TERMO DE REFERÊNCIA
Município de Balsa Nova
Secretaria Municipal de Obras
TERMO DE REFERÊNCIA
PROJETOS PARA REESTRUTURAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES
Prefeitura Municipal de Balsa Nova
FEVEREIRO/2019
Município de Balsa Nova
Secretaria Municipal de Obras
1. OBJETO
Constitui objeto do presente termo de referência, a contratação de empresa para desenvolvimento do projeto legal de arquitetura, projetos complementares e executivos, para futura execução das obras de reestruturação do Ginásio de Esportes Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, com área construída de 1.626,59m², implantado em um imóvel com 23.375,61m² aproximadamente.
O objeto compreende a execução de serviços técnicos especializados para elaboração de projeto básico e executivo de arquitetura; hidrossanitário; prevenção e combate a incêndio; elétrica, luminotécnica e rede lógica e telefonia; sistema de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA; estrutural (metálica e concreto); acessibilidade; impermeabilização; planilha orçamentária; cronogramas; com as respectivas aprovações nos órgãos correspondentes, em plena conformidade à legislação e normas técnicas pertinentes. O projeto englobará tanto as áreas internas quanto externas da edificação.
A área externa a ser reformada junto com a edificação é a hachurada na Figura 1 e possui 5.109,00 m².
Figura 1 - indicação aproximada da área externa a ser reformada.
Município de Balsa Nova
Secretaria Municipal de Obras
A reestruturação contará com a reforma da edificação (troca de revestimentos, pisos, louças, esquadrias, pisos, pintura, etc), adequação do espaço para atender normas de acessibilidade e Corpo de Bombeiros, reparo/substituição/adequação do sistema hidrossanitário e elétrico, reparo/substituição da estrutura metálica da cobertura, e demais alterações consequentes das intervenções propostas.
2. JUSTIFICATIVA
O ginásio de esportes a ser reestruturado sofreu ao longo dos anos diversos desgastes naturais, decorrentes do tempo e da intensa utilização. Diversas intervenções parciais foram implementadas no período, sendo que a cobertura e o piso da quadra são os elementos que, tendo recebido apenas reparos superficiais, chegaram ao seu limite de utilização. As medidas de manutenção, não são mais suficientes para manter sua funcionalidade, segurança e adequação ao uso público.
Portanto, visto que o Município foi contemplado com recursos federais, através do Ministério do Esporte (Contrato de Repasse com a Caixa Econômica Federal nº 878577/2018), para as obras de reestruturação do Ginásio, a elaboração dos projetos se faz necessária para possibilitar a licitação da obra, sob a fiscalização da mandatária CAIXA Econômica Federal.
Atualmente o Município de Balsa Nova possui diversas edificações públicas com propostas de intervenções de reforma e/ou ampliação, além das edificações que devem ser construídas para atender as demandas municipais. Para que o planejamento nas ações de intervenções ou novas construções ocorra de forma ordenada e correta, o desenvolvimento de projetos demanda uma carga horária extensa dos profissionais do Município que os elaboram. Hoje, o Município de Balsa Nova possui duas Engenheiras Civis em seu quadro funcional que elaboram todos os projetos de construção do Município e desenvolvem a fiscalização de todas as obras públicas terceirizadas. Além disso, o desenvolvimento dos projetos de reestruturação do Ginásio de Esportes Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx exige uma equipe multiprofissional, considerando a especificidade das patologias apresentadas na edificação e as necessidades de readequação de sistemas, destacando-se aqui as manifestações patológicas da estrutura metálica da cobertura e o sistema elétrico da edificação que demandam profissionais com experiência nas respectivas áreas de conhecimento, motivando, portanto, a contratação dos serviços.
Município de Balsa Nova
Secretaria Municipal de Obras
Diante do exposto, a contratação dos projetos viabilizará que as obras de reestruturação sejam executadas de forma correta e segura, possibilitando o uso do espaço sem riscos aos usuários.
3. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
Os projetos deverão estar de acordo com a legislação municipal, estadual e federal, além de normas técnicas aplicáveis ao serviço executado. A elaboração dos serviços será realizada por etapas que serão detalhadas a seguir. Para todas as etapas serão realizados os projetos para áreas internas e externas.
