VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET
amely létrejött egyrészről
Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok
Székhely: 0000 Xxxxxxx, Xxxxx xxxx 0.
Adószám: 11272292-2-16
Csoportazonosító szám: - Cégjegyzékszám: 00-00-000000
Számlaszám: 10404508-45015924-00000000
Telefonszám: +36/56/516-316
Fax: +36/56/429-766
Képviselik: Xxxxxxxxx Xxxxxx vezérigazgató mint Vállalkozó (a továbbiakban: Megrendelő)
másrészről | |
[…] | |
Székhely: | […] |
Adószám: | […] |
Csoportazonosító szám: | […] |
Cégjegyzékszám: | […] |
Számlaszám: | […] |
E-mail cím: | […] |
Képviseli: | […] |
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)
(együttesen a továbbiakban: Felek) között, az alulírott napon és helyen, az alábbi tárgyban és meghatározott feltételek mellett:
1. Előzmények
1.1. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő 2024.08.08 napján beszerzési eljárást indított
„Szolnok Szennyvíztisztító Mű (helyrajzi szám: 19617/9) iszapfermentáló tetőborítás rendkívüli pótlása” tárgyban (a továbbiakban: beszerzési eljárás). A kiírás nyertese Vállalkozó, mint Ajánlattevő lett.
1.2. A beszerzési eljárás alapján és annak eredményeképpen a jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: szerződés) megkötésére kerül sor a jelen Szerződésben és mellékleteiben foglaltak szerint.
1.3. Xxxxx okán, hogy jelen szerződést a Xxxxx a beszerzési szabályok megtartásával kötötték meg egymással, a Xxxxx kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen szerződés törzsszövege tartalmazza. A jelen szerződés mellékletét és elválaszthatatlan részét képezi azok fizikai csatolása nélkül is beszerzési eljárásban az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők számára közzétett beszerzési és műszaki dokumentáció – leírás (ideértve adott esetben az azokat módosító dokumentumok, kiegészítő tájékoztatás(ok), helyszíni bejárás jegyzőkönyve, tárgyalási jegyzőkönyv) valamint nyertes Ajánlattevő ajánlata (adott esetben hiánypótlása, felvilágosítás megadása, tárgyaláson tett jognyilatkozata).
2. A szerződés tárgya
2.1 Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja Szolnoki Szennyvíztisztító Mű (helyrajzi szám: 19617/9) iszapfermentáló tetőborítás rendkívüli pótlási munkáit, amely magába foglalja az Iszapfermentáló épületen az elkorrodált trapézlemez, szelemen és ereszcsatorna rendszer lebontását, és új trapézlemez tető és ereszcsatornarendszer felszerelését az Iszapfermentáló épületre.
3. A beszerzési tárgyának részletes kifejtése:
- meglévő hullámlemezborítású tetőszerkezet bontása;
- meglévő szelemenek bontása;
- meglévő ereszcsatorna bontása;
- új lemezborítású tetőfedés készítése 1510 m2- felületen;
- új szelemenek elhelyezése csavaros rögzítéssel (1210 m);
- ereszcsatornarendszer készítése (240 méter);
- szegélylemez elhelyezése (160 méter);
- megmaradó (meglévő) acéltartók festése;
- az épületet tetőszerkezet összekötése a meglévő földeléssel;
- bontott fémhulladék deponálása a szennyvíztisztító kijelölt területén;
- a fémhulladék elszállítása;
- - a Megrendelő feladata az egyéb építési hulladék gyűjtése a Megrendelő által biztosított konténerbe.
Az épület tetőszerkezetének felújítási munkái körébe tartozik az előre nem tervezhető, műszaki szükségszerűségből felmerülő rendeltetésszerű használathoz szükséges többletmunkák.
A Vállalkozó részére Megrendelő biztosítja a kivitelezési munka helyszínének, környezetének megismerését, valamint a rendelkezésre álló tetőszerkezeti rajzot.
A komposztáló épület tetőszerkezet cseréjét úgy kell elkészíteni, hogy üzembiztosan alkalmas legyen a rendeltetésszerű használatra, és feleljen meg a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak.
