Common use of Kary umowne i odpowiedzialność Wykonawcy Clause in Contracts

Kary umowne i odpowiedzialność Wykonawcy. Strony ustalają następujące kary umowne: z tytułu zwłoki w wykonaniu poszczególnych etapów Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w harmonogramie zawartym w złożonej Zamawiającemu ofercie, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Umowy, oraz w stosunku do terminów określonych w § 2, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za dany etap Przedmiotu Umowy określonego odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1-3 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 5 lub ust. 8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dokonaniu modyfikacji/uzupełnień Dokumentów lub przygotowaniu nowych Dokumentów (licząc od dnia następnego po upływie wyznaczonego terminu na wykonanie modyfikacji/uzupełnień lub przygotowanie nowych Dokumentów), z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy, w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy. Nie nalicza się kar umownych, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane jest okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx naliczonych przez Zamawiającego kar umownych z płatności Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, chociażby wierzytelność Zamawiającego o zapłatę kary umownej nie była jeszcze wymagalna (potrącenie umowne). Do wykonania potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia o potrąceniu. Zamawiający prześle Wykonawcy notę księgową określającą wysokość i podstawę naliczonych kar umownych wraz z informacją o dokonaniu potrącenia. W sytuacji, gdy Zamawiający nie dokona potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, przyjmującego formę noty księgowej. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 471 KC, w szczególności może zwolnić się z odpowiedzialności poprzez wykazanie, że nie ponosi odpowiedzialności za dany przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Zapłata lub potrącenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonywania ciążących na nim obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Łączna maksymalna wysokość naliczonych Wykonawcy na podstawie Umowy kar umownych z tytułu określonego w ust. 1 pkt 1 - 2 Umowy, nie może przekroczyć 20% wartości Wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 Umowy. Kary umowne przewidziane w Umowie są niezależne i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Zamawiający jest uprawiony do dochodzenia poszczególnych kar umownych niezależnie; kary te podlegają sumowaniu. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę, jeżeli poniesiona przez Zamawiającego szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych lub powstanie z innych przyczyn. Odstąpienie od Umowy w całości lub w części w przypadkach określonych w Umowie lub w Kodeksie cywilnym, wypowiedzenie Umowy lub wygaśnięcie Umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do kar umownych ustalonych zgodnie z jej postanowieniami. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym na przyszłość w następujących przypadkach: niemożności skontaktowania się z Wykonawcą przez okres przekraczający 7 dni, lub gdy Wykonawca dopuszcza się rażącego naruszenia warunków Umowy, przez co Strony rozumieją w szczególności rażące naruszenie obowiązków określonych w § 3 ust. 1 Umowy, działanie bezprawne lub niezachowanie staranności skutkujące możliwością powstania szkody u Zamawiającego, lub gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu któregokolwiek z etapów Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w § 2 Umowy przekroczy 14 dni, lub gdy zwłoka Wykonawcy w dokonaniu modyfikacji/uzupełnień Dokumentów lub przygotowaniu nowych Dokumentów przekroczą 7 dni w stosunku do terminów, o których mowa w § 5 ust. 3 lub ust. 6 Umowy, oraz do naliczenia kary umownej określonej w ust. 1 pkt 3 powyżej. W okolicznościach, o których mowa w ust. 10 powyżej Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia do umownego odstąpienia od Umowy nie później niż w terminie 60 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym na przyszłość w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem uzasadnienia. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy.

Kary umowne i odpowiedzialność Wykonawcy. 1. Strony ustalają następujące postanawiają, że w przypadkach opisanych poniżej Stronom należne będą kary umowne: z tytułu zwłoki : 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych etapów Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w harmonogramie zawartym w złożonej Zamawiającemu ofercie, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Umowy, oraz w stosunku do terminów określonych w § 2, Dokumentacji Projektowej w wysokości 0,20,5 % wynagrodzenia brutto za dany etap Przedmiotu Umowy określonego wskazanego odpowiednio w § 4 11 ust. 1 pkt 1-3 Umowy) dla Dokumentacji Projektowej, za dzień zwłoki; b) za zwłokę w wykonaniu dostaw i Robót Budowlanych (rozruch próbny oraz odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji) - w wysokości 776,00 PLN, za dzień zwłoki w przypadku gdy roboty zakończą się do 31.12.2022r., po przekroczeniu tego terminu karę w wysokości 2.958,00 PLN za dzień zwłoki; c) za zwłokę w wykonaniu zobowiązania Wykonawcy określonego w § 2 ust. 4 lub 6 oraz 10 lub 12 niniejszej Umowy – w wysokości 500,00 PLN za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 5.000,00 PLN, d) za zwłokę w usunięciu wad Dokumentacji Projektowej stwierdzonych w protokole odbioru - w wysokości 0,01% wynagrodzenia wskazanego w § 11 ust. 1 pkt 1) Umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady do dnia jej usunięcia, potwierdzonego na piśmie przez Zamawiającego. e) za zwłokę w usunięciu wad dostaw i Robót Budowlanych bądź dokumentacji powykonawczej stwierdzonych w protokole odbioru – w wysokości 0,01% wynagrodzenia wskazanego w § 11 ust. 1 pkt 2) Umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady do dnia jej usunięcia, potwierdzonego na piśmie przez Zamawiającego. f) w przypadku braku wymaganej dyspozycyjności do pracy układu kogeneracyjnego wskazanej w §16 ust. 4, za którą Wykonawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z niniejszą Umową - Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 125,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę braku gotowości każdego z silników w okresie gwarancyjnym; g) za każdą godzinę opóźnienia w wymaganym Umową czasie reakcji grupy serwisowej Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 125,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę wstrzymania pracy silnika; h) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia od terminów określonych w §15 ust. 19 dotyczących usunięcia wady/usterki/awarii Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 125,00 PLN ; i) za każde stwierdzone o 0,1% (punktu procentowego) obniżenie Mocy elektrycznej GUK w stosunku do wartości deklarowanej w ofercie kara wynosi 22.100,00 PLN, j) za każde stwierdzone o 0,1% (punktu procentowego) obniżenie sprawności całkowitej brutto GUK w stosunku do wartości deklarowanej w ofercie kara wynosi 36.580,00 PLN. Zamawiający dopuszcza odchylenie (nie naliczy kary umownej) w przypadku obniżenia sprawności do 0,5% (punktu procentowego) w stosunku do wartości deklarowanej w ofercie. Tym samym karę umowną naliczy się za każde obniżenie o 0,1% poniżej dopuszczalnego odchylenia, k) za każdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu wad i usterek dostaw i Robót Budowlanych zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji, o ile istnienie tej wady lub usterki będzie powodować konieczność wstrzymania pracy Przedmiotu Umowy - Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości w wysokości 2000 PLN za każdą rozpoczętą dobę wstrzymania pracy każdego z silników; l) za każdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu wad i usterek dostaw i Robót Budowlanych zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji, o ile istnienie tej wady lub usterki nie będzie powodować konieczności wstrzymania pracy Przedmiotu Umowy - Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 100 PLN; m) za zwłokę w usunięciu wad Dokumentacji Projektowej stwierdzonych w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości- w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłokizwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady do dnia jej usunięcia, potwierdzonego na piśmie przez Xxxxxxxxxxxxx. n) za odstąpienie w przypadku zaistnienia okolicznościczęści lub całości od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wartości łącznego Wynagrodzenia za Przedmiot Umowy. o) w razie stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania prac w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu ludzkiemu, o których mowa a także rażącego naruszenia przez Wykonawcę lub osoby pracujące w jego imieniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż. zawartych w obowiązujących przepisach- w wysokości 2000 PLN za każdy taki przypadek; p) za wprowadzenie na teren budowy lub zatrudnienie Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z § 5 ust. 5 lub ust. 8 Umowy7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dokonaniu modyfikacji/uzupełnień Dokumentów lub przygotowaniu nowych Dokumentów (licząc od dnia następnego po upływie wyznaczonego terminu na wykonanie modyfikacji/uzupełnień lub przygotowanie nowych Dokumentów), z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy, w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy. Nie nalicza się kar umownych, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane jest okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx naliczonych przez Zamawiającego kar umownych z płatności Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, chociażby wierzytelność Zamawiającego o zapłatę kary umownej nie była jeszcze wymagalna (potrącenie umowne). Do wykonania potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia o potrąceniu. Zamawiający prześle Wykonawcy notę księgową określającą wysokość i podstawę naliczonych kar umownych wraz z informacją o dokonaniu potrącenia. W sytuacji, gdy Zamawiający nie dokona potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, przyjmującego formę noty księgowej. W celu uniknięcia wątpliwości 2.000 PLN Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie, mogą dochodzić na zasadach ogólnych określonych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne. q) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) – w Kodeksie cywilnymwysokości 2.000 PLN za każdy taki przypadek. r) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 2000 PLN za każdy taki przypadek s) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty Budowlane, lub projektu jej zmiany, - karę umowną w szczególności kwocie stanowiącej równowartość 2 % wynagrodzenia przewidzianego w artumowie o podwykonawstwo, ale nie więcej niż 2000 PLN. t) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian- karę umowną w kwocie stanowiącej równowartość 2% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, ale nie więcej niż 2000 PLN. 471 KCKara umowna jest należna Zamawiającemu również w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia. 2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie w części lub w całości od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wartości łącznego wynagrodzenia za Przedmiot Umowy. 2. W przypadku, gdy termin wskazany w szczególności może zwolnić się z odpowiedzialności poprzez wykazanie, że nie ponosi odpowiedzialności za dany przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Zapłata lub potrącenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonywania ciążących na nim obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Łączna maksymalna wysokość naliczonych Wykonawcy na podstawie Umowy kar umownych z tytułu określonego w §2 ust. 1 pkt 1 - 2 Umowyzostanie dotrzymany, nie może przekroczyć 20% wartości Wynagrodzenia brutto Zamawiający odstąpi od naliczenia kar umownych określonych dla przekroczenia terminu wykonania Dokumentacji Projektowej. 3. W przypadku zwłoki Zamawiającego z płatnością, Wykonawcy należą się odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych. 4. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogu określonego w § 4 ust. 1 Umowy. Kary umowne przewidziane w Umowie są niezależne i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. 20 Zamawiający jest uprawiony do dochodzenia poszczególnych kar umownych niezależnie; kary te podlegają sumowaniu. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę, jeżeli poniesiona przez Zamawiającego szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych lub powstanie z innych przyczyn. Odstąpienie od Umowy w całości lub w części w przypadkach określonych w Umowie lub w Kodeksie cywilnym, wypowiedzenie Umowy lub wygaśnięcie Umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do kar umownych ustalonych zgodnie z jej postanowieniami. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym na przyszłość w następujących przypadkach: niemożności skontaktowania się z Wykonawcą przez okres przekraczający 7 dni, lub gdy Wykonawca dopuszcza się rażącego naruszenia warunków Umowy, przez co Strony rozumieją w szczególności rażące naruszenie obowiązków określonych w § 3 ust. 1 Umowy, działanie bezprawne lub niezachowanie staranności skutkujące możliwością powstania szkody u Zamawiającego, lub gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu któregokolwiek z etapów Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w § 2 Umowy przekroczy 14 dni, lub gdy zwłoka Wykonawcy w dokonaniu modyfikacji/uzupełnień Dokumentów lub przygotowaniu nowych Dokumentów przekroczą 7 dni w stosunku do terminów, o których mowa w § 5 ust. 3 lub ust. 6 Umowy, oraz będzie uprawniony do naliczenia kary umownej określonej w ustwysokości 2000 zł za każdy przypadek braku udokumentowania zatrudniania wskazanych przez Zamawiającego osób. 5. 1 pkt 3 powyżej. W okolicznościach, o których mowa w ust. 10 powyżej Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia do umownego odstąpienia od Umowy nie później niż w terminie 60 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym dochodzić na przyszłość w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościachzasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne. 6. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem uzasadnienia. Postanowienia niniejszego paragrafu Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy pozostają w mocy także po rozwiązaniu w razie rozwiązania Umowy, odstąpienia od niej lub wygaśnięciu wygaśnięcia. 7. Łączna suma kar umownych wskazanych w Umowie nie może przekraczać 100% wartości wynagrodzenia brutto. 8. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia kar umownych przewidzianych Umową, pomimo odstąpienia od umowy. 9. Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiającego jest ograniczona do wartości 100% całkowitego wynagrodzenia brutto, nie mniej jednak niż do wartości sumy ubezpieczeniowej. 10. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest w każdym przypadku do szkód rzeczywistych, wyłącza się odpowiedzialność za utracone korzyści. 11. Ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód wyrządzonych umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa.