3.1 Levantamento de Dados e Anteprojeto
Nessa etapa deverá ser realizado o estudo de necessidades para que o projeto contemple tudo o que a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, através do Departamento de Esportes, planeja para a edificação, assim como outras questões técnicas que serão abordadas pela Secretaria Municipal de Obras. Para tanto, será realizada reunião com todos os interessados para definição da proposta inicial.
Conjuntamente, deverão ser levantadas todas as informações que a empresa considere pertinente à elaboração dos projetos, como averiguação das instalações hidráulicas, elétricas, medidas, escoamento das águas pluviais, infraestrutura existente, relatório fotográfico, etc. Essas informações poderão envolver serviços como sondagens, levantamentos topográficos, testes para identificar e mensurar patologias, entre outros.
Deverá ser realizado o Anteprojeto que irá demonstrar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental, possibilitar a avaliação do custo dos serviços e obras objeto deste Termo, bem como permitir a definição dos métodos construtivos e prazos de execução do empreendimento. Em específico e com maior atenção deverá ser realizada nesta etapa a análise estrutural da cobertura do Ginásio, afim de verificar a possibilidade e viabilidade técnica-financeira de reparação da estrutura ou definir a troca total de todos os elementos.
Além dos desenhos que representem tecnicamente a solução aprovada através do Estudo Preliminar, o Anteprojeto será constituído por um relatório técnico, contendo o memorial descritivo dos sistemas e componentes.
3.2 Desenvolvimento de projeto legal de arquitetura e PSCIP
Após a definição do estudo de necessidades e levantamento das informações in-loco, deverá ser elaborado o projeto legal, para aprovação junto ao Departamento de Urbanismo e Vigilância Sanitária do Município. Para tanto, a
Município de Balsa Nova
Secretaria Municipal de Obras
elaboração do projeto deverá seguir rigorosamente a legislação municipal, estadual e federal.
Conjuntamente, deverá ser elaborado o Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico, aprovado pelo Corpo de Bombeiros do Paraná. Todas as medidas de segurança exigidas para aprovação deverão ser adequadamente projetas pela contratada, o que poderá incluir sistema de hidrante e mangotinhos.
Nesta etapa deverão ser apresentados os seguintes documentos: planta de situação; planta de implantação (deverá conter indicação do Norte verdadeiro, representação das características planialtimétricas, representação dos taludes, entre outros); planta de cobertura; plantas baixas; planta com pontos hidrossanitários; planta com pontos elétricos; detalhamentos que se fizerem necessários (áreas molhadas, esquadrias, banheiros para PNE, bancadas, etc); cortes e elevações; planta construir/demolir; entre outras que se façam necessárias.
A adequabilidade do projeto básico será verificada pelo fiscal técnico do Município, que poderá solicitar quantas alterações achar necessário.
3.3 Desenvolvimento dos projetos executivos
O projeto executivo é o conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), incluindo peças gráficas, memoriais descritivos, especificações técnicas e de serviços, quantitativos de materiais, memoriais de cálculos e planilhas de custos de todas as especialidades envolvidas.
Os projetos executivos ou complementares, estão descritos a seguir e devem ser elaborados após o desenvolvimento do projeto básico de arquitetura.
3.3.1 Projeto Executivo de Arquitetura: Plantas baixas com a indicação e especificação das intervenções, dos elementos construtivos a serem executados, a serem mantidos e a serem demolidos; plantas do Layout final a ser implantado com a indicação do mobiliário, elementos divisórios, paginação de piso; especificação de cores e texturas de paredes, revestimentos, etc; especificação técnica de todo o mobiliário para os ambientes projetados de acordo com as normas de ergonomia e segurança do trabalho; cortes com indicação do esquema estrutural de vigas e pilares, paredes, forros, etc.; detalhamento de todos os elementos que sofrerão intervenção como: esquadrias, pisos, forros e portas e novos a serem projetados como: vidros, divisórias, balcões, escritório etc; projeto do piso da quadra, incluindo pintura com dimensionamento dos espaços para esportes; projeto de paisagismo; entre outros que se fizerem necessários para a concepção do espaço
Município de Balsa Nova
Secretaria Municipal de Obras
reestruturado. Nesta etapa deverá ser realizado também o plano de gerenciamento de resíduos, na qual o profissional deverá prever a destinação de todos os materiais resultantes da obra.
