Umowne prawo odstąpienia. 1. W przypadku braku realizacji przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 2 ust. 2 Umowy Szpital Uniwersytecki może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni liczonych od upływu terminu z § 2 ust. 2 Umowy.
Umowne prawo odstąpienia. 1. Poza przypadkami określonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie.
Umowne prawo odstąpienia. 1. Jeżeli Wykonawca nienależycie realizuje umowę, naruszając obowiązki w niej określone, Zamawiający wezwie Wykonawcę aby w ciągu 14 dni od otrzymania pisemnego wezwania wypełnił nałożone na niego obowiązki. Po bezskutecznym upływie 14-dniowego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy.
Umowne prawo odstąpienia. 1. TARASOLA przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy:
Umowne prawo odstąpienia. 1. Na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Cywilnego, do momentu odbioru towaru lub usługi, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, w przypadku powstałego, z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, opóźnienia w realizacji Zamówienia wynoszącego co najmniej 14 dni, w stosunku do terminu realizacji Zamówienia lub terminów realizacji poszczególnych etapów Zamówienia. Zamawiający może zastrzec, że odstąpienie będzie miało skutek wyłącznie na przyszłość (ex nunc), w szczególności, gdy zrealizowana do momentu odstąpienia część Zamówienia, nadaje się do wykorzystania przez Zamawiającego zgodnie z celem, dla którego Zamówienie miało być zrealizowane.
Umowne prawo odstąpienia. 1. Strony postanawiają, że Kupującemu w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zawarcia umowy Przyrzeczonej wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy w przypadku nieprzystąpienia przez Sprzedającego do Umowy Przyrzeczonej z powodów innych aniżeli leżących po stronie Kupującego. Umowne prawo odstąpienia nie przysługuje Kupującemu w przypadku braku zapłaty ceny zgodnie z Umową (§ 6 ust. 2 lit. a Umowy) lub w razie nie zawarcia Umowy Dzierżawy (§ 6 ust. 2 lit. e)
Umowne prawo odstąpienia. 1. Strony postanawiają, że Kupującemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy w przypadku nie przystąpienia przez Sprzedającego do umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży najpóźniej w dniu 31.03.2021 r. i pod warunkiem ziszczenia się wszystkich zdarzeń wskazanych w § 6 ust. 2.
Umowne prawo odstąpienia. Każdej ze Stron przysługuje, do końca terminu obowiązywania Umowy, niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi, umowne prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części, w przypadku: Zleceniodawcy przysługuje umowne prawo odstąpienia w przypadku: opóźnienia się przez Zleceniobiorcę w realizacji Przedmiotu Umowy o ponad 30 dni w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy, braku możliwości skontaktowania się z Zleceniobiorcą, rażącego naruszenia innych niż wskazane powyżej postanowień umownych przez Zleceniobiorcę, wydania przez sąd administracyjny lub sąd powszechny orzeczenia, choćby nieprawomocnego, na mocy którego KGHM będzie zobowiązana do wstrzymania prowadzenia prac geologicznych, w tym postanowienia o wstrzymaniu wykonalności Koncesji nr 4/2021/p r. z dnia 29 kwietnia 2021 r. lub Koncesji nr 5/2021/p z dnia 29 kwietnia 2021 r. lub orzeczenia, choćby nieprawomocnego, powodującego utratę uprawnienia do wykonywania działalności objętej Koncesją nr 4/2021/p r. z dnia 29 kwietnia 2021 lub Koncesją nr 5/2021/p z dnia 29 kwietnia 2021 r., w szczególności wyroku uchylającego którąkolwiek z Koncesji albo stwierdzającego jej nieważność, Strony zgodnie postanawiają, że KGHM przysługiwać będzie prawo odstąpienia od całości albo od części Umowy w terminie wskazanym w niniejszym postanowieniu licząc od dnia doręczenia danego orzeczenia KGHM. Dla uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, iż uprawnienie do odstąpienia od umowy powstaje z osobna w przypadku każdego z orzeczeń w przywołanym zakresie, choćby nieprawomocnego, a termin odstąpienia należy liczyć odrębnie od daty doręczenia każdego z nich. Jeżeli odpowiednie przepisy nie przewidują doręczenia danego orzeczenia za datę, od której biegnie termin na wykonanie prawa odstąpienia uważa się dzień ogłoszenia orzeczenia. Przyczyny odstąpienia, o których mowa w ust. 1 lit. a ppkt iv powyżej są przyczynami nieleżącymi po żadnej ze Stron i nie generują prawa do naliczania kar umownych z tytułu ich wystąpienia ani też występowania z innymi roszczeniami przez Zleceniobiorcę z tego tytułu wobec Zleceniodawcy. Zleceniobiorcy przysługuje umowne prawo odstąpienia w przypadku rażącego naruszenia postanowień umownych przez Zleceniodawcę. Umowne prawo odstąpienia można wykonać w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny uzasadniającej odstąpienie od Umowy. W razie wykonania prawa odstąpienia, Umowę uważa się za niezawartą. Strony zobowiązane są zwrócić to co wzajemnie świadczyły, a w pr...
Umowne prawo odstąpienia. 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w istotnym interesie Zamawiającego, a czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Umowne prawo odstąpienia. 1. Strony zastrzegają sobie prawo do odstąpienia od umowy jeżeli w czasie jej trwania, w następstwie nadzwyczajnej zmiany okoliczności, stanowiących zarówno faktyczną, jak i prawną podstawę niniejszej umowy, jej wykonanie przez Xxxxxx napotka na nadmierne trudności, lub grozi im rażącą stratą, czego Strony nie przewidywały, gdy zawierały umowę. W takiej sytuacji zarówno Sprzedawca jak i Kupujący zobowiązują się do rozpoczęcia negocjacji w celu dostosowania lub zmiany sposobu wykonywania zobowiązań z umowy wynikających, w taki sposób, jaki będzie konieczny lub uzasadniony zmienionymi okolicznościami. Negocjacje rozpoczną się nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych po pisemnym zaproszeniu jednej ze Stron do negocjacji przez drugą Stronę powołującą się na poważną zmianę takich okoliczności. Strona zaproszona nie może odmówić wzięcia udziału w negocjacjach. Strony oświadczają, iż podejmą negocjacje w dobrej wierze w celu osiągnięcia koniecznego kompromisu. 2. Kupujący uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku rażącego naruszenia przez Sprzedawcę postanowień niniejszej Umowy. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 Sprzedawca nie może żądać odszkodowania ani dochodzić od Kupującego zapłaty kar umownych z jakiegokolwiek tytułu. 4. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje każdej ze Stron w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki do skorzystania z prawa odstąpienia. §7.