Common use of Kary umowne i odszkodowanie Clause in Contracts

Kary umowne i odszkodowanie. 1. Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku: 1) zwłoki w wykonaniu świadczenia w terminie w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o których mowa w § 11 lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającego), w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1, 3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1. 4) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 000 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 5) za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od jej zawarcia kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 złotych za każdą nieprzedłożoną umowę lub jej zmianę, 6) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek naruszenia; 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych. 3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty z faktury Wykonawcy. 4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 80 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych. 6. Strony przyjmują domniemanie, że wszelkie opóźnienia w realizacji terminów wynikających z niniejszej umowy stanowią opóźnienia zawinione (zwłokę). Ciężar dowodu w zakresie wykazania, że dane opóźnienie nie było zawinione spoczywa na Wykonawcy. 7. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu równowartości utraconego dofinansowania do wykonywanych robót, jeżeli jego utrata związana będzie z zaniechaniem Wykonawcy.

Kary umowne i odszkodowanie. 1. Wykonawca zapłaci karę umowną zamawiającemu kary umowne w przypadkunastępujących przypadkach i wysokościach: 1) zwłoki za opóźnienie w wykonaniu świadczenia przedmiotu umowy w terminie stosunku do terminu określonego w § 5 umowy, w wysokości 0,2 1% wartości wynagrodzenia umownego netto brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłokiopóźnienia, 2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o których mowa za opóźnienie w § 11 usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającego)w okresie gwarancji, w wysokości 10 0,3% wynagrodzenia umownego netto brutto określonego w § 6 ust. 11 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu ustalonego lub wyznaczonego zgodnie z § 13 ust.7, 3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1.2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 4) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 000 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 5) za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od jej zawarcia kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 złotych za każdą nieprzedłożoną umowę lub jej zmianę, 6) z tytułu braku zapłaty lub przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 000 0,5% nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień opóźnienia, 5) w przypadku nieprzedłożenia zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia;stwierdzony przypadek, 26) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeżeli termin ten jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 8) w przypadku nie spełnienia przez wykonawcę, podwykonawcę czy dalszego podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 3 ust. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego1 czynności, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownychw wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty 9) za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z faktury Wykonawcy. 4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 80 przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego netto brutto określonego w § 6 ust. 11 umowy, 10) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, 2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez wykonawcę z winy zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 umowy. 53. Zamawiający zastrzega Strony zobowiązane są do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej. W przypadku uchybienia przez wykonawcę temu terminowi, zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej z wynagrodzenia wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. 4. Strony zastrzegają sobie prawo do żądania dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała uzupełniającego jeśli powstała szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 6. Strony przyjmują domniemanie, że wszelkie opóźnienia w realizacji terminów wynikających z niniejszej umowy stanowią opóźnienia zawinione (zwłokę). Ciężar dowodu w zakresie wykazania, że dane opóźnienie nie było zawinione spoczywa na Wykonawcy. 7. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu równowartości utraconego dofinansowania do wykonywanych robót, jeżeli jego utrata związana będzie z zaniechaniem Wykonawcy.

Kary umowne i odszkodowanie. 1Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na mieniu i osobie, powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, chyba, że są one wynikiem siły wyższej lub powstały z wyłącznej winy Zamawiającego. Wykonawca zapłaci karę umowną Siłą wyższą jest zdarzenie zewnętrzne, nie posiadające swojego źródła wewnątrz przedsiębiorstwa, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane oraz niemożliwe do zapobieżenia jego szkodliwym następstwom. Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje pisemnie drugą Stronę w przypadku: 1) zwłoki ciągu 3 dni od jej zaistnienia, przy czym okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Xxxxxx, która się na nie powołuje. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych w następujących przypadkach: za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności: - za zwłokę wykonaniu świadczenia w terminie przedmiotu umowy w wysokości 0,2 0,5% wartości wynagrodzenia umownego netto określonego brutto umowy określonej w § 6 7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 2) , - za inne niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za niedostarczenie przedmiotu umowy zgodnie z tytułu odstąpienia od uzgodnionym harmonogramem lub dostarczenie przedmiotu umowy niezgodnego z OPZ, w wysokości 3% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 7 ust. 1 umowy – za każde stwierdzone przez Zamawiającego z powodu okolicznościzdarzenie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, - za zwłokę w usunięciu usterek, o których mowa w § 11 lub rozwiązania umowy ust. 5 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającego)Wykonawcy, w wysokości 10 0,5% wynagrodzenia umownego netto określonego brutto, wskazanego w § 6 7 ust. 1, 3) 1 umowy za każdy dzień zwłoki. za przebywanie na terenie KSSiP pracownika Wykonawcy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających – 1.000 zł/ za zdarzenie i osobę; za niewypełnienie zobowiązania wynikającego z poza cenowego kryterium, za które Wykonawca otrzymał dodatkowe punkty, w wysokości 4,5% wartości brutto umowy określonej w § 7 ust. 1 umowy, za każdy przypadek naruszenie ww. zobowiązania; – za odstąpienia od umowy lub wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym za rażące naruszenia postanowień umowy, a także w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10 20% wynagrodzenia umownego netto określonego wartości brutto umowy, określonej w § 6 7 ust. 1. 4) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy 1 umowy. Kary umowne, o podwykonawstwoktórych mowa w niniejszej umowie Wykonawca zapłaci na wskazany przez Xxxxxxxxxxxxx rachunek bankowy przelewem, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 000 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 5) za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od jej zawarcia kopii poświadczonej za zgodność dnia doręczenia mu przez Zamawiającego żądania zapłaty kary umownej. Zamawiający ma prawo potrącenia kar, umownych z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 złotych za każdą nieprzedłożoną umowę lub jej zmianę, 6) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawcy. Przed dokonaniem kompensaty Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wysokości i podstawie naliczonych kar, umownych - na co Wykonawca wyraża zgodę. Kary umowne wskazane w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek naruszenia; 2niniejszej umowie podlegają kumulacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby Jeżeli wysokość szkody poniesionej szkody przewyższała przez Zamawiającego przekracza wysokość kar umownych. 3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty z faktury Wykonawcy. 4. Łączna maksymalna wysokość naliczonych kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 80 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ustZamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 1. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych. 6. Strony przyjmują domniemanie, że wszelkie opóźnienia w realizacji terminów wynikających Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy stanowią opóźnienia zawinione (zwłokę)nie mogą być przedmiotem skutecznego przelewu na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. Ciężar dowodu w zakresie wykazania, że dane opóźnienie nie było zawinione spoczywa na WykonawcyKary umowne przysługują Zamawiającemu niezależnie od stopnia zawinienia Wykonawcy i wysokości poniesionej szkody. 7. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu równowartości utraconego dofinansowania do wykonywanych robót, jeżeli jego utrata związana będzie z zaniechaniem Wykonawcy.

Kary umowne i odszkodowanie. 1. Wykonawca zapłaci karę umowną zamawiającemu kary umowne w przypadkunastępujących przypadkach i wysokościach: 1) zwłoki za opóźnienie w wykonaniu świadczenia przedmiotu umowy w terminie stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 1 umowy, w wysokości 0,2 0,5% wartości wynagrodzenia umownego netto brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłokiopóźnienia, 2) z tytułu odstąpienia od za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przez Zamawiającego z powodu okolicznościw zakresie instalacji co, o których mowa kotłowni gazowej oraz instalacji gazowej kuchni w § 11 lub rozwiązania stosunku do terminu pośredniego określonego w załączniku nr 3 do umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającego)tj. 03 sierpnia 2018 roku, w wysokości 10 0,5% wynagrodzenia umownego netto brutto określonego w § 6 ust. 11 umowy, liczone za każdy dzień opóźnienia, 3) za opóźnienie w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającegousunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokości 10 0,3% wynagrodzenia umownego netto brutto określonego w § 6 ust. 1.1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu ustalonego lub wyznaczonego zgodnie z § 13 ust.7, 4) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy w przypadku nie wykonania obowiązku, o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmianyktórym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w wysokości 2 000 złotych 1.000,00 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmianystwierdzony przypadek, 5) za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od jej zawarcia kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub jej zmiany dalszym podwykonawcom w wysokości 500 złotych 2.000,00 zł za każdą nieprzedłożoną umowę lub jej zmianękażdy stwierdzony przypadek, 6) z tytułu braku zapłaty lub w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 000 0,5% nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień opóźnienia, 7) w przypadku nieprzedłożenia zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia;stwierdzony przypadek, 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego8) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych.jeżeli termin ten jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, w wysokości 2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty 10) za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z faktury Wykonawcy. 4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 80 przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego netto brutto określonego w § 6 ust. 11 umowy, 11) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, 2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez wykonawcę z winy zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 umowy. 53. Zamawiający zastrzega Strony zobowiązane są do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej. W przypadku uchybienia przez wykonawcę temu terminowi, zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej z wynagrodzenia wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. 4. Strony zastrzegają sobie prawo do żądania dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała uzupełniającego jeśli powstała szkoda przewyższy wysokość kar umownych, w szczególności wykonawca zapłaci zamawiającemu odszkodowanie uzupełniające w przypadku utraty z przyczyn leżących po stronie wykonawcy dofinansowania uzyskanego przez zamawiającego na wykonanie przedmiotu umowy. 6. Strony przyjmują domniemanie, że wszelkie opóźnienia w realizacji terminów wynikających z niniejszej umowy stanowią opóźnienia zawinione (zwłokę). Ciężar dowodu w zakresie wykazania, że dane opóźnienie nie było zawinione spoczywa na Wykonawcy. 7. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu równowartości utraconego dofinansowania do wykonywanych robót, jeżeli jego utrata związana będzie z zaniechaniem Wykonawcy.

Kary umowne i odszkodowanie. 1. Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadkuZamawiającemu kary umowne za: 1) zwłoki w wykonaniu świadczenia w terminie w wysokości 0,2 nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy – 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 2) wystąpienie wad w przedmiocie umowy - 5% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 za każdy przypadek wystąpienia wady polegającej w szczególności na: a) braku rozwiązania projektowego elementu obiektu lub robót, b) sprzeczności rozwiązań projektowych elementów obiektu lub robót, c) niezgodnym z tytułu odstąpienia zasadami wiedzy budowlanej rozwiązaniu projektowym elementu obiektu lub robót, 3) zwłokę w usunięciu wad w wysokości – 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od umowy dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o których mowa w § 11 lub rozwiązania na usunięcie wad, 4) odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającego)Wykonawcy, w wysokości 10 50% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1, 3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 7 ust. 1. 4) 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmianyodstąpienie od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 2 000 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 5) za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od jej zawarcia kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 złotych za każdą nieprzedłożoną umowę lub jej zmianę, 6) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 50% wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek naruszenia; 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych. 3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty z faktury Wykonawcy. 4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 80 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 7 ust. 1. 53. Zamawiający zastrzega Strony zastrzegają sobie prawo do żądania dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała uzupełniającego ponad wysokość kar umownychumownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 6. Strony przyjmują domniemanie, że wszelkie opóźnienia w realizacji terminów wynikających z niniejszej umowy stanowią opóźnienia zawinione (zwłokę). Ciężar dowodu w zakresie wykazania, że dane opóźnienie nie było zawinione spoczywa na Wykonawcy. 74. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu równowartości utraconego dofinansowania do wykonywanych robót, jeżeli jego utrata związana będzie wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z zaniechaniem Wykonawcynależnego mu wynagrodzenia.

