Common use of Veiligheid en gezondheid Clause in Contracts

Veiligheid en gezondheid. 13.1 De Onderaannemer verbindt zich ertoe zijn verplichtingen inzake veiligheid en gezondheid (daarin inbegrepen orde en netheid en hygiëne) na te leven, zoals onder meer voorzien in het ARAB, KB tijdelijke en mobiele bouwplaatsen en de Codex Welzijn. De Onderaannemer dient hierover te waken wat betreft zijn personeel en/of derden op wie hij een beroep doet. Alle personen actief op Werf, moeten hun activiteiten coördineren en elkaar wederzijds inlichten over de bestaande of potentiële professionele risico’s. Terzake wordt eveneens verwezen naar de ‘VGM regels voor onderaannemers / zelfstandige arbeiders op Belgische bouwwerf’ aangehecht aan de Overeenkomst. 13.2 De Onderaannemer zal er zich van vergewissen dat elke werknemer en/of derde op wie hij een beroep doet en die voor het eerst op de Werf komt, is ingelicht over de veiligheids-en gezondheidsvoorschriften die van toepassing zijn. De Onderaannemer draagt er verder zorg voor dat de informatie inzake veiligheid en gezondheid van de Hoofdaannemer onder zijn werknemers op de Werf verspreid wordt. Deze plicht ontheft de Onderaannemer niet van zijn wettelijke verplichting inzake veiligheid en gezondheid. Indien de Onderaannemer of een van zijn aangestelden de boven vermelde verplichting niet of gebrekkig nakomt, dan kan de Hoofdaannemer of de Bouwheer, na voorafgaandelijke ingebrekestelling, zelf de nodige maatregelen treffen op kosten van de Onderaannemer. In geval van een dreigend, ernstig gevaar wordt de Hoofdaannemer ontslagen van bovengenoemde ingebrekestelling. 13.3 De Onderaannemer zal zijn bijzonder veiligheids- en gezondheidsplan, opstellen in de taal van de Overeenkomst en minstens 15 kalenderdagen vóór de aanvang van de Werken aan de Hoofdaannemer voorleggen. Dit veiligheids- en gezondheidsplan bevat een analyse van de risico’s eigen aan de uitvoering van de activiteiten van de Onderaannemer op de Werf, zowel voor zijn personeel als voor om het even welke tussenkomende partij op de Werf. Deze risicoanalyse houdt rekening met de arbeidsvoorwaarden eigen aan de Werf en bepaalt de preventie-, hygiëne- en beschermingsmaatregelen die eruit voortvloeien en die zullen worden toegepast. De Onderaannemer verbindt zich ertoe dit veiligheidsplan aan te passen op eenvoudig verzoek van de 13.4 Om de veiligheidscoördinatie efficiënt te laten verlopen, is de Onderaannemer verplicht een veiligheidsverantwoordelijke aan te duiden op de Werf, die zal deelnemen aan de coördinatievergaderingen, georganiseerd door de Hoofdaannemer of de veiligheidscoördinator en waarvoor hij opgeroepen wordt. Deze veiligheidsverantwoordelijke dient de taal van de Hoofdovereenkomst machtig te zijn. 13.5 De Onderaannemer dient steeds de veiligheids- en gezondheidsrichtlijnen op te volgen die hem door de Bouwheer, de veiligheidscoördinator, de werfleiding, en/of de preventiedienst van de Hoofdaannemer worden gegeven. Alle personeelsleden van de Bouwheer en van de Hoofdaannemer zijn gerechtigd om alle bepalingen inzake bescherming en preventie op de Werf te doen naleven. De Onderaannemer zal alle voorzorgen nemen voor de bescherming en de veiligheid van zijn eigen personeel, het personeel van de Hoofdaannemer, de medecontractanten en van alle andere vaklieden en derden die aanwezig zijn op de Werf. 13.6 Tenzij anders overeengekomen, staat de Onderaannemer in voor de persoonlijke en collectieve beschermings- en hygiënemaatregelen, alsook voor de instandhouding ervan. De collectieve beschermingsmiddelen mogen in geen geval door de Onderaannemer worden verwijderd, verplaatst of aangepast tenzij mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de Hoofdaannemer en/of veiligheidscoördinator. De Hoofdaannemer wijst alle verantwoordelijkheid af voor ongevallen of ziektes die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van zijn materieel (stellingen, ladders, goederenliften, enz.) door de Onderaannemer. Voordat hij zijn personeel ermee laat werken, vergewist de Onderaannemer zich dat dit materieel volkomen beantwoordt aan de voorschriften van de reglementering inzake veiligheid (preventie en bescherming). Alle afgevaardigden en werknemers van de Onderaannemer zijn verplicht op de Werf de vereiste en nodige individuele beschermingsuitrusting te gebruiken, die de Onderaannemer op zijn uitsluitende verantwoordelijkheid ter beschikking stelt. De Hoofdaannemer kan onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk gesteld worden voor niet voorziene, gebrekkige of onaangepaste individuele beschermingsuitrustingen. 13.7 Al het materieel dat de Onderaannemer aanwendt om zijn werkzaamheden uit te voeren en de uitvoering zelf van deze werkzaamheden moeten in overeenstemming zijn met alle toepasselijke bepalingen van het ARAB en de Codex Welzijn, alsook met de milieureglementeringen en alle bijhorende K.B.’s, M.B.’s, Ordonnanties Europese richtlijnen, enz. Alle machines dienen in overeenstemming te zijn met de geldende regelgeving, steeds in goede staat van werking te zijn en onderhouden te worden opdat zij geen gevaar zouden kunnen opleveren voor de gebruiker ervan of de andere medewerkers op de Werf. De Hoofdaannemer behoudt zich het recht voor om materieel dat niet in overeenstemming is met de voormelde bepalingen de toegang tot de Werf te ontzeggen. Bij elke machine die gekeurd moet worden door een erkend organisme, dient het laatste keuringsverslag, alsook het verslag van indienststelling, ondertekend door de preventieadviseur van de Onderaannemer, ter inzage te liggen voor de bevoegde inspectiediensten, de Bouwheer en de Hoofdaannemer. De Onderaannemer ziet erop toe dat de verplichte periodieke keuringen uitgevoerd worden. Alle machines en toestellen van de Onderaannemer dienen voorzien te zijn van instructiekaarten. Deze dienen op een goed zichtbare plaats aan de machine bevestigd te zijn en bevatten voldoende en duidelijke instructies om de machine 13.8 Conform Artikel 94ter §2 van de Wet van 4 augustus 1996 verbindt de Onderaannemer zich ertoe, voor de aanvang van de Werken de preventieadviseur aan te wijzen die belast zal zijn met het onderzoek rond mogelijke zware ongevallen op de Werf. De Onderaannemer is verplicht om de Hoofdaannemer onmiddellijk in kennis te stellen van alle incidenten en arbeidsongevallen met betrekking tot één van zijn eigen werknemers of met betrekking tot één van de werknemers van zijn onderaannemers, alsook om de Hoofdaannemer maandelijks het aantal verloren dagen als gevolg van arbeidsongevallen te bezorgen. De Onderaannemer is verplicht het aangifteformulier van een arbeidsongeval aan zijn verzekering per fax of per e-mail ter kennisgeving te bezorgen aan de werfleiding van de Hoofdaannemer. Wanneer het om een ernstig ongeval in de zin van het koninklijk besluit van 24 februari 2005 gaat en er een omstandig verslag moet worden opgemaakt, is de Onderaannemer verplicht, minimum twee Werkdagen voor de verzending van het verslag aan de bevoegde instanties, dit verslag voor nazicht te bezorgen aan de werfleiding van de Hoofdaannemer. Op het ogenblik dat de Onderaannemer het definitieve omstandig verslag overmaakt aan de bevoegde instanties, bezorgt hij er een kopie van aan de Hoofdaannemer.

