AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ
AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ
Xx. Xxxxxx Xxxxxx Ügyvédi Iroda
KEOP-3.1.2/2F/00-00-0000-0000
Szemléletformáló kiadványok beszerzése vállalkozási szerződés keretében
Budapest, 2013.
Az eljárás alapadatai:
Az eljárás tárgya:
Szemléletformáló kiadványok beszerzése vállalkozási szerződés keretében.
Az eljárás típusa:
Hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja alapján
Az ajánlatkérő:
neve: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
címe: 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
telefonszáma: 87/555260
faxszáma: 87/555261
e-mail címe: xxxx@xxxx.xxxx.xx
kapcsolattartó: Xxx Xxxxxx
(a továbbiakban: ajánlatkérő) (a továbbiakban: ajánlatkérő)
Az eljárás lefolytatásával megbízott:
neve: Xx. Xxxxxx Xxxxxx Ügyvédi Iroda
címe: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xx 00. II. em. 5
telefonszáma: +36-1/301-0059
faxszáma: +36-1/302-4863
e-mail címe: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx
kapcsolattartó: xx. Xxxxx Xxxxxx ügyvédjelölt/közbeszerzési referens
(a továbbiakban: lebonyolító)
Tartalomjegyzék
I. Ajánlattételi felhívás 4
II. Részletes ajánlati feltételek 5
a) Általános információk 5
b) Az ajánlat elkészítése 19
c) Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények 19
d) Az ajánlattal szemben támasztott tartalmi követelmények 19
III. Specifikáció 38
IV. Szerződéstervezet 39
V. Iratminták 50
I. Ajánlattételi felhívás
II. Részletes ajánlati feltételek
a) Általános információk
A jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján kerül lebonyolításra.
Az ajánlattevőnek a Kbt-ben, az ajánlati felhívásban, illetve jelen dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát benyújtania.
Ha jelen dokumentáció iratminta alkalmazását írja elő, ez esetben az Iratminták fejezetben található vonatkozó iratmintát kell felhasználni és megfelelően kitöltve az ajánlathoz mellékelni. Az iratminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő (az iratmintában szereplő adatokat teljes körűen tartalmazó) más okirat is mellékelhető.
Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért.
Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében az iratmintákat, a specifikációt és a szerződéstervezet szövegét e-mail-en megküldi, azzal, hogy – amennyiben az ajánlattevő igényli - a dokumentációt CD lemezen is rendelkezésre bocsátja ajánlatkérő az ajánlattevőknek elsősorban postai úton, melyet személyesen is átvehetnek az ajánlattételi felhívás A/II mellékletében meghatározott elérhetőségen. (Kbt. 52. § (2) bekezdés)
Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlati felhívásban foglaltakat, ezért hangsúlyozzuk, hogy az ajánlati dokumentáció az ajánlati felhívással együtt kezelendő. Az ajánlati felhívás és a dokumentáció rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén a Kbt.
45. § (6) bekezdésében foglaltak az irányadóak.
Ajánlattevő kötelezettségét képezi – az ajánlati felhívás és jelen dokumentáció gondos áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt valamennyi előírás, követelmény, kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás–kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele.
Ajánlattevő köteles az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és ajánlatkérő által – a teljesítéssel kapcsolatban – szolgáltatott minden információ pontosságáról meggyőződni.
Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlathoz szükséges információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás következményei ajánlattevőt terhelik. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát követően nem veszi figyelembe ajánlattevőnek – a pontos információk hiányára hivatkozó – ajánlat módosítására vonatkozó kérelmét.
Az ajánlathoz szükséges pontos és egyértelmű információk beszerzését szolgálja a jelen dokumentációban részletezett tájékoztatás-kérés lehetősége.
Ajánlattevőnek – a jogszabályi rendelkezések betartása mellett – az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és az ajánlattevők kérdésire adott válaszokban meghatározottaknak
megfelelően kell az ajánlatot elkészítenie. Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha ajánlattevő ajánlatát hibásan, vagy hiányosan, illetve oly módon nyújtja be, hogy az tartalmilag, formailag nem felel meg az ajánlati felhívásban, jelen dokumentációban, és az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek, illetőleg ezeket a hiánypótlás keretében nem korrigálja.
A megajánlott és a teljesítendő építési beruházás teljes mértékben meg kell felelniük a specifikációban foglaltaknak. A részletes specifikációban – egyes esetekben – esetleg meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozások, fantázianevek, márkajelzések a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 26. § (6) bekezdésének értelmében csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatukban „azzal egyenértékű” megajánlás is lehetséges.
Hamis adatok szolgáltatása esetén az ajánlat érvénytelennek minősül és az ajánlatok értékelésében nem vesz részt.
Az ajánlatban közölt információk kizárólag jelen közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása keretében kerülnek felhasználásra.
Ajánlattevők az ajánlati dokumentációt bizalmasan kötelesek kezelni, azt kizárólag a jelen eljárás keretében lehet felhasználni.
1. Az eljárással kapcsolatos fontosabb időpontokat az ajánlattételi felhívás tartalmazza, a határidők számítására a Kbt. 37. §-ában meghatározott rendelkezések irányadók. A felhívásban megadott határidők – így az ajánlattételi határidő is – közép-európai idő (CET) szerint értendők.
2. Pénzforrások, szerződéskötési engedély
Ajánlatkérő kijelenti, hogy az ajánlati dokumentáció szerinti szerződés megkötésére vonatkozó jogosultsággal és a teljesítés időpontjára vonatkozóan megfelelő anyagi fedezettel rendelkezik.
3. Üzleti titok
Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 69–70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 81. § (2) bekezdése] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok a Ptk. 81. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket.
4. Alkalmazandó jogszabályok
A jelen ajánlati dokumentációban nem, vagy nem kellő mélységben szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, mindenekelőtt a 2011. évi CVIII törvény (Kbt.) rendelkezései az irányadók.
Ha rendelet vagy utasítás olyan szabályokat tartalmaz a szerződéskötés folyamatára, előzményeire, feltételeire, szerződés kötelező tartalmi elemeire vagy szerződés teljesítésére vonatkozóan, melyek nem egyeztethetők össze a Kbt. rendelkezéseivel, akkor a Kbt. hatálya alá tartozó ügyekben kizárólag a Kbt-t kell alkalmazni.
b) Az ajánlat elkészítése
1. A dokumentáció kiegészítése, tájékoztatás
Az ajánlati felhívásban és jelen dokumentációban foglaltak értelmezésére, pontosítására szolgál az ajánlattevők kiegészítő (értelmező) tájékoztatáskérési lehetősége. Ennek során az ajánlatkérő által adott válaszok nem eredményezhetik az ajánlati felhívásban és jelen dokumentációban foglalt rendelkezések módosítását a Kbt. 45.§ (6) bekezdésében foglalt eset kivételével.
Az ajánlattevő a Kbt. 45.§ (1) bekezdése alapján, írásban az ajánlati felhívásban meghatározott címen, telefaxszámon és e-mail címen további tájékoztatást kérhet az ajánlat elkészítéséhez szükséges bármely információ tekintetében.
Ajánlatkérő a Kbt. 122.§ (5) bekezdésének rendelkezései szerint adja meg a kért tájékoztatást. A kérésre adott tájékoztatás tartalmát valamennyi ajánlattevővel ismerteti az ajánlatkérő. E kötelezettségének az ajánlatkérő oly módon tesz eleget, hogy a dokumentáció megvásárlása révén már ismertté vált ajánlattevők címére írásban megküldi a kiegészítő tájékoztatást. A később vásárolt dokumentációval együtt a kiegészítő tájékoztatás is átadásra kerül az ajánlattevők részére.
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt-ben meghatározott határidőben megadni (122.§ (5) bekezdés). Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról valamennyi ajánlattevőt haladéktalanul, írásban és egyidejűleg értesít. Azokat az ajánlattevőket, akik az ajánlattételi határidő meghosszabbításakor még nem vásároltak, illetve vettek át dokumentációt, ajánlatkérő a dokumentáció átadásával egyidejűleg írásban tájékoztatja erről a körülményről. Az ajánlatkérő a Kbt. 122. § (5) bekezdése értelmében a kérdésfeltevés (kiegészítő tájékoztatás megadására irányuló kérelem lebonyolító részére történő faxon vagy e-mail útján történő megküldése) tekintetében ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző ötödik munkanapot, a kiegészítő tájékoztatás megadása tekintetében ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik munkanapot.
Ajánlattevő köteles ajánlatát a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás figyelembevételével elkészíteni és benyújtani.
2. Az ajánlattételi felhívás és/vagy az ajánlati dokumentáció módosítása, visszavonása
Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig bármikor jogosult módosítani az ajánlati felhívásban, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározott feltételeket. A módosított feltételekről ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatja az ajánlattevőket és szükség esetén – az ajánlattételhez szükséges megfelelő időtartam biztosítása érdekében – az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja. Ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentációt is megküldi. (Kbt. 42. § (1)-(5) bekezdés)
Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig bármikor jogosult visszavonni az ajánlati felhívást. Ajánlatkérő a visszavonásról egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatja az ajánlattevőket. (Kbt. 44. § (1)-(2) bekezdés)
3. Az ajánlatok módosítása és visszavonása
Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja az ajánlatát. (Kbt. 60. § (7) bekezdés) A módosítást az eredeti ajánlattal megegyező formai követelmények szerint kell elkészíteni és benyújtani. A módosítás megtehető teljes új ajánlat formájában is, de szorítkozhat csak az ajánlat módosuló részeire is, utóbbi esetben a módosuló részeket egyértelműen kell meghatározni (pl. oldalszám vagy fejezetszám hivatkozásokkal).
Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlatkérőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal visszavonhatja ajánlatát.
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás ajánlattételi határidő utáni visszavonásával összefüggő kárát a Ptk. szerint érvényesítheti.
4. Az ajánlattétel költségei
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az ajánlattevő viseli, ezekkel kapcsolatban az ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé.
