Contratação de empresa especializada em impermeabilização Tipo Sistema Enduris da GE na Cúpula do Salão de Festa no Esporte Clube Pinheiros
Contratação de empresa especializada em impermeabilização Tipo Sistema Enduris da GE na Cúpula do Salão de Festa no Esporte Clube Pinheiros
1
São Paulo, 07 de março de 2022
O Esporte Clube Pinheiros, doravante denominado ECP, através do Departamento de Suprimentos, realizará licitação, regida pelas normas internas e estatuto do ECP, para contratação dos serviços de acordo com as condições adiante estabelecidas.
1. Apresentação
O ECP é o maior Clube Poliesportivo da América Latina, onde mais de 20 mil associados participam das modalidades recreativas ou competitivas, marcando presença nos pódios nacionais e internacionais.
Mesmo sendo um celeiro de atletas, o ECP também busca excelência em cultura e lazer para os mais de 39.000 associados, contando com 170 mil m² de terreno, dos quais 80 mil m² são constituídos de áreas verdes, e 102 mil m2 de área edificada.
2. Objeto
Contratação de empresa para execução em regime de empreitada global de impermeabilização Tipo Sistema Enduris da GE na Cúpula do Salão de Festa no Esporte Clube Pinheiros, conforme estabelecido no presente Edital Eletrônico.
3. Regras de Participação
3.1. Não poderão participar deste processo licitatório pessoas jurídicas de que façam parte o cônjuge, companheiro (a), descendentes, ascendentes ou colaterais, consanguíneos ou afins, até terceiro grau civil, dos membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, da Diretoria, dos Diretores Adjuntos, Assessores ou ocupantes de cargos ou funções da Diretoria, qualquer que seja a sua denominação, conforme art. 71 do Estatuto Social do ECP;
3.2. Só poderão participar empresas que apresentem a totalidade dos requerimentos de QUALIFICAÇÃO como expresso no item 14.1 a seguir.
2
4. Documentos Complementares
Os documentos abaixo são parte integrante do presente Edital de Licitação: Anexo 1: Edital
ANEXO 2 _002283_Planilha ANEXO 3_CÚPULA 01_IMP_R00
5. Prazo
Os serviços objeto desta contratação deverão ser executados em no máximo 30 dias corridos da data de início da obra, conforme cronograma a ser apresentado pela Proponente.
6. Condições Comerciais
6.1. Assinatura do Contrato - Para a assinatura do contrato será necessário a apresentação da ART dos trabalhos, bem como os documentos pertinentes previstos no item 18.1 a seguir;
6.2. Medições - As medições serão quinzenais com emissão de fatura após aprovação do boletim de medição pelo ECP, tudo em compatibilidade com o cronograma físico financeiro apresentado na Proposta Comercial. Os pagamentos ocorrerão em até 15 (Quinze) dias após o recebimento e protocolo da Nota Fiscal por parte do ECP;
6.3. Multa por atraso – caso se constate a cada medição atrasos com relação ao cronograma físico financeiro apresentado na Proposta Comercial, a empresa contratada ficará sujeita à uma multa contratual equivalente a 0,5% do valor total do contrato por dia de atraso.
6.4. Retenção Contratual – Será feita a retenção contratual de 10% a cada medição,
, os quais serão liberados no final das obras da seguinte forma: 50% em até 10 dias após o Recebimento Provisório, conforme termo a ser assinado entre as partes contendo checklist que permita a utilização do local, além da emissão de documento fiscal correspondente, e os 50% restantes em até 10 dias após o Recebimento Definitivo, emissão de documento fiscal correspondente e conclusão cabal dos serviços com o cumprimento do check list entrega de toda a documentação pertinente;
6.5. Outras Retenções - Haverá a retenção na fonte de todos os impostos legais cabíveis e nas respectivas alíquotas em vigência à época da emissão de cada uma das faturas.