A Vállalkozó feladatát képezi továbbá a magasban végzett munkák kellő gondossággal történő előzetes és teljes körű építés-előkészítési munkák elvégzése, bontási és építési munkák elvégzése, átadás - átvételi eljárásban való részvétel.
4. Teljesítés helye
Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítésének helye 5000 Szolnok, Xxxxxxx xx 00. (helyrajzi szám: 19617/9).
5. Teljesítési határidő
5.1. Vállalkozó a jelen szerződésben vállalt feladatokat a Megrendelő által meghatározott időpontig köteles elvégezni:
Munkaterület átadás-átvétel dátuma: A szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül.
A munka befejezésének időpontja (teljesítési véghatáridő): 2024. november 30.
5.2. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
6. Vállalkozói díj
6.1. A Vállalkozót jelen szerződés szerződésszerű teljesítése esetén nettó […] Ft + ÁFA, azaz nettó […] forint + ÁFA vállalkozói díj (a továbbiakban: vállalkozói díj) illeti meg.
A jelen szerződés tárgyát képező munkára az ÁFA törvény mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.
6.2. A vállalkozói díj átalány elszámolás alapján kerül meghatározásra és kifizetésre.
6.3. Vállalkozó a vállalkozói díj fejében teljes körűen vállalkozik a szerződés tárgyának megvalósítására, a Megrendelő által megkívánt műszaki tartalommal és a jelen szerződésben, valamint csatolt mellékleteiben meghatározott feltételek szerint. A vállalkozói díj végleges ellenértékét képezi a szerződésben szereplő vállalkozói munkának.
6.4. A vállalkozói díj a szerződés teljes körű, szerződésszerű, hibátlan és hiánytalan teljesítéséig érvényes és változatlan.
6.5. A vállalkozói díj, és annak minden eleme átalánydíj, amely magában foglalja a Vállalkozó által a jelen szerződés szerint elvégzendő kivitelezési és minden egyéb munkáknak a teljes ellenértékét, valamint minden, a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben felmerült költséget, ideértve az előírt minőségben történő megvalósításához szükséges, a Vállalkozó számára bármilyen jogcímen felmerülő összes költséget.
6.6. A Vállalkozónak a szerződés tárgyára, a várható inflációra, az árindexekre és arra figyelemmel kellett megajánlania az átalánydíjat azzal, hogy az árak, a forint árfolyama, értéke a szerződés teljesítése során változhat. A Vállalkozó erre tekintettel, e fenti körülményekre alapítottan a fenti vállalkozói díj változtatása iránti igényt nem érvényesíthet.
6.7. Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a vállalkozói díjat a tervek, a műszaki dokumentáció és a Megrendelő teljes körű tájékoztatása, igényei alapján, a felmért feladat kimerítő ismeretében, az ellentmondások kiküszöbölésével, a szükséges információk beszerzését követően, az esetleges felmerülő eltérések/hiányosságok kiszűrésével határozta meg.
6.8. Vállalkozó köteles megóvni, mentesíteni és kártalanítani a Megrendelőt minden igénnyel és peres eljárással kapcsolatban, amely bármely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy más védett jogok megszegése miatt merül fel bármely vállalkozói berendezés vagy telep tekintetében, amelyet a szerződés teljesítéséhez vagy azzal kapcsolatban használnak, valamint minden azok vonatkozásában vagy azokkal kapcsolatban felmerülő összes kár, költség, teher és kiadás tekintetében.
6.9. Vállalkozó az egyes munkarészeket, tételeket a Megrendelő igényei és megrendelései szerint, a jelen szerződés alapján köteles elvégezni. A Megrendelő jogosult bármely munkafázis elvégzésének elhagyását kérni, melynek ellenértékét a Megrendelő nem
köteles kifizetni. Vállalkozó kizárólag a Megrendelő által megrendelt munkafázis elvégzésére köteles, és kizárólag annak ellenértékére tarthat igényt.
7. Fizetési feltételek
7.1. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy számla benyújtására – szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés elismerését követően – kizárólag az alábbi feltételek szerint jogosult.
