Common use of Kary umowne i odszkodowania Clause in Contracts

Kary umowne i odszkodowania. 1. W razie skorzystania przez Klienta z usług innych podmiotów niż Usługodawca lub podmiot przez niego wskazany w zakresie serwisu i napraw Towarów, Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów przywrócenia Towarów do oryginalnej konfigu- racji. 2. W razie dokonania przez Klienta czynności prawnej, której celem lub skutkiem może być lub będzie rozwiązanie Umowy Najmu przed upływem Minimalnego Czasu Trwania Umowy lub też złożenie w tym okresie przez Klienta oświadczenia, którego celem będzie rozwiązanie Umowy Najmu, z wyjątkiem sytuacji, w której złożenie tego oświadczenia nastąpiło z powodu niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Usługodawcę, Usługodawcy przysługuje uprawnienie do naliczenia kary umownej w wysokości iloczynu miesięcy pozostałych do upływu Minimalnego Czasu Trwania Umowy oraz sumy miesięcznych czynszów dzier- żawnych za każdy wynajęty Towar. 3. W razie, gdy Klient lub Usługodawca rozwiąże Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy, Usługodawca będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości iloczynu miesięcy pozostałych do upływu Minimalnego Czasu Trwania Umowy oraz sumy miesięcz- nych czynszów najmu za każdy wynajęty Towar. 4. Klient jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od dnia otrzy- mania w tym przedmiocie wezwania. 5. Zapłata kary umownej nie zwalnia Klienta z wykonania jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z Umowy Najmu. Usługodawca jest uprawniony do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania ponad karę umowną.

Kary umowne i odszkodowania. 1. W razie skorzystania przez Klienta Odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony ustalają, z usług innych podmiotów niż Usługodawca lub podmiot przez niego wskazany wyjątkami przewidzianymi tą umową, w zakresie serwisu i napraw Towarówformie kar umownych, Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów przywrócenia Towarów do oryginalnej konfigu- racji.ustalonych wg następujących zasad: 2. W razie dokonania przez Klienta czynności prawnej, której celem lub skutkiem może być lub będzie rozwiązanie Umowy Najmu przed upływem Minimalnego Czasu Trwania Umowy lub też złożenie Wykonawca zapłaci karę umowną w tym okresie przez Klienta oświadczenia, którego celem będzie rozwiązanie Umowy Najmu, przypadku: 2.1. opóźnienia z wyjątkiem sytuacjiwiny Wykonawcy w wykonaniu poszczególnego etapu robót podlegającego odrębnemu odbiorowi i rozliczeniu, w której złożenie tego oświadczenia nastąpiło z powodu niewykonywania wysokości 0,2% wartości netto danego etapu robót, za każdy dzień opóźnienia, 2.2. opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym lub nienależytego wykonywania Umowy przez Usługodawcękońcowym oraz w okresie gwarancji lub rękojmi, Usługodawcy przysługuje uprawnienie do naliczenia kary umownej w wysokości iloczynu miesięcy pozostałych do upływu Minimalnego Czasu Trwania Umowy oraz 0,1 % całkowitej sumy miesięcznych czynszów dzier- żawnych pełnego zabezpieczenia gwarancją bankową lub kaucją gwarancyjną, licząc za każdy wynajęty Towardzień opóźnienia, od dnia ustalenia przez strony terminu zakończenia tych prac, 2.3. odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w rozumieniu zapisów par. 7 ust. 2 umowy w wysokości 12% wartości umowy netto. 3. W razieZamawiający zapłaci karę umowna w przypadku: odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, gdy Klient o których mowa w par. 7 ust. 1 pkt a) w wysokości 5% wartości umowy netto. Łączna wysokość kar umownych, płaconych przez stronę nie może przekroczyć 12% wartości umowy netto. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu nie pokrywa poniesionej szkody, strona która szkodę poniosła, może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Jeśli z powodu niewykonania lub Usługodawca rozwiąże Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcynienależytego wykonania zobowiązań umownych przez jedną ze Stron, Usługodawca będzie uprawniony do naliczenia druga strona poniesie szkodę, a kary umownej z takiego powodu (przyczyny) w umowie niniejszej nie ustalono, to strona poszkodowana może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. W przypadku zwłoki w płatnościach uzgodnionych w niniejszej umowie Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości iloczynu miesięcy pozostałych obowiązującej ustawowo w chwili dokonywania rozliczeń między stronami. Wykonawcy przysługuje prawo przerwania prac do upływu Minimalnego Czasu Trwania Umowy oraz sumy miesięcz- nych czynszów najmu za każdy wynajęty Towar. 4czasu wypłaty zaległych należności. Klient jest zobowiązany do zapłaty kar umownych Kary umowne będą uiszczane w terminie 7 dni od dnia otrzy- mania daty otrzymania żądania zapłaty. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Zamawiającego za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwej technologii wskutek winy w tym przedmiocie wezwaniawyborze lub niewłaściwego prowadzenia robót zawinionego przez Wykonawcę. Za działania lub zaniechania osób trzeci którymi Wykonawca się posługuje lub przy pomocy których umowę wykonuje, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie pośrednie i bezpośrednie szkody w stosunku do Zamawiającego, które wynikają z zawinionego opóźnienia Podwykonawcy w stosunku do terminów, o których mowa w § 3. 5. Zapłata kary umownej nie zwalnia Klienta z wykonania jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z Umowy Najmu. Usługodawca jest uprawniony do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania ponad karę umowną.