Veiligheid en gezondheid. 13.1 De Onderaannemer verbindt zich ertoe zijn verplichtingen inzake veiligheid en gezondheid (daarin inbegrepen orde en netheid en hygiëne) na te leven, zoals onder meer voorzien in het ARAB, KB tijdelijke en mobiele bouwplaatsen en de Codex Welzijn. De Onderaannemer dient hierover te waken wat betreft zijn personeel en/of derden op wie hij een beroep doet. Alle personen actief op Werf, moeten hun activiteiten coördineren en elkaar wederzijds inlichten over de bestaande of potentiële professionele risico’s. Terzake Xxxxxxx wordt eveneens verwezen naar de ‘VGM regels Voorschriften voor onderaannemers / zelfstandige arbeiders op Belgische bouwwerf’ aangehecht aan de Overeenkomst.onderaannemer inzake QHSSE - kwaliteit, veiligheid, gezondheid, beveiliging en milieu – Civiele Werken Benelux (JDN.SF.04.05.C) raadpleegbaar via xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxx- leveranciers 13.2 De Onderaannemer zal er zich van vergewissen dat elke werknemer en/of derde op wie hij een beroep doet en die voor het eerst op de Werf komt, is ingelicht over de veiligheids-en gezondheidsvoorschriften die van toepassing zijn. De Onderaannemer draagt er verder zorg voor dat de informatie inzake veiligheid en gezondheid van de Hoofdaannemer onder zijn werknemers op de Werf verspreid wordt. Deze plicht ontheft de Onderaannemer niet van zijn wettelijke verplichting inzake veiligheid en gezondheid. Indien de Onderaannemer of een van zijn aangestelden de boven vermelde verplichting niet of gebrekkig nakomt, dan kan de Hoofdaannemer of de Bouwheer, na voorafgaandelijke ingebrekestelling, zelf de nodige maatregelen treffen op kosten van de Onderaannemer. In geval van een dreigend, ernstig gevaar wordt de Hoofdaannemer ontslagen van bovengenoemde ingebrekestelling. 13.3 De Onderaannemer zal zijn bijzonder veiligheids- en gezondheidsplan, opstellen in de taal van de Overeenkomst en minstens 15 kalenderdagen vijftien (15) Werkdagen vóór de aanvang van de Werken aan de Hoofdaannemer voorleggen. Dit veiligheids- en gezondheidsplan bevat een analyse van de risico’s eigen aan de uitvoering van de activiteiten van de Onderaannemer op de Werf, zowel voor zijn personeel als voor om het even welke tussenkomende partij op de Werf. Deze risicoanalyse houdt rekening met de arbeidsvoorwaarden eigen aan de Werf en bepaalt de preventie-, hygiëne- en beschermingsmaatregelen die eruit voortvloeien en die zullen worden toegepast. De Onderaannemer verbindt zich ertoe dit veiligheidsplan aan te passen op eenvoudig verzoek van dede Hoofdaannemer of veiligheidscoördinator. 13.4 Om de veiligheidscoördinatie efficiënt te laten verlopen, is de Onderaannemer verplicht een veiligheidsverantwoordelijke aan te duiden op de Werf, die zal deelnemen aan de coördinatievergaderingen, georganiseerd door de Hoofdaannemer of de veiligheidscoördinator en waarvoor hij opgeroepen wordt. Deze veiligheidsverantwoordelijke dient de taal van de Hoofdovereenkomst machtig te zijn. 13.5 De Onderaannemer dient steeds de veiligheids- en gezondheidsrichtlijnen op te volgen die hem door de Bouwheer, de veiligheidscoördinator, de werfleiding, en/of de preventiedienst van de Hoofdaannemer worden gegeven. Alle personeelsleden van de Bouwheer en van de Hoofdaannemer zijn gerechtigd om alle bepalingen inzake bescherming en preventie op de Werf te doen naleven. De Onderaannemer zal alle voorzorgen nemen voor de bescherming en de veiligheid van zijn eigen personeel, het personeel van de Hoofdaannemer, de medecontractanten en van alle andere vaklieden en derden die aanwezig zijn op de Werf. 13.6 Tenzij anders overeengekomen, staat de Onderaannemer in voor de persoonlijke en collectieve beschermings- en hygiënemaatregelen, alsook voor de instandhouding ervan. De collectieve beschermingsmiddelen mogen in geen geval door de Onderaannemer worden verwijderd, verplaatst of aangepast tenzij mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de Hoofdaannemer en/of veiligheidscoördinator. De Hoofdaannemer wijst alle verantwoordelijkheid af voor ongevallen of ziektes die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van zijn materieel (stellingen, ladders, goederenliften, enz.) door de Onderaannemer. Voordat hij zijn personeel ermee laat werken, vergewist de Onderaannemer zich dat dit materieel volkomen beantwoordt aan de voorschriften van de reglementering inzake veiligheid (preventie en bescherming). Alle afgevaardigden en werknemers van de Onderaannemer zijn verplicht op de Werf de vereiste en nodige individuele beschermingsuitrusting te gebruiken, die de Onderaannemer op zijn uitsluitende verantwoordelijkheid ter beschikking stelt. De Hoofdaannemer kan onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk gesteld worden voor niet voorziene, gebrekkige of onaangepaste individuele beschermingsuitrustingen.Alle 13.7 Al het materieel dat de Onderaannemer aanwendt om zijn werkzaamheden uit te voeren en de uitvoering zelf van deze werkzaamheden moeten in overeenstemming zijn met alle toepasselijke