CONTRATO
CONTRATO
CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE ME, EPP OU EQUIPARADAS ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL OU EM ARQUITETURA E URBANISMO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº | 46/2024 |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº | 13/2024 |
EDITAL Nº | 13/2024 |
CONTRATO Nº | 58/2024 |
DATA DA PROPOSTA | 21/05/2024 |
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMA E A EMPRESA JHRIZZO ENGENHARIA LTDA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA.
A Câmara Municipal de Extrema, neste ato denominada CONTRATANTE, com sede na Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, 0000, Xxxxxx Xxxxx Xxxx, município de Extrema, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ nº. 19.038.603/0001-00, representada pelo seu presidente, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, inscrito no CPF nº 000.000.000-00, e de outro lado a empresa JHRizzo Engenharia Ltda, estabelecida na Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, xx 00, 00 xxxxx, xxxx 00, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxx xxx Xxxxxx/XX, XXX 00000-000, inscrita no CNPJ nº. 32.862.324/0001-25, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Xxxxx Xxxxx, portador da Cédula de Identidade nº. 5.343.995-8, e CPF nº. 000.000.000-00, têm entre si justo e avençado, e celebram o presente CONTRATO como especificado no seu objeto, em conformidade com o PROCESSO LICITATÓRIO nº. 46/2024, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº. 13/2024, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 2021 e alterações posteriores, e Lei Complementar Nº 123/2006 mediante as cláusulas e condições que seguem:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS.
1.1 Contratação exclusiva de ME, EPP ou Equiparadas especializada em engenharia civil ou em arquitetura e urbanismo para prestação de serviços para elaboração do projeto básico, projeto executivo e fiscalização da obra para construção de uma nova sala de vereadores da Câmara Municipal de Extrema.
2. CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO.
2.1 Este contrato vincula-se ao EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024 referente ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2024, e todos os seus anexos independentemente de transcrição.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO, E INCLUSIVE QUANTO AOS CASOS OMISSOS.
3.1 As partes submetem-se às normas da Federal nº 14.133/2021, cujos dispositivos fundamentarão a solução dos casos omissos, em complemento ao PROCESSO LICITATÓRIO nº. 46/2024, PREGÃO ELETRÔNICO nº. 13/2024, EDITAL nº 13/2024 e à Lei Complementar Nº 123/2006.
3.2 A execução deste CONTRATO regula-se pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhe supletivamente os princípios de teoria geral dos CONTRATOS e as disposições de direito privado.
4. CLÁUSULA QUARTA – REGIME DE EXECUÇÃO OU A FORMA DE FORNECIMENTO / HORÁRIO DE ENTREGA
4.1 O objeto deste CONTRATO será executado pelo regime de execução indireta, de forma parcelada, por preço unitário.
4.2 O pagamento pelos serviços de fiscalização será proporcional aos dias efetivamente trabalhados, considerando o mês comercial de 30 dias. Serão descontados do valor total os dias em que a fiscalização não for realizada. A CONTRATADA compromete-se a realizar a fiscalização pelo menos durante 06 horas semanais, as quais podem ser distribuídas ao longo da semana conforme conveniência, ou cumpridas em um único dia. Esta obrigatoriedade deverá ser cumprida de forma a garantir a efetiva supervisão e acompanhamento das atividades pertinentes ao contrato.
4.3 Os serviços de fiscalização relacionados à execução da obra serão remunerados somente pelos serviços efetivamente prestados, durante o período de vigência da execução da obra, e apenas quando forem considerados estritamente necessários pela Administração.
4.4 Após a conclusão da execução da obra e sua aceitação pelo CONTRATANTE, os serviços de fiscalização serão encerrados, considerando-se esse item do contrato entre o CONTRATADO e o CONTRATANTE como definitivamente encerrado e finalizado.
4.5 O objeto deverá ser entregue e a fiscalização executada no seguinte endereço: Sede da Câmara Municipal de Extrema – Praça dos Três Poderes. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, 0.000. Bairro Ponte Nova, Extrema, MG. CEP 37.640-000.
4.6 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos cinco dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.