Kary umowne i odpowiedzialność Wykonawcy. Strony ustalają następujące kary umowne: z tytułu zwłoki w wykonaniu poszczególnych etapów W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w harmonogramie zawartym w złożonej Zamawiającemu ofercie, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Umowy, oraz w stosunku Zamawiający jest uprawniony do terminów określonych w § 2, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za dany etap Przedmiotu Umowy określonego odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1-3 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 5 lub ust. 8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dokonaniu modyfikacji/uzupełnień Dokumentów lub przygotowaniu nowych Dokumentów (licząc od dnia następnego po upływie wyznaczonego terminu na wykonanie modyfikacji/uzupełnień lub przygotowanie nowych Dokumentów), z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy, w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy. Nie nalicza się kar umownych, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane jest okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx naliczonych przez Zamawiającego naliczania Wykonawcy kar umownych z płatności Wynagrodzenia należnego Wykonawcyzgodnie ze wskazaniami w Załączniku nr 5. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i podlegają sumowaniu, chociażby wierzytelność Zamawiającego tj. naliczenie kary umownej jednego rodzaju nie ma wpływu na możliwość naliczenia kary umownej drugiego rodzaju. Okoliczność, że Zamawiający nie poinformował Wykonawcy o naliczeniu kary umownej, ani nie wezwał Wykonawcy do zapłaty kary umownej niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zaistnieniu przewidzianych Umową przesłanek jej naliczenia lub też nie podjął czynności procesowych (w tym egzekucyjnych) w celu dochodzenia kary umownej naliczonej lub wyegzekwowania kary umownej zasądzonej na jego rzecz od Wykonawcy lub w jakikolwiek inny sposób zaniechał czynności zmierzających do zaspokojenia roszczenia o zapłatę kary umownej należnej Xxxxxxxxxxxxx od Wykonawcy, nie była jeszcze wymagalna (potrącenie umowne). Do wykonania potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy oznacza zrzeczenia się przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia (w całości lub w części) roszczenia o potrąceniu. Zamawiający prześle Wykonawcy notę księgową określającą wysokość i podstawę naliczonych kar umownych wraz z informacją o dokonaniu potrącenia. W sytuacjizapłatę kary umownej, gdy Zamawiający ani nie dokona potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, przyjmującego formę noty księgowej. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 471 KC, w szczególności może zwolnić się z odpowiedzialności poprzez wykazanie, że nie ponosi odpowiedzialności za dany przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowyskutkuje ograniczeniem powyższego roszczenia. Zapłata lub potrącenie przez Wykonawcę kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonywania ciążących na nim obowiązku ukończenia Prac lub Robót w terminie wynikającym z Umowy, ani z innych obowiązków wynikających określonych w Umowie. Maksymalna łączna wysokość wszelkich kar umownych należnych Zamawiającemu od Wykonawcy zgodnie z niniejszej UmowyUmową, nie przekroczy łącznie kwoty 20% Wynagrodzenia. Łączna maksymalna wysokość naliczonych Wykonawcy na podstawie Umowy Zamawiający uprawniony jest do potrącania wszelkich należnych mu kar umownych z wymagalnym Wynagrodzeniem Wykonawcy oraz z Zabezpieczenia Należytego Wykonania – na co Wykonawca wyraża zgodę. Xxxxxx zachowują prawo dochodzenia kar umownych przewidzianych Umową mimo jej wygaśnięcia z jakichkolwiek przyczyn. Strony przyjmują, że obowiązek zapłaty kary umownej powstaje niezależnie od wykazania zaistnienia szkody lub możliwości udowodnienia jej wysokości. W razie opóźnienia lub zwłoki Zamawiającego w dokonaniu jakiejkolwiek płatności kwoty należnej Wykonawcy Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości Strony potwierdzają, że ewentualna odpowiedzialność Stron z tytułu określonego w ustjakiegokolwiek naruszenia Umowy nie obejmuje utraconych korzyści. 1 pkt 1 Zamawiający zachowuje prawo do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych - 2 Umowyna zasadach ogólnych, nie może przekroczyć 20% wartości Wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 Umowy. Kary umowne przewidziane w Umowie są niezależne i należą się w pełnej wysokości, nawet z wyłączeniem utraconych korzyści - w przypadku, gdy wielkość szkody przekracza wysokość tej kary, z powodu jednego zdarzenia naliczona zastrzeżeniem, że w tym wypadku odpowiedzialność Wykonawcy będzie ograniczona do 100% Wynagrodzenia. Powyższe ograniczenia nie dotyczą: odpowiedzialności za szkody powstałe z winy umyślnej lub na skutek rażącego niedbalstwa Wykonawcy lub osób działających na jego rzecz; odpowiedzialności deliktowej; szkód na osobie; szkody wynikającej z naruszenia praw własności intelektualnej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w związku z niewłaściwą realizacją Usług. Odpowiedzialność Wykonawcy jest więcej niż jedna kara. Zamawiający jest uprawiony do dochodzenia poszczególnych kar umownych niezależnie; kary te podlegają sumowaniu. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania oparta na zasadach ogólnych za poniesioną szkodęogólnych, jeżeli poniesiona przez Zamawiającego szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych lub powstanie z innych przyczynzastrzeżeniem postanowień niniejszego punktu. Odstąpienie od Umowy w całości lub w części w przypadkach określonych w Umowie lub w Kodeksie cywilnym, wypowiedzenie Umowy lub wygaśnięcie Umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do kar umownych ustalonych zgodnie z jej postanowieniami. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym na przyszłość w następujących przypadkach: niemożności skontaktowania się z Wykonawcą przez okres przekraczający 7 dni, lub gdy Wykonawca dopuszcza się rażącego naruszenia warunków Umowy, przez co Strony rozumieją w szczególności rażące naruszenie obowiązków określonych w § 3 ust. 1 Umowy, działanie bezprawne lub niezachowanie staranności skutkujące możliwością powstania szkody u Zamawiającego, lub gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu któregokolwiek z etapów Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w § 2 Umowy przekroczy 14 dni, lub gdy zwłoka Wykonawcy w dokonaniu modyfikacji/uzupełnień Dokumentów lub przygotowaniu nowych Dokumentów przekroczą 7 dni w stosunku do terminów, o których mowa w § 5 ust. 3 lub ust. 6 Umowy, oraz do naliczenia kary umownej określonej w ust. 1 pkt 3 powyżej. W okolicznościach, o których mowa w ust. 10 powyżej Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia do umownego odstąpienia od Umowy nie później niż w terminie 60 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującejpostanawiają, że wykonanie do odpowiedzialności Wykonawcy stosować się będzie również postanowienia art. 556 i n. kc, przy czym okres rękojmi jest równy Okresowi Gwarancyjnemu wynikającemu z Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym na przyszłość w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem uzasadnienia. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowyGWI.