Kary umowne i odszkodowanie. 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadkuZamawiającemu kary umowne, z następujących tytułów: 1) zwłoki za zwłokę w wykonaniu świadczenia w terminie w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 3 ust. 1 umowy, w wysokości 2.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,; 2) z tytułu odstąpienia od umowy za zwłokę w dokonaniu poprawek dokumentacji projektowej oraz STWiORB, zgłoszonych przez Zamawiającego z powodu okolicznościZamawiającego, o których mowa w § 11 lub rozwiązania 3 ust. 1 umowy, w wysokości 300,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 3) za nie wywiązanie się przez Wykonawcę z obowiązków pełnienia nadzoru autorskiego, wynikającego z § 5 umowy, w wysokości 150,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu oczekiwanej czynności; 4) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającego), w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1, 3) w przypadku lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę Wykonawcę, jednakże z przyczyn niezależnych od nie leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10 10% całkowitego wynagrodzenia umownego netto ryczałtowego brutto, określonego w § 6 7 ust. 1. 4) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 000 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,1 umowy; 5) za nieprzedłożenie zwłokę w terminie 7 dni od jej zawarcia kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej umowy udzieleniu odpowiedzi Zamawiającemu na pytania dotyczące dokumentacji projektowej oraz STWiORB, o podwykonawstwo lub jej zmiany których mowa w § 2 ust. 3 umowy, w wysokości 500 złotych 300,00 zł za każdą nieprzedłożoną umowę lub jej zmianę,każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 6) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za zwłokę w wypełnieniu obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy, w wysokości 1 000 400,00 zł za każdy przypadek naruszeniarozpoczęty dzień zwłoki; 7) za nie usunięcie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wad w wykonanej na podstawie niniejszej umowy dokumentacji projektowej stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, chyba że opóźnienie jest wywołane przyczynami nie leżącymi po stronie Wykonawcy. 2. Zamawiający zastrzega sobie Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania sumowania ww. kar umownych i obciążenia Wykonawcy w ich łącznym wymiarze, przy czym łączna suma kar przysługująca Zamawiającemu z tytułów, określonych w ust. 1 pkt. 1, 2, 5, 6 i 7 powyżej, nie może przekroczyć 30% wysokości wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust 1 pkt. 1 umowy, a z tytułów określonych w ust. 1 pkt. 3 powyżej 30% wysokości wynagrodzenia brutto za pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej i STWiORB, określonego w § 7 ust. 1 pkt. 2 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdyby przewyższającego wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość zastrzeżonych kar umownych. 34. W razie naliczenia Termin płatności kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty z faktury Wykonawcy. 4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 80 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 17 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającegomoże potrącić karę umowną z dowolnej należności Wykonawcy, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownychz zastrzeżeniem art. 15r¹ ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 6. Strony przyjmują domniemanie, że wszelkie opóźnienia w realizacji terminów wynikających z niniejszej umowy stanowią opóźnienia zawinione (zwłokę). Ciężar dowodu w zakresie wykazania, że dane opóźnienie nie było zawinione spoczywa na Wykonawcy. 7. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu równowartości utraconego dofinansowania do wykonywanych robót, jeżeli jego utrata związana będzie z zaniechaniem Wykonawcy.

Kary umowne i odszkodowanie. 1Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne, które będą naliczane w poniższych wypadkach i wysokościach. Wykonawca zapłaci karę umowną Inwestor Zastępczy ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadku: 1) zwłoki formie kary umownej, w wykonaniu świadczenia następujących przypadkach i wysokościach: za nieprzystąpienie do wykonywania umowy, przerwanie wykonywania umowy lub niewykonanie przedmiotu umowy w terminie w całości - wysokości 0,2 10% wartości wynagrodzenia umownego netto określonego brutto, o którym mowa w § 6 12 ust. 1 umowy; za każdy dzień zwłoki, 2) z tytułu odstąpienia odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okolicznościprzyczyn zawinionych przez Inwestora Zastępczego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o których którym mowa w § 12 ust. 1 umowy; za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Inwestora Zastępczego - w przypadku zwłoki do 14 (czternastu) Dni w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, a w przypadku zwłoki powyżej 14 (czternastu) Dni w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki; za zwłokę w dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych objętych Zadaniem inwestycyjnym w zakresie powierzonym Inwestorowi Zastępczemu – w przypadku zwłoki do 14 (czternastu) Dni w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt 2 umowy za każdy dzień zwłoki, a w przypadku zwłoki powyżej 14 (czternastu) Dni w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt 2 umowy za każdy dzień zwłoki - w stosunku do terminu wskazanego w § 11 ust. 2 umowy; W przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania na realizację Zadania inwestycyjnego z przyczyn leżących po stronie Inwestora Zastępczego (w tym zwłaszcza z powodu niedotrzymania terminu wykonania zamówienia lub rozwiązania odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającegoi niemożności rozliczenia dotacji), Zamawiający może obciążyć Inwestora Zastępczego karą umowną w wysokości 10 utraconej dotacji. Inwestorowi Zastępczemu przysługiwać będą od Zamawiającego kary umowne za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto brutto określonego w § 6 12 ust. 1, 3) w przypadku odstąpienia 1 umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4 umowy. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne począwszy od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającegodnia następnego po dniu, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego którym miały miejsce okoliczności faktyczne określone w § 6 niniejszej umowie stanowiące podstawę do ich naliczenia. Zapłata kar umownych nie zwalnia Inwestora Zastępczego od obowiązku wykonania umowy, za wyjątkiem okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 1. 4) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 000 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 5) za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od jej zawarcia kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 złotych za każdą nieprzedłożoną umowę lub jej zmianę, 6) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek naruszenia; -2. Zamawiający zastrzega sobie informuje Wykonawcę o naliczeniu kary umownej wystawiając stosowną notę księgową. Kara umowna płatna jest w terminie 14 (czternastu) Dni od dnia doręczenia drugiej Xxxxxxx noty księgowej. Zastrzega się prawo do żądania dochodzenia odszkodowania uzupełniającegouzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, gdyby przenoszącego wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych. 3. W razie naliczenia zastrzeżonych kar umownych Zamawiający będzie upoważniony - do potrącenia ich kwoty z faktury Wykonawcy. 4wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Łączna maksymalna wysokość Postanowienia dotyczące kar umownychumownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, których mogą dochodzić strony wynosi 80 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1. 5rozwiązania lub odstąpienia od niej. Zamawiający zastrzega sobie ma prawo do żądania odszkodowania uzupełniającegopotrącania należnych mu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Inwestorowi Zastępczemu, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownychna co Inwestor Zastępczy wyraża zgodę. Takie potrącenie nie wymaga odrębnego oświadczenia Zamawiającego (tzw. potrącenie umowne). 6. Strony przyjmują domniemanie, że wszelkie opóźnienia w realizacji terminów wynikających z niniejszej umowy stanowią opóźnienia zawinione (zwłokę). Ciężar dowodu w zakresie wykazania, że dane opóźnienie nie było zawinione spoczywa na Wykonawcy. 7. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu równowartości utraconego dofinansowania do wykonywanych robót, jeżeli jego utrata związana będzie z zaniechaniem Wykonawcy.

Kary umowne i odszkodowanie. 1. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 1) zwłoki następujących wypadkach i wysokościach: za zwłokę w wykonaniu świadczenia jednostkowego zamówienia, o którym mowa w terminie pkt. 1 ppkt 1.4 i 1.5 Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy - w wysokości 0,2 odpowiednio 100 zł. brutto za każdą godzinę zwłoki, chyba że Wykonawca wykaże, że niewykonanie usługi nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; za niewykonanie lub nienależyte wykonanie jednostkowego zamówienia - w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1 zamówienia brutto jednostkowego zamówienia, chyba że Wykonawca wykaże, że niewykonanie usługi nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; za każdy dzień zwłoki, 2) z tytułu odstąpienia odstąpienie od umowy Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o których mowa w § 11 lub rozwiązania umowy którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% łącznej wartości wynagrodzenia brutto, o której mowa w §4 ust. 6 Umowy; w przypadku ujawnienia nieupoważnionym osobom trzecim jakichkolwiek Informacji Poufnych, a także w przypadku ich wykorzystania w celach innych niż wykonanie Umowy - w wysokości 10% łącznej wartości wynagrodzenia brutto, o której mowa w §4 ust. 6; W przypadku braku możliwości dostarczenia dokumentów drogą elektroniczną miejscem dostarczenia: dokumentów podróży oraz dokumentów rozliczeniowych (niezależnych od w tym faktur VAT) będzie siedziba Zamawiającego: wszelkie dokumenty rozliczeniowe powinny zostać dostarczone w wersji elektronicznej na adres e-mail wskazany w § 5 ust. 1 i 2, chyba że w danym przypadku uzgodniono inaczej (dostawa do siedziby Zamawiającego). Kary pieniężne naliczane będą niezależnie od siebie. Kary umowne podlegają sumowaniu, przy czym ich suma nie może przekroczyć 20 % łącznej wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 6. Wykonawca zapłaci kary umowne na podstawie noty obciążeniowej. Kary umowne zostaną przez Wykonawcę uiszczone na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany na nocie obciążeniowej, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1, 3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1. 4) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 000 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 5) za nieprzedłożenie w terminie 7 14 dni od jej zawarcia kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 złotych za każdą nieprzedłożoną umowę lub jej zmianę, 6) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek naruszenia; 2dnia otrzymania od Zamawiającego noty obciążeniowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdyby przekraczającego wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych. 3. W razie naliczenia nałożonych na Wykonawcę kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty z faktury Wykonawcyna zasadach ogólnych. 4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 80 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych. 6. Strony przyjmują domniemanie, że wszelkie opóźnienia w realizacji terminów wynikających z niniejszej umowy stanowią opóźnienia zawinione (zwłokę). Ciężar dowodu w zakresie wykazania, że dane opóźnienie nie było zawinione spoczywa na Wykonawcy. 7. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu równowartości utraconego dofinansowania do wykonywanych robót, jeżeli jego utrata związana będzie z zaniechaniem Wykonawcy.

Kary umowne i odszkodowanie. 1. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 1) zwłoki następujących wypadkach i wysokościach: za zwłokę w wykonaniu świadczenia jednostkowego zamówienia, o którym mowa w terminie pkt. 1 ppkt 1.5 Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy - w wysokości 0,2 odpowiednio 100 zł. brutto za każdą godzinę opóźnienia, chyba że Wykonawca wykaże, że niewykonanie usługi nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; za niewykonanie lub nienależyte wykonanie jednostkowego zamówienia - w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1 zamówienia brutto jednostkowego zamówienia, chyba że Wykonawca wykaże, że niewykonanie usługi nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; za każdy dzień zwłoki, 2) z tytułu odstąpienia odstąpienie od umowy Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o których mowa w § 11 lub rozwiązania umowy którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% łącznej wartości wynagrodzenia brutto, o której mowa w §4 ust. 6 Umowy; w przypadku ujawnienia nieupoważnionym osobom trzecim jakichkolwiek Informacji Poufnych, a także w przypadku ich wykorzystania w celach innych niż wykonanie Umowy - w wysokości 10% łącznej wartości wynagrodzenia brutto, o której mowa w §4 ust. 6; W przypadku braku możliwości dostarczenia dokumentów drogą elektroniczną miejscem dostarczenia: dokumentów podróży oraz dokumentów rozliczeniowych (niezależnych od w tym faktur VAT) będzie siedziba Zamawiającego. dokumenty podróży powinny być dostarczone w wersji elektronicznej na adres e-mail wskazany w § 5 ust. 1 i 2, chyba że w danym przypadku uzgodniono inaczej (dostawa do siedziby Zamawiającego); wszelkie dokumenty rozliczeniowe powinny zostać dostarczone w wersji elektronicznej na adres e-mail wskazany w § 5 ust. 1 i 2, chyba że w danym przypadku uzgodniono inaczej (dostawa do siedziby Zamawiającego). Kary pieniężne naliczane będą niezależnie od siebie. Kary umowne podlegają sumowaniu, przy czym ich suma nie może przekroczyć 20 % łącznego wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 6. Wykonawca zapłaci kary umowne na podstawie noty obciążeniowej. Kary umowne zostaną przez Wykonawcę uiszczone na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany na nocie obciążeniowej, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1, 3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1. 4) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 000 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 5) za nieprzedłożenie w terminie 7 14 dni od jej zawarcia kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 złotych za każdą nieprzedłożoną umowę lub jej zmianę, 6) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek naruszenia; 2dnia otrzymania od Zamawiającego noty obciążeniowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdyby przekraczającego wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych. 3. W razie naliczenia nałożonych na Wykonawcę kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty z faktury Wykonawcyna zasadach ogólnych. 4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 80 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych. 6. Strony przyjmują domniemanie, że wszelkie opóźnienia w realizacji terminów wynikających z niniejszej umowy stanowią opóźnienia zawinione (zwłokę). Ciężar dowodu w zakresie wykazania, że dane opóźnienie nie było zawinione spoczywa na Wykonawcy. 7. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu równowartości utraconego dofinansowania do wykonywanych robót, jeżeli jego utrata związana będzie z zaniechaniem Wykonawcy.