Ajánlattevő az ajánlattal kapcsolatos költségeinek megtérítését semmilyen jogcímen nem követelheti ajánlatkérőtől. Az ajánlatkérő nem téríti meg az ajánlattevőnek a helyszín esetleges megtekintésével és vizsgálatával, vagy az ajánlat elkészítésével összefüggésben felmerült kiadásait. Az ajánlat elkészítéséért díj nem számítható fel.
5. Az ajánlat pénzneme
Az ajánlattevő ajánlatában az árat kizárólag HUF-ban (HUF-ban) határozhatja meg.
6. Az ajánlat nyelve
Az ajánlat nyelve kizárólag a magyar.
Nem magyar nyelvű dokumentumok esetén ajánlatkérő bármely fordító cég, iroda által készített fordítást, továbbá az ajánlattevő által készített fordítást is elfogad, amelyen kérjük feltüntetni a „Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fordítás tartalma az eredeti dokumentum tartalmával mindenben megegyezik.” szöveget, valamint cégszerű aláírást.
7. Részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során nem biztosítja a rész ajánlattételi lehetőséget.
Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás során többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem nyújthat be.
Az érvénytelen többváltozatú (alternatív) ajánlat az egyidejűleg benyújtott teljes és a műszaki előírásoknak megfelelő ajánlatot is érvénytelenné teszi.
8. Az ajánlati árak
Ajánlattevőnek a felolvasólapon a nettó ajánlati összárat kell feltüntetni, az ajánlati ár részletezése c. Iratmintának megfelelően
9. Szerződéses árak
A szerződéses ár a beszerzés tárgyát képező teljes feladatra vonatkozik, a IV. fejezetben foglalt szerződéses feltételekre figyelemmel tartalmaznia kell minden, a munkák teljes körű elvégzésével kapcsolatban felmerülő költséget, anyag- és munkadíjat.
10. Teljesítési és fizetési határidő
Az ajánlattételi felhívásnak megfelelően.
11. Tárgyalás megtartásának szabályai, az ajánlati kötöttség
Az ajánlattételi felhívásnak megfelelően.
12. Kizáró okok
A Kbt. 56. § (1) bekezdése értelmében, az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;
g);
h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés,
hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;
j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó- visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,
kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.
A Kbt. 56. § (2) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.
57. § (1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;
b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más
versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;
c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította;
d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;
e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik;
f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el.
(4) Az 56. § (1) bekezdés h) pontjában említett hasonló bűncselekmény alatt az Európai Unió más tagállamában letelepedett ajánlattevő esetében
a) bűnszervezetben részvétel bűncselekmény esetén a szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat 2. cikkében meghatározott bűnszervezetben való részvételhez kapcsolódó bűncselekményt,
b) vesztegetés, vesztegetés elfogadása, hivatali vesztegetés, hivatali vesztegetés elfogadása, vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban, vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban bűncselekmény esetén az 1997. május 26-i tanácsi jogi aktus 3. cikkében meghatározott korrupciót,
c) költségvetési csalás bűncselekmény esetén az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke szerinti csalást,
d) pénzmosás bűncselekmény esetén a pénzügyi rendszerek pénzmosás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 1991. június 10-i 91/308/EGK tanácsi irányelv 1. cikkében meghatározott pénzmosást kell érteni.
A kizáró okok igazolási módja:
Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról nyilatkoznia kell a Kbt. 122.§ (1) bekezdése alapján, továbbá a Kbt. 56.§ (1) bekezdés kc) pontja tekintetében a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § szerinti nyilatkozatokat kell benyújtani.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 58.§ (3) bekezdése és a 310/2011. Korm. rendelet 10. §-a szerint kell igazolnia a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-f) és h)-k) pontokban és az 57. § (1) bekezdés a)-
d) és f) pontjaiban meghatározott kizáró okok hiányát az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában.
13. Alkalmasság igazolása más szervezet (vagy személy) kapacitásaira támaszkodva
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. (Kbt. 55.§
(5) bekezdés)
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - amennyiben az a) pontban foglaltaktól eltérően, az alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak - akkor is, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) ajánlatában (részvételi jelentkezésében) benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk. 274. §
(1) bekezdésében foglaltak szerint kezességet vállal az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. (Kbt. 55.§ (6) bekezdés)
14. Az ajánlatok benyújtási határideje
Az ajánlat postai úton csak tértivevényes küldeményként nyújtható be. A postai kézbesítés esetleges késedelmével kapcsolatos kockázatot az ajánlattevő viseli.
A személyesen benyújtott ajánlat átvételét ajánlatkérő a helyszínen átvételi elismervény formájában írásban visszaigazolja.
A benyújtás teljesítésének a küldemény tényleges kézbesítése minősül, ami a tértivevényen, illetve az átvételi elismervényen szereplő időpont.
Az ajánlatoknak legkésőbb az ajánlati felhívásban meghatározott határidőig meg kell érkezniük az alábbi címre:
Xx. Xxxxxx Xxxxxx Ügyvédi Iroda (0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xx 00. II. em. 5.).
Ajánlatkérő a Kbt. 41. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatok benyújtásának határidejét az indok egyidejű megjelölésével, egy alkalommal meghosszabbíthatja. Az ajánlatkérőnek a határidő meghosszabbításáról az eredeti határidő lejárta előtt egyidejűleg, közvetlenül kell tájékoztatnia az ajánlattételre felhívott ajánlattevőket.
15. Késedelmes ajánlatok
Ajánlatkérő minden olyan ajánlatot, amelyet az általa előírt ajánlat-benyújtási határidőn túl kap meg, érvénytelennek nyilvánít.
16. Az ajánlatok felbontása
Ajánlatkérő az ajánlatok felbontását az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban meghatározott helyen és időpontban kezdi meg.
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát és a bontási eljárás kezdeti időpontját a Magyar Telekom Nyrt. 180-as hívószám pontos idő jelzése szerint állapítja meg.
A bontás mindaddig tart, amíg az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül.
Az ajánlatok felbontásakor csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen. (Kbt. 62. § (2) bekezdés)
Az ajánlatok felbontása a megjelent ajánlattevők képviselőinek jelenlétében az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kezdődik. Az ajánlattevők a felbontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. A jelen lévő ajánlattevők képviselői részvételük igazolására egy jelenléti ívet írnak alá.
Az ajánlatok felbontásakor az egyes ajánlatok eredeti példányaiból ismertetésre kerül az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.
Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásáról és a bontási eljárás során lezajlott lényeges eseményekről, jognyilatkozatokról jegyzőkönyvet készít, amelyet öt napon belül megküld az ajánlattevők részére.
17. Az ajánlatok részletes átvizsgálása és elbírálása
Az ajánlatok bírálatára két szakaszban kerül sor a Kbt. 93.§-ának rendelkezései szerint.
Az ajánlatok felbontását követően az ajánlatkérő által megbízott személyek elvégzik az ajánlatok részletes átvizsgálását, a benyújtandó dokumentumok tételes alaki és tartalmi ellenőrzését. Az ajánlatok tételes átvizsgálása során megállapításra kerülnek az ajánlatok esetleges érvénytelenítésére vagy az ajánlattevő kizárására okot adó körülmények.
Ajánlatkérő az ajánlatok részletes átvizsgálásakor megállapított hiányosságainak pótlására, továbbá az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának felvilágosítás keretében történő tisztázására a Kbt. 67. §-ban foglaltak szerint lehetőséget biztosít.
A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat vagy részvételi jelentkezés megfeleljen az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívás, a dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során a 26. § nem megfelelő alkalmazása esetén az ajánlatban vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben alvállalkozóként megjelölt gazdasági szereplő közös ajánlattevőnek vagy több szakaszból álló eljárásban kizárólag a részvételi szakaszban közös részvételre jelentkezőnek minősíthető.
Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő vagy részvételre jelentkező számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására - a (2) bekezdés szerinti felszólításban, illetve értesítésben megjelölt
- határidő van folyamatban, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.
Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. Nem köteles az ajánlatkérő újabb hiánypótlást elrendelni arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő (részvételre jelentkező) az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - feltéve, hogy az eljárást megindító felhívásban feltüntette, hogy ilyen esetben nem (vagy csak az általa meghatározott korlátozással) rendel el újabb hiánypótlást. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók.
Az ajánlatkérő kizárólag az (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint és csak olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések elbírálása érdekében szükséges, a felvilágosítás kérése nem irányulhat az ajánlattevőkkel vagy részvételre jelentkezőkkel történő tárgyalásra.
A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat:
a) a 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy
b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával.
(8) A (7) bekezdés b) pontjától eltérően a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során javítható az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny eredményét és az értékeléskor [63. § (4) bekezdése] kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
(9) Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása a (3) és (7) bekezdésekben foglaltaknak megfelel. A (3) vagy (7) bekezdés rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati vagy részvételi jelentkezési példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során.
Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, amely a Kbt. 71. § szerint önállóan értékelésre kerül. (Kbt. 69.§)
Amennyiben az ajánlatnak a bírálati részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetőleg kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz, az ajánlatkérő köteles az érintett ajánlati elemre, elemekre vonatkozó adatokat, valamint az indokolást az ajánlattevőtől írásban megkérni. Az ajánlatkérő erről a kéréséről a többi ajánlattevőt egyidejűleg írásban értesíti. (Kbt. 70. §)
Ajánlatkérő az ajánlatok részletes átvizsgálásának eredményeként az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban és a Kbt-ben előírtaknak megfelelően megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.
18. Az ajánlat érvénytelensége
Az ajánlatok érvénytelensége a Kbt. 74. § (1) bekezdés a)-e) pontjaira, illetve a (2) bekezdés (a)-(c) pontjaira való hivatkozással kerül megállapításra, az ajánlattevő eljárásból való kizárásáról ajánlatkérő a Kbt. 75. § (1)-(2) bekezdései szerint dönt.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján érvénytelen az ajánlat, ha:
a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be;
b) az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy alvállalkozója vagy az ajánlatban, illetve részvételi jelentkezésben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek [24. §];
c) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet az eljárásból kizárták;
d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek;
e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.