bepalingen van het ARAB en de Codex Welzijn, alsook met de milieureglementeringen en alle bijhorende K.B.’s, M.B.’s, Ordonnanties Europese richtlijnen, enz. Alle machines dienen in overeenstemming te zijn met de geldende regelgeving, steeds in goede staat van werking te zijn en onderhouden te worden opdat zij geen gevaar zouden kunnen opleveren voor de gebruiker ervan of de andere medewerkers op de Werf. De Hoofdaannemer behoudt zich het recht voor om materieel dat niet in overeenstemming is met de voormelde bepalingen de toegang tot de Werf te ontzeggen. Bij elke machine die gekeurd moet worden door een erkend organisme, dient het laatste keuringsverslag, alsook het verslag van indienststelling, ondertekend door de preventieadviseur van de Onderaannemer, ter inzage te liggen voor de bevoegde inspectiediensten, de Bouwheer en de Hoofdaannemer. De Onderaannemer ziet erop toe dat de verplichte periodieke keuringen uitgevoerd worden. Alle machines en toestellen van de Onderaannemer dienen voorzien te zijn van instructiekaarten. Deze dienen op een goed zichtbare plaats aan de machine bevestigd te zijn en bevatten voldoende en duidelijke instructies om de machinemachine op een veilige manier te bedienen. De Onderaannemer ziet er zelf op toe dat de machines en toestellen steeds worden gebruikt door bekwaam en hiertoe opgeleid personeel. 13.8 Conform Artikel artikel 94ter §2 van de Wet van 4 augustus 1996 verbindt de Onderaannemer zich ertoe, voor de aanvang van de Werken de preventieadviseur aan te wijzen die belast zal zijn met het onderzoek rond mogelijke zware ongevallen op de Werf. De Onderaannemer is verplicht om de Hoofdaannemer onmiddellijk in kennis te stellen van alle incidenten en arbeidsongevallen met betrekking tot één van zijn eigen werknemers of met betrekking tot één van de werknemers van zijn onderaannemers, alsook om de Hoofdaannemer maandelijks het aantal verloren dagen als gevolg van arbeidsongevallen te bezorgen. De Onderaannemer is verplicht het aangifteformulier van een arbeidsongeval aan zijn verzekering per fax of per e-mail ter kennisgeving te bezorgen aan de werfleiding van de Hoofdaannemer. Wanneer het om een ernstig ongeval in de zin van het koninklijk besluit van 24 februari 2005 gaat en er een omstandig verslag moet worden opgemaakt, is de Onderaannemer verplicht, minimum twee (2) Werkdagen voor de verzending van het verslag aan de bevoegde instanties, dit verslag voor nazicht te bezorgen aan de werfleiding van de Hoofdaannemer. Op het ogenblik dat de Onderaannemer het definitieve omstandig verslag overmaakt aan de bevoegde instanties, bezorgt hij er een kopie van aan de Hoofdaannemer.

Veiligheid en gezondheid. 13.1 De Onderaannemer 10.1 Voor zover van toepassing, verbindt de Leverancier zich ertoe zijn verplichtingen inzake veiligheid en gezondheid (daarin inbegrepen orde en orde, netheid en hygiëne) na te leven, zoals onder meer voorzien in het ARAB, KB K.B. tijdelijke en mobiele bouwplaatsen en de Codex Welzijn. De Onderaannemer Leverancier dient hierover te waken wat betreft zijn personeel en/of derden op wie hij een beroep doet. Alle personen actief op Werf, moeten hun activiteiten coördineren en elkaar wederzijds inlichten over de bestaande of potentiële professionele risico’s. Terzake wordt eveneens verwezen naar de ‘VGM regels voor onderaannemers / zelfstandige arbeiders op Belgische bouwwerf’ aangehecht aan de Overeenkomst. 13.2 10.2 De Onderaannemer Leverancier zal er zich van vergewissen dat elke werknemer en/of derde op wie hij een beroep doet en die voor het eerst op de Werf komt, is ingelicht over de veiligheids-veiligheids- en gezondheidsvoorschriften die van toepassing zijn. De Onderaannemer Leverancier draagt er verder zorg voor dat de informatie van de Hoofdaannemer inzake veiligheid en gezondheid van de Hoofdaannemer onder zijn werknemers op de Werf verspreid wordt. Deze plicht ontheft de Onderaannemer Leverancier niet van zijn wettelijke verplichting inzake veiligheid en gezondheid. Indien de Onderaannemer Leverancier of een één van zijn aangestelden de boven vermelde bovenvermelde verplichting niet of gebrekkig nakomt, dan kan de Hoofdaannemer of de Bouwheer, na voorafgaandelijke ingebrekestelling, zelf de nodige maatregelen treffen op kosten van de OnderaannemerLeverancier. In geval van een dreigend, ernstig gevaar wordt de Hoofdaannemer ontslagen van bovengenoemde ingebrekestelling. 