requerido para que el sistema disponga de información completa y actualizada sobre las obras del contrato, productos a ser desarrollados, actividades específicas, poblaciones a atender indicadores a ser alcanzados, informes, bitácoras, etc. dependerá de cada proyectores ulten aplicables.

Appears in 1 contract

Samples: Convenio De Asignación De Recursos