CONTRATO Nº 03.080009.08.5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS FL. 1

CONTRATO Nº 03.080009.08.5

O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS,

autarquia do Município de Porto Alegre - RS, CNPJ nº 92.924.901/0001-98, com sede na Xxx 00 xx Xxxxxxx xx 000, Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx, 00000-000, nesta Capital, doravante denominado DEPARTAMENTO, por seu Diretor- Geral, Eng.º Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, devidamente autorizado pelo Conselho Deliberativo, em sessão realizada conforme carimbo aposto acima, e o CONSÓRCIO ARCHEL/MGL/MINOSSO, com endereço na Rua 24 de Setembro, 404/404, nesta Capital, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, constituído pelas Empresas: ARCHEL CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ nº 09.056.774/0001-09, com endereço na

Xxx 00 xx Xxxxxxxx, xx 000, xx.000, xxxxx Xxxxxxx, XXX ENGENHARIA LTDA, CNPJ n° 97.251.623/0001-79, com endereço na rua Tamandaré, 335, nesta Capital e CONSTRUTORA MINOSSO LTDA, CNPJ n° 92.537.869/0001-98, com endereço na rua Gen. Rondon, 1680, nesta Capital, neste ato representado pelo Sr.

, resolvem celebrar o presente Contrato de acordo com a CONCORRÊNCIA Nº 03.080009.08.5, e Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e Normas Gerais de Empreitada da Prefeitura Municipal de Porto Alegre (NGE - PMPA/74), aprovada pela Lei nº 3876, de 31 de março de 1974, mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1. O Objeto deste Contrato é Execução de Redes Coletoras de Esgoto Sanitário da Sub-Bacia C3 da Bacia do Arroio Cavalhada - Lote 3.

1.1. A Obra será executada com o emprego de mão-de-obra e equipamentos necessários à sua completa execução, inclusive com fornecimento de todos os materiais necessários.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS FL. 2

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PLANO PLURIANUAL, DA LEGISLAÇÃO E DA DOTAÇÃO

2. O Objeto deste contrato está contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de Investimentos do DEPARTAMENTO Municipal de Água e Esgotos, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, através da Lei Municipal nº 9.814, de 29 de agosto de 2005, Lei nº 10.065, de 10 de outubro de 2006, de Diretrizes Orçamentárias e Lei nº 10.119, de 18 de dezembro de 2006, de Orçamento Anual.

2.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da verba sob rubrica:

4000.1263-4490.51.99.00 XXXXX0000 Melhoria da Qualidade das Águas - Sistema de Esgoto Sanitário- Investimento (10%)

4000.1263-4490.51.99.00 SDDVO8206 Melhoria da Qualidade das Águas - Sistema de Esgoto Sanitário – (90%)

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR CONTRATADO E DO PAGAMENTO

3. O valor do presente Contrato é de R$ 6.198.510,00 (seis milhões, cento e noventa e oito mil e quinhentos e dez reais), com os preços de mão-de-obra, de equipamentos utilizados e de materiais empregados, visando atender a Legislação Municipal relativa ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, e a Legislação Previdenciária, de acordo com o que segue:

Itens	Descrição dos Serviços	Un	Quant	Preço Unitário (R$)			Preço Total
				Mão-de-obra	Equipamentos	Materiais
1.	Instalação da Obra
1.1	Canteiro de obras para Rede de Esgoto	un	1,00	2.087,00	3.130,50	5.217,50	10.435,00
1.2	Locação	m	14.089,00	0,38	0,57	0,95	26.769,10
1.3	Sinalização e Proteção	m	14.089,00	0,80	1,19	1,99	56.074,22
2.	Escavação
2.1	Manual em terra até 2,0m	m³	8.889,72	3,49	5,25	8,75	155.481,20
2.2	Mecânica em terra até 2,0m	m³	13.335,57	1,51	2,27	3,79	100.950,26
2.3	Mecânica em terra > 2,0m	m³	3.169,71	1,84	2,76	4,60	29.161,33
2.4	Escavação mecânica em rocha decomposta	m³	594,32	4,28	6,42	10,70	12.718,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS FL. 3

