Common use of Vállalkozó kötelezettségei Clause in Contracts

Vállalkozó kötelezettségei. 3.1.1. Vállalkozó fő kötelezettsége az 1.4. pont alatti munkák elvégzése és jelen Szerződésben meghatározott módon történő átadása. Vállalkozó köteles a jelen Szerződés tárgyát a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentációk, Vállalkozó nyertes ajánlata és Megrendelő utasításai szerint a hatályos jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, az országos településrendezési és építési követelményeknek és szakmai szokásoknak megfelelően végezni. Vállalkozó a 3.1.2. Megrendelő hozzájárul alvállalkozó igénybevételéhez. 3.1.3. A Vállalkozónak szakcégtől elvárható, fokozott gondossággal, a legjobb szakmai ismeret szerint kell teljesítenie a feladatait. A Vállalkozó viseli annak minden jogkövetkezményét, amely a műszaki dokumentáció olyan hiányosságából adódik, amelyet a Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 3.1.4. Vállalkozó köteles a munkák elvégzése során az általános-, a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi-, a közegészségügyi-, a környezetvédelmi-, a biztonságtechnikai és a tűzrendészeti szabályokat és előírásokat betartani és betartatni. Az ezek megszegéséből származó következmények a Vállalkozót terhelik. A fenntartási munkavégzésre kiadott hatósági engedélyekben foglaltakat Vállalkozó mindenkor maradéktalanul köteles betartani. Ezen engedélyekben foglaltak be nem tartásából eredő károkat Vállalkozó viseli. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállítására. 3.1.5. Jelen Szerződés tárgyát képező kivitelezés nem kötött építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz, így az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti építési napló vezetési kötelezettség nem terheli a szerződő Feleket. Megrendelő azonban papír alapú építési napló (továbbiakban: „építési napló”) kötelezettségét írja elő Vállalkozó részére, melyben rögzíteni szükséges minden jelen Szerződésben hivatkozott adatot, tényt, egyéb cselekményt, illetve a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti egyéb releváns feljegyzést. 3.1.6. A Vállalkozó saját költségen köteles gondoskodni a személyzetének, gépeinek, szerszámainak elhelyezéséről és őrzéséről (felvonulási költségek). 3.1.7. A Vállalkozó saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni az átadás-átvétel napjáig a munkaterület őrzéséről és védelméről, a vagyonvédelmi rendszabályok betartásáról. Az építési területen a munkálatok teljes időszaka alatt a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A kárveszély az átadás-átvétellel száll át a Megrendelőre. 3.1.8. Vállalkozó akadályközlési kötelezettsége: Vállalkozó köteles Megrendelőt az ok feltüntetésével és a várható késedelem megjelölésével minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti (a továbbiakban: „akadályközlő levél”). Az akadályközlő levél a Szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, a Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes és Szerződésen alapuló jogait nem érinti. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekében.

Appears in 2 contracts

Samples: Vállalkozási Szerződés, Vállalkozási Szerződés

Vállalkozó kötelezettségei. 3.1.1. Vállalkozó fő kötelezettsége az 1.4. pont alatti munkák elvégzése és jelen Szerződésben meghatározott módon történő átadása4.1. Vállalkozó köteles a Xxxxx elvégzése során a Megrendelővel együttműködni. 4.2. Vállalkozó kötelessége az együttműködés feltételeinek Vállalkozó oldaláról történő biztosítása (kapcsolattartók, elérhetőségek). 4.3. Vállalkozónak kötelessége a Xxxxx megoldása során felmerült, előre nem látott körülményeket haladéktalanul jelezni Megrendelő felé. 4.4. Vállalkozó köteles továbbá Megrendelő figyelmét felhívni a jelen Szerződés tárgyát 1. pontjában, az Eseti Megrendelésben, illetve az 1. számú Mellékletében rögzített specifikációban lévő helytelenségekre, ellentmondásra vagy olyan következményre, amely a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentációkelérni kívánt cél meghiúsulásához vezethet. Ennek elmulasztása esetén Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik az ebből eredő károkért. 4.5. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés kapcsán megrendelt Munkát legjobb tudása és szakmai felkészültsége alapján, a Megrendelő által meghatározott feltételek szerint, első osztályú anyagokkal, a Megrendelő utasításainak megfelelően, valamint véleményét minden esetben figyelembe véve végzi el. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó nyertes ajánlata és köteles őt erre figyelmeztetni; ha a Megrendelő utasításai utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, a Vállalkozó jogosult a Munkát a Megrendelő utasítása szerint, a Megrendelő kockázatára ellátni. 4.6. Jelen Szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a hatályos jogszabályoknakVállalkozónak kell teljesítenie. Vállalkozó ugyanakkor a jelen Szerződés teljesítéséhez a Kbt-ben foglalt feltételek szerint jogosult alvállalkozót igénybe venni. 4.6.1 A jelen szerződés teljesítésébe a Vállalkozó által bevonni kívánt, hatósági előírásoknaka jelen szerződés megkötésekor ismert alvállalkozók adatait a Vállalkozó által a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg aláírt, a jelen szerződés 6. sz. mellékletét képező nyilatkozat tartalmazza.. 4.6.2 Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés hatálya alatt új alvállalkozó bevonására csak a Kbt-ben foglalt feltételekkel, előzetes bejelentés mellett jogosult azzal, hogy az új alvállalkozó bevonását a jelen szerződés 6. sz. melléklete szerinti nyilatkozat aktualizált, a Vállalkozó által cégszerűen aláírt 4 (négy) eredeti példányának Megrendelő részére történő megküldésével köteles teljesíteni. 4.6.3 Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a jelen szerződés 6. sz. mellékletét érintő változásról – ideértve különösen, de nem kizárólagosan az alvállalkozói teljesítésének arányának megváltozását – Vállalkozó a jelen szerződés 6. sz. melléklete szerinti nyilatkozat aktualizált, a Vállalkozó által cégszerűen aláírt 4 (négy) eredeti példányának Megrendelő részére történő megküldésével köteles bejelenteni. 4.6.4 A jelen szerződés 6. sz. mellékletének a 4.6.2. és 4.6.3. pontban rögzítettek szerinti változása nem minősül a jelen szerződés módosításának. Felek rögzítik, hogy a 4.6.2. és 4.6.3. pont szerinti aktualizált mellékletet Vállalkozó – a benyújtás sorrendjében – folytatólagos alszámozással (6/1., 6/2., 6/3. stb.) ellátva köteles benyújtani a Megrendelő részére. 4.6.5 Vállalkozó a 4.6.2 és 4.6.3 pontban rögzítettek kapcsán kifejezetten kijelenti, hogy a Kbt-ben rögzített, az országos településrendezési alvállalkozók vonatkozásában irányadó szabályokkal maradéktalanul tisztában van és építési követelményeknek minden intézkedést megtesz ezen rendelkezések betartása érdekében (pl. a 138. § (5) bekezdése szerinti kikötést érvényesíti az alvállalkozókkal kötött szerződéseiben), továbbá a jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy e kötelezettségei megszegése a részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel Megrendelő jogosulttá válik a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására vagy az attól történő elállásra, továbbá Vállalkozóval szemben a jelen szerződés és szakmai szokásoknak megfelelően végezni. Vállalkozó a 3.1.2. Megrendelő hozzájárul alvállalkozó igénybevételéheza vonatkozó jogszabályok szerinti jogkövetkezmények is korlátozás nélkül érvényesíthetők. 3.1.34.6.6 A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítése során korlátozás nélkül jogosult ellenőrizni, hogy a jelen szerződés teljesítésében a Vállalkozó oldalán a jelen szerződés 6. sz. melléklete szerinti alvállalkozó(k) vesz(nek)-e részt. 4.6.7 A Vállalkozónak szakcégtől elvárható, fokozott gondossággalVállalkozó az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a legjobb szakmai ismeret szerint kell teljesítenie titoktartási kötelezettség velük történő betartatásáért egyebekben a feladataitPolgári Törvénykönyvről szóló 2013. A Vállalkozó viseli annak minden jogkövetkezményét, amely a műszaki dokumentáció olyan hiányosságából adódik, amelyet a Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 3.1.4. Vállalkozó köteles a munkák elvégzése során az általános-, a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi-, a közegészségügyi-, a környezetvédelmi-, a biztonságtechnikai és a tűzrendészeti szabályokat és előírásokat betartani és betartatni. Az ezek megszegéséből származó következmények a Vállalkozót terhelik. A fenntartási munkavégzésre kiadott hatósági engedélyekben foglaltakat Vállalkozó mindenkor maradéktalanul köteles betartani. Ezen engedélyekben foglaltak be nem tartásából eredő károkat Vállalkozó viseli. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállítására. 3.1.5. Jelen Szerződés tárgyát képező kivitelezés nem kötött építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz, így az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti építési napló vezetési kötelezettség nem terheli a szerződő Feleket. Megrendelő azonban papír alapú építési napló (továbbiakban: „építési napló”) kötelezettségét írja elő Vállalkozó részére, melyben rögzíteni szükséges minden jelen Szerződésben hivatkozott adatot, tényt, egyéb cselekményt, illetve a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti egyéb releváns feljegyzést. 3.1.6. A Vállalkozó saját költségen köteles gondoskodni a személyzetének, gépeinek, szerszámainak elhelyezéséről és őrzéséről (felvonulási költségek). 3.1.7. A Vállalkozó saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni az átadás-átvétel napjáig a munkaterület őrzéséről és védelméről, a vagyonvédelmi rendszabályok betartásáról. Az építési területen a munkálatok teljes időszaka alatt a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A kárveszély az átadás-átvétellel száll át a Megrendelőre. 3.1.8. Vállalkozó akadályközlési kötelezettsége: Vállalkozó köteles Megrendelőt az ok feltüntetésével és a várható késedelem megjelölésével minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti évi V. törvény (a továbbiakban: „akadályközlő levél”). Az akadályközlő levél a Szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, a Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes és Szerződésen alapuló jogait nem érinti. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekébenPtk.) szabályai szerint felel.

Appears in 1 contract

Samples: Vállalkozási Keretszerződés

Vállalkozó kötelezettségei. 3.1.18.1. Vállalkozó fő kötelezettsége az 1.4. pont alatti munkák elvégzése saját tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi és jelen Szerződésben meghatározott módon történő átadása. Vállalkozó köteles a jelen Szerződés tárgyát a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentációk, Vállalkozó nyertes ajánlata és Megrendelő utasításai szerint a hatályos jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, az országos településrendezési és építési követelményeknek és szakmai szokásoknak megfelelően végezni. Vállalkozó a 3.1.2. Megrendelő hozzájárul alvállalkozó igénybevételéhez. 3.1.3. A Vállalkozónak szakcégtől elvárható, fokozott gondossággal, a legjobb szakmai ismeret szerint kell teljesítenie a feladatait. A Vállalkozó viseli annak minden jogkövetkezményét, amely a műszaki dokumentáció olyan hiányosságából adódik, amelyet a Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 3.1.4. Vállalkozó köteles a munkák elvégzése során az általános-, a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi-, a közegészségügyi-, a környezetvédelmi-, a biztonságtechnikai és a tűzrendészeti szabályokat és előírásokat betartani és betartatnitűzvédelmi rendszabályok betartásáról. Az ezek megszegéséből származó következmények a Vállalkozót terhelik. A fenntartási munkavégzésre kiadott hatósági engedélyekben foglaltakat Vállalkozó mindenkor maradéktalanul köteles betartani. Ezen engedélyekben foglaltak be nem tartásából eredő károkat Megrendelőre nem háríthatja át, a károkért teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik. 8.2. Vállalkozó a tevékenysége során felmerülő költségeit saját maga viseli. 8.3. Vállalkozó feladatát és költségét képezi a munkák során keletkező mindennemű hulladéknak az építési területről történő elszállítása, elhelyezése, a hulladékok elhelyezésének adminisztrációja a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint. 8.4. A munkák befejeztével Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállításáramunkaterület átvétele előtti állapotnak megfelelő – a munkaterület használatba vételét biztosító – helyreállítást elvégezni. 3.1.58.5. Jelen Szerződés tárgyát képező Vállalkozó az építési terület megfelelő tisztántartásáról gondoskodik. 8.6. A kivitelezés nem kötött építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshozteljes időtartama alatt az ideiglenes energia biztosítása, így szükség szerinti kiépítése és a fogyasztás díja Vállalkozót terheli. 8.7. Vállalkozó feladata a helyszíni kivitelezési munka végzéséhez esetlegesen szükséges hatósági, szakhatósági, közműszolgáltatói és egyéb engedélyek beszerzése, valamint az ezzel összefüggő költségek viselése. 8.8. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaterület átadás-átvételétől kezdve folyamatosan építési naplót vezet. Az építési napló vezetésére az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti építési napló vezetési kötelezettség nem terheli a szerződő Feleket. Megrendelő azonban papír alapú építési napló (továbbiakban: „építési napló”) kötelezettségét írja elő Vállalkozó részére, melyben rögzíteni szükséges minden jelen Szerződésben hivatkozott adatot, tényt, egyéb cselekményt, illetve a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti egyéb releváns feljegyzéstX. fejezetében foglalt rendelkezések az irányadók. 3.1.68.9. A Vállalkozó saját költségen köteles gondoskodni Szerződő felek a személyzetének, gépeinek, szerszámainak elhelyezéséről és őrzéséről (felvonulási költségek). 3.1.7. A Vállalkozó saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni az átadás-átvétel napjáig naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a munkaterület őrzéséről és védelméről, a vagyonvédelmi rendszabályok betartásárólnaplóban feltüntetni. Az építési területen naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a munkálatok teljes időszaka alatt megnevezett személyek jogosultak. Megrendelő utasításait a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A kárveszély kapcsolattartásra kijelölt szakembere, illetve műszaki ellenőre útján elsősorban az átadás-átvétellel száll át a Megrendelőreépítési naplóba történő bejegyzéssel közli Vállalkozóval. 3.1.88.10. Vállalkozó akadályközlési kötelezettsége: Az eltakarásra kerülő munkákról Vállalkozó köteles Megrendelőt előzetesen, megfelelő időben értesíteni. Megrendelő képviselője (Megrendelő) az ok feltüntetésével értesítéstől számított 3 napon belül köteles ellenőrzi. 8.11. Az építési felvonulási terület vagyon- és tűzvédelme, valamint a munkavédelmi előírások betartása a Vállalkozó kötelessége. A felvonulási energia és a várható késedelem megjelölésével minden közműcsatlakozások biztosítása a Vállalkozó feladata. Vállalkozó a kivitelezés ideje alatti víz és elektromos áram szükségletét almérők felszerelésével oldja meg. 8.12. Vállalkozó kijelenti, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan körülményről haladéktalanul értesíteniköltségeket, amely melyek a vállalkozás eredményességétKbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti (és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 8.13. Vállalkozó kijelenti, hogy a továbbiakban: „akadályközlő levél”). Az akadályközlő levél a Szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes számára megismerhetővé teszi és Szerződésen alapuló jogait nem érintia Kbt. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért 143.§ (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 8.14. Vállalkozó felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekébena teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt.

Appears in 1 contract

Samples: Közbeszerzési Eljárás

Vállalkozó kötelezettségei. 3.1.18.1. Vállalkozó fő kötelezettsége az 1.4. pont alatti munkák elvégzése saját tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi és jelen Szerződésben meghatározott módon történő átadása. Vállalkozó köteles a jelen Szerződés tárgyát a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentációk, Vállalkozó nyertes ajánlata és Megrendelő utasításai szerint a hatályos jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, az országos településrendezési és építési követelményeknek és szakmai szokásoknak megfelelően végezni. Vállalkozó a 3.1.2. Megrendelő hozzájárul alvállalkozó igénybevételéhez. 3.1.3. A Vállalkozónak szakcégtől elvárható, fokozott gondossággal, a legjobb szakmai ismeret szerint kell teljesítenie a feladatait. A Vállalkozó viseli annak minden jogkövetkezményét, amely a műszaki dokumentáció olyan hiányosságából adódik, amelyet a Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 3.1.4. Vállalkozó köteles a munkák elvégzése során az általános-, a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi-, a közegészségügyi-, a környezetvédelmi-, a biztonságtechnikai és a tűzrendészeti szabályokat és előírásokat betartani és betartatnitűzvédelmi rendszabályok betartásáról. Az ezek megszegéséből származó következmények a Vállalkozót terhelik. A fenntartási munkavégzésre kiadott hatósági engedélyekben foglaltakat Vállalkozó mindenkor maradéktalanul köteles betartani. Ezen engedélyekben foglaltak be nem tartásából eredő károkat Megrendelőre nem háríthatja át, a károkért teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik. 8.2. Vállalkozó a tevékenysége során felmerülő költségeit saját maga viseli. 8.3. Vállalkozó feladatát és költségét képezi a munkák során keletkező mindennemű hulladéknak az építési területről történő elszállítása, elhelyezése, a hulladékok elhelyezésének adminisztrációja a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint. 8.4. A munkák befejeztével Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállításáramunkaterület átvétele előtti állapotnak megfelelő – a munkaterület használatba vételét biztosító – helyreállítást elvégezni. 3.1.58.5. Jelen Szerződés tárgyát képező Vállalkozó az építési terület megfelelő tisztántartásáról gondoskodik. 8.6. A kivitelezés nem kötött építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshozteljes időtartama alatt az ideiglenes energia biztosítása, így szükség szerinti kiépítése és a fogyasztás díja Vállalkozót terheli. 8.7. Vállalkozó feladata a helyszíni kivitelezési munka végzéséhez esetlegesen szükséges hatósági, szakhatósági, közműszolgáltatói és egyéb engedélyek beszerzése, valamint az ezzel összefüggő költségek viselése. 8.8. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaterület átadás-átvételétől kezdve folyamatosan építési naplót vezet. Az építési napló vezetésére az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti építési napló vezetési kötelezettség nem terheli a szerződő Feleket. Megrendelő azonban papír alapú építési napló (továbbiakban: „építési napló”) kötelezettségét írja elő Vállalkozó részére, melyben rögzíteni szükséges minden jelen Szerződésben hivatkozott adatot, tényt, egyéb cselekményt, illetve a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti egyéb releváns feljegyzéstX. fejezetében foglalt rendelkezések az irányadók. 3.1.68.9. A Vállalkozó saját költségen köteles gondoskodni Szerződő felek a személyzetének, gépeinek, szerszámainak elhelyezéséről és őrzéséről (felvonulási költségek). 3.1.7. A Vállalkozó saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni az átadás-átvétel napjáig naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a munkaterület őrzéséről és védelméről, a vagyonvédelmi rendszabályok betartásárólnaplóban feltüntetni. Az építési területen naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a munkálatok teljes időszaka alatt megnevezett személyek jogosultak. Megrendelő utasításait a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A kárveszély kapcsolattartásra kijelölt szakembere, illetve műszaki ellenőre útján elsősorban az átadás-átvétellel száll át a Megrendelőreépítési naplóba történő bejegyzéssel közli Vállalkozóval. 3.1.88.10. Vállalkozó akadályközlési kötelezettsége: Az eltakarásra kerülő munkákról Vállalkozó köteles Megrendelőt előzetesen, megfelelő időben értesíteni. Megrendelő képviselője (Megrendelő) az ok feltüntetésével értesítéstől számított 3 napon belül köteles ellenőrzi. 8.11. Az építési felvonulási terület vagyon- és tűzvédelme, valamint a munkavédelmi előírások betartása a Vállalkozó kötelessége. A felvonulási energia és a várható késedelem megjelölésével minden közműcsatlakozások biztosítása a Vállalkozó feladata. Vállalkozó a kivitelezés ideje alatti víz és elektromos áram szükségletét almérők felszerelésével oldja meg. 8.12. Vállalkozó kijelenti, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan körülményről költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 8.13. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteniértesíti. 8.14. Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 8.15. Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a vállalkozás eredményességétszerződés teljesítésében, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti (és - ha a továbbiakban: „akadályközlő levél”)megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Az akadályközlő levél Vállalkozó a Szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítjaszerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és Szerződésen alapuló jogait a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem érinti. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekébenáll kizáró okok hatálya alatt.