3.3.2 Projeto Hidrossanitário: Projetos contemplando a reforma/adequação/ampliação das instalações de água fria e quente, incluindo, se necessário, adequação do sistema de armazenamento existente; rede de esgoto e águas pluviais de todo o prédio; inclusive apresentando as possíveis modificações necessárias para atender adequadamente aos projetos de prevenção e combate a incêndio. Todas as soluções apresentadas deverão estar detalhadas.
3.3.3 Projetos Executivos de Elétrica, Luminotécnica e Rede Lógica e Telefonia: Planta do pavimento e respectivo Layout com os componentes/equipamentos das instalações dos sistemas elétricos propostos para a distribuição de piso e paredes (atenção à instalação de pontos de energia para atender o palco do Ginásio, destinado a utilização de equipamentos musicais); diagrama e tabelas de carga dos quadros de distribuição de energia geral e estabilizada; planta de luminotécnica atendendo os níveis de iluminamento previstos em norma da ABNT -Associação Brasileira de Normas Técnicas, distribuição e pontos de iluminação interna e externa compatível com o projeto de luminotécnica; iluminação de emergência; detalhes gerais e prumadas esquemáticas; memória de cálculo e critérios de projeto; planta do pavimento e respectivo Layout com os componentes/equipamentos das instalações dos sistemas propostos de rede lógica e telefonia para a distribuição de piso, paredes e tetos; detalhes das instalações. O projeto deverá prever também a instalação de dispositivos sonoros na quadra, como caixas de som. Deverá ser entregue projeto completo, com nível de detalhamento suficiente para a correta execução.
3.3.4 Projetos Executivos de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas: Desenvolvimento de projeto de acordo com a NBR 5419/2015.
3.3.5 Projetos Executivos Estruturais: Para a estrutura metálica da cobertura, a empresa deverá realizar perícia na estrutura existente, para averiguar a possibilidade de recuperação das peças metálicas. Caso haja a possibilidade, deverá elaborar o projeto de recuperação com detalhamento e descrição de todo procedimento a ser executado, inclusive de questões como retirada, transporte e reinstalação. Caso seja constatada a não viabilidade técnica-financeira da recuperação, a empresa contratada desenvolverá o projeto de uma nova estrutura metálica, a qual deverá ter seu projeto arquitetônico definido sob a supervisão dos profissionais do Município. O projeto estrutural deverá contemplar os reparos necessários, cálculos e detalhamentos das
Município de Balsa Nova
Secretaria Municipal de Obras
partes a serem trocadas, especificação de limpeza e pintura de toda estrutura; definição de troca total das telhas por novas que atendam aos requisitos de impermeabilidade, resistência e conforto termoacústico, detalhamento das ligações, e outros elementos necessários à correta compreensão dos serviços para execução da obra. Inclui-se nesta etapa a avaliação da estrutura de concreto existente e, se necessário, adequação da mesma à reforma.
3.3.6 Projetos Executivos de Impermeabilização: Apresentação de projeto de impermeabilização para solucionar infiltrações e evitar problemas relacionados.
3.3.7 Projetos Executivos de Acessibilidade: Elaborar projeto de acessibilidade de acordo com NBR 9050, prevendo dispositivos que permitam o acesso de deficientes ou pessoas com mobilidade reduzida às instalações do ginásio. Caso seja necessário a elaboração de projeto mecânico, para plataforma elevatória ou elevador de acessibilidade, a empresa contratada será responsável pelo projeto. A decisão de utilizar plataforma ou elevador para a acessibilidade, será discutida com os profissionais técnicos do Município.
3.4 Memoriais
Todos os projetos deverão possuir memorial descritivo que contenha as especificações dos materiais e serviços a serem utilizados. O memorial deverá conter detalhadamente todos os itens a serem reformados, ampliados, construídos, substituídos, mantidos. Deverá ser datado e assinado pelo profissional responsável.
3.5 Elaboração de orçamento e cronograma
Detalhamento do preço global de referência que expresse a descrição, quantidades e custos unitários de todos os serviços, incluídas as respectivas composições de custos unitários, necessários à execução da obra e compatíveis com o projeto que integra o edital de licitação.