Kary umowne i odpowiedzialność Wykonawcy. Strony ustalają następujące kary umowne: z tytułu zwłoki w wykonaniu poszczególnych etapów Przedmiotu 1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania Umowy w stosunku do terminów określonych w harmonogramie zawartym w złożonej Zamawiającemu ofercieinnemu podmiotowi, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Umowy, oraz w stosunku do terminów określonych w § bez zgody Zamawiającego. 2, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za dany etap Przedmiotu Umowy określonego odpowiednio w § 4 . W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 pkt Zamawiający może od niniejszej Umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy. 3. W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w ustalonym w § 1 ust. 3 terminach (nie przystąpienie do jej realizacji w terminie, zaprzestanie jej realizacji), Zamawiający może: 1-3 ) ustalić z Wykonawcą nowy termin wykonania Umowy bez zastosowania kar umownych, jeżeli przyczyny niewykonania będą obiektywne i nie wynikną z winy Wykonawcy; 2) za zgodą Wykonawcy, ustalić z Wykonawcą nowy termin wykonania Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w jeżeli przyczyny niewykonania będą wynikały z winy Wykonawcy. W takim przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 5 lub ust. 8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,210% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dokonaniu modyfikacji/uzupełnień Dokumentów lub przygotowaniu nowych Dokumentów (licząc od dnia następnego po upływie wyznaczonego terminu na wykonanie modyfikacji/uzupełnień lub przygotowanie nowych Dokumentów), z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy, w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy. Nie nalicza 1, bez względu na upływ czasu pomiędzy planowanym a zrealizowanym terminem szkolenia. 3) odstąpić od niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli przyczyny niewykonania będą wynikały z winy Wykonawcy i Wykonawca nie zgodzi się kar umownych, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane jest okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx naliczonych przez Zamawiającego kar umownych z płatności Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, chociażby wierzytelność Zamawiającego o zapłatę kary umownej nie była jeszcze wymagalna (potrącenie umowne). Do wykonania potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia o potrąceniu. Zamawiający prześle Wykonawcy notę księgową określającą wysokość i podstawę naliczonych kar umownych wraz z informacją o dokonaniu potrącenia. W sytuacji, gdy Zamawiający nie dokona potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, przyjmującego formę noty księgowej. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, warunki o których mowa w niniejszym paragrafie, na zasadach ogólnych określonych pkt. 2. W takim przypadku Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w Kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 471 KC, w szczególności może zwolnić się z odpowiedzialności poprzez wykazanie, że nie ponosi odpowiedzialności za dany przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Zapłata lub potrącenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonywania ciążących na nim obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Łączna maksymalna wysokość naliczonych Wykonawcy na podstawie Umowy kar umownych z tytułu określonego w ust. 1 pkt 1 - 2 Umowy, nie może przekroczyć 20wysokości 20 % wartości Wynagrodzenia wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 1. 4. Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie nienależytego jej wykonania przez Wykonawcę po uprzednim pisemnym zawiadomieniu go o stwierdzonych nieprawidłowościach i braku (w ciągu 3 dni od daty dostarczenia zawiadomienia o nieprawidłowościach) przedstawienia przez Wykonawcę zadowalającego wyjaśnienia tych nieprawidłowości lub w przypadku bezskutecznego wezwania do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia Wykonawcy w tym celu odpowiedniego terminu nie dłuższego niż 3 dni, Wykonawca nadal nie wywiązuje się należycie ze zobowiązań wynikających z Umowy. Kary umowne przewidziane W takiej sytuacji Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w Umowie są niezależne i należą się wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w pełnej wysokości§ 4 ust. 1, nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Zamawiający jest uprawiony do dochodzenia poszczególnych kar umownych niezależnie; kary te podlegają sumowaniu. Zapłata kar umownych nie wyłącza zachowaniem prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodęogólnych. 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, jeżeli poniesiona przez Zamawiającego szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w Umowie wysokości 20% łącznej wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 4 ust 1. 6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych lub powstanie z innych przyczyn. Odstąpienie od Umowy w całości lub w części w przypadkach określonych w Umowie lub w Kodeksie cywilnym, wypowiedzenie Umowy lub wygaśnięcie Umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do kar umownych ustalonych zgodnie z jej postanowieniami. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym na przyszłość w następujących przypadkach: niemożności skontaktowania się z Wykonawcą przez okres przekraczający 7 dni, lub gdy Wykonawca dopuszcza się rażącego naruszenia warunków Umowy, przez co Strony rozumieją w szczególności rażące naruszenie obowiązków określonych w § 3 ust. 1 Umowy, działanie bezprawne lub niezachowanie staranności skutkujące możliwością powstania szkody u Zamawiającego, lub gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu któregokolwiek z etapów Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w § 2 Umowy przekroczy 14 dni, lub gdy zwłoka Wykonawcy w dokonaniu modyfikacji/uzupełnień Dokumentów lub przygotowaniu nowych Dokumentów przekroczą 7 dni w stosunku do terminów, o których mowa w § 5 ust4 z przysługującego mu wynagrodzenia. 7. 3 lub ustZamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny. 8. 6 Umowy, oraz Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej określonej wykonania prawa odstąpienia przewidzianego w ust. 1 pkt 3 powyżej. W okolicznościach, o których mowa w ust. 10 powyżej Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia do umownego odstąpienia od Umowy nie później niż niniejszej umowie w terminie 60 30 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej okolicznościach uzasadniających odstąpienie. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym na przyszłość w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem uzasadnienia. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy.

Kary umowne i odpowiedzialność Wykonawcy. Strony ustalają następujące kary umowne: 1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność kontraktową na zasadzie ryzyka z tytułu zwłoki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę w wykonaniu poszczególnych etapów Przedmiotu Umowy terminie biletu, polisy ubezpieczeniowej, rezerwacji lub innego dokumentu potwierdzającego dokonanie rezerwacji usługi hotelarskiej lub w stosunku przypadku dostarczenia ich w miejsce inne niż wskazane w zleceniu, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niedostarczonych biletów/ polis/ rezerwacji lub innych dokumentów potwierdzających dokonanie rezerwacji usługi hotelarskiej lub niezbędnych do terminów określonych jej dokonania. 3. W przypadku niedostarczenia biletu Zamawiającemu, co będzie skutkowało: a) zakupem biletu u innego agenta/ Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w harmonogramie zawartym w złożonej Zamawiającemu oferciewysokości dwukrotnej wartości brutto biletu, stanowiącej Załącznik Nr 1 którą Zamawiający zapłaci innemu agentowi/ Wykonawcy lub b) uniemożliwieniem wyjazdu, z powodu umieszczenia na bilecie/ rezerwacji lub innym dokumencie potwierdzającym dokonanie rezerwacji lub niezbędnym do Umowy, oraz w stosunku do terminów określonych w § 2jej dokonania z winy Wykonawcy nieprawidłowych danych, w szczególności: danych osobowych pasażera, niewłaściwej klasy, terminu i trasy – Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za dany etap Przedmiotu Umowy określonego odpowiednio w § 4 ust5 000,00 zł. 4. 1 pkt 1-3 UmowyW przypadku utraty, za każdy rozpoczęty dzień zwłokizniekształcenia lub ujawnienia nieupoważnionym osobom trzecim jakichkolwiek Informacji Poufnych, a także w przypadku zaistnienia okolicznościich wykorzystania w celach innych niż wykonanie umowy, o których mowa Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 3% wartości brutto kwoty określonej w § 5 ust. 5 1, za każdy przypadek. 5. W przypadku nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień umowy lub w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, innych niż określone w ust. 8 Umowy2-4 oraz 6 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wartości brutto kwoty określonej w § 5 ust. 1, za każdy przypadek. 6. W przypadku rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w oparciu o przesłanki określone w par. 11 ust. 1 , Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego 3 000,00 zł. 7. Kary umowne będą płatne w § 4 ustterminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dokonaniu modyfikacji/uzupełnień Dokumentów lub przygotowaniu nowych Dokumentów (licząc od dnia następnego po upływie wyznaczonego terminu na wykonanie modyfikacji/uzupełnień lub przygotowanie nowych Dokumentów), z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy, w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy. Nie nalicza Dopuszcza się kar umownych, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane jest okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx naliczonych przez Zamawiającego kar umownych z płatności Wynagrodzenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy, chociażby wierzytelność Zamawiającego o zapłatę kary umownej nie była jeszcze wymagalna (potrącenie umowne). 8. Do wykonania potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia o potrąceniu. Zamawiający prześle Wykonawcy notę księgową określającą wysokość i podstawę naliczonych Niezależnie od kar umownych wraz z informacją o dokonaniu potrącenia. W sytuacji, gdy Zamawiający nie dokona potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, przyjmującego formę noty księgowej. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnymumowie, w szczególności w art. 471 KC, w szczególności może zwolnić się z odpowiedzialności poprzez wykazanie, że nie ponosi odpowiedzialności za dany przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Zapłata lub potrącenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonywania ciążących na nim obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Łączna maksymalna wysokość naliczonych Wykonawcy na podstawie Umowy kar umownych z tytułu określonego w ust. 1 pkt 1 - 2 Umowy, nie może przekroczyć 20% wartości Wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 Umowy. Kary umowne przewidziane w Umowie są niezależne i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Zamawiający jest uprawiony do dochodzenia poszczególnych kar umownych niezależnie; kary te podlegają sumowaniu. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodęzgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli poniesiona przez Zamawiającego szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych lub powstanie z innych przyczynumownych. 9. Odstąpienie od Umowy w całości lub w części w przypadkach określonych w Umowie lub w Kodeksie cywilnym, wypowiedzenie Umowy lub wygaśnięcie Umowy Kary umowne nie wyłącza prawa Zamawiającego do kar umownych ustalonych zgodnie z jej postanowieniami. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym na przyszłość w następujących przypadkach: niemożności skontaktowania się z Wykonawcą przez okres przekraczający 7 dni, lub gdy Wykonawca dopuszcza się rażącego naruszenia warunków Umowy, przez co Strony rozumieją w szczególności rażące naruszenie obowiązków określonych w § 3 ust. 1 Umowy, działanie bezprawne lub niezachowanie staranności skutkujące możliwością powstania szkody u Zamawiającego, lub gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu któregokolwiek z etapów Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w § 2 Umowy przekroczy 14 dni, lub gdy zwłoka Wykonawcy w dokonaniu modyfikacji/uzupełnień Dokumentów lub przygotowaniu nowych Dokumentów przekroczą 7 dni w stosunku do terminów, o których mowa mogą przekroczyć wysokości 30% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 3 lub ust. 6 Umowy, oraz do naliczenia kary umownej określonej w ust. 1 pkt 3 powyżej. W okolicznościach, o których mowa w ust. 10 powyżej Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia do umownego odstąpienia od Umowy nie później niż w terminie 60 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym na przyszłość w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem uzasadnienia. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy1.