A Kbt. 75. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt vagy alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a kizáró okok [56–57. §] hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok [56–57. §] az eljárás során következett be.
A Kbt. 75. § (2) bekezdés alapján az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki
a) számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani (Kbt. 2. § (5) bekezdése), illetőleg
b) ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani (Kbt. 2. § (5) bekezdése).
Az ajánlatkérő az ajánlattevőt írásban tájékoztatja az ajánlattevőt kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról ajánlatának a Kbt. 74. § szerinti egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül.
19. Az ajánlatok értékelése és összehasonlítása
Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont szerint értékeli.
20. Az értékelés szempontjai
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítésére pénzügyi, gazdasági és műszaki, szakmai szempontból alkalmas ajánlattevőnek a jelen közbeszerzési dokumentációban meghatározott műszaki, szakmai követelményeket kielégítő ajánlatait a Kbt. 71.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás értékelési szempont szerint értékeli.
21. Az eljárás eredménye
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek és bírálati szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.
A Kbt. 76. § (1) bekezdése értelmében eredménytelen az eljárás, ha
a) nem nyújtottak be ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában részvételi jelentkezést;
b) kizárólag érvénytelen ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket nyújtottak be;
c) egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett – az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot;
d) az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása miatt eredménytelenné nyilvánítja [66. § (1) bekezdése, 44. § (3) bekezdése];
e) valamelyik ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az ajánlatkérő az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról dönt;
f) a 65. § (2) bekezdése szerinti esetben az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejár az ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát;
g) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek az eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható.
22. Az eljárás eredményének kihirdetése és közzététele
Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül elbírálja, az elbírálást olyan időtartam alatt kell elvégeznie, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön.
Az ajánlatkérő az ajánlattevőt írásban tájékoztatja az eljárás eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. (Kbt. 77.§ (1) bekezdés)
Az ajánlatkérő az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minták szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 77.§ (1) bekezdés szerinti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.
Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésére köteles tájékoztatást adni a nyertes ajánlat jellemzőiről és az általa tett ajánlathoz viszonyított előnyeiről a kérés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül, figyelembe véve a nyertes ajánlattevő üzleti titokhoz fűződő érdekeit is. (Kbt. 81. §)
Ajánlatkérő a Kbt. 30. § (2) bekezdése értelmében az eljárás eredményéről, vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót legkésőbb a szerződéskötést, vagy ennek hiányában az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról vagy a szerződés megkötésének megtagadásáról [124. § (9) bekezdés] szóló ajánlatkérői döntést követő tíz munkanapon belül megküldi.
23. A szerződés megkötése
Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) – közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) – kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.
Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles megkötni, amennyiben a Kbt. másként nem rendelkezik nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés megküldését követő tizedik napnál korábbi időpontban.
Amennyiben jogorvoslati eljárás indul, a szerződést az ügy érdemében hozott vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozat meghozataláig nem lehet megkötni, kivéve, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a szerződés megkötését engedélyezi [Kbt. 144. §
(4) bekezdés]. Amennyiben időközben a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége lejárt, az ajánlatkérő akkor köthet vele szerződést, ha a nyertes ajánlattevő nyilatkozik, hogy ajánlatát fenntartja.
A szerződés aláírásához – ha ezt nem az ajánlattevő erre feljogosított tisztségviselői kívánják megtenni – az ajánlattevőt képviselő cég vagy személyek számára a szerződés aláírására felhatalmazó külön eredeti közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás szükséges abban az esetben is, ha az ajánlatot az ajánlattevő képviseletében megfelelő meghatalmazással rendelkező más cég vagy személy nyújtotta be, azonban ez a meghatalmazás a szerződés aláírására vonatkozó kifejezett felhatalmazást nem tartalmaz.
Mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól az ajánlatkérő, ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően – általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a közbeszerzési szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes. (Kbt. 124. § (9) bekezdés)
24. Az eljárás nyertesének visszalépése
Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
25. Tájékoztatás a Kbt. 54.§ szerinti szervezetekről, hatóságokról
A Kbt. 54. § (1) bekezdése értelmében építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetében az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban köteles előírni, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő előírta a fenti követelményekről történő tájékozódást, az alábbiakban adja meg azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat:
OMMF (munkabiztonság) | 06 80/204-292 | Hívható: Hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00 |
Pénteken 8.00-12.00 | ||
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (bányászat) | 06 80/204-258 | Hívható: Hétfőtől csütörtökig 8.00-15.00 Pénteken 8.00-12.00 |
OMMF felügyelőségek | Telefon | FAX |
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség 1024 Budapest, Margit krt. 85. Postacím: 1399 Bp., 62. Pf. 639. e-mail: xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx | 1/346-9400 | 1/346-9415 |
OMMF Közép-dunántúli Munkavédelmi Felügyelőség Illetékességi területe: Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megye | ||
Székhely: 8200 Veszprém, Budapest u. 8. Postacím: 8201 Veszprém, Pf. 128. e-mail: xxxx@xxxx.xxx.xx | 88/566-800 | 88/566-900 |
Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége 8200 Veszprém, Batsányi u. 5. | 00-00-000-000 | 00-00-000-000 |
További szervezetek | ||
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1145 Budapest, Colombus u. 17-23. 1590 Budapest, Pf. 95. | (0)000-0000 | (0)000-0000 |
Veszprémi Bányakapitányság 8201 Veszprém, Budapest u. 2. | (88)576-630 | (88)576-646 |
Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága 8000 Székesfehérvár, Xxxxxx xxxxxx krt. 8. | 00-00-000-000 | 06-22-548- 919 |
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Az OKTV Főfelügyelőség Zöld-Pont Iroda és Ügyfélszolgálat elérhetőségei: Ügyfélfogadás helye: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. fsz. 6. Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.: 675. Elektronikus postafiók (e-mail): orszagos[kukac]xxxxxxxxxxx.xx Ügyfélszolgálati postafiók (e-mail): zoldpont[kukac]xxxxx.xxx.xx | 36 1 224 9102 | x00 0 000 0000 |
További szervezetek | ||
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat | ||
Veszprém Megyei Kormányhivatal | ||
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE 8200 Veszprém, Xxxxxx Xxxxxx u. 36. | 30/956-3559 88/428-686 | 88/425-484 |
Egyenlő Bánásmód Hatóság | ||
1024. Budapest Margit krt. 85. | ||
Postafiók: Pf. 672. Budapest 1539. | 00-0-000-0000 | 06-1-795- 0760 |
e-mail: xxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx |
c) Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények
1. Az ajánlattétel formája és aláírása
Az ajánlatokat (a mellékletekkel együtt) az ajánlattételi felhívás V.4.1) példányban kell benyújtani a V.4.12) pontban megadott formai követelményeknek megadott formai követelményeknek megfelelően. Amennyiben az eredeti és a másolati példányok között bármilyen eltérés van, az eredeti példány tartalma az irányadó.
A csomagoláson fel kell tüntetni az eljárás megnevezését és számát az alábbiak szerint:
KEOP-3.1.2/2F/00-00-0000-0000
Szemléletformáló kiadványok beszerzése vállalkozási szerződés keretében
Az ajánlattételi határidő (az ajánlati felhívásban meghatározott határidő) előtt felbontani TILOS!
továbbá fel kell tüntetni az ajánlattevő bejegyzett cégnevét, székhelyét, illetve ha a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő valamely szervezeti egysége jár el, akkor az ilyen szervezeti egység telephelyét, fióktelepét.
Amennyiben az ajánlat példányain nincs „eredeti”, vagy „másolat” felirat, akkor az ajánlattevő egy tetszőlegesen kiválasztott példányt tekint eredetinek.
Az ajánlatot zárt csomagolásban kell benyújtani. A csomagolás akkor minősül nem zártnak, ha abból további roncsolás nélkül az ajánlat valamely példánya kivehető.
d) Az ajánlattal szemben támasztott tartalmi követelmények
Ajánlattevőnek ajánlatában az alábbi táblázatban felsorolt dokumentumokat kell szerepeltetni, amennyiben a dokumentációban leírtak alapján az adott nyilatkozat, igazolás, egyéb dokumentum az ajánlattevőre, alvállalkozójára, illetőleg a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre vonatkozik. Az ajánlatban benyújtott dokumentumoknak meg kell felelni a táblázatban részletezett tartalmi és formai követelményeknek.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a nyilatkozatokat az ajánlati dokumentációban megadott iratminták tartalma szerint kötelesek megtenni!
Dokumentum megnevezése | Tartalmi követelmény | Formai követelmény |
borítólap | az Iratminta szerint | |
tartalomjegyzék | tartalmazza az oldalszámokat | |
felolvasólap | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva |
1. Általános jellegű dokumentumok | ||
meghatalmazás | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva |
nyilatkozat a Kbt. 60. § (3) bekezdés alapján | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva |
nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontja alapján | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva |
nyilatkozat a Kbt. 55. § (5) bekezdés és (6) bekezdés a)-b) pontja alapján | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva |
nyilatkozat a Kbt. 54. § (1) bekezdés alapján | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva |
2. Xxxxxx okok fenn nem állásának igazolása | ||
nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okokról | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva |
nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja alapján | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva |
nyilatkozat a Kbt. 56. § (2) bekezdés alapján | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva |
nyilatkozat a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva |
3. Alkalmasság igazolása | ||
3./a. Pénzügyi, gazdasági alkalmasság | ||
Ajánlattevői nyilatkozat az eljárást megindító felhívás III.2.2) P/1 pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésre | • Iratminta | cégszerűen aláírva |
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata pénzügyi, gazdasági feltételekről | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva |
Dokumentum megnevezése | Tartalmi követelmény | Formai követelmény |
3./b Műszaki, szakmai alkalmasság | ||
Ajánlattevői nyilatkozat az eljárást megindító felhívás III.2.3) M/1 pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésre | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva |
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata szakmai, műszaki feltételekről | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva |
4. Egyéb dokumentumok | ||
aláírási címpéldány(ok) | azon cégjegyzésre jogosult képviselőé, aki az ajánlatot aláírja, vagy annak aláírására meghatalmazást ad | egyszerű másolatban |
nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról a Kbt. 60. § (5) bekezdés alapján | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva |
titoktartási nyilatkozat | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva |
nyilatkozat üzleti titokról | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva |
nyilatkozat a szerződéstervezet elfogadásáról | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva |
Nyilatkozat az előleg-visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsájtásáról (adott esetben) | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva |
CD vagy DVD | az aláírt ajánlat szkennelt változata | 1 példányban |
a.e.: adott esetben
Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciumi szerződés) másolatban, mely tartalmazza a közös ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során képviseli, illetve a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevők nyertességük esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
II. Specifikáció
A KEOP-3.1.2/2F/00-00-0000-0000 azonosító számú "Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein" elnevezésű projekttel kapcsolatos szemléletformáló kiadványok beszerzése vállalkozási szerződés keretében elnevezésű projekttel kapcsolatos szemléletformáló kiadványok beszerzése vállalkozási szerződés keretében az alábbiak szerint:
A szemléletformáló kiadványok a tanösvényeken található látnivalókról szólnak, így a turisták önállóan, a kiadványok segítségével fedezhetik fel a bemutatásra kerülő természeti szépségeket.