A planilha orçamentária deverá conter as seguintes informações (colunas): número do item, fonte, código de composição de serviços, descrição do item, unidade de medida, quantitativo, custo unitário, preço unitário (custo unitário com BDI), preço total do serviço, subtotais e total final. Também deve conter a data base, índice de BDI detalhado e declaração de atendimento dos Encargos Sociais ao SINAPI ou SICRO. A fonte de pesquisa dos custos unitários deverá ser a SINAPI ou a SICRO, e caso existam itens que não constem nessas tabelas, deverá ser realizada uma composição ou ainda cotação com no mínimo três orçamentos que deverá ser apresentado em planilha modelo da
Município de Balsa Nova
Secretaria Municipal de Obras
caixa. O orçamento será apresentado em planilha modelo fornecida pela Caixa Econômica Federal.
Deverá ser entregue planilha de detalhamento do índice de BDI, conforme modelo Caixa Econômica Federal, respeitando o Acórdão 2622/2013 do TCU.
O cronograma físico-financeiro deve demonstrar a adequada integração entre os planos para a execução das obras detalhados no orçamento, permitir o acompanhamento da intervenção e discriminar mensalmente os valores de repasse e de contrapartida necessários.
4. MATERIAL DE APOIO A SER FORNECIDO
O Município fornecerá dados que possuir sobre a área a ser trabalhada, não sendo obrigada a elaborar nada além do que já possua para fornecer a contratada.
5. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
Os desenhos técnicos devem atender as Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
Deverão ser entregues as plotagens de todos os desenhos solicitados pelo Município até a sua completa aprovação, sendo que os custos relativos à apresentação das plotagens estão incluídos no preço unitário do serviço. Fica a critério do Fiscal do Contrato a dispensa da apresentação dos trabalhos plotados na etapa de análise.
5.1 Relatórios para Análise
Os resultados dos trabalhos, parciais ou completos, devem ser apresentados em 01 (uma) via e os respectivos arquivos eletrônicos para impressão gravados em meio digital (CD/DVD) devidamente etiquetados e em diretórios apropriadamente identificados conforme material impresso. Os trabalhos parciais deverão ser entregues por meio físico e digital.
Após a análise, em caso de exigências para complementações ou correções dos trabalhos, deverá ser apresentado 01 (um) volume e com os respectivos arquivos eletrônicos para impressão, gravados em meio digital (CD/DVD), devidamente etiquetados, em diretórios apropriadamente identificados, conforme material impresso.
5.2 Relatórios após Aprovação
Devidamente aprovado, o projeto arquitetônico deverá ser entregue em 6 vias para o Departamento de Urbanismo, com todas as pranchas assinadas e carimbadas pelo profissional responsável. O Plano de Segurança Contra
Município de Balsa Nova
Secretaria Municipal de Obras
Incêndio e Xxxxxx aprovado deverá ser entregue em duas vias originais e uma cópia, além de três vias assinadas pelo responsável técnico. Os projetos complementares deverão ser entregues em 5 vias originais, assinadas e carimbadas. Todos os trabalhos devem ser apresentados meio digital (CD/DVD).
5.3 Arquivos Digitais
Os desenhos deverão ser entregues em meio digital (CD/DVD), contendo os arquivos na extensão DWG, DOC, XLS. O CD/DVD deverá conter os arquivos digitais das vias das ART´s.
Os arquivos digitais referentes a todos os elementos desenvolvidos no projeto deverão ser entregues nas suas versões editáveis (DWG).
Também deverão ser entregues os arquivos PDF para aqueles documentos que permitirem a sua impressão neste modo.
6. ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS
Atrasos na entrega dos trabalhos oriundos da execução da atividade devem ser formalizados pela contratada ao fiscal técnico. Após a entrega dos trabalhos ao fiscal, o mesmo, no prazo de 10 (dez) dias corridos ou conforme acordado entre as partes, fará a análise da atividade entregue, e caso existam correções serão encaminhadas à contratada, que no prazo de 07 (sete) corridos dias providenciará as correções e em um novo prazo de 07 (sete) corridos dias o fiscal do projeto fará a avaliação final e a liberação para emissão da Nota Fiscal dos serviços aprovados.
Cada atividade demandada deve ser realizada rigorosamente segundo o prazo estipulado, sob pena da aplicação das penalidades.