Kary umowne i odszkodowania. 1. W Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za każdy stwierdzony przypadek nieterminowego lub w inny sposób nienależytego wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych), 2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, 3) w razie skorzystania stwierdzenia, że pracę wykonują osoby niezatrudnione na podstawie umowy o pracę, co do których Zamawiający nałożył takie wymaganie w umowie (w tym za nieprzedłożenie przez Klienta z usług innych podmiotów niż Usługodawca lub podmiot wykonawcę określonych w umowie przez niego wskazany Xxxxxxxxxxxxx dokumentów mających to potwierdzać) – w zakresie serwisu i napraw Towarów, Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów przywrócenia Towarów do oryginalnej konfigu- racjiwysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek. 2. W razie dokonania przez Klienta czynności prawnej, której celem lub skutkiem Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może być lub będzie rozwiązanie Umowy Najmu przed upływem Minimalnego Czasu Trwania Umowy lub też złożenie w tym okresie przez Klienta oświadczenia, którego celem będzie rozwiązanie Umowy Najmu, z wyjątkiem sytuacji, w której złożenie tego oświadczenia nastąpiło z powodu niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Usługodawcę, Usługodawcy przysługuje uprawnienie do naliczenia kary umownej w wysokości iloczynu miesięcy pozostałych do upływu Minimalnego Czasu Trwania Umowy oraz sumy miesięcznych czynszów dzier- żawnych za każdy wynajęty Towarprzekroczyć 25% wynagrodzenia. 3. W razieWykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną także w przypadku, gdy Klient lub Usługodawca rozwiąże Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy, Usługodawca będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości iloczynu miesięcy pozostałych do upływu Minimalnego Czasu Trwania Umowy oraz sumy miesięcz- nych czynszów najmu za każdy wynajęty TowarZamawiający nie poniósł szkody. 4. Klient jest zobowiązany do zapłaty W przypadku powstania szkody Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych w terminie 7 dni od dnia otrzy- mania w tym przedmiocie wezwaniado wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 5. Zapłata kary umownej nie zwalnia Klienta Strony ustalają, że zapłata należności tytułem kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia noty obciążeniowej. 6. Potrącenia wymagalnych kar umownych Zamawiający może dokonać z wykonania jakiegokolwiek obowiązku wynikającego wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie wystawionej noty obciążeniowej określającej wysokość kary, składając właściwe oświadczenie. 7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o przewidywanym opóźnieniu z Umowy Najmu. Usługodawca jest uprawniony do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania ponad karę umownąprzyczyn niezależnych od Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy.

