Tilaajan velvollisuudet a) Yhteydenottoja ja laskutusta varten Xxxxxxxx tulee tilausta tehdessään ilmoittaa yhteystietonsa, jotka sisältävät yrityksen tai muun yhteisön nimen, y-tunnuksen, yhteyshenkilön nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Kuluttaja-asiakkaan tulee ilmoittaa nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
b) Tilaaja vastaa siitä, että työn voi suorittaa esteettömästi ja turvallisesti sovittuna ajankohtana.
c) Tilaaja vastaa rakennuksen käyttö- ja huoltoturvallisuudesta, esimerkiksi tikkaiden, kattokulkuteiden osien ja katon turvavarusteiden asianmukaisuudesta ja kunnossapidosta siten, että työ voidaan suorittaa turvallisesti.
d) Xxxxxxx vastaa arvokkaiden tai herkkien esineiden ja materiaalien suojaamisesta.
e) Tilaajan tulee ennalta informoida erityisen herkistä tai väärin tehdyistä tai asennetuista materiaaleista, laitteista, putkista yms., jotta TTL voi tehdä työn erityistä varovaisuutta noudattaen ja keskustella mahdollisista riskeistä Xxxxxxxx kanssa ennen työn suorittamista.
f) TTL ei vastaa kohteen virheistä aiheutuvista vioista kuten väärin asennetun liitoksen irtoamisesta työn aikana tai erityisen herkän katto- tai pintamateriaalin vioittumisesta esimerkiksi venttiilin irrottamisen yhteydessä olettaen, että työ ja suojaustoimet on tehty asianmukaisesti.
g) Mikäli ilmanvaihtojärjestelmässä on ilmanvaihtoventtiileitä tai muita elementtejä erityisen hankalissa paikoissa, ilmanvaihtokuvat ovat puutteelliset tai niitä ei ole, toimenpiteet tehdään niin kattavasti kuin standardilaitteistolla ilman laajempaa purkutyötä on tehtävissä.
h) Tilaaja vastaa sähkön-, veden- ja energiankulutuksesta työsuorituksen aikana työkohteessa.
i) Tilaaja vastaa antamiensa tietojen paikkansapitävyydestä. Mikäli TTL:lle annetuissa tiedoissa on olennaisia virheitä (esim. huoneistopinta-alassa, kerrosten lukumäärässä tai IV-järjestelmän tyypissä), on TTL:llä oikeus veloittaa Tilaajalta vääriin tietoihin perustuneen hinnan ja kohteen todellisten tietojen mukaan lasketun hinnan välinen erotus. Tehdyistä toimenpiteistä laaditaan ja toimitetaan kirjallinen dokumentaatio Tilaajalle.
Tilaajan velvollisuudet. 2.1.1 Tilaaja luovuttaa sovitun aikataulun mukaisesti konsultin käyttöön korvauksetta työn suorituksessa tarvittavat asiakir- jat kuten kartat, piirustukset ja muut tilaajan hallussa olevat perustiedot. Samoin tilaaja luovuttaa konsultille korvauksetta sellaiset hallussaan olevat suunnitelmat ja kohteen käyttötar- koitusta koskevat tiedot, joita konsultti tarvitsee lainsäädän- nössä asetettujen vaatimusten täyttämiseksi, muun muassa työturvallisuutta koskevien säännösten ja määräysten huomi- oonottamiseksi.
2.1.2 Tilaaja hoitaa toimeksiantoon liittyvät säädösten ja viranomais- määräysten edellyttämät tehtävät, virallisen yhteydenpidon ulkopuolisiin laitoksiin, viranomaisiin ja maanomistajiin sekä hankkii tarvittavat luvat. Konsultti on velvollinen suorittamaan edellä mainituista tehtävistä ne, joista on sovittu. Tilaajalle kuu- luu hankkeen kokonaisuuden asianmukainen johtaminen tai sen järjestäminen.
2.1.3 Tilaajalla on oikeus valvoa toimeksiannon suorittamista ja an- taa konsultille työn suoritusohjeita.
2.1.4 Tilaajan tulee osaltaan huolehtia siitä, etteivät edellä mainitut toimenpiteet, suunnittelutyön tarkastukset eikä päätöksenteko viivästytä sovitun aikataulun mukaista tehtävän suorittamista ja valmistumista.