4.7 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do bem nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
5. CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO.
5.1 O valor unitário e o valor global estimado com a execução do presente CONTRATO, e a quantidade, são os estabelecidos na tabela a seguir:
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO | QUANT. | VALOR GLOBAL |
01 | Prestação de serviços para Elaboração do PROJETO BÁSICO. | R$1.135,51 | 1 serviço | R$1.135,51 |
02 | Prestação de serviços para Elaboração do PROJETO EXECUTIVO. | R$1.480,37 | 1 serviço | R$1.480,37 |
03 | Fiscalização da obra (valor mensal) | R$1.009,34 | PRAZO ESTIMADO (MESES) 9 meses | R$9.084,06 |
5.2 O valor global estimado do CONTRATO é de R$11.700,00 (onze mil e setecentos reais).
6. CLÁUSULA SEXTA – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO (OS CRITÉRIOS E A PERIODICIDADE DA MEDIÇÃO E O PRAZO PARA LIQUIDAÇÃO E PARA PAGAMENTO).
Recebimento
6.1 A CONTRATADA deverá entregar e executar o objeto dentro do horário comercial, no local indicado.
6.2 O pagamento somente será realizado, com base no objeto efetivamente entregue e realizado nas condições estabelecidas.
6.3 No caso de controvérsia sobre a entrega e a execução do objeto o mesmo poderá ser rejeitado pelo almoxarife.
6.4 O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na entrega e execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.
Liquidação
6.5 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.
6.5.1 O pagamento referente ao fornecimento do objeto deste CONTRATO será efetuado nas seguintes condições: em parcela única em até 05 (cinco) dias úteis a partir da liquidação, mediante apresentação da competente nota fiscal, em consonância com o que foi efetivamente entregue.
6.6 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
a) a data da emissão;
b) os dados do contrato e do órgão contratante;
c) o período respectivo de execução do contrato;
d) o valor a pagar; e
e) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
6.7 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;
6.8 A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal.
6.9 A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
6.10 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
6.11 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
6.12 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
Prazo de pagamento
6.13 O pagamento será efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.
6.14 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice de correção monetária IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IBGE.
Forma de pagamento
6.15 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado ou mediante boleto bancário.
6.16 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
6.16.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
6.17 O contratado não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por regime especial. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto em Lei Complementar.
6.18 Não será admitida a antecipação de pagamento.
6.19 O pagamento pelos serviços de fiscalização será proporcional aos dias efetivamente trabalhados, considerando o mês comercial de 30 dias. Serão descontados do valor total os dias em que a fiscalização não for realizada. A CONTRATADA compromete-se a realizar a fiscalização pelo menos durante 06 horas semanais, as quais podem ser distribuídas ao longo da semana conforme conveniência, ou cumpridas em um único dia. Esta obrigatoriedade deverá ser cumprida de forma a garantir a efetiva supervisão e acompanhamento das atividades pertinentes ao contrato.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO REGIME ESPECIAL.
7.1 O contratado não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por regime especial, caso comprove. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto em Lei Complementar.
REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.
8.1 Após um período de um ano, a CONTRATADA terá direito a um reajuste. O índice de reajuste será calculado com base no índice acumulado dos últimos 12 meses divulgado no mês do vencimento, conforme o IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou qualquer outro índice que venha a substituí-lo.
9. CLÁUSULA NONA – DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES
9.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a CONTRATADA que:
a) der causa à inexecução parcial do contrato;
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa à inexecução total do contrato;
d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
e) não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;
i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
h) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
j) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;
l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
9.2 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:
9.3 Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
9.4 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
9.5 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas xxxxxxx x, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave;
9.6 Multa:
9.6.1 moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
9.6.2 compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
9.7 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante;
9.8 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa;
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação;
9.10 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante a Contratada, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente;
9.11 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
9.12 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
9.13 Na aplicação das sanções serão considerados:
a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
9.14 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.
9.15 A personalidade jurídica da Contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.
9.16 O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.
9.17 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.
9.18 Os débitos da contratada para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.
INDICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E DA CATEGORIA ECONÔMICA.