Kary umowne i odszkodowanie. 1. Wykonawca zapłaci karę umowną ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w przypadkuformie kar umownych, w następujących przypadkach i wysokościach: 1a) zwłoki za niewykonanie przedmiotu umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, b) za opóźnienie w wykonaniu świadczenia przedmiotu umowy w terminie stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy, w wysokości 0,2 2% wartości wynagrodzenia umownego netto brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji, w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie, d) za odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, e) w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 1 3 i 4 umowy, w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki,opóźnienia. 2. Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne: a) z tytułu odstąpienia za odstąpienie wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaistnienia jednej z poniższych okoliczności: a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy lub przerwał jej realizację i nie wznowił przez okres dłuższy niż 5 dni; b) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z treścią niniejszej umowy, w szczególności, w sposób bezzasadny, nie uwzględnia zastrzeżeń Zamawiającego z powodu okolicznościco do sposobu wykonania dzieła. 4. Kary umowne, o których mowa w § 11 lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie ust. 1,2 podlegają łączeniu. 5. Łączna wysokość naliczonych Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającego), w wysokości 10 kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego netto brutto określonego w § 6 10 ust. 1, 3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 11 umowy. 4) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 000 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 5) za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od jej zawarcia kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 złotych za każdą nieprzedłożoną umowę lub jej zmianę, 6) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek naruszenia; 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych. 3. W razie naliczenia potrącenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony z wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez wcześniejszego wezwania Wykonawcy do potrącenia ich kwoty z faktury Wykonawcy. 4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 80 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych. 6. Strony przyjmują domniemanie, że wszelkie opóźnienia w realizacji terminów wynikających z niniejszej umowy stanowią opóźnienia zawinione (zwłokę). Ciężar dowodu w zakresie wykazania, że dane opóźnienie nie było zawinione spoczywa na Wykonawcyzapłaty. 7. W przypadku, gdy potrącenie w całości lub części nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązany jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu równowartości utraconego dofinansowania zapłaty kar umownych w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do wykonywanych robótzapłaty, jeżeli jego utrata związana będzie mającego formę noty księgowej. 8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kary z zaniechaniem Wykonawcynależnego Wykonawcy wynagrodzenia, na podstawie noty obciążeniowej. 9. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych - do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 10. W przypadku wystąpienia zwłoki w wykonywaniu umowy Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania przedmiotu umowy, nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania.

Kary umowne i odszkodowanie. 1. Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadkuZamawiającemu kary umowne z następujących tytułów: 1) zwłoki w wykonaniu świadczenia w terminie za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,2 30 % wartości wynagrodzenia umownego netto netto, określonego w § 6 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,umowy; 2) z tytułu odstąpienia za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1, w wysokości 1 % wynagrodzenia netto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na wykonanie zamówienia; 3) za nieusunięcie wad stwierdzonych w czasie odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego z powodu okolicznościlub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 1 % wynagrodzenia netto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad; 4) za nieusunięcie wad w terminie dodatkowym, wysokość kary umownej zostanie podwyższona o 0,5 % wynagrodzenia netto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu terminu dodatkowego; 5) za każdy przypadek niezłożenia Zamawiającemu w terminach dokumentów, o których mowa w § 11 lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającego)16 ust. 4 umowy, w wysokości 10 1.000,00 zł, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu; 6) za nieprzestrzeganie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności, określone w § 16 ust. 1 umowy, na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek; 7) za prowadzenie robót budowalnych lub pozostawienie budowy bez kierownika budowy (np. w przypadku zakończenia pełnienia obowiązków przez kierownika budowy i nie zgłoszenia wyprzedzeniem innej uprawnionej osoby na kierownika budowy) w wysokości 5.000,00 zł za każdy dzień prowadzenia robót budowlanych bez kierownika budowy; 8) za opóźnienie w dokonaniu uzupełnień i poprawek dokumentacji powykonawczej w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto netto, określonego w § 6 5 ust. 1,1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 39) za brak oznakowania terenu robót, zgodnie z zatwierdzoną czasową organizacją ruchu, w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień braku oznakowania; 10) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającegonieoznakowania terenu budowy tablicą informacyjną w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy taki przypadek; 11) za nieobecność wymaganego przedstawiciela Wykonawcy uprawnionego do podejmowania wiążących decyzji na naradach i spotkaniach koordynacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 10 pkt 8 umowy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego 10.000,00 zł odrębnie za każdy przypadek nieobecności w § 6 ust. 1.wyznaczonym terminie narady lub spotkania; 412) za powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) bez zgody Zamawiającego, bądź też za nieprzedłożenie do zaakceptowania przez Xxxxxxxxxxxxx projektu Umowy umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane podwykonawstwo (lub projektu jej zmiany), zgodnie z postanowieniami § 8 umowy, w wysokości 2 000 złotych 20.000,00 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,stwierdzony przypadek; 513) za nieprzedłożenie nieprzedstawienie Zamawiającemu w terminie 7 dni od jej zawarcia kopii wskazanym w § 8 ust. 8 pkt 2 lit. d) umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą lub jej zmiany bądź też za przedstawienie umowy z podwykonawcą niezgodnej z postanowieniami określonymi w § 8 umowy, w wysokości 500 złotych 0,3 % wynagrodzenia ryczałtowego netto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdą nieprzedłożoną umowę lub jej zmianę,każdy stwierdzony przypadek; 614) z tytułu w razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 1 000 5 000,00 zł za każdy przypadek naruszeniadzień zwłoki; 15) w razie niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, określonego w § 8 ust. 6 umowy, – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dokonaniu zmiany umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie ma prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość sumowania wyżej wymienionych kar umownychumownych i obciążenia Wykonawcy w ich łącznym wymiarze. 3. W razie Łączna suma naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty z faktury określonych w ust. 1 pkt 1-14 powyżej, nie może przekroczyć 30% wartości netto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1 umowy. 4. Łączna maksymalna wysokość kar umownychStrony ustalają, których mogą dochodzić strony wynosi 80 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego że w § 6 przypadku zaistnienia sytuacji, opisanej w ust. 11 pkt 4) powyżej, Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 5. Zamawiający zastrzega sobie Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdyby przewyższającego wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość zastrzeżonych kar umownych. 6. Strony przyjmują domniemanie, że wszelkie opóźnienia w realizacji terminów wynikających z niniejszej umowy stanowią opóźnienia zawinione (zwłokę). Ciężar dowodu w zakresie wykazania, że dane opóźnienie nie było zawinione spoczywa na WykonawcyTermin płatności kar umownych wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej. 7. Zamawiający może potrącić karę umowną z dowolnej należności Wykonawcy, na co Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu równowartości utraconego dofinansowania do wykonywanych robótwyraża zgodę, jeżeli jego utrata związana będzie z zaniechaniem Wykonawcyzastrzeżeniem art. 15 r1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Kary umowne i odszkodowanie. 1. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu kary umowne w przypadkunastępujących przypadkach i wysokościach: 1) zwłoki za opóźnienie w wykonaniu świadczenia przedmiotu umowy nieprzekraczające 7 dni w terminie stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 1 umowy, w wysokości 0,2 0,3% wartości wynagrodzenia umownego netto brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłokiopóźnienia, 2) z tytułu odstąpienia od za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o których mowa przekraczające 7 dni w stosunku do terminu określonego w § 11 lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającego)5 ust. 1 umowy, w wysokości 10 0,5% wynagrodzenia umownego netto brutto określonego w § 6 ust. 11 umowy, liczone za każdy dzień opóźnienia począwszy od pierwszego dnia opóźnienia, 3) za opóźnienie w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającegousunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokości 10 0,3% wynagrodzenia umownego netto brutto określonego w § 6 ust. 1.1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu ustalonego lub wyznaczonego zgodnie z § 13 ust.7, 4) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom w wysokości 5.000,00 zł za nieprzedłożenie każdy stwierdzony przypadek, 5) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,5% nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom za każdy dzień opóźnienia, 6) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu Umowy umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane budowlane, lub projektu jej zmiany, zmian w wysokości 2 000 złotych 5.000,00 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmianystwierdzony przypadek, 57) za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od jej zawarcia kopii przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 złotych za każdą nieprzedłożoną umowę lub jej zmianę, 6) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 000 5.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia;stwierdzony przypadek, 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych.jeżeli termin ten jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty 9) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z faktury Wykonawcy. 4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 80 przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego netto brutto określonego w § 6 ust. 11 umowy, 10) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 umowy. 53. Strony zobowiązane są do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę temu terminowi, Zamawiający zastrzega ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 4. Strony zastrzegają sobie prawo do żądania dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała uzupełniającego jeśli powstała szkoda przewyższy wysokość kar umownych, w szczególności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie uzupełniające w przypadku utraty z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dofinansowania uzyskanego przez Zamawiającego na wykonanie przedmiotu umowy. 6. Strony przyjmują domniemanie, że wszelkie opóźnienia w realizacji terminów wynikających z niniejszej umowy stanowią opóźnienia zawinione (zwłokę). Ciężar dowodu w zakresie wykazania, że dane opóźnienie nie było zawinione spoczywa na Wykonawcy. 7. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu równowartości utraconego dofinansowania do wykonywanych robót, jeżeli jego utrata związana będzie z zaniechaniem Wykonawcy.

Kary umowne i odszkodowanie. 1. Wykonawca zapłaci karę W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający wezwie Wykonawcę do niezwłocznego wykonania Umowy z należytą starannością, w szczególności podjęcia zaniechanych czynności koniecznych dla należytej i terminowej realizacji Projektu. W takim przypadku Zamawiający wskaże Wykonawcy odpowiedni termin na wykonanie zaniechanych czynności, nie krótszy niż 1 dzień i nie dłuższy niż 7 dni. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający uprawniony będzie do obciążenia Wykonawcy karą umowną w przypadku: 1) zwłoki w wykonaniu świadczenia w terminie w wysokości 0,2 0,1% wartości wynagrodzenia umownego kwoty netto określonego wynagrodzenia, o której mowa w § 6 4 ust. 3 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia niewykonania lub nienależytego wykonania czynności przez Wykonawcę, do dnia wypełnienia przez niego obowiązków umownych w tym zakresie. W razie wątpliwości dzień następny po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 1 zdanie drugie traktowany będzie jako pierwszy dzień opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Umowy. 3. Niezależnie od postanowień ust. 2 Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty następujących kar umownych: a) 0,1% kwoty netto wynagrodzenia, o której mowa w § 4 ust. 3 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki, 2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okolicznościopóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu Raportów, o których mowa w § 11 lub rozwiązania 8 ust. 1 pkt 1- 3 niniejszej Umowy, b) 0,2% kwoty netto wynagrodzenia, o której mowa w § 4 ust. 3 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu Raportu, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 4 niniejszej Umowy. 4. Kary umowne Zamawiający może potrącić z płatności należnych Wykonawcy. 5. Jeżeli suma kar umownych naliczonych od początku Umowy przekroczy 10% wartości kwoty netto wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 4 ust. 3 Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy bez obowiązku wypłaty odszkodowania. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni licząc od dnia wystąpienia przesłanki odstąpienia od umowy. 6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % kwoty netto wynagrodzenia określonej w § 4 ust. 3 Umowy w razie odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy (niezależnych Zamawiającego. 7. W przypadku nie realizowania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji, o której mowa w § 9 ust. 1 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wynoszącą równowartości 10% kwoty netto wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 3 Umowy. 8. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Zamawiającego)Umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego wartości netto określonego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 4 ust. 1, 3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 13 Umowy. 4) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 000 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 5) za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od jej zawarcia kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 złotych za każdą nieprzedłożoną umowę lub jej zmianę, 6) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek naruszenia; 29. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała przenoszącego wysokość kar umownychumownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 310. W razie naliczenia wypadku rozwiązania Umowy przed dniem 30.06.2019r., Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych prac według stanu na dzień rozwiązania Umowy. 11. Kwoty wynikające z kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty z faktury Wykonawcyzastrzeżonych na rzecz Zamawiającego podlegają sumowaniu. 4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 80 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych. 6. Strony przyjmują domniemanie, że wszelkie opóźnienia w realizacji terminów wynikających z niniejszej umowy stanowią opóźnienia zawinione (zwłokę). Ciężar dowodu w zakresie wykazania, że dane opóźnienie nie było zawinione spoczywa na Wykonawcy. 7. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu równowartości utraconego dofinansowania do wykonywanych robót, jeżeli jego utrata związana będzie z zaniechaniem Wykonawcy.