A sequência de execução será:
• 1º: levantamento de dados;
• 2º: Desenvolvimento projeto arquitetônico conjuntamente com o PSCIP e análise preliminar da estrutura metálica (será considerada finalizada esta etapa quando da aprovação dos órgãos competentes);
• 3º: Elaboração dos projetos executivos/complementares;
• 5º: desenvolvimento do orçamento e cronograma físico-financeiro da obra, devendo ser devidamente aprovado pelo fiscal do contrato.
7. CAPACIDADE TÉCNICA
Para provar capacidade técnica para execução dos serviços a empresa proponente deverá apresentar:
Município de Balsa Nova
Secretaria Municipal de Obras
7.1 Certidão de registro do proponente no Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia – CREA, ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU dentro de seu prazo de validade. Os proponentes que forem sediados em outra jurisdição e, consequentemente, inscritos no CREA de origem, deverão apresentar, na fase de contratação, obrigatoriamente, visto junto ao CREA do Estado do Paraná.
7.2 Certidão de Registro e Negativa de Débitos do(s) responsável(is) técnico(s), emitido pelo CREA ou CAU, conforme o caso, para os serviços descritos no item 3. Deverá ser apresentada comprovação do vínculo empregatício do profissional habilitado que apresentar o atestado com a empresa, mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a identificação do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde constem os nomes dos profissionais. Será admitida a comprovação do vínculo profissional por meio de contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante tal comprovação será feita através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA ou Conselho Profissional competente, devidamente atualizada.
7.3 Qualificação Técnico-profissional: Apresentação de ao menos um Atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico do CREA ou CAU, demonstrando que o profissional Responsável Técnico indicado executou serviços de características técnicas compatíveis, similares ou superiores aos serviços previstos no objeto da presente licitação. Será aceito o seguinte serviço para comprovação da aptidão do Responsável Técnico:
A.) PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, VÃO LIVRE MÍNIMO 30 METROS (INDEPENDENTE DA ÁREA); E
B.) PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, QUE TENHA COMO MEDIDA DE SEGURANÇA HIDRANTE E MANGOTINHOS (PROJETO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS, INDEPENDENTE DA ÁREA).
A comprovação do item B. se dará por apresentação da Certidão de Acervo Técnico do CREA ou CAU, juntamente com cópia do Visto de Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico – VPSCIP ou cópia de ao menos uma prancha do projeto aprovado em que apareça a discriminação das medidas de segurança adotadas.
Não há necessidade de um mesmo profissional apresentar as qualificações descritas nos itens A. e B., poderão ser apresentados dois profissionais distintos para comprovação e realização dos serviços, sendo que cada um executará os serviços a que apresentou qualificação no ato
Município de Balsa Nova
Secretaria Municipal de Obras
licitatório. O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacitação deverá participar do serviço objeto da licitação, admitindo- se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.
7. CONDIÇÕES GERAIS
7.1 O Contratado deverá entregar os projetos básicos e executivos, elaborados por profissionais devidamente registrados na entidade profissional competente e assinados, que permitam a contratação da execução das obras das instalações.
7.2 A empresa deverá realizar visita técnica antes de apresentar o orçamento, afim de reconhecer as peculiaridades da situação existente.
7.3 Os projetos devem ser elaborados por profissionais.
7.4 As soluções técnicas adotadas devem sempre buscar a sustentabilidade e viabilidade técnica-financeira.
7.5 A aprovação dos projetos pelo Município não exime o projetista da responsabilidade técnica sobre o mesmo.
7.6 Todos os projetos apresentados deverão estar compatibilizados.
7.7 Arcar com todos os ônus necessários à completa execução dos serviços.
7.8 Fornecer todo material necessário apropriado ao uso a que se destina, em perfeitas condições e mão de obra especializada para execução dos serviços.
7.9 Arcar com todas as despesas necessárias com o pessoal na execução dos serviços, tais como: remuneração, transporte, alimentação, hospedagem, seguro contra acidente de trabalho e responsabilidade civil por danos a terceiros.
7.10 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato, conforme dispõe o art. 71, Parágrafos 1° e 2° da Lei 8.666/93.
7.11 Empregar, na execução dos serviços, pessoal devidamente qualificado.
7.12 Substituir, sempre que exigido pela administração, qualquer empregado cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados inconvenientes pela contratante.
Município de Balsa Nova
Secretaria Municipal de Obras
7.13 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a serem vítimas seus empregados em atividades relacionadas ao serviço, assegurando o cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias e demais exigências legais para o exercício em segurança das atividades.