Kary umowne i odszkodowania. 1. W razie skorzystania Kary umowne za zwłokę przekazania Obiektu do eksploatacji 1.1. Data przekazania Obiektu do eksploatacji: 1.1.1. Data przekazania Obiektu do eksploatacji podana w Harmonogramie Realizacji Umowy (Załącznik nr 7 do Umowy) – stosownie do §3 ust. 7 i 10 Warunków Finansowych i Handlowych, będzie stanowić punkt odniesienia do obliczania opóźnienia, jeżeli takie wystąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 1.1.2. Jeżeli data przekazania do eksploatacji Obiektu przypadnie później niż data wskazana w §3 ust. 10.2, kary umowne wynosić będą 0,2% Ceny Kontraktowej netto za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki, po tygodniowym okresie karencji. 1.2. Kara za odstąpienie od Umowy przez Klienta Wykonawcę lub odstąpienie od umowy przez Inwestora, z usług przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: Jeżeli Wykonawca odstąpi od Realizacji Umowy z innych podmiotów przyczyn niż Usługodawca przyczyny opisane w §23 ust. 1 Warunków Ogólnych lub podmiot Inwestor odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, to Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 10% Ceny Kontraktowej netto. 1.3. Kara za odstąpienie od Umowy przez niego wskazany Inwestora: Jeżeli Inwestor odstąpi od Realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Inwestora, innych niż przyczyny opisane w zakresie serwisu i napraw Towarów, Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów przywrócenia Towarów do oryginalnej konfigu- racji§22 ust.1 Warunków Ogólnych to zostanie obciążony karą umowną w wysokości 10% Ceny Kontraktowej netto. 2. W razie dokonania Kary Umowne za nieosiągnięcie Gwarantowanych Parametrów Technicznych 2.1. Postanowienia ogólne: 2.1.1. Kary umowne będą płatne przez Klienta czynności prawnejWykonawcę za nieosiągnięcie przez Obiekt, której celem lub skutkiem może być lub będzie rozwiązanie Umowy Najmu przed upływem Minimalnego Czasu Trwania Umowy lub też złożenie w tym okresie przez Klienta oświadczenia, którego celem będzie rozwiązanie Umowy Najmu, z wyjątkiem sytuacji, w której złożenie tego oświadczenia nastąpiło z powodu niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Usługodawcę, Usługodawcy przysługuje uprawnienie do naliczenia kary umownej w wysokości iloczynu miesięcy pozostałych do upływu Minimalnego Czasu Trwania Umowy oraz sumy miesięcznych czynszów dzier- żawnych za każdy wynajęty Towarwskazanych niżej Gwarantowanych Parametrów Technicznych po drugich (ponownych) Pomiarach Gwarancyjnych. 32.1.2. W razieKary umowne, gdy Klient lub Usługodawca rozwiąże Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia wskazane w punktach poniżej, będą obliczane w oparciu o wyniki Pomiarów Gwarancyjnych przeprowadzonych zgodnie z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy, Usługodawca będzie uprawniony do naliczenia kary umownej procedurą i warunkami zawartymi w wysokości iloczynu miesięcy pozostałych do upływu Minimalnego Czasu Trwania Umowy oraz sumy miesięcz- nych czynszów najmu za każdy wynajęty TowarZałączniku Nr 11 – Część Techniczna. 4. Klient jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od dnia otrzy- mania w tym przedmiocie wezwania. 5. Zapłata kary umownej nie zwalnia Klienta z wykonania jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z Umowy Najmu. Usługodawca jest uprawniony do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania ponad karę umowną.

Kary umowne i odszkodowania. 1. W razie skorzystania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za nieterminowe wykonanie całości przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki, 2) za odstąpienie od umowy przez Klienta Zamawiającego z usług innych podmiotów przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia, 3) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w okresie rękojmi – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 4) za wykonanie przez inną osobę niż Usługodawca lub podmiot zaakceptowana przez niego wskazany Dyrektora ZZM w zakresie serwisu i napraw Towarów, Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów przywrócenia Towarów do oryginalnej konfigu- racji.Rzeszowie czynności zastrzeżonych dla kierownika robót – w wysokości 1 % wynagrodzenia, 2. W razie dokonania przez Klienta czynności prawnej, której celem lub skutkiem Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może być lub będzie rozwiązanie Umowy Najmu przed upływem Minimalnego Czasu Trwania Umowy lub też złożenie w tym okresie przez Klienta oświadczenia, którego celem będzie rozwiązanie Umowy Najmu, z wyjątkiem sytuacji, w której złożenie tego oświadczenia nastąpiło z powodu niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Usługodawcę, Usługodawcy przysługuje uprawnienie do naliczenia kary umownej w wysokości iloczynu miesięcy pozostałych do upływu Minimalnego Czasu Trwania Umowy oraz sumy miesięcznych czynszów dzier- żawnych za każdy wynajęty Towarprzekroczyć 25 % wynagrodzenia. 3. W razieprzypadku powstania szkody, gdy Klient lub Usługodawca rozwiąże Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy, Usługodawca będzie uprawniony Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do naliczenia kary umownej w wysokości iloczynu miesięcy pozostałych do upływu Minimalnego Czasu Trwania Umowy oraz sumy miesięcz- nych czynszów najmu za każdy wynajęty Towarrzeczywiście poniesionej szkody. 4. Klient jest zobowiązany do zapłaty Strony ustalają, że zapłata należności tytułem kar umownych nastąpi na podstawie noty obciążeniowej w terminie do 7 dni od dnia otrzy- mania w tym przedmiocie wezwaniajej doręczenia. W razie bezskutecznego upływu terminu zostaną naliczone odsetki ustawowe za opóźnienie. 5. Zapłata kary umownej nie zwalnia Klienta Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z wykonania jakiegokolwiek obowiązku wynikającego odsetkami z Umowy Najmuwynagrodzenia Wykonawcy, składając właściwe oświadczenie. 6. Usługodawca Wykonawca zobowiązany jest uprawniony do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania ponad karę umownąniezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o przewidywanym opóźnieniu w realizacji przedmiotu umowy.

