Harmonogram. 1. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy, zwanym dalej „Harmonogramem”. 2. Harmonogram został sporządzony w oparciu o zakres robót określony w Szczegółowym opisie przedmiotu umowy. 3. W przypadku konieczności zmiany Harmonogramu, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony Harmonogram, w terminie 3 dni roboczych od daty zaistnienia zdarzenia powodującego konieczność takiej zmiany. 4. Zamawiający zgłosi uwagi do uaktualnionego Harmonogramu, o którym mowa w ust. 3 w ciągu 3 dni roboczych od daty przedłożenia Zamawiającemu zmian do zatwierdzenia. Niezgłoszenie uwag do zmian Harmonogramu w w/w terminie oznacza zatwierdzenie zmian przez Zamawiającego. 5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do zmian Harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu, poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 6. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w terminie wskazanym w ust. 5. wówczas Zamawiający może wstrzymać odpowiednio całość lub część robót na czas niezbędny do wyjaśnienia przez Wykonawcę jego stanowiska i uzgodnienia dalszych działań w sprawie tych zmian. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążają Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na zmiany do Harmonogramu począwszy od dnia ich zatwierdzenia.
Appears in 3 contracts
Samples: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Harmonogram. 1. Przedmiot umowy zamówienia określony w § 1 2 umowy będzie realizowany zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę i z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym Załącznik który stanowić będzie załącznik nr 3 4 do umowy, zwanym dalej „Harmonogramem”.
2. Harmonogram został sporządzony w oparciu o zakres robót określony w Szczegółowym opisie przedmiotu umowy.
3. W przypadku konieczności zmiany Harmonogramu, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia każdorazowo uaktualniony Harmonogram, harmonogram w terminie 3 dni roboczych od daty zaistnienia zdarzenia powodującego konieczność takiej dokonanej zmiany.
43. Zamawiający zgłosi uwagi do uaktualnionego Harmonogramuharmonogramu, o którym mowa w ust. 3 2 w ciągu 3 dni roboczych od daty przedłożenia Zamawiającemu zmian do harmonogramu do zatwierdzenia. Niezgłoszenie uwag do zmian Harmonogramu harmonogramu w w/w terminie oznacza będzie się uważało za zatwierdzenie zmian harmonogramu przez Zamawiającego.
54. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do zmian Harmonogramuharmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu, poprawionego Harmonogramu harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.
65. Potwierdzenie przez Xxxxxxxxxxxxx uwzględnienia jego uwag będzie się uważało za zatwierdzenie zmian harmonogramu. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w terminie wskazanym w ust. 5. wówczas Zamawiający może wstrzymać odpowiednio całość lub część robót na czas niezbędny do wyjaśnienia powyższym terminie, a przedłożone poprawione przez Wykonawcę jego stanowiska i uzgodnienia dalszych działań zmiany do harmonogramu w sprawie tych zmianistotny sposób będzie niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążają Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na zmiany do Harmonogramu harmonogram począwszy od dnia dnia, który uznaje się za ich zatwierdzeniazatwierdzenie.
6. Zmiany do harmonogramu rzeczowo-finansowego należy sporządzić w oparciu o zakres robót określony w dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiarach z uwzględnieniem pozycji uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego, i powinien zawierać x.xx. cenę brutto i termin realizacji danego zakresu zamówienia.
Appears in 2 contracts
Harmonogram. 1. Przedmiot Harmonogram rzeczowo–finansowy prac projektowych i budowlanych (zgodny z ust. 2 i 3) Wykonawca opracuje i przedstawi w terminie 14 dni od zawarcia umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie ze sporządzonym do zaakceptowania przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy, zwanym dalej „Harmonogramem”Xxxxxxxxxxxxx.
2. Harmonogram został sporządzony musi uwzględniać terminy wskazane w oparciu o zakres robót określony niniejszej umowie oraz w Szczegółowym opisie przedmiotu umowySIWZ oraz czas na procedury uzgodnieniowe, terminy administracyjne. Harmonogram musi uwzględniać podział na miesiące i na zakresy prac, wraz ze wskazanymi kwotami przerobu.
3. W przypadku konieczności zmiany Harmonogramu, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony Harmonogram, w terminie 3 dni roboczych od daty zaistnienia zdarzenia powodującego konieczność takiej zmianyHarmonogram na żądanie Zamawiającego będzie uwzględniać współfinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej (pogrupowane elementy robót zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym).
4. Zamawiający zgłosi uwagi do uaktualnionego Harmonogramu, o którym mowa w Na wniosek Wykonawcy harmonogram rzeczowo-finansowy może być aktualizowany za zgodą Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 3 w ciągu 3 dni roboczych od daty przedłożenia Zamawiającemu zmian do zatwierdzenia. Niezgłoszenie uwag do zmian Harmonogramu w w/w terminie oznacza zatwierdzenie zmian przez Zamawiającego2 i 3.
5. W przypadku zgłoszenia niedotrzymywania harmonogramu przez Zamawiającego uwag do zmian HarmonogramuWykonawcę, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag jest na żądanie Zamawiającego opracować program naprawczy. Do programu naprawczego stosuje się odpowiednio ust. 2 i przedłożenia Zamawiającemu, poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag3.
6. Jeżeli W przypadku wystąpienia zagrożenia niedotrzymania terminów przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, niezależnie od innych uprawnień wynikających z Umowy lub obowiązujących przepisów, Zamawiający ma prawo żądać, a Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego ma obowiązek wykonania, na własny koszt, wszelkich niezbędnych czynności dla usunięcia takiego zagrożenia (dodatkowy personel bądź sprzęt, wydłużony czas pracy lub dodatkowe zmiany robocze, praca w terminie wskazanym w dni wolne od pracy itp.).
7. Niezależnie od postanowienia ust. 56 tego paragrafu, jeżeli Wykonawca w następstwie okoliczności leżących po jego stronie nie jest w stanie dotrzymać terminów wykonania, wówczas Zamawiający, z zachowaniem innych uprawnień wynikających z Umowy lub obowiązujących przepisów, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego w uprzednim, pisemnym wezwaniu, jest uprawniony do powierzenia innym podmiotom wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8. wówczas Zamawiający może wstrzymać odpowiednio całość lub część robót na czas niezbędny do wyjaśnienia przez Wykonawcę jego stanowiska i uzgodnienia dalszych działań w sprawie tych zmian. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążają Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na zmiany do Harmonogramu począwszy od dnia ich zatwierdzeniaW przypadku wystąpienia zagrożeń niedotrzymania terminów z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, Xxxxxx niezwłocznie pisemnie uzgodnią sposób wyeliminowania tego zagrożenia.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa
Harmonogram. 1. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym Załącznik nr 3 6 do umowy, zwanym dalej „Harmonogramem”.
2. Harmonogram został sporządzony w oparciu o zakres robót określony w Szczegółowym opisie przedmiotu umowydokumentacji projektowej i SIWZ.
3. W przypadku konieczności zmiany Harmonogramu, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony Harmonogram, w terminie 3 dni roboczych od daty zaistnienia zdarzenia powodującego konieczność takiej zmiany.
4. Zamawiający zgłosi uwagi do uaktualnionego Harmonogramu, o którym mowa w ust. 3 w ciągu 3 dni roboczych od daty przedłożenia Zamawiającemu zmian do zatwierdzenia. Niezgłoszenie uwag do zmian Harmonogramu w w/w terminie oznacza będzie się uważało za zatwierdzenie zmian przez Zamawiającego.
5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do zmian Harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu, poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.