7.2. Vállalkozó egy előlegszámla és a teljesítést követően egy végszámla kibocsátására jogosult. A végszámla kiállításának alapja a Megrendelő által elismert és leigazolt teljesítés. A végszámla kötelező melléklete a mindkét fél által aláírt Teljesítésigazolás eredeti példánya.
Az előlegszámla fizetési határideje a számla keltétől számított 8 nap, míg a végszámla fizetési határideje a számla keltétől számított 30 nap. Vállalkozó köteles az általa kiállított számlát a számla keltétől számított 3 munkanapon belül Megrendelő részére átadni. Amennyiben a számlával kapcsolatosan kifogás merül fel, a Felek azt a számla kézhezvételét követően 8 napon belül egyeztetik.
7.3. Megrendelő a vállalkozói díj legfeljebb 25 %-nak megfelelő összeget, azaz […] Ft összeget vállalkozói díj előleg jogcímén Vállalkozónak megfizet anyagköltség fedezetére a Vállalkozó által kiállított előlegszámla alapján.
A Vállalkozó által kibocsátott végszámlában kerül levonásra az előleg teljes összege.
Amennyiben az előleg teljes körű visszafizetésére a Vállalkozó által kiállított végszámlába történő beszámítás útján legkésőbb a végszámla kifizetéséig bármely okból nem került sor, az előleg beszámítás útján vissza nem fizetett összegét Vállalkozó köteles Megrendelő felszólítására haladéktalanul, legkésőbb a fizetési felszólítás kézhezvételét követő 3 napon belül Megrendelő részére banki átutalással megfizetni.
A vállalkozási szerződés bármely okból történő meghiúsulása esetén az előleg még vissza nem fizetett összegét Vállalkozó köteles Megrendelő felszólítására haladéktalanul, legkésőbb a fizetési felszólítás kézhezvételét követő 3 napon belül Megrendelő részére banki átutalással megfizetni.
Vállalkozó köteles a részére folyósított előleg összegét a szerződés céljával és tartalmával összhangban, az 1.1. pontban munka teljesítése érdekében felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő az előleg felhasználását jogosult ellenőrizni. Az előleg nem szerződésszerű felhasználása esetén Megrendelő jogosult az előleg teljes fennálló összegének azonnali visszakövetelésére.
7.4. A számlázás és a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).
7.5. A számla alapján fizetési kötelezettség csak akkor keletkezik, ha a Vállalkozó által kiállított számla maradéktalanul megfelel a jogszabályok és a jelen szerződés szerinti valamennyi követelménynek. A szabálytalanul, hibásan vagy hiányosan kiállított számla tekintetében a jogkövetkezmények a Vállalkozót terhelik, ilyen számlát a Megrendelő nem köteles befogadni.
7.6. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén Vállalkozót a mindenkor hatályos Ptk. 6:155.
§-a szerinti késedelmi kamat illeti meg.
7.7. Megrendelő a hibás, nem szabályosan összeállított számla ellenértékének késedelmes átutalása miatti károkért nem felel.
8. A szerződés teljesítése
8.1. Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező feladatát a jelen szerződésben foglaltak, illetve megfelelő szakmai képzettség és alkalmasság alapján köteles ellátni.
8.2. Felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges építési anyagokat a Vállalkozó biztosítja. Megrendelő köteles jelezni az esetleges minőségi kifogásokat.
8.3. Vállalkozó kijelenti és teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a jelen szerződésből eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges eszközökkel, továbbá szakértelemmel rendelkezik, valamint az ehhez szükséges szakmai feltételeknek megfelel, illetve azokkal jelen szerződés hatálya alatt mindvégig rendelkezni fog.
8.4. Vállalkozó köteles folyamatosan biztosítani a munka késleltetés nélküli előrehaladásához a kiválóan szakképzett és megfelelő létszámú személyzetet és munkaerőt, és azok összes költségét.
8.5. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a jelen szerződés teljesítését veszélyeztet(het)i vagy gátol(hat)ja. Az értesítés elmulasztásából eredő minden kárért Vállalkozó felel.
8.6. Vállalkozó köteles biztosítani szakmailag kifogástalan minőségben valamennyi berendezést, vállalkozói eszközt és minden egyéb dolgot, amely a jelen szerződés szerződésszerű, határidőre történő megvalósításához szükséges.
