Common use of Maksuehdot Clause in Contracts

Maksuehdot. Tilaaja suorittaa urakoitsijalle korvauksen työn suorittamisesta yhdessä erässä, kun työ on kokonaan suoritettu, työn tulos on luovutettu tilaajalle ja tällä on ollut mahdollisuus tarkastaa se. useammassa erässä seuraavan maksuerätaulukon mukaisesti. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 23 %. Maksuerätaulukkoon tehdyistä merkinnöistä huolimatta maksuerien tulee vastata enintään urakoitsijan suorituksen kulloistakin arvoa. Urakkahinnan viimeiseksi maksueräksi tulee jättää vähintään 10 % urakkahinnasta ja se saa erääntyä maksettavaksi vasta, kun kaikki sopimuksen mukaiset työt on tehty ja tilaajalla on ollut kohtuullinen mahdollisuus työn tuloksen tarkastamiseen, normaalisti 14 vuorokauden kuluttua siitä, kun valmis työn tulos on luovutettu tilaajalle. Jos työn suorittaminen estyy muusta kuin urakoitsijasta johtuvasta syystä muutoin kuin tilapäisesti, urakoitsijalla on oikeus maksuerätaulukosta poiketen laskuttaa tilaajaa täytetyn urakkasuorituksen arvoa vastaavasti. Urakoitsijalla on oikeus laskuttaa maksuerä, kun maksuerätaulukossa määritelty työvaihe on asianmukaisesti suoritettu tai materiaalierä on asennettu. Maksuerät erääntyvät maksettavaksi (ei alle 14 päivää) kuluessa siitä, kun maksuerän laskutusedellytykset ovat täyttyneet ja urakoitsija on lähettänyt sitä koskevan laskun. Edellä mainittu aika lasketaan laskun lähettämispäivää seuraavasta päivästä. Eräpäivä tulee merkitä erikseen kuhunkin laskuun. Viivästyneestä maksusta urakoitsijalla on oikeus periä korkolain 4 §:n (633/1982) mukainen viivästyskorko. Laskuissa on esitettävä tehtyjen työtuntien määrä, käytetyt tarvikkeet ja hinnat sisältäen voimassaolevan arvonlisäveron.

Maksuehdot. Tilaaja suorittaa urakoitsijalle korvauksen työn suorittamisesta yhdessä erässä, kun työ on kokonaan suoritettu, työn tulos on luovutettu tilaajalle ja tällä on ollut mahdollisuus tarkastaa se. useammassa erässä seuraavan maksuerätaulukon mukaisesti. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 23 %. Maksuerätaulukkoon tehdyistä merkinnöistä huolimatta maksuerien tulee vastata enintään urakoitsijan suorituksen kulloistakin arvoa. Urakkahinnan viimeiseksi maksueräksi tulee jättää vähintään 10 % urakkahinnasta ja se saa erääntyä maksettavaksi vasta, kun kaikki sopimuksen mukaiset työt on tehty ja tilaajalla on ollut kohtuullinen mahdollisuus työn tuloksen tarkastamiseen, normaalisti 14 vuorokauden kuluttua siitä, kun valmis työn tulos on luovutettu tilaajalleKaikki maksut erääntyvät maksettaviksi näihin Ehtoihin liittyvän tarjonnan vuoksi lähetetyssä laskussa ("Tilaus") ilmoitetulla tavalla. Jos työn suorittaminen estyy muusta kuin urakoitsijasta johtuvasta syystä muutoin kuin tilapäisestimaksuehtoa ei ole mainittu, urakoitsijalla se on oikeus maksuerätaulukosta poiketen laskuttaa tilaajaa täytetyn urakkasuorituksen arvoa vastaavasti30 päivää laskun päivämäärästä. Urakoitsijalla