13.3 De Onderaannemer zal zijn bijzonder veiligheids- en gezondheidsplan, opstellen in de taal van de Overeenkomst en minstens 15 kalenderdagen vóór de aanvang van de Werken aan de Hoofdaannemer voorleggen. Dit veiligheids- en gezondheidsplan bevat een analyse van de risico’s eigen aan de uitvoering van de activiteiten van de Onderaannemer op de Werf, zowel voor zijn personeel als voor om het even welke tussenkomende partij op de Werf. Deze risicoanalyse houdt rekening met de arbeidsvoorwaarden eigen aan de Werf en bepaalt de preventie-, hygiëne- en beschermingsmaatregelen die eruit voortvloeien en die zullen worden toegepast. De Onderaannemer verbindt zich ertoe dit veiligheidsplan aan te passen op eenvoudig verzoek van de 13.4 Om de veiligheidscoördinatie efficiënt te laten verlopen, is de Onderaannemer verplicht een veiligheidsverantwoordelijke aan te duiden op de Werf, die zal deelnemen aan de coördinatievergaderingen, georganiseerd door de Hoofdaannemer of de veiligheidscoördinator en waarvoor hij opgeroepen wordt. Deze veiligheidsverantwoordelijke dient de taal van de Hoofdovereenkomst machtig te zijn. 13.5 De Onderaannemer dient steeds de veiligheids- en gezondheidsrichtlijnen op te volgen die hem door de Bouwheer, de veiligheidscoördinator, de werfleiding, en/of de preventiedienst van de Hoofdaannemer worden gegeven. Alle personeelsleden van de Bouwheer en van de Hoofdaannemer zijn gerechtigd om alle bepalingen inzake bescherming en preventie op de Werf te doen naleven. De Onderaannemer zal alle voorzorgen nemen voor de bescherming en de veiligheid van zijn eigen personeel, het personeel van de Hoofdaannemer, de medecontractanten en van alle andere vaklieden en derden die aanwezig zijn op de Werf. 13.6 Tenzij anders overeengekomen, staat de Onderaannemer in voor de persoonlijke en collectieve beschermings- en hygiënemaatregelen, alsook voor de instandhouding ervan. De collectieve beschermingsmiddelen mogen in geen geval door de Onderaannemer worden verwijderd, verplaatst of aangepast tenzij mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de Hoofdaannemer en/of veiligheidscoördinator. De Hoofdaannemer wijst alle verantwoordelijkheid af voor ongevallen of ziektes die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van zijn materieel (stellingen, ladders, goederenliften, enz.) door de Onderaannemer. Voordat hij zijn personeel ermee laat werken, vergewist de Onderaannemer zich dat dit materieel volkomen beantwoordt aan de voorschriften van de reglementering inzake veiligheid (preventie en bescherming). Alle afgevaardigden en werknemers van de Onderaannemer zijn verplicht op de Werf de vereiste en nodige individuele beschermingsuitrusting te gebruiken, die de Onderaannemer op zijn uitsluitende verantwoordelijkheid ter beschikking stelt. De Hoofdaannemer kan onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk gesteld worden voor niet voorziene, gebrekkige of onaangepaste individuele beschermingsuitrustingen. 13.7 10.3 Al het materieel materieel, dat de Onderaannemer Leverancier aanwendt om zijn werkzaamheden Leveringen uit te voeren en de uitvoering zelf van deze werkzaamheden moeten voeren, moet in overeenstemming zijn met alle toepasselijke bepalingen van het ARAB en de Codex Welzijn, alsook met de milieureglementeringen en alle bijhorende K.B.’s, M.B.’s, Ordonnanties Europese richtlijnen, enz. Alle machines dienen in overeenstemming te zijn met de geldende regelgeving, steeds in goede staat van werking te zijn en onderhouden te worden opdat zij geen gevaar zouden kunnen opleveren voor de gebruiker ervan of de andere medewerkers op de Werf. De Hoofdaannemer behoudt zich het recht voor om materieel dat niet in overeenstemming is met de voormelde bepalingen de toegang tot de Werf te ontzeggen. Bij elke machine die gekeurd moet worden door een erkend organisme, dient het laatste keuringsverslag, alsook het verslag van indienststelling, ondertekend door de preventieadviseur van de Onderaannemer, ter inzage te liggen voor de bevoegde inspectiediensten, de Bouwheer en de Hoofdaannemer. De Onderaannemer ziet erop toe dat de verplichte periodieke keuringen uitgevoerd worden. Alle machines en toestellen van de Onderaannemer dienen voorzien te zijn van instructiekaarten. Deze dienen op een goed zichtbare plaats aan de machine bevestigd te zijn en bevatten voldoende en duidelijke instructies om de machine 13.8 Conform Artikel 94ter §2 van de Wet van 4 augustus 1996 verbindt de Onderaannemer zich ertoe, voor de aanvang van de Werken de preventieadviseur aan te wijzen die belast zal zijn met het onderzoek rond mogelijke zware ongevallen op de Werf. De Onderaannemer is verplicht om de Hoofdaannemer onmiddellijk in kennis te stellen van alle incidenten en arbeidsongevallen met betrekking tot één van zijn eigen werknemers of met betrekking tot één van de werknemers van zijn onderaannemers, alsook om de Hoofdaannemer maandelijks het aantal verloren dagen als gevolg van arbeidsongevallen te bezorgen. De Onderaannemer is verplicht het aangifteformulier van een arbeidsongeval aan zijn verzekering per fax of per e-mail ter kennisgeving te bezorgen aan de werfleiding van de Hoofdaannemer. Wanneer het om een ernstig ongeval in de zin van het koninklijk besluit van 24 februari 2005 gaat en er een omstandig verslag moet worden opgemaakt, is de Onderaannemer verplicht, minimum twee Werkdagen voor de verzending van het verslag aan de bevoegde instanties, dit verslag voor nazicht te bezorgen aan de werfleiding van de Hoofdaannemer. Op het ogenblik dat de Onderaannemer het definitieve omstandig verslag overmaakt aan de bevoegde instanties, bezorgt hij er een kopie van aan de Hoofdaannemer.

