Common use of Odpowiedzialność i kary umowne Clause in Contracts

Odpowiedzialność i kary umowne. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne prac wykonanych w ramach realizacji zobowiązań określonych niniejszą Umową. W przypadku wystąpienia takich wad, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, będące wynikiem winy umyślnej Wykonawcy lub jego niedbalstwa. Całkowita odpowiedzialność Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy ograniczona jest do wysokości rzeczywiście poniesionych przez Wykonawcę strat i nie obejmuje utraconych korzyści. Wprowadza się następujące kary umowne: w przypadku opóźnienia w podjęciu czynności w celu usunięcia usterki Sprzętu lub usterki Systemu ( opóźnienie w Czasie Reakcji ), Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.1% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku opóźnienia w usunięciu usterki Sprzętu lub usterki Oprogramowania, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.1% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu materiałów eksploatacyjnych lub sprawnego zastępczego Urządzenia drukującego Wielofunkcyjnego, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.2% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku , gdy Wykonawca nie dostarczy materiałów eksploatacyjnych, mimo że urządzenie drukujące jest monitorowane to Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0.2% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę dodatkowej (ponad kary umowne wynikające w pkt. 1), 2), 3) i 4) powyżej) kary umownej w wysokości 15% ( słownie :piętnaście procent) łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8 ust.1 . Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w pełnej wysokości poniesionej szkody. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 4pkt 1 do 4 z płatności za poszczególne faktury VAT

Odpowiedzialność i kary umowne. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne prac wykonanych 1. Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych zgodnie z poniższymi zasadami: 1) w ramach realizacji zobowiązań określonych niniejszą Umową. W przypadku wystąpienia takich wad, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niewykonania w całości lub części Przedmiotu Umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego lub w razie niewykonania przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcę innych obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, będące wynikiem winy umyślnej Wykonawcy lub jego niedbalstwa. Całkowita odpowiedzialność Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy ograniczona jest do wysokości rzeczywiście poniesionych przez Wykonawcę strat i nie obejmuje utraconych korzyści. Wprowadza się następujące kary umowne: w przypadku opóźnienia w podjęciu czynności w celu usunięcia usterki Sprzętu lub usterki Systemu ( opóźnienie w Czasie Reakcji ), Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.1% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku opóźnienia w usunięciu usterki Sprzętu lub usterki Oprogramowania, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.1% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu materiałów eksploatacyjnych lub sprawnego zastępczego Urządzenia drukującego Wielofunkcyjnego, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.2% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku , gdy Wykonawca nie dostarczy materiałów eksploatacyjnych, mimo że urządzenie drukujące jest monitorowane to Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0.2% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony jest do żądania zapłaty przez Wykonawcę dodatkowej (ponad kary umowne wynikające w pkt. 1), 2), 3) i 4) powyżej) od Wykonawcy kary umownej w wysokości 1510 % ( słownie :piętnaście procentwartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy za każde naruszenie; 2) łącznego w przypadku nienależytego wykonywania Przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy; 3) W przypadku niezachowania przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w §13 Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) zł brutto wskazanego za każdy przypadek naruszenia obowiązku zachowania poufności; 4) W przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust.1 5 ust. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych 1 Umowy. 5) W przypadku naruszenia przez Wykonawcę innych obowiązków wynikających z Umowy niż określone powyżej, Zamawiający może dochodzić odszkodowania żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każde naruszenie. 6) W przypadku opóźnień w terminach wykonania Przedmiotu Umowy wynikłych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym terminów wykonania poszczególnych etapów zamówienia określonych w Harmonogramie, Wykonawca Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Kara nie będzie naliczona, jeżeli Xxxxxx dokonały zmiany Harmonogramu na zasadach ogólnych warunkach wskazanych w pełnej Umowie, przed opóźnieniem w terminie przez Wykonawcę. 7) w razie opóźnienia w prawidłowym i bezusterkowym wykonaniu umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości poniesionej szkody200 zł (słownie: dwieście złotych) brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 8) w przypadku wykonywania usług określonych w umowie przez osoby zatrudnione w jakimkolwiek charakterze przez Zamawiającego Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w kwocie 7000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) brutto za każdą osobę. 2. Wykonawca wyraża zgodę na Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 3. Kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie podlegają kumulacji. 4. Uiszczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z realizacji obowiązków wynikających z Umowy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych. 6. Strony ustalają, ze wysokość kar umownych naliczonych zgodnie z Wykonawcy przez Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy nie przekroczy 70% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 4pkt 1 Umowy. 7. Przez nienależyte wykonanie Umowy strony rozumieją wykonanie Przedmiotu Umowy z niedochowaniem przez Wykonawcę należytej staranności, powodującym wykonanie obowiązków Wykonawcy w sposób nie w pełni odpowiadający warunkom Umowy, w szczególności w zakresie terminowości, sposobu i jakości wykonywania Przedmiotu Umowy oraz zasad współpracy z Zamawiającym oraz wykonanie Przedmiotu Umowy niezgodnie z postanowieniami Umowy. 8. Przez niewykonanie Przedmiotu Umowy Strony rozumieją w szczególności stan niespełnienia przez Wykonawcę świadczenia, wynikający z odmowy wykonania Przedmiotu Umowy lub nieprzystąpienia przez Wykonawcę do 4 jego wykonywania bez uzasadnionych obiektywnie przyczyn lub nieprzystąpieniu przez Wykonawcę do jego realizacji w trybie określonym w Umowie. 9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego i osób trzecich za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem zamówienia określonego w umowie. 10. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem oraz zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich prawnych zobowiązań związanych z płatności za poszczególne faktury VATzatrudnieniem personelu.

Odpowiedzialność i kary umowne. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne prac wykonanych 9.1 Jeśli przeciwko Solaris lub podmiotowi nabywającemu produkt końcowy Solaris, w ramach realizacji którym zamontowano Towar („Odbiorca”) zostaną podniesione (a) roszczenia osób trzecich; (b) zarzut naruszenia obowiązujących przepisów prawa; lub (c) wszczęte postępowanie administracyjne, cywilne lub karne; o ile zostaną oparte (bezpośrednio lub pośrednio, w tym tytułem regresu) na zarzutach (a) wad fizycznych lub prawnych Towaru; (b) niezgodności Towaru z przepisami prawa, w szczególności zarzutu że Towar jest produktem niebezpiecznym; (c) naruszenia praw osób trzecich lub nieuczciwej konkurencji przez Xxxxx, w szczególności praw własności intelektualnej lub przemysłowej; wówczas Kontrahent jest zobowiązany zwolnić Solaris od zobowiązań określonych niniejszą Umowąi naprawić Solaris wszelką poniesioną szkodę włącznie z kwotami zapłaconych odszkodowań, grzywien, opłat, kosztów pomocy prawnej i temu podobnych. 9.2 Jeżeli Kontrahent nie wykona lub nienależycie wykona swoje zobowiązania z Umowy, będzie obowiązany podjąć wszelkie dostępne starania, aby zminimalizować szkodę Solaris. W przypadku wystąpienia takich wadszczególności, Zamawiający uprawniony jeśli Kontrahent spostrzeże, że wydał Solaris Towary wadliwe lub niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa jest on zobowiązany do odstąpienia od Umowynatychmiastowego powiadomienia Solaris, a Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego co nie zwalnia go z odpowiedzialności przewidzianej przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone ZamawiającemuUmowę, powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, będące wynikiem winy umyślnej Wykonawcy lub jego niedbalstwa. Całkowita odpowiedzialność Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy ograniczona jest do wysokości rzeczywiście poniesionych przez Wykonawcę strat OWU i nie obejmuje utraconych korzyści. Wprowadza się następujące kary umowne: w przepisy prawa. 9.3 W przypadku opóźnienia w podjęciu czynności w celu usunięcia usterki Sprzętu lub usterki Systemu ( opóźnienie w Czasie Reakcji )Kontrahenta z wydaniem Towaru, Zamawiający będzie uprawniony do żądania Solaris ma prawo żądać zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.1% wartości netto umowy 25 procent ceny (brutto) całego Zamówienia obejmującego dostawę Towarów, z wydaniem których Kontrahent się opóźnia, za każdy dzień opóźnienia; w . Niekompletną lub wadliwą dostawę Towarów traktuje się jako brak całej dostawy. Koszty dostaw opóźnionych ponosi zawsze Kontrahent. 9.4 W przypadku opóźnienia w usunięciu usterki Sprzętu lub usterki OprogramowaniaKontrahenta z wydaniem Dokumentacji, Zamawiający będzie uprawniony do żądania Solaris ma prawo żądać zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.1% wartości netto umowy 25 procent ceny (brutto) całego Zamówienia obejmującego dostawę Towarów, których Dokumentacja dotyczy i z wydaniem której Kontrahent się opóźnia, za każdy dzień opóźnienia; w . Dostawę Dokumentacji niekompletną lub wadliwą traktuje się jako brak dostawy. Koszty dostaw opóźnionych ponosi Kontrahent. 9.5 W przypadku opóźnienia Kontrahenta z wykonaniem obowiązków z tytułu Gwarancji określonych w dostarczeniu Zamawiającemu materiałów eksploatacyjnych szczególności w §8 OWU, to jest (a) opóźnionym wydaniem Towaru nowego, wolnego od wad; lub sprawnego zastępczego Urządzenia drukującego Wielofunkcyjnego(b) opóźnionym wydaniem Solaris naprawionego Towaru, Zamawiający będzie uprawniony do żądania Solaris ma prawo żądać zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.2% wartości netto umowy 25 procent ceny (brutto) za naprawiane lub wymieniane Towary (przyjmując za podstawę obliczenia cenę za Towar nowy i niewadliwy), za każdy dzień opóźnienia; . 9.6 W przypadku ujawnienia Informacji Poufnej przez Kontrahenta wbrew obowiązkowi o którym mowa w przypadku , gdy Wykonawca nie dostarczy materiałów eksploatacyjnych, mimo że urządzenie drukujące §11 Kontrahent zobowiązany jest monitorowane to Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0.2% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę dodatkowej (ponad kary umowne wynikające w pkt. 1), 2), 3) i 4) powyżej) Solaris kary umownej w wysokości 15% ( słownie :piętnaście procent) łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8 ust.1 . Niezależnie od zastrzeżonych 200.000 /dwieście tysięcy/ złotych za każdy przypadek ujawnienia. 9.7 Żądanie zapłaty kar umownych Zamawiający może dochodzić określonych w OWU nie stoi na przeszkodzie żądaniu przez Solaris odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej. 9.8 Prawo Solaris do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych w pełnej wysokości poniesionej szkodypodstawie OWU lub Umowy nie jest uzależnione od winy Kontrahenta. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kar umownych naliczonych Kontrahent jest zwolniony z odpowiedzialności jedynie przez dowód siły wyższej, określonej zgodnie z §10 OWU. 9.9 W przypadku nieskutecznego usunięcia w terminie przez Kontrahenta Wady Masowej, o której mowa w §8, w terminie, o którym mowa w §8 ust. 4pkt 1 9, Solaris ma prawo do 4 z płatności naliczenia Kontrahentowi kary umownej w wysokości 5.000 zł za poszczególne faktury VATkażdy rozpoczęty tydzień opóźnienia.

Odpowiedzialność i kary umowne. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne prac wykonanych w ramach realizacji zobowiązań określonych niniejszą Umową. W przypadku wystąpienia takich wad, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej Umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, będące wynikiem winy umyślnej Wykonawcy lub jego niedbalstwa. Całkowita Xxxxxxxxx odpowiedzialność Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy ograniczona jest do wysokości rzeczywiście poniesionych przez Wykonawcę strat i nie obejmuje utraconych korzyści. Wprowadza się następujące kary umowne: w przypadku opóźnienia w podjęciu czynności w celu usunięcia usterki Sprzętu lub usterki Systemu ( (opóźnienie w Czasie Reakcji Reakcji), Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej Wykonawca zapłaci karę umowę w wysokości 0.1% wartości netto umowy brutto niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku opóźnienia w usunięciu usterki Sprzętu lub usterki Oprogramowania, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej Wykonawca zapłaci karę umową w wysokości 0.1% wartości netto umowy brutto niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu materiałów eksploatacyjnych lub sprawnego zastępczego Urządzenia drukującego Wielofunkcyjnego, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.2% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku , gdy Wykonawca nie dostarczy materiałów eksploatacyjnych, mimo że urządzenie drukujące jest monitorowane to Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0.2% wartości netto umowy brutto niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy materiałów eksploatacyjnych, mimo, że urządzenie drukujące jest monitorowane, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0.2% wartości brutto niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę dodatkowej Wykonawca zapłaci (ponad kary umowne wynikające w pkt. 1z a), 2b), 3c) i 4d) powyżej) kary umownej karę umowną w wysokości 15% ( słownie :(słownie: piętnaście procent) łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8 ust.1 . Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w pełnej wysokości poniesionej szkody. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kar umownych naliczonych zgodnie z ustppkt 4 lit. 4pkt 1 a) do 4 d) z płatności za poszczególne wynikających z poszczególnych faktury VAT, na co Wykonawca wyraża zgodę.

Odpowiedzialność i kary umowne. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne prac wykonanych 9.1 Jeśli przeciwko Solaris lub podmiotowi nabywającemu produkt końcowy Solaris, w ramach realizacji którym zamontowano Towar („Odbiorca”) zostaną podniesione (a) roszczenia osób trzecich; (b) zarzut naruszenia obowiązujących przepisów prawa; lub (c) wszczęte postępowanie administracyjne, cywilne lub karne; o ile zostaną oparte (bezpośrednio lub pośrednio, w tym tytułem regresu) na zarzutach (a) wad fizycznych lub prawnych Towaru; (b) niezgodności Towaru z przepisami prawa, w szczególności zarzutu że Towar jest produktem niebezpiecznym; (c) naruszenia praw osób trzecich lub nieuczciwej konkurencji przez Xxxxx, w szczególności praw własności intelektualnej lub przemysłowej; wówczas Kontrahent jest zobowiązany zwolnić Solaris od zobowiązań określonych niniejszą Umowąi naprawić Solaris wszelką poniesioną szkodę włącznie z kwotami zapłaconych odszkodowań, grzywien, opłat, kosztów pomocy prawnej i temu podobnych. 9.2 Jeżeli Kontrahent nie wykona lub nienależycie wykona swoje zobowiązania z Umowy, będzie obowiązany podjąć wszelkie dostępne starania, aby zminimalizować szkodę Solaris. W przypadku wystąpienia takich wadszczególności, Zamawiający uprawniony jeśli Kontrahent spostrzeże, że wydał Solaris Towary wadliwe lub niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa jest on zobowiązany do odstąpienia od Umowynatychmiastowego powiadomienia Solaris, a Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego co nie zwalnia go z odpowiedzialności przewidzianej przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone ZamawiającemuUmowę, powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, będące wynikiem winy umyślnej Wykonawcy lub jego niedbalstwa. Całkowita odpowiedzialność Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy ograniczona jest do wysokości rzeczywiście poniesionych przez Wykonawcę strat OWU i nie obejmuje utraconych korzyści. Wprowadza się następujące kary umowne: w przepisy prawa. 9.3 W przypadku opóźnienia w podjęciu czynności w celu usunięcia usterki Sprzętu lub usterki Systemu ( opóźnienie w Czasie Reakcji )Kontrahenta z wydaniem Towaru, Zamawiający będzie uprawniony do żądania Solaris ma prawo żądać zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.1% wartości netto umowy 25 procent ceny (brutto) całego Zamówienia obejmującego dostawę Towarów, z wydaniem których Kontrahent się opóźnia, za każdy dzień opóźnienia; w . Niekompletną lub wadliwą dostawę Towarów traktuje się jako brak całej dostawy. Koszty dostaw opóźnionych ponosi zawsze Kontrahent. 9.4 W przypadku opóźnienia Kontrahenta z wydaniem Dokumentacji, Solaris ma prawo żądać zapłaty 9.5 W przypadku opóźnienia Kontrahenta z wykonaniem obowiązków z tytułu Gwarancji określonych w usunięciu usterki Sprzętu szczególności w § 8, to jest (a) opóźnionym wydaniem Towaru nowego, wolnego od wad; lub usterki Oprogramowania(b) opóźnionym wydaniem Solaris naprawionego Towaru, Zamawiający będzie uprawniony do żądania Solaris ma prawo żądać zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.1% wartości netto umowy 25 procent ceny (brutto) za naprawiane lub wymieniane Towary (przyjmując za podstawę obliczenia cenę za Towar nowy i niewadliwy), za każdy dzień opóźnienia; . 9.6 W przypadku ujawnienia Informacji Poufnej przez Kontrahenta wbrew obowiązkowi o którym mowa w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu materiałów eksploatacyjnych lub sprawnego zastępczego Urządzenia drukującego Wielofunkcyjnego, Zamawiający będzie uprawniony § 11 Kontrahent zobowiązany jest do żądania zapłaty przez Wykonawcę Solaris kary umownej w wysokości 0.2% wartości netto umowy 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) zł za każdy dzień opóźnienia; przypadek ujawnienia. 9.7 Żądanie zapłaty kar umownych określonych w przypadku , gdy Wykonawca OWU nie dostarczy materiałów eksploatacyjnych, mimo że urządzenie drukujące jest monitorowane to Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0.2% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony stoi na przeszkodzie żądaniu przez Solaris odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej. 9.8 Prawo Solaris do żądania zapłaty odszkodowania na podstawie OWU lub Umowy nie jest uzależnione od winy Kontrahenta. Kontrahent jest zwolniony z odpowiedzialności jedynie przez Wykonawcę dodatkowej (ponad kary umowne wynikające dowód siły wyższej, określonej zgodnie z § 10. 9.9 W przypadku nieskutecznego usunięcia w pktterminie przez Kontrahenta Wady Masowej, o której mowa w § 8 ust. 1)6, 2)w terminie, 3) i 4) powyżej) o którym mowa w § 8 ust. 9, Solaris ma prawo do naliczenia Kontrahentowi kary umownej w wysokości 15% ( słownie :piętnaście procent5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8 ust.1 . Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w pełnej wysokości poniesionej szkody. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 4pkt 1 do 4 z płatności zł za poszczególne faktury VATkażdy rozpoczęty tydzień opóźnienia.

Odpowiedzialność i kary umowne. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne prac wykonanych w ramach realizacji zobowiązań określonych niniejszą Umową. W przypadku wystąpienia takich wad, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, powstałe poniesione przez Zamawiającego w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy chyba że nastąpiły one wskutek działania siły wyższej. 2. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone na terenie objętym ochroną, wynikłe między innymi z dewastacji, kradzieży, kradzieży z włamaniem powstałe w okresie realizacji Umowy. 3. W przypadku zaistnienia szkody o której mowa w ust. 1 i 2 w terminie 3 dni od chwili jej ujawnienia Zamawiający powoła Komisję, będące wynikiem winy umyślnej do której zadań należeć będzie określenie przebiegu zdarzenia, okoliczności oraz wskazania strony odpowiedzialnej za wystąpienie okoliczności, której skutkiem było wystąpienie szkody. W skład Komisji na wniosek Wykonawcy lub może wejść jego niedbalstwaprzedstawiciel. 4. Całkowita odpowiedzialność Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania W przypadku stwierdzenia przez Komisję iż szkoda powstała w wyniku niedopełnienia lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy ograniczona wykonywania obowiązków przez Wykonawcę, lub osoby przy pomocy których Wykonawca świadczy usługi na rzecz Zamawiającego, Zamawiający może według swojego uznania albo zażądać od Wykonawcy zapłaty odszkodowania, w wysokości określonej przez Zamawiającego, albo zobowiązać Wykonawcę do naprawienia szkody w sposób wskazany przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia ustalenia okoliczności i stwierdzenia winy leżącej po stronie Wykonawcy. W przypadku nie naprawienia szkody w sposób wskazany przez Zamawiającego w terminie, o którym jest do wysokości rzeczywiście poniesionych przez Wykonawcę strat i nie obejmuje utraconych korzyści. Wprowadza się następujące kary umowne: w przypadku opóźnienia w podjęciu czynności w celu usunięcia usterki Sprzętu lub usterki Systemu ( opóźnienie w Czasie Reakcji )mowa powyżej, Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty odszkodowania w wysokości ustalonej przez Zamawiającego. 5. W przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy Zamawiający naliczy karę w wysokości 30 % szacunkowego wynagrodzenia brutto za wykonanie całego zamówienia , o którym jest mowa w § 3 ust. 2 umowy. 6. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy w następujących przypadkach Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych : a. Brak pełnej obsady wymaganej przez Zamawiającego - 200 zł osobo/godzina liczona do momentu stawienia się pracownika na dana zmianę; b. Brak wymaganych Umową uprawnień pracownika ochrony– 100 zł osobo/godzina do momentu uzupełnienia składu osobowego na danej zmianie; c. Brak obowiązkowego wyposażenia pracowników ochrony – 100 zł /za każdy stwierdzony przypadek; d. Brak Książki lub brak aktualnych zapisów w Książce pełnienia służby – 100 zł/ za każdy stwierdzony przypadek; e. Brak umundurowania zaakceptowanego przez Xxxxxxxxxxxxx – 200 zł/ za osobę; f. Za rażące zaniedbanie wyglądu zewnętrznego pracownika Wykonawcy – 200 zł/ za osobę; g. Za przebywanie pracownika Wykonawcy w trakcie zmiany po spożyciu lub pod wpływem alkoholu lub środków odurzających – 2.000 zł/ za osobę; h. Za niewykonanie poleceń Zamawiającego odnośnie bezpieczeństwa, lub nie przestrzeganie wysokości wynagrodzenia wypłacanego osobom świadczącym usługi ochrony i nadzoru zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - 500 zł/ za każdy stwierdzony przypadek; i. Za nieprzestrzeganie regulaminów i instrukcji obowiązujących u Zamawiającego – 500 zł / za każde stwierdzone naruszenie; j. Za udostępnienie przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.1% wartości netto umowy danych oraz informacji objętych tajemnicą przez Zamawiającego – 1.000 zł /za każde stwierdzone naruszenie; k. Za wykonywanie przez pracowników Wykonawcy czynności powodujących odwrócenie uwagi od realizowanych zadań takich jak: używanie radioodbiorników i telewizorów, czytanie prasy i książek, używanie komputerów osobistych/przenośnych, notoryczne wykorzystywanie telefonów komórkowych do celów prywatnych, spożywanie posiłków oraz napojów poza wyznaczonym pomieszczeniem socjalnym – 200 zł/ za każdy dzień opóźnienia; stwierdzony przypadek; l. Za przebywanie na terenie obiektu objętego ochroną osoby nie posiadającej identyfikatora uprawniającego do przebywania w przypadku opóźnienia w usunięciu usterki Sprzętu lub usterki Oprogramowania, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.1% wartości netto umowy nim – 100 zł/ za każdy dzień opóźnienia; w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu materiałów eksploatacyjnych lub sprawnego zastępczego Urządzenia drukującego Wielofunkcyjnego, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.2% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku , gdy Wykonawca nie dostarczy materiałów eksploatacyjnych, mimo że urządzenie drukujące jest monitorowane to Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0.2% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę dodatkowej (ponad kary umowne wynikające w pkt. 1), 2), 3) i 4) powyżej) kary umownej w wysokości 15% ( słownie :piętnaście procent) łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8 ust.1 . Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w pełnej wysokości poniesionej szkody. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 4pkt 1 do 4 z płatności za poszczególne faktury VATstwierdzony przypadek;

Odpowiedzialność i kary umowne. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne prac wykonanych w ramach realizacji zobowiązań określonych niniejszą Umową1. W przypadku wystąpienia takich wad, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, będące wynikiem winy umyślnej Wykonawcy lub jego niedbalstwa. Całkowita odpowiedzialność Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy ograniczona jest do wysokości rzeczywiście poniesionych przez Wykonawcę strat i nie obejmuje utraconych korzyści. Wprowadza się następujące kary umowne: w przypadku razie opóźnienia w podjęciu czynności wykonaniu Usługi, w celu usunięcia usterki Sprzętu uzupełnieniu lub usterki Systemu ( opóźnienie w Czasie Reakcji )poprawieniu prac zgodnie z postanowieniami punktu II lub usunięciu wad zgodnie z postanowieniami pkt. V, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.1% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku opóźnienia w usunięciu usterki Sprzętu lub usterki Oprogramowania, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.1% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu materiałów eksploatacyjnych lub sprawnego zastępczego Urządzenia drukującego Wielofunkcyjnego, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.2% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku , gdy Wykonawca nie dostarczy materiałów eksploatacyjnych, mimo że urządzenie drukujące jest monitorowane to Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0.20,5% wartości netto umowy wynagrodzenia netto, określonego w Części A pkt 5, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; w , jednak łącznie nie więcej niż 20% tego wynagrodzenia. 2. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy Zamówienia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia netto, określonego w Części A pkt 5. 3. W przypadku odstąpienia od Zamówienia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia netto, określonego w Części A pkt 5 Zamówienia. 4. Zapłata kary umownej nie zwalnia Strony od odpowiedzialności na zasadach ogólnych za poniesioną przez drugą Stronę szkodę w wysokości przekraczającej wysokość tej kary, jednak odpowiedzialność odszkodowawcza Stron za taką szkodę jest ograniczona do żądania wysokości wynagrodzenia netto określonego w Części A pkt 5 Zamówienia. 5. Kary umowne płatne są w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od dnia otrzymania wezwania do ich zapłaty. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z należności Wykonawcy wynikających z niniejszego Zamówienia lub innych należności wobec Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. Wszelkie kary umowne określone w Zamówieniu są od siebie niezależne, nie wykluczają się wzajemnie i mogą być dochodzone razem lub osobno, w szczególności, kary umowne przewidziane w Zamówieniu z tytułu nienależytego wykonania Zamówienia (opóźnienia) mogą być dochodzone również w przypadku dochodzenia kar umownych za rozwiązanie lub odstąpienie od Zamówienia. Zakończenie Zamówienia w jakikolwiek sposób nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego od Wykonawcy jakichkolwiek kar umownych przewidzianych w Zamówieniu. 7. Obowiązek zapłaty przez Wykonawcę dodatkowej kar umownych pozostaje niezależny tak od wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody, jak i niezależny od zaistnienia szkody, w tym ewentualnego braku szkody. 8. W przypadku nieprawidłowego wykonania Usługi, Wykonawca odpowiada za szkody, w tym spowodowane użyciem wadliwego fizycznie lub prawnie sprzętu lub materiałów, jednak odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy za taką szkodę jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia netto określonego w Części A pkt 5 Zamówienia. 9. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podmiotów, którymi posługuje się przy wykonywaniu Zamówienia lub którym wykonanie Zamówienia powierza, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone z powodu wad materiałów dostarczanych przez jego dostawców lub poddostawców na potrzeby realizacji Zamówienia. Zaangażowanie podwykonawcy, nie zwalnia w żadnym wypadku Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie podzleconej części Usługi, a Wykonawca jest zobowiązany sprawować stały nadzór nad realizacją prac przez podwykonawców. 10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom oraz jest zobowiązany do terminowego regulowania wszystkich należnych płatności na rzecz podwykonawców. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada za zapłatę wynagrodzenia jakiemukolwiek podmiotowi, którym Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Zamówienia lub któremu wykonanie Zamówienia powierza. 11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wynikające lub związane z realizacją Zamówienia szkody poniesione przez Wykonawcę, jego pracowników bądź osoby, przy pomocy których Wykonawca realizuje Zamówienie, niezależnie od rodzaju łączącego ich z Wykonawcą stosunku prawnego, podwykonawców lub inne osoby trzecie, którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji Zamówienia (ponad kary umowne wynikające w pkt. 1tym szkody w środowisku, na mieniu i na osobie), 2z czynu niedozwolonego, czy powstaną w wyniku siły wyższej, działania lub zaniechania osób trzecich, chyba że szkody te wyrządzone zostały przez Zamawiającego umyślnie lub na skutek jego rażącego niedbalstwa. Ilekroć w niniejszym punkcie mowa jest o odpowiedzialności za szkodę, należy przez to także rozumieć zobowiązanie do zapłaty zadośćuczynienia za krzywdę oraz obowiązek do zapłaty renty, o której mowa w art. 446 k.c. 12. Wykonawca zobowiązuje się za pomocą wszelkich możliwych środków prawnych i faktycznych chronić Zamawiającego, jak również zabezpieczyć go przed roszczeniami związanymi z Zamówieniem lub Usługą, w tym w szczególności zaspokoić skierowane względem Zamawiającego roszczenia, zwolnić z odpowiedzialności oraz naprawić Zamawiającemu wszelkie wyrządzone szkody i zwrócić mu wydatki (w tym związane z pomocą prawną) poniesione w związku z przygotowaniem się do obrony oraz obroną przed takimi roszczeniami, a także zwrócić mu wartość naprawionej przez niego szkody lub poniesionych przez Zamawiającego kosztów z tytułu zadośćuczynienia za krzywdę lub renty, o której mowa w art. 446 k.c., z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów bezwzględnie obowiązujących. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca, w miarę posiadanych możliwości, zobowiązuje się, według wyboru Xxxxxxxxxxxxx: przystąpić do toczącego się postępowania lub wstąpić w miejsce Zamawiającego i zwolnić go od udziału w tym postępowaniu, o ile prawnie będzie to dopuszczalne. 13. O ile Zamawiający stanie wobec konieczności rozstrzygnięcia sporu z dowolną osobą trzecią, który to spór wyniknie w związku z Zamówieniem, Wykonawca zobowiązuje się, na żądanie Zamawiającego, służyć mu w miarę możliwości wszelkim wsparciem w postępowaniu sądowym i poza nim oraz w razie potrzeby, według wyboru Zamawiającego, wstąpić do procesu. 14. Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z ewentualnych roszczeń osób trzecich, zgłaszanych na podstawie przepisów o prawach własności przemysłowej lub Prawach Autorskich, w związku z wykonaną Usługą, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów bezwzględnie obowiązujących. 15. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli przyczyną nieterminowego lub nienależytego wykonania zobowiązań jest działanie siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją nadzwyczajne, niezależne od woli Stron zdarzenia, których w momencie zawierania Zamówienia nie można było przewidzieć oraz których wystąpieniu nie można było zapobiec przy użyciu ekonomicznie uzasadnionych środków, a które w znacznym stopniu utrudniają lub uniemożliwiają wykonanie, któregokolwiek z ich zobowiązań, tj. w szczególności: powódź, pożar, huragan, trzęsienie ziemi, stan epidemii, stan zagrożenia epidemicznego, stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy, przestój spowodowany wprowadzeniem ograniczeń lub środków, podejmowanych w związku z lub w celu przeciwdziałania zjawiskom uznanym przez Światową Organizację Zdrowia lub organy administracji państwowej za pandemię albo epidemię (w tym dotyczących COVID-19, wirusa SARS-CoV-2 lub jego mutacji). Za siłę wyższą nie uznaje się przestojów spowodowanych przez spory między Wykonawcą a jakąkolwiek osobą fizyczną, 3) grupą lub organizacją, osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną, np. strajki, pikiety, itp. 16. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu, przewidywanym czasie trwania, proponowanym sposobie postępowania i 4) powyżej) kary umownej ustąpieniu siły wyższej. 17. Strony ustalą nowe warunki wykonania Zamówienia, uwzględniające w wysokości 15% ( słownie :piętnaście procent) łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego szczególności odpowiednie przesunięcie terminu jego wykonania, niezwłocznie po ustaniu działania siły wyższej. 18. Zamawiający może odstąpić od Zamówienia zgodnie z art. 635 k.c., również w § 8 ust.1 . Niezależnie od zastrzeżonych przypadku gdy opóźnienie Wykonawcy jest spowodowane okolicznościami siły wyższej, przy czym w tym przypadku nie nalicza się kar umownych zastrzeżonych w ppkt 1. Uprawnienie do odstąpienia od Zamówienia Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych wykonać w pełnej wysokości poniesionej szkody. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 4pkt 1 do 4 z płatności za poszczególne faktury VATterminie 45 dni od powstania stanu opóźnienia.

Odpowiedzialność i kary umowne. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne prac wykonanych należyte (w ramach realizacji zobowiązań określonych niniejszą Umową. W przypadku wystąpienia takich wad, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od tym terminowe) wykonanie Umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, w mieniu Zamawiającego wynikłe w toku i w związku z realizacją Umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje szkody powstałe w wyniku niewykonania każdej postaci winy. Za działania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej zaniechania osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy, będące wynikiem winy umyślnej Wykonawca odpowiada, jak za swoje własne działania lub zaniechania. Zamawiający będzie miał prawo żądania od Wykonawcy lub jego niedbalstwa. Całkowita odpowiedzialność Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy ograniczona jest do wysokości rzeczywiście poniesionych przez Wykonawcę strat i nie obejmuje utraconych korzyści. Wprowadza się następujące kary umowne: zapłaty następujących kar umownych: 1) w przypadku opóźnienia w podjęciu czynności w celu usunięcia usterki Sprzętu lub usterki Systemu ( opóźnienie w Czasie Reakcji ), Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.1% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku opóźnienia w usunięciu usterki Sprzętu lub usterki Oprogramowania, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.1% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu materiałów eksploatacyjnych lub sprawnego zastępczego Urządzenia drukującego Wielofunkcyjnego, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.2% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku , gdy Wykonawca nie dostarczy materiałów eksploatacyjnych, mimo że urządzenie drukujące jest monitorowane to Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0.2% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę dodatkowej (ponad kary umowne wynikające określonych w § 12 ust. 1 pkt. 1)-5 Umowy, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - w wysokości 20.000,00 zł, 2), ) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, 3) i w przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad, w tym usterek, stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad; 4) powyżejw przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonywania robót podwykonawcom z naruszeniem postanowień Umowy - w wysokości 10 % Wynagrodzenia brutto za każdy stwierdzony przypadek; 5) w przypadku zwłoki Wykonawcy w odebraniu od Zamawiającego Terenu Budowy lub z zapewnieniem dostaw materiałów lub urządzeń, do których się zobowiązał – w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu ustalonego przez Strony terminu odpowiednio na przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy lub dostarczenie materiałów lub urządzeń, 6) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w udzieleniu Zamawiającemu gwarancji jakości Robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń przy dokonywaniu odbioru końcowego w wysokości 10 % Wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 7) w przypadku odmowy udzielenia gwarancji jakości Robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń w wysokości 50.000,00 zł; 8) w przypadku odmowy przez Wykonawcę udzielenia gwarancji na wykonaną część robót w przypadku opisanym w § 12 ust. 7 – w wysokości 50.000,00 zł, 9) za nie przedstawienie na żądanie Zamawiającego policy ubezpieczenia OC w wysokości 10.000,00 zł, 10) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające dłużej niż 7 dni w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień przerwy, 11) za przystąpienie do Robót przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie Robót niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w wysokości 2.000,00 zł za każdy dzień ich wykonywania; 12) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas Robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością w wysokości 2.000,00 zł za każdy dzień nieprawidłowości; 13) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów a także nieprzedkładania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 2.000 zł za każde naruszenie, 14) w przypadku wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika robót przez inną osobę niż zaakceptowana przez Zamawiającego w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia brutto, 15) w przypadku przekroczenia terminów zamknięć torowych (z winy Wykonawcy) i obciążenia ich kosztami Zamawiającego przez PKP PLK S.A. – karę w wysokości 1.000,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w otwarciu toru dla ruchu w stosunku do uzyskanych zamknięć torowych, ujętych w zatwierdzonym harmonogramie zamknięć (również za każdą dodatkową godzinę zamknięć torowych uzyskanych przez Wykonawcę dla realizacji robót po umownym terminie ich zakończenia). 16) w przypadkach, o których mowa w Załączniku nr 5 do Instrukcji Ibh-105 „Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wytyczne sposobu dostarczania informacji i poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” (niezależnie od kar określonych w Umowie) w wysokościach tam określonych w przypadku obciążenia nimi Zamawiającego przez PKP PLK S.A.; 17) za niezabezpieczenie miejsca robót zgodnie z „Wytycznymi zabezpieczenia miejsca robót wykonywanych na torze zamkniętym podczas prowadzenia ruchu pojazdów kolejowych po torze czynnym z prędkością V≥100 km/h Id-18” oraz „Regulaminem tymczasowym prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót” – w wysokości 1.000,00 PLN za każdy dzień stwierdzonych nieprawidłowości, 18) za użycie informacji dotyczących umowy do innych celów niż związane z realizacją umowy w wysokości 30 % ( słownie :piętnaście procent) łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego Wynagrodzenia brutto. Kary umowne zastrzeżone na rzecz Zamawiającego mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają łączeniu, z tym zastrzeżeniem, że kara umowna zastrzeżona w ust. 4 pkt. 1 nie podlega łączeniu z inną karą umowną spośród zastrzeżonych w ust. 4 pkt. 2 - 6, jeżeli podstawą do żądania tej innej kary umownej jest okoliczność stanowiąca jednocześnie przyczynę odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy. Wykonawca będzie miał prawo żądania od Zamawiającego zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn określonych w § 8 ust.1 12 ust. 3 pkt. 1 -3 Umowy - w wysokości 10 % Wynagrodzenia netto. Z zastrzeżeniem ust. 8, kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia przez Xxxxxx, która naliczyła należną jej karę umowną, noty obciążeniowej drugiej Stronie. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych z należnego Wykonawcy Wynagrodzenia. Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych ogólnych. Niezależnie od zastrzeżonej w pełnej wysokości poniesionej szkody. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia niniejszym paragrafie kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych naliczonych do wysokości szkody rzeczywistej, na zasadach ogólnych. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzeń określanych jako siła wyższa. Dla potrzeb niniejszej Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z nie dołożenia przez Strony należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 kodeksu cywilnego, jak również nie obejmuje zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku dla miejsca wykonywania Robót. Strony zgodnie z ustpostanawiają, że dla potrzeb niniejszej Umowy za siłę wyższą w szczególności uznają następujące zdarzenia, o ile wpływają one na wykonanie Umowy: 1) strajk lub inna forma protestu, 2) pożar powstały na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, 3) powódź, 4) katastrofalne wydarzenie powstałe na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności. 4pkt 1 Strona powołująca się na siłę wyższą jest obowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą Stronę na piśmie, zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę wyższą oraz do 4 z płatności za poszczególne faktury VATprzedstawienia w terminie 3 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej dowodów potwierdzających ich wystąpienie.

Odpowiedzialność i kary umowne. Wykonawca 1. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz wobec Udzielającego zamówienia za wady prawne prac wykonanych w ramach realizacji zobowiązań określonych niniejszą Umowąnienależyte wykonanie świadczeń i obowiązków będących przedmiotem niniejszej umowy. 2. W przypadku wystąpienia takich wadnałożenia na Udzielającego zamówienia kar przewidzianych odrębnymi umowami lub przepisami prawa, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowymających bezpośredni związek z nieprawidłową realizacją przez Przyjmującego zamówienie niniejszej umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego przez ZamawiającegoUdzielający zamówienia ma prawo obciążyć Przyjmującego zamówienie kwotą będącą równowartością tych kar, na co Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę. 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, powstałe w wyniku W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowyprzez Przyjmującego zamówienie obowiązków nałożonych niniejszą umową, będące wynikiem winy umyślnej Wykonawcy Udzielający zamówienia może nałożyć na Przyjmującego zamówienie karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto należnego za miesiąc, w którym nastąpiło niewykonanie lub jego niedbalstwanienależyte wykonanie obowiązków. Całkowita odpowiedzialność Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu Kara umowna może zostać nałożona w szczególności w następujących przypadkach: 1) niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających któregokolwiek z Umowy ograniczona jest do wysokości rzeczywiście poniesionych obowiązków określonych w §4 niniejszej umowy; 2) nieprzestrzegania miesięcznego limitu nałożonego przez Wykonawcę strat i nie obejmuje utraconych korzyściNFZ lub limitów wewnętrznych Centrum dla komórki organizacyjnej określonej w §2 ust. Wprowadza się następujące kary umowne: 1 niniejszej umowy; 3) nieprzestrzegania obowiązujących reguł postępowania zawartych w przypadku opóźnienia obowiązującej w podjęciu czynności Centrum dokumentacji ZSZ. 4. Jeżeli na skutek zaniechań, o których mowa w celu usunięcia usterki Sprzętu ust. 2 lub usterki Systemu ( opóźnienie w Czasie Reakcji )3 niniejszego paragrafu, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę wysokość powstałej szkody przewyższa wartość przewidzianych umową kar, Udzielający zamówienia ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 5. Nałożenie kary umownej poprzedzane jest każdorazowo przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego przez Udzielającego zamówienia. 6. W przypadku nałożenia kary umownej, o której mowa w wysokości 0.1% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; ust. 3 niniejszego paragrafu, Przyjmujący zamówienie ma prawo złożyć stosowne wyjaśnienie w terminie 3 dni od dnia poinformowania go o nałożeniu kary umownej. W przypadku opóźnienia rozbieżności w usunięciu usterki Sprzętu lub usterki Oprogramowania, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę stanowiskach Stron ostateczną decyzję w przedmiocie nałożenia kary umownej podejmuje Udzielający zamówienia. 7. Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo potrącenia z należnego Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenia za dany miesiąc kwoty będącej równowartością nałożonych kar, o których mowa w wysokości 0.1% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; ust. 2-3 niniejszego paragrafu. 8. Za szkody powstałe w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu materiałów eksploatacyjnych majątku Udzielającego zamówienia, związane z niezgodnym z instrukcją obsługi lub sprawnego zastępczego Urządzenia drukującego Wielofunkcyjnegoz przeznaczeniem użytkowaniem powierzonego sprzętu, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty aparatury lub pomieszczeń przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.2% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku Przyjmującego zamówienie, gdy Wykonawca nie dostarczy materiałów eksploatacyjnych, mimo że urządzenie drukujące jest monitorowane to Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0.2% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę dodatkowej (ponad kary umowne wynikające w pkt. 1), 2), 3) i 4) powyżej) kary umownej w wysokości 15% ( słownie :piętnaście procent) łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8 ust.1 . Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w pełnej wysokości poniesionej Udzielający zamówienia obciąży Przyjmującego zamówienie pełną kwotą stanowiącą równowartość szkody. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kar umownych naliczonych zgodnie Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zwrotu Udzielającemu zamówienia kwoty będącej równowartością szkody powstałej z usttego tytułu. 9. 4pkt 1 W przypadku rażącego naruszenia przez Przyjmującego zamówienie §4 niniejszej umowy, Udzielający zamówienia ma prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia należnego Przyjmującemu zamówienie, do 4 z płatności za poszczególne faktury VATczasu zaniechania naruszeń i usunięcia ich skutków.

Odpowiedzialność i kary umowne. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne prac wykonanych w ramach realizacji zobowiązań określonych niniejszą Umową. W przypadku wystąpienia takich wad, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte (w tym terminowe) wykonanie Umowy. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, w mieniu Zamawiającego wynikłe w toku i w związku z realizacją Umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje szkody powstałe w wyniku niewykonania każdej postaci winy. 3. Za działania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej zaniechania osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy, będące wynikiem winy umyślnej Wykonawca odpowiada, jak za swoje własne działania lub zaniechania. 4. Zamawiający będzie miał prawo żądania od Wykonawcy lub jego niedbalstwa. Całkowita odpowiedzialność Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy ograniczona jest do wysokości rzeczywiście poniesionych przez Wykonawcę strat i nie obejmuje utraconych korzyści. Wprowadza się następujące kary umowne: zapłaty następujących kar umownych: 1) w przypadku opóźnienia w podjęciu czynności w celu usunięcia usterki Sprzętu lub usterki Systemu ( opóźnienie w Czasie Reakcji ), Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.1% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku opóźnienia w usunięciu usterki Sprzętu lub usterki Oprogramowania, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.1% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu materiałów eksploatacyjnych lub sprawnego zastępczego Urządzenia drukującego Wielofunkcyjnego, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.2% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku , gdy Wykonawca nie dostarczy materiałów eksploatacyjnych, mimo że urządzenie drukujące jest monitorowane to Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0.2% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących określonych w § 12 ust. 1 pkt 1) do pkt 5) Umowy, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto; 2) przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, 3) w przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad, w tym usterek, stwierdzonych przy odbiorze częściowym lub końcowym w wysokości 0,2% Wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad; 4) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonywania robót podwykonawcom z naruszeniem postanowień Umowy - w wysokości 5 % Wynagrodzenia brutto, 5) w przypadku zwłoki Wykonawcy w odebraniu od Zamawiającego Terenu Budowy lub z zapewnieniem dostaw materiałów lub urządzeń, do których się zobowiązał – w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu ustalonego przez Strony terminu odpowiednio na przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy lub dostarczenie materiałów lub urządzeń, 6) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w udzieleniu Zamawiającemu gwarancji jakości robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń przy dokonywaniu odbioru końcowego w wysokości 5% Wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 7) w przypadku odmowy przez Wykonawcę udzielenia gwarancji na wykonaną część robót w przypadku opisanym w § 12 ust. 7 – w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia , 8) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające dłużej niż 14 dni w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, , 9) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów a także nieprzedkładania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami - w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia , 10) w przypadku wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika robót przez inną osobę niż zaakceptowana przez Zamawiającego w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, 11) w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w trakcie robót lub przy odbiorze częściowym lub końcowym, w trakcie okresu gwarancji lub rękojmi – w wysokości 20% Wynagrodzenia brutto, 12) w przypadku przekroczenia terminów zamknięć torowych (z winy Wykonawcy) i obciążenia ich kosztami Zamawiającego przez PKP PLK S.A. – w wysokości 1.000,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w otwarciu toru dla ruchu w stosunku do uzyskanych zamknięć torowych, ujętych w zatwierdzonym harmonogramie zamknięć (również za każdą dodatkową godzinę zamknięć torowych uzyskanych przez Wykonawcę dla realizacji robót po stronie Wykonawcyumownym terminie ich zakończenia), 13) w przypadkach, Zamawiający będzie uprawniony o których mowa w Załączniku nr 5 do Instrukcji Ibh-105 „Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych” oraz wytyczne sposobu dostarczania informacji i poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” (niezależnie od kar określonych w Umowie) w wysokościach tam określonych w przypadku obciążenia nimi Zamawiającego przez PKP PLK S.A.; 14) za niezabezpieczenie miejsca robót zgodnie z „Wytycznymi zabezpieczenia miejsca robót wykonywanych na torze zamkniętym podczas prowadzenia ruchu pojazdów kolejowych po torze czynnym z prędkością V≥100 km/h Id-18” oraz „Regulaminem tymczasowym prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót” – w wysokości 2.000,00 zł za każdy dzień stwierdzonych nieprawidłowości, 15) za użycie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy w celach innych niż realizacja umowy w wysokości 30% Wynagrodzenia brutto. 5. Kary umowne zastrzeżone na rzecz Zamawiającego mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają łączeniu, z tym zastrzeżeniem, że kara umowna zastrzeżona w ust. 4 pkt 1 nie podlega łączeniu z inną karą umowną spośród zastrzeżonych w ust. 4 pkt 2 - 15, jeżeli podstawą do żądania tej innej kary umownej jest okoliczność stanowiąca jednocześnie przyczynę odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy. 6. Wykonawca będzie miał prawo żądania od Zamawiającego zapłaty przez Wykonawcę dodatkowej (ponad kary umowne wynikające w pkt. 1), 2), 3) i 4) powyżej) kary umownej w wysokości 15% ( słownie :piętnaście procent) łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn określonych w § 8 ust.1 12 ust. 3 pkt 1 do pkt 4 Umowy - w wysokości 0,5% Wynagrodzenia netto. 7. Z zastrzeżeniem ust. 8, kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia przez Xxxxxx, która naliczyła należną jej karę umowną, noty obciążeniowej drugiej Stronie. 8. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych z należnego Wykonawcy Wynagrodzenia. 9. Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych ogólnych. 10. W przypadku zwłoki Zamawiającego w pełnej zapłacie Wynagrodzenia Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek do wysokości poniesionej szkodyodsetek ustawowych. 11. Wykonawca wyraża zgodę Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzeń określanych jako siła wyższa. 12. Dla potrzeb niniejszej Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na potrącenia kar umownych naliczonych wypadek siły wyższej, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z nie dołożenia przez Strony należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 kodeksu cywilnego, jak również nie obejmuje zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku dla miejsca wykonywania Robót. 13. Strony zgodnie z ustpostanawiają, że dla potrzeb niniejszej Umowy za siłę wyższą w szczególności uznają następujące zdarzenia, o ile wpływają one na wykonanie Umowy: 1) strajk lub inna forma protestu, 2) pożar powstały na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, 3) powódź, 4) katastrofalne wydarzenie powstałe na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności 14. 4pkt 1 Strona powołująca się na siłę wyższą jest obowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą Stronę na piśmie, zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę wyższą oraz do 4 z płatności za poszczególne faktury VATprzedstawienia w terminie 2 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej dowodów potwierdzających ich wystąpienie.

Odpowiedzialność i kary umowne. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne prac wykonanych w ramach realizacji zobowiązań określonych niniejszą Umową. W przypadku wystąpienia takich wad, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, będące wynikiem winy umyślnej Wykonawcy lub jego niedbalstwa. Całkowita odpowiedzialność zapłaci na rzecz Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy ograniczona jest do wysokości rzeczywiście poniesionych przez Wykonawcę strat i nie obejmuje utraconych korzyści. Wprowadza się następujące kary umowne: w przypadku opóźnienia w podjęciu czynności w celu usunięcia usterki Sprzętu lub usterki Systemu ( opóźnienie w Czasie Reakcji ), Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.1% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku opóźnienia w usunięciu usterki Sprzętu lub usterki Oprogramowania, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.1% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu materiałów eksploatacyjnych lub sprawnego zastępczego Urządzenia drukującego Wielofunkcyjnego, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.2% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku , gdy Wykonawca nie dostarczy materiałów eksploatacyjnych, mimo że urządzenie drukujące jest monitorowane to Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0.220% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy Umowy, bądź jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony w szczególności z tytułu przekroczenia terminu realizacji powyżej 7 dni kalendarzowych. 2. W przypadku niedotrzymania terminów obsługi zgłoszeń wynikających z OPZ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia miesięcznego brutto za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w stosunku do żądania zapłaty przez Wykonawcę dodatkowej (ponad kary umowne wynikające terminów czasu realizacji zgłoszenia określonych w pktOPZ. 3. 1)Wykonawca zapłaci także karę umowną za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników, 2), 3) i 4) powyżej) kary umownej o których mowa w § 9 ust. 1 uczestniczących w realizacji zamówienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości 15% ( słownie :piętnaście procentkwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących Usługi na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego za każdy przypadek, przy czym w § 8 ust.1 przypadku gdy naruszenie będzie dotyczyło więcej niż 1 pracownika kara będzie naliczona za każdego z pracowników niezatrudnionych na umowę o pracę. 4. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści na zasadach ogólnych ogólnych. 5. Kary umowne Wykonawca zapłaci na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego w pełnej wysokości poniesionej szkody. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 4pkt 1 do 4 z płatności za poszczególne faktury VATciągu 7 dni od jej otrzymania.

Odpowiedzialność i kary umowne. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne prac wykonanych w ramach realizacji zobowiązań określonych niniejszą Umową1. W przypadku wystąpienia takich wad, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, będące wynikiem winy umyślnej Wykonawcy Strona odpowiedzialna za niewykonanie lub jego niedbalstwanienależyte wykonanie Umowy obowiązana będzie do zapłaty kar umownych określonych w Załączniku nr 2 [Ogólne Zasady Realizacji Umów], z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego paragrafu. 2. Całkowita odpowiedzialność Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy ograniczona jest do wysokości rzeczywiście poniesionych przez Wykonawcę strat i nie obejmuje utraconych korzyści. Wprowadza się następujące kary umowne: Oprócz kar umownych przewidzianych w przypadku opóźnienia w podjęciu czynności w celu usunięcia usterki Sprzętu lub usterki Systemu ( opóźnienie w Czasie Reakcji )Załączniku nr 2 [Ogólne Zasady Realizacji Umów], Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.1% wartości netto umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: a) karę umowną za każdy dzień opóźnienia; w przypadku opóźnienia w usunięciu usterki Sprzętu lub usterki Oprogramowania, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej wykonaniu prac objętych Etapem ponad termin określony w Umowie – w wysokości 0.10,5% wartości netto umowy wynagrodzenia należnego za każdy dzień opóźnienia; w przypadku dany Etap; b) opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu materiałów eksploatacyjnych lub sprawnego zastępczego Urządzenia drukującego WielofunkcyjnegoRaportu, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej o którym mowa w § 2 ust 2. lit d) w wysokości 0.20,5 % wartości netto umowy (słownie: pół procenta) szacowanego wynagrodzenia brutto określonego w Zleceniu Wykonawczym, którego dotyczy opóźnienie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; ponad termin określony w przypadku § 11 ust 10; c) odstąpienia od całości Etapu przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 30% wynagrodzenia należnego za dany Etap. 3. W każdym przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy materiałów eksploatacyjnych, mimo że urządzenie drukujące jest monitorowane to Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0.2% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę dodatkowej (ponad kary umowne wynikające w pkt. 1), 2), 3) i 4) powyżej) kary umownej w wysokości 15% ( słownie :piętnaście procent) łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8 ust.1 . Niezależnie od wartość szkody przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę przenoszącą wysokość kar umownych. W szczególności Wykonawca pokryje różnicę pomiędzy kosztami poniesionymi na zastępcze wykonanie Przedmiotu Umowy, a Wynagrodzeniem przyjętym w pełnej wysokości poniesionej szkodyniniejszej Umowie. 4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia Kary umowne należą się niezależnie od odstąpienia od umowy i podlegają kumulacji. 5. Zapłata kar umownych naliczonych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Przedmiotu Umowy, ani z żadnych innych zobowiązań umownych 6. Strony zgodnie oświadczają, że mają świadomość potencjalnych ograniczeń i przeszkód w realizacji Umowy wynikających lub związanych z ustepidemią COVID-19. 4pkt 1 do 4 Strony zgodnie ustalają, że okoliczności związane z płatności za poszczególne faktury VATepidemią COVID-19 nie będą traktowane jako Siła Wyższa oraz nie będą zwalniać żadnej ze Stron z wykonania obowiązków określonych w Umowie. 7. Do niniejszej Umowy nie stosuje się postanowień punktu 14.1.a Załącznika nr 2 [Ogólne Zasady Realizacji

Odpowiedzialność i kary umowne. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne prac wykonanych w ramach realizacji zobowiązań określonych niniejszą Umową. W przypadku wystąpienia takich wad, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte (w tym terminowe) wykonanie Umowy. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, w mieniu Zamawiającego wynikłe w toku i w związku z realizacją Umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje szkody powstałe w wyniku niewykonania każdej postaci winy. 3. Za działania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej zaniechania osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy, będące wynikiem winy umyślnej Wykonawca odpowiada, jak za swoje własne działania lub zaniechania. 4. Zamawiający będzie miał prawo żądania od Wykonawcy lub jego niedbalstwa. Całkowita odpowiedzialność Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy ograniczona jest do wysokości rzeczywiście poniesionych przez Wykonawcę strat i nie obejmuje utraconych korzyści. Wprowadza się następujące kary umowne: zapłaty następujących kar umownych: a) w przypadku opóźnienia w podjęciu czynności w celu usunięcia usterki Sprzętu lub usterki Systemu ( opóźnienie w Czasie Reakcji ), Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.1% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku opóźnienia w usunięciu usterki Sprzętu lub usterki Oprogramowania, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.1% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu materiałów eksploatacyjnych lub sprawnego zastępczego Urządzenia drukującego Wielofunkcyjnego, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.2% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku , gdy Wykonawca nie dostarczy materiałów eksploatacyjnych, mimo że urządzenie drukujące jest monitorowane to Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0.2% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących określonych w § 14 ust. 1 lit. a-e Umowy, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - w wysokości 10 % Wynagrodzenia brutto; b) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy w stosunku do terminu określonego w harmonogramie w wysokości 5 % Wynagrodzenia brutto za wykonanie danego etapu; c) w przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad, w tym usterek, stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub częściowym w wysokości 2,0 % Wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki; d) w przypadku zwłoki Wykonawcy w odebraniu od Zamawiającego Terenu Budowy lub z zapewnieniem dostaw materiałów lub urządzeń, do których się zobowiązał – w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu ustalonego przez Strony terminu odpowiednio na przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy lub dostarczenie materiałów lub urządzeń; e) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonywania Robót podwykonawcom z naruszeniem postanowień Umowy w wysokości 10.000 zł za każdy stwierdzony przypadek; f) w przypadku odmowy przez Wykonawcę udzielenia gwarancji na wykonaną część robót w przypadku odstąpienia od Umowy - w wysokości 5 % Wynagrodzenia brutto; g) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające dłużej niż 21 dni w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; h) za nieusunięcie swoich odpadów po stronie Wykonawcyrobotach oraz za naruszenie obowiązku przedłożenia informacji o wytworzonych odpadach w wysokości 1.000 złotych za każde naruszenie; i) za przystąpienie do Robót przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w wysokości 500 złotych za każdy dzień ich wykonywania; j) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas prowadzenia Robót, Zamawiający braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością w wysokości 500 złotych za każdy dzień nieprawidłowości; k) w przypadku gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika Xxxxx będzie uprawniony wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez PKP PLK S. A.w wysokości 5.000 złotych; l) w przypadkach, o których mowa w Załączniku nr 5 do Instrukcji Ibh-105 „Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wytyczne sposobu dostarczania informacji i poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” (niezależnie od kar określonych w Umowie) w wysokościach tam określonych w przypadku obciążenia nimi Zamawiającego przez PKP PLK S.A.. 5. Kary umowne zastrzeżone na rzecz Zamawiającego mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają łączeniu, z tym zastrzeżeniem, że kara umowna zastrzeżona w ust. 4 lit. a nie podlega łączeniu z inną karą umowną spośród zastrzeżonych w ust. 4 lit. b - f, jeżeli podstawą do żądania tej innej kary umownej jest okoliczność stanowiąca jednocześnie przyczynę odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy. 6. Wykonawca będzie miał prawo żądania od Zamawiającego zapłaty przez Wykonawcę dodatkowej (ponad kary umowne wynikające w pkt. 1), 2), 3) i 4) powyżej) kary umownej w wysokości 15% ( słownie :piętnaście procent) łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn określonych w § 8 ust.1 14 ust. 3 lit. a-c Umowy - w wysokości 10 % Wynagrodzenia netto. 7. Z zastrzeżeniem ust. 8, kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia przez Xxxxxx, która naliczyła należną jej karę umowną, noty obciążeniowej drugiej Stronie. 8. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych z należnego Wykonawcy Wynagrodzenia. 9. Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych ogólnych. 10. Niezależnie od zastrzeżonej w pełnej wysokości poniesionej szkody. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia niniejszym paragrafie kary umownej, Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych naliczonych do wysokości szkody rzeczywistej, na zasadach ogólnych. 11. W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie Wynagrodzenia Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek do wysokości odsetek ustawowych. 12. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzeń określanych jako siła wyższa. 13. Dla potrzeb niniejszej Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z nie dołożenia przez Strony należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 kodeksu cywilnego, jak również nie obejmuje zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku dla miejsca wykonywania Robót. 14. Strony zgodnie z ustpostanawiają, że dla potrzeb niniejszej Umowy za siłę wyższą w szczególności uznają następujące zdarzenia, o ile wpływają one na wykonanie Umowy: a) strajk lub inna forma protestu, b) pożar powstały na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, c) powódź, d) katastrofalne wydarzenie powstałe na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności. 15. 4pkt 1 Strona powołująca się na siłę wyższą jest obowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą Stronę na piśmie, zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę wyższą oraz do 4 z płatności za poszczególne faktury VATprzedstawienia w terminie 3 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej dowodów potwierdzających ich wystąpienie.

Odpowiedzialność i kary umowne. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne prac wykonanych w ramach realizacji zobowiązań określonych niniejszą Umową. W przypadku wystąpienia takich wad, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte (w tym terminowe) wykonanie Umowy. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, w mieniu Zamawiającego wynikłe w toku i w związku z realizacją Umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje szkody powstałe w wyniku niewykonania każdej postaci winy. 3. Za działania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej zaniechania osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy, będące wynikiem winy umyślnej Wykonawca odpowiada, jak za swoje własne działania lub zaniechania. 4. Zamawiający będzie miał prawo żądania od Wykonawcy lub jego niedbalstwa. Całkowita odpowiedzialność Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy ograniczona jest do wysokości rzeczywiście poniesionych przez Wykonawcę strat i nie obejmuje utraconych korzyści. Wprowadza się następujące kary umowne: zapłaty następujących kar umownych: a) w przypadku opóźnienia w podjęciu czynności w celu usunięcia usterki Sprzętu lub usterki Systemu ( opóźnienie w Czasie Reakcji ), Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.1% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku opóźnienia w usunięciu usterki Sprzętu lub usterki Oprogramowania, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.1% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu materiałów eksploatacyjnych lub sprawnego zastępczego Urządzenia drukującego Wielofunkcyjnego, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.2% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku , gdy Wykonawca nie dostarczy materiałów eksploatacyjnych, mimo że urządzenie drukujące jest monitorowane to Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0.2% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących określonych w § 12 ust. 1 lit. a-e Umowy, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - w wysokości 10 % Wynagrodzenia brutto; b) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia brutto; c) w przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad, w tym usterek, stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad; d) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonywania robót podwykonawcom z naruszeniem postanowień Umowy - w wysokości 1 % Wynagrodzenia brutto; e) w przypadku zwłoki Wykonawcy w odebraniu od Zamawiającego Terenu Budowy lub z zapewnieniem dostaw materiałów lub urządzeń, do których się zobowiązał – w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu ustalonego przez Strony terminu odpowiednio na przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy lub dostarczenie materiałów lub urządzeń, f) w przypadku przekroczenia terminów zamknięć torowych (z winy Wykonawcy) i obciążenia ich kosztami Zamawiającego przez PKP PLK S.A. – karę w wysokości 1.000,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w otwarciu toru dla ruchu w stosunku do uzyskanych zamknięć torowych, ujętych w zatwierdzonym harmonogramie zamknięć (również za każdą dodatkową godzinę zamknięć torowych uzyskanych przez Wykonawcę dla realizacji robót po stronie Wykonawcyumownym terminie ich zakończenia). g) w przypadkach, Zamawiający będzie uprawniony o których mowa w Załączniku nr 5 do Instrukcji Ibh-105 „Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wytyczne sposobu dostarczania informacji i poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” (niezależnie od kar określonych w Umowie) w wysokościach tam określonych w przypadku obciążenia nimi Zamawiającego przez PKP PLK S.A.; h) za niezabezpieczenie miejsca robót zgodnie z „Wytycznymi zabezpieczenia miejsca robót wykonywanych na torze zamkniętym podczas prowadzenia ruchu pojazdów kolejowych po torze czynnym z prędkością V≥100 km/h Id-18” oraz „Regulaminem tymczasowym prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót” – w wysokości 1.000,00 PLN za każdy dzień stwierdzonych nieprawidłowości. 5. Kary umowne zastrzeżone na rzecz Zamawiającego mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają łączeniu, z tym zastrzeżeniem, że kara umowna zastrzeżona w ust. 4 lit. a nie podlega łączeniu z inną karą umowną spośród zastrzeżonych w ust. 4 lit. b - f, jeżeli podstawą do żądania tej innej kary umownej jest okoliczność stanowiąca jednocześnie przyczynę odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy. 6. Wykonawca będzie miał prawo żądania od Zamawiającego zapłaty przez Wykonawcę dodatkowej (ponad kary umowne wynikające w pkt. 1), 2), 3) i 4) powyżej) kary umownej w wysokości 15% ( słownie :piętnaście procent) łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn określonych w § 8 ust.1 12 ust. 3 lit. a-c Umowy - w wysokości 10 % Wynagrodzenia netto. 7. Z zastrzeżeniem ust. 8, kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia przez Xxxxxx, która naliczyła należną jej karę umowną, noty obciążeniowej drugiej Stronie. 8. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych z należnego Wykonawcy Wynagrodzenia. 9. Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych ogólnych. 10. Niezależnie od zastrzeżonej w pełnej wysokości poniesionej szkody. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia niniejszym paragrafie kary umownej, Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych naliczonych do wysokości szkody rzeczywistej, na zasadach ogólnych. 11. W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie Wynagrodzenia Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek do wysokości odsetek ustawowych. 12. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzeń określanych jako siła wyższa. 13. Dla potrzeb niniejszej Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z nie dołożenia przez Strony należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 kodeksu cywilnego, jak również nie obejmuje zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku dla miejsca wykonywania Robót. 14. Strony zgodnie z ustpostanawiają, że dla potrzeb niniejszej Umowy za siłę wyższą w szczególności uznają następujące zdarzenia, o ile wpływają one na wykonanie Umowy: a) strajk lub inna forma protestu, b) pożar powstały na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, c) powódź, d) katastrofalne wydarzenie powstałe na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności. 15. 4pkt 1 Strona powołująca się na siłę wyższą jest obowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą Stronę na piśmie, zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę wyższą oraz do 4 z płatności za poszczególne faktury VATprzedstawienia w terminie 3 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej dowodów potwierdzających ich wystąpienie.

Odpowiedzialność i kary umowne. 1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli zaistnieją one na skutek przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego niewłaściwych danych, informacji i materiałów, w tym dotyczących obowiązującej organizacji przedsiębiorstwa Zamawiającego i zasad jego funkcjonowania. 2. Wykonawca nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe w wyniku utraty danych Zamawiającego w trakcie realizacji Umowy, chyba że utrata tych danych nastąpiła z winy Wykonawcy, wyłączając utraty danych wynikające z awarii sprzętu Zamawiającego. 3. Łączna i całkowita odpowiedzialność Wykonawcy za wszystkie szkody związane z realizacją Umowy, niezależnie od podstawy prawnej dochodzenia odszkodowania jest ograniczona ze wszystkich tytułów do [•] (słownie: [•]). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne prac wykonanych rzeczywiste szkody (damnum emergens). Ograniczenia odpowiedzialności nie obejmują przypadków, kiedy ograniczenie odpowiedzialności jest niedopuszczalne bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w ramach realizacji zobowiązań określonych niniejszą Umowąszczególności nie obejmuje szkód wyrządzonych z winy umyślnej Wykonawcy lub osoby, za którą Wykonawca ponosi odpowiedzialność. W przypadku wystąpienia takich wadDla uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od iż nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. 4. Z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, a w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania lub należytego wykonania Umowy bądź jej części, wyznaczając w tym celu [•] ([•]) termin naprawy naruszeń lub uchybień, po bezskutecznym upływie którego Zamawiający będzie miał prawo żądania kary umownej w wysokości [•]% ([•]) Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu dostarczenia danej grupy funkcjonalności. 5. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego oświadcza, że w pełni odpowiada za prace wykonane na zlecenie Wykonawcy oraz przez Zamawiającegojego stałych podwykonawców przez osoby trzecie, jak również za ich błędy i zaniechania. Każdorazowo, osoby trzecie wykonujące prace na zlecenie Wykonawcy lub jego podwykonawcy mają obowiązek podpisania z Zamawiającym umowę o zachowaniu poufności. 6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, powstałe ewentualne straty poniesione przez działalność osób lub podmiotów wskazanych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej § 5 ust. 5 Umowy, będące wynikiem winy umyślnej Wykonawcy lub jego niedbalstwa. 7. Całkowita odpowiedzialność Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy ograniczona jest do wysokości rzeczywiście poniesionych przez Wykonawcę strat i nie obejmuje utraconych korzyści. Wprowadza się następujące kary umowne: Zastrzeżone w przypadku opóźnienia w podjęciu czynności w celu usunięcia usterki Sprzętu lub usterki Systemu ( opóźnienie w Czasie Reakcji ), Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.1% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku opóźnienia w usunięciu usterki Sprzętu lub usterki Oprogramowania, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.1% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu materiałów eksploatacyjnych lub sprawnego zastępczego Urządzenia drukującego Wielofunkcyjnego, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.2% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku , gdy Wykonawca nie dostarczy materiałów eksploatacyjnych, mimo że urządzenie drukujące jest monitorowane to Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0.2% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę dodatkowej (ponad niniejszym paragrafie kary umowne wynikające w pkt. 1), 2), 3) i 4) powyżej) kary umownej w wysokości 15% ( słownie :piętnaście procent) łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8 ust.1 . Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Zamawiający może dochodzić nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych w pełnej wysokości poniesionej szkody. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 4pkt 1 do 4 z płatności za poszczególne faktury VATprzenoszącej wysokość kary umownej.

Odpowiedzialność i kary umowne. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne prac wykonanych Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w ramach realizacji zobowiązań określonych niniejszą Umową. W przypadku wystąpienia takich wad, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia następujących przypadkach: zwłoki w zapewnieniu Zasobów od Umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, będące wynikiem winy umyślnej Wykonawcy lub jego niedbalstwa. Całkowita odpowiedzialność Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z pierwszego dnia obowiązywania Umowy ograniczona jest do wysokości rzeczywiście poniesionych przez Wykonawcę strat i nie obejmuje utraconych korzyści. Wprowadza się następujące kary umowne: w przypadku opóźnienia w podjęciu czynności w celu usunięcia usterki Sprzętu lub usterki Systemu ( opóźnienie w Czasie Reakcji ), Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej - w wysokości 0.1% wartości netto umowy 500 zł (słownie złotych: pięćset 00/100) za każdy rozpoczęty dzień opóźnieniazwłoki; zwłoki w przypadku opóźnienia przygotowaniu aktualnej Dokumentacji w usunięciu usterki Sprzętu lub usterki Oprogramowania, Zamawiający będzie uprawniony stosunku do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej terminu wskazanego w § 2 ust. 2 Umowy - w wysokości 0.1% wartości netto umowy 500 zł (słownie złotych: pięćset 00/100) za każdy rozpoczęty dzień opóźnieniazwłoki; w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu materiałów eksploatacyjnych lub sprawnego zastępczego Urządzenia drukującego Wielofunkcyjnego, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.2% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku , gdy Wykonawca nie dostarczy materiałów eksploatacyjnych, mimo że urządzenie drukujące jest monitorowane to Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0.2% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy w całości z winy Wykonawcy, w wysokości 30% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §13 ust. 1 Umowy; wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy w części z winy Wykonawcy, w wysokości 30% maksymalnego wynagrodzenia brutto za część przedmiotu Umowy, którego dotyczy wypowiedzenie lub odstąpienie; wypowiedzenia lub odstąpienia od realizacji Dyspozycji przez Zamawiającego z winy Wykonawcy lub przez Wykonawcę z jego winy – w wysokości 30% wynagrodzenia ustalonego dla realizacji danej Dyspozycji; zwłoki Wykonawcy w przekazaniu Propozycji w stosunku do określonego w Umowie terminu – w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100); zwłoki Wykonawcy w realizacji Dyspozycji Rezultatu w zakresie którejkolwiek z Usług w stosunku do terminu wskazanego w danej Dyspozycji - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto ustalonego dla danej Dyspozycji, jednak nie mniej niż 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 5% wynagrodzenia brutto ustalonego dla danej Dyspozycji; zwłoki Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych w trakcie testów odbiorowych danej Dyspozycji Rezultatu – w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100); otrzymania przez Xxxxxxxxxxxxx negatywnego wyniku testu, prowadzonego według scenariusza testowego Wykonawcy w ramach procedury Odbioru, oznaczonego w raporcie potestowym Wykonawcy jako zakończony pozytywnie – w ramach Usługi Rozwoju – w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) za każdy taki przypadek testowy; zwłoki Wykonawcy w Autoryzacji w stosunku do terminu wskazanego w Żądaniu jej dotyczącym, w tym na podstawie nieuzasadnionej odmowy Autoryzacji – w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwóch tysięcy złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100); zawinionej przez Wykonawcę niedostępności członka Personelu Wykonawcy, którego udział w realizacji Usług wynika z Dyspozycji lub z Umowy, przy czym za zawinioną uważa się także niedostępność wynikającą z przyczyn leżących po stronie członka Personelu Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony którego Wykonawca wyznacza do żądania zapłaty udziału w realizacji Umowy – w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy dzień niedostępności takiej osoby, przy czym nie więcej niż 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100); przekazania przez Wykonawcę dodatkowej w Raporcie Prac informacji, która jest niezgodna ze stanem faktycznym (ponad kary umowne wynikające w pkt. 1brak informacji lub podanie informacji nieprawdziwej), jeżeli informacja ta miała wpływ na odpowiedzialność Wykonawcy za niedotrzymanie warunków wynikających z Załącznika nr 15 – w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy przypadek; zwłoki Wykonawcy w dotrzymaniu Czasu Reakcji w ramach danego Zgłoszenia – w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, przy czym nie więcej niż 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100); zwłoki Wykonawcy w dotrzymaniu Czasu Realizacji w ramach danego Zgłoszenia – w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki; przy czym nie więcej niż 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100); za spadek dostępności Systemu poniżej parametrów wskazanych w Załączniku nr 2g – w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy rozpoczęty 1% spadku dostępności, przy czym nie więcej niż 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100); za ujawniony w Repozytorium przypadek dotyczący nieaktualnego Kodu Źródłowego lub Dokumentacji lub przypadek Kodu Źródłowego, który nie może być poprawnie skompilowany lub brak Kodu Źródłowego lub Dokumentacji - w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) za każdy przypadek; za przypadek utraty możliwości zainstalowania Oprogramowania zgodnie ze Zgłoszeniem w ramach Usługi Instalacji z powodu wad wersji instalacyjnej albo zwłoki Wykonawcy w przygotowaniu i przekazaniu wersji instalacyjnej – w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) za każdy taki przypadek, przy czym nie więcej niż 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100); zwłoki Wykonawcy w wykonaniu testowego odtworzenia Systemu na Środowiskach zgodnie z Załącznikiem nr 2f– w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy zwłoki, przy czym nie więcej niż 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100); za każdy przypadek zgłoszenia przez Wykonawcę niezgodności z Ogólnymi Kryteriami Jakości w Autoryzacji, jeżeli okaże się, że niezgodność ta nie istnieje (jeżeli zgłoszenie było bezzasadne) – w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) za każdy przypadek; zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu zaktualizowanej wersji Dokumentacji w stosunku do terminu wynikającego z Załącznika nr 2e - w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy zwłoki, przy czym nie więcej niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100); za brak przedstawienia przez Wykonawcę zawartej polisy wraz z potwierdzeniem jej opłacenia, zgodnie z §7 ust. 8 Umowy – w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy czym nie więcej niż 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100); za każdy zawiniony przypadek naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań dotyczących Podwykonawców, o których mowa w Umowie – w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każdy taki przypadek naruszenia; za każdy zawiniony przypadek dostarczenia przez Wykonawcę rezultatów Usług dotkniętych wadą prawną – w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) za każdy taki przypadek; za każdy zawiniony przypadek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków wskazanych w Umowie dla ochrony Informacji Poufnej lub ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa wskazanej w Załączniku nr 11 – w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) za każdy przypadek naruszenia; za każdy zawiniony przypadek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków wskazanych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej Załącznik nr 14– w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) za każdy przypadek naruszenia, za każdy zawiniony przypadek uniemożliwienia lub utrudnienia przez Wykonawcę przeprowadzenia przez Zamawiającego audytu, o którym mowa w §17 Umowy - karę w wysokości 21.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), 3) po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy 3 Dni Roboczych do usunięcia tego uchybienia i 4) powyżej) kary umownej bezskutecznym jego upływie; za każdy zawiniony przez Wykonawcę przypadek utraty, uszkodzenia lub udostępnienia osobom nieuprawnionym danych lub programów pozyskanych w wyniku lub w związku z realizacją Umowy – w wysokości 15100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) za każdy przypadek naruszenia; za zawiniony przez Wykonawcę brak realizacji któregokolwiek z obowiązków Procedury Zdawczej, w tym w zakresie przekazania kodów dostępu – w wysokości 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) za wystąpienie takiego zdarzenia, o którym mowa w Załączniku 17; za zawiniony przez Wykonawcę brak realizacji któregokolwiek z obowiązków Exit Planu, w tym w zakresie przekazania kodów dostępu – w wysokości 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) za wystąpienie takiego zdarzenia, o którym mowa w Załączniku 18; w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, do której Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z postanowieniami Umowy – w wysokości 10 % ( słownie :piętnaście procentkwoty, której Wykonawca nie zapłacił lub z której zapłatą się opóźnił za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy czym nie więcej niż 30% kwoty; za brak zatrudnienia przez Wykonawcę na umowę o pracę, zgodnie z §15 ust. 13-15 Umowy- w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) łącznego za każdy miesiąc braku zatrudnienia, przy czym nie więcej niż 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100). Wskazane poniżej zasady odnoszą się do wszelkich kar umownych zastrzeżonych w Umowie. Sumaryczny miesięczny limit kar umownych, jakich może żądać Zamawiający za zawinione przez Wykonawcę naruszenia Umowy w danym miesiącu ograniczony jest do kwoty równej 50% maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia brutto wskazanego za realizację Usługi Utrzymania, przy czym limit ten nie dotyczy kar określonych dla poufności i przetwarzania danych osobowych. Kary umowne są niezależne i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Zamawiający jest uprawiony do dochodzenia poszczególnych kar umownych niezależnie, kary te podlegają sumowaniu. Całkowita łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych jest ograniczona do kwoty stanowiącej równowartość 40% maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 8 ust.1 13 ust. Niezależnie 1 Umowy. Zamawiający, niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Zamawiający może dochodzić i ich limitów, zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych ogólnych. Strony zgodnie ustalają, że potrącenie kar umownych stanowi potrącenie umowne i w pełnej wysokości poniesionej szkody. ramach tego kwoty kar umownych przewidziane Umową będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy (nawet jeśli nie jest ono jeszcze wymagalne) lub zabezpieczenia, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby pozyskiwania odrębnego pisemnego potwierdzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do powierzenia wykonania danej Usługi lub jej części, w szczególności Dyspozycji, podmiotowi trzeciemu na potrącenia kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 4pkt 1 do 4 z płatności za poszczególne faktury VATkoszt i ryzyko Wykonawcy, jeżeli Wykonawca realizuje daną Usługę wadliwie i pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu na zmianę (nie krótszego niż 14 dni), Wykonawca nie realizuje Umowy w sposób należyty.

Odpowiedzialność i kary umowne. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne prac wykonanych 15.1. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia kar umownych w ramach realizacji zobowiązań określonych niniejszą Umową. W przypadku wystąpienia takich wad, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającegoniżej wymienionych przypadkach i wysokościach 15.1.1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność ma prawo naliczyć Podwykonawcy następujące kary umowne za: a) odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy, w wysokości 10% wartości całkowitego wynagrodzenia netto, b) odstąpienie od Umowy przez Podwykonawcę z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% wartości całkowitego wynagrodzenia netto, c) za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemuopóźnienie w realizacji etapów Przedmiotu Umowy wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz Protokole Negocjacji – w wysokości 0,2% wartości całkowitego wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, d) za nieterminowe wykonanie Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,2% wartości całkowitego wynagrodzenia netto, powstałe za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, e) za opóźnienie w wyniku niewykonania przystąpieniu do usunięcia wad lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowyterminu usunięcia wady w podstawowym okresie gwarancji lub wydłużonym okresie gwarancji – w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przystąpieniu do usunięcia wady lub usunięciu wady f) w przypadku powierzenia przez Podwykonawcę, będące wynikiem winy umyślnej bez pisemnej zgody Wykonawcy lub z naruszeniem procedury jej udzielania, wykonania całości lub części Przedmiotu Umowy Dalszemu Podwykonawcy, bądź zaniechania przez Podwykonawcę doprowadzenia do zmiany terminu zapłaty wynagrodzenia Dalszemu Podwykonawcy, sprzecznego ze wskazanym przez Wykonawcę, po uprzednim wezwaniu Wykonawcę do doprowadzenia takiej zmiany, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty na jego niedbalstwa. Całkowita odpowiedzialność Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy ograniczona jest do wysokości rzeczywiście poniesionych przez Wykonawcę strat i nie obejmuje utraconych korzyści. Wprowadza się następujące kary umowne: w przypadku opóźnienia w podjęciu czynności w celu usunięcia usterki Sprzętu lub usterki Systemu ( opóźnienie w Czasie Reakcji ), Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę rzecz kary umownej w wysokości 0.10,5 % wartości netto umowy całkowitego wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia; stwierdzony przypadek, g) w przypadku opóźnienia w usunięciu usterki Sprzętu lub usterki Oprogramowania, Zamawiający będzie uprawniony do żądania nieobecności upoważnionego przedstawiciela Podwykonawcy na naradach koordynacyjnych Wykonawca ma prawo żądać zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.1% wartości netto umowy 1 000,- PLN za każdą nieobecność, bez względu na jej przyczynę, h) w przypadku naruszenia przez Podwykonawcę zobowiązania do zachowania poufności, określonego w pkt 7 OWU, w wysokości 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), za każdy dzień opóźnienia; w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu materiałów eksploatacyjnych lub sprawnego zastępczego Urządzenia drukującego Wielofunkcyjnego, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę stwierdzony przypadek naruszenia. 15.1.2. Podwykonawca może naliczyć Wykonawcy następujące kary umownej w wysokości 0.2% wartości netto umowy umowne: a) za każdy dzień opóźnienia; w przypadku , gdy Wykonawca nie dostarczy materiałów eksploatacyjnych, mimo że urządzenie drukujące jest monitorowane to Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0.2% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia odstąpienie od Umowy przez Podwykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto, b) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę dodatkowej (ponad kary umowne wynikające w pkt. 1)z przyczyn niezależnych od Podwykonawcy, 2), 3) i 4) powyżej) kary umownej w wysokości 1510% ( słownie :piętnaście procentwartości wynagrodzenia netto. 15.2. Zapłata kar następować może poprzez potrącenie ich wysokości z przysługującego Podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia. 15.3. Zapłata kar umownych wyszczególnionych w pkt 15.1.1. lit. c) łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego – f) niniejszego paragrafu nie zwalnia Podwykonawcę z wykonania Przedmiotu Umowy w § 8 ust.1 całości. 15.4. Niezależnie od W przypadku gdy szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych Zamawiający może umownych, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Jeżeli szkoda spowodowana jest innymi przyczynami niż określone powyżej, Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w pełnej wysokości poniesionej szkodyKodeksu cywilnego. 15.5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia Łączna suma kar umownych naliczonych zgodnie wynikających z usttytułu opóźnień zostaje ograniczona do 20% Wynagrodzenia netto. 4pkt 1 Łączna suma kar umownych, wynikających ze wszystkich tytułów przewidzianych niniejszą Umową, nie przekroczy 30% Wynagrodzenia netto. Jeżeli wysokość wyliczonych kar umownych przekroczy 30% Wynagrodzenia netto, Wykonawca ma prawo odstąpić od Umowy wedle swojego wyboru w całości lub w części. 15.6. Maksymalna odpowiedzialność Podwykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy jest ograniczona do 4 wysokości 100% Ceny, przy czym Wykonawca ma możliwość dochodzenia od Podwykonawcy odszkodowania z tytułu utraconych korzyści. 15.7. Kary umowne i odszkodowania będą rozliczane na podstawie stosownej noty księgowej obciążeniowej w terminie 21 dni od jej wystawienia przez Wykonawcę i mogą zostać potrącane z należnych Podwykonawcy płatności za poszczególne faktury VATw przypadku ich nieterminowej zapłaty. Jeśli kwota wymagalnych płatności Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy nie jest wystarczająca, aby pokryć należne w danym czasie kary umowne i odszkodowania, Wykonawca może w szczególności wykorzystać Zabezpieczenie w celu ściągnięcia należnej mu kwoty kar umownych i odszkodowań.

Odpowiedzialność i kary umowne. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne prac wykonanych 9.1 Jeśli przeciwko Solaris lub podmiotowi nabywającemu produkt końcowy Solaris, w ramach realizacji którym zamontowano Towar („Odbiorca”) zostaną podniesione (a) roszczenia osób trzecich; (b) zarzut naruszenia obowiązujących przepisów prawa; lub (c) wszczęte postępowanie administracyjne, cywilne lub karne; o ile zostaną oparte (bezpośrednio lub pośrednio, w tym tytułem regresu) na zarzutach (a) wad fizycznych lub prawnych Towaru; (b) niezgodności Towaru z przepisami prawa, w szczególności zarzutu że Towar jest produktem niebezpiecznym; (c) naruszenia praw osób trzecich lub nieuczciwej konkurencji przez Xxxxx, w szczególności praw własności intelektualnej lub przemysłowej; wówczas Kontrahent jest zobowiązany zwolnić Solaris od zobowiązań określonych niniejszą Umowąi naprawić Solaris wszelką poniesioną szkodę włącznie z kwotami zapłaconych odszkodowań, grzywien, opłat, kosztów pomocy prawnej i temu podobnych. 9.2 Jeżeli Kontrahent nie wykona lub nienależycie wykona swoje zobowiązania z Umowy, będzie obowiązany podjąć wszelkie dostępne starania, aby zminimalizować szkodę Solaris. W przypadku wystąpienia takich wadszczególności, Zamawiający uprawniony jeśli Kontrahent spostrzeże, że wydał Solaris Towary wadliwe lub niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa jest on zobowiązany do odstąpienia od Umowynatychmiastowego powiadomienia Solaris, a Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego co nie zwalnia go z odpowiedzialności przewidzianej przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone ZamawiającemuUmowę, powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, będące wynikiem winy umyślnej Wykonawcy lub jego niedbalstwa. Całkowita odpowiedzialność Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy ograniczona jest do wysokości rzeczywiście poniesionych przez Wykonawcę strat OWU i nie obejmuje utraconych korzyści. Wprowadza się następujące kary umowne: w przepisy prawa. 9.3 W przypadku opóźnienia w podjęciu czynności w celu usunięcia usterki Sprzętu lub usterki Systemu ( opóźnienie w Czasie Reakcji )Kontrahenta z wydaniem Towaru, Zamawiający będzie uprawniony do żądania Solaris ma prawo żądać zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.1% wartości netto umowy 25 procent ceny (brutto) całego Zamówienia obejmującego dostawę Towarów, z wydaniem których Kontrahent się opóźnia, za każdy dzień opóźnienia; w . Niekompletną lub wadliwą dostawę Towarów traktuje się jako brak całej dostawy. Koszty dostaw opóźnionych ponosi zawsze Kontrahent. 9.4 W przypadku opóźnienia w usunięciu usterki Sprzętu lub usterki OprogramowaniaKontrahenta z wydaniem Dokumentacji, Zamawiający będzie uprawniony do żądania Solaris ma prawo żądać zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.1% wartości netto umowy 25 procent ceny (brutto) całego Zamówienia obejmującego dostawę Towarów, których Dokumentacja dotyczy i z wydaniem której Kontrahent się opóźnia, za każdy dzień opóźnienia; w . Dostawę Dokumentacji niekompletną lub wadliwą traktuje się jako brak dostawy. Koszty dostaw opóźnionych ponosi Kontrahent. 9.5 W przypadku opóźnienia Kontrahenta z wykonaniem obowiązków z tytułu Gwarancji określonych w dostarczeniu Zamawiającemu materiałów eksploatacyjnych szczególności w § 8 OWU, to jest (a) opóźnionym wydaniem Towaru nowego, wolnego od wad; lub sprawnego zastępczego Urządzenia drukującego Wielofunkcyjnego(b) opóźnionym wydaniem Solaris naprawionego Towaru, Zamawiający będzie uprawniony do żądania Solaris ma prawo żądać zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.2% wartości netto umowy 25 procent ceny (brutto) za naprawiane lub wymieniane Towary (przyjmując za podstawę obliczenia cenę za Towar nowy i niewadliwy), za każdy dzień opóźnienia; . 9.6 W przypadku ujawnienia Informacji Poufnej przez Kontrahenta wbrew obowiązkowi o którym mowa w przypadku , gdy Wykonawca § 11 OWU Kontrahent zobowiązany jest do zapłaty Solaris kary umownej w wysokości 9.7 Żądanie zapłaty kar umownych określonych w OWU nie dostarczy materiałów eksploatacyjnych, mimo że urządzenie drukujące jest monitorowane to Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0.2% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony stoi na przeszkodzie żądaniu przez Solaris odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej. 9.8 Prawo Solaris do żądania zapłaty odszkodowania na podstawie OWU lub Umowy nie jest uzależnione od winy Kontrahenta. Kontrahent jest zwolniony z odpowiedzialności jedynie przez Wykonawcę dodatkowej (ponad kary umowne wynikające dowód siły wyższej, określonej zgodnie z § 10 OWU. 9.9 W przypadku nieskutecznego usunięcia w pktterminie przez Kontrahenta Wady Masowej, o której mowa w § 8 ust. 1)6 OWU, 2)w terminie, 3) i 4) powyżej) o którym mowa w § 8 ust. 9 OWU, Solaris ma prawo do naliczenia Kontrahentowi kary umownej w wysokości 15% ( słownie :piętnaście procent5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8 ust.1 . Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w pełnej wysokości poniesionej szkody. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 4pkt 1 do 4 z płatności zł za poszczególne faktury VATkażdy rozpoczęty tydzień opóźnienia.

Odpowiedzialność i kary umowne. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność Odpowiedzialność Wykonawcy za wady prawne prac wykonanych w ramach realizacji zobowiązań określonych niniejszą Umową. W przypadku wystąpienia takich wad, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, będące wynikiem winy umyślnej Wykonawcy lub jego niedbalstwa. Całkowita odpowiedzialność Zamawiającego wobec Wykonawcy Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy realizacji przedmiotu umowy jest ograniczona jest do wysokości rzeczywiście poniesionych przez Wykonawcę strat i nie obejmuje utraconych korzyści. Wprowadza się następujące kary umowne: w przypadku opóźnienia w podjęciu czynności w celu usunięcia usterki Sprzętu lub usterki Systemu ( opóźnienie w Czasie Reakcji ), Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej kwoty w wysokości 0.1100% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku opóźnienia w usunięciu usterki Sprzętu lub usterki Oprogramowania, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.1% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu materiałów eksploatacyjnych lub sprawnego zastępczego Urządzenia drukującego Wielofunkcyjnego, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.2% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku , gdy Wykonawca nie dostarczy materiałów eksploatacyjnych, mimo że urządzenie drukujące jest monitorowane to Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0.2% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę dodatkowej (ponad kary umowne wynikające w pkt. 1), 2), 3) i 4) powyżej) kary umownej w wysokości 15% ( słownie :piętnaście procent) łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy nie znajdą zastosowania w przypadku: szkód wyrządzonych umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa, szkód wynikających z wad prawnych utworów dostarczonych i przygotowanych przez Wykonawcę; w tym w szczególności naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich, szkód związanych bezpośrednio lub pośrednio z naruszeniem zasad poufności, określonych w Umowie, szkód związanych bezpośrednio lub pośrednio z naruszeniem zasad przetwarzania danych osobowych, określonych w Umowie. Zamawiający naliczy kary umowne w przypadku: w przypadku niezgodnego z Umową świadczenia Przedmiotu Umowy – karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto niezgodnego z Umową elementu Przedmiotu Umowy za każdy rozpoczęty dzień niezgodnego z Umową świadczenia Przedmiotu Umowy, opóźnienie w Odbiorze każdego z Etapów realizacji Umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości stanowiącej równowartość 0,1 % wynagrodzenia brutto należnego odpowiednio za dany Etap, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, niedochowanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy terminów przeprowadzenia Startu Produkcyjnego, określonego w § 3 ust. 1, w wysokości 2.000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w Odbiorze Wdrożenia w wysokości 2.000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wykonaniu ustaleń Komitetu Sterującego oraz w raportowaniu na zasadach opisanych w § 7 ust. 10 Umowy– w wysokości 150,00 PLN, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w usunięciu uchybień wymienionych w planie naprawczym zgodnie z § 10 ust. 5 Umowy – w wysokości 300,00 PLN, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, przekroczenie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Czasu Reakcji w stosunku do terminu określonego w § 12 ust. 3 odpowiednio dla Awarii Krytycznej, Błędu, Usterki, w wysokości 100,00 PLN za każdą godzinę opóźnienia, w przypadku opóźnienia w realizacji zobowiązań wynikających z Gwarancji Jakości lub Serwisu Utrzymaniowego zgodnie z parametrami SLA Czasu Naprawy: w odniesieniu do Awarii Krytycznej – karę umowną w wysokości 1.000,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, w odniesieniu do Błędu – karę umowną w wysokości 500,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, w odniesieniu do Usterki – karę umowną w wysokości 300,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. niedochowanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy parametrów dostępności do Systemu określonych w Załączniku nr 1 do Umowy: w przypadku Dostępności usługi „dostęp do Systemu” w ciągu jednego miesiąca poniżej 97% zgodnie z SLA – 1.000,00 PLN za każdy rozpoczęty punkt procentowy obniżenia Dostępności, w przypadku przekroczenia maksymalnego czasu trwania jednorazowej niedostępności usługi „dostęp do Systemu” – 500,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę niedostępności, w przypadku przekroczenia maksymalnego czasu odpowiedzi na akcję użytkownika lub maksymalnego czasu wykonania pojedynczej akcji Systemu lub maksymalnego czasu wykonania złożonej akcji Systemu lub maksymalnego czasu dla wygenerowania raportu – 200,00 PLN za każdy zidentyfikowany przypadek naruszenia, w przypadku opóźnienia w realizacji Usługi Rozwoju zgodnie z warunkami wskazanymi w Formularzu Zlecenia - karę umowną w wysokości 300,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, dopuszczenia do prac w ramach Umowy nowych Podwykonawców z naruszeniem § 8 ust.1 ust. 13, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01% wartości łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień, w którym prace w ramach Umowy realizował nieuprawniony Podwykonawca, w razie naruszenia zobowiązania do zachowania poufności, o którym mowa w § 14 ust. 1 Umowy lub zobowiązania wynikającego z § 14 ust. 4 i § 14 ust. 8 Umowy Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy przypadek naruszenia, w przypadku Odstąpienia przez Zamawiającego, o którym mowa w § 16 ust. 4 i 6 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy, w przypadku dokonania przez Zamawiającego wypowiedzenia w wyniku zajścia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w §12 ust. 16 pkt 1) - 3) Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 2 pkt. 2) Umowy. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku wypowiedzenia umowy licencyjnej przez Wykonawcę, z wyłączeniem warunku, o których mowa w § 5 ust. 5, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 40% Wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 3 pkt 2). Naliczenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Niezależnie od zastrzeżonych powyższego, Strony ustalają, że zapłata kary umownej z tytułu naruszenia zasad poufności nie stoi na przeszkodzie w dochodzeniu roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji. Kary umowne są niezależne i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Zamawiający jest uprawiony do dochodzenia poszczególnych kar umownych niezależnie, kary te podlegają sumowaniu. W celu uniknięcia wątpliwości Xxxxxx potwierdzają, że Zamawiający może dochodzić odszkodowania będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy wszelkich kar umownych zastrzeżonych w Umowie także po skorzystaniu z prawa odstąpienia od Umowy na zasadach ogólnych jakiejkolwiek podstawie. Strony zgodnie ustalają, iż kwoty kar umownych przewidziane Umową będą w pełnej wysokości poniesionej szkody. pierwszej kolejności potrącane z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na podstawie odpowiednich not księgowych i bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do zapłaty, na co Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 4pkt 1 i do 4 z płatności za poszczególne faktury VATczego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby pozyskiwania pisemnego potwierdzenia.

Odpowiedzialność i kary umowne. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne prac wykonanych w ramach realizacji zobowiązań określonych niniejszą Umową. W przypadku wystąpienia takich wad, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte (w tym terminowe) wykonanie Umowy. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, w mieniu Zamawiającego wynikłe w toku i w związku z realizacją Umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje szkody powstałe w wyniku niewykonania każdej postaci winy. 3. Za działania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej zaniechania osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy, będące wynikiem winy umyślnej Wykonawca odpowiada, jak za swoje własne działania lub zaniechania. 4. Zamawiający będzie miał prawo żądania od Wykonawcy lub jego niedbalstwa. Całkowita odpowiedzialność Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy ograniczona jest do wysokości rzeczywiście poniesionych przez Wykonawcę strat i nie obejmuje utraconych korzyści. Wprowadza się następujące kary umowne: zapłaty następujących kar umownych: a) w przypadku opóźnienia w podjęciu czynności w celu usunięcia usterki Sprzętu lub usterki Systemu ( opóźnienie w Czasie Reakcji ), Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.1% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku opóźnienia w usunięciu usterki Sprzętu lub usterki Oprogramowania, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.1% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu materiałów eksploatacyjnych lub sprawnego zastępczego Urządzenia drukującego Wielofunkcyjnego, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.2% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku , gdy Wykonawca nie dostarczy materiałów eksploatacyjnych, mimo że urządzenie drukujące jest monitorowane to Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0.2% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcyokreślonych w § 12 ust. 1 lit. a-e Umowy, Zamawiający będzie uprawniony za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - w wysokości 10 % Wynagrodzenia netto; b) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia netto; c) w przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad, w tym usterek, stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości 10 % Wynagrodzenia netto, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad; d) w przypadku zwłoki Wykonawcy w odebraniu od Zamawiającego Terenu Budowy lub z zapewnieniem dostaw materiałów lub urządzeń, do których się zobowiązał – w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia netto, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu ustalonego przez Strony terminu odpowiednio na przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy lub dostarczenie materiałów lub urządzeń, e) w przypadku odmowy przez Wykonawcę udzielenia gwarancji na wykonaną część robót w przypadku, o których mowa § 12 ust. 7 Umowy - w wysokości 10 % Wynagrodzenia netto, f) w przypadkach, o których mowa w Załączniku nr 5 do Instrukcji Ibh-105 „Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wytyczne sposobu dostarczania informacji i poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” (niezależnie od kar określonych w Umowie) w wysokościach tam określonych w przypadku obciążenia nimi Zamawiającego przez PKP PLK S.A.; 5. Kary umowne zastrzeżone na rzecz Zamawiającego mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają łączeniu, z tym zastrzeżeniem, że kara umowna zastrzeżona w ust. 4 lit. a nie podlega łączeniu z inną karą umowną spośród zastrzeżonych w ust. 4 lit. b - f, jeżeli podstawą do żądania tej innej kary umownej jest okoliczność stanowiąca jednocześnie przyczynę odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy. 6. Wykonawca będzie miał prawo żądania od Zamawiającego zapłaty przez Wykonawcę dodatkowej (ponad kary umowne wynikające w pkt. 1), 2), 3) i 4) powyżej) kary umownej w wysokości 15% ( słownie :piętnaście procent) łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn określonych w § 8 ust.1 12 ust. 3 lit. a-c Umowy - w wysokości 10 % Wynagrodzenia netto. 7. Z zastrzeżeniem ust. 8, kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia przez Xxxxxx, która naliczyła należną jej karę umowną, noty obciążeniowej drugiej Stronie. 8. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych z należnego Wykonawcy Wynagrodzenia. 9. Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych ogólnych. 10. Niezależnie od zastrzeżonej w pełnej wysokości poniesionej szkody. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia niniejszym paragrafie kary umownej, Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych naliczonych do wysokości szkody rzeczywistej, na zasadach ogólnych. 11. W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie Wynagrodzenia Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek do wysokości odsetek ustawowych. 12. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzeń określanych jako siła wyższa. 13. Dla potrzeb niniejszej Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z nie dołożenia przez Strony należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 kodeksu cywilnego, jak również nie obejmuje zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku dla miejsca wykonywania Robót. 14. Strony zgodnie z ustpostanawiają, że dla potrzeb niniejszej Umowy za siłę wyższą w szczególności uznają następujące zdarzenia, o ile wpływają one na wykonanie Umowy: a) strajk lub inna forma protestu, b) pożar powstały na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, c) powódź, d) katastrofalne wydarzenie powstałe na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności. 15. 4pkt 1 Strona powołująca się na siłę wyższą jest obowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą Stronę na piśmie, zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę wyższą oraz do 4 z płatności za poszczególne faktury VATprzedstawienia w terminie 3 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej dowodów potwierdzających ich wystąpienie.

Odpowiedzialność i kary umowne. Wykonawca ponosi pełną Strony ustalają odpowiedzialność za wady prawne prac wykonanych niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w ramach realizacji zobowiązań określonych niniejszą Umową. W przypadku wystąpienia takich wadformie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: za każdy, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego stwierdzony przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, powstałe przypadek nieprawidłowej realizacji obowiązków Wykonawcy, o których mowa w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, będące wynikiem winy umyślnej Wykonawcy lub jego niedbalstwa. Całkowita odpowiedzialność Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy ograniczona jest do wysokości rzeczywiście poniesionych przez Wykonawcę strat i nie obejmuje utraconych korzyści. Wprowadza się następujące kary umowne: w przypadku opóźnienia w podjęciu czynności w celu usunięcia usterki Sprzętu lub usterki Systemu ( opóźnienie w Czasie Reakcji ), Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.1% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku opóźnienia w usunięciu usterki Sprzętu lub usterki Oprogramowania, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.1% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu materiałów eksploatacyjnych lub sprawnego zastępczego Urządzenia drukującego Wielofunkcyjnego, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.2% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku , gdy Wykonawca nie dostarczy materiałów eksploatacyjnych, mimo że urządzenie drukujące jest monitorowane to §3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0.20.5 % wartości netto umowy Wynagrodzenia maksymalnego brutto; za nieterminowe wykonywanie obowiązków Wykonawcy, o których mowa w §3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0.2 % Wynagrodzenia maksymalnego brutto, licząc za każdy dzień opóźnienia; zwłoki w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z § 12 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej w § 12 ust. 11 Umowy; za odstąpienie od Umowy lub wypowiedzenie Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% Wynagrodzenia maksymalnego brutto. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za takie przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia postępowania, którego przedmiotem będzie realizacja Zadania, aby były one zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego oraz regulacjami dotyczącymi projektu grantowego REWAISE, w ramach którego realizowany będzie Zadanie. W przypadku, gdy Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę dodatkowej poniesie jakiekolwiek negatywne konsekwencje finansowe (ponad kary umowne wynikające w pktszczególności, gdy Zamawiającemu naliczone zostaną kary, opłaty podwyższone itp. 1lub Zamawiający nie otrzyma dofinansowania lub otrzyma dofinansowanie w niższej niż zakładanej wysokości w ramach projektu grantowego REWAISE), 2), 3) i 4) powyżej) kary umownej które związane będą z działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy w wysokości 15% ( słownie :piętnaście procent) łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego ramach Umowy odpowiedzialność z tego tytułu ponosił będzie Wykonawca. Wykonawca w § 8 ust.1 . Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w pełnej wysokości poniesionej szkodytakiej sytuacji zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu równowartości tych negatywnych konsekwencji finansowych Zamawiającemu. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie potrącenia kar umownych naliczonych zgodnie z naliczanych przez Zamawiającego lub należności, o których mowa w ust. 4pkt 1 2 powyżej, z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Postanowienia dotyczące kar umownych pozostają wiążące także w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron. Zamawiający uprawniony jest do 4 potrącania należności z płatności tytułu kar umownych lub należności, o których mowa w ust. 2 powyżej, z bieżących należności wobec Wykonawcy. Zapłata kary, jej potrącenie lub pobranie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania pozostałych zobowiązań umownych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych prawa cywilnego za poszczególne faktury VATszkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Odpowiedzialność i kary umowne. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne prac wykonanych w ramach realizacji zobowiązań określonych niniejszą Umową. W przypadku wystąpienia takich wad, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej Umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, będące wynikiem winy umyślnej Wykonawcy lub jego niedbalstwa. Całkowita Xxxxxxxxx odpowiedzialność Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy ograniczona jest do wysokości rzeczywiście poniesionych przez Wykonawcę strat i nie obejmuje utraconych korzyści. Wprowadza się następujące kary umowne: w przypadku opóźnienia w podjęciu czynności w celu usunięcia usterki Sprzętu lub usterki Systemu ( opóźnienie w Czasie Reakcji ), Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.1% wartości netto umowy niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku opóźnienia w usunięciu usterki Sprzętu lub usterki Oprogramowania, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.1% wartości netto umowy niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu materiałów eksploatacyjnych lub sprawnego zastępczego Urządzenia drukującego Wielofunkcyjnego, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.2% wartości netto umowy niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku , gdy Wykonawca nie dostarczy materiałów eksploatacyjnych, mimo że urządzenie drukujące jest monitorowane to Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0.2% wartości netto umowy niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę dodatkowej (ponad kary umowne wynikające w pkt. 1z a), 2b), 3c), d) i 4) powyżej) kary umownej w wysokości 15% ( słownie :piętnaście procent) łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8 ust.1 . Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w pełnej wysokości poniesionej szkody. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 4pkt 1 a) do 4 d) z płatności za poszczególne faktury VAT

Odpowiedzialność i kary umowne. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne prac wykonanych w ramach realizacji zobowiązań określonych niniejszą Umową1. Strony uzgadniają, że przyjęcie przez Zamawiającego bez uwag którejkolwiek części Projektu bądź Usług nie wyłącza odpowiedzialności Architekta z tytułu ewentualnych błędów i wad przekazanej przez Zamawiającego części Projektu lub Usług. W przypadku wystąpienia takich wadstwierdzenia przez Zamawiającego, na jakimkolwiek etapie wykonywania niniejszej Umowy, wad w wykonanej dokumentacji projektowej lub nieprawidłowego zrealizowania Usług, pomimo wcześniejszego przyjęcia przez Zamawiającego Projektu lub Usług bez uwag, Architekt usunie takie wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w ramach uzgodnionego Wynagrodzenia. 2. Architekt zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty niezbędne do naprawy wszelkich szkód poniesionych przez Zamawiającego z tytułu błędów i uchybień Architekta w związku z realizacją niniejszej Umowy, w szczególności z tytułu stwierdzonych wad w Projekcie, nienależytego wykonywania Usług lub opóźnień, do których przyczynił się Architekt, w tym szkód poniesionych przez Xxxxxxxxxxxxx z tytułu powodu odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Architekta. 3. Strony uzgadniają, że w celu zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej Umowy przez Architekta, Architekt wniesie na rzecz Zamawiającego kaucję gotówkową w łącznej wysokości 5 (pięciu) % przewidywanego całkowitego Wynagrodzenia netto za wszystkie Etapy („Kaucja”). Kaucja będzie płatna na rzecz Zamawiającego częściami, w proporcjach określonych dla wypłaty Wynagrodzenia i opisanych w § 10 ust. 12 Umowy i w terminach przewidzianych dla płatności poszczególnych części Wynagrodzenia. Płatność Kaucji będzie następować jednocześnie z wypłatą na rzecz Architekta poszczególnych części Wynagrodzenia, poprzez zatrzymanie (potrącenie) przez Zamawiającego kwot stanowiących 5 (pięć) % kwoty każdej faktury netto wystawianej przez Architekta i płatnej przez Zamawiającego tytułem Wynagrodzenia. 4. Zamawiający uprawniony jest ma prawo pokryć z Xxxxxx wszelkie kwoty należne Zamawiającemu od Architekta w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem obowiązków Architekta na podstawie niniejszej Umowy. 5. Kaucja ta zostanie zwrócona Architektowi 1 rok po uzyskaniu przez Zamawiającego ostatecznej w administracyjnym toku instancji decyzji pozwolenia na użytkowanie Inwestycji, zrealizowanej na podstawie sporządzonego przez Architekta Projektu i po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót pomiędzy Zamawiającym a generalnym wykonawcą, o czym Zamawiający niezwłocznie poinformuje Architekta. 6. Polisa ubezpieczeniowa potwierdzająca zawarcie przez Architekta umowy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prac projektowych wraz z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej stanowi Załącznik nr 2 do odstąpienia od niniejszej Umowy. Architekt zobowiązuje się do utrzymywania powyższego ubezpieczenia o sumie gwarancyjnej nie niższej niż 3 000 000 (trzy miliony) PLN dla każdej poszczególnej szkody i dla wszystkich szkód objętych umową ubezpieczenia przez cały okres prac projektowych i Nadzoru Autorskiego. Na każde wezwanie Zamawiającego, Architekt okaże dowód zapłaty stosownej składki ubezpieczeniowej zgodnie z wymaganiami Umowy. 7. Architekt zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach: 7.1 opóźnienia Architekta w wykonaniu którejkolwiek z części Przedmiotu Umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, będące wynikiem winy umyślnej Wykonawcy lub jego niedbalstwa. Całkowita odpowiedzialność Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy ograniczona jest do wysokości rzeczywiście poniesionych przez Wykonawcę strat i nie obejmuje utraconych korzyści. Wprowadza się następujące kary umowne: w przypadku opóźnienia w podjęciu czynności w celu usunięcia usterki Sprzętu lub usterki Systemu ( opóźnienie w Czasie Reakcji ), Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.1% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; także w przypadku opóźnienia w usunięciu usterki Sprzętu wad lub usterki Oprogramowaniabłędów, braków, niejednoznaczności, nieścisłości Projektu lub poszczególnych jego części - w wysokości 0,2 (zero przecinek dwa) % kwoty Wynagrodzenia netto należnej za Etap, którego takie opóźnienie dotyczyło, za każdy dzień opóźnienia; 7.2 w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej Umowy z przyczyn, za które Architekt ponosi odpowiedzialność – 10 (dziesięć) % kwoty Wynagrodzenia netto. 8. Kary umowne, o których mowa powyżej, mogą być potrącane przez Zamawiającego z dowolnej części Wynagrodzenia, na co Architekt wyraża nieodwołalną zgodę. 9. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej kwotę kary umownej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 10. Architekt odpowiada za działania i zaniechania swoich pracowników i podwykonawców jak za własne działania i zaniechania. 11. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Architekta z winy Zamawiającego, w przypadku określonym w § 9 ust. 4 niniejszej Umowy, Zamawiający będzie uprawniony zobowiązany do żądania zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Architekta kary umownej w wysokości 0.110 (dziesięć) % wartości kwoty Wynagrodzenia netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu materiałów eksploatacyjnych Etapu, którego odstąpienie dotyczy, obniżonego o kwotę Wynagrodzenia dla Etapu, wypłaconego (lub sprawnego zastępczego Urządzenia drukującego Wielofunkcyjnegowymagalnego) do dnia rozwiązania Umowy na skutek wykonania przez Architekta prawa odstąpienia. W celu uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty że rezygnacja przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.2% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku Zamawiającego z realizacji poszczególnych Etapów, gdy Wykonawca nie dostarczy materiałów eksploatacyjnych, mimo że urządzenie drukujące jest monitorowane to Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0.2% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę dodatkowej (ponad kary umowne wynikające w pkt§ 13 ust. 1), 2), 3) nie uprawnia Architekta do odstąpienia od niniejszej Umowy. Pomimo odstąpienia od Umowy przez Architekta w mocy pozostają postanowienia § 12 i 4) powyżej) kary umownej w wysokości 15% ( słownie :piętnaście procent) łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8 ust.1 14 niniejszej Umowy. 12. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych powyższych postanowień Zamawiający może dochodzić odszkodowania ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie do 12 (dwunastu) miesięcy od dnia zawarcia Umowy w przypadku, w którym Koncepcja Przetargowa będzie niemożliwa do realizacji w toku dalszych prac projektowych (w kształcie wynikającym z tej koncepcji) tzn. będzie posiadała błędy projektowe lub niezgodności z obowiązującymi przepisami lub niezgodności z MPZP. Odstąpienie na zasadach ogólnych w pełnej wysokości poniesionej szkody. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kar umownych naliczonych zgodnie tej podstawie będzie traktowane jako odstąpienie z ust. 4pkt 1 do 4 z płatności przyczyn za poszczególne faktury VATktóre Architekt ponosi odpowiedzialność.

Odpowiedzialność i kary umowne. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne prac wykonanych w ramach realizacji zobowiązań określonych niniejszą Umową1. W przypadku wystąpienia takich wad, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, będące wynikiem winy umyślnej Wykonawcy Strona odpowiedzialna za niewykonanie lub jego niedbalstwanienależyte wykonanie Umowy obowiązana będzie do zapłaty kar umownych określonych w Załączniku nr 2 [Ogólne Zasady Realizacji Umów], z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego paragrafu. 2. Całkowita odpowiedzialność Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy ograniczona jest do wysokości rzeczywiście poniesionych przez Wykonawcę strat i nie obejmuje utraconych korzyści. Wprowadza się następujące kary umowne: Oprócz kar umownych przewidzianych w przypadku opóźnienia w podjęciu czynności w celu usunięcia usterki Sprzętu lub usterki Systemu ( opóźnienie w Czasie Reakcji )Załączniku nr 2 [Ogólne Zasady Realizacji Umów], Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.1% wartości netto umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: a) karę umowną za każdy dzień opóźnienia; w przypadku opóźnienia w usunięciu usterki Sprzętu lub usterki Oprogramowania, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej wykonaniu prac objętych Fazą 1 – 6 ponad termin określony w Umowie – w wysokości 0.10,5% wartości netto umowy Wynagrodzenia należnego za daną Fazę; b) karę umowną za każdy dzień opóźnienia; opóźnienia w wykonaniu Usług Fazy 7 ponad termin wykonania tych usług określony zgodnie z Umową – w wysokości 0,5% Wynagrodzenia należnego za te usługi (zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego szacunkiem Wykonawcy przedstawionym zgodnie z Umową przed rozpoczęciem wykonywania usług lub wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego zgodnie z § 10 ust. 4), a w przypadku opóźnienia braku takiego szacunku w dostarczeniu Zamawiającemu materiałów eksploatacyjnych lub sprawnego zastępczego Urządzenia drukującego Wielofunkcyjnego, Zamawiający będzie uprawniony odniesieniu do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej tych usług oraz braku ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego – w wysokości 0.250% wartości netto umowy stawki godzinowej Wynagrodzenia Godzinowego określonego w § 14 ust. 5 lit. a) Umowy; c) karę umowną za każdy dzień opóźnienia; opóźnienia w wykonaniu Usług Fazy 8 ponad termin wykonania tych usług określony zgodnie z Umową – w wysokości 0,5% Wynagrodzenia należnego za te usługi (zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego szacunkiem Wykonawcy przedstawionym zgodnie z Umową przed rozpoczęciem wykonywania usług lub wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego zgodnie z § 11 ust. 4), a w przypadku , gdy Wykonawca nie dostarczy materiałów eksploatacyjnych, mimo że urządzenie drukujące jest monitorowane to Wykonawca zapłaci braku takiego szacunku w odniesieniu do tych usług oraz braku ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego – w wysokości 50% stawki godzinowej Wynagrodzenia Godzinowego określonego w § 14 ust. 5 lit. b) Umowy; d) karę umowną w wysokości 0.2% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; opóźnienia w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy wykonaniu Usług Wdrożenia Dodatkowych Funkcjonalności ponad termin określony zgodnie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę dodatkowej (ponad kary umowne wynikające w pkt. 1), 2), 3) i 4) powyżej) kary umownej Umową – w wysokości 150,5% ( słownie :piętnaście procent) łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8 ust.1 Wynagrodzenia Dodatkowego. 3. Niezależnie od W każdym przypadku, gdy wartość szkody przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę przenoszącą wysokość kar umownych. W szczególności Wykonawca pokryje różnicę pomiędzy kosztami poniesionymi na zastępcze wykonanie Przedmiotu Umowy, a Wynagrodzeniem przyjętym w pełnej wysokości poniesionej szkodyniniejszej Umowie. 4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia Kary umowne należą się niezależnie od odstąpienia od umowy i podlegają kumulacji. 5. Zapłata kar umownych naliczonych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Przedmiotu Umowy, ani z żadnych innych zobowiązań umownych 6. Strony zgodnie oświadczają, że mają świadomość potencjalnych ograniczeń i przeszkód w realizacji Umowy wynikających lub związanych z ustepidemią COVID-19. 4pkt 1 do 4 Strony zgodnie ustalają, że okoliczności związane z płatności za poszczególne faktury VATepidemią COVID-19 nie będą traktowane jako Siła Wyższa oraz nie będą zwalniać żadnej ze Stron z wykonania obowiązków określonych w Umowie. 7. Do niniejszej Umowy nie stosuje się postanowień punktu 14.1.a Załącznika nr 2 [Ogólne Zasady Realizacji Umów].

Odpowiedzialność i kary umowne. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność Odpowiedzialność Wykonawcy za wady prawne prac wykonanych w ramach realizacji zobowiązań określonych niniejszą Umową. W przypadku wystąpienia takich wad, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, będące wynikiem winy umyślnej Wykonawcy lub jego niedbalstwa. Całkowita odpowiedzialność Zamawiającego wobec Wykonawcy Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy realizacji przedmiotu umowy jest ograniczona jest do wysokości rzeczywiście poniesionych przez Wykonawcę strat i nie obejmuje utraconych korzyści. Wprowadza się następujące kary umowne: w przypadku opóźnienia w podjęciu czynności w celu usunięcia usterki Sprzętu lub usterki Systemu ( opóźnienie w Czasie Reakcji ), Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej kwoty w wysokości 0.1100% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku opóźnienia w usunięciu usterki Sprzętu lub usterki Oprogramowania, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.1% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu materiałów eksploatacyjnych lub sprawnego zastępczego Urządzenia drukującego Wielofunkcyjnego, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0.2% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku , gdy Wykonawca nie dostarczy materiałów eksploatacyjnych, mimo że urządzenie drukujące jest monitorowane to Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0.2% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia; w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę dodatkowej (ponad kary umowne wynikające w pkt. 1), 2), 3) i 4) powyżej) kary umownej w wysokości 15% ( słownie :piętnaście procent) łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy nie znajdą zastosowania w przypadku: szkód wyrządzonych umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa, szkód wynikających z wad prawnych utworów dostarczonych i przygotowanych przez Wykonawcę; w tym w szczególności naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich, szkód związanych bezpośrednio lub pośrednio z naruszeniem zasad poufności, określonych w Umowie, szkód związanych bezpośrednio lub pośrednio z naruszeniem zasad przetwarzania danych osobowych, określonych w Umowie. Zamawiający naliczy kary umowne w przypadku: w przypadku niezgodnego z Umową świadczenia Przedmiotu Umowy – karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto niezgodnego z Umową elementu Przedmiotu Umowy za każdy rozpoczęty dzień niezgodnego z Umową świadczenia Przedmiotu Umowy, opóźnienie w Odbiorze każdego z Etapów realizacji Umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości stanowiącej równowartość 0,1 % wynagrodzenia brutto należnego odpowiednio za dany Etap, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, niedochowanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy terminów przeprowadzenia Startu Produkcyjnego, określonego w § 3 ust. 1, w wysokości 2.000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w Odbiorze Wdrożenia w wysokości 2.000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wykonaniu ustaleń Komitetu Sterującego oraz w raportowaniu na zasadach opisanych w § 7 ust. 10 Umowy– w wysokości 150,00 PLN, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w usunięciu uchybień wymienionych w planie naprawczym zgodnie z § 10 ust. 5 Umowy – w wysokości 300,00 PLN, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, przekroczenie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Czasu Reakcji w stosunku do terminu określonego w § 12 ust. 3 odpowiednio dla Awarii Krytycznej, Błędu, Usterki, w wysokości 100,00 PLN za każdą godzinę opóźnienia, w przypadku opóźnienia w realizacji zobowiązań wynikających z Gwarancji Jakości lub Serwisu Utrzymaniowego zgodnie z parametrami SLA Czasu Naprawy: w odniesieniu do Awarii Krytycznej – karę umowną w wysokości 1.000,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, w odniesieniu do Błędu – karę umowną w wysokości 500,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, w odniesieniu do Usterki – karę umowną w wysokości 300,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. niedochowanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy parametrów dostępności do Systemu określonych w Załączniku nr 1 do Umowy: w przypadku Dostępności usługi „dostęp do Systemu” w ciągu jednego miesiąca poniżej 97% zgodnie z SLA – 1.000,00 PLN za każdy rozpoczęty punkt procentowy obniżenia Dostępności, w przypadku przekroczenia maksymalnego czasu trwania jednorazowej niedostępności usługi „dostęp do Systemu” – 500,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę niedostępności, w przypadku przekroczenia maksymalnego czasu odpowiedzi na akcję użytkownika lub maksymalnego czasu wykonania pojedynczej akcji Systemu lub maksymalnego czasu wykonania złożonej akcji Systemu lub maksymalnego czasu dla wygenerowania raportu – 200,00 PLN za każdy zidentyfikowany przypadek naruszenia, w przypadku opóźnienia w realizacji Usługi Rozwoju zgodnie z warunkami wskazanymi w Formularzu Zlecenia - karę umowną w wysokości 300,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, dopuszczenia do prac w ramach Umowy nowych Podwykonawców z naruszeniem § 8 ust.1 ust. 13, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01% wartości łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień, w którym prace w ramach Umowy realizował nieuprawniony Podwykonawca, w razie naruszenia zobowiązania do zachowania poufności, o którym mowa w § 14 ust. 1 Umowy lub zobowiązania wynikającego z § 14 ust. 4 i § 14 ust. 8 Umowy Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy przypadek naruszenia, w przypadku Odstąpienia przez Zamawiającego, o którym mowa w § 16 ust. 4 i 6 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy, w przypadku dokonania przez Zamawiającego wypowiedzenia w wyniku zajścia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w §12 ust. 16 pkt 1) - 3) Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 2 pkt. 2) Umowy. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku wypowiedzenia umowy licencyjnej przez Wykonawcę, z wyłączeniem warunku, o których mowa w § 5 ust. 5, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 30% 40% Wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 3 pkt 2). Naliczenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Niezależnie od zastrzeżonych powyższego, Strony ustalają, że zapłata kary umownej z tytułu naruszenia zasad poufności nie stoi na przeszkodzie w dochodzeniu roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji. Kary umowne są niezależne i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Zamawiający jest uprawiony do dochodzenia poszczególnych kar umownych niezależnie, kary te podlegają sumowaniu. W celu uniknięcia wątpliwości Xxxxxx potwierdzają, że Zamawiający może dochodzić odszkodowania będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy wszelkich kar umownych zastrzeżonych w Umowie także po skorzystaniu z prawa odstąpienia od Umowy na zasadach ogólnych jakiejkolwiek podstawie. Strony zgodnie ustalają, iż kwoty kar umownych przewidziane Umową będą w pełnej wysokości poniesionej szkody. pierwszej kolejności potrącane z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na podstawie odpowiednich not księgowych i bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do zapłaty, na co Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 4pkt 1 i do 4 z płatności za poszczególne faktury VATczego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby pozyskiwania pisemnego potwierdzenia.