Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen. Sopimus syntyy, kun asiakas tilaa palvelun ja Palveluntarjoaja on vahvistanut tilauksen. Vahvistus tehdään pääsääntöisesti sähköpostitse, mutta myös muita tapoja voidaan käyttää, jos asiasta sovitaan etukäteen. Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan antamaa kirjallista suostumusta. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus ja/tai palvelut kolmannelle osapuolelle sekä muuttaa sopimuksen ja/tai palvelukuvauksen sisältöä.
Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen. 2.1 Osapuolet sopivat palvelusta kirjallisesti tai sähköisesti. Sopi- mus syntyy, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai kun Telia on hyväksynyt asiakkaan tekemän tilauksen ja toimit- tanut asiakkaalle tilausvahvistuksen. Sopimuksen katsotaan kuitenkin syntyneen aina viimeistään kun palvelu, laite tai sovittu lopputulos on toimitettu asiakkaalle. Mikäli asiakkaalta vaaditaan kohdan 9.11 mukaista ennakkomaksua tai vakuutta, sopimus syntyy vasta kun asiakas on toimittanut vaaditun en- nakkomaksun tai vakuuden.
Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen. OmaKuva™ -tuotteiden tilaussopimus syntyy, kun Itella on hyväksynyt Asiakkaan tekemän tilauksen. Itellalla on ilman Asiakkaan suostumusta oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. Itella ilmoittaa Asiakkaalle siirrosta etukäteen. Itellalla on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle.
Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen. Sopimus syntyy, kun Posti on hyväksynyt Asiakkaan tekemän tilauksen. Postilla on ilman Asiakkaan suos- tumusta oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoi- minta siirtyy. Postilla on lisäksi oikeus siirtää sopi- mukseen perustuvat saatavansa kolmannelle.
Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen. Sopimus syntyy joko Asiakkaan hyväksyessä Yleiset Sopimusehdot tilauksen yhteydessä Toimittajan Internetsivuilla tai osapuolten tehtyä sopimuksen kirjallisesti tai sähköisesti. Sopimus katsotaan kuitenkin aina syntyväksi mikäli Asiakas maksaa Toimittajan ensimmäisen laskun Sopimuksen piiristä olevista palveluista. Asiakas ei saa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Toimittajan antamaa kirjallista suostumusta. Toimittajalla on oikeus siirtää sopimus ja/tai palvelut kolmannelle osapuolelle.
Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen. Sopimus syntyy, kun asiakas tilaa Palvelun ja Palveluntarjoaja on vahvistanut tilauksen. Vahvistus tehdään ensisijaisesti sähköpostitse, mutta myös vaihtoehtoisia tapoja voidaan käyttää, jos asiasta sovitaan etukäteen tai Palveluntarjoaja on tiedottanut asiasta etukäteen. Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan antamaa kirjallista suostumusta. Palvelun irtisanomista ja sopimuksen purkamista koskevat ehdot löytyvät kohdasta 3. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus ja/tai Palvelu kolmannelle osapuolelle sekä muuttaa sopimuksen ja/tai Palvelun sisältöä ilman asiakkaan hyväksyntää. Tällöin Asiakkaalla on oikeus irtisanoa palvelu päättymään välittömästi 2 viikon kuluessa siitä, kun muutoksista on tiedotettu Palveluntarjoajan toimesta, jos palvelu muuttuu merkittävästi.
Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen. Sopimus syntyy, kun asiakas hyväksyy palveluntarjoajan tarjouksen tai sopimuksen internetpalvelun tuottamisesta, ylläpidosta tai päivittämisestä. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman että asiasta sovitaan palveluntarjoajan kanssa.
Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen. 2 2.1 Sopimuksen syntyminen 2 2.2 Sopimuksen siirtäminen 2
Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen. 32 2.2.1 Urakkasopimuksen syntyminen 32 2.2.2 Urakkasopimuksen siirtäminen 34 3.1 YSE-ehtojen yleiset vastuumääräykset 36 3.1.1 Sopimusosapuolten yleinen vastuu 36 3.1.2 Vahingonkorvausvastuu urakkasopimuksen mukaisten velvollisuuksien laiminlyönnistä 38 3.2 Osapuolten keskeiset velvollisuudet 41 3.2.1 Urakoitsijan pääsuoritusvelvollisuus 41 3.2.2 Tilaajan pääsuoritusvelvollisuus 46 3.2.3 Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus 52 4 TYÖMAA-AIKA JA SEN DOKUMENTOINTI 59 4.1 Työmaakokoukset 60 4.1.1 Työmaakokousten pitäminen 60 4.1.2 Työmaakokouksissa käsiteltävät asiat 61 4.1.3 Työmaakokouksen pöytäkirja 63 4.2 Työmaapäiväkirja 64 4.3 Katselmukset ja puolueettomat testit 66 4.3.1 Katselmukset 66 4.3.2 Puolueettomat testit 67 5 MUUTOS- JA LISÄTYÖT 69 5.1 Miten muutostyöt eroavat lisätöistä? 70 5.1.1 Muutostyöt 70 5.1.2 Lisätyöt 71 5.2 Muutostöiden vaikutus urakkahintaan 72 5.3 Lisätöiden tilaaminen ja maksaminen 74 5.3.1 Lisätöiden tilaaminen 75 5.3.2 Lisätöiden maksaminen 77 6.1 Virheen korjaaminen 80 6.1.1 Urakoitsijan velvollisuus ja oikeus virheen korjaamiseen 80 6.1.2 Korjausten teettäminen kolmannella osapuolella 81 6.2 Virheen korvaaminen hinnanalennuksella 82 6.2.1 Virheet, jotka voidaan kompensoida hinnanalennuksella 82 6.2.2 Virheet, joita ei voida kompensoida hinnanalennuksella 84 7.1 Viivästyssakko ja sen määrän laskeminen 88 7.2 Viivästyssakosta sopiminen 90 8.1 Vastaanottotarkastus 94 8.1.1 Vastaanottotarkastuksen pitäminen 94 8.1.2 Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja 96 8.2 Taloudellinen loppuselvitys 100
Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen. Sopimus syntyy, kun asiakas tilaa palvelun ja Soprano on vahvistanut tilauksen. Vahvistus tehdään pääsääntöisesti sähköpostitse. Soprano toimittaa asiakkaalle tilausvahvistuksen yhteydessä käyttäjätunnukset ja salasanat palvelun käyttöä varten. Soprano varaa oikeuden valita käyttäjälle sopivan käyttäjätunnuksen. Asiakkaan velvollisuutena on toimittaa Sopranolle palvelun tilauksen yhteydessä oikeat ja riittävät tiedot. Mikäli tiedot eivät ole oikeat tai ne ovat puutteelliset, Soprano varaa oikeuden olla toimittamatta palvelua. Asiakkaan tulee ilmoittaa mahdollisista muutoksista käyttäjätietoihinsa mahdollisimman pian. Asiakas on myös velvollinen lukemaan palvelua ja siihen mahdollisesti tulevia muutoksia koskevat Sopranon toimittamat tiedotteet sekä toimimaan niiden mukaisesti. Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Sopranon antamaa kirjallista suostumusta. Soprano varaa oikeuden siirtää sopimus ja/tai palvelut kolmannelle osapuolelle sekä muuttaa sopimuksen ja/tai palvelukuvauksen sisältöä. Asiakas vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tehdyistä toimista sekä väärinkäytösten aiheuttamista tutkinta- ja/tai korjauskuluista. Soprano voi varata asiakkaan puolesta halutun verkko-osoitteen kolmannelta osapuolelta. Varauksesta aiheutuneet kustannukset, veloitetaan asiakkaalta. Soprano ei ole vastuussa verkko-osoitteen uusimisesta verkko-osoitteen sopimuskauden jälkeen, mutta pyrkii muistuttamaan asiakasta hyvissä ajoin ennen verkko-osoitteen sopimuskauden umpeutumista.