Kary umowne i odpowiedzialność Wykonawcy. 1. Strony ustalają następujące postanawiają, że w przypadkach opisanych poniżej Stronom należne będą kary umowne: z tytułu zwłoki : 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych etapów Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w harmonogramie zawartym w złożonej Zamawiającemu ofercie, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Umowy, oraz w stosunku do terminów określonych w § 2, Dokumentacji Projektowej w wysokości 0,20,5 % wynagrodzenia brutto za dany etap Przedmiotu Umowy określonego wskazanego odpowiednio w § 4 11 ust. 1 pkt 1-3 Umowy) dla Dokumentacji Projektowej, za dzień zwłoki; b) za zwłokę w wykonaniu Robót Budowlanych (rozruch próbny oraz odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji) - w wysokości 0,2%, za dzień zwłoki; c) za zwłokę w wykonaniu zobowiązania Wykonawcy określonego w § 2 ust. 4 lub 6 oraz 10 lub 12 niniejszej Umowy – w wysokości 500,00 . PLN za każdy dzień zwłoki, nie więcej, 5.000 PLN, d) za zwłokę w usunięciu wad Dokumentacji Projektowej stwierdzonych w protokole odbioru - w wysokości 0,01% wynagrodzenia wskazanego w § 11 ust. 1 pkt 1) Umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady do dnia jej usunięcia, potwierdzonego na piśmie przez Zamawiającego. e) za zwłokę w usunięciu wad Robót Budowlanych bądź dokumentacji powykonawczej stwierdzonych w protokole odbioru – w wysokości 0,01% wynagrodzenia wskazanego w § 11 ust. 1 pkt 2) Umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady do dnia jej usunięcia, potwierdzonego na piśmie przez Zamawiającego. f) w przypadku braku wymaganej dyspozycyjności do pracy silnika kogeneracyjnego wskazanej w §15 ust. 4, za którą Wykonawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z niniejszą Umową - Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 50,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę braku gotowości każdego z silników w okresie gwarancyjnym; g) za każdą godzinę opóźnienia w wymaganym Umową czasie reakcji grupy serwisowej, - Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 50,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę wstrzymania pracy silnika; h) za każde stwierdzone o 0,1% (punktu procentowego) obniżenie Mocy elektrycznej jednostki kogeneracyjnej w stosunku do wartości deklarowanej w ofercie kara wynosi 8.730,00 PLN, i) za każde stwierdzone o 0,1% (punktu procentowego) obniżenie sprawności całkowitej brutto jednostki kogeneracyjnej w stosunku do wartości deklarowanej w ofercie kara wynosi 12.800,00 PLN. Zamawiający dopuszcza odchylenie (nie naliczy kary umownej) w przypadku obniżenia sprawności do 0,5% (punktu procentowego) w stosunku do wartości deklarowanej w ofercie. Tym samym karę umowną naliczy się za każde obniżenie o 0,1% poniżej dopuszczalnego odchylenia, j) za każdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu wad i usterek Robót Budowlanych zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji, - Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości w wysokości 2000 PLN za każdą rozpoczętą dobę wstrzymania pracy silnika; k) za zwłokę w usunięciu wad Dokumentacji Projektowej stwierdzonych w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości- w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłokizwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady do dnia jej usunięcia, potwierdzonego na piśmie przez Zamawiającego. l) za odstąpienie w przypadku zaistnienia okolicznościczęści lub całości od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wartości łącznego Wynagrodzenia za Przedmiot Umowy. m) w razie stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania prac w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu ludzkiemu, o których mowa a także rażącego naruszenia przez Wykonawcę lub osoby pracujące w jego imieniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż. zawartych w obowiązujących przepisach- w wysokości 2000 PLN za każdy taki przypadek; n) za wprowadzenie na teren budowy lub zatrudnienie Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z § 5 ust. 5 lub ust. 8 Umowy7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dokonaniu modyfikacji/uzupełnień Dokumentów lub przygotowaniu nowych Dokumentów (licząc od dnia następnego po upływie wyznaczonego terminu na wykonanie modyfikacji/uzupełnień lub przygotowanie nowych Dokumentów), z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy, w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy. Nie nalicza się kar umownych, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane jest okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx naliczonych przez Zamawiającego kar umownych z płatności Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, chociażby wierzytelność Zamawiającego o zapłatę kary umownej nie była jeszcze wymagalna (potrącenie umowne). Do wykonania potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia o potrąceniu. Zamawiający prześle Wykonawcy notę księgową określającą wysokość i podstawę naliczonych kar umownych wraz z informacją o dokonaniu potrącenia. W sytuacji, gdy Zamawiający nie dokona potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, przyjmującego formę noty księgowej. W celu uniknięcia wątpliwości 2.000 PLN Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie, mogą dochodzić na zasadach ogólnych określonych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne. o) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) – w Kodeksie cywilnymwysokości 2.000 PLN za każdy taki przypadek. 2. W przypadku, gdy termin wskazany w szczególności w art. 471 KC, w szczególności może zwolnić się z odpowiedzialności poprzez wykazanie, że nie ponosi odpowiedzialności za dany przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Zapłata lub potrącenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonywania ciążących na nim obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Łączna maksymalna wysokość naliczonych Wykonawcy na podstawie Umowy kar umownych z tytułu określonego w §2 ust. 1 pkt 1 - 2 Umowyzostanie dotrzymany, nie może przekroczyć 20% wartości Wynagrodzenia brutto Zamawiający odstąpi od naliczenia kar umownych określonych dla przekroczenia terminu wykonania Dokumentacji Projektowej oraz przekroczenia terminu wykonania jednostki kogeneracyjnej 3. W przypadku zwłoki Zamawiającego z płatnością, Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 Umowy. Kary umowne przewidziane w Umowie są niezależne i należą się odsetki za opóźnienie w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna karatransakcjach handlowych. 4. Zamawiający jest uprawiony do dochodzenia poszczególnych kar umownych niezależnie; kary te podlegają sumowaniu. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania może dochodzić na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę, jeżeli poniesiona przez Zamawiającego szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych lub powstanie z innych przyczynodszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne. 5. Odstąpienie od Umowy w całości lub w części w przypadkach określonych w Umowie lub w Kodeksie cywilnym, wypowiedzenie Umowy lub wygaśnięcie Umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do kar umownych ustalonych zgodnie z jej postanowieniami. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym na przyszłość w następujących przypadkach: niemożności skontaktowania się z Wykonawcą przez okres przekraczający 7 dni, lub gdy Wykonawca dopuszcza się rażącego naruszenia warunków Umowy, przez co Strony rozumieją w szczególności rażące naruszenie obowiązków określonych w § 3 ust. 1 Umowy, działanie bezprawne lub niezachowanie staranności skutkujące możliwością powstania szkody u Zamawiającego, lub gdy zwłoka Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy w wykonaniu któregokolwiek z etapów Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w § 2 Umowy przekroczy 14 dni, lub gdy zwłoka Wykonawcy w dokonaniu modyfikacji/uzupełnień Dokumentów lub przygotowaniu nowych Dokumentów przekroczą 7 dni w stosunku do terminów, o których mowa w § 5 ust. 3 lub ust. 6 Umowy, oraz do naliczenia kary umownej określonej w ust. 1 pkt 3 powyżej. W okolicznościach, o których mowa w ust. 10 powyżej Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia do umownego odstąpienia od Umowy nie później niż w terminie 60 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym na przyszłość w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem uzasadnienia. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy także po rozwiązaniu w razie rozwiązania Umowy, odstąpienia od niej lub wygaśnięciu wygaśnięcia. 6. Łączna suma kar umownych wskazanych w Umowie nie może przekraczać 100% wartości wynagrodzenia brutto. 7. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia kar umownych przewidzianych Umową, pomimo odstąpienia od umowy. 8. Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiającego jest ograniczona do wartości 100% całkowitego wynagrodzenia brutto, nie mniej jednak niż do wartości sumy ubezpieczeniowej. 9. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest w każdym przypadku do szkód rzeczywistych, wyłącza się odpowiedzialność za utracone korzyści. 10. Ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód wyrządzonych umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa.

Kary umowne i odpowiedzialność Wykonawcy. 1. Strony ustalają następujące postanawiają, że w przypadkach opisanych poniżej Stronom należne będą kary umowne: z tytułu zwłoki : 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych etapów Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w harmonogramie zawartym w złożonej Zamawiającemu ofercie, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Umowy, oraz w stosunku do terminów określonych w § 2, Dokumentacji Projektowej w wysokości 0,20,5 % wynagrodzenia brutto za dany etap Przedmiotu Umowy określonego wskazanego odpowiednio w § 4 11 ust. 1 pkt 1-3 Umowy) dla Dokumentacji Projektowej, za dzień zwłoki; b) za zwłokę w wykonaniu dostaw i Robót Budowlanych (rozruch próbny oraz odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji) - w wysokości 2.353,00 PLN za dzień zwłoki; c) za zwłokę w wykonaniu zobowiązania Wykonawcy określonego w § 2 ust. 4 lub 6 oraz 10 lub 12 niniejszej Umowy – w wysokości 500,00 PLN za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 5.000,00 PLN, d) za zwłokę w usunięciu wad Dokumentacji Projektowej stwierdzonych w protokole odbioru - w wysokości 0,01% wynagrodzenia wskazanego w § 11 ust. 1 pkt 1) Umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady do dnia jej usunięcia, potwierdzonego na piśmie przez Xxxxxxxxxxxxx. e) za zwłokę w usunięciu wad dostaw i Robót Budowlanych bądź dokumentacji powykonawczej stwierdzonych w protokole odbioru – w wysokości 0,01% wynagrodzenia wskazanego w § 11 ust. 1 pkt 2) Umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady do dnia jej usunięcia, potwierdzonego na piśmie przez Zamawiającego. f) w przypadku braku wymaganej dyspozycyjności do pracy układu kogeneracyjnego wskazanej w §16 ust. 4, za którą Wykonawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z niniejszą Umową - Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 100,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę braku gotowości każdego z silników w okresie gwarancyjnym; g) za każdą godzinę opóźnienia w wymaganym Umową czasie reakcji grupy serwisowej Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 100,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę wstrzymania pracy silnika; h) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia od terminów określonych w §15 ust. 19 dotyczących usunięcia wady/usterki/awarii Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 100,00 PLN i) za każde stwierdzone o 0,1% (punktu procentowego) obniżenie sprawności elektrycznej GUK w stosunku do wartości deklarowanej w ofercie kara wynosi 13.735,00 PLN, j) za każde stwierdzone o 0,1% (punktu procentowego) obniżenie sprawności całkowitej brutto GUK w stosunku do wartości deklarowanej w ofercie kara wynosi 23.569,00 PLN. Zamawiający dopuszcza odchylenie (nie naliczy kary umownej) w przypadku obniżenia sprawności do 0,5% (punktu procentowego) w stosunku do wartości deklarowanej w ofercie. Tym samym karę umowną naliczy się za każde obniżenie o 0,1% poniżej dopuszczalnego odchylenia, k) za każdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu wad i usterek dostaw i Robót Budowlanych zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji, o ile istnienie tej wady lub usterki będzie powodować konieczność wstrzymania pracy Przedmiotu Umowy - Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości w wysokości 2000 PLN za każdą rozpoczętą dobę wstrzymania pracy każdego z silników; l) za każdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu wad i usterek Robót Budowlanych zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji, o ile istnienie tej wady lub usterki nie będzie powodować konieczności wstrzymania pracy Przedmiotu Umowy - Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 100 PLN; m) za zwłokę w usunięciu wad Dokumentacji Projektowej stwierdzonych w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości- w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłokizwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady do dnia jej usunięcia, potwierdzonego na piśmie przez Xxxxxxxxxxxxx. n) za odstąpienie w przypadku zaistnienia okolicznościczęści lub całości od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wartości łącznego Wynagrodzenia za Przedmiot Umowy. o) w razie stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania prac w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu ludzkiemu, o których mowa a także rażącego naruszenia przez Wykonawcę lub osoby pracujące w jego imieniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż. zawartych w obowiązujących przepisach- w wysokości 2000 PLN za każdy taki przypadek; p) za wprowadzenie na teren budowy lub zatrudnienie Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z § 5 ust. 5 lub ust. 8 Umowy7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dokonaniu modyfikacji/uzupełnień Dokumentów lub przygotowaniu nowych Dokumentów (licząc od dnia następnego po upływie wyznaczonego terminu na wykonanie modyfikacji/uzupełnień lub przygotowanie nowych Dokumentów), z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy, w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy. Nie nalicza się kar umownych, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane jest okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx naliczonych przez Zamawiającego kar umownych z płatności Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, chociażby wierzytelność Zamawiającego o zapłatę kary umownej nie była jeszcze wymagalna (potrącenie umowne). Do wykonania potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia o potrąceniu. Zamawiający prześle Wykonawcy notę księgową określającą wysokość i podstawę naliczonych kar umownych wraz z informacją o dokonaniu potrącenia. W sytuacji, gdy Zamawiający nie dokona potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, przyjmującego formę noty księgowej. W celu uniknięcia wątpliwości 2.000 PLN Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie, mogą dochodzić na zasadach ogólnych określonych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne. q) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) – w Kodeksie cywilnymwysokości 2.000 PLN za każdy taki przypadek. r) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 2000 PLN za każdy taki przypadek s) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, - karę umowną w szczególności kwocie stanowiącej równowartość 2 % wynagrodzenia przewidzianego w artumowie o podwykonawstwo, ale nie więcej niż 2000 PLN. t) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian- karę umowną w kwocie stanowiącej równowartość 2% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, ale nie więcej niż 2000 PLN. 471 KCKara umowna jest należna Zamawiającemu również w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia 2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie w części lub w całości od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wartości łącznego wynagrodzenia za Przedmiot Umowy. 