2.5	Escavação mecânica em rocha com explosivos	m³	198,11	25,88	38,82	64,70	25.635,43
3.	Remoção do Material Escavado	m³	31.322,27	1,80	2,70	4,50	281.900,43
4.	Reaterro Compactado
4.1	Com material escavado	m³	2.093,38	2,15	3,24	5,40	22.587,57
4.2	Com areia	m³	11.555,86	9,00	13,50	22,50	520.013,70
4.3	Com saibro	m³	9.223,34	7,90	11,85	19,75	364.321,93
5.	Escoramento
5.1	Descontínuo	m²	15.601,97	3,10	4,65	7,75	241.830,54
5.2	Contínuo	m²	5.543,32	6,92	10,38	17,30	191.798,87
5.2	Contínuo metálico	m²	2.239,42	11,96	17,94	29,90	133.917,32
6.	Embasamento
6.1	Tipo A - Base de areia compactada	m³	2.612,61	9,00	13,50	22,50	117.567,45
6.2	Tipo B - Base de rachão ou pedra de mão c/ areia compactada	m³	702,24	9,46	14,19	23,65	33.215,95
7.	Fornecimento de Materiais, Assentamento de Tubos e Montagem de TÊE
7.1	Fornecimento de Materiais
7.1.1	Tampão ferro dúctil tipo articulado com trava DN 600mm	pç	179,00	168,79		253,20	422,00	151.074,21
7.1.2	Tampão Concreto Armado DN 600mm	pç	84,00	15,60		23,40	39,00	6.552,00
7.1.3	Tubo PVC JE DN 150mm	m	28.138,00	3,49		5,24	8,73	491.289,48
7.1.4	Tubo PVC JE DN 200mm	m	370,00	4,66		7,01	11,68	8.639,50
7.1.5	Tubo PVC JE DN 250mm	m	727,00	9,16		13,74	22,90	33.296,60
7.1.6	Tubo PVC JE DN 300mm	m	450,00	22,80		34,20	57,00	51.300,00
7.2	Assentamento de Tubo e Montagem de TÊE
7.2.2	Tubo PVC JE DN 150mm	m	28.138,00	0,62		0,93	1,55	87.227,80
7.2.3	Tubo PVC JE DN 200mm	m	370,00	1,34		2,01	3,35	2.479,00
7.2.4	Tubo PVC JE DN 250mm	m	727,00	1,39		2,09	3,48	5.059,92
7.2.5	Tubo PVC JE DN 300mm	m	450,00	3,94		5,91	9,85	8.865,00
8.	Remanejamento de tubulação
8.1	Rede pluvial
8.1.2	Tubo PVC DN 300	m	4.833,00	38,50		57,75	96,25	930.352,50
8.1.3	Tubo Concreto DN 400	m	784,00	40,54		60,81	101,35	158.916,80
8.1.4	Tubo Concreto DN 450	m	164,00	40,50		60,75	101,25	33.210,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS FL. 4

8.2	Rede água
8.2.1	Tubo PVC DN 25	un	60,00	2,48	3,72	6,20	744,00
8.2.2	Tubo PVC DN 32	un	100,00	3,18	4,77	7,95	1.590,00
8.2.3	Tubo PVC DN 40	un	30,00	3,98	5,97	9,95	597,00
8.2.4	Tubo PVC DN 50	un	7,00	4,98	7,47	12,45	174,30
8.2.5	Tubo PVC DN 75	un	8,00	10,82	16,24	27,07	433,04
8.2.6	Tubo PVC DN 100	un	1,00	13,82	20,73	34,56	69,11
8.2.7	Tubo FºFº DN 60	un	3,00	64,54	96,83	161,38	968,25
8.2.8	Tubo FºFº DN 75	un	17,00	80,68	121,03	201,72	6.858,31
8.2.9	Tubo FºFº DN 100	un	1,00	107,58	161,37	268,96	537,91
8.2.10	Tubo FºFº DN 125	un	1,00	134,47	201,72	336,20	672,39
8.2.11	Tubo FºFº DN 150	un	3,00	161,37	242,06	403,44	2.420,61
8.2.12	Tubo FºFº DN 250	un	1,00	268,95	403,44	672,40	1.344,79
8.2.13	Tubo PEAD DN 63	un	20,00	44,92	67,38	112,30	4.492,00
8.2.14	Tubo PEAD DN 90	un	4,00	64,16	96,25	160,42	1.283,32
8.2.15	Tubo PEAD DN 110	un	11,00	78,43	117,64	196,07	4.313,54
8.2.16	Tubo PEAD DN 160	un	5,00	106,95	160,44	267,40	2.673,95
8.2.17	Tubo PEAD DN 200	un	1,00	135,48	203,23	338,72	677,43
8.2.18	Tubo PEAD DN 225	un	14,00	153,31	229,97	383,29	10.731,98
8.2.19	Tubo FºG DN 25	un	1,00	17,83	26,75	44,58	89,16
8.2.20	Tubo FC DN 60	un	3,00	44,92	67,38	112,30	673,80
8.2.21	Tubo FC DN 75	un	6,00	53,47	80,21	133,68	1.604,16
8.2.22	Tubo FC DN 100	un	1,00	78,43	117,64	196,07	392,14
8.2.23	Tubo FC DN 150	un	1,00	128,34	192,52	320,86	641,72
8.2.24	Tubo FD DN 100	un	14,00	107,58	161,37	268,96	7.530,74
8.2.25	Tubo FD DN 110	un	38,00	161,37	242,06	403,44	30.661,06
8.2.26	Tubo FD DN 200	un	12,00	215,16	322,75	537,92	12.909,96
8.2.27	Tubo FD DN 250	un	1,00	252,73	379,09	631,82	1.263,64
9.	Construção c/ Fornecimento de Material
9.1	PV Tipo 1		pç	155,00	67,61	101,41	169,02	52.396,20
9.2	PV Tipo 2		pç	108,00	189,38	284,07	473,46	102.266,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS FL. 5