Maksut on oikeus laskuttaa maksueräsuoritettava laskussa mainitussa valuutassa tässä laskussa mainittua maksuyhteystietoa käyttäen. Kaikki lähetykset, kun maksuerätaulukossa määritelty työvaihe on asianmukaisesti suoritettu toimitukset ja työsuoritukset, joihin näitä Ehtoja sovelletaan, edellyttävät myönteistä Resideon luottopäätöstä. Resideo voi koska tahansa kieltäytyä lähettämästä, toimittamasta tai materiaalierä on asennettusuorittamasta työtä, jos kaikkia erääntyviä suorituksia viivästysmaksuineen ei ole vastaanotettu tai jos Resideota tyydyttävistä ehdoista ei ole sovittu tai vakuuksia ei ole annettu. Maksuerät erääntyvät maksettavaksi Resideo voi koska tahansa tehdä muutoksia näihin maksuehtoihin näissä Ehdoissa määritetyllä tavalla. Lisäksi Resideo voi oman harkintansa mukaisesti: (a) ottaa haltuunsa maksamattoman Tarjonnan; (b) veloittaa viivästyneistä ja erääntyneistä suorituksista viivästyskorkoa 2 % kuukaudelta tai lainsäädännössä sallitun enimmäismäärän jokaiselta täydeltä kuukaudelta tai osalta kuukautta; (c) veloittaa perintäkustannukset, mukaan lukien kohtuulliset asianajopalkkiot muttei niihin rajoittuen; ja (d) yhdistää edellä mainitut oikeudet ja oikeussuojakeinot sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Nämä oikeussuojakeinot täydentävät lainsäädännössä määritettyjä soveltuvia oikeussuojakeinoja. Ostaja ei alle 14 päivää) saa kuitata tai periä omia saataviaan tai osaa niistä Resideon erääntyneistä tai erääntyvistä saatavista. Tämä ehto pysyy voimassa Tilauksen umpeutumisesta tai päättymisestä huolimatta. Lain sallimissa rajoissa laskuja koskevistaerimielisyyksistäkatsotaan luovutuiksi 15 päivän kuluessa siitä, kun maksuerän laskutusedellytykset ovat täyttyneet ja urakoitsija on lähettänyt sitä koskevan laskunlaskun päiväyksestä. Edellä mainittu aika lasketaan laskun lähettämispäivää seuraavasta päivästä. Eräpäivä tulee merkitä erikseen kuhunkin laskuun. Viivästyneestä maksusta urakoitsijalla on oikeus periä korkolain 4 §:n (633/1982) mukainen viivästyskorko. Laskuissa on esitettävä tehtyjen työtuntien määrä, käytetyt tarvikkeet ja hinnat sisältäen voimassaolevan arvonlisäveronXxxxxxx pidättää oikeuden korjata virheelliset laskut.

Maksuehdot. Tilaaja suorittaa urakoitsijalle korvauksen työn suorittamisesta yhdessä erässäSopimuksessa ja sen liitteissä mainitut hinnat ovat arvonlisäverottomia (ALV 0 %). Järjestelmätoimittaja lisää hintaan kulloinkin voimassa olevan Suomen arvonlisäveron sekä muut mahdolliset suomalaiset verot ja suomalaisten viranomaisten määräämät maksut. Laskuissa on mainittava myös arvonlisäverollinen hinta ja sen tulee täyttää arvonlisäverolain (1501/1993) 209 e §:n määräykset. Henkilötyöpäivän (htp) mukaan hinnoiteltujen palveluiden tuntihinta saadaan jakamalla päivähinta luvulla 7,5. Laskutettavaan työaikaan ei lasketa mukaan lounasaikaa eikä kahvitaukoja. Lasku erääntyy maksettavaksi 30 päivän kuluttua laskun