Maksuehto ja laskutus. Liikennöitsijä laskuttaa sopimuksen mukaisen korvauksen kalenterikuukausittain jälkikäteen ostajalle. Maksuehto on 21 päivää laskun saapumisesta ja viivästyskorko voi olla enintään korkolain 4 § 1 mom. mukainen. Tilaaja pidättää oikeuden sopimuskauden aikana muuttaa laskutusosoitetta ja/tai tunnuksia niin että laskut voidaan kohdentaa maksavalle yksikölle suoraan, jolloin laskun maksuaikataulu / kierto nopeutuu.
Maksuehto ja laskutus. Liikennöitsijä laskuttaa sopimuksen mukaisen korvauksen kalenterikuukausittain jäl- kikäteen Tilaajalta. Lasku lähetetään Tilaajalle verkkolaskuna osoitteeseen: LASKUJEN VASTAANOTTAJA Verkkolaskuosoite Mikkelin kaupunki 003701651163 Verkkolaskuoperaattorina toimii Basware Oyj Operaattorin välittäjäntunnus: BAWCFI22 Lasku erääntyy maksettavaksi 21 päivän kuluttua hyväksyttävän laskun saapumi- sesta. Laskutuslisiä ei peritä. Viivästyskorko on enintään kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen.
Maksuehto ja laskutus. Liikennöitsijä laskuttaa sopimuksen mukaisen korvauksen kalenterikuukausittain jälkikäteen os- tajalle. Laskutus-, toimitus-, tai muita vastaavia lisiä ei hyväksytä. Lasku lähetetään Ostajalle kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Ostaja hyväksyy ainoastaan verkkolaskut. Laskun maksuehto on 21 päivää netto. Maksuajan laskeminen alkaa siitä, kun lasku on saapunut ostajalle. Viivästyskorko on korkolain 4 § 1 mom. mukainen.
Maksuehto ja laskutus. Maksut maksetaan laskun perusteella. Laskussa on oltava erittely laskutuksen perusteista. Palveluntuottaja laskuttaa tilaajaa jälkikäteen enintään tilaajan hyväksymän työmäärä- ja kustannusarvion mukaisen määrän, ellei tilaajan kanssa erikseen toisin sovita. Laskut erääntyvät maksettavaksi kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua hyväksyttävän laskun saapumisesta. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Palveluntuottaja ei saa lisätä laskuihin laskutus- tai muita lisiä. Laskutusosoite: OVT: 00370201256617 Operaattori: BAWCFI22 Laskutus tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti.
Maksuehto ja laskutus. Maksuehto on 30 päivää netto tai tätä parempi. Laskutus tapahtuu tehdyn työn perusteella 2-4 kertaa vuodessa. Laskutuksessa käytetään sähköistä laskutusta hankintayksikön antamien ohjeiden mukaisesti. Laskutus- yms. lisiä ei hyväksytä. Viivästyskorko on enintään korkolain mukainen.
Maksuehto ja laskutus. Toimittajalla on oikeus lähettää lasku sen jälkeen, kun tuot- teet on toimitettu ja Asiakas on ne hyväksynyt. Toistuvat maksut laskutetaan sovituin laskutuskausin jälkikäteen. Maksuehto on neljäkymmentäviisi (45) päivää netto laskun saapumisesta. Viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen. Toimittaja tuottaa Asiakkaalle sähköisen laskun sekä eril- lisen laskutusraportin, jossa on tarvittavat tiedot Asiak- kaan sisäiseen kustannusten jakoon. Lasku tulee toimittaa VR-Yhtymä Oy:n kulloinkin voimassa olevan laskutusohjeen mukaisesti, joka on nähtävissä seu- raavasta osoitteesta: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx- ohjeet/ Toimittaja liittää laskuun erittelyn, josta käy ilmi vähintään mitä työtä lasku koskee, milloin työ on tehty, laskun pe- rusteena oleva työhön käytetty aika tai muu veloituspe- ruste sekä tuotteiden toimittamiseen osallistuneiden asi- antuntijoiden nimet. Mikäli Toimittajan lähettämä lasku on virheellinen (esim. laskutus ei vastaa tilattuja tuotteita, hinta ei vastaa sopi- muksessa sovittua, Asiakkaan viite virheellinen), Asiak- kaalla on oikeus palauttaa väärä lasku Toimittajalle oikai- sua varten. Eräpäivä ja maksuehto lasketaan tällöin oi- kaistun laskun saapumisesta. Asiakkaalla on oikeus pidättää maksamattomasta hinnasta muun muassa virheellisen tai viivästyneen tuotteen joh- dosta hankittavasta uudesta vastaavasta tuotteesta aiheu- tuvat kustannukset sekä sopimuksen mukainen viivästys- sakko tai muu sovittu sopimussakko sekä maksetulle en- nakolle viivästys-, irtisanomis- tai purkutilanteessa kerty- neet korot.
Maksuehto ja laskutus. Tarjouksen maksuehdon on oltava vähintään 21pv netto ja laskutus Janakkalan kunnan verkkolaskutusosoitteeseen.
Maksuehto ja laskutus. Maksuehto _______ päivää netto (yksityishenkilöillä vähintään 14 päivää, yhteisöillä enintään 60 päivää). Viivästyskorko 8 %. Laskutus tapahtuu SLP Group Oy:n (y-tunnus 2485076-3) UKKO.fi-laskutuspalvelun kautta. UKKO.fi-laskutuspalvelu perii erääntyneet laskut, mikäli toimeksisaaja on antanut tähän valtuutuksen.
Maksuehto ja laskutus. Maksuehto tulee olla 21 pv netto. Laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen. Laskutuslisiä ei hyväksytä. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Laskun maksamisen edellytyksenä on, että laskussa näkyy selkeästi työpäivät ja tuntimäärät.
Maksuehto ja laskutus. Tilaaja suorittaa laitteen hinnan, kun laite on asianmukaisesti toimitettu ja asennettu ja Tilaaja on hyväksynyt laitteen vastaanottotarkastuksessa ja hyväksymistesteissä. Siinä tapauksessa, että Xxxxxxx suorittaisi laitteen hinnan etukäteen, Xxxxxxx pidättää itsellään oikeuden laitteen hyväksymiseen vastaanottotarkastuksessa ja hyväksymistesteissä. Etukäteismaksu ei vähennä Tilaajan reklamointioikeutta eikä estä vaatimasta kauppahinnan palauttamista. Maksuaika alkaa kulua vasta hyväksytyn suorituksen ja laskun vastaanottamisesta. Maksuaika on 30 päivää laskun saapumisesta. Tilaajalla on oikeus reklamoida maksuajan puitteissa. Laskutus Tilaajan ohjeistuksen mukaan verkkolaskulla.