Veiligheid en gezondheid. 13.1 De Onderaannemer verbindt a. Het Inlenend Bedrijf verplicht zich ertoe tegenover het Opleidingsbedrijf ten opzichte van de Deelnemer de bepalingen van de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidsveiligheidswet BES, het Arbeidsbesluit jeugdigen BES en de uitvoeringsbesluiten die gebaseerd zijn verplichtingen inzake veiligheid en gezondheid (daarin inbegrepen orde en netheid en hygiëne) op deze wetten strikt na te levenleven en al datgene na te laten, zoals onder meer voorzien in het ARAB, KB tijdelijke en mobiele bouwplaatsen en wat de Codex Welzijn. De Onderaannemer dient hierover te waken wat betreft zijn personeel en/of derden op wie hij een beroep doet. Alle personen actief op Werf, moeten hun activiteiten coördineren en elkaar wederzijds inlichten over de bestaande of potentiële professionele risico’s. Terzake wordt eveneens verwezen naar de ‘VGM regels voor onderaannemers / zelfstandige arbeiders op Belgische bouwwerf’ aangehecht aan de Overeenkomst. 13.2 De Onderaannemer zal er zich van vergewissen dat elke werknemer en/of derde op wie hij een beroep doet en die voor het eerst op de Werf komt, is ingelicht over de veiligheids-en gezondheidsvoorschriften die van toepassing zijn. De Onderaannemer draagt er verder zorg voor dat de informatie inzake veiligheid en gezondheid van de Hoofdaannemer onder zijn werknemers op Deelnemer in gevaar kan brengen. Het Inlenend Bedrijf vrijwaart hierin het Opleidingsbedrijf ter zake volledig. b. Het Inlenend Bedrijf zal ten behoeve van de Werf verspreid wordt. Deze plicht ontheft Deelnemer voorlichting en onderricht verzorgen als bedoeld in artikel 7 en 8 van de Onderaannemer Arbeidsomstandighedenwet, hem de noodzakelijke beschermingsmiddelen ter beschikking stellen (voor zover de Deelnemer deze nog niet van zijn wettelijke verplichting inzake veiligheid het Opleidingsbedrijf heeft ontvangen) en gezondheid. Indien erop toezien, dat deze door de Onderaannemer of een van zijn aangestelden de boven vermelde verplichting niet of gebrekkig nakomt, dan kan de Hoofdaannemer of de Bouwheer, na voorafgaandelijke ingebrekestelling, zelf de nodige maatregelen treffen op kosten van de Onderaannemer. In geval van een dreigend, ernstig gevaar wordt de Hoofdaannemer ontslagen van bovengenoemde ingebrekestellingDeelnemer ook daadwerkelijk worden gebruikt. 13.3 De Onderaannemer zal zijn bijzonder veiligheids- c. Het Arbeidsbesluit jeugdigen BES, waarin bepaald is dat jongeren onder de 18 jaar niet zonder toezicht met machines mogen werken is hiermede verlegd van het Opleidingsbedrijf naar het Inlenend Bedrijf. Het Inlenend Bedrijf vrijwaart het Opleidingsbedrijf en gezondheidsplan, opstellen is volledig verantwoordelijk in de taal van de Overeenkomst dezen. d. Het Inlenend Bedrijf dient te beschikken over een actuele Risico Inventarisatie en minstens 15 kalenderdagen vóór de aanvang van de Werken aan de Hoofdaannemer voorleggenEvaluatie met jeugdparagraaf. Dit veiligheids- en gezondheidsplan bevat een analyse van de risico’s eigen aan de uitvoering van de activiteiten van de Onderaannemer op de Werf, zowel voor zijn personeel als voor om het even welke tussenkomende partij op de Werf. Deze risicoanalyse houdt rekening met de arbeidsvoorwaarden eigen aan de Werf en bepaalt de preventie-, hygiëne- en beschermingsmaatregelen die eruit voortvloeien en die zullen worden toegepast. De Onderaannemer verbindt zich ertoe dit veiligheidsplan aan te passen op eenvoudig Op verzoek van de 13.4 Om de veiligheidscoördinatie efficiënt het Opleidingsbedrijf dient deze overlegd te laten verlopen, is de Onderaannemer verplicht een veiligheidsverantwoordelijke aan te duiden op de Werf, die zal deelnemen aan de coördinatievergaderingen, georganiseerd door de Hoofdaannemer of de veiligheidscoördinator en waarvoor hij opgeroepen wordt. Deze veiligheidsverantwoordelijke dient de taal van de Hoofdovereenkomst machtig te zijnworden. 13.5 De Onderaannemer dient steeds de veiligheids- e. Het Inlenend Bedrijf verplicht zich om gereedschappen en gezondheidsrichtlijnen op machines goed te volgen die hem door de Bouwheer, de veiligheidscoördinator, de werfleiding, en/of de preventiedienst van de Hoofdaannemer worden gegeven. Alle personeelsleden van de Bouwheer onderhouden en van de Hoofdaannemer zijn gerechtigd om alle bepalingen inzake bescherming en preventie op de Werf te doen naleven. De Onderaannemer zal alle voorzorgen nemen voor de bescherming en de veiligheid van zijn eigen personeel, het personeel van de Hoofdaannemer, de medecontractanten en van alle andere vaklieden en derden die aanwezig zijn op de Werf. 13.6 Tenzij anders overeengekomen, staat de Onderaannemer in voor de persoonlijke en collectieve beschermings- en hygiënemaatregelen, alsook voor de instandhouding ervan. De collectieve beschermingsmiddelen mogen in geen geval door de Onderaannemer worden verwijderd, verplaatst of aangepast tenzij mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de Hoofdaannemer en/of veiligheidscoördinator. De Hoofdaannemer wijst alle verantwoordelijkheid af voor ongevallen of ziektes die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van zijn materieel (stellingen, ladders, goederenliften, enz.) door de Onderaannemer. Voordat hij zijn personeel ermee laat werken, vergewist de Onderaannemer zich dat dit materieel volkomen beantwoordt aan de voorschriften van de reglementering inzake veiligheid (preventie en bescherming). Alle afgevaardigden en werknemers van de Onderaannemer zijn verplicht op de Werf de vereiste en nodige individuele beschermingsuitrusting juist te gebruiken, die de Onderaannemer op zijn uitsluitende verantwoordelijkheid ter beschikking steltc.q. De Hoofdaannemer kan onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk gesteld worden te zorgen voor niet voorziene, gebrekkige of onaangepaste individuele beschermingsuitrustingeneen goede inrichting van werkplaats en bouwplaatsen. 13.7 Al f. Onverlet de op het materieel dat Inlenend Bedrijf rustende verplichtingen, stelt het Inlenend Bedrijf het Opleidingsbedrijf te allen tijde in staat de Onderaannemer aanwendt om zijn werkzaamheden uit arbeidsomstandigheden en -plaats(en) van de Deelnemer te voeren kunnen inspecteren ten aanzien van de wettelijke veiligheidsverplichtingen. g. Ongevallen dienen onverwijld en de uitvoering zelf van deze werkzaamheden moeten in overeenstemming zijn met alle toepasselijke bepalingen van het ARAB en de Codex Welzijn, alsook met de milieureglementeringen en alle bijhorende K.B.’s, M.B.’s, Ordonnanties Europese richtlijnen, enz. Alle machines dienen in overeenstemming te zijn met de geldende regelgeving, steeds in goede staat van werking te zijn en onderhouden allen tijde gemeld te worden opdat zij geen gevaar zouden kunnen opleveren aan het Opleidingsbedrijf en voor de gebruiker ervan of de andere medewerkers op de Werf. De Hoofdaannemer behoudt zich het recht voor om materieel dat niet in overeenstemming is met de voormelde bepalingen de toegang tot de Werf te ontzeggen. Bij elke machine die gekeurd moet worden door een erkend organisme, dient het laatste keuringsverslag, alsook het verslag zover van indienststelling, ondertekend door de preventieadviseur van de Onderaannemer, ter inzage te liggen voor de bevoegde inspectiediensten, de Bouwheer en de Hoofdaannemer. De Onderaannemer ziet erop toe dat de verplichte periodieke keuringen uitgevoerd worden. Alle machines en toestellen van de Onderaannemer dienen voorzien te zijn van instructiekaarten. Deze dienen op een goed zichtbare plaats toepassing aan de machine bevestigd te zijn en bevatten voldoende en duidelijke instructies om de machine 13.8 Conform Artikel 94ter §2 van de Wet van 4 augustus 1996 verbindt de Onderaannemer zich ertoe, voor de aanvang van de Werken de preventieadviseur aan te wijzen die belast zal zijn met het onderzoek rond mogelijke zware ongevallen op de Werf. De Onderaannemer is verplicht om de Hoofdaannemer onmiddellijk in kennis te stellen van alle incidenten en arbeidsongevallen met betrekking tot één van zijn eigen werknemers of met betrekking tot één van de werknemers van zijn onderaannemers, alsook om de Hoofdaannemer maandelijks het aantal verloren dagen als gevolg van arbeidsongevallen te bezorgen. De Onderaannemer is verplicht het aangifteformulier van een arbeidsongeval aan zijn verzekering per fax of per e-mail ter kennisgeving te bezorgen aan de werfleiding van de Hoofdaannemer. Wanneer het om een ernstig ongeval in de zin van het koninklijk besluit van 24 februari 2005 gaat en er een omstandig verslag moet worden opgemaakt, is de Onderaannemer verplicht, minimum twee Werkdagen voor de verzending van het verslag aan de bevoegde instanties, dit verslag voor nazicht te bezorgen aan de werfleiding van de Hoofdaannemer. Op het ogenblik dat de Onderaannemer het definitieve omstandig verslag overmaakt aan de bevoegde instanties, bezorgt hij er een kopie van aan de HoofdaannemerInspectie SZW.