8.7. Vállalkozó által biztosított anyagok csak Megrendelő előzetes jóváhagyása után kerülhetnek beépítésre. Nem megfelelő beépítés esetén Vállalkozó teljes körűen felel, az esetleges bontás, újraépítés többletköltségére Vállalkozó nem tarthat igényt.
8.8. Vállalkozó felel az átvett Munkaterületért és az ott végzett munka, az ott tárolt vagyontárgyak biztonságáért a Munkaterület átadásától a Munkaterület visszavételéig.
8.9. Vállalkozó köteles az általa végzett munkákra vonatkozó érvényben lévő jogszabályi és hatósági előírásokat (így különösen, de nem kizárólagosan az építésügyi, munkavédelmi, környezetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi, egészségügyi előírások), a Megrendelő által meghatározott műszaki követelményekben rögzítetteket, valamint az irányadó szabványokban foglaltakat maradéktalanul betartani, és az általa igénybevett közreműködőkkel (alvállalkozókkal) maradéktalanul betartatni.
8.10. Vállalkozó köteles az elvégzendő kivitelezési munkákkal összefüggésben olyan gépeket, berendezéseket üzemeltetni, illetve üzem- és segédanyagokat használni, amelyek megfelelnek az érvényben lévő környezetvédelmi előírásoknak.
8.11. Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelő számára, hogy a teljesítést ellenőrizhesse. A Vállalkozó ellenőrzések tűrésére, biztosítására vonatkozó kötelezettsége kiterjed az általa a teljesítésbe bevont személyekre, alvállalkozókra.
8.12. Vállalkozó köteles a Megrendelőt megóvni, mentesíteni és kártalanítani minden követelés, peres eljárás, kár, költség, teher és kiadás vonatkozásában, amely bármi módon a Vállalkozó teljesítésével összefüggésben lévő ügyekből vagy azzal kapcsolatban merül fel.
8.13. A Vállalkozó köteles a munkaterület átvételekor papír alapú építési naplót nyitni, amelybe a szükséges bejegyzéseket köteles megtenni, és a munkavégzés során mindvégig kellő gondossággal az előírásoknak megfelelően vezetni.
9. Kártérítési felelősség
9.1. Vállalkozót terheli minden olyan kártérítési felelősség, amely a munkák megvalósításából a Vállalkozó, alvállalkozója vagy szállítója tevékenységéből fakadóan keletkezik, illetve harmadik személy jogának megsértéséből, így különösen bármiféle szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt felmerül.
9.2. Vállalkozó köteles megfizetni a Megrendelő számára minden olyan bírságot, hatósági díjat, egyéb költséget, amelyet a Megrendelőre a Vállalkozónak, illetve alvállalkozójának, egyéb teljesítési segédjének magatartása, vagy mulasztása miatt szabtak ki.
9.3. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák megvalósítása, valamint a hibák kijavítása folyamán megtenni az összes tőle elvárható lépést a környezet védelmére.
9.4. Vállalkozó teljes mértékben felelős a munkahelyi műveletekért és az általa alkalmazott építési módszerekért, amelyeket úgy kell megválasztania, hogy azok ne veszélyeztessék más építmények/létesítmények biztonságát, ne okozzanak kárt a környezetben.
9.5. Vállalkozó köteles a személyek biztonságát vagy a vagyoni értékeket veszélyeztető kár lehetőségének felmerülése esetén haladéktalanul kárelhárítási intézkedéseket tenni és azokról a Megrendelőt azonnal értesíteni.
9.6. Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztonságához szükséges intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott károkat helyreállítani, illetve megtéríteni. Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik.
9.7. Vállalkozó a Megrendelő által adott anyaggal vagy utasításai szerint sem végezheti el a munkát, ha ez jogszabályi, hatósági rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetéséhez vezetne.
9.8. Felek megállapodnak abban, hogy a kivitelezés időszaka alatt az egymásnak okozott, vagy harmadik fél által bármelyik félnek okozott és tudomásukra jutott kárt a tudomásra jutást követően haladéktalanul írásban (postai úton, ajánlott küldeményként, vagy e-mail) bejelentik egymásnak. Vállalkozó értesítéseit a Megrendelő jelen szerződés szerinti kapcsolattartójának köteles megküldeni.