lähettämisestä. Viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen. Laskutusjakso ei voi ulottua kahdelle kalenterivuodelle, kun työ vaan sen on kokonaan suoritettu, työn tulos päätyttävä vuodenvaihteessa. Järjestelmätoimittaja lähettää laskut sähköisesti. Järjestelmätoimittajan on luovutettu tilaajalle jaettava ja tällä on ollut mahdollisuus tarkastaa se. useammassa erässä seuraavan maksuerätaulukon eriteltävä laskut Asiakkaan kohtuullisten tarpeiden mukaisesti. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 23 %Asiakas voi esimerkiksi edellyttää, että Järjestelmätoimittaja jakaa ja erittelee laskut Tilaaja- tai yksikkökohtaisesti. Maksuerätaulukkoon tehdyistä merkinnöistä huolimatta maksuerien Tarkemmat laskutusta koskevat tiedot ja vaatimukset sisältyvät liitteeseen PS1.2. Mikäli Asiakas perustellusti katsoo, että laskun peruste on joiltain osin epäselvä, Asiakas huomauttaa asiasta kirjallisesti Järjestelmätoimittajalle ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään laskun eräpäivänä. Asiakkaan tulee vastata enintään urakoitsijan suorituksen kulloistakin arvoamaksaa laskun riidaton osa normaalisti. Urakkahinnan viimeiseksi maksueräksi tulee jättää vähintään 10 % urakkahinnasta ja se saa erääntyä maksettavaksi vastaSopijapuolet selvittävät epäselvyyden yhdessä viipymättä. Mikäli Asiakkaan huomautus oli aiheeton, kun kaikki sopimuksen mukaiset työt on tehty ja tilaajalla on ollut kohtuullinen mahdollisuus työn tuloksen tarkastamiseen, normaalisti 14 vuorokauden kuluttua siitä, kun valmis työn tulos on luovutettu tilaajalle. Jos työn suorittaminen estyy muusta kuin urakoitsijasta johtuvasta syystä muutoin kuin tilapäisesti, urakoitsijalla on oikeus maksuerätaulukosta poiketen laskuttaa tilaajaa täytetyn urakkasuorituksen arvoa vastaavasti. Urakoitsijalla on oikeus laskuttaa maksuerä, kun maksuerätaulukossa määritelty työvaihe on asianmukaisesti suoritettu tai materiaalierä on asennettu. Maksuerät erääntyvät maksettavaksi (ei alle 14 päivää) kuluessa siitä, kun maksuerän laskutusedellytykset ovat täyttyneet ja urakoitsija on lähettänyt sitä koskevan laskun. Edellä mainittu aika lasketaan laskun lähettämispäivää seuraavasta päivästä. Eräpäivä tulee merkitä erikseen kuhunkin laskuun. Viivästyneestä maksusta urakoitsijalla Järjestelmätoimittajalla on oikeus periä korkolain 4 §:n (633/1982) viivästyneen maksun osalta sopimusehtojen mukainen viivästyskorko. Laskuissa Tämä kohta ei rajoita Asiakkaan oikeutta myöhemmin vedota laskutuksen virheellisyyteen. Asiakkaalla on esitettävä tehtyjen työtuntien määräoikeus keskeyttää etukäteen maksettavat maksut siltä osin kuin on ilmeistä, käytetyt tarvikkeet ja hinnat sisältäen voimassaolevan arvonlisäveronettä Järjestelmätoimittaja ei tule täyttämään niihin liittyviä sopimusvelvoitteitaan. Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava keskeytyksestä Järjestelmätoimittajalle, minkä jälkeen sopijapuolet neuvottelevat asiasta liitteen D1 mukaisesti.