2.1.5 Jos tilaaja tehtävää koskevan sopimuksen solmimisen jälkeen haluaa käyttää toimeksiantoon liittyvään tehtävään sivukon- sultteja, jotka yhteistyössä konsultin kanssa suorittavat jonkin toimeksiantoon liittyvän olennaisen tehtävän, konsultille tulee antaa mahdollisuus lausua mielipiteensä näiden valinnasta.
Tilaajan velvollisuudet. Tilaaja luovuttaa Energiayhteisön pientuotannon tuottaman sähköenergian saman sähköliittymän muille käyttöpaikoille, jotka on liitetty Energiayhteisön Hyvityslaskentapalveluun. Tilaaja ilmoittaa Toimittajalle Energiayhteisön Hyvityslaskentapalvelun piirissä olevat käyttöpaikat ja niiden hyvitysosuudet. Tilaaja vakuuttaa, että sillä on hyvityslaskentaan osallistuvien käyttöpaikkojen suostumus tietojen ilmoittamiseen. Tilaaja vastaa Hyvityslaskentapalveluun liittyvien muutosten (käyttöpaikkojen poistot/lisäykset, hyvitys- osuuksien muutokset) ilmoittamisesta kirjallisesti Toimittajalle (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx- tiedot/ota-yhteytta/yhteydenottopyynto) vähintään 14 vrk ennen toivottua muutoksen voimaantuloaikaa. XXXXXXXXXXXXXXXX.XX 09 6171 2035428-7 HELSINKI Tilaajan tulee ilmoittaa Toimittajalle viivytyksettä hyvityslaskentapalveluun liittyvien yhteyshenkilöidensä vaihtumisesta (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxx- yhteytta/yhteydenottopyynto). Tilaajan tulee tiedottaa Hyvityslaskentapalvelun piirissä olevien käyttöpaikkojen asukkaita tästä Sopimuksesta ja sen aiheuttamista muutoksista asukkaiden sähkölaskuihin. Tilaajan tulee tiedottaa energiayhteisön jäseniä pientuotannon ostosopimuksen tekemisestä oman sähkönmyyjän kanssa, kun Sopimuksella on sovittu sähköenergian ylijäämän hyvityksestä energiayhteisön jäsenille (vaihtoehto B).
Tilaajan velvollisuudet. Tilaajan tulee ilmoittaa kaikista niistä seikoista, joilla voidaan katsoa olevan merkitystä toimeksiannon suorittamiseen: - muutettavan irtaimiston määrä, asuinpinta-alat sekä varastotilat lähtö- ja määräpaikoissa - sisäänajotie ja hissien toimivuus sekä niiden painorajoitukset molemmissa osoitteissa - erityisen painavat ja tilaa vievät esineet, kuten piano ja isot kaapit, - esine tai esineet, jotka voivat ominaisuuksiensa takia aiheuttaa vahinkoa henkilöille tai kuljetusvälineille - erityisen arvokkaat esineet tai esineryhmät sekä helposti särkyvät esineet - työturvallisuutta mahdollisesti vaarantavat seikat - tavaramäärän lisääntyminen mahdollisen arviointikäynnin jälkeen Tilaajan tulee tehdä luettelo erityisen arvokkaista tai helposti särkyvistä esineistä kuten tauluista ja antiikkiesineistä. Tilaajan tulee antaa kirjallinen arvio näiden esineiden markkina-arvosta. Mikäli tilaaja ei anna muuttopalveluyritykselle etukäteen tässä kohdassa mainittuja tietoja, vastaa tilaaja muuttotavaroille mahdollisesti aiheutuneista vahingoista sen mukaisesti mitä mainitaan kohdassa yhdeksän. Mikäli tilaaja ilman muuttopalveluyrityksen kirjallista suostumusta antaa toimitettavaksi kohdassa kolme mainittuja tuotteita, vastaa tilaaja tavarasta toimeksiannon aikana ja on velvollinen korvaamaan muuttopalveluyritykselle kysymyksessä olevan tavaran toimituksen ja sen aikana mahdollisesti aiheutuneen vahingon siltä osin kuin se johtuu tilaajan virheestä tai laiminlyönnistä. Vaarallisen tavaran osalta noudatetaan, mitä tiekuljetussopimuslaissa on säädetty.