10.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento da Câmara Municipal de Extrema.
10.2 A contratação será atendida pelas seguintes dotações:
3.3.90.39.99 – Ficha 20. Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 4.4.90.51.99 – Ficha 01. Obras e Instalações – Projetos.
11. CLÁUSULA ONZE – DOS REQUISITOS MÍNIMOS
11.1 A falta de conformidade com quaisquer dos requisitos delineados na descrição do objeto resultará em infração contratual, expondo a CONTRATADA a medidas legais cabíveis. A CONTRATADA compromete-se a observar integralmente os requisitos estipulados no objeto, visando assegurar a legitimidade e efetividade do fornecimento previsto neste CONTRATO.
12.CLÁUSULA DOZE – DA MATRIZ DE RISCO.
12.1 A Matriz de Risco é anexa do processo licitatório e vincula-se a esta contratação, independentemente de transcrição.
13.CLÁUSULA TREZE – PRAZO PARA RESPOSTA AO PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, QUANDO FOR O CASO.
13.1 O prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços, quando for o caso, será de até cinco dias úteis.
14. CLÁUSULA QUATORZE – PRAZO PARA RESPOSTA AO PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, QUANDO FOR O CASO.
14.1 O prazo para resposta ao pedido de reequilíbrio financeiro, quando for o caso, será de até cinco dias úteis.
15. XXXXXXXX XXXXXX – GARANTIAS OFERECIDAS PARA ASSEGURAR A PLENA EXECUÇÃO DO CONTRATO.
15.1 Não serão exigidas garantias em espécies para assegurar o pleno fornecimento deste CONTRATO, ressalvadas aqueles referentes à inexequibilidade contratual;
15.2 A garantia do produto não se confunde com a garantia de execução. A garantia ofertada não se extingue com a vigência do contrato.
OBSERVADOS OS PRAZOS MÍNIMOS ESTABELECIDOS NA LEI 14.133/2021 E NAS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS, E AS CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
16.1 O prazo mínimo de garantia independente de ser oferecida ou não pelo fornecedor é aquela estabelecida no pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) vigente no país.
16.2 Em sendo oferecida garantia superior ao prazo estabelecido pelo CDC, esta prevalecerá, e não se extinguirá com a vigência deste CONTRATO.
16.3 Em sendo exigida garantia nos termos da Lei 14.133/2021 esta obedecerá ao disposto no artigo 96 e seguintes do mesmo diploma legal, para todos os seus efeitos.
16.4 O objeto deste CONTRATO será realizado dentro do melhor padrão de qualidade e confiabilidade, respeitadas as normas a ele pertinentes.
16.5 A assistência técnica será prestada pela CONTRATADA cabendo dar toda a assistência para o melhor encaminhamento da demanda, caso necessária.
17. CLÁUSULA DEZESSETE – OS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES DAS PARTES, AS PENALIDADES CABÍVEIS E OS VALORES DAS MULTAS E SUAS BASES DE CÁLCULO.
I. São obrigações do CONTRATANTE:
a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o CONTRATO e seus anexos;
b) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas;
c) Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto executado, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
d) Acompanhar e fiscalizar a execução do CONTRATO e o cumprimento das obrigações pelo CONTRATADO;
e) Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente CONTRATO;
f) Aplicar ao CONTRATADO sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do CONTRATO;
g) Cientificar o órgão de representação judicial para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo CONTRATADO;
h) Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente CONTRATO, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;
1. Concluída a instrução do requerimento por parte do CONTRATADO, a CONTRATANTE terá o prazo de até cinco dias úteis para decidir a respeito do requerimento, admitida a prorrogação por igual período.
2. Notificar os emitentes das garantias, quando for o caso, quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
3. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados à execução do CONTRATO, bem como
empregados, prepostos ou subordinados.