Veiligheid en gezondheid. 13.1 De Onderaannemer verbindt a. Het bouwbedrijf verplicht zich ertoe tegenover Xxxxxxxxxx DNWO ten opzichte van de leerling de bepalingen van de Arbowet, de Veiligheidswet, het Arbeidsbesluit jeugdigen en de uitvoeringsbesluiten die gebaseerd zijn verplichtingen inzake veiligheid en gezondheid (daarin inbegrepen orde en netheid en hygiëne) op deze wetten strikt na te levenleven en al datgene na te laten, zoals onder meer voorzien in het ARAB, KB tijdelijke en mobiele bouwplaatsen en wat de Codex Welzijn. De Onderaannemer dient hierover te waken wat betreft zijn personeel en/of derden op wie hij een beroep doet. Alle personen actief op Werf, moeten hun activiteiten coördineren en elkaar wederzijds inlichten over de bestaande of potentiële professionele risico’s. Terzake wordt eveneens verwezen naar de ‘VGM regels voor onderaannemers / zelfstandige arbeiders op Belgische bouwwerf’ aangehecht aan de Overeenkomst. 13.2 De Onderaannemer zal er zich van vergewissen dat elke werknemer en/of derde op wie hij een beroep doet en die voor het eerst op de Werf komt, is ingelicht over de veiligheids-en gezondheidsvoorschriften die van toepassing zijn. De Onderaannemer draagt er verder zorg voor dat de informatie inzake veiligheid en gezondheid van de Hoofdaannemer onder zijn werknemers op leerling in gevaar kan brengen. Het bouwbedrijf vrijwaart hierin Bouwmensen DNWO ter zake volledig. b. Het bouwbedrijf zal ten behoeve van de Werf verspreid wordt. Deze plicht ontheft leerling voorlichting en onderricht verzorgen als bedoeld in artikel 7 en 8 van de Onderaannemer Arbowet, hem de noodzakelijke beschermingsmiddelen ter beschikking stellen (voor zover de leerling deze nog niet van zijn wettelijke verplichting inzake veiligheid Xxxxxxxxxx DNWO heeft ontvangen) en gezondheid. Indien erop toezien, dat deze door de Onderaannemer of een van zijn aangestelden de boven vermelde verplichting niet of gebrekkig nakomt, dan kan de Hoofdaannemer of de Bouwheer, na voorafgaandelijke ingebrekestelling, zelf de nodige maatregelen treffen op kosten van de Onderaannemer. In geval van een dreigend, ernstig gevaar wordt de Hoofdaannemer ontslagen van bovengenoemde ingebrekestellingleerling ook daadwerkelijk worden gebruikt. 13.3 De Onderaannemer zal zijn bijzonder veiligheids- c. Het Arbeidsbesluit jeugdigen, waarin bepaald is dat jongeren onder de 18 jaar niet zonder toezicht met machines mogen werken is hiermede verlegd van Xxxxxxxxxx DNWO naar het bouwbedrijf. Het bouwbedrijf is verantwoordelijk in deze. d. Het bouwbedrijf dient te beschikken over een actuele Risico Inventarisatie en gezondheidsplan, opstellen in de taal van de Overeenkomst en minstens 15 kalenderdagen vóór de aanvang van de Werken aan de Hoofdaannemer voorleggenEvaluatie met jeugdparagraaf. Dit veiligheids- en gezondheidsplan bevat een analyse van de risico’s eigen aan de uitvoering van de activiteiten van de Onderaannemer op de Werf, zowel voor zijn personeel als voor om het even welke tussenkomende partij op de Werf. Deze risicoanalyse houdt rekening met de arbeidsvoorwaarden eigen aan de Werf en bepaalt de preventie-, hygiëne- en beschermingsmaatregelen die eruit voortvloeien en die zullen worden toegepast. De Onderaannemer verbindt zich ertoe dit veiligheidsplan aan te passen op eenvoudig Op verzoek van de 13.4 Om de veiligheidscoördinatie efficiënt Xxxxxxxxxx DNWO dient deze overlegd te laten verlopen, is de Onderaannemer verplicht een veiligheidsverantwoordelijke aan te duiden op de Werf, die zal deelnemen aan de coördinatievergaderingen, georganiseerd door de Hoofdaannemer of de veiligheidscoördinator en waarvoor hij opgeroepen wordt. Deze veiligheidsverantwoordelijke dient de taal van de Hoofdovereenkomst machtig te zijnworden. 13.5 De Onderaannemer dient steeds de veiligheids- e. Het bouwbedrijf verplicht zich om gereedschappen en gezondheidsrichtlijnen op machines goed te volgen die hem door de Bouwheer, de veiligheidscoördinator, de werfleiding, en/of de preventiedienst van de Hoofdaannemer worden gegeven. Alle personeelsleden van de Bouwheer onderhouden en van de Hoofdaannemer zijn gerechtigd om alle bepalingen inzake bescherming en preventie op de Werf te doen naleven. De Onderaannemer zal alle voorzorgen nemen voor de bescherming en de veiligheid van zijn eigen personeel, het personeel van de Hoofdaannemer, de medecontractanten en van alle andere vaklieden en derden die aanwezig zijn op de Werf. 13.6 Tenzij anders overeengekomen, staat de Onderaannemer in voor de persoonlijke en collectieve beschermings- en hygiënemaatregelen, alsook voor de instandhouding ervan. De collectieve beschermingsmiddelen mogen in geen geval door de Onderaannemer worden verwijderd, verplaatst of aangepast tenzij mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de Hoofdaannemer en/of veiligheidscoördinator. De Hoofdaannemer wijst alle verantwoordelijkheid af voor ongevallen of ziektes die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van zijn materieel (stellingen, ladders, goederenliften, enz.) door de Onderaannemer. Voordat hij zijn personeel ermee laat werken, vergewist de Onderaannemer zich dat dit materieel volkomen beantwoordt aan de voorschriften van de reglementering inzake veiligheid (preventie en bescherming). Alle afgevaardigden en werknemers van de Onderaannemer zijn verplicht op de Werf de vereiste en nodige individuele beschermingsuitrusting juist te gebruiken, die de Onderaannemer op zijn uitsluitende verantwoordelijkheid ter beschikking steltc.q. De Hoofdaannemer kan onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk gesteld worden te zorgen voor niet voorziene, gebrekkige of onaangepaste individuele beschermingsuitrustingeneen goede inrichting van werkplaats en bouwplaatsen. 