2. W przypadku, gdy termin wskazany w szczególności może zwolnić się z odpowiedzialności poprzez wykazanie, że nie ponosi odpowiedzialności za dany przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Zapłata lub potrącenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonywania ciążących na nim obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Łączna maksymalna wysokość naliczonych Wykonawcy na podstawie Umowy kar umownych z tytułu określonego w §2 ust. 1 pkt 1 - 2 Umowyzostanie dotrzymany, nie może przekroczyć 20% wartości Wynagrodzenia brutto Zamawiający odstąpi od naliczenia kar umownych określonych dla przekroczenia terminu wykonania Dokumentacji Projektowej. 3. W przypadku zwłoki Zamawiającego z płatnością, Wykonawcy należą się odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych. 4. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogu określonego w § 4 ust. 1 Umowy. Kary umowne przewidziane w Umowie są niezależne i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. 20 Zamawiający jest uprawiony do dochodzenia poszczególnych kar umownych niezależnie; kary te podlegają sumowaniu. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę, jeżeli poniesiona przez Zamawiającego szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych lub powstanie z innych przyczyn. Odstąpienie od Umowy w całości lub w części w przypadkach określonych w Umowie lub w Kodeksie cywilnym, wypowiedzenie Umowy lub wygaśnięcie Umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do kar umownych ustalonych zgodnie z jej postanowieniami. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym na przyszłość w następujących przypadkach: niemożności skontaktowania się z Wykonawcą przez okres przekraczający 7 dni, lub gdy Wykonawca dopuszcza się rażącego naruszenia warunków Umowy, przez co Strony rozumieją w szczególności rażące naruszenie obowiązków określonych w § 3 ust. 1 Umowy, działanie bezprawne lub niezachowanie staranności skutkujące możliwością powstania szkody u Zamawiającego, lub gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu któregokolwiek z etapów Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w § 2 Umowy przekroczy 14 dni, lub gdy zwłoka Wykonawcy w dokonaniu modyfikacji/uzupełnień Dokumentów lub przygotowaniu nowych Dokumentów przekroczą 7 dni w stosunku do terminów, o których mowa w § 5 ust. 3 lub ust. 6 Umowy, oraz będzie uprawniony do naliczenia kary umownej określonej w ustwysokości 2000 zł za każdy przypadek braku udokumentowania zatrudniania wskazanych przez Zamawiającego osób. 5. 1 pkt 3 powyżej. W okolicznościach, o których mowa w ust. 10 powyżej Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia do umownego odstąpienia od Umowy nie później niż w terminie 60 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym dochodzić na przyszłość w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościachzasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne. 6. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem uzasadnienia. Postanowienia niniejszego paragrafu Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy pozostają w mocy także po rozwiązaniu w razie rozwiązania Umowy, odstąpienia od niej lub wygaśnięciu wygaśnięcia. 7. Łączna suma kar umownych wskazanych w Umowie nie może przekraczać 100% wartości wynagrodzenia brutto. 8. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia kar umownych przewidzianych Umową, pomimo odstąpienia od umowy. 9. Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiającego jest ograniczona do wartości 100% całkowitego wynagrodzenia brutto, nie mniej jednak niż do wartości sumy ubezpieczeniowej. 10. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest w każdym przypadku do szkód rzeczywistych, wyłącza się odpowiedzialność za utracone korzyści. 11. Ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód wyrządzonych umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa.

Kary umowne i odpowiedzialność Wykonawcy. 1. Strony ustalają następujące postanawiają, że w przypadkach opisanych poniżej Stronom należne będą kary umowne: z tytułu zwłoki : 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych etapów Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w harmonogramie zawartym w złożonej Zamawiającemu ofercie, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Umowy, oraz w stosunku do terminów określonych w § 2, Dokumentacji Projektowej w wysokości 0,20,5 % wynagrodzenia brutto za dany etap Przedmiotu Umowy określonego wskazanego odpowiednio w § 4 11 ust. 1 pkt 1-3 ) dla Dokumentacji Projektowej, za dzień zwłoki; b) za zwłokę w wykonaniu gazowego układu kogeneracyjnego w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 11 ust. 1 pkt 1) Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; c) za zwłokę w usunięciu wad Dokumentacji Projektowej stwierdzonych w protokole odbioru - w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 11 ust. 1 pkt 1) Umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady do dnia jej usunięcia, potwierdzonego na piśmie przez Zamawiającego. d) za zwłokę w usunięciu wad Robót Budowlanych bądź dokumentacji powykonawczej stwierdzonych w protokole odbioru – w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 11 ust. 1 pkt 2) Umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady do dnia jej usunięcia, potwierdzonego na piśmie przez Zamawiającego. e) w przypadku zaistnienia okolicznościbraku wymaganej dyspozycyjności do pracy silnika kogeneracyjnego wskazanej w § 16 ust. 4 Umowy, za którą Wykonawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z niniejszą Umową - Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 300 PLN za każdą rozpoczętą godzinę braku gotowości silnika. f) za każdą godzinę opóźnienia w wymaganym Umową czasie reakcji grupy serwisowej, o których mowa ile istnienie tego opóźnienia będzie powodować konieczność wstrzymania pracy gazowego układu kogeneracyjnego - Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 300 PLN za każdą rozpoczętą godzinę wstrzymania pracy silnika; g) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w wymaganym Umową czasie reakcji grupy serwisowej, o ile istnienie tego opóźnienia nie będzie powodować konieczności wstrzymania pracy Przedmiotu Umowy - Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 200 PLN; h) za każde stwierdzone obniżenie sprawności elektrycznej silnika w stosunku do wartości deklarowanej w ofercie kara wynosi 20 000 PLN, i) za każde stwierdzone obniżenie sprawności całkowitej silnika w stosunku do wartości deklarowanej w ofercie >2% kara wynosi 300.000 PLN, j) za każdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu wad i usterek Robót Budowlanych zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji, o ile istnienie tej wady lub usterki nie będzie powodować konieczności wstrzymania pracy Przedmiotu Umowy - Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 500 PLN; k) za zwłokę w usunięciu wad Dokumentacji Projektowej stwierdzonych w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości- w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady do dnia jej usunięcia, potwierdzonego na piśmie przez Zamawiającego. l) za odstąpienie w części lub całości od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wartości łącznego Wynagrodzenia brutto za Przedmiot Umowy. m) w razie stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania prac w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu ludzkiemu, a także rażącego naruszenia przez Wykonawcę lub osoby pracujące w jego imieniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż. zawartych w obowiązujących przepisach- w wysokości 2000 PLN za każdy taki przypadek; n) za wprowadzenie na teren budowy lub zatrudnienie Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z § 5 ust. 5 lub ust. 8 Umowy7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% łącznego 2000 PLN. o) za brak zapłaty wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dokonaniu modyfikacji/uzupełnień Dokumentów lub przygotowaniu nowych Dokumentów należnego Podwykonawcy (licząc od dnia następnego po upływie wyznaczonego terminu na wykonanie modyfikacji/uzupełnień lub przygotowanie nowych Dokumentów), z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy, dalszemu Podwykonawcy) – w wysokości 2010% łącznego wynagrodzenia umownego brutto należnego temu Podwykonawcy. p) Za zastępcze dokonanie zapłaty należnego Podwykonawcy wynagrodzenia - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust11 ust.1 pkt. 1 2 Umowy; q) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 2000 PLN za każdy taki przypadek; r) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, - Zamawiający może naliczyć karę umowną w kwocie stanowiącej równowartość 2 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo. s) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian- Zamawiający może naliczyć karę umowną w kwocie stanowiącej równowartość 2% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo. Nie nalicza Kara umowna jest należna Zamawiającemu również w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia 2. W przypadku opóźnienia Zamawiającego z płatnością, Wykonawcy należą się odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych. 3. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogu określonego w § 20 Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 2000 zł za każdy przypadek braku udokumentowania zatrudniania wskazanych przez Zamawiającego osób. 4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne. 5. Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy pozostają w mocy w razie rozwiązania Umowy, odstąpienia od niej lub wygaśnięcia. 6. Łączna suma kar umownych wskazanych w Umowie nie może przekraczać 100% wartości wynagrodzenia brutto. 7. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia kar umownych przewidzianych Umową, pomimo odstąpienia od umowy. 8. Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiającego jest ograniczona do wartości 130% całkowitego wynagrodzenia brutto, nie mniej jednak niż do wartości sumy ubezpieczeniowej. 9. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest w każdym przypadku do szkód rzeczywistych. 10. Ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód wyrządzonych umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa. 11. W przypadku naliczania kar umownych, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane jest okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx naliczonych przez Zamawiającego kar umownych z płatności Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, chociażby wierzytelność Zamawiającego o zapłatę kary umownej nie była jeszcze wymagalna (potrącenie umowne). Do wykonania potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia o potrąceniu. Zamawiający prześle Wykonawcy notę księgową określającą wysokość i podstawę naliczonych kar umownych wraz z informacją o dokonaniu potrącenia. W sytuacji, gdy Zamawiający nie dokona potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, przyjmującego formę noty księgowej. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 471 KC, w szczególności może zwolnić się z odpowiedzialności poprzez wykazanie, że nie ponosi odpowiedzialności za dany przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Zapłata lub potrącenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonywania ciążących na nim obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Łączna maksymalna wysokość naliczonych Wykonawcy na podstawie Umowy kar umownych z tytułu określonego w ust. 1 ust.1 pkt 1 - lit. a) oraz c), Zamawiający naliczy te kary, ale nie będzie ich egzekwował do momentu upływu terminu, o którym mowa §2 ust.1 pkt 3 Umowy, nie może przekroczyć 20% wartości Wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego a w § 4 ust. 1 Umowy. Kary umowne przewidziane w Umowie są niezależne i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Zamawiający jest uprawiony do dochodzenia poszczególnych kar umownych niezależnie; kary te podlegają sumowaniu. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę, jeżeli poniesiona przypadku dotrzymania przez Zamawiającego szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych lub powstanie z innych przyczyn. Odstąpienie od Umowy w całości lub w części w przypadkach określonych w Umowie lub w Kodeksie cywilnym, wypowiedzenie Umowy lub wygaśnięcie Umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do kar umownych ustalonych zgodnie z jej postanowieniami. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym na przyszłość w następujących przypadkach: niemożności skontaktowania się z Wykonawcą przez okres przekraczający 7 dni, lub gdy Wykonawca dopuszcza się rażącego naruszenia warunków Umowy, przez co Strony rozumieją w szczególności rażące naruszenie obowiązków określonych w § 3 ust. 1 Umowy, działanie bezprawne lub niezachowanie staranności skutkujące możliwością powstania szkody u Zamawiającego, lub gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu któregokolwiek z etapów Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w § 2 Umowy przekroczy 14 dni, lub gdy zwłoka Wykonawcy w dokonaniu modyfikacji/uzupełnień Dokumentów lub przygotowaniu nowych Dokumentów przekroczą 7 dni w stosunku do terminówWykonawcę terminu, o których którym mowa w § 5 ust. 3 lub ust. 6 Umowy, oraz do naliczenia kary umownej określonej w §2 ust. 1 pkt 3 powyżej. W okolicznościachUmowy, o których mowa w ust. 10 powyżej Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia do umownego odstąpienia od Umowy nie później niż w terminie 60 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym na przyszłość w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem uzasadnienia. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowykary te zostaną anulowane.