6. Potwierdzenie przez Xxxxxxxxxxxxx uwzględnienia jego uwag będzie się uważało za zatwierdzenie zmian Harmonogramu. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w terminie wskazanym w ust. 5. wówczas Zamawiający może wstrzymać odpowiednio całość lub część robót na czas niezbędny do wyjaśnienia powyższym terminie, a przedłożone poprawione przez Wykonawcę jego stanowiska i uzgodnienia dalszych działań zmiany do Harmonogramu w sprawie tych zmianistotny sposób będą niezgodne z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążają Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na zmiany do Harmonogramu począwszy od dnia dnia, który uznaje się za ich zatwierdzeniazatwierdzenie.
Appears in 1 contract
Harmonogram. 1. Przedmiot umowy określony w § 1 realizowany będzie realizowany zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę i z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym Załącznik nr 3 w podziale na etapy robót. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram w terminie do 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy, zwanym dalej „Harmonogramem”.
2. Harmonogram został sporządzony Zamawiający zgłosi uwagi lub zatwierdzi harmonogram w oparciu o zakres robót określony w Szczegółowym opisie przedmiotu umowyterminie 5 dni roboczych od daty jego przedłożenia przez Wykonawcę.
3. W przypadku konieczności zmiany Harmonogramu, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony Harmonogramzaktualizowany harmonogram, uwzględniający uwagi Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego uwag, o których mowa w ust. 2.
4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego uwag do harmonogramu w trybie określonym w ust. 2 jest jednoznaczne z zatwierdzeniem harmonogramu.
5. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji harmonogramu na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. Aktualizacja harmonogramu na etapie realizacji przedmiotu umowy wymaga akceptacji Zamawiającego i nie powoduje konieczności zmiany treści umowy. Postanowienia ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
6. Przez bieżącą aktualizację harmonogramu, o której mowa w ust. 5 rozumie się codzienną analizę dokonywaną przez Wykonawcę, dotyczącą stanu prac, w tym ich zaawansowania oraz ocenę zgodności z założeniami harmonogramu. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy założeniami harmonogramu a faktycznym stanem prac, Wykonawca ma obowiązek aktualizowania harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty zaistnienia zdarzenia powodującego konieczność takiej zmianywystąpienia sytuacji powodującej powyższą rozbieżność.
4. Zamawiający zgłosi uwagi do uaktualnionego Harmonogramu, o którym mowa w ust. 3 w ciągu 3 dni roboczych od daty przedłożenia Zamawiającemu zmian do zatwierdzenia. Niezgłoszenie uwag do zmian Harmonogramu w w/w terminie oznacza zatwierdzenie zmian przez Zamawiającego.
5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do zmian Harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu, poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.
6. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w terminie wskazanym w ust. 5. wówczas Zamawiający może wstrzymać odpowiednio całość lub część robót na czas niezbędny do wyjaśnienia przez Wykonawcę jego stanowiska i uzgodnienia dalszych działań w sprawie tych zmian. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążają Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na zmiany do Harmonogramu począwszy od dnia ich zatwierdzenia.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa Na Wykonanie Robót Budowlanych
Harmonogram. 1. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym Załącznik nr 3 2 do umowy, zwanym dalej „Harmonogramem”.
2. Harmonogram został sporządzony w oparciu o zakres robót określony w Szczegółowym opisie przedmiotu umowydokumentacji projektowej i SIWZ.
3. W przypadku konieczności zmiany Harmonogramu, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony Harmonogram, w terminie 3 dni roboczych od daty zaistnienia zdarzenia powodującego konieczność takiej zmiany.
4. Zamawiający zgłosi uwagi do uaktualnionego Harmonogramu, o którym mowa w ust. 3 w ciągu 3 dni roboczych od daty przedłożenia Zamawiającemu zmian do zatwierdzenia. Niezgłoszenie uwag do zmian Harmonogramu w w/w terminie oznacza będzie się uważało za zatwierdzenie zmian przez Zamawiającego.
5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do zmian Harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu, poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.
6. Potwierdzenie przez Xxxxxxxxxxxxx uwzględnienia jego uwag będzie się uważało za zatwierdzenie zmian Harmonogramu. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w terminie wskazanym w ust. 5. wówczas Zamawiający może wstrzymać odpowiednio całość lub część robót na czas niezbędny do wyjaśnienia powyższym terminie, a przedłożone poprawione przez Wykonawcę jego stanowiska i uzgodnienia dalszych działań zmiany do Harmonogramu w sprawie tych zmianistotny sposób będą niezgodne z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążają Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na zmiany do Harmonogramu począwszy od dnia dnia, który uznaje się za ich zatwierdzeniazatwierdzenie.
Appears in 1 contract
Harmonogram. 1. Przedmiot umowy określony Realizacja Umowy nastąpi w § 1 będzie realizowany zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowymterminach zgodnych z Umową oraz OPZ. Wykonawca przedstawi w terminie 14 dni, stanowiącym Załącznik nr 3 do umowyna żądanie Zamawiającego, zwanym dalej „Harmonogramem”propozycję szczegółowego harmonogramu realizacji Zamówienia na podstawie OPZ, Oferty Wykonawcy oraz niniejszej Umowy. Harmonogram zostanie ustalony w porozumieniu z Zamawiającym.
2. Harmonogram został sporządzony będzie zawierał terminy w oparciu o zakres robót określony w Szczegółowym opisie zakresie każdego Etapu realizacji przedmiotu umowyUmowy. Harmonogram ten będzie zawierał opis realizacji poszczególnych zadań i może podlegać uszczegółowieniom na wniosek Zamawiającego.
3. Harmonogram realizacji Zamówienia opracowany w sposób określony w ust. 1 i 2 będzie podlegał akceptacji przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach Harmonogram będzie podlegał zmianom zgodnie z postanowieniami określonymi w § 18 Umowy. Terminy wykonania poszczególnych Etapów, modułów oraz zadań nie zapadają, jeżeli ich dotrzymanie stało się niemożliwe z wyłącznej winy Zamawiającego lub innych przyczyn leżących całkowicie i wyłącznie po stronie Zamawiającego.
4. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia przedstawienia mu do akceptacji Harmonogramu zobowiązany jest zaakceptować Harmonogram lub zgłosić do niego pisemne zastrzeżenia. W przypadku konieczności zmiany Harmonogramu, zgłoszenia zastrzeżeń Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony Harmonogram, w terminie 3 dni roboczych od daty zaistnienia zdarzenia powodującego konieczność takiej zmiany.
4. Zamawiający zgłosi uwagi uwzględni wszystkie zastrzeżenia Zamawiającego zawarte w raporcie i przedstawi Haromonogram ponownie do uaktualnionego Harmonogramu, o którym mowa w ust. 3 w ciągu 3 dni roboczych od daty przedłożenia Zamawiającemu zmian do zatwierdzenia. Niezgłoszenie uwag do zmian Harmonogramu w w/w terminie oznacza zatwierdzenie zmian akceptacji przez Zamawiającego. W sytuacji ponownego zgłoszenia zastrzeżeń stosuje się jednokrotnie procedurę określoną w niniejszym paragrafie.
5. W przypadku zgłoszenia niemożności uzyskania przez Strony akceptacji i odebrania Harmonogramu, Strony eskalują problem do decyzji Komitetu Sterującego. Harmonogram uznaje się za zaakceptowany przez Xxxxxxxxxxxxx na podstawie pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego uwag do zmian Harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu, poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych dacie złożenia podpisu przez Zamawiającego uwagXxxxxxxxxxxxx.
6. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego W przypadku niemożności ustalenia treści Harmonogramu, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie wskazanym w ust. 5. wówczas Zamawiający może wstrzymać odpowiednio całość lub część robót na czas niezbędny do wyjaśnienia przez Wykonawcę jego stanowiska i uzgodnienia dalszych działań w sprawie tych zmian. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążają Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na zmiany do Harmonogramu począwszy 60 dni od dnia ich zatwierdzeniapowzięcia informacji o tym fakcie.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa Na Ocenianie Na Ekranie
Harmonogram. 1. Przedmiot umowy zamówienia określony w § 1 2 umowy będzie realizowany zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym Załącznik który stanowi załącznik nr 3 4 do umowy, zwanym dalej „Harmonogramem”.
2. Harmonogram został sporządzony w oparciu o zakres robót określony w Szczegółowym opisie przedmiotu umowy.
3. W przypadku konieczności zmiany Harmonogramu, harmonogramu Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia każdorazowo uaktualniony Harmonogram, harmonogram w terminie 3 dni roboczych od daty zaistnienia zdarzenia powodującego konieczność takiej dokonanej zmiany.
43. Zamawiający zgłosi uwagi do uaktualnionego Harmonogramuharmonogramu, o którym mowa w ust. 3 2 w ciągu 3 dni roboczych od daty przedłożenia Zamawiającemu zmian do harmonogramu do zatwierdzenia. Niezgłoszenie uwag do zmian Harmonogramu harmonogramu w w/w terminie oznacza będzie się uważało za zatwierdzenie zmian harmonogramu przez Zamawiającego.
54. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do zmian Harmonogramuharmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu, poprawionego Harmonogramu harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.
65. Potwierdzenie przez Xxxxxxxxxxxxx uwzględnienia jego uwag będzie się uważało za zatwierdzenie zmian harmonogramu. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w terminie wskazanym w ust. 5. wówczas Zamawiający może wstrzymać odpowiednio całość lub część robót na czas niezbędny do wyjaśnienia powyższym terminie, a przedłożone poprawione przez Wykonawcę jego stanowiska i uzgodnienia dalszych działań zmiany do harmonogramu w sprawie tych zmianistotny sposób będą niezgodne z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążają Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na zmiany do Harmonogramu harmonogram począwszy od dnia dnia, który uznaje się za ich zatwierdzeniazatwierdzenie.
6. Zmiany do harmonogramu rzeczowo-finansowego należy sporządzić w oparciu o zakres robót określony w dokumentacji projektowej, SIWZ, przedmiarach i powinien zawierać x.xx. cenę brutto i termin realizacji danego zakresu zamówienia.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa O Wykonanie Projektu
Harmonogram. 1. Przedmiot W terminie 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy określony Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w § 1 będzie realizowany zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym4 ust. 2 Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 pliki wektorowe niezbędne do umowywykonania asortymentu, zwanym dalej „Harmonogramem”wymienionego w OPZ.
2. Harmonogram został sporządzony W terminie 2 dni roboczych od daty przekazania plików, o których mowa w oparciu o zakres robót określony pkt 1, Wykonawca przekaże Zamawiającemu na adresy e-mail wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu umowy§ 4 ust. 1 Umowy projekty asortymentu (pliki PDF) celem sprawdzenia poprawności wzorów znajdujących się na asortymencie. W terminie 2 dni roboczych Zamawiający potwierdzi na adres e-mail wskazany w § 4 ust. 2 Umowy poprawność projektów asortymentu wymienionego w OPZ.
3. W przypadku konieczności zmiany Harmonogramunaniesienia przez Zamawiającego zmian, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo sporządzić do ich naniesienia i przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony Harmonogram, ponownego przesłania projektów asortymentu w formie elektronicznej (pliki PDF) w terminie 3 1 dnia roboczego. Każde kolejne sprawdzenie przez Zamawiającego będzie trwało do 2 dni roboczych od daty zaistnienia zdarzenia powodującego konieczność takiej zmianyroboczych.
4. Zamawiający zgłosi uwagi do uaktualnionego Harmonogramu, o którym mowa w ust. 3 w ciągu 3 W terminie 2 dni roboczych od daty przedłożenia ostatecznego potwierdzenia przez Zamawiającego projektów asortymentu przekazanych w formie elektronicznej (pliki PDF), Wykonawca przekaże Zamawiającemu zmian na adresy wskazane w § 4 ust. 1 Umowy, próbne wydruki, tzw. proof-y asortymentu w celu ich potwierdzenia. W przypadku naniesienia przez Zamawiającego zmian, Wykonawca zobowiązany jest do zatwierdzenia. Niezgłoszenie uwag do zmian Harmonogramu w w/ich wprowadzenia i ponownego przesłania w terminie oznacza zatwierdzenie zmian 2 dni roboczych w celu weryfikacji. Każde kolejne sprawdzenie przez ZamawiającegoZamawiającego będzie trwało do 2 dni roboczych.
5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do zmian Harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu, poprawionego Harmonogramu w terminie 3 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przekazania Zamawiającemu poprawnych próbnych wydruków asortymentu wskazanego w OPZ nastąpi akceptacja przez Zamawiającego uwagosoby wskazane w § 4 ust. 1. Zaakceptowane wydruki, tzw. proof-y zostaną zeskanowane i przesłane w formie elektronicznej (plik PDF) pocztą elektroniczną, na adres e-mail Wykonawcy wskazany w § 4 ust. 2 Umowy.
6. Jeżeli Powtórzenie uwag przez Zamawiającego z powodu ich uprzedniego nieuwzględnienia przez Wykonawcę, nie jest traktowane jako zgłoszenie zmian.
7. Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego dostarczy przedmiot zamówienia w terminie wskazanym w ust. 5. wówczas Zamawiający może wstrzymać odpowiednio całość lub część robót na czas niezbędny do wyjaśnienia przez Wykonawcę jego stanowiska i uzgodnienia dalszych działań w sprawie tych zmian. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążają Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na zmiany do Harmonogramu począwszy Formularzu oferty Wykonawcy, jednak nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych licząc od dnia ich zatwierdzeniaprzesłania przez Zamawiającego ostatecznej akceptacji wydruków próbnych, tzw. proof-ów projektów asortymentu wymienionego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy. Załącznik nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 2 do Umowy nr ………/2019 z dnia 2019 r.) Nazwa: ……………………………………………… ……………………………………………… Numer identyfikacji podatkowej VAT ……………………………………………… Adres pocztowy: ……………………………………………… Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Faks: ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………
1. Oferujemy wykonanie całego zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za maksymalną: cenę netto (bez podatku VAT): PLN słownie brutto: ……………..……………………………………………..………..………………… …………………………………………………………………………………………………………
1. Papier firmowy A4 z nadrukiem jednostronnym logotypem firmowym z napisem: Zakład Emerytalno- Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – 80 g/m2, spełniający wymagania określone w OPZ poz. 1 Tabeli. Wzór nadruku stanowi Załącznik nr 1 do OPZ. 235.000 arkuszy
2. Papier firmowy A4 z nadrukiem jednostronnym logotypem firmowym z napisem: Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – 80 g/m2, spełniający wymagania określone w OPZ poz. 2 Tabeli. Wzór nadruku stanowi Załącznik nr 2 do OPZ.
Appears in 1 contract
Samples: Public Procurement Specification
Harmonogram. 1. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę Wykonawca sporządzi i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym Załącznik nr 3 przekaże do umowy, zwanym dalej „Harmonogramem”.
2. Harmonogram został sporządzony w oparciu o zakres robót określony w Szczegółowym opisie przedmiotu umowy.
3. W przypadku konieczności zmiany Harmonogramu, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony Harmonogramakceptacji Zamawiającemu, w terminie 3 30 dni roboczych od daty zaistnienia zdarzenia powodującego konieczność takiej zmiany.