Tilaajan velvollisuudet. Tilaaja vastaa työturvallisuusasioiden järjestämisestä ja perehdyttämisestä työkohteessa siten, että työ on mahdollista suorittaa turvallisesti työturvallisuuslain vaatimusten mu- kaisesti. Tilaaja vastaa työkohteessa mahdollisesti vaadittavien muiden erityssuojavälineiden toi- mittamisesta.
Tilaajan velvollisuudet. Tilaaj avastaa siitä, että työmaalla olevien johtojen, putkistojen, säiliöiden ja muiden mahdollisten maanalaisten rakenteiden sijainti on merkitty. Tilaajan hankkiessa itse salaojitusmateriaalit ojitustyömaalle hänen on noudatettava suunnnitelmanteon yhteydessä sopimaansa tarvikeluetteloa määrällisesti ja laadullisesti, varastoitava ojitustarvikkeet ja materiaalit valmistajan ohjeiden mukaisesti ja toimitettava ne työmaalle ennen salaojitustyön aloittamista tai työn kestäessä sen edistymisen mukaisesti. Jos urakoitsija havaitsee tilaajan hankkimissa materiaaleissa sellaisia vikoja, että ne vaarantavat hyvän ja toimivan lopputuloksen saamisen, hänen on viipymättä huomautettava asiasta tilaajalle. Vastuu asiasta siirtyy tällöin tilaajalle. erimielisyystapauksissa asia alistetaan asiantuntijavalvojan ratkaistavaksi. Jos salaojitussuoritus on tilaajan viaksi luettavan syyn johdosta ollut kokonaan tai osittain keskeytyksissä tai viivästynyt urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisajankohdasta tai jos tilaaja menettelyllään tai laiminlyönneillään muutoin on aiheuttanut urakoitsijalle lisäkustannuksia suoritusvelvollisuuden täyttämisessä, tilaaja on velvollinen korvaamaan urakoitsijalle mainituista syistä aiheutuneen vahingon.
Tilaajan velvollisuudet. Tilaajan tehtäviin kuuluu toimittaa tilaukset Toimittajalle, vastaanottaa sekä tarkastaa palvelut ja laskut sekä huolehtia laskujen maksamisesta Sopimuksen mukaisin maksuehdoin. Tilaaja vastaa laskutuksen toimittamisesta Tilaajan organisaatiossa laskujen maksusta vastaavalle taholle. Tilaaja vastaa maksuviiveistä ja Toimittajalla on oikeus periä Tilaajalta viivästyneestä maksusta viivästyskorkoa korkolain mukaisesti lukuun ottamatta tilanteita, joissa Tilaajalla on oikeus pidättäytyä maksusta. Tilaajan on viivytyksettä ilmoitettava kirjallisesti yhteyshenkilön vaihtumisesta Asiakkaalle. Tilaajan yhteyshenkilön tulee vastata Tilaajalle kuuluvien ilmoitusten ja reklamaatioiden toimittamisesta Asiakkaan raportointijärjestelmään, josta Asiakas toimittaa reklamaation Toimittajalle. Tilaajan tulee toimittaa Sopimukseen liittyvät tiedonannot Asiakkaan raportointijärjestelmään. Tilaajan yhteyshenkilöllä ei ole oikeutta muuttaa Sopimusta.