II. São obrigações do CONTRATADO:
a) O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigações constantes deste CONTRATO e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
c) Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
d) Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal/gestor do CONTRATO ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do CONTRATO, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
f) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado ao CONTRATANTE ou a terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
g) Entregar o projeto executivo, na íntegra, completo com todas as pranchas, deve ser entregue, no mínimo, em duas vias impressas;
h) Elaborar e entregar o cronograma físico-financeiro devidamente assinado e carimbado;
i) Entregar todos os projetos, sejam planilhas, textos, pranchas, desenhos técnicos, em seus formatos originais, em um pendrive contendo as versões plotadas em PDF e em DWG, ou nos próprios formatos nos quais foram gerados;
j) Emitir e entregar uma via da ART, RRT, respectivas na secretaria Administrativa;
k) Entregar uma via de arquivo formatado no Word referente à da planilha de preços em Arial 12, espaçamento simples, segundo as normas da ABNT, com os seguintes campos preenchidos: descrição do item, unidade, quantidade e os seguintes campos em branco: preço unitário sem BDI e preço unitário com BDI e preço total;
l) Apresentar junto aos órgãos de aprovação municipal, corpo de bombeiros e demais órgãos, caso necessário, o projeto em conformidade com o solicitado para aprovação, sem custos adicionais para a Câmara Municipal de Extrema, acompanhando todo o processo de autorização até a autorização final, eventuais despesas devem ser custeadas pela CONTRATADA;
m) Declarar em ato de ofício, por escrito, quando for o caso, sobre não exigências legais;
n) Garantir enquanto fiscalização que a obra seja executada seguindo o orçamento pré- estabelecido;
o) Fiscalizar a execução da obra de forma fiel ao planejado e ao projeto elaborado, tanto de engenharia quanto de arquitetura;
p) Verificar com o devido atesto todas as ARTS, RTs, RRTs emitidas pela empresa executora quanto ao fiel cumprimento das exigências legais;
q) Atuar na vistoria e verificação dos projetos;
r) Orientar e fiscalizar as atividades da obra de construção;
t) Avaliar e otimizar as etapas de serviços dentro do cronograma apresentado;
u) Realizar as medições e seus respectivos cálculos em planilhas devidamente assinadas;
v) Apor em todos os documentos que emitir a sua assinatura, carimbo e número de sua inscrição no órgão responsável;
w) Acompanhar e exigir a emissão do Diário de Obras e relatórios fotográficos devidamente assinado pelas partes em todas as suas vias;
x) Acompanhar e aprovar a elaboração da placa de obra e verificar a sua correspondência com o que é exigido pelo CREA-MG;
y) Garantir e acompanhar a aprovação de todos os projetos na Prefeitura Municipal de Extrema e demais órgãos regulamentadores, caso necessário, sem custos adicionais para a Câmara Municipal de Extrema;
z) Observar e fazer cumprir os ordenamentos na obra a respeito da Saúde, Segurança e Medicina do Trabalho por parte do executor da obra bem como o uso de EPIs e uniformes; aa) Entregar todos os projetos da obra compatibilizados entre si;
bb) Orientar a CONTRATANTE quanto às exigências legais próprias dos órgãos de fiscalização externa;
cc) Exercer a fiscalização quanto aos aspectos técnicos e administrativos da obra;
dd) Manter o acompanhamento da obra em planilha devidamente atualizada, inclusive quanto a aditivos que vierem a serem celebrados;
ee) Inspecionar e manter o controle técnico sistemático da obra e serviços correlacionados, com a finalidade de examinar e verificar a sua execução quanto ao projeto, às especificações e prazos estabelecidos;
ff) Recusar documentos que não estejam em conformidade com a legislação vigente devolvendo-os para a imediata regularização;
gg) Responsabilizar-se e entregar não apenas os aspectos construtivos do projeto e suas representações em pranchas, mas também pela entrega dos projetos elétricos, de cabos e redes, incluindo infraestrutura para internet e telefonia, além do sistema de ar-condicionado. hh) Elaborar no projeto a especificação do aparelho de ar condicionado a ser adquirido em BTUS.
ii) A CONTRATADA deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do CONTRATO, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:
✓ Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, com prazo de validade em vigor;
✓ Prova de regularidade com débitos relativos aos Tributos Federais e à dívida ativa da
União;
✓ Prova de regularidade para com o FGTS – Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (Lei n° 9.012, de 30/03/95), através da apresentação do Certificado de Regularidade de Situação do FGTS(CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal, ou do documento denominado “Situação de Regularidade do Empregador”, com prazo de validade em vigor;
✓ Prova de regularidade Trabalhista, mediante a apresentação da CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou da CPDT – Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos de negativa;
do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, com prazo de validade em vigor;
✓ As provas de regularidades poderão ser Certidões Negativas de Débitos ou Certidões Positivas com efeitos de Negativas.