Appears in 1 contract

Samples: Közbeszerzési Eljárás

Vállalkozó kötelezettségei. 3.1.18.1. Vállalkozó fő kötelezettsége az 1.4. pont alatti munkák elvégzése saját tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi és jelen Szerződésben meghatározott módon történő átadása. Vállalkozó köteles a jelen Szerződés tárgyát a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentációk, Vállalkozó nyertes ajánlata és Megrendelő utasításai szerint a hatályos jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, az országos településrendezési és építési követelményeknek és szakmai szokásoknak megfelelően végezni. Vállalkozó a 3.1.2. Megrendelő hozzájárul alvállalkozó igénybevételéhez. 3.1.3. A Vállalkozónak szakcégtől elvárható, fokozott gondossággal, a legjobb szakmai ismeret szerint kell teljesítenie a feladatait. A Vállalkozó viseli annak minden jogkövetkezményét, amely a műszaki dokumentáció olyan hiányosságából adódik, amelyet a Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 3.1.4. Vállalkozó köteles a munkák elvégzése során az általános-, a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi-, a közegészségügyi-, a környezetvédelmi-, a biztonságtechnikai és a tűzrendészeti szabályokat és előírásokat betartani és betartatnitűzvédelmi rendszabályok betartásáról. Az ezek megszegéséből származó következmények a Vállalkozót terhelik. A fenntartási munkavégzésre kiadott hatósági engedélyekben foglaltakat Vállalkozó mindenkor maradéktalanul köteles betartani. Ezen engedélyekben foglaltak be nem tartásából eredő károkat Megrendelőre nem háríthatja át, a károkért teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik. 8.2. Vállalkozó a tevékenysége során felmerülő költségeit saját maga viseli. 8.3. Vállalkozó feladatát és költségét képezi a munkák során keletkező mindennemű hulladéknak az építési területről történő elszállítása, elhelyezése, a hulladékok elhelyezésének adminisztrációja a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint. 8.4. A munkák befejeztével Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállításáramunkaterület átvétele előtti állapotnak megfelelő – a munkaterület használatba vételét biztosító – helyreállítást elvégezni. 3.1.58.5. Jelen Szerződés tárgyát képező Vállalkozó az építési terület megfelelő tisztántartásáról gondoskodik. 8.6. A kivitelezés nem kötött építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshozteljes időtartama alatt az ideiglenes energia biztosítása, így szükség szerinti kiépítése és a fogyasztás díja Vállalkozót terheli. 8.7. Vállalkozó feladata a helyszíni kivitelezési munka végzéséhez esetlegesen szükséges hatósági, szakhatósági, közműszolgáltatói és egyéb engedélyek beszerzése, valamint az ezzel összefüggő költségek viselése. 8.8. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaterület átadás-átvételétől kezdve folyamatosan építési naplót vezet. Az építési napló vezetésére az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti építési napló vezetési kötelezettség nem terheli a szerződő Feleket. Megrendelő azonban papír alapú építési napló (továbbiakban: „építési napló”) kötelezettségét írja elő Vállalkozó részére, melyben rögzíteni szükséges minden jelen Szerződésben hivatkozott adatot, tényt, egyéb cselekményt, illetve a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti egyéb releváns feljegyzéstV. fejezetében foglalt rendelkezések az irányadók. 3.1.68.9. A Vállalkozó saját költségen köteles gondoskodni Szerződő felek a személyzetének, gépeinek, szerszámainak elhelyezéséről és őrzéséről (felvonulási költségek). 3.1.7. A Vállalkozó saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni az átadás-átvétel napjáig naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a munkaterület őrzéséről és védelméről, a vagyonvédelmi rendszabályok betartásárólnaplóban feltüntetni. Az építési területen naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a munkálatok teljes időszaka alatt megnevezett személyek jogosultak. Megrendelő utasításait a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A kárveszély kapcsolattartásra kijelölt szakembere, illetve műszaki ellenőre útján elsősorban az átadás-átvétellel száll át a Megrendelőreépítési naplóba történő bejegyzéssel közli Vállalkozóval. 3.1.88.10. Vállalkozó akadályközlési kötelezettsége: Az eltakarásra kerülő munkákról Vállalkozó köteles Megrendelőt előzetesen, megfelelő időben értesíteni. Megrendelő képviselője (Megrendelő) az ok feltüntetésével értesítéstől számított 3 napon belül köteles ellenőrzi. 8.11. Az építési felvonulási terület vagyon- és tűzvédelme, valamint a munkavédelmi előírások betartása a Vállalkozó kötelessége. A felvonulási energia és a várható késedelem megjelölésével minden közműcsatlakozások biztosítása a Vállalkozó feladata. Vállalkozó a kivitelezés ideje alatti víz és elektromos áram szükségletét almérők felszerelésével oldja meg. 8.12. Vállalkozó kijelenti, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan körülményről haladéktalanul értesíteniköltségeket, amely melyek a vállalkozás eredményességétKbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti (és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 8.13. Vállalkozó kijelenti, hogy a továbbiakban: „akadályközlő levél”). Az akadályközlő levél a Szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes számára megismerhetővé teszi és Szerződésen alapuló jogait nem érintia Kbt. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért 143.§ (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 8.14. Vállalkozó felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekébena teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt.

Appears in 1 contract

Samples: Közbeszerzési Eljárás

Vállalkozó kötelezettségei. 3.1.17.1. A Vállalkozó fő kötelezettsége kiterjed a szakmai felelősségre, a szerződésben meghatározott célra való alkalmasságra, a jelen szerződésben és annak mellékleteiben I. osztályú minőség szerinti teljesítésre, illetőleg a véghatáridő maradéktalan betartására. A tevékenység végzésének feltételeit a Vállalkozó úgy köteles megszervezni, hogy biztosítsa a tevékenység biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését. 7.2. A szerződés teljesítéséhez a Vállalkozó az 1.4elkészült művek tulajdonjogának átruházására köteles. 7.3. pont alatti munkák elvégzése A Vállalkozó gondoskodik a munkálatok megkezdéséhez szükséges egyéb közműkezelőkkel, közmű üzemeltetőkkel való egyeztetések lefolytatásáról, jegyzőkönyvek beszerzéséről. 7.4. A felvonulási terület elkerítéséről, a munkaterület elkorlátozásáról (szalag, mobil korlát, figyelmeztető táblák, stb.) és jelen Szerződésben meghatározott módon azok folyamatos fenntartásáról a kivitelezés időtartama alatt, az őrzéséről, az ott található anyagok, eszközök, berendezések őrzéséről az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről és esetleges jóváhagyatásáról az építés alatt, valamint a kivitelezés befejezése után a fel nem használt építési anyagok saját költségén történő átadásaelszállításáról és az eredeti – rendeltetésszerű és biztonságos – állapotnak megfelelő helyreállításáról a Vállalkozó feladata gondoskodni. 7.5. A Vállalkozó köteles a jelen Szerződés tárgyát munkafolyamatait a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentációk, Vállalkozó nyertes ajánlata és Megrendelő utasításai szerint a hatályos jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, az országos településrendezési és építési követelményeknek és szakmai szokásoknak megfelelően végezni. Vállalkozó a 3.1.2. Megrendelő hozzájárul alvállalkozó igénybevételéhezkijelölt munkaterületre korlátozni. 3.1.37.6. A Vállalkozónak szakcégtől elvárhatókivitelezéshez az ingatlanok elengedhetetlenül szükséges részét/területét lehet csak igénybe venni, fokozott gondossággalhasználni, és a legjobb szakmai ismeret szerint vállalkozói munkákat a környezet legkisebb zavarásával kell teljesítenie a feladataitvégezni. 7.7. A Vállalkozó viseli annak minden jogkövetkezményétköteles a munka elvégzésére kizárólag hozzáértő és szakképzett személyzetet alkalmazni. Köteles olyan alkalmazottjának munkavégzését, amely akiről megállapítják, hogy a műszaki dokumentáció olyan hiányosságából adódikjelen szerződés bármely rendelkezésének a megszegéseképpen jár el vagy dolgozik, amelyet a Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzettfelfüggeszteni. 3.1.4. Vállalkozó köteles a munkák elvégzése során az általános-, a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi-, a közegészségügyi-, a környezetvédelmi-, a biztonságtechnikai és a tűzrendészeti szabályokat és előírásokat betartani és betartatni. Az ezek megszegéséből származó következmények a Vállalkozót terhelik. A fenntartási munkavégzésre kiadott hatósági engedélyekben foglaltakat Vállalkozó mindenkor maradéktalanul köteles betartani. Ezen engedélyekben foglaltak be nem tartásából eredő károkat Vállalkozó viseli. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállítására. 3.1.5. Jelen Szerződés tárgyát képező kivitelezés nem kötött építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz, így az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti építési napló vezetési kötelezettség nem terheli a szerződő Feleket. Megrendelő azonban papír alapú építési napló (továbbiakban: „építési napló”) kötelezettségét írja elő Vállalkozó részére, melyben rögzíteni szükséges minden jelen Szerződésben hivatkozott adatot, tényt, egyéb cselekményt, illetve a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti egyéb releváns feljegyzést. 3.1.67.8. A Vállalkozó saját költségen köteles gondoskodni a személyzeténekaz igénybe vett alvállalkozók magatartásáért úgy felel, gépeinekmintha maga járt volna el, szerszámainak elhelyezéséről és őrzéséről (felvonulási költségek). 3.1.7. A Vállalkozó saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni ide értve az átadás-átvétel napjáig a munkaterület őrzéséről és védelméről, a vagyonvédelmi rendszabályok betartásáról. Az építési területen a munkálatok teljes időszaka alatt a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A kárveszély az átadás-átvétellel száll át a Megrendelőre. 3.1.8. Vállalkozó akadályközlési kötelezettsége: Vállalkozó köteles Megrendelőt az ok feltüntetésével és a várható késedelem megjelölésével minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti (a továbbiakban: „akadályközlő levél”). Az akadályközlő levél a Szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, a Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes és Szerződésen alapuló jogait nem érinti. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekében.alvállalkozói díjak megfizetését is!

Appears in 1 contract

Samples: Vállalkozói Szerződés

Vállalkozó kötelezettségei. 3.1.18.1. Vállalkozó fő kötelezettsége az 1.4. pont alatti munkák elvégzése saját tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi és jelen Szerződésben meghatározott módon történő átadása. Vállalkozó köteles a jelen Szerződés tárgyát a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentációk, Vállalkozó nyertes ajánlata és Megrendelő utasításai szerint a hatályos jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, az országos településrendezési és építési követelményeknek és szakmai szokásoknak megfelelően végezni. Vállalkozó a 3.1.2. Megrendelő hozzájárul alvállalkozó igénybevételéhez. 3.1.3. A Vállalkozónak szakcégtől elvárható, fokozott gondossággal, a legjobb szakmai ismeret szerint kell teljesítenie a feladatait. A Vállalkozó viseli annak minden jogkövetkezményét, amely a műszaki dokumentáció olyan hiányosságából adódik, amelyet a Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 3.1.4. Vállalkozó köteles a munkák elvégzése során az általános-, a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi-, a közegészségügyi-, a környezetvédelmi-, a biztonságtechnikai és a tűzrendészeti szabályokat és előírásokat betartani és betartatnitűzvédelmi rendszabályok betartásáról. Az ezek megszegéséből származó következmények a Vállalkozót terhelik. A fenntartási munkavégzésre kiadott hatósági engedélyekben foglaltakat Vállalkozó mindenkor maradéktalanul köteles betartani. Ezen engedélyekben foglaltak be nem tartásából eredő károkat Megrendelőre nem háríthatja át, a károkért teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik. 8.2. Vállalkozó a tevékenysége során felmerülő költségeit saját maga viseli. 8.3. Vállalkozó feladatát és költségét képezi a munkák során keletkező mindennemű hulladéknak az építési területről történő elszállítása, elhelyezése, a hulladékok elhelyezésének adminisztrációja a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint. 8.4. A munkák befejeztével Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállításáramunkaterület átvétele előtti állapotnak megfelelő – a munkaterület használatba vételét biztosító – helyreállítást elvégezni. 3.1.58.5. Jelen Szerződés tárgyát képező Vállalkozó az építési terület megfelelő tisztántartásáról gondoskodik. 8.6. A kivitelezés nem kötött építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshozteljes időtartama alatt az ideiglenes energia biztosítása, így szükség szerinti kiépítése és a fogyasztás díja Vállalkozót terheli. 8.7. Vállalkozó feladata a helyszíni kivitelezési munka végzéséhez esetlegesen szükséges hatósági, szakhatósági, közműszolgáltatói és egyéb engedélyek beszerzése, valamint az ezzel összefüggő költségek viselése. 8.8. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaterület átadás-átvételétől kezdve folyamatosan építési naplót vezet. Az építési napló vezetésére az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti építési napló vezetési kötelezettség nem terheli a szerződő Feleket. Megrendelő azonban papír alapú építési napló (továbbiakban: „építési napló”) kötelezettségét írja elő Vállalkozó részére, melyben rögzíteni szükséges minden jelen Szerződésben hivatkozott adatot, tényt, egyéb cselekményt, illetve a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti egyéb releváns feljegyzéstX. fejezetében foglalt rendelkezések az irányadók. 3.1.68.9. A Vállalkozó saját költségen köteles gondoskodni Szerződő felek a személyzetének, gépeinek, szerszámainak elhelyezéséről és őrzéséről (felvonulási költségek). 3.1.7. A Vállalkozó saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni az átadás-átvétel napjáig naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a munkaterület őrzéséről és védelméről, a vagyonvédelmi rendszabályok betartásárólnaplóban feltüntetni. Az építési területen naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a munkálatok teljes időszaka alatt megnevezett személyek jogosultak. Megrendelő utasításait a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A kárveszély kapcsolattartásra kijelölt szakembere, illetve műszaki ellenőre útján elsősorban az átadás-átvétellel száll át a Megrendelőreépítési naplóba történő bejegyzéssel közli Vállalkozóval. 3.1.88.10. Vállalkozó akadályközlési kötelezettsége: Az eltakarásra kerülő munkákról Vállalkozó köteles Megrendelőt előzetesen, megfelelő időben értesíteni. Megrendelő képviselője (Megrendelő) az ok feltüntetésével értesítéstől számított 3 napon belül köteles ellenőrzi. 8.11. Az építési felvonulási terület vagyon- és tűzvédelme, valamint a munkavédelmi előírások betartása a Vállalkozó kötelessége. A felvonulási energia és a várható késedelem megjelölésével minden közműcsatlakozások biztosítása a Vállalkozó feladata. Vállalkozó a kivitelezés ideje alatti víz és elektromos áram szükségletét almérők felszerelésével oldja meg. 8.12. Vállalkozó kijelenti, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan körülményről költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 8.13. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteniértesíti. 8.14. Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 8.15. Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a vállalkozás eredményességétszerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti (az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a továbbiakban: „akadályközlő levél”). Az akadályközlő levél a Szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, a Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes és Szerződésen alapuló jogait nem érinti. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekébenmegelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Appears in 1 contract