4dnia podpisania niniejszej Umowy, Harmonogram gwarantujący terminową realizację Przedmiotu Umowy przy uwzględnieniu terminów wskazanych w § 4 Umowy powyżej. Zamawiający zgłosi uwagi do uaktualnionego HarmonogramuPrzedmiotowy dokument stanowić będzie uszczegółowienie Harmonogramu zamieszczonego w ofercie Wykonawcy, w zakresie terminów których zdefiniowanie nie było obowiązkowe na etapie Postępowania Przetargowego z uwzględnianiem pozycji zdefiniowanych w tabeli A załącznika nr 6. Ponadto, w terminie 14 dni od zatwierdzenia przez Zamawiającego ZPR oraz kosztorysu o których mowa w załączniku nr 6, Wykonawca w trybie, o którym mowa w ust. 4 poniżej, dokona aktualizacji Harmonogramu o przypisanie do poszczególnych pozycji rzeczowych wykazanych w tabeli A (załącznik nr 6), odpowiednich kwot. Tak przygotowany dokument podlega ponownemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 3 poniżej.
2. Harmonogram będzie uwzględniał wszelkie wymagania określone Umową oraz Dokumentacją Postępowania oraz będzie stanowił Harmonogram w ciągu 3 rozumieniu § 1 pkt 4 Umowy obejmujący zestawienie oraz opis poszczególnych etapów realizacji Przedmiotu Umowy, ze wskazaniem szczegółowych terminów wykonania oraz części Ceny Kontraktu należnej za wykonanie danego etapu realizacji Inwestycji.
3. Harmonogram sporządzony przez Wykonawcę będzie podlegał pisemnemu, pod rygorem nieważności, zatwierdzeniu przez Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych od daty przedłożenia Zamawiającemu zmian przekazania Harmonogramu Inżynierowi Kontraktu.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zatwierdzeniabieżącego aktualizowania Harmonogramu wraz ze wskazaniem przyczyny aktualizacji i przedstawieniem go do pisemnej pod rygorem nieważności akceptacji Zamawiającemu. Niezgłoszenie uwag Powyższe aktualizacje nie oznaczają zmiany Umowy i nie wymagają sporządzenia do zmian Harmonogramu w w/w terminie oznacza zatwierdzenie zmian przez Zamawiającegoniej aneksu. Aktualizacja nie może zmieniać terminów określonych jako Xxxxxxxx Xxxxxx.
5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do zmian Harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu, poprawionego może wystąpić o zmianę terminów wynikających z zaakceptowanego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych następujących przypadkach:
5.1. wystąpienia przyczyn niezależnych od daty otrzymania zgłoszonych Wykonawcy, w tym z powodu działania Siły Wyższej,
5.2. wprowadzenia przez Zamawiającego uwagStrony istotnych zmian do Umowy na zasadach określonych Umową oraz ustawą Pzp,
5.3. innych przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego.
6. Jeżeli W każdym z przypadków opisanych powyżej z wyłączeniem pkt 5.4. Umowy powyżej, Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego ma obowiązek w terminie wskazanym w ust. 5. wówczas Zamawiający może wstrzymać odpowiednio całość lub część robót 14 dni od powstania przyczyny, zawiadomić na czas niezbędny do wyjaśnienia przez Wykonawcę jego stanowiska i uzgodnienia dalszych działań w sprawie tych zmian. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążają Wykonawcę. Wykonawca ma prawo piśmie Zamawiającego o zagrożeniu terminów umownych pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te okoliczności w przyszłości.
7. Wnioski o zmiany terminów na podstawie pkt 5 Umowy powyżej nie mogą dotyczyć Kamieni milowych. Zmiana Kamieni milowych związana jest ze zmianą Umowy i może być przeprowadzona wyłącznie na zasadach określonych Ustawą Pzp i niniejszą Umową.
8. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, tempo Prac Projektowych lub Robót według Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, Wykonawca jest zobowiązany do Harmonogramu począwszy przedstawienia planu naprawczego umożliwiającego dotrzymanie terminów, który podlega akceptacji Inżyniera Kontraktu. Inżynier Kontraktu ma prawo nakazać podjęcie dodatkowych działań zmierzających do przyśpieszenia tempa prac. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę. W przypadku braku zastosowania się do planu naprawczego lub braku bezzwłocznego podjęcia dodatkowych działań zmierzających do przyspieszenia tempa prac przez Wykonawcę, po dwukrotnym wezwaniu lub poleceniu Inżyniera Kontraktu - Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 26 pkt 1.12 Umowy lub odstąpienia od dnia ich zatwierdzeniaumowy z winy Wykonawcy.
Appears in 1 contract
Harmonogram. 1. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę Wykonawca sporządzi i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym Załącznik nr 3 przekaże do umowy, zwanym dalej „Harmonogramem”.
2. Harmonogram został sporządzony w oparciu o zakres robót określony w Szczegółowym opisie przedmiotu umowy.
3. W przypadku konieczności zmiany Harmonogramu, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony Harmonogramakceptacji Zamawiającemu, w terminie 3 30 dni roboczych od daty zaistnienia zdarzenia powodującego konieczność takiej zmiany.
4dnia podpi- sania niniejszej Umowy, Harmonogram gwarantujący terminową realizację Przedmiotu Umowy przy uwzględnieniu terminów wskazanych w § 4 Umowy powyżej. Zamawiający zgłosi uwagi do uaktualnionego HarmonogramuPrzedmiotowy dokument stanowić będzie uszczegółowienie Harmonogramu zamieszczonego w ofercie Wykonawcy, w zakresie ter- minów których zdefiniowanie nie było obowiązkowe na etapie Postępowania Przetargowego z uwzględnianiem pozycji zdefiniowanych w tabeli A załącznika nr 6. Ponadto, w terminie 14 dni od zatwierdzenia przez Zamawiającego ZPR oraz kosztorysu o których mowa w załączniku nr 6, Wy- konawca w trybie, o którym mowa w ust. 4 poniżej, dokona aktualizacji Harmonogramu o przypisa- nie do poszczególnych pozycji rzeczowych wykazanych w tabeli A (załącznik nr 6), odpowiednich kwot. Tak przygotowany dokument podlega ponownemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 3 poniżej.
2. Harmonogram będzie uwzględniał wszelkie wymagania określone Umową oraz Dokumentacją Przetargową oraz będzie stanowił Harmonogram w ciągu 3 rozumieniu § 1 pkt 4 Umowy obejmujący zesta- wienie oraz opis poszczególnych etapów realizacji Przedmiotu Umowy, ze wskazaniem szczegółowych terminów wykonania oraz części Ceny Kontraktu należnej za wykonanie danego etapu realizacji Inwestycji.
3. Harmonogram sporządzony przez Wykonawcę będzie podlegał pisemnemu, pod rygorem nieważ- ności, zatwierdzeniu przez Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych od daty przedłożenia Zamawiającemu zmian przekazania Harmonogramu Inżynierowi Kontraktu.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zatwierdzeniabieżącego aktualizowania Harmonogramu wraz ze wskazaniem przyczyny aktualizacji i przedstawieniem go do pisemnej pod rygorem nieważności akceptacji Za- mawiającemu. Niezgłoszenie uwag Powyższe aktualizacje nie oznaczają zmiany Umowy i nie wymagają sporządzenia do zmian Harmonogramu w w/w terminie oznacza zatwierdzenie zmian przez Zamawiającegoniej aneksu. Aktualizacja nie może zmieniać terminów określonych jako Xxxxxxxx Xxxxxx.
5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do zmian Harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu, poprawionego może wystąpić o zmianę terminów wynikających z zaakceptowanego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych następujących przypadkach:
5.1. wystąpienia przyczyn niezależnych od daty otrzymania zgłoszonych Wykonawcy, w tym z powodu działania Siły Wyższej,
5.2. wprowadzenia przez Zamawiającego uwagStrony istotnych zmian do Umowy na zasadach Umową określonych w trakcie jej realizacji,
5.3. konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego zakończenia Przedmiotu Umowy,
5.4. innych przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego.