1. Leporelló készítése
Az alábbiakban részletezett műszaki tartalmú és példányszámú kiadvány célja, hogy röviden és közérthetően összefoglalva nyújtson áttekintést az egész tervezett, több éves projektről. A figyelemfelkeltő fotókkal és térképvázlattal illusztrált szöveg bemutatja az egyes tevékenységi helyszíneket, illetve a felsorolja az ott tervezett élőhelyvédelmi beavatkozásokat – kihangsúlyozva, hogy mindezek pályázati támogatásból valósulnak meg. A szöveg kitér ezen élőhelyek rendkívüli fontosságára, melyeket hosszú távú megoldásokkal kell óvni az emberi és környezeti károsító tényezőktől és folyamatoktól.
Műszaki adatok:
A/4-es méret (210x297 mm) 115 g-os cyclus ofszet papír 4 + 4 színnyomás
2 oldal
2000 karakter szöveg magyar, 2 fotó, 1 térképvázlat
10 000 darab
A néhány fotóval illusztrált, mindkét oldalán nyomtatott színes lap újrahasznosított környezetbarát papírból készül, melyet széles körben tervezünk terjeszteni ingyenes formában.
Feladatok: tervezés, szöveg, fotók, térkép elkészítése, nyomdakész szerkesztés, nyomdai kivitelezés.
2. Áttekintő füzet készítése
A füzetes kiadványok közül ez az első részleteiben ismerteti az egész programot. Áttekintően mutatja be mindegyik beavatkozási területet, az ott elvégzendő feladatokat és a várható eredményeket. Az egyes helyszínek közül hangsúlyosabban és részletesebben szól azokról, ahol nem létesül táblás tanösvény és egyedi vezetőfüzet (kővágóörsi Kornyi-tó, köveskáli Vad-telep, tihanyi Külső-tó).
Külön felhívja a figyelmet napjaink mind jobban égető problémájára, a szárazodó éghajlat és a különböző emberi behatások miatt fogyatkozó felszíni és felszín alatti vizekre. E folyamatok nagymértékben veszélyeztetik a még meglévő, de egyre csökkenő kiterjedésű vizes élőhelyeket és az ott élő fajgazdag növény- és állatvilágot. E helyszínek némelyike ritka vagy egészen a kipusztulás szélére került fajok utolsó menedékhelye.
Térségünk olyan természetes módon szárazabb gyepes és legelőerdős védett területeket is tartalmaz, ahol a természetközeli gazdálkodás formájában megvalósuló évszázados emberi jelenlét speciális élőhelyeket alakított ki. E környezetkímélő, hagyományos gazdálkodási formák (legeltetés, kaszálás) az elmúlt évtizedekben sorra megszűntek, és a felhagyott helyeken rohamosan terjedő inváziós gyomok, cserjék, fák jelentek meg, kiszorítva onnan a korábbi értékes növény- és állatfajokat.
A füzetben ezen általános problémákra is kitérünk, széles körben terjesztve a környezetkímélő hagyományos gazdálkodási szemléletet.
Műszaki adatok:
A/5 méret (148x210 mm)
115/170 g-os műnyomó fényes papír 4 + 4 színnyomás
32 oldal + borító Irkafűzött
15 000 karakter magyar és 5000 karakter angol szöveg
30 fotó és ábra, 1 térképvázlat
3000 darab
Feladatok: tervezés, szövegek írása, fotók, ábrák, térkép elkészítése, angol szakfordítás, nyomdakész szerkesztés, nyomdai kivitelezés.
3. Tanösvény füzetek készítése (4 helyszínre)
Az áttekintő füzeten kívül 4 további füzet részletesen mutatja be azokat a helyszíneket, vizes vagy száraz élőhelyeket, ahol egy-egy tanösvényt is tervezünk kialakítani:
Salföld – Csönge-hegy Mindszentkálla – Kopasz-hegy
Köveskál, Szentbékkálla – Sásdi-legelő Veszprém – Miklád
Az egy-egy területre vonatkozó bővebb terjedelem lehetővé teszi a tanösvények tábláin szereplő tömör ismeretanyag részletesebb kifejtését is. Módot nyújt az adott helyszínen végzett természetvédelmi célú beavatkozások bemutatására, és az ott élő növény- és állatfajok alaposabb megismerésére. A számos kép ugyanezt a célt szolgálja. A füzet közepén elhelyezett, az adott területet ábrázoló térképvázlat segíti a megközelítést, illetve végigvezet a tanösvény nyomvonalán.
Az iskolai oktatásban elsajátított általánosabb jellegű tananyagokra alapozva, e füzetek közérthető módon egészítik ki újabb információkkal – minden korosztály számára – a térségünkre vonatkozó konkrét természet- és környezetvédelmi ismereteket.
A füzetek előnye, hogy később és többször is elővehetők, ismétlődően felhasználhatók. Ismeretanyaguk – a természeti helyszínek bejárása során tapasztalt élmények felelevenítésével – így mélyebben rögzül. Segítségükkel nagyobb körben, az ország más térségeiben is
„kézzelfoghatóan” bemutathatók a Balaton-felvidék különleges természeti értékei. A mindegyik füzetben megjelenő angol nyelvű rövidített szövegállomány és a képek, ábrák, térképek kétnyelvű aláírásai lehetővé teszik a nem magyar anyanyelvű emberek tájékoztatását is.
Műszaki adatok:
A/5 méret (148x210 mm)
115/170 g-os műnyomó fényes papír 4 + 4 színnyomás
32 oldal + borító Irkafűzött
15 000 karakter magyar és 5000 karakter angol szöveg
30 fotó és ábra, 1 térképvázlat
4 x 3000 darab
Feladatok: tervezés, szövegek írása, fotók, ábrák, térkép elkészítése, angol szakfordítás, nyomdakész szerkesztés, nyomdai kivitelezés.
4. „B” típusú hirdetőtábla legyártása és helyszínre szállítása 6 db
A táblák kötelező tartalmi elemeit és formáját az ÚSZT Arculati kézikönyv szabályozza (elérhetőség: xxxx://xxx.xxx.xx/xxx/0000)
5. A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt ’’D,, típusú tábla elkészítése és elhelyezése 6 db
A táblák kötelező tartalmi elemeit és formáját az ÚSZT Arculati kézikönyv szabályozza (elérhetőség: xxxx://xxx.xxx.xx/xxx/0000)
III. Szerződéstervezet
Vállalkozási szerződés
Amelyet egyrészről a
másrészről a(z) név: *nyertes ajánlattevő adatai székhely: *nyertes ajánlattevő adatai képviselő: *nyertes ajánlattevő adatai
nyilvántartó cégbíróság neve: *nyertes ajánlattevő adatai
cégjegyzékszám: *nyertes ajánlattevő adatai
xxxxxxx: *nyertes ajánlattevő adatai
közösségi adószám: *nyertes ajánlattevő adatai
statisztikai számjele: *nyertes ajánlattevő adatai számlavezető pénzintézet neve: *nyertes ajánlattevő adatai pénzforgalmi számla száma: *nyertes ajánlattevő adatai mint ’Vállalkozó’
együttesen: Felek között jött létre az alábbi helyen és napon a következő feltételekkel:
Preambulum
Felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek a nyertes ajánlattevője a Vállalkozó lett. Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok a szerződés részét képezik.
1. A szerződés tárgya, időbeli hatálya
1.1 Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a KEOP-3.1.2/2F/00-00-0000-0000 számú pályázat megvalósításával kapcsolatos szemléletformáló kiadványok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos feladatainak ellátását. (Továbbiakban: Projekt)
1.2 A Szerződés a két fél általi aláírásával lép hatályba. A Közreműködő Szervezet ellenjegyzése a Szerződés teljesítése során felmerülő költségeknek a Projektre nyújtott támogatásból történő finanszírozását biztosítja.
1.3 Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés 1.4. 1., 2., 3.pontjaiban meghatározott feladatokat a szerződéskötést követően 2014. november 30- ig köteles elvégezni, a Vállalkozó ezen feladatok tekintetében előteljesítésre jogosult. A jelen Szerződés 1.4. 4. pontjában írtak teljesítésére Vállalkozó a projekthez kapcsolódó kivitelezésre vonatkozóan megkötött vállalkozási szerződés aláírásának napjáig köteles, amelyre előre láthatóan 2013. augusztus 01. napján kerül sor, a szerződéskötés és így a teljesítés pontos dátumáról a Megrendelő köteles a Vállalkozót legalább 30 nappal előtte
tájékoztatni. Megrendelő kiköti, hogy a jelen Szerződés 1.4. 4. pontjában írtak teljesítésére vonatkozóan a Vállalkozó nem jogosult előteljesítésre.