6.6. Reajuste - Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis.
3
7. Obrigações da Contratada
7.1. A Contratada deverá ser responsável pela manutenção integral do canteiro de obras como limpeza, sinalização e iluminação, e toda e qualquer providencia ou intervenção que se faça necessária ao bom andamento da obra, a seu exclusivo custo;
7.2. Responsabilizar-se pela conferência dos documentos de projeto e sua adequação, caso necessário, para o bom andamento dos serviços, mantendo-se os princípios e especificações que nortearam o desenvolvimento de toda a documentação indicada no item 4. Documentos Complementares acima;
7.3. Responsabilizar-se pela execução das obras conforme as normas vigentes e boas práticas de engenharia.
8. Licitação com apoio de plataforma Eletrônica
8.1. A Habilitação, bem como as propostas Técnica e Comercial deverá ser encaminhada em meio eletrônico pelo Sistema SNE Licitações do ECP, Os fornecedores interessados em participar do processo licitatório deverão se credenciar através de seus representantes junto ao SNE Licitações;
8.2. O ECP não se responsabiliza por qualquer problema que venha a ocorrer no processo de cadastramento junto ao SNE Licitações que impeça o Proponente de participar da licitação;
8.3. Para acesso ao SNE Licitações, os Proponentes deverão dispor de login e senha intransferíveis, obtidas junto ao SNE Licitações, bem como não ter pendências formais, financeiras ou de cadastro junto ao SNE Licitações. O acesso ao SNE Licitações deve ser feito através da página do sistema em xxxx://xxx.xxx.xxx.xx, através do link: “Negociação Eletrônica” em Relacionamento/Fornecedores;
8.4. É de exclusiva responsabilidade do Proponente o sigilo de sua senha junto a Licitação Eletrônica do SNE Licitações, bem como sua utilização em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao ECP ou ao SNE Licitações qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
4
8.5. O cadastramento do Proponente e de seu representante legal junto ao SNE Licitações implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes aos processos de Licitações Eletrônicas;
8.6. O link para acompanhamento “online” das Licitações Eletrônicas realizadas através do SNE Licitações em xxxx://xxx.xxx.xxx.xx, através do link:“Negociação Eletrônica” em Relacionamento/Fornecedores.
9. Prazos da Licitação
Atividades | Responsável | Data |
Abertura do edital via portal de internet em: xxx.xxxxxxx.xxx.xx | ECP | 07/03/2022 |
Entrega das propostas técnica e comercial | Proponente | 16/03/2022 |
Abertura das propostas | ECP | 15/03/2022 |
Comunicação da Vencedora / Pregão Eletrônico (previsto) | ECP | 18/03/2022 |
Data de início provável das obras | Proponente | 04/04/2022 |
OBS: A Visita técnica é obrigatória durante o período desta Licitação
10. Visita técnica pelos Proponentes
Para a realização das visitas é impreterível o agendamento prévio com o Departamento de Patrimônio do ECP, através do email xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx ou telefone (00) 0000-0000 ou (00) 0000-0000 ou (00) 0000-0000.
Na apresentação da “Proposta Técnica” deverá estar inclusa a “Declaração de Visita” – FX 890 e pleno conhecimento das condições locais, devidamente assinada pelo representante legal da Proponente(se aplicável).
5
11. Esclarecimento de dúvidas pelos Proponentes
Todas as todas as dúvidas deverão ser encaminhadas exclusivamente através dos e-mail’s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx e xxxxxxxx@xxx.xxx.xx com o Engº. Xxxxxxxx Xxxxxx.
Todos os esclarecimentos serão compartilhados com todos os participantes garantindo a isonomia do processo.
Em caso de dúvidas quanto a utilização do sistema de licitações eletrônicas SNE Licitações, favor entrar em contato com o suporte do sistema através do telefone (00) 0000-0000
12. Abertura das Propostas pelo ECP
Encerrado o período para apresentação das propostas o ECP efetuará a abertura das propostas e sem a presença dos proponentes, será iniciada a etapa de avaliação técnica e comercial das propostas recebidas.
13. Comunicação da Vencedora pelo ECP
Após as validações técnica via sistema SNE será agendado pregão eletrônico ou reuniões presenciais com as classificadas a critério do ECP, afim de obtenção da melhor proposta técnica/financeira. O resultado da licitação estará à disposição das Proponentes via site do SNE Licitações, sendo que a Proponente Vencedora será avisada de imediato pelo ECP.
6
14. Apresentação das Propostas
14.1. Habilitação
Deve conter as 3 partes explicitadas a seguir.
a) Habilitação Técnica
✓ Certidão atualizada de registro de Pessoa Jurídica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA ou CAU;
✓ 3 (três) atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, dos quais pelo menos 1 (um) devidamente registrados e acervados (CAT) no CREA, que comprovem que a empresa executou nos últimos 3 (três) anos serviços compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação.