Ainda, são OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
I.Manter durante toda a vigência do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
II.Cumprir, durante todo o período de execução do CONTRATO, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação, quando for o caso;
III.Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do CONTRATO;
IV.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança;
V.Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste CONTRATO;
VI.Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
VII.Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
VIII.Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
IX.O CONTRATADO será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados.
X.O CONTRATADO será responsável pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE.
XI.Somente o CONTRATADO será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do CONTRATO.
XII.A inadimplência do CONTRATADO em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá ao CONTRATANTE a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do CONTRATO nem restringir a regularização e o uso das obras e das edificações, inclusive perante o registro de imóveis.
XIII.Elaborar os projetos em total conformidade com o REFERENCIAL PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DA OBRA DA SALA DO VEREADOR disposto no
termo de referência e no edital, nas melhores normas técnicas aplicáveis à matéria.
TAXA DE CÂMBIO PARA CONVERSÃO, QUANDO FOR O CASO.
18.1 Não se aplica.
19. CLÁUSULA DEZENOVE – DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO DE MANTER, DURANTE TODA A EXECUÇÃO DO CONTRATO, EM COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES POR ELE ASSUMIDAS, TODAS AS CONDIÇÕES EXIGIDAS PARA A HABILITAÇÃO NA LICITAÇÃO, OU PARA A QUALIFICAÇÃO.
19.1 O CONTRATADO obriga-se a manter durante toda a vigência deste CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta.
20. CLÁUSULA VINTE – DA OBRIGAÇÃO DE O CONTRATADO CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PREVISTA EM LEI, BEM COMO EM OUTRAS NORMAS ESPECÍFICAS, PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E PARA APRENDIZ.
20.1 O CONTRATADO obriga-se a manter durante toda a vigência deste CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações assumidas, quando for o caso, em cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da previdência social e para aprendiz.
21. CLÁUSULA VINTE E UM – MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO.
21.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
21.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
21.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
21.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
21.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
21.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo gestor/fiscal de contratos.
21.7. O gestor/fiscal de contratos acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.
21.7.1 O gestor/fiscal de contratos anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
21.7.1.1 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o gestor/fiscal de contratos emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
21.7.2 O gestor/fiscal de contratos informará à Diretoria Geral, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
21.7.3 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o gestor/fiscal de contratos comunicará o fato imediatamente à Diretoria Geral.
21.7.4 O gestor/fiscal de contratos comunicará à Diretoria Geral, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.
21.8 O gestor/fiscal de contratos verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
21.8.1 Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o gestor/fiscal de contratos atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao Diretor Geral para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.
21.9 O gestor/fiscal de contratos coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
21.9.1 O gestor/fiscal de contratos acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.
21.9.2 O gestor/fiscal de contratos acompanhará os registros realizados de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.
21.9.3 O gestor/fiscal de contratos emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, caso ocorram, ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.
21.9.4 O gestor/fiscal de contratos tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.
21.10 O gestor/fiscal de contratos poderá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.
21.11 O fornecimento de que trata o objeto será acompanhado e fiscalizado pela servidora Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx, designada para este fim, denominada em ato próprio Gestora e Fiscal de Contratos, ou qualquer outro servidor que vier a substituí-la, permitida a contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes a esta atribuição. Serão anotadas em formulários próprios todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento mencionado, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
21.12 A CONTRATADA deverá entregar ao setor responsável do CONTRATO, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:
a) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, com prazo de validade em vigor;
b) Prova de regularidade com débitos relativos aos Tributos Federais e à dívida ativa da União;
c) Prova de regularidade para com o FGTS – Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (Lei n° 9.012, de 30/03/95), através da apresentação do Certificado de Regularidade de Situação do FGTS(CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal, ou do documento denominado “Situação de Regularidade do Empregador”, com prazo de validade em vigor;
d) Prova de regularidade Trabalhista, mediante a apresentação da CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou da CPDT – Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos de negativa;
e) Prova de regularidade de Débitos da Fazenda Municipal (CND) do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, com prazo de validade em vigor;
f) As provas de regularidades poderão ser Certidões Negativas de Débitos ou Certidões Positivas com efeitos de Negativas.