Maksuehdot. Tilaaja suorittaa urakoitsijalle korvauksen työn suorittamisesta yhdessä erässäLainsäädännöstä tai viranomaisen päätöksestä tai viranomaisen tulkinnasta johtuvat kustannusmuutokset, kun työ joiden peruste on kokonaan suoritettusyntynyt sopimukseen johtaneen tarjouksen antamisen tai muussa tapauksessa sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ja ennen kytkentäajankohtaa taikka joita ei ole tarjousta tai vastaavasti sopimusta tehtäessä voitu ottaa huomioon ja jotka ovat sopimuksen käsittämään työhön välittömästi ja olennaisesti vaikuttavia, työn tulos otetaan huomioon liittymismaksua lisäävänä tai vähentävänä tekijänä. Liittymismaksun maksuaika on luovutettu tilaajalle neljätoista (14) päivää laskun päiväyksestä lukien. Yhtiön lähettämän erillisen laskun maksuaika on neljätoista (14) päivää laskun päiväyksestä. Mikäli maksu laskutetaan Yhtiön palveluiden laskuttamisen yhteydessä, määräytyy laskutusrytmi ja tällä on ollut mahdollisuus tarkastaa se. useammassa erässä seuraavan maksuerätaulukon maksuaikataulu palveluiden laskutuksen mukaisesti. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 23 %Huomautusaika on seitsemän (7) päivää. Maksuerätaulukkoon tehdyistä merkinnöistä huolimatta maksuerien tulee vastata enintään urakoitsijan suorituksen kulloistakin arvoaLaskua koskevissa erimielisyystapauksissa on riidaton osa maksettava viimeistään laskun eräpäivänä. Urakkahinnan viimeiseksi maksueräksi tulee jättää vähintään 10 % urakkahinnasta Viivästyskorkoa peritään voimassa olevan korkolain mukaisesti, ellei toisin ole laskuun merkitty tai muulla tavoin kirjallisesti sovittu. Liittyjä on velvollinen maksamaan saatavien mahdolliset käsittely- ja se saa erääntyä maksettavaksi vastaperimismaksut. Tämän sopimuksen purku Liittyjästä johtuvista syistä, kun kaikki irtisanominen tai liittymän irtikytkeminen ei vapauta Liittyjää suorittamasta tämän sopimuksen mukaisia saatavia. Palvelun uudelleen avaamisesta peritään hinnaston mukainen toimenpidemaksu. Xxx Xxxxxxxxx tämän sopimuksen mukaiset työt riidattomat maksut viivästyvät neljätoista (14) päivää eräpäivästä eikä maksusuoritus tapahdu kirjallisen maksukehotuksen jälkeenkään neljäntoista (14) päivän kuluessa, on tehty Yhtiöllä oikeus korvausvelvollisuudetta purkaa sopimus joko kokonaan tai palvelukohtaisesti ja tilaajalla on ollut kohtuullinen mahdollisuus työn tuloksen tarkastamiseen, normaalisti 14 vuorokauden kuluttua siitä, kun valmis työn tulos on luovutettu tilaajallesulkea Kohde Yhtiön kuituverkosta. Jos työn suorittaminen estyy muusta kuin urakoitsijasta johtuvasta syystä muutoin kuin tilapäisesti, urakoitsijalla on oikeus maksuerätaulukosta poiketen laskuttaa tilaajaa täytetyn urakkasuorituksen arvoa vastaavasti. Urakoitsijalla on oikeus laskuttaa maksuerä, kun maksuerätaulukossa määritelty työvaihe on asianmukaisesti suoritettu tai materiaalierä on asennettu. Maksuerät erääntyvät maksettavaksi (ei alle 14 päivää) kuluessa siitä, kun maksuerän laskutusedellytykset ovat täyttyneet ja urakoitsija on lähettänyt sitä koskevan laskun. Edellä mainittu aika lasketaan laskun lähettämispäivää seuraavasta päivästä. Eräpäivä tulee merkitä erikseen kuhunkin laskuun. Viivästyneestä maksusta urakoitsijalla on oikeus periä korkolain 4 §:n (633/1982) mukainen viivästyskorko. Laskuissa on esitettävä tehtyjen työtuntien määrä, käytetyt tarvikkeet ja hinnat sisältäen voimassaolevan arvonlisäveron.