1.4 A jelen Szerződés 1.4. 5. pontjában írtak teljesítésére Vállalkozó a kivitelezésre vonatkozóan megkötött vállalkozási szerződés teljesítésének napjára köteles, amelyre előre láthatóan 2015. február 28. napján kerül sor, a teljesítés pontos dátumáról a Megrendelő köteles a Vállalkozót legalább 30 nappal előtte tájékoztatni. Megrendelő kiköti, hogy a jelen Szerződés 1.4. 5. pontjában írtak teljesítésére vonatkozóan a Vállalkozó nem jogosult előteljesítésre.
1.4 A Vállalkozó feladatai az alábbiak:
1. Leporello: 10 000 db nyomdai termék előállítása a Specifikációban rögzítettek szerint.
Feladatok: tervezés, szöveg, fotók, térkép elkészítése, nyomdakész szerkesztés, nyomdai kivitelezés.
Határidő: 2013. 12. 15.
2. Áttekintő füzet: 3000 db nyomdai termék előállítása a Specifikációban rögzítettek szerint.
Feladatok: tervezés, szövegek írása, fotók, ábrák, térkép elkészítése, angol szakfordítás, nyomdakész szerkesztés, nyomdai kivitelezés
Határidő: 2013. 12. 15.
3. Tanösvény füzetek (4 helyszínre): 4 X 3000 db nyomdai termék előállítása a Specifikációban rögzítettek szerint.
Feladatok: tervezés, szövegek írása, fotók, ábrák, térkép elkészítése, angol szakfordítás, nyomdakész szerkesztés, nyomdai kivitelezés
Határidő: 2014. 10. 30.
4. „B” típusú hirdetőtábla legyártása és helyszínre szállítása 6 db Határidő: 2013. 08. 01.
A táblák kötelező tartalmi elemeit és formáját az ÚSZT Arculati kézikönyv szabályozza (elérhetőség: xxxx://xxx.xxx.xx/xxx/0000)
5. A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt ’’D,, típusú tábla elkészítése és elhelyezése 6 db
Határidő: 2015. 02. 28.
A táblák kötelező tartalmi elemeit és formáját az ÚSZT Arculati kézikönyv szabályozza (elérhetőség: xxxx://xxx.xxx.xx/xxx/0000)
(továbbiakban együtt: termékek)
1.5. Vállalkozó kifejezetten nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a munka elvégzéséhez, a vállalkozói díj megállapításához, illetőleg a jelen szerződés megkötéséhez minden információ birtokában van, tudomásul veszi, hogy ennek hiányára a későbbiekben nem hivatkozhat, ilyen jogcímen Megrendelővel szemben követelést nem támaszthat.
2. Vállalkozó jogai, kötelezettségei:
2.1 Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feladatot határidőre, szakszerűen, Megrendelő utasításai alapján és igényeinek megfelelően köteles teljesíteni. Vállalkozó köteles rendelkezésre állni a kapcsolódó projekt Záró Elszámolási Csomagjának Közreműködő Szervezet általi elfogadásáig.
2.2 Megrendelő vállalja, hogy a megrendelt feladatokról a teljesítéshez szükséges mértékben Vállalkozót teljes körűen tájékoztatja.
2.3 Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatokat Megrendelővel történt egyeztetés szerint, a meghatározott helyen teljesíti.
2.4 Vállalkozó a feladatok teljesítésére vonatkozó tervét köteles Megrendelőnek előzetesen átadni.
2.5 A Vállalkozó a feladatok teljesítése során Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős.
2.6 Vállalkozó jogosult alvállalkozót igénybe venni, a közbeszerzési törvény rendelkezéseinek szem előtt tartásával, amelynek teljesítéséért úgy felel, mintha saját maga teljesített volna.
2.7 Vállalkozó szavatolja, hogy tevékenységének eredményeként megvalósult valamennyi munka a hatályos jogszabályoknak és szabványoknak, valamint a szakmai szokásoknak megfelel. Vállalkozó teljes felelősséget vállal az általa végzett tevékenység szakszerűségéért.
2.8 Vállalkozó szavatolja, hogy jelen szerződés megkötése vagy teljesítése nem sérti harmadik személy jogait, továbbá hogy az általa alkalmazott szellemi alkotások jelen szerződés teljesítése során jogszerűen kerülnek felhasználásra.
3. Megrendelő jogai és kötelezettségei:
3.1 Megrendelő köteles a szerződésszerűen felajánlott teljesítést átadás- átvételi igazolással átvenni, majd ezt követően 5 napon belül tartalmát megvizsgálni.
3.2 Amennyiben Megrendelő a teljesítést nem tartja megfelelőnek, abban az esetben Vállalkozó köteles a számára eljutatott írásbeli hibajegyzéknek megfelelően a lehető legrövidebb határidőn belül módosítani. Megrendelő kijelenti, hogy a teljesítés átvételét indokolatlan nem tagadhatja meg.
3.3 Vállalkozó teljesítése hibásnak minősül különösen, ha tárgyi tévedést tartalmaz, nem felel meg az egyezetett koncepciónak vagy terveknek terjedelemben, tartalmában vagy megvalósítás szervezésében.
3.4 A teljesítés igazolás kiadására Megrendelő részéről a projekt szakmai vezetője jogosult.
3.5 Megrendelő jogosult a munkát bármikor, előzetes értesítés nélkül ellenőrizni.
4. Vállalkozási díj, fizetési feltételek:
4.1 Vállalkozót jelen szerződés alapján összesen nettó …………...- Ft + áfa, azaz
………………………. forint+áfa összegű vállalkozási díj illeti meg az alábbiak szerint:
a) A jelen szerződés 1.4. pontjában írt 1., 2. és 4. pontban írt feladatok ellátásáért: összesen nettó 40%- Ft + áfa, azaz forint+áfa összegű vállalkozási díj
b) A jelen szerződés 1.4. pontjában írt 3. pontban írt feladatok ellátásáért: összesen nettó 50%- Ft + áfa, azaz forint+áfa összegű vállalkozási díj
c) A jelen szerződés 1.4. pontjában írt 5. pontban írt feladatok ellátásáért: összesen nettó 10%.- Ft + áfa, azaz forint+áfa összegű vállalkozási díj
.
4.2 A szerződés finanszírozása a KEOP-3.1.2/2F/00-00-0000-0000 számú projekt keretében, 100%-ban támogatásból történik bruttó finanszírozás keretében.
4.3 A vállalkozói díj magába foglalja a tevékenységhez szükséges valamennyi munka-, anyag- és egyéb költséget.
4.4 Megrendelő a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését teljesítésigazolással köteles igazolni. A teljesítést igazoló okiratok a számla mellékletét kell, hogy képezzék.
Vállalkozó a szerződésben rögzített feladatának elvégzése után 2 részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult a 4.1. pontban rögzített teljesítéseknek megfelelően az abban foglaltak szerinti összegekkel. A végszámla kifizetése a Vállalkozónak valamennyi teljesítéstől és a Megrendelő általi jóváhagyásától függ.
4.5 A Ptk. 292/B. §-a és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak szerint, Megrendelő Vállalkozó számláit a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítésétől számított a Ptk. 292/B. §-a bekezdésében meghatározott határidők szerint, átutalással egyenlíti ki.
A Vállalkozó a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előlegre tart igényt. Az előlegként igénybevett összeg a végszámla összegéből kerül levonásra.
A szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) a Vállalkozó közvetlenül a közreműködő szervezettől igényelheti a Megrendelő egyidejű értesítése mellett. A Megrendelő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg- igénylést a Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni.
A Megrendelő köteles a Vállalkozó által megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és a közreműködő szervezet részére megküldeni.*
*(Amennyiben szállítói előleg igénybevételére nem kerül sor, úgy a dőlt betűs rész törlendő)
4.6 Amennyiben a Megrendelő szerződésen alapuló fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti a Ptk. által meghatározott késedelmi kamat megfizetésére köteles.
4.7 Amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségét a nem megfelelően kiállított számla miatt nem tudja határidőre teljesíteni, Vállalkozó nem jogosult a késedelmi kamatra. Felek megállapodnak abban, hogy ha a Vállalkozó a szerződésben rögzített határidőt késedelmesen teljesíti, abban az esetben a nettó vállalkozói díj 1 %-ának megfelelő késedelmi kötbért köteles megfizetni a Megrendelőnek naptári naponként. Amennyiben a késedelem mértéke a 30 napot meghaladja, a Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést.
4.8 Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi követelésnek minősül, ennek megfelelően Vállalkozó csak az esetleges kötbér összegével csökkentett számlát nyújthat be, illetőleg Megrendelő jogosult a Vállalkozó számlájából a kötbért levonással érvényesíteni, amennyiben a Kbt. 130. § (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak.
4.9 Felek megállapodnak abban, hogy ha a Vállalkozó a szerződésben rögzített termékek nem felelnek meg jelen szerződésben rögzített rendelkezéseknek, különösen a műszaki specifikációnak, akkor a Vállalkozó köteles az adott termékre vonatkozó nettó vállalkozói díj 25 %-át hibás teljesítési kötbérként megfizetni. Amennyiben a hibásteljesítési kötbér értéke eléri a teljes nettó vállalkozói díj 25 %-át , a Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést. A szerződésnek vagy a műszaki specifikációnak való nem meg felelés akkor állapítható meg, ha a termék nem használható rendeltetésszerűen, de kijavítás vagy kicserélés útján a hiba helyrehozható.
4.10 Amennyiben a Szerződés teljesítése a vállalkozónak felróható okból meghiúsul - így különösen a Vállalkozónak felróható lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása vagy a Vállalkozó egyéb felróható magatartása miatt a Megrendelő által gyakorolt elállás, ill. felmondás esetén -, a Vállalkozó a nettó vállalkozói díj 25%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.
4.11 Megrendelő érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. A szerződésszegéssel okozott kára megtérítését az erre vonatkozó szabályok szerint akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette.