Kary umowne i odpowiedzialność Wykonawcy. 1. Strony ustalają następujące kary umowne: : 1) z tytułu zwłoki Wykonawcy w wykonaniu poszczególnych etapów Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w harmonogramie zawartym w złożonej Zamawiającemu ofercie, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Umowy, oraz w stosunku do terminów określonych terminu określonego w § 22 Umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za dany etap Przedmiotu Umowy określonego odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1-3 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 5 lub ust. 8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dokonaniu modyfikacji/uzupełnień Dokumentów lub przygotowaniu nowych Dokumentów (licząc od dnia następnego po upływie wyznaczonego terminu na wykonanie modyfikacji/uzupełnień lub przygotowanie nowych Dokumentów), zwłoki, 2) z tytułu wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia w całości lub w części od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy. 2. Nie nalicza się kar umownych, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane jest okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego. 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx naliczonych przez Zamawiającego kar umownych z płatności Wynagrodzenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy, chociażby wierzytelność Zamawiającego o zapłatę kary umownej nie była jeszcze wymagalna (potrącenie umowne). Do wykonania potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia o potrąceniu. Zamawiający prześle Wykonawcy notę księgową określającą wysokość i podstawę naliczonych kar umownych wraz z informacją o dokonaniu potrącenia. W sytuacji, gdy Zamawiający nie dokona potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzeniawynagrodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, przyjmującego formę noty księgowej. 4. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 471 KC, w szczególności może zwolnić się z odpowiedzialności poprzez wykazanie, że nie ponosi odpowiedzialności za dany przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 5. Zapłata lub potrącenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonywania ciążących na nim obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 6. Łączna maksymalna wysokość naliczonych Wykonawcy na podstawie Umowy kar umownych z tytułu określonego w ust. 1 pkt 1 - 2 Umowy1) powyżej, nie może przekroczyć 2040% wartości Wynagrodzenia wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 Umowy. 7. Kary umowne przewidziane w Umowie są niezależne i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Zamawiający jest uprawiony do dochodzenia poszczególnych kar umownych niezależnie; kary te podlegają sumowaniu. 8. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę, jeżeli poniesiona przez Zamawiającego szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych lub powstanie z innych przyczyn. 9. Odstąpienie od Umowy w całości lub w części w przypadkach określonych w Umowie lub w Kodeksie cywilnym, wypowiedzenie rozwiązanie Umowy, wygaśnięcie Umowy, stwierdzenie nieważności Umowy w całości lub wygaśnięcie Umowy w części nie wyłącza prawa Zamawiającego do kar umownych ustalonych zgodnie z jej postanowieniami. 10. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym na przyszłość w następujących przypadkach: : 1) niemożności skontaktowania się z Wykonawcą przez okres przekraczający 7 dni, lub lub 2) gdy Wykonawca dopuszcza się rażącego naruszenia warunków Umowy, przez co Strony rozumieją w szczególności rażące naruszenie obowiązków określonych w § 3 ust. 1 Umowy, działanie bezprawne lub niezachowanie staranności skutkujące możliwością powstania szkody u Zamawiającego, lub lub 3) gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu któregokolwiek z etapów Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych terminu określonego w § 2 Umowy przekroczy 14 dni, lub gdy zwłoka Wykonawcy w dokonaniu modyfikacji/uzupełnień Dokumentów lub przygotowaniu nowych Dokumentów przekroczą 7 dni w stosunku do terminów, o których mowa w § 5 ust. 3 lub ust. 6 Umowy, oraz W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej określonej w ust. 1 pkt 3 2) powyżej. 11. W okolicznościach, o których mowa w ust. 10 powyżej Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia do umownego odstąpienia od Umowy nie później niż w terminie 60 30 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie. 12. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym na przyszłość w terminie 60 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 13. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem uzasadnienia. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy.

Kary umowne i odpowiedzialność Wykonawcy. Strony ustalają następujące kary umowne: z tytułu zwłoki Wykonawcy w wykonaniu poszczególnych etapów Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w harmonogramie zawartym w złożonej Zamawiającemu ofercie, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Umowy, oraz w stosunku do terminów określonych terminu określonego w § 22 Umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za dany etap Przedmiotu Umowy określonego odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1-3 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 5 lub ust. 8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dokonaniu modyfikacji/uzupełnień Dokumentów lub przygotowaniu nowych Dokumentów (licząc od dnia następnego po upływie wyznaczonego terminu na wykonanie modyfikacji/uzupełnień lub przygotowanie nowych Dokumentów)zwłoki, z tytułu wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia w całości lub w części od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy. Nie nalicza się kar umownych, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane jest okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx Zamawiającego naliczonych przez Zamawiającego kar umownych z płatności Wynagrodzenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy, chociażby wierzytelność Zamawiającego o zapłatę kary umownej nie była jeszcze wymagalna (potrącenie umowne). Do wykonania potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia o potrąceniu. Zamawiający prześle Wykonawcy notę księgową określającą wysokość i podstawę naliczonych kar umownych wraz z informacją o dokonaniu potrącenia. W sytuacji, gdy Zamawiający nie dokona potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzeniawynagrodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, przyjmującego formę noty księgowej. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 471 KC, w szczególności może zwolnić się z odpowiedzialności poprzez wykazanie, że nie ponosi odpowiedzialności za dany przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Zapłata lub potrącenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonywania ciążących na nim obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Łączna maksymalna wysokość naliczonych Wykonawcy na podstawie Umowy kar umownych z tytułu określonego w ust. 1 pkt 1 - 2 Umowy1) powyżej, nie może przekroczyć 2030% wartości Wynagrodzenia wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 Umowy. Kary umowne przewidziane w Umowie są niezależne i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Zamawiający jest uprawiony do dochodzenia poszczególnych kar umownych niezależnie; kary te podlegają sumowaniu. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę, jeżeli poniesiona przez Zamawiającego szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych lub powstanie z innych przyczyn. Odstąpienie od Umowy w całości lub w części w przypadkach określonych w Umowie lub w Kodeksie cywilnym, wypowiedzenie rozwiązanie Umowy, wygaśnięcie Umowy, stwierdzenie nieważności Umowy w całości lub wygaśnięcie Umowy w części nie wyłącza prawa Zamawiającego do kar umownych ustalonych zgodnie z jej postanowieniami. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym na przyszłość w następujących przypadkach: niemożności skontaktowania się z Wykonawcą przez okres przekraczający 7 dni, lub gdy Wykonawca dopuszcza się rażącego naruszenia warunków Umowy, przez co Strony rozumieją w szczególności rażące naruszenie obowiązków określonych w § 3 ust. 1 Umowy, działanie bezprawne lub niezachowanie staranności skutkujące możliwością powstania szkody u Zamawiającego, lub gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu któregokolwiek z etapów Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych terminu określonego w § 2 Umowy przekroczy 14 7 dni, lub gdy zwłoka Wykonawcy w dokonaniu modyfikacji/uzupełnień Dokumentów lub przygotowaniu nowych Dokumentów przekroczą 7 dni w stosunku do terminów, o których mowa w § 5 ust. 3 lub ust. 6 Umowy, oraz W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej określonej w ust. 1 pkt 3 2) powyżej. W okolicznościach, o których mowa w ust. 10 powyżej Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia do umownego odstąpienia od Umowy nie później niż w terminie 60 30 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym na przyszłość w terminie 60 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem uzasadnienia. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy.