6. Jeżeli W każdym z przypadków opisanych powyżej z wyłączeniem pkt 5.4. Umowy powyżej, Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego ma obowiązek w terminie wskazanym w ust. 5. wówczas Zamawiający może wstrzymać odpowiednio całość lub część robót 14 dni od powstania przyczyny, zawiadomić na czas niezbędny do wyjaśnienia przez Wykonawcę jego stanowiska i uzgodnienia dalszych działań w sprawie tych zmian. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążają Wykonawcę. Wykonawca ma prawo piśmie Zamawiającego o zagrożeniu terminów umownych pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te okoliczności w przyszłości.
7. Wnioski o zmiany terminów na podstawie pkt 5 Umowy powyżej nie mogą dotyczyć Kamieni milo- wych. Zmiana Kamieni milowych związana jest ze zmianą Umowy i może być przeprowadzona wy- łącznie na zasadach określonych Ustawą Pzp i niniejszą Umową.
8. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, tempo Prac Projektowych lub Robót według Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, Wykonawca jest zobowiązany do Harmonogramu począwszy przedstawienia planu naprawczego umożliwiającego dotrzymanie terminów, który podlega akcep- tacji Inżyniera Kontraktu. Inżynier Kontraktu ma prawo nakazać podjęcie dodatkowych działań zmie- rzających do przyśpieszenia tempa prac. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami ob- ciążają Wykonawcę. W przypadku braku zastosowania się do planu naprawczego lub braku bez- zwłocznego podjęcia dodatkowych działań zmierzających do przyspieszenia tempa prac przez Wy- konawcę, po dwukrotnym wezwaniu lub poleceniu Inżyniera Kontraktu - Zamawiający będzie upraw- niony do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 26 pkt 1.12 Umowy lub odstą- pienia od dnia ich zatwierdzeniaumowy z winy Wykonawcy.
Appears in 1 contract
Harmonogram. 17.1. Przedmiot umowy określony Strony zgodnie oświadczają, iż Partner Prywatny będzie realizował Etap Budowy w § 1 będzie realizowany zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym Załącznik terminach określonych w Załączniku nr 3 4 do umowy, zwanym dalej „Harmonogramem”Umowy – Harmonogram.
27.2. Partner Prywatny zobowiązany jest w terminie 20 Dni Roboczych od Daty Wejścia w Życie przedłożyć Podmiotowi Publicznemu do akceptacji projekt Harmonogramu.
7.3. Harmonogram został sporządzony musi określać:
7.3.1. szczegółowe terminy realizacji Etapu Budowy w oparciu ujęciu kwartalnym z datami rozpoczęcia i zakończenia;
7.3.2. daty rozpoczęcia i zakończenia wykonywania Prac Projektowych, złożenia wniosku o zakres robót określony w Szczegółowym opisie przedmiotu umowywydanie Decyzji PNB i Decyzji PNU, daty uzyskania tych decyzji.
37.4. W przypadku konieczności zmiany Harmonogramu, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu Podmiot Publiczny zobowiązuje się do zatwierdzenia uaktualniony Harmonogram, lub wniesienia uwag do Harmonogramu nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty zaistnienia zdarzenia powodującego konieczność takiej zmiany.
4. Zamawiający zgłosi uwagi do uaktualnionego Harmonogramu, o którym mowa w ust. 3 w ciągu 3 dni roboczych od daty przedłożenia Zamawiającemu zmian do zatwierdzenia. Niezgłoszenie uwag do zmian Harmonogramu w 10 Dni Roboczych otrzymania w/w Harmonogramu. Brak informacji od Podmiotu Publicznego w wymaganym terminie oznacza zatwierdzenie zmian przez Zamawiającegoakceptację przedłożonego Harmonogramu.
57.5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag Podmiot Publiczny ma prawo zgłosić uwagi, co do zmian przedstawionego Harmonogramu, Wykonawca będzie jak również wnioskować o wprowadzenie do w/w Harmonogramu wymaganych przez niego zmian. Uwagi mogą dotyczyć niezgodności Harmonogramu z Umową lub przepisami Prawa. Partner Prywatny zobowiązany jest do uwzględnienia tych uwag Podmiotu Publicznego, o ile te są zasadne w ocenie Stron albo konieczne z uwagi na przepisy Prawa i przedłożenia Zamawiającemu, poprawionego Harmonogramu przedłożyć Podmiotowi Publicznemu poprawiony Harmonogram w terminie 3 dni roboczych 10 Dni Roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego przekazania uwag.
67.6. Jeżeli Wykonawca Ostatecznie zaakceptowany przez Podmiot Publiczny Harmonogram stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. Zmiany Harmonogramu nie uwzględni uwag Zamawiającego wpływające na terminy określone w Umowie nie wymagają pisemnego aneksu.
7.7. W przypadku, gdy złożony Harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem pracy lub ze zobowiązaniami Partnera Prywatnego, Partner Prywatny zobowiązany jest do przedłożenia z własnej inicjatywy lub w terminie wskazanym 10 Dni Roboczych na żądanie Podmiotu Publicznego skorygowanego Harmonogramu. Skorygowany Harmonogram wymaga akceptacji Podmiotu Publicznego, który uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania w ust. 5. wówczas Zamawiający może wstrzymać odpowiednio całość nim zmian w zakresie zgodności z Umową lub część robót przepisami Prawa na czas niezbędny do wyjaśnienia przez Wykonawcę jego stanowiska i uzgodnienia dalszych działań zasadach wskazanych w sprawie tych zmian. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążają Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na zmiany do Harmonogramu począwszy od dnia ich zatwierdzeniapkt 7.4-7.5.
Appears in 1 contract
Samples: Public Private Partnership Agreement
Harmonogram. 1. Przedmiot umowy określony Wykonawca zobowiązany jest w § 1 będzie realizowany zgodnie ze sporządzonym terminie 15 Dni roboczych od dnia wejścia w życie Umowy przygotować harmonogram realizacji Umowy w postaci prezentacji, uwzględniający propozycje działań w ramach poszczególnych etapów oraz daty dostarczania przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym Załącznik nr 3 wszystkich Produktów etapów oraz przedstawić go do umowy, zwanym dalej „Harmonogramem”akceptacji Zamawiającego.
2. Harmonogram został sporządzony Po przedstawieniu harmonogramu Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia co najmniej 2 spotkań z Zamawiającym, w oparciu o zakres robót określony jego siedzibie, w Szczegółowym opisie przedmiotu umowyuzgodnionym przez Strony terminie, w celu:
1) omówienia przedstawionego harmonogramu i jego poszczególnych etapów,
2) omówienie proponowanej metody realizacji poszczególnych etapów Umowy,
3) dostosowania zaproponowanej metody do specyfiki Zamawiającego.
3. W terminie 5 Dni roboczych od ostatniego spotkania z Zamawiającym, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego uzgodniony harmonogram. Zamawiający w terminie 5 Dni roboczych od otrzymania harmonogramu zaakceptuje harmonogram lub zgłosi do niego uwagi. W przypadku konieczności zmiany Harmonogramuuwag, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony Harmonogram, w terminie 3 dni Dni roboczych od daty zaistnienia zdarzenia powodującego konieczność takiej zmianyuwzględnić je oraz ponownie przedstawić harmonogram do akceptacji Zamawiającego.
4. Po otrzymaniu harmonogramu Zamawiający w terminie 5 Dni roboczych od otrzymania harmonogramu zaakceptuje harmonogram lub zgłosi uwagi do uaktualnionego Harmonogramuniego uwagi. W przypadku uwag, o którym mowa zastosowanie ma ust. 3 zdanie ostatnie.