13.7 Al het materieel dat de Onderaannemer aanwendt om zijn werkzaamheden uit te voeren en de uitvoering zelf van deze werkzaamheden moeten in overeenstemming zijn met alle toepasselijke bepalingen van het ARAB en de Codex Welzijn, alsook met de milieureglementeringen en alle bijhorende K.B.’s, M.B.’s, Ordonnanties Europese richtlijnen, enz. Alle machines f. Ongevallen dienen in overeenstemming te zijn met de geldende regelgeving, steeds in goede staat van werking te zijn en onderhouden onverwijld te worden opdat zij geen gevaar zouden kunnen opleveren voor de gebruiker ervan of de andere medewerkers op de Werf. De Hoofdaannemer behoudt zich het recht voor om materieel dat niet in overeenstemming is met de voormelde bepalingen de toegang tot de Werf te ontzeggen. Bij elke machine die gekeurd moet worden door een erkend organisme, dient het laatste keuringsverslag, alsook het verslag van indienststelling, ondertekend door de preventieadviseur van de Onderaannemer, ter inzage te liggen voor de bevoegde inspectiediensten, de Bouwheer en de Hoofdaannemer. De Onderaannemer ziet erop toe dat de verplichte periodieke keuringen uitgevoerd worden. Alle machines en toestellen van de Onderaannemer dienen voorzien te zijn van instructiekaarten. Deze dienen op een goed zichtbare plaats gemeld aan de machine bevestigd te zijn Inspectie SZW en bevatten voldoende en duidelijke instructies om de machine 13.8 Conform Artikel 94ter §2 van de Wet van 4 augustus 1996 verbindt de Onderaannemer zich ertoe, voor de aanvang van de Werken de preventieadviseur aan te wijzen die belast zal zijn met het onderzoek rond mogelijke zware ongevallen op de Werf. De Onderaannemer is verplicht om de Hoofdaannemer onmiddellijk in kennis te stellen van alle incidenten en arbeidsongevallen met betrekking tot één van zijn eigen werknemers of met betrekking tot één van de werknemers van zijn onderaannemers, alsook om de Hoofdaannemer maandelijks het aantal verloren dagen als gevolg van arbeidsongevallen te bezorgen. De Onderaannemer is verplicht het aangifteformulier van een arbeidsongeval aan zijn verzekering per fax of per e-mail ter kennisgeving te bezorgen aan de werfleiding van de Hoofdaannemer. Wanneer het om een ernstig ongeval in de zin van het koninklijk besluit van 24 februari 2005 gaat en er een omstandig verslag moet worden opgemaakt, is de Onderaannemer verplicht, minimum twee Werkdagen voor de verzending van het verslag aan de bevoegde instanties, dit verslag voor nazicht te bezorgen aan de werfleiding van de Hoofdaannemer. Op het ogenblik dat de Onderaannemer het definitieve omstandig verslag overmaakt aan de bevoegde instanties, bezorgt hij er een kopie van aan de HoofdaannemerXxxxxxxxxx DNWO.

Veiligheid en gezondheid. 13.1 11.1 De Onderaannemer Dienstverlener verbindt zich ertoe zijn verplichtingen inzake veiligheid en gezondheid (daarin inbegrepen orde en orde, netheid en hygiëne) na te leven, zoals onder meer voorzien in het ARAB, KB tijdelijke en mobiele bouwplaatsen ARAB en de Codex Welzijn. De Onderaannemer Dienstverlener dient hierover te waken wat betreft zijn personeel en/of derden op wie hij een beroep doet. Alle personen actief op Werf, moeten hun activiteiten coördineren en elkaar wederzijds inlichten over de bestaande of potentiële professionele risico’s. Terzake wordt eveneens verwezen naar de ‘VGM regels voor onderaannemers Dienstverleners / zelfstandige arbeiders op Belgische bouwwerf’ aangehecht aan de Overeenkomst. 13.2 11.2 De Onderaannemer Dienstverlener zal er zich van vergewissen dat elke werknemer en/of derde op wie hij een beroep doet en die voor het eerst op de Werf komt, is ingelicht over de veiligheids-veiligheids- en gezondheidsvoorschriften die van toepassing zijn. De Onderaannemer Dienstverlener draagt er verder zorg voor dat de informatie inzake veiligheid en gezondheid van de Hoofdaannemer onder zijn werknemers op de Werf verspreid wordt. Deze plicht ontheft de Onderaannemer Dienstverlener niet van zijn wettelijke verplichting inzake veiligheid en gezondheid. Indien de Onderaannemer Dienstverlener of een van zijn aangestelden de boven vermelde verplichting niet of gebrekkig nakomt, dan kan de Hoofdaannemer of de Bouwheer, na voorafgaandelijke ingebrekestelling, zelf de nodige maatregelen treffen op kosten van de Onderaannemer. In geval van een dreigend, ernstig gevaar wordt de Hoofdaannemer ontslagen van bovengenoemde ingebrekestelling.de 13.3 11.3 De Onderaannemer Dienstverlener zal zijn bijzonder veiligheids- en gezondheidsplan, opstellen in de taal van de Overeenkomst en minstens 15 kalenderdagen vóór de aanvang van de Werken Diensten aan de Hoofdaannemer voorleggen. Dit veiligheids- en gezondheidsplan bevat een analyse van de risico’s eigen aan de uitvoering van de activiteiten van de Onderaannemer Dienstverlener op de Werf, zowel voor zijn personeel als voor om het even welke tussenkomende partij op de Werf. Deze risicoanalyse houdt rekening met de arbeidsvoorwaarden eigen aan de Werf en bepaalt de preventie-, hygiëne- en beschermingsmaatregelen die eruit voortvloeien en die zullen worden toegepast. De Onderaannemer Dienstverlener verbindt zich ertoe dit veiligheidsplan aan te passen op eenvoudig verzoek van dede Hoofdaannemer of veiligheidscoördinator. 