Maksuehdot. Tilaaja suorittaa urakoitsijalle korvauksen työn suorittamisesta yhdessä erässäSopimuksessa ja sen liitteissä mainitut hinnat ovat arvonlisäverottomia (ALV 0 %). Järjestelmätoimittaja lisää hintaan kulloinkin voimassa olevan Suomen arvonlisäveron sekä muut mahdolliset suomalaiset verot ja suomalaisten viranomaisten määräämät maksut. Laskuissa on mainittava myös arvonlisäverollinen hinta ja sen tulee täyttää arvonlisäverolain (1501/1993) 209 e §:n määräykset. Henkilötyöpäivän (htp) mukaan hinnoiteltujen palveluiden tuntihinta saadaan jakamalla päivähinta luvulla 7,5. Laskutettavaan työaikaan ei lasketa mukaan lounasaikaa eikä kahvitaukoja. Lasku erääntyy maksettavaksi 30 päivän kuluttua laskun lähettämisestä. Viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen. Laskutusjakso ei voi ulottua kahdelle kalenterivuodelle, kun työ vaan sen on kokonaan suoritettu, työn tulos päätyttävä vuodenvaihteessa. Järjestelmätoimittaja lähettää laskut sähköisesti. Järjestelmätoimittajan on luovutettu tilaajalle jaettava ja tällä on ollut mahdollisuus tarkastaa se. useammassa erässä seuraavan maksuerätaulukon eriteltävä laskut Asiakkaan kohtuullisten tarpeiden mukaisesti. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 23 %Asiakas voi esimerkiksi edellyttää, että Järjestelmätoimittaja jakaa ja erittelee laskut Tilaaja- tai yksikkökohtaisesti. Maksuerätaulukkoon tehdyistä merkinnöistä huolimatta maksuerien Tarkemmat laskutusta koskevat tiedot ja vaatimukset sisältyvät liitteeseen TS1.2. Mikäli Asiakas perustellusti katsoo, että laskun peruste on joiltain osin epäselvä, Asiakas huomauttaa asiasta kirjallisesti Järjestelmätoimittajalle ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään laskun eräpäivänä. Asiakkaan tulee vastata enintään urakoitsijan suorituksen kulloistakin arvoamaksaa laskun riidaton osa normaalisti. Urakkahinnan viimeiseksi maksueräksi tulee jättää vähintään 10 % urakkahinnasta ja se saa erääntyä maksettavaksi vastaSopijapuolet selvittävät epäselvyyden yhdessä viipymättä. Mikäli Asiakkaan huomautus oli aiheeton, kun kaikki sopimuksen mukaiset työt on tehty ja tilaajalla on ollut kohtuullinen mahdollisuus työn tuloksen tarkastamiseen, normaalisti 14 vuorokauden kuluttua siitä, kun valmis työn tulos on luovutettu tilaajalle. Jos työn suorittaminen estyy muusta kuin urakoitsijasta johtuvasta syystä muutoin kuin tilapäisesti, urakoitsijalla on oikeus maksuerätaulukosta poiketen laskuttaa tilaajaa täytetyn urakkasuorituksen arvoa vastaavasti. Urakoitsijalla on oikeus laskuttaa maksuerä, kun maksuerätaulukossa määritelty työvaihe on asianmukaisesti suoritettu tai materiaalierä on asennettu. Maksuerät erääntyvät maksettavaksi (ei alle 14 päivää) kuluessa siitä, kun maksuerän laskutusedellytykset ovat täyttyneet ja urakoitsija on lähettänyt sitä koskevan laskun. Edellä mainittu aika lasketaan laskun lähettämispäivää seuraavasta päivästä. Eräpäivä tulee merkitä erikseen kuhunkin laskuun. Viivästyneestä maksusta urakoitsijalla Järjestelmätoimittajalla on oikeus periä korkolain 4 §:n (633/1982) viivästyneen maksun osalta sopimusehtojen mukainen viivästyskorko. Laskuissa Tämä kohta ei rajoita Asiakkaan oikeutta myöhemmin vedota laskutuksen virheellisyyteen. Asiakkaalla on esitettävä tehtyjen työtuntien määräoikeus keskeyttää etukäteen maksettavat maksut siltä osin kuin on ilmeistä, käytetyt tarvikkeet ja hinnat sisältäen voimassaolevan arvonlisäveronettä Järjestelmätoimittaja ei tule täyttämään niihin liittyviä sopimusvelvoitteitaan. Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava keskeytyksestä Järjestelmätoimittajalle, minkä jälkeen sopijapuolet neuvottelevat asiasta liitteen D1 mukaisesti.