Samples: Közbeszerzési Eljárás

Vállalkozó kötelezettségei. 3.1.1. Vállalkozó fő kötelezettsége az 1.4. pont alatti munkák elvégzése és jelen Szerződésben meghatározott módon történő átadása. ⮚ A kivitelezés során felmerülő kiviteli tervtől vagy a Megrendelő operatív szabályzataitól való eltérési igény esetén, Vállalkozó köteles a jelen Szerződés tárgyát xxx.xxxx.xx oldalon elérhető VIG-19. 4 melléklet. számú melléklet szerinti nyilatkozatát megküldeni a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott képviselője részére. A Megrendelő képviselője a beérkezéstől számított 5-10 munkanapon belül bírálja el a beérkezett kérelmeket. Az eltérési kérelemben szereplő műszaki dokumentációkmegoldások megvalósítása csak a kérelem írásbeli jóváhagyását követően kezdhető meg. Kivéve a leálláshoz kötött, Vállalkozó nyertes ajánlata és Megrendelő utasításai szerint előre nem látható eltérést igénylő munkáknál, ahol a hatályos jogszabályoknakleállás időintervalluma veszélyeztetésre kerülne - ebben az esetben, hatósági előírásoknakszakterülettől függően, az országos településrendezési Üzemvitel Irányítás/ Karbantartás Irányítás és Technológia Fejlesztés vezető telefonos hozzájárulásával végezhető a munka, amely az építési követelményeknek és szakmai szokásoknak megfelelően végezni. Vállalkozó a 3.1.2. Megrendelő hozzájárul alvállalkozó igénybevételéhez. 3.1.3. A Vállalkozónak szakcégtől elvárható, fokozott gondossággalnaplóba kerül rögzítésre, a legjobb szakmai ismeret szerint szükséges tervezői művezetést el kell teljesítenie a feladataitvégezni és utólag kell azt dokumentálni. A Vállalkozó viseli a kivitelezés megkezdése előtt köteles a kiviteli tervet szakkivitelezőtől elvárható gondossággal átnézni és annak minden jogkövetkezményét, amely esetleges hiányosságait összefoglalva a műszaki dokumentáció olyan hiányosságából adódik, amelyet Megrendelőt arról még a Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 3.1.4kivitelezés megkezdése előtt írásban értesíteni. ⮚ A Vállalkozó köteles a munkák elvégzése munkavégzés során az általános-a vonatkozó, a szakmai-érvényben lévő egészségvédelmi, a munka-biztonságtechnikai, a balesetvédelmi-környezetvédelmi (EBK), a közegészségügyi-, a környezetvédelmi-, a biztonságtechnikai és a tűzrendészeti szabályokat és vagyonvédelmi előírásokat betartani és betartatni. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek – figyelemmel a veszélyhelyzet ideje alatt eltérő rendelkezésekről szóló 228/2020. (V. 25.) Korm. rendeletre – megfelelően a veszélyes hulladékok (festékes dobozok, törmelékek, rongyok stb.) kezelésénél, tárolásánál és szállításánál az előírások betartására és az átadás- átvétel során a kezelés (tárolás, szállítás) megfelelőségét igazoló dokumentumok bemutatására. ⮚ Az ezek megszegéséből származó következmények építési hulladék kezelését a Vállalkozót terhelikhulladék jellegének megfelelően, a jogszabályi rendelkezések, a szabványok és műszaki szokványok, valamint a jóváhagyott tervben leírtak szerint kell végezni. ⮚ A bontási és egyéb hulladékok kezelésére vonatkozó nyilatkozatokat a vonatkozó jogszabály szerint meghatározott adatszolgáltatással és formában kell elkészíteni. Ezen dokumentumokat legkésőbb a műszaki átadás-átvétel napján a Vállalkozó köteles átadni a Megrendelő részére. ⮚ Vállalkozó köteles a munkaterületet vagy általa (és alvállalkozói által) használt területeket a tervekben (bontási, organizációs tervek stb.) előírt módon helyreállítani, valamint a kibontott felhasználásra nem kerülő anyagokat, berendezéseket a Megrendelő által kijelölt telephelyére szállítani és dokumentálni. Ezen dokumentumok átadása az utolsó számla kiegyenlítésének feltételei. Ez a kötelezettség a Vállalkozó alvállalkozóira is kiterjed. ⮚ Amennyiben a munkavégzéssel érintett terület nem a Megrendelő tulajdonában van, az érintett ingatlanok tulajdonosaival /használóival, védett természeti területek kezelőivel való kapcsolattartás, kiértesítések és a tevékenység végzésével okozott károk rendezése a Vállalkozó feladatát képezik. ⮚ A Vállalkozó köteles rendezni a tevékenysége kapcsán a környezetben, illetve harmadik személyeknek okozott károkat. A fenntartási munkavégzésre bányakárokat a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. 37.§-a szerint, az egyéb károkat a rá vonatkozó szabályok szerint kell megtéríteni. A bányakárok teljesítését – ideértve a kármentességet is - dokumentálni kell a Megrendelő számára. A tulajdonosoktól vagy a területhasználóktól származó kártalanítási nyilatkozatot a Megrendelő által elfogadott tartalommal Megrendelő részére Vállalkozó köteles átadni. Amennyiben az ingatlannak használója nincs, a kártalanítási összeget a tulajdonosnak, vagy a tulajdonos által írásbeli nyilatkozatban megjelölt személynek kell megfizetnie. Amennyiben a Vállalkozó a kártalanítási összeget bármely okból nem fizeti meg, vagy az általa felajánlott összeg a kárt nem fedezi, a Vállalkozó a kártalanításhoz szükséges összeget köteles a 203/1998. (XII 29.) Korm.rendelet 23/B. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján a műszaki átadást megelőzően bírósági letétbe helyezni, legalább a munkák befejezését követő általános elévülési határidőig és a letétbehelyezés tényét a Megrendelő felé az illetékes bíróság által kiadott hatósági engedélyekben foglaltakat letéti igazolás benyújtásával igazolni a teljesítésigazolás kiadásának feltételeként. Amennyiben a károsult ingatlantulajdonos, használó a kártalanítási összeg megállapításának érdekében bírósági eljárást kezdeményez, a peres eljárás során megállapított teljes kártérítési összeg megfizetése a Vállalkozó mindenkor maradéktalanul kötelezettsége, abban az esetben is, ha az meghaladja a bírósági letétbe helyezett összeget. A Megrendelő kártérítési kötelezettségekért semmilyen felelősséggel nem tartozik, annak megtérítését a Vállalkozó jelen szerződés aláírásával átvállalja. A Megrendelő ellen indult eljárás esetén a Vállalkozó a Megrendelő igénye szerint és (per)nyertessége érdekében az eljárásba belép, beavatkozik, és minden esetben viseli azokat a terheket, amelyeket a Vállalkozó magatartásával összefüggésben 3. személy, eljáró szerv stb. részére teljesíteni kell. ⮚ Az igénybe vett idegen ingatlan eredeti állapotba visszaállítása a Vállalkozó feladata. Mezőgazdasági és erdőművelési ágú ingatlanok esetében az erre vonatkozó jogszabályok megtartásával kell a helyreállítást elvégezni, mely nem része a bányakárnak. A szabályszerű eljárást és teljesítést dokumentálni kell. Az erről készült dokumentáció a Teljesítésigazolás melléklete. ⮚ A munkavégzéssel esetlegesen érintett idegen közművekkel történő egyeztetés lefolytatása, mindennemű szakfelügyelet ügyintézése és a felmerülő díjak megtérítése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó feladata továbbá az érintett közműszolgáltatók körének meghatározása. A kivitelezés során keletkező hulladékok kezelése a Vállalkozó kötelezettsége. A hulladék kezeléséről a bizonylatokat a Megrendelőnek át kell adni. ⮚ A Vállalkozó helyszíni képviselője köteles naponta nyilvántartást vezetni a szerződés keretében a munkaterületen foglalkoztatott munkavállalókról, illetve az alvállalkozók munkavállalóiról, feltüntetve azt a tényt, hogy a munkavállaló az előírt munkavédelmi tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatásban részt vett-e. A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a munkavállalói és az alvállalkozó részére a napi munkavégzési engedély kiadásra kerüljön a vonatkozó megrendelői szabályzatoknak megfelelően. ⮚ A nyilvántartást a Vállalkozó köteles az építési naplóval (papír alapú napló vezetése esetén) egy helyen tartani és a Megrendelő képviselőjének kérésére bemutatni. ⮚ A Vállalkozó a szerződés teljesítése során munkavédelmi koordinátort köteles foglalkoztatni, aki szükség szerint, de legalább heti 2 alkalommal ellenőrzi a Vállalkozó és az alvállalkozóinak munkavégzését. Az ellenőrzés tényét és a megállapításokat munkavédelmi ellenőrzési naplóban köteles dokumentálni. A munkavédelmi naplót a hatóságok és a Megrendelő képviselőinek kérésére köteles bemutatni. ⮚ A Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles gondoskodni a munkavégzéshez szükséges védőruházatról és egyéni védőeszközökről, illetőleg ezek rendeltetésszerű használatáról. ⮚ Vállalkozó a vállalkozási szerződésben meghatározott feladatokat a kiviteli terv, a szabályzatok és a Megrendelő honlapján található kötelezően alkalmazandó szabványok szerint, a legmagasabb minőségű, új, I. osztályú anyagból, I. osztályú minőségben végzi el. ⮚ Vállalkozó köteles építési naplót vezetni a jogszabályban előírtak szerint, és azt (papír alapú napló esetében) hozzáférhető helyen tartani. Az építési napló egyebekben nem a szerződés szerinti kapcsolattartás eszköze, a Megrendelő és a Vállalkozó közötti jogviszonyban a jelen szerződést érintő kérdéseket a Felek hivatalosan levélben, vagy e-mail útján közlik egymással. ⮚ Vállalkozó kötelezettsége, hogy a jelen szerződés 5. számú mellékletében (5. számú melléklet: A megvalósítás ütemterve) szereplő részletes ütemtervet a szerződés teljesítése során a kivitelezés időszakában heti rendszerességgel, legkésőbb minden hét utolsó munkanapján a módosítások megjelölésével aktualizálva megküldje a Megrendelő részére. A részletes ütemtervnek tartalmaznia kell valamennyi, a kivitelezés szempontjából jelentőséggel bíró tevékenység megvalósításának időszükségletét, a kritikus megvalósítási útvonalat, a részműszaki és műszaki átadások, nyomáspróbák megvalósításának tervezett időpontját. A Vállalkozó az ütemtervben köteles előre jelezni a hétvégi munkavégzés szükségességét. ⮚ A Vállalkozó köteles személyi és tárgyi erőforrásait úgy szervezni, hogy jelen szerződésben előírt kivitelezési határidőket tartani tudja. ⮚ A Vállalkozó köteles erőforrásai úgy szervezni, hogy az élő üzemi rákötést jelen szerződésben meghatározott időtartam alatt képes legyen elvégezni. ⮚ Vállalkozó az előrehaladási jelentésben előrevetíti a következő hét eseményeit, felhívja a figyelmet az ütemtervben meghatározottaktól való eltérésekre, illetve az eltérések feloldását célzó, szükséges korrekciós intézkedésekre. ⮚ A Vállalkozó köteles a Megrendelő által üzemeltetett létesítményeknél, az régióközpontokhoz tartozó területeken, a technológiai létesítmények területein, történő munkavégzés során a Megrendelőnél érvényes valamennyi munkaelőírást és utasítást betartani, és a munkavégzési, belépési engedélyeket beszerezni. Ezen engedélyekben foglaltak be nem tartásából eredő károkat A Vállalkozó viseliköteles minden szükséges intézkedést megtenni, hogy a szerződés keretében végzett tevékenysége során alkalmazott anyagok és eljárások, a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyek egészségét, biztonságát, valamint természeti és épített környezet elemeit ne veszélyeztessék. ⮚ A Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállítására. 3.1.5. Jelen Szerződés tárgyát képező kivitelezés nem kötött építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz, így az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti építési napló vezetési kötelezettség nem terheli a szerződő Feleket. Megrendelő azonban papír alapú építési napló (továbbiakban: „építési napló”) kötelezettségét írja elő Vállalkozó részére, melyben rögzíteni szükséges minden jelen Szerződésben hivatkozott adatot, tényt, egyéb cselekményt, illetve a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti egyéb releváns feljegyzést. 3.1.6. A Vállalkozó saját költségen köteles gondoskodni a személyzetének, gépeinek, szerszámainak elhelyezéséről és őrzéséről (felvonulási költségek). 3.1.7. A Vállalkozó saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni az átadás-átvétel napjáig a munkaterület őrzéséről és védelméről, a vagyonvédelmi rendszabályok betartásáról. Az építési területen a munkálatok teljes időszaka alatt a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A kárveszély az átadás-átvétellel száll át a Megrendelőre. 3.1.8. Vállalkozó akadályközlési kötelezettsége: Vállalkozó köteles Megrendelőt az ok feltüntetésével és a várható késedelem megjelölésével minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti (a továbbiakban: „akadályközlő levél”). Az akadályközlő levél a Szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítjavonatkozó, a Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes területén érvényben lévő egészségvédelmi, biztonságtechnikai, tűzvédelmi, környezetvédelmi, valamint munkavédelmi és Szerződésen alapuló jogait nem érintivagyonvédelmi előírásokat betartani és betartatni. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért munkaterületen érvényes EBK szabályokat a szerződés 4. számú melléklete (4. számú melléklet: A munkaterületen érvényes Egészségvédelmi, biztonságtechnikai, környezetvédelmi és műszaki szabályok, valamint EBK Kötbér) tartalmazza. ⮚ A Vállalkozó felelősköteles a szerződés EBK követelményeit - alvállalkozói láncolatban szereplő - alvállalkozóinak szerződéséhez csatolni, utólagosan ill. közvetlen kapcsolat híján ennek felelősségét saját szerződéseiben továbbadni. Az ebben foglaltak maradéktalan betartása és betartatása, ellenőrzése a Vállalkozó feladata és felelőssége. ⮚ Amennyiben Vállalkozó és/vagy alvállalkozó munkavállalói a Megrendelő területén balesetet szenvednek tüzet vagy környezetszennyezést okoznak, kötelesek azt haladéktalanul jelenteni Megrendelő EBK Kódex előírásainak megfelelően, kötelesek továbbá teljes mértékben együttműködni az illetékes hatóságok és a TBEM (Társasági Biztonság-, Egészség- és Munkavédelem) osztály képviselőivel a baleset körülményeinek felderítése és tisztázása érdekében. ⮚ A Vállalkozó munkavállalóinak munkaidejét köteles a Megrendelő telephelyein mindenkor érvényes munkakezdéssel és munka befejezésével összehangolni. Munkaidőn túli munkavégzés a Megrendelő előzetesen írásban megadott jóváhagyása esetén lehetséges. ⮚ Vállalkozó köteles a hétvégi és állami ünnepnapokra eső munkavégzés igényét legkésőbb tervezett munkakezdés előtt 2 munkanappal jelezni a munkavégzéssel érintett Földgázszállító régió vezető, valamint a szerződéses műszaki kapcsolattartó felé. ⮚ Vállalkozó köteles a munkákat úgy szervezni, hogy észszerűen a legkevesebb üzemfelügyelettel lehessen azokat elvégezni. ⮚ A Vállalkozó kijelenti, hogy az 1. sz. melléklet szerinti kiviteli tervet kellő gondossággal felülvizsgálta, így a szerződés létrejötte után a kiviteli terv hibájára, illetve hiányos műszaki tartalomra hivatkozva sem pót-, sem többletköltség igénnyel nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljábóllép fel. ⮚ A Vállalkozó munkavégzése során köteles betartani, kötelezettségea munka elvégzésre vonatkozó, felelőssége kimentése érdekébena tervdokumentációban konkrétan meghatározott és a xxx.xxxx.xx honlapon elérhető a szerződés aláírásakor hatályos operatív szabályzatokat. ⮚ Vállalkozó köteles Megrendelő képviselője részére a szerződés teljesítéséhez igénybe vett saját munkavállalóit azok bevonása előtt legkésőbb 8 nappal írásban (e-mail) bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, valamint a munkát végző dolgozók nevét és személyi igazolvány számát. A bejelentést cégszerűen kell aláírni. Munkavégzési engedély csak a bejelentésben nevesített dolgozók részére adható ki. ⮚ Vállalkozó köteles Megrendelő műszaki és megrendeléssel kapcsolatos képviselői részére a szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozót annak bevonása előtt legkésőbb 8 nappal írásban (e-mail) bejelenteni, és az alvállalkozó tevékenységét a Megrendelő írásbeli engedélye nélkül nem kezdheti meg. A bejelentésnek tartalmaznia kell az alvállalkozó és kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, valamint a munkát végző dolgozók nevét és személyi igazolvány számát. A bejelentést cégszerűen kell aláírni. Munkavégzési engedély csak a bejelentésben nevesített dolgozók részére adható ki. Megrendelő megrendeléssel kapcsolatos képviselője a beérkezéstől számítottan 2 munkanapon belül írásban jelzi vissza a bejelentés elfogadását. ⮚ Vállalkozó a munkavégzést köteles bejelenteni az illetékes Földhivatalnak (a Földtörvény szerint) ⮚ Vállalkozó az érintett termőföldek rekultivációját el kell, hogy végezze és ennek megtörténtét be kell, hogy jelentse az illetékes Földhivatalnak. Amennyiben a Xxxxxxxxxxx által megtartott helyszíni szemle eredményeként a rekultivációval kapcsolatosan bármiféle hiánypótlás, kifogás, igény merül fel a Földhivatal, mint Talajvédelmi Hatóság részéről, a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy azt teljes mértékben, bármiféle kifogás előterjesztése nélkül pótolja, ill. kijavítja, a Földhivatal által előírt határidőre. ⮚ Vállalkozó a Xxxxxxxxxxx elfogadó határozatával a Megrendelő részére hitelt érdemlően igazolja a helyreállítás elfogadását, és köteles határidőben befizetni a Földhivatal határozatában kiszabott földvédelmi járulékot. A befizetés megtörténtét igazolni kell a Megrendelő felé. ⮚ Vállalkozó köteles az E-építési naplóban a szükséges jogosultsággal rendelkező képviselője által bejegyzések megtételére.

Appears in 1 contract

Samples: Vállalkozási Szerződés

Vállalkozó kötelezettségei. 3.1.13.1. Vállalkozó kötelezettsége a Feladatokat a jelen szerződésnek megfelelően, az 1.4abban szabályozottak, valamint a vonatkozó hatósági előírások és szabványok szerint műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, I. osztályú minőségben, a jelen szerződésben rögzített határidőre elkészíteni. pont alatti Az I. osztályú minőség megállapítása az Építésügyi Ágazati Szabvány szerint történik. 3.2. Vállalkozó közbeszerzési eljárás során jelentkező kötelezettségét képezte a rendelkezésére bocsátott közbeszerzési műszaki leírás, illetve a munkahelyi állapot kellő szakértelemmel és gondossággal történő átvizsgálása. Mindezek alapján Vállalkozó a szerződés teljesítése során a tőle elvárható szakértelemmel köteles a munkáját végezni. Minderre tekintettel Vállalkozó feladata kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek az elvállalt munkák elvégzése és megvalósításához szükségszerűen hozzátartoznak, függetlenül attól, hogy az a műszaki dokumentációban esetleg külön nem szerepel. Megrendelő a teljesítés során a fentiek figyelembe nem vétele miatt többletigény felmerülését kizárólag a jelen Szerződésben meghatározott módon történő átadásaszerződésben kifejezetten szabályozott esetekben fogadja el. 3.3. Vállalkozó köteles a munkakezdés előtt az építési vállalkozásokra kötelezően előírt, a Vállalkozó tevékenységével kapcsolatos mindennemű kockázatra kiterjedő felelősségbiztosítást kötni és azt a jelen Szerződés tárgyát szerződés időtartama alatt fenntartani. Felelősségbiztosítás hiányában a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentációkkiviteli munkák nem kezdhetők el, Vállalkozó nyertes ajánlata és Megrendelő utasításai szerint a hatályos jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, az országos településrendezési és építési követelményeknek és szakmai szokásoknak megfelelően végezniilletve nem folytathatók. Vállalkozó a 3.1.2teljes körű felelősséggel tartozik a harmadik személynek, vagy harmadik személyek tulajdonában okozott károkért, amennyiben azok Vállalkozó tevékenységére vezethetők vissza. Megrendelő hozzájárul alvállalkozó igénybevételéhezA felelősségbiztosítás éves kárösszege legalább: 50 millió HUF. A felelősségbiztosítás káresemény összege legalább: 5 millió HUF. 3.1.3. A Vállalkozónak szakcégtől elvárható, fokozott gondossággal, a legjobb szakmai ismeret szerint kell teljesítenie a feladatait. A Vállalkozó viseli annak minden jogkövetkezményét, amely a műszaki dokumentáció olyan hiányosságából adódik, amelyet a Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 3.1.43.4. Vállalkozó köteles a munkák elvégzése során kivitelezési munkát a kitűzött kezdési időpontban elkezdeni, biztosítva a Feladatok elvégzéséhez szükséges létszámot, eszközt, anyagot. 3.5. Vállalkozó a munka megkezdését szükség szerint köteles bejelenteni a területileg illetékes hatóságnál. Vállalkozó ezen túlmenően – a Megrendelő által biztosított dokumentumokon kívül – köteles beszerezni mindazon engedélyt, jóváhagyást és/vagy jogosítványt az általános-illetékes hatóságoktól, szervektől, vagy közüzemi szolgáltató vállalkozásoktól, melyek szükségesek a Feladatok megkezdéséhez illetve teljesítéséhez. A Vállalkozó köteles minden anyagot és építési berendezést saját kockázatára és költségére a helyszínre szállítani az általa az adott körülmények között legmegfelelőbbnek ítélt szállítási mód igénybevételével. Vállalkozó kötelezettségét képezi e körben különösen a Feladatok teljesítésével kapcsolatos összes organizációs feladat, így különösen az esetlegesen szükséges további hatósági engedély beszerzése, jogszabályi feltételek megteremtése, a szakmai-közterület foglalással kapcsolatos engedély megszerzése, amennyiben a teljesítéshez szükséges, a munka-zajkibocsátási határérték alóli felmentés kérelmezése és megszerzése, a balesetvédelmi-, a közegészségügyi-, a környezetvédelmi-, a biztonságtechnikai és a tűzrendészeti szabályokat és előírásokat betartani és betartatni. Az ezek megszegéséből származó következmények a Vállalkozót terhelik. A fenntartási munkavégzésre kiadott hatósági engedélyekben foglaltakat melyeket Vállalkozó mindenkor maradéktalanul saját költségén köteles betartani. Ezen engedélyekben foglaltak be nem tartásából eredő károkat Vállalkozó viseliteljesíteni. 3.6. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállításárarendelkezésére bocsátott felvonulási- és munkaterületeket eredeti állapotuknak megfelelően helyreállítani, illetve a saját maga, alvállalkozója illetve közreműködője tevékenységével kapcsolatban keletkezett szennyeződést folyamatosan eltávolítani, a Projektingatlant és a kapcsolódó közterületek állapotát a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, munkavégzésre és használatra alkalmas állapotban tartani. Amennyiben a Vállalkozó a fenti rendelkezés szerinti kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, a tisztítást a Megrendelő a Vállalkozó költségére jogosult elvégeztetni. 3.1.53.7. Jelen Szerződés tárgyát képező kivitelezés nem kötött építésügyi hatósági engedélyhez Vállalkozó köteles saját költségén a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben a saját maga, alvállalkozója illetve közreműködője által a magán- és közterületeken, útburkolatokban, hidakban és más forgalmi berendezésekben, illetve egyéb közterületi műtárgyakban keletkezett károkat a munkák befejeztével kijavítani. A közterületen közvetlen baleseti veszélyt előidéző károkat (gödör, kiálló tárgyak stb.) haladéktalanul meg kell szüntetni. Vállalkozó köteles a Megrendelőt kártalanítani, és minden kártérítési követeléssel szemben és ellen mentesíteni, amelyek a jelen ponttal összefüggésben merültek fel. 3.8. Vállalkozó folyamatosan gondoskodik arról, hogy a munkaterületen mindenkor betartásra kerüljenek az általános és az adott helyen érvényesülő tűz-, vagyon-, baleset-, munka- és környezetvédelmi előírások. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését befolyásoló, és a Vállalkozóra kötelező érvényű minden hatályos jogszabálynak megfelelni a munkavégzés területén, az ezen jogszabályok megsértéséből eredő esetleges károk Vállalkozó felelősségi és kártérítési körébe tartozik. Vállalkozó visel valamennyi felelősséget az építési területen dolgozók magatartásával, a helyi (építési területre történő ki-be közlekedés) közlekedéssel, a felvonulási és építési terület vagyonvédelmével, munkavédelmével és tűzvédelmével kapcsolatban, illetve felelős az azokkal kapcsolatos rendelkezések betartásáért. 3.9. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával megerősíti, hogy a szerződés megkötését megelőzően tájékozódott a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy tudomásulvételi eljáráshozkötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, így illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő, ennek megfelelően vállalja, hogy a jelen szerződés hatálya alatt ezen kötelezettségeinek folyamatosan eleget tesz. E körben Vállalkozó különösen arra köteles, hogy a jogszabályi megfelelés keretében a kivitelezési munkák teljes időtartama alatt igénybe vegye (megbízza vagy foglalkoztassa) az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerinti koordinátort. 3.10. Megrendelő a munkaterület átadásával egyidejűleg megnyitja az építési naplót. Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételétől kezdve köteles az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti (a továbbiakban: Épkivr.) szerint folyamatosan építési naplót vezetni, kezelni és biztosítja, hogy a naplót Megrendelő, illetve Megrendelő képviselője folyamatosan ellenőrizhesse, és abba bejegyzéseket tehessen. Az építési napló vezetési kötelezettség vezetésének elmulasztása vagy elvesztése (pl. adatvesztés) az esetleges minőségi kifogások esetén nem terheli mentesíti Vállalkozót az általa elvégzett munkák szerződés- és előírásszerűségének bizonyítása alól. Építési napló hiányában a szerződő Feleketmegfelelő minőségben elvégzett kivitelezés bizonyítása Vállalkozó kötelezettsége. 3.11. Vállalkozó köteles az építési naplóban rögzített valamennyi szerződéses árat, vagy határidőt, esetleges baleseti vagy kárveszélyt érintő bejegyzését haladéktalanul e- mailben is közölni Megrendelővel. Amennyiben Vállalkozó a jelen kötelezettségét elmulasztja, addig azt úgy kell tekinteni, mintha Megrendelő azonban papír alapú nem szerzett volna tudomást az adott bejegyzésről. 3.12. Vállalkozó az elfedésre, betakarásra kerülő munkarészekről (különösen, de nem kizárólagosan: zsaluzás, vasszerelés, szigetelések, gépészeti vezetékek nyomáspróbája után) az építési napló (továbbiakban: „építési napló”) kötelezettségét írja elő Vállalkozó részére, melyben rögzíteni szükséges minden jelen Szerződésben hivatkozott adatot, tényt, egyéb cselekménytnaplóban rögzítésen túl faxon vagy e-mailen jelentést küld Megrendelő, illetve Megrendelő képviselője részére az eltakarás előtt legalább 3 (három) munkanappal. Ha Megrendelő, illetve Megrendelő képviselője az eltakarásról időben nem kapott értesítést, a 191/2009feltárás miatt felmerült költséget a Vállalkozónak kell állnia. Vállalkozó köteles minden eltakarásra, befedésre kerülő szerkezetről (különösen, de nem kizárólagosan: vasalások, szigetelések, úsztató rétegű szerkezetek) szerkezetenként és helyenként beazonosítható átvételi nyilvántartást vezetni. 3.13. A Vállalkozó köteles a beépítésre kerülő anyagok, szerkezetek bizonylatait, illetve minőségét beépítés előtt előzetesen ellenőrizni, és a mindenkor hatályos jogszabályok szerint, így különösen a 275/2013. (IXVII. 1516.) Korm. rendelet szerinti egyéb releváns feljegyzéstrendeletben foglaltak szerint a megfelelőséget igazoló, magyar nyelvű tanúsítványokat, minőségi bizonyítványokat a beépítés megkezdése előtt Megrendelőnek átadni. Az ellenőrzés során hibásnak, nem megfelelőnek minősülő anyagokat, termékeket köteles a Megrendelő haladéktalan értesítése mellett megjelölni és elkülönítve tárolni, cseréjéről vagy pótlásáról haladéktalanul gondoskodni. 3.1.63.14. Vállalkozó lejárt szavatosságú, vagy károsodott anyagot, terméket nem használhat fel a jelen szerződés teljesítése során. 3.15. Vállalkozó feladatát képezi a bontott anyagok, építési törmelék, veszélyes hulladékok, egyéb, a munkavégzés során keletkező szemét rendszeres elszállítása, és a Projektingatlanon kívül történő, a hatósági előírásoknak megfelelő lerakóhelyen történő lerakása, annak dokumentálása, továbbá az építési területen az anyagmozgatási és takarítási feladatok elvégzése. 3.16. Vállalkozó köteles gondoskodni a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok, berendezések, eszközök, gépek felhasználásához, behozatalához szükséges engedélyek, tanúsítványok beszerzéséről, esetleges honosításáról. Biztosítania kell továbbá a berendezések, eszközök, gépek kezelési-karbantartási leírását, utasítását. Vállalkozó csak olyan berendezéseket, eszközöket, anyagokat stb. szállíthat, építhet be, amelyeknek a karbantartása, szerviz és vevőszolgálata, valamint a pótalkatrész ellátása a törvényi előírásokban meghatározott időtartamig, illetve Vállalkozó által vállalt jótállási időtartamon belül zavartalan. Vállalkozó csak olyan anyagokat, berendezéseket, eszközöket, felszereléseket építhet be, használhat fel, melyek európai megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkeznek. 3.17. Vállalkozó köteles biztosítani és fenntartani az összes világítást, őrzést, kerítést, figyelmeztető jelzéseket, minden szükséges helyen, illetve ahol azt a Megrendelő indokolt esetben (hatályos jogszabályok szerinti munka- és egészségvédelem biztosításához) előírja számára. Köteles megtenni minden ésszerű lépést a környezet védelmére a munkaterületen és a megközelítési útvonalain, továbbá biztosítania kell, hogy személyek, közvagyon vagy egyebek sérülését, károkozását Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból bekövetkező légszennyezés, zaj, vagy egyéb ne eredményezze. A Vállalkozó saját költségen szükség szerint köteles gondoskodni beszerezni az illetékes környezetvédelmi hatóságtól a személyzeténekmunka végzéséhez kötött engedélyeket (munkaidőben megengedett zajkibocsátási határértékek, gépeinekveszélyes anyagok lerakására, szerszámainak elhelyezéséről és őrzéséről (felvonulási költségektárolására, vonatkozó engedélyek, stb.). 3.1.73.18. A Vállalkozó saját költségére tevékenységét a jelen szerződés teljesítése során jogszabály által esetlegesen előírt képesítéssel rendelkező felelős műszaki vezetők és felelősségére köteles gondoskodni építésvezető irányítják. Jelen pont alkalmazása körében Vállalkozó kötelessége, hogy az átadás-átvétel napjáig általa kijelölt felelős műszaki vezető a munkaterület őrzéséről és védelmérőljogszabályban előírt kötelezettségeit folyamatosan teljesítse. 3.19. A Vállalkozó jogosult a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges, a vagyonvédelmi rendszabályok betartásáról. Az építési területen a munkálatok teljes időszaka alatt a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A kárveszély az átadás-átvétellel száll át a MegrendelőreProjektingatlanban található közműcsatlakozásokat (elektromos áram, víz) igénybe venni. 3.1.83.20. Megrendelő és Vállalkozó – Megrendelő egyedi igénye esetén – a koordináció biztosítására kooperációs értekezletet tart, amelyen Vállalkozó köteles részt venni. 3.21. Vállalkozó akadályközlési kötelezettsége: Vállalkozó köteles Megrendelőt az ok feltüntetésével kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a várható késedelem megjelölésével minden olyan körülményről jelen szerződés 14.4. pontjában meghatározott ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti (a továbbiakban: „akadályközlő levél”). Az akadályközlő levél a Szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, a Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes és Szerződésen alapuló jogait nem érinti. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekébenértesíti.

