Odpowiedzialność i kary umowne. Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów:
1. Wykonawca zapłaci na żądanie Zamawiającego karę umowną za rozwiązanie Umowy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca, ze szczególnym uwzględnieniem §14 ust.4, w wysokości 40% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1.
2. Zamawiający zapłaci na żądanie Wykonawcy karę umowne za rozwiązanie Umowy z przyczyn za które odpowiada Zamawiający w wysokości 40% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1.
3. W przypadku przekroczenia terminów realizacji Umowy o którym mowa w §3, ze szczególnym uwzględnieniem osobnych terminów dla poszczególnych modułów o których mowa w §3 ust.1, przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne za takie przekroczenie terminów w wysokości 0,5 % wartości umowy o której mowa w §4 ust.1 za każdy dzień opóźnienia. Każda ze stron może nad to niezależnie od naliczenia kar umownych skorzystać z przysługujących jej uprawnień wynikających z umowy.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 10 000 zł za każdy przypadek wykonywania przez Wykonawcę autorskich praw osobistych wobec utworów wykonanych w ramach niniejszej umowy po przekazaniu majątkowych praw autorskich Zamawiającemu, naruszenie poufności lub zasad przetwarzania danych osobowych określonych w niniejszej umowie.
5. Łączna wysokość kar umownych należnych stronie nie może przekroczyć 60 % wynagrodzenia za przedmiot Umowy określonych w § 4.
6. Kary umowne są płatne w terminie 14 dni do otrzymania dokumentu będącego podstawą do ich zapłaty.
7. Dochodzenie kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności stron na zasadach ogólnych.
Odpowiedzialność i kary umowne. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne prac wykonanych w ramach realizacji zobowiązań określonych niniejszą Umową. W przypadku wystąpienia takich wad, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, będące wynikiem winy umyślnej Wykonawcy lub jego niedbalstwa. Całkowita odpowiedzialność Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy ograniczona jest do wysokości rzeczywiście poniesionych przez Wykonawcę strat i nie obejmuje utraconych korzyści. Wprowadza się następujące kary umowne: w przypadku opóźnienia w podjęciu czynności w celu usunięcia usterki Sprzętu lub usterki Systemu ( opóźnienie w Czasie Reakcji ), Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.1% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku opóźnienia w usunięciu usterki Sprzętu lub usterki Oprogramowania, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.1% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu materiałów eksploatacyjnych lub sprawnego zastępczego Urządzenia drukującego Wielofunkcyjnego, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.2% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku , gdy Wykonawca nie dostarczy materiałów eksploatacyjnych, mimo że urządzenie drukujące jest monitorowane to Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0.2% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę dodatkowej (ponad kary umowne wynikające w pkt. 1), 2), 3) i 4) powyżej) kary umownej w wysokości 15% ( słownie :piętnaście procent) łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8 ust.1 . Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w pełnej wysokości poniesionej szkody. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 4pkt 1 do 4 z płatności za poszczególne faktury VAT
Odpowiedzialność i kary umowne. 1. Każda ze stron Umowy ponosi odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.
2. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wynikłą z niewykonania Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy także w wypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od Umowy z tej przyczyny.
3. Zamawiający może odstąpić od naliczenia kar umownych Wykonawcy w sytuacji, gdy zdarzenia skutkujące ich naliczeniem nie zostały wywołane zdarzeniami zależnymi od Wykonawcy.
4. W razie zwłoki Wykonawcy, Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania świadczenia umownego w terminie nie krótszym niż 10 Dni Roboczych, jest uprawniony do zlecenia wykonania tych prac, z którymi Wykonawca pozostaje w zwłoce innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, o ile taka zwłoka może spowodować opóźnienie w wykonaniu Umowy lub jej części. Podejmując takie działanie Zamawiający zachowuje roszczenie o naprawienie szkody, a ponadto będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
5. W wypadku, gdy Wykonawca, pomimo bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na piśmie, nie zapłaci Zamawiającemu kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do potrącenia wierzytelności z tytułu kary umownej z wierzytelności Wykonawcy z tytułu zapłaty Wynagrodzenia. Należności z kar umownych pokryte mogą być również z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Jeżeli Zamawiający ze swej winy opóźnia się z zapłatą na rzecz Wykonawcy, pomimo, iż jest ona zgodnie z Umową wymagalna, Wykonawca może żądać odsetek ustawowych za czas opóźnienia.
7. Całkowita łączna odpowiedzialność Strony z tytułu szkód wyrządzonych drugiej Stronie w związku z Umową jest ograniczona do łącznej wartości Wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 ust. 1 Umowy.
8. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa powyżej, nie ma zastosowania w odniesieniu do:
1) szkód wyrządzonych drugiej Stronie Umowy umyślnie oraz w wyniku rażącego niedbalstwa;
2) szkód wyrządzonych Zamawiającemu, które wynikają z Wad Prawnych dostarczonych Produktów, a w szczególności w związku z roszczeniami osób trzecich podniesionymi z tytułu naruszenia ich Praw Własności Intelektualnej;
3) szkód wyrządzonych Zamawiającemu w związku z naruszeniem zobowiązań Wykonawcy dotyczących obowiązku zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych.
9. Zapłata jakiejkolwiek kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamaw...
Odpowiedzialność i kary umowne. Strona3 z 5
1. Strona Otrzymująca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane dokonanymi przez siebie lub Inne Osoby, którym Informacje Poufne zostaną ujawnione, działaniami lub zaniechaniami będącym naruszeniem zobowiązań zawartych w Umowie.
2. Strona Otrzymująca zapłaci na rzecz Strony Ujawniającej karę umowną w wysokości 100 000,00 zł (słownie: stu tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia zobowiązań wynikających z Umowy. Powyższe postanowienie nie wyłącza uprawnienia Strony Ujawniającej do żądania odszkodowania przewyższającego wartość kary umownej.
Odpowiedzialność i kary umowne. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim powstałe w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie cywilnym. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w następującej wysokości: w przypadku opóźnienia w realizacji Zamówienia w stosunku do terminów wskazanych w Zamówieniu - w wysokości 0,5% wartości zamówienia którego dotyczy opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia, za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w okresie gwarancji, w stosunku do terminu określonego w § 9 ust. 3 Umowy lub na tej podstawie ustalonego przez Xxxxxx, z tytułu rozwiązania Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% szacunkowego wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w § 6 ust. 5 Umowy, za każdy przypadek powierzenia wykonania prac objętych Umową osobie trzeciej, której Zamawiający nie zaakceptował jako podwykonawcy, w wysokości 10% szacunkowego wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w § 6 ust. 5 Umowy,, Nie dotyczy Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych powyżej kar umownych.
Odpowiedzialność i kary umowne. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim powstałe związku z realizacją Porozumienia Ramowego przez Wykonawcę na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
Odpowiedzialność i kary umowne. 1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki w dotrzymaniu terminu dostarczenia Sprzętu lub terminu świadczenia serwisu gwarancyjnego (terminu reakcji określonego w § 4 ust. 1 lub terminu określonego w § 4 ust. 4). Dostarczenie sprzętu zastępczego w terminie określonym w § 4 ust. 5 zwalnia Wykonawcę z obowiązku zapłaty kary umownej za niedotrzymanie terminu naprawy gwarancyjnej lub wymiany Sprzętu pod warunkiem, że czas usunięcia wady lub usterki albo wymiany Sprzętu nie przekroczy 3 dni kalendarzowych (po upływie tego terminu Zamawiający może naliczyć karę umowną za niedotrzymanie terminu określonego w § 4 ust. 4, chociażby sprzęt zastępczy był zapewniony).
2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na warunkach określonych w § 2 ust. 9 – Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20% wartości tej części przedmiotu Umowy, w zakresie której Zamawiający dokonał odstąpienia.
3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa w całości poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
4. Zamawiający może potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.
Odpowiedzialność i kary umowne. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. Wykonawca w każdym wypadku korzystania ze świadczeń Podwykonawcy ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywanie zobowiązań przez Podwykonawcę jak za działania lub zaniechania własne. Wykonawca pozostaje ponadto gwarantem wykonywania i przestrzegania przez Podwykonawców wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie. W zakresie kar umownych opisanych Umową, odpowiedzialność za opóźnienie oznacza odpowiedzialność Wykonawcy za przekroczenie terminu wskazanego w Umowie lub określonego zgodnie z postanowieniami Umowy. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się Zamawiającemu w pełnej wysokości nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Kary będą naliczane za każdy przypadek naruszenia Umowy odrębnie. Kary umowne są należne także w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia Umowy niezależnie od przyczyn odstąpienia lub wypowiedzenia. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji: Etapu 1.1 - należna jest kara umowna w wysokości 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w stosunku do terminu określonego w Harmonogramie (pkt 7 Załącznika nr 1 do Umowy), Etapu 1.2 - należna jest kara umowna w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w stosunku do terminu określonego w Harmonogramie (pkt 7 Załącznika nr 1 do Umowy), Etapu 2 - należna jest kara umowna w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w stosunku do terminu określonego w Harmonogramie (pkt 7 Załącznika nr 1 do Umowy), Etapu 3 - należna jest kara umowna w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w stosunku do terminu określonego w Harmonogramie (pkt 7 Załącznika nr 1 do Umowy), Etapu 5 - należna jest kara umowna w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w stosunku do terminu określonego w Harmonogramie (pkt 7 Załącznika nr 1 do Umowy), Etapu 6 - należna jest kara umowna w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w stosunku do terminu określonego w Harmonogramie (pkt 7 Załącznika nr 1 do Umowy), Etapu 9 - należna jest kara umowna w wysokości 5 000 z...
Odpowiedzialność i kary umowne. 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w tym:
a) niedostarczenia sprzętu w ustalonym terminie do użytkowania przez Najemcę;
b) opóźnienia w montażu sprzętu przed rozpoczęciem umowy najmu lub w przypadku zmiany lokalizacji sprzętu;
c) opóźnienia w demontażu sprzętu po zakończeniu umowy najmu lub w przypadku zmiany lokalizacji sprzętu;
d) nieprzybycia na Wydarzenie osoby dedykowanej do obsługi technicznej sprzętu; Najemca ma prawo do naliczenia kary umownej Wynajmującemu w wysokości 10% miesięcznego czynszu, kwoty brutto, opisanego w § 5 ust. 1 .Najemca w razie wystąpienia opóźnienia w terminie realizacji przedmiotu umowy (wyłącznie przy demontażu sprzętu po zakończeniu umowy najmu) może wyznaczyć Wynajmującemu dodatkowy termin, nie rezygnując z prawa naliczenia kary umownej określonej w ust. 1 lit. c).
2. W przypadku poniesienia szkody wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wynajmującego, Najemca ma prawo do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych do pełnej wysokości poniesionej szkody.
Odpowiedzialność i kary umowne. 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za skutki zdarzeń związanych z realizacją Umowy lub za brak podjęcia działań, do których był zobowiązany Umową, w szczególności za wszelkie wypadki i szkody powstałe w związku z wykonywaniem Umowy.
2. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Umowy, będące następstwem działań lub zaniechań Wykonawcy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego:
1) w przypadku nieosiągnięcia określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzyski innymi metodami frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167) oraz Rozporządzaniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412) – w wysokości równej nałożonej kary z tych tytułów;
2) w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za każdy dzień zwłoki w terminowym odebraniu odpadów z każdego miejsca gromadzenia odpadów na terenach zabudowy jednorodzinnej;
3) w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki w terminowym odebraniu odpadów z każdego miejsca gromadzenia odpadów na terenach zabudowy wielorodzinnej;
4) za niewyposażenie lub nieterminowe wyposażenie, wskazanego przez Zamawiającego miejsca gromadzenia odpadów, w określone przez Zamawiającego pojemniki/worki lub w ilości lub rodzaju innego niż wskazane przez Zamawiającego:
a) 500 zł (słownie: pięćset złotych) za pojemnik w przypadku zabudowy wielorodzinnej,
b) 100 zł (słownie: sto złotych) za pojemnik w przypadku zabudowy jednorodzinnej,
c) w stosunku do worków: w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) oraz liczby tych worków;
5) w przypadku nie działania lub niesprawności działania systemu monitorowania pracy sprzętu, za pomocą którego Wykonawca realizuje jej przedmiot powyżej 5 (pięć) godzin w danym dniu, uniemożliwiającego lub utrudniającego kontrolowanie przez Zamawiającego tych prac, w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień, w którym zdarzenie takie nastąpiło;
6) w przypadku, gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy poja...