Kary umowne i odszkodowanie. 1. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu kary umowne w przypadkunastępujących przypadkach i wysokościach: 1) zwłoki za zwłokę w wykonaniu świadczenia przedmiotu umowy nieprzekraczającą 7 dni w terminie w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego netto stosunku do terminu określonego w § 6 4 ust. 1 umowy, w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 2) z tytułu odstąpienia od za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o których mowa przekraczającą 7 dni w stosunku do terminu określonego w § 11 lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającego)4 ust. 1 umowy, w wysokości 10 0,5% wynagrodzenia umownego netto brutto określonego w § 6 5 ust. 11 umowy, za każdy dzień zwłoki, 3) za zwłokę w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającegousunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokości 10 0,3% wynagrodzenia umownego netto brutto określonego w § 6 5 ust. 1.1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie, 4) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy w przypadku nie przedłożenia dokumentu, o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane którym mowa w § 8 umowy lub projektu jej zmianyw § 10 umowy, w wysokości 2 000 złotych 500 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmianydzień opóźnienia, za każdy stwierdzony przypadek, 5) za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od jej zawarcia kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub jej zmiany dalszym podwykonawcom w wysokości 500 złotych 5.000 zł za każdą nieprzedłożoną umowę lub jej zmianękażdy stwierdzony przypadek, 6) z tytułu braku zapłaty lub w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 000 0,5% nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień opóźnienia, 7) w przypadku nieprzedłożenia zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokości 5.000 zł za każdy przypadek naruszenia;stwierdzony przypadek, 8) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5.000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeżeli termin ten jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, w wysokości 10.000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 10) za odstąpienie od umowy przez zmawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownychzapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez wykonawcę z przyczyn leżących po stronie zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 z zastrzeżeniem § 15 ust. 1 umowy. 3. Strony zobowiązane są do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty przypadku uchybienia przez wykonawcę temu terminowi, zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z faktury Wykonawcynoty obciążeniowej z wynagrodzenia wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. 4. Łączna maksymalna Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeśli powstała szkoda przewyższy wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 80 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1szczególności wykonawca zapłaci zamawiającemu odszkodowanie uzupełniające w przypadku utraty z przyczyn leżących po stronie wykonawcy dofinansowania uzyskanego przez zamawiającego na wykonanie przedmiotu umowy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych. 6. Strony przyjmują domniemanie, że wszelkie opóźnienia w realizacji terminów wynikających z niniejszej umowy stanowią opóźnienia zawinione (zwłokę). Ciężar dowodu w zakresie wykazania, że dane opóźnienie nie było zawinione spoczywa na Wykonawcy. 7. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu równowartości utraconego dofinansowania do wykonywanych robót, jeżeli jego utrata związana będzie z zaniechaniem Wykonawcy.

Kary umowne i odszkodowanie. 1. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 1) zwłoki następujących wypadkach i wysokościach: za opóźnienie w wykonaniu świadczenia jednostkowego zamówienia, o którym mowa w terminie § 3 ust. 3 pkt. 1 lit. e lub § 3 ust. 3 pkt. 2 lit. c w wysokości 0,2 4% wartości wynagrodzenia umownego netto określonego zamówienia brutto, o którym mowa odpowiednio w § 6 §4 ust. 1 pkt. 1 lub §4 ust. 1 pkt. 2 lub §4 ust. 1 pkt. 3 za każdy dzień zwłoki, 2) każdą godzinę opóźnienia, chyba że Wykonawca wykaże, że niewykonanie usługi nastąpiło z tytułu odstąpienia przyczyn niezależnych od umowy przez Zamawiającego z powodu okolicznościWykonawcy; za niewykonanie jednostkowego zamówienia w wysokości 30% wartości zamówienia brutto, o których którym mowa odpowiednio w § 11 §4 ust. 1 pkt. 1 lub rozwiązania umowy 2 lub 3, chyba że Wykonawca wykaże, że niewykonanie usługi nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; za nienależyte wykonanie jednostkowego zamówienia w wysokości 15% wynagrodzenia, za jednostkowe zamówienie, o którym mowa odpowiednio w §4 ust. 1 pkt. 1 lub 2 lub 3; za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% łącznej wartości wynagrodzenia brutto, o której mowa w §4 ust. 5 Umowy; w przypadku ujawnienia nieupoważnionym osobom trzecim jakichkolwiek Informacji Poufnych, a także w przypadku ich wykorzystania w celach innych niż wykonanie Umowy - w wysokości 10% łącznej wartości wynagrodzenia brutto, o której mowa w §4 ust. 5; w przypadku niemożności odbycia podróży z winy Wykonawcy, Wykonawca zwróci Zamawiającemu poniesione przez Zamawiającego koszty, w tym koszt biletów oraz usług hotelarskich. W przypadku braku możliwości dostarczenia dokumentów drogą elektroniczną miejscem dostarczenia: biletów, dokumentów podróży oraz dokumentów rozliczeniowych (niezależnych od w tym faktur VAT) będzie siedziba Zamawiającego. bilet oraz dokumenty podróży powinny być dostarczone w wersji elektronicznej na adres e-mail wskazany w § 5 ust. 1 i 2, chyba że w danym przypadku uzgodniono inaczej (dostawa do siedziby Zamawiającego); wszelkie dokumenty rozliczeniowe powinny zostać dostarczone w wersji elektronicznej na adres e-mail wskazany w § 5 ust. 1 i 2, chyba że w danym przypadku uzgodniono inaczej (dostawa do siedziby Zamawiającego). Kary pieniężne naliczane będą niezależnie od siebie. Kary umowne podlegają sumowaniu, przy czym ich suma nie może przekroczyć 30 % łącznego wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 5. Wykonawca zapłaci kary umowne na podstawie noty obciążeniowej. Kary umowne zostaną przez Wykonawcę uiszczone na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany na nocie obciążeniowej, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1, 3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1. 4) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 000 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 5) za nieprzedłożenie w terminie 7 14 dni od jej zawarcia kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 złotych za każdą nieprzedłożoną umowę lub jej zmianę, 6) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek naruszenia; 2dnia otrzymania od Zamawiającego noty obciążeniowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych. 3. W razie naliczenia potrącenia naliczonych kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty i odszkodowania z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia - faktury Wykonawcy. 4. Łączna maksymalna wysokość kar umownychVAT, których mogą dochodzić strony wynosi 80 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1. 5a Wykonawca wyraża na to zgodę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdyby przekraczającego wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość nałożonych na Wykonawcę kar umownychumownych na zasadach ogólnych. 6. Strony przyjmują domniemanie, że wszelkie opóźnienia w realizacji terminów wynikających z niniejszej umowy stanowią opóźnienia zawinione (zwłokę). Ciężar dowodu w zakresie wykazania, że dane opóźnienie nie było zawinione spoczywa na Wykonawcy. 7. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu równowartości utraconego dofinansowania do wykonywanych robót, jeżeli jego utrata związana będzie z zaniechaniem Wykonawcy.

Kary umowne i odszkodowanie. 1. Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadkuZleceniodawca będzie mógł naliczyć kary umowne wobec Zleceniobiorcy z następujących tytułów: 1a) za zwłokę w usunięciu Awarii w terminach określonych w Załączniku nr 1 (Tryb zgłaszania Nieprawidłowego Działania Systemu) - w wysokości netto 25,00 zł, za każdą godzinę roboczą zwłoki w wykonaniu świadczenia usunięciu Awarii, licząc od 15 godziny roboczej od momentu przyjęcia zgłoszenia przez Zleceniobiorcę; b) za zwłokę w terminie usunięciu Błędu w terminach określonych w Załączniku nr 1 (Tryb zgłaszania Nieprawidłowego Działania Systemu) - w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1 100,00 zł, za każdy dzień roboczy zwłoki w usunięciu Błędu, licząc od 11 godzin roboczej od momentu przyjęcia zgłoszenia przez Zleceniobiorcę; c) za zwłokę w usunięciu Usterki w terminach określonych w Załączniku nr 1 (Tryb zgłaszania Nieprawidłowego Działania Systemu) – w wysokości netto 250,00 zł, za każdy tydzień zwłoki w usunięciu Usterki, licząc od 46 godziny roboczej od momentu przyjęcia zgłoszenia przez Zleceniobiorcę; d) za zwłokę w wykonaniu modyfikacji polegającej na dostosowaniu Systemu do zmian i wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w wysokości 1 000,00 zł netto za każdy Dzień Roboczy zwłoki,; 2e) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okolicznościza naruszenia zasad dotyczących poufności, o których mowa w § 11 lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającego)5 Umowy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1, 3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego100 000,00 zł netto, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1. 4) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 000 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 5) za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od jej zawarcia kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 złotych za każdą nieprzedłożoną umowę lub jej zmianę, 6) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek naruszenia; 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych. 3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty z faktury Wykonawcy. 4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 80 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych. 6. Strony przyjmują domniemanie, że wszelkie opóźnienia w realizacji terminów wynikających z niniejszej umowy stanowią opóźnienia zawinione (zwłokę). Ciężar dowodu w zakresie wykazania, że dane opóźnienie nie było zawinione spoczywa na Wykonawcy. 7. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu równowartości utraconego dofinansowania do wykonywanych robót, jeżeli jego utrata związana będzie z zaniechaniem Wykonawcy.

Kary umowne i odszkodowanie. 1. Wykonawca zapłaci karę W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający wezwie Wykonawcę do niezwłocznego wykonania Umowy z należytą starannością, w szczególności podjęcia zaniechanych czynności koniecznych dla należytej i terminowej realizacji Projektu i/lub Umowy. W takim przypadku Zamawiający wskaże Wykonawcy odpowiedni termin na wykonanie zaniechanych czynności, nie dłuższy niż 7 dni. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający uprawniony będzie do obciążenia Wykonawcy karą umowną w przypadku: 1) zwłoki w wykonaniu świadczenia w terminie w wysokości 0,2 0,1% wartości wynagrodzenia umownego netto określonego kwoty brutto wynagrodzenia, o której mowa w § 6 5 ust. 3 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia niewykonania lub nienależytego wykonania czynności przez Wykonawcę, do dnia wypełnienia przez niego obowiązków umownych w tym zakresie. W razie wątpliwości dzień następny po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 1 zdanie, drugie traktowany będzie jako pierwszy dzień opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Umowy. 3. Kary umowne Zamawiający może potrącić z płatności należnych Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 4. Niezależnie od postanowień ust. 2 Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty następujących kar umownych: a) 0,1% kwoty brutto wynagrodzenia, o której mowa w § 5 ust. 3 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki, 2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okolicznościopóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu Raportów, o których mowa w § 11 lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie 7 ust. 1 niniejszej Umowy, b) 0,2% kwoty brutto wynagrodzenia, o której mowa w § 5 ust. 3 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu Raportu, o którym mowa w § 7 ust. 6 niniejszej Umowy. 5. Jeżeli suma kar umownych, o których mowa w ust. 2 i 4 naliczonych od początku Umowy przekroczy 10% wartości kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 5 ust. 3 Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy, w terminie 30 dni licząc od dnia wystąpienia przesłanki odstąpienia od Umowy. 6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającego), karę umowną w wysokości 10 % kwoty brutto wynagrodzenia umownego netto określonego określonej w § 6 5 ust. 1, 3) 3 Umowy w przypadku razie odstąpienia od umowy Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego. 7. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Inwestora Zastępczego, Zamawiający zapłaci odsetki umowne równe odsetkom ustawowym. 8. W przypadku nierealizowania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji, o której mowa w § 9 ust. 1 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wynoszącą równowartość 10% kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 3 Umowy. 9. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od ZamawiającegoUmowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego wartości kwoty brutto wynagrodzenia, o której mowa w § 6 5 ust. 13 Umowy. 4) za nieprzedłożenie 10. W przypadku naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nałożenia korekty finansowej obniżającej dofinansowanie przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+, Zamawiający obciąży Wykonawcę kwotą wynikającą z tej korekty. 11. Jeżeli zostanie stwierdzone również po wcześniejszym zatwierdzeniu wniosku o płatność, że całość lub część dofinansowania wykorzystana została niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur pobrano całość lub część dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości lub nie rozliczono zaliczki na warunkach określonych w uchwale Zarządu Województwa Wielkopolskiego określającej zasady dofinansowania, trybu i warunków realizacji Projektu z winy Wykonawcy, jest on zobowiązany do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwozwrotu nieprawidłowo wydatkowanych/rozliczonych środków, której przedmiotem są roboty budowlane odpowiednio w całości lub projektu jej zmiany, w części i / lub zapłaty odsetek w wysokości 2 000 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,określonej jak dla zaległości podatkowych w wyznaczonym terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 5) za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od jej zawarcia kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 złotych za każdą nieprzedłożoną umowę lub jej zmianę, 6) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek naruszenia; 212. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała przenoszącego wysokość kar umownychumownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 313. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty z faktury Wykonawcywypadku rozwiązania Umowy przed zakończeniem wszystkich etapów realizacji Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych prac według stanu na dzień rozwiązania Umowy. 4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 80 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych. 6. Strony przyjmują domniemanie, że wszelkie opóźnienia w realizacji terminów wynikających z niniejszej umowy stanowią opóźnienia zawinione (zwłokę). Ciężar dowodu w zakresie wykazania, że dane opóźnienie nie było zawinione spoczywa na Wykonawcy. 7. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu równowartości utraconego dofinansowania do wykonywanych robót, jeżeli jego utrata związana będzie z zaniechaniem Wykonawcy.

