Maksuaika ja viivästyskorko. Sopimukseen perustuvien laskujen maksuaika alkaa, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Jos rakennuttaja ei 21 vuorokauden kuluessa siitä, kun maksukelpoinen lasku on toimitettu rakennuttajalle, ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan, maksetaan urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle maksun tapahtumiseen saakka kulloinkin voimassa olevan viivästyskorkolain mukaisesti laskettu viivästyskorko. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija.
Maksuaika ja viivästyskorko. Asiakas maksaa Xxxxxxxx sopimuksen mukaiset sähkömaksut viimeistään 14. päivänä laskun päiväyksestä, ellei toisin ole sovittu. Laskua koskevat muistutukset on tehtävä 7 vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä kirjallisesti. Myyjä varaa oikeuden muuttaa laskutustiheyttä. Viivästyneiden maksusuoritusten osalta Myyjällä on puuttuvien maksujen lisäksi oikeus kulloinkin Myyjän soveltamaan viivästyskorkoon laskun eräpäivästä alkaen sekä korvaukseen viivästyksestä aiheutuvista kuluista, joihin luetaan myös muistutus¬ ja perinnän täytäntöönpanokulut.
Maksuaika ja viivästyskorko. Ohje: Määritetään maksuaika ja viivästyskorko. Tilaaja maksaa 3 kuukauden välein ESCO-toimijalle laskua vastaavan summan, joka vastaa laskutusjakson osuutta vuotuisista säästöistä energiakustannuksissa aloituspäivästä lähtien, kunnes sopimuskausi päättyy. Laitteiston huoltosopimus laskutetaan energiasäästölaskutuksen yhteydessä erillisellä laskulla. ESCO-toimija toimittaa tilaajalle laskun yhteydessä kirjallisen seurantaraportin, jossa esitetään:
a) laskennalliset säästöt energiakustannuksissa, joiden perusteella tilaaja on maksanut ESCO-toimijalle b) toteutuneet säästöt energiakustannuksissa ja energiankulutukset Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty tilaajalle ja lasku on todettu maksukelpoiseksi. Jos tilaaja ei 21 työpäivän kuluessa hyväksyttävän laskun esittämisestä ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan, hän maksaa ESCO-toimijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun viivästyskorkolain kulloinkin voimassaolevan vuotuisen viivästyskoron maksun tapahtumiseen saakka. Laskun oleellisesta virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa ESCO-toimija.
Maksuaika ja viivästyskorko. Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle ja valvoja on todennut työn tehdyksi. Viivästyskorko on viivästyskorkolain mukainen kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko. Laskun virheellisyydestä tai laskun virheellisestä toimittamisesta aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija.
Maksuaika ja viivästyskorko. 14 vuorokautta netto. Viivästyskorko on kulloinkin voimassaolevan korkolain mukainen. KSTHKY:n Eurajoen vuodeosaston käytössä on tarvittava asiakastietojärjestelmä. Rekisterinpitäjänä toimii kuntayhtymä. Asiakastietojärjestelmän käytöstä aiheutuvista kustannuksista on kuntayhtymän ja kunnan kanssa erillinen sopimus.