5. Procedura określona w ust. 3 w ciągu 3 dni roboczych od daty przedłożenia Zamawiającemu zmian do zatwierdzenia. Niezgłoszenie uwag do zmian Harmonogramu w w/w terminie oznacza zatwierdzenie zmian przez Zamawiającego.
5i 4 może być powtarzana. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag gdy dwukrotnie przedstawiony harmonogram nie uzyska akceptacji Zamawiającego, Zamawiający uprawniony jest do zmian Harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag odstąpienia od umowy i przedłożenia Zamawiającemu, poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwagnaliczenia odpowiedniej kary umownej.
6. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Umowa będzie realizowana w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego w terminie wskazanym harmonogram, zgodnie z postanowieniami określonymi w ust. 1-5.
7. wówczas Zamawiający może wstrzymać odpowiednio całość lub część robót Strony ustalają, że terminy określone w zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramie mogą zostać zmienione na czas niezbędny uzasadniony wniosek Wykonawcy za zgodą Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie wpłyną na termin końcowy Umowy, określony w § 2 ust. 2. Zmiany w tym zakresie nie stanowią zmiany Umowy i nie wymagają zawarcia aneksu do wyjaśnienia przez Wykonawcę jego stanowiska i uzgodnienia dalszych działań w sprawie tych zmian. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążają Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na zmiany do Harmonogramu począwszy od dnia ich zatwierdzeniaUmowy.
Appears in 1 contract
Samples: Public Procurement Agreement
Harmonogram. 1. Przedmiot umowy określony Wykonawca w § terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania Harmonogram Rzeczowo – Finansowy (dalej: „Harmonogram”), zawierający podział przedmiotu Umowy na poszczególne etapy (zadania, części) podlegające odrębnym odbiorom częściowym, z zastrzeżeniem, że odbiorom częściowym podlegać będą tylko w pełni zakończone elementy robót lub możliwe do wyraźnego wydzielenia ich części oraz ewentualnie – według uznania Zamawiającego – Kosztorys Realizacyjny opracowany na podstawie załączonego do SIWZ przedmiaru robót i dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 będzie realizowany zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowymdo SIWZ), stanowiącym Załącznik nr 3 dostosowany do umowy, zwanym dalej „Harmonogramem”Harmonogramu.
2. Harmonogram został sporządzony winien uwzględniać wymagania Zamawiającego, dotyczące sposobu realizacji przedmiotu Umowy określone w oparciu o zakres robót określony w Szczegółowym opisie przedmiotu umowyniniejszej Umowie i SIWZ oraz wskazywać wszystkie zobowiązania Wykonawcy wynikające z Umowy, rodzaje wykonywanych usług, robót, dostaw i próby. Harmonogram powinien także uwzględniać podział prac na dwa etapy związane z okresem przed i po oficjalnym otwarciu Muzeum, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego dotyczących minimalnej ilości robót, które musza zostać wykonane do dnia otwarcia Muzeum (co najmniej kluczowych pomieszczeń na parterze, bez toalet).
3. Zamawiający zatwierdzi lub odrzuci Harmonogram w terminie 5 dni roboczych od jego otrzymania. W przypadku konieczności zmiany odrzucenia Harmonogramu, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu Zamawiający przedłoży Wykonawcy uwagi do zatwierdzenia uaktualniony Harmonogram, w tego Harmonogramu. W terminie 3 dni roboczych od daty zaistnienia zdarzenia powodującego konieczność takiej zmianyotrzymania uwag Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć poprawiony Harmonogram.
4. Zamawiający zgłosi uwagi do uaktualnionego Kosztorys Realizacyjny – o ile zostanie sporządzony – będzie podlegał akceptacji w trybie i na zasadach określonych dla Harmonogramu, o którym mowa w ust. 3 w ciągu 3 dni roboczych od daty przedłożenia Zamawiającemu zmian do zatwierdzenia. Niezgłoszenie uwag do zmian Harmonogramu w w/w terminie oznacza zatwierdzenie zmian przez Zamawiającego.
5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do zmian Harmonogramu, Wykonawca będzie jest zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu, poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwagrealizować przedmiot Umowy zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem z uwzględnieniem wszelkich zobowiązań umownych.
6. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego jest zobowiązany aktualizować Harmonogram w terminie wskazanym toku realizacji Umowy. Aktualizacja Harmonogramu wchodzi w życie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, w trybie opisanym w ust. 53. wówczas Zamawiający Aktualizacja Harmonogramu nie może wstrzymać odpowiednio całość lub część robót na czas niezbędny prowadzić do wyjaśnienia przez Wykonawcę zmiany przedmiotu Umowy oraz terminu jego stanowiska i uzgodnienia dalszych działań w sprawie tych zmianwykonania. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążają Wykonawcę. Wykonawca ma prawo Aktualizacja Harmonogramu nie wymaga formy aneksu do powoływania się na zmiany do Harmonogramu począwszy od dnia ich zatwierdzeniaUmowy.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa
Harmonogram. 1. Przedmiot Realizacja Umowy nastąpi w terminach zgodnych z Harmonogramem Ramowym i Szczegółowym. Strony zgodnie uznają, że terminowa realizacja Umowy, w tym dotrzymanie opisanych w Harmonogramie Ramowym terminów zakończenia realizacji poszczególnych Faz, ma kluczowe znaczenie dla Zamawiającego, przy czym odbiór Fazy 4 musi nastąpić najpóźniej do dni od podpisania umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy, zwanym dalej „Harmonogramem”.(zgodnie
2. Strony uzgadniają następujący Harmonogram został sporządzony Ramowy:
1) Rozpoczęcie Fazy 1 (Planowanie Projektu) w oparciu terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy;
2) Odbiór Fazy 1 (Planowanie Projektu) do ;
3) Odbiór Fazy 2 (Koncepcja Biznesowa) do ;
4) Odbiór Fazy 3 (Realizacja ) do ;
5) Odbiór Fazy 4 (Przygotowanie Startu Produkcyjnego) do ;
6) Odbiór zaktualizowanej Dokumentacji projektowej, o zakres robót określony której mowa w Szczegółowym opisie przedmiotu umowyzałączniku 3 [Fazy i produkty projektu], pkt. 5.2 oraz 5.3 do 60 dni roboczych po odbiorze Fazy 4: …………………………………….
7) Odbiór Fazy 5 (Start Produkcyjny i Utrzymanie) do: 31.12.2022
3. W przypadku konieczności zmiany HarmonogramuWykonawca we współpracy z Zamawiającym opracuje w ramach Fazy 1 Harmonogram Szczegółowy dla Fazy 2. Wykonawca będzie aktualizował Harmonogram Szczegółowy o zadania przewidziane do wykonania w ramach kolejnej Fazy, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony Harmonogram, w terminie 3 dni roboczych od daty zaistnienia zdarzenia powodującego konieczność takiej zmiany.
4co najmniej przed Odbiorem Fazy poprzedzającej. Zamawiający zgłosi uwagi do uaktualnionego Harmonogramu, o którym mowa w ustHarmonogram Szczegółowy nie może zmieniać Harmonogramu Ramowego. 3 w ciągu 3 dni roboczych od daty przedłożenia Zamawiającemu zmian do zatwierdzenia. Niezgłoszenie uwag do zmian Każda zmiana Harmonogramu w w/w terminie oznacza zatwierdzenie zmian Szczegółowego musi być zaakceptowana przez Zamawiającego.
5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do zmian Harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu, poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.
6. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w terminie wskazanym w ust. 5. wówczas Zamawiający może wstrzymać odpowiednio całość lub część robót na czas niezbędny do wyjaśnienia przez Wykonawcę jego stanowiska i uzgodnienia dalszych działań w sprawie tych zmian. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążają Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na zmiany do Harmonogramu począwszy od dnia ich zatwierdzenia.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa Na Dostawę I Wdrożenie Systemu Bibliotecznego
Harmonogram. 1. Przedmiot Strony ustalają następujący termin realizacji Umowy w zakresie Wdrożenia: od daty zawarcia umowy określony do ………………….. z zastrzeżeniem, że termin ten dotyczy zakończenia procedury odbiorowej w § 1 będzie realizowany zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy, zwanym dalej „Harmonogramem”tym zakresie.
2. Harmonogram został sporządzony Z zastrzeżeniem ust. 1 Strony uzgadniają, że realizacja Umowy nastąpi w oparciu o zakres robót określony terminach zgodnych z Harmonogramem Ramowym. Strony zgodnie uznają, że terminowa realizacja Umowy, w Szczegółowym opisie przedmiotu tym dotrzymanie opisanych w Harmonogramie Ramowym, stanowiącym integralną część niniejszej umowy, terminów zakończenia realizacji poszczególnych Etapów Realizacji Zamówienia, ma kluczowe znaczenie dla Zamawiającego.
3. W przypadku konieczności zmiany Harmonogramuterminie 5 dni od dnia podpisania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo sporządzić przedstawi do akceptacji Zamawiającego Harmonogram Ramowy (Rzeczowo – Finansowy) określający w szczególności zakresy dostaw i przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony Harmonogramusług wchodzące w poszczególne Etapy Realizacji Zamówienia, w terminie 3 dni roboczych od daty zaistnienia zdarzenia powodującego konieczność takiej zmianyterminy wykonania Etapów Realizacji Zamówienia oraz odpowiadające im koszty.
4. Zamawiający zgłosi uwagi Zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram Ramowy będzie stanowił formalną podstawę do uaktualnionego Harmonogramuokreślenia czasu realizacji prac, o którym mowa jak również prawa naliczania przez Zamawiającego kar umownych określonych w ust. 3 § 21 Umowy oraz prawa do odstąpienia od Umowy określonego w ciągu 3 dni roboczych od daty przedłożenia Zamawiającemu zmian do zatwierdzenia. Niezgłoszenie uwag do zmian Harmonogramu w w/w terminie oznacza zatwierdzenie zmian przez Zamawiającego§ 22 Umowy.
5. W przypadku zgłoszenia razie potrzeby Harmonogram Ramowy może ulec zmianie tylko za zgodą Zamawiającego. Zmiana w Harmonogramie Ramowym nie wymaga aneksu do Umowy, jeżeli nie wpływa na termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy.
6. Jeżeli w toku realizacji Umowy, mimo zachowania przez Wykonawcę należytej staranności, Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności dających podstawę do oceny, że Przedmiot Umowy nie zostanie wykonany w terminie określonym w Harmonogramie Ramowym, niezwłocznie zawiadomi na piśmie Zamawiającego uwag o zagrożeniu, czasie, przyczynach wystąpienia opóźnienia oraz przedstawi, wraz z przewidywalnym terminem zakończenia prac, planowane czynności zaradcze. Zawiadomienie to nie narusza uprawnień Zamawiającego do zmian Harmonogramunaliczania kar umownych określonych w § 21 Umowy oraz prawa do odstąpienia od Umowy określonego w § 22 Umowy. Ostateczna decyzja o zmianie terminu realizacji Umowy należy do Zamawiającego.
7. Jeżeli opóźnienie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemuwykonywania ewentualnych dodatkowych prac wynikających z opóźnienia, poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwagjakie się okażą niezbędne do realizacji Umowy.
6. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w terminie wskazanym w ust. 5. wówczas Zamawiający może wstrzymać odpowiednio całość lub część robót na czas niezbędny do wyjaśnienia przez Wykonawcę jego stanowiska i uzgodnienia dalszych działań w sprawie tych zmian. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążają Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na zmiany do Harmonogramu począwszy od dnia ich zatwierdzenia.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa
Harmonogram. 1. Przedmiot umowy zamówienia określony w § 1 2 umowy będzie realizowany zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym Załącznik który stanowi załącznik nr 3 2 do umowy, zwanym dalej „Harmonogramem”.
2. Harmonogram został sporządzony w oparciu o zakres robót określony w Szczegółowym opisie przedmiotu umowy.
3. W przypadku konieczności zmiany Harmonogramu, harmonogramu Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia każdorazowo uaktualniony Harmonogram, harmonogram w terminie 3 dni roboczych od daty zaistnienia zdarzenia powodującego konieczność takiej dokonanej zmiany.
43. Zamawiający zgłosi uwagi do uaktualnionego Harmonogramuharmonogramu, o którym mowa w ust. 3 2 w ciągu 3 dni roboczych od daty przedłożenia Zamawiającemu zmian do harmonogramu do zatwierdzenia. Niezgłoszenie uwag do zmian Harmonogramu harmonogramu w w/w terminie oznacza będzie się uważało za zatwierdzenie zmian harmonogramu przez Zamawiającego.
54. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do zmian Harmonogramuharmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu, poprawionego Harmonogramu harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.
65. Potwierdzenie przez Xxxxxxxxxxxxx uwzględnienia jego uwag będzie się uważało za zatwierdzenie zmian harmonogramu. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w terminie wskazanym w ust. 5. wówczas Zamawiający może wstrzymać odpowiednio całość lub część robót na czas niezbędny do wyjaśnienia powyższym terminie, a przedłożone poprawione przez Wykonawcę jego stanowiska i uzgodnienia dalszych działań zmiany do harmonogramu w sprawie tych zmianistotny sposób będą niezgodne z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążają Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na zmiany do Harmonogramu harmonogram począwszy od dnia dnia, który uznaje się za ich zatwierdzeniazatwierdzenie.
6. Zmiany do harmonogramu rzeczowo-finansowego należy sporządzić w oparciu o zakres robót określony w dokumentacji projektowej, SIWZ, przedmiarach i powinien zawierać x.xx. cenę brutto i termin realizacji danego zakresu zamówienia.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa O Wykonanie Usług
Harmonogram. 1. Przedmiot umowy określony Wykonawca w § 1 będzie realizowany zgodnie ze sporządzonym terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu prac projektowych, podpisanego przez Wykonawcę i zatwierdzonym osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnego z postanowieniami Umowy, w tym uwzględniające określone przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowymterminy realizacji i odbioru poszczególnych dokumentacji, stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy, zwanym dalej „Harmonogramem”opracowań i Etapów Umowy. Okres weryfikacji przez Zamawiającego przedłożonego harmonogramu wlicza się w okres realizacji Umowy.
2. Harmonogram został sporządzony Zamawiający jest zobowiązany do zatwierdzenia harmonogramu prac projektowych, przygotowanego w oparciu o zakres robót terminie i w sposób określony w Szczegółowym opisie przedmiotu umowyust. 1, w terminie do 14 dni od prawidłowego jego otrzymania. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego. W szczególności Zamawiający może odmówić zatwierdzenia zmiany harmonogramu, gdy zmiana: wynika lub zakłada wydłużenie terminów wykonania przez Wykonawcę Etapów Umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
3. W przypadku konieczności Zmiana harmonogramu prac projektowych, z wyłączeniem przyczyn określonych w § 15, nie może powodować zmiany Harmonogramuterminów realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu określonych w Załączniku nr 1 do zatwierdzenia uaktualniony Harmonogram, w terminie 3 dni roboczych od daty zaistnienia zdarzenia powodującego konieczność takiej zmianyUmowy.