A kárt okozó és a károsult fél köteles a kár körülményeit együttesen kivizsgálni.
10. Teljesítési igazolás
10.1. Megrendelő kiállítja a teljesítési igazolást a Vállalkozó részére, ha a Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott munkát hiánytalanul, a jelen szerződés és a jogszabályi előírások rendelkezéseinek megfelelően elvégezte.
10.2. A jelen szerződésben meghatározott építési-kivitelezési munka akkor tekintendő teljesítettnek, amennyiben az Vállalkozó azt hiánytalanul, megfelelő minőségben és mennyiségben, hibamentesen elkészítette, valamint a Megrendelő vagy nyilatkozattételre jogosult képviselője a teljesítési igazolást aláírta.
A teljesítési igazolás kiállítására Megrendelő részéről Magyar Xxxxx Xxxxxxx műszaki igazgató vagy Xxxxx Xxxxxx üzemigazgató jogosult.
11. Jótállás
11.1. Vállalkozó jótállási kötelezettségének időtartama 18 hónap. A jótállás kezdő időpontja a teljesítési igazolás kiállításának napja.
A Vállalkozó ezt követő szavatossági felelősségére a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
11.2. A jótállási felelősség keretében a Vállalkozó köteles a feltárt és a Megrendelő által közölt hibákat saját költségére, az értesítéstől számított 10 napon belül kijavítani vagy a kifogásolt részt kicserélni, vagy a hibát harmadik személlyel kijavíttatni (amennyiben az műszakilag nem lehetséges, 10 napon belül a javítást megkezdeni és megszakítás nélkül befejezni).
11.3. Amennyiben a Vállalkozó a jótállási kötelezettségének teljesítését 10 napon belül nem kezdi meg és határidőben nem fejezi be, úgy Megrendelő harmadik fél bevonásával jogosult a munkákat elvégeztetni. Ez esetben Megrendelő az elvégzett munka számlával igazolt ellenértékét a Vállalkozó felé elszámolhatja.
11.4. Amennyiben a Vállalkozó jótállási kötelezettségeit nem, vagy nem határidőre teljesíti, Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval elvégeztetni, és felmerült költségeit a vállalkozó felé érvényesíteni.
12. A szerződés megszűnése, a szerződésszegés jogkövetkezményei
12.1. Jelen szerződést Megrendelő – a Vállalkozó írásbeli értesítése mellett – jogosult azonnali hatályú felmondással megszüntetni, ha erre a Vállalkozó súlyos szerződésszegése okot szolgáltat, különösen, ha
- a Vállalkozó fizetésképtelenségét jogerősen megállapítják, és a felszámolását elrendelik;
- a Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt törlési eljárás indul,
- a Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
- a Vállalkozó jelen szerződés szerinti titoktartási kötelezettségeit megsérti, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a vele való további együttműködést vagy a szerződés céljának elérését nagymértékben veszélyezteti;
- a Vállalkozó a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségeit súlyosan megszegi, a Megrendelő a szerződésszegés tényét erre az alpontra hivatkozással feljegyzésben rögzíti, és határidő tűzésével felhívja a szerződésszegés megszüntetésére. Ha Vállalkozó a Megrendelő által megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, Megrendelő felmondhatja a szerződést. Ilyen szerződésszegésnek minősül különösen:
• az általános minőségi követelmények,
• a teljesítésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések,
• az együttműködési szabályok megsértése, vagy
• a Megrendelő által meghatározott teljesítési határidő, póthatáridő többszöri elmulasztása.
12.2. Megrendelő választása szerint a szerződéstől elállhat vagy azt felmondhatja, ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja megkezdeni és/vagy elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében.
12.3. Késedelmi kötbér
12.3.1. Ha Vállalkozó – olyan okból, amelyért felelős – késedelmesen teljesít, Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult a késedelem minden naptári napjára, mely a teljesítési igazolás kiállításának napjáig eltelik. A késedelmi kötbér mértéke a szerződés nettó ellenértékének 0,5%-a/nap.