9.3	Caixa Inspeção Predial	pç	2.228, 00	30,77	46,16	76,94	342.822,36
9.4	Adicional de 0,5 metros para PV tipo 2 profund. > 4 metros	un	27,00	52,81	79,22	132,03	7.129,62
9.5	Laje para Tampão de esgoto DN 600 (Padrão DMAE)	un	179,00	27,40	41,11	68,52	24.528,37
10.	Remoção e Recomposição de Pavim.
10.1	Asfalto	m²	2.060, 13	18,35	27,54	45,90	189.099,33
10.2	Asfalto c/ base concreto magro	m²	1.373, 42	30,39	45,60	76,00	208.746,11
10.3	Paralelepípedo	m²	6.857, 10	3,88	5,83	9,72	133.233,45
10.4	Basalto Regular	m²	2.936, 57	6,21	9,33	15,55	91.297,96
10.5	Basalto Irregular	m²	2.936, 57	5,20	7,80	13,00	76.350,82
10.6	Laje de grês	m²	489,43	4,92	7,38	12,30	12.039,98
10.7	Concreto	m²	3.915, 43	24,52	36,78	61,30	480.031,72
10.8	Cerâmica	m²	1.468, 29	8,92	13,38	22,30	65.485,73
11	Cadastro	m	14.089 ,00	0,25	0,37	0,62	17.470,36
12	Obras especiais
12.1	Lavagem da rede	m	14.089 ,00	0,09	0,14	0,24	6.621,83
Total Geral R$							6.198.510,00

3.1. Mensalmente, a Supervisão realizará a conferência da execução dos serviços, de acordo com os Cronogramas Físico e Financeiro, e a medição dos quantitativos de serviços efetivamente executados no período.

3.2. Mesmo que o CONTRATADO tenha ultrapassado sua meta, o pagamento garantido pelo DEPARTAMENTO, para o período, será aquele indicado nos Cronogramas Físico e Financeiro, de forma a atender a programação orçamentária do DEPARTAMENTO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS FL. 6

3.3. Após a Supervisão atestar a medição do período e o valor a ser cobrado, o CONTRATADO ingressará, obrigatoriamente, com a Nota Fiscal ou Fatura e demais documentação de acordo com o requerido no Edital, no Protocolo do DEPARTAMENTO, situado na Rua 24 de Outubro, nº 200, Bairro Moinhos de Vento.

3.4. A Nota Fiscal ou Fatura de serviços referir-se-á ao somatório das quantidades medidas no mês, dadas como certas pela Supervisão, multiplicadas pelos seus valores unitários.

3.5. Nas Notas Fiscais ou Faturas, emitidas em formulário do CONTRATADO, em padrão aprovado pela Secretaria Municipal da Fazenda (SMF), deverão constar, obrigatoriamente, o número da licitação/contrato, o objeto contratado, o período de execução dos serviços faturados, a discriminação dos valores da mão-de-obra, dos equipamentos e dos materiais empregados, caso tenha sido cumprido o requerido no Item PROPOSTA DE PREÇOS, do Edital, conforme apurado no formulário padrão de medição, de acordo com o que consta no Subitem MEDIÇÃO, do mesmo instrumento, os valores das retenções na fonte o ISSQN e para a Previdência Social e o número do Cadastro Específico do INSS (CEI).