Kary umowne i odszkodowanie. 1. Wykonawca zapłaci karę umowną ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w przypadku: 1) zwłoki formie kary umownej, w następujących przypadkach i wysokościach: za opóźnienie w wykonaniu świadczenia w terminie (oddaniu) poszczególnych etapów przedmiotu umowy w wysokości 0,2 0,3 % wartości wynagrodzenia umownego netto brutto określonego w § 6 9 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 2) z tytułu odstąpienia opóźnienia, za odstąpienie zamawiającego od umowy przez Zamawiającego z powodu okolicznościprzyczyn, o których mowa w § 11 lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającego)za które odpowiada wykonawca, w wysokości 10 20 % wynagrodzenia umownego netto brutto, określonego w § 6 9 ust. 1, 3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego1 niniejszej umowy, za niewykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 10 20 % wynagrodzenia umownego netto brutto, określonego w § 6 9 ust. 1. 4) 1 niniejszej umowy, za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwoodstąpienie wykonawcy od umowy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmianyokreślonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za opóźnienie w usunięciu wad w przedmiocie umowy w okresie rękojmi, w wysokości 2 000 złotych 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy nieprzedłożony rozpoczęty dzień opóźnienia. Należności z tytułu kar umownych zamawiający może potrącić z faktury wystawionej przez wykonawcę. Strony zobowiązane są do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 5) za nieprzedłożenie zapłaty kary umownej w terminie 7 14 dni od jej zawarcia kopii poświadczonej za zgodność dnia otrzymania noty obciążeniowej. W przypadku uchybienia przez wykonawcę temu terminowi, zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 złotych za każdą nieprzedłożoną umowę lub jej zmianę, 6) noty obciążeniowej z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek naruszenia; 2wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający zastrzega Strony zastrzegają sobie prawo do żądania dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała uzupełniającego jeśli powstała szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty z faktury Wykonawcy. 4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 80 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych. 6. Strony przyjmują domniemanie, że wszelkie opóźnienia w realizacji terminów wynikających z niniejszej umowy stanowią opóźnienia zawinione (zwłokę). Ciężar dowodu w zakresie wykazania, że dane opóźnienie nie było zawinione spoczywa na Wykonawcy. 7. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu równowartości utraconego dofinansowania do wykonywanych robót, jeżeli jego utrata związana będzie z zaniechaniem Wykonawcy.

Kary umowne i odszkodowanie. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: za zwłokę w wykonaniu jednostkowego zamówienia w terminie, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 1.1 – 1.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy - w wysokości odpowiednio 100 zł. brutto za każdą godzinę zwłoki, chyba że Wykonawca wykaże, że niewykonanie usługi nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; za niewykonanie lub nienależyte wykonanie jednostkowego zamówienia - w wysokości 10% wartości brutto biletu/biletów, chyba że Wykonawca wykaże, że niewykonanie usługi nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad świadczenia usług zgodnie ze standardami IATA, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku: 1) zwłoki wysokości 20% łącznej wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w wykonaniu świadczenia w terminie §4 ust. 8 Umowy; W przypadku zmniejszenia przez Wykonawcę rabatu/upustu od ceny biletu lotniczego lub wystawienia faktury bez zastosowania tego rabatu/upustu, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kare umowną w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 2) dwukrotności różnicy pomiędzy ceną z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okolicznościzastosowaniem rabatu upustu, o których którym mowa w § 11 lub rozwiązania umowy 4 ust. 14 pkt. 6 i bez jego zastosowania. Kara będzie naliczana za każde zdarzenie osobno; za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającego)w wysokości 10% łącznej wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 8 Umowy; w przypadku ujawnienia nieupoważnionym osobom trzecim jakichkolwiek Informacji Poufnych, a także w przypadku ich wykorzystania w celach innych niż wykonanie Umowy - w wysokości 10% łącznej wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 8; w przypadku niemożności odbycia podróży z winy Wykonawcy, Wykonawca zwróci Zamawiającemu poniesione przez Zamawiającego koszty, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego tym koszt biletów oraz usług hotelarskich. W przypadku braku możliwości dostarczenia dokumentów drogą elektroniczną miejscem dostarczenia: biletów, dokumentów podróży oraz dokumentów rozliczeniowych (w tym faktur VAT) będzie siedziba Zamawiającego: bilet oraz dokumenty podróży powinny być dostarczone w wersji elektronicznej na adres e-mail wskazany w § 6 5 ust. 1, , 2 i 3) , chyba że w danym przypadku odstąpienia uzgodniono inaczej (dostawa do siedziby Zamawiającego); wszelkie dokumenty rozliczeniowe powinny zostać dostarczone w wersji elektronicznej na adres e-mail wskazany w § 5 ust. 1,2 i 3, chyba że w danym przypadku uzgodniono inaczej (dostawa do siedziby Zamawiającego). Kary pieniężne naliczane będą niezależnie od umowy siebie. Kary umowne podlegają sumowaniu, przy czym ich suma nie może przekroczyć 20 % łącznego wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 8. Wykonawca zapłaci kary umowne na podstawie noty obciążeniowej. Kary umowne zostaną przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającegouiszczone na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany na nocie obciążeniowej, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1. 4) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 000 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 5) za nieprzedłożenie w terminie 7 14 dni od jej zawarcia kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 złotych za każdą nieprzedłożoną umowę lub jej zmianę, 6) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek naruszenia; 2dnia otrzymania od Zamawiającego noty obciążeniowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdyby przekraczającego wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych. 3. W razie naliczenia nałożonych na Wykonawcę kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty z faktury Wykonawcyna zasadach ogólnych. 4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 80 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych. 6. Strony przyjmują domniemanie, że wszelkie opóźnienia w realizacji terminów wynikających z niniejszej umowy stanowią opóźnienia zawinione (zwłokę). Ciężar dowodu w zakresie wykazania, że dane opóźnienie nie było zawinione spoczywa na Wykonawcy. 7. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu równowartości utraconego dofinansowania do wykonywanych robót, jeżeli jego utrata związana będzie z zaniechaniem Wykonawcy.

Kary umowne i odszkodowanie. 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadkuZamawiającemu kary umowne z następujących tytułów: 1) zwłoki za zwłokę w wykonaniu świadczenia realizacji całości lub części przedmiotu umowy, w terminie terminach o których mowa w § 3 ust. 1 umowy, w wysokości 0,2 0,8 % wartości łącznego wynagrodzenia umownego netto ryczałtowego brutto określonego w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. a i § 6 ust. 1 pkt 2 lit. a umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,; 2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okolicznościza zwłokę w dokonaniu poprawek dokumentacji projektowej oraz STWiORB, o których mowa w § 11 lub rozwiązania 3 ust. 4, , w wysokości 300,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 3) za niewywiązanie się przez Wykonawcę z obowiązków pełnienia nadzoru autorskiego, wynikającego z § 5 umowy, w wysokości 150,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 4) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnych lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, jednakże z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego), w wysokości 10 10% całkowitego wynagrodzenia umownego netto ryczałtowego brutto określonego w § 6 ust. 1,1 umowy; 35) za zwłokę w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającegoudzieleniu odpowiedzi Zamawiającemu na pytania dotyczące dokumentacji projektowej oraz STWiORB, o których mowa § 2 ust. 3 umowy, w wysokości 300 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 6) za zwłokę w wypełnieniu obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt. 2 umowy, w wysokości 400,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 7) za nieusunięcie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wad w wykonanej na podstawie niniejszej umowy dokumentacji projektowej stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 500,00 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki leżącej po stronie Wykonawcy; 8) 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek braku zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 11 ust. 3 pkt 10 umowy - tj. wystąpienia sytuacji, w której wynagrodzenie Wykonawcy zostało zwaloryzowane podczas gdy Wykonawca nie zwaloryzował wynagrodzenia podwykonawcy. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo do sumowania wyżej wymienionych kar umownych i obciążenia Wykonawcy w ich łącznym wymiarze nie przekraczającym 30% wysokości wynagrodzenia umownego netto brutto określonego w § 6 ust. 1. 4) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 000 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 5) za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od jej zawarcia kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 złotych za każdą nieprzedłożoną umowę lub jej zmianę, 6) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek naruszenia; 23. Zamawiający zastrzega sobie Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdyby przewyższającego wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość zastrzeżonych kar umownych. 34. W razie naliczenia Termin płatności kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty z faktury Wykonawcy. 4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 80 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 17 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającegomoże potrącić karę umowną z dowolnej należności Wykonawcy, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownychna co Wykonawca wyraża zgodę z zastrzeżeniem art. 15 r1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 6. Strony przyjmują domniemanie, że wszelkie opóźnienia w realizacji terminów wynikających z niniejszej umowy stanowią opóźnienia zawinione (zwłokę). Ciężar dowodu w zakresie wykazania, że dane opóźnienie nie było zawinione spoczywa na Wykonawcy. 7. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu równowartości utraconego dofinansowania do wykonywanych robót, jeżeli jego utrata związana będzie z zaniechaniem Wykonawcy.

Kary umowne i odszkodowanie. 1. Wykonawca zapłaci karę umowną zamawiającemu kary umowne w przypadkunastępujących przypadkach i wysokościach: 1) zwłoki za opóźnienie w wykonaniu świadczenia przedmiotu umowy w terminie stosunku do terminu określonego w § 5 umowy, w wysokości 0,2 1% wartości wynagrodzenia umownego netto brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłokiopóźnienia, 2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o których mowa za opóźnienie w § 11 usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającego)w okresie gwarancji, w wysokości 10 0,3% wynagrodzenia umownego netto brutto określonego w § 6 ust. 11 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu ustalonego lub wyznaczonego zgodnie z § 13 ust.7, 3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1.2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 4) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 000 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 5) za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od jej zawarcia kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 złotych za każdą nieprzedłożoną umowę lub jej zmianę, 6) z tytułu braku zapłaty lub przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 000 0,5% nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień opóźnienia, 5) w przypadku nieprzedłożenia zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia;stwierdzony przypadek, 26) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeżeli termin ten jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 8) w przypadku nie spełnienia przez wykonawcę, podwykonawcę czy dalszego podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 3 ust. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego1 czynności, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownychw wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty 9) za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z faktury Wykonawcy. 4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 80 przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego netto brutto określonego w § 6 ust. 11 umowy, 10) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, 2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez wykonawcę z winy zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 umowy. 53. Zamawiający zastrzega Strony zobowiązane są do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej. W przypadku uchybienia przez wykonawcę temu terminowi, zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej z wynagrodzenia wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. 4. Strony zastrzegają sobie prawo do żądania dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała uzupełniającego jeśli powstała szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 6. Strony przyjmują domniemanie, że wszelkie opóźnienia w realizacji terminów wynikających z niniejszej umowy stanowią opóźnienia zawinione (zwłokę). Ciężar dowodu w zakresie wykazania, że dane opóźnienie nie było zawinione spoczywa na Wykonawcy. 7. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu równowartości utraconego dofinansowania do wykonywanych robót, jeżeli jego utrata związana będzie z zaniechaniem Wykonawcy.