Appears in 1 contract

Samples: Vállalkozási Szerződés

Vállalkozó kötelezettségei. 3.1.1⮚ OPCIÓ: Kizárólag információbiztonsági (IB) relevancia esetén szükséges alkalmazni ⮚ A Vállalkozó a Megrendelő célszerű és szakszerű utasításai és a szerződéskötéskor ismert, illetve lehetőség szerint a teljesítés során ismertté váló érdekei szerint köteles teljesíteni. ⮚ A Vállalkozó fő kötelezettsége az 1.4a kivitelezés megkezdése előtt köteles a kiviteli tervet szakkivitelezőtől elvárható gondossággal átnézni és annak esetleges hiányosságait összefoglalva a Megrendelőt arról még a kivitelezés megkezdése előtt írásban értesíteni. pont alatti munkák elvégzése és jelen Szerződésben meghatározott módon történő átadása. ⮚ A kivitelezés során felmerülő kiviteli tervtől vagy a Megrendelő operatív szabályzataitól való eltérési igény esetén, Vállalkozó köteles a jelen Szerződés tárgyát xxx.xxxx.xx oldalon elérhető VIG-19. 4 melléklet. számú melléklet szerinti nyilatkozatát megküldeni a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott képviselője részére. A Megrendelő képviselője a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül bírálja el a beérkezett kérelmeket. Az eltérési kérelemben szereplő műszaki dokumentációkmegoldások megvalósítása csak a kérelem írásbeli jóváhagyását követően kezdhető meg. Kivéve a leálláshoz kötött, Vállalkozó nyertes ajánlata és Megrendelő utasításai szerint előre nem látható eltérést igénylő munkáknál, ahol a hatályos jogszabályoknakleállás időintervalluma veszélyeztetésre kerülne - ebben az esetben, hatósági előírásoknakszakterülettől függően, az országos településrendezési és Főmérnökség / Üzemeltetés vezető telefonos hozzájárulásával végezhető a munka, amely az építési követelményeknek és szakmai szokásoknak megfelelően végezni. Vállalkozó a 3.1.2. Megrendelő hozzájárul alvállalkozó igénybevételéhez. 3.1.3. A Vállalkozónak szakcégtől elvárható, fokozott gondossággalnaplóba kerül rögzítésre, a legjobb szakmai ismeret szerint szükséges tervezői művezetést el kell teljesítenie a feladataitvégezni és utólag kell azt dokumentálni. A Vállalkozó viseli annak minden jogkövetkezményét, amely a műszaki dokumentáció olyan hiányosságából adódik, amelyet a Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 3.1.4. Vállalkozó köteles a munkák elvégzése munkavégzés során az általános-a vonatkozó, a szakmai-Megrendelő területén érvényben lévő egészségvédelmi, a munka-biztonságtechnikai, a balesetvédelmi-tűzvédelmi, a közegészségügyi-környezetvédelmi, a környezetvédelmi-, a biztonságtechnikai valamint munkavédelmi és a tűzrendészeti szabályokat és vagyonvédelmi előírásokat betartani és betartatni. Az ezek megszegéséből származó következmények A munkaterületen érvényes EBK szabályokat a Vállalkozót terhelikszerződés 4. számú melléklete (4. számú melléklet: A fenntartási munkavégzésre kiadott hatósági engedélyekben foglaltakat Vállalkozó mindenkor maradéktalanul köteles betartanimunkaterületen érvényes Egészségvédelmi, biztonságtechnikai, környezetvédelmi és műszaki szabályok, valamint EBK Kötbér) tartalmazza. Ezen engedélyekben foglaltak be nem tartásából eredő károkat Vállalkozó viseli. ⮚ A Vállalkozó köteles a szerződés EBK követelményeit - alvállalkozói láncolatban szereplő - alvállalkozóinak szerződéséhez csatolni, ill. közvetlen kapcsolat híján ennek felelősségét saját szerződéseiben továbbadni. Az ebben foglaltak maradéktalan betartása és betartatása, ellenőrzése a Vállalkozó feladata és felelőssége. ⮚ A Vállalkozó által a telephelyeken foglalkoztatott munkavállalóknak rendelkezniük kell a munkaterület besorolásának megfelelő védőruházattal és egyéni védőeszközökkel. A Vállalkozó munkavállalóinak a Megrendelő EBK előírásaiból az „FGSZ Zrt. EBK e-learning” rendszerében beszámolót kell tenni. ⮚ A helyszíni munkavégzés megkezdése előtt 10 nappal - Vállalkozó írásbeli kérésére a Megrendelő által kiállított meghatalmazás alapján – Vállalkozó köteles a munka megkezdését bejelenteni a területileg illetékes bányahatóságnak, és a bejelentés másolatát Megrendelőnek, ill. az illetékes FGSZ Xxxxxxxx is megküldeni. ⮚ A kivitelezés során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállítására. 3.1.5kezelése a Vállalkozó kötelezettsége. Jelen Szerződés tárgyát képező kivitelezés nem kötött építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz, így az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009A hulladék kezeléséről a bizonylatokat a Megrendelőnek át kell adni. ⮚ A Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles a 225/2015. (IX. 15VIII.7.) Korm. rendelet szerinti rendeletnek megfelelően a veszélyes hulladékok (festékes dobozok, törmelékek, rongyok stb.) kezelésénél és szállításánál az előírások betartására. ⮚ Vállalkozó feladatát képezi saját költségén a szagosító anyaggal szennyezett veszélyes hulladék jogszabályban meghatározott, megfelelő edényzetbe gyűjtése, és a Megrendelő veszélyes hulladék tárolójába történő szállítása. ⮚ Az építési hulladék kezelését a hulladék jellegének megfelelően, a jogszabályi rendelkezések, a szabványok és műszaki szokványok, valamint a jóváhagyott tervben leírtak szerint kell végezni. ⮚ A bontási és egyéb hulladékok kezelésére vonatkozó nyilatkozatokat a vonatkozó jogszabály szerint meghatározott adatszolgáltatással és formában kell elkészíteni. Ezen dokumentumokat legkésőbb a műszaki átadás-átvétel napján a Vállalkozó köteles átadni a Megrendelő részére. ⮚ Vállalkozó köteles a munkaterületet vagy általa (és alvállalkozói által) használt területeket a tervekben (bontási, organizációs tervek stb.) előírt módon helyreállítani, valamint a kibontott felhasználásra nem kerülő anyagokat, berendezéseket a Megrendelő által kijelölt telephelyére szállítani és dokumentálni. Ezen dokumentumok átadása az utolsó számla kiegyenlítésének feltételei. Ezt a kötelezettséget a Vállalkozó az alvállalkozóival kötendő szerződésekben is érvényesíteni köteles. ⮚ A Vállalkozó helyszíni képviselője köteles naponta nyilvántartást vezetni a szerződés keretében a munkaterületen foglalkoztatott munkavállalókról, illetve az alvállalkozók munkavállalóiról, feltüntetve azt a tényt, hogy a munkavállaló az előírt munkavédelmi tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatásban részt vett-e. A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a munkavállalói és az alvállalkozó részére a napi munkavégzési engedély kiadásra kerüljön a vonatkozó megrendelői szabályzatoknak megfelelően. ⮚ A nyilvántartást a Vállalkozó köteles az építési naplóval (papír alapú napló vezetése esetén) egy helyen tartani és a Megrendelő képviselőjének kérésére bemutatni. ⮚ A Vállalkozó a szerződés teljesítése során munkavédelmi koordinátort köteles foglalkoztatni, aki szükség szerint, de legalább heti 2 alkalommal ellenőrzi a Vállalkozó és az alvállalkozóinak munkavégzését. Az ellenőrzés tényét és a megállapításokat munkavédelmi ellenőrzési naplóban köteles dokumentálni. A munkavédelmi naplót a hatóságok és a Megrendelő képviselőinek kérésére köteles bemutatni. ⮚ A Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles gondoskodni a munkavégzéshez szükséges védőruházatról és egyéni védőeszközökről, illetőleg ezek rendeltetésszerű használatáról. ⮚ Vállalkozó a vállalkozási szerződésben meghatározott feladatokat a kiviteli terv, a szabályzatok és a Megrendelő honlapján található kötelezően alkalmazandó szabványok szerint, a legmagasabb minőségű, új, I. osztályú anyagból, I. osztályú minőségben végzi el. ⮚ Vállalkozó köteles építési naplót vezetni a jogszabályban előírtak szerint, és azt (papír alapú napló esetében) hozzáférhető helyen tartani. Az építési napló vezetési kötelezettség egyebekben nem terheli a szerződő Feleketszerződés szerinti kapcsolattartás eszköze, a Megrendelő és a Vállalkozó közötti jogviszonyban a jelen szerződést érintő kérdéseket a Felek hivatalosan levélben, vagy e-mail útján közlik egymással. ⮚ Vállalkozó kötelezettsége, hogy a jelen szerződés 5. számú mellékletében (5. számú melléklet: A megvalósítás ütemterve) szereplő részletes ütemtervet a szerződés teljesítése során a kivitelezés időszakában heti rendszerességgel, legkésőbb minden hét utolsó munkanapján a módosítások megjelölésével aktualizálva megküldje a Megrendelő azonban papír alapú építési napló részére. A részletes ütemtervnek tartalmaznia kell valamennyi, a kivitelezés szempontjából jelentőséggel bíró tevékenység megvalósításának időszükségletét (továbbiakban: „építési napló”) kötelezettségét írja elő élőüzemi kapcsolatok kiépítése, részműszaki és műszaki átadások, nyomáspróbák megvalósításának tervezett időpontját stb). ⮚ A Vállalkozó részéreköteles személyi és tárgyi erőforrásait úgy szervezni, melyben rögzíteni szükséges minden hogy jelen Szerződésben hivatkozott adatotszerződésben előírt kivitelezési határidőket – különösen az élőüzemi rákötés tervezett időpontját - tartani tudja. ⮚ Vállalkozó az előrehaladási jelentésben előrevetíti a következő hét eseményeit, tényt, egyéb cselekménytfelhívja a figyelmet az ütemtervben meghatározottaktól való eltérésekre, illetve az eltérések feloldását célzó, szükséges korrekciós intézkedésekre. ⮚ A Vállalkozó köteles a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti egyéb releváns feljegyzést. 3.1.6Megrendelő által üzemeltetett létesítményeknél, az régióközpontokhoz tartozó területeken, a technológiai létesítmények területein, történő munkavégzés során a Megrendelőnél érvényes valamennyi munkaelőírást és utasítást betartani, és a munkavégzési, belépési engedélyeket beszerezni. A Vállalkozó saját költségen köteles gondoskodni minden szükséges intézkedést megtenni, hogy a személyzeténekszerződés keretében végzett tevékenysége során alkalmazott anyagok és eljárások, gépeineka munkavégzés hatókörében tartózkodó személyek egészségét, szerszámainak elhelyezéséről biztonságát, valamint természeti és őrzéséről épített környezet elemeit ne veszélyeztessék. ⮚ Amennyiben Vállalkozó és/vagy alvállalkozói a Megrendelő területén balesetet szenvednek, vagy okoznak, azt haladéktalanul kötelesek jelenteni a Megrendelő VIG-3 Egészségvédelmi és biztonságtechnikai szabályzat, valamint a VIG-20 Környezetvédelmi szabályzat szerint, továbbá teljes mértékben együttműködni az illetékes hatóságok és a TBEM (felvonulási költségek)Társasági Biztonság-, Egészség- és Munkavédelem) osztály képviselőivel a baleset körülményeinek felderítése és tisztázása érdekében. ⮚ A Vállalkozó munkavállalóinak munkaidejét köteles a Megrendelő telephelyein mindenkor érvényes munkakezdéssel és munka befejezésével összehangolni. Munkaidőn túli munkavégzés a Megrendelő előzetesen írásban megadott jóváhagyása esetén lehetséges. ⮚ Vállalkozó köteles a hétvégi és állami ünnepnapokra eső munkavégzés igényét legkésőbb tervezett munkakezdés előtt 2 munkanappal jelezni a munkavégzéssel érintett Földgázszállító régió vezető, valamint a szerződéses műszaki kapcsolattartó felé. A Megrendelő a Vállalkozó hétvégi és fizetett állami ünnepnapokra eső munkavégzési igényét jogosult visszautasítani. ⮚ Vállalkozó köteles a munkákat úgy szervezni, hogy észszerűen a legkevesebb üzemfelügyelettel lehessen azokat elvégezni. ⮚ Amennyiben a munkavégzéssel érintett terület nem a Megrendelő tulajdonában van, az érintett ingatlanok tulajdonosaival /használóival, védett természeti területek kezelőivel való kapcsolattartás, kiértesítések és a tevékenység végzésével okozott károk rendezése a Vállalkozó feladatát képezik. ⮚ A Vállalkozó köteles rendezni a tevékenysége kapcsán a környezetben, illetve harmadik személyeknek okozott károkat. A bányakárokat a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. 37.§-a szerint, az egyéb károkat a rá vonatkozó szabályok szerint kell megtéríteni. A bányakárok teljesítését – ideértve a kármentességet is - dokumentálni kell a Megrendelő számára. A tulajdonosoktól vagy a területhasználóktól származó kártalanítási nyilatkozatot a Megrendelő által elfogadott tartalommal Megrendelő részére Vállalkozó köteles átadni. Amennyiben az ingatlannak használója nincs, a kártalanítási összeget a tulajdonosnak, vagy a tulajdonos által írásbeli nyilatkozatban megjelölt személynek kell megfizetnie. Amennyiben a Vállalkozó a kártalanítási összeget bármely okból nem fizeti meg, vagy az általa felajánlott összeg a kárt nem fedezi, a Vállalkozó a kártalanításhoz szükséges összeget köteles a 203/1998. (XII 29. 3.1.7) Korm.rendelet 23/B. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján a műszaki átadást megelőzően bírósági letétbe helyezni, legalább a munkák befejezését követő általános elévülési határidőig és a letétbehelyezés tényét a Megrendelő felé az illetékes bíróság által kiadott letéti igazolás benyújtásával igazolni a teljesítésigazolás kiadásának feltételeként. Amennyiben a károsult ingatlantulajdonos, használó a kártalanítási összeg megállapításának érdekében bírósági eljárást kezdeményez, a peres eljárás során megállapított teljes kártérítési összeg megfizetése a Vállalkozó kötelezettsége, abban az esetben is, ha az meghaladja a bírósági letétbe helyezett összeget. A Megrendelő kártérítési kötelezettségekért semmilyen felelősséggel nem tartozik, annak megtérítését a Vállalkozó jelen szerződés aláírásával átvállalja. A Megrendelő ellen indult eljárás esetén a Vállalkozó a Megrendelő igénye szerint és (per)nyertessége érdekében az eljárásba belép, beavatkozik, és minden esetben viseli azokat a terheket, amelyeket a Vállalkozó magatartásával összefüggésben 3. személy, eljáró szerv stb. részére teljesíteni kell. ⮚ Az igénybe vett idegen ingatlan eredeti állapotba visszaállítása a Vállalkozó feladata. Mezőgazdasági és erdőművelési ágú ingatlanok esetében az erre vonatkozó jogszabályok megtartásával kell a helyreállítást elvégezni, mely nem része a bányakárnak. A szabályszerű eljárást és teljesítést dokumentálni kell. Az erről készült dokumentáció a Teljesítésigazolás melléklete. ⮚ A munkavégzéssel esetlegesen érintett idegen közművekkel történő egyeztetés lefolytatása, mindennemű szakfelügyelet ügyintézése és a felmerülő díjak megtérítése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó saját költségére feladata továbbá az érintett közműszolgáltatók körének meghatározása. ⮚ A Vállalkozó kijelenti, hogy az 1. sz. melléklet szerinti műszaki tartalmat és felelősségére kiviteli tervet kellő gondossággal felülvizsgálta, így a szerződés létrejötte után a kiviteli terv hibájára, illetve hiányos műszaki tartalomra hivatkozva sem pót-, sem többletköltség igénnyel nem lép fel kivéve, ha a hiba vagy hiány kellő gondosság tanúsítása mellett sem volt előre látható. ⮚ A Vállalkozó munkavégzése során köteles gondoskodni az átadás-átvétel napjáig a munkaterület őrzéséről és védelmérőlbetartani, a vagyonvédelmi rendszabályok betartásárólmunka elvégzésre vonatkozó, a tervdokumentációban konkrétan meghatározott és a xxx.xxxx.xx honlapon elérhető a szerződés aláírásakor hatályos operatív szabályzatokat. ⮚ Vállalkozó köteles Megrendelő Műszaki és Szerződéssel kapcsolatos képviselői részére a szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozót annak bevonása előtt legkésőbb 8 nappal írásban (e-mail) bejelenteni. Az építési területen alvállalkozó tevékenységét a munkálatok teljes időszaka alatt Megrendelő írásbeli engedélye nélkül nem kezdheti meg. A bejelentésnek tartalmaznia kell kapcsolattartó nevét és elérhetőségét. A bejelentést cégszerűen kell aláírni. ⮚ Vállalkozó a kárveszélyt munkavégzést köteles bejelenteni az illetékes Földhivatalnak (a Földtörvény szerint) ⮚ Vállalkozó köteles az érintett termőföldek rekultivációját elvégezni és ennek megtörténtét bejelenteni az illetékes Földhivatalnak. Amennyiben a Földhivatal által megtartott helyszíni szemle eredményeként a rekultivációval kapcsolatosan bármiféle hiánypótlás, kifogás, igény merül fel a hivatal, mint Talajvédelmi Hatóság részéről, a Vállalkozó viselikötelezettséget vállal arra, hogy azt teljes mértékben, bármiféle kifogás előterjesztése nélkül pótolja, ill. kijavítja, a Xxxxxxxxxxx által előírt határidőre. ⮚ Vállalkozó a Xxxxxxxxxxx elfogadó határozatával a Megrendelő részére hitelt érdemlően igazolja a helyreállítás elfogadását, és köteles határidőben befizetni a Földhivatal határozatában kiszabott földvédelmi járulékot. A kárveszély az átadás-átvétellel száll át befizetés megtörténtét igazolni kell a Megrendelőre. 3.1.8Megrendelő felé. Vállalkozó akadályközlési kötelezettsége: Vállalkozó köteles Megrendelőt az ok feltüntetésével és E-építési naplóban a várható késedelem megjelölésével minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti (a továbbiakban: „akadályközlő levél”). Az akadályközlő levél a Szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, a Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes és Szerződésen alapuló jogait nem érinti. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekébenszükséges jogosultsággal rendelkező képviselője által bejegyzések megtételére.