3.6. O CONTRATADO ficará sujeita às seguintes retenções, que serão feitas pelo DEPARTAMENTO:

a) de 4% (quatro por cento), para o Erário Municipal, relativos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), do valor dos serviços contidos na Nota Fiscal/Fatura, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 306 de 27 de dezembro de 1993 e alterações posteriores, de acordo com os artigos 20, parágrafo 1º, alínea “a” e 21, inciso I, da Lei Complementar Municipal nº 7 de 07 de dezembro de 1973 e alterações posteriores, regulamentadas pelos Decretos nº 10.906 de 31 de janeiro de 1994, e 10.549 de 15 de março de 1993, respectivamente;

a.1) quando da emissão da Nota Fiscal ou Xxxxxx, o CONTRATADO deverá destacar o valor desta retenção, com o título “ISSQN NA FONTE;

b) de 11% (onze por cento) para Seguridade Social, do valor da mão-de- obra contida na Nota Fiscal ou Xxxxxx, conforme disposto na Legislação Previdenciária;

b.1) quando da emissão da Nota Fiscal ou Xxxxxx, o CONTRATADO deverá destacar o valor desta retenção, com o título “RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL”.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS FL. 7

3.7. Constitui ônus exclusivo do CONTRATADO quaisquer alegações de direito, seja do órgão fiscalizador, seja de terceiros, por quaisquer incorreções na Nota Fiscal ou Fatura.

3.8. O DEPARTAMENTO manterá vínculo apenas com o CONTRATADO, não permitindo, sob qualquer hipótese, a cedência de crédito relativo ao Objeto contratado, parcial ou totalmente, a outra pessoa jurídica ou física.

3.9. O CONTRATADO fica responsável, perante os órgãos fiscalizadores, de que o preço dos materiais e equipamentos empregados, constantes na (s) Nota Fiscal(ais) ou Fatura(s) e discriminados quando da contratação, não são superiores aos preços de aquisição ou locação dos mesmos, conforme a Legislação Previdenciária, devendo ser mantidos em seu poder os respectivos comprovantes, para fins de fiscalização da Secretaria da Receita Previdenciária (SRP).

3.10. O pagamento de cada medição ocorrerá até o trigésimo (30°) dia subseqüente ao dia em que a Nota Fiscal ou Fatura foi protocolizada, no Protocolo do DEPARTAMENTO, situado na Rua 24 de Outubro, nº 200, Bairro Moinhos de Vento, obedecendo ao calendário de pagamento estabelecido, observado o disposto na alínea “a”, do inciso XIV, do artigo 40, da Lei n° 8.666/93, e suas alterações.

3.11. Para efeitos de fiscalização, as Notas Fiscais ou Faturas deverão ser apresentadas com cópia autenticada da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência (GFIP), do(s) empregado(s) contratado(s) para execução do Objeto deste Contrato, conforme a Legislação Previdenciária e cópia da(s) Nota(s) Fiscal(ias) ou Fatura(s) relativa(s) a aquisição da tubulação, com o(s) respectivo(s) laudo(s) de inspeção(ões).

3.12. Havendo atraso no pagamento, por culpa exclusiva do DEPARTAMENTO, o valor devido será atualizado pelo Taxa Referencial (TR) ou índice oficial que venha a substituí-lo, a ser calculado “pro rata die”, desde o dia do vencimento da fatura até o dia do seu efetivo pagamento, conforme a seguinte fórmula:

EM = [(1 + I/100)n/30 x VP],

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS FL. 8

Onde:

EM = encargos moratórios;

I = índice escolhido pelo DEPARTAMENTO;

n = número de dias entre a paga prevista para o pagamento e a efetivação deste, e

VP = valor da parcela (Nota Fiscal ou Fatura) a ser paga.

3.13. A atualização prevista neste item deverá ser solicitada, via protocolo, situado na Rua 24 de Outubro, nº 200, Bairro Moinhos de Vento, em até trinta

(30) dias da data efetiva do pagamento, sob pena de preclusão.

3.14. O processo administrativo de pagamento poderá ser rejeitado caso venham a ser descumpridas as normas estabelecidas nos Itens MEDIÇÃO e FATURAMENTO, e ou houver incorreção na formulação da Nota Fiscal ou Fatura.

3.14.1. Na ocorrência de um dos fatos acima, a respectiva documentação será devolvida ao CONTRATADO e o processo arquivado. Neste caso o tempo decorrido na tramitação será desconsiderado, devendo haver novo protocolo da documentação com as incorreções sanadas, dentro do Cronograma de Pagamento estabelecido para o exercício, não recaindo, deste fato, quaisquer ônus para o DEPARTAMENTO.

3.15. O primeiro pagamento estará condicionado a apresentação de cópia do documento de matrícula da Obra no Cadastro Específico do INSS, conforme a Legislação Previdenciária e ao cumprimento do item Termos de Garantia, do Edital.