4. Zamawiający zgłosi uwagi Zmiana harmonogramu prac projektowych nie wymaga podpisania przez Strony Aneksu do uaktualnionego HarmonogramuUmowy, o którym mowa z zastrzeżeniem przyczyn określonych w ust. 3 w ciągu 3 dni roboczych od daty przedłożenia Zamawiającemu zmian do zatwierdzenia. Niezgłoszenie uwag do zmian Harmonogramu w w/w terminie oznacza zatwierdzenie zmian przez Zamawiającego§ 15.
5. W przypadku zgłoszenia Opóźnienie w przekazaniu jakiegokolwiek opracowania projektowego wymienionego w Harmonogramie prac projektowych przekraczająca 60 dni może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego uwag do zmian Harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu, poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwagz winy Wykonawcy.
6. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w terminie wskazanym w ust. 5. wówczas Zamawiający może wstrzymać odpowiednio całość lub część robót na czas niezbędny do wyjaśnienia przez Wykonawcę jego stanowiska i uzgodnienia dalszych działań w sprawie tych zmian. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążają Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na zmiany do Harmonogramu począwszy od dnia ich zatwierdzenia.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa O Prace Projektowe
Harmonogram. 1. Przedmiot umowy określony Wykonawca w § 1 będzie realizowany zgodnie ze sporządzonym terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu prac projektowych, podpisanego przez Wykonawcę i zatwierdzonym osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnego z postanowieniami Umowy, w tym uwzględniające określone przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowymterminy realizacji i odbioru poszczególnych dokumentacji, stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy, zwanym dalej „Harmonogramem”opracowań i Etapów Umowy. Okres weryfikacji przez Zamawiającego przedłożonego harmonogramu wlicza się w okres realizacji Umowy.
2. Harmonogram został sporządzony Zamawiający jest zobowiązany do zatwierdzenia harmonogramu prac projektowych, przygotowanego w oparciu o zakres robót terminie i w sposób określony w Szczegółowym opisie przedmiotu umowyust. 1, w terminie do 14 dni od prawidłowego jego otrzymania. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego. W szczególności Zamawiający może odmówić zatwierdzenia zmiany harmonogramu, gdy zmiana: wynika lub zakłada wydłużenie terminów wykonania przez Wykonawcę Etapów Umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
3. W przypadku konieczności Zmiana harmonogramu prac projektowych, z wyłączeniem przyczyn określonych w § 15, nie może powodować zmiany Harmonogramuterminów realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony Harmonogram, określonych w terminie § 3 dni roboczych od daty zaistnienia zdarzenia powodującego konieczność takiej zmianyust. 1 Umowy.
4. Zamawiający zgłosi uwagi Zmiana harmonogramu prac projektowych nie wymaga podpisania przez Strony Aneksu do uaktualnionego HarmonogramuUmowy, o którym mowa z zastrzeżeniem przyczyn określonych w ust. 3 w ciągu 3 dni roboczych od daty przedłożenia Zamawiającemu zmian do zatwierdzenia. Niezgłoszenie uwag do zmian Harmonogramu w w/w terminie oznacza zatwierdzenie zmian przez Zamawiającego§ 15.
5. W przypadku zgłoszenia Opóźnienie w przekazaniu jakiegokolwiek opracowania projektowego wymienionego w Harmonogramie prac projektowych przekraczająca 60 dni może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego uwag do zmian Harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu, poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwagz winy Wykonawcy.
6. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w terminie wskazanym w ust. 5. wówczas Zamawiający może wstrzymać odpowiednio całość lub część robót na czas niezbędny do wyjaśnienia przez Wykonawcę jego stanowiska i uzgodnienia dalszych działań w sprawie tych zmian. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążają Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na zmiany do Harmonogramu począwszy od dnia ich zatwierdzenia.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa O Prace Projektowe
Harmonogram. 1. Przedmiot umowy Umowy określony w § 1 2 będzie realizowany zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę i z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym Załącznik nr 3 rzeczowo – finansowym w podziale na etapy robót. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram w terminie do 10 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy, zwanym dalej „Harmonogramem”.
2. Harmonogram został sporządzony w oparciu o zakres robót określony w Szczegółowym opisie przedmiotu umowy.
3. W przypadku konieczności zmiany Harmonogramu, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony Harmonogram, w terminie 3 dni roboczych od daty zaistnienia zdarzenia powodującego konieczność takiej zmiany.
4. Zamawiający zgłosi uwagi do uaktualnionego Harmonogramulub zatwierdzi harmonogram, o którym mowa w ust. 3 1, w ciągu 5 dni roboczych od daty jego przedłożenia Zamawiającemu. 5 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.
3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia zaktualizowany harmonogram, uwzględniający uwagi Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych od daty przedłożenia Zamawiającemu zmian do zatwierdzeniazgłoszenia przez Zamawiającego uwag, o których mowa w ust. 2.
4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego uwag do zmian Harmonogramu harmonogramu w w/trybie określonym w terminie oznacza zatwierdzenie zmian przez Zamawiającegoust. 2 jest jednoznaczne z zatwierdzeniem harmonogramu.
5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag Wykonawca zobowiązany jest do zmian Harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu, poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwagbieżącej aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego.
6. Jeżeli Wykonawca Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego na etapie realizacji Przedmiotu Umowy wymaga akceptacji Zamawiającego lub przedstawiciela Zamawiającego i nie uwzględni uwag Zamawiającego w terminie wskazanym w ust. 5. wówczas Zamawiający może wstrzymać odpowiednio całość lub część robót na czas niezbędny do wyjaśnienia przez Wykonawcę jego stanowiska i uzgodnienia dalszych działań w sprawie tych zmian. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążają Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na powoduje konieczności zmiany do Harmonogramu począwszy od dnia ich zatwierdzeniatreści umowy.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa
Harmonogram. 1. Przedmiot umowy określony Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo – finansowy dostaw/robót określający w § 1 będzie realizowany zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części (etapów) i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do rodzajów robót objętych przedmiotem umowy, zwanym dalej „Harmonogramem”wraz z oszacowaniem przerobu i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych.
2. Harmonogram został sporządzony w oparciu o zakres robót określony w Szczegółowym opisie przedmiotu umowy.
3. W przypadku konieczności zmiany Harmonogramu, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu do pisemnego zatwierdzenia uaktualniony Harmonogram, w terminie 3 dni roboczych od daty zaistnienia zdarzenia powodującego konieczność takiej zmiany.
4. Zamawiający zgłosi uwagi do uaktualnionego Harmonogramuharmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w ust. 1, w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy oraz każdorazowo uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie do 3 dni roboczych od daty wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia aktualizacji harmonogramu.
3. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 i 2 w ciągu 3 dni roboczych od daty przedłożenia Zamawiającemu zmian harmonogramu do zatwierdzenia. Niezgłoszenie uwag do zmian Harmonogramu w w/w terminie oznacza zatwierdzenie zmian przez Zamawiającegozatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram.
54. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do zmian Harmonogramuharmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu, Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu harmonogramu w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.
5. Niezgłoszenie uwag przez Zamawiającego, w terminie określonym w ust. 3, będzie uważane za zatwierdzenie harmonogramu.
6. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w powyższym terminie wskazanym lub przedłożony harmonogram będzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania robót w całości lub części.
7. Wykonawcy nie przysługują roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu wstrzymania prac z powodów określonych w ust. 56.
8. wówczas Zamawiający może wstrzymać odpowiednio całość lub część robót na czas niezbędny Wstrzymanie prac z powodów określonych w ust. 6 nie stanowi podstawy do wyjaśnienia przez Wykonawcę jego stanowiska i uzgodnienia dalszych działań zmiany umowy z powodów określonych w sprawie tych zmian§ 16 ust. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążają Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na zmiany do Harmonogramu począwszy od dnia ich zatwierdzenia2 pkt 2.7.
Appears in 1 contract
Samples: Umowa