Kary umowne i odszkodowanie. 1. Wykonawca zapłaci karę umowną zamawiającemu kary umowne w przypadkunastępujących przypadkach i wysokościach: 1a) zwłoki w wykonaniu świadczenia w terminie w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w § 6 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o których mowa w § 11 lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającego)– 2 umowy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 11.000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 3b) w przypadku odstąpienia od za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż wykonawca lub zaakceptowany przez Wykonawcę zamawiającego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, zasadami określonymi umową - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1.2.000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 4c) za nieprzedłożenie zamawiającemu do zaakceptowania projektu Umowy umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 000 2.000 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy umowy lub jej zmiany, 5d) za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od jej zawarcia kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 2.000 złotych za każdą nieprzedłożoną umowę kopię umowy lub jej zmianęzmiany, 6e) z tytułu braku za brak dokonania wymaganej przez zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez zamawiającego terminie (jeżeli termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub nieterminowej dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej) w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez zamawiającego na dokonanie zmiany umowy w zakresie terminu zapłaty, f) w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 2 i ust. 5 w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia, g) w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 3 i ust. 4 w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia, h) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy nieprzekraczającą 7 dni w stosunku do terminu określonego w § 10 ust. 1 umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, i) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającą 7 dni w stosunku do terminu określonego w § 10 ust. 1 umowy, w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, j) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 000 10% całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, którego brak zapłaty dotyczy, za każde dokonanie przez zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, k) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, l) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady w wysokości 200 zł za każdy przypadek naruszenia; 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającegodzień opóźnienia, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych. 3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia licząc od upływu terminu wyznaczonego na ich kwoty z faktury Wykonawcy. 4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 80 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych. 6. Strony przyjmują domniemanie, że wszelkie opóźnienia w realizacji terminów wynikających z niniejszej umowy stanowią opóźnienia zawinione (zwłokę). Ciężar dowodu w zakresie wykazania, że dane opóźnienie nie było zawinione spoczywa na Wykonawcy. 7. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu równowartości utraconego dofinansowania do wykonywanych robót, jeżeli jego utrata związana będzie z zaniechaniem Wykonawcy.usunięcie,

Kary umowne i odszkodowanie. 1. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu kary umowne: za zwłokę w przypadku: 1) zwłoki w wykonaniu świadczenia dostawie towaru w terminie określonym w umowie lub zamówieniu, powstałą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,2 0,4 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego brutto partii towaru nie dostarczonego w terminie wskazanego w bieżącym zamówieniu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za zwłokę w wymianie towaru niezgodnego z zamówieniem lub umową, bądź za zwłokę w wymianie towaru dostarczonego w niewłaściwym opakowaniu w terminie określonym w § 6 ust. 1 5 umowy, w wysokości 0,4 % wartości brutto wadliwej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 2) z tytułu odstąpienia od , za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o których mowa w § 11 lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającego), w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego wartości brutto nie zrealizowanej części umowy. W przypadku rozwiązania umowy w § 6 ust. 1, 3zakresie części umowy (jednej lub więcej części zamówienia) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 10 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1. 4) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwobrutto tej części umowy, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 000 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 5) za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od jej zawarcia kopii poświadczonej za zgodność dotyczy rozwiązanie. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 złotych za każdą nieprzedłożoną umowę lub jej zmianę, 6) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek naruszenia; 2pisemnym uzasadnieniem oraz wyznaczeniem terminu zapłaty. Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwość potrącenia kary umownej z kwot faktur VAT doręczonych po zdarzeniu stanowiącym podstawę potrącenia. Potrącenie to zostanie wskazane drugiej stronie przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Niezależnie od prawa do żądania dochodzenia kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych. 3na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. W razie naliczenia kar umownych wypadku braku możliwości dostawy przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługuje prawo negocjacji nowego odroczonego terminu dostawy, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 12h. W przypadku braku możliwości odroczenia tego terminu z przyczyn obiektywnych bądź złożenia przez Wykonawcę stosownego oświadczenia Zamawiający dokona zakupu niezrealizowanej dostawy u innego podmiotu, a różnicą pomiędzy ceną zakupu u innego podmiotu a ceną wynikającą z umowy zostanie obciążony Wykonawca z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Wykonawcę do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu. Kwota odpowiadająca wysokości różnicy zostanie rozliczona w ten sposób iż następna faktura za kolejną dostawę za którą zobowiązany będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty zapłacić Zamawiający zostanie pomniejszona o wskazaną wcześniej różnicę pomiędzy cenami. W przypadku zakupu niezrealizowanej dostawy u innego podmiotu - jako ostatniej partii z faktury Wykonawcy. 4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 80 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych. 6. Strony przyjmują domniemanie, że wszelkie opóźnienia w realizacji terminów wynikających z niniejszej umowy stanowią opóźnienia zawinione (zwłokę). Ciężar dowodu w zakresie wykazania, że dane opóźnienie nie było zawinione spoczywa na Wykonawcy. 7. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu równowartości utraconego dofinansowania do wykonywanych robót, jeżeli jego utrata związana – o ile wiązać się to będzie z zaniechaniem Wykonawcyróżnicą cen, kwota odpowiadająca wysokości różnicy zostanie wypłacona Zamawiającemu przez Wykonawcę poprzez wystawienie noty obciążeniowej ze wskazaniem tytułu obciążenia.

Kary umowne i odszkodowanie. 1. Wykonawca zapłaci karę umowną ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w przypadkuformie kary umownej, w następujących przypadkach i wysokościach: 1a) zwłoki za opóźnienie w wykonaniu świadczenia w terminie (oddaniu) poszczególnych etapów przedmiotu umowy w wysokości 0,2 0,3 % wartości wynagrodzenia umownego netto brutto określonego w § 6 9 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłokiopóźnienia, 2b) z tytułu odstąpienia za odstąpienie zamawiającego od umowy przez Zamawiającego z powodu okolicznościprzyczyn, o których mowa w § 11 lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającego)za które odpowiada wykonawca, w wysokości 10 20 % wynagrodzenia umownego netto brutto, określonego w § 6 9 ust. 11 niniejszej umowy, 3c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającegoza niewykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 10 20 % wynagrodzenia umownego netto brutto, określonego w § 6 9 ust. 11 niniejszej umowy, d) za odstąpienie wykonawcy od umowy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, e) za opóźnienie w usunięciu wad w przedmiocie umowy w okresie rękojmi, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2. Należności z tytułu kar umownych zamawiający może potrącić z faktury wystawionej przez wykonawcę. 3. Strony zobowiązane są do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej. W przypadku uchybienia przez wykonawcę temu terminowi, zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej z wynagrodzenia wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. 4) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 000 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 5) za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od jej zawarcia kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 złotych za każdą nieprzedłożoną umowę lub jej zmianę, 6) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek naruszenia; 2. Zamawiający zastrzega Strony zastrzegają sobie prawo do żądania dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała uzupełniającego jeśli powstała szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty z faktury Wykonawcy. 4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 80 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych. 6. Strony przyjmują domniemanie, że wszelkie opóźnienia w realizacji terminów wynikających z niniejszej umowy stanowią opóźnienia zawinione (zwłokę). Ciężar dowodu w zakresie wykazania, że dane opóźnienie nie było zawinione spoczywa na Wykonawcy. 7. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu równowartości utraconego dofinansowania do wykonywanych robót, jeżeli jego utrata związana będzie z zaniechaniem Wykonawcy.

Kary umowne i odszkodowanie. 1. Wykonawca zapłaci karę umowną płaci Zamawiającemu kary umowne: za zwlokę w przypadku: 1) zwłoki w wykonaniu świadczenia utworzeniu banku implantów na Bloku operacyjnym w terminie określonym w § 3 ust. 2 umowy, powstałą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,2 0,4% wartości wynagrodzenia umownego netto określonego brutto pakietu nie dostarczonego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. za zwlokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za zwlokę w wymianie towaru niezgodnego z zamówieniem lub umową, bądź za zwlokę w wymianie towaru dostarczonego w niewłaściwym opakowaniu w terminie określonym w § 6 5 ust. 1 w wysokości 0,4% wartości brutto wadliwej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 2) z tytułu odstąpienia od , za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o których mowa w § 11 lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającego)w wysokości 10% wartości brutto nie zrealizowanej części urnowy. W przypadku rozwiązania umowy w zakresie części umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto tej części umowy, której dotyczy rozwiązanie za zwlokę w uzupełnieniu banku implantów na Bloku operacyjnym w terminie określonym w § 4 ust. 4a) umowy, powstałą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 0,4% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ustwartości brutto niedostarczonej partii towaru nie dostarczonego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 1, 3) w przypadku odstąpienia od Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną z tytułu rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 wartości brutto niezrealizowanej części umowy, o ile nie ma zastosowania art. 145 ust. 1. 4) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 000 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 5) za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od jej zawarcia kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 złotych za każdą nieprzedłożoną umowę lub jej zmianę, 6) 1 „Prawa zamówień publicznych". Zamawiającemu nie przysługuje kara umowna z tytułu braku zapłaty niezrealizowanej dostawy w sytuacji, gdy korzysta z prawa zakupu zastępczego, o którym mowa w§ 5 ust. 5 i 6 niniejszej umowy. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych z tytułu nie wykonania lub nieterminowej zapłaty nienależytego wykonania umowy jak tez z tytułu odpowiedzialności deliktowej, z tytułu odpowiedzialności udzielonej rękojmi, obniżenia wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek naruszenia; 2przypadkach wskazanych w Kodeksie Cywilnym, z tytułu wykonania zastępczego oraz w innych przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów i Kodeksu Cywilnego. Kary umowne naliczane będą bez względu na to czy szkoda faktycznie zaistniała. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz wyznaczeniem terminu zapłaty. Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwość potrącenia kary umownej z kwot faktur VAT doręczonych po zdarzeniu stanowiącym podstawę potrącenia. Potrącenie to zostanie wskazane drugiej stronie przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia stron prawa do żądania dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała przenoszącego wysokość kar umownychumownych na zasadach ogólnych. 3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty z faktury Wykonawcy. 4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 80 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych. 6. Strony przyjmują domniemanie, że wszelkie opóźnienia w realizacji terminów wynikających z niniejszej umowy stanowią opóźnienia zawinione (zwłokę). Ciężar dowodu w zakresie wykazania, że dane opóźnienie nie było zawinione spoczywa na Wykonawcy. 7. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu równowartości utraconego dofinansowania do wykonywanych robót, jeżeli jego utrata związana będzie z zaniechaniem Wykonawcy.