Kary umowne i odszkodowania. 1W przypadku: nieprzestrzegania harmonogramu prac przez Wykonawcę zmiany harmonogramu prac bez akceptacji Zamawiającego stosowania urządzeń i sprzętu innych niż te wymienione w załączniku nr 3 bez akceptacji Zamawiającego stosowania materiałów i środków czystości innych niż te wymienione w załączniku nr 4 bez akceptacji Zamawiającego braku wypełniania kart kontroli czystości toalet braku spełnienia wymogu przez Wykonawcę lub podwykonawcę zatrudnienia pracownika na umowę o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) na cały etat niedostarczenia na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu osób, o których mowa w pkt. f powyżej, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy oraz listy osób, o której mowa w § 1 ust. 24. niedostarczania Zamawiającemu do 10 dnia każdego miesiąca aktualnej listy osób świadczących usługę niezapewnienia bądź braku udokumentowania Zamawiającemu ciągłości polis OC niedostarczenia oświadczenia, o którym mowa w §1 ust. 7 umowy lub niedostarczenia w terminie wskazanym w §1 ust. 7 umowy niezapewnienia codziennie w dni robocze osób realizujących przedmiot umowy w ilości zadeklarowanej w ofercie Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy z ww. przypadków. W razie skorzystania przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Klienta z usług innych podmiotów Wykonawcę postanowień Umowy w inny sposób, niż Usługodawca lub podmiot przez niego wskazany wymieniony w zakresie serwisu i napraw Towarówust. 1 powyżej, Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów przywrócenia Towarów do oryginalnej konfigu- racji. 2Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy przypadek naruszenia postanowień umowy. W razie dokonania przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta czynności prawnejWykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, której celem lub skutkiem rozwiązania umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Zamawiający może być lub będzie rozwiązanie Umowy Najmu przed upływem Minimalnego Czasu Trwania Umowy lub też złożenie w tym okresie przez Klienta oświadczenia, którego celem będzie rozwiązanie Umowy Najmu, z wyjątkiem sytuacji, w której złożenie tego oświadczenia nastąpiło z powodu niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Usługodawcę, Usługodawcy przysługuje uprawnienie do naliczenia kary umownej naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości iloczynu miesięcy pozostałych do upływu Minimalnego Czasu Trwania Umowy oraz sumy miesięcznych czynszów dzier- żawnych za każdy wynajęty Towar. 320 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. W razie1 umowy. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, gdy Klient lub Usługodawca rozwiąże Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcyna zasadach ogólnych, Usługodawca będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości iloczynu miesięcy pozostałych do upływu Minimalnego Czasu Trwania Umowy oraz sumy miesięcz- nych czynszów najmu za każdy wynajęty Towar. 4jeżeli kara umowna nie pokryje całości wyrządzonej szkody. Klient jest zobowiązany do zapłaty kar umownych Kara umowna zostanie zapłacona w terminie 7 14 dni od dnia otrzy- mania daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. Zamawiający w tym przedmiocie wezwania. 5. Zapłata razie zwłoki w zapłacie kary umownej nie zwalnia Klienta może potrącić należną mu karę z wykonania jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z Umowy Najmu. Usługodawca jest uprawniony do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania ponad karę umowną.dowolnej należności Wykonawcy