Kary umowne i odpowiedzialność Wykonawcy. 1. Strony ustalają następujące postanawiają, że w przypadkach opisanych poniżej Stronom należne będą kary umowne: z tytułu zwłoki : 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych etapów Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w harmonogramie zawartym w złożonej Zamawiającemu ofercie, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Umowy, oraz w stosunku do terminów określonych w § 2, Dokumentacji Projektowej w wysokości 0,20,5 % wynagrodzenia brutto za dany etap Przedmiotu Umowy określonego wskazanego odpowiednio w § 4 11 ust. 1 pkt 1-3 Umowy) dla Dokumentacji Projektowej, za dzień zwłoki; b) za zwłokę w wykonaniu dostaw i Robót Budowlanych (rozruch próbny oraz odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji) w wysokości 2.958,00 PLN za dzień zwłoki; c) za zwłokę w wykonaniu zobowiązania Wykonawcy określonego w § 2 ust. 4 lub 6 oraz 10 lub 12 niniejszej Umowy – w wysokości 500,00 PLN za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 5.000,00 PLN, d) za zwłokę w usunięciu wad Dokumentacji Projektowej stwierdzonych w protokole odbioru - w wysokości 0,01% wynagrodzenia wskazanego w § 11 ust. 1 pkt 1) Umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady do dnia jej usunięcia, potwierdzonego na piśmie przez Zamawiającego. e) za zwłokę w usunięciu wad dostaw i Robót Budowlanych bądź dokumentacji powykonawczej stwierdzonych w protokole odbioru – w wysokości 0,01% wynagrodzenia wskazanego w § 11 ust. 1 pkt 2) Umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady do dnia jej usunięcia, potwierdzonego na piśmie przez Zamawiającego. f) w przypadku braku wymaganej dyspozycyjności do pracy układu kogeneracyjnego wskazanej w §16 ust. 4, za którą Wykonawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z niniejszą Umową - Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 125,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę braku gotowości każdego z silników w okresie gwarancyjnym; g) za każdą godzinę opóźnienia w wymaganym Umową czasie reakcji grupy serwisowej Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 125,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę wstrzymania pracy silnika; h) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia od terminów określonych w §15 ust. 19 dotyczących usunięcia wady/usterki/awarii Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 125,00 PLN ; i) za każde stwierdzone o 0,1% (punktu procentowego) obniżenie Mocy elektrycznej GUK w stosunku do wartości deklarowanej w ofercie kara wynosi 22.100,00 PLN, j) za każde stwierdzone o 0,1% (punktu procentowego) obniżenie sprawności całkowitej brutto GUK w stosunku do wartości deklarowanej w ofercie kara wynosi 36.580,00 PLN. Zamawiający dopuszcza odchylenie (nie naliczy kary umownej) w przypadku obniżenia sprawności do 0,5% (punktu procentowego) w stosunku do wartości deklarowanej w ofercie. Tym samym karę umowną naliczy się za każde obniżenie o 0,1% poniżej dopuszczalnego odchylenia, k) za każdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu wad i usterek dostaw i Robót Budowlanych zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji, o ile istnienie tej wady lub usterki będzie powodować konieczność wstrzymania pracy Przedmiotu Umowy - Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości w wysokości 2000 PLN za każdą rozpoczętą dobę wstrzymania pracy każdego z silników; l) za każdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu wad i usterek dostaw i Robót Budowlanych zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji, o ile istnienie tej wady lub usterki nie będzie powodować konieczności wstrzymania pracy Przedmiotu Umowy - Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 100 PLN; m) za zwłokę w usunięciu wad Dokumentacji Projektowej stwierdzonych w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości- w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłokizwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady do dnia jej usunięcia, potwierdzonego na piśmie przez Xxxxxxxxxxxxx. n) za odstąpienie w przypadku zaistnienia okolicznościczęści lub całości od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wartości łącznego Wynagrodzenia za Przedmiot Umowy. o) w razie stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania prac w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu ludzkiemu, o których mowa a także rażącego naruszenia przez Wykonawcę lub osoby pracujące w jego imieniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż. zawartych w obowiązujących przepisach- w wysokości 2000 PLN za każdy taki przypadek; p) za wprowadzenie na teren budowy lub zatrudnienie Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z § 5 ust. 5 lub ust. 8 Umowy7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,22.000 PLN Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne. q) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) – w wysokości 2.000 PLN za każdy taki przypadek. r) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 2000 PLN za każdy taki przypadek s) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty Budowlane, lub projektu jej zmiany, - karę umowną w kwocie stanowiącej równowartość 2 % wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, ale nie więcej niż 2000 PLN. t) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian- karę umowną w kwocie stanowiącej równowartość 2% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, ale nie więcej niż 2000 PLN. Kara umowna jest należna Zamawiającemu również w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia. 2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie w części lub w całości od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wartości łącznego wynagrodzenia umownego bruttoza Przedmiot Umowy. 2. W przypadku, gdy termin wskazany w §2 ust. 1 pkt 2 zostanie dotrzymany, Zamawiający odstąpi od naliczenia kar umownych określonych dla przekroczenia terminu wykonania Dokumentacji Projektowej. 3. W przypadku zwłoki Zamawiającego z płatnością, Wykonawcy należą się odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych. 4. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogu określonego w § 4 ust20 Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 2000 zł za każdy przypadek braku udokumentowania zatrudniania wskazanych przez Zamawiającego osób. 5. 1 Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne. 6. Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy pozostają w mocy w razie rozwiązania Umowy, odstąpienia od niej lub wygaśnięcia. 7. Łączna suma kar umownych wskazanych w Umowie nie może przekraczać 100% wartości wynagrodzenia brutto. 8. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia kar umownych przewidzianych Umową, pomimo odstąpienia od umowy. 9. Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiającego jest ograniczona do wartości 100% całkowitego wynagrodzenia brutto, nie mniej jednak niż do wartości sumy ubezpieczeniowej. 10. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest w każdym przypadku do szkód rzeczywistych, wyłącza się odpowiedzialność za każdy rozpoczęty dzień zwłoki utracone korzyści. 11. Ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w dokonaniu modyfikacji/uzupełnień Dokumentów lub przygotowaniu nowych Dokumentów (licząc od dnia następnego po upływie wyznaczonego terminu na wykonanie modyfikacji/uzupełnień lub przygotowanie nowych Dokumentów), przypadku odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy, szkód wyrządzonych umyślnie lub w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy. Nie nalicza się kar umownych, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane jest okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx naliczonych przez Zamawiającego kar umownych z płatności Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, chociażby wierzytelność Zamawiającego o zapłatę kary umownej nie była jeszcze wymagalna (potrącenie umowne). Do wykonania potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia o potrąceniu. Zamawiający prześle Wykonawcy notę księgową określającą wysokość i podstawę naliczonych kar umownych wraz z informacją o dokonaniu potrąceniawyniku rażącego niedbalstwa. 12. W sytuacji, gdy Zamawiający nie dokona potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, przyjmującego formę noty księgowej. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przypadki każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowyktóregokolwiek z zobowiązań umownych przez Wykonawcę, o których mowa w niniejszym paragrafiepo uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego terminu, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 471 KC, w szczególności może zwolnić się z odpowiedzialności poprzez wykazanie, że nie ponosi odpowiedzialności za dany przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Zapłata lub potrącenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonywania ciążących na nim obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Łączna maksymalna wysokość naliczonych Wykonawcy na podstawie Umowy kar umownych z tytułu określonego w ust. 1 pkt 1 - 2 Umowy, nie może przekroczyć 20% wartości Wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 Umowy. Kary umowne przewidziane w Umowie są niezależne i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Zamawiający jest uprawiony uprawniony do dochodzenia poszczególnych kar powierzenia wykonania zobowiązań umownych niezależnie; kary te podlegają sumowaniuWykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego bez konieczności uzyskiwania zgody sądu prac innej osobie trzeciej i obciążenia Wykonawcy kosztami zastępczego wykonania robót. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę, jeżeli poniesiona Koszty poniesione przez Zamawiającego szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych związane z wykonawstwem zastępczym Zamawiający jest uprawniony potrącić z jakikolwiek płatności na rzecz Wykonawcy lub powstanie zaspokoić z innych przyczyn. Odstąpienie od Umowy w całości lub w części w przypadkach określonych w Umowie lub w Kodeksie cywilnym, wypowiedzenie Umowy lub wygaśnięcie Umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do kar umownych ustalonych zgodnie z jej postanowieniami. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym na przyszłość w następujących przypadkach: niemożności skontaktowania się z Wykonawcą przez okres przekraczający 7 dni, lub gdy Wykonawca dopuszcza się rażącego naruszenia warunków Umowy, przez co Strony rozumieją w szczególności rażące naruszenie obowiązków określonych w § 3 ust. 1 Umowy, działanie bezprawne lub niezachowanie staranności skutkujące możliwością powstania szkody u Zamawiającego, lub gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu któregokolwiek z etapów Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w § 2 Umowy przekroczy 14 dni, lub gdy zwłoka Wykonawcy w dokonaniu modyfikacji/uzupełnień Dokumentów lub przygotowaniu nowych Dokumentów przekroczą 7 dni w stosunku do terminów, o których mowa w § 5 ust. 3 lub ust. 6 Umowy, oraz do naliczenia kary umownej określonej w ust. 1 pkt 3 powyżej. W okolicznościach, o których mowa w ust. 10 powyżej Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia do umownego odstąpienia od Umowy nie później niż w terminie 60 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym na przyszłość w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania części Umowy. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem uzasadnienia. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy.

Kary umowne i odpowiedzialność Wykonawcy. Strony ustalają następujące kary umowne1. W przypadku przerwy w udostępnianiu prasy elektronicznej lub niektórych jej tytułów, wynikającej również z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, trwającej jeden dzień lub dłużej, kwota należności za dany miesiąc zostanie proporcjonalnie pomniejszona o kwotę obliczoną następująco: z tytułu zwłoki w wykonaniu poszczególnych etapów Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w harmonogramie zawartym w złożonej Zamawiającemu ofercie, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Umowy, oraz w stosunku do terminów określonych w § 21/30 x liczba dni, w wysokości 0,2% których usługa była niedostępna x stawka wynagrodzenia brutto za dany etap Przedmiotu Umowy określonego odpowiednio wynikająca z kolumny „D” tabeli ujętej w § 4 ust. 1 pkt 1-3 Umowy. formularza oferty Wykonawcy. 2. W przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w terminach wynikających z umowy i OPZ, a liczonych w wymiarze dziennym, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500 (słownie: pięćset) złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłokiopóźnienia. W odniesieniu do terminów liczonych w wymiarze godzinowym w szczególności w sytuacji, o której mowa w § 5 ust. 3 umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 200 (słownie: dwieście) złotych za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. 3. W przypadku zaistnienia okolicznościuchybienia obowiązkowi zatrudniania przy czynnościach bezpośrednio związanych z realizacją umowy osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 p.z.p. w liczbie zadeklarowanej w ofercie Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 7 000 (słownie: siedem tysięcy) złotych za każdy stwierdzony przypadek (tj. każdą osobę brakującą w stosunku do stanu zadeklarowanego w ofercie).8 4. W przypadku stwierdzenia braku zatrudnienia osoby/osób, o których mowa w § 5 3 ust. 5 lub ust6 Zamawiający w czasie nie krótszym niż 1 miesiąc i nie dłuższym niż 2 miesiące przeprowadzi ponowną kontrolę. 5. 8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,210% łącznego wartości brutto maksymalnego wynagrodzenia umownego bruttoWykonawcy, określonego o którym mowa w § 4 6 ust. 1 Umowyumowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dokonaniu modyfikacji/uzupełnień Dokumentów lub przygotowaniu nowych Dokumentów (licząc od dnia następnego po upływie wyznaczonego terminu na wykonanie modyfikacji/uzupełnień lub przygotowanie nowych Dokumentów), z tytułu przypadku odstąpienia od Umowy umowy przez którąkolwiek ze Stron Stron, z winy Wykonawcyprzyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 6. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy związanych z zachowaniem w tajemnicy informacji, o których mowa w § 11, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy. Nie nalicza się kar umownych, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane jest okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego5 000 (słownie: pięć tysięcy) złotych za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. 7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx naliczonych przez Zamawiającego kar umownych z płatności Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, chociażby wierzytelność Zamawiającego o zapłatę kary umownej nie była jeszcze wymagalna (potrącenie umowne)wynagrodzenia. 8. Do wykonania potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia o potrąceniu. Zamawiający prześle Wykonawcy notę księgową określającą Łączna wysokość i podstawę naliczonych kar umownych wraz z informacją o dokonaniu potrącenia. W sytuacji, gdy Zamawiający nie dokona potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, przyjmującego formę noty księgowej. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 471 KC, w szczególności może zwolnić się z odpowiedzialności poprzez wykazanie, że nie ponosi odpowiedzialności za dany przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Zapłata lub potrącenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonywania ciążących na nim obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Łączna maksymalna wysokość naliczonych Wykonawcy na podstawie Umowy kar umownych z tytułu określonego w ust. 1 pkt 1 - 2 Umowy, nie może przekroczyć 20% wartości Wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 6 ust. 1 Umowy1. 9. Kary umowne przewidziane w Umowie są niezależne i należą się Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Zamawiający jest uprawiony do dochodzenia poszczególnych kar umownych niezależnie; kary te podlegają sumowaniu. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę, jeżeli poniesiona przez Zamawiającego jeśli szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych lub powstanie z innych przyczyn. Odstąpienie od Umowy w całości lub w części w przypadkach określonych w Umowie lub w Kodeksie cywilnym, wypowiedzenie Umowy lub wygaśnięcie Umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do kar umownych ustalonych zgodnie z jej postanowieniami. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym na przyszłość w następujących przypadkach: niemożności skontaktowania się z Wykonawcą przez okres przekraczający 7 dni, lub gdy Wykonawca dopuszcza się rażącego naruszenia warunków Umowy, przez co Strony rozumieją w szczególności rażące naruszenie obowiązków określonych w § 3 ust. 1 Umowy, działanie bezprawne lub niezachowanie staranności skutkujące możliwością powstania szkody u Zamawiającego, lub gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu któregokolwiek z etapów Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w § 2 Umowy przekroczy 14 dni, lub gdy zwłoka Wykonawcy w dokonaniu modyfikacji/uzupełnień Dokumentów lub przygotowaniu nowych Dokumentów przekroczą 7 dni w stosunku do terminów, o których mowa w § 5 ust. 3 lub ust. 6 Umowy, oraz do naliczenia kary umownej określonej w ust. 1 pkt 3 powyżej. W okolicznościach, o których mowa w ust. 10 powyżej Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia do umownego odstąpienia od Umowy nie później niż w terminie 60 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym na przyszłość w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem uzasadnienia. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowyumownych.