Kary umowne i odszkodowanie. 1. Wykonawca zapłaci karę umowną zamawiającemu kary umowne w przypadkunastępujących przypadkach i wysokościach: 1) zwłoki za opóźnienie w wykonaniu świadczenia przedmiotu umowy w terminie stosunku do terminu określonego w § 5 umowy, w wysokości 0,2 0,5% wartości wynagrodzenia umownego netto brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłokiopóźnienia, 2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o których mowa za opóźnienie w § 11 usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającego)w okresie gwarancji, w wysokości 10 0,3% wynagrodzenia umownego netto brutto określonego w § 6 ust. 11 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu ustalonego lub wyznaczonego zgodnie z § 13 ust.7, 3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającegonie wykonania obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1.1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 4) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub projektu jej zmiany, dalszym podwykonawcom w wysokości 2 000 złotych 2.000,00 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmianystwierdzony przypadek, 5) za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od jej zawarcia kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 złotych za każdą nieprzedłożoną umowę lub jej zmianę, 6) z tytułu braku zapłaty lub przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 000 0,5% nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień opóźnienia, 6) w przypadku nieprzedłożenia zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia;stwierdzony przypadek, 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych.jeżeli termin ten jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, w wysokości 2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty 9) za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z faktury Wykonawcy. 4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 80 przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego netto brutto określonego w § 6 ust. 11 umowy, 10) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, 2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez wykonawcę z winy zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 umowy. 53. Zamawiający zastrzega Strony zobowiązane są do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej. W przypadku uchybienia przez wykonawcę temu terminowi, zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej z wynagrodzenia wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. 4. Strony zastrzegają sobie prawo do żądania dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała uzupełniającego jeśli powstała szkoda przewyższy wysokość kar umownych, w szczególności wykonawca zapłaci zamawiającemu odszkodowanie uzupełniające w przypadku utraty z przyczyn leżących po stronie wykonawcy dofinansowania uzyskanego przez zamawiającego na wykonanie przedmiotu umowy. 6. Strony przyjmują domniemanie, że wszelkie opóźnienia w realizacji terminów wynikających z niniejszej umowy stanowią opóźnienia zawinione (zwłokę). Ciężar dowodu w zakresie wykazania, że dane opóźnienie nie było zawinione spoczywa na Wykonawcy. 7. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu równowartości utraconego dofinansowania do wykonywanych robót, jeżeli jego utrata związana będzie z zaniechaniem Wykonawcy.

Kary umowne i odszkodowanie. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: za zwłokę w wykonaniu jednostkowego zamówienia w terminie, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 1.5 lub pkt. 1.8 Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy - w wysokości odpowiednio 100 zł. brutto za każdą godzinę opóźnienia, chyba że Wykonawca wykaże, że niewykonanie usługi nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; za niewykonanie lub nienależyte wykonanie jednostkowego zamówienia - w wysokości 10% wartości brutto biletu/biletów, chyba że Wykonawca wykaże, że niewykonanie usługi nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad świadczenia usług zgodnie ze standardami IATA, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku: 1) zwłoki wysokości 20% łącznej wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w wykonaniu świadczenia w terminie §4 ust. 8 Umowy; W przypadku zmniejszenia przez Wykonawcę rabatu/upustu od ceny biletu lotniczego lub wystawienia faktury bez zastosowania tego rabatu/upustu, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kare umowną w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 2) dwukrotności różnicy pomiędzy ceną z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okolicznościzastosowaniem rabatu upustu, o których którym mowa w § 11 lub rozwiązania umowy 4 ust. 14 pkt. 6 i bez jego zastosowania. Kara będzie naliczana za każde zdarzenie osobno; za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającego)w wysokości 10% łącznej wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 8 Umowy; w przypadku ujawnienia nieupoważnionym osobom trzecim jakichkolwiek Informacji Poufnych, a także w przypadku ich wykorzystania w celach innych niż wykonanie Umowy - w wysokości 10% łącznej wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 8; w przypadku niemożności odbycia podróży z winy Wykonawcy, Wykonawca zwróci Zamawiającemu poniesione przez Zamawiającego koszty, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego tym koszt biletów oraz usług hotelarskich. W przypadku braku możliwości dostarczenia dokumentów drogą elektroniczną miejscem dostarczenia: biletów, dokumentów podróży oraz dokumentów rozliczeniowych (w tym faktur VAT) będzie siedziba Zamawiającego. bilet oraz dokumenty podróży powinny być dostarczone w wersji elektronicznej na adres e-mail wskazany w § 6 5 ust. 1, , 2 i 3) , chyba że w danym przypadku odstąpienia uzgodniono inaczej (dostawa do siedziby Zamawiającego); wszelkie dokumenty rozliczeniowe powinny zostać dostarczone w wersji elektronicznej na adres e-mail wskazany w § 5 ust. 1,2 i 3, chyba że w danym przypadku uzgodniono inaczej (dostawa do siedziby Zamawiającego). Kary pieniężne naliczane będą niezależnie od umowy siebie. Kary umowne podlegają sumowaniu, przy czym ich suma nie może przekroczyć 20 % łącznego wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 8. Wykonawca zapłaci kary umowne na podstawie noty obciążeniowej. Kary umowne zostaną przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającegouiszczone na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany na nocie obciążeniowej, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1. 4) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 000 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 5) za nieprzedłożenie w terminie 7 14 dni od jej zawarcia kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 złotych za każdą nieprzedłożoną umowę lub jej zmianę, 6) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek naruszenia; 2dnia otrzymania od Zamawiającego noty obciążeniowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdyby przekraczającego wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych. 3. W razie naliczenia nałożonych na Wykonawcę kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty z faktury Wykonawcyna zasadach ogólnych. 4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 80 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych. 6. Strony przyjmują domniemanie, że wszelkie opóźnienia w realizacji terminów wynikających z niniejszej umowy stanowią opóźnienia zawinione (zwłokę). Ciężar dowodu w zakresie wykazania, że dane opóźnienie nie było zawinione spoczywa na Wykonawcy. 7. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu równowartości utraconego dofinansowania do wykonywanych robót, jeżeli jego utrata związana będzie z zaniechaniem Wykonawcy.

Kary umowne i odszkodowanie. 1. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych w przypadkunastępujących przypadkach: 1) zwłoki za zwłokę w wykonaniu świadczenia w terminie przedmiotu umowy w wysokości 0,2 0,5% wartości wynagrodzenia umownego netto określonego brutto umowy określonej w § 6 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okolicznościza zwłokę w usunięciu usterek, o których mowa w § 11 lub rozwiązania umowy 10 ust. 8 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającego)Wykonawcy, w wysokości 10 0,5% wynagrodzenia umownego netto określonego brutto, wskazanego w § 6 5 ust. 1,1 umowy za każdy dzień zwłoki. 3) w przypadku odstąpienia za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę którąkolwiek ze Stron z przyczyn niezależnych od Zamawiającegoleżących po stronie Wykonawcy, w tym za rażące naruszenia postanowień umowy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10 10% wynagrodzenia umownego netto określonego wartości brutto umowy, określonej w § 6 5 ust. 1.1 umowy, 4) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwoinne niewymienione w pkt 1-3 niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, której przedmiotem są roboty budowlane w tym za niedostarczenie przedmiotu umowy zgodnie z uzgodnionym harmonogramem lub projektu jej zmianydostarczenie przedmiotu umowy niezgodnego z OPZ, w wysokości 2 000 złotych 3% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 5 ust. 1 umowy – za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy każde stwierdzone przez Zamawiającego zdarzenie niewykonania lub jej zmiany, 5) za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od jej zawarcia kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 złotych za każdą nieprzedłożoną umowę lub jej zmianę, 6) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek naruszenia;nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 2. Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości brutto umowy, określonej w § 5 ust. 1 umowy. 3. Kary umowne wskazane w niniejszej umowie podlegają kumulacji i nie mogą przekroczyć równowartości 30% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającegomoże potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość na co Wykonawca wyraża zgodę. Przed dokonaniem kompensaty Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wysokości i podstawie naliczonych kar umownych. 3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty z faktury Wykonawcy. 4. Łączna maksymalna Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przekracza wysokość naliczonych kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 80 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownychWierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem skutecznego przelewu na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 6. Strony przyjmują domniemanie, że wszelkie opóźnienia w realizacji terminów wynikających z niniejszej umowy stanowią opóźnienia zawinione (zwłokę). Ciężar dowodu w zakresie wykazania, że dane opóźnienie nie było zawinione spoczywa na WykonawcyKary umowne przysługują Zamawiającemu niezależnie od stopnia zawinienia Wykonawcy i wysokości poniesionej szkody. 7. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu równowartości utraconego dofinansowania do wykonywanych robót, jeżeli jego utrata związana będzie z zaniechaniem Wykonawcy.

Kary umowne i odszkodowanie. 1. Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku: 1) zwłoki w wykonaniu świadczenia w terminie w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 2) z tytułu W przypadku odstąpienia Wykonawcy od niniejszej umowy przez bez winy Zamawiającego, bądź odstąpienia Zamawiającego z powodu okoliczności, o których mowa w § 11 lub rozwiązania od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającego)Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 20% wynagrodzenia umownego netto określonego łącznej wartości umowy, o której mowa w § 6 ust. 1, 3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 §5 ust. 1. 4) za nieprzedłożenie 2. Strony uzgadniają, że w przypadku zwłoki w dostawie materiałów promocyjnych do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwoRCKiK i Zamawiającego ponad termin określony w §2 ust. 7 umowy (30 dni), której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000 złotych 0,5% wartości wynagrodzenia brutto za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 5) za nieprzedłożenie rozpoczęty dzień opóźnienia. Dostawa plakatów informacyjnych w terminie 7 późniejszym niż na 10 (dziesięć) dni od jej zawarcia kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej przed imprezą traktowana będzie jako niewykonanie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 złotych za każdą nieprzedłożoną umowę lub jej zmianę, 6) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek naruszenia; 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownychtym zakresie. 3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty przypadku konieczności zmiany terminu imprezy z faktury winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. 4. Łączna maksymalna wysokość kar umownychW razie nienależytego wykonania innych postanowień umowy, niż te o których mogą dochodzić strony wynosi 80 mowa w ust. 2 i 3, (przez co Strony rozumieją ich wykonanie niezgodnie z wymogami zawartymi w Załączniku nr 1 do umowy) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 1) 10% wartości wynagrodzenia umownego netto określonego umowy w § 6 ust. 1przypadku zaistnienia w szczególności takich zdarzeń, jak: zmiana konferansjera, gwiazdy, czy zespołu supportującego, bez zgody Zamawiającego; 2) 2% wartości umowy za każdy inny obowiązek Wykonawcy wykonany sprzecznie z postanowieniami umowy. 5. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę któregokolwiek istotnego obowiązku wynikającego z umowy, mającego wpływ na stopień rozpropagowania, jakość i prestiż imprezy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 15 % wartości umowy. 6. Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia należności, naliczonych z tytułu kar umownych z płatności za fakturę wystawioną przez Wykonawcę, na podstawie noty wystawionej przez Zamawiającego. 7. W wypadku, gdy w wyniku nienależytego wykonania umowy, Zamawiający poniesie szkodę przewyższającą karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych. 68. Strony przyjmują domniemanie, że wszelkie opóźnienia w realizacji terminów wynikających z niniejszej umowy stanowią opóźnienia zawinione (zwłokę). Ciężar dowodu w zakresie wykazania, że dane opóźnienie Suma kar umownych należnych Zamawiającemu od Wykonawcy nie było zawinione spoczywa na Wykonawcymoże przewyższyć wartości umowy. 79. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu równowartości utraconego dofinansowania do wykonywanych robótW przypadku zwłoki w regulowaniu przez Zamawiającego płatności, jeżeli jego utrata związana w terminie określonym w §5 ust. 3 umowy, Wykonawcy przysługiwać będzie z zaniechaniem Wykonawcyprawo żądania odsetek ustawowych od wartości niezapłaconej kwoty faktury.