12.3.2. Vállalkozót a késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.
12.3.3. Amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri vagy meghaladja az eseti megrendelés nettó ellenértékének 10%-át, azaz a késedelemmel érintett napok száma eléri, vagy meghaladja a 20 napot, a Megrendelő jogosult jelen szerződéstől elállni, és ez esetben meghiúsulási kötbért követelni.
12.3.4. Felek rögzítik továbbá, hogy a vállalkozó köteles a késedelmes teljesítésből eredően Megrendelőnek mindazon kárát megtéríteni, amelyért Megrendelő harmadik személy felé helytállni tartozik
12.4. Hibás teljesítési kötbér
12.4.1. Ha vállalkozó – olyan okból, amelyért felelős – hibásan teljesít, a hiba kijavításáig a szerződés nettó ellenértékének, mint vetítési alapnak a 0,5%-a/nap összegű hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles a hibák, hiányok kijavítására tűzött póthatáridő eredménytelen leteltének napjától a hibák, hiányok tényleges kijavításának napjáig.
12.4.2. Amennyiben a hibás teljesítéssel érintett napok száma a 20 napot eléri, vagy meghaladja, a Megrendelő jogosult az eseti megrendeléstől elállni vagy azt
felmondani, és ez esetben meghiúsulási kötbért követelni. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke a szerződés nettó ellenértékének 10%-a.
12.5. Meghiúsulási kötbér
12.5.1. Ha a szerződés teljesítése olyan okból, amiért a Vállalkozó felelős elmarad, a Vállalkozó – a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően – a jelen szerződés nettó ellenértéke 20%-ának megfelelő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.
12.5.2. Megrendelő – a meghiúsulási kötbér összegén felül – érvényesítheti a szerződésszegésből eredő, igazolt kárainak megtérítését Vállalkozóval szemben.
12.6. Megrendelő a kötbért, illetve a kötbér mértékét meghaladó értékű kárigényét – amennyiben azt vállalkozó nem vitatja – jogosult beszámítással érvényesíteni vállalkozó még ki nem fizetett számlájával szemben.
12.7. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.
13. Kapcsolattartás
13.1. Megrendelő kapcsolattartó(i)nak neve, telefonszáma:
Magyar Xxxxx Xxxxxxx műszaki igazgató | +36/30/228-6924 |
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx üzemigazgató | +36/30/228-6803 |
Pénzügyi kapcsolattartó: | |
Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx Közgazdasági osztályvezető | +36/30/429 7335 |
13.2. Vállalkozó kapcsolattartó(i)nak neve, telefonszáma:
[…]
[…]
13.3. Felek az előzőekben megnevezett kapcsolattartók személyében vagy a megadott elérhetőségekben bekövetkezett bármely változást kötelesek haladéktalanul jelezni a másik félnek, mely tájékoztatást a változástól számított legkésőbb 3 munkanapon belül írásban is kötelesek megismételni.
14. Titoktartás
14.1. A szerződés teljesítése során bármely fél tudomására jutott olyan információk, amelyek a másik fél múlt, jelen vagy jövőbeli fejlesztéseire, üzleti tevékenységeire, termékeire, szolgáltatásaira, alkalmazottaira vagy technikai ismereteire vonatkoznak, üzleti titoknak minősülnek és azokat a Felek bizalmasnak minősítik.
14.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jogszabályi kötelezettségek keretei között, a szerződés időtartama alatt – továbbá annak bármely okból történő megszűnése esetén időbeli korlátozás nélkül, a továbbiakban is – harmadik személlyel nem közli, nem hozza nyilvánosságra, nem reprodukálja semmilyen formában a szerződés teljesítése során tudomásra jutott - legyen az akár szóbeli, akár írásos - műszaki, jogi, üzleti információt,
tényt, adatot, dokumentumot, információt - ideértve, de nem csak erre korlátozva a know- how-t, költségekre, eljárásokra, tervekre, adatrendszerekre vonatkozó információkat, számítógépes programokat - kivéve, ha a közléshez Megrendelő előzetesen, írásban hozzájárult vagy ha azok jogszabályi, valamint bírósági vagy más hatósági rendelkezés alapján közérdekűnek vagy közérdekből nyilvános adatnak minősülnek.