22. CLÁUSULA VINTE E DOIS – DOS CASOS DE EXTINÇÃO.
22.1 O CONTRATO se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
22.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o CONTRATO.
22.2.1. Quando a não conclusão do CONTRATO referida no item anterior decorrer de culpa do CONTRATADO:
a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
b) poderá a Administração optar pela extinção do CONTRATO e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.
22.3 O CONTRATO pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
22.3.1 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
22.3.2 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o CONTRATO.
22.3.2.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica CONTRATADA, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
22.4 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
22.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
22.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
22.4.3 Indenizações e multas.
23. CLÁUSULA VINTE E TRÊS – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO.
23.1 Vigência do contrato: A vigência do contrato será de doze meses contados da data de sua assinatura;
23.2 Prorrogação: Nos termos do Art. 107 da Lei 14.133/2021 os contratos de serviços contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para quaisquer das partes.
24. CLÁUSULA VINTE E QUATRO – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.
24.1 Nos termos do artigo 117 da Lei nº 14.133/2021 a execução de que trata o objeto será acompanhado e fiscalizado pela servidora Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx, designada para este fim, denominada em ato próprio Gestora e Fiscal de Contratos, ou qualquer outro servidor que vier a substituí-la, permitida a contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá- la de informações pertinentes a esta atribuição.
25. CLÁUSULA VINTE E CINCO – DO PREPOSTO.
25.1 Nos termos do artigo 118 da Lei nº 14.133/2021 o preposto do CONTRATADO para representá-lo na execução do CONTRATO aceito pela Administração é o Sr. Xxxxx Xxxxx.
26. CLÁUSULA VINTE E SEIS – DAS ALTERAÇÕES.
26.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos artigos 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
26.2 O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).
26.3 Registros que não caracterizam alteração do CONTRATO podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.
27. CLÁUSULA VINTE E SETE – DA PUBLICAÇÃO.
27.1 Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21.
28.CLÁUSULA VINTE E OITO – CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DO ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES E A DO EFETIVO PAGAMENTO.
28.1 Ficam estabelecidos os seguintes critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento. Em caso de atraso do pagamento imputável exclusivamente à CONTRATANTE, a CONTRATADA terá direito à correção monetária a partir do primeiro dia posterior ao termo final do prazo para pagamento. Para a correção monetária será usado o IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou qualquer outro oficial que vier a substituí-lo.
29.CLÁUSULA VINTE E NOVE – MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
28.2 O prazo de realização do objeto está descrito no cronograma-físico financeiro;
28.3 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos cinco dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.
28.4 Os projetos e dos serviços de fiscalização deverão ser entregues e realizados no seguinte endereço:
CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMA – Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, 0000, Xxxxxx Xxxxx Xxxx, xx Xxxxxxx, XX. CEP 37.640-000. A/C Diretoria Geral.
29.4 Os serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, pelo almoxarife e pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
29.5 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e segurança do objeto, nem ético-profissional pelo perfeito fornecimento do CONTRATO, independente de lavratura de termo ou não.
29.6 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a contar da notificação da contratante, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
29.7 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até cinco dias corridos, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação independente de celebração de termo.
29.7.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
29.8 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do bem nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
29.9 O objeto é de regime de execução indireta, empreitada por preço unitário.
30.CLÁUSULA TRINTA – CRONOGRAMA DE ENTREGA / DO LOCAL ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A SALA.