Appears in 1 contract

Samples: Vállalkozási Szerződés

Vállalkozó kötelezettségei. 3.1.110.1. Jelen szerződés keretén belül Vállalkozó a Létesítmények megvalósítása során az alábbiakban felsorolt, de azokra nem korlátozott kivitelezési munkákat, ideértve az építési-, szerelési munkákat, illetve kapcsolódó szolgáltatásokat, valamint a szükséges mobiliák, berendezési tárgyak beszerzését és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban való telepítését köteles teljesíteni: 10.2. A Tervező(k) által elkészített, jogerős építési engedéllyel rendelkező kiviteli tervdokumentációt Vállalkozó a közbeszerzés ajánlattételi szakaszában felülvizsgálta és ajánlata beadásával elismerte, hogy a tervek alapján minden szükséges információ rendelkezésére állt. A tervekkel kapcsolatos Megrendelői állásfoglalások, jóváhagyások nem mentesítik Vállalkozót az alól a kötelezettsége alól, hogy a dokumentációban foglaltaknak meg kell felelni a szerződés tárgyát képező műszaki tartalomnak, a szabványoknak és egyéb kötelező érvényű előírásoknak, továbbá az engedélyekben szereplő egyedi hatósági (közmű, stb.) kikötéseknek. Vállalkozó fő kötelezettsége jogosult a kiviteli tervek felülvizsgálatára, egyszerűsítésére, amit köteles a Megrendelővel és az 1.4adott Beruházás Tervezőjével egyeztetni és írásban jóváhagyatni. pont alatti munkák elvégzése A jóváhagyott kiviteli és jelen Szerződésben meghatározott módon történő átadásagyártmánytervektől Vállalkozó csak Megrendelő írásbeli hozzájárulásával térhet el. 10.3. A Vállalkozó mentesíti a Megrendelőt bármely, a Szerződéssel összefüggésben harmadik személy részéről felmerülő igény, kár, költség vagy peres eljárás alól. Ha ilyen elúfordul az a Vállakozó erkölcsi és anyagi felőssége. 10.4. Vállalkozó beszerzi az építési engedélyeken kívüli összes, a szerződés teljesítéséhez szükséges engedélyt, közműjóváhagyást, stb. 10.5. Vállalkozó biztosítja a Beruházás ütemterv szerinti magvalósításához szükséges erőforrásokat, beleértve az esetleges lemaradások megszüntetéséhez szükséges ráfordításokat (többlet-létszám, műszakszám, stb.) továbbá, megfelelő műszaki létszámmal és koordinációval azt, hogy az alvállalkozók egymással összhangban a lehető legnagyobb hatékonysággal dolgozhassanak. A Szerződés aláírásával a Vállalkozó megerősíti, hogy az összes olyan erőforrás, amelyet a szóban forgó munka kivitelezéséhez rendelkezésre kell bocsátania, a rendelkezésére áll. 10.6. A Vállalkozó helyreállítja az építkezés során az építési területen, szomszédos ingatlanokban, közterületben, illetve közművekben Vállalkozó, illetve alvállalkozói által okozott esetleges károkat. 10.7. Vállalkozó a Beruházás megvalósítására lényeges kihatással bíró (műszaki megoldás, határidő) észrevételeiről az építési naplóban történő bejegyzésen túlmenően haladéktalanul köteles levél útján is a jelen Szerződés tárgyát Megrendelőt tájékoztatni. Ezen értesítési kötelezettségének elmulasztásából a Megrendelőt ért kárért felelősséggel tartozik. A megvalósítás közben felmerülő vitákat (műszaki, értelmezési, stb.) Felek menet közben, vagy átadás után elsősorban megegyezéssel rendezik. A viták lezárásának hiánya nem késleltetheti a Beruházás megvalósítását, nem adhatnak alapot a befejezési határidő módosítására. 10.8. A beépítésre tervezett anyagok és tárgyak (burkolat, szaniter, stb.) mintakollekcióját a beszerzési árak feltüntetésével a Megbízó és a Műszaki ellenőr részére a beépítésüket megelőzően 30 nappal be kell mutatni. Csak a jogszabályi előírásoknak megfelelő, a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentációkelfogadott anyag, Vállalkozó nyertes ajánlata és Megrendelő utasításai szerint termék építhető be. A kivitelezés során csak a hatályos jogszabályoknaképítési előírások és szabványok szerinti minősítéssel, hatósági előírásoknakÉMI tanúsítvánnyal rendelkező anyagok, szerkezetek, berendezések használhatók fel, melyek alkalmasságát Vállalkozó szavatolja. 10.9. A Beruházással megvalósított létesítmény rendeltetésszerű használatának biztosításához szükséges mobiliák és egyéb berendezések, felszerelési tárgyak beszerzését megelőzően Vállalkozó köteles az országos településrendezési ezen eszközcsoportra vonatkozó elképzeléseit véglegesítve jóváhagyásra Megrendelő számára az átadás – átvételt megelőzően legkésőbb 15 nappal átadni. A mobiliák, egyéb berendezések és építési követelményeknek és szakmai szokásoknak megfelelően végezni. Vállalkozó a 3.1.2felszerelési tárgyak beszerzése kizárólag Megrendelő jóváhagyása esetén szerződésszerű. Megrendelő hozzájárul alvállalkozó igénybevételéhez. 3.1.3az egyeztetési kérésre köteles 15 munkanapon belül érdemben reagálni. Amennyiben Megrendelő ezen időtartamon belül érdemben nem reagál, úgy a jóváhagyást megadottnak kell tekinteni. A Vállalkozónak szakcégtől elvárhatóMegrendelő jóváhagyás hiányában, fokozott gondossággalvagy annak ellenére beszerzett eszközök jelen szerződés szempontjából nem minősülnek teljesítésnek, így azokra vonatkozóan ellenérték nem követelhető, valamint azok a legjobb szakmai ismeret szerint kell teljesítenie szerződés teljesítésére nem használhatók fel. 10.10.Vállalkozó a feladataitmunkavégzés során az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por, stb. szennyeződések megszüntetésére, illetve korlátozásra vonatkozó előírásokat betartja, különös tekintettel a működő intézményekre. A Vállalkozó viseli annak minden jogkövetkezményéta munkaterületekről és a csatlakozó idegen területekről az építkezéssel a Vállalkozó, amely alvállalkozói, a műszaki dokumentáció olyan hiányosságából adódikMegrendelő és a Megrendelő közvetlen alvállalkozói által okozott szennyeződést folyamatosan eltávolítja. Amennyiben a Vállalkozó a jelen rendelkezés szerinti kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, amelyet a Vállalkozónak tisztítást Megrendelő a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de Vállalkozó költségére elvégezteti. 10.11.Vállalkozó tevékenységével összefüggő és a szerződéskötést megelőzően szerződés időtartama alatt keletkező károkra a Megrendelő felelősséget nem jelzett. 3.1.4vállal és nem nyújt külön térítést. Vállalkozó 10.12.Vállalkozó köteles a munkák elvégzése során munkát a munkaterület átadásától számított, legkésőbb 5 napon belül megkezdeni, és azt az általános-, építési ütemterv szerint végezni. 10.13.Vállalkozó a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi-, a közegészségügyi-, a környezetvédelmi-, a biztonságtechnikai és a tűzrendészeti szabályokat és előírásokat betartani és betartatni. Az ezek megszegéséből származó következmények a Vállalkozót terhelik. A fenntartási munkavégzésre kiadott hatósági engedélyekben foglaltakat Vállalkozó mindenkor maradéktalanul köteles betartani. Ezen engedélyekben foglaltak be nem tartásából eredő károkat Vállalkozó viseli. Vállalkozó későbbiekben részletezett késedelmi kötbérfizetési kötelezettségen túlmenően köteles a munkavégzés során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállítására. 3.1.5késedelmes kezdésével okozott károkat megtéríteni. Jelen Szerződés tárgyát képező kivitelezés nem kötött építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz, így az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. 10.14.Vállalkozó legalább a hatályos jogszabályok (IX. 15290/2007 (X.31.) Korm. rendelet szerinti tartalommal) szerint köteles Építési Xxxxxx vezetni. Az építési naplót oly módon kell vezetni, hogy a napi teljesítések térbeli elhelyezkedése és a hozzá tartozó erőforrások, körülmények, stb. egyértelműen rögzítésre kerüljenek. A Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartama alatt egy példány engedélyezési tervdokumentációt és egy példány komplett jóváhagyott kiviteli tervdokumentációt valamennyi kiegészítéssel és az összes engedélyt és szakhatósági, illetve közmű-hozzájárulást a helyszínen tartani. Bármely olyan munkát, amely mérést igényel, külön naplóba, jegyzőkönyvbe és rajzkészleten kell rögzíteni eltakarás előtt. A méréseknél a Megrendelő képviselője részére az ellenőrzés lehetőségét biztosítani kell. A mérési naplót mind a Vállalkozó képviselőjének, mind pedig Megrendelő képviselőjének alá kell írnia. E napló vezetési kötelezettség nem terheli egy példányát, közvetlenül annak aláírása után, át kell adni Megrendelő helyi képviselőjének. Az építési naplóbejegyzésre jogosultak nevei: Megbízó részéről: Xxxxxx Xxxxxx Műszaki ellenőr részéről: Xxxxxx Xxxxxx Vállalkozó részéről: Xxxx Xxxxx 10.15.Megrendelő, vagy műszaki ellenőre a szerződő Feleketmunka végzését bármikor megtekintheti, azonban a Műszaki ellenőr legalább 8 naponként köteles ellenőrzést folytatni és észrevételeit az építési naplóba bejegyezni. 10.16.Vállalkozónak biztosítania kell az építési terület környezetében a közművek, műtárgyak zavartalan működését. Elő kell segítenie azok esetleges áthelyezésének (megszüntetésének) lebonyolítását a közmű Vállalkozóval közösen egyeztetett módon és időpontban. 10.17.Vállalkozó köteles az épületen kívüli, telekhatáron belüli, valamint telken kívüli esetleges egyéb munkák – melyeket Megrendelő azonban papír alapú építési napló (továbbiakban: „építési napló”külön megállapodások alapján valósít meg – vállalkozóival a munkák zavartalan előrehaladása és a határidők betartása érdekében organizációs kérdésekben konzultálni, a telken és épületen belüli munkavégzések esetében munkaterületet szolgáltatni, és a munkavégzést koordinálni. 10.18.A tervekkel kapcsolatban Vállalkozó köteles szakmai felülvizsgálatot végezni az alábbiak szerint: a) kötelezettségét írja elő Vállalkozó részére, melyben rögzíteni szükséges minden jelen Szerződésben hivatkozott adatot, tényt, egyéb cselekménytEllenőriznie kell a megrendelések, illetve a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti egyéb releváns feljegyzéstmunkakezdés előtt az összes rajzot és az azokon feltüntetett méreteket. 3.1.6b) A Vállalkozónak munkája elvégzése előtt meg kell vizsgálnia a különféle rendszerek rajzait és meg kell arról győződnie, hogy a rajzok megfelelnek-e az épület építészeti és szerkezeti terveinek. c) A munkák megkezdése előtt a Vállalkozónak meg kell győződnie arról, hogy a rajzokban előírt méretek a helyszínen lévő tényleges helyzetnek felelnek-e meg. Az összes felmérést, mérést és kitűzést a Vállalkozónak kell elvégeznie a saját költségére és a saját felelősségére. A Vállalkozónak meg kell tartania a Tervező által a részére megadott kitűzési, illetve magassági pontokat, és mindaddig meg kell őriznie ezeket, amíg a munka befejezésre nem kerül. d) A tervekben, rajzokon, egyéb specifikációkban tapasztalt bárminemű hiba, vagy ellentmondás esetén a Vállalkozónak azonnal értesítenie kell Megrendelőt. Megrendelő a Tervező bevonásával döntést hoz, hogy ezek közül melyik szerint kerüljön kivitelezésre a munka. Megrendelő ezen ügyekben hozott döntése végleges és kötelező érvényű. Az ilyen eltérésekkel kapcsolatos értesítési kötelezettség Vállalkozó részéről történő elmulasztása esetén az eltérésekkel kapcsolatban Vállalkozó a későbbiekben semminemű követeléssel nem élhet, továbbá köteles viselni azokat az esetleges jogkövetkezményeket, amely a hibás teljesítés vonatkozásában Vállalkozót terheli. 10.19.Minőségbiztosítás terén Vállalkozó köteles az alábbiak teljesítésére: a) Az anyagok és berendezések minőségének és a különféle munkák különböző típusainak és jellemzőinek megállapításához Vállalkozó a szerződés aláírását követő 10 napon belül minőségbiztosítási tervet készít, melyet Megrendelő részére átad. A Minőségbiztosítási terv munkafázisonként tartalmazza a következőket: (a) A beszállított anyagok ellenőrzésének és minőségi bizonylatolásának módját. (b) A munkahelyen végzendő minőségellenőrzések számát, idejét, bizonylatolását. (c) Az ellenőrző mérések számát, idejét. (d) Az ellenőrzések során vizsgált paramétereket, elfogadható értéküket, vizsgálandó mennyiségeket. (e) A minőségi eltérések esetén szükséges intézkedéseket. b) Elvégzi - saját költségére - a szükséges összes alábbi próbavizsgálatot és ellenőrzést a vonatkozó szabványoknak és követelményeknek történő megfelelés igazolására. (a) Anyagok, eszközök mobiliák, felszerelési tárgyak beérkezést követő ellenőrzése, a rendelési paraméterek ellenőrzése. (b) Olyan beépítés előtti és azt követő próbavizsgálatok, amelyek első alkalommal nem teljesítették a Szerződés követelményeit. c) Megrendelő jogosult - saját költségén - a Vállalkozó gyártóinál, szállítóinál egyeztetett időpontban látogatást tenni, és vizsgálatot végezni, amelyet Vállalkozónak elő kell segítenie. 00.00.Xx építésszervezéssel kapcsolatos összes feladat - a szükséges hatósági engedélyeztetési eljárások lefolytatása, a létesítés, a bontás, valamint a közterület- foglalás - Vállalkozó kötelezettsége és költsége. 10.21.A Vállalkozó köteles folyamatosan a helyszínen Felelős Műszaki Vezetőt foglalkoztatni. A helyszínen tartózkodó Felelős Műszaki Vezető képviseli a Vállalkozót a projekttel kapcsolatos ügyekben. Vállalkozó köteles a helyszíni munkák függvényében szakági építésvezetőt is foglalkoztatni. Vállalkozó a Felelős Műszaki Vezető távollétében helyetteseként eljáró művezetőt köteles folyamatosan foglalkoztatni. A Vállalkozó saját költségen a Felelős Műszaki Vezető személyében történő változást Megrendelőnek előzetesen köteles gondoskodni bejelenteni, és azt a személyzetének, gépeinek, szerszámainak elhelyezéséről Megrendelővel jóváhagyatni. Vállalkozó a Felelős Műszaki Vezető helyetteseként eljáró művezető személyét köteles bejelenteni Megrendelőnek. Megrendelő és őrzéséről (felvonulási költségek)a Vállalkozó közötti koordináció biztosítására az érintettek megegyezése szerint heti rendszerességgel kooperációs értekezletet kell tartani. 3.1.7. A 10.22.A Vállalkozó saját költségére jogosult hétvégén és felelősségére köteles gondoskodni az átadás-átvétel napjáig a munkaterület őrzéséről és védelmérőlünnepnapokon is munkát végezni azzal, hogy amennyiben szükséges, a vagyonvédelmi rendszabályok betartásáról. Az építési területen a munkálatok teljes időszaka alatt a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A kárveszély munkák megkezdése előtt (ideértve az átadás-átvétellel száll át a Megrendelőreéjszakai munkát is), egyeztetnie kell az összes illetékes hatósággal, és be kell szereznie ezek jóváhagyását. 3.1.8. Vállalkozó akadályközlési kötelezettsége: Vállalkozó köteles Megrendelőt az ok feltüntetésével és a várható késedelem megjelölésével minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti (a továbbiakban: „akadályközlő levél”). Az akadályközlő levél a Szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, a Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes és Szerződésen alapuló jogait nem érinti. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekében.