Kary umowne i odszkodowanie. 18.1 W przypadku gdy Korzystający z Parkingu: a) nie rozpoczął sesji parkingowej w aplikacji mobilnej APCOA FLOW, albo b) nie umieścił pod przednią szybą Pojazdu ważnego biletu parkingowego, tj. Wykonawca zapłaci upoważniającego do postoju w czasie, kiedy Pojazd znajduje się na terenie Parkingu, wydawanego przez Parkometr, w miejscu dobrze widocznym z zewnątrz Pojazdu, w sposób umożliwiający odczytanie treści biletu parkingowego, w tym wysokości uiszczonej Opłaty Parkometrowej i dopuszczalnego Czasu Postoju Pojazdu; wówczas APCOA jest uprawniona do naliczenia kary umownej w postaci Opłaty Dodatkowej w wysokości określonej w cenniku. 8.2 Jeżeli do momentu upływu okresu 12 godzin parkowania, licząc od naliczenia Opłaty Dodatkowej, dany Pojazd nie opuści terenu Parkingu i nie zostanie uiszczona Opłata Parkometrowa, wówczas APCOA jest uprawniona do naliczenia kolejnej Opłaty Dodatkowej. 8.3 Za każdy przypadek nienależytego wykonania Umowy Najmu w zakresie obowiązków Korzystającego z Parkingu wskazanych w punktach 6.3 - 6.4, jak również zasad korzystania z Parkingu wskazanych w punktach 7.4 - 7.7, niezależnie od uprawnienia wynikającego z punktu 8.1., APCOA ma prawo naliczyć Korzystającemu z Parkingu karę umowną w przypadku:postaci Opłaty Dodatkowej. 1) zwłoki 8.4 Opłata Dodatkowa może zostać również naliczona w wykonaniu świadczenia przypadku jeżeli Pojazd zablokuje przejazd, drogę pożarową lub zajmuje miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych bez stosownego upoważnienia. 8.5 Oryginał potwierdzenia naliczenia Opłaty Dodatkowej APCOA umieści na Pojeździe, w miarę możliwości na przedniej szybie Pojazdu, kopię potwierdzenia naliczenia Opłaty Dodatkowej zachowuje APCOA. 8.6 Opłatę Dodatkową uiszcza się poprzez dokonanie wpłaty w sposób wskazany na dokumencie potwierdzającym naliczenie Opłaty Dodatkowej, o którym mowa w punkcie 8.5, w terminie wskazanym w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o których mowa w § 11 lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającego), w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1, 3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1tym dokumencie. 4) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 000 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 5) za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od jej zawarcia kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 złotych za każdą nieprzedłożoną umowę lub jej zmianę, 6) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek naruszenia; 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania 8.7 APCOA może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała przekraczającego wysokość kar umownychumownych zastrzeżonych w niniejszym Regulaminie. 3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty z faktury Wykonawcy. 4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 80 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych. 6. Strony przyjmują domniemanie, że wszelkie opóźnienia w realizacji terminów wynikających z niniejszej umowy stanowią opóźnienia zawinione (zwłokę). Ciężar dowodu w zakresie wykazania, że dane opóźnienie nie było zawinione spoczywa na Wykonawcy. 7. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu równowartości utraconego dofinansowania do wykonywanych robót, jeżeli jego utrata związana będzie z zaniechaniem Wykonawcy.

Kary umowne i odszkodowanie. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: a) w przypadku niewłaściwego wykonania Usługi, potwierdzonego sporządzoną przez Zamawiającego i przekazaną Wykonawcy notatką służbową (protokołem), o której mowa w § 7 ust. 2 - karę umowną w przypadku:wysokości 5% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za miesiąc kalendarzowy, w którym doszło do stwierdzenia niewłaściwego wykonania Usługi, 1b) zwłoki w wykonaniu świadczenia przypadku braku zmiany przez Wykonawcę środków czystości wbrew żądaniu Zamawiającego, o którym mowa w terminie § 7 ust. 5 - karę umowną w wysokości 0,2 1% wartości łącznego wynagrodzenia umownego netto określonego brutto, za każde stwierdzony przypadek, c) w przypadku braku zmiany przez Wykonawcę osób/osoby skierowanych do realizacji Usługi, wbrew żądaniu Zamawiającego, o którym mowa w § 6 7 ust. 1 5 - karę umowną w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłokikażde stwierdzony przypadek, 2d) w przypadku nieterminowego usunięcia z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania Wykonawcę skutkującego wypowiedzeniem przez Zamawiającego umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia – karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, e) z tytułu odstąpienia od naruszenia § 2 ust. 7 umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o których mowa w § 11 lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającego), - karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za każdą osobę wykonującą czynności określone w § 6 ust. 1tym artykule, która nie została zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub dla której nie została utrzymana ciągłość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub w odniesieniu do której Wykonawca lub podwykonawca nie udowodnił jej zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w trakcie czynności kontrolnych prowadzonych przez Zamawiającego, 3f) w przypadku odstąpienia od umowy skierowania przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, lub podwykonawcę do realizacji Przedmiotu umowy obcokrajowca bez ważnego pozwolenia na pracę – karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1. 41.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 000 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmianystwierdzony przypadek, 5) za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od jej zawarcia kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 złotych za każdą nieprzedłożoną umowę lub jej zmianę, 6g) z tytułu braku zapłaty niezłożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, wyjaśnień lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom oświadczeń lub dalszym podwykonawcom dokumentów lub innych dowodów mających na celu potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w § 2 ust. 7 umowy lub legalnego zatrudnienia obcokrajowca, które zostały objęte treścią pojedynczego wezwania w ramach czynności kontrolnych prowadzonych przez Zamawiającego - karę umowną w wysokości 1 000 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za każdy przypadek naruszeniaprzypadek, h) za zawinione przerwanie przez Wykonawcę Przedmiotu umowy trwające powyżej 5 (pięć) dni roboczych - karę umowną w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu Usługi; i) w przypadku naruszenia zobowiązania do zawarcia i utrzymywania ubezpieczenia przez Wykonawcę oraz zapłacenia składek zgodnie z umową, a także do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek - karę umowną w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto, za każde naruszenie, j) w przypadku nieusunięcia wskazanych przez Zamawiającego nieprawidłowości w terminie wskazanym w § 7 ust. 3 – karę umową w wysokości 5% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za miesiąc kalendarzowy, w którym doszło do stwierdzenia niewłaściwego wykonania Usługi. k) za niewłaściwe wykonanie Usługi przez Wykonawcę w związku z wydarzeniami kulturalnymi lub edukacyjnymi organizowanymi przez Zamawiającego - karę umową w wysokości 5% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za wykonanie Usługi w danym wydarzeniu. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdyby przewyższającego wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie. 3. Kary umowne należą się w pełnej wysokości, niezależnie od tego, czy w wyniku jednego zdarzenia została naliczona jedna czy kilka kar umownych. 34. W razie naliczenia przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z zapisów umowy, Zamawiający jest też uprawniony do zlecenia wykonania prac innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Kwota zapłacona przez Zamawiającego wykonawcy zastępczemu, może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, niezależnie od kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty z faktury Wykonawcyprzewidzianych w niniejszym paragrafie. 4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 80 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych. 6. Strony przyjmują domniemanie, że wszelkie opóźnienia w realizacji terminów wynikających z niniejszej umowy stanowią opóźnienia zawinione (zwłokę). Ciężar dowodu w zakresie wykazania, że dane opóźnienie nie było zawinione spoczywa na Wykonawcy. 7. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu równowartości utraconego dofinansowania do wykonywanych robót, jeżeli jego utrata związana będzie z zaniechaniem Wykonawcy.

Kary umowne i odszkodowanie. 1. Wykonawca zapłaci karę umowną zamawiającemu kary umowne w przypadkunastępujących przypadkach i wysokościach: 1a) zwłoki w wykonaniu świadczenia w terminie w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 2) z tytułu odstąpienia od oddelegowanie do wykonywania prac osób niezatrudnionych na podstawie umowy przez Zamawiającego z powodu okolicznościo pracę, o których mowa w § 11 3 ust. 1 lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającego)nieterminowe podania danych umożliwiających identyfikację osób, o których mowa w § 3 ust. 1 na zasadach określonych § 3 ust. 5 – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust500 zł. 1,za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie co do tej samej osoby, jeżeli zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę); 3b) w przypadku odstąpienia od za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż wykonawca lub zaakceptowany przez Wykonawcę zamawiającego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, zasadami określonymi umową - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1.2.000 zł za każdy stwierdzony przypadek, kara może być nakładana wielokrotnie co do tego samego podmiotu, jeżeli zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest on zgłoszony zamawiającemu; 4c) za nieprzedłożenie zamawiającemu do zaakceptowania projektu Umowy umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 000 1.000 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy umowy lub jej zmiany, 5d) za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od jej zawarcia kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 100 złotych za każdą nieprzedłożoną umowę kopię umowy lub jej zmianęzmiany, 6e) z tytułu braku za brak dokonania wymaganej przez zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez zamawiającego terminie (jeżeli termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub nieterminowej dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej) w wysokości 300 zł za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez zamawiającego na dokonanie zmiany umowy w zakresie terminu zapłaty, f) w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 2 i ust. 4 umowy w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia. g) w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 2 i ust. 3 umowy oraz § 10 ust. 4 umowy, w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia, h) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w harmonogramie, o którym mowa w § 10 ust. 4 umowy, w wysokości 0,01 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 20 % wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 1 umowy, przy czym za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 10 ust. 1 umowy, w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, ale łącznie nie więcej niż 30 % wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 1 umowy, i) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 000 zł 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, którego brak zapłaty dotyczy, za każde dokonanie przez zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, j) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy przypadek naruszenia;dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych. 3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty z faktury Wykonawcy. 4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 80 k) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 % wartości całkowitego wynagrodzenia umownego netto brutto określonego w § 6 11 ust. 1.1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie, 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo l) za zwłokę w przystąpieniu do żądania odszkodowania uzupełniającegousunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 100 zł za każdą godzinę zwłoki, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych. 6. Strony przyjmują domniemanie, że wszelkie opóźnienia w realizacji terminów wynikających z niniejszej umowy stanowią opóźnienia zawinione (zwłokę). Ciężar dowodu w zakresie wykazania, że dane opóźnienie nie było zawinione spoczywa licząc od upływu terminu wyznaczonego na Wykonawcy. 7. Wykonawca jest zobowiązany przystąpienie do zwrotu Zamawiającemu równowartości utraconego dofinansowania do wykonywanych robót, jeżeli jego utrata związana będzie z zaniechaniem Wykonawcy.jej usunięcia,

Kary umowne i odszkodowanie. 1. Wykonawca zapłaci karę umowną płaci Zamawiającemu kary umowne: za zwłokę w przypadku: 1) zwłoki w wykonaniu świadczenia dostawie towaru w terminie określonym w umowie lub zamówieniu, powstałą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,2 0,4% wartości wynagrodzenia umownego netto określonego brutto partii towaru nie dostarczonego w terminie wskazanego w bieżącym zamówieniu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za zwłokę w wymianie towaru niezgodnego z zamówieniem lub umową, bądź za zwłokę w wymianie towaru dostarczonego w niewłaściwym opakowaniu w terminie określonym w § 6 ust. 1 5 umowy w wysokości 0,4% wartości brutto wadliwej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 2) z tytułu odstąpienia od , za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o których mowa w § 11 lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającego), w wysokości 10 10% wartości brutto nie zrealizowanej części umowy. W przypadku rozwiązania umowy w zakresie części umowy (jednej lub więcej części zamówienia) w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego brutto tej części umowy, której dotyczy rozwiązanie. Zamawiającemu nie przysługuje kara umowna z tytułu niezrealizowanej dostawy w sytuacji, gdy korzysta z prawa zakupu zastępczego, o którym mowa w § 6 5 ust. 1, 3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 i 6 ustumowy. 1. 4) za nieprzedłożenie Zamawiający uprawniony jest do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 000 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 5) za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od jej zawarcia kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 złotych za każdą nieprzedłożoną umowę lub jej zmianę, 6) dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych z tytułu braku zapłaty nie wykonania lub nieterminowej zapłaty nienależytego wykonania umowy, z tytułu odpowiedzialności udzielonej rękojmi, obniżenia wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek naruszenia; 2przypadkach wskazanych w Kodeksie Cywilnym oraz w innych przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów. Kary umowne naliczane będą bez względu na to czy szkoda faktycznie zaistniała. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz wyznaczeniem terminu zapłaty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownychmożliwość potrącenia kary umownej z kwot faktur VAT doręczonych po zdarzeniu stanowiącym podstawę potrącenia. Potrącenie to zostanie wskazane drugiej stronie przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. 3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty z faktury Wykonawcy. 4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 80 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych. 6. Strony przyjmują domniemanie, że wszelkie opóźnienia w realizacji terminów wynikających z niniejszej umowy stanowią opóźnienia zawinione (zwłokę). Ciężar dowodu w zakresie wykazania, że dane opóźnienie nie było zawinione spoczywa na Wykonawcy. 7. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu równowartości utraconego dofinansowania do wykonywanych robót, jeżeli jego utrata związana będzie z zaniechaniem Wykonawcy.