ITEM | OBJETO | PRAZO EXECUÇÃO | PRAZO PAGAMENTO |
01 | Prestação de serviços para Elaboração do PROJETO BÁSICO. | Até 30 dias corridos. | Até cinco dias úteis após a entrega. |
02 | Prestação de serviços para Elaboração do PROJETO EXECUTIVO. | Até 15 dias corridos após a entrega do projeto básico. | Até cinco dias úteis após a entrega. |
03 | Fiscal da obra | Até 09 meses, contados do primeiro dia de início da obra. | Mensalmente, em até cinco dias úteis do mês vencido. |
31. CLÁUSULA TRINTA E UM – DA FISCALIZAÇÃO E DE SEU ACOMPANHAMENTO.
31.1 A CONTRATADA deverá manter em seu poder, de forma organizada, todos os documentos pertinentes ao CONTRATO da obra.
31.2 Comunicações da Fiscalização – CF. Todas as manifestações escritas da CONTRATADA pertinentes aos serviços de fiscalização sejam elas endereçadas ao Fiscal Administrativo do Contrato serão realizadas através de CF numeradas sequencialmente, datadas, com recebido pelo destinatário ou preposto e emitidas em 03 (três) vias, sendo: a primeira para o destinatário, a segunda a ser enviada para a CONTRATANTE e a terceira arquivada pela CONTRATADA. Deverá ser emitida uma CF para cada assunto, de modo a facilitar o acompanhamento das soluções.
31.2.1 Livro Diário de Obras – Cabe ao fiscal exigir a sua elaboração e acompanhar o seu cumprimento.
32. CLÁUSULA TRINTA E DOIS - DAS MEDIÇÕES
32.1 Somente poderão ser consideradas para efeito de medição e pagamento os serviços efetivamente executados pelo CONTRATADO e aprovados pela fiscalização, respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e as modificações expressas e previamente aprovadas pela CONTRATANTE.
32.2 A medição de serviços e obras será baseada em relatórios periódicos elaborados pelo CONTRATADO, onde estarão registrados os levantamentos, cálculos e gráficos necessários à discriminação e determinação das quantidades dos serviços efetivamente executados, e aprovados pela fiscalização.
32.3 A discriminação e quantificação dos serviços deverão respeitar rigorosamente as planilhas de orçamento.
33. CLÁUSULA TRINA E TRÊS – DO DIREITO DE PROPRIEDADE.
33.1 A CONTRATADA cederá à Câmara Municipal de Extrema o direito patrimonial e a propriedade intelectual em caráter definitivo dos projetos desenvolvidos e resultados produzidos decorrentes desta licitação, entendendo-se por resultados quaisquer estudos, relatórios, descrições técnicas, protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, roteiros, tutoriais, fontes dos códigos dos programas em qualquer mídia, páginas na Intranet e Internet e qualquer outra documentação produzida no escopo da presente contratação, em papel ou em mídia eletrônica.
34. CLÁUSULA TRINTA E QUATRO – DO FORO.
34.1 É eleito o Foro da Comarca de Extrema, Estado de Minas Gerais, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.
Extrema (MG), 03 de junho de 2024.
02.Nome/Assinatura/CPF CAROLINE DE Assinado de forma digital
Testemunhas
Dados: 2024.06.11 10:11:19
-03'00'
Xxxxx Xxxxx Representante Legal JHRizzo Engenharia Ltda Contratada
0
RIZZO:5861347182 XXXXX XXXXX:58613471820
Assinado de forma digital por
PAULO
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Presidente
Câmara Municipal de Extrema
Contratante
Assinado de forma digital por XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX:78459010678 Dados: 2024.06.11 14:51:26
-03'00'
XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX:7845 9010678
Signatários
01.Nome/Assinatura/CPF
XXXXXX XX Xxxxxxxx de forma
MORAIS:05
digital por XXXXXX XX
948345629
MORAIS:05948345629 Dados: 2024.06.11
14:50:29 -03'00'
XXXXX XXXX
por XXXXXXXX XX XXXXX XXXX
PASCHOAL:0000 0000000
PASCHOAL:10343242680 Dados: 2024.06.11
15:13:05 -03'00'
XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX
Assinado de forma digital por XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX
Dados: 2024.06.11 15:23:32
-03'00'