7.14 Providenciar para que os seus funcionários utilizem vestuário compatível com o ambiente de trabalho do CONTRATANTE.
7.15 Disponibilizar e manter quantitativo de pessoal compatível com as necessidades e a demanda dos serviços.
7.16 Comunicar ao CONTRATANTE qualquer irregularidade relacionada com a execução dos serviços.
7.17 Não transferir a outrem os serviços contratados, no todo ou em parte, sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE.
7.18 A contratada deverá seguir rigorosamente, no que couber, o que orienta o Ministério do Trabalho em suas Normas Regulamentadoras assim como as Normas Brasileiras (ABNT NBR).
8. DO PRAZO E PAGAMENTOS
A prestação dos serviços se iniciará no primeiro dia útil após a emissão da ordem de serviços e deverá ser encerrada no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, conforme descrito na Tabela 1.
Item | Serviços | Prazo em dias | ||
0 a 20 | 21 a 80 | 81 a 120 | ||
01 | Levantamento de dados e Anteprojeto | X | ||
02 | Projeto básico de Arquitetura | X | ||
03 | PSCIP | X | ||
04 | Projetos Executivos | X | ||
05 | Entrega de Documentação | X | ||
Tabela 1 - Cronograma de execução
Os pagamentos serão realizados conforme as etapas sejam concluídas e aprovadas pela fiscalização. Os pagamentos ocorrerão para as seguintes etapas:
Município de Balsa Nova
Secretaria Municipal de Obras
1ª medição: Levantamento de dados concluído. Deverá ser apresentado à fiscalização todo o estudo de necessidades levantado, com todas as informações obtidas, inclusive o as built da edificação. Nesta etapa deverá ser apresentado também laudo da estrutura metálica da cobertura (elaborado por profissional qualificado) e o anteprojeto.
2ª medição: Projeto legal de arquitetura e PSCIP aprovados pelo Departamento de Urbanismo/Vigilância Sanitária e pelo Corpo de Bombeiros, respectivamente.
3ª medição: Projetos executivos, memoriais, cronogramas, orçamento e entrega de toda documentação.
Os pagamentos serão condicionados, ainda, à aprovação pela CAIXA Econômica Federal.
9. DIVERGÊNCIAS
Em caso de divergência, salvo quando houver acordo entre as partes para adoção de disposição em contrário, as normas da ABNT prevalecem sobre as presentes especificações.
10.DESCRITIVO DA SITUAÇÃO ATUAL DA EDIFICAÇÃO
A edificação possui 1.626,59m², sendo 1.482,97m² construídos em meados de 1.994 e 143,62m² de ampliação. A construção inicial de 1.482,97m² possui alvará de construção nº 554/1994 e a ampliação não possui alvará, devendo ser regularizada no projeto legal, conforme legislação vigente e aprovação do Município.
A Edificação está localizada na esquina da Avenida Iguaçu com a Rua Ver. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, conforme planta de situação ilustrada na Figura 2.
Município de Balsa Nova
Secretaria Municipal de Obras
Figura 2 - Localização do Ginásio de Esportes
O ginásio apresenta maiores problemas em sua estrutura de cobertura, composta por perfis metálicos, no piso de madeira e em suas instalações elétricas e hidráulicas.
Imagens atuais do Ginásio de esportes podem ser observadas no ANEXO I.
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxx Civil - CREA PR 147.157/D Secretaria Municipal de Obras
Município de Balsa Nova
Secretaria Municipal de Obras
11. ANEXO I – Fotos da Situação Atual
Figura 3 - Vista da fachada do Ginásio
Figura 4 - Acesso ao Ginásio sem acessibilidade
Município de Balsa Nova
Secretaria Municipal de Obras
Figura 5 - Estrutura metálica danificada
Figura 6 - Os pontos de apoio da estrutura do telhado são os mais comprometidos.
Município de Balsa Nova
Secretaria Municipal de Obras
Figura 7 - Fechamento lateral danificado
Figura 8 - Estrutura da Cobertura
Município de Balsa Nova
Secretaria Municipal de Obras
Figura 9 - Vista interna do local para prática de esportes
Figura 10 - Falta acessibilidade à quadra.
Município de Balsa Nova
Secretaria Municipal de Obras
Figura 11 - Piso danificado