✓ Comprovação de a Proponente possuir no seu quadro permanente, profissional (is) de nível superior detentor (es) de atestado de responsabilidade técnica, onde conste a execução dos serviços especificados considerados compatíveis, como acima registrado;
✓ Comprovação de que o(s) profissional(is) acima indicado(s) pertence(m) ao quadro permanente de pessoal da licitante, na data da entrega da documentação através da apresentação da Carteira de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados, do Contrato de Trabalho ou Contrato Social, sendo aceito também a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços, desde que acompanhado de declaração assinada e datada pelo profissional.
b) Habilitação Fiscal e Previdenciária
✓ Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;
✓ Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal da sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da contratação;
✓ Certidão de regularidade de débito com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio ou da sede da licitante;
✓ Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
✓ Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a tributos federais e dívida ativa da União;
7
c) Habilitação Econômica e Financeira
✓ Prova de ter a empresa capital social registrado na Junta Comercial ou no órgão competente, na data da apresentação da proposta, igual ou superior a R$ 65.000,00 (secenta e cinco mil reais);
✓ Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, no caso de Sociedade Empresária, ou certidão negativa de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física, ou da pessoa jurídica, denominada Sociedade Simples, sujeita à declaração de insolvência civil, de acordo com o código Civil e Código de Processo Civil;
14.2. A “Proposta Técnica e Comercial”
a) Deverá conter todos os dados quanto a experiência e capacitação da Proponente necessária para sua qualificação técnica e atendimento aos requisitos da presente Licitação;
b) Deverá conter a especificação completa de cada um dos produtos e/ou serviços propostos;
c) Deverá conter o cronograma para a execução cabal do contrato desde o início dos serviços, que deverão ser executados em no máximo 30 dias corridos. Deverá conter o plano de execução dos serviços, com indicação das etapas e cuidados que serão observados durante as obras;
d) A Planilha que deverá ser apresentada, no mesmo nível de detalhe da apresentada no Anexo Planilha orientativa, lembrando que a proponente deverá quantificar eventuais itens OMISSOS, sendo o único responsável pela sua totalidade e consistência. Esta planilha de quantitativos validada, revisada e consolidada pelo Proponente deverá conter os preços e a composição dos preços e demais condições comerciais, inclusive e precificação de eventuais itens OMISSOS, de sua exclusiva responsabilidade.
Toda e qualquer dúvidas com relação a quantificação e escopo, deverão ser baseados nos projetos e visita no local.
1.1) Quaisquer questionamentos relativos ao presente processo licitatório deverão ser encaminhados para o Departamento de Patrimônio do E.C.P.
1.2) Todos os serviços contemplados nos projetos licitados ou nos documentos fornecidos deverá ser executado.
8
e) Deverá conter o Cronograma físico financeiro de execução dos trabalhos contendo de forma clara e objetiva, que servirá como um dos balizadores para a determinação da proposta vencedora. Este cronograma, uma vez aprovado pelo ECP, fará parte integrante do contrato e será a base para o acompanhamento dos serviços e será rigorosamente seguido sob a pena da eventual aplicação de multas caso se constatem atrasos a cada medição;
f) Os preços apresentados deverão englobar todas as despesas relativas ao objeto, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, despesas fiscais e financeiras e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto deste Processo Licitatório;
g) Deverá limitar-se ao objeto desta Licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital;
h) Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender às exigências deste Edital ou determinar preços manifestamente inexequíveis. Assim, quando necessário, o ECP, poderá solicitar ao Proponente que demonstre a exequibilidade de seus preços;
i) O objeto, rigorosamente de acordo com o ofertado nas propostas, deverá atender à totalidade da quantidade exigida, sob risco de desqualificação do Proponente, a critério do ECP;
j) Deverá conter o cronograma físico-financeiro do fornecimento;
k) Para as contratações onde houver fornecimento de material, deverá ser informado por qual município e estado brasileiro será a emissão da nota fiscal;
l) Deverá ter validade mínima de 60 dias;
15. Critério de avaliação das propostas para definição dos proponentes classificados
a) Enquadramento aos requisitos estabelecidos neste Edital, em especial o item 14.1 Habilitação acima, como pré-condição para concorrer.
b) Aspectos técnicos – currículo, experiência, referências de trabalho, qualidade, especificações, etc.
c) Aspectos financeiros: preços e condições de pagamento e critério de conversão de moeda estrangeira, quando aplicável.
d) Demais condições: prazo de entrega e outras condições.