13.4 11.4 Om de veiligheidscoördinatie efficiënt te laten verlopen, is de Onderaannemer Dienstverlener verplicht een veiligheidsverantwoordelijke aan te duiden op de Werf, die zal deelnemen aan de coördinatievergaderingen, georganiseerd door de Hoofdaannemer of de veiligheidscoördinator en waarvoor hij opgeroepen wordt. Deze veiligheidsverantwoordelijke dient de taal van de Hoofdovereenkomst machtig te zijn. 13.5 11.5 De Onderaannemer Dienstverlener dient steeds de veiligheids- en gezondheidsrichtlijnen op te volgen die hem door de Bouwheer, de veiligheidscoördinator, de werfleiding, en/of de preventiedienst van de Hoofdaannemer worden gegeven. Alle personeelsleden van de Bouwheer en van de Hoofdaannemer zijn gerechtigd om alle bepalingen inzake bescherming en preventie op de Werf te doen naleven. De Onderaannemer Dienstverlener zal alle voorzorgen nemen voor de bescherming en de veiligheid van zijn eigen personeel, het personeel van de Hoofdaannemer, de medecontractanten en van alle andere vaklieden en derden die aanwezig zijn op de Werf. 13.6 11.6 Tenzij anders overeengekomen, staat de Onderaannemer Dienstverlener in voor de persoonlijke en collectieve beschermings- en hygiënemaatregelen, alsook voor de instandhouding ervan. De collectieve beschermingsmiddelen mogen in geen geval door de Onderaannemer Dienstverlener worden verwijderd, verplaatst of aangepast tenzij mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de Hoofdaannemer en/of veiligheidscoördinator. De Hoofdaannemer wijst alle verantwoordelijkheid af voor ongevallen of ziektes ziekten die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van zijn materieel Materieel (stellingen, ladders, goederenliften, enz.) door de OnderaannemerDienstverlener. Voordat hij zijn personeel ermee laat werkenDiensten, vergewist de Onderaannemer Dienstverlener zich dat dit materieel Materieel volkomen beantwoordt aan de voorschriften van de reglementering inzake veiligheid (preventie en bescherming). Alle afgevaardigden en werknemers van de Onderaannemer Dienstverlener zijn verplicht op de Werf de vereiste en nodige individuele beschermingsuitrusting te gebruiken, die de Onderaannemer Dienstverlener op zijn uitsluitende verantwoordelijkheid ter beschikking stelt. De Hoofdaannemer kan onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk gesteld worden voor niet voorziene, gebrekkige of onaangepaste individuele beschermingsuitrustingen. 13.7 11.7 Al het materieel Materieel dat de Onderaannemer Dienstverlener aanwendt om zijn werkzaamheden uit te voeren en de uitvoering zelf van deze werkzaamheden moeten in overeenstemming zijn met alle toepasselijke bepalingen van het ARAB en de Codex Welzijn, alsook met de milieureglementeringen en alle bijhorende K.B.’s, M.B.’s, Ordonnanties Europese richtlijnen, enz. Alle machines dienen in overeenstemming te zijn met de geldende regelgeving, steeds in goede staat van werking te zijn en onderhouden te worden opdat zij geen gevaar zouden kunnen opleveren voor de gebruiker ervan of de andere medewerkers op de Werf. De Hoofdaannemer behoudt zich het recht voor om materieel dat niet in overeenstemming is met de voormelde bepalingen de toegang tot de Werf te ontzeggen. Bij elke machine die gekeurd moet worden door een erkend organisme, dient het laatste keuringsverslag, alsook het verslag van indienststelling, ondertekend door de preventieadviseur van de Onderaannemer, ter inzage te liggen voor de bevoegde inspectiediensten, de Bouwheer en de Hoofdaannemer. De Onderaannemer ziet erop toe dat de verplichte periodieke keuringen uitgevoerd worden. Alle machines en toestellen van de Onderaannemer dienen voorzien te zijn van instructiekaarten. Deze dienen op een goed zichtbare plaats aan de machine bevestigd te zijn en bevatten voldoende en duidelijke instructies om de machineof 13.8 11.8 Conform Artikel artikel 94ter §2 van de Wet van 4 augustus 1996 verbindt de Onderaannemer Dienstverlener zich ertoe, voor de aanvang van de Werken Diensten de preventieadviseur aan te wijzen die belast zal zijn met het onderzoek rond mogelijke zware ongevallen op de Werf. De Onderaannemer Dienstverlener is verplicht om de Hoofdaannemer onmiddellijk in kennis te stellen van alle incidenten en arbeidsongevallen met betrekking tot één van zijn eigen werknemers of met betrekking tot één van de werknemers van zijn onderaannemersDienstverleners, alsook om de Hoofdaannemer maandelijks het aantal verloren dagen als gevolg van arbeidsongevallen te bezorgen. De Onderaannemer Dienstverlener is verplicht het aangifteformulier van een arbeidsongeval aan zijn verzekering per fax of per e-mail ter kennisgeving te bezorgen aan de werfleiding van de Hoofdaannemer. Wanneer het om een ernstig ongeval in de zin van het koninklijk besluit van 24 februari 2005 gaat en er een omstandig verslag moet worden opgemaakt, is de Onderaannemer Dienstverlener verplicht, minimum twee Werkdagen voor de verzending van het verslag aan de bevoegde instanties, dit verslag voor nazicht te bezorgen aan de werfleiding van de Hoofdaannemer. Op het ogenblik dat de Onderaannemer Dienstverlener het definitieve omstandig verslag overmaakt aan de bevoegde instanties, bezorgt hij er een kopie van aan de Hoofdaannemer.