Universidade Federal Rural do Semi-Árido
Universidade Federal Rural do Semi-Árido
Macroprocesso: Infraestrutura e Sustentabilidade
Processo: Fiscalização de Obras
1
Versão: 1.0 Data: 03/08/2020
1. INFORMAÇÕES DO PROCESSO
1 | Macroprocesso | Infraestrutura e Sustentabilidade |
2 | Processo | Fiscalização de obras |
3 | Entrada (s) | Contrato assinado |
4 | Saída (s) | Termo de recebimento definitivo |
5 | Sistemas | SIPAC, SIMEC, SAPIENS. |
6 | Indicadores | Percentual de obras com recebimento definitivo/contratos assinados; Percentual de aditivos de valor/quantidade total de obras; Percentual de aditivos de prazo/quantidade total de obras; Percentual de obras entregues no prazo/total de obras finalizadas. |
7 | Normatização | Lei n°8.666/93; Decreto nº 7983/2013. |
2. OBJETIVO DO PROCESSO
O processo “Fiscalização de Obras” tem por objetivo descrever as atividades relacionadas à fiscalização de obras que estão sendo executadas na universidade.
3. DEFINIÇÕES E SIGLAS
• SIN: Superintendência de Infraestrutura
• PROAD: Pró-Reitoria de Administração
• DICONT: Divisão de Contratos
• DCF: Divisão de Contabilidade e Finanças
• SIMEC: Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle
• SIPAC: Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos
• SEP: Solicitação de Esclarecimento e Providências
4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
# | ATIVIDADE | ATOR | DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES |
1 | EMITIR a ordem de serviço | SIN e Diretoria de Projetos e Obras | Logo após o contrato assinado, o superintendente de infraestrutura emitirá a ordem de serviço correspondente, via ofício assinadas por ambas as partes. |
2 | COMUNICAR o fiscal | SIN e Diretoria de Projetos e Obras | O Diretor de Projetos e Obras designa o fiscal de contrato (internamente), comunicando ao mesmo previamente, e informa os nomes dos fiscais à PROAD (via email). |
3 | EMITIR portaria | DICONT | A secretaria da PROAD designará os |
fiscais titulares e suplentes, bem como os fiscais auxiliares e administrativos. | |||
4 | ENVIAR documentação de fiscalização | SIN e Diretoria de Projetos e Obras | O diretor de projetos e obras irá cadastrar a demanda na planilha sob seu controle. |
5 | RECEBER a documentação de fiscalização | Fiscal do Contrato | O fiscal de contrato recebe o contrato, os documentos da proposta vencedora (planilha orçamentária, cronograma físico e financeiro, composições de preço e outros), a ordem de serviço e a portaria com a designação de fiscalização, via SIPAC e e-mail (quando possível, devido ao tamanho dos arquivos). |
6 | EMITIR ART de fiscalização | Fiscal do Contrato | O fiscal do contrato irá emitir a ART de fiscalização junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA/RN. |
7 | CONVOCAR reunião de Start | SIN e Diretoria de Projetos e Obras | O diretor de projetos e obras convocará uma reunião start entre a empresa e a fiscalização, via ofício e email. |
8 | REALIZAR reunião Start | Fiscal do Contrato | Reunião necessária para discutir acerca de tais pontos, entre outros: - Reconhecimento do local da obra; - Informes sobre a documentação necessária; - Informes sobre os critérios de medição; - Informes sobre os critérios de readequação da planilha orçamentária; - Informes sobre o canteiro da obra; - Sanar eventuais dúvidas da contratada. Observações: - Normalmente são 15 dias para início da obra após a assinatura do contrato, prazo necessário para mobilização de equipamentos e pessoal, por exemplo. - Ao final da reunião, a ata será lida e assinada por todos os participantes. (ANEXO O MODELO DA ATA DA REUNIÃO START) |
9 | CADASTRAR no SIMEC | Operador do SIMEC | O servidor responsável é informado pelo diretor de projetos e obras sobre a formalização do contrato e o início da obra e irá lançar as informações no sistema do governo. Segue anexo o tutorial do SIMEC. |
10 | REALIZAR vistorias e medições para pagamento do fornecedor | Fiscal do Contrato | Subprocesso que descreve as atividades relacionadas à realização de vistorias e medições para pagamento do fornecedor. |
11 | SANÇÕES ADMINISTRATIVAS | Fiscal do Contrato | Quando a obra está em andamento e há necessidade de esclarecimentos, devem- se observar as atividades de solicitação de esclarecimento de providências antes das sanções que concernem ao fiscal do contrato de obras. Essa atividade está linkada com o processo de sanções contratuais do macroprocesso de Suprimentos e Contratações. |
12 | ALTERAÇÕES CONTRATUAIS | Fiscal do Contrato | Após a verificação da necessidade de aditivo de vigência contratual, o fiscal emitirá um memorando para o setor de contratos solicitando um aditivo de prazo de vigência com as devidas justificativas técnicas. Essa atividade está linkada com o processo de alterações contratuais do macroprocesso de Suprimentos e Contratações. Observar todos os subprocessos com exceção de repactuação contratual. |