3.16. A Nota Fiscal ou Fatura que não contiver a discriminação referida no “caput”, desta Cláusula, conforme o requerido no Item PROPOSTA DE PREÇOS, do Edital, terá como base de cálculo, para efeito da retenção para as retenções sobre o valor da Nota Fiscal ou Fatura, um daqueles estabelecidos pela Legislação Municipal do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza na Legislação Previdenciária, para a Seguridade Social.

3.17. O pagamento da última Nota Fiscal ou Xxxxxx somente será efetuado após o recebimento e aprovação dos cadastros do Objeto executado e a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS FL. 9

3.18. Se por ocasião da emissão do Termo de Recebimento Provisório for constatado pela Supervisão a necessidade de reparo e/ou correção de algum(ns) defeito(s) na Obra, os mesmos serão arrolados no Termo de Recebimento Provisório.

3.18.1. Esses itens a reparar serão pagos, após terem sido corrigidos e aceitos pela Supervisão.

3.19. Em função de o CONTRATADO fornecer tubulação necessária à execução do Objeto, a Supervisão realizará a conferência desse material adquirido, entregue e aceito no canteiro de obras, liberando o pagamento em até 70% (setenta por cento) da quantidade total da tubulação constante na(s) respectivas(s) Nota(s) Fiscal(is) ou Fatura(s) fornecida(s) pelo(s) fabricante(s), desde que tenham sido cumpridas as exigências do Item MATERIAIS, na Parte B, do Edital. Os restantes 30% (trinta por cento) das quantidades entregues e recebidas será pago à CONTRATADO quando do assentamento dos referidos materiais.

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTAMENTO

4.1. O saldo do valor proposto e contratado será reajustado, mediante requerimento escrito do CONTRATADO, depois de decorrido 1 (um) ano da data limite para a apresentação da proposta, conforme a variação do índice do Cadastro de Executantes de Serviços e Obras (CESO), relativo a Construção de redes de água e esgoto com fornecimento de material - item 4.4.2.4 da NGE/74-Normas Gerais de Empreitadas da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

4.1.1. Entretanto o reajustamento fica subordinado à Legislação Federal em vigor ou a que a suceder.

4.2. O reajustamento será calculado com base na variação do índice abrangendo o período compreendido entre a data da proposta e o mês correspondente ao implemento da anualidade contratual, aplicado sobre o saldo contratual remanescente.

4.3. O requerimento do reajustamento, dirigido por escrito ao Senhor Diretor- geral do DMAE, deverá ser efetuado no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de implemento da anualidade, conforme disposto no item anterior, e será entregue à SUPERVISÃO, na Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx 0000, 0x xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, que providenciará os encaminhamentos administrativos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS FL. 10

4.3.1. O requerimento deverá ser apresentado em duas vias, a fim de que seja devolvida a segunda via com o “recebido” da Supervisão.

4.4. Fica estipulado que a não apresentação do requerimento de reajustamento no prazo indicado no item anterior, caracterizará renúncia, por parte do CONTRATADO, ao direito de reajuste, relativamente ao respectivo período aquisitivo.

4.5. Sobre o pagamento do reajustamento serão efetuados os recolhimentos e retenções dos impostos devidos previstos nas legislações vigentes, conforme Cláusula do Valor contratado e do Pagamento.

4.6. O valor da fatura de reajustamento será calculado pela fórmula:

FR= FP x i

sendo:

FR = Nota Fiscal ou Fatura do Reajustamento; FP = Nota Fiscal ou Fatura do Principal;

i = índice de variação do CESO da atividade mencionada acima, entre a data da proposta e 1 (um) ou mais anos da data da assinatura do Contrato.

XXXXXXXX XXXXXX – DO REGIME DE EXECUÇÃO

5. O Objeto será executado sob a forma de execução indireta no regime de Empreitada Por Preço Unitário, conforme inciso II, letra “b”, do artigo 10, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.

CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS

6. O prazo total para execução do Objeto será de 18 (dezoito) meses, a contar da data da ordem de início emitida pelo DEPARTAMENTO.

6.1. O não cumprimento dos prazos total ou parcialmente, conforme cronograma físico, será enquadrado de acordo com os itens previstos na Cláusula das Sanções e das Multas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS FL. 11

6.2. O prazo total para execução do Objeto poderá ser prorrogado, desde que se verifique algum dos motivos arrolados no artigo 57, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, procedendo-se neste caso de acordo com o parágrafo 2º, do mesmo artigo.

6.2.1. Na ocorrência da hipótese acima, o CONTRATADO deverá elaborar novos cronogramas físico e financeiro, considerando o acréscimo de prazo e o saldo contratual remanescente, e submetê-lo a aprovação da Supervisão, conforme solicitado no Item PROPOSTA DE PREÇOS, do Edital.

6.3. Os prazos de Recebimento Provisório e Definitivo não estão incluídos no prazo total estabelecido, cabendo para o caso, os prazos estabelecidos no item RECEBIMENTO DO OBJETO, do Edital.

6.4. O CONTRATADO deverá iniciar a instalação do canteiro, no máximo 3 (três) dias, após a emissão da ordem de início, e tão logo conclua a mesma, dê andamento aos trabalhos propriamente ditos.

6.5. O prazo total já considera que 15% (quinze por cento) dos dias serão chuvosos, dificultando a realização dos trabalhos, não podendo ser alegado como fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes.

6.6. Considerando o tempo necessário para que o primeiro lote do material da tubulação chegue ao canteiro de obra, o CONTRATADO disporá de no máximo 15 (quinze) dias após a ordem de início, emitida pelo DEPARTAMENTO, para efetivamente iniciar os trabalhos propriamente ditos. Tal prazo, porém, está incluído no prazo total já referido.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES E DAS MULTAS

7. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o DEPARTAMENTO poderá, garantida a prévia defesa, além da rescisão do Contrato, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções, previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93, e alterações:

I - Advertência;

II - multa, nas formas previstas no item a seguir constante nesta Cláusula;

III - suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS FL. 12

7.1. Poderá ser aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor total corrigido do Contrato quando ao CONTRATADO:

a) Prestar informações inexatas ou causar embaraços à Supervisão;

b) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia autorização por escrito do DEPARTAMENTO;

c) Entregar os materiais ou serviços em desacordo com as normas técnicas ou especificações, independentes da obrigação de fazer as correções às suas expensas;

d) Desatender as determinações da Supervisão;

e) Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão de infração cometidas;

f) Não iniciar, sem justa causa, a execução do Contrato no prazo fixado, estando sua proposta dentro do prazo de validade;

g) Recusar-se a executar, sem justa causa, a totalidade ou parte do Objeto

contratado;

h) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, imperícia, negligência, dolo ou má-fé, venha a causar danos ao DEPARTAMENTO ou a terceiros, independente da obrigação do CONTRATADO de reparar os danos causados;

i) Não der baixa de matrícula no Cadastro Específico do INSS, conforme Ofício Circular nº 34/98 de 23 de janeiro de 1998 da Secretaria Municipal da Fazenda, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

7.2. Poderá ser aplicada multa no valor de 0,1% (zero vírgula um por cento) do valor total corrigido contratado por dia de atraso na execução do cronograma e/ou prazo contratado, até o limite de 20% (vinte por cento) daquele valor, conforme artigo 86, da Lei n° 8.666/93, e suas alterações posteriores.

7.3. As multas aplicadas na execução do contrato poderão ser descontadas da garantia ou dos pagamentos devidos ao CONTRATADO, a critério exclusivo do DEPARTAMENTO e, quando for o caso, cobradas administrativamente ou judicialmente.

7.4. As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS FL. 13

7.5. Para fins do cálculo do valor da multa, o valor do contrato será atualizado, de acordo com o IGP-M, ou índice oficial, que venha a substituí-lo.

7.6. No caso de mora no pagamento da multa, incidirão juros, calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, conforme art. 3º, da Lei Complementar nº 361/95.

CLÁUSULA OITAVA – DA SUBEMPREITADA

8. A subempreitada do Objeto somente será admitida com expressa autorização do DEPARTAMENTO, sempre sob integral responsabilidade do CONTRATADO.

CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

9. O Recebimento do Objeto Contratado será efetuado em duas etapas distintas.

9.1. O Recebimento Provisório será realizado em até 15 (quinze) dias após a comunicação escrita da conclusão do Objeto pelo CONTRATADO, mediante termo circunstanciado, que deve ser assinado pela Supervisão e pelo Responsável Técnico.

9.2. A contar da data do Termo de Recebimento Provisório, o CONTRATADO terá o prazo de 75 (setenta e cinco) dias para apresentação da Certidão Negativa de Débito (CND).

9.3. Essa comunicação escrita do CONTRATADO não a exime de concluir os serviços quantificados e não executados, arrolados pela Supervisão, conforme item PAGAMENTO DA ÚLTIMA FATURA, do Edital.

9.4. O Recebimento Definitivo será realizado em até 90 (noventa) dias por comissão designada especialmente para esta finalidade, mediante termo circunstanciado que deve ser assinado por essa comissão e pelo CONTRATADO, após vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.

9.5. A Comissão designada pelo DEPARTAMENTO fixará o prazo para a conclusão do laudo de vistoria e, se for o caso, assinatura do termo definitivo. As garantias ofertadas para assinatura deste Contrato somente serão liberadas após o Recebimento Definitivo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS FL. 14

9.6. A Comissão poderá exigir do CONTRATADO reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o Objeto do Contrato nos casos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. A comissão definirá de comum acordo com o CONTRATADO, o prazo para a solução de problemas encontrados na vistoria.

9.7. O Termo de Recebimento Definitivo não exime o CONTRATADO no que respeita à sua responsabilidade técnica pela execução do Objeto.

9.8. Todas as ocorrências que tenham frustrado a boa execução do Objeto

contratado deverão ser arroladas no termo de recebimento definitivo.

9.9. Após o recebimento definitivo a empresa garantirá o Objeto contratado pelo prazo estabelecido na legislação vigente.

9.10. Também deverá ser comprovada a baixa de matrícula no Cadastro Específico do INSS (CEI), conforme Ofício Circular nº 34/98, de 23 de janeiro de 1998, da Secretaria Municipal da Fazenda, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

CLÁUSULA DEZ – DAS OBRIGAÇÕES

10. Todos os serviços serão executados sob a Supervisão do DEPARTAMENTO, por intermédio de Engenheiros ou Comissões para tal fim designado(s), sem excluir a responsabilidade do CONTRATADO.

10.1. Executar a Obra de acordo com o projeto e especificações técnicas, sendo-lhes vedado introduzir modificações nos projetos, especificações técnicas e encargos gerais, sem o consentimento prévio, por escrito, da Supervisão.

10.2. Atualizar os cronogramas físico e financeiro, conforme o desenvolvimento da Obra, obedecendo às determinações da Supervisão.

10.3. À Supervisão será assegurado, sempre e a qualquer hora, o livre acesso à inspeção em toda a área abrangida ou de execução pelo Objeto desta contratação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS FL. 15

10.4. Deverá ser mantido num local de fácil acesso um Diário de Obra, cujo modelo será aprovado pela Supervisão. O mesmo será preenchido em três (3) vias, sendo uma para Supervisão, uma para o CONTRATADO e uma para a obra, e assinado, desde o início dos serviços, pela Supervisão e pelo CONTRATADO, através de seu responsável técnico (e/ou co-responsável), indicado na Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

10.5. O CONTRATADO manterá obrigatoriamente “RESIDENTE” no local da obra um Mestre-geral, durante todas as horas do desenvolvimento da obra, seja qual for o estágio da mesma.

10.6. Também o(s) Engenheiro(s) Responsável(is) Técnico(s), comprovado(s) por Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), prestará(ão) à Supervisão do DEPARTAMENTO, juntamente com o mestre, todos os esclarecimentos e informações sobre o andamento do Objeto, a sua programação, as peculiaridades de cada fase e tudo o mais que ela reputar como necessário ou útil ao trabalho contratado.

10.7. O CONTRATADO obriga-se, sob sua responsabilidade e sem ônus para o DEPARTAMENTO, a:

a) Refazer todos os serviços executados que estiverem em desacordo com o solicitado pela Supervisão.

b) Atender as solicitações da Supervisão para o início dos serviços a serem refeitos no prazo estabelecido pela mesma.

c) Efetuar a sinalização adequada, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei nº 9503 de 23 de setembro de 1997.

d) Instalar, além das placas regulamentares do CREA/CONFEA, placas cujos modelos e locais serão determinados pela Supervisão.

10.8. É obrigação do CONTRATADO o cumprimento das exigências da Lei nº 6514/77, regulamentada pela Portaria nº 3214/78, em especial as Normas Regulamentadoras NR-5 CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, NR-6 EPI – Equipamentos de Proteção Individual, NR-7 PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, NR-9 PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, NR-10 Instalações e Serviços em Eletricidade e NR-18 Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção, em todos os seus itens, subitens e anexos. Os custos com a segurança e Medicina do Trabalho deverá estar incluído no preço proposto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS FL. 16

10.9. É obrigação do CONTRATADO, além do cumprimento da legislação específica, fornecer, incentivar e obrigar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) para todos os seus empregados, quando em serviço.

10.10. Deverá manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação.

10.11. São de inteira responsabilidade do CONTRATADO todos os ônus relativos à segurança e proteção das pessoas, obras, materiais, equipamentos e bens, tanto com respeito aos serviços em si mesmos, como todos os encargos referentes à legislação trabalhista e previdenciária, ficando assegurado ao DEPARTAMENTO o direito de regresso em caso de futura condenação judicial.

10.12. Fica a exclusivo critério do DEPARTAMENTO, em qualquer fase ou etapa deste Contrato, solicitar que sejam exibidos os comprovantes de pagamentos dos encargos sociais.

10.13. É obrigação do CONTRATADO cumprir as determinações da Legislação Previdenciária.

10.14. É obrigação do CONTRATADO o cumprimento das normas elencadas na Lei Complementar Municipal nº 170, cabendo-lhe inteira responsabilidade por qualquer ligação clandestina de água que se venha a constatar no canteiro de obras.

CLÁUSULA ONZE – DA RESCISÃO

11. A inobservância de qualquer das cláusulas deste Contrato por qualquer uma das partes importará na rescisão do mesmo.

11.1. À parte que der causa à rescisão do presente Contrato, sem justo motivo, responderá por perdas e danos, nos termos do Código Civil Brasileiro, sem prejuízo da aplicação das normas dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.

11.2. Ocorrida a rescisão, serão retidos os créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao DEPARTAMENTO, e, sendo insuficientes, executada a garantia contratual para ressarcimento da indenização cabível, conforme faculta o artigo 80, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS FL. 17

CLÁUSULA DOZE – DA GARANTIA

12. Para garantia do fiel cumprimento das obrigações firmadas neste instrumento, o CONTRATADO prestou garantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total contratado, com fundamento no artigo 56, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, na modalidade:

12.1. O prazo total da garantia deverá exceder ao prazo total da Obra em, pelo menos, 150 (cento e cinqüenta) dias.

12.2. Se, por qualquer razão, durante a execução do Objeto, for necessária a prorrogação do prazo de execução do Contrato, o CONTRATADO ficará obrigada a providenciar na renovação da garantia, nos mesmos termos e condições originalmente aprovados pelo DEPARTAMENTO, aplicando-se, se for o caso, o previsto no disposto acima.

12.3. A caução será devolvida e o seguro ou fiança liberados, mediante solicitação por escrito, após o recebimento definitivo do Objeto deste Contrato, no prazo de 10 (dez) dias consecutivos, a contar da data do pedido.

12.4. Cessará a guarda das garantias que não forem resgatadas pelo CONTRATADO, no prazo de 60 (sessenta) dias após seu vencimento, cabendo ao DEPARTAMENTO a inutilização das mesmas.

12.5. A garantia, quando prestada na forma de caução em dinheiro, será restituída, atualizada monetariamente, pela variação da Taxa Referencial (TR), ou a taxa que venha a lhe substituir, considerando o período compreendido entre a data do depósito e a data do Recebimento Definitivo do Objeto.

CLÁUSULA TREZE – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13. Fazem parte do presente Contrato, como se nele estivessem transcritos, valendo expressamente no que não colidirem com o mesmo, a CONCORRÊNCIA Nº 03.080009.08.5, o seu respectivo edital, Especificações e Proposta do CONTRATADO, Lei nº 8.666/93, e suas alterações, Normas Gerais de Empreitada da Prefeitura Municipal de Porto Alegre - PMPA/NGE/74, Lei nº 3.876, de 31 de março de 1974, Ordem de Serviço nº 30 de 12 de setembro de 1994 do Prefeito Municipal e os Termos de Garantia do Material da Tubulação e da Execução do Assentamento da Tubulação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS FL. 18

13.1. O CONTRATADO apresentou ao DEPARTAMENTO, no ato da assinatura deste Contrato, os Termos de Garantia de Desempenho de Execução da Tubulação. Os Termos de Garantia de Fabricação do Material da Tubulação deverão ser entregues até 30 (trinta) dias após a assinatura do Contrato, ficando o pagamento da primeira fatura condicionado a entrega e aceitação dos mesmos. Os Termos de Garantia deverão obedecer aos Modelos anexos na Parte D do Edital.

13.2. O CONTRATADO que, no prazo acima estabelecido, não apresentar os Termos de Garantia, ficará sujeita a rescisão do Contrato, cabendo ao DEPARTAMENTO somente o pagamento dos serviços executados até aquela data, sendo que não serão indenizados, sob hipótese alguma, os materiais colocados a disposição para a execução da obra.

13.3. É eleito, para fins legais, e para questões derivadas deste Contrato, o Foro de Porto Alegre, com renúncia expressa a qualquer outro.

Do que, para produzir seus efeitos jurídicos e legais, lavrou-se o presente Contrato em duas vias de igual teor e forma, o qual, depois de lido às partes, foi pelas mesmas ratificadas e assinado.

Porto Alegre,

Engº Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Diretor-Geral do DMAE

Consórcio Archel/MGL/Minosso