14.3. A másik fél bizalmas információjáról tudomást szerző fél azt kizárólag a szerződés teljesítése során használhatja fel, a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azt harmadik féllel nem közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhatja, nem reprodukálhatja.
14.4. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség – amennyiben van(nak) – az alvállalkozó(k)ra, és a Vállalkozóval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberekre is kiterjed.
15. Alvállalkozó bevonása
15.1. Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez kizárólag legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában és/vagy a szerződés teljesítésének időtartama alatt alvállalkozó közreműködését veheti igénybe.
15.2. A szerződés teljesítésében a Vállalkozó vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja is részt vehet, amennyiben ezek valamelyike, mint jogi személy átalakul, szétválik, más jogi személlyel egyesül vagy a rá vonatkozó szabályok szerint más módon jogutódlással megszűnik.
15.3. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el, míg alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely a nélkül nem következett volna be.
15.4. A szerződéstől eltérő munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kár esetén Vállalkozó köteles alvállalkozóját figyelmeztetni, illetve utasítani, vagy a munkát felfüggeszteni. A Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozókért teljes körű és korlátlan (objektív) felelősséggel tartozik, tevékenységükért, mint sajátjáért felel.
16. Vegyes és záró rendelkezések
16.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a jelen nyilatkozatukhoz képest adataikban változás következik be, azt írásban haladéktalanul közlik a másik féllel.
16.2. Amennyiben a Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, ez a szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti - kivéve, ha a Xxxxx ezen rendelkezés nélkül a szerződést nem kötötték volna meg.
16.3. Felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket egymással tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben a tárgyalás nem vezet eredményre, érdekeiket pertárgy értéktől függően a Szolnoki Járásbíróság, vagy a Szolnoki Törvényszék előtt bírósági úton érvényesítik. Felek rögzítik, hogy mind az eseti, mind az állandó választott bírósági eljárás igénybevételével lehetőségét kizárják.
16.4. Jelen szerződés módosítására Felek kizárólag írásban jogosultak. A jelen szerződés alkalmazásában minden értesítés, nyilatkozat írásban, személyesen, futár útján vagy ajánlott-tértivevényes küldeményként teendő meg a Xxxxx jelen szerződés fejrészében írt értesítési címére. Az értesítés, nyilatkozat (i) személyesen vagy futár útján elküldés esetén a címzett általi átvétel napján, (ii) ajánlott-tértivevényes úton történt elküldés esetén a tértivevényen feltüntetett kézbesítési időpontban, vagy amennyiben a tértivevény a fenti címről (címváltozás előzetes, írásbeli bejelentése esetén a bejelentett új címről) átvétel hiányában érkezik vissza, a postára adástól számított 5. (ötödik) napon tekintendő közöltnek.
16.5. Felek kölcsönösen és kifejezetten kizárják a felek azon jogát, hogy bármelyik fél jelen szerződét megtámadja arra való hivatkozással, hogy az ezen pontban foglalt igény érvényesítésről való lemondás miatt a szolgáltatás és ellenszolgáltatás között feltűnő értékaránytalanság lenne.
16.6. Vállalkozó a jelen szerződésből eredő követeléseit kizárólag a Megrendelő erre irányuló írásbeli hozzájárulása és engedélye alapján faktoráltathatja, illetve engedményezheti harmadik személyre.
16.7. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben a szerződés teljesítéséhez szükséges és azt meg nem haladó mértékben megadott, a Felek munkavállalóira, képviselőire vagy meghatalmazottjaira vonatkozó személyes adatokat csak a jelen szerződés teljesítése céljából kezelnek és azt a jogszabály által előírt megőrzési időszakon kívül törölni kötelesek. A Felek rögzítik, hogy a személyes adatok kezelésének jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés
b) pontjában megadott jogalap.
16.8. A szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.
16.9. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Jelen 11 oldalból álló szerződés 2 egyező tartalmú példányban készült, amelyeket a Felek elolvasás és értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírták. A 2 példányból 1-1 példányt Megrendelő, illetve Vállalkozó őriz meg.
Szolnok, 2024. […]
Megrendelő képviseletében: Vállalkozó képviseletében: