POGODBENE KAZNI. Pogodbeno kazen bo kupec zaračunal v naslednjih primerih: - V primeru, da dobavitelj blaga ne dostavi do dogovorjene ure na dogovorjeno lokacijo, si kupec pridržuje pravico, da odkloni prepozno dostavljeno blago, pri čemer je dobavitelj dolžan kupcu za vsako zamudo plačati pogodbeno kazen v višini 2,0 % od celotne vrednosti dobavljenega blaga v mesecu zamude roka dobave. – - V primeru, da bo dobavitelj dostavil blago zunaj objekta naročnika oz. bo izvedel dostavo na kakršen koli drug način, ki ni v skladu s HACCP programom, bo kupec dobavitelju zaračunal pogodbeno kazen v višini 2,0 % od celotne vrednosti dobavljenega blaga v mesecu neustreznega načina dobave. - V primeru zamenjava blaga brez soglasja kupca, bo le-ta dobavitelju zaračunal pogodbeno kazen v višini 2,0 % od celotne vrednosti dobavljenega blaga v mesecu neustrezne zamenjave blaga. - V primeru, da gre za upravičeno reklamacijo blaga, ki ga kupec potrebuje za pripravo prehrane isti dan, kot je naročena dostava (hitro pokvarljivo blago), kupec pa je moral blago zavrniti zaradi oporečne kakovosti ali slabše kakovosti, ali je prejel blago slabše kakovosti ali v neustreznih količinah, dobavitelj pa v ustreznem roku, to je do roka potrebnega za ustrezno pripravo prehrane tistega dne, ni ustrezno zamenjal blaga oz. ni dostavil ustreznih količin, bo kupec zaračunal pogodbeno kazen v višini 2,0 % od celotne vrednosti dobavljenega blaga v mesecu navedene kršitve. Pogodbena kazen se obračuna pri prvem naslednjem izstavljenem e-računu za dobavo blaga, pri čemer se v enem mesecu ne more zaračunati skupno več kot 4% pogodbe kazni od vrednosti nabav v mesecu, v katerem je bila opredeljena pogodbena kazen.
POGODBENE KAZNI. Če izvajalec prekorači s pogodbo dogovorjeni pogodbeni izvedbeni rok ali rok, ki mu ga je določil naročnik za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti, je dolžan plačati kazen v višini določeni v razpisni dokumentaciji v skladu z zakonom o obligacijskih razmerjih.
POGODBENE KAZNI. Če dobavitelj ne bo izvedel dobave v dogovorjenem roku, je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 2 ‰ (dva promila) za vsak zamujeni koledarski dan, vendar največ 10 % od vrednosti naročila. Poleg pogodbene kazni ima naročnik pravico uveljaviti tudi celotno nastalo škodo
POGODBENE KAZNI. 9.1. V primeru, da nadzornik po svoji krivdi ne izpolni svoje obveznosti v rokih, določenih s to pogodbo, je naročnik upravičen do pogodbene kazni v višini 5‰ (pet promilov) pogodbene vrednosti za vsak zamujeni dan, vendar največ 10% (deset odstotkov) pogodbene vrednosti.
9.2. Ne glede na pogodbeno kazen, ima naročnik pravico uveljavljati od nadzornika vso dokazljivo škodo, ki mu je bila povzročena z zamujanjem pogodbenih rokov ali zaradi slabo opravljenih del gradbenega nadzora. Za zamujanje pogodbenih rokov velja, če je izvajalec del zamujal z izvajanjem del, ker nadzornik ni v potrebnem roku izdal upravičeno dovoljenje za izvajanje ali nadaljevanje del ali pravočasno prevzel del, ki so pogoj za nadaljevanje del.
9.3. V primeru, da zaradi zamude naročnik uveljavlja pogodbeno kazen in odškodnino je upravičen do odškodnine le za nastalo škodo, ki presega znesek pogodbene kazni.
POGODBENE KAZNI. Če izvajalec po svoji krivdi z deli ne začne v predvidenem roku oziroma dogovorjenem terminu ali v primeru intervencije ne prispe na objekt naročnika v dogovorjenem roku oz. roku, navedenem v 4. točki te pogodbe, lahko naročnik zahteva plačilo pogodbene kazni, za kar bo izvajalcu izstavil račun. Naročnik ima pravico zahtevati od izvajalca za vsak zamujeni dan od dogovorjenega roka za izvedbo posamezne storitve, kazen v višini 0,5 % ocenjene skupne pogodbene cene brez DDV. Skupna pogodbena kazen ne sme preseči 10 % ocenjene skupne pogodbene cene brez DDV. Naročnik pogodbeno kazen zaradi izvajalčeve zamude obračuna tako, da izvajalcu izstavi račun za pogodbeno kazen, ki ga je izvajalec dolžan plačati v roku 15 dni od datuma izstavitve računa. V primeru razveze te pogodbe zaradi zamude, se pogodbena kazen poračuna z morebitnim zneskom, ki ga za izvedene storitve do dneva razveze naročnik dolguje izvajalcu. V primeru, da naročnik izvajalcu ne dolguje ničesar več, je pogodbena kazen dolg izvajalca do naročnika. Plačilo pogodbene kazni ne vpliva na naročnikovo pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine za škodo. Če naročniku zaradi nepravilne izvedbe ali zamude izvajalca nastane gospodarska škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve celotne škode, pri čemer je jamstvo za povrnitev škode iz naslova zamude izvajalca z izvedbo del omejeno na pogodbeno vrednost naročila. Izvajalec ni dolžan plačati pogodbene kazni, če je zamudil rok izpolnitve pogodbe iz razlogov, za katere je odgovoren naročnik. Če bi izvajalec prekinil izvajanje del iz neutemeljenega vzroka, lahko naročnik pogodbo prekine in odda izvedbo del drugemu izvajalcu. V tem primeru mora izvajalec povrniti naročniku vso morebitno nastalo škodo zaradi prekinitve izvedbe del. Izvajalec odgovarja za vso nastalo škodo, ki jo naklepno, iz malomarnosti ali nestrokovnosti povzročijo njegovi delavci. V kolikor izvajalec nastale škode v roku in na način kot ga določi naročnik ne odpravi, lahko naročnik na izvajalčeve stroške odpravi škodo.
POGODBENE KAZNI. Če izvajalec po svoji krivdi ne izvrši pogodbenih del v roku, mora plačati naročniku pogodbeno kazen, ki znaša 5 ‰ (pet promilov) vrednosti pogodbenih del z DDV za vsak zamujeni dan. Pogodbena kazen ne sme presegati 10 % vrednosti pogodbenih del. Neutemeljena zavrnitev izvajanja del, ali odstopanje od naročenega načina izvedbe del (nestrokovna in/ali nekvalitetna izvedba) pomeni kršitev pogodbene obveznosti zaradi katere lahko naročnik izvajanje del naroči pri drugem izvajalcu, razdre pogodbo, uveljavi zavarovanje za izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru škode pa tudi zahteva odškodnino. Če izvajalec zamuja z izvajanjem del toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi kasnejša izvedba del izgubila pomen, lahko naročnik izvajanje del naroči pri drugem izvajalcu na stroške zamudnika (pri tem uporabi dano zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti), lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode.
POGODBENE KAZNI. Če izvajalec po svoji krivdi ne opravi obveznosti v skladu s pogodbo je naročnik upravičen obračunati pogodbeno kazen, in sicer 0,2 % skupne pogodbene vrednosti, navedene v 7. členu te pogodbe za vsak zamujen koledarski dan brez omejitve. Naročnik si pridrži pravico uveljaviti pogodbeno kazen pri plačilu začasnih in končne situacije, čeprav ob zamudi izvajalca na to ni posebej opozoril, niti pisno obvestil. Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.
POGODBENE KAZNI. Pogodbena kazen zaradi zamude in zaradi odstopa od pogodbe
POGODBENE KAZNI. Če izvajalec po svoji krivdi pride v zamudo pri opravljanju pogodbenih obveznosti, je naročnik upravičen obračunati pogodbeno kazen, in sicer 5 odstotkov od vrednosti posamezne opravljene storitve za vsak dan zamude, vendar ne več kot znaša 20 odstotkov vrednosti posamezne opravljene storitve. Izvajalec s podpisom te pogodbe izrecno dovoljuje, da si naročnik pogodbeno kazen obračuna pri plačilu računa, čeprav ob zamudi izvajalca na to ni posebej opozoril niti pisno obvestil. Naročnik si v primeru zamude izvajalca in naročnikovega naknadnega opozorila pridržuje pravico odstopa od pogodbe. Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen, ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.
POGODBENE KAZNI. Če v naročilu, pogodbi o izvajanju storitev ali posebnih pogojih naročila ni opredeljena nobena pogodbena kazen, veljajo naslednje kazni: – v primeru zamude izvajalca pri izpolnjevanju njegovih pogodbenih obveznosti, znaša kazen 1 % skupne vrednosti naročila brez davka, za vsak koledarski dan zamude in največ do 10 % skupne vrednosti naročila brez davka. – v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani izvajalca znaša kazen 2 % skupne vrednosti naročila brez davka, za vsak koledarski dan zamude in največ do 20 % skupne vrednostinaročila brez davka. Te pogodbene kazni so vnaprej določene, ni jih mogoče znižati in veljajo brez predhodnega obvestila s strani naročnika. Navedene pogodbene kazni ne posegajo v pravico naročnika, da prekliče zadevno naročilo v primeru, če izvajalec še vedno zamuja z izpolnitvijo, potem ko je dosegel najvišjo zgoraj navedeno višino pogodbene kazni.