4.12 Előleg-visszafizetési biztosíték: mértéke tekintetében a Vállalkozó a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól, azonban az ezt meghaladóan kért előleg összegével megegyező biztosítékot kell nyújtania.*
4.13
A Vállalkozónak a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) javára szóló előleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott módon, legkésőbb az előlegbekérő levél benyújtásának időpontjáig az NFÜ rendelkezésére kell bocsátania és az előleggel történő elszámolásig, azaz a végszámla benyújtásáig az érvényességét fenn kell tartania. Az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása az előleg rendelkezésre bocsátásának feltétele. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet Vállalkozó - cégjegyzésre jogosult - vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként.*
*(Amennyiben szállítói előleg igénybevételére nem kerül sor, úgy a dőlt betűs rész törlendő)
4.13. Szerződő Felek rögzítik, hogy az 1.1. pontban meghatározott feladatokat oszthatatlannak tekintik (jogi oszthatatlanság) figyelemmel arra, hogy kizárólag az 1.1. pontban meghatározott, és vállalt feladatok együttes teljesítése alkalmas a szerződési cél megvalósítására, a Megrendelő szerződéses érdekeinek kielégítésére.
4.14. A jogi oszthatatlanságra is tekintettel Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés tárgyát képező munkák a Vállalkozó érdekkörébe tartozó okból nem, vagy csak részben valósulnak meg, úgy a Vállalkozó a vállalkozói díjra nem tarthat igényt, illetőleg a már kifizetett részszámla összegét a Megrendelő írásos felszólítására a felszólítás kézhezvételétől számított 8 banki munkanapon belül köteles a Megrendelő számlaszámára visszautalni.
4.15. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben meghatározott munkák a KEOP- 3.1.2/2F/00-00-0000-0000 nyilvántartási számú Projekt keretében elnyert pályázati támogatás keretében valósulnak meg. A Projekt ezen nyilvántartási számát a számlán is fel kell tüntetni.
5. Felek titoktartási kötelezettsége:
5.1 Felek kötelezik magukat, hogy jelen szerződés előkészítése, megkötése és teljesítése vonatkozásában a másik féllel kapcsolatban tudomására jutott mindennemű információt üzleti titoknak tekintenek és ennek megfelelően- a hatályos jogszabályok keretein belül- titokban tartanak, valamint azokat más jogviszony keretében semmilyen módon nem használják fel.
5.2 Fentieknek megfelelően Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az üzleti titoknak minősülő információkat titkosan kezeli és azokat saját képviselőin, alkalmazottain, alvállalkozóin kívül más személynek sem közvetlenül, sem közvetve nem adja át, illetve azokat saját céljaira sem használja fel.
5.3 Jelen szerződés megszűnése esetén Vállalkozó köteles a tudomására jutott üzleti titoknak minősülő információt tartalmazó- bármilyen alapú- adathordozót, valamint az arról készült valamennyi másolatot haladéktalanul köteles törölni, megsemmisíteni.
6. Felek együttműködése:
6.1 Felek és képviselőik folyamatosan együttműködnek jelen szerződésben meghatározott feladatok maradéktalan teljesítése érdekében.
6.2 Az együttműködés magában foglalja a folyamatos információcserét, a szükségszerű tájékoztatást, egyeztetéseket, konzultációkat ilyen irányú kérés hiányában is.
6.3 Felek megállapodnak, hogy haladéktalanul értesítik egymást minden olyan tényről és körülményről, amelynek a szerződés teljesítésére kihatása lehet.
6.4 Felek jelen szerződés teljesítésének elősegítése érdekének Megrendelő részéről xxxx (tel.: ,e- mail: ), Vállalkozó részéről xx (tel.: ,email: ) jelölik meg kapcsolattartó személyként.
*szerződéskötéskor kitöltendő
6.5 Ha a feladat elvégzéséhez adatszolgáltatás, vagy közbenső intézkedés szükséges, úgy Megrendelő – a Vállalkozó felszólításától számított 5 munkanapon belül – az adatokat köteles a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, illetve a szükséges intézkedéseket megtenni. Ha az adatszolgáltatáshoz, vagy a közbenső intézkedés megtételéhez ennél hosszabb idő szükséges, úgy Felek az 5 napos határidőtől eltérő határidőben is megállapodhatnak. Amennyiben Megrendelő adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíteni, úgy Vállalkozó jogosult akadályközléssel élni.
6.6 Megrendelő jogosult a Vállalkozótól előrehaladási jelentést kérni, amelynek Vállalkozó 15 napon belül köteles írásban eleget tenni.
7. A szerződés módosítása, megszüntetése:
7.1 A szerződés módosítása, felek egyező akarata esetén kizárólag írásban lehetséges a Kbt. 132.§-ában meghatározott feltételek fennállása esetén.
7.2 Jelen szerződés megszűnik a határozott időtartam elteltével, felek közös megegyezésével illetve bármelyik fél rendkívüli felmondásával.
7.3 Megrendelő jogosult a szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni:
- Vállalkozó a meghatározott teljesítési határidőhöz képest 30 napot meghaladó késedelembe esik.
- Vállalkozó teljesítése olyan mértékben hibás, vagy a jelen szerződésben meghatározott lényeges kötelezettségeit olyan mértékben megszegte, hogy ennek következtében Megrendelőnek további teljesítés nem áll érdekében.
7.4 Vállalkozó jogosult a szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni:
- Megrendelő a díjfizetési kötelezettségével 60 napot meghaladó késedelembe esik.
- Megrendelő a Vállalkozó teljesítéséhez szükséges tárgyi előfeltételeket Vállalkozó írásbeli felszólására sem biztosítja, és ennek következtében Vállalkozó a szerződésszerű teljesítésre nem, vagy csak aránytalan nehézségekkel lenne képes.
7.5 Felek rögzítik, hogy amennyiben Megrendelő valamely, Vállalkozó munkájához feltétlenül szükséges kötelezettségével késedelembe esik, a Vállalkozó részére nyitva álló teljesítési határidő a késedelem időtartamával meghosszabbodik.
8. Egyéb rendelkezések:
8.1. Jelen szerződést a Vállalkozónak, mint a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek kell teljesítenie.
8.2. A Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó, mint ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt írásban nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56.§-a, - valamint, ha a megelőző közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, mint ajánlatkérő előírta, a Kbt.57.§-a - szerinti kizáró okok hatálya alatt.
8.3. Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó, mint ajánlattevő alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a jelen szerződés megkötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Vállalkozó az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.
8.4. Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott alvállalkozó igénybevétele a jelen szerződés tárgya szerinti szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült.
8.5. A jelen szerződés szerinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti a Vállalkozó, vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik.
8.6. Környezetvédelmi előírások (zöld szempontok):
A szolgáltatás nyújtása során felek – az elővigyázatosság elvének figyelembe vételével – vállalják az alábbiakat:
- környezeti elemek kímélése, takarékos használata;
- a szerződéshez kapcsolódó eszközök, termékek, alapanyagok beszerzésénél környezetvédelmi szempontokat alkalmaznak
- az elektronikus kommunikáció előtérbe helyezése a papíralapú helyett;
- a környezettudatos magatartás megtartására törekvés;
- írásba foglalt kapcsolatukat kétoldalas nyomtatással, valamint újrahasznosított papír használatával biztosítják;
- környezettudatos rendezvény-körülmények alkalmazása.
8.7. Esélyegyenlőség terén a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken és kommunikációjában esélytudatosságot kell Vállalkozónak kifejeznie, nem közvetíthet szegregációt, nem növelheti a meglévő csoportokra vonatkozó előítéleteket.
8.8. Felek a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozataikat kizárólag írásban, levél és fax útján közlik egymással. Az értesítés személyes kézbesítés esetén a másik fél általi átvétel napján, postai küldemény esetén a postai tértivevényen feltüntetett napon, faxon történt továbbítás esetén pedig a fax megküldését igazoló jelentésen feltüntetett időpontban tekinthető közöltnek.
8.9. A Szerződés teljesítése során keletkező bármilyen szellemi alkotáshoz fűződő (szerzői jogi, iparjogvédelmi, stb.) jog a Megrendelő kizárólagos tulajdonát képezi, a vagyoni jogok a Megrendelőt illetik meg, aki ezeket (fel)használhatja, közzéteheti, továbbadhatja, vagy belátása szerint átengedheti, átruházhatja földrajzi vagy bármely más korlát nélkül. A vagyoni jogok ellenértékét a felek a vállalkozási díj meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették.
8.10. A szerződés teljesítése során a Támogató honlapjáról letölthető Arculati Kézikönyv és a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei c. útmutatók használata szükséges.
8.11. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármelyik rendelkezése utóbb érvénytelennek minősül, a szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.
8.12. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és az alábbi ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
a) A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
a.a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
a.b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
A fentiekben hivatkozott felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
8.13. Vállalkozó képviselője a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák;
hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait a Megrendelő szerződései nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje. Vállalkozó képviselője jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényalapján a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (BfNPI) a projekt pénzügyi elszámolásához a Közreműködő Szervezet által igényelt körben és mértékben a szerv részére kiadja, és a szerv a személyes adatokat a projekt- elszámolás befejezéséig a szükséges mértékben és ideig kezelje.
8.14. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen, közbeszerzés alapján megkötött szerződést Megrendelő a Kbt.31.§.(1)bekezdés e) pontja, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott közzétételi lista alapján honlapján köteles közzétenni.
8.15. Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. Tudomásul veszik továbbá, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánossága érdekében a szükséges tájékoztatást megadják, azt üzleti titok címén nem tagadják meg.
8.16. Szerződő Xxxxx kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő vitás kérdéseket peren kívül kísérlik meg lerendezni. Ennek eredménytelensége esetére perértéktől függően kikötik a Veszprémi Járásbíróság, illetőleg a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét.
9. A vállalkozási szerződés mellékletei
Szerződő Felek a jelen szerződésben foglaltakon túlmenően az alább felsorolt mellékletek érvényességében, továbbá az azokban rögzített feltételekben állapodnak meg:
1. Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során kiadott „Ajánlattételi felhívás”-a;
2. Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során kiadott „Ajánlattételi Dokumentáció” és kiegészítései;
3. Vállalkozó közbeszerzési eljárás során készített „Ajánlat”-a;
4. Új Széchenyi Terv Arculati Kézikönyv
A mellékletek a szerződés szerves részét képezik, attól elválaszthatatlanok és azzal együtt érvényesek.