9
16. CRITÉRIO DE ANÁLISE PARA DECISÃO DA PROPOSTA VENCEDORA
As propostas receberão pontuação para cada um dos conteúdos: Preço, Técnica e Prazo, sendo declarada a classificação destas por ordem de pontuação, da maior para a menor, conforme critérios descritos a seguir:
16.1. Pontuação dos PREÇOS
a) Todas as propostas serão analisadas, equalizadas suas planilhas e demais dados, sendo desclassificadas as propostas que apresentarem preços manifestadamente inexequíveis ou serem entregues de forma incompleta;
b) Após equalizadas, à proposta de menor preço, será atribuído peso 100,00. As demais propostas, consideradas exequíveis, terão seus pontos determinados pela relação entre o preço da menor proposta e o preço da proposta respectiva, sendo o resultado multiplicado por 100.
c) O número decorrente desta operação será a Pontuação do Preço da Proposta (PPçP);
16.2. Pontuação da TÉCNICA
a) Analisando os elementos técnicos apresentados de cada proposta, em especial se foram apresentados todos os itens solicitados e os atestados apresentados, serão atribuídos pontos.
b) Às propostas que estiverem totalmente completas, tiverem apresentados todos os elementos solicitados, será atribuída nota 10,00;
c) Às demais propostas serão atribuídas notas proporcionais;
d) Às propostas que tiveram nota 10,00, serão atribuídos 100,00 pontos;
e) As demais propostas receberão pontos proporcionais assim calculados; nota da proposta considerada dividida pela nota da melhor proposta (10,00), sendo o resultado multiplicado por 100.
f) O número decorrente desta operação será a Pontuação Técnica da Proposta (PTP);
16.3. Pontuação do PRAZO
a) Analisando os prazos de cada proposta, a que apresentar o menor prazo considerado exequível, será atribuída nota 10,00;
b) Às demais propostas serão atribuídos pesos proporcionais;
c) À proposta que tiver nota 10,00, serão atribuídos 100,00 pontos;
d) As demais propostas receberão pontos proporcionais assim calculados; nota da proposta considerada dividida pela nota da melhor proposta (10,00), sendo o resultado multiplicado por 100.
10
e) O número decorrente desta operação será a Pontuação do Prazo da Proposta (PPzP);
16.4. Pontuação e Classificações das PROPOSTAS
As propostas terão seus pontos assim calculados:
Os critérios de avaliação das propostas relativos ao enquadramento acima são de entendimento do ECP que acompanhará os trabalhos, considerando ainda:
a) Que a aceitação das propostas relativas a itens específicos, tais como reciprocidade de marketing, renovação / modernização dos equipamentos, etc., são de exclusiva competência do ECP, ficando pré-estabelecido que o mesmo escolherá o critério de avaliação das propostas que melhor atenda a seus interesses, não cabendo a Proponente quaisquer direitos sobre contestações, recursos e/ou indenizações, em qualquer esfera, inclusive judicial; condição precípua para participação deste Edital.
b) A entrega da proposta pela Proponente implicará automaticamente, na aceitação de todas as condições acima.
c) Os Departamentos Jurídico, Suprimentos e Patrimônio, reservam-se o direito, de analisar os desvios apresentados nas propostas, a fim de adequá-las as condições de mercado e interesse do ECP.
17. Definição do Vencedor
O ECP, a seu critério, conduzirá a fase de definição do vencedor, da forma que considerar mais conveniente.
11
18. Documentação
18.1. Documentação inicial
Os documentos abaixo relacionados deverão ser apresentados pela Vencedora da presente Licitação, após a definição e comunicação do Vencedor pelo ECP.
a) Os documentos obrigatórios a serem apresentados pela Vencedora para efetivação da contratação são:
✓ Cópia do Contrato Social/Estatuto Social e eventuais alterações (última alteração);
✓ Cópia do Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica (Cartão do CNPJ);
✓ Cópia da Certidão Negativa de Débitos relativos as contribuições previdenciárias e as de terceiros.
✓ Inscrição Municipal (qualquer um dos documentos listados a seguir):
• Cartão Inscrição Municipal (CCM);
• Alvará com Inscrição Municipal;
• Certidão Negativa débito (com o código da IM);
• Declaração de Xxxxxxx (Em papel timbrado e assinado pelo representante legal, anexar o Contrato Social/Requerimento do Empresário/Cerificado de MEI do Fornecedor ou Procuração);
• Boleto de Recolhimento de Impostos Municipais (Só em casos de regularização e carimbada com a data de entrega);
✓ Comprovante de xxxxxxxxx xxxxxxxx (qualquer um dos documentos a seguir):
• Folha de cheque atual;
• Cartão de débito dentro do prazo de validade (frente e verso) – IMPORTANTE: Ocultar o código de segurança do cartão;
• Extrato bancário atualizado;
• Declaração do Banco (Papel timbrado e assinado pelo Banco);
b) Quando da contratação de serviços nas instalações do ECP, independente do período da Prestação de Serviços, acrescentar:
✓ Ficha de Registro do Empregado vinculado ao Fornecedor;
✓ A.S.O. (Atestado de Saúde Ocupacional);
✓ Comprovante de Entrega de Equipamento de Proteção Individual - EPI (constando data de entrega, descrição de material, número do CA e assinatura do funcionário);
12
✓ Comprovação da capacitação da mão de obra em serviços especializados, (Ex: eletricista, operador de guindaste, operador de pistola finca-pinos, etc.);
c) Quando da contratação de serviços nas instalações do ECP, em período superior a 10 (dez) dias, acrescentar ainda:
✓ Certidão Negativa do Distribuidor da Justiça do Trabalho (nas hipóteses de certidões positivas, apresentar as certidões específicas esclarecedoras e elidentes);
✓ Certidão Negativa do INSS;
✓ Certidão Negativa dos Distribuidores Criminais;
✓ Certidão Negativa da Justiça Federal;
✓ Dissídio coletivo da categoria, no mês referente;
✓ Cópia do Programa de Prevenção de Riscos e Acidentes (PPRA) e Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO);
✓ No caso de construção incluir cópia do Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) na indústria da construção;
✓ Cópia do comprovante de constituição da CIPA;
✓ Relação Nominal dos Prestadores de Serviço, para liberação do acesso ao Esporte Clube Pinheiros.
18.2. Documentação mensal
Quando da contratação de serviços nas instalações do ECP, em período superior a 10 (dez) dias, além das atualizações da documentação acima quando aplicável, deverão ser fornecidos mensalmente pela Vencedora, juntamente com a Nota Fiscal, os seguintes documentos:
✓ GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social;
✓ GPS - Guia da Previdência Social;
✓ Folha de pagamento e o respectivo resumo geral, dos funcionários alocados na execução dos serviços objeto da presente Licitação;
✓ Comprovante de recolhimento do ISS referente ao mês anterior.
13
19. Disposições Gerais
19.1. O ECP reserva-se o direito de CANCELAR, SUSPENDER ou PRORROGAR pelo prazo que lhe for conveniente, não cabendo a qualquer das PROPONENTES nenhum tipo de reparação, ressarcimento financeiro ou qualquer tipo de reclamação em qualquer esfera ou instância judicial, ou não. Este cancelamento não se aplica após a assinatura do contrato, onde regras do mesmo serão mantidas.
19.2. Não caberá ao ECP a obrigação de justificar, sob nenhum aspecto, a quem quer que seja, e a qualquer tempo, as condições gerais de sua análise e seus resultados;
19.3. É de responsabilidade da Proponente rever, avaliar e, quando necessário, requerer esclarecimentos antes da entrega da “Habilitação” e da “Proposta Técnica e Comercial”. É também de responsabilidade da Proponente quaisquer erros ou omissões que possam existir na “Proposta Técnica e Comercial”, mesmo após o início do fornecimento.
19.4. A Proponente declara estar ciente de que a aceitação da “Habilitação” e da “Proposta Técnica e Comercial”, pelo ECP não implica em autorização para o início do fornecimento;
19.5. Nenhum pagamento, seja a título de contraprestação, a título de ressarcimento de despesas ou custeamento de investimentos, será efetuado pelo ECP antes da aceitação expressa desta Proposta que deverá observar as condições deste Edital de Licitação, bem como Políticas Internas do ECP;
19.6. O Proponente deverá, quando solicitado, encaminhar um Plano de Ação para o fornecimento, descrevendo as suas principais atividades, bem como um cronograma geral, que contemple o prazo estimado para a execução das principais atividades do plano de trabalho.
14