13 | RECEBER provisório e definitivo | Fiscal do Contrato | Subprocesso que descreve as atividades relacionadas ao recebimento provisório e definitivo de obras. |
14 | TOMAR providências | DICONT | A DICONT tomará as devidas providências. |
Subprocesso: Realizar vistorias e medições para pagamento do fornecedor
# | ATIVIDADE | ATOR | DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES |
1 | FORMALIZAR solicitação de medições | Empresa contratada | O construtor enviará, via email e/ou fisicamente ao corpo administrativo da SIN: - Um ofício solicitando a medição; - Uma planilha de medição, em excel, preenchida com o quantitativo dos serviços executados no período e o acumulado; - Memória de cálculo de todos os serviços executados no período; - Cópia do diário de obra. (segue anexo o modelo padrão do diário de obras. Vale ressaltar que a |
empresa não é obrigada a seguir esse modelo). O fiscal do contrato já deve colocar como pauta na reunião start a necessidade do diário de obras. Observação: Em cada aniversário da proposta de preços apresentada pela empresa na licitação será realizada, independentemente da solicitação da contratada, uma medição dos serviços executados para fins de reajustes. | |||
2 | RECEBER a previsão de medição | Fiscal do contrato | O fiscal do contrato receberá por e- mail os arquivos digitais referentes a previsão de medição enviadas pela empresa. |
3 | REALIZAR vistoria | Fiscal do contrato | O fiscal ao visitar a obra tira fotos para anexar ao processo de medição e solicita vista ao diário de obra para inserir autorizações ou observações a respeito de atividades de execução, bem como, elabora o relatório de vistoria e registra ocorrência no SIPAC. |
4 | ELABORAR planilha de medição/cronograma | Fiscal do contrato | O fiscal irá elaborar uma planilha de medição conforme o levantamento fiscalizado, bem como o cronograma físico-financeiro dos serviços executados comparando-os com o cronograma apresentado pela empresa na licitação. Segue anexo a planilha de medição padrão. |
5 | ASSINAR planilha de medição/ cronograma | Fiscal do contrato | O fiscal irá assinar a planilha de medição adequada |
6 | SOLICITAR nota fiscal e documentos | Fiscal do contrato | O fiscal solicitará emissão da nota fiscal a empresa, via e-mail e impressos de todos os documentos necessários para medição prevista em contrato. |
7 | ENVIAR NF e demais documentos | Empresa contratada | A empresa enviará para a secretaria da SIN a nota fiscal da medição juntamente com os demais documentos necessários para medição exigidos no contrato, impressos, para realização do pagamento. |
8 | CONFERIR nota fiscal | Fiscal do contrato | O fiscal confere se o valor da nota fiscal está de acordo com o valor da planilha e verifica os demais |
documentos da medição conforme check-list. | |||
9.1 | SOLICITAR correção da nota fiscal | Fiscal do contrato | O fiscal do contrato solicita a correção dos valores dos documentos a serem retificados, via e-mail. |
9.2 | REGISTRAR via SIPAC | Fiscal do contrato | O fiscal do contrato irá registrar via SIPAC as informações ocorridas na obra no período de cada medição e encaminhará ao operador do SIMEC, por meio eletrônico (planilha de medição, cronograma, a nota fiscal e as fotos da obra) e por meio físico os documentos necessários para a medição. Observação: Faz-se necessário comunicar ao operador do SIMEC as informações que foram inseridas no sistema no SIPAC. |
10 | INSERIR no SIMEC | Operador do SIMEC | O servidor responsável registrará no SIMEC todas as documentações (planilha de medição, cronograma e as fotos) retiradas no SIPAC de cada fiscal do contrato. |
11 | ENVIAR documentos da medição | Fiscal do contrato | O fiscal do contrato encaminhará à secretaria da SIN por meio físico os documentos necessários para a medição. |
12 | RECONFERIR a documentação | Secretaria da SIN | Será analisada a documentação enviada pela contratada. A análise deverá ser realizada com checklist de conferência de medição (em anexo). |
13 | ATESTAR nota fiscal | Fiscal do contrato | O fiscal do contrato irá atestar a nota fiscal. |
14 | ENVIAR documentação para DICONT | Secretaria da SIN | Após o atesto do fiscal do contrato, a Secretaria da SIN encaminhará a documentação para a DICONT. |
15 | ANALISAR documentação | DICONT | Analisar documentação e anexar ao processo. |
16 | ENVIAR documentação para pagamento | DICONT | Após analisar toda documentação, enviar para o setor financeiro (DCF) para pagamento da nota fiscal. |
17 | REALIZAR pagamento com base na Nota Fiscal (NF) | DCF | Com base na nota fiscal, será efetuado o pagamento a empresa. |
Subprocesso: Receber Provisório e Definitivo
# | ATIVIDADE | ATOR | DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES |
1 | SOLICITAR recebimento provisório | Empresa Contratada | A empresa solicita, via ofício, recebimento provisório da obra e a última medição. |