Appears in 1 contract

Samples: Vállalkozási Szerződés

Vállalkozó kötelezettségei. 3.1.1. Vállalkozó fő kötelezettsége az 1.4. pont alatti munkák elvégzése és jelen Szerződésben meghatározott módon történő átadása4.1. Vállalkozó köteles a Xxxxx elvégzése során a Megrendelővel együttműködni. 4.2. Vállalkozó kötelessége az együttműködés feltételeinek Vállalkozó oldaláról történő biztosítása (kapcsolattartók, elérhetőségek). 4.3. Vállalkozónak kötelessége a Xxxxx megoldása során felmerült, előre nem látott körülményeket haladéktalanul jelezni Megrendelő felé. 4.4. Vállalkozó köteles továbbá Megrendelő figyelmét felhívni a jelen Szerződés tárgyát 1. pontjában, illetve az 1. számú Mellékletében rögzített specifikációban lévő helytelenségekre, ellentmondásra vagy olyan következményre, amely a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentációkelérni kívánt cél meghiúsulásához vezethet. Ennek elmulasztása esetén Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik az ebből eredő károkért. 4.5. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés kapcsán megrendelt Munkát legjobb tudása és szakmai felkészültsége alapján, a Megrendelő által meghatározott feltételek szerint, első osztályú anyagokkal, a Megrendelő utasításainak megfelelően, valamint véleményét minden esetben figyelembe véve végzi el (ld. jelen szerződés 1. sz. mellékletét). Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó nyertes ajánlata és köteles őt erre figyelmeztetni; ha a Megrendelő utasításai utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, a Vállalkozó jogosult a Munkát a Megrendelő utasítása szerint, a Megrendelő kockázatára ellátni. 4.6. Jelen Szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a hatályos jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, az országos településrendezési és építési követelményeknek és szakmai szokásoknak megfelelően végezniVállalkozónak kell teljesítenie. Vállalkozó a 3.1.2. Megrendelő hozzájárul alvállalkozó igénybevételéhezugyanakkor a jelen Szerződés teljesítéséhez a Kbt-ben foglalt feltételek szerint jogosult alvállalkozót igénybe venni. 3.1.34.6.1. A Vállalkozónak szakcégtől elvárható, fokozott gondossággaljelen szerződés teljesítésébe a Vállalkozó által bevonni kívánt, a legjobb szakmai ismeret szerint kell teljesítenie jelen szerződés megkötésekor ismert alvállalkozók adatait a feladataitVállalkozó által a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg aláírt, a jelen szerződés 5. sz. mellékletét képező nyilatkozat tartalmazza. 4.6.2. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés hatálya alatt új alvállalkozó bevonására csak a Kbt-ben foglalt feltételekkel, előzetes bejelentés mellett jogosult azzal, hogy az új alvállalkozó bevonását a jelen szerződés 5. sz. melléklete szerinti nyilatkozat aktualizált, a Vállalkozó által cégszerűen aláírt 4 (négy) eredeti példányának Megrendelő részére történő megküldésével köteles teljesíteni. 4.6.3. Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a jelen szerződés 5. sz. mellékletét érintő változásról – ideértve különösen, de nem kizárólagosan az alvállalkozói teljesítésének arányának megváltozását – Vállalkozó a jelen szerződés 5. sz. melléklete szerinti nyilatkozat aktualizált, a Vállalkozó által cégszerűen aláírt 4 (négy) eredeti példányának Megrendelő részére történő megküldésével köteles bejelenteni. 4.6.4. A jelen szerződés 7. sz. mellékletének a 4.6.2. és 4.6.3. pontban rögzítettek szerinti változása nem minősül a jelen szerződés módosításának. Felek rögzítik, hogy a 4.6.2. és 4.6.3. pont szerinti aktualizált mellékletet Vállalkozó – a benyújtás sorrendjében – folytatólagos alszámozással (5/1., 5/2., 5/3. stb.) ellátva köteles benyújtani a Megrendelő részére. 4.6.5. Vállalkozó a 4.6.2. és 4.6.3. pontban rögzítettek kapcsán kifejezetten kijelenti, 4.6.6. A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítése során korlátozás nélkül jogosult ellenőrizni, hogy a jelen szerződés teljesítésében a Vállalkozó oldalán a jelen szerződés 5. sz. melléklete szerinti alvállalkozó(k) vesz(nek)-e részt. 4.6.7. A Vállalkozó viseli annak minden jogkövetkezményét, amely a műszaki dokumentáció olyan hiányosságából adódik, amelyet a Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 3.1.4. Vállalkozó köteles a munkák elvégzése során az általános-alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a szakmai-, titoktartási kötelezettség velük történő betartatásáért egyebekben a munka-, a balesetvédelmi-, a közegészségügyi-, a környezetvédelmi-, a biztonságtechnikai és a tűzrendészeti szabályokat és előírásokat betartani és betartatniPolgári Törvénykönyvről szóló 2013. Az ezek megszegéséből származó következmények a Vállalkozót terhelik. A fenntartási munkavégzésre kiadott hatósági engedélyekben foglaltakat Vállalkozó mindenkor maradéktalanul köteles betartani. Ezen engedélyekben foglaltak be nem tartásából eredő károkat Vállalkozó viseli. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállítására. 3.1.5. Jelen Szerződés tárgyát képező kivitelezés nem kötött építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz, így az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti építési napló vezetési kötelezettség nem terheli a szerződő Feleket. Megrendelő azonban papír alapú építési napló (továbbiakban: „építési napló”) kötelezettségét írja elő Vállalkozó részére, melyben rögzíteni szükséges minden jelen Szerződésben hivatkozott adatot, tényt, egyéb cselekményt, illetve a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti egyéb releváns feljegyzést. 3.1.6. A Vállalkozó saját költségen köteles gondoskodni a személyzetének, gépeinek, szerszámainak elhelyezéséről és őrzéséről (felvonulási költségek). 3.1.7. A Vállalkozó saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni az átadás-átvétel napjáig a munkaterület őrzéséről és védelméről, a vagyonvédelmi rendszabályok betartásáról. Az építési területen a munkálatok teljes időszaka alatt a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A kárveszély az átadás-átvétellel száll át a Megrendelőre. 3.1.8. Vállalkozó akadályközlési kötelezettsége: Vállalkozó köteles Megrendelőt az ok feltüntetésével és a várható késedelem megjelölésével minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti évi V. törvény (a továbbiakban: „akadályközlő levél”)Ptk.) szabályai szerint felel. 4.7. Az akadályközlő levél Vállalkozó a Szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes és Szerződésen alapuló jogait nem érinti. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekébenKbt.

Appears in 1 contract

Samples: Vállalkozási Szerződés

Vállalkozó kötelezettségei. 3.1.1. Vállalkozó fő kötelezettsége az 1.4. pont alatti munkák elvégzése és jelen Szerződésben meghatározott módon történő átadása4.1. Vállalkozó köteles a Xxxxx elvégzése során a Megrendelővel együttműködni. 4.2. Vállalkozó kötelessége az együttműködés feltételeinek Vállalkozó oldaláról történő biztosítása (kapcsolattartók, elérhetőségek). 4.3. Vállalkozónak kötelessége a Xxxxx megoldása során felmerült, előre nem látott körülményeket haladéktalanul jelezni Megrendelő felé. 4.4. Vállalkozó köteles továbbá Megrendelő figyelmét felhívni a jelen Szerződés 1. pontjában, illetve az 1. számú Mellékletében rögzített specifikációban lévő helytelenségekre, ellentmondásra vagy olyan következményre, amely a Megrendelő által elérni kívánt cél meghiúsulásához vezethet. Ennek elmulasztása esetén Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik az ebből eredő károkért. 4.5. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés kapcsán megrendelt Munkát legjobb tudása és szakmai felkészültsége alapján, a Megrendelő által meghatározott feltételek szerint, első osztályú anyagokkal, a Megrendelő utasításainak megfelelően, valamint véleményét minden esetben figyelembe véve végzi el. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni; ha a Megrendelő utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, a Vállalkozó jogosult a Munkát a Megrendelő utasítása szerint, a Megrendelő kockázatára ellátni. 4.6. Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére a Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásával jogosult, és az így igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha maga járt volna el. Vállalkozó az általa teljesítésbe bevont alvállalkozókat megillető díjak alvállalkozók felé történő megfizetéséről köteles gondoskodni, és az alvállalkozók nem jogosultak semmilyen díj-, költségigénye, vagy egyéb követeléssel a Megrendelővel szemben fellépni. A Vállalkozó az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért a titoktartási kötelezettség velük történő betartatásáért a egyebekben Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint felel. 4.7. Vállalkozó a jelen Szerződés tárgyát képező Munkát – amennyiben a jelen Szerződés ettől eltérő rendelkezést nem tartalmaz – saját tulajdonában álló és/vagy az általa jogszerűen használt eszközeivel köteles elvégezni, köteles továbbá a szükséges kellékanyagokat saját költségén beszerezni, illetve köteles biztosítani valamennyi olyan egyéb feltételt, melynek biztosítását a jelen Szerződés nem teszi kifejezetten Megrendelő kötelezettségévé, és amelynek biztosítása a szerződésszerű teljesítéshez szükséges. 4.8. Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentációkterületén történő tartózkodásának és munkavégzésének feltételeiről szóló utasításokat ismeri, Vállalkozó nyertes ajánlata magára és munkavállalóira nézve azt kötelezőnek ismeri el, és amennyiben a Megrendelő utasításai szerint területén végzi a hatályos jogszabályoknakMunkát, hatósági előírásoknakvagy ott tartózkodik, az országos településrendezési azt alkalmazza és építési követelményeknek és szakmai szokásoknak megfelelően végezni. Vállalkozó a 3.1.2. Megrendelő hozzájárul alvállalkozó igénybevételéhezminden körülmények között betartja. 3.1.34.9. A Vállalkozónak szakcégtől elvárható– amennyiben az általa a jelen Szerződés alapján elvégzendő Munka jellege ezt indokolja – üzemeltetési-, fokozott gondossággalhasználati- és kezelési utasítást, dokumentációt kell készíteni az átadásra kerülő Munkáról, melyet írásban kell átadnia a Megrendelő részére a jelen Szerződés 3. számú melléklete szerinti műszaki átadás-átvételi eljárással egyidejűleg. A minőségi átvételt igazoló bizonylat kiállításának feltétele az előbbiekben részletezett dokumentumok átadása. 4.10. A Vállalkozónak a Munka megkezdése előtt – amennyiben az elvégzendő Munka jellege ezt indokolja – a Munka elvégzése során keletkező hulladék szelektív gyűjtéséhez megfelelő számú konténert kell beszereznie és biztosítania. Minden, a legjobb szakmai ismeret szerint kell teljesítenie Munka elvégzéséből származó és/vagy annak elvégzése során keletkező hulladék (így különösen festékes dobozok, segédeszközök és anyagok, azok csomagolóanyagai, kommunális hulladék) elszállítása és ártalmatlanítása a feladatait. A Vállalkozó viseli annak minden jogkövetkezményétkötelessége és költsége, amely a műszaki dokumentáció olyan hiányosságából adódik, amelyet a Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzettvonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett. 3.1.44.11. Amennyiben a Vállalkozó a Munkát a Megrendelő területén végzi, úgy köteles a munkák Munka elvégzése során az általános-általa beszennyezett területet megtisztítani, a szakmai-munkaterületet tiszta állapotban visszaadni, a munka-, a balesetvédelmi-, a közegészségügyi-, a környezetvédelmi-, a biztonságtechnikai és a tűzrendészeti szabályokat és előírásokat betartani és betartatnikivitelezés során keletkezett valamennyi szennyeződést eltávolítani. Az ezek megszegéséből származó következmények általa okozott környezeti kár helyreállítási költségei a Vállalkozót terhelik. A fenntartási munkavégzésre kiadott hatósági engedélyekben foglaltakat Amennyiben Vállalkozó mindenkor maradéktalanul köteles betartani. Ezen engedélyekben foglaltak be nem tartásából eredő károkat ezen kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, azt Megrendelő – Vállalkozó viseli. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállítására. 3.1.5. Jelen Szerződés tárgyát képező kivitelezés nem kötött építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz, így az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti építési napló vezetési kötelezettség nem terheli a szerződő Feleket. Megrendelő azonban papír alapú építési napló (továbbiakban: „építési napló”) kötelezettségét írja elő Vállalkozó részére, melyben rögzíteni szükséges minden jelen Szerződésben hivatkozott adatot, tényt, egyéb cselekményt, illetve a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti egyéb releváns feljegyzést. 3.1.6. A Vállalkozó saját költségen köteles gondoskodni a személyzetének, gépeinek, szerszámainak elhelyezéséről és őrzéséről (felvonulási költségek). 3.1.7. A Vállalkozó saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni az átadás-átvétel napjáig a munkaterület őrzéséről és védelméről, a vagyonvédelmi rendszabályok betartásáról. Az építési területen a munkálatok teljes időszaka alatt a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A kárveszély az átadás-átvétellel száll át a Megrendelőre. 3.1.8. Vállalkozó akadályközlési kötelezettsége: Vállalkozó köteles Megrendelőt az ok feltüntetésével és a várható késedelem megjelölésével minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét– elvégzi, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti (a továbbiakban: „akadályközlő levél”). Az akadályközlő levél a Szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, a Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes és Szerződésen alapuló jogait nem érinti. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekébenharmadik személlyel elvégezteti.

Appears in 1 contract

Samples: Vállalkozási Szerződés

Vállalkozó kötelezettségei. 3.1.1. Vállalkozó fő kötelezettsége az 1.4. pont alatti munkák elvégzése és jelen Szerződésben meghatározott módon történő átadása. Vállalkozó köteles a jelen Szerződés tárgyát a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentációk, Vállalkozó nyertes ajánlata és Megrendelő utasításai szerint a hatályos jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, az országos településrendezési és építési követelményeknek és szakmai szokásoknak megfelelően végezni. Vállalkozó a 3.1.2. Megrendelő hozzájárul alvállalkozó igénybevételéhez. 3.1.3. A Vállalkozónak szakcégtől elvárható, fokozott gondossággal, a legjobb szakmai ismeret gyakorlat szerint teljesiti a szerződést. — Vállalkozó köteles minden, a szakcégtől általában elvárható intézkedést megtenni a projekt határidőre történő és szakmailag kifogástalan megvalósítása érdekében. - Vállalkozónak, a jogszerűség és szakszerűség keretei között, be kell teljesítenie tartania a feladataitMegrendelő által adott utasításokat. - A szerződés teljesítésére a Kbt. 305.§-a az irányadó. Konzorciumi vállalkozás esetében a felelőssége a konzorciumi (közös) szerződés teljesítésének Vállalkozók tekintetében korlátlan és egyetemleges. Alvállalkozók, teljesítési segédek teljesítéséért Vállalkozó viseli annak minden jogkövetkezményétúgy felel, amely mintha a műszaki dokumentáció olyan hiányosságából adódikmunkát saját maga végezte volna. Vállalkozó elszámolásait pontosan és a Megrendelő számára ellenőrizhető módon vezeti, amelyet lehetővé téve számára a Vállalkozónak folyamatos és teljes körű ellenőrzést. / Vállalkozó a tőle elvárható szerződés hatálya alatt gondoskodik a pályázat megjelent és közzétett követelményeinek érvényesítéséről. Vállalkozó határidőben teljesiti szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volnaés dokumentációs kötelezettségeit. • A képzések lebonyolításával kapcsolatban elkészített időtervet egyezteti a Megbízó képviselőjével és az egyeztetett időtervnek megfelelően a szolgáltatásokat elvégzi a pedagógus továbbképzésről szóló 277/1997 (XII.2.2.) kormányrendeletnek megfelelően. • Telefonos konzultáció keretében egyeztet a Megbízó képviselőjével a továbbképzések pontos időpontjáról; • A feladat elvégzésére jogosult képzőt biztosit a továbbképzésre; • A továbbképzésre - megfelelő példányszámban - segédanyagot bocsát a kollégák rendelkezésére (a segédanyag árát a részvételi dij tartalmazza); • Elkészíti - és továbbítja is részükre - a résztvevők tanúsítványát. • A napi négy órát meghaladó képzések esetében a képzésben résztvevő pedagógusoknak frissítőt (kávé, de üdítő, aprósütemény) biztosít. • A tanácsadások lebonyolításával kapcsolatban elkészített időtervet egyezteti a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. Megbízó képviselőjével és az egyeztetett időtervnek megfelelően a tanácsadói szolgáltatásokat elvégzi a TÁMOP. 3.1.4. Vállalkozó köteles pályázati kiírásnak megfelelően. • Telefonos konzultáció keretében egyeztet a munkák elvégzése során az általános-, Megbízó képviselőjével a szakmai-, tanácsadások pontos időpontjáról; • A feladat elvégzésére jogosult tanácsadót biztosít a munka-, feladatok ellátására; • A kijelölt tanácsadó személyéről értesítést küld a balesetvédelmi-, a közegészségügyi-, a környezetvédelmi-, a biztonságtechnikai és a tűzrendészeti szabályokat és előírásokat betartani és betartatni. Az ezek megszegéséből származó következmények a Vállalkozót terhelik. A fenntartási munkavégzésre kiadott hatósági engedélyekben foglaltakat Vállalkozó mindenkor maradéktalanul köteles betartani. Ezen engedélyekben foglaltak be nem tartásából eredő károkat Vállalkozó viseli. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállításáraMegbízó képviselőkének. 3.1.5. Jelen Szerződés tárgyát képező kivitelezés nem kötött építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz, így az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti építési napló vezetési kötelezettség nem terheli a szerződő Feleket. Megrendelő azonban papír alapú építési napló (továbbiakban: „építési napló”) kötelezettségét írja elő Vállalkozó részére, melyben rögzíteni szükséges minden jelen Szerződésben hivatkozott adatot, tényt, egyéb cselekményt, illetve a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti egyéb releváns feljegyzést. 3.1.6. A Vállalkozó saját költségen köteles gondoskodni a személyzetének, gépeinek, szerszámainak elhelyezéséről és őrzéséről (felvonulási költségek). 3.1.7. A Vállalkozó saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni az átadás-átvétel napjáig a munkaterület őrzéséről és védelméről, a vagyonvédelmi rendszabályok betartásáról. Az építési területen a munkálatok teljes időszaka alatt a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A kárveszély az átadás-átvétellel száll át a Megrendelőre. 3.1.8. Vállalkozó akadályközlési kötelezettsége: Vállalkozó köteles Megrendelőt az ok feltüntetésével és a várható késedelem megjelölésével minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti (a továbbiakban: „akadályközlő levél”). Az akadályközlő levél a Szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, a Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes és Szerződésen alapuló jogait nem érinti. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekében.

Appears in 1 contract

Samples: Vállalkozási Szerződés

Vállalkozó kötelezettségei. 3.1.1Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő számára a jelen megállapodásban meghatározott szolgáltatást elvégzi. - Vállalkozó fő kötelezettsége jelen szerződés teljesítését saját szakembereivel, a rendelkezésére bocsátott főzőkonyhájában, a főzőkonyha felszereléseinek, berendezéseinek és edényzetének az 1.4igénybevételével köteles elvégezni. pont alatti munkák elvégzése A konyhájában szigorúan be kell tartatnia a vonatkozó előírásokat. - A Napsugár Óvoda főzőkonyhája jelenlegi aktív korú dolgozóinak a Kjt. 38.§ (1) bekezdése alapján az Mt. 85/A - 85/B §-a szerinti munkáltatói jogutódlással történő átvétele és jelen Szerződésben meghatározott módon a szerződés időtartama alatt történő átadásafoglalkoztatásuk. - A közüzemi szolgáltatások (rezsi) költségei a vállalkozót terhelik. Amennyiben lehetséges, úgy a közüzemi szolgáltatásokra a vállalkozó almérők beszerelésével szerződjön a szolgáltatókkal. - Vállalkozó 2012. június 30-ig köteles a jelen Szerződés tárgyát Ptk. 270 §- a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentációk, szerint 600 000 Ft összegű óvadékot megfizetni megrendelő részére. - Vállalkozó nyertes ajánlata gondoskodik a főzőkonyha állagmegóvásáról. - A letár szerint átvett főzőkonyhai felszerelés állagmegóvása és Megrendelő utasításai szerint pótlása. - Vállalkozó kötelezettsége a hatályos jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, az országos településrendezési működési engedélyek és építési követelményeknek és szakmai szokásoknak megfelelően végezni. Vállalkozó a 3.1.2. Megrendelő hozzájárul alvállalkozó igénybevételéhez. 3.1.3külön engedélyek beszerzése. A Vállalkozónak szakcégtől elvárhatókonyha HACCP okiratával 2012. július 1.-től rendelkeznie kell. - Az iskola szállító-edényeit a vállalkozó leltár szerint átveszi használatra. Erre ugyanúgy vonatkozik a pótlási és állagmegóvási kötelezettség, fokozott gondossággal, mint az óvodai főzőkonyha eszközeire. - Vállalkozó gondoskodik a legjobb szakmai ismeret szerint kell teljesítenie a feladataitcsaládi napközibe és az iskolába az étel kiszállításáról. A Vállalkozó viseli annak minden jogkövetkezményét, amely szállítójárműnek a műszaki dokumentáció olyan hiányosságából adódik, amelyet a Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 3.1.4. Vállalkozó köteles a munkák elvégzése során az általános-, a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi-, a közegészségügyi-, a környezetvédelmi-, a biztonságtechnikai és a tűzrendészeti szabályokat és előírásokat betartani és betartatni. Az ezek megszegéséből származó következmények a Vállalkozót terhelikmegfelelő engedélyekkel (ÁNTSZ) rendelkeznie kell. A fenntartási munkavégzésre kiadott hatósági engedélyekben foglaltakat Vállalkozó mindenkor maradéktalanul köteles betartanikiszállítás időpontjai: Tízórai: 07:30 óra. Ezen engedélyekben foglaltak be nem tartásából eredő károkat Vállalkozó viseli. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállításáraEbéd: 11:30 óra. 3.1.5. Jelen Szerződés tárgyát képező kivitelezés nem kötött építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz, így az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti építési napló vezetési kötelezettség nem terheli a szerződő Feleket. Megrendelő azonban papír alapú építési napló (továbbiakban: „építési napló”) kötelezettségét írja elő Vállalkozó részére, melyben rögzíteni szükséges minden jelen Szerződésben hivatkozott adatot, tényt, egyéb cselekményt, illetve a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti egyéb releváns feljegyzést. 3.1.6. A Vállalkozó saját költségen köteles gondoskodni a személyzetének, gépeinek, szerszámainak elhelyezéséről és őrzéséről (felvonulási költségek). 3.1.7. A Vállalkozó saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni az átadás-átvétel napjáig a munkaterület őrzéséről és védelméről, a vagyonvédelmi rendszabályok betartásáról. Az építési területen a munkálatok teljes időszaka alatt a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A kárveszély az átadás-átvétellel száll át a Megrendelőre. 3.1.8. Vállalkozó akadályközlési kötelezettsége: Vállalkozó köteles Megrendelőt az ok feltüntetésével és a várható késedelem megjelölésével minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti (a továbbiakban: „akadályközlő levél”). Az akadályközlő levél a Szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, a Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes és Szerződésen alapuló jogait nem érinti. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekében.

Appears in 1 contract

Samples: Vállalkozási Szerződés

Vállalkozó kötelezettségei. 3.1.16.1. Vállalkozó fő kötelezettsége köteles Megrendelő által végzett munkát megfelelő minőségben és az 1.4eseti megrendelőben feltüntetett határidőre elvégezni. pont alatti munkák elvégzése Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozási jogviszony eredménykötelem, így Megrendelő, csak az általa minőségi kifogás nélkül átvett munka ellenértékét köteles megtéríteni. A minőségében kifogásolt munka esetén jelen szerződés 6.3. pontja az irányadó. 6.2. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a közművek és jelen Szerződésben meghatározott módon történő átadásaazok szerelvényeinek állagmegóvására, a Megrendelő által biztosított és átadott anyagok, eszközök, gépek, szerszámok megőrzésére és gondos használatára a munkavégzés során kiemelt figyelmet fordít. A Vállalkozó az esetlegesen okozott kárért a Ptk. szerinti teljes felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy a károsult vagyontárgy a Megrendelő vagy más tulajdonát képezi. A Vállalkozó kijelenti, hogy munkavégzésére érvényes általános felelősségbiztosítása van az ….. Biztosítónál, kötvényszáma: ….. 6.3. Vállalkozó köteles a jelen Szerződés tárgyát a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentációk, Vállalkozó nyertes ajánlata és Megrendelő utasításai szerint a hatályos jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, az országos településrendezési és építési követelményeknek és munkát irányító művezetőjének szakmai szokásoknak megfelelően végezni. Vállalkozó a 3.1.2. Megrendelő hozzájárul alvállalkozó igénybevételéhez. 3.1.3. A Vállalkozónak szakcégtől elvárható, fokozott gondossággal, a legjobb szakmai ismeret szerint kell teljesítenie a feladatait. A Vállalkozó viseli annak minden jogkövetkezményét, amely a műszaki dokumentáció olyan hiányosságából adódik, amelyet a Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 3.1.4. Vállalkozó köteles a munkák elvégzése során az általános-, a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi-, a közegészségügyi-, a környezetvédelmi-, a biztonságtechnikai és a tűzrendészeti szabályokat és előírásokat betartani és betartatni. Az ezek megszegéséből származó következmények a Vállalkozót terhelik. A fenntartási munkavégzésre kiadott hatósági engedélyekben foglaltakat Vállalkozó mindenkor maradéktalanul köteles betartani. Ezen engedélyekben foglaltak be nem tartásából eredő károkat Vállalkozó viseli. Vállalkozó köteles utasításait a munkavégzés során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállítására. 3.1.5. Jelen Szerződés tárgyát képező kivitelezés nem kötött építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshozbetartani, így az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti építési napló vezetési kötelezettség nem terheli és a szerződő Feleket. Megrendelő azonban papír alapú építési napló (továbbiakban: „építési napló”) kötelezettségét írja elő Vállalkozó részére, melyben rögzíteni szükséges minden jelen Szerződésben hivatkozott adatot, tényt, egyéb cselekményt, illetve a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti egyéb releváns feljegyzést. 3.1.6saját munkavállalóival betartatni. A Vállalkozó saját költségen köteles gondoskodni munkavállalóit, mint foglalkoztatójuk irányítja a személyzetének, gépeinek, szerszámainak elhelyezéséről és őrzéséről (felvonulási költségek)munkavégzés során. 3.1.76.4. A Megrendelő a munkavégzés ellenőrzését műszaki ellenőrén keresztül végzi, aki jogosult a munkavégzéssel kapcsolatban észrevételeket tenni. Megrendelő a munka megkezdése előtt közli Vállalkozóval a műszaki ellenőr személyét. Amennyiben a Megrendelő bármilyen jogos kifogással él, úgy Vállalkozó a hibát a bejelentéstől számított 24 órán belül köteles saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni az átadás-átvétel napjáig a munkaterület őrzéséről és védelméről, a vagyonvédelmi rendszabályok betartásáról. Az építési területen a munkálatok teljes időszaka alatt a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A kárveszély az átadás-átvétellel száll át a Megrendelőreköltségén kijavítani. 3.1.86.5. Vállalkozó akadályközlési kötelezettsége: Vállalkozó köteles Megrendelőt az ok feltüntetésével jelen szerződés 1 és a várható késedelem megjelölésével minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni2. számú mellékletét körültekintően áttanulmányozta, amely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti (a továbbiakban: „akadályközlő levél”). Az akadályközlő levél a Szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, a Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes és Szerződésen alapuló jogait nem érinti. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekébenmagára vonatkoztatva kötelező érvényűnek tekinti.

Appears in 1 contract

Samples: Vállalkozási Keretszerződés

Vállalkozó kötelezettségei. 3.1.1. 6.1.1 Vállalkozó fő kötelezettsége köteles az 1.4. pont alatti munkák elvégzése ajánlatkérési dokumentációban meghatározott – rendeltetésszerű használattal, eredményes szakhatósági és jelen Szerződésben meghatározott módon történő átadásaközműszemlékkel – tartalommal és minőségben a vállalt befejezési határidőre hiány- és hibamentesen teljesíteni. Vállalkozó köteles az (esetlegesen nem rendelkezésre álló) engedélyhez szükséges dokumentumokat beszerezni, az engedélyt Megrendelő szerzi be. 6.1.2 Vállalkozó köteles a teljesítés során a szabványok által előírt ellenőrzéseket (mintavétel, tömörségi vizsgálat stb.) folyamatosan elvégezni, a megállapított hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni. Az intézkedéseket az építési naplóban rögzíteni kell. A bizonylatok az építési napló mellékleteként kezelendők. 6.1.3 Vállalkozó köteles az Építési naplót naponta és folyamatosan vezetni egészen az építés befejezéséig. 6.1.4 Az építményen jelentkező károk észlelése esetén Vállalkozó köteles a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni, a Megrendelőt értesíteni, a vonatkozó bejegyzést az építési naplóban megtenni. 6.1.5 Vállalkozó a munkáját a vonatkozó jogszabályok, szabványok valamint technológiai előírások szerint végzi, I. osztályú minőségben. Vállalkozó saját minőségbiztosítási-, tanúsítási rendszere szerint köteles teljesíteni, amennyiben ezzel rendelkezik. 6.1.6 Az építési ütemezés fázisait is figyelembe véve a víz, csatorna, gáz, szellőzés, klíma, elektromos bekötés, a riasztó, tűzjelző, a telefon és a számítógép védőcsövezés gépészeti, elektromos kivitelezésével kapcsolatos munkák, akadálymentesítés használatbavételi engedélyezéséhez szükséges mindennemű ügyintézése, próbája, dokumentálása a Vállalkozó feladata. 6.1.7 Vállalkozó köteles a meglévő ingatlanon, illetve munkaterületen lévő anyagok, eszközök, törmelék stb. elszállítására, kivitelezési munkaterület felszabadítása érdekében szükséges feladatok elvégzésére, valamint a kivitelezés időtartama alatti külső közterület tisztántartására. 6.1.8 Vállalkozó köteles a kivitelezés ideje alatt felmerülő közüzemi költségeket megtéríteni, és arról az igazolt számlát a Megrendelőnek átadni. 6.1.9 Tervezői művezetés során építési naplóban, művezetési vázlat, vagy egyéb módon naplóban rögzített tervezői utasítások – annak kötelező megrendelői jóváhagyása után - végrehajtása Vállalkozó feladata. Ennek költségeit az átalányár tartalmazza, amennyiben az nem tekinthető pótmunkának. 6.1.10 Az eltakarásra kerülő munkarészekről Vállalkozó 8 nappal előbb köteles Megrendelőt értesíteni az építési naplón keresztül. Megrendelő távolmaradása a munkavégzést nem akadályozhatja. 6.1.11 Vállalkozó felmérési naplót nem vezet. 6.1.12 Vállalkozó a munkaterületén belül munkavédelmi, tűzvédelmi, baleset és vagyonvédelmi felelősséggel tartozik. Az átadott munkaterület mindennemű őrzése, védése a Vállalkozó kötelessége. Vállalkozó felelősséggel tartozik munkavállalói, alvállalkozói tevékenységéért, az általuk a kivitelezés alatt okozott károkért. Vállalkozó az okozott károkért felelősségbiztosítása útján is helyt állhat. 6.1.13 Vállalkozó köteles felelős irányító személy jelenlétét a helyszínen – munkaidőben - folyamatosan biztosítani. 6.1.14 Vállalkozó a kivitelezési feladatok megvalósítására műszaki megvalósítási ütemtervet készített, amely jelen Szerződés tárgyát szerződés V. számú melléklete. 6.1.15 Vállalkozó köteles az építés-kiviteli munkák végzése során keletkező hulladékokat nyilvántartani hulladéktípusonként annak mennyiségét megjelölve (kg., q., stb. ) és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően gondoskodni további kezelésükről (szállítás, átadás további kezelésre engedéllyel rendelkező átvevőnek). Az átadás – átvételi eljárás alkalmával Vállalkozó köteles igazolni, hogy milyen típusú hulladékot milyen mennyiségben hová szállított (szállíttatott), valamint köteles az ezt igazoló dokumentumokat (hulladék nyilvántartó lapok, szállítójegyek, átvevőjegyek, a hulladék átvevők adatai [KÜJ, KTJ szám, engedélyszám, stb.] a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentációk, Vállalkozó nyertes ajánlata és Megrendelő utasításai szerint a hatályos jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, rendelkezésére bocsátani az országos településrendezési és építési követelményeknek és szakmai szokásoknak megfelelően végezni. Vállalkozó a 3.1.2. Megrendelő hozzájárul alvállalkozó igénybevételéhezátadás –átvételi eljárás alkalmával. 3.1.3. A Vállalkozónak szakcégtől elvárható6.1.16 Vállalkozó munkavégzése során a tervdokumentációban (annak részletes költségvetési kiírásában) feltüntetett, fokozott gondossággal, a legjobb szakmai ismeret szerint kell teljesítenie a feladataitvagy azzal egyenértékű anyagféleségeket köteles alkalmazni. A Vállalkozó viseli annak minden jogkövetkezményéta beépített anyagok, amely szerelvények, stb. és az elvégzett munkájának megfelelőségét tanúsítani köteles, amelyhez a műszaki dokumentáció olyan hiányosságából adódik- Megrendelő által jóváhagyott - mintavételi és minősítési terv szolgál alapul. A Vállalkozó a megvalósítást akkreditált vizsgáló laboratóriumokban köteles ellenőriztetni. A felhasználandó építő- és szerelőipari anyagokra, amelyet a Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volnatermékekre, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzettszerkezetekre vonatkozó minőségtanúsító okiratokat (építőipari alkalmassági bizonyítványokat, alkalmazási engedélyeket, minőségi bizonyítványokat, vizsgálati jegyzőkönyveket, szakvéleményeket, stb.) másolatban átadja Megrendelőnek. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei teljes egészében Vállalkozót terhelik. 3.1.4. 6.1.17 Vállalkozó köteles a munkák elvégzése során az általános-szabványok által előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégezni, a szakmai-megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az intézkedéseket az építési naplóban rögzíteni Az elkészített műbizonylatok, jegyzőkönyvek az építési napló mellékletét képezik, azokról folyamatosan jegyzéket kell vezetni. 6.1.18 A Felek megállapodnak abban, hogy a munka-, tárgybeli kivitelezés a balesetvédelmi-, a közegészségügyi-, a környezetvédelmi-, a biztonságtechnikai és a tűzrendészeti szabályokat és előírásokat betartani és betartatni. Az ezek megszegéséből származó következmények a Vállalkozót terhelikmagyar szabványoknak megfelelő hatályos útügyi műszaki előírások szerint készül. A fenntartási munkavégzésre kiadott hatósági engedélyekben foglaltakat Vállalkozó mindenkor maradéktalanul köteles betartani. Ezen engedélyekben foglaltak be nem tartásából eredő károkat Vállalkozó viseli. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállítására. 3.1.5. Jelen Szerződés tárgyát képező kivitelezés nem kötött Megrendelő elfogadólag tudomásul veszi, hogy ettől való eltérés esetén az eltérőleg alkalmazott műszaki megoldás egyenértékűségét az építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshozhatóságnál szakértői véleménnyel kell bizonyítani, így az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti építési napló vezetési kötelezettség nem terheli a szerződő Feleket. Megrendelő azonban papír alapú építési napló (továbbiakban: „építési napló”) kötelezettségét írja elő Vállalkozó részére, melyben rögzíteni szükséges minden jelen Szerződésben hivatkozott adatot, tényt, egyéb cselekményt, illetve a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti egyéb releváns feljegyzést. 3.1.6. A Vállalkozó saját költségen köteles gondoskodni a személyzetének, gépeinek, szerszámainak elhelyezéséről és őrzéséről (felvonulási költségek). 3.1.7. A Vállalkozó saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni az átadás-átvétel napjáig a munkaterület őrzéséről és védelméről, a vagyonvédelmi rendszabályok betartásáról. Az építési területen a munkálatok teljes időszaka alatt a kárveszélyt amelynek költségeit a Vállalkozó viseli. A kárveszély az átadás-átvétellel száll át a Megrendelőre. 3.1.8. Vállalkozó akadályközlési kötelezettsége: Vállalkozó köteles Megrendelőt az ok feltüntetésével és 6.1.19 Felek a várható késedelem megjelölésével minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteniszabványostól eltérő, amely a vállalkozás eredményességéthazai gyakorlatban még nem ismert, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti (nem alkalmazott műszaki módszerek alkalmazása esetén a továbbiakban: „akadályközlő levél”). Az akadályközlő levél Vállalkozó kárveszélyviselésében állapodnak meg, felek a Szerződés szerinti teljesítési határidőt Vállalkozó kártérítési felelősségét nem módosítja, a Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes és Szerződésen alapuló jogait nem érinti. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekébenkorlátozzák.

