Collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorsi due mesi da quest’ultimo termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche in assenza di atto formale di approvazione. Quanto sopra viene espressamente pattuito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 231/2002 nel testo vigente.
Appears in 3 contracts
Samples: www.cittametropolitana.bo.it, www.cittametropolitana.bo.it, www.cittametropolitana.bo.it
Collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorsi due mesi da quest’ultimo termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche in assenza di atto formale di approvazione. Quanto sopra viene espressamente pattuito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 231/2002 nel testo vigente.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Per L’appalto Dei Lavori Di Ampliamento Dell’istituto Professionale Servizi Alberghieri E Della Ristorazione “Bartolomeo Scappi” Di Castel San Pietro Terme (Bo), Contratto Per L’appalto Dei Lavori Di Realizzazione Della Variante Alla s.p. N.4 “Galliera” Dalla via Colombo in Comune Di Bologna Alla s.p. N.3 “Trasversale Di Pianura” in Comune Di Argelato
Collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorsi due mesi da quest’ultimo termine, il certificato di collaudo si intende tacitamente approvato anche in assenza di atto formale di approvazione. Quanto sopra viene espressamente pattuito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 231/2002 nel testo vigente.
Appears in 2 contracts
Samples: www.cittametropolitana.bo.it, piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it