2 | VISTORIAR obra | Fiscal do contrato | O fiscal vai até a obra e verifica se essa pode ser recebida provisoriamente. Tem o prazo de 15 dias para essa verificação. |
3.1 | ELABORAR SEP | Fiscal do contrato | O fiscal deverá elaborar a SEP para obras que apresentarem inconformidades, independentemente se o valor necessário para execução será superior ou inferior ao valor do seguro garantia da obra, estipulando o prazo para as adequações e encaminhando via ofício (anexo o modelo). |
3.1.1 | FAZER adequações | Empresa Contratada | A empresa observará as inconformidades enviadas pelo fiscal do contrato e fará as adequações necessárias. |
3.2 | ELABORAR termo recebimento provisório | Fiscal do contrato | Caso a obra não apresente inconformidades ou apresente inconformidades com o valor inferior ao valor do seguro garantia da obra, deve-se elaborar o termo de recebimento provisório. Duas vias, uma via do termo provisório fica no processo e a outra com a empresa. O representante da empresa deverá comparecer a SIN para a formalização do recebimento provisório da obra. Segue anexo o termo de recebimento provisório. Obs.: Após o término da obra comunicado pela empresa, o fiscal tem 15 dias para preparar o termo de recebimento provisório. |
4 | ENVIAR termo de recebimento provisório | Fiscal do contrato | Encaminhar duas vias originais, sendo uma para a contratada e outra para ser anexada ao processo físico. As mesmas deverão estar assinadas pelo fiscal da obra e o representante legal da empresa contratada. Ademais, encaminhar uma cópia |
para o Diretor de Projetos e Obras para que o mesmo acione a comissão de recebimento definitivo. | |||
5.1 | RECEBER termo provisório | Empresa Contratada | O representante da empresa contratada precisará comparecer na Superintendência de Infraestrutura (SIN) para assinar as vias e receber uma via original do termo. |
5.2 | ENCAMINHAR última medição | Fiscal do contrato | Encaminhar para a PROAD a última medição para tomar as devidas providências. |
5.2.1 | ANEXAR ao processo | DICONT | A PROAD arquivará o processo e enviará para o pagamento. |
5.2.2 | ENCAMINHAR medição para pagamento | DICONT | A PROAD encaminha a última medição para pagamento. |
5.3 | ENCAMINHAR cópia do termo de recebimento | Fiscal do contrato | A cópia do termo de recebimento provisório é encaminhado a Diretoria de Projetos e Obras informando que a obra foi recebida e solicita indicação de comissão de recebimento definitivo. |
6 | COMUNICAR comissão de recebimento | Diretor de Projetos e Obras | O diretor de Projetos e Obras comunica a comissão de recebimento definitivo através de e-mail. A comissão é formada por 3 servidores que não fizeram parte da fiscalização. |
7 | VISTORIAR obra | Comissão de Recebimento Definitivo | Três servidores diferentes daqueles que fiscalizaram o contrato realizam vistoria e análise. |
8.1 | ELABORAR relatório de inconformidade | Comissão de Recebimento Definitivo | De acordo com a lei de licitações, o recebimento definitivo deverá ocorrer em um xxxxx xxxxxx xx 00 xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. |
8.1.1 | RECEBER relatório de inconformidade | Empresa Contratada | A empresa contratada receberá o relatório de inconformidades quando houver ressalvas vinda da comissão de recebimento definitivo. |
8.1.2 | REALIZAR adequações determinadas | Empresa Contratada | A empresa contratada realizará todas as adequações determinadas pela comissão de recebimento definitivo da obra. |
8.2 | ASSINAR termo recebimento definitivo | Comissão de Recebimento Definitivo | Duas vias, uma via do termo definitivo fica no processo e, uma com a empresa. A comissão arquiva digitalmente o |
termo de recebimento. Segue anexo o termo de recebimento definitivo. | |||
9 | RECEBER termo recebimento definitivo | Empresa Contratada | O representante da empresa deverá comparecer a SIN para a formalização do recebimento definitivo da obra. |
10 | ARQUIVAR processo físico | DICONT | O processo será arquivado. |
5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
• Ata da reunião start;
• Check-list de conferência de medição;
• Modelo do Diário de Obra;
• Modelo de ordem de serviço;
• Modelo do termo de recebimento provisório;
• Modelo do termo de recebimento definitivo;
• Planilha de medição;
• SEP (Solicitação de Esclarecimentos e Providências);
• Manual de acesso ao SIMEC;
• Tutorial 01 – Fiscalização de Contratos de Obras no SIPAC;
• Tutorial 02 – Registro de Nota Fiscal no SIPAC.
6. CONTROLE DE VERSÕES
Data | Autor | Descrição |
27/07/2020 | Xxxx Xxxxx | Entrega do Mapeamento TO BE |
03/08/2020 | Xxxxx Xxxxxxx | Publicação do Processo |
7. RESPONSABILIDADES
Gerente do Processo | Telefone do setor | |
Técnico em Edificações | 3317-8279 | |
Dono do Processo | Telefone do setor | |
Diretor de Projetos e Obras | 3317-1041 |