Appears in 1 contract

Samples: Vállalkozási Építési Szerződés

Vállalkozó kötelezettségei. 3.1.14.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a 3. pontban meghatározott feladatait a szerződéskötést követően azonnal megkezdi. 4.2. A Vállalkozó feladatait a vonatkozó előírások alapján, a hatályos jogszabályoknak, szabványoknak (szolgáltatói, közútkezelői, stb.) hozzájárulásoknak megfelelően, köteles elvégezni. A Vállalkozó kötelezettsége az 1.4egyes munkákhoz tartozó engedélyek, valamint közüzemi üzemeltetőkkel történő egyeztetések beszerzése, szakfelügyeletek megrendelése, valamint a Cím: 3527 Miskolc, Xxxxxx Xxxxxx u. 78. pont alatti munkák elvégzése | Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 344. Telefon: +36-46/519-300 | Fax: +36-46/519-306 | Internet: xxx.xxxxx.xx | E-mail: xxxxxxxx@xxxxx.xx Számlaszám: 10918001-00000004-06990008 | Adószám: 13546904-2-05 | Cégjegyzékszám: 00-00-000000 oldal 3 / 20 műszaki átadáshoz a szükséges nyilatkozatok beszerzése. Engedélyek hiányában történt munkavégzés esetén a felelősség a vállalkozót terheli. 4.3. Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha a munkájában határidőt veszélyeztető akadály lép fel, vagy olyan körülmény merül fel, ami a dokumentációban rögzítettektől eltérő műszaki megoldást eredményezhet. A munkaterületen tárolt anyagok őrzéséről, állagának megóvásáról Vállalkozó köteles gondoskodni. A bontási anyagok és jelen Szerződésben meghatározott módon történő átadásaveszélyes hulladékok gyűjtése és szakszerű tárolása, engedéllyel rendelkező kezelőhöz szállítása Vállalkozó feladata. Vállalkozó köteles az erről szóló átvételi bizonylatok másolatát Megrendelő részére átadni. Ha a munkavégzés során tárgyi vagy személyi sérülés történik, Vállalkozó köteles az érintett szervet vagy hatóságot értesíteni Megrendelő egyidejű tájékoztatása mellett. E kötelezettség elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül, melynek következménye a szerződés felmondása, vagy Megrendelő szerződéstől való elállása lehet. 4.4. Vállalkozó köteles a jelen Szerződés tárgyát a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentációk, Vállalkozó nyertes ajánlata és Megrendelő utasításai szerint a hatályos jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, az országos településrendezési és építési követelményeknek és szakmai szokásoknak megfelelően végezni. Vállalkozó a 3.1.2. Megrendelő hozzájárul alvállalkozó igénybevételéhez. 3.1.3. A Vállalkozónak szakcégtől elvárható, fokozott gondossággalmunkavédelmi előírásokból eredő eszközök elhelyezéséről gondoskodni, a legjobb szakmai ismeret szerint kell teljesítenie munkavédelmi balesetelhárítási szabályokat betartani, továbbá az élet- és vagyonbiztonság megóvásáról gondoskodni. E kötelezettség elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül, melynek következménye a feladatait. A Vállalkozó viseli annak minden jogkövetkezményét, amely a műszaki dokumentáció olyan hiányosságából adódik, amelyet a Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 3.1.4. Vállalkozó köteles a munkák elvégzése során az általános-, a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi-, a közegészségügyi-, a környezetvédelmi-, a biztonságtechnikai és a tűzrendészeti szabályokat és előírásokat betartani és betartatni. Az ezek megszegéséből származó következmények a Vállalkozót terhelik. A fenntartási munkavégzésre kiadott hatósági engedélyekben foglaltakat Vállalkozó mindenkor maradéktalanul köteles betartani. Ezen engedélyekben foglaltak be nem tartásából eredő károkat Vállalkozó viseli. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállítására. 3.1.5. Jelen Szerződés tárgyát képező kivitelezés nem kötött építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz, így az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti építési napló vezetési kötelezettség nem terheli a szerződő Feleket. Megrendelő azonban papír alapú építési napló (továbbiakban: „építési napló”) kötelezettségét írja elő Vállalkozó részére, melyben rögzíteni szükséges minden jelen Szerződésben hivatkozott adatot, tényt, egyéb cselekményt, illetve a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti egyéb releváns feljegyzést. 3.1.6. A Vállalkozó saját költségen köteles gondoskodni a személyzetének, gépeinek, szerszámainak elhelyezéséről és őrzéséről (felvonulási költségek). 3.1.7. A Vállalkozó saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni az átadás-átvétel napjáig a munkaterület őrzéséről és védelméről, a vagyonvédelmi rendszabályok betartásáról. Az építési területen a munkálatok teljes időszaka alatt a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A kárveszély az átadás-átvétellel száll át a Megrendelőre. 3.1.8. Vállalkozó akadályközlési kötelezettsége: Vállalkozó köteles Megrendelőt az ok feltüntetésével és a várható késedelem megjelölésével minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességétszerződés felmondása, vagy kellő időre Megrendelő szerződéstől való elvégzését veszélyezteti (a továbbiakban: „akadályközlő levél”). Az akadályközlő levél a Szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, a Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes és Szerződésen alapuló jogait nem érinti. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekébenelállása lehet.

Appears in 1 contract

Samples: Vállalkozási Keretszerződés

Vállalkozó kötelezettségei. 3.1.15.1. Vállalkozó fő kötelezettsége az 1.4a munkaterület átadás-átvételét követően a megrendelésben meghatározott munka folyamatos végzésére köteles. pont alatti munkák elvégzése és jelen Szerződésben meghatározott módon történő átadásaEttől kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli engedélye esetén vagy a Megrendelő felfüggesztésre vonatkozó utasítása esetén térhet el. A munka végzése során esetlegesen felmerülő vitás kérdések sem adnak jogi alapot a Vállalkozó munkavégzésének felfüggesztésére. 5.2. Vállalkozó köteles gondoskodni a jelen Szerződés tárgyát munkavégzés helyszínén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentációk, Vállalkozó nyertes ajánlata és Megrendelő utasításai szerint a hatályos jogszabályoknak, hatósági előírásoknakteljesítés során műszaki vonatkozásokban nyilatkozattételre jogosult, az országos településrendezési és építési követelményeknek adott szakmai területen szakképzettséggel és szakmai szokásoknak megfelelően végeznijártassággal bíró személy folyamatos jelenlétéről, illetve - adott esetben - ha jogszabály így rendeli, az ajánlatában az építésvezetői teendők ellátására megnevezett felelős műszaki vezető meglétéről, aki megfelel az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Vállalkozó a 3.1.2(VII. Megrendelő hozzájárul alvállalkozó igénybevételéhez11. 3.1.3) Korm. rendelet előírásainak. A Vállalkozónak szakcégtől elvárhatókivitelezés során a felelős műszaki vezetőnek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben, fokozott gondossággal, a legjobb szakmai ismeret szerint kell teljesítenie a feladatait. A Vállalkozó viseli annak minden jogkövetkezményét, amely a műszaki dokumentáció olyan hiányosságából adódik, amelyet a Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 3.1.4. Vállalkozó köteles a munkák elvégzése során az általános-, a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi-, a közegészségügyi-, a környezetvédelmi-, a biztonságtechnikai és a tűzrendészeti szabályokat és előírásokat betartani és betartatni. Az ezek megszegéséből származó következmények a Vállalkozót terhelik. A fenntartási munkavégzésre kiadott hatósági engedélyekben foglaltakat Vállalkozó mindenkor maradéktalanul köteles betartani. Ezen engedélyekben foglaltak be nem tartásából eredő károkat Vállalkozó viseli. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállítására. 3.1.5. Jelen Szerződés tárgyát képező kivitelezés nem kötött építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz, így valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti építési napló vezetési kötelezettség rendeletben rögzítettek szerint kell eljárnia. 5.3. Az eltakarásra kerülő épületszerkezetek esetén Vállalkozó köteles Megrendelőt minimum három munkanappal az eltakarás előtt értesíteni. Az eltakarásra kerülő munkafázisokat - azok elkészültekor a műszaki ellenőrrel, illetve Megrendelő műszaki megbízottjával - igazoltatni kell. Ennek elmulasztása esetén Megrendelő az adott munkaszakasz elvégzését nem terheli ismeri el, kivéve, ha az ellenőrzés a szerződő FeleketMegrendelő hibájából maradt el. 5.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a jelen Szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg nevesített alvállalkozója ellen megszűnésére vezető eljárás indul. 5.5. Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha a jelen Szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően alvállalkozójánál jogutódlásra, a jogok és kötelezettségek átruházására, átszállására, továbbá átalakulásra (egyesülés, szétválás) kerül sor. Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő károkért. 5.6. Vállalkozó dolgozói kötelesek a munkaterületen „Karbantartó” feliratú kitűzőt viselni, amelyen fel kell tüntetni a cég megnevezését és a dolgozó nevét, továbbá a fizikai dolgozók részére egységes munkaruházatot kell biztosítani. 5.7. Felek rögzítik, hogy a teljesítési helyek egyetemi és saját belső házirend és egyéb belső (tűzvédelmi, munkavédelmi, biztonságvédelmi, környezetvédelmi, stb.) szabályzatok szerint működnek, amelyeket Megrendelő azonban papír alapú építési napló Vállalkozó rendelkezésére bocsát, és amelynek rendelkezéseit – különösen a beléptetés, ott tartózkodás rendjét illetően – Vállalkozó köteles figyelembe venni. Vállalkozó a munka megszervezése során köteles tekintettel lenni a betegellátás zavartalanságának biztosítására és folyamatosan egyeztetni a teljesítési helyek (továbbiakban: „építési napló”kórház) kötelezettségét írja elő üzemszerű működésének, valamint az egészségügyi, oktatási feladatok elláthatóságának érdekében az adott intézménnyel a kivitelezés során. 5.8. Vállalkozó részéreköteles a vele jogviszonyban lévő alkalmazottait, melyben rögzíteni szükséges minden alvállalkozóit, egyéb közreműködőit munka-, tűz-, környezetvédelmi oktatásban részesíteni, miután Megrendelőtől a helyszíni ismeretekre és magatartásra vonatkozóan eligazítást kapott. 5.9. Felek rögzítik, hogy a technikai ismeretekről, a biztonsági előírásokról, illetve berendezésekről egymást kölcsönösen tájékoztatják, illetve azok betartása, illetve működtetése érdekében folyamatosan együttműködni kötelesek. Vállalkozó köteles a munkák teljesítése során betartani a jelen Szerződésben hivatkozott adatotvállalt valamennyi irányadó és alkalmazandó hazai és nemzetközi jogszabályt, ténytrendelkezést, hatósági előírást, szabványt, normát. 5.10. Felek rögzítik, hogy Megrendelő az adott megrendelés teljesítéséhez szükséges mértékben tájékoztatja Vállalkozót saját alkalmazottaira vonatkozó azon szabályokról, amelyeket Vállalkozó köteles figyelembe venni. 5.11. Vállalkozó köteles a munkavégzés során az irányadó jogszabályoknak, a szakmai szabályoknak megfelelve a Megrendelő utasításai szerint eljárni, Megrendelő pedig jogosult a teljesítést folyamatosan ellenőrizni, amely során Vállalkozó köteles Megrendelőnek az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb cselekménytsegítséget megadni. Vállalkozó köteles a megrendelés teljesítéséhez szakmai képesítéssel és szakmai jártassággal bíró személyt biztosítani, a munkavégzése során, a helyszínen mindig kell lennie olyan személynek, aki egyszemélyben jogosult a teljesítés tárgyának vonatkozásában a Vállalkozót képviselni. 5.12. Amennyiben Megrendelő szakszerűtlen utasítást ad, Vállalkozó köteles erre írásban figyelmeztetni. Ha Megrendelő az utasításhoz a figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasításból eredő következményekért, károkért helytállni tartozik. 5.13. Felek a Szerződés és a megrendelések teljesítése során mindvégig kötelesek együttműködni és egymást tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a Szerződés és/vagy az adott megrendelés tárgyát, illetve a 191/2009. (IX. 15szerződésszerű teljesítést érinti.) Korm. rendelet szerinti egyéb releváns feljegyzést. 3.1.6. A Vállalkozó saját költségen köteles gondoskodni a személyzetének, gépeinek, szerszámainak elhelyezéséről és őrzéséről (felvonulási költségek). 3.1.7. A Vállalkozó saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni az átadás-átvétel napjáig a munkaterület őrzéséről és védelméről, a vagyonvédelmi rendszabályok betartásáról. Az építési területen a munkálatok teljes időszaka alatt a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A kárveszély az átadás-átvétellel száll át a Megrendelőre. 3.1.8. Vállalkozó akadályközlési kötelezettsége: Vállalkozó köteles Megrendelőt az ok feltüntetésével és a várható késedelem megjelölésével minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti (a továbbiakban: „akadályközlő levél”). Az akadályközlő levél a Szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, a Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes és Szerződésen alapuló jogait nem érinti. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekében.

Appears in 1 contract

Samples: Keretszerződés

Vállalkozó kötelezettségei. 3.1.18.1. Vállalkozó fő kötelezettsége az 1.4. pont alatti munkák elvégzése saját tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi és jelen Szerződésben meghatározott módon történő átadása. Vállalkozó köteles a jelen Szerződés tárgyát a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentációk, Vállalkozó nyertes ajánlata és Megrendelő utasításai szerint a hatályos jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, az országos településrendezési és építési követelményeknek és szakmai szokásoknak megfelelően végezni. Vállalkozó a 3.1.2. Megrendelő hozzájárul alvállalkozó igénybevételéhez. 3.1.3. A Vállalkozónak szakcégtől elvárható, fokozott gondossággal, a legjobb szakmai ismeret szerint kell teljesítenie a feladatait. A Vállalkozó viseli annak minden jogkövetkezményét, amely a műszaki dokumentáció olyan hiányosságából adódik, amelyet a Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 3.1.4. Vállalkozó köteles a munkák elvégzése során az általános-, a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi-, a közegészségügyi-, a környezetvédelmi-, a biztonságtechnikai és a tűzrendészeti szabályokat és előírásokat betartani és betartatnitűzvédelmi rendszabályok betartásáról. Az ezek megszegéséből származó következmények a Vállalkozót terhelik. A fenntartási munkavégzésre kiadott hatósági engedélyekben foglaltakat Vállalkozó mindenkor maradéktalanul köteles betartani. Ezen engedélyekben foglaltak be nem tartásából eredő károkat Megrendelőre nem háríthatja át, a károkért teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik. 8.2. Vállalkozó a tevékenysége során felmerülő költségeit saját maga viseli. 8.3. Vállalkozó feladatát és költségét képezi a munkák során keletkező mindennemű hulladéknak az építési területről történő elszállítása, elhelyezése, a hulladékok elhelyezésének adminisztrációja a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint. 8.4. A munkák befejeztével Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállításáramunkaterület átvétele előtti állapotnak megfelelő – a munkaterület használatba vételét biztosító – helyreállítást elvégezni. 3.1.58.5. Jelen Szerződés tárgyát képező Vállalkozó az építési terület megfelelő tisztántartásáról gondoskodik. 8.6. A kivitelezés nem kötött építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshozteljes időtartama alatt az ideiglenes energia biztosítása, így szükség szerinti kiépítése és a fogyasztás díja Vállalkozót terheli. 8.7. Vállalkozó feladata a helyszíni kivitelezési munka végzéséhez esetlegesen szükséges hatósági, szakhatósági, közműszolgáltatói és egyéb engedélyek beszerzése, valamint az ezzel összefüggő költségek viselése. 8.8. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaterület átadás-átvételétől kezdve folyamatosan építési naplót vezet. Az építési napló vezetésére az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti építési napló vezetési kötelezettség nem terheli a szerződő Feleket. Megrendelő azonban papír alapú építési napló (továbbiakban: „építési napló”) kötelezettségét írja elő Vállalkozó részére, melyben rögzíteni szükséges minden jelen Szerződésben hivatkozott adatot, tényt, egyéb cselekményt, illetve a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti egyéb releváns feljegyzéstV. fejezetében foglalt rendelkezések az irányadók. 3.1.68.9. A Vállalkozó saját költségen köteles gondoskodni Szerződő felek a személyzetének, gépeinek, szerszámainak elhelyezéséről és őrzéséről (felvonulási költségek). 3.1.7. A Vállalkozó saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni az átadás-átvétel napjáig naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a munkaterület őrzéséről és védelméről, a vagyonvédelmi rendszabályok betartásárólnaplóban feltüntetni. Az építési területen naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a munkálatok teljes időszaka alatt megnevezett személyek jogosultak. Megrendelő utasításait a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A kárveszély kapcsolattartásra kijelölt szakembere, illetve műszaki ellenőre útján elsősorban az átadás-átvétellel száll át a Megrendelőreépítési naplóba történő bejegyzéssel közli Vállalkozóval. 3.1.88.10. Vállalkozó akadályközlési kötelezettsége: Az eltakarásra kerülő munkákról Vállalkozó köteles Megrendelőt előzetesen, megfelelő időben értesíteni. Megrendelő képviselője (Megrendelő) az ok feltüntetésével értesítéstől számított 3 napon belül köteles ellenőrzi. 8.11. Az építési felvonulási terület vagyon- és tűzvédelme, valamint a munkavédelmi előírások betartása a Vállalkozó kötelessége. A felvonulási energia és a várható késedelem megjelölésével minden közműcsatlakozások biztosítása a Vállalkozó feladata. Vállalkozó a kivitelezés ideje alatti víz és elektromos áram szükségletét almérők felszerelésével oldja meg. 8.12. Vállalkozó kijelenti, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan körülményről költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 8.13. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteniértesíti. 8.14. Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 8.15. Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a vállalkozás eredményességétszerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti (az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a továbbiakban: „akadályközlő levél”). Az akadályközlő levél a Szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, a Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes és Szerződésen alapuló jogait nem érinti. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekébenmegelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Appears in 1 contract

Samples: Közbeszerzési Eljárás

Vállalkozó kötelezettségei. 3.1.16.1. Vállalkozó fő kötelezettsége a munkaterület átadás-átvételét követően az 1.4eseti megrendelésben meghatározott munka folyamatos végzésére köteles. pont alatti munkák elvégzése és jelen Szerződésben meghatározott módon történő átadásaEttől kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli engedélye esetén vagy a Megrendelő felfüggesztésre vonatkozó utasítása esetén, térhet el. A munka végzése során esetlegesen felmerülő vitás kérdések sem adnak jogi alapot a Vállalkozó munkavégzésének felfüggesztésére. 6.2. Vállalkozó köteles gondoskodni a jelen Szerződés tárgyát munkavégzés helyszínén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentációk, Vállalkozó nyertes ajánlata és Megrendelő utasításai szerint a hatályos jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, teljesítés során műszaki vonatkozásokban nyilatkozat tételre jogosult az országos településrendezési és építési követelményeknek adott szakmai területen szakképzettséggel és szakmai szokásoknak megfelelően végezni. Vállalkozó a 3.1.2. Megrendelő hozzájárul alvállalkozó igénybevételéhezjártassággal bíró személyről. 3.1.3. A Vállalkozónak szakcégtől elvárható, fokozott gondossággal, a legjobb szakmai ismeret szerint kell teljesítenie a feladatait. A Vállalkozó viseli annak minden jogkövetkezményét, amely a műszaki dokumentáció olyan hiányosságából adódik, amelyet a Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 3.1.4. Vállalkozó köteles a munkák elvégzése során az általános-, a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi-, a közegészségügyi-, a környezetvédelmi-, a biztonságtechnikai és a tűzrendészeti szabályokat és előírásokat betartani és betartatni6.3. Az ezek megszegéséből származó következmények a Vállalkozót terhelik. A fenntartási munkavégzésre kiadott hatósági engedélyekben foglaltakat Vállalkozó mindenkor maradéktalanul köteles betartani. Ezen engedélyekben foglaltak be nem tartásából eredő károkat Vállalkozó viseli. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállítására. 3.1.5. Jelen Szerződés tárgyát képező kivitelezés nem kötött építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz, így az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti építési napló vezetési kötelezettség nem terheli a szerződő Feleket. Megrendelő azonban papír alapú építési napló (továbbiakban: „építési napló”) kötelezettségét írja elő Vállalkozó részére, melyben rögzíteni szükséges minden jelen Szerződésben hivatkozott adatot, tényt, egyéb cselekményt, illetve a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti egyéb releváns feljegyzést. 3.1.6. A Vállalkozó saját költségen köteles gondoskodni a személyzetének, gépeinek, szerszámainak elhelyezéséről és őrzéséről (felvonulási költségek). 3.1.7. A Vállalkozó saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni az átadás-átvétel napjáig a munkaterület őrzéséről és védelméről, a vagyonvédelmi rendszabályok betartásáról. Az építési területen a munkálatok teljes időszaka alatt a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A kárveszély az átadás-átvétellel száll át a Megrendelőre. 3.1.8. Vállalkozó akadályközlési kötelezettsége: eltakarásra kerülő épületszerkezetek esetén Vállalkozó köteles Megrendelőt minimum három munkanappal az ok feltüntetésével és eltakarás előtt értesíteni. Az eltakarásra kerülő munkafázisokat, azok elkészültekor a várható késedelem megjelölésével minden olyan körülményről műszaki ellenőrrel, illetve ha a jogszabály szerint a munkavégzéshez műszaki ellenőr nem szükséges, akkor Megrendelő műszaki megbízottjával igazoltatni kell. Ennek elmulasztása esetén Megrendelő az adott munkaszakasz elvégzését nem ismeri el, kivéve, ha az ellenőrzés a Megrendelő hibájából maradt el. 6.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a jelen Keretmegállapodás maradéktalan teljesítése előtt végelszámolás vagy felszámolás alá kerül, ellene illetőleg nevesített alvállalkozója ellen megszűnésére vezető eljárás indul. 6.5. Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, amely ha a vállalkozás eredményességét, jelen Keretmegállapodás maradéktalan teljesítését megelőzően a Vállalkozónál vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti (a továbbiakban: „akadályközlő levél”). Az akadályközlő levél a Szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítjaalvállalkozójánál jogutódlásra, a Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes jogok és Szerződésen alapuló jogait nem érintikötelezettségek átruházására, átszállására, továbbá átalakulásra (egyesülés, szétválás) kerül sor. A haladéktalan Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért károkért. 6.6. Vállalkozó felelősdolgozói kötelesek a munkaterületen „Karbantartó” feliratú kitűzőt viselni, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljábólamelyen fel kell tüntetni a cég megnevezését és a dolgozó nevét, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekébentovábbá a fizikai dolgozók részére egységes munkaruházatot kell biztosítani.

Appears in 1 contract

Samples: Framework Agreement