10. Nyilatkozatok
Mindkét Szerződő Fél kijelenti, hogy
a) kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és teljesítésére;
b) a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy vezető testülete szabályszerűen engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek;
c) jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és
teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel;
d) nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére.
11. . Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, a Kbt., valamint az egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
12. . Jelen szerződés hét példányban készült, melyből 5 példány Megrendelőt és 2 példány Vállalkozót illet meg.
13. . Felek jelen szerződést elolvasták, tartalmát megértették, és mint akaratukkal megegyezőt helybenhagyólag aláírják.
Csopak, 2013.
……………………….. képviseli
Megrendelő
Pénzügyi ellenjegyző
…………………………………. x
x Vállalkozó
[hely], [dátum]
Közreműködő Szervezet ellenjegyzése
képviseletében:
IV. Iratminták
BORÍTÓLAP
Az eljárás száma és tárgya: | KEOP-3.1.2/2F/00-00-0000-0000 Szemléletformáló kiadványok beszerzése vállalkozási szerződés keretében. | ||
Az cég pontos neve: | |||
A cég eljárásban betöltött szerepe: (kérjük a megfelelőt egyértelműen megjelölni) | ajánlattevő alvállalkozó kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet | ||
Címe: | |||
Telefonszáma: | |||
Telefax száma: | |||
E-mail címe: | |||
A cég cégjegyzék száma: | |||
Cégbírósága: | |||
Statisztikai számjele: | |||
Adószáma: | |||
Uniós adószáma: | |||
A tárgyban személy neve: | érintett | kapcsolattartó | |
A tárgyban érintett kapcsolattartó mobil száma: | |||
A tárgyban telefax száma: | érintett | kapcsolattartó |
A táblázatot kérjük kitölteni és az ajánlathoz csatolni
• ajánlattevő (közös ajánlattevők)
• alvállalkozó(k)
• kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) vonatkozásában.
FELOLVASÓLAP
Az eljárás tárgya: KEOP-3.1.2/2F/00-00-0000-0000 Szemléletformáló kiadványok beszerzése vállalkozási szerződés keretében.
Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) neve:
………………………………………………………………………
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) címe:
………………………………………………………………………
Vállalkozási díj (nettó) Ft.
………………………………………. cégszerű aláírása
MEGHATALMAZÁS
Az eljárás tárgya: KEOP-3.1.2/2F/00-00-0000-0000 Szemléletformáló kiadványok beszerzése vállalkozási szerződés keretében.
Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő / alvállalkozó / kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet
Alulírott , mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője meghatalmazom
………………………………………………………………………..…..-t a
………………………………………………………………………………… dolgozóját az alábbiakra:
• jelen közbeszerzési eljárásában való képviseletemre és az ajánlat részét képező iratok nevemben történő aláírására
• információk megadására, jognyilatkozat megtételére és kötelezettségek vállalására
• a szerződés megkötésére, amelyet ajánlattevő jelen meghatalmazás aláírásával magára nézve kötelezőnek ismer el
• ……….
(*a jogosultságok körét kérjük értelemszerűen kibővíteni / leszűkíteni / pontosítani)
........................................., ………. év ..................... hó nap
……………………………….
………………………………..
Meghatalmazó Meghatalmazott
cégszerű aláírás
Előttünk mint tanúk előtt:
1. név: …………………………………………. aláírás:
……………………………………
Lakcím: ……………………………………...…
2. név: …………………………………………. aláírás:
……………………………………
Lakcím: ……………………………………...…
Megjegyzés:
Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek cégszerűen kell aláírni!
Ha az ajánlattételnél meghatalmazott jár el, a vonatkozó Meghatalmazást mellékelni kell!
Nyilatkozat a Kbt. 60. § (3) bekezdés alapján
Az eljárás tárgya: KEOP-3.1.2/2F/00-00-0000-0000 Szemléletformáló kiadványok beszerzése vállalkozási szerződés keretében.
Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő
Alulírott , mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, és műszaki leírás átvétele és gondos áttekintése után kijelentem, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Az ajánlati dokumentációban ismertetetteket minden vonatkozásban kielégítőnek tarjuk az egyértelmű ajánlat vonatkozásában. Jelen ajánlat elkészítésével ajánlatot teszünk az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott szabványoknak, szerződéses és egyéb szakmai feltételeknek megfelelő módon történő teljesítésre, az ajánlat részét képező Felolvasólapon szereplő ajánlati áron.
Nyertességünk esetén kötelezettséget vállalunk a szerződés megkötésére és teljesítésére.
........................................., ………. év ..................... hó nap
………………………………………. cégszerű aláírás
Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontja alapján
Az eljárás tárgya: KEOP-3.1.2/2F/00-00-0000-0000 Szemléletformáló kiadványok beszerzése vállalkozási szerződés keretében.
Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő
1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk a megkötendő szerződés teljesítéséhez az alábbi munkarészek, tevékenységek elvégzésére kíván alvállalkozót igénybe venni:
Alvállalkozó Közbeszerzési tevékenység / munkarész
megnevezése székhelye megnevezése %-os aránya
2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk a megkötendő szerződés teljesítéséhez nem kíván alvállalkozót igénybe venni.
(*Kérjük a megfelelő rész (1.) vagy 2.)) kitöltését.)
(*Egy személynek (szervezetnek) a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből. Részajánlattétel biztosítása esetén ez részajánlatonként értelmezendő.)
........................................., ………. év ..................... hó nap
………………………………………. cégszerű aláírás
Nyilatkozat a Kbt. 55. § (5) bekezdés és (6) bekezdés a)-b) pontja alapján
Az eljárás tárgya: KEOP-3.1.2/2F/00-00-0000-0000 Szemléletformáló kiadványok beszerzése vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő
1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk az előírt alkalmassági követelményeknek az alábbi szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni:
Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése: | Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet székhelye: | Vonatkozó alkalmassági feltétel megjelölése az ajánlati felhívás adott pontjára hivatkozással: |
2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 55. § (6) bekezdésének a) pontja alapján kijelentem, hogy a szervezet(ek) által rendelkezésünkre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogjuk venni, mégpedig az alábbi mód(ok)on:1
Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése: | A rendelkezésre bocsátott erőforrások igénybevételének módja: |
3.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 55. § (6) bekezdésének b) pontja alapján kijelentem, hogy a referenciát mint erőforrást a rendelkezésünkre bocsátó szervezetet az alábbi mód(ok)on vonjuk be a teljesítésbe, amely lehetővé teszi a szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során:2
Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése: | A referenciát rendelkezésre bocsátó szervezet teljesítésbe történő bevonásának módja: |
1 Csak akkor kell kitölteni, ha a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nem került alvállalkozóként megjelölésre, az erőforrás nem referenciákra vonatkozott, illetőleg a pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételek körében, ha a szervezet a Kbt. 55. § (6) bekezdésének c) pontja szerinti kezességet nem vállalt.
2 Csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet referenciáit használja fel alkalmasságának igazolásához.
4.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében nem kíván más szervezet kapacitásaira támaszkodni igénybe venni.
(*Kérjük a megfelelő rész kitöltését.)
........................................., ………. év ..................... hó nap
………………………………………. cégszerű aláírás
Nyilatkozat a Kbt. 54. § (1) bekezdés alapján
Az eljárás tárgya KEOP-3.1.2/2F/00-00-0000-0000 Szemléletformáló kiadványok beszerzése vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő
Alulírott , mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk az ajánlattétel során figyelembe vette a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre, az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére vonatkozó olyan kötelezettségekről, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.
........................................., ………. év ..................... hó nap
………………………………………. cégszerű aláírás
Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okokról
Az eljárás tárgya KEOP-3.1.2/2F/00-00-0000-0000 Szemléletformáló kiadványok beszerzése vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő
Alulírott , mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az általam jegyzett céggel szemben nem állnak fenn a Kbt. 56. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok.
A Kbt. 56. § (1) bekezdése értelmében, az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;
g)
h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított
fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;
j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,
kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3.
§ r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.
(4) Az 56. § (1) bekezdés h) pontjában említett hasonló bűncselekmény alatt az Európai Unió más tagállamában letelepedett ajánlattevő esetében
a) bűnszervezetben részvétel bűncselekmény esetén a szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat 2. cikkében meghatározott bűnszervezetben való részvételhez kapcsolódó bűncselekményt,
b) vesztegetés, vesztegetés elfogadása, hivatali vesztegetés, hivatali vesztegetés elfogadása, vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban, vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban bűncselekmény esetén az 1997. május 26-i tanácsi jogi aktus 3. cikkében meghatározott korrupciót,
c) költségvetési csalás bűncselekmény esetén az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke szerinti csalást,
d) pénzmosás bűncselekmény esetén a pénzügyi rendszerek pénzmosás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 1991. június 10-i 91/308/EGK tanácsi irányelv 1. cikkében meghatározott pénzmosást kell érteni.
57. § (1) bekezdése értelmében, az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;
b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;
c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította;
d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;
........................................., ………. év ..................... hó nap
……………………………………….
cégszerű aláírás
Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja alapján
Az eljárás tárgya: KEOP-3.1.2/2F/00-00-0000-0000 Szemléletformáló kiadványok beszerzése vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő
1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk olyan cégnek minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.
2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk olyan cégnek minősül, amelyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek, ezért a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 2. § ib) pontja alapján nyilatkozom, hogy
a) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye: …………………………….
b) a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen.
(*Kérjük a megfelelő rész 1.) vagy 2.), illetőleg a 2.) a) vagy b) kitöltését.)
........................................., ………. év ..................... hó nap
………………………………………. cégszerű aláírás
Nyilatkozat a Kbt. 56. § (2) bekezdése alapján
Az eljárás tárgya: KEOP-3.1.2/2F/00-00-0000-0000 Szemléletformáló kiadványok beszerzése vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő
1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunkban az alábbi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet közvetetten, vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik:
…………………………………..
Kijelentem, hogy a megnevezett jogi személy(ek), illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn.
2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunkban nincs olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely közvetetten, vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik
(*Kérjük a megfelelő rész 1.) vagy 2.) kitöltését)
........................................., ………. év ..................... hó nap
………………………………………. cégszerű aláírás
Nyilatkozat a Kbt. 58. § (3) bekezdése és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 10.§ a) pontja alapján
Az eljárás tárgya: KEOP-3.1.2/2F/00-00-0000-0000 Szemléletformáló kiadványok beszerzése vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő
Alulírott , mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56.§ (1) bekezdés és 57. § (1) bekezdés a)-d) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetőleg az alkalmasság igazolás érdekében más szervezetet.
........................................., ………. év ..................... hó nap
………………………………………. cégszerű aláírás
Nyilatkozat az eljárást megindító felhívás III.2.2) P/1 pontjában előírtakra
Az eljárás tárgya: KEOP-3.1.2/2F/00-00-0000-0000 Szemléletformáló kiadványok beszerzése vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő / kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet / alvállalkozó
Alulírott , mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk megfelel az Ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívás III.2.2) P/1 pontjában előírt pénzügyi- gazdasági alkalmassági minimumkövetelménynek.
........................................., ………. év ..................... hó nap
………………………………………. cégszerű aláírás
Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata pénzügyi, gazdasági feltételekről
A Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti esetben csatolandó
Az eljárás tárgya: KEOP-3.1.2/2F/00-00-0000-0000 Szemléletformáló kiadványok beszerzése vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
A nyilatkozattevő cég
· neve: …………………………………..
· székhelye: …………………………….
· az eljárásban betöltött szerepe: kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
Alulírott , mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a
……………………………………………………………………. (székhely:
……………………………….) ajánlattevő által benyújtott ajánlatban a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi, gazdasági feltételeket biztosítjuk.
a) *
Egyben kijelentem, hogy a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi, gazdasági erőforrásokkal rendelkezünk, és azok rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, amennyiben az eljárást megindító felhívás
…………… pontjában megjelölt alkalmassági követelmények a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak.
b) *
A Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően, az eljárást megindító felhívás
…………… pontjában megjelölt alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak, ezért nyilatkozom, hogy a Ptk. 274. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kezességet vállalok az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó nap
………..………
(cégszerű aláírás)
* Az igazolt alkalmassági feltételtől függően kell tartalmaznia az a) és/vagy a b) pont szerinti nyilatkozatot.
Referencia nyilatkozat
Az eljárás tárgya: KEOP-3.1.2/2F/00-00-0000-0000 Szemléletformáló kiadványok beszerzése vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe: referenciaadó
Alulírott , mint a nyilatkozattevő cég referencia nyilatkozat
kiállítására jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem.
A referencia tárgya (a továbbiakban: referencia) olyan részletességgel leírva, hogy abból az alkalmassági követelmény(ek)nek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen:
…………………………………………………………………………………………………
………..
…………………………………………………………………………………………………
………..
…………………………………………………………………………………………………
………..
…………………………………………………………………………………………………
………..
…………………………………………………………………………………………………
………..
A referencia kivitelezőjének neve, székhelye:
…………………………………………………………..
A referencia megvalósításának (teljesítés) ideje, helye:
………………………………………………………..
A referencia megvalósításának ellenszolgáltatása (nettó összeg):
………………………………………
vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat (pl ):
…………………………
A referencia megvalósítása az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e:
…………………
(Rész-ajánlattétel biztosítása esetén ezen nyilatkozat részajánlatonként csatolandó a vonatkozó rész megjelölésével.)
........................................., ………. év ..................... hó nap
………………………………………. aláírás
Nyilatkozat az eljárást megindító felhívás III.2.3) M/1 pontjában előírtakra
Az eljárás tárgya: KEOP-3.1.2/2F/00-00-0000-0000 Szemléletformáló kiadványok beszerzése vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő / kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet / alvállalkozó
Alulírott , mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk megfelel az Ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívás III.2.3) M/1 pontjában előírt műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek.
........................................., ………. év ..................... hó nap
………………………………………. cégszerű aláírás
Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata szakmai, műszaki feltételekről
Az eljárás tárgya: KEOP-3.1.2/2F/00-00-0000-0000 Szemléletformáló kiadványok beszerzése vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe: erőforrást nyújtó szervezet
Alulírott , mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a
……………………………………………………………………. (székhely:
……………………………….) xxxxxxxxxxx által benyújtott ajánlatban a szerződés teljesítéséhez szükséges szakmai, műszaki feltételeket biztosítjuk. Egyben kijelentem, hogy a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő szerződés teljesítéséhez szükséges szakmai, műszaki erőforrásokkal rendelkezünk és azok rendelkezésre fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A kötelezettségvállalás az alábbi műszaki, szakmai alkalmassági feltételekre vonatkozik:
…………………………………………………………………………………………………
…
…………………………………………………………………………………………………
…
........................................., ………. év ..................... hó nap
………………………………………. cégszerű aláírás
Nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról
Az eljárás tárgya: KEOP-3.1.2/2F/00-00-0000-0000 Szemléletformáló kiadványok beszerzése vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő
Alulírott , mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a kis- és középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. tv. (Kkvt.) 3. §-a értelmében vállalkozásunk
□ mikrovállalkozás
□ kisvállalkozás
□ középvállalkozás
□ nem tartozik a Kkvt. hatálya alá
........................................., ………. év ..................... hó nap
………………………………………. cégszerű aláírás
Titoktartási nyilatkozat
Az eljárás tárgya: KEOP-3.1.2/2F/00-00-0000-0000 Szemléletformáló kiadványok beszerzése vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő / alvállalkozó / kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet
1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy minden fajta kereskedelmi, piaci és egyéb információ, adat, tény, dokumentum, amelyet jelen közbeszerzési eljárás kapcsán ajánlatkérő rendelkezésre bocsát akár írásban, akár szóban, bizalmas információnak tekintendő és minden ilyen bizalmas információt, mint üzleti titkot kell kezelni és azt tilos előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül, bármely harmadik személy tudomására hozni, vagy egyéb más célra felhasználni, mint a pályázat benyújtása.
2.) Jelen nyilatkozatból fakadó titoktartásra vonatkozó kötelezettség nem alkalmazandó az alábbi információkra:
a) Xxxxxxx a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben a Nyilatkozattevő hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy
b) Amelyek bizonyíthatóan már a jelen nyilatkozat aláírását megelőzően is ismertek voltak a Nyilatkozattevő számára, vagy
c) Xxxxxx olyan harmadik fél által jutottak a Nyilatkozattevő tudomására, akit, vagy amelyet nem köt titkossági megállapodás az ajánlatkérő felé, vagy
d) Xxxxxxx nyilvánosságra hozatalát jogszabály teszi kötelezővé.
3.) A titoktartásra vonatkozó, a fentiekben leírt kötelezettségvállalás a nyilatkozat aláírásától számított 3 év elteltével szűnik meg.
........................................., ………. év ..................... hó nap
………………………………………. cégszerű aláírás
Nyilatkozat üzleti titokról
Az eljárás tárgya: KEOP-3.1.2/2F/00-00-0000-0000 Szemléletformáló kiadványok beszerzése vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő
1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az általunk benyújtott ajánlat elkülönített módon üzleti titkot tartalmaz, amelynek nyilvánosságra hozatalát megtiltom és kérem annak bizalmas kezelését.
Az üzleti titkot tartalmazó rész helye az ajánlatban: ………… oldaltól oldalig
2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az általunk benyújtott ajánlat üzleti titkot nem tartalmaz.
(*Kérjük a megfelelő rész (1.) vagy 2.)) kitöltését.)
........................................., ………. év ..................... hó nap
………………………………………. cégszerű aláírás
Nyilatkozat a szerződéstervezet elfogadásáról
Az eljárás tárgya: KEOP-3.1.2/2F/00-00-0000-0000 Szemléletformáló kiadványok beszerzése vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő
Alulírott , mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a dokumentációban megadott szerződéstervezet(ek)ben foglaltakat teljes körűen elfogadjuk és nyertességünk esetén maradéktalanul teljesítjük.
........................................., ………. év ..................... hó nap
………………………………………. cégszerű aláírás
Nettó ajánlati ár részletezése
Az eljárás tárgya: KEOP-3.1.2/2F/00-00-0000-0000 Szemléletformáló kiadványok beszerzése vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
Feladat | Mennyiség | Egységár (nettó Ft) | Nettó ár (db X mennyiség) |
Leporelló készítése | 10 000 db | ||
Áttekintő füzet készítése | 3000 db | ||
Tanösvény füzetek készítése | 4 X 3000 db | ||
B” típusú hirdetőtábla legyártása és helyszínre szállítása | 6 db | ||
A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt ’’D,, típusú tábla elkészítése és elhelyezése | 6 db | ||
Összesen nettó ár: | |||
Megjegyzés: Az Új Széchenyi Terv Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című útmutató alapján a projektre a II-es számú kommunikációs csomag érvényes, amelyet a nyertes ajánlattevőnek a feladata ellátása során figyelembe kell vennie. |
.
........................................, ………. év ..................... hó nap
………………………………………. cégszerű aláírás
Nyilatkozat az előleg-visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsájtásáról*
Az eljárás tárgya: KEOP-3.1.2/2F/00-00-0000-0000 Szemléletformáló kiadványok beszerzése vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő
Alulírott , mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy nyertes ajánlattevőként történő kihirdetésünk esetén az előleg-visszafizetési biztosítékot, melynek mértéke tekintetében a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesülünk a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól, azonban az ezt meghaladóan kért előleg összegével megegyező biztosítékot,, a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontjában, illetve az ajánlati felhívás III.1.1) pontjában meghatározott módon legkésőbb az előlegbekérő levél benyújtásának időpontjáig az NFÜ rendelkezésére bocsátjuk.
........................................., ………. év ..................... hó nap
………………………………………. cégszerű aláírás