Tilaajan velvollisuudet. Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus on AYSE 6 §:n mukainen. Tilaajan on omatoimisesti annettava urakan suunnitteluun, toteutukseen ja kustannuksiin vaikuttavat sopimuksenteon jälkeen muuttuneet tiedot. Tilaaja tekee hoidon edellyttämät tilaajan päätökset siten, että maanteiden hoi- tourakan häiriötön eteneminen on mahdollista. Tilaaja luovuttaa mm. seuraavat alueet urakoitsijan hallintaan urakka-ajaksi siltä osin kuin se on sopimuksen toteutuksen kannalta tarpeellista:
a) tiestötietojen mukaiset tieosuudet urakan edellyttämässä laajuudessa
b) sijoitusalueen Kirjoita tähän ojitusmaita varten. Sijoitusalueen käyttöä koskevat ehdot ovat liitteessä No
c) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hallinnassa olevat kiviai- nesalueet Kirjoita tähän ja Xxxxxxxx tähän tämän urakan materiaalikäyttöä varten. Materiaalin hinta on Kirjoita tähän euroa/tonni. (käyttörajoitukset kuvattava) TAI: Tilaaja ei osoita urakka-ajaksi urakoitsijan käyttöön työssä mahdollisesti tarvittavia varasto-, sijoitus- tai maa-ainesalueita. Tilaajan velvollisuutena on kertoa urakoitsijalle kolmansien kanssa tehdyistä sopimuksista, joilla on vaikutusta urakoitsijan toimintaan. Seuraavassa on lueteltu sellaiset sopimukset, jotka vaikuttavat urakan hoito- vastuisiin:
Tilaajan velvollisuudet. Tilaaja vastaa seuraavista tehtävistä: - koulutustilojen järjestämisestä Tilaajan tiloissa (Xxxxxxxxxxxx 0 A) - tavanomaisten kokouslaitteiden ja –välineiden järjestämisestä koulutustiloihin - peruutusilmoitusten tekemisestä kohdassa 2 määrätyllä tavalla - sisältöä ja painopistettä muutettaessa riittävästä keskustelusta opettajan kanssa
Tilaajan velvollisuudet. Vesiviljelylaitos noudattaa kaikessa toiminnassaan Ruokaviraston antamia, kalanviljely- laitoksen tuotantosuunnan ja sijainnin mukaan määräytyvän luokituksen ehtoja ja toimintaohjeita. Laitoksen luokka määritellään tätä sopimusta tehtäessä laitoksen ja Ruokaviraston yhteisellä päätöksellä. Laitos ilmoittaa toimintansa muutokset terveysluvan edellyttämällä tavalla Ruokavirastoon. Laitoksen luokkaa muutetaan toiminnan muutosten perusteella laitoksen ja Ruokaviraston yhteisellä päätöksellä. P- ja R-luokkien laitokset solmivat erillisen sopimuksen laitosta hoitavan eläinlääkärin kanssa. Laitos ilmoittaa kyseisen eläinlääkärin Ruokavirastoon. Vesiviljelylaitos ilmoittaa viipymättä laitosta hoitavalle eläinlääkärille tai Ruokaviraston yhteyseläinlääkärille kaikista havaituista tautitapauksista ja lähettää niistä omalla kustannuksellaan yhteydenotossa sovittavat näytteet Ruokavirastoon tai muuhun kalatauteja tutkivaan laboratorioon. Edellä sanotussa tapauksessa tutkimustulokset on toimitettava kirjallisesti Ruokaviraston tietoon. Vesiviljelylaitos noudattaa laitosta hoitavan eläinlääkärin tai Ruokaviraston antamia hoito-ohjeita ja ilmoittaa näille hoidon tuloksista ja mahdollisista hoidossa ilmenneistä ongelmista. Vesiviljelylaitos antaa myymiensä elävien kalojen, jatkokasvatettavan mädin tai istukas- rapujen mukana ostajan pyytämän Ruokaviraston todistuksen laitoksella suoritetuista tutkimuksista ja niiden tuloksista ja vaatii vastaavan todistuksen tai selvityksen kala-, rapu- tai mätierää ostaessaan. Vesiviljelylaitos hyväksyy ja antaa luvan vesiviljelylaitosten yhteystietojen ja terveys- palveluluokan julkaisemiseen Ruokaviraston internetsivustolla. Ruokaviraston antamissa, laitosta koskevissa todistuksissa ilmoitetaan Ruokaviraston tiedossa olevat, vesiviljelylaitosta koskevat olennaiset poikkeamat tässä sopimuksessa ja sen liitteissä sovituista toimintatavoista.