Kary umowne i odpowiedzialność Wykonawcy. 1. Strony ustalają następujące postanawiają, że w przypadkach opisanych poniżej Stronom należne będą kary umowne: z tytułu zwłoki : 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych etapów Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w harmonogramie zawartym w złożonej Zamawiającemu ofercie, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Umowy, oraz w stosunku do terminów określonych w § 2, Dokumentacji Projektowej w wysokości 0,20,5 % wynagrodzenia brutto za dany etap Przedmiotu Umowy określonego wskazanego odpowiednio w § 4 11 ust. 1 pkt 1-3 Umowy) dla Dokumentacji Projektowej, za dzień zwłoki; b) za zwłokę w wykonaniu dostaw i Robót Budowlanych (rozruch próbny oraz odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji) - w wysokości 776,00 PLN, za dzień zwłoki w przypadku gdy roboty zakończą się do 31.12.2022r., po przekroczeniu tego terminu karę w wysokości 2.958,00 PLN za dzień zwłoki; c) za zwłokę w wykonaniu zobowiązania Wykonawcy określonego w § 2 ust. 4 lub 6 oraz 10 lub 12 niniejszej Umowy – w wysokości 500,00 PLN za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 5.000,00 PLN, d) za zwłokę w usunięciu wad Dokumentacji Projektowej stwierdzonych w protokole odbioru - w wysokości 0,01% wynagrodzenia wskazanego w § 11 ust. 1 pkt 1) Umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady do dnia jej usunięcia, potwierdzonego na piśmie przez Zamawiającego. e) za zwłokę w usunięciu wad dostaw i Robót Budowlanych bądź dokumentacji powykonawczej stwierdzonych w protokole odbioru – w wysokości 0,01% wynagrodzenia wskazanego w § 11 ust. 1 pkt 2) Umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady do dnia jej usunięcia, potwierdzonego na piśmie przez Zamawiającego. f) w przypadku braku wymaganej dyspozycyjności do pracy układu kogeneracyjnego wskazanej w §16 ust. 4, za którą Wykonawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z niniejszą Umową - Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 125,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę braku gotowości każdego z silników w okresie gwarancyjnym; g) za każdą godzinę opóźnienia w wymaganym Umową czasie reakcji grupy serwisowej, o ile istnienie tego opóźnienia będzie powodować konieczność wstrzymania pracy gazowego układu kogeneracyjnego - Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 125,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę wstrzymania pracy każdego z silników; h) za każdą godzinę opóźnienia w wymaganym Umową czasie reakcji grupy serwisowej, o ile istnienie tego opóźnienia nie będzie powodować konieczność wstrzymania pracy Przedmiotu Umowy - Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 20,00 PLN; i) za każde stwierdzone o 0,1% (punktu procentowego) obniżenie Mocy elektrycznej GUK w stosunku do wartości deklarowanej w ofercie kara wynosi 22.100,00 PLN, j) za każde stwierdzone o 0,1% (punktu procentowego) obniżenie sprawności całkowitej brutto GUK w stosunku do wartości deklarowanej w ofercie kara wynosi 36.580,00 PLN. Zamawiający dopuszcza odchylenie (nie naliczy kary umownej) w przypadku obniżenia sprawności do 0,5% (punktu procentowego) w stosunku do wartości deklarowanej w ofercie. Tym samym karę umowną naliczy się za każde obniżenie o 0,1% poniżej dopuszczalnego odchylenia, k) za każdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu wad i usterek dostaw i Robót Budowlanych zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji, o ile istnienie tej wady lub usterki będzie powodować konieczność wstrzymania pracy Przedmiotu Umowy - Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości w wysokości 2000 PLN za każdą rozpoczętą dobę wstrzymania pracy każdego z silników; l) za każdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu wad i usterek dostaw i Robót Budowlanych zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji, o ile istnienie tej wady lub usterki nie będzie powodować konieczności wstrzymania pracy Przedmiotu Umowy - Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 100 PLN; m) za zwłokę w usunięciu wad Dokumentacji Projektowej stwierdzonych w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości- w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłokizwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady do dnia jej usunięcia, potwierdzonego na piśmie przez Xxxxxxxxxxxxx. n) za odstąpienie w przypadku zaistnienia okolicznościczęści lub całości od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wartości łącznego Wynagrodzenia za Przedmiot Umowy. o) w razie stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania prac w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu ludzkiemu, o których mowa a także rażącego naruszenia przez Wykonawcę lub osoby pracujące w jego imieniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż. zawartych w obowiązujących przepisach- w wysokości 2000 PLN za każdy taki przypadek; p) za wprowadzenie na teren budowy lub zatrudnienie Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z § 5 ust. 5 lub ust. 8 Umowy7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dokonaniu modyfikacji/uzupełnień Dokumentów lub przygotowaniu nowych Dokumentów (licząc od dnia następnego po upływie wyznaczonego terminu na wykonanie modyfikacji/uzupełnień lub przygotowanie nowych Dokumentów), z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy, w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy. Nie nalicza się kar umownych, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane jest okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx naliczonych przez Zamawiającego kar umownych z płatności Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, chociażby wierzytelność Zamawiającego o zapłatę kary umownej nie była jeszcze wymagalna (potrącenie umowne). Do wykonania potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia o potrąceniu. Zamawiający prześle Wykonawcy notę księgową określającą wysokość i podstawę naliczonych kar umownych wraz z informacją o dokonaniu potrącenia. W sytuacji, gdy Zamawiający nie dokona potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, przyjmującego formę noty księgowej. W celu uniknięcia wątpliwości 2.000 PLN Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie, mogą dochodzić na zasadach ogólnych określonych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne. q) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) – w Kodeksie cywilnymwysokości 2.000 PLN za każdy taki przypadek. r) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 2000 PLN za każdy taki przypadek s) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty Budowlane, lub projektu jej zmiany, - karę umowną w szczególności kwocie stanowiącej równowartość 2 % wynagrodzenia przewidzianego w artumowie o podwykonawstwo, ale nie więcej niż 2000 PLN. t) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian- karę umowną w kwocie stanowiącej równowartość 2% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, ale nie więcej niż 2000 PLN. 471 KCKara umowna jest należna Zamawiającemu również w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia 2. W przypadku, gdy termin wskazany w szczególności może zwolnić się z odpowiedzialności poprzez wykazanie, że nie ponosi odpowiedzialności za dany przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Zapłata lub potrącenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonywania ciążących na nim obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Łączna maksymalna wysokość naliczonych Wykonawcy na podstawie Umowy kar umownych z tytułu określonego w §2 ust. 1 pkt 1 - 2 Umowyzostanie dotrzymany, nie może przekroczyć 20% wartości Wynagrodzenia brutto Zamawiający odstąpi od naliczenia kar umownych określonych dla przekroczenia terminu wykonania Dokumentacji Projektowej. 3. W przypadku zwłoki Zamawiającego z płatnością, Wykonawcy należą się odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych. 4. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogu określonego w § 4 ust. 1 Umowy. Kary umowne przewidziane w Umowie są niezależne i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. 20 Zamawiający jest uprawiony do dochodzenia poszczególnych kar umownych niezależnie; kary te podlegają sumowaniu. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę, jeżeli poniesiona przez Zamawiającego szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych lub powstanie z innych przyczyn. Odstąpienie od Umowy w całości lub w części w przypadkach określonych w Umowie lub w Kodeksie cywilnym, wypowiedzenie Umowy lub wygaśnięcie Umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do kar umownych ustalonych zgodnie z jej postanowieniami. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym na przyszłość w następujących przypadkach: niemożności skontaktowania się z Wykonawcą przez okres przekraczający 7 dni, lub gdy Wykonawca dopuszcza się rażącego naruszenia warunków Umowy, przez co Strony rozumieją w szczególności rażące naruszenie obowiązków określonych w § 3 ust. 1 Umowy, działanie bezprawne lub niezachowanie staranności skutkujące możliwością powstania szkody u Zamawiającego, lub gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu któregokolwiek z etapów Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w § 2 Umowy przekroczy 14 dni, lub gdy zwłoka Wykonawcy w dokonaniu modyfikacji/uzupełnień Dokumentów lub przygotowaniu nowych Dokumentów przekroczą 7 dni w stosunku do terminów, o których mowa w § 5 ust. 3 lub ust. 6 Umowy, oraz będzie uprawniony do naliczenia kary umownej określonej w ustwysokości 2000 zł za każdy przypadek braku udokumentowania zatrudniania wskazanych przez Zamawiającego osób. 5. 1 pkt 3 powyżej. W okolicznościach, o których mowa w ust. 10 powyżej Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia do umownego odstąpienia od Umowy nie później niż w terminie 60 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym dochodzić na przyszłość w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościachzasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne. 6. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem uzasadnienia. Postanowienia niniejszego paragrafu Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy pozostają w mocy także po rozwiązaniu w razie rozwiązania Umowy, odstąpienia od niej lub wygaśnięciu wygaśnięcia. 7. Łączna suma kar umownych wskazanych w Umowie nie może przekraczać 100% wartości wynagrodzenia brutto. 8. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia kar umownych przewidzianych Umową, pomimo odstąpienia od umowy. 9. Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiającego jest ograniczona do wartości 100% całkowitego wynagrodzenia brutto, nie mniej jednak niż do wartości sumy ubezpieczeniowej. 10. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest w każdym przypadku do szkód rzeczywistych, wyłącza się odpowiedzialność za utracone korzyści. 11. Ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód wyrządzonych umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa.