Processo Administrativo n° 0132/2020
Processo Administrativo n° 0132/2020
4° Termo Aditivo ao Contrato N° 180/2019
~ OBJETO: | |||||
CONTRATAÇÃO | DE | EMPRESA | DA | ÁREA | DE |
ENGENHARIA | PARA | EXECUÇÃO | DA | OBRA | DE |
PAVIMENT AÇÃO DA AVENIDA XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX.
~ UNIDADE SOLICITANTE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
~ CONTRATADA:
RBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE COLETA EIRELI
~ OBJETO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
20 DE JULHO DE 2020 A 20 DE OUTUBRO DE 2020.
~ DATA:
17 DE JULHODE 2020.
PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 -ITAPITANGA - BAHIA CNPJ N .• 14.147.482/0001.11 - FONE (FAX) 73 246.2445
Itapitanga/BA. 10 de julho de 2020.
Of. nO 015/2020
GABINETE DO PREFEITO DO MUNiCíPIO DE ITAPITANGAlBA
Att. Exmo. Prefeito Xxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx
Tomada de preços n°, 002/2019
Assunto: Alteração Contrato Administrativo
Exmo. Prefeito,
Utilizamos desse .expediente para requerer se digne este gabinete a deflagrar os procedimentos necessários para a prorrogação, mediante Termo Aditivo do Contrato Administrativo nO 180/2019. cujo objeto e a EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX. firmado com a empresa RBS CONSTRUTORA E SERViÇOS DE COLETA EIRELI.
A solicitação em epígrafe se faz necessária. uma vez que o referido contrato se encerra no dia 18 de julho. de 2020, sendo a prorrogação, portanto, indispensável para a continuidade da execução dos serviços.
Ressalte-se, por oportuno, que existiram imprevistos durante a execução do contrato. conforme relatado em ofício (anexo), encaminhado pela empresa.
Diante de todo exposto, se possível for e estando Vossa Excelência de acordo, solicito que seja promovida a prorrogação do Contrato~ 'strativo n° 180/2019. por igual período, conforme previsto na C1ál:lS Sexta do instru ento contratual que também segue anexo.
É nossa justificativa.
PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - ITAPITANGA - BAHIA CNPJ N.' 14.147.482/0001-11 - FONE (FAX)?0 000-0000
" .U(lon n Q ~
:, :4:~ .~ ~h",;/~j",,;,>~;.:fL~r{ :,::~:~,(;~,.".~ i ~t;,.~~. ::)~";',.~~~li~' ;t1
:_ .' J.RRfíRiEI~;,~~;npéi~:~~~f~J..~~í~
'~:~."~"~".'~' t4'_"'_ .' _,_:=.~, ~'_;_~'.' ,. ,_
. _.. _. ,~._._' "~ ~~O
..-.. ~_ ~~
. ~~ l
~,,'L.1:l""!211t.;.~~Ld;!~j~,/>~7!'i
~ _ ~ ••..• ,... ~TC_'" ~:,; ••• ~,;:i:>~.;_.2:-i';:';'l~",-:f .~~..::J:!~:~;'O;;;":;;,:;::.:;_~.;L~-~\;~~~:::l.~~~jM~. ~
,~
,(;ÕN'fIUTll9\1rI\fiNISmmO-,Nbíiõ1iÕ1;~ ¥
~~>L~'_J"-h'-""-""""'-" ""--'',l:='-.~~~"',.lj' ,I.:•.•,.;;~l:..,;.:.o.:.-.J.:';..;.o.....:...''''~~;.::u. rJ
~I r
I
I
fGl>WvStm'ÀTSE'TIUNDj\",PRWZO]
~~..;w~"-""~ ~~
~.~r~tQ~,tt~o~~.-::p~bÇ~Q@p~~$~~!!f~ty~~~~K!ª~~~~~í)~tm~~~~~tfêonfã(t~~~~í~~1
remit'Sãol'da!éroem:aefSeflli~~g[;.
-- ..
., .
'<
II
lm.MYsútÃ,õij~WR1D'õ'fGõNTID\T'õiEJ:~G].(mõ~MEm1m\1,.
_ , ~ .~,_ " ,~ ._ •.•• .~..,.
,_.~",~_'.~_~~-~_~--'-""""""""',"""'~ -"""~_""""'-"o''--'•••••-.''"'-'=-'
'~~~~~!d~~9~P(~~~5~rf~;~~~l~e1~t~u~ÇPã~:ósl9.\l.i~I5~ª.!ij'!;>ºnt{â@tõli~~ªJ
1~~rt~~~~i!i~~~ff~l'lJF;R:~~~l~(D;Âl~Je'ml\:õmôij fãS;"a~pesâíjlllí'õvemCríles' iãõ,rllSõ' rtlel
l~J!1~e!\~~~mY~llnQl'.Ç:!le"s~~~,lI;
L"
I
...0. 01)006
:: ': ~,~~-'.,~~ ;?:: c.l~j.j.~:~(,;,j'~;~~'~-ri~-,~~~<-~-~,1:_~~._;'~~:~.,~~:-<~~~-7!L2-~~, ~.~:,{
:~." .• ~iE:1.. .PBEfEI~ :~I6IR~lbim"fi!liff~~'R~fjA~
.~ ~
~_ '''''~~;'''.~"''';;;:lj ~_""""--_-'_---'''''; ••• ,,.r~ .l'.I:""O'-~-.-.- i il"~••._. -'-: ••~.. ""'i..~ "_~-"Ii..,,,•.~•.~:-'" ~ •..oi'
~- ~i~ ~.D !"' ••••..-..1..•t-~-'"li,... :---O", ••.~•.Ij~~.~"' ~ .~ 1';;~
.M!I,,"cõrrerãÍ),Jlôt;tmit¥r~pó!íSi!l~J~~:risr?~~1~~b.i\p~âS~,~:'C]_~êlOíC~~n,Use~qn~.
~5i[Ua~íi~~êlr(~Jfnl~jf6i~~~.rü"dêrlffiiifUOil(ómfssf6;;
"
'~.XX&x~iID;(iàiverâ~màirtei'"liüfãntê,LtõiÍ'aJâexecu~;átido\conttatollem ::comp,ãIi'6iJiâaíÍe1
~~m'iSiô1;'fi8ã."~e;:tP.tir~1~f~un;ilÍllÍi1t~âftiii~pn:ai~d;;i~iljfitÇã'6fC'~fi~{ã¥ild
llidfã'ÇãO" ,- <. _.. .' "'-"~:2:
.- - ,.". '--.
ffi.w"'itfl;ÁclSE~\..,;biiii~ê8ls'i~"~~l
l::-~_,-~~_:...,.,•~-~;;.i;~~"~'::o::;-;r;,~ ":"-:_,..~ .. ~ll!o\."",,"~~~~)
;r,J'S-ãõ'_~., t1"", ~;• iig;~o}l••7• J~,{~ ~~l'tl)£~i
c::~_.;,:,~~~~.,
_ .~ ~ l' "" ~.I-. :'{ ~. 'r •.L '-, _' ';;'~ '~ j. LI. _ ~ v: ti ~ "' ...i't~ .,. ~ ~ 't. ~ '.••.,;.. -.:-;; ,
I=::-~d~..
,~~
IJ"O:;;;: _mo<!
1S.Y'."...,' > 'h' -=~~_r.'Lj.="" ..,.,_J
'''. '- . OOOClOS
:o"!":
..
<
1
.~u'SiIDA~'íii:CiMÃ~ÕTREGEB1MÊNroíi5õsrSEIfVfÇ15SI
t ~ ~_~_"
~ ~_~,
._, ~_,. _ -...;'-~'_ .•<-' '-._,_---.._~
,' •• ,~._~. . ....'"""'
.r_--~._~
~i~xx&x,PJêtô~&~'e~~'afÕ'lSCdy~Drnq.,!:!tl~~ter:~ifõ~~~~~JiéÇeeutítd2'
'~''''"''~''.';''•'Qh,U'l:C~llolu'~''"'"",ii'I~iiS•~••,•~••e•;n~;.0~:'1;l"';~I<vâ'r~a-n,,u-O.j""s"e',~o.r'e''=~-ttV.m'O'J •.•l•i•e•"n--n-o~,a,JeR"e.""""o••Jcl.lll.C.m..O•rJ•!r,'.(l>;•hlu.!lVJfÕS!lTL.I•O"",,.•.,
., ~ ~_~,_-,_. •...•.•_."\-.....•~._.--,~"_", ...•.•..• """'-,,>-,,",, .••_~~ •..,..,,.~,,'tjl;.,'" l,,_I .•.;>.~'-_,_ '~~j.. _ ~--- -._-"---......;;;,1 ,~••. - - """"" -, ~
"ultSum~tCIMl\~PIUMEriOOsríNt1miNGoo":nsG~IS1
~ _ .,.
_ _ _ _ .' o. '_0 ,_ . ~_~~,_ ~ _~~,~u ••
•....•~.
!
~
I,I
•
~.
1
I
~,l~ ~':8(J~l r@'âfiónaâ~ !Cõm,illltem~1I'éfll~õ(riiíiO1l tã'elldii!ll,\S~~O:}r,eaf.ult#~)~ml.
r~{~~!1t~Eí:lJlftçQlIyeg~JU{Sr4j~~g,r~~gQ;~\lJY!Íf~~~ôõl~~~~'
~SIl~~r-!~~o.J:Ij'!~~rrat6nas;nao:PcreyIs,@i!!Q~1I!~.!1n~" ~
=-~" ~ .' ~ .'" - .
~MG}'!.C~ã~~;selrjli\~~tü~ãli~'ôjP~Or~tm~'êiÕ31~ã'e7Sim1l'ilrSjaposiIl~ojqll~rmoSraO!amgº,~lW~f!1l
~ ~~l~~~! ~1~~-º'~;~~,ª~~~~~_J8l~li1~i~1~{!&'~~~~.!F~~~
~lfres~~~7~p~!3:;definltl\lll;e'iiies~~i;2Jellac:ª"e~ew,'!<9!Trlgpl~.r~Q~~,~aQm9]çg9-\TI!lnº1
L~~ÍI1!~~hCt:~~~1~}ê.~;()\;)1~~!p.~J~iN~~!iJL~fJJ2!Jparil~màpi,aSr}aÕ'~1"F~n9~
!lIOOtãri'd~e.como:í:tídlce ..deIc:orr~O:lIcaJI$~o.taJtrc:)'!~Ja;n.ª;J.!!g~~P.s:_ç!L"!!! . '. .
[p~~~~p!!~!~.::G~~~9=~:~~~
íI;~i0J!presente~ºlltl-afll;íf~R;lfl~ii:iíl~"1~1~J tàe;~~I~1~!!}~F~!l~} ,i:17e:~P'~eT~~1
!amXã1t~\mt,1ã7~,i~1$cutad9Sr}não>'põilefãõ',?o'íl:!!ie:..~uIn.lfuií'ií1i'Jriento~ti\lei't(lj~el1irreglJÇIãii~
f4à1t3jjlll~Jiâlõl1~\1~rº,~4'4~i~!jl~~t~ª}R01iªª'~;r~crj,@1l!@Q~.,~T~'&" 11LID
,,,,--,,t ..- -
ca1j;;ol~
-;c;>.1ti~~
tlr~erro~8e,n"""'rJeaade':éXêlüSlQR'ílàWJlÚR?A'FX~iÉ.melãiõYilíS'l''iDap'as;meSe'iiiiõs:flili8J:l!1t!as),
r~'iãiíllS~fswJ. ~~:.,~.~~.tsiWeritiijJf~~i~~tóifritãb'~;~ã]:lt:Q~t@!.1&~~1
Lô6,ê~~tõ:.lí~,X~ê.
ê._,i.ll.ã.d~.t.í.' .IRo.r"c.e~•li.P.,
•. - 1~~ -'. .•
~nt":il\;@Q:~~Et~J~~~~1dF11~.ªÜlt~7f~E,PJ?~!~m~,~~~' [Q>íi. -1!'3=ro.•;\J~lb~11~.~~tio1l!T:CO'nYéniêlll:ià;~OS;~~tç:Õ$;;{~pçjJ!!i!p!lJ.:~litn'lªil~ai~le~iIDr~itf!~1 ráSse. maõS!aGO~:rADA';! ~,.' ~ ..'
""~~~~w"""""'" ~I,~,",-;...;•~..,,•L...:..~..~.'f:""--
>;tp'~.liirtê;;;"'n'i,iip"re~CõDüãtõj!Ç()mo\sê'!à1fe~ssWrr'pá{te;!'õ'iEiliía'i~f1l"SJ\;nexl>X.xx;~l!i'óji:6ftã1
~~~~~~l.'}~,h.~JttN.C~"l~>:~""OT4J:-ffÁ~~.:l.'Ç'-'"""''''_._-.''...'-''~'~-~"'.•-.._.........,.~...~...•-.I" " ~ •..•• ~ --' - - d.' ~.
ç~l~erCta ',W:l-'.'_'lo;,.,- :,-.~' 'J:\.£I~'i'1
I
J
I-------- I
]~;ASCóiiiiUil~çõéSniêiPróêas. 'SOnieilfeserãõ. coliSidéraàãS -qüãiid6ef~tiiiiÍÍãs:nor,escfit(f."âmc\s:"dê-
\coÍT~põtlllênclà;'IO'laóeumentó de ~~ome~ioila¥CfS~ ,~iíl['P~),e'ho~:ass~i1(ÓJ~f~, látivos
'~leCo ntiiilí5;a~ve:nQÕ'se(íp' rotõColaâ~i'&tadasê êltdéÍ'~i:l1iS1:oi1formM~e(tijjátª,"iºJ • - - •.
, I v _~ ••• - ~•
retAU$UtA mxJMASEXTÁ.'FQRÕ'
';Í •. As rpiíi'tesslgDáWias, deste Coiiltãfu:eÍêgemo 'Foro ~õmarc:a~ãe\CPill'll~::BÃ}:comíl'Ç.~lIcJà
~p~sa,a~cjUâlquei (ju\l:t?-Pormaisprivilegiãdógú'ê'sêjã;
,
'~.po~~t''JUS~¥é'eóritta!àdás;iiíssiriáínc:Ó:pieSêtilê Cõhtrál(); f!ii~~!~::{~~e}~a:I)~o{.,
'úniêo,efêitô.1íà~esença.-aastestemlIlilfas;al)ãixo: - ~ - ~
I
MUNICiPIO E ITANGÁ,
'.: ',~furíte! ,~:~.~.
iJosé:aôbmo~doj 'SãiltôS':TclléJjUiiõ' •
--:P •.~. li "
,
;1'
•
{CNPlN:íí4~l4i:482IlJl)Of-,,1i ":Fone/Fàx: '73'3.í4E)~í44S' .....- _.- - - _.- ..- ---~---~~-, ~.
ipí'ã~iÕois'~ode:re~.!Ô6':Cenir:o-~5645'900".ltap1iangâ -: BaNa
L. _. .
..' .Conli'átoAdmlnlstr,atlvo-no.;17012019;,.jFl':"U
~-. ._0' '-,r,r
.-_",.-.-, ;c.••..-•..;~_ l-" -'-.-.0_:_,..._.-.-.• -•
.
.. -t."
.•~..~ tt~, ...;.--- ~ .' -...:
23 de Julho de 2019 2-AnoVII-N°1565
Extratos de Contratos
Itapitanga
OU0014
Diárie) Oficial de)
MUNICIIIIO
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
Extrato de contrato
Proc. Administrativo: Objeto:
Contratado: CNPJ:
Processo:
Vi ência: Valor total:
Valor por extenso
N° 067/2019
Contratação de empresa da área de engenbaria para Execução da Obra de Pavimentação da Avenida Xxxxxxx Xxxxxxx de Araú'o.
RBS CONSTRUTORA E SERVI OS DE COLETA ElRELI. 21.442.493/0001-90
TP. N° 002/2019 19/07/2019 a 16/10/2019 R$ 246.733,80
Duzentos e quarenta e seis mil, setecentos e trinta e três reais e
oitenta centavos.
Praça Dois Poderes, 06 - Centro - 45645-000 ~ Itapitanga - Bahia CNPJ N.' 14.147.482/0001-11- FonelFax: 00 0000-0000
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: P2MOX+KXBAKHQN7W1XOKPW
Esta edição encontra-se no site: www.itapitanga.ba.io.org.brem servidor certificado ICP-BRASIL
-)iário Of.cic: ,1do
MUNICIPlO
Prefeitura Municipal de Itapitanga
0uInta-feira • 3O~deAbrilde 2020' Ano VIU • NO1827'
sta e lçãO encontra-se no sita o IClal este ente.
Prefeitura Municipal de Itapitan9ª-.P ublica:
• Extrato do 3° Termo Aditivo ao Contrato N° 180/2019 Processo Administrativo N° 085/2020 Tomada de Preço N° 002/2019 - Contratada: RBS Construtora e Serviços de Coleta Eireli.
,,' C' \ r, \ ' ' ..\
!~
. '~"~'"',','(--l,"'"\ '
,. ", I LI
~, ..• . , I" ,\
tJ"' J '
~r lr':-. r.' ~r,'-~
.. \. U':_..:.• _.\ /. i ,-'.-.
ll'/, \ ,-J
••• '" Q ""lrQ ff~ .J.
.' ,\,._--t.~ '~,i.r, I'.•_.•.0•.,••'j, ,_""J<i~.r\l-o -o=J .J;.' ~
tá legal.
LeI/lld8&'que todo g,!slllr publlque8l!lJO
.litos no.eu1mÍCuló óIlCiel pá", Que ti ll8SlIo seja mllls lNocl>8lMlA, AlnlPtenoa OfIcIaléUmlXe esse papel.
Im,pre risa,:.O.o fic,,', iá~Í
'a puWiddqdekga1, '
. ~.. " .
JeVada a ebio'
Gestor - Xxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx I Secretário - Governo I Editor - Ass. Comunicação Praça Dois Poderes, N°, 06
CERTIFICAÇAO DIGITAL: lQIIDDEOQHNGVYVAVEWB5G
30 de Abrilde 2020
2 -Ano VIII- N' 1827
Termos Aditivos
Itapitanga
0,00016
DiáriO'Ofiéial do
.UUNICIfíIO
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIT ANGA
EXTRA TO DO 3' TERMO ADITIVO AO CONTRA TO |
N° 180/2019 |
PROCESSO ADMINISTRATIVO: N' 085/2020 CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE ITAPITANGA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n'. 14.147.482/0001-1 I, com sede na Praça Dois Poderes n'. |
06 - Centro, ltaoitan.a, Estado da Bahia. CONTRATADA: RBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE COLETA ElRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 0'.21.442.493/0001-90, com sede na Avenida |
Xxxxxxxx Xx Xxxxxxx, o' 1244, Jardim Savoia, Ilhéus - Bahia CEP 45.658-250. |
PROCESSO VINCULADO: Tomada de Preco n' 002/2019. OBJETO: Execução da Obra de Pavimentação da Avenida Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx, |
Contrato de Repasse n' 856924/2017 - Programa Planejamento Urbano. CLAUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogada a vigência do contrato existente entre as partes, |
com inicio em 20 de abril de 2020, e término em 18 de iulho de 2020. |
FUDAMENTO LEGAL - Art. 57, narálITafo I', da Lei n'. 8.666/93. |
DATA: 17 de abril de 2020.
PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000-ITAPITANGA - BAHIA CNPI N.' 14.147.482/0001-11- FONE (FAX) 00 000-0000
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: lQIIDDEOQHNGVYVAVEWB5G
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
AUTUAÇÃO
Aos treze dias do mês de julho 2020, eu, Xxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx, servidor da Prefeitura de Itapitanga, autuei com o N° 132/2020 o Processo Administrativo, onde consta solicitação exarada pelo Secretário Municipal de Obras, solicitando o aditamento do prazo do contrato n° 180/2019 firmado com a empresa RBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE COLETA
ElRELI.
G r dos Santos Servidor unicipal
PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - ITAPIT ANGA - BAHIA CNPJ N.o 14.147.482/0001-11 -FONE (FAX) 00 000-0000
PESPACHO
Processo Administrativo n°. 132/2020
Contrato Administrativo n°. 0180/2019
Recebida a solicitação oriunda da Secretaria Municipal de Obras, acerca da prorrogação da vigência do Contrato Administrativo n°. 180/2019, encaminhem-se os autos ao Jurídico para a emissão de parecer acerca da legalidade do solicitado, e o setor de contabilidade para que seja informada a disponibilidade de dotação orçamentária.
Itapitanga/Ba, 14 de julho de 2020.
Xxxx XXxx~xxxx Xxxxxxxxx
Prefeito
PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - ITAPIT ANGA - BAHIA CNPJ N.o 14.147.482/0001-11 - FONE (FAX) 00 000-000
~P..-i~d., ~ ...•
- ;< .•~.
::::.~
'")''1''01q
ESTADO DA BAHIA ..•••••••
,""'G<wen>o•o•_:tc.mI_1 '
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 132/2020. ADITAMENTO AO CONTRATO: N°180/2019
OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX.
I - RELATÓRIO:
O Expediente discriminado na EMENTA refere-se ao segundo Termo Aditivo ao Contrato nO 180/2019, celebrado com a empresa RBS Construtora e Serviços de Coleta Eireli, e tem por objeto a prorrogação de sua vigência por 90 (Noventa) dias.
11 - FUNDAMENTOS:
Sobre prorrogaçãoirenovação de contratos, a Lei 8.666/93 estabelece:
Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita á vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:
Prorrogação do prazo de início: de conclusão, entrega e execução.
~ 1° Os prazos de inicio de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilibrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
11 - superveniência de fato excepcional ou imprevisivel, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
111 - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração;
~ 2° Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.
[grifamos]
A cerca da matéria, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx preleciona:
1) Prazo de validade contratual
PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - ITAPIT ANGA - BAHIA CNPJ N." 14.147.482/0001-1 I - FONE (FAX)00 000-0000
-
Devem-se distinguir os contratos de execução instantânea e os de execução continuada. A terminologia não é precisa e pode induzir a equívocos.
1.1) Os contratos de execução instantânea (ou de escopo)
Os contratos de execução instantânea impõem á parte o dever de realizar uma conduta especifica e definida. Uma vez cumprida a prestação, o contrato se exaure e nada mais pode ser exigido do contratante (excluidas as hipóteses e vicios redibitórios, evicção, etc.) ...
1.2) Os contratos de execução continuada
Já os contratos de execução continuada impõem á parte o dever de realizar uma conduta que se renova ou se mantém no decurso do tempo ...
... Um serviço contínuo, relacionado com uma necessidade permanente e renovada, poderá ser contratado com previsão de prorrogação porque se presume que sempre haverá inclusão de verbas para sua remuneração no futuro. Logo, é perfeitamente possível que um serviço contínuo não apresente maior essencialidade ...
Por outro lado e na medida em que a necessidade a ser atendida é permanente, torna-se muito problemático interromper sua execução, risco que poderia ser desencadeado se houvesse necessidade de promover licitação a cada exercicio orçamentário.
111- PARECER:
Confrontando o expediente com a legislação coligida, concluímos que a proposição se configura regular, posto que atende ao disposto no art. 57, ~ 1° da Lei 8.666/93.
Portanto, abstraindo-se dos detalhes técnicos alheios a sua área de atuação, esta Assessoria Jurídica se manifesta favorável á celebração do referido Termo Aditivo, pertinente a sua prorrogação, tendo em vista a justificada previa da necessidade, conforme preceitua o referido diploma legal, no art. 57, da Lei 8.666/93.
Retorne-se com este Parecer ao setor competente.
É o parecer, s.m.j
Itapitanga - BA, 16 de julho de 2020.
a ssessor Jurídico OAB nO:7565/BA
PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - ITAP[TANGA - BAHIA CNPJ N.o [4.147.482/0001-11 - FONE (FAX)?0 000-0000
r~
ESTADO DA BAHIA !;i'••••••••• ;
- ¥C' " ~,:,':-
000021
'f~~
r
11,'"",,~,,,d ••N_ CamtnnOto!
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
SETOR DE CONTABILIDADE
Itapitanga - Bahia, 16 de julho de 2020.
Ao Gabinete do Prefeito
Vimos autuar no Processo Administrativo n' 085/2020, conforme solicitação de Vossa Senhoria a respeito da existência de dotação orçamentária, para o processo de aditamento do prazo do Contrato Administrativo N' 180/2019, firmado com a empresa RBS Construtora e Serviços de Coleta Eireli, conforme especificação constante na solicitação, informamos que:
a) Após minuciosa análise no Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, verificamos a existência de previsão orçamentária para o valor da contratação.
b) A Dotação Orçamentária que ocorrerá tal despesa é:
ÓRGÃO: 02.13.00 - SECRETARIADE OBRAS E DESENVOLVIMENTOURBANO
UNIDADE: 02.13.01- Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano
Projeto Atividade: 2.024 - Pavimentação e Recup. De Ruas, Avenidas e Praças do Município Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte: 24 - Transferência de Xxxxxxxx
Atenciosamente,
PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - ITAPITANGA - BAHIA CNPJ N.' 14,147.482/0001-11 - FONE (FAX)00 000-0000
r=::::::::::4=::.=::; .;•.::::;:,::;., ,
nolU~'JG!
~'ESTADODABAHIA
:.REFEITURAMUNICIPALDEITAPI;ANGA
•. GóYilrMdéNovóséámWii>sL j Governo de Novos Caminhos!
PESPACHO
Processo Administrativo n°. 132/2020
Contrato Administrativo n°. 0180/2019
Em face da manifestação formulada pelo jurídico e o setor de contabilidade, autorizo a elaboração do termo aditivo solicitado.
Itapitanga, Bahia, 17 de julho de 2020.
Xxxx XXx~OS'-XXxxxxx Xxxxxxxxx Prefeito
PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO- 45645-000 - ITAPIT ANGA - BAHIA CNPJ N.o 14.147.482/0001-11 - FONE (FAX) 00 000-000
. , •.....;
r:#~,;;',
AI,TERAÇAo E CONSOLIDAÇAo CO:'lTHATlJA!. N° 2 DA SOCIEI)ADE Rll.~~~<.
..cONSTHlJTORA LOCADORA E SI':IWICOS !.TI)A ME . ..t~ "
CNP.1 n° 21.442.'193/0001-90'
XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX nacionalidade BRi\SII}EIR.A, naSti<:<,•. em
15/0411963. SOLTEIRO. EMPRESA RIO. CPf'l1vlF n" 01'J.083.515-00. CAln:euV\
.
D~ IDENTiDADE nO1364424800. órgão expedidor SECRET ARli\ DE SEG4~~~,ÇA PUBLICA - SA, residente e domiciliado no(a) RUA G. 65. LOl' CLEBR~I~ X XXXXX. SANTO ANTÔNIO. JTABlIN;\, fiA. CEP 45.602-112. BRASIL. • •••.••
XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX nacionalidade l:lR,\SILEIRA, nascida em 15/02/1963. SOLTEIRA. EMPRESi\Rli\. CI'f'Il\-lF nO 000.000.000-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE n" 0212391771. órenn expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA
PÚBLICA - BA, residente e domiciliado nota) XXX X, 00. LOl' CLEI3RER X XXXXX, SANTO ANTÔNIO, lTABUNA, BA. CEP45.602-1 12. 13RASIL.
Sócios da sociedade .limilUda de nome empresarial RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS CTDA ME. xxxxXxxxxx Xxx:llmenh: por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia. sob NIRE n° 29203472327. com sede X Xxxxx Xxxxxxxx, 0.00 ,XxxxX xxxxxxx. BA. CEI' 45.600-120. devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa .lllrídica/MF sob o nO 21.442.493/0001-90. deliberam de pleno c eomum aeordo ajustarem a presentc alterllçào e consolidação comra(uol, nos tenn\)s da I.ei li" 10.406/ 2002. mediante as condiçõcs cstabelccidas nus eláusnlas sel,'lJintcs:
ENDEREÇO
CLAUSULA I'RJMEmA. A sociedade passa a exerccr suas' atividades no seguinte endereço sito à AVI::NlDA ILl-ltUS. 272. TERRJ:O. CENTRO. ITABUNA, Bi\. CEP
45.600-045.
00 CAPITAl, SOCIAL
CLÁUSULA SEGUNDA. O capital anterior iotalmCllle integrali7~,do passa li ser de RS 300.000,00 (trezentos mil reais). cm moeda eOlTent.!lnaeional, represcntado por
300.000 (trezentos mil) qmlllls de eapitai. no valor nominal de RS 1.00 (um real) cnda uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integraliz.tdo. neste ato. pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social estc lica assim disu-ibuido:
XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX. com 285.000 (duzentos e oitenta e doco mil) quotas. perlàzendo um total de R$ 285.000.00 (duzcntos c oitenta e cinco' mil reais)
integrali7.ado.
ROSAl'\GEI.A RmElRO DA SILVA. com 15.000 (quillle mil) qnotas, perfa7.endo um
total de R$ 15.000,00 (quinl..c Iml reais) inlcgralizado.
! • .. l
O{'0024
()~;2)
>.~r.> '
ALTERAÇÃO E CONSOLIJ)AÇÃO CONTRATUAL N° 2 DA SOCIEDADE RB~ .
CONSTRUTORA.I,OCADORA E SERVICOS LTDA ME
eM',' n" 21.442.493100111-90
.
•
•.• 5 •...•
~.~.,.
••• v •
DA AD:\ll~ISTRAÇÃO
•......
,. ..
CLAuSULA TERCEIRA. A administraç30 da sociedade c3be~ ISOLAD~f1~TE o Xxxxx XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX com OS poderes e atribl1iç{l'eS: de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e eXlrujudicialmente,:~do praticar lodos os at.os compreendidos no objelo social. sempre de interesse da slMeOade. autorizado o uSO do nome empresarial. ,.edado. no entanlO. fazê-lo em atividades eslranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros. hem C0l110onerar ou alienar bens imóveis da sociedade. sem
autorização do(s) oUlro(s) s6cio(s).
DA DECLARAÇAo DE J)ESIMPEI>lME:"lTO
CLÁUSULA QUARTA. O administr.tdor declara, .sob as penas da lei. que não está impedido de exercer a adminislmção da sociedade. por lei especial ou em vil1ude de condenação criminal. ou por se enCOlllrar sob os efeitos dela, a pcna que vede, ainda quc tempomriamente. o acesso a cargos publicos. ou por crime falimcotar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, pcculalo ou contra a economia popular, contra () sistema financeiro nacional, contra n0I1113Sde dcfesa da concorrência. contra as relações de
conSllmo, fé públ ica ou propriedade.
t:m face das nllcraçõcs acima, eonsolidn-se o cuntratn ",eia I, no~ termos dn :Lei nO 10.40612002, mcdianle as condições e cláusulas seguintes.
CO:"lSOLl DAÇÃO.
A vista da modificação ora ajustada consolida-se o contraIO social. com a seguinte forma
IlRUNO RIUEIRO DOS SANTOS. brasilóro. solteiro. empreo<ário. data de nascimento
v 1510411963, portador da Cl-SSI'-BA n", I36<142.180UcCPf n". OI'1.083.51 S-OO,residénté c
domiciliado XXX X, 00. LOT CLEBRER L UM.L V. SANTO ANTÔNIO, ITABUNA. BA, CF.P 45.602-112, BRASIL. E ROSANGt~I.A nIB~:xX XX XXXXX, brasileiro,
solteiro. empresáriO. dalll de nascimento 15í0211963. p~rL1dor da Cl-SSP-BA n", 021239177le CPF n". 000.000.000-00. residente c domiciliado na RUA G. 00, XXX XXXXXXX X XXXXX. SANTO ANTÔNIO. ITABUNA. BA, eEI' 45.602-112, 13RASIL.:
já qualiticados únicos sócios de RllS CONSTRUTORA LOCAIlORA E SERVICOS
!'TDA ME, sociedade empres:lria limitada. sediada ,ia Xxxxxxx xxxxxx xX.000, .Térreo- Centro. na cidade de hahuna - Bahia, CEP: 45.600-045. arquivada na JUCEB sob nO. 29203472327 em 18106/2010, e inscrita nO CNi'J sob n'. 21.442.49310001-90. resolvem,
assim, consolidar u seu contraIO social.
PúghUl2
•
o •
I
000025
-----~-======--:=:-:::::-
A.LTERAÇA-O. E CONSOUI>AÇ/,O CO~TRATUAI. N" 2 DA SOCIEDADE RBS\'"?~,; ,~/ )
.. CONSTRUTolfA I.OCADORA E SERV/COS LTI)A ME' - ._•
Cl'iPJ n' 2J.442.493/000PlO •
•
--
Primeira -À sociedade gira sob o nome empresarial: nns CONS'j'RlITORA LOC,;;>Ó-RA E S}:RVICOS LTDA ME, e tcm sua sede social na Avenida.llhéus nO,'2'72: ,'!'6:reo- Cenlro, n8 cidadc de (Iabuna . £lahia. rEI': 45.600.045 c ínscrila no CNP}'>Vl, nO 21.442.493/0001-90. • •
•......••..
Segunda - O Objeto social é a exploração:
4299.5/99. obras de engenharia civil
9001.9/06 - atividades de sonori7."çiio C dc iluminação
7731.4/00 - aluguel de máquinas c equipamentos agrícolas sem operador 7719.5/99 • locação de outros mcios de lransporte. sem condutor.
7711-0/00 o locação de automóveis sem condulor
..•.....•'•...•.
6311.9/00 -tratamento de dados. provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na imemet.
5223-1/00 - estacionamento de vcículos
4923.0/02 - serviço de transporte de passageiros. locação dc amomóveis com motorista 4399.1/99 • serviços espeeiali7.ados para construção
4399. I/03 • obras de xxxxxxxxx
7732.2/02 - aluguel de andaimcs
7733-JlOO - aluguel dc máquinas c cquipamentos para escritório
7739.0/03 - aluguel de palcos, cobcnuras c estruturas de uso temporário, cxeeto andaimes.
9001-9/05 - produção de espetáculos de rodeios, \'aqucjadns e similares.
8299.7/07. salas dc acesso 1iinternet
8230.0/0J - serviços de organização de feiras. cOlIgrcssllS. exposições e testas. 8219.9/99 o preparação dc documentos e serviços t'speciaIi7.adlls de apoio administT'dtivo.
u
8211-3/00 - serviços combinados de escritório e nroio adminislrali",) 8130.3/00 - atividades paisagísticas
8129-0/00 - atividlldcs de limpC7.a
8121-4/00 -limpeza em prédios C em domicilios ""
g 111.7/00 - serviços combinados para apoio a cdí I",-ios. exc'tto condomínios prediais. 4391-6/00 - obras de fundações
4330.4/99 - outras obras c1caeabnmemo da construçilo
4221-9102 - construção dc estações e redes de dislrihuição de energia elétrica 422 I-9101 - construção de bnrragcns c represas pam geração de energia elétriell 4213-8/00 - obras de urbani7.ação o ruas, praças c calçadas.
4211-1102 - pintura p,lra sinali7.ação cm pistns rod'lVi1irias e ncrop0l10s 4120-4/00 - construção de edifícios
3812-2/00 - eoleta de residuos perigos"s 3811-4/00 - colcla de resíduos não-perigosos.
33 J 4-7/1 O • manutenção c repamçiio de máquinns e equipamcntos pum uso geral.
9_••
6 ~~a7..C::""""~OEc"f",'!'.''"''7'''':'-~'''=''';''"'':''.n:J'.Rt~.I:I;Sr;.~"
tfir'
t):.X-) , ~ ~~~.~ .••••. .-".-r '.••. ,
f-:?!.-..'!~,.;:g '~~»t---~.••~•.•V.~!~.'~I.~2..~,N~;,:.-~-"..-t-,J~~f ~o ~
:cM.;À<"'"
~~"p..il,",
'.di " 2l10616105B420&46.~VIl1l1ll;~ó161l».58:
Página 3
a .•to em- .' ~..
10-- ..-.""
1.~-',,~(.~j:4:.:''i''':i4-60..cII:o;,I1~Il'.lIài:lõ6l:l<~loÓF~_~'.-..m.o~;,. ~"~".~~.•~...o.~ .
• . ~iIi~.'._.
:~!:,~,~;-':..:-;,;,:-,'-~.,.,•!•~,.~'~.~•~',~~~~~~-',:.~:.•.).1•.•"_•,•~.•~.'...\..•;..
...- . •
000026
, .jC£'e
'J' ~
[ (..\,'/
\~I
ALTERAÇÃO E CONSOLJI)AÇÃO CO:'>'t'I~ATlJAL N" 2 DA SOCIEDADE RBS .~-_._/
.cONSTRlJTORA LOCADORA E SERVICOS LTI)A ME -
.
-:..••~•• .
CNP.I n. 21.442.493/0001-90
.~."..'•
0161-0/02 - serviço de poda de árvores para lavouras ••••• 4292-8/01 - montagcm de estmluras mdálicas }, ':"~••••• 4292.8/02 • obras de montagem industrial ••••••
4330-4/04. serviços de pintura de edificios .:.,,:. 4330-4/02. instalação de pOltas, janelas, letos. divisórias e armários cmbutidoS:de' : qualquer material. . : •• :.:
4322.3/02. instalação e manutenção de sistemas centrais c1car condicionado, de" •
venlilação | e refrigeração. |
4322.3/01 | • instalações hidráulicas. sanitlÍrias c de g:is. |
4321-5/00 | . instalação e manutcnção clétrica |
4313-4/00 | . obras dc terraplenagcm |
4311-8/02. preparação de canteiro e limpeza de tcrreno 43 i 1-8/01 • demolição de edificios e cstmturas
4299-5/0 I . construção de instalaçõcs esportivas c rcercativas 0161-0/01 - serviço dc plllveri~ação c controle dc pmgas aglicolas
Terceira - O Capital da sociedadc que é de RS 300.000,on (l'rczcnlos Mil reais), dividido em 300.000 (Trezentos mil) quotas. no valor de R$ 1.00 (Hum real) cada uma, rolalmente integralizadus em moeda corrente do país. e distribuídos da seguinte fonna:
A) XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX .. 285.000 ...QUOTAS •....•...RS: 285.000,00
B) ROSANGELA'IUIlEIRO DA SILVA 15.000 QUOTAS RS: 15.000,{l0
TOTAL DO CAPITA I. SOCIA L........................................................••.....•. RS: 300.01111.00
O.turlB - a sociedade iniciou suas atividades em 1810612010 e ~u prazo de duração é indetcnnil1ado.
Quinta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser c"did" •.ou transferidas sem o expresso consentimento da sociedade. cabendo ao sócio majoritário. mcdiante condições e preços o direito de preferência, sempre obedecendo aos principios legais vigentes.
Sexta _ A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.
Sétima _ A administração e uso da denominação social ficaram a cargo do sócio. XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX, isenta de caução, investido de todos os poderes necessários à prática de qualquer ato tlOSnegócios e intcresse da sociedadc. espccialmente nomear e destituir procurador. comralllr. dirigir, c despedir trabalhadores. descomar lítulos de
• -J'
'.
...'..•.. ,
•
OU0027
@
"
9.
!>úc<;;.v ,
ALTERAÇÃO E CONSOLII}AÇÃO CONTRATUAL NU 21M SOCIEDADE RBS ~2~:--::.
CONSTRUTORA 1,OCAOORA E SEI~VICOS LTDA ME .' - ~. - -
. .
CNP./ nn 21.442.49310001.9&
créditos, movimentar contas bancarias. ou depósitos cmitir. avaliiar ou endossar títulos cambiais. inclusive duplicatas. cheques. notas promissórias. cédulas ou xxxxx.xx credito rural, obter empréstimo ou financiamento em instituição finani~im. firmar .:;'onlrato, constituir garantias reais thipotecas. pcnhor e alienação fiduciária em garantia, ~":t;;lar
arrendamento mercal1lil. recebe,. c dar quitação. representar a sociedade em juízõ w-{ura
dele. A administração poderá scr delegada. Mediante expedição. do competente".áio.-ou
outorga de delegação passado por instrumento público ou panjcul"r, como tamb!!,I; <;~;ljO' lhe vedado. sob pena de nulidade o uso dela em avais. fianças. abonos. a favor de lerc'ei;os.
e OUlfOS negócios de interesse alheio a sociedade. " •• - .•
Oitava - Ao término de cada exercício social. em 31 de De7embro. os administl1ldores prestamo eon!'.s justificadas de soa administração. procedendo ã elabornção do inventário. do balanço Patrimonial e do Balanço de Rcsultado Ec,mômieo. cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas. os lucros ou perdas apuradas.
ParágMlfo íanico • Nos quatros meses seguintes ao lCImino do e~crdcio social. os sócios deliberamo sobre as contas c designarão administradores quando 11.\1' o caso.
Nona - Na hipótese de retirado de um dos sócios. o sócio remanescente deverá ser avisado antecipadamente no prazo de 30 (trinta) dias e tcrú o direito de preferência na aquisição das qÚOlas.em igualdade de condições, sempre obse,'\'ando os preee'ilM legais vigentes.
Dedma • Na hipótese dc falecimcnto de um dos sócios a sociedade não se dissolveril. cabendo ao sócio remanescente a composição do 4uadro social. com os herdeiros. também observando a legislaçiio vigente.
J)éeima Primeira - O sócio. xXXXX XXxxxXX nos SANTOS, no exercício lia administração, terão direito a uma retirada mensal 8 titulo d7! "pro laborc" que não poderá exceder ao limite prcvisto na legislação do imposto de rcnda .. (
Décima Segunda - O sócio administrador declara. sob as penas da lei, que não esta impedido de exercer a administração da sociedade. por lei especial. ou em virtude de condenação criminal. ou por Se encootrarem sob os efeitos dela. a pena que vede. ainda que temporariamente. o acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar, de prevaricação, peila ou suborno. concussão, pcculato, ou contra a economia popular. contra o sistema financeiro nacional. contra normas de defesa da concorr.ência. contra relaçõc~ de consumo.
fé publica ou propriedade.
PAgina S
_J
~:.'.,) .,~
• ' ,X.2 I /'
ALTERAÇÃO E CONSOLIO~ÇÃO CONTRATUAL N" 2 DA SOCIEDADE RBS \. ~ ./ I
CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTOA ME '-
CNP.I n. 21.442.493fOOO 1-911"
Décima Terceira. O foro pJI'a O exercício e o cumprimento dos direitos e Dhrigações resultantes do contrnlo social pemlanccc ITABU, J • " •....•......
..•.... ..
E, por CSI
este instrumento.
""",,,,
•.......~
~~~4Aii~\ XXX XXXXXXX XX XXXXX
CPF: 000.000.000-00
.--.•.._-- ---._----------
Páginll Ó
e• ..
,_...,....•...........
MINISTÉRIO DA FAZENDA
secretaria da Receita Federal do Brasil
000030
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: RBS CONSTRUTORA E SERVlCOS DE COLETA EIRELI
CNPJ: 21.442.493/0001-90
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritOS em Olvida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do alt 151 da Lei nO 5.172, de 25 de outubro de 1966 _ Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal. ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideraçãO para fins de certificação da
regularidade fiscal. .
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matri2 e suas filiais e, no caso de ente federativo. para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-58 à sitUação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstaS
nas xxxxxxx 'a' a 'd' do parágrafo único do alt 11 da Lei nO8:212, de 24 de julho de 1991.
ou <xxxx://xXX.xxxx.x .
A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na Intemet, nos endereços <xxxx://xxx.xxx.xX ov bP.
Certidão emitida gratuitamente com base na portaria conjunta RFBJPGFN nO 1.751, de 2/1012014.
Emitida às 20:19:13 do dia 05/11/2019 <hora e data de Brasilia>.
Válida até 0310512020.
Códigc de controle da certidão: CD52.0761.9234.0
491
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
1/
"Diário Oficial da Uniãolmprensa NacionalBAIXAR - No Google Play
'W
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
publicado em: 24/03/2020 I Edição: 571 Seção: 11 Página: 33
Órgão: Ministérío da Economia/Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
PORTARIA CONJUNTA N° 555, DE 23 DE MARÇO DE 2020
Dispõe sobre a prorrogação do prazo de validade das Certidões Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa da União (CND>e Certidões Positivas com Efeitos de Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa da União (CPEND>.em decorrência da pandemia relacionada ao coronavirus (COVID-19l.
o SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL. no uso das atribuições que Lhes conferem. respectivamente. o inciso 111 do art. 327 do
Regimento Interno da Secretaria EspeciaL da Receita FederaL do BrasiL aprovado pela Portaria MF nO430. de 9 de outubro de 2017. e o art. 82 do Regimento Interno da Procuradoria-Geral da Fazenda NacionaL aprovado pela Portaria MF nO36. de 24 de janeiro de 2014. e tendo em vista o disposto no !i 50 do art 47 da
Lei nO8.212. de 24 de juLho de 1991. resoLvem:
Art. 10 Fica prorrogada. por 90 (noventa) dias, a validade das Certidões Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa da União (CND) e Certidões Positivas com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa da União (CPEND>válidas
na data da publicação desta Portaria Conjunta.
Art 20 Ficam mantidas as demais disposições da Portaria Conjunta RFB/PGFN na 1.751,de 2 de
outubro de 2014.
Art 30 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
XxxX XXXXXXX XXXXXX XXXX
Secretário Especial da Receita Federal do Brasil
XxxX XXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXX
Procurador-Geral da Fazenda Nacional
Este conteúdo não substitui o pubUcado na versão certificada.
10/04/2020 Consulta Regularidade do Empregador
_~V_o~lt_a~r~1I1mprimir I
CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Certificado de Regularidade doFGTS-CRF
Inscrição: 21.442.493/0001-90
Razão Social:RBSCONSTRUTORA E SERVICOS DE COLETA EIREU
Endereço: XX XXXXXXXX XX XXXXXXX 0000 XXXXXX / XXXXXX XXXXXX / ILHEUS / BA /45658-250
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
o presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:20/03/2020 a 17/07/2020
Certificação Número: 2020032004592427575336
Informação obtida em 10/04/2020 09: 16: 15 .
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: xxx.xxxxx.xxx.xx
OU0032
https:xxxxxxxxxx-xxx.xxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx.xxx 1/1
GOVERNO DO ESTADO DA BAIllA SECRETARIA DA FAZENDA
Emissão: 02106/2020 11: 15
Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 • Código Tributário do Estado da Bahia)
RAZAo SOCIAL | |
RBS CONSTRUTORA E SERVICOS DE COLETA INSCRIÇÃO ESTADUAL | EIREU CNPJ |
Certidão NO: 20201575619
111.05t.:!35 • BAIXADO 21.442.49310oo1-9lI
Fica certificado que não constam, até a presente data. pendências de responsabilidade da pessoa ffsica ou jurfdica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.
Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Divida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.
Emnida em 0210612020,confonne Portaria n' 918199,sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.
A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO xxxx://xxx.xxxxx.xx.xxx.xx
Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Página 1 de 1 RelCertidaoNegativarpt
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS SECRETARIA DA FAZENDA
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA
I
N° da certidão: 00739 | 2020 |
NOME OU RAZAO SOCIAL | |
RBS CONSTRUTURA E SERViÇOS DE COLETA EIRELI | |
ICNPJ/CPF: 21.442.493/0001-90
ENDEREÇO (LOGRADOURO) | |
XXXXXXX XXXXXXXX xX XXXXXXX, Xx 0000, XXXXXX XXXXXX -XXXXXX-XX, XXX: 00000-000 | |
I
IINSCRlÇAO CADASTRAL
0350875/1
OBSERVAÇOES:
EM CUMPRIMENTO A SOLICITAÇÃO DO REQUERENTE, COM AS CARACTERlsTICAS ACIMA, CERTIFICAMOS PARA FINS DE DIREITO QUE MANDADO REVER OS REGISTROS TRIBUTARIOS, CONSTATAMOS EXISTIR DÉBITO INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA EM NOME DO CONTRIBUINTE EM APREÇO, COM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA NOS TERMOS DOS ARTs. 151 DO CTN E 485 DA LEI COMPLEMENTAR MUNCIPAl N° 003/2009 - CÓDIGO TRIBUTARIO DO MUNIClpIO.
PARA CONSTAR, FOI LAVRADA A PRESENTE CERTIDÃO ORIGINAL, SEM CONTER RASURAS.
-
DEVERÁ SER OBSERVADA A FINALIDADE A QUE SE DESTINA.
A ACEITAÇÃO DESTA CERTIDÃO ESTA CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO DE SUA AUTENTICIDADE
NA INTERNET, NO(S) ENDEREÇO(S): xxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx:00/xxxxxxxxxxXXX/
EMITIDA As 15:54:03 DO DIA 26/0612020 HORA E DATA DE BRASILlA. VALIDA ATÉ 26/0712020
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO: CA71AF71
QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO. PREFEITURA MUNICIPAL DE IlHEUS , 26 Junho 2020
Página 1 de
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: RBS CONSTRUTORA E SERVICOS DE COLETA EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 21.442.493/0001-90
Certidão nO: 9393317/2020 Expedição: 20/04/2020, às 13:02:11
Validade: 16/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.
Certifica-se
que
RBS CONSTRUTORA E SERVICOS DE COLETA EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n°
21.442.493/0001-90,
Trabalhistas.
NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Certidão emitida com base no art. 642-A da Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, na Resolução Administrativa n° 1470/2011 Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Consolidação das Leis do de 7 de julho de 2011, e do Tribunal Superior do
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais | do Trabalho e estão atualizados | até | 2 | (dois) | dias |
anteriores | à data da sua expedição. |
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (xxxx://xxx.xxx.xxx.xx)
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
Dúvidas e sugestões: xxxxxxxx.xxx.xx
- ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
~ •
000036
.... .~'.E-
!,
••••••••
~
fl_C"-"""'"
TERMO ADITIVO
"4° Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nO. 180/2019, oriundo da Tomada de Preço nO. 002/2019, que promove alterações na sua vigência e dá outras providências."
Considerando o Poder Discricionário do Poder Público, que permite ao agente público orientar-se livremente com base no binômio conveniência-oportunidade, alteraodo as condições originárias dos contratos administrativos, sem afastar-se dos ditames legais e do interesse público a que se destina; Considerando o estrito atendimento aos preceitos normativos insertos nos art. 57, parágrafo 1°, da Lei n°. 8.666/93, que permitem à Administração prorrogar justificadamente dos contratos celebrados;
Considerando o disposto na Cláusula Segunda do Contrato n°. 180/2019, que prevê a possibilidade de prorrogação do prazo disposto naquele instrumento;
Considerando o efetivo atendimento aos Principios Administrativos da Legalidade, Moralidade, Impessoalidade, Publicidade, Isonomia e Eficiência, que norteiam os atos dessa gestão.
Pelo presente instrumento, de um lado a o MUNICÍPIO DE ITAPITANGA, pessoa jurídica de Direito Público interno, inscrita no CNPJ 14.147.482/0001-11, com sede na Xxxxx Xxxx Xxxxxxx, 00, Xxxxxx - Xxxxxxxxxx/XX, doravaote denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito XXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade n.O 0000000000 SSPIBA, CPF n.O 000.000.000-00, residente e domiciliado a Tv. Saoto Antônio, nO93 Centro, Municipio de Itapitanga - BA e de outro lado a empresa RBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE COLETA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n°. 21.442.493/0001-90, com sede na Xxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxxx, xX0000, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx - Xxxxx, XXX 00.000-000, neste ato representada pelo sócio administrador Sr. XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade nO. 0000000000 SSPIBA, e do CPF nO. 000.000.000-00, residente e domiciliado na Xxx X, 00, Xxxx Xxxxxxx X. Xxxxx, X. Xxxxx Xxxxxxx, Itabuna - Bahia, CEPo45.602- 112, adiaote denominado CONTRATADO, de acordo com os termos dispostos no processo licitatório Tomada de Preços nO.002/2019, bem como em atendimento aos preceitos normativos. insertos na Lei Federal nO. 8.666/93, celebram o presente TERMO ADITIVO, mediaote as Cláusulas e condições ora estabelecidas.
CLAUSULA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA - Altera-se a vigência do presente contrato, que sofrerá prorrogação por 90 (noventa dias), com inicio em 20 de julho de 2020, e término em 20 de outubro de 2020.
CLAUSULA SEGUNDA - Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições do Contrato Primitivo, não especificamente alteradas por este TERMO ADITIVO.
PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - ITAPIT ANGA - BAHIA CNPJ N." 14.147.482/0001-11 - FONE (FAX) 00 000-0000
-
E estando assim, justos e contratados, as partes firmam o presente Aditivo em três vias de igual teor e forma, que será assinado também pelas testemunhas abaixo.
Itapitanga - BA, 17 de julho de 2020.
MUNICÍP~ITANGA/BA
Contratante
Xxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Prefeito
RBS CONSTRUTO E SERVIÇOS DE COLETA EIRELI
Contratada
Xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx
Sócio
Testemunhas:
Nome:~ Nome:
PRAÇA DOIS PODERES, 06 - CENTRO - 45645-000 - ITAPIT ANGA - BAHIA CNPJ N.' 14.147.482/0001-11 -FONE (FAX)?0 000-0000
~Diário Oficial (.0
MUNICIPIO
-, --
Prefeitura Municipal de Itapitanga
Quarta-fe!m • 22 de Julho de 2020 • Mo VIII • NO 1884
Esta edição encontra-se no slte ofiCIai deste ente.
Prefeitura Municipal de Itapitan9!...Pu bl ica:
• Extrato do 4° Termo Aditivo ao Contrato N° 180/2019 Processo Administrativo: N° 132/2020 - Contratada: RBS Construtora e Serviços de Coleta Eireli.
Esse município
tem autonomia
Gestor - Xxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx I Secretário - Governo I Editor - Ass. Comunicação Praça Dois Poderes. N°. 06
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 229IQTSJ75K8ZM2P370NUG
22 de Julho de 2020
2 -Ano VIII- N° 1884
Termos Aditivos
Itapitanga
on0039
Diário.Oficii:d do
MUNICIPIO
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
EXTRA TO DO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRA TO |
N° 180/2019 |
PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 132/2020 CONTRATANTE: o MUNICIPIO DE ITAPITANGA, pessoa juridica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n'. 14.147.482/0001-11, com sede na Praça Dois Poderes n'. |
06 - Centro Itaoitan.a, Estado da Bahia. CONTRATADA: RBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE COLETA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n'. 21.442.493/0001-90, com sede na Avenida |
Xxxxxxxx Xx Xxxxxxx, n' 1244, Jardim Savoia, Ilhéus - Bahia, CEP 45.658-250. |
PROCESSO VINCULADO: Tomada de Preco n' 00212019. OBJETO: Execução da Obra de Pavimentação da Avenida Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx, |
Contrato de Renasse n° 85692412017 - PrOlrrarna Planeiamento Urbano. CLAUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogada a vigência do contrato existente entre as partes, |
com inicio em 20 de iu1ho de 2020, e término em 20 de outubro de 2020. |
FUDAMENTO LEGAL - Art. 57, nará=fo l°, da Lei n°. 8.666/93. |
DATA: 17 de julho de 2020.
PRAÇA DOIS PODERES,06 - CENTRO- 45645-000- ITAPITANGA- BAHIA CNPJ N.' 14.147.482/0001-11- FONE (FAX) 00 000-0000
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2291QTSJ75K8ZM2P370NUG
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.