Kary umowne i odszkodowania. 1. W razie skorzystania Zamawiający ma prawo naliczania i żądania zapłaty przez Klienta Wykonawcę kar umownych w następujących przypadkach: a) w przypadku opóźnienia większego niż 28 dni w wysokości 0,1% ceny umowy – za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia, Kary umowne są natychmiast wymagalne z usług innych podmiotów niż Usługodawca lub podmiot chwilą zajścia okoliczności faktycznych uzasadniających obciążenie wykonawcy karą umowną i będą mogły być potrącone z kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na podstawie wystawionej przez niego wskazany w zakresie serwisu i napraw TowarówZamawiającego noty obciążeniowej, Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów przywrócenia Towarów do oryginalnej konfigu- racjina co Wykonawca wyraża zgodę. 2. W razie dokonania przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta czynności prawnej, której celem Zamawiającego lub skutkiem może być lub będzie rozwiązanie Umowy Najmu przed upływem Minimalnego Czasu Trwania Umowy lub też złożenie w tym okresie przez Klienta oświadczenia, którego celem będzie rozwiązanie Umowy NajmuWykonawcę, z wyjątkiem sytuacjiprzyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w której złożenie tego oświadczenia nastąpiło z powodu niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Usługodawcę, Usługodawcy przysługuje uprawnienie do naliczenia kary umownej Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych w wysokości iloczynu miesięcy pozostałych do upływu Minimalnego Czasu Trwania Umowy oraz sumy miesięcznych czynszów dzier- żawnych za każdy wynajęty Towar5% ceny umowy określonej w §2 ust. 1. 3. W razieprzypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, Wykonawca ma prawo żądania od Zamawiającego kar umownych w wysokości 5% ceny umowy określonej w §2 ust. 1. Zapis powyższy nie dotyczy przypadku, gdy Klient lub Usługodawca rozwiąże Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy, Usługodawca będzie uprawniony do naliczenia kary umownej określonych w wysokości iloczynu miesięcy pozostałych do upływu Minimalnego Czasu Trwania Umowy oraz sumy miesięcz- nych czynszów najmu za każdy wynajęty Towarart. 145 Ustawy – Prawo zamówień publicznych. 4. Klient jest zobowiązany do zapłaty kar umownych W przypadku opóźnienia w terminie 7 dni od dnia otrzy- mania w tym przedmiocie wezwaniapłatności za przedmiot zamówienia, Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi. 5. Zapłata kary umownej W żadnym wypadku całkowita łączna odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego nie zwalnia Klienta z wykonania jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z Umowy Najmuprzekroczy ceny wymienionej w umowie (wartość produktu). Usługodawca jest uprawniony do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania ponad karę umownąWykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, takie jak utrata zysku lub przychodów. 1. The Contracting Authority has the right to charge and demand that the Contractor pays contractual penalties in the following cases: a) after a delay of 28 days, in the amount of 0.1% of the price of the agreement – per each day of delay in the execution of the order. Contractual penalties may be deducted from the remuneration due to the Contractor, on the basis of a charge memo issued by the Contracting Authority, to which the Contractor hereby consents. 2. In the event of the Contracting Authority's or the Contractor's withdrawal from the agreement by fault of the Contractor, the Contracting Authority shall be entitled to demand that the Contractor pays contractual penalties in the amount of 5% of the price of the agreement determined in section 2 (1). 3. In the event of the Contracting Authority's or the Contractor's withdrawal from the agreement by the fault of the Contracting Authority, the Contractor shall be entitled to demand that the Contracting Authority pays contractual penalties in the amount of 5% of the price of the agreement determined in section 2 (1). The above provision shall not concern the case in which the Contracting Authority withdrew from the agreement for reasons specified in article 145 of the Act – Public Procurement Law. 4. In the event of delay in payment for the subject matter of the order, the Contractor may charge statutory interest from the Contracting Authority. 5. In no event will the Contractor’s total aggregate liability to the Contracting Authority exceed the price of the agreement. Contractor shall have no liability for indirect damages such as lost profit, loss of use, or loss of revenues.

Kary umowne i odszkodowania. 1. W razie skorzystania Wykonawca zapłaci ZTM karę umowną: 1.1. za niewykonanie któregokolwiek z przewidzianych w umowie lub OPZ obowiązków spoczywających na Wykonawcy w wysokości 1000,00 zł. 1.2. za niedotrzymanie terminu reakcji na akty wandalizmu na przystankach oraz reakcji na nieprzewidziane zabrudzenia – 1500,00 zł oraz kolejne 2500,00 zł za każde następne 12 godziny mijające od upływu terminu, w którym Wykonawca był zobowiązany wykonać daną usługę. 1.3. za nieterminowe poprawienie prac wykonanych nienależycie, co stwierdzono przy odbiorze w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu dnia wyznaczonego na poprawienie do dnia faktycznego ich poprawienia. 1.4. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy. 1.5. za każdy dzień pracy każdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę, w przypadku wykonywania czynności określonych w OPZ przez Klienta z usług innych podmiotów niż Usługodawca lub podmiot przez niego wskazany osoby niezatrudnione na podstawie umowy o pracę – 1000,00 zł. 1.6. za nieprzedłożenie oświadczenia, o którym mowa w zakresie serwisu i napraw Towarów§ 6 ust. 2, Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów przywrócenia Towarów do oryginalnej konfigu- racjiza każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa § 6 ust. 2 – 500,00 zł. 2. W razie dokonania przez Klienta czynności prawnejZTM zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, której celem lub skutkiem może być lub będzie rozwiązanie Umowy Najmu przed upływem Minimalnego Czasu Trwania Umowy lub też złożenie w tym okresie przez Klienta oświadczenia, którego celem będzie rozwiązanie Umowy Najmu, z wyjątkiem sytuacji, w której złożenie tego oświadczenia nastąpiło z powodu niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Usługodawcę, Usługodawcy przysługuje uprawnienie przenoszącego wysokość kar umownych do naliczenia kary umownej w wysokości iloczynu miesięcy pozostałych do upływu Minimalnego Czasu Trwania Umowy oraz sumy miesięcznych czynszów dzier- żawnych za każdy wynajęty Towarrzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 3. W razieWykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną także w przypadku, gdy Klient lub Usługodawca rozwiąże Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy, Usługodawca będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości iloczynu miesięcy pozostałych do upływu Minimalnego Czasu Trwania Umowy oraz sumy miesięcz- nych czynszów najmu za każdy wynajęty TowarZTM nie poniósł szkody. 4. Klient jest zobowiązany do zapłaty Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia, o którym mowa w terminie 7 dni od dnia otrzy- mania w tym przedmiocie wezwania§ 3 ust. 2. 5. Zapłata kary umownej nie zwalnia Klienta Strony ustalają, że zapłata należności tytułem kar umownych nastąpi na podstawie noty obciążeniowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 7. ZTM może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z wykonania jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z Umowy Najmuwynagrodzenia Wykonawcy, składając stosowne oświadczenie. 8. Usługodawca Wykonawca zobowiązany jest uprawniony do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania ponad karę umownąniezwłocznego pisemnego informowania ZTM o przewidywanym opóźnieniu w realizacji przedmiotu umowy.

Kary umowne i odszkodowania. 1. W razie skorzystania przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania przez Klienta Zamawiającego z usług innych podmiotów niż Usługodawca lub podmiot przez niego wskazany w zakresie serwisu i napraw Towarówprzyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Klient jest Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów przywrócenia Towarów do oryginalnej konfigu- racjizapłacenia Zamawiającemu tytułem kary umownej 5 % wynagrodzenia całkowitego za realizację przedmiotu Umowy, określonego w § 9.1 Umowy. 2. W razie dokonania przypadku niedotrzymania przez Klienta czynności prawnejWykonawcę warunków Umowy dotyczących terminów odbioru danego etapu realizacji Umowy, której celem lub skutkiem może być lub będzie rozwiązanie Umowy Najmu przed upływem Minimalnego Czasu Trwania Umowy lub też złożenie w tym okresie przez Klienta oświadczenia, którego celem będzie rozwiązanie Umowy Najmu, z wyjątkiem sytuacji, w której złożenie tego oświadczenia nastąpiło z powodu niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Usługodawcę, Usługodawcy przysługuje uprawnienie do naliczenia kary umownej Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości iloczynu miesięcy pozostałych do upływu Minimalnego Czasu Trwania Umowy oraz sumy miesięcznych czynszów dzier- żawnych 1 % wartości brutto wynagrodzenia przewidzianego za dany etap za każdy wynajęty Towardzień kalendarzowy zwłoki w stosunku do terminu odbioru danego etapu, określonego w załączniku nr 2 do Umowy. 3. W razieprzypadku uchybienia przez Wykonawcę warunkom usługi eksploatacji SDE wynikającym z niniejszej Umowy, gdy Klient Zamawiający ma prawo obniżyć odpowiednio wynagrodzenie należne Wykonawcy za dany miesiąc zgodnie z załącznikiem nr 4 do Umowy. 4. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę postanowień § 14 Umowy (Klauzula poufności) w zakresie obowiązku zachowania w tajemnicy specjalistycznych informacji technicznych dotyczących SDE lub Usługodawca rozwiąże Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcydanych przetwarzanych w ramach SDE, Usługodawca będzie uprawniony w szczególności informacji o skazanych, osobach chronionych oraz Użytkownikach, Zamawiający ma prawo do naliczenia i dochodzenia kary umownej w wysokości iloczynu miesięcy pozostałych do upływu Minimalnego Czasu Trwania Umowy oraz sumy miesięcz- nych czynszów najmu 1 % wynagrodzenia całkowitego za każdy wynajęty Towar. 4. Klient jest zobowiązany do zapłaty kar umownych realizację przedmiotu Umowy, określonego w terminie 7 dni od dnia otrzy- mania w tym przedmiocie wezwania§ 9.1 Umowy. 5. Zapłata kary umownej Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie zwalnia Klienta z wykonania jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z Umowy Najmumożna było przewidzieć i którym nie można było zapobiec. 6. Usługodawca jest uprawniony do Niezależnie od zastosowania kar wymienionych w ust. 1 - 4 Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych odszkodowania ponad karę umownąw przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość kary umownej.

Kary umowne i odszkodowania. 1. W razie skorzystania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za każdorazowe opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego za zabudowę fontanny miejskiej na Skwerze Niepodległości w wysokości 2000,00 zł za każdy dzień opóźnienia, 2) za każdorazowe opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - za jeden element w wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia, 3) za każdorazowe opóźnienie w usunięciu awarii lub usterki (§ 6 ust. 1 pkt. 5 umowy) - za jeden element w wysokości 200,00 zł za każde 2 godzin opóźnienia. 4) za opóźnienie w demontażu elementów - za jeden element w wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia, 5) za niezłożenie przez Klienta z usług innych podmiotów niż Usługodawca Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podmiot przez niego wskazany podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w zakresie serwisu i napraw Towarów, Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów przywrócenia Towarów do oryginalnej konfigu- racji.§ 7. czynności w wysokości 2.000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek 2. W razie dokonania przez Klienta czynności prawnej, której celem lub skutkiem może być lub będzie rozwiązanie Umowy Najmu przed upływem Minimalnego Czasu Trwania Umowy lub też złożenie w tym okresie przez Klienta oświadczenia, którego celem będzie rozwiązanie Umowy Najmu, z wyjątkiem sytuacji, w której złożenie tego oświadczenia nastąpiło z powodu niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Usługodawcę, Usługodawcy przysługuje uprawnienie do naliczenia kary umownej w wysokości iloczynu miesięcy pozostałych do upływu Minimalnego Czasu Trwania Umowy oraz sumy miesięcznych czynszów dzier- żawnych za każdy wynajęty TowarTermin zapłaty należności tytułem kar umownych wynosi 7 dni od dnia doręczenia noty obciążeniowej. 3. W razieWykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną także w przypadku, gdy Klient lub Usługodawca rozwiąże Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy, Usługodawca będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości iloczynu miesięcy pozostałych do upływu Minimalnego Czasu Trwania Umowy oraz sumy miesięcz- nych czynszów najmu za każdy wynajęty TowarZamawiający nie poniósł szkody. 4. Klient jest zobowiązany do zapłaty W przypadku powstania szkody Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych w terminie 7 dni od dnia otrzy- mania w tym przedmiocie wezwaniado wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 5. Zapłata kary umownej nie zwalnia Klienta Potrącenia wymagalnych kar umownych Zamawiający może dokonywać z wykonania jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z Umowy Najmu. Usługodawca jest uprawniony do dochodzenia wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania ponad karę umownąpodstawie wystawionej noty obciążeniowej określającej